江苏省宜居宜业和美乡村建设 道路亮化工程招标公告（江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会2025）
南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程施工招标公告
（资格后审、电子招标）
受 江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会 的委托， 南通通城建设工程项目管理有限公司 就 南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程 进行公开招标，欢迎符合条件的投标人投标。
一、工程概况：
1、工程地点： 南通市海门区悦来镇保卫村。
2、工程内容： 主要工作内容亮化工程（详见工程量清单 ）。
3、工程质量： 合格
4、计划工期： 60日历天
5、招标控制价： 286422.59元
二、投标单位应当具备的资格条件：
1、具有独立法人资格；
2、取得 城市及道路照明工程专业承包三级及以上 资质；
3、具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
4、在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态；
5、拟派项目负责人取得 市政公用工程专业或机电工程 专业二级及以上建造师注册资格；
6、拟派项目负责人取得 住房城乡建设主管部门 核发的B类（项目负责人）安全生产考核合格证书；
7、拟派项目负责人为投标企业正式人员，不得兼职；
8、拟派项目负责人无在建工程。
9、资格审查申请书中的所有内容没有失实或者弄虚作假。
10、本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。
三、获取招标文件
时间： 2025 年 07 月 11 日至 2025 年 07 月 22 日 14 点 30 分（北京时间）
地点：新点电子交易平台-海门专区-本招标公告附件
方式：自行免费下载
四、投标提交截止时间、开标时间和地点
时间： 2025 年 07 月 22 日 14 点 30 分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档
地点：南通市海门区悦来镇公共资源交易中心不见面开标室
五、发布公告的媒介
本次招标公告发布同时在新点电子交易平台、“中国海门”。
六、特别提醒：
1、本工程采用远程不见面交易的模式，具体详见招标文件。
2、招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
七、评标办法： 经评审的最低投标价法 ，评审程序和评审标准具体详见招标文件。
八、其他事项：无。
九、联系方式
招标人：
江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会
招标代理机构：
南通通城建设工程项目管理有限公司
地址：
南通市海门区悦来镇保卫村19组
地址：
南通市海门区富江路1055号23号901室
联系人：
李先生
联系人：
郭女士
电话：
18862877271
电话：
15906280208
附件：
招标文件.doc
南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程施工招标（电子招标资格后审）招标文件标段编号：JSJY1110002035544001001招标人:江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会招标代理机构:南通通城建设工程项目管理有限公司日期：2025年07月11日招标文件备案表编制人(组长签字)： 日 期： 2025年 月 日招标人(盖章)： 法定代表人(签字或盖章)： 招标代理机构(盖章)： 法定代表人(签字或盖章)：日 期：2025年 月 日招标投标监管部门(备案)第一章投标人须知及投标人须知前附表1、投标人须知前附表项号条款号内 容说 明 与 要 求11.1工程名称南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程21.1建设地点海门区悦来镇保卫村31.1建设规模总投资约286422.59元41.1承包方式包工包料51.1质量标准合格。61.1工期要求60日历天； 71.1资金来源及比例项目补助资金及村自筹81.3招标范围详见工程量清单及做法。916工程报价方式固定单价报价。1012投标和投标保证金有效期 60 日 (从投标截止之日算起)1113.1投标保证金不设。1214.1踏勘现场自行踏勘 1318.3公布的招标控制价文件组成详见招标文件1418.4招标控制价公布时 间与招标文件同时发布1520.1投标文件份数本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，领取中标通知书时需提供四份使用CA系统打印出来的完整的投标文件交招标代理机构（其中，正本壹份，副本叁份）。1621投标截止时间2025年 07 月 22 日 14 时 30 分17递交投标文件地点电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招标投标交易平台”上传；18开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会 19参加开标会的投标人代表远程参加开标，无需亲临开标现场2022.2开标程序(1）宣布开标纪律；(2）公布投标人名称；(3）投标人解密其投标文件；(4）招标人（招标代理机构）解密并导入投标文件；(5）开标结束。21解密时间解密截止时间：系统开始解密后30分钟之内。2223.1评标委员会评标委员会构成为单数，具体按照有关规定执行。2313.2履约保证金中标价的10%，在领取中标通知书前提交至招标人指定账户。24资格审查方式资格后审。25招标代理人单位名称： 南通通城建设工程项目管理有限公司地 址：海门区富江路1055号23号楼901室联 系 人： 郭女士电话：15906280208 因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。3、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，开标当日，投标人可在任意地点通过登录会员系统网上开标大厅，进入登录页面，通过CA登录与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。 4、投标文件递交截止时间前，招标人提前登录会员系统网上开标大厅，进入登录页面，通过CA登录找到“网上开标”模块，根据操作手册执行。5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（招标人补充的其他内容见附件1），投标人解密限定在开始解密30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。6、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。7、为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。二、投标人须知(一)总则1.项目概况1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标，现采用公开招标方式，择优选定施工单位。1.2本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。1.3招标范围：见本须知前附表第8项。1.4现场条件(1)施工现场拆迁及平整情况：现状。(2)施工用水、电：由承包人自行解决,施工中发生的用水、用电费用均由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不做调整。(3)场内外道路：现状。(4)其他：无。说明：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。2.投标人资格要求2.1、具有独立法人资格；2.2、取得城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；2.3、具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；2.4在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态；2.5拟派项目负责人取得市政公用工程专业或机电工程专业二级及以上建造师注册资格；2.6拟派项目负责人取得住房城乡建设主管部门核发的B类（项目负责人）安全生产考核合格证书。2.7投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人；（5）为本招标项目提供招标代理服务的；（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；2.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。3.投标费用3.1投标人在投标报价时应将本项目的招标代理费等考虑在投标报价中，代理服务费按照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的招标代理服务收费标准计取，如不足3000元的按3000元计取，由中标单位在开标结束后直接支付给招标代理公司。3.2投标人准备和参加投标活动发生的费用，招标人不负任何责任。(二)招标文件4.招标文件的组成4.1本招标文件包括：招标公告第一章、投标人须知及投标人须知前附表第二章、评标办法第三章、合同条款及格式第四章、工程量清单第五章、图纸、技术资料及附件（如有）第六章、工程建设标准第七章、投标文件格式第八章、投标单位资格后审须知第九章、资格审查文件格式4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、工程量清单、图纸、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价等)全部在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区下载或在“中国海门”政府网站已链接。链接地址为：http://www.haimen.gov.cn/hmsrmzf/ywxtblrk/ywxtblrk.html链接进入方式：中国海门首页--业务系统办理入口（首页最下方居中位置）），请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。5.招标文件的澄清5.1投标人在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区（https://www.etrading.cn/）会员系统中获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间7日前在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区（https://www.etrading.cn/）会员系统提出，招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间5日前在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区（https://www.etrading.cn/）会员系统中发布，如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足5天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。6.招标文件的修改6.1投标截止时间5日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。但如修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区中发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。6.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。(三)投标文件7.投标人应认真应阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。8.投标文件均为电子形式在投标系统上传，包括下列8.1、8.2条内容，其中商务标包括以下8.1条，资格审查文件包括以下8.2条；8.1商务标(1)投标函；(2)法定代表人身份证明书；（3）授权委托书，委托代理人必须与投标文件中的委托代理人为同一人；；(4)已标价的工程量清单；(5)计划投入的主要施工机械设备表；（6）主要施工管理人员表（请如实填报，作为标后管理跟踪检查的主要依据之一）；8.2资格审查文件。（1）资格审查申请书；（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）。9.招标文件第七章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。10.电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至“电子招标投标交易平台”中。11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处增加投标人法定代表人的签字。12.投标有效期投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。13.投标保证金13.1本项目投标保证金不设。13.2中标单位提供的履约担保金额为中标价的10%，办理中标通知书前提交至招标人账户，合同履约结束后自行申请退款。13.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：(1)投标文件中有虚假材料；(2)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金；(4)中标人无正当理由拒绝签订合同；(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。14.踏勘现场14.1投标人可按本招标文件所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。投标报价时应充分结合现场情况作出报价，中标后不得以任何现场情况及矛盾作为理由提出变更及增加造价等要求。14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。(四)投标报价15.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。16.投标报价方式1.1.1.1.16.1本工程项目采用工程量清单固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险及政策性调整因素。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。17.投标报价的计价方法按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰工程计价定额(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。18.招标控制价18.1全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价。投标人的投标报价高于或等于招标控制价的，招标人应予拒绝。18.1.1.业主提供的图纸及施工要求和施工范围等18.1.2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）18.1.3.《2014江苏土建装饰工程计价表》、《2014江苏市政工程计价表》、《2014江苏安装工程计价表》；18.1.4.《江苏省建设工程费用定额》(2014年版营改增后)；总价措施费中的费率取值按照《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整的内容，各专业取定现场安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费、临时设施费。18.1.5.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）及《江苏省城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）规定的标准计取；18.1.6.建筑工程人工工资指导价（苏建函价〔2025〕66号文）；18.1.7.部、省现行各类造价文件；18.1.8.材料价参《南通市建设工程造价信息》2025年第6期；18.2招标控制价文件组成：招标人公布的招标控制价通知书。18.3公布招标控制价时间（与招标文件同时发布）。本工程控制价金额大写：贰拾捌万陆仟肆佰贰拾贰元伍角玖分；（小写：¥286422.59元）18.4关于本工程暂估价暂估价项目估算价招标主体招标方式招标组织方式无18.5招标控制价异议处理投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应于投标截止时间5日前以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出，经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价于投标截止时间2日前发放给所有获取招标文件的投标人。19.投标报价编制要求19.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。19.2下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为措施项目费列入投标报价，工程结算时不作调整：（1）施工所需水、电费用及临时水电接入、设施配套及设备费用，包括正式通电通水后、移交前的用电、用水费用由投标人承担，相关费用列入报价。(2)仓库、办公室及为招标人临时搭建的办公用房及各专业临时办公用房等临时设施费用由投标单位承担，相关费用列入报价。(3)本工程所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用；(4)施工临时（包括建筑用地以外的）用地、道路、便道、绿化修建费用及拆除、恢复原样费用；(5)本工程施工过程中降水、排水等费用。(6)各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用。(7)现场垃圾清运费及环境保护费用。(8)现场的安全防护费用。(9)进出现场车辆的自动冲洗设施，设备及有关费用。(10)成品保护。19.3本工程所用的材料（除甲供材外）均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经招标人、第三方运营商及监理认可。材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。19.4投标人应自行踏勘现场，充分了解现场任何影响承包价之情况，根据现场情况考虑相应的施工方案，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。19.5投标人应该意识到，本招标工程施工过程中必须服从业主（含监理）管理。因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的管理、配合、协调工作对本工程施工的一定影响，在本次报价中考虑相关费用，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响等作为工期延误和增加赶工费用的理由。(五)投标文件的递交20.投标文件的密封与标志20.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“电子招标投标交易平台”递交加密后的电子投标文件。20.2投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。20.3逾期上传投标文件的，招标人不予受理。20.4通过“电子招标投标交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密（具体操作详见“南通市公共资源交易电子交易平台投标文件制作软件操作手册”和“南通市公共资源交易电子交易平台建设工程项目响应方业务操作手册”），未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。21投标文件的修改与撤回在本章第20.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。(六)资格审查、开标、评标、定标22开标22.1开标时间、地点22.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；22.2开标程序22.2.1开标程序见投标人须知前附表。22.2.2每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工作（在线解密），解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。22.3特殊情况处理22.3.1因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。22.3.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。23评标23.1评标委员会23.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。23.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。23.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。23.3评标23.3.1评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审.23.3.2评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。23.3.3.投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）23.3.3.1投标文件中的投标函及其他文件中未加盖投标人的公章；23.3.3.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签字或盖章的；23.3.3.3如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；23.3.3.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；23.3.3.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；23.3.3.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；23.3.3.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；23.3.3.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；23.3.3.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；23.3.3.10投标报价低于成本或者高于（或等于）招标文件设定的招标控制价的；23.3.3.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；23.3.3.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；23.3.3.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；23.3.3.14与招标文件提供的工程量清单中的编制说明、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；23.3.3.15未按招标文件要求提供投标保证金的；23.3.3.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；23.3.3.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；23.3.3.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；23.3.3.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；23.3.3.20不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；23.3.3.21以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；23.3.3.22不符合招标文件有关暗标的要求；23.3.3.23授权委托书有修改的。24.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(2)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(3)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。25.在投标文件的审查、澄清、评价和比较过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。26.评标结果公示26.1．招标人将在收到评标报告之日起3日内，在本项目招标公告的发布媒介上发布中标候选人公示，公示下列事项，接受社会监督：（1）评标委员会推荐的中标候选人、投标总价（含暂估价、暂列金额）及其排序；（2）中标候选人资格审查的相关信息；（3）无效投标文件的投标人和判定依据；（4）评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果；（5）各投标人的最终总得分；（6）拟定中标人；（7）法律、法规、规章规定的其他必须公示内容。26.2．中标候选人公示的公示期为3日。27、定标：27.1．中标候选人公示无异议的，本工程的拟定中标人即可确定为中标人。27.2．招标人将在中标人确定之日起2个工作日内，在本项目招标公告的发布媒介上发布中标结果公告。公告内容包括：中标人名称、项目负责人姓名、中标价、中标工期等。27.3．招标人在发布中标结果公告的同时，将向中标人发出中标通知书。（七）授予合同28、施工合同：28.1．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。28.2．中标人在中标通知书发出后30日内不与招标人签订施工合同的，视为自动放弃中标资格。29、履约保证金：29.1．中标通知书发出前，中标人应当按投标人须知前附表中第23项规定的金额提交履约保证金。29.2．若中标人不能按本须知第29.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，给招标人造成损失的，还应予以赔偿。（八）关于投标人异议和投诉处理30、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。31、投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人提出，招标人当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。32、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标侯选人公示期间向招标人提交异议书（异议书邮寄地址：海门区富江路1055号23号楼）。异议书应当包括下列主要内容：（1）异议人名称、地址及有效联系方式；（2）异议的基本事实、有效线索和相关证明材料；（3）相关请求及主张；（4）异议人系其他利害关系人的相关说明。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人处理异议需要进行检验、检测、鉴定、调查取证、组织专家评审或到外地调查的，所需时间不计入本款规定时限。33、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第30条、第31条和第32条的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计入投诉受理期限内。投诉接受单位自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。34、投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，由投诉接受单位驳回投诉。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。（九）招标人补充的其他内容附件1网上开标操作手册-投标人1、电脑环境配置1.1开标电脑软硬件要求1.建议使用Win10操作系统；2.浏览器务必使用IE浏览器，且IE版本在IE11及以上。1.2IE浏览器设置1.2.1兼容性视图设置打开IE浏览器，输入网址：http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login点击“工具”-“兼容性视图设置”选项，在弹出的窗口中点击“添加”按钮，然后关闭窗口，完成兼容性设置操作。http://js.etrading.cn/EpointBidopening/bidopeninghallaction/halllogine登录X文件（F）编辑（E）查看（V）收藏夹（A）工具）帮助（）EpoinE限额开标大厅系统兼容性视图设置×更改兼容性视图设置添加此网站（D）：http://js.etrading.cn/EpointBidopening/bidopenm添加（A）已添加到兼容性视图中的网站（W）：221.226.253.5149.4.5.245epoint.com.cnetrading.cnnantong.gov.cnntcetc.cn统回在兼容性视图中显示Intranet站点（1）回使用Microsoft兼容性列表（U）阅读InternetExplorer隐私声明了解详细信息关闭（C）1.2.2添加安全站点点击浏览器右上方IE设置按钮，选择“Internet选项-安全-受信任站点-站点”然后添加网址。http://222.240.80.75/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login.C搜索0..★湖南省公共资源交易中心e登录X打印（P）文件（F）编辑（E）查看（V）收藏夹（A）工具（T）帮助（H）文件（F）》缩放（Z）（110%）》IEpoint·链接省中心·安全（S）》EpoinE湖南省公共资源交易中心网上开标大厅使用MicrosoftEdge打开（E）ct+Shift+E将站点添加到“应用视图（1）Internet选项？X查看下载（N）Ctrl+J管理加载项（M）常规安全急私内容连接程序高级F12开发人员工具（L）转到已固定的网站（G）选择一个区域以查更改安全设置兼容性视图设置（B）受信任的站点+Internet选项（O）关于InternetExplorer（A）Internet本地受信任的站点受限制的站点可以添加和删除该区域的网站，该区域中的所有网站都使用区域的安Intranet全设置。受信任的站点站点（S）将该网站添加到区域（D）：不会项害你的计算机或文件的网该区过包不会项害你的计算机或文件的网站。222.240.80.75添加（A）该区域中有网站。网站（W）：*.95516.comA*.95516.net*.unionpay.com*.unionpaysecure.com59.231.10.88口对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:)（S口启用保护模式要求重新启动默认级别（D）InternetExplorer（P）自定义级别（C）关闭（C）将所有区域重置为默认级别（R）确定取消应用（A）然后点击“自定义级别”Internet选项？×C常规安全隐私内容连接程序高级选择一个区域以查看或更改安全设置。Internet本地受信任的站受限制的站Intranet点点受信任的站点站点（S）该区域包含你确信不会损害你的计算机或文件的网站。该区域中有网站。该区域的安全级别（L）自定义自定义设置-要更改设置，请单击“自定义级别-要使用推荐的设置，请单击“默认级别”启用保护模式（要求重新启动自定义级别（C）默认级别（D）InternetExplorer）P）将所有区域重置为默认级别（R）确定取消应用（A）在弹出界面中的“Activex控件和插件”全部设置成启用，具体如下所示：安全设置-受信任的站点区域XE设置提示AActiveX控件和插件ActiveX控件自动提示禁用启用对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本*O禁用启用Q提示对未标记为可安全执行脚本白ActiveX控件初始化并执行脚本O禁用启用提示此节点下全部启用二进制文件和脚本行为）管理员认可O禁用启用7702HA1-P.*在重新启动你的计算机后生效重置自定义设置重置为（R）：中（默认值）重置（E确定取消同样在IE“工具→“Internet选项（0）”中，选择“隐私”将页面下方的“启用弹出窗口阻止程序”选择框内的勾去除掉。设置完成后，重启浏览器。1.3驱动下载与安装登录新点电子交易平台，获取系统驱动安装包，下载完成后双击运行安装。2、系统登录方法一：登录新点电子交易平台-网上开标大厅，进入登录页面，通过CA登录。目帮助(H）南通市公共资源交易平台高级搜索NANTONGPUBLICRESOURCETRADINGPLATFORM海门市分中心请输入关键字南通市政府采购网热门搜索：专家库采购不见面开标监督平台全部交易分类关于我们-海门市分中心首页>关于我们海门分中心工作动态通知公告区镇入口失信平台中心介绍→S招标代理登录党群园地→项目响应方登录办事指南→大调研一大落实专题部..中心开展区镇评标专项目发起方登录大事记大走访、大调研...3月8日上午，中心开展区88中心登录建一流酸子/带一流队伍回海门市政务服务中心中海门市政府海门市地税局360导航一个主页，整个世界登录x+-OX合ohttp://js.etrading.cn/EpointBidOpening//bidopeninghallaction/hall/login器e全国新增确诊1886例Q品·三口手机收藏夹谷歌网址大全0360搜素营百度一下游戏中心测试限额海门专区评标系统Bhttps--0Ohttps--oJ2EE网win10专登录到江登录到南登录到南登录到南登录到南电子档案电子控制限额开标大厅系统当前游客身价环境修复扫码登录口投标人CA登录用户名登录招标人监管人登录公证人立即观看交易中心3、网上开标操作3.1.1项目列表页面功能说明：投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标标段。前置条件：1、当前投标人今天有开标的标段；注意：请提前进入开标大厅，待主持人在系统发起操作指令。操作步骤：1、登录系统后，可查看标段开标状态，点击进入对应开标标段。右上角有“退出”按钮，点击可退出系统，中间项目列表区域右上角可根据标段名称或者标段编号查询，如下图：Ep6inE虚拟化开标大厅当前用户：（投标人）施工单位九退出/1》共3条关键字搜索[正在开标]hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-2[开标结束]hc测试项目518客户演示标段-勿-勿动-3E320501030400127901700209:30E3205010304001279018001[正在开标]hc测试项目518客户演示标段-勿-勿动-1[正在开标]hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-2[开标结束]hc测试项目518客户演示标段-勿-勿动-3E320501030400127901700109:30E320501030400127901700209:30E320501030400127901800120:00公开公平公正欢迪光始我的项目1春香激活Windows转到“设置“以激活windows咨询热线：400-850-33003.2.2进入开标大厅功能说明：页面基本内容介绍。前置条件：无。操作步骤：1、进入页面首先阅读开标流程，以实际登录系统为准，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。EPDinE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-19:45:40返回2018-9-7返回X开标流程距投标人登录交易平台，在授权经办人模块完善本单位所有授权开标经办人信息，上传照片标文件之前确定并挑选本次投标授权开标经办人使用本单位CA锁登录网上开标系统主持人在到达开标时间后，公布投标人名单及抽签次序号情况标人我已阅读取消签到欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位2、页面上方展示基础信息、右上方有“返回”按钮，点击返回项目列表页面；3、左侧中间部分是开标环节展示，不同开标过程展示不同的内容；EPlhE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-116:51:392018-8-23返回8直播距离2018-08-2317:30开标还剩下:38:2000开标直插未开始，清签到后耐心等候~公告栏欢迎各位参加网上开标，开标将于16:30准时开始！主持人招标人监管人公证人交易中心请投标单位在开标前签到，签到异常，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。已签到：0在庠人数：1离序人数：0主持人请开启直播，直描异常请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。我的座位：1关于直播的提示：直播页向消失或者卡顿请点击重试按钮；主持人点击了开启直播之后，会自动录制主持人的卓面屏幕，所有人员将听到主技人说话，关闭之后不在录制，听不到主持人说话：发起语音互动时投标人摄头及麦克风自动打开，录制投标人摄头画面及语音；语音互动会混流，混流失败会提示混流失败，主持人需要点击混流按钮：下一阶段：公布投标人查看更多>>签到欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位4、右侧上部分为直播，直播开标场景，主持人开启直播直接即可观看；5、右侧下部分是公告栏，主要展示阶段信息、主持人切换视频、暂停、解密等信息；点击右上角放大镜可查看更多；EPDiHE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-116:51:392018-8-23返回区直播距离2018-08-2317:30开标还剩下00：38:220开标直插未开始，清签到后耐心等候~公告栏欢迎各位参加网上开标，开标将于16:30准时开始！主持人招标人监管人公证人交易中心请投标单位在开标前签到，签到异常，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。已签到：0在庠人数：1离序人数：0主持人请开启直播，直描异常请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。我的座位：1关于直播的提示：直播页向消失或者卡顿请点击重试按钮；主持人点击了开启直播之后，会自动录制主持人的卓面屏幕，所有人员将听到主技人说话，关闭之后不在录制，听不到主持人说话：发起语音互动时投标人摄头及麦克风自动打开，录制投标人摄头画面及语音；语音互动会混流，混流失败会提示混流失败，主持人需要点击混流按钮：下一阶段：公布投标人查看更多>>签到100%0古（投标人）施工单位一（文是单位名称这是单位名称这是单位3.3.3等待开标功能说明：投标人等待开标时需要签到，等候开标。前置条件：开标时间未到。注：1.开标时间到了之后不能签到；2.请确保用于开标解密的电脑带有摄像头；操作步骤：1、点击下方“签到”按钮进行签到。签到成功后会在右下信息框显示，签到情况。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到EPDinE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-116:51:392018-8-23返回区直播距离2018-08-2317:30开标还剩下00：38：20开标直描未开始，请签到后耐心等候~公告栏欢迎各位参加网上开标，开标将于16:30准时开始！主持人招标人监管人公证人交易中心请投标单位在开标前签到，签到异常，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。已签到：0在席人数：1高序人数：0主持人请开启直播，直描异常请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。我的座位：1关于直描的提示：直播页面消失或者卡顿请点击重试按钮；主持人点击了开启直播之后，会自动录制主持人的点面屏幕，所有人员将听到主持人说话，关闭之后不在录制，听不到主持人说话：发起语音互动时投标人摄头及麦克风自动打开，录制投标人摄像头圆面及语音；语音互动会混流，混流失败会提示混流失败，主持人需要点击混流按钮;下一阶段：公布投标人查看更多>>签到欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位2、，同时第一个座位图右下角出现绿色√；EPDinE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-1^17:04:322018-8-23返回直播距离2018-08-2317:30开标还剩下火00:25:27开标直播未开始，请签到后耐心等候~告栏签到成功主持人招标人欢迎各位参加网上开标，开标将于16：30准时开始！请投标单位在开标前签到，签到异常，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。已签到：1在席人数：1离席人数：0主持人请开启直播，直播异常请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助我的座位：1关于直播的提示：直播页面消失或者卡顿请点击重试按钮；主持确定人点击了开启直播之后，会自动录制主持人的桌面屏幕，所有人员将听到主持人说话，关闭之后不在录制，听不到主持人说话：发起语音互动时投标人摄像头及麦克风自动打开，录制投标人摄像头画面及语音;语音互动会混流，混流失败会提示混流失败，主持人需要点击混流按钮下一阶段：公布投标人查看更多>>已签到欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位在席：5离席：2，已签到：123.4.4公布投标人（无需投标人操作）功能说明：主持人公布投标人。前置条件：开标时间已到。操作步骤：无，观看即可；3.5.5查看投标人名单功能说明：查看投标人名单。前置条件：主持人已公布投标人。注：撤销的单位无需参加后续流程；操作步骤：1、可查看主持人撤销的投标文件的撤销原因；EPOnE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-111:11:422018-9-7返回所有投标单位图标展示〇列表展示此次共16家投标单位，递交投标文件16家直播开标直播未开始，请签到后耐心等候~都钢我的投标文件施工单位十六施工单位十五施工单位十四施工单位十三公告栏Q施工单位十二施工单位十一施工单位十施工单位九施工单位八下一阶段：公布投标人系统提示09：50:00当前阶段：公布投标人正在公布投标人，请各人员耐心等待。如果公布投标人名单出现异常，请主持人加入技术支持QQ群施工单位七施工单位六施工单位五施工单位四施工单位三665096359寻求帮助。下一阶段：查看投标人系统提示11：11：01当前阶段：查看投标人主持人可以撤销未签到的投标文件，监管人可以取消撤销。施工单位二下一阶段：摇号抽签欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位.EPDinE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-111:19:14返回2018-9-7返回所有投标单位图标展示〇列表展示此次共16家投标单位，递交投标文件16家直播开标直播未开始，请签到后耐心等候~铜撤销文件查看X我的投标文件施工单位十六投标单位名称：施工单位十六就是撤销了Q了开后且推之后，日动永制王持入的果开，所有人贝符施工单位十二施工单位十一持人说话，关闭之后不在录制，听不到主持人说话：发起语音投标人摄像头及麦克风自动打开，录制投标人摄像头画面及语音互动会混流，混流失败会提示混流失败，主持人需要点击混段：公布投标人施工单位七施工单位六示09:50:00段：公布投标人在公布投标人，请各人员耐心等待。如果公布投标人名单出现异常，请主持人加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。施工单位二下一阶段：查看投标人欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位3.6.6投标人解密功能说明：投标人解密用已上传的加密版投标文件。前置条件：主持人开启解密。注：解密所用的CA锁必须是生成投标文件用的CA锁，否则无法解密，产生的后果投标人自行承担。操作步骤：1、在解密时间内插入CA锁，输入密码，进行解密；务必在规定时间内完成解密。解密时间已到不可解密；请提前准备好CA锁。EPDnE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-111:33:202018-9-7返回剩余时间：00：01:57图标展示〇列表展示此次共9家投标单位需要解密，已解密0家直播开标直播已暂停我的投标文件施工单位十三施工单位八施工单位四施工单位九解密剩余时间，公告栏Q00:01:57施工单位十四施工单位十施工单位五系统提示11：29:29当前阶段：开启解密请输入PIN：请监管人员开启解密。下一阶段：投标人解密解密系统提示11：33:19当前阶段：投标人解密请需要解密的投标人进行解密，解密页面将自动弹出，如果解密失败，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。解密时间已到，尚有投标人未解密成功，支持人可延长解密时间或进行招标人解密！下一阶段：招标人解密开标异议语音提问欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位..2、解密成功的单位的图标变为绿色开锁图标；EPOnE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-111:33:322018-9-7返回剩余时间：00：01:45图标展示〇列表展示此次共9家投标单位需要解密，已解密1家直播开标直播已暂停我的投标文件施工单位十三施工单位八施工单位四施工单位九公告栏Q施工单位十四施工单位十施工单位十二施工单位五下一阶段：投标人解密系统提示11：33:19当前阶段：投标人解密请需要解密的投标人进行解密，解密页面将自动弹出，如果解密失败，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。解密时间已到，尚有投标人未解密成功，支持人可延长解密时间或进行招标人解密！下一阶段：招标人解密系统提示11:33:42（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位名称这是单位名称这是单位名称这是单位名称！@#）投标人解密成功！开标异议语音提问欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位.3.7.7唱标（无需投标单位操作）功能说明：唱标。前置条件：批量导入成功。操作步骤：观看即可，有异议可点击“开标异议语音提问”提出异议；3.8.8语音异议功能说明：投标人在开标过程中可以通过语音提问给主持人提问。前置条件：公布投标人之后开标结束之前。操作步骤：1、点击“开标异议语音提问”发起语音提问申请；EPDHE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-118:26:43返回2018-8-23返回公布抽签结果直播贵单位的抽签次序号：11112211310施工单位四施工单位五施工单位六43566施工单位十三施工单位十施工单位十二7827请仔细确认输入数字和实际抽取结果保持一致，点击“抽签结束”按施工单位十六施工单位十四施工单位九钮后将不能修改！投标人在未公布抽签摇号结果前，请耐心等待，公布结果之后，可以对摇号抽签结果提出疑问，主持人将做解答。√蓝色区域的数字表示此次评审次序号，白色区域的输入数字表示此次抽签次序号。下一阶段：开启解密开标异议语音提问2、发起之后，按钮变为“取消当前提问”，在主持人未接通前可以取消，取消之后，或者主持人回答完毕之后可再次提问；EPDHE国家授权中心标准时间19:27:422018-8-23公布开标结果项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-1返回直播序号投标单位名称投标总价（元）投标保证金工期（日历天）项目经理质量承诺1施工单位四11004971.63昆山保证金1张李高级2施工单位五11004971.63昆山保证金1张李高级3施工单位六11004971.63昆山保证金1张李高级4施工单位十三11004971.63昆山保证金1张李高级5施工单位十11004971.63昆山保证金1张李高级6施工单位十二11004971.63昆山保证金1张李高级7施工单位十六11004971.63昆山保证金1张李高级8施工单位十四11004971.63昆山保证金1张李高级9施工单位九11004971.63昆山保证金1张李高级取消当前提问3.9.9唱标确认功能说明：投标人对唱标信息进行确认。前置条件：唱标完成开标结束之前。操作步骤：主持人发起唱标确认之后，投标人页面会弹出唱标确认提示，在倒计时结束前点击确认，如倒计时完成后未确认的，默认为确认。国家授权中心标准时间项目名称：江苏国泰测试招标人江苏国泰测试招标人不见面开标测试EpoinE14:36:302019-10-21标段进度返回公布开标结果序号投标单位名称投标总价（元）合同包号交货期投标保证金（元）开标直播未开始，请耐心等待1新点采购单位三2.00112唱标确认1111互动交流请否公告栏系统提示14:12:11当前阶段：批量导入请主持人批量导入，其他人员请耐心等待。下一阶段：唱标瑞认系统提示14:13:02当前阶段：唱标正在唱标，请各人员耐心等待。下一阶段：开标结束（交易中心）刘岳玲14:14:05回复了广联达推送新点供应商提出的异议。开标异议语音提问开标异议文字提问异议查看欢迎您，（投标人）测数用投标单位B（退回）3.10.10开标结束功能说明：开标结束。前置条件：唱标确认结束。操作步骤：无，新点软件技术支持联系人：徐飞翔联系方式：手机：15240580971座机：0513-59001839。QQ:2339243135国泰新点400客服电话：4009280095-5第二章、评标办法经评审的最低投标价法投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审价由低到高的顺序，推荐不超过3名中标候选人。（1）资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查。（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（3）确定评审价：以有效投标人的投标报价作为评审价。投标人的报价出现前后不一致的，参照法律法规进行修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力；投标人的报价明显低于其他有效投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在规定的合理时间内提供书面形式说明。（4）确定中标候选人：按照评审价由低到高的顺序，推荐不超过3名中标候选人。评审价相同的投标人，按照其的投标文件的送达时间先后顺序推荐，送达时间早的排序靠前。注：（1）未通过资格性审查或符合性审查的投标人，招标人或代理机构将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因；（2）排名第一的中标候选人因异议、投诉被取消投标资格的，招标人将依法重新组织招标；（3）排名第一的中标候选人放弃投标资格或者中标人放弃中标资格的，招标人将依法重新组织招标；（4）未尽事宜，依据相关法律法规研究确定。第三章施工合同（GF—2017—0201）建设工程施工合同住房城乡建设部制定制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称)：江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会承包人(全称)：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程。2.工程地点：海门区悦来镇保卫村。3.工程立项批准文号：/。4.资金来源：项目补助资金及村自筹。5.工程内容：工程量清单中所示的全部内容。6.工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）已标价工程量清单或预算书；（7）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款此部分采用中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的通用条款。(具体内容在本文件省略)第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：见协议书第6条1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：/1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有相应标准、规范时，按发包人要求的标准执行。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（１）本合同协议书、（2）投标函及其附件、（3）专用合同条款及其附件、（4）通用合同条款、（5）技术标准和要求、（6）已标价工程量清单或预算书、（7）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（会议纪要）。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：/；发包人向承包人提供图纸的数量：/；发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：/；承包人提供的文件的期限为：/；承包人提供的文件的数量为：/；承包人提供的文件的形式为：/；发包人审批承包人文件的期限：/。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：/；发包人指定的接收人为：/。承包人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：/；监理人指定的接收人为：/。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：非现场人员未经允许不得出入施工现场。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：详见本专用合同条款第10.4条。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对承包人施工方案的审定，及施工项目负责人变更的审核；2、对工程设计变更的审核权；3、监理人调换现场监理、施工项目负责人员须事先经业主同意。4、处理工程中涉及的其他事务。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：/。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前提供地下管线资料及由发包人办理的施工所需证件、批件，确保施工现场周围道路畅通，提供施工用电、水源。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：/。承包人需要提交的竣工资料套数：/。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：/。承包人提交的竣工资料形式要求：/。（10）承包人应履行的其他义务：施工场地交通、环卫和施工噪音管理、安全监督等手续由承包人负责办理，涉及费用已包含在中标价中，由承包人予以支付。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：/。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每天（雨天或停工除外）均需到岗到位。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：按合同价的0.5%的罚款处罚，并责令整改，记录不良行为，限制其参与发包人组织的工程投标一年以上。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换每人每次按合同价的0.2%罚款处罚并责令整改。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：①承包人中标后应重新提供完整的施工组织设计，包括现场平面布置及切实可行的施工进度计划；②承包人在竣工验收后七日内拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及建筑垃圾全部清理、运出现场；清理标准应征得发包人认可；否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。③承包人在施工过程中出现质量问题的，一切损失由承包人承担双方约定的承包人其他违约责任：①承包人必须指派投标书中承诺的项目经理到施工现场负责施工管理，项目经理在本工程施工期内月出勤率达90%以上，否则按缺勤每天罚500元处罚。②承包人在本工程竣工验收后30日内向业主提交符合要求的完整的档案资料，如承包人不能满足此要求，按延期每天500元加罚。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体工程严禁分包。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：对于工程中特殊施工等专业性很强，确需进行专业分包的，承包人须提供专业分包单位营业执照、资质、业绩证明等相关材料按程序进行申报，经项目现场监理部、业主的书面确认后方可进场组织施工。未经监理、业主同意，承包人擅自组织分包单位进场施工，则按专业分包投资额的20%进行处罚，并承担无资质的分包单位退场造成的损失。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，负责已竣工工程的保护工作，所需费用含在中标报价内。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式为履约保证金，金额为中标的10%；4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见组成本合同文件的《建设工程委托监理合同》。关于监理人的监理权限：/。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：1、工程质量见本合同协议书第四款。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24小时。监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1、承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，如发生事故，责任概由承包人承担。2、承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员。安全员应当经建设主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。3、承包人施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。4、工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。5、承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。6、特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。7、承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。8、承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。。6.1.4关于治安保卫的特别约定：1、现场有明显的围护、护栏、安全施工标牌、标语、警示灯，安全警示标志必须符合国家标准；2、承包人管理、施工人员必须配置安全帽、明显的安全标志等；3、现场有专门人员，并坚持巡视；4、如发生安全事故，责任一概由承包人承担。。关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：1、工程完工前必须清理现场。2、承包人自觉按文明创建等要求认真做好卫生保洁工作。3、遇到地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护，及时上报发包人负责协调，费用由责任单位承担。因承包人原因未采取保护措施或发包人协调未答复前造成破坏、损失的，涉及费用一律由承包人承担。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在中标后三天内提供本工程实施性施工组织设计和工程总进度计划。每周、月向监理和发包人提供下周、月进度计划。每周、月的工程实际进度与经确认的进度计划不符时，必须以书面形式上报监理、发包人，并按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认同意后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工会议后7天之内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：总监理工程师在开工前以书面形式到施工现场交验，并做好交验记录。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）/；（2）/；（3）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理与业主要求。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行修建，费用包含在投标报价中。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：/。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围10.1.1发包人提供的工程量清单中的错、漏算；10.1.2设计变更；10.1.3具有完备手续的现场签证；10.1.4其它变更:其他可能在本项目中实施的专项工程及总承包范围之外与工程紧密相关的附加工作和额外工作，并且该工作在承包人的工程资质范围内，发包人有权指令承包人去完成，承包人应无条件予以接受并作为本工程的变更处理，费用计算按合同价款调整方法执行；承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的变更实施，否则按违约处理。变更需要延长工期时，应按本合同专用条款相关的规定办理；若变更使合同工作量减少，发包人认为应予提前变更项目的工期时，由发包人和承包人协商确定。若承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除应获得发包人、监理人的批准外，还须承担由此而增加的费用。10.4变更估价（1）变更合同价款按下列方式进行：本合同采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：①各类建材的价格风险、工程竣工移交给发包人前发生的各种自然灾害、停水、停电等及其他各种风险。同时应考虑甲供材料管理费（如果有）、甲方另行分包项目的配合费的风险以及因其它原因导致的工期延误所造成的其他所有风险。；②承包人在招标文件澄清时间内未向发包人提出的工程量清单中的漏项、少算、错算等；③工程实施期间，遇到发包人及以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；④其他招标文件中已明确的由承包人承担的费用。风险费用的计算方法：视为投标人已预见上述风险并足额把此费用计入投标报价中，在结算时一律不予计算此项费用。风险范围以外合同价款调整方法：（1）本工程招标文件规定的暂列金额、暂估价格、暂估费用、暂定工程量，根据发包人确认的施工现场签证按实调整；（2）经发包人确认的施工合同承包范围内施工图修改及施工现场签证、经发包人确认的施工合同范围以外与本工程相关的工程量增加或减少，其工程量按实结算，综合单价按如下规定调整：a.承包人投标报价中有适用（或类似）变更工程的价格，则执行（或参照）承包人投标时的综合单价；b.承包人投标报价中没有适用（或类似）变更工程的价格，则由承包人按本工程招标文件中的标底价编制依据计价,并根据承包人投标时的下浮率作下浮后报发包人，经发包人审核后作为结算依据，下浮率=1-(中标价-不可竞争费)÷(标底价-不可竞争费）×100%。c.若在承包人投标报价中没有适用的价格，且无计价依据的,其综合单价由承包人提出,经发包人审核后确定。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细/。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金额是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不作调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：参照合同10.4条款风险范围以外合同价格的调整方法：参照本合同10.4及11条款。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《2014江苏土建装饰工程计价表》、《2014江苏市政工程计价表》、《2014江苏安装工程计价表》。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：12.3.4.1工程量计量原则：A、工程量按发承包双方在合同中约定应予计量（如施工图纸、图纸会审、设计变更、工程量签证等）且实际完成合格工程的工程量。B、工程量计量方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《2014江苏土建装饰工程计价表》、《2014江苏市政工程计价表》、《2014江苏安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》(2014年版营改增后)；总价措施费中的费率取值按照《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整的内容，各专业取定现场安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费、临时设施费、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）及《江苏省城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）规定的标准计取；12.3.4.2计量范围：A、发包人提供的工程量清单中的内容；B、工程量清单中错算、漏算的内容；C、图纸会审、工程变更及发包人确认的工程量签证；D、发包人要求增加的合同外项目。E、合同文件规定的其它应计量项目。12.3.4.3计量依据：a招标文件、合同文件、技术规范、工程量清单；b、施工图纸、设计变更、图纸会审纪要、设计交底、业主签发的技术核定单、工程联系单、指令、会议纪要；c、中间交工证书、质量检验证明。12.3.4.4凡设计变更及涉及现场签证的,承包人须按照发包人的有关工程量变更要求,在规定时限内办理签证手续，逾期不填报者视为承包人自动放弃，所引起的一切后果与责任均由承包人负责。12.3.4.5存在下列情形的，承包人已完工程量不予计量:A、不符合设计图纸及规范要求，变更审批手续不全的工程量；B、有关技术规范允许的施工偏差值增加的工程量；C、因施工错误而增加的工程量及由此引起的相关工程量；D、工程的各种试验、检查、检测、验收手续必须齐全，工程质量不符合要求，不允许进行计量。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：本工程不预付款，待工程结算审计结束后付至工程审计审定价的80%，余款待工程缺陷责任期（24个月，自工程竣工之日起计）期满后一次性付清。（以上付款均不计利息）工程款的支付以承包方开具发票并交发包方财务入账为必要条件。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：承包人必须每月向监理提供月计量表，经总监、业主代表现场核实确认，满足相应进度要求后，方可签发付款进度证明。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。（2）发包人支付进度款的期限：/。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：/小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：无（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：/。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收后1个月内。竣工结算申请单应包括的内容：/。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/。发包人完成竣工付款的期限：/。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：/。承包人提交最终结算申请单的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：执行附加条款。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第/种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）/；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：执行《工程质量保修书》(附件1)的相关约定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）承包人未按照合同约定的工期完工，工程竣工日期以竣工验收报告日期为准；（2）因承包人原因（除不可抗力因素）而延误工期的；（3）未按控制期完成分阶段工期的；（4）承包人未服从发包人和监理人的管理监督而造成质量问题的；（5）承包人在施工过程中出现严重质量问题的；（6）工程竣工验收未达到合同约定的质量标准的；（7）中标后承包人的建造师、技术负责人及施工现场“五大员”管理人员随意更换的（经发包人并经有关监督部门同意的除外）；（8）在本工程竣工前，承包人在投标书中所安排的项目经理、技术负责人及五大员参与其他工程的投标报名或项目部人员到其他工程兼职的；（9）承包人在施工过程中派驻项目管理人员与投标文件中所承诺的人员不一致的；（10）承包人未经发包人和监督部门同意或未经施工合同备案部门备案，擅自更换项目负责人（项目经理）的；（11）承包人在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的；（12）承包人在申报工程进度款时，工程量虚报超过10%（含10%）以上的。16.2.2承包人违约的责任双方约定的承包人其他违约责任：因承包人原因而延误工期的，承包人除向发包人承担工期保证金履约保证金的25%，同时按每逾期一天按3000元标准承担违约金，发包人实际损失（含间接损失）大于违约金的，承包人按发包人实际损失赔偿。工程达不到合同约定的工程质量标准，除没收承包人履约保证金的40%，还须承担合同总价5%的违约金，并由承包人负责返工重建，保证工程质量达到合同约定的验收标准，或者由发包人另行重建，重建费用由承包人承担。由此造成逾期交付的，承包人还需承担逾期交付的违约责任。发生一般或以上等级安全事故（按国务院第493号令的等级标准），承包人在承担相应赔偿责任的同时，向发包人承担违约金履约保证金的25%。施工单位出现严重安全、质量事故的，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按应予计量工程量的80%款项结算。若发包人按本合同专用条款第12.4款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后，承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用，并且按合同价的20%向发包人缴纳罚款。若承包人在工程竣工验收前无法提供完整的竣工验收资料，将没收承包人履约保证金的10%。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾，以及由市级以上有关部门正式发布和认定的重大自然灾害。。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工现场内用于工程的材料和待安装设备的财产险。。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向南通仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向工程所在地人民法院起诉。21、补充条款21.1、承包人与发包人、监理的所有书面文件资料除签名及审批核准外必须打印。21.2、承包人所派的项目管理班子必须和投标文件中确定的一致。21.3、当发包人认为承包人雇佣于本工程的人员有不适合时，发包人有权要求承包人更换，其所发生的费用由承包人承担。21.4、发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。结算价款按应予计量工程量的70%计算。21.5、承包人参加施工的人员必须进行安全教育和签订劳动合同。21.6、投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。21.7、施工期间须做好安全生产与文明管理工作，维护交通安全。如由此而发生的安全或交通事故，其责任和费用由承包人承担。21.8、施（开）工前必须编制详尽的施工方案，由企业技术负责人批准后，报监理和业主审核同意方可实施。每道工序施工前必须提前或及时向监理报验，未经监理验收合格不得进入下道工序。21.9所有材料须经甲方确认后方可进场，如果发现褪色开裂的，施工单位需负责维修合格。附件协议书附件：附件1：工程质量保修书附件2：承包人主要施工管理人员表附件3：廉政合同附件4：安全生产合同附件5：工程结算审计承诺书附件1：工程质量保修书发包人（全称）：江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为3年，其中外墙弹性涂料为5年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年；5．供热与供冷系统为3个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为3年；7.其他项目保修期限约定如下：为36个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：2025年月日2025年月日附件2：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件3：廉政合同工程发包方:江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会（以下简称甲方）工程承包方：（以下简称乙方）根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同采购的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2甲方义务2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。2.2甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。2.5甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。2.6甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。3乙方义务3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。3.3乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4违约责任4.1甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。4.2乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。5双方约定本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同生效本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。7合同法律效力本合同作为南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：2025年月日2025年月日附件4：安全生产合同建设单位（以下简称甲方）：江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会施工单位（以下简称乙方）：为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：1.甲方职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。2.乙方职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5、本协议作为南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。6、协议份数本协议正本贰份，副本陆份，共计捌份。甲方：（公章）乙方：公司（公章）法定代表人（签字或盖章）法定代表人（签字或盖章）2025年月日2025年月日附件5：工程结算审计承诺书致：江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会（建设单位）我单位对南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程结算审计郑重承诺如下：一、在本工程的结算审计过程中，我单位将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。二、我单位对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和法律责任。三、我单位保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺：1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额；2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。四、审计认定后，如核减率大于5％（含5%）的，则工程结算审计服务费用由我单位全部承担。同时，我单位愿意接收你方的给予的以下处罚：1、如核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金；2、如核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金；3、如核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金；4、如核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。我单位应承担的审计费及违约金由你方在支付工程款时直接扣除。特此承诺！施工单位：（盖章）负责人：（签字）承诺日期：年月日第四章清单详见新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区，各投标单位自行下载。第五章图纸、技术资料及附件（如有）详见新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区，各投标单位自行下载。第六章工程建设标准1、本工程采用的计价规范1.业主提供的图纸及施工要求和施工范围等；2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；3.《2014江苏土建装饰工程计价表》、《2014江苏市政工程计价表》、《2014江苏安装工程计价表》；4.《江苏省建设工程费用定额》(2014年版营改增后)；总价措施费中的费率取值按照《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整的内容，各专业取定现场安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费、临时设施费。5.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）及《江苏省城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）规定的标准计取；6.建筑工程人工工资指导价（苏建函价〔2025〕66号文）；7.部、省现行各类造价文件；8.材料价参《南通市建设工程造价信息》2025年第6期；二、本工程采用的技术规范1、本工程应验收规范执行；三、本工程对施工工艺的特殊要求1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。第七章投标文件格式（封面）工程投标文件投标人：(盖公章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)年月日一、法定代表人身份证明书投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系：(投标人单位名称)的法定代表人。特此证明投标人(盖公章)：日期：年月日附法定代表人身份证复印件：法定代表人身份证复印件粘贴处法定代表人身份证复印件粘贴处二、授权委托书本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加(招标人名称)的南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。委托期限：代理人无转委权，特此委托。投标人(盖公章)：法定代表人(签字或盖章)：身份证号码：委托代理人(签字或盖章)：身份证号码：授权日期：年月日三、投标函江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会：(一)根据已收到的南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)（小写）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在日历天内竣工。(三)我单位保证本工程质量达到合格。(四)我单位拟派为本工程项目负责人。（五）我单位金额为人民币/整的投标保证金已按招标文件要求提交。(六)如果我方中标，我方将按照规定提交人民币中标价10%作为履约保证金。(七)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。投标人(盖公章)：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：地址：电话：邮政编码：日期：年月日四、已标价的工程量清单五、计划投入的主要施工机械设备表序号机械设备名称型号规格数量国 别产 地制 造年 份额定功率(KW)生产能力(MH)备注六、主要施工管理人员表机构项目工程师姓名职务职称主要资历、经验及承担过的工程总部项目主管现场项目负责人技术负责人施工员质量员安全员注：本表为必填，请投标人如实安排项目组成员。第八章投标单位资格后审须知1、总则1．鉴于江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会作为拟建南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的一个标段提出资格审查。3．关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。2、资格后审申请4．资格审查将面向具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质和具备承担本招标工程项目能力的企业。5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写，否则，按照资格审查不通过处理。6．投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。7．投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。8．申请书应由投标单位的法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。没有签字或盖章的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字或盖章的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权书。三、资格审查评审标准9．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。10．每个投标单位参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标单位须满足的全部必要合格条件标准（附件1）时，才能通过资格审查。四、联合体11、本工程不接受联合体投标。五、利益冲突12．近三年内直至目前，投标申请人应：12.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；12.2未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作；12.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。六、资格审查文件的提交13．投标单位的资格审查文件须按照该工程投标文件提交地点和截止时间进行提交。14．投标单位应提交资格审查申请书及有关资料。15．只有资格审查合格的投标人才能参加本招标工程项目的开标、评标。3、附件16．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布，以便每个投标单位都能了解资格审查的必要合格条件及评分标准。17．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。18．相关承诺书由投标单位承诺，随投标单位资格后审须知同时发布。附件1资格审查必要合格条件标准序号评审因素合格条件说明1具有独立法人资格提供法人营业执照提供电子证照或者纸质证照（如果纸质证照已经停止使用的，应当提供电子证照）根据江苏省住房和城乡建设厅发布的【2023】第26号：省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师等注册证书电子证照换发的公告，旧版电子证照已停止使用，请使用新版证照，同时企业诚信库内信息也及时上传更新。2取得城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质提供城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质3具备安全生产条件，并取得安全生产许可证提供安全生产许可证4拟派项目负责人取得市政公用工程专业或机电工程专业二级及以建造师注册证书提供市政公用工程专业或机电工程专业二级及以建造师注册证书5拟派项目负责人取得B类安全生产考核合格证书提供住房城乡建设主管部门核发的B类（项目负责人）安全生产考核合格证书6拟派项目负责人为投标企业正式人员拟派项目负责人的注册证书及安全生产考核合格证书中载明的聘用企业或聘用单位须为投标单位提供投标企业所在地社保机构出具的企业为拟派项目负责人缴纳的2025年06月社会养老保险清单实行网上打印人员社保参保证明的地区，此次投标可以使用打印件或网上截图（二维码保险可查询）7拟派项目负责人无在建工程提供加盖单位公章的拟派项目负责人无在建工程承诺书格式见附件38诚信承诺提供经投标企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的诚信承诺书诚信承诺书格式见附件49远程参与开标会议诚信承诺提供经投标企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的远程参与开标会议诚信承诺书远程参与开标会议诚信承诺书格式见附件510投标企业资质动态监管结果查询投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态由招标人在投标文件递交截止时间的当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会注1：资格审查环节只认可投标单位在企业诚信库内的信息链接可查询，投标文件“其他材料”中仅可上传诚信库无法审核入库的资料(扫描件)。注2：根据评标系统上传的资格审查电子文件相关材料进行评审，凡系统中没有体现的视为缺项。注3：投标单位上传的所有资料均应处于有效状态。注4：投标单位主体信息库事宜请联系4009280095。附件2招标工程项目概况一、项目概况1、项目位置：南通市海门区悦来镇；2、地质与地貌：长江冲积平原；3、气候与水文：亚热带海洋性气侯；4、交通、电力供应与其他服务：已具备；二、工程描述1、项目名称：南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程；2、标段划分及相应招标内容：一个标段，施工图及工程量清单所示的工程；3、计划工期：日历天；4、设计标准、规范简介：实施时，按本工程规定的有关设计、施工规范执行。附件3拟派项目负责人无在建工程承诺书江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会（招标人名称）：我单位参加贵单位组织的南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程（项目名称）JSJY1110002035544001001（项目编号）采购活动。我单位慎重作出以下承诺：1.我单位接受贵单位对于在建工程的认定标准：处于中标结果公告（直接发包的项目以合同签订为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格（以取得竣工验收证明为准）期间的工程。2.我单位接受贵单位对于竣工验收证明的认定标准：由建设单位（或监理单位）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。3.我单位委派（姓名）作为本工程的项目负责人。4.我单位拟派的项目负责人无在建工程。若我单位未能兑现以上承诺，我单位愿意接受被认定为提供虚假材料行为、被取消成交供应商资格的处理以及贵单位和监管部门的其他处理或处罚。投标人（盖公章）：日期：年月日附件4诚信承诺函江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会（招标人名称）：我单位参与贵单位组织的南通市海门区悦来镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目保卫村道路亮化工程（项目名称）JSJY1110002035544001001（项目编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。3.本项目授权代表为本单位正式员工。4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受业主和监管部门的处理或处罚，在处理或处罚期内，被拒绝投标的，愿意在海门区所有区镇限额平台停止参与投标，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。投标人（盖公章）：日期：年月日附件5：远程参与开标会议诚信承诺书致：江苏省南通市海门区悦来镇保卫村村民委员会、南通市海门区悦来镇公共资源交易中心我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字（2016）4号）规定，以书面方式提出（加盖企业印鉴后通过网络传输扫描件）。不在招投标活动中虚假投诉。我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。投标申请人（盖公章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日九、资格审查申请书格式（项目名称）施工招标资格审查申请书投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本宜居宜业和美乡村建设 道路亮化工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。江苏省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
