百合天桥招标公告（荣成海达置业有限公司2025）
荣成海达置业有限公司百合天桥项目公开招标采购公告(第2轮)
荣成海达置业有限公司百合天桥项目
公开招标采购
公告
（第二轮）
项目概况
百合天桥项目
的潜在投标人应在
威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台
获取
招标
文件，并于
2025年
07月23
日
09
时
0
0分（北京时间）
前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：
HYJZFCG2025-034
项目名称：
百合天桥项目
采购项目分包情况：
标包
项目
名称
数量
包预算金额
（元）
最高限价（元）
采购需求
合同履行期限
001
百合天桥项目
1宗
1898596.98
1898596.98
详见
招标文件
详见
招标文件
本项目不接受联合体投标。
二、
投标人
的资格要求：
1.投标人具有独立承担民事责任的能力；
2.投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证；
3
.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4
.投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5
.
投标人
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及履约能力；
6
.投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录
；
7.投标人、法定代表人、授权委托人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；
8.投标人近一年在"信用中国"或"信用山东"无严重失信记录。
三、获取
招标
文件时间及地点：
1.获取时间：
2025年07月14日17时30分至2025年07月19日17时30分（北京时间）
2.
获取地点：
登录“威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件。(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/)逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000，技术支持群（处理注册，登录，完善信息，CA绑定问题）：1143439694。国企采购系统联系方式：技术支持电话：18769124292，CA办理咨询电话：0631-5170227，技术支持群（供应商）：1146578397。
注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网（荣成市）右侧“国企采购”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（荣成市）”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。
四、投标文件提交
时间：
2025年07月14日18时30分至2025年07月23日09时00分
地点：
登录“威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）网上递交。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的
投标人
在规定时间内递交电子
投标
文件。
五、开启
时间：2025年07月23日09时00分（北京时间）
地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心三楼
开标三室
（荣成市河阳东路81号,荣成经济技术开发区热电厂东200米路南）
六、其他补充事宜
本项目实行全流程电子化，实行远程解密，投标人无需到现场，并保持通讯畅通，
提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用
。因通讯不畅造成的一切后果由
投标人
自行承担。
七
、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人：
荣成海达置业有限公司
采购人地址：
山东省威海市荣成市成山镇荣山路69-2号
联系人：
于涛
联系电话：
18563108935
2.采购代理机构信息
名 称：
山东佳展建设
工程管理有限公司
地 址：
山东省威海市荣成市青山东路218号1号楼
联系方式：
15684550258 0631-7607700
3.项目联系方式
项目联系人：
李昀丽 张小芳
电 话：
15684550258 0631-7607700
八、发布公告的媒介
本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（
http://ggzyjy.weihai.cn/
）
、
威海市公共资源交易网（荣成市）（
http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/
）同时发布，其它媒介转发无效。
发布人：
山东佳展建设工程管理有限公司
发布时间：
2025年
07月14
日
附件: HYJZFCG2025-034-招标文件V1.zip
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"678","packageid":"8970","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"6607","sheetCount":4,"version":"4","mrow":[]}
百合天桥项目
投标（响应）文件
（第二册）
项目单位:
荣成海达置业有限公司
项目编号:
HYJZFCG2025-034
包段编号:
001
包段名称:
百合天桥项目
单位名称: （电子公章）
2025 年 月 日
{"srow":[{"check":"char(50)","col":2,"row":3},{"check":"char(50)","col":4,"row":3},{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','G4','投标总价已超过控制价')","col":2,"row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"678","packageid":"8970","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,C4:G7,D11:G11","projectid":"6607","sheetCount":4,"version":"4","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":5},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":6}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":10}]}
投标（报价）一览表
项目名称
百合天桥项目
（电子公章）
项目编号
HYJZFCG2025-034
包段名称
百合天桥项目
包段编号
001
*交付期
*保修期
控制总价
1898596.98
投标总价
大写:
*交货地点
采购文件要求地址
投标
（报价）
说明
报价明细表
序号
招标要求
投标响应
项目名称
数量
单位
*单价（元）
合价
93017
1
百合天桥项目
1
宗
0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）；
2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
3.按照本表显示位置加盖一个电子印章；
4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。
5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":0,"tempcode":"678","packageid":"8970","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A25,G5:H25","projectid":"6607","sheetCount":4,"version":"4","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":24,"isFree":false,"startRow":4}]}
评审对照表
百合天桥项目(001)
评审标准
投标书页码索引
编号
评审内容
性质
实质性
起页*
止页*
130314
1
合法有效的营业执照副本扫描件；
资格性
是
130315
2
法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件（若投标人到现场参与开标，须提供被授权人身份证原件校验）；（格式见本文件第五章）
若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章，并持身份证原件现场校验)；
资格性
是
130316
3
提供投标人市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件，同时具有安全生产许可证证书扫描件；
资格性
是
130317
4
提供项目负责人市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格证书扫描件，同时提供安全生产考核合格证（B证）证书扫描件；
资格性
是
130318
5
投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自定）、投标人近期的完税凭证扫描件及交纳社保资金凭证的扫描件；
资格性
是
130319
6
投标人参加采购活动前3年内无重大违法记录声明；
资格性
是
130320
7
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自定）；
资格性
是
130321
8
财务状况报告等相关材料
A.投标人自行编制的2024年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度财务审计报告书扫描件；
B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。
注：A、B两项提供任意一项均可。
资格性
是
130322
9
投标人、法定代表人、授权委托人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；
资格性
是
130323
10
投标人近一年在"信用中国"或"信用山东"无严重失信记录信用报告；
资格性
是
130324
11
不存在招标文件规定的资格审查不通过的情形；
资格性
是
130325
12
本项目不接受联合体投标。
资格性
是
130326
13
投标文件按规定签署及盖章的；
符合性
是
130327
14
总报价未超出上限控制价和预算的；
符合性
是
130328
15
投标人的被授权人在规定时间内答疑或澄清的；
符合性
是
130329
16
投标文件无采购人不能接受的附加条件的；
符合性
是
130330
17
不存在投标有效期比招标文件规定短的；
符合性
是
130331
18
工期、工程保修期等能满足招标文件要求的；
符合性
是
130332
19
无评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；
符合性
是
130333
20
无评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求和法律规定的情形；
符合性
是
130334
21
不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。
符合性
是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。
8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"678","packageid":"8970","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A10,D5:G10","projectid":"6607","sheetCount":4,"version":"4","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":9,"isFree":false,"startRow":4}]}
评分对照表
百合天桥项目(001)
评分标准
投标书页码索引
编号
评分内容
满分
起页*
止页*
66904
1
本项目报价需手动计算，请在报价栏中填写实际投标报价金额。
0
66905
2
评标基准价的计算方法：
当有效投标单位家数＞5 家，评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）算术平均值；
当有效投标单位数≤5 家，评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值；
投标报价等于评标基准价得分30分。投标报价每高于评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%扣0.3分，最低计至0分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。
30
66906
3
技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书。其他关键岗位管理人员（施工员、质量员、专职安全员、机械员）配备齐全，分工明确得4分；项目管理班子配备不符合上述要求的最低标准的，不得分。技术负责人须附相关证书。项目管理机构成员必须为投标单位的正式员工，并附当地社会保障机构的社保网上查询截图或社保证明材料，否则不得分。
4
66907
4
2022年1月1日至今，投标人每具有一个类似工程业绩的，得1分，最高得3分，投标文件中需附中标通知书、合同扫描件，不满足要求的不予计分，以合同签订时间为准。
3
66908
5
①对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；
②施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
③有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
④针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；
⑤环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，季节性施工方案；
⑥施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
⑦资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需求；
⑧项目管理机构人员配备齐全合理；
⑨成品保护、工程保修制度等；
⑩围挡设置、车辆运输、施工现场保护措施等；扬尘治理、施工裸露地防尘措施、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、建筑垃圾减量化目标和措施、施工废水排放措施等。
由评委会成员根据投标人施工组织设计编制情况进行打分。第1-10项，每项4.5分。
45
66909
6
由评委根据投标单位提供的售后服务情况进行打分：
【13-18分】：投标单位承诺的售后服务内容全面、修复方案措施完善，故障、技术支持响应和解决问题时间快，有突出的售后服务优势。
【7-12分】：投标单位承诺的服务内容一般，响应和解决问题时间偏长，能够满足招标人实际使用要求。
【1-6分】：投标单位承诺的服务内容十分简陋或存在瑕疵，承诺的服务水平低，仅能满足招标人基本使用要求。
未提供本项不得分。
18
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1；
8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。
9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。
荣成海达置业有限公司公开招标文件项目名称：百合天桥项目项目编号：HYJZFCG2025-034包段名称：百合天桥项目(第001包，共1包)采购方式：公开招标代理机构：山东佳展建设工程管理有限公司编制时间：2025年07月14日目录第一章招标公告第二章投标须知第三章采购内容与要求第四章评标原则和方法第五章投标文件格式与要求第六章采购合同（范本）第1章招标公告荣成海达置业有限公司百合天桥项目公开招标采购公告（第二轮）项目概况百合天桥项目的潜在投标人应在威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并于2025年07月23日09时00分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号：HYJZFCG2025-034项目名称：百合天桥项目采购项目分包情况：标包项目名称数量包预算金额（元）最高限价（元）采购需求合同履行期限001百合天桥项目1宗1898596.981898596.98详见招标文件详见招标文件本项目不接受联合体投标。二、投标人的资格要求：1.投标人具有独立承担民事责任的能力；2.投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证；3.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及履约能力；6.投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；7.投标人、法定代表人、授权委托人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；8.投标人近一年在"信用中国"或"信用山东"无严重失信记录。三、获取招标文件时间及地点：1.获取时间：2025年07月14日17时30分至2025年07月19日17时30分（北京时间）2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件。(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/)逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000，技术支持群（处理注册，登录，完善信息，CA绑定问题）：1143439694。国企采购系统联系方式：技术支持电话：18769124292，CA办理咨询电话：0631-5170227，技术支持群（供应商）：1146578397。注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网（荣成市）右侧“国企采购”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（荣成市）”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。四、投标文件提交时间：2025年07月14日18时30分至2025年07月23日09时00分地点：登录“威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）网上递交。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的投标人在规定时间内递交电子投标文件。五、开启时间：2025年07月23日09时00分（北京时间）地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心三楼开标三室（荣成市河阳东路81号,荣成经济技术开发区热电厂东200米路南）六、其他补充事宜本项目实行全流程电子化，实行远程解密，投标人无需到现场，并保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用。因通讯不畅造成的一切后果由投标人自行承担。七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息采购人：荣成海达置业有限公司采购人地址：山东省威海市荣成市成山镇荣山路69-2号联系人：于涛联系电话：185631089352.采购代理机构信息名称：山东佳展建设工程管理有限公司地址：山东省威海市荣成市青山东路218号1号楼联系方式：156845502580631-76077003.项目联系方式项目联系人：李昀丽张小芳电话：156845502580631-7607700八、发布公告的媒介本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）、威海市公共资源交易网（荣成市）（http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）同时发布，其它媒介转发无效。发布人：山东佳展建设工程管理有限公司发布时间：2025年07月14日第2章投标须知投标须知前附表序号项 目内 容1项目名称百合天桥项目2项目编号HYJZFCG2025-0343采购人采购人：荣成海达置业有限公司采购人地址：山东省威海市荣成市成山镇荣山路69-2号联系人：于涛联系电话：185631089354采购代理机构代理机构：山东佳展建设工程管理有限公司地 址：山东省威海市荣成市青山东路218号1号楼联系方式：李昀丽 张小芳联系电话：15684550258 0631-76077005项目详细情况项目概况：百合天桥项目，位于好运角旅游度假区。工程招标范围包括钢筋砼基础、钢结构天桥、塑胶地面、装饰板等项目，详见工程量清单。质量标准：达到现行国家质量验收规范合格标准并通过相关部门验收。建设地点：好运角旅游度假区工程保修期：2年计划工期：自合同签订之日起90日历天。实际开竣工日期由建设单位根据工程实际情况确定，中标单位应予遵守。预算控制价：人民币1898596.98元（超过上限控制价的报价为无效报价）6资金来源及比例100%自筹资金7落实情况已落实8电子投标特别提示1．登录威海市公共资源交易网（荣成市）（http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）（右上角【国企采购】按钮）进入“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册无须重复注册）；首次注册投标人应及时安全证书（CA锁）及电子签章。2．本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行采购文件的获取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。3．电子投标文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《威海国企阳光采购电子化服务平台投标人操作视频教程》，网址: http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200902/98115c60-a132-4b41-b609-6b7c08ad502b.html、投标文件制作及系统使用咨询电话：18769124292 ；0631-5170227；平台QQ服务群：1146578397。4．网上递交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足以下环境要求：（1）操作系统：Windows 7 （2）浏览器：Internet Explorer 11、10（3）办公软件：Microsoft Office 2007、2010（4）PDF软件推荐：Adobe Reader。非以上环境可能出现错误影响其报价，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。8．除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）。9．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。9资质证明文件原件除到达现场的被授权人提供身份证原件外，无需提供其他资质证明文件原件10投标文件份数网上按时递交投标文件1份11实物样品无12现场踏勘不组织13投标预备会不召开14投标有效期公开报价之日起90日15投标文件递交时间及地点电子投标文件递交时间：详见第一章招标公告递交网址：详见第一章招标公告16开标地点详见第一章招标公告17开标方式详见第一章招标公告18开标方式远程解密，投标人无需到现场参与解密，请提前熟悉电子交易系统操作流程，并实时关注电子交易系统相关通知，且联络方式应保持通讯畅通。[操作手册获取方式：操作手册请登录威海市公共资源交易网-办事指南栏目-国企采购专区-《威海国企阳光采购电子化服务平台投标人操作视频教程》，下载查看（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200902/98115c60-a132-4b41-b609-6b7c08ad502b.html）。投标（响应）文件制作及系统使用咨询电话：18769124292。]19开标程序签到时间：报价时间前30分钟内完成解密时间：开始解密后20分钟内完成20资格审查方式资格后审21评审办法综合评分法22联合体报价不允许23分（转）包不允许24投标保证金本项目不收取投标保证金25履约保证金本项目不收取履约保证金26付款方式本工程无预付款，工程按照合同工期顺利完工并经验收合格后，按招标人的拨款情况拨付，第一年年底付至总工程款的30%；次年年底付至总工程款的70%，下一年度年底付清。27其他本项目按工程类以公开招标方式实施采购28是否委托定标是29代理服务费中标人需要交纳代理服务费及清单编制费。代理服务费按照下表中工程类招标代理费标准收取，由中标人在签订合同前向招标公司全额交纳。服务类型/费率中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标100 以下1.5%1.5%1.0%100-5001.1%0.8%0.7%500-10000.8%0.45%0.55%1000-50000.5%0.25%0.35%5000-100000.25%0.1%0.2%1 亿～5 亿0.05%0.05%0.05%服务类型/费率中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标100 以下1.5%1.5%1.0%100-5001.1%0.8%0.7%500-10000.8%0.45%0.55%1000-50000.5%0.25%0.35%5000-100000.25%0.1%0.2%1 亿～5 亿0.05%0.05%0.05%交费时间及交费方式：中标人在签订合同前以电汇或现金形式交纳。收款单位：山东佳展建设工程管理有限公司开户行：中国建设银行股份有限公司荣成支行账号：37050170660800001067（备注：项目编号+代理服务费）联系人：李昀丽 联系电话：0631-7607700《实质性条款一览表》说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。序号项目名称内 容1资格性评审1.合法有效的营业执照副本扫描件；2.法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件（若投标人到现场参与开标，须提供被授权人身份证原件校验）；（格式见本文件第五章）若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章，并持身份证原件现场校验)；3.提供投标人市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件，同时具有安全生产许可证证书扫描件；4.提供项目负责人市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格证书扫描件，同时提供安全生产考核合格证（B证）证书扫描件；5．投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自定）、投标人近期的完税凭证扫描件及交纳社保资金凭证的扫描件；6.投标人参加采购活动前3年内无重大违法记录声明；7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自定）；8．财务状况报告等相关材料A.投标人自行编制的2024年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度财务审计报告书扫描件；B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可；9．投标人、法定代表人、授权委托人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；10．投标人近一年在"信用中国"或"信用山东"无严重失信记录的信用报告或网站截图；11.不存在招标文件规定的资格审查不通过的情形；12.本项目不接受联合体投标。2符合性评审1.投标文件按规定签署及盖章的；2.总报价未超出上限控制价或预算的；3.投标人的被授权人在规定时间内答疑或澄清的；4.投标文件无采购人不能接受的附加条件的；5.不存在投标有效期比招标文件规定短的；6.工期、工程保修期等能满足招标文件要求的；7.无评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理；8.无评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的情形；9.不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。1.1.一、说明本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本采购文件关于电子招投标各项规定。1.适用范围1.1本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。1.2本招标文件的解释权为采购代理机构，以书面解释为准。1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。2.相关要求2.1投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。2.2本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：2.2.1必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。2.2.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。采购公告有其他要求的，亦应符合其要求。2.2.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。采购公告有其他要求的，亦应符合其要求。2.2.4投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。2.3投标人应通过威海市公共资源交易网（荣成市）登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标。1.2.二、招标文件3.招标文件的构成由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。3.1本文件（word格式）由下列文件组成：（1）招标公告（2）投标须知（3）采购内容与要求（4）评审原则和方法（5）投标文件格式（6）采购合同（范本）（7）在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等（如有）3.2数据文件（excel格式）由下列文件组成：（1）封面（2）投标报价表（含明细）（3）需求响应表（如有）（4）评审对照表（5）评分对照表（如有）3.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。4.招标文件的澄清4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止前2日内按“投标须知前附表”第四项向采购代理机构提出，必要时采购代理机构将协助采购人组织所有获取采购文件投标人举行答疑会，采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。5.招标文件的修改5.l在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，采购人、采购代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构或采购人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间2日前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（采购文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载采购文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。1.3.三、投标文件的编制6.投标文件编制要求6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。6.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章投标文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。6.5投标人按照采购文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。6.8投标文件具有法律效力，投标人与采购代理机构或采购人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。6.9采购人或采购代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。7.数据文件编制要求7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。8.文件构成投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：（1）投标文件封面（格式见本文件第五章）（2）投标文件目录（3）投标承诺函（格式见本文件第五章）（4）工程量清单（格式见本文件第五章）（5）投标人资格证明文件①合法有效的营业执照副本扫描件；②法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件（若投标人到现场参与开标，须提供被授权人身份证原件校验）；（格式见本文件第五章）若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章，并持身份证原件现场校验)；③提供投标人市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件，同时具有安全生产许可证证书扫描件；④提供项目负责人市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格证书扫描件，同时提供安全生产考核合格证（B证）证书扫描件；⑤投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自定）、投标人近期的完税凭证扫描件及交纳社保资金凭证的扫描件；⑥投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；⑦财务状况报告等相关材料A.投标人自行编制的2024年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度财务审计报告书扫描件；B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可；⑧投标人参加采购活动前3年内无重大违法记录声明；⑨投标人近一年在"信用中国"（网址https://www.creditchina.gov.cn/）或"信用山东"（网址https://credit.shandong.gov.cn/）无严重失信记录的信用报告或网站截图；⑩投标人、法定代表人、授权委托人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）；⑪招标文件公告中要求的有关资质资格文件；⑫投标人认为需要提供的资质资格证明文件。以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人公章。（6）商务文件部分①报价编制说明；②关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议；③投标人基本情况（格式见本文件第五章）；④拟投入本项目的人员配备（格式见本文件第五章）；⑤拟投入的主要施工机械设备表（格式见本文件第五章）；⑥投标偏离表（格式见本文件第五章）；⑦投标人认为需要说明的其他内容及招标文件要求的其他内容；⑧要求采购人提供的配合。（7）国内同类项目业绩表（格式见本文件第五章）；（8）技术文件部分（施工组织设计），包括但不限于以下内容：①对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；②施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；③有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；④针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；⑤环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，季节性施工方案；⑥施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；⑦资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需求；⑧项目管理机构人员配备齐全合理；⑨成品保护、工程保修制度等；⑩围挡设置、车辆运输、施工现场保护措施等；扬尘治理、施工裸露地防尘措施、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、建筑垃圾减量化目标和措施、施工废水排放措施等。8.2数据文件（PDF格式）（第二册）投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国企采购电子交易系统中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：（1）封面（2）投标报价表（含明细）（3）需求响应表（如有）（4）评审对照表（5）评分对照表（如有）9.投标报价9.1投标人所提供的工程或服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。9.2投标人应按照“第三章采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价。9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：报价说明与工程量清单说明不一致的以清单说明为准。（1）投标人参与投标视为已考察工程现场、对现场原有的工程情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与建筑施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑。（2）投标人在报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量计价表中的综合单价为全费用综合单价，包括为完成本项目（清单子目）内容所需的工费、材料费、施工机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费利润、规费、税金、招标代理费、清单编制费、其它费用、完成本工程所需的所有检验检测试验费、二次倒运费、措施费、进行综合验收时发生的费用、已完工程成品保护费责任以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险及修建临时便道（含临时征费、青苗补偿费、征地复原费）现场安全文明施工措施费、冬季施工费等所有费用。招标人提供的工程量清单中的数量仅作为投标报价的工程基础，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。（3）投标人编制的部分综合单价出现畸高，则采购人有权要求投标人更改为合理价格，如在评标时没有发现，签订合同或结算时也需要做出相应调整。但投标人报价明显低于市场价时，则不调整。（4）报价应考虑在建设过程中发生诸如市场物价浮动和政策性调价等而可能产生的风险因素。（5）投标人应综合考虑施工现场非正常施工因素增加的费用。（6）施工现场所用的水电费应包含在报价中，结算时不再增加此类费用。（7）总包服务费及配合费由专业分包单位与总包单位协商，支付给总包单位。专业分包单位须服从施工总承包单位在工程安全、质量、进度等方面的统一协调与管理。总包服务费及配合费投标单位综合考虑在投标报价中，结算时不再单独计取。（8）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次报价无效。（9）《投标报价表（含明细）》中“报价产品的型号”，型号填写的一般规则为：品牌+产品型号。（10）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。9.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。10.联合体投标两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加国企采购。10.1以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的投标人均应当具备国企采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给采购代理机构。10.4以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国采购活动。本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。11.关于分包本项目不允许分包。12.现场踏勘12.1如有需要，采购代理机构或采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。12.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》13.投标的有效期13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。14.投标保证金14.1.本项目不收取投标保证金。本项目投标保证金收取情况见《投标须知前附表》。15.履约保证金的交纳与返还该项目无需交纳履约保证金。16.投标文件的数量和签署16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份16.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。16.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国企采购电子交易系统的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。16.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。16.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。16.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。16.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份16.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国企采购电子交易系统中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。16.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。16.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。1.4.四、投标文件的递交17.投标文件的密封和标记17.1电子投标文件的密封和标记17.1.1加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国企采购电子交易系统的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。17.2资质证明文件原件的密封和标记17.2.1投标须知前附表要求提供资质证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，注明“于*年*月*日*:*之前不准启封”（开标时间）的字样。加盖公章或由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字。17.2.2投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。17.2.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。17.3文件递交17.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。17.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。17.3.3除投标须知前附表另有规定外，采购代理机构拒绝接收纸质投标文件。17.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。18.投标截止期本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。19.迟交的投标文件威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后递交的投标文件。20.现场演示/样品递交20.1采购人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统“网上评标”中的“谈判”功能与评标专家进行远程演示。20.2若服务项目涉及货物时，采购人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由采购人保留，作为验收的依据。是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。21.投标文件的修改和撤回21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国企采购电子交易系统,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。21.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。1.5.五、开标与评审22.开标22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。22.2采购代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。22.3现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。22.5开标过程应当由采购人或采购代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。22.7录音、录像：荣成市公共资源交易中心负责从递交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。22.8报价过程中，如遇特殊情况，服从荣成市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。22.10开标程序22.10.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。22.10.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。22.10.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。22.10.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。22.10.5投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。22.11应急开标程序电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与采购人沟通后可启动应急开标程序。（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。应急开标程序包括：（1）对未在系统中开标的可暂停开标；（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取采购文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。22.12应急开标电子邮件递交规定接收电子邮箱：SDJZZJZB@163.com递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；邮件数量：一封；邮件主题：项目编号、投标人名称；邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。22.13启动电子邮件开标流程工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间采购代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。23.评标委员会的组成和评标方法23.1采购代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由采购人代表和评审专家5人以上的单数组成，其中专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，采购人可以自行选定评审专家。23.2采购人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与招标文件征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。采购人不得以专家身份参与本项目的评审。采购人和采购代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。23.3评标委员会成员职责：（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；（5）配合采购代理机构答复投标人质疑；（6）向采购人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。23.4评标委员会集体职责：（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；（2）配合采购人和采购代理机构答复投标人的质疑；（3）必要时，向投标人解释评审结果；（4）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。23.5采购代理机构或采购人的职责：（1）核对评标小组专家身份和采购人代表授权函，对评标小组专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；（2）宣布评审纪律；（3）公布投标人名单，告知评标小组专家应当回避的情形；（4）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；（5）根据评标小组的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；（6）维护评审秩序，监督评标小组依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；（7）核对评审结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标小组复核或者书面说明理由，评标小组拒绝的，应予记录并向主管部门报告。（8）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行。（9）处理与评审有关的其他事项。采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，采购代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。23.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。23.8评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。23.9评标委员会独立履行下列职责：（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（3）对投标文件进行比较和评价；（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。23.10评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。24.投标文件的初审24.1资格性审查。在采购项目开标结束后,评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购活动的公正性；（2）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；（3）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；（4）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（6）为本采购项目的代建人；（7）为本采购项目的招标代理机构；（8）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（9）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（10）被依法暂停或者取消投标资格；（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（13）法律法规规定的其他情形。（14）投标人资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。24.2符合性审查。24.2.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。24.2.2投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；（2）不同投标人使用同一个投标单位或者同一个自然人的IP地址、设备下载采购文件或者制作、上传投标文件的；（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；（7）不同投标人的投标文件相互混装；（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。24.3投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报主管部门批准。25.投标文件的澄清25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。26.投标文件的评价26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应投标文件的投标人进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。26.3评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；（2）投标产品的技术性能、功能、质量等指标的响应情况，包括其响应是否有技术佐证文件的支持；（3）服务方案（包括本地化服务机构和人员、服务响应时间、安装调试、培训方案等）、服务期、服务体系和业绩等；（4）招标文件规定的其它评审因素。26.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。26.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。26.7投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。27.废标条款在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，采购人不能支付的；（4）因重大变故，采购人采购任务取消的。六、定标28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。28.2评标委员会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；（2）投标人名单和评标委员会成员名单；（3）评标方法和评标标准；（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。28.3由评标委员会直接确定预中标候选人的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内在指定媒体上公布评标结果；需要采购人确认的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内，将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定预中标人。28.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。28.5评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变结果的，书面报告本级主管部门。投标人对本条上述情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告主管部门部门。28.6中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。29.确定中标人采购人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的投标人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，采购人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。1.6.七、公告30.结果公示采购人或采购代理机构自收到评标报告之日起3日内在原采购公告发布媒体公示中标候选人，公示期3日。由评标评审委员会直接定标的项目不需要公示中标候选人。31.结果公告采购人或采购代理机构应当自定标结束之日起3日内在原采购公告发布媒体发布中标公告，有效期1个工作日。32.签发中标通知书中标公告发布同时采购人和采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。1.7.八、质疑33.质疑33.1投标人认为采购公告、资格预审公告、采购文件、开评标过程、中标候选人公示、中标结果使自己的权益受到损害的，在国企采购电子交易系统向采购人或者采购代理机构提出质疑。对采购文件的异议，采购人和采购代理机构应当在收到异议后1日内做出答复；其他异议，采购人和采购代理机构应当在收到质疑后7日内做出答复；但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。投标人应按照下列时间规定进行质疑；（1）对采购公告或资格预审公告有异议的，应当在公告期截止前2日内提出；（2）潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在投标截止前2日内提出。（3）对开标有异议的，应当在开标期间提出；（4）对评标结果有异议的，应当在成交公示期间提出；（5）对定标结果有异议的，应当在中标公告有效期提出。33.2提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。33.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。33.4质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑项目的名称、编号；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（4）事实依据；（5）必要的法律依据；（6）提出质疑的日期。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。33.5采购人或采购代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。33.6有下列情况之一的质疑不予受理：（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；33.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。1.8.九、签订合同中标通知书发出之日起30日内，按采购文件、中标人的投标文件签订采购合同。采购人应当自采购合同签订之日起5个工作日内，将采购合同上传至威海市国有企业阳光采购电子化服务平台同时在指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书格式为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。中标人在规定时间内无正当理由拒绝与采购人签订合同的，有效投标人符合法定数量的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。第3章采购内容与要求第一部分项目背景一、项目概况项目名称：百合天桥项目项目编号：HYJZFCG2025-034项目概况说明：百合天桥项目，位于好运角旅游度假区。工程招标范围包括钢筋砼基础、钢结构天桥、塑胶地面、装饰板等项目，详见工程量清单。二、采购目标采购标的需实现的功能或者目标：达到现行国家质量验收规范合格标准并通过相关部门验收。三、采购预算本项目包段的采购预算金额为人民币1898596.98元。四、采购方式本项目包段采用公开招标方式进行采购。第二部分技术要求一、技术说明及要求：（一）报价人须知：1、应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。4、金额（价格）均以人民币表示。（二）工程名称及概况：本工程为百合天桥项目，位于好运角旅游度假区。（三）工程招标范围：钢筋砼基础、钢结构天桥、塑胶地面、装饰板等项目。（四）工程质量：达到验收规范合格标准。（五）编制依据：1.建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；2.2016年《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》；3.鲁建办字[2016]20号文《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》；4.鲁标定字[2016]33号文《关于调整社会保障费率的通知》；5.鲁建标字[2019]10号文《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；6.省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；7.与建设项目相关的标准设计图集、标准、规范、技术资料等。（六）投标人在投标报价时，应综合考虑以下因素：1.清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。3.投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。4.投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。5.投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。6.投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。本工程采用全费用综合单价。全费用综合单价应包括为完成工程量清中的所需的一切人工费、材料费、施工机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费利润、规费、税金、招标代理费、清单编制费、其它费用、完成本工程所需的所有检验检测试验费、二次倒运费、措施费、进行综合验收时发生的费用、已完工程成品保护费责任以及合同中明确的所有责任、义务和不可抗力以外一定范围风险及修建临时便道（含临时征费、青苗补偿费、征地复原费）现场安全文明施工措施费、冬季施工费等所有费用。招标人提供的工程量清单中的数量仅作为投标报价的工程基础，不做为结算支付的依据。工程结算时以业主及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。7.投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检验、检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。8.投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复；否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在工程结算时调整至合理价格，但投标报价中低价不调整。9.工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。10.投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。11.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中，结算时不再增加此部分费用；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。12.投标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、清理、清刷、交通标示牌、警示牌以及相邻场地道路清扫冲洗等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中非招标人原因发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。13.非招标人原因导致整体或局部二次进场施工，造成包括机械二次进场、二次临建等相关费用，结算时此项费用不予增加；由于建设单位原因导致整体或局部二次进场施工，造成包括机械二次进场、二次临建等相关费用，结算时此项费用应按实计取。14.综合单价中半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用。结算时不得因为运距而调整综合单价。15.投标方作为总承包单位，必须负责整理各分包单位的施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。16.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的抢工期增加费，结算不予调整。17.投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标人在投标报价中，不得对上述费用进行让利或者优惠，否者否决投标。18.施工现场临时场地，临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有临设费用(包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决，并且根据水源电源接入点及平面布置，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。19.报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。20.投标人应充分考虑与专业工程配合施工而增加费用，结算时此部分费用不再单独计算。（七）建筑工程清单报价应注意的问题：1.工程施工中砼均考虑商砼已包含泵送费等，报价应包含混凝土材料费、运输费等，结算时与此有关的费用不另外调整。2.砂浆组价应结合本工程的实际情况和政府相关规定，无论采用预拌、现场搅拌、成品砂浆或砂浆罐的租赁费用，结算时均不调整单价。3.金属铝板装饰板（镂空装饰板）按设计图示按展开面积计算，滴水、造型等并入相应饰面板工程量内，本项目已包含措施费等所有相关内容，投标人报价时综合考虑，结算不予调整。（八）特别说明：1.工程量清单中投标人没有填入单价或价格子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。2.投标报价时，投标总价不能超过招标控制总价。3.本次招标人提供的工程量清单仅作为投标单位投标报价的依据，工程结算以最终实际工程量为准。6.材料价格由施工单位根据市场行情自主报价，材料价格变动执行建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定。7.变更价款确定原则：（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的按以下方式结算：市场上有单列价的项目按市场价计算；套用定额的项目采用2016版山东省工程消耗量相关定额，价目表、定额人工及相关费率按省市相关规定执行，人工按117元找差价，相关材料价格按财审部门确认的同期价格计算，套用建筑和安装定额的项目总价下浮7%，套用市政定额的项目总价下浮2%，在上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮。特别注明：本项目招标人要求中标单位必须在合同签订后、开工前按时、足额购买整个项目的“建筑工程一切险（含第三者责任险）”，工程竣工后按中标单位投保保单的实际费用按实计入工程结算；若因中标单位未及时、足额按照相关要求购买“建筑工程一切险（含第三者责任险）”而导致出现的一切损失由中标人自行承担，招标人不予负责。二、工期：自合同签订之日起90日历天。实际开竣工日期由建设单位根据工程实际情况确定，中标单位应予遵守。三、工程保修期：2年四、施工地点：好运角旅游度假区五、付款方式：本工程无预付款，工程按照合同工期顺利完工并经验收合格后，按招标人的拨款情况拨付，第一年年底付至总工程款的30%；次年年底付至总工程款的70%，下一年度年底付清。六、其它：工程量清单详见《补充文件》。清单中的数量为估算数，仅做投标用，不做为结算支付的依据。项目结算时以采购人及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。七、采购人联系方式采购人：荣成海达置业有限公司采购人地址：山东省威海市荣成市成山镇荣山路69-2号联系人：于涛联系电话：18563108935补充文件：工程量清单分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:百合天桥项目序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）投标单价合价其中：暂估价百合天桥土建工程1010501003001独立基础1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.含模板、混凝土浇筑、养护等一切相关工作m371.562010501001001独立基础垫层1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C203.含模板、混凝土浇筑、养护等一切相关工作m316.003010502001001矩形柱1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.含模板、混凝土浇筑、养护等一切相关工作m330.454010503001001基础梁1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.含模板、混凝土浇筑、养护等一切相关工作m315.135010515001001现浇构件钢筋1.钢筋规格:HRB335≦Φ10箍筋2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求t2.4326010515001002现浇构件钢筋1.钢筋规格:HRB400 ≤φ102.连接形式:按图纸设计及施工规范要求t0.7327010515001003现浇构件钢筋1.钢筋规格:HRB400 ≤φ182.连接形式:按图纸设计及施工规范要求t4.4268010515001004现浇构件钢筋1.钢筋规格:HRB400 ≤φ252.连接形式:按图纸设计及施工规范要求t3.4559010606008001钢天桥1.钢材品种:Q355B2.综合考虑钢柱、钢梁、钢踏步、钢平板等，规格详见图纸3.含制作、安装、探伤、涂刷防锈漆、防火涂料、连接螺栓的安装、措施费等一切相关工作t84.24910010501001002垫层1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.部位：天台4.含模板、混凝土浇筑、养护等一切相关工作m35.2611010515001005现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：电渣压力焊头Φ18个48.0012010515001006现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：电渣压力焊头Φ20个48.0013010515001007现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：电渣压力焊头Φ22个16.0014010516001001螺栓1.螺栓种类:2.规格:M24地脚螺栓，详见图纸个192.0015010516001002螺栓1.螺栓种类:2.规格:M33地脚螺栓，详见图纸个56.0016010101002001挖填运基础土方1.开挖形式:综合考虑2.土壤类别:普通土3.挖土深度:综合考虑4.运输距离:3km5.工作内容:包括挖土、装车、运土、回填、平整、碾压等，满足施工要求6.工程量:按开挖前的土方体积以立方米计算m31191.401701B001外运土方每增减1km1、土质类别：综合考虑m3150.6018010902004001屋面排水管1.材质：PVC塑料雨水管2.规格：DN110m58.401901B002成品不锈钢地漏DN100个4.002001B003塑料落水斗个4.0021010606013001零星钢构件1.构件名称:钢管2.规格:200mm*300mm*5mm3.含制作、安装、探伤、涂刷防锈漆、防火涂料、措施费等一切相关工作4.工程量：按实际安装长度以延长米计算m150.89装饰工程22011503001001栏杆1.扶手为木扶手,竖向杆件60mm*6mm不锈钢栏杆,间距≤110mm，详见图纸2.高度：1.2米，措施费等综合考虑m195.3423011103003001防滑透气型塑胶楼地面1.厚度：14mm2.部位：天台，措施费等综合考虑m287.622401B005金属铝板装饰板（不含龙骨）1.规格：2.5mm厚金属铝板2.按展开面积计算，滴水、措施费等综合考虑m2846.722501B006镂空金属铝板装饰板（不含龙骨）1.规格：2.5mm厚镂空金属铝板2.按展开面积计算，滴水、措施费等综合考虑m275.35安装工程26030411001001电气配管1.材质 :JDG管2.规格 :DN20m100.0027030411004001配线1.名称:电源线2.配线形式:穿管敷设3.型号:BV2.5mm24.材质:铜芯5.包含接线端子安装m90.0028030411004002配线1.名称:电源线2.配线形式:穿管敷设3.型号:BV4mm24.材质:铜芯5.包含接线端子安装m210.0029030404017001落地式配电箱1.名称:AL配电箱2.其他：铝板内安装台1.0030030409008001等电位端子箱、测试板1.名称:MEB 总等电位箱台1.0031030408003001电缆保护管1.名称:电缆保护管2.型号、规格:UPVC503.敷设方式:埋地敷设m200.0032030408001001电缆1.名称:铜芯电力电缆2.型号、规格:YJV-5*164.材质:铜芯5.敷设方式、部位:穿管敷设m220.0033030408006001电缆终端头1.名称:干包式电缆终端头2.型号、规格:5*16铜芯电缆个2.00上限控制价：1894596.98元。超出上限控制价为无效报价。第4章评标原则、程序与方法一、评审原则“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。二、评标程序1．宣布评标纪律；2．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；3．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；4．核对评审专家身份和采购人代表授权函。5．开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。6．评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。7．出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。详见《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中符合性检查条款。8．属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，采购代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。9.澄清、说明或者补正(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。10.比较与评价评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以投标技术方面得分高的排前。11.出现下列情况之一的，均予以废标(1)合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；(3)投标人的报价均超过了预算上限价格，采购人不能支付的；(4)因重大变故，采购任务取消的。三、评标方法（1）评标方法：综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照评审得分由高到低的顺序确定投标人排序。（2）评标细则编号类型评分标题评分标准性质分数1.01价格报价本项目报价需手动计算，请在报价栏中填写实际投标报价金额。系统分0.002.01商务报 价评标基准价的计算方法：当有效投标单位家数＞5 家，评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）算术平均值；当有效投标单位数≤5 家，评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值；投标报价等于评标基准价得分30分。投标报价每高于评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%扣0.3分，最低计至0分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。价格分30.002.02商务项目管理机构技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书。其他关键岗位管理人员（施工员、质量员、专职安全员、机械员）配备齐全，分工明确得4分；项目管理班子配备不符合上述要求的最低标准的，不得分。技术负责人须附相关证书。项目管理机构成员必须为投标单位的正式员工，并附当地社会保障机构的社保网上查询截图或社保证明材料，否则不得分。客观分4.002.03商务业绩2022年1月1日至今，投标人每具有一个类似工程业绩的，得1分，最高得3分，投标文件中需附中标通知书、合同扫描件，不满足要求的不予计分，以合同签订时间为准。客观分3.003.01技术技术方案（施工组织设计）①对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；②施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；③有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；④针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；⑤环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，季节性施工方案；⑥施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；⑦资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需求；⑧项目管理机构人员配备齐全合理；⑨成品保护、工程保修制度等；⑩围挡设置、车辆运输、施工现场保护措施等；扬尘治理、施工裸露地防尘措施、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、建筑垃圾减量化目标和措施、施工废水排放措施等。由评委会成员根据投标人施工组织设计编制情况进行打分。第1-10项，每项4.5分。主观分45.004.01服务服务承诺由评委根据投标单位提供的售后服务情况进行打分：【13-18分】：投标单位承诺的售后服务内容全面、修复方案措施完善，故障、技术支持响应和解决问题时间快，有突出的售后服务优势。【7-12分】：投标单位承诺的服务内容一般，响应和解决问题时间偏长，能够满足招标人实际使用要求。【1-6分】：投标单位承诺的服务内容十分简陋或存在瑕疵，承诺的服务水平低，仅能满足招标人基本使用要求。未提供本项不得分。主观分18.00第5章投标文件格式投标文件（第一册）采购项目：采购编号：所投包段：投标人名称：***有限公司日期：年月日目录（由投标人自行编制）投标承诺函山东佳展建设工程管理有限公司：我方根据项目编号为HYJZFCG2025-034百合天桥项目的招标文件的要求，经详细研究决定参加投标。1.我方接受本采购文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物及服务，报价详见《开标（报价）一览表》。2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.我方愿意遵守本采购文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。4.我方同意最低价是成交的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。5.如果我方成交：（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与采购人签订合同；（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成施工和服务任务；（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。6.所有有关本报价的函电，请按下列地址联系：单位：邮政编码：地址：联系人：电话：传真：开户名称：开户银行：开户帐号：投标人（签章）：法定代表人或被授权人（签字或签章）：开标日期：××年××月××日工程量清单分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:百合天桥项目序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）投标单价合价其中：暂估价百合天桥土建工程1010501003001独立基础1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.含模板、混凝土浇筑、养护等一切相关工作m371.562010501001001独立基础垫层1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C203.含模板、混凝土浇筑、养护等一切相关工作m316.003010502001001矩形柱1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.含模板、混凝土浇筑、养护等一切相关工作m330.454010503001001基础梁1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.含模板、混凝土浇筑、养护等一切相关工作m315.135010515001001现浇构件钢筋1.钢筋规格:HRB335≦Φ10箍筋2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求t2.4326010515001002现浇构件钢筋1.钢筋规格:HRB400 ≤φ102.连接形式:按图纸设计及施工规范要求t0.7327010515001003现浇构件钢筋1.钢筋规格:HRB400 ≤φ182.连接形式:按图纸设计及施工规范要求t4.4268010515001004现浇构件钢筋1.钢筋规格:HRB400 ≤φ252.连接形式:按图纸设计及施工规范要求t3.4559010606008001钢天桥1.钢材品种:Q355B2.综合考虑钢柱、钢梁、钢踏步、钢平板等，规格详见图纸3.含制作、安装、探伤、涂刷防锈漆、防火涂料、连接螺栓的安装、措施费等一切相关工作t84.24910010501001002垫层1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.部位：天台4.含模板、混凝土浇筑、养护等一切相关工作m35.2611010515001005现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：电渣压力焊头Φ18个48.0012010515001006现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：电渣压力焊头Φ20个48.0013010515001007现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：电渣压力焊头Φ22个16.0014010516001001螺栓1.螺栓种类:2.规格:M24地脚螺栓，详见图纸个192.0015010516001002螺栓1.螺栓种类:2.规格:M33地脚螺栓，详见图纸个56.0016010101002001挖填运基础土方1.开挖形式:综合考虑2.土壤类别:普通土3.挖土深度:综合考虑4.运输距离:3km5.工作内容:包括挖土、装车、运土、回填、平整、碾压等，满足施工要求6.工程量:按开挖前的土方体积以立方米计算m31191.401701B001外运土方每增减1km1、土质类别：综合考虑m3150.6018010902004001屋面排水管1.材质：PVC塑料雨水管2.规格：DN110m58.401901B002成品不锈钢地漏DN100个4.002001B003塑料落水斗个4.0021010606013001零星钢构件1.构件名称:钢管2.规格:200mm*300mm*5mm3.含制作、安装、探伤、涂刷防锈漆、防火涂料、措施费等一切相关工作4.工程量：按实际安装长度以延长米计算m150.89装饰工程22011503001001栏杆1.扶手为木扶手,竖向杆件60mm*6mm不锈钢栏杆,间距≤110mm，详见图纸2.高度：1.2米，措施费等综合考虑m195.3423011103003001防滑透气型塑胶楼地面1.厚度：14mm2.部位：天台，措施费等综合考虑m287.622401B005金属铝板装饰板（不含龙骨）1.规格：2.5mm厚金属铝板2.按展开面积计算，滴水、措施费等综合考虑m2846.722501B006镂空金属铝板装饰板（不含龙骨）1.规格：2.5mm厚镂空金属铝板2.按展开面积计算，滴水、措施费等综合考虑m275.35安装工程26030411001001电气配管1.材质 :JDG管2.规格 :DN20m100.0027030411004001配线1.名称:电源线2.配线形式:穿管敷设3.型号:BV2.5mm24.材质:铜芯5.包含接线端子安装m90.0028030411004002配线1.名称:电源线2.配线形式:穿管敷设3.型号:BV4mm24.材质:铜芯5.包含接线端子安装m210.0029030404017001落地式配电箱1.名称:AL配电箱2.其他：铝板内安装台1.0030030409008001等电位端子箱、测试板1.名称:MEB 总等电位箱台1.0031030408003001电缆保护管1.名称:电缆保护管2.型号、规格:UPVC503.敷设方式:埋地敷设m200.0032030408001001电缆1.名称:铜芯电力电缆2.型号、规格:YJV-5*164.材质:铜芯5.敷设方式、部位:穿管敷设m220.0033030408006001电缆终端头1.名称:干包式电缆终端头2.型号、规格:5*16铜芯电缆个2.00投标总价（人民币）：（大写） 元；（小写） 元。注：工程量清单详见《补充文件》。清单中的数量为估算数，仅做投标用，不做为结算支付的依据。项目结算时以采购人及财审部门核实的实际完成工程量作为结算依据。投标人（公章）：法定代表人签章：投标人资格证明文件合法有效的营业执照副本扫描件（加盖公章）法人授权委托书本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的（法人代表姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权（被授权单位名称）的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，参加编号为HYJZFCG2025-034号的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。如果本公司在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本公司签署采购合同。本授权书于年月日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。被授权人无转委托权。法定代表人签章：被授权人签字：投标人（公章）：法人代表身份证扫描件正面法人代表身份证扫描件正面法人代表身份证扫描件反面法人代表身份证扫描件反面被授权人身份证扫描件正面被授权人身份证扫描件正面被授权人身份证扫描件反面被授权人身份证扫描件反面提供投标人市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件，同时具有安全生产许可证证书扫描件（加盖公章）提供项目负责人市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格证书扫描件，同时提供安全生产考核合格证（B证）证书扫描件（加盖公章）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自定）（加盖公章）投标人近期的完税凭证扫描件及交纳社保资金凭证的扫描件（加盖公章）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）（加盖公章）财务状况报告等相关材料（加盖公章）无重大违法记录声明致山东佳展建设工程管理有限公司：我公司（公司名称）现郑重声明，自参加本项目（编号为）采购活动前三年内，我公司无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的、吊销许可证或者执照的、较大数额罚款等行政处罚。如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。特此声明！投标人全称（公章）：法定代表人签章：年月日投标人近一年在"信用中国"（网址https://www.creditchina.gov.cn/）或"信用山东"（网址https://credit.shandong.gov.cn/）无严重失信记录查询的信用报告或网站截图（加盖公章）投标人、法定代表人、授权委托人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）（加盖公章）招标文件公告中要求的有关资质资格文件（加盖公章）投标人认为需要提供的资质资格证明文件（加盖公章）商务文件部分报价编制说明关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议（加盖公章）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注投标人（公章）：法定代表人签章：拟投入本项目的人员配备职务姓名身份证号码备注注：1、本表可由投标人根据实际情况自行扩展。2、拟派本项目的上述现场管理人员不得相互兼任。投标人（公章）：法定代表人签章：1.8.1.拟投入的主要施工机械设备表（工程项目名称）序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率 (kw)生产能力用于施工部位备注投标人（公章）：法定代表人签章：投标偏离表（包括技术规格、参数和商务条款偏离）序号招标文件条款投标文件条款偏离情况条款号招标文件的内容条款号投标文件偏离内容1.8.2.注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。投标人（公章）：法定代表人签章：2022年1月1日至今国内同类项目业绩表备注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩。序号用户名称项目名称合同额签订时间电话/联系人备注序号用户名称项目名称合同额签订时间电话/联系人备注后附中标通知书、合同扫描件；界定日期以合同签订时间为准。投标人（公章）：法定代表人签章：1.8.3.投标人认为需要说明的其他内容及招标文件要求的其他内容要求采购人提供的配合技术文件部分第六章采购合同（范本）合同书项目名称：百合天桥项目项目编号：HYJZFCG2025-034采购编号：HYJZFCG2025-034合同编号：HYJZFCG2025-034甲方：乙方：合同书第一节合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。6.工程承包范围：。二、合同工期计划总工期日历天，具体单位工程必须满足建设单位进度计划安排（具体进度计划安排详建设单位进度计划）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。如因承包人原因，导致未按照合同规定时间进场开工，承包人需承担因违约对采购人造成的损失，逾期进场违约金的上限：合同价格的5%。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在荣成签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二节通用合同条款详见（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）第三节专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。1.4.4若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。1.4.5当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。1.4.6本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。1.4.7本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）承诺书；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；(10)在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；发包人向承包人提供图纸的数量：2套蓝图，1套电子版图纸；发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内。承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数。承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档。发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、承包人使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际工程量与招标清单工程量偏差2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导工程师行驶职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。发包人可能会随时更换其代表，但在承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料,满足城建档案部门对竣工资料的要求。承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料2套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料。（6）承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与发包人联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人递交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于26天。不得承接其他工程。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款2000元。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按项目经理5000元/人支付违约金。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款5万元。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签定后7日内。承包人应按投标书所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人5000元/人、其他岗位人员2000元/人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按1000元/人•天的标准向发包方支付违约金。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款1万元。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报发包人请假。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款2000元。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款1000元。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：/。4.监理人5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料和文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工。（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。（4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。（5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全，制定防尘降噪措施，如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人收到后7天内应予以确认或提出修改意见。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人收到后7天内应予以确认或提出修改意见。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。7.3.2开工通知因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：延期开工和工期顺延的请求
投标 / 标书制作要点（原创）
本百合天桥涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
