道路灯节能改造招标公告（安溪县长卿镇玉湖村民委员会2025）
玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造-公告
点击下载文件：
http://47.97.24.215:99/downtemp/cab100024/2DF2DA26F8B23988539822BF9EA344EB_1.pdf
招标文件-玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造.doc
点击下载文件：
http://116.62.246.152:84/hyebid4mongo/webservice/common/getAttach?fid=0A90572547F8C1ECC181938C96ABF07A&filename=招标文件-玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造.doc
玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造图纸.pdf
点击下载文件：
http://116.62.246.152:84/hyebid4mongo/webservice/common/getAttach?fid=1E0B7975C682074DF52CB067EEB10FF0&filename=玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造图纸.pdf
预算-玉湖.zip
点击下载文件：
http://116.62.246.152:84/hyebid4mongo/webservice/common/getAttach?fid=B4C46582435F495F53101C44034AB2AA&filename=预算-玉湖.zip
招标文件-玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造.doc
点击下载文件：
http://116.62.246.152:84/hyebid4mongo/webservice/common/getAttach?fid=E5B6B773C438C959371118573A96F5E7&filename=招标文件-玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造.doc
投标邀请书本招标项目玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造已被批准建设，建设单位为安溪县长卿镇玉湖村民委员会，建设资金来源自筹及上级拨款，招标人为安溪县长卿镇玉湖村民委员会，委托的招标代理单位为福建丰盛项目管理咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。邀请如下单位参加本次招投标：1.福建中弘海峡建设有限公司、2.港运建设管理有限公司、3.大金刚建设有限公司、4.福建兴华禹建设有限公司、5.中晟海峡建设有限公司、6.福建昊淳建筑工程有限公司、7.福建省众盈建设发展有限公司、8.福建艾米粒建设有限公司、9.福建煜磊建设有限公司、10.福建省滨润市政工程有限公司、11.南凌(福建)建设有限公司、12.福建顺为建设工程有限公司、13.中柏建设(福建)有限公司、14.福建乾仓建设有限公司、15.福建中魁建设有限公司、16.乾宇(福建)建设发展有限公司、17.福建省能德建筑工程有限公司、18.左左(福建)建设发展有限公司、19.福建拓迎建筑有限公司、20.福建省江辰建设工程有限公司、21.福建省中速建设工程有限公司、22.福建博亿同创建设发展有限公司。1.项目概况和招标范围1.1.工程建设地点：泉州市安溪县；1.2.工程建设规模：工程总造价248807元；1.3.招标范围和内容：（1）工程类别：市政工程；（2）招标类型：施工总承包；（3）招标范围和内容：本工程总造价248807元,主要建设内容具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单；1.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：248807元；1.5.工期要求：总工期为60个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；1.6.标段划分（如果有）：/；1.7.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。2.投标人资格要求及审查办法2.1.招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。2.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。2.3.本招标项目不接受联合体投标。2.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。2.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日）完成的并经竣工验收合格的/。2.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。2.7.其他资格要求：本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务；其他具体要求详见招标文件。2.8.本招标项目对投标人的资格不进行评审。3.招标文件的获取凡有意参加投标者，请于2025年08月07日至2025年08月12日通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”免费报名并获取招标文件。4.评标办法本招标项目采用的评标办法：采用双随机的抽取办法。5.开标时间开标时间：2025年08月13日15时30分（北京时间）在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”随机抽取并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。6.发布公告的媒介本次投标邀请书在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”发布。7．联系方式招标人：安溪县长卿镇玉湖村民委员会地址：安溪县长卿镇玉湖村中堀157号联系人：王全金电话：13850732729招标代理机构：福建丰盛项目管理咨询有限公司地址：福建省泉州市丰泽区东湖街121号金贸大厦A栋6楼619联系人：黄女士电话：0595-22896657；189597862762025年08月07日2025年08月07日福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件专用本（2022年版）招标项目名称：玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造招标项目编号：丰盛【2025】泉招字021号招标人：安溪县长卿镇玉湖村民委员会（盖章）招标代理机构：福建丰盛项目管理咨询有限公司（盖章）招标文件编制日期：2025年08月使用说明1．《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。2．《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。3．《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。4．《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。5．《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。7．在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。目录1投标邀请书投标邀请书2投标须知投标须知前附表投标须知内容修改表3评标办法和标准第1节评标办法和标准数据表评标办法和标准数据表第2节评标办法和标准4合同条款及格式第1节合同协议书第2节通用合同条款第3节专用合同条款第4节合同附件5工程量清单及计价第1节工程量清单第2节招标控制价第3节投标报价（本工程不适用）第4节工程量清单与计价表格式6招标图纸7技术标准和要求第1节招标项目概况和说明（一）工程建设地点的现场自然条件（二）工程建设地点的现场施工条件（三）招标项目说明第2节工程建设技术标准（一）工程建设标准强制性条文（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求第3节施工现场管理要求（一）现场安全防护设施要求（二）水土保持与环境要求（三）文明施工要求（四）施工机具进场要求第4节招标人对工程主要材料设备的要求（一）技术要求（二）质量要求（三）参考品牌第5节招标人自行采购的材料设备第6节其他要求8投标文件格式第1节资格文件第2节商务文件第3节技术文件第1章投标邀请书投标邀请书本招标项目玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造已被批准建设，建设单位为安溪县长卿镇玉湖村民委员会，建设资金来源自筹及上级拨款，招标人为安溪县长卿镇玉湖村民委员会，委托的招标代理单位为福建丰盛项目管理咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。邀请如下单位参加本次招投标：1.福建中弘海峡建设有限公司、2.港运建设管理有限公司、3.大金刚建设有限公司、4.福建兴华禹建设有限公司、5.中晟海峡建设有限公司、6.福建昊淳建筑工程有限公司、7.福建省众盈建设发展有限公司、8.福建艾米粒建设有限公司、9.福建煜磊建设有限公司、10.福建省滨润市政工程有限公司、11.南凌(福建)建设有限公司、12.福建顺为建设工程有限公司、13.中柏建设(福建)有限公司、14.福建乾仓建设有限公司、15.福建中魁建设有限公司、16.乾宇(福建)建设发展有限公司、17.福建省能德建筑工程有限公司、18.左左(福建)建设发展有限公司、19.福建拓迎建筑有限公司、20.福建省江辰建设工程有限公司、21.福建省中速建设工程有限公司、22.福建博亿同创建设发展有限公司。1.项目概况和招标范围1.1.工程建设地点：泉州市安溪县；1.2.工程建设规模：工程总造价248807元；1.3.招标范围和内容：（1）工程类别：市政工程；（2）招标类型：施工总承包；（3）招标范围和内容：本工程总造价248807元,主要建设内容具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单；1.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：248807元；1.5.工期要求：总工期为60个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；1.6.标段划分（如果有）：/；1.7.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。2.投标人资格要求及审查办法2.1.招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。2.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。2.3.本招标项目不接受联合体投标。2.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。2.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日）完成的并经竣工验收合格的/。2.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。2.7.其他资格要求：本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务；其他具体要求详见招标文件。2.8.本招标项目对投标人的资格不进行评审。3.招标文件的获取凡有意参加投标者，请于2025年08月07日至2025年08月12日通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”免费报名并获取招标文件。4.评标办法本招标项目采用的评标办法：采用双随机的抽取办法。5.开标时间开标时间：2025年08月13日15时30分（北京时间）在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”随机抽取并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。6.发布公告的媒介本次投标邀请书在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”发布。7．联系方式招标人：安溪县长卿镇玉湖村民委员会地址：安溪县长卿镇玉湖村中堀157号联系人：王全金电话：13850732729招标代理机构：福建丰盛项目管理咨询有限公司地址：福建省泉州市丰泽区东湖街121号金贸大厦A栋6楼619联系人：黄女士电话：0595-22896657；189597862762025年08月07日第2章投标须知第1节投标须知前附表投标须知前附表说明：（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。项号条款号条款名称编列内容1.1.1招标人和招标代理机构招标人：安溪县长卿镇玉湖村民委员会地址：安溪县长卿镇玉湖村中堀157号联系人：王全金电话：13850732729；招标代理机构：福建丰盛项目管理咨询有限公司地址：福建省泉州市丰泽区东湖街121号金贸大厦A栋6楼619联系人：黄女士电话：0595-22896657；189597862762.1.2本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）招标项目名称：玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造标段名称：标段编号：招标人允许投标人参加投标的标段数量：1招标人最多允许投标人中标的标段数量：13.1.3资金来源和落实情况资金来源：自筹及上级拨款出资比例：资金落实情况：已落实4.1.4工程建设地点安溪县5.1.5工程建设规模工程总造价248807元；6.1.6招标范围和内容本工程总造价248807元,主要建设内容具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单。7.1.7/21.2本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交本招标项目采用安溪县小规模建设工程阳光交易平台电子招投标。7.1.7/21.2易中心本招标项目采用安溪县小规模建设工程阳光交易平台电子招投标。8.1.8电子招投标基本要求不适用10.2.1计划工期总工期为60日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/11.2.2质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准13.2.4合同价格形式总价合同14.3.1资格审查方式本招标项目对投标人的资格不进行评审15.4.1/4.2合格投标人资格条件1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。3.本招标项目不接受联合体投标。4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日）完成的并经竣工验收合格的/。6.其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。16.4.3投标人不得存在的其他情形1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；2.企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级；17.10投标人提出疑问的截止时间2025年08月12日12时00分前在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”提出。18.11分包□√不允许□允许，允许分包内容：/接受分包的第三人资格、资质要求：/19.12偏离□√不允许□允许，允许偏离范围和幅度：/20.14.1/21.3投标截止时间2025年08月13日15时30分00秒21.15.3.1技术文件本招标项目不要求提交技术文件。22.17.1投标有效期投标截止时间后90日历天。23.18.1/18.2.1投标保证金本项目不要求。24.18.3投标保证金不予退还的其他情形1、投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。2、中标人非因不可抗力原因放弃中标。3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。25.19.1备选投标方案招标人不接受投标人提交备选投标方案。26.20.1要求提交的投标文件内容本项目不要求投标人在招标阶段制作投标文件，中标候选人公示结束后要求中标人提供纸质投标文件：资格文件：要求提交；(一份正本,三份副本)商务文件：要求提交；(一份正本,三份副本)其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/。27.20.5投标文件编制和加密要求投标文件份数：一份正本,三份副本。28.21.5投标人名称变更证明材料提交要求不适用29.22.1开标时间2025年08月13日15时30分（北京时间）在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”随机抽取并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。30.22.2投标文件解密方式投标文件解密方式（不适用）31.22.2投标文件解密失败的补救方案投标文件解密失败的补救方案（不适用）33.23.1评标委员会的组建不适用34.25.1评标办法采用双随机的抽取办法。即第1轮由系统自动随机分配各投标人对应代表球号，第2轮由建设单位公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。若投标单位存在违法违规行为，经查实后，即取消中选资格。35.25.2.6投标人回复澄清、说明、补正的时限要求不适用36.25.3/26.1定标方式由“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”在线随机抽取中标人并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。37.29.1履约担保金额和形式履约担保金额：签约合同价的10%。履约担保形式：银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式。以工程担保提交的，须按照泉建筑【2015】74号文及泉建筑【2016】24号文执行，由泉州金融工作局（或原省级有权单位）依法审批设立，并经本市工商行政主管部门依法登记注册的融资性担保机构及分机构，按核准的经营范围开展业务提供的保函为有效；采用建设工程保证保险作为保证形式的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案。履约担保以现金形式递交的，应由中标人企业基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人企业基本账户所在银行出具，所需费用由中标人承担。履约担保期限：履约担保有效期截止时间为工程建设合同约定的工程竣工验收备案之日后至少30天。38.30.1签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，并提报上级部门对投标人进行处置；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。39.33.4监管部门部门或机构名称：/地点：/电话：/40.34.2其他1.本工程施工现场建筑废土、沙石的运输需按泉渣土办【2018】7号、泉建建【2012】62号、泉建建【2014】16号、安建【2013】75号、安渣土办【2018】3号安渣土【2019】1号文件要求执行，所发生的费用已包含在合同价款（工程预算）中，不再另行支付，中标人应自行承担。中标人在施工合同中必须明确建筑废土处理措施，不得违规转包。2.安全文明施工执行泉建建[2011]1号文。3、本工程按闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的规定执行。4、招标工程若涉及建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务的，中标人必须按照《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑[2012]35号）以及《关于执行闽建筑[2012]35号文的补充通知》（闽建筑[2013]12号）的规定选用建机一体化企业。5、工程量清单中标价的单价或金额，已包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。6、工程造价的管理须符合《福建省建设工程造价管理办法》（省政府令164号）及省住建厅《关于贯彻落实福建省建设工程造价管理办法40.34.2其他的通知》（闽建办筑函[2015]16号）的规定。7、本工程建设工程扬尘防治费用按《泉州市住房和城乡建设局关于增补建设工程扬尘防治措施费用的通知（泉建综〔2018〕67号）》、《泉州市住房和城乡建设局关于全面实施在建工程环境在线监测的通知（泉建建〔2018〕57号）》文件规定执行。8、本招标项目对投标人的资格不进行评审，各投标人须符合招标文件资格商务标准方可进行报名，中标后若不符合招标文件资格商务标准或未能按招标文件要求提供履约保证金，招标人将提报上级部门对投标人进行处置。9、经公示无异议后，若中标人未在规定时间内与招标人签订书面合同的，由行业行政监督部门责令其按控制价的2%补缴投标保证金，不予退还。投标须知内容修改表条款号原条款内容修改后的条款内容10.10.疑问潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。10.疑问潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”发送给招标代理，招标代理将通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”发布招标文件的澄清、修改。15.1.115.1.1资格文件应包括以下内容：（1）投标人基本情况表（2）联合体协议书（如有时）（3）法定代表人资格证明书（4）拟授权委托书（如有时）（5）拟分包企业情况（如有时）（6）拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表（7）拟派出项目技术负责人简要情况表（8）项目部施工管理人员到位承诺书（9）投标人基本账户信息（10）“类似工程业绩”情况表（如有时）（11）投标保证金有关单据扫描件（12）其他资料15.1.1资格文件应包括以下内容：（1）投标人基本情况表（2）法定代表人资格证明书（3）投标人诚信承诺函；（4）授权委托书（如有时）（5）拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表（6）拟派出项目负责人承诺函；（7）拟派出项目技术负责人简要情况表；（8）项目部施工管理人员到位承诺书（9）投标人基本账户信息；（10）其他资料（11）建筑业企业诚信守法承诺书1818.投标保证金删除20.3、20.4、20.5、20.6、20.720.3.第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。20.4.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。20.5.投标人应当按投标须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。20.6.投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的20.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并由投标人按招标文件第8章所规定的格式签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。20.4投标文件份数为：一份正本;三份副本正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，20.3、20.4、20.5、20.6、20.7网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。（3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。（4）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。20.7.投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档，应当符合下列要求：（1）每条清单的每一条软硬件信息（招标工程量清单XML格式文件记录的软硬件信息除外）应当包括有效的计价软件加密锁序列号、使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能、计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、数据存取设备序列号。（2）分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于一条,且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。（3）导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。（4）使用个人计价软件加密锁编制的，应当提供计价软件加密锁持有人为已标价工程量清单编制单位在岗人员的证明材料（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。以正本为准。20.5删除20.6删除20.7删除2121.投标文件的递交原文内容详见《通用本》删除2222.开标程序原文内容详见《通用本》22.开标程序22.1招标人按本须知前附表第29项所规定的时间在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”随机抽取中标候选人并实时直播，所有投标人均应当准时在线参加开标。22.2开标程序：22.2.1开标会议按规定的时间举行，开标会议由招标代理机构主持进行。22.2.2主持人宣布开标会议开始并宣布各报名投标人。22.2.3在有关部门监督下，电子平台随机抽取K值。（若有）22.2.4在有关部门监督下，招标人根据电子交易平台自动随机分配各投标人对应代表球号后在电子平台公开抽取中标候选人。22.2.5招标人或其委托的代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。23.24.2523.评标委员会24.评标原则25.评标原文内容详见《通用本》删除2626.定标方式26.1招标人根据电子交易平台自动随机分配各投标人对应代表球号，并公开随机抽取其中三个号码，第一号码对应的投标人为第三中标候选人，第二号码对应的投标人为第二中标候选人，第三号码对应的投标人为第一中标候选人。26.2删除26.3删除26.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由招标人按照招标文件规定的标准和方法审查确认。29.129.1.在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第37项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约保函应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。29.1在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第37项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。31.31.1.有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1)在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；（2)评标委员会决定否决所有投标的；（3)法律、法规31.重新招标和终止招标31.1.有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1)在投标截止时间届满时报名的投标人31.规定的应当重新招标的其他情形。31.2.依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。31.3.招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息。少于三个的；（2)法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。31.2.依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。31.3.招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。第3章评标办法和标准第1节评标办法和标准数据表说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。评标办法和标准数据表项号条款号条款名称编列内容12.1招标控制价及其组成和计算方法1、玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造：最高控制价为248807元，可竞争费用：243024元，不可竞争费用：5783元其中：安全文明施工费为：5127元人民币，扬尘防治措施费为：656元人民币，专业工程暂估价：0元；甲供材料费：0元，暂列金0元；2、以上金额具体以招标人提供的工程量清单和工程控制价为准。本工程的中标价金额及招标控制价金额均四舍五入精确到元。22.2K值取定一、本招标项目K的取值区间为6%~8%（含6%，不含8%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。二、K值的抽取办法：K值在开标时当众抽取确定，分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。32.3发包价及其组成和计算方法发包价=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价43.1随机抽取方式和程序随机抽取方式：aa、由电子交易平台随机抽取；b、开标现场随机抽球方式，具体程序：/。c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。54.1.9拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：市政工程专业注册建造师执业资格，贰级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。67.2抽取中标候选人方法招标人根据电子交易平台自动随机分配各投标人对应代表球号，并公开随机抽取其中三个号码，第一号码对应的投标人为第三中标候选人，第二号码对应的投标人为第二中标候选人，第三号码对应的投标人为第一中标候选人。第2节评标办法和标准1.评标程序1.1根据相关文件规定，本招标项目在招标阶段对投标人的资格不进行评审，要求各投标人符合招标文件资格标准。2.资格文件评审办法和标准4.1.资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：4.1.1未完整提供招标文件第8章“资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；（本项目不要求）4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；4.1.6不具有独立法人资格；4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；（本工程不适用）4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；（本工程不适用）4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。3.商务文件评审标准3.1.商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：5.1.1未按照招标文件第8章“商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签字）不一致；5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。4.商务文件算术性修正和细微偏差补正6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。5.抽取和推荐中标候选人7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。6.提交评标报告（不适用）6.1.评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。6.2.评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。7.附则7.1.评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。（不适用）9.2.在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。第4章合同条款及格式本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。第1节合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就，工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：/。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：/。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写），(¥，元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写），(¥元)；（2）甲供材料费金额：人民币（大写），(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写），(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写），(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目负责人承包人项目负责人：，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在，签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自十三、合同份数生效。本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：（签字）组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第2节通用合同条款“通用合同条款”内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第3节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.其他合同文件包括：发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并以最后的协议或文件为优先顺序。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：本合同文件适用《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及现行有关国家和本省建筑法规、规章，并应同时满足工程所在地的相关规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照通用合同条款规定执行。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：(1)合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件(2)本合同协议书及附件(3)中标通知书(4)招标文件（含澄清、修改、补遗）(5)投标书及其附件(6)本合同条款及其补充条款(7)标准、规范及有关技术文件(8)图纸(9)工程量清单(10)工程报价单或预算书1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：中标通知书发出后7天内，向承包人提供图纸1套。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，未经发包人同意，承包人不得用于与本工程无关的任何事项；发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。或将图纸用于与本工程无关的任何事项。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：按照招标文件要求施工单位做出的或施工组织设计的施工方法相应的工程大样图、加工图及监理工程师要求的其他与本工程施工有关的文件等；承包人提供的文件的期限为：该工程计划实施日期2周之前；承包人提供的文件的数量为：肆套（具体以建设行政主管部门或监理单位要求为准）；承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档；发包人审批承包人文件的期限：7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按照通用合同条款规定执行。1.7联络福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）专用本1.7.1发包人和承包人应当在1.7.2发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、发包人接收文件的地点：签订合同时由发包人填写）；（签订合同时由发包人填写）。（签订合同时由承包人填写）；（签订合同时由承包人填写）。（签订合同时由监理人填写）；（签订合同时由监理人填写）。关于出入现场的权利的约定：按照通用合同条款规定执行。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按照通用合同条款规定执行。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：如有，均由承包人承担，包括费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由如有，均由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如有，均由承包人。1.13工程量清单错误的修正实行固定总价合同的招标工程，包干范围内的工程量中标人应在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。未在28天内核对清单工程量，视同认可，逾期不予核对，按固定总价包干的合同价进行结算。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：在工程施工开工日期前7天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人应在发出开工通知时所确定的开工日期前2天将施工所用的水、电接驳到工地，但场内的接驳、管、线铺设等均由承包人负责，所有使用费用也均由承包人承担，承包人应向有关部门及时缴交费用，逾期不交的，发包人有权从承包人的工程款中扣除，并追究承包人责任，承包人对此不得有异议。电讯线路和供应问题由承包人自行系联系和解决，发包人提供协助。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：按照通用合同条款规定执行发包人是否提供支付担保：（待中标后由发包人填入具体内容）发包人提供支付担保的形式：（待中标后由发包人填入具体内容3.承包人3.1承包人的一般义务（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；（10）承包人应履行的其他义务：/。（11）承包人在施工过程中应主动配合发包人办理各项审批手续3.2项目负责人3.2.1项目负责人：姓名：身份证号：建造师执业资格等级：建造师注册证书号：建造师执业印章号：安全生产考核合格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：承包人对项目负责人的授权范围如下：代表总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人人员项目负责人（项目经理）每月在工地时间均不少于25天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：/。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换投标时承诺的项目负责人（项目经理）。项目负责人（项目经理）因故确属不能履行职责需要变更的，须经发包人批准后方可更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，同时，承包人应按照以下约定的标准向发包人交纳违金：3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人次10万元人民币。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：违约金10万元人民币。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同前。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次违约金3万元人民币。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：事先请假。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人每人次10万元人民币，更换其他主要施工管理人员每人次3万元人民币。。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换投标时承诺拟派出现场施工主要管理人员。项目管理班子成员因故确属不能履行职责需要变更的，须经发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员；同时，承包人应按照以下约定的标准向发包人交纳违金：若承包人不能按期组织上述人员到位，参照以上标准予以处罚，并责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权单方面责令其退场，终止合同、没收履约保证金，其全部责任和损失由承包人承担。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工管理人员每月在工地时间不少于25天，项目负责人（项目经理）每缺勤1天将扣以1000元/天违约金，项目技术负责人每缺勤1天将扣以500元/天违约金，施工员、质量员、安全员、材料员每人每缺勤1天将扣以300元/天违约金。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：/。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包，发包人有权责令其出场、要求承包人支付违约金10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部责任和费用。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价的10%。履约保证金为中标合同价的10%。投标人以银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式形式提交，履约担保有效期截止时间为工程建设合同约定的工程竣工验收备案之日后至少30天。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：/。关于监理人的监理权限：（1）工程变更（含设计变更、材料设备变更和超过1000元的工地签证）以及相应的价款的调整；其中材料设备变更是指招标文件或施工承包合同已明确的主要设备材料的品牌、规格型号、技术标准、质量等级和产地等的，承包人提出变更的；（2）施工总工期或关键节点工期延期的；（3）承包人项目经理、项目技术负责人的更换；（4）总工期或关键工作工期的调整；（5）工期延期的确认；（6）发包人书面通知的其他事项；（7）停工、复工指令。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：职务：职权：代表发包人对本工程施工过程中的工程质量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查；在监理工程师的协助下严格控制工程进度和投资；协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认。详见发包人授权委托书。监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：承包人应按招标文件投标须知及本协议书规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人必须制定严格的质量管理制度，对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：(1)项目建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权要求承包人支付1000-10000元的违约金。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，发包人有权按照承包人违约论处，责令其退场。关于工程奖项的约定：/。5.2隐蔽工程检查5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按照通用合同条款规定执行。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照通用合同条款规定执行。6.1.4关于治安保卫的特别约定：1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。（5）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。（6）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理并承担因承包人原因造成的责任。（7）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。承包人在本工程竣工验收后15日内完成现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等。若不按发包人工程师的要求及时完成清理，发包人工程师有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除，且可不进行工程验收。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在收到中标通知书后28天内制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按照通用合同条款规定执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照通用合同条款规定执行。6.3环境保护6.3.1严格按照安溪县住房和城乡规划建设局《关于加强建筑工程渣土车运输安全管理工作的通知》安建【2013】75号文。的要求对建筑渣土进行处置及运输管理。承包人应积极配合办理建筑渣土处置核准；建筑渣土应委托给取得道路运输经营许可证的运输单位承运，运输车辆应取得道路运输证；6.3.2建筑施工扬尘污染和施工现场污水排放管理按照《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）的规定执行。施工扬尘防治费用已列入安全文明施工措施费中，承包人应当确保专款专用；施工单位是建筑施工扬尘防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规定和施工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作纳入对项目部和项目经理的考核内容；施工单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企业对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责。工程项目部应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，严格落实文明施工的有关要求，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理；应当将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技术交底。施工扬尘污染防治效果接受社会和舆论监督，工程项目部应在工程项目的大门口醒目位置设置公示标牌，公布扬尘污染监督举报电话。监理单位应当加强对施工单位扬尘防治执行情况的检查，督促施工单位落实扬尘防治措施。施工现场发生扬尘污染的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向建设行政主管部门或者其他相关部门报告。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照通用合同条款规定执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于签订施工承包合同后七日内向监理工程师提交《施工组织设计》，承包人应于每月的25日上报下月工程进度计划，进度计划应符合总工期目标的要求。承包人未完成月进度计划的，发包人有权不予支付进度款，并有权要求承包人支付违约金。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照通用合同条款规定执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款规定执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款规定执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：中标通知书发出后7日内通知承包人。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照通用合同条款规定执行。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1天支付违约金1000元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10％。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）8级以上台风；（2）降水量60mm以上的暴雨；（3）以项目所在地县市级政府气象台站公布的数据为准。双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：（1）因承包人违反规范进行施工或未按设计要求进行施工或没有按招标文件约定和投标时报送样品并经监理人同意后进行采购供货和施工或以伪劣、冒牌材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级的产品进行施工或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期；（2）因承包人不按本合同规定配置现场管理人员或管理人员不到位时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；（3）因施工组织设计或施工方案未按时提交或不满足规定要求而未能得到监理人审批影响开工的工期；（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；（5）施工过程中因城市供电、供水部门的停电、停水而影响工期的，发包人一概不作现场签证，发包人要求承包人在投标时考虑，其工期包含在总工期内；（6）承包人原因的待料工期；（7）工程质量未达到等级标准要求，发包人或监理人要求承包人返工的工期。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人保留必要时实施甲供材料的权利，届时由双方另行签订补充协议明确相关甲供材料事项。承包人不得就上述供应材料收取任何形式的采购及管理费用。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）承包人采购材料设备时，应根据设计文件规定的材料设备品种、规格型号、技术参数和质量等级要求，按照招标工程量清单（或财政部门批准的工程预算造价）计算的材料设备价位，在采购前15天内以二份书面向发包人报告材料设备采购的品牌、规格型号、技术参数、质量等级、数量、样品、有关资料和采购计划，经发包人确认后，一份送交监理单位，一份送交承包人作为采购进场依据。（2）承包人应按照发包人所确认的品牌、规格型号、技术参数、质量等级、数量进行采购，监理单位应严格把好材料设备产品质量关，如经发现承包人不按发包人所确认品牌要求的，发包人和监理工程师有权制止施工，已经施工的责令重新返工，返工费用和工期延误的由承包人负责；已经采购进场而未施工的责令清理退回，发生费用由承包人负责。施工中，设计单位和发包人变更材料设备品种，应有设计单位和发包人共同确认的书面通知单；因施工原因承包人要求更换材料设备品种的，应取得设计单位和发包人共同确认的书面通知单后才能更换，否则按不合格产品质量处理，发包人和监理工程师有权责令停止施工。对变更或更换材料设备品种的，只计算材料设备单价价差部分和税金，不能计算其他费用。（3）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。（4）承包人应于每月２５日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。（5）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。（6）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按监理人要求。施工现场需要配备的试验设备：按监理人要求。施工现场需要具备的其他试验条件：按监理人要求。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按监理人要求。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：除了通用合同条款约定的内容外，增加：发包人根据项目建设需要做出的变更并遵守当地政府及上级有关部门出台的最新文件要求。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:通用合同条款本款内容删除修改为：1.增减工程量的单价确定（1）在实物工程量清单之内的项目，按最高控制价预算书综合单价乘以（1-下浮系数K值）计算；（2）不在工程量清单之内的项目，按照省、市造价主管部门颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息及下浮系数K值计算。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同监理工程师询价确定，决算价最终以审计审核为准。10.4.1.2材料变更时价格确定（1）工程招标最高控制价材料价格明细表已有的材料，根据工程招标最高控制价价格明细表所列的材料单价乘以（1-下浮系数K值）计算；（2）工程招标最高控制价材料价格明细表中没有的材料，按照《泉州工程造价管理》施工期间公布的材料单价乘以（1-下浮系数K值）计算；（3）《泉州工程造价管理》没有公布的材料，由中标人提出适当的价格，招标人会同监理工程师询价确定，以决算价为准。对中标后的材料（设备）在施工中进行更换品牌种类的，只能计算材料（设备）单价增减价差部分和税金，不能计算其他一切费用。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款规定执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款规定执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额：/。10.7暂估价暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：按照通用合同条款规定执行。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：（1）已签约合同价中的暂列金额应由发包人掌握使用；（2）暂列金额余额应归发包人所有。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式本合同价款采用固定总价方式确定。中标人应在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。合同价款中风险范围不包括：（1）设计变更、现场签证；（2）不可抗力；（3）主要材料价格包干幅度之外的价差。风险费用的计算方法：工程量清单中标价的单价或金额，已包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：本合同项目不设预付款。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：现行工程量清单计价规范。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按照通用合同条款约定执行。已完成工程量是指合格的工程量。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：(1)本工程不支付预付款;(2)待工程竣工验收合格并经结算审计完成，发包人支付工程结算审核价的97%，余下工程结算审核价的3%为保修金。工程缺陷责任期满并完成保修任务后一个月内结清保修金，即决算总造价的3%(保修金不计利息)。(3)本工程所有工程款待上级拨款资金到位后拨付。(4)工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式发票。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按照通用合同条款及监理人的规定。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日向工程师送交当月完成工程量。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日向工程师送交当月完成工程量。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按照通用合同条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按照通用合同条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：详见12.4.1条款。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：按照通用合同条款规定执行。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：/小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按照通用合同条款规定执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按照通用合同条款规定执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按照通用合同条款规定执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照通用合同条款规定执行。13.3工程试车13.3.1试车程序承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照通用合同条款规定执行。工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：按照通用合同条款规定执行。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应按照监理人通知的时间提交竣工付款申请单。竣工结算申请单应包括的内容：按照通用合同条款规定执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/。发包人完成竣工付款的期限：经有关部门审核批准后28天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并承担全部费用后，按监理人通知的份数提交最终结清申请单。承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并承担全部费用后，按监理人的通知的时间提交最终结清申请单。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并承担全部费用后，按监理人的通知的时间和份数提交最终结清申请单。（2）发包人完成支付的期限：详见12.4.1条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：本项目保修期限为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（3）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（签订合同时由双方协商填入）；（2）（签订合同时由双方协商填入）%的工程款；（3）其他方式：工程缺陷责任期满并完成保修任务后一个月内结清保修金，即决算总造价的3%(保修金不计利息)。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:工程结算款的3%。关于质量保证金的补充约定：待工程缺陷责任期满后无息退还，保修期内属承包人责任的工程质量缺陷所需一切维修费用由承包人负责。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：业主下达开工通知后正式开工（开始计算工期），承包人应按招标人要求按期完成各阶段工程的施工，因承包人原因导致工期延误按本合同专用条款7.5.2条款执行,其违约金由发包人从承包人的工程款中扣抵。工程竣工验收时未能达到协议书规定的工程质量标准，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到协议书规定的标准。因承包人不按设计文件施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。按承包人给甲方造成损失的同等金额赔偿。工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包，发包人有权责令其出场、要求承包人支付违约金10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。承包人有按规定时间内签订合同和不签订合同的；或虽已签订合同，却不履行合的，发包人有权解除合同。。16.2.2承包人违约的责任本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程竣工验收时未能达到协议书规定的工程质量标准，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到协议书规定的标准，还应按工程合同总价的10%向发包人支付违约赔偿金，由发包人直接从工程款中扣抵。双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：投保人:建筑工程一切险、安装工程一切险以发包人名义投保，受益人为发包人，第三者责任险以发包人和承包人名义投保，劳工险以承包人名义投保，承包人必须办理合同所雇用的全部人员劳工险，包括承包人分包的人员。投保内容:建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。保险金额、保险费率和保险期限：招标文件和工程量清单中已包括保险费用的，承包人应按本合同规定足额投保并承担保险费用，其保险费率由发包人和承包人共同与保险机构商定，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。由发包人办理工程一切险和其他保险的，其保费已按照招标文件规定包含在投标人的投标报价中的，发包人可以从承包人的工程款中直接扣除相关保费。18.3其他保险关于其他保险的约定：需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等:（待中标后按照招标文件的规定填入具体内容）。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向当地人民法院起诉。冷水堀角落、水尾角落村玉湖村金山角落、道路灯节能改造施工图设计第一册共一册中晏建设集团有限公司2025年5月设计依服明明系统整制1.《E）（GB/T40995-2021）1:电电话：号环工程的重要性，推为三负，电酒由AK+784配电接人2.（市道LED明设计标）（DBJ/T13-169-2013）2:推制器：HWMPPT64603.《通路明ED汇性能要求）（GB/T24907-2010）.4.《退路与有路照明灯具性能要求）（GB/T24827-2009）大安施5.《导休明试点示工程LED路明产品技术规第二服）LB/T002-2010）1：木工租米用TN-S系6.（工程建设标准强性软）2:电酒进线设SPD电通保护电波入使7.《电系统谈计规选）（GB50052-2009）3:利用五龙电电中的一作护线PE目镝有的灯可靠8.长压配电设计现充（GB50054-2011）路灯的接电秋于4欢师9.（20KV及以下交电所设计现）-GB50053-2013.5：木工程所有非带电金属构配件、金属管件、交压器（全属底座，快、全属门）及电缆全属外皮购要求作高等电位服结10.《技装置安装）（D501-4）每根路灯在茶座处采用焊新为单我的财路保护置11、错雪与装安发）（D501-1-4）七节能提施12.《电缆设）（D101-1-7)1:限高维护系：额具使用中，管理门应按照规定要求路灯进行定时，次不2年13.工：路用以保服明维护系教不低于0.7，提尚光源光通量的利用设计国2:群礼ED流运行，造路盟明及其塑明系统控制。Λ江法意事2.接地系统讲。电境在保护中不务有接头，额标配电门内预备0.5，章设前应进行绝绿电源，设前不小于103，预留电湖服明电源交通信号、监信号、节日竞化工程）接地线不香兼作它用接地体的接应来用格辉接，共焊长度应合定=设计标准3：施工时请参CCJJ89-2012（市通路工程施工及验收）1:租GB/T40995-202185.2.3条桩千8：Eav=8Lx，皮：0.3.4:路灯基的安装尺与标的安装怀特合以厂家供的时路灯牌：100味光酒50W5:明工程管线穿道路时，身热件护管数设，一备日后修九其他说：1:1:设计同蛀无法供具休施工，无流定具体路灯位，校设计方案基于业主提供的路量结合路灯参以及施工工艺进行设：：具体路灯准待业主认后限中标方进行。建设单位：安溪县长卿镇玉湖村民委员会名：设计说明中晏建设集团有限公司工程设计证书编号：25026966本版权属我公司所有，工程外本图的用和复制，须我公司的书面许可审定审项目负责人专业负责人I校对设计绘图设计编号ZYZ22-002工程名称：玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造张宏方金龙刘阳刘阳方金龙唐新荣唐新荣北1施工图专业市政张宏方金龙列阳列阳方金龙南新来有行采图号未加盖出图专用章者无效单义灯灯具接线用单叉灯灯座内部接线图：6*52法兰盘1:10月HI10mm建设单位：安溪县长卿镇玉湖村民委员会名：设计说明中晏建设集团有限公司本版权属我公司所有，该工程外对本围的任何用和复制，须我公司的书面许可审定审核项目负责人专业负责人校对设计绘图设计编号ZYZ22-002工程名称：玉湖村金山角落、冷水角落、水尾角落村道路灯节能改造张宏方金龙刘阳刘阳方金龙唐新荣唐新荣北施工图专业市政张宏方金龙列阳到阳方金龙南新采南新采图号设备元件表号号名称型号现格雅经备注1灯（灯基成）座0询2板150w个1253灯具150W个1254支果与光代配应只125未加盖出图专用章者无效1:煅具具选用造用城市通路的配光面成城精的具采半我光具护等线：IP65.2：光灯期系：全属桥出成型工艺，良的散热结构设计，灯体轻，维，尚易安装，防止就虫进人，便于清，保长久明亮放果。光源至地面光>20LUX产：150W/、输入电DC30V、包6000K、光量5500lm、150LM/W、70、平寿50000H原装口高亮度LED新。4：：：外置电话185AH免护大阳用电话：禾用的方方工设计商品质的原（依亚地），保自旅电极小，不应用设计。具有尚能量康度具有优异的楯环性能和过放电铁复能九。5：大：150W，系用进口换半19%融和无和免清洗度进度80%自压技木经时装，截金TUV认证，日时间3-4树6：大能专：HWMPPT6460，立控器，有进，放，电电路，防反技能，可自动度补位发对负具有，光号定建设单位：安溪县长卿镇玉湖村民委员会名：参数配置图中晏建设集团有限公司本版权属我公司所有，工程外本图的用和复制，须我公司的书面许可审定审档项目负责人专业负责人校设计绘图设计编号ZYZ22-002工程名称：玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造张宏方金龙刘阳刘阳方金龙唐新荣唐新荣北1施工图专业市政张宏方金龙列阳到阳方金龙南新来南新来图号未加盖出图专用章者无效建设单位：安溪县长卿镇玉湖村民委员会名：工程数量表中晏建设集团有限公司本版权属我公司所有，工程外对本围的任用和复制，须我公司的书面可审定审项目负责人专业负责人校设计绘图设计编号ZYZ22-002工程名称：玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造张宏方金龙刘阳刘阳方金龙唐新荣唐新荣北1施工图专业市政张宏方金龙列阳到阳方金龙南新来南新来图号工程数量表序号名称数量单位备注150w太阳能路灯125套原杆改造未加盖出图专用章者无效
玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
造价咨询人:
(盖单位公章)
(盖单位公章)
法定代表人
或其授权人:
法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)
(签字或盖章)
编 制 人:
审 核 人:
(签字)
(签字、加盖执业印章)
编制时间:
2025年05月19日
审核时间:
工程项目造价汇总表
工程名称:玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造
第1页 共1页
序号
单项工程名称
金额(元)
其中
安全文明施工费(元)
人工费
（元）
1
单项工程
合 计
单位工程造价汇总表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 单项工程 市政工程
第1页 共1页
序号
汇 总 内 容
金 额(元)
1
分部分项工程费
1.1
路灯工程
2
措施项目费
2.1
总价措施项目费
2.1.1
安全文明施工费
2.1.2
其他总价措施费
2.1.3
扬尘防治措施费
2.2
单价措施项目费
3
其他项目费
3.1
暂列金额
3.2
专业工程暂估价
3.3
总承包服务费
合 计=1+2+3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
路灯工程
分项工程(17市政)
1
040805001004
常规照明灯
(1)原杆
(2)光源:100珠光源150W
(3)电池:外置185AH
(4)光伏板:150w/21.6v带支架
(5)控制器:HWMPPT6460
套
125
清单
合 计
无效数据
单价措施项目清单与计价表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
路灯工程
分项工程(17市政)
合 计
无效数据
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
备注
1
暂列金额
2
专业工程暂估价
3
总承包服务费
合 计
——
工程名称（全称）：玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造1、工程概况1.建设地点： 泉州市安溪县 。2.工程专业： 市政公用工程 。3.专业工程主要内容：1）软基处理的类型、面积等： / 。 2）道路工程：道路长度： / ，道路修建宽度： / ，车道数： / ；车行道路面类型：/ 。3）桥梁工程：① / 桥，最大跨径： / 米，总长： / 米。4）涵洞工程：① / 涵洞，是否顶进箱涵： / 。5）排水工程：管道材质： / ；施工方法： / 。 6）隧道工程：单线隧道长度： / m，隧道净空面积： / m2，净宽： / m。7)给水工程：管道材质： / ；施工方法： / 。8）路灯工程：路灯类型： 太阳能路灯 。9)其他工程： 。2、编制范围按照建设单位设计的 《玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造》工程量清单，专业范围包括 市政公用工程，具体如下：1.不含三通一平。2. / 。3、编制依据1.图纸： 建设单位设计的《玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造》工程量清单。2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： / 。3.地质勘察报告： 无。4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 。5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）;《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年5月19日以前）；。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。7.人材机价格：（1）人工费指数：执行福建省2017年预算定额人工费基价及泉建筑[2021] 64号。（2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班及调整文件 。（3）材料设备价格： 参考《泉州工程造价管理》（2025年3月）安溪信息价、定额基期价格、市场询价等 。 8.其他： 混凝土现拌混凝土 。4、取费标准1.专业类别： 市政工程 。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 按9%增值税税率计取； 。5、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）1.土方工程： 考虑人工配合机械施工 。2.石方工程： / 。3.脚手架： / 。4.混凝土模板及支架： / 。5.围堰： / 。6.便道及便桥： / 。7.洞内临时设施： / 。8.大型机械设备进出场及安拆费： / ；大型机械设备基础、轨道： / ；大型机械设备检测： / 。9.施工排水降水： / 。10.处理、监测、监控： / 。11.材料二次搬运： / 。12.行人、行车干扰： / 。13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： / 。14.爆破安全措施： / 。15.试验爆破措施： / 。16.爆破现场警戒与实验措施： / 。17.水上支架平台： / 。18.施工围挡： / 。19.工程排污费： / 。20.其他： / 。6、材料设备品牌及甲供材料1.本控制价取定的材料设备品牌名称规格、型号招标人要求的品牌控制价取定的品牌备注2.甲供材料一览表材料名称规格、型号品牌含税单价（元）备注3.经市场询价的材料设备： 。七、本项目补充的工程量清单 项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容8、其他需要的说明1.本工程按建设单位提供工程量进行计算，结算按实际工程量签证计算。9、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。
玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造
招 标 控 制 价
招标控制价(小写):
248807元
其中：甲供材料费
(大写):
贰拾肆万捌仟捌佰零柒圆整
其中：甲供材料费
招 标 人:
造价咨询人:
(盖单位公章)
(盖单位公章)
法定代表人
或其授权人:
法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)
(签字或盖章)
编 制 人:
审 核 人:
(签字)
(签字、加盖执业印章)
编 制 时 间:
2025年05月19日
审 核 时 间:
工程项目造价汇总表
工程名称:玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造
第1页 共1页
序号
单项工程名称
金额(元)
其中
安全文明施工费(元)
人工费
（元）
1
单项工程
248807
5127
16949
合 计
248807
5127
16949
单项工程造价汇总表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 单项工程
第1页 共1页
序号
单位工程名称
金额(元)
其中
安全文明施工费(元)
人工费
（元）
1
市政工程
248807
5127
16949
合 计
248807
5127
16949
单位工程造价汇总表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 单项工程 市政工程
第1页 共1页
序号
汇 总 内 容
金 额(元)
1
分部分项工程费
241839
1.1
路灯工程
241839
2
措施项目费
6968
2.1
总价措施项目费
6968
2.1.1
安全文明施工费
5127
2.1.2
其他总价措施费
1185
2.1.3
扬尘防治措施费
656
2.2
单价措施项目费
3
其他项目费
3.1
暂列金额
3.2
专业工程暂估价
3.3
总承包服务费
合 计=1+2+3
248807
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
路灯工程
分项工程(17市政)
1
040805001004
常规照明灯
(1)原杆
(2)光源:100珠光源150W
(3)电池:外置185AH
(4)光伏板:150w/21.6v带支架
(5)控制器:HWMPPT6460
套
125
1934.71
241838.75
清单
合 计
241838.75
无效数据
总价措施项目清单与计价表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
计 算 基 础
(元)
费 率(%)
金 额(元)
单项工程
市政工程
1
安全文明施工费
241839
/
5127
1.1
路灯工程
241839
2.12
5127
2
其他总价措施费
241839
/
1185
2.1
路灯工程
241839
0.49
1185
3
扬尘防治措施费
5127
/
656
3.1
路灯工程
5127
12.8
656
合 计
6968
单价措施项目清单与计价表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
路灯工程
分项工程(17市政)
合 计
无效数据
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
备注
1
暂列金额
2
专业工程暂估价
3
总承包服务费
合 计
——
暂列金额明细表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
备 注
1
设计变更和现场签证暂列金额
2
优质工程增加费
3
缩短定额工期增加费
4
发包人检测费
5
工程噪音超标排污费
6
渣土收纳费
7
加固工程检测费用
合 计
——
专业工程暂估价明细表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
备 注
合 计
——
总承包服务费计价表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
计算基础(元)
费率(%)
金额(元)
合 计
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称及特征描述
单位
工程量
综合单价组成(元)
综合单价
(元)
人工费
材料费
施工机具使用费
企业管理费
利润
规费
税金
路灯工程
分项工程(17市政)
甲供材料一览表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价(元)
合价(元)
质量等级
供应时间
送达地点
备注
甲供材料费合计(元)
---
---
---
---
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造 市政工程
第1页 共1页
序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价
一
人工
0
1
00010040
定额人工费
元
16948.9
二
材料
1
02130120
三色塑料带
20mm×40m
m
13.75
0.3
4.13
2
02270060
清洁棉布
kg
66.25
13.39
887.09
3
03015500
膨胀螺栓
M14
套
178.75
2.65
473.69
4
03130980
合金钢钻头
Φ16
个
2.5
11.23
28.08
5
03131120
钢锯条
根
37.5
0.23
8.63
6
14090020
电力复合酯
一级
kg
1.25
30.97
38.71
7
25330080
太阳能路灯系统
套
125.625
945
118715.63
8
25330920
照明器
普通150W
套
126.25
150
18937.5
9
25610001
镀锌大灯抱箍连压板
副
125
13.01
1626.25
10
27010120
飞保险(羊角熔断器)
10A
个
128.75
17.7
2278.88
11
27150040
铁担针式瓷瓶
3#
个
257.5
3.1
798.25
12
27170001
黑胶布
20mm×20m
卷
25
1.42
35.5
13
28031850
铜芯橡皮绝缘线
BX-2.5
m
27.5
3.5
96.25
14
34090420
肥皂水
kg
25
0.35
8.75
15
49010030
其他材料费
%
188.526
1
188.53
16
49011002
HWMPPT6460控制器
元
125
160
20000
三
设备
四
施工机具
1
98050060
真有效值万用表
数据存储型
台班
7.5
8.27
62.03
2
99070510
载货汽车
装载质量4t
台班
6.3
526.212
3315.14
3
99070520
载货汽车
装载质量5t
台班
3.5
538.872
1886.05
4
99090310
汽车式起重机
提升质量8t
台班
3.5
833.026
2915.59
5
99090330
汽车式起重机
提升质量12t
台班
3.125
927.559
2898.62
6
99370020
高架车
13m
台班
7
332.24
2325.68
工程名称（全称）：玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造1、工程概况1.建设地点： 泉州市安溪县 。2.工程专业： 市政公用工程 。3.专业工程主要内容：1）软基处理的类型、面积等： / 。 2）道路工程：道路长度： / ，道路修建宽度： / ，车道数： / ；车行道路面类型：/ 。3）桥梁工程：① / 桥，最大跨径： / 米，总长： / 米。4）涵洞工程：① / 涵洞，是否顶进箱涵： / 。5）排水工程：管道材质： / ；施工方法： / 。 6）隧道工程：单线隧道长度： / m，隧道净空面积： / m2，净宽： / m。7)给水工程：管道材质： / ；施工方法： / 。8）路灯工程：路灯类型： 太阳能路灯 。9)其他工程： 。2、编制范围按照建设单位设计的 《玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造》工程量清单，专业范围包括 市政公用工程，具体如下：1.不含三通一平。2. / 。3、编制依据1.图纸： 建设单位设计的《玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造》工程量清单。2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： / 。3.地质勘察报告： 无。4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 。5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）;《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年5月13日以前）；。4、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）1.土方工程： 考虑人工配合机械施工 。2.石方工程： / 。3.脚手架： / 。4.混凝土模板及支架： / 。5.围堰： / 。6.便道及便桥： / 。7.洞内临时设施： / 。8.大型机械设备进出场及安拆费： / ；大型机械设备基础、轨道： / ；大型机械设备检测： / 。9.施工排水降水： / 。10.处理、监测、监控： / 。11.材料二次搬运： / 。12.行人、行车干扰： / 。13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： / 。14.爆破安全措施： / 。15.试验爆破措施： / 。16.爆破现场警戒与实验措施： / 。17.水上支架平台： / 。18.施工围挡： / 。19.工程排污费： / 。20.其他： / 。5、材料设备品牌及甲供材料1.本控制价取定的材料设备品牌名称规格、型号招标人要求的品牌控制价取定的品牌备注2.甲供材料一览表材料名称规格、型号品牌含税单价（元）备注3.经市场询价的材料设备： 。七、本项目补充的工程量清单 项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容8、其他需要的说明1.本工程按建设单位提供工程量进行计算，结算按实际工程量签证计算。9、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件专用本（2022年版）招标项目名称：玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造招标项目编号：丰盛【2025】泉招字021号招标人：安溪县长卿镇玉湖村民委员会（盖章）招标代理机构：福建丰盛项目管理咨询有限公司（盖章）招标文件编制日期：2025年08月使用说明1．《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。2．《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。3．《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。4．《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。5．《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。7．在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。目录第1章投标邀请书5投标邀请书6第2章投标须知9投标须知前附表11投标须知内容修改表16第3章评标办法和标准20第1节评标办法和标准数据表21评标办法和标准数据表22第2节评标办法和标准24第4章合同条款及格式27第1节合同协议书28第2节通用合同条款31第3节专用合同条款32第4节合同附件53第5章工程量清单及计价54第1节工程量清单55第2节招标控制价56第3节投标报价（本工程不适用）57第4节工程量清单与计价表格式58第6章招标图纸59第7章技术标准和要求60第1节招标项目概况和说明61（一）工程建设地点的现场自然条件61（二）工程建设地点的现场施工条件61（三）招标项目说明61第2节工程建设技术标准62（一）工程建设标准强制性条文62（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准62（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求62第3节施工现场管理要求63（一）现场安全防护设施要求63（二）水土保持与环境要求63（三）文明施工要求63（四）施工机具进场要求63第4节招标人对工程主要材料设备的要求64（一）技术要求64（二）质量要求64（三）参考品牌65第5节招标人自行采购的材料设备66第6节其他要求67第8章投标文件格式68第1节资格文件69第2节商务文件85第3节技术文件91第1章投标邀请书投标邀请书本招标项目玉湖村金山角落、冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造已被批准建设，建设单位为安溪县长卿镇玉湖村民委员会，建设资金来源自筹及上级拨款，招标人为安溪县长卿镇玉湖村民委员会，委托的招标代理单位为福建丰盛项目管理咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。邀请如下单位参加本次招投标：1.福建中弘海峡建设有限公司、2.港运建设管理有限公司、3.大金刚建设有限公司、4.福建兴华禹建设有限公司、5.中晟海峡建设有限公司、6.福建昊淳建筑工程有限公司、7.福建省众盈建设发展有限公司、8.福建艾米粒建设有限公司、9.福建煜磊建设有限公司、10.福建省滨润市政工程有限公司、11.南凌(福建)建设有限公司、12.福建顺为建设工程有限公司、13.中柏建设(福建)有限公司、14.福建乾仓建设有限公司、15.福建中魁建设有限公司、16.乾宇(福建)建设发展有限公司、17.福建省能德建筑工程有限公司、18.左左(福建)建设发展有限公司、19.福建拓迎建筑有限公司、20.福建省江辰建设工程有限公司、21.福建省中速建设工程有限公司、22.福建博亿同创建设发展有限公司。1.项目概况和招标范围1.1.1.工程建设地点：泉州市安溪县；1.2.2.工程建设规模：工程总造价248807元；1.3.3.招标范围和内容：（1）工程类别：市政工程；（2）招标类型：施工总承包；（3）招标范围和内容：本工程总造价248807元,主要建设内容具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单；1.4.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：248807元；1.5.5.工期要求：总工期为60个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；1.6.6.标段划分（如果有）：/；1.7.7.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。2.投标人资格要求及审查办法2.1.1.招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。2.2.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。2.3.3.本招标项目不接受联合体投标。2.4.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。2.5.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日）完成的并经竣工验收合格的/。2.6.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。2.7.7.其他资格要求：本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务；其他具体要求详见招标文件。2.8.8.本招标项目对投标人的资格不进行评审。3.招标文件的获取凡有意参加投标者，请于2025年08月07日至2025年08月12日通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”免费报名并获取招标文件。4.评标办法本招标项目采用的评标办法：采用双随机的抽取办法。5.开标时间开标时间：2025年08月13日15时30分（北京时间）在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”随机抽取并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。6.发布公告的媒介本次投标邀请书在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”发布。7．联系方式招标人：安溪县长卿镇玉湖村民委员会地址：安溪县长卿镇玉湖村中堀157号联系人：王全金电话：13850732729招标代理机构：福建丰盛项目管理咨询有限公司地址：福建省泉州市丰泽区东湖街121号金贸大厦A栋6楼619联系人：黄女士电话：0595-22896657；189597862762025年08月07日第2章投标须知第1节投标须知前附表投标须知前附表说明：（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。项号条款号条款名称编 列 内 容11.1招标人和招标代理机构招标人：安溪县长卿镇玉湖村民委员会地 址： 安溪县长卿镇玉湖村中堀157号 联系人： 王全金 电话：13850732729；招标代理机构：福建丰盛项目管理咨询有限公司地 址：福建省泉州市丰泽区东湖街121号金贸大厦A栋6楼619联系人：黄女士 电话：0595-22896657；1895978627621.2本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）招标项目名称：玉湖村金山角落、 冷水堀角落、水尾角落村道路灯节能改造标段名称： / 标段编号： / 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ： 1 招标人最多允许投标人中标的标段数量： 1 31.3资金来源和落实情况资金来源： 自筹及上级拨款 出资比例： / 资金落实情况： 已落实 41.4工程建设地点安溪县51.5工程建设规模工程总造价248807元；61.6招标范围和内容本工程总造价248807元,主要建设内容具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单。71.7/21.2本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心本招标项目采用安溪县小规模建设工程阳光交易平台电子招投标。81.8电子招投标基本要求不适用102.1计划工期总工期为60日历天 ，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / 112.2质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准132.4合同价格形式 总价合同 143.1资格审查方式本招标项目对投标人的资格不进行评审154.1/4.2合格投标人资格条件1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。3.本招标项目不接受联合体投标。4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。6.其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。164.3投标人不得存在的其他情形1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；1710投标人提出疑问的截止时间2025年08月12日12时00 分前在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”提出。1811分包 不允许□ 允许，允许分包内容： / 接受分包的第三人资格、资质要求： / 1912偏离 不允许□ 允许，允许偏离范围和幅度： / 2014.1/21.3投标截止时间 2025年08月13日15时30分00秒2115.3.1技术文件本招标项目 不要求 提交技术文件。2217.1投标有效期投标截止时间后 90 日历天。2318.1/ 18.2.1投标保证金本项目不要求。2418.3投标保证金不予退还的其他情形1、投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。2、中标人非因不可抗力原因放弃中标。3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。2519.1备选投标方案招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。2620.1要求提交的投标文件内容本项目不要求投标人在招标阶段制作投标文件，中标候选人公示结束后要求中标人提供纸质投标文件：资格文件： 要求 提交； (一份正本,三份副本)商务文件： 要求 提交； (一份正本,三份副本)其中， 不要求 提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求： / 。2720.5投标文件编制和加密要求投标文件份数：一份正本,三份副本。2821.5投标人名称变更证明材料提交要求不适用2922.1开标时间2025年08月13日15时30分（北京时间）在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”随机抽取并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。3022.2投标文件解密方式投标文件解密方式（不适用）3122.2投标文件解密失败的补救方案投标文件解密失败的补救方案（不适用）3323.1评标委员会的组建不适用3425.1评标办法采用双随机的抽取办法。即第1轮由系统自动随机分配各投标人对应代表球号，第2轮由建设单位公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。若投标单位存在违法违规行为，经查实后，即取消中选资格。3525.2.6投标人回复澄清、说明、补正的时限要求不适用3625.3/26.1定标方式由“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”在线随机抽取中标人并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。3729.1履约担保金额和形式履约担保金额：签约合同价的 10 %。履约担保形式：银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式。以工程担保提交的，须按照泉建筑【2015】74 号文及泉建筑【2016】24 号文执行，由泉州金融工作局（或原省级有权单位）依法审批设立，并经本市工商行政主管部门依法登记注册的融资性担保机构及分机构，按核准的经营范围开展业务提供的保函为有效；采用建设工程保证保险作为保证形式的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案。履约担保以现金形式递交的，应由中标人企业基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人企业基本账户所在银行出具，所需费用由中标人承担。履约担保期限：履约担保有效期截止时间为工程建设合同约定的工程竣工验收备案之日后至少30天。3830.1签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，并提报上级部门对投标人进行处置；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。3933.4监管部门部门或机构名称： / 地点： / 电话： / 4034.2其他1.本工程施工现场建筑废土、沙石的运输需按泉渣土办【2018】7号、泉建建【2012】62号、泉建建【2014】16号、安建【2013】75号、安渣土办【2018】3号安渣土【2019】1号文件要求执行，所发生的费用已包含在合同价款（工程预算）中，不再另行支付，中标人应自行承担。中标人在施工合同中必须明确建筑废土处理措施，不得违规转包。2. 安全文明施工执行泉建建[2011]1号文。3、 本工程按闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的规定执行。4、招标工程若涉及建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务的，中标人必须按照《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑[2012]35号）以及《关于执行闽建筑[2012]35号文的补充通知》（闽建筑[2013]12号）的规定选用建机一体化企业。5、工程量清单中标价的单价或金额，已包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以 及一定范围内的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。6、工程造价的管理须符合《福建省建设工程造价管理办法》（省政府令164号）及省住建厅《关于贯彻落实福建省建设工程造价管理办法的通知》（闽建办筑函[2015]16号）的规定。7、本工程建设工程扬尘防治费用按《泉州市住房和城乡建设局关于增补建设工程扬尘防治措施费用的通知（泉建综〔2018〕67 号）》、《泉州市住房和城乡建设局关于全面实施在建工程环境在线监测的通知（泉建建〔2018〕57 号）》文件规定执行。8、本招标项目对投标人的资格不进行评审，各投标人须符合招标文件资格商务标准方可进行报名，中标后若不符合招标文件资格商务标准或未能按招标文件要求提供履约保证金，招标人将提报上级部门对投标人进行处置。9、经公示无异议后，若中标人未在规定时间内与招标人签订书面合同的，由行业行政监督部门责令其按控制价的2%补缴投标保证金，不予退还。投标须知内容修改表条款号原条款内容修改后的条款内容10.10.疑问潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。10.疑问潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”发送给招标代理，招标代理将通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”发布招标文件的澄清、修改。15.1.115.1.1资格文件应包括以下内容：（1）投标人基本情况表（2）联合体协议书（如有时）（3）法定代表人资格证明书（4）拟授权委托书（如有时）（5）拟分包企业情况（如有时）（6）拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表（7）拟派出项目技术负责人简要情况表（8）项目部施工管理人员到位承诺书（9）投标人基本账户信息（10）“类似工程业绩”情况表（如有时）（11）投标保证金有关单据扫描件（12）其他资料15.1.1资格文件应包括以下内容：（1）投标人基本情况表（2）法定代表人资格证明书（3）投标人诚信承诺函；（4）授权委托书（如有时）（5）拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表（6）拟派出项目负责人承诺函；（7）拟派出项目技术负责人简要情况表；（8）项目部施工管理人员到位承诺书（9）投标人基本账户信息；（10）其他资料（11）建筑业企业诚信守法承诺书1818.投标保证金删除20.3、20.4、20.5、20.6、20.720.3.第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。20.4.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。20.5.投标人应当按投标须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。20.6.投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。（3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。（4）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。20.7.投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档，应当符合下列要求：（1）每条清单的每一条软硬件信息（招标工程量清单XML格式文件记录的软硬件信息除外）应当包括有效的计价软件加密锁序列号、使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能、计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、数据存取设备序列号。（2）分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于一条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。（3）导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。（4）使用个人计价软件加密锁编制的，应当提供计价软件加密锁持有人为已标价工程量清单编制单位在岗人员的证明材料（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。20.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并由投标人按招标文件第8章所规定的格式签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。20
投标 / 标书制作要点（原创）
本道路灯节能改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
