甘肃成品机房设备间招标公告（甘肃通美生态环保工程有限公司2025）
傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目招标公告
交易编号：TMST-GC-2025-003
公告基本信息
项目名称
傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目
采购方式
邀请
项目类型
（A02）市政
联系人
联系电话
竞价(公告)开始时间
2025-08-12 16:15:15
竞价结束时间
2025-08-13 13:00:00
采购单位
甘肃通美生态环保工程有限公司
是否允许多次竞价
否
是否重大项目
否
是否精准扶贫项目
否
采购标包信息
序号
标包名称
标包编号
采购类别
合同估算价
1
傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目
TMST-GC-2025-003-01
货物
72000.0(元)
公告内容
现傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目已具备招标条件，对本项目施工进行邀请招标，现将相关事宜公告如下： 一、采购编号 TMST-GC-2025-003 二、竞争性谈判内容 1.项目名称：傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目 预算金额：72000.00元 最高限价：72000.00元 2.采购需求： 第一包：傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目（具体见工程量清单）。 3.合同履行期限：按合同约定执行 4.本项目（是/否）接受联合体投标：否 5.技术标准：符合国家及行业现行相关规程规范标准。 三、评标办法 最低评标价法 四、供应商资格要求 1、在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格，并提供营业执照三证合一证件及开户许可证。 2、履约信用要求：报价单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或违法案件当事人名单或政府采购违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。 3、本项目的特定资格要求： 报价人具有良好的履约记录和能力，有履行合同所必须的材料、机具、人员和生产技术能力，投标人需保证按时供货并保证货物质量（投标人须自行提供承诺函）。 4、其他补充事宜 本项目最高限价为：72000.00元；本项目分为一个包：第一包：最高限价72000元。如投标人报价超过最高限价，按无效投标处理。 以上资格要求资料须在有效时间内以PDF格式加盖公章上传至甘肃省公共资源交易中心，逾期未上传或上传不合格的企业将被拒绝。 竞价结束后，所有供应商须向招标人递交完整的投标文件。 五、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间 1、上传资质证明文件：2025年8月12日16时00分。 2、竞价截止时间：2025年8月13日13时00分。 六、招标项目联系人姓名、电话及地址 采购人：甘肃通美生态环保工程有限公司 地 址：甘肃省兰州市城关高新区飞雁街128号陇星大厦F座1604 联系人：李女士 联系电话：18193843922/0931-4689989 甘肃通美生态环保工程有限公司 2025年8月
附件信息
附件1：傅苦路项目（动物园）TMST-GC-2025-003.pdf
提示：投标人从公告发布之日起即可登录省级平台限额以下工程项目阳光交易系统（
）进行报名竞价
傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目阳光采购招标文件招标编号：TMST-GC-2025-003招标人：甘肃通美生态环保工程有限公司二○二五年八月目录第一章竞价采购邀请书.第二章投标人须知.第三章合同条款及格式.第四章傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目清单第五章投标文件格式.第一章竞价采购邀请书现傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目已具备招标条件，对本项目施工进行邀请招标，现将相关事宜公告如下：一、采购编号TMST-GC-2025-003二、竞争性谈判内容1.项目名称：傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目预算金额：72000.00元最高限价：72000.00元2.采购需求：第一包：傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目（具体见工程量清单）。3.合同履行期限：按合同约定执行4.本项目（是/否）接受联合体投标：否5.技术标准：符合国家及行业现行相关规程规范标准。三、评标办法最低评标价法四、供应商资格要求1、在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格，并提供营业执照三证合一证件及开户许可证。2、履约信用要求：报价单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或违法案件当事人名单或政府采购违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。3、本项目的特定资格要求：报价人具有良好的履约记录和能力，有履行合同所必须的材料、机具、人员和生产技术能力，投标人需保证按时供货并保证货物质量（投标人须自行提供承诺函）。4、其他补充事宜本项目最高限价为：72000.00元；本项目分为一个包：第一包：最高限价72000元。如投标人报价超过最高限价，按无效投标处理。以上资格要求资料须在有效时间内以PDF格式加盖公章上传至甘肃省公共资源交易中心，逾期未上传或上传不合格的企业将被拒绝。竞价结束后，所有供应商须向招标人递交完整的投标文件。五、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间1、上传资质证明文件：2025年8月12日16时00分。2、竞价截止时间：2025年8月13日13时00分。六、招标项目联系人姓名、电话及地址采购人：甘肃通美生态环保工程有限公司地址：甘肃省兰州市城关高新区飞雁街128号陇星大厦F座1604联系人：李女士联系电话：18193843922/0931-4689989甘肃通美生态环保工程有限公司2025年8月第二章投标人须知条款号条款名称说明和要求1招标组织人及联系人招标组织人名称：甘肃通美生态环保工程有限公司地址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街128号陇星大厦F座1604联系人：李女士电话：181938439222招标内容招标内容：设备采购3采购编号TMST-GC-2025-0034采购方式阳光采购邀请招标5评标办法最低评标办法6最高投标限价本项目最高投标限价72000.00元投标人投标报价不得超出最高投标限价否则按无效投标处理。7投标文件份数正本1份，副本1份，请将与网络上传内容一致的投标文件的纸质版于成交公示结束前送到甘肃省兰州市城关区高新飞雁街128号陇星大厦F座1604，逾期未送达者视为自动放弃，成交结果无效。8竞价地点请于2025年8月12日16时至2025年8月13日13时前登录甘肃省公共资源交易中心网站（https://ggzyjy.gansu.gov.cn/）“限额以下工程项目阳光交易系统”投标报名并上传投标文件（PDF格式加盖公章）。9投标截止时间截止时间：2025年8月13日13时00分。10投标有效期自竞价之日起60天有效11投标人资质要求1、在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格，并提供营业执照三证合一证件及开户许可证。2、履约信用要求：报价单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或违法案件当事人名单或政府采购违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。3.本项目的特定资格要求：报价人具有良好的履约记录和能力，有履行合同所必须的材料、机具、人员和生产技术能力，投标人需保证按时供货并保证货物质量（投标人须自行提供承诺函）。12合同签订1、招标人与成交人将于中标通知书发出之日起30日内，订立书面合同；2、成交人如因自身原因不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失的，还应当对损失部分予以赔偿，同时承担相应法律责任。13其他招标代理机构工作人员不得以任何理由、任何方式向招标人或投标人收取现金。第三章合同条款及格式合同编号：建设工程施工劳务分包合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局建设工程施工劳务分包合同甲方：甘肃通美生态环保工程有限公司乙方：依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工合同（以下称为“施工合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1乙方资质情况营业执照号码：经营范围：2劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：工程内容：具体工程量详见附件《工程量清单表》（附件1）。分包范围：包工、保质量、保安全环保；项目施工期间的安全文明施工及场地平整等施工劳务内容。3分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日,总日历工作天数为：天。4质量标准工程质量：按施工合同有关质量的约定、国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），本工作必须达到质量评定合格等级。5合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；6施工合同6.1甲方应提供施工合同（有关承包工程的价格细节除外）。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份施工合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的复印件。6.2乙方应全面了解施工合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。7甲方义务7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行施工合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责；7.2乙方进场交付具备劳务作业开工条件的施工场地，配合乙方完成水、电、劳务驻地等建设。7.3负责编制施工组织设计，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，实验化验的控制、监督、检查和验收；7.4负责工程测量定位、技术交底，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；7.5及时交付应供材料，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；7.6按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；7.7负责与业主及有关部门联系，协调现场工作关系。8乙方义务8.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；8.2严格按照施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；8.3自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；8.4按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；8.5按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；8.6做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；8.7妥善保管及合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具周转材料及其他设施；8.8乙方须服从甲方转发的业主及工程师的指令。8.9除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施完工负责，乙方应承担并履行施工合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。9安全防护9.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。9.2乙方的人员在施工现场发生的一切人身财产安全事故，均由乙方自行负责并承担责任。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10事故处理10.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。10.2乙方和甲方对事故责任有争议时，应按规定处理。11保险11.1乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。11.2保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。12材料、设备供应12.1乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。13劳务报酬本工程的劳务报酬采用固定劳务报酬(含管理费);劳务报酬价税共计元(大写:，)，其中不含税金额元，税率%，税金元，乙方需向甲方开具增值税专用发票。14工程量的确认详见附件工程量清单，该清单作为结算的依据，以工程量清单为基准，实际完成的工程量增减幅度超过15％，按变化前后工程量予以增减。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。15劳务报酬的支付15.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，甲方与乙方约定按下列方法支付：工程完工后，经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，根据甲方资金到位情况，由公司相关人员完成审核签字盖章后确认后付款。15.2在劳务报酬支付前乙方应向甲方提供符合税法规定的增值税发票，甲方因乙方未及时开具发票逾期付款的，甲方不承担违约责任。15.3乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。15.4农民工工资保证金的缴存金额：3%合同价格。本项目将建立农民工工资保证金制度。在工程建设过程中甲方将按每次计量支付的3%提留农民工工资保证金，并设立专户管理。在项目竣工验收后，承包人将对施工企业支付农民工工资的情况公示15天，如无投诉和举报，经乙方提出申请，可退还保证金。保证金的支付、管理使用、退还将根据甘肃省交通运输厅制定的相关管理办法执行。16施工机具、周转材料供应16.1甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料（由甲方依据本合同委托乙方采购的除外）应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。17变更该工程劳务分包原则上不予变更，当实际工程量增减幅度超过工程量清单15％，按变化前后工程量予以增减。18施工验收及缺陷责任期18.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。18.2工程保修期为：自竣工验收合格之日起计算，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。在保修期内，甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，甲方通知乙方后，若乙方未能在接到通知后24小时内到场，甲方有权委托他人进行维修，所发生一切费用视为承包方认可，由甲方在保证金内扣回，不足部分由乙方承担。19违约责任19.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（1）甲方违反本合同第18条的约定，不按时向乙方支付劳务报酬；（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。19.2甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬时，应按贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。19.3甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。19.4当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）因乙方原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付合同价款1.5%的违约金；（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付合同价款5%的违约金；若未达到国家规定的最低标准的，应当立即予以整改直至符合要求，由此导致逾期完工的，按本合同约定承担违约责任。（3）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，每发生一起应向甲方支付违约金1000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。19.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。20索赔20.1甲方根据施工合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守施工合同。20.2在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据施工合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。20.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。20.4甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：（1）索赔事件发生后21天内，向甲方项目经理发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后21天内，向甲方项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；（4）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。20.5乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。21争议21.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（2）种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。21.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。22禁止转包、再分包、或借用资质（挂靠）22.1乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人，乙方不得借用资质（挂靠），否则，乙方将依法承担责任，并支付甲方10000元违约金。23不可抗力23.1本合同中不可抗力的定义与施工合同中的定义相同。23.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。23.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；（2）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；23.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。24合同解除24.1如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。24.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前，施工合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。24.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。24.4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。25合同终止双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。26合同份数本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。27合同生效本合同自签订之日起即生效。（转签署页）（签署页）甲方乙方甘肃通美生态环保工程有限公司（章）：代表人（签字）：委托代理人（签字）：税号：916200000767970608开户行:交通银行兰州定西南路支行账号：621060181018010025768地址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街128号陇星大厦F座1604签订时间：（章）：代表人（签字）：委托代理人（签字）：税号：开户行：账号：地址：签订时间：附件1：单套设备工程量清单附件2：营业执照附件3：法定代表人身份证明附件4：银行基本账户信息廉政合同甲方：甘肃通美生态环保工程有限公司乙方：为确保，合同双方能够勤政廉洁地履行，规范维护双方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的违法违纪行为，保证项目安全、资金安全、干部安全，根据国家有关行业管理法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。第一条甲乙双方的责任一、甲乙双方应严格遵守国家、行业主管部门有关法律法规和党风廉政建设的各项规定。二、甲乙双方应严格执行经济合同文件，自觉按合同办事。三、除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和企业利益、违反相关法律法规及管理规章制度的不正当交易。四、甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。第二条甲方责任甲方的领导和具体办事工作人员，在工作中应遵守以下规定：一、不准向乙方或相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和好处费等。二、不准在乙方或相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。三、不准要求、暗示或接受乙方或相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。四、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方或相关单位的宴请、娱乐等活动。五、不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方或相关单位推荐分包人或供应商并要求乙方购买合同规定以外的材料、设备等。六、甲方工作人员不得为乙方多算工程量、多结工程款，并从中收受回扣，谋取私利。七、甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。第三条乙方责任乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：一、不准以任何理由为甲方或相关单位报销应由对方或个人支付的费用。二、不准接受或暗示为甲方或相关单位及个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。三、不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券（卡）、贵重物品及回扣、好处费等。四、不准用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。五、不准违反国家有关维护农民工利益的各项法规和政策规定。第四条违约责任一、甲方及其工作人员有违反本合同规定的行为，情节轻微的，由甲方上级纪检监察部门给予诫勉；情节较重并给企业造成损失的，依据有关规定对责任人给予党纪政纪处分和经济处罚，并建议调离原岗位，不再从事相关工作；情节严重构成犯罪的，将责任人移交司法机关追究其刑事责任。二、乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，收缴乙方交纳的质保金；情节较重并给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方直接经济损失，并取消乙方在甲方的合作资格。第五条本合同作为，合同的一部分，双方签字盖章后即生效，有效期至工程结束。第六条本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。甲方：（盖章），乙方：（盖章）法定代表人，法定代表人或委托代理人：，或委托代理人：年月日，年月日安全生产合同甲方：甘肃通美生态环保工程有限公司乙方：为贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面履行甲乙双方签订的，合同内容，进一步明确在合同履行过程中甲乙双方的安全责任，保护相关人员的安全和健康，防止伤亡事故发生，切实搞好本项目的安全生产管理工作，确保工程施工顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，甲乙双方特签订如下安全合同。第一条甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及国家、行业和地方有关安全生产的标准，认真执行建设工程承包合同中有关安全生产的要求。2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。3、涉及材料的安全实施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即:同时设计、审批，同时施工，同时验收和投入使用。4、甲方负责将甲方制订的安全规章制度传达到乙方，乙方在送料过程中必须严格遵守。5、甲方在收料过程中不得违章指挥，遵守安全生产技术措施，防止事故的发生。6、对材料管理人员抓好安全教育培训工作，严格安全纪律，规范安全行为7、在甲方料场范围内发生事故，甲方负责采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告公安交警部门。8、高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷。9、吊件严禁从人身或驾驶室上空越过。10、高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护，手扶的构件必须牢固。11、作业人员必须持证上岗，专人指挥吊装工作，严禁多人指挥。第二条乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定。2、加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。3、建立健全安全生产责任制，并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方驾驶人员必须有机动车驾驶证、并接受安全技术教育，进行岗前培训，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。如出现无证驾驶现象时，乙方负责人必须承担管理责任。6、乙方的运输车辆必须符合消防规范要求及防火有关规定。7、乙方驾驶人员和工作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。8、乙方的运输车辆应证照齐全，按国家规定上保险，还应定期检查，保证其经常处于完好状态，不合格运输车辆严禁使用。9、乙方在履行合同过程中应遵守甲方制定的安全生产管理制度。10、乙方应教育工作人员遵守交通规则和劳动纪律，不违章行驶，送料过程中如因乙方人员违反安全生产法规、交通规则而发生交通事故及其他任何事故，其损失均由乙方负责。11、乙方与地方发生的任何纠纷和治安事件均由乙方自行处理，并承担责任和费用。12、设备吊装所用绳索、卡扣，要详细检查，有伤痕及不合格的严禁使用。13、吊绳绑扎的位置要适当，防止因位置不当，引起倾斜或翻倒。14、挂好吊绳后，应绑扎好栏腰绳及控制方向的控制绳，方能起吊。15、起吊过程中要保持与非吊物的一定距离，以免起吊过程中碰撞损坏瓷件，并严禁斜吊。第三条争议的处理1、当发承包双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第四条其它补充条款1、乙方遵守国家的有关法律、法规及有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方必须严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权对乙方进行经济处罚。2、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）、中毒等灾害事故，事故的经济责任、事故责任及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方有权对乙方进行经济处罚。3、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。甲方：（盖章），乙方：（盖章）法定代表人，法定代表人或委托代理人：，或委托代理人：年月日，年月日合同编号：设备采购合同（一体化污水处理设备）项目名称：甲方：甘肃通美生态环保工程有限公司乙方：签订日期：年月日甲方：甘肃通美生态环保工程有限公司乙方：签订日期：年月日一体化污水处理设备采购合同甲方:甘肃通美生态环保工程有限公司乙方:甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，在平等、自由、等价有偿、公平、诚实信用的基础上协商达成一致，特签订本合同，双方必须严格遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：一体化污水处理设备采购4、工程数量及单价：材料名称规格型号品牌/生产厂家单位数量除税单价（元）含税单价（元）含税价合计（元）备注一体化污水处理设备其中税率：%增值税专用发票含税总金额(大写)￥：元本合同工程单价为相应工程材料、加工、质检、验收及税费等与此工程相关的全部费用，其中：乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容，均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务。二、工程质量标准执行国家质量标准和行业技术标准，污水处理排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准。设备日处理量达到目前设备实际处理能力（即满足服务区高峰期日用水量处理能力）。1、设计进水水量：100m³/d（满负荷水量），污水处理设备处理能力不能超过设计数值。2、设计出水水质三、项目COD(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/)NH3-N(mg/L)TNTP出水指标≦50≦10≦10≦15≦5（8）≦0.5货时间、地点：1、乙方在合同签订后2日内发货，3-4天负责将设备送到甲方指定的项目所在地。2、本合同交货方式为一次性交货，乙方负责将货物运输至甲方指定的交货地点，运费由乙方承担。3、乙方应按照双方约定及设计和技术标准要求供应设备，并提供产品技术质量资料，包括但不限于：供货清单、质检报告、产品合格证等。乙方在设备到货24小时以前通知甲方代表查验，甲方应在收到验货通知之日起2日内对设备进行查验（包括设备数量的清点、规格型号的核对及外观检查）签收。未经过甲方书面验收、签收的，不视为乙方完成设备供应义务。4、甲方依上款约定签收前，设备毁损、灭失的风险由乙方承担。四、双方的权利与义务1、甲方的权利与义务（1）行使合同约定的权利，对乙方实施过程有权进行监督和管理（2）负责对乙方污水处理设备规格、质量等进行监督、检查、验收。2、乙方的权利与义务（1）乙方保证按照甲方要求的质量、规格、材质进行提供。（2）采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。（3）乙方完工结束，甲方对污水处理设备验收合格后，并办理交接签字手续。（4）负责本合同工程施工过程中与相关单位或部门或组织或个人发生的一切债权、债务的处理，承担相应的法律责任，对因此引发的经济纠纷或诉讼，乙方应主动处理，给甲方造成的费用损失乙方应予以依法赔偿。五、验收方法及质保：质量保证期为验收合格或投入使用后的12个月。1、由乙方负责一体化污水处理设备的供货、安装及调试运行，在确保系统运转正常后，达到《城镇污水处理厂排放标准》GB18918-2002出水一级A标准。2、在质保期内，如在设备操作使用、维护保养方面有任何疑问，乙方应提供相应的技术咨询、指导服务。必要时应在48小时内派技术人员前往现场提供服务。乙方未履行质保义务，甲方有权指派其他人员进行维修，产生的维修费用从质量保证金中扣除，不足部分由乙方承担；因乙方怠于维修，给甲方或第三人造成的损失由乙方承担。如因甲方操作人员操作不当造成故障，乙方不承担相关费用。设备如因人为机械设备碾压或雨水浸泡塌陷及其他自然灾害等非人为原因所造成的损失，乙方不承担责任。六、工程支付1、合同签订后，乙方按照双方约定时间将污水处理设备拉运至甲方指定的地点，待工程交工验收合格后，乙方凭甲方签认的工程量清单（实际完成且验收合格）办理相关结算手续，并开具增值税专用发票，甲方向乙方支付合同价款的80%，即元（大写：）；待工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同价款的97％即元（大写：）；剩余3％即元（大写：）作为质量保证金，待工程质保期12个月期满后且未发生质量问题甲方无息支付。七、违约责任1、任何一方无正当理由单方终止合同，承担由此给对方造成的损失。2、甲方付款前，乙方向甲方提供符合国家规定的正规发票。若开具发票不符合相关法律法规规定，甲方就逾期付款不承担违约责任。3、乙方应按照约定的时间完成供货，否则每逾期一日，应按照合同价款的千分之一支付违约金，逾期超过7日，甲方有权解除合同，乙方还应按照合同价款的20%支付违约金。4、乙方提供的设备应符合双方约定及国家规范标准，不符合约定的应在甲方提出异议后3日内予以重新提供，拒不重新提供或重新提供后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，并向甲方赔偿由此造成的一切损失。5、在设备交付期间发生的一切安全事故，均由乙方承担相应责任，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。6、双方应严格遵守本合同相关条款的规定，若有违反将按相关条款约定的违约责任处理。八、争议的解决方式甲乙双方因履行本合同发生争议时，双方协商解决，若协商不成，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。。九、送达条款1、乙方同意，甲方可以下列任一方式向乙方通知及送达有关文件：①电话通知（包括短信及微信方式）；②邮箱通知：③快递通知；2、乙方指定电话：通讯地址：，。3、乙方应保证上述信息及地址的真实性，乙方同意，甲方按上述电话、邮箱、通讯地址向乙方通知的，若因乙方未回复，邮件被退回的，均视为甲方已履行通知送达义务，乙方应承担由此引起的全部法律及本协议约定责任。4、本条通讯地址为乙方指定的送达地址（包括甲方文件及法院诉讼文书），乙方地址变更时应以书面形式及时通知甲方，否则甲方或法院依该地址送达文件的，邮政单位或速递公司按惯常方式将邮件送至一方上述地址之日即视为实际收到；若因地址不详、查无此人、拒收或其他等原因导致邮件被退回而无法送达的，退回之日视为送达日。十、其它事项1、本合同经甲、乙双方签字并加盖公章后方可生效。2、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，经双方签字盖章后生效，结清账款后自行终止。（转签署页）（签署页）甲方：甘肃通美生态环保工程有限公司（盖章）法定代表人：委托代理人：纳税人识别号：916200000767970608开户行：交通银行兰州定西南路支行账号：621060181018010025768电话：0931-4689989地址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街128号陇星大厦F座1604签订时间：年月日乙方：（盖章）法定代表人：委托代理人：纳税人识别号：开户行：账号：电话：地址：签订时间：年月日附件1：单套设备工程量清单附件2：营业执照附件3：法定代表人身份证明附件4：银行基本账户信息廉政合同甲方：甘肃通美生态环保工程有限公司乙方：为确保合同双方能够勤政廉洁地履行，规范维护双方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的违法违纪行为，保证项目安全、资金安全、干部安全，根据国家有关行业管理法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。第一条甲乙双方的责任一、甲乙双方应严格遵守国家、行业主管部门有关法律法规和党风廉政建设的各项规定。二、甲乙双方应严格执行经济合同文件，自觉按合同办事。三、除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和企业利益、违反相关法律法规及管理规章制度的不正当交易。四、甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。第二条甲方责任甲方的领导和具体办事工作人员，在工作中应遵守以下规定：一、不准向乙方或相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和好处费等。二、不准在乙方或相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。三、不准要求、暗示或接受乙方或相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。四、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方或相关单位的宴请、娱乐等活动。五、不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方或相关单位推荐分包人或供应商并要求乙方购买合同规定以外的材料、设备等。六、甲方工作人员不得为乙方多算工程量、多结工程款，并从中收受回扣，谋取私利。七、甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。第三条乙方责任乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：一、不准以任何理由为甲方或相关单位报销应由对方或个人支付的费用。二、不准接受或暗示为甲方或相关单位及个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。三、不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券（卡）、贵重物品及回扣、好处费等。四、不准用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。五、不准违反国家有关维护农民工利益的各项法规和政策规定。第四条违约责任一、甲方及其工作人员有违反本合同规定的行为，情节轻微的，由甲方上级纪检监察部门给予诫勉；情节较重并给企业造成损失的，依据有关规定对责任人给予党纪政纪处分和经济处罚，并建议调离原岗位，不再从事相关工作；情节严重构成犯罪的，将责任人移交司法机关追究其刑事责任。二、乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，收缴乙方交纳的质保金；情节较重并给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方直接经济损失，并取消乙方在甲方的合作资格。第五条本合同作为合同的一部分，双方签字盖章后即生效，有效期至工程结束。第六条本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。甲方：（盖章），乙方：（盖章）法定代表人，法定代表人或委托代理人：，或委托代理人：年月日，年月日安全生产合同甲方：甘肃通美生态环保工程有限公司乙方：为贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面履行甲乙双方签订的，合同内容，进一步明确在合同履行过程中甲乙双方的安全责任，保护相关人员的安全和健康，防止伤亡事故发生，切实搞好本项目的安全生产管理工作，确保工程施工顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，甲乙双方特签订如下安全合同。第一条甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及国家、行业和地方有关安全生产的标准，认真执行建设工程承包合同中有关安全生产的要求。2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。3、涉及材料的安全实施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即:同时设计、审批，同时施工，同时验收和投入使用。4、甲方负责将甲方制订的安全规章制度传达到乙方，乙方在送料过程中必须严格遵守。5、甲方在收料过程中不得违章指挥，遵守安全生产技术措施，防止事故的发生。6、对材料管理人员抓好安全教育培训工作，严格安全纪律，规范安全行为7、在甲方料场范围内发生事故，甲方负责采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告公安交警部门。8、高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷。9、吊件严禁从人身或驾驶室上空越过。10、高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护，手扶的构件必须牢固。11、作业人员必须持证上岗，专人指挥吊装工作，严禁多人指挥。第二条乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定。2、加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。3、建立健全安全生产责任制，并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方驾驶人员必须有机动车驾驶证、并接受安全技术教育，进行岗前培训，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。如出现无证驾驶现象时，乙方负责人必须承担管理责任。6、乙方的运输车辆必须符合消防规范要求及防火有关规定。7、乙方驾驶人员和工作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。8、乙方的运输车辆应证照齐全，按国家规定上保险，还应定期检查，保证其经常处于完好状态，不合格运输车辆严禁使用。9、乙方在履行合同过程中应遵守甲方制定的安全生产管理制度。10、乙方应教育工作人员遵守交通规则和劳动纪律，不违章行驶，送料过程中如因乙方人员违反安全生产法规、交通规则而发生交通事故及其他任何事故，其损失均由乙方负责。11、乙方与地方发生的任何纠纷和治安事件均由乙方自行处理，并承担责任和费用。12、设备吊装所用绳索、卡扣，要详细检查，有伤痕及不合格的严禁使用。13、吊绳绑扎的位置要适当，防止因位置不当，引起倾斜或翻倒。14、挂好吊绳后，应绑扎好栏腰绳及控制方向的控制绳，方能起吊。15、起吊过程中要保持与非吊物的一定距离，以免起吊过程中碰撞损坏瓷件，并严禁斜吊。第三条争议的处理1、当发承包双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第四条其它补充条款1、乙方遵守国家的有关法律、法规及有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方必须严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权对乙方进行经济处罚。2、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）、中毒等灾害事故，事故的经济责任、事故责任及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方有权对乙方进行经济处罚。3、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。甲方：（盖章），乙方：（盖章）法定代表人，法定代表人或委托代理人：，或委托代理人：年月日，年月日第四章傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目清单一、第一包：傅苦房建一标项目（动物园）成品机房设备间采购项目材料名称规格型号品牌/生产厂家单位数量除税单价（元）除税合价（元）含税单价（元）含税合价（元）备注成品配套休息间//m225.9其中税率:13%除税合计（元）税金（元）含税合计（元）总金额（大写）第五章投标文件格式投标编号：阳光采购投标文件投标人：，(盖单位章)法定代表人（或者委托代理人）：，(签字)日期：，年月日目录附件1:投标函附件2:法定代表人身份证明书附件3:法定代表人授权函附件4:已标价工程量清单附件5:资格、技术证明文件附件6:近三年(2023年至今)已完成或在执行项目一览表(业绩)附件7：施工组织设计附件8：履约信用要求附件9：供应商须提供近三年任意一年度经第三方审计的财务审计报告附件10：营业执照及开户许可证附件11：项目负责人及相关其他人员证件附件1，投标函致：，(采购人)根据已收到的招标编号，的项目招标文件，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。我方愿承担该项目的实施和保障任务，履行采购文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务，工期日历天。同时我方郑重做出如下声明:1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。2、我方已详细审査全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。3、我方在此声明，所递交的阳光采购投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。4、我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。履行合同，承担责任、义务。5、我方承诺所递交的投标文件在60天的投标有效期内，同时在合同约定的期限内完成并移交。6、我方理解采购人不接受最低报价的投标或其他以降低项目质量，提供伪劣产品，恶意低价响应等不正当竞争行为。7.（其他补充说明）8、投标有关的一切资金往来请使用以下帐户:开户行:户名：账号:9、与投标有关的一切正式信函请使用以下地址:地址:电话:传真：供应商:，(盖单位章)法人代表或被授权代理人（签字）：日期：年月日附件2，法定代表人身份证明供应名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营范围：经营期限：姓名：，性别：，年龄：，职务：系，（供应商名称）的法定代表人。特此证明。供应商：，（盖单位章）年月日附：法定代表人身份证彩色扫描件正面反面附：委托代理人身份证复印件（正反面）正面反面
投标 / 标书制作要点（原创）
本成品机房设备间涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。甘肃项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
