装修改造招标公告（无锡量子感知产业发展有限公司2025）

量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目招标公告

一、招标条件

江苏成建项目管理有限

公司

受

无锡量子感知产业发展有限公司

委托，就

量子感知产业研发中心

3#楼2层装修改造项目

进行招标，该项目已经批准建设，建设资金自筹，资金已落实，现对该项目进行明标明投招标，选定承包人。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目。

2

、招标范围：

招标

范围内的装修改造工程、消防改造工程、暖通工程、给排水工程、弱电工程等。

3

、标段划分：本工程共分

1个标段。

4

、工期要求：

60

日历天。具体开工日期，以甲方开工令为准；工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。如承包人不能在甲方要求时限内完成，则每拖延一天，按中标价的万分之八向发包人支付违约金，无限额。

5

、质量要求：一次验收合格。如本工程达不到一次验收合格标准，承包人须维修至合格并按中标价的

3%向发包人支付违约金。

6、

建设地点：无锡市惠山区前洲街道

。

7

、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

8

、其他要求：

①各投标人需自行现场勘察，费用及风险自担。安全责任由施工方负责，包括施工安全、运输安全等；

②投标单位必须承诺一旦中标，在项目实施过程中，项目负责人及具备相关资质人员必须配备到位。

三、招标方式

明标明投、随机抽取。（参加抽签的有效投标

单位

最低为

3家）

四、

工程明标总价、付款方式、结算方式

1、

招标控制价：

3973924.31元，让利

12

%，即明标总价：3503053.39元。

2、付款方式：

承包人于每年年中、年末分别提交一次经发包人现场负责人、监理、跟踪审计共同确认的已完成工作量计量报告，经发包人核实后支付工程进度款，付款额为当期已完成工程量的

40%；工程完工验收合格，最多付至签约合同价款的50%；工程竣工验收合格且结算审计结束后，付至审定价的70%；审计结束一年后付至审定价的95%，余款待质保期满后一次性付清，付款时承包人出具满足发包人财务要求的相应金额的税金发票。

3、结算方式：固定单价，单价按招标控制价综合单价执行，工程量按实结算。结算审计总价让利

12

%作为招投标双方的结算依据。发包人有权增减工程量。

五、投标费用

本工程将向各投标单位收取

200.00

元资料费。

六、投标人资格要求

1、投标人资质类别和等级：具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，并须具有有效的安全生产许可证。

2、项目

负责人

资质：具有建筑工程二级（含）以上注册建造师执业资格和《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》（

B证），并在本单位注册满三个月，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

3、本次招标不接受联合体投标。

4、其他要求：报名单位须为前洲街道明标明投入围企业目录内。

5、招标人或招标代理机构将在报名结束后通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“江苏省建筑业监管信息平台（https://entq.jsszfhcxjstzhfwpt.com:12443/ms/admin/#/open/dthc-list）”网站，对所有投标人进行信用信息查询及动态资质核查，被列入失信被执行人或动态资质核查不合格的，取消其报名资格。

七、投标报名与招标文件的获取

1

、

报名开始时间：自公告发布之时起。

2

、报名截止时间：

202

5

年

08

月

21

日

16:00

时，截止期后的报名或未按公告要求的报名申请，恕不受理。

3

、报名地点：江苏成建项目管理有限公司（地址：无锡市梁溪区人民东路

311号崇文大厦21楼210

8

室，乘坐消防电梯）

4

、报名联系人：华工

联系电话：

13621516995

5

、招标资料获取：登录无锡市惠山区前洲街道官网（

http://www.huishan.gov.cn/qzjd/index.shtml）,点击右下侧“公告公示”栏目，下载招标文件及其他相关资料。

八、开标有关信息

1、开标时间：202

5

年

08

月

22

日

14

:

00

。

2、开标地点：前洲街道办事处综合行政执法局4楼会议室。

3、有关注意事项：

报

名时，

被

授权委托人须携带授权委托书至江苏成建项目管理有限公司进行登记。

开标时，被授权委托人须携带身份证原件、授权委托书、投标（明标明投）承诺书、被授权委托人及项目经理由法定的社保收缴部门出具的投标单位依法缴纳社会保障资金的相关材料（

2025年05月-2025年07月）、企业营业执照、资质证书以及安全生产许可证（复印件加盖公章）、项目负责人注册建造师证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》（B证）（复印件加盖公章）提早15分钟进场签到，截止日期后的报名或未按公告开标时间要求参加投标的，招标人拒绝接受。

九、中标有关信息

开标抽取出的第一、第二、第三候选人及相关信息在无锡市惠山区前洲街道官网（

http://www.huishan.gov.cn/qzjd/index.shtml）公示三天。

十、本次招标联系事项：

招标人：

无锡量子感知产业发展有限公司

招标人联系人：

薛静芳、唐佳

联系电话：

0510-83380393

地址：无锡市惠山区前洲街道堰玉西路

招标代理：江苏成建项目管理有限公司

招标代理联系人：

华工

联系电话：

13621516995

日期：

202

5

年

08

月

18

日

附件：招标文件、投标（明标明投）承诺书、授权委托书、招标控制价编制说明及招标控制价、明标总价让利分析表

2、招标文件-量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目.doc

3、授权委托书-量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目.doc

4、投标（明标明投）承诺书-量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目.doc

5、明标总价让利分析表-量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目.xls

6、招标控制价编制说明-量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目.docx

7、控制价-量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目.xls

8、量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目(增值税一般计税).rar

量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目招标文件招标人:无锡量子感知产业发展有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：招标代理机构:江苏成建项目管理有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：日期：2025年08月目录一、投标须知二、开标、定标三、合同条款及附件四、附件1、投标须知1．项目概况与招标范围1.１建设地点：见招标公告；1.２工程规模：见招标公告；1.3计划工期：见招标公告，计划开工日期：见招标公告，具体开工日期，以甲方开工令为准；如承包人不能在上述工期内完成，则每拖延一天，按不低于中标价的万分之八支付发包人违约金，无限额。1.4招标范围：见招标公告；1.5质量要求：一次验收合格。如本工程达不到一次验收合格标准，承包人须维修至合格并按中标价的3%向发包人支付违约金。1.6标段划分：本工程共分1个标段。2．工程明标总价见招标公告。3．投标人资格要求见招标公告。4．投标费用投标人应承担其招标文件准备与递交所涉及的以及参加本招标活动自身所发生的费用，不论中标与否招标人对该费用不负任何责任。2、开标、定标1．开标时间（投标截止时间）见招标公告。2．开标地点：见招标公告。3．其他有关事项：见招标公告。4．开标程序（1）开标由招标人或招标代理主持；（2）所有到会投标人代表签到，并在开标会议期间关闭所有通讯工具；（3）招标人或招标代理当众宣布投标截止前参加投标的所有投标人名单；（4）招标人或招标代理介绍参加开标会议的工作小组成员；（5）招标人或招标代理按招标文件的规定对投标人资格及投标人代表的身份进行符合性审查（未按要求提交符合性检查资料的或符合性审查不通过的，均不得进入抽签程序）；（6）通过符合性审查的投标人，由投标人代表按签到顺序抽取第一轮代码球；（7）投标人代表根据第一轮代码球顺序号进行第二轮中标号的抽取，抽到1、2、3号的企业分别为本项目第一、第二、第三中标候选人；（8）招标人、监督人、招标代理、投标人签字确认；（9）招标人将第一、第二、第三中标候选人及相关情况录入前洲街道政府网站进行公示，公示期限为3天。5．符合性检查：投标人应携带授权代理人的身份证原件，将授权委托书、投标（明标明投）承诺书、被授权委托人及项目负责人由法定的社保收缴部门出具的投标单位依法缴纳社会保障资金的相关材料（2025年05月-2025年07月）、企业营业执照、资质证书以及安全生产许可证（复印件加盖公章）、项目负责人注册建造师证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》（B证）（复印件加盖公章）装入一个封袋中一起提交。（未按要求提交符合性检查资料的或符合性审查不通过的，均不得进入抽签程序）6．定标：（1）公示结束后，第一候选人在3个工作日内编制完成项目的施工组织设计（或施工方案或实施方案）（一式三份），交由项目主管部门审核。逾期未提交，则作自动放弃中标处理，由第二候选人替补，以此类推。中标候选人如逾期未提交项目施工组织设计（或施工方案或实施方案），视作无正当理由放弃中标，将作退出当期企业名录库处理。（2）项目主管部门在3个工作日内完成对中标候选人的施工组织设计（或施工方案或实施方案）审核工作（逾期认定为认可）。通过的，向候选人发出中标通知书。未通过的，则告知未通过原因，并通知下一候选人替补。（3）招标人在30天内与确定的中标单位签订合同。三、合同条款及其附件建筑工程施工合同GF-2017-0201工程名称：量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目江苏省建设委员会江苏省工商行政管理局监制第一部分合同协议书发包人（全称）：无锡量子感知产业发展有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目。2.工程地点：无锡市惠山区前洲街道。3.工程立项批准文号：/。4.资金来源：自筹。5.工程内容：招标范围内的装修改造工程、消防改造工程、暖通工程、给排水工程、弱电工程等。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：工程量清单范围内装修改造工程、消防改造工程、暖通工程、给排水工程、弱电工程等。二、合同工期计划开工日期：2025年月日。计划竣工日期：2025年月日。工期总日历天数：60天。具体开工日期，以甲方开工令为准；工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。如承包人不能在甲方要求时限内完成，则每拖延一天，按中标价的万分之八向发包人支付违约金，无限额。非承包人原因导致的停工，停工工期不计入上述总工期内。三、质量标准工程质量符合一次性验收合格标准。如本工程达不到一次验收合格标准，承包人须维修至合格并按中标价的3%向发包人支付违约金。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（明标价）为：人民币（大写）叁佰伍拾万零叁仟零伍拾叁元叁角玖分(¥3503053.39元)；其中不含税金额（大写）（小写）元，增值税税率为%，增值税额（大写），（小写）元。2.招标控制价为：人民币（大写）叁佰玖拾柒万叁仟玖佰贰拾肆元叁角壹分(¥3973924.31元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）肆万捌仟陆佰陆拾肆元玖角伍分(¥48664.95元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）伍万元整(¥50000.00元)。2.合同价格形式：单价合同。固定单价，结算单价按招标控制价综合单价执行，工程量按实结算,结算审计总价让利12%作为最终结算价。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在无锡量子感知产业发展有限公司签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自甲乙双方签字、盖章后生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（签字或盖章）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、(3)中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6)本合同专用条款、（7）本合同通用条款、(8)标准、规范及有关技术文件、(9)图纸。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：发包人不提供临时占地。承包人应针对现场实际情况及合同的要求，自行判断是否需要安排场外临时工程用地或施工用地。如果需要，除非合同中或双方另有约定，承包人应自行安排且相应的费用已包含在合同价款中。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。本合同中所提及各种法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例、地**府规章、其他规范性文件如已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用现行有效的最新版本。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及设计图纸引用或参照的标准、规范、规程等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商；发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商；发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有相应标准、规范时按发包人提出的施工技术要求和工艺及行业标准或行业通用习惯执行。1.4.3.1在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合1.4.1、1.4.2项标准与规范的相应要求。1.4.3.2在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由发包人承担。1.4.3.3对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量时，承包人应在天前报监理人，经审批后方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种批准，应不免除承包人根据合同条款规定的任何责任。1.4.3.4当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：a.1.4.1、1.4.2项标准与规范中最新和最严格的。b.中华人民共和国国家标准。c.有关部门标准与规范。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：(1)补充协议；(2)合同协议书；(3)专用合同条款、专用合同条款补充、专用合同条款附件；(4)中标通知书（如果有）；(5)投标人澄清函及其相应回函（如果有）；(6)招标补充文件及答疑（如果有）；(7)通用合同条款；(8)招标文件；(9)技术标准和要求；(10)图纸；(11)已标价工程量清单或预算书；（12）投标文件；(13)其他合同文件：《施工界面划分表》、《施工总承包项目管理协议书》、《建设工程廉洁责任书》、《房屋建筑工程质量保修书》、《廉洁从业告知书》等；(14)在合同订立及履行过程中双方有关工程的签证、变更，双方往来文件等形成的与合同有关的文件。优先顺序按照上述约定执行，并进一步约定如下：如果在同一顺序的不同的合同文件之间、同一个合同文件的不同部分之间或任何合同本身出现模糊、前后矛盾或不一致之处，优先以最严格之要求为准，若无法判断严格程度的，则以最新签署文件为准。若在无法根据合同法律解释顺序进行澄清或仍不足以澄清的情况下，除非本合同另有约定，以双方协商为准，如无法协商一致的，以发包人所选定的合同组成部分为准，不受上述排列次序的限制。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前7天；发包人向承包人提供图纸的数量：三套；发包人向承包人提供图纸的内容：1、发包人认为与本合同文件约定的承包范围相关的图纸资料。2、发包人在招标阶段已向承包人提供的项目资料，供投标人在编制投标文件时参考，发包人并不能保证其完全有效、完整，且与现场完全一致，承包人需要采用时，必须对发包人提供的资料进行核实、论证或现场勘查，并对上述资料的理解、推论和应用自行负责，发包人对承包人据此自行作出的任何判断和决策不承担任何责任，承包人不得以此为由而要求费用增加和/或工期延长。当承包人认为已提供资料欠缺或有问题时，应当在本项目答疑澄清阶段提出。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计、专项施工方案、材料、人员、工程总进度计划等；其他文件按监理人要求；承包人提供的文件的期限为：正式开工前7天；承包人提供的文件的数量为：一式三份；承包人提供的文件的形式为：书面文本；发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，相关费用已包含在合同价中。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，费用由承包人承担，发包人协助。（1）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的合法手续，并承担相关费用。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。（2）承包人负责实施现场封闭管理与出入现场管理，并实行出入口人车分流设置。（3）承包人负责实施出入口人、车准入制度，对不符合要求的人员、车辆限制出入。（4）承包人必须接受监理人关于现场封闭管理与出入现场管理的各类检查，对监理人提出的不合规情况进行及时、有效的整改。承包人应在接到整改通知后7天内整改到位，如有逾期，按2000元/天的标准向发包人支付违约金。10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以场地施工围墙、围栏作为边界划分标准；如设置有多层围墙或围栏的，则以最外层作为边界划分标准；如未设置围墙或围栏的，则以场地红线作为边界划分标准（红线内的市政道路为场外交通）。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人可到本工程现场自行踏勘，任何因忽视或误解本工程现场情况而导致的索赔将不被批准。承包人承担踏勘本工程现场所发生的全部责任、风险和自身费用。承包范围内工程项目的现场施工临时道路和交通设施均由承包人自行实施并承担费用，发包人不提供。10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的单价时，由承包人报出单价，经审计和发包人确认。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令、报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：/。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）临时用地、用电、用水均由承包人自行解决。所需水、电费用均由承包人自行配备电箱、水表、电表；由承包人在发包人指定位置安装水电表，接出符合安全要求的供电电缆，供水管线（含消防栓）至施工及生活区域。水电管理费由总承包单位统一进行，承包人必须确保现场接电、接水及相关事宜的安全到位。水电费结算方式：承包人单独接水表、电表，水表、电表费用及水、电费用已包含在承包价中。（2）施工场外的道路已开通，施工场内道路由承包人负责开通。（3）进场施工后由承包人召集有关单位现场交底。（4）由发包人办理施工所需证件、批件，承包人协助。（5）水准点与座标控制点交验要求：开工前，承包人、发包人双方在监理工程师的见证下进行现场测量控制点的校验，并由承包人提供书面报告，提交监理和发包人。（6）开工前，发包人组织设计、监理等相关单位对施工图纸进行初次会审交底，以后根据施工组织设计进一步对施工图纸的会审和详细交底。（7）发包人负责召集相关单位对地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及其他需保护物进行交底；由施工单位对所有地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及其他保护物进行保护。因以上两项产生的费用均由承包人承担。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合《建设工程文件档案整理规范》(GB/T50328―2001)及工程所在地建设工程档案归档规范要求、工程所在地城建档案馆和建设行政管理部门要求的竣工验收报告、竣工图、工程资料及工程照片、影像文件等竣工资料，包括但不限于以下资料：中标通知书、会议纪要、施工合同及附件、施工单位资质证书、图纸会审纪要、开工报告和竣工报告及工期延期联系单、竣工验收记录、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗、投标文件商务标及电子盘、投标文件技术标、地勘报告、施工图及电子盘；承包人、发包人、监理人按规定签字认可的竣工图纸、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案、原始地形、地貌抄测记录、材料、设备认质核价单、设计变更单、技术核定单、现场签证单、甲供材料(设备)收货验收签收单、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告、工程照片、影响资料、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”、建设单位付款情况表、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件、结算资料报送承诺书、其他有关影响工程造价、工期等资料、移交资料签收表。竣工图纸包括整个工程的实际施工和安装图纸，包括整个工程进行期间作过的任何补充和修改的图纸。所有竣工图纸、竣工资料必须符合各级建设行政管理部门、档案管理部门及发包人的要求。承包人需要提交的竣工资料套数：三套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：交(竣)工验收合格后60天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质装订，所有竣工图需分别提供纸质及电子版。（10）承包人应履行的其他义务：（10.1）每月20日提供下月计划及当月完成工作量报表一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。（10.2）无偿提供业主办公室2间，费用已在报价中考虑。临时设施区内应统一考虑监理办公用房的布置。（10.3）承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用已在报价中考虑。（10.4）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。施工范围内的地下管线(或其他需保护物)挖坏，修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线(或其他需保护物)有不负责任行为导致损坏的，须赔偿三倍的经济损失给管线产权单位。（10.5）施工期间，承包人要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按5000元扣款。（10.6）本工程不计取赶工措施费，工程结算时合同双方须遵守无锡市工程建设管理和工程审计的相关规定。最终以审计结果为准。（10.7）工程竣工后承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算资料，发包人可相应延期支付承包人的工程款。（10.8）本工程如发包人要求提前竣工，承包人必须按照发包人的要求执行，本工程不因此增加任何费用。（10.9）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费、根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由发包人承担，因检验不合格导致增加的检验试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。（10.10）承包人应按照中标的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案作进一步完善，以确保质量与进度，中标价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致原施工方案无法实施。（10.11）对施工过程中的质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。（10.12）若双方对工程质量有争议，由无锡市建设行政主管部门同意的工程质量检测机构鉴定。所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。（10.13）自进场之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地***门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。（10.14）安保工作及安全责任：施工中发生的一切质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，并接受相关部门的处理。（10.15）对施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，承包人将优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定的载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用承包人应考虑在投标报价中。承包人进场后开工前必须完成对本标段原地面地形的复测工作，并经监理人、发包人抽测确认，结果作为土石方工作量的计算依据。此后，承包人负责保管工地现场，外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由承包人清运，费用自理。（10.16）承包人不得拖欠农民工工资。承包人是本工程农民工管理的负责人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同；承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N(具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除。若发生农民工讨薪事件，将对承包人处以20000元-100000元/次的罚款，发包人有权从工程款中直接扣除。系数N取值表序号工程合同造价M（万元）系数N取值1M＜5001.52500 ≤M＜10001.331000≤M＜50001.24M≥50001.1（10.17）总包单位应全力配合好分包单位及其他现场作业单位的施工，不得以任何名义加收配合费或其他任何费用。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：/；建造师注册证书号：/；建造师执业印章号：/；安全生产考核合格证书号：/；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同的约定义务，负责指导施工文件的编制和工程的实施，确定工程项目的承包人组织架构，组织制定项目的各项管理制度，以承包人的名义处理对内与对外的相关事务，签署合同、签署签证、签发文件，调配并管理进入工程的人力、资金、材料、机械设备等生产要素等工作。除非合同中另有约定，项目经理（全权代表承包人）有权处理为履行本合同而产生所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。项目经理无论何时离开现场均应指定合适的替代人员并相应地通知发包人且获得发包人书面批准，否则不对发包人产生效力。项目经理的行为后果由承包人予以承担。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：工作日必须每天驻场，且每天在岗时间不少于8小时。特殊情况下为完成工程进度，发包人如对项目经理在岗时间有特别要求，则承包人及项目经理应遵照执行，且承诺不会向发包人收取任何额外费用。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付1000元/小时的违约金给发包人。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付1000元/小时的违约金给发包人。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作及其他法律、法规规定的禁止分包的工程。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：（1）因工程项目管理需要，发包人可以通过公开招标等方式确定专业工程施工分包人。发包人有权将该分包人纳入承包人的施工承包项目管理，且承包人应按照《施工总承包项目管理协议书》约定对该分包人进行管理，并对该分包人的行为向发包人负责。（2）不需纳入承包人的施工总承包服务的分包人，《施工总承包项目管理协议书》对该分包人无效，但承包人应对其提供配合和管理服务。（3）承包人应在分包合同签订后3天内向发包人和监理人提交《施工总承包项目管理协议书》副本。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：/。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：对工程进度、质量、投资、安全进行控制；对合同、信息、资料进行监督、协调、管理；组织协调工程各方关系；对承包人提交的付款证书、月度计量、变更、签证进行初审；监督承包人开展安全生产和文明施工。监理工程师代表的委派和撤回须取得发包人书面认可，否则不产生效力。监理人行使监理职权时应符合法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和本合同、监理合同的约定。有关监理单位的具体职责与权力，详见发包人与监理人的委托合同。承包人于本合同签署前，已完全知悉本项目该监理委托合同的全部内容，并认可监理人按该合同内容权限来履行本条款义务。关于监理人的监理权限：监理人对涉及以下事项的文件签署前，必须获得发包人书面确认(即：发包人加盖发包人公章)后方为有效：（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令；（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；（4）批准或同意承包人的材料、设备供应商或承包人对工程的部分或全部的分包；（5）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认；（6）确认工程竣工结算价款；（7）撤换承包人代表（项目经理）；（8）变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决定；（9）其他涉及或可能涉及对本合同中发包人的义务、责任、风险、费用（投资）增加，或对本合同中承包人的义务、责任、风险减少或免除，或任何涉及工程质量、工期、安全、标准、造价以及其他可能引起工程造价、工期变化的各类决定。监理人在发出上述指令、批准或确认时应附上发包人的书面确认。承包人在收到工程师的上述指令、批准或确认时应核对有无发包人的书面确认，一旦监理人未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，监理人的该行动对发包人无约束力。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1质量标准和要求：一次性验收100%合格关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，安全事故由承包人承担一切后果。6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人承担一切后果。关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制经审批后实施。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：符合江苏省及无锡市有关施工现场的文明施工要求，按以下条款规定执行：（1）锡政办发〔2018〕86号文件；（2）锡建质安〔2020〕24号-关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知；（3）锡政办发〔2020〕34号-市政府办公室关于印发促进建设工程文明施工水平提升工作方案的通知；（4）锡建质安〔2020〕21号-关于推进建筑工地智慧监管工作的通知。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；（2）临时通道及工作空间的要求，场地布置图；（3）各部分永久工程的施工方案（如：混凝土工程方案等）；（4）施工现场内所采用的垂吊及运输设备；（5）施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；（6）冬、雨季施工方案；（7）恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；（8）建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册；（9）施工质量保证方案及工地保安方案；（10）地下管线及其他地下设施的加固措施；（11）妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；（12）因新冠疫情是否将对本工程工期造成影响，以及影响程度尚难以确定，承包人应对不同程度疫情影响下的工期保障提出预案；（13）其他与工程施工有关的管理方案、措施。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：合同签订后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天承包人须按中标价的万分之八支付违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）/；（2）/；（3）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.1.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责承包人在材料设备到货前24小时通知发包人、监理、跟踪审计清点、验收，验收合格后方可使用，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。8.1.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。8.1.3工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。8.1.4承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用。8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：/。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：（1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。（2）计量方法按约定，发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其工作量由承包人提出，经发包人及跟踪审计确认后，作为竣工结算依据。工程量签证必须在签证项目完工后30日内签证完毕，否则发包人有权不予认可。关于变更的方法的约定：涉及到施工方案变更的，由街道建设部门牵头，相关部门参加讨论确认，涉及到重大方案变更的经专题讨论后以会议纪要形式确认，经确认后履行《工程联系单》、《工程签证单》等变更手续。每个签证单应与《工程联系单》相匹配。10.4变更估价变更签证发包人的权限：若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，由跟踪审计审核。单个变更项的预估增加金额在10万元以下的，经项目申请部门申请并报分管领导同意，由实施部门负责人、街道分管领导共同确认后予以实施，单个变更项的预估增加金额在10万元≦投资额<30万元内的，经项目申请部门申请并报分管领导及主要领导同意确认后予以实施，单个变更项的预估增加金额≧30万元的，必须经街道党工委扩大会议确认后予以实施。如承包人未经以上同意私自实施或未在规定时间内上报《工程联系单》，则变更工作量将不予认可。所有隐蔽工程均须报监理、发包人、跟踪审计现场验收，并提供现场签证，签证单上必须注明签证的原因、位置、数量、尺寸和签证时间等要素并附上相关有效影像资料。签证不全或标注说明含糊不清的不得作为结算依据。变更估价原则：签证必须在签证项目发生后30日内签证完毕，否则发包人有权不予认可。10.4.1变更估价原则签证必须在签证项目发生后30日内签证完毕，否则发包人有权不予认可。关于变更估价的约定:按本合同专业合同条款第12条。10.6承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：由承发包双方协商。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：须经发包人同意。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：可调整，详见合同条款12条中“风险范围以外合同价款调整方法”。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：详见专用合同条款12.1条约定。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。固定单价，结算单价按招标控制价综合单价执行，工程量按实结算。结算审计总价让利12%作为最终结算价。综合单价包含的风险范围：本工程采用固定单价合同。风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。风险范围以外合同价格的调整方法：按锡建价（2014）5号文执行。双方约定合同价款的调整因素及调整方法：(1)、本工程采用固定单价合同，未发生设计变更的计价：招标图纸范围内工程的投标报价时的综合单价和措施项目费率均不变，工程量按实调整（按《建设工程工程量清单计价规范》（2013）的计算规则计算）。(2)、施工期间如有变更，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①因设计变更、施工条件引起变更增加或减少工程，报价中有综合单价的按投标报价中的综合单价执行。无综合单价时按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、苏建价（2014）448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)、《江苏省修缮建筑定额》(2009年)、《江苏省修缮安装定额》(2009年)、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其营改增后补充条款及苏建价（2016）154号文、苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及苏建函价（2018）298号、苏建函价（2019）178号增值税计价政策调整的通知等计算出新的综合单价；在清单中以综合暂估价形式列入的项目均需通过业主、审计、承包人三方组织招标，根据招标的结果进行调整。如未进行招标,则应由业主审核确认以后予以实施，按实计量，最终以审计结算为准；②已定规格、型号、厂家、品牌的材料发生更换的，则只调整材料价差，其他都不变；③总价措施费投标的按投标费率执行,如无约定的按平均值执行；（3）材料调差约定：材料调差按专用合同本项内容执行：建筑材料市场价格波动及调整方法：当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。主要建筑材料差价的计取：应以《无锡工程造价信息》发布的材料指导价为基准（缺指导价的材料以发承包双方确认的市场信息价为准），差价为施工期间同类材料加权平均指导价格与合同基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天）当月的材料指导价格的差额。调差计算公式：材料差价施工期加权平均指导价－基准期指导价*[1±10%(或5%)]；第一类主要建筑材料包含的材料范围为：离心玻璃棉板。第二类主要建筑材料包含的材料范围为：50厚彩钢双面玻镁复合夹芯板PVDF覆膜、镀铝锌板自净单元FFU。此外，单位工程中，材料价格占单位工程总造价比率≥5%/10%的，界定为一类/二类材；(4)、现场安全文明施工措施费费率计取：按现行有关规定执行；按质论价费计取须响应招标文件要求：如需创建，工程结算时，按照达到的质量等次，经发包人书面确认后，按实计取按质论价费用。(5)、不可抗力因素所造成的损失经发包人审核确认后可规定调整合同价款。(6)、风险费用的计算方法：风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。（7）工期延误的，延误期间的差价计算方法按上述约定不变，若价格上涨时差价由责任方承担，下降时则由非责任方受益。（8）规费费率取定：按照市建设局有关文件计费。（9）人工费按无锡市政策性调整。（10）工程结算审计过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。（11）总包单位应全力配合好分包单位及其他现场作业单位的施工，不得以任何名义加收配合费或其他任何费用。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：招标人提供的图纸、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、苏建价（2014）448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)、《江苏省修缮建筑定额》(2009年)、《江苏省修缮安装定额》(2009年)、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其营改增后补充条款及苏建价（2016）154号文、苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及苏建函价（2018）298号、苏建函价（2019）178号增值税计价政策调整的通知。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量（招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行），由监理工程师、跟踪审计和发包人代表进行审核。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：承包人于每年年中、年末分别提交一次经发包人现场负责人、监理、跟踪审计共同确认的已完成工作量计量报告，经发包人核实后支付工程进度款，付款额为当期已完成工程量的40%；工程完工验收合格，最多付至签约合同价款的50%；工程竣工验收合格且结算审计结束后，付至审定价的70%；审计结束一年后付至审定价的95%，余款待质保期满后一次性付清，付款时承包人出具满足发包人财务要求的相应金额的税金发票。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人每月25日提交。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。（2）发包人支付进度款的期限：工程交付同时，需移交工程施工的全套资料，未按时移交的，付款可作同期顺延。每次付款均严格执行《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707号）。施工过程中的增量、变更、签证等增加的各种费用施工期间不支付，待竣工结算时统一核算，结算完成后统一支付。发包人不支付未付款项的利息。发包人有权在进度款中扣除承包人违约金、罚款及其他应扣款项。月进度款审核以承包人投标清单为基础，承包人上报付款申请的工程量清单时不可对清单进行随意调整、删减、增加子目。承包人申报的进度款与发包人审批的进度款数额不一致的，以发包人审核为准，有争议的数额部分，整体工程审计后统一结算。承包人需在当月25日之前(或开工后另行约定时间)，上报付款申请，逾期未上报的，发包人可不予支付当月进度款。承包人工程进度或质量、安全无法满足发包人要求的，或付款申请上报不符合发包人约定时间的，发包人可延迟或取消支付当月进度款（累计计量工程款金额达到预付款金额之后开始支付进度款）。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：\承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一天，按合同价的万分之八/天支付给发包人违约金。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：14天内（场地清理按通用条款）。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：通过工程交（竣）工验收30天内。竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款。发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款第12.4.1条付款周期约定。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。14.3工程审计审减率小于等于5%，审计费由甲方承担；审减率大于5%且小于等于10%，审计费由甲乙双方各半承担；审减率大于10%，审计费由乙方承担；审减率大于等于20%，审计费全部由乙方承担，并按审定价的1%对乙方进行处罚；审减率大于等于25%，审计费全部由乙方承担，并按审定价的2%对乙方进行处罚。上述应由乙方承担的审计费由乙方直接支付给甲方委托的审计公司，处罚的费用在工程审定价内扣除。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：6份。承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款。（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(3)种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）/%的工程款；（3）其他方式:按“12.4工程进度款支付”条款执行。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(3)种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:按“12.4工程进度款支付”条款执行。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按有关规定（详见质量保修书）。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用合同条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用合同条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条款。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：如因承包人原因造成工期延误，则按每延误一天承担中标价的万分之八的违约金计算，无限额。如本工程达不到一次验收合格标准，承包人须维修至合格并按中标价的3%向发包人支付违约金。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。17.3不可抗力后果的承担：按通用条款执行。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款（28天）天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/选定争议评审员的期限：/争议评审小组成员的报酬承担方式：/其他事项的约定：/20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。21、需要调整的合同条款（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背招标文件中合同主要条款约定的实质性内容)附件一：工程质量保修书发包人（全称）：无锡量子感知产业发展有限公司承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，就量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人按承担施工的全部范围内容进行保修。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路、等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：本工程质保期两年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件二：廉政承诺书工程项目名称：量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目工程建设单位（甲方）：无锡量子感知产业发展有限公司工程施工单位（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。一、甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理（勘察设计、施工安装、建设监理）的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程有关等经济活动。三、乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及工作人员索要、接受赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。五、本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收及保修期满时止。本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。发包人：(盖章)承包人：(盖章)法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)委托代理人：(签字或盖章)2025年月日2025年月日附件三：建筑工程施工安全管理协议书工程项目名称：量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目工程建设单位（甲方）：无锡量子感知产业发展有限公司工程施工单位（乙方）：为了切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相关规定，遵照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程目标建设的顺利实现，甲乙双方就（量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目）工程合同的安全管理责任达成以下共识，特签订本协议书，供双方共同遵守：一、目标和任务坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。二、甲方权利义务（一）甲方有权审查乙方施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。（二）甲方有权对乙方进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求乙方限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，甲方有权责令乙方停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，甲方有权单方面终止与乙方的工程合同，一切责任均由乙方自负。（三）甲方有义务对乙方进行安全生产职责告知。（四）甲方设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。三、乙方权利义务（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及甲方各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。（四）乙方有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。（五）乙方指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市惠山区安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送甲方安全生产管理办公室。（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。（十二）乙方负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方或甲方的人身财产损害的，由乙方承担一切赔偿责任。（十三）乙方承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报甲方工程项目主管部门批准。乙方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，乙方与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。（十四）乙方根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在甲方安全生产管理办公室同意后实施。乙方在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由乙方保存并备查，经常教育由乙方负责。（十五）乙方须建立安全生产管理台帐，接受甲方及上级有关部门检查。（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。四、法律责任（1）发包人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。（2）承包人有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，直至停业整顿。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。五、对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。甲方单位：乙方单位：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：（或授权委托人）（或授权委托人）地址：地址：电话：电话：2025年月日2025年月日附件四：建设工程农民工工资支付承诺书根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，我方现就农民工工资支付事宜郑重承诺如下：一、我方是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作。二、我方在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中：（1）我方承诺在收到工程款后10日内付清全部农民工工资。（2）所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人或委托人手中，并由其签收。三、期间我方如发生拖欠农民工工资现象发包方可按以下方式处理：1、农民工工资经发包人和承包人核实后，由发包人直接垫付发到农民工本人手中，并由其签收；2、垫付费用由发包人按垫付总额乘以N(具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除。系数N取值表：系数N取值表序号工程合同造价M（万元）系数N取值1M＜5001.52500 ≤M＜10001.331000≤M＜50001.24M≥50001.13、如发生农民工讨薪事件，将对承包人处以20000元-100000元/次的罚款，发包人有权从工程款中直接扣除。4、承包人第一次出现拖欠农民工工资的现象，发包人将对其作出警告，若第二次再出现拖欠农民工工资的现象，承包人在今后5年内不得参与发包人的任何工程招标。四、我方未履行承诺，负全部法律责任。承诺人（签字、盖章）：2025年月日四、施工组织设计（或施工方案或实施方案）格式施工组织设计1、投标人应编制施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明项目名称、建设地点、建设单位名称、项目主要施工内容、合同工期及各分部分项工程的施工方法、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。2.1劳动力计划表2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图2.3施工总平面图2.4临时用地表封面（工程名称）施工组织设计施工单位：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日（1）劳动力计划表{招标工程项目名称}工程单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。（2）计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。（3）施工总平面图投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。（4）临时用地表{招标工程项目名称}工程用 途面 积（平方米）位 置需用时间合 计注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。2.若本表不够，可加附页。授权委托书本授权委托书声明：我系公司的法定代表人，现授权委托为我公司代理人，参加本次量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目建设项目的明标明投投标工作，代理人在招投标过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。特此委托。授权委托单位：(盖章)法定代表人：（签章）委托代理人：（签字）身份证号：联系电话：电子邮箱：委托日期：年月日附件投标（明标眀投）承诺书致：无锡量子感知产业发展有限公司（招标人）：1、我单位已认真研究和计算招标所提供的所有资料，对招标公告和招标文件所有要求均响应和承诺，若我单位中标，我方保证在明标总价内完成招标文件所规定的全部内容。否则，愿意接受各主管部门依法作出的其他处罚。2、若我单位中标，我方保证不以任何形式转包给其他单位，保证项目负责人和项目部全体成员到位。如有转包给其他单位或临时拼凑的队伍进行实施的情况，招标人有权终止施工合同，履约保证金不予退还，并且愿承担由此给招标人造成的一切经济损失。投标人：（盖章）法人代表或其委托代理人：（签字）日期：年月日
明标总价让利分析表

工程名称：量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目

工程项目
单位工程名称
工程造价(元)
其中其他项目清单计价合计（元）

包括暂列金额、专业工程暂估价

1.0
量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目
3973924.31
50000.0

2.0

招标控制价　
合计
3973924.31

其中
其他项目清单计价合计（元）
金额（元）
说明

1.0
暂列金额
50000.0

2.0
专业工程暂估价

明标总价(元)
3503053.3928
让利比率
0.12

计算公式
（招标控制价 - 其他项目清单计价合计）*（1-让利比率）+ 其他项目清单计价合计 ＝ 明标总价

计算结果(元)
（3973924.31-50000）*(1-12%)+50000=3503053.39

总体让利(元)
470870.9172

招标人：无锡量子感知产业发展有限公司

招标代理机构：江苏成建项目管理有限公司

量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目招标控制价编制说明一、工程概况量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目位于江苏省无锡市惠山区，项目北临政和大道，东临惠洲大道，工程内容为量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造工程、消防改造工程、暖通工程、给排水工程、弱电工程等。二、工程招标范围本工程招标范围为施工图纸及工程量清单范围内的量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目。三、招标控制价编制依据1、国家相关法律、法规。2、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计的的CAD图纸。3、中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。4、苏建价（2014）448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》。5、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)、《江苏省修缮建筑定额》(2009年)、《江苏省修缮安装定额》(2009年)。6、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其营改增后补充条款及苏建价（2016）154号文。7、苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及苏建函价（2018）298号、苏建函价（2019）178号增值税计价政策调整的通知。8、江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。9、《江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》(2019)第19号。10、无锡市建设局有关文件。11、本工程招标文件。四、招标控制价编制说明1、采用一般计税方法，税率按苏建函价[2019]178号。2、人工工资单价按江苏省住房和城乡建设厅发布的《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》《苏建函价〔2025〕66号》计算。3、主要材料价格《无锡工程造价信息》2025年第7期信息价，无信息指导价的材料按照市场询价。4、机械费按二〇〇七年江苏省建设厅发布的《江苏省施工机械台班费用定额》同时调整人工费、油料差价及税金。6、暂列金额、专业工程暂估价本工程设暂列金50000元（不含规费、税金）。7、不可竞争费详见下表。序号项目名称安全文明施工费用工程按质论价费用社会保险费住房公积金环境保护税税金基本费标化工地增加费（省一星）扬尘污染防治增加费1装饰工程1.7%/0.22%/2.4%0.42%/9%3安装工程1.5%/0.21%/2.4%0.42%/9%五、特别说明1、与垂直运输有关的费用投标人自行考虑。2、投标单位应充分考虑施工现场的实际情况对材料运输、人工降效等影响，由此产生的费用均包括在投标单位相应的报价中，不再另行签证。3、投标单位自行在“措施项目清单计价”中增加的措施项目均按项（总价）计量，施工过程中工程实质性内容未发生重大调整时，其费用包干使用，结算时不再另行调整。4、建筑改造工程：a.施工过程中若发生未改造内容的污染或损耗，施工完成后需恢复原状，费用由投标人承担。b.成品保护相关的费用，应综合考虑在相应的报价中。5、图纸所示阴影区域不在本次编制范围内（特殊计入内容单列）。6、2AKz1、3AKz1、APz1~APz7、1-1AN2a、1-1AN2a、2APEX-BF配电箱及对应进线电缆均不在本次范围内。7、2APEX-BF的出线回路计入至生产区安装工程中。8、2APEX-BF所在消防补风机房的火灾报警、消防电源监控计入在消防改造工程中。9、MAU-01的进线电源计入在生产区安装工程中。10、弱电工程本次只计入图纸设计的桥架、配管、配线及监控、AP、双口信息插座。门禁、机柜、机房设备均不在本次范围内。11、WL-Z2、FL-Z1新增立管（含出屋面、出外墙套管）已全部计入在生产区安装工程中。12、引至屋面的DN25衬塑钢管已按图纸设计计入在生产区安装工程中。13、暖通消防图中通往二层阴影区域空调机房的消防补风风管及风阀等已全部计入在消防改造工程中。14、引至MAU-01的风管、暖通水管已全部计入在生产区安装工程中。15、室外（包括屋顶）所有暖通管道及设备不在本次范围内。16、引至屋面的暖通水管已计入在生产区安装工程中。17、自控系统及自控的配管、配线等均不在本次范围内。18、抗震支架工程量为暂估。九、村料品牌表及其他说明1、材料、设备品牌要求：招标人若对本工程部分材料、设备设置了推荐品牌（详见附件一：招标人推荐品牌表），投标人可在推荐品牌中任选其中一个品牌报价(若投标人拟选择推荐品牌以外的品牌，投标人须选用相当于或高于推荐品牌表中的品牌，但一旦发生兼容性问题，导致一切费用由投标人承担)。2、招标人未设推荐品牌的材料均采用中档档次的材料,质量合格，相关参数达到国标标准。本工程中的主要材料施工前需经招标人确认。主要设备、材料推荐品牌表序号材料名称规格型号品牌备注1阀门满足设计以及施工规范上海凯静、冠龙、泰科2消防报警设备满足设计以及施工规范蓝天、海湾、国泰怡安3卡箍管件满足设计以及施工规范潍坊骏通、维特利、迈克4镀锌钢管满足设计以及施工规范金洲、国强、友发5镀锌钢管配件满足设计以及施工规范迈克、山西环宇、山西K16消防水设备材料（报警阀、信号阀、喷淋头等）满足设计以及施工规范百安、泰科、金盾7消火栓、灭火器、水泵接合器、防火门满足设计以及施工规范河马、向燕、鑫诺8PPR管满足设计以及施工规范联塑、公元、中财9电线电缆满足设计以及施工规范江南、远东、上上10应急照明灯具满足设计以及施工规范敏华、北大青鸟、劳士11墙地砖满足设计以及施工规范冠珠、新中源、马可波罗12龙骨、石膏板满足设计以及施工规范龙牌、泰山、可耐福13无机涂料满足设计以及施工规范立邦、华润、多乐士

量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：

3973924.31

（大写）：

叁佰玖拾柒万叁仟玖佰贰拾肆元叁角壹分

招 标 人：

无锡量子感知产业发展有限公司

造价咨询人：
江苏悦通工程咨询有限公司

（单位盖章）

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：
蒋薇倩

（签字或盖章）

（签字或盖章）

编 制 人：

曹殿超

复 核 人：
骆平

（造价人员签字盖专用章）

（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

2025年08月15日

复 核 时 间：
2025年08月15日

建设项目招标控制价表

工程名称：量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目

第1页 共1页

序号
单项工程名称

金额(元)
其中：(元)

暂估价

安全文明
施工费
规费

1
量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目

3973924.31

48664.95
79813.64

合 计

3973924.31

48664.95
79813.64

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

单项工程招标控制价表

工程名称：量子感知产业研发中心3#楼2层装修改造项目

第1页 共1页

序号
单位工程名称

金额(元)
其中：(元)

暂估价

安全文明
施工费
规费

1
装修改造工程

1325949.88

22107.64
33363.54

2
消防改造工程

530331.53

7809.98
13245.41

3
生产区安装工程

2117642.90

18747.33
33204.69

合 计

3973924.31

48664.95
79813.64

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

单位工程招标控制价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第1页 共1页

序号
汇总内容

金额(元)
其中:暂估价(元)

1
分部分项工程费

1103867.37

1.1
人工费

313115.13

1.2
材料费

605862.18

1.3
施工机具使用费

2763.28

1.4
企业管理费

134904.08

1.5
利润

47222.70

2
措施项目费

79236.87

2.1
单价措施项目费

47572.28

2.2
总价措施项目费

31664.59

2.2.1
其中：安全文明施工措施费

22107.64

3
其他项目费

3.1
其中：暂列金额

3.2
其中：专业工程暂估

3.3
其中：计日工

3.4
其中：总承包服务费

4
规费

33363.54

5
税金

109482.10

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01

1325949.88

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第1页 共9页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

二层车间

1
011502001002
金属装饰线

1、门槛处不同材质收口，基层为混凝土面
2、成品4厚不锈钢条，展开44mm
3、详见图纸

m
29.52
43.25
1276.74

2
011502001003
金属装饰线

1、门槛处金刚砂地坪与防静电环氧砂浆之间用50宽不锈钢条过渡，基层为混凝土面
2、1.2mm厚不锈钢
3、详见图纸

m
12.82
32.75
419.86

3
011108001001
石材零星项目

1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，40厚1:3水泥砂浆找平层
2、面层材料品种、规格、颜色：20厚深啡网纹大理石门槛石专用粘结剂粘贴

m2
2.04
571.11
1165.06

4
011104003001
金属复合地板

1、西侧电梯门槛
2、4厚304不锈钢板，不锈钢螺钉固定

m2
1.53
682.93
1044.88

5
011302001001
吊顶天棚

1、φ10全螺吊杆,上部配件连接固定
2、配套龙骨及配件
3、50厚金属面双玻镁岩棉夹芯板(耐火极限不低于2.0H)
(总厚50mm,钢板厚度0.5mm,岩棉容重100kg/m³,PVDF覆膜)，含顶面收口线条
4、反支撑另计
5、按可见展开面积计算

m2
1439.85
218.50
314607.23

6
010606013001
零星钢构件

1、吊顶反支撑
2、直径8钢筋横向通长设置，直径8斜拉钢筋，一级钢
3、详见图纸

t
1.584
9400.95
14891.10

本页小计

333404.87

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第2页 共9页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

7
011407002002
天棚喷刷涂料

1、基层类型：抹灰面
2、喷刷涂料部位：天棚面
3、腻子种类：2-3厚面层耐水腻子刮平，专用环氧腻子2道
4、刮腻子要求：满刮三遍
5、涂料品种、喷刷遍数：0.3厚水性双组份高性能环氧树脂密封涂料喷涂

m2
562.04
49.69
27927.77

8
011301001001
天棚抹灰

1、基层类型：钢筋混凝土梁板底
2、界面剂一道
2、5-8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平

m2
562.04
37.66
21166.43

9
011210002001
金属隔断

1、50厚金属面玻镁岩棉夹芯板(耐火极限不低于2.0H)
2、总厚50mm,钢板厚度0.5mm,岩棉容重100kg/m³,PVDF覆膜
4、含边框凹凸成型钢龙骨
5、靠消防救援窗处做可开启金属壁板
6、含地面调节马槽及R条安装，含打胶
7、含隔断交叉配套连接件及铝合金阴阳角线、开洞口及侧面封边等

m2
1446.85
267.02
386337.89

10
011210006001
石膏板隔墙

1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨隔断，龙骨间距轻钢龙骨间距@300，内填岩棉,容重100kg/m³；
2、隔板材料品种、规格、颜色：双面单层12mm耐火纸面石膏板
3、嵌缝、塞口材料品种：板面钉眼封点防锈漆、贴自粘胶带
4、按照规范增加镀锌方管,所有门两端及上口均增加40*60*3镀锌方管

m2
82.72
197.10
16304.11

本页小计

451736.20

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第3页 共9页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

11
010808004002
金属门窗套

1、基层材料种类：木龙骨、18mm厚阻燃板
2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢
3、电梯门套，详见图纸

m2
7.32
539.30
3947.68

12
010802003001
钢质防火门

1、门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门 FM甲1824/FM甲1124
2、防火门采用钢质防火门
3、防火门应符合GB12955-2008
4、含门锁、铰链、闭门器等五金

m2
4.32
700.00
3024.00

13
010802003002
钢质防火门

1、门代号及洞口尺寸：乙级钢制防火门 FM乙1021
2、防火门采用钢质防火门
3、防火门应符合GB12955-2008
4、含门锁、铰链、闭门器等五金

m2
2.1
650.00
1365.00

14
010801002003
木质门带套

1、成品木门M1824a 1800*2400mm
2、18mm阻燃板门套基层
3、成品木门套含50mm门套线
4、成品木门框
5、含钢化玻璃观察窗1000*200mm
6、含门锁、铰链、门吸等五金配件

樘
2
2891.21
5782.42

15
010802001001
金属（塑钢）门

1、门代号及洞口尺寸：JGM1124,1100*2400mm
2、门框、扇材质：门框1.5mm冷板烤漆,门板1.0mm冷板烤漆,升降扫地条,配套五金安装，含闭门器、304合页、门锁
3、玻璃品种、厚度：直角双层视窗300*500mm

樘
6
1735.00
10410.00

本页小计

24529.10

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第4页 共9页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

16
010802001002
金属（塑钢）门

1、门代号及洞口尺寸：JGM1824,1800*2400mm
2、门框、扇材质：门框1.5mm冷板烤漆,门板1.0mm冷板烤漆,升降扫地条,配套五金安装，含闭门器、304合页、门锁
3、玻璃品种、厚度：直角双层视窗300*500mm

樘
8
2849.76
22798.08

17
010802001003
金属（塑钢）门

1、门代号及洞口尺寸：JGM1024,1100*2400mm
2、门框、扇材质：门框1.5mm冷板烤漆,门板1.0mm冷板烤漆,升降扫地条,配套五金安装，含闭门器、304合页、门锁
3、玻璃品种、厚度：直角双层视窗300*500mm

樘
1
1615.00
1615.00

18
010807001001
金属（塑钢、断桥）窗

1、窗代号及洞口尺寸：SC2316、C08513
2、铝合金框双层成品窗(齐平式)
3、双面6mm厚钢化玻璃(其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1h)

m2
54.87
480.00
26337.60

19
010807001002
金属（塑钢、断桥）窗

1、窗代号及洞口尺寸：C2316
2、参观走道观察窗
3、不锈钢U型卡槽，双面10厚钢化防火玻璃

m2
7.36
603.67
4443.01

20
010808004004
金属门窗套

1、基层材料种类:多层12厚纸面石膏板基层
2、面层材料品种、规格：1.5厚白色铝板窗套
3、详见图纸

m2
3.28
439.85
1442.71

本页小计

56636.40

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第5页 共9页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

21
011108001002
石材零星项目

1、工程部位：窗台板
2、贴结合层厚度、材料种类：硅胶粘合
3、面层材料品种、规格、颜色：20厚人造石窗台板，双边复合处理，倒5mm角
4、勾缝材料种类：白色硅胶填缝

m2
6.03
498.59
3006.50

22
011105006001
金属踢脚线

1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚成品50高黑钛不锈钢踢脚
4、详见图纸

m
149.95
38.19
5726.59

23
011407001001
墙面喷刷涂料

1、刮腻子要求：三遍腻子
2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料

m2
447.09
40.25
17995.37

分部小计

893035.03

二层卫生间、茶水间、清洁间

24
011302001028
吊顶天棚

1、8#镀锌丝杆；
2、配套铝合金龙骨；
3、600*600*0.8铝合金扣板面层。

m2
38.2
144.72
5528.30

25
011615001002
开孔（打洞）

吊顶顶部开排气扇空洞

个
2
20.03
40.06

26
010904002001
楼（地）面涂膜防水

1、防水膜品种：水泥基(JS-11)防水涂料
2、涂膜厚度、遍数：2层1.5厚

m2
49.65
41.58
2064.45

本页小计

34361.27

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第6页 共9页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

27
011102003002
块料楼地面

1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道(内掺建筑胶)，最薄处 30厚C20细石混凝土找坡、抹平，找1%坡
2、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层30厚，表面撒水泥粉，素水泥结合层
3、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10地砖
4、地砖完成面,专用硅胶美缝

m2
38.2
203.62
7778.28

28
011204003003
块料墙面

1、安装方式：专用粘结剂
2、面层材料品种、规格、颜色：300*600*10瓷砖

m2
119.43
161.07
19236.59

29
011210001001
卫生间隔断

1、成品卫生间18厚抗倍特板专用隔断安装；
2、含门及五金配件。

m2
31.92
285.00
9097.20

30
011210001002
小便斗隔板

1、成品小便斗隔板安装；400*860mm抗倍特板

块
4
120.00
480.00

31
011108001003
石材零星项目

1、工程部位：小便斗上台板
2、贴结合层厚度、材料种类：硅胶粘合
3、面层材料品种、规格、颜色：20厚人造石窗台板，双边复合处理，倒5mm角
4、勾缝材料种类：白色硅胶填缝

m2
0.63
498.59
314.11

32
010401012001
零星砌砖

1、小便斗侧墙
2、标准砖，水泥砂浆 M10

m3
0.45
806.49
362.92

33
011203001002
零星项目一般抹灰

20厚1:2水泥砂浆粉刷

m2
4.16
79.32
329.97

34
011505001001
洗漱台

1、镀锌角钢基础，18厚阻燃板基层
2、20mm厚人造大理石面层
3、含开孔、磨边

m2
2.66
762.90
2029.31

本页小计

39628.38

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第7页 共9页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

35
011501011001
矮柜

1、洗漱台下柜
2、免漆生态板制作柜体、柜门
3、柜体高度430mm ,深度600mm
4、含柜下封板
5、含五金配件

m
3.54
550.00
1947.00

36
011505010010
镜面玻璃

1、30*30*2热镀锌方管
2、18mm厚阻燃板
3、6mm厚银镜
4、1.2mm厚黑钛金不锈钢边框
5、内藏回光灯槽

m2
3.06
458.28
1402.34

37
011505008001
卫生纸盒

1、材料品种、规格、颜色：不锈钢纸盒

个
6
60.98
365.88

38
010801002005
木质门带套

1、成品木门M1022
2、18mm阻燃板门套基层
3、成品木门套含50mm门套线，成品门楣,百叶窗
4、成品木门框
5、含门锁、铰链、门吸等五金配件

樘
6
1698.01
10188.06

分部小计

61164.47

二层储藏室、强弱电间、空调机房

39
011101005004
自流坪楼地面

1、0.8mm防静电环氧薄涂面层

m2
15.17
30.56
463.60

40
011407002003
天棚喷刷涂料

1、基层类型：抹灰面
2、喷刷涂料部位：天棚面
3、腻子种类：成品腻子
4、刮腻子要求：满刮三遍
5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三遍

m2
21.89
47.65
1043.06

41
011407001002
墙面喷刷涂料

1、刮腻子要求：三遍腻子
2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料

m2
153.55
40.25
6180.39

分部小计

7687.05

二楼三楼空调机房

本页小计

21590.33

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第8页 共9页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

42
011210002003
金属隔断

1、50厚金属面玻镁岩棉夹芯板(耐火极限不低于2.0H)
2、总厚50mm,钢板厚度0.5mm,岩棉容重100kg/m³,PVDF覆膜
4、含边框凹凸成型钢龙骨
5、靠消防救援窗处做可开启金属壁板
6、含地面调节马槽及R条安装，含打胶
7、含隔断交叉配套连接件及铝合金阴阳角线、开洞口及侧面封边等

m2
31.31
267.02
8360.40

43
010904002002
楼（地）面涂膜防水

1、防水膜品种：水泥基(JS-11)防水涂料
2、涂膜厚度、遍数：2层1.5厚

m2
444.33
41.58
18475.24

44
011101003003
细石混凝土楼地面

1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角
2、界面剂一道

m2
421.38
41.44
17461.99

45
011101003002
细石混凝土楼地面

1、40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光

m2
421.38
28.17
11870.27

46
010903002001
墙面涂膜防水

1、防水膜品种：水泥基(JS-11)防水涂料
2、涂膜厚度、遍数：2层1.5厚

m2
324.81
41.58
13505.60

47
011105006002
金属踢脚线

50高成品铝合金踢脚线

m
121.28
30.00
3638.40

48
011407002004
天棚喷刷涂料

1、基层类型：抹灰面
2、喷刷涂料部位：天棚面
3、腻子种类：成品腻子
4、刮腻子要求：满刮三遍
5、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三遍

m2
707.54
47.65
33714.28

本页小计

107026.18

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第9页 共9页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

49
011407001003
墙面喷刷涂料

1、刮腻子要求：三遍腻子
2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料

m2
243.67
40.25
9807.72

50
010802003003
钢质防火门

1、门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门 FM甲1221/ FM甲1824/FM甲1124
2、防火门采用钢质防火门
3、防火门应符合GB12955-2008
4、含门锁、铰链、闭门器等五金

m2
12
700.00
8400.00

51
010803001001
金属卷帘（闸）门

1、FJM2630，铝合金卷帘门（电动）

m2
7.8
451.08
3518.42

分部小计

128752.32

其他

52
010810001001
窗帘

加厚加密铝百叶片窗帘

m2
20.1
85.00
1708.50

53
01B004
竣工精保洁

竣工后的一次精保洁

m2
1920
6.00
11520.00

分部小计

13228.50

分部分项合计

1103867.37

1
011701006001
满堂脚手架

1、搭设方式：综合考虑
2、搭设高度：综合考虑
3、脚手架材质：综合考虑
4、施工用脚手架，包干使用
5、含一层高大空间施工用脚手架

项
1
33535.38
33535.38

2
011703001001
垂直运输

项
1
14036.90
14036.90

单价措施合计

47572.28

本页小计

82526.92

合 计

1151439.65

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第1页 共3页

序号
项目编码
项目名称

计算基础
费率（%）

金额（元）

调整
费率（%）
调整后
金额（元）

备注

1
011707001001
安全文明施工费

100.000

22107.64

1.1

基本费

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.700

19574.47

1.2

增加费

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

1.3

扬尘污染防治增加费

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
0.220

2533.17

2
011707002001
夜间施工

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

3
011707003001
非夜间施工照明

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取

4
011707004001
二次搬运

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

5
011707005001
冬雨季施工

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第2页 共3页

序号
项目编码
项目名称

计算基础
费率（%）

金额（元）

调整
费率（%）
调整后
金额（元）

备注

6
011707006001
地上、地下设施、建筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

7
011707007001
已完工程及设备保护

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

8
011707008001
临时设施

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
0.800

9211.52

9
011707009001
赶工措施

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

10
011707010001
工程按质论价

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

11
011707011001
住宅分户验收

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础

12
011707012001
建筑工人实名制费用

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
0.030

345.43

建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

13
011707091001
特殊条件下施工增加费

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第3页 共3页

序号
项目编码
项目名称

计算基础
费率（%）

金额（元）

调整
费率（%）
调整后
金额（元）

备注

14
011707015001
智慧工地费用

分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

合 计

31664.59

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修改造工程

标段：

第1页 共1页

序号
项目名称

金额(元)

结算金额(元)
备注

1
暂列金额

2
暂估价

2.1
材料暂估价

2.2
专业工程暂估价

3
计日工

4
总承包服务费

合 计

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：装修改造工程

标段：

第1页 共1页

序号
项目名称

计量单位

暂定金额(元)
备注

合 计

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

规费、税金项目计价表

工程名称：装修改造工程

标段：

第1页 共1页

序号
项目名称

计算基础

计算基数(元)

计算费率(％)

金额(元)

1
规费

环境保护税+社会保险费+住房公积金

33363.54

100.000

33363.54

1.1
社会保险费

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费

1183104.24

2.400

28394.50

1.2
住房公积金

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费

1183104.24

0.420

4969.04

1.3
环境保护税

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费

1183104.24

2
税金

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01

1216467.78

9.000

109482.10

合 计

142845.64

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第1页 共1页

序号
汇总内容

金额(元)
其中:暂估价(元)

1
分部分项工程费

452195.83

1.1
人工费

128576.99

1.2
材料费

242515.94

1.3
施工机具使用费

6529.04

1.4
企业管理费

56555.01

1.5
利润

18018.85

2
措施项目费

21101.45

2.1
单价措施项目费

8130.48

2.2
总价措施项目费

12970.97

2.2.1
其中：安全文明施工措施费

7809.98

3
其他项目费

3.1
其中：暂列金额

3.2
其中：专业工程暂估

3.3
其中：计日工

3.4
其中：总承包服务费

4
规费

13245.41

5
税金

43788.84

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01

530331.53

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第1页 共12页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

应急照明

1
030411001001
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内敷设

m
555.16
11.53
6400.99

2
030413001001
铁构件

1、名称：配管支吊架
2、规格：各类型钢综合考虑（含支架刷漆）

kg
209.79
21.83
4579.72

3
030411001002
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗敷（含开槽及修补）

m
300.3
9.92
2978.98

4
030411004001
配线

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内敷设
3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2

m
2528.7
4.01
10140.09

5
030412004001
装饰灯

1、名称：疏散出口灯
2、规格：LED 1*10W，消防专用，A类（DC36V）
3、安装形式：壁装

套
13
74.94
974.22

6
030412004002
装饰灯

1、名称：消防应急照明灯
2、规格：LED 5W，消防专用，防护等级IP67
3、安装形式：吸顶

套
4
101.83
407.32

7
030412004003
装饰灯

1、名称：疏散指示灯
2、规格：LED 1*1W，消防专用，A类（DC36V）
3、安装形式：壁装

套
35
74.94
2622.90

8
030412004004
装饰灯

1、名称：疏散指示灯
2、规格：LED 1*1W，消防专用，A类（DC36V）
3、安装形式：吊装

套
2
83.54
167.08

9
030412005001
荧光灯

1、名称：消防箱LED应急灯（供电时间大于等于180分钟）
2、规格：LED,22W*1
3、安装形式：吸顶

套
1
87.82
87.82

本页小计

28359.12

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第2页 共12页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

10
030412005002
荧光灯

1、名称：消防箱LED应急灯（供电时间大于等于180分钟）
2、规格：LED,22W*2
3、安装形式：吸顶

套
1
130.92
130.92

11
030411006001
接线盒

1、名称：接线盒
2、材质：铁
3、规格：86型
4、安装形式：暗装

个
83
7.65
634.95

12
030411006002
接线盒

1、名称：接线盒
2、材质：铁
3、规格：86型
4、安装形式：吊顶内安装

个
4
4.58
18.32

分部小计

29143.31

火灾报警

13
030411001003
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内敷设

m
1069.19
11.53
12327.76

14
030413001002
铁构件

1、名称：配管支吊架
2、规格：各类型钢综合考虑（含支架刷漆）

kg
404.08
21.83
8821.07

15
030411001005
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：明敷

m
250.31
13.64
3414.23

16
030411001004
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗敷（含开槽及修补）

m
58.4
9.92
579.33

17
030411001006
配管

1、名称：电气配管
2、材质：焊接钢管
3、规格：SC20
4、配置形式：明敷

m
21.68
24.63
533.98

18
030411004002
配线

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内敷设
3、规格：WDZDN-BYJ-2.5mm2

m
233.54
4.01
936.50

19
030411004003
配线

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内敷设
3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2

m
413.1
4.01
1656.53

本页小计

29053.59

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第3页 共12页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

20
030411004004
配线

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内敷设
3、规格：WDZDN-RYJSP-2*1.5mm2

m
811.31
9.85
7991.40

21
030411004005
配线

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内敷设
3、规格：WDZN-RYSP-2*1.5mm2

m
206.55
9.68
1999.40

22
030904001001
点型探测器

1、名称：感烟探测器
2、线制：总线制

个
82
101.24
8301.68

23
030904001002
点型探测器

1、名称：感温探测器
2、线制：总线制

个
2
101.18
202.36

24
030904008001
模块（模块箱）

1、名称：短路隔离模块

个(台)
10
213.38
2133.80

25
030904007001
消防广播（扬声器）

1、名称：消防广播
2、安装方式：吸顶

个
13
66.04
858.52

26
030904005001
声光报警器

1、名称：声光报警器

个
6
186.46
1118.76

27
030904003001
按钮

1、名称：手动报警按钮带电话插孔

个
6
128.40
770.40

28
030904003002
按钮

1、名称：消火栓按钮

个
10
128.40
1284.00

29
030904008002
模块（模块箱）

1、名称：输入输出模块

个(台)
32
232.01
7424.32

30
030411006003
接线盒

1、名称：接线盒
2、材质：铁
3、规格：86型
4、安装形式：暗装

个
19
7.65
145.35

31
030411006004
接线盒

1、名称：接线盒
2、材质：铁
3、规格：86型
4、安装形式：吊顶内安装

个
97
4.58
444.26

32
030411006005
接线盒

1、名称：接线盒
2、材质：铁
3、规格：86型
4、安装形式：明装

个
13
12.05
156.65

33
030905001001
自动报警系统调试

1、名称：火灾报警系统调试（接入原有系统并配合调试）

系统
1
3899.17
3899.17

分部小计

64999.47

消防电源监控

34
030411001007
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内敷设

m
36.52
11.53
421.08

本页小计

37151.15

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第4页 共12页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

35
030413001003
铁构件

1、名称：配管支吊架
2、规格：各类型钢综合考虑（含支架刷漆）

kg
13.61
21.83
297.11

36
030411001009
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗敷（含开槽及修补）

m
2
9.92
19.84

37
030411004006
配线

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内敷设
3、规格：WDZCN-RYSP-2*1.5mm2

m
38.52
9.68
372.87

分部小计

1110.90

电气火灾监控

38
030411001010
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内敷设

m
79.22
11.53
913.41

39
030413001004
铁构件

1、名称：配管支吊架
2、规格：各类型钢综合考虑（含支架刷漆）

kg
29.86
21.83
651.84

40
030411001011
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：明敷

m
25.35
13.64
345.77

41
030411001012
配管

1、名称：电气配管
2、材质：焊接钢管
3、规格：SC20
4、配置形式：明敷

m
12.97
24.63
319.45

42
030411001013
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗敷（含开槽及修补）

m
10
9.92
99.20

43
030411004007
配线

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内敷设
3、规格：WDZCN-RYSP-2*1.5mm2

m
117.54
9.68
1137.79

分部小计

3467.46

防火门监控

44
030411001014
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：吊顶内敷设

m
17.07
11.53
196.82

本页小计

4354.10

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第5页 共12页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

45
030413001005
铁构件

1、名称：配管支吊架
2、规格：各类型钢综合考虑（含支架刷漆）

kg
6.43
21.83
140.37

46
030411001017
配管

1、名称：电气配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗敷（含开槽及修补）

m
12.6
9.92
124.99

47
030411004008
配线

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内敷设
3、规格：WDZCN-RYSP-2*2.5mm2

m
29.67
15.33
454.84

48
030411004009
配线

1、名称：电气配线
2、配线形式：管内敷设
3、规格：WDZCN-BYJ-2.5mm2

m
29.67
4.01
118.98

49
030507007001
出入口执行机构设备

1、名称：防火门门磁开关
2、类别：HS-D600
3、规格：内置通信模块，具有门磁开关功能

台
3
386.86
1160.58

50
030411006006
接线盒

1、名称：接线盒
2、材质：铁
3、规格：86型
4、安装形式：暗装

个
3
7.65
22.95

51
030905003001
防火控制装置调试

1、名称：防火门系统调试（接入原有系统并配合调试）

个(部)
3
20.63
61.89

分部小计

2281.42

消火栓

52
030901002001
消火栓钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65（含管件）
3、连接形式：沟槽
4、压力试验及冲洗设计要求：按设计

m
45.23
57.38
2595.30

53
030413001006
铁构件

1、名称：管道支吊架
2、规格：各类型钢综合考虑（含支架刷漆）

kg
20
21.83
436.60

54
031201001001
管道刷油

1、名称：管道刷漆
2、油漆品种：红色调和漆
3、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍

m2
9.94
10.99
109.24

本页小计

5225.74

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第6页 共12页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

55
030901010001
室内消火栓

1、安装方式：室内消火栓
2、型号、规格：DN65
3、附件材质、规格：箱内配DN65消火栓(或SNJ5减压稳压消火栓)1个,长25m衬胶水龙带1条,DN19水枪1支,JPS1.6-19消防软管卷盘一套。消防箱下部配置MF/ABC手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。

套
3
975.13
2925.39

56
030905002001
水灭火控制装置调试

1、系统形式：消火栓系统调试（接入原有系统并配合调试）

系统
1
486.47
486.47

分部小计

6553.00

喷淋

57
030901001001
水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热镀锌钢管 DN25（含管件）
3、连接形式：螺纹
4、压力试验及冲洗设计要求：按设计

m
689.39
45.58
31422.40

58
030901001005
水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热镀锌钢管 DN32（含管件）
3、连接形式：螺纹
4、压力试验及冲洗设计要求：按设计

m
164.84
50.89
8388.71

59
030901001004
水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热镀锌钢管 DN40（含管件）
3、连接形式：螺纹
4、压力试验及冲洗设计要求：按设计

m
26.02
60.67
1578.63

60
030901001003
水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热镀锌钢管 DN50（含管件）
3、连接形式：螺纹
4、压力试验及冲洗设计要求：按设计

m
88.26
67.56
5962.85

本页小计

50764.45

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第7页 共12页

序号
项目编码
项目名称

项目特征描述

计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价

其中

暂估价

61
030901001002
水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65（含管件）
3、连接形式：沟槽
4、压力试验及冲洗设计要求：按设计

m
27.38
61.42
1681.68

62
030901001006
水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热镀锌钢管 DN80（含管件）
3、连接形式：沟槽
4、压力试验及冲洗设计要求：按设计

m
17.42
72.86
1269.22

63
030901003001
水喷淋（雾）喷头

1、安装部位：无吊顶
2、材质、型号、规格：标准直立型喷头，喷头动作温度为68℃,K=115
3、连接形式：螺纹

个
48
32.99
1583.52

64
030901003002
水喷淋（雾）喷头

1、安装部位：吊顶区域
2、材质、型号、规格：标准直立型喷头，喷头动作温度为68℃,K=80
3、连接形式：螺纹

个
208
38.65
8039.20

65
030901008001
末端试水装置

1、规格：末端放水装置 DN25
2、组装形式：含2个DN25截止阀、压力表、试水接头

组
1
506.66
506.66

66
030413001007
铁构件

---

投标 / 标书制作要点（原创）

本装修改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086