嘉兴市道路围墙工程招标公告（嘉兴市秀洲区新塍镇潘家浜村股份经济合作社2025）
嘉兴市秀洲区新塍镇工程建设项目招标信息发布表
项目编号
塍2025-08-007
信 息 类 别
施工招标
发布时间
2025年08月28日
招标方式
公开招标
工程名称
潘家浜村五期小区道路围墙工程
建设单位（盖章）
嘉兴市秀洲区新塍镇潘家浜村股份经济合作社
招标代理机构（盖章）
嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司
总投资
/
投资性质
自筹
招标部分估算价
140.5275万元
工程规模
详见招标文件
工程类别
自行判别
工期（日历天）
详见招标文件
工程地点
新塍镇潘家浜村
质量要求
详见招标文件
招标联系人
陈亦芳
联系电话
0573-82060092、18767350975（办公）
联系地址
嘉兴市南湖区富兴路286号嘉报广场西区2幢326室
投标人资质要求
（1）具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，其对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态。（2）省外企业须提供进省备案证（具体按嘉建（2015）1号文件执行）或提供信息公开网页打印件（在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开）；（3）本次招标不接受联合体投标。
项目经理资质/负责人要求
具有市政公用工程二级及以上建造师执业资格，注册在投标人单位；
其它条件
详见招标文件
评标办法
详见招标文件
资格审查方式
资格后审
是否政府投资项目
是
报名地址
网上报名。招标文件的获取：招标文件（工程量清单、施工图和补充文件）请以投标人的CA锁登录“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）自行下载。
报名起止时间
2025年08月28日至2025年09月04日09时30分整
镇项管办(盖章)
备注：投标保证金数额：人民币20000元整；投标保证金提交截止时间：2025年09月04日08时30分整；投标保证金缴纳方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①投标人以账号密码或CA证书登录“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）。
发布稿【招标文件】潘家浜村五期小区道路围墙工程（2025.8.28）.pdf
潘家浜村五期小区道路围墙工程招标文件招标单位：嘉兴市秀洲区新塍镇潘家浜村股份经济合作社招标代理：嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司日期：2025年8月公开招标（√）邀请招标（潘家浜村五期小区道路围墙工程招标文件招标单位名称：嘉兴市秀洲区新塍镇潘家浜村股份经济合作社（盖章）招标代理机构名称：嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司（盖章）编制人：陈亦芳编制日期：2025年8月1日备案单位：嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心（盖章）备案日期：2025年8月23同目录第一章前附表第二章投标须知一、总则三、投标报价四、投标文件的编制五、投标文件的递交六、开标七、评标八、授予合同第三章合同主要协议条款第四章技术规范及图纸第五章投标文件（附件及附表）第六章评标办法（综合评估法）第一章前附表序号内容1工程综合说明工程名称：潘家浜村五期小区道路围墙工程项目实施地点：新塍镇潘家浜村工程概况：潘家浜村五期小区涉及全域土地整治异地新建安置农户49户，进行小区道路铺设、围墙建设等。承包方式：双包要求质量标准：合格要求工期：90日历天取费类别：自行判别招标范围：工程量清单所指向的潘家浜村五期小区道路围墙工程的全部工作内容（详见施工图纸及工程量清单）。2建设资金来源：自筹3投标人资质要求：（1）具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，其对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态。（2）省外企业须提供进省备案证（具体按嘉建（2015）1号文件执行）或提供信息公开网页打印件（在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开）；（3）本次招标不接受联合体投标。项目负责人资格要求：具有市政公用工程二级及以上建造师执业资格，注册在投标人单位。4投标保证金数额：人民币20000元整；投标保证金提交截止时间：2025年09月04日08时30分整；投标保证金缴纳方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①投标人以账号密码或CA证书登录“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）（注：具体详见第二章投标须知中“投标文件的编制-（三）投标保证金的缴纳与退还”）5招标人不组织踏勘现场和招标答疑会，各投标人可根据自身需要，自行踏勘现场。各投标人若对招标文件等有异议的，请以电子文档形式于2025年09月01日09时30分整前上传至“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login），招标代理单位将统一予以答复，答复内容请各投标人自行下载。6投标有效期：90日历天7招标文件的获取：招标文件（工程量清单、施工图和补充文件）请以投标人的CA锁登陆“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）自行下载。8投标截止日期和时间：2025年09月04日09时30分整8投标文件的递交方式：本项目采用不见面电子开评标。投标人必须在投标截止日期和时间前在“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）上传嘉兴秀洲施工投标工具生成的‘已加密投标文件’，解密时使用制作电子投标文件时加密的CA证书进行解密，请确保加密标书的CA证书在生成标书后没有延期或者变更信息，以免标书解密失败。投标人在本项目开标截止时间前一小时进入不见面开标大厅完成签到。到开标时间后，在规定时间内完成标书解密操作。注：未签到或未解密的投标单位投标文件将无法进入评标流程，请各投标人确保CA数字证书，电脑环境和网络环境正常，因投标单位自身电脑环境或网络环境或CA数字证书等问题导致标书无法解密，后果由投标单位自行承担。因系统、服务器设备等原因导致标书无法解密或开评标无法进行，招标方将联系相关运维单位及时抢修，若现场无法完成抢修工作，则开评标工作将择期重新组织。9开标时间：2025年09月04日09时30分整开标地点：新塍镇兴镇路555号便民服务中心东一楼（投标人不必派代表至开标现场参加开标会议）。10履约保证金：中标价的2%（银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）。11评标标准及方法：综合评估法。12实行电子评标投标文件雷同性对比，凡投标文件制作机器码（网卡MAC地址、硬盘序列号、cpu序列号、主板号四大特征码）、文件创建标识码等存在三处相同情形的投标文件做废标处理。13投标人在下载招标文件后，如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规等内容时请在投标截止日3天前以电子文档形式上传至“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login），逾期不得再对招标文件的任何条款提出质疑。14投标文件份数：投标人须在秀洲区限额以下公共资源交易系统上传已签章和加密过的电子投标文件，无须提交纸质投标文件、电子光盘。15中标后须提交的投标文件：中标人在领取中标通知书时应向招标人提交与电子投标文件完全一致的带有水印码的系统打印版的纸质投标文件四套（一正三副）及二份电子文档（商务标全套MicrosoftExcel格式文件和造价软件的源文件，CD光盘）。16招标文件第三章合同主要协议条款部分应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。17为防止投标人恶性竞争、低价抢标，确保建设工程中标价的合理性，参照《2025年下半年嘉兴市房屋建筑和市政基础设施工程项目市场中标价测算值和招标风险警戒值》的相关规定，本工程招标风险警戒值按24%（不含）考虑。投标报价低于投标警戒值时，该投标报价不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的基数计入评标基准价。18本项目采用不见面开标。请使用IE11浏览器，并且保证版本在11及以上，或者edge浏览器IE兼容模式。若使用IE11浏览器仍出现异常情况，请参照《IE浏览器设置操作》完成浏览器的设置后，再进行系统操作。在使用系统前请先安装品茗驱动（嘉兴互认版）V1.1版本。在本项目开标截止时间前1个小时进入不见面开标大厅完成签到。到开标时间后，在规定时间内完成投标文件的解密；未在开标截止时间前1个小时进入开标室完成签到或未在上述规定时间内完成解密的投标人，其标书将无法进入后面的评审流程。本项目不接受纸质投标文件。嘉兴秀洲施工投标工具及操作手册，投标人可以在秀洲区限额以下公共资源交易系统登录页面，‘使用帮助’中进行下载。软件公司联系方式：徐工：18860202785。18本项目不接受纸质投标文件。19定标前，需对中标候选人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新投标资质动态进行核查，核查结果处于“合格”状态才可定标。20投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。21监督：嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心，电话：0573-83400670。22本工程招标文件的最终解释权属招标人。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，3第二章投标须知一、总则（一）工程说明本工程说明详见前附表。（二）招标范围本项目招标范围详见前附表。（三）招标方式本工程按照嘉兴市建设工程招标投标管理的有关规定，已办理招标申请，并经嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心备案，采用公开招标的方式。（四）资金来源建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。（五）投标资格1.本工程采用资格后审的审查方法确定投标人（具体详见第六章评标办法）。2.合格投标人的资格条件如下：详见招标文件评标办法。（六）投标费用投标人应承担其参加本招标活动，包括编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。（七）签订合同中标人在收到中标通知书后7日内，应在签订合同前向招标人提交中标价的2%作为履约保证金，履约保证金的形式：可采用银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。履约保证金在工程竣工验收合格后10日内无息结清。中标人在接到中标通知书后7日内未交纳履约保证金或拒签合同的，招标人有权罚没其投标保证金并取消其中标资格，经嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心同意，可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。二、招标文件（一）招标文件的组成1.招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、技术规范、投标文件（附件及附表）、工程量清单等组成。2.投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，4文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。（二）招标文件的解释1.投标人在下载招标文件后，若对招标文件等有异议的，请在前附表规定的时间前以电子文档形式上传至“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login），逾期将不予答复。答复内容请各投标人自行下载。2.招标人的答复内容或澄清文件将以补充公告形式上传于“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）。答复内容、澄清文件均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行查看或下载，否则后果自负。（三）招标文件的修改1在投标截止日期2日前，招标人可能会以补充文件的方式修改招标文件。2.招标文件的修改将以电子文档的形式上传于“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载，否则后果自负。3.为使投标人在编制投标文件时把补充文件内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。4.补充文件（答疑纪要）须经嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心核备。三、投标报价（一）投标报价1．投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。2．投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。3．工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。4．合同的施工地点为前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、风险费等所有费用。5．投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的不可预见情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，5获批准。6．本工程报价采用固定综合单价方式进行编制。(1)投标报价时，各单位应按招标人统一提供的工程量清单采用综合单价法的计价方式进行编制，分部分项工程量的单价为综合单价。综合单价综合计算完成分部分项所发生的直接费、间接费、利润，规费、税金另行计算。今后结算时，投标综合单价固定、工程量按实结算。(2)投标人在工程量清单报价中所列的单价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、政策性文件规定费用、达到技术规范所需用费用、风险费等所有税费（包括劳务、材料、机械、质检（自检及监理工程师按抽检频率、认为需要的抽检所需的一切检查及建管部门规定的工程结构实体质量抽样检测）、缺陷修复、管理、保险、清理费和缺陷维护等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险）。投标人在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范。(3)工程量清单中只描述了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的主要工作内容（当清单说明与图纸有矛盾或未注明的，以图纸说明为准；图纸未说明的，按清单说明），但投标人填报的综合单价应是包含了分项工程计量范围内的所有工作内容的价格，无论工程量清单有无明确列项或表示，只要是为完成该分项工程所需要做的工作和为了满足该分项工程的完整性所需要做的工作，均视为该分项工程所包含的内容。投标人在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范和现场勘察情况进行报价。(4)各投标单位根据企业自身实力，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）等浙江省有关补充规定自行报价。(5)规费应由投标人应根据本企业实际交纳“五险一金”情况自主确定规费费率，并以分部分项工程费与技术措施项目费中的“人工费+机械费”乘以自主确定规费费率进行计算。但不得低于《浙江省建设工程计价规则(2018版)》规定的30%，否则按无效标处理。(6)税金不得作为竞争性费用，采用一般计税法计税，增值税税率按照《关于增值税调整后嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，6我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知(浙建建发【2019】92号)》规定，税率为9%。（7）安全文明施工费为必须计取的措施项目，本工程为非市区工程，安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用，安全文明施工基本费报价按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）取费规定（不得低于下限值）和《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号文）文件的规定。7．根据嘉政发【2008】16号文件《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市预拌混凝土(砂浆)管理办法的通知》的规定，本工程所用预拌混凝土(砂浆)应采用商品预拌混凝土(砂浆)，是否泵送及运距由投标单位自行考虑。人工费、主要材料价格可参考近期《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》信息价，结算时固定包干，不作调整。8．投标人应根据投标须知、工程量清单、招标答疑、技术规范、合同条款及企业定额或本省2018版计价依据自行确定并计算施工技术措施费(工程量清单中列明的技术措施项目必须报价，不可漏项，投标单位可根据本单位施工方案自行扩展技术措施项目计入此次报价，无技术方案而扩展的技术措施项目报价，视为擅自调整工程量清单，按商务标详细评审未通过处理)。技术措施费为一次性包干费用，结算时不作调整。9．投标时投标单位不得擅自调整工程量清单中的项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量，否则按无效标处理。10．若施工过程中遇到与其他项目需交叉施工的，由施工单位自行协调处理，投标报价时综合考虑该因素。11．施工范围内所涉及到的障碍物(工程废料、建筑垃圾等)需清除处理。所发生费用由投标人自行踏勘现场后在投标报价时综合考虑，今后结算不另增加该项费用。12．水源、电源接入点位置由招标人指定(临时水、电具体位置以业主最终提供的接入点为准。请各投标单位在投标时充分考虑此因素，所发生的费用在投标报价中综合考虑，今后不另增加费用)，从接入点至施工现场使用点的管线费用等计入投标报价，水、电费用由投标单位根据市场行情及自身情况自行确定计入报价。施工时水、电用量装表计量(水、电表由中标人自行安装)，施工用水、电费用由承包人直接支付给建设单位，在工程款中扣回。投标单位应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用应包含在投标报价中，同时工期不得顺延。承包人嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，7在施工中如遇用电量不足时，由承包人自行发电解决，费用在投标报价时自行考虑，今后不另增加。13．本工程的材料、设备、配件由承包人负责采购，其质量必须符合设计和施工规范要求并经监理、发包人确认。14．施工范围内的道路、砖、交通设施复原所发生的一切费用均进入报价，施工时如破坏周边绿化、人行铺装及道路等原有设施，必须恢复原状，投标人报价时充分考虑各因素，今后结算不另行增加。15．发包人不提供多余废料的堆放及处理场地，承包人自行考虑解决措施，运输路线、运距(包含二次搬运)已由承包人勘察现场后自行确定。多余废料必须按规定进行审批，办理相关行政审批手续。上述全部费用已由承包人综合考虑计入报价。若发现未经审批违法堆放现象，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成后后再行发放。16．缩短工期增加费、文明施工费、行车干扰因素所产生的费用竞争报价均进入总报价。17．如遇台风等不可抗力恶劣情况时，中标单位必须无条件服从有关部门要求转移相关人员到指定地点，确保人员安全，投标时综合考虑。18．凡施工过程中涉及需要坐标点、水准点定位的，投标人须在投标报价中综合考虑。19．本工程必须按建设单位和相关部门规定要求做到文明施工、安全施工，做好安全防范措施,确保施工等人员安全，由此产生的费用在投标报价时综合考虑，计入报价，今后结算时不另增加费用。基本要求如下：①做好施工现场与通行区域的安全隔离措施，并安排专人负责现场施工过程中的交通及安全工作，确保在整个施工期间交通顺畅、安全通行；②做好施工区域与其它区域的隔离围护(围护按属地相关文件和招标人要求执行)、设置必要的安全警示标识(交通导向标志、警示标志标牌、夜间警示灯等)；③为保证周边人员的正常生活和休息，施工期间需采取有效的降噪、降尘措施，以减轻、避免对周边人员造成环境噪声、空气污染（必须设置防扬尘喷雾系统，并满足市建管局的相关文件要求）；④施工单位必须加强内部管理，所有施工人员必须服从相关部门管理，并遵守其管理规定，不得发生扰民事件；嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，8⑤其它等。20．凡施工期间如发生安全事故，其责任全部由承包人承担并负责处理，发包人概不负责，若造成不良影响的，须承担法律责任。21．蓄水试验、污泥脱水、通球试验等如需发生的，其费用计入相应综合单价中，结算时不作调整。22．施工过程中如涉及与电力、交通等部门协调的由施工方自行解决，招标人只提供协助服务，所需费用计入投标报价中。23．现行浙江省清单计价指引“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中。现行浙江省清单计价指引中描述工作内容与实际施工程序中有所变化时，不影响计价。凡现行浙江省清单计价指引中未描述到，但又是完成分项工程必须的工作内容，均应包括在报价之内。（二）投标货币投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。四、投标文件的编制（一）投标文件的组成及制作要求1.投标人依据秀洲区限额以下公共资源交易系统上下载的招标文件编制电子投标文件，编制电子投标文件必须使用嘉兴秀洲施工投标工具。投标工具及相关操作说明下载地址在交易平台登录页面（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）“使用帮助”栏）。2.投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。3.投标人须在秀洲区限额以下公共资源交易系统上传已签章和加密过的电子投标文件（*.已加密投标文件），无须提交纸质投标文件、电子光盘。（二）投标文件格式要求投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。如招标文件未提供投标格式的，投标人按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的计价文件表嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，9式进行。（三）投标保证金的缴纳及退还1、投标保证金缴纳方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本（电子投标文件）中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）2、未按规定履行“虚拟保证金”承诺的投标文件无效（以电子系统中生成的《保证金缴纳情况》为准）。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。3、对于未能按要求履行“虚拟保证金”承诺的，招标人将视为不响应招标文件而拒绝。4、以“虚拟保证金”缴纳的无需办理退还。5、如投标人有下列情况，需按实补缴保证金并进行罚没。如投标人不将应罚没的保证金按时进行缴纳的，将纳入“秀洲区招投标黑名单”，按照情节轻重限制其一定时间内在秀洲区全域或特定范围内的投标行为：（1）投标人在定标前撤回其投标文件；（2）中标人未能在规定期限内签署合同协议；（3）投标人有不真实投标或违法违规行为。（四）招标答疑会及现场勘察l、本次招标不组织标前答疑会议，各投标人根据自身需要，自行现场踏勘。2、投标人自行前往对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。3、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。4、招标人做出的所有澄清和解答，以电子文档答复为准，投标人必须自行下载，否则后果自负。（五）投标文件的份数和签署1、投标人按前附表规定编制投标文件，并在投标截止时间前在秀洲区限额以下公共资源交易系统上传已签章和加密过的电子投标文件（*.已加密投标文件）。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，102、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标人的指示进行的，或者投标人造成的必须修改的错误。若有修改则在投标截止时间前重新在秀洲区限额以下公共资源交易系统上传修改好已签章和加密过的电子投标文件（*.已加密投标文件）。五、投标文件的递交（一）投标文件的递交方式在投标截止日期和时间前在“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）上传嘉兴秀洲施工投标工具生成的‘已加密投标文件’，解密时使用制作电子投标文件时加密的CA证书进行解密，请确保加密标书的CA证书在生成标书后没有延期或者变更信息，以免标书解密失败。（二）投标截止期1.投标人按前附表规定的日期、时间和方式上传加密标书。未在投标截止日期和时间前上传加密标书的投标文件作无效标处理。2.招标人可以用补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。（三）投标文件的修改与撤回投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。六、开标（一）开标1.本项目采用不见面电子开评标。投标人必须在投标截止日期和时间前在“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）上传嘉兴秀洲施工投标工具生成的‘已加密投标文件’，解密时使用制作电子投标文件时加密的CA证书进行解密，请确保加密标书的CA证书在生成标书后没有延期或者变更信息，以免标书解密失败。2.投标人在本项目开标截止时间前一小时进入不见面开标大厅完成签到。到开标时间后，在规定时间内完成标书解密操作。3.招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。开标会议由招标代理机构组织并主持，并在嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心全程监督下进行。（二）投标人有下列情况之一的，其投标文件将予以拒收：1.投标截止日期和时间之后上传网络加密标书和密码加密标书。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，112.未按招标文件要求提交投标保证金的（以电子系统中生成的《保证金缴纳名单》为准）。3.法律、法规规定的其他情形。（三）投标文件鉴证和公布在嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心监督下当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、修改内容、工期、质量目标等招标人认为适当的其他内容。（四）唱标和记录唱标内容将做好记录，并由并由相关人员签字确认。七、评标（一）评标委员会招标人将依法组建评标委员会，评标委员会从嘉兴市秀洲区评标专家库中随机抽取评标专家5名组成。（二）评标原则应遵循公正、合理、科学的原则。（三）评标办法评标采用综合评估法。具体详见《第六章》评标办法。（四）投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，在嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心的监督下，评标委员会可要求投标人在接到电话通知后30分钟内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式作出回复，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。同时各投标人对招标人所作询标承诺均作为投标文件的有效补充件。（五）投标文件的评审、比较和否决1.评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。2.在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。3.评标委员会依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。4.排名第一的中标候选人出现下列情形之一，导致其已不符合中标条件的，招标人经向相关行业招投标行政监督部门和公共资源交易办办理报批核准手续后，可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标：嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，12（1）放弃中标的；（2）因不可抗力无法履行合同的；（3）不按照招标文件要求提交履约保证金的（如有）；（4）被查实存在影响中标结果的违反行为的；（5）其他导致第一中标候选人不符合中标条件的情形。5.招标人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。6.依法必须进行招标的项目，中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，且投标保证金不予退还。（六）评标过程的保密1.公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。2.在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人的评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。3.中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。八、授予合同（一）中标通知书1.招标人根据嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心核准的中标通知书通知中标人，中标人应在接到中标通知后7日内，按招标文件和有关法律法规与招标人签订施工合同。中标人在接到中标通知书后7日内未交纳履约保证金或拒签合同的，招标人有权罚没其投标保证金并取消其中标资格，经嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心同意，可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。2.中标通知书将成为合同的组成部分。（二）合同签订招标人将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标人签订。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，13第三章合同主要协议条款合同条件采用建设工程施工合同示范文本（GF—2017—0201）的《合同条件》。合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。《建设工程施工合同》第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潘家浜村五期小区道路围墙工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：潘家浜村五期小区道路围墙工程2.工程地点：新塍镇潘家浜村3.工程立项批准文号：4.资金来源：自筹5.工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数（月数）日历天（注：开工日期以业主方批准由总监签发的开工令为准，竣工日期以竣工验收合格报告日期为准）。工期总日历天数（月数）与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数（月数）为准。三、质量标准工程质量：标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，14人民币（大写），（¥，元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写），（¥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写），（¥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写），（¥元）；（4）暂列金额：人民币（大写），（¥元）。2.合同价格形式：单价固定合同。五、项目经理承包人项目经理：，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，153.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在，签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：（签字）组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，16第二部分通用合同条款略，按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局颁发的《建设工程施工合同》示范文本（GF—2017—0201）的合同条款。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：本项目双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；招标文件、招标补充文件及其他文件等；标准、规范及有关技术文件；施工组织设计等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：按监理合同（如有）资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：，。1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：用地红线范围内。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《浙嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，17江省建设工程计价规则》（2018）。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行有效的本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详设计图纸中的技术规范和要求。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：/；发包人向承包人提供图纸的数量：/；发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：修正的施工组织设计、工程进度计划及专项施工方案（如有）；承包人提供的文件的期限为：根据需要由双方协商确定承包人提供的文件的数量为：根据需要由双方协商确定承包人提供的文件的形式为：根据需要由双方协商确定发包人审批承包人文件的期限：根据需要由双方协商确定。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，181.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场；发包人指定的接收人为：现场双方协商确定。承包人接收文件的地点：施工现场；承包人指定的接收人为：现场双方协商确定。监理人接收文件的地点：施工现场；监理人指定的接收人为：现场双方协商确定。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场双方协商确定。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：施工期内。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：由承包人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，19工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等相关计价规范所规定的工程量计算规则，根据相关纪要、联系单按实计算（除明确一次性包干或结算不作调整的项目和费用外）。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：，；联系电话：，；电子信箱：通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：受项目法人代表的委托，负责处理合同履行过程中的签证、付款等事宜，主持项目建设的管理和协调工作。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：施工期间的用水、用电、电讯线路、材料堆放场地、临时设施搭设、临时便道等由施工单位自行解决，所需费用（包括用水、用电涨价风险因素）一并计入投标报价内。（3）施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人在满足施工需要的要求下自行修筑并保证满足施工期间的畅通，费用已含在承包人的投标报价内。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：项目开工前由业主方提供。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定由发包人办理的各类嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，20证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时告知发包人。但需要承包人协助的，承包人必须协助发包人办理。（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如遇上述情况时，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得有关管理部门同意后由承包人实施，所需费用，承包人应列入投标报价内。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：符合《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2014)及其他规范要求编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档。承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图加盖竣工图章，提交发包人。（2）施工中只有零星的少量变更，承包人在竣工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：在提供竣工报告后14天内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。（6）承包人应履行的其他义务：1）每月25日前提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或发包嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，21人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。2）承包人按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工安全保卫工作及夜间施工照明。3）遵守地**府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。4）在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体；此类费用由承包人承担。5）施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。6）承包人在施工过程中发生一切安全事故均由承包人自行解决，若造成不良影响的，须承担法律责任。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：身份证号：建造师执业资格等级：，；建造师注册证书号：建造师执业印章号：安全生产考核合格证书号：，；联系电话：电子信箱：通信地址：承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人全面负责履行合同。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须按照发包人的要求进行考核，项目经理需到岗到位，项目经理每月需到施工工地出勤不少于25天，如每月出勤少于25天的，按每天每人1000元罚款，并在下次支付工程款时扣除；如每月少于10天的除按前述扣罚外，发包人有权认为项目经理不称职，可以要求更换项目经理。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，22项目经理未经批准，离开施工现场的违约责任：每人次支付1000元违约金，且发包人有权要求更换项目经理。3.2.3承包人更换项目经理的违约责任：项目经理除不可抗力和建设单位（或上级行政管理部门）认为管理能力差要求更换的，一律不得更换；按每次支付5000元违约金，并承担由此增加的费用和延误的工期，拟更换的项目经理须符合招标文件要求并具备相同的资质和业绩。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求终止合同并要求承包人赔偿相关损失。承包人更换项目经理的情况：（1）因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；（2）有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任项目经理资格的；（3）不能胜任所承担的工程任务，发包人要求更换的；（4）变更工作单位的；（5）患严重疾病需要治疗或者修养，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的。出现上述情形更换项目经理均视为承包人违约，每次支付5000元违约金，并承担由此增加的费用和延误的工期。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可以要求终止合同，并赔偿因此对发包人造成的全部损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应通知发包人代表，并征得发包人书面同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按每人次支付2000元违约金，并承担由此增加的费用和延误的工期。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按每人次支付500元违约金。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本合同工程所有内容未经业主同意均不得分包。主体结构、关键性工作的范围：按通用条款。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，233.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人在收到中标通知书后7日内，应在签订合同前向招标人提交中标价的2%作为履约保证金，履约保证金的形式：可采用银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。履约保证金在工程竣工验收合格后10日内结清。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按监理合同（如有，下同）。关于监理人的监理权限：按监理合同（如有，下同）。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同（如有，下同）。4.2监理人员总监理工程师：姓名：，；职务：，；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：，。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，245.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，25示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。承包人应做好施工现场及附近的安全维护措施，由于承包人措施不力，导致事故频发造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，由承包人承担一切责任和费用。安全、文明施工费由承包人承担，已列入投标报价中。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后的7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后的7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。7.5工期延误嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，267.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：该项违约承包人每延误一天向发包人支付1000元/天的违约金，直到最高赔偿额。如果承包人无法采取得到发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人承担本合同价5%的违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价5%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）5级以上的地震；（2）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨；（3）风力达到8级及以上的强台风。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.2.承包人采购材料与工程设备1、本工程所需材料均由承包人负责采购供应。承包人采购的材料必须保证质量并符合国家有关标准，且同类材料及成品、半成品和设备原则上采用同一厂家品牌。2、承包人采购成品、半成品、材料、设备在采购前均需征得发包人同意或双方共同采购。否则，发包人有权要求承包人更换或采取其它补救措施。对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有强制性认证标志。3、采购的材料到货后，要求附有产品合格证、质保单及有关检测报告，并经发包人指定的代表进行验收，按规定需送检测试的，必须测试合格后方可使用，检测所需费用，由承包人承担。否则发包人和监理单位有权制止。4、使用不合格材料和不允许使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，278.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理人或发包人要求。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按监理人或发包人要求。施工现场需要配备的试验设备：按监理人或发包人要求。施工现场需要具备的其他试验条件：按监理人或发包人要求。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：所有变更需经发包人签认。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）合同中已有清单项目的综合单价，按合同中已有清单项目的综合单价执行；（2）合同中已有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定：（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同材嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，28料价格；（b）清单项目某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；（3）合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或监理人审定后执行；组价原则：根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版)等计价依据及定额标准计算；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，无投标报价的材料价格，按照合同工期《嘉兴造价管理》材料平均信息价计算，既无投标报价又无信息价的材料价格按发包人签证价格，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）以及浙江省有关补充规定的计算规定，格式套用投标书格式。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细：详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，29承包人直接实施的暂估价项目的约定：。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式：本工程采用单价合同1、单价合同。综合单价包含的风险范围：（1）：承包人在编制投标书时，应被认为已察看和核查了现场和其周围环境，并已经充分掌握工程现场的地表周围和地下如地下水等情况，并对该处的气象等因素作了充分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内容（考虑到费用和时间实际可能）已经查明：嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，30a.现场的地形地貌和特征，包括地表及地下水等情况；b.水文和气候条件；c.实施和完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；d.进入现场的手段和需要的食宿供应条件；e.承包方己取得有关可能对投标或报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。（2）：承包人在编制投标书时，应被认为已考虑了以下风险因素：a、合同执行期间，工程造价管理部门公布的价格变化；b、合同执行期内，除第11.1款规定的可调材料外的其余材料、机械费价格的市场变化；c、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工；d、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；e、合同执行期内可能发生的其他费用，包括建筑、市容、环保、交通、治安等。（3）：承包人在编制投标书时，应被认为已考虑了本合同的其他风险条款。风险费用的计算方法：投标人在投标时根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。风险范围以外合同价格的调整方法：1、分部分项工程量清单项目工程数量的调整：分部分项清单工程量（明确一次性包干或结算不作调整的项目和费用外）按实计算。2、分部分项工程量清单项目综合单价的调整：按合同专用条款10.4.1“变更估价原则”执行。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，31预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/，。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：分部分项清单工程量（明确一次性包干或结算不作调整的项目和费用外）按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、施工图、会审纪要、联系单等按实计算。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按进度。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间如下：（1）工程竣工验收合格且提供完整的送审资料后付至已完合格工程量的85%；（2）工程结算审计完成后，承包人向发包人提交审定价的1.5%的工程质量保证金（银行保函、数字保函、融资担保公司保函或保险机构保证、保险、保单），发包人收到工程质量保证金保函1个月内支付至审定价的100%。注：履约保证金在工程竣工验收合格后10日内无息退还。12.4.2进度付款申请单的编制嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，32关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人或发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按第7.5.2条款。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，33（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人的竣工付款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：4份。承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后28天内完成支付。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：详见工程质量保修书。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，3415.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（1）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：审定价的1.5%；（2）/%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:提供质量保证金保函。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到保修通知后2小时内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用在质量保证金中扣取。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，35导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按通用条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：①因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可要求承包人进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，拆除重建，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以监理工程师签署的质量不合格文件为准，每次支付不少于2000元质量违约金，累计最高不超过合同价的5%。如累计直接损失超过合同价的5%时，时发包人有权与承包人终止合同，并要求承包人向发包人立即承担本合同价10%的违约金。②承包人如违反安全文明施工，以监理工程师通知或建设行政主管部门通知为准，每次支付不少于1000元违约金，累计最高不超过合同价的2%，如发生安全事故应及时向有关部门报告，并承担相应的一切责任。③承包人违反项目管理人员到岗到位约定，按3.2和3.3相关条款处理。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），考勤由总监理工程师（或总监代表）签字并经甲方代表确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。④承包人将本工程非法转包的，发包人可以立即解除本合同并要求承包人向发包人承担本合同价10%的违约金。⑤承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠，否则因拖欠工资（或其嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，36他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或扰乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每发生一次民工（施工人员）向发包人讨要工资（或其他酬金）的，承包人应向发包人支付签约合同价的0.5%，同时有权要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：根据通用条款外，明确如下：5级以上的地震，日降雨量大于100mm以上持续三天的暴雨，风力达到8级的强台风。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人应按规定办理建设工程一切险及第三者责任险（明确发包人为受益人）及施工人员人身意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的险种均由承包人负责办理并承担一切费用。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人必须依照法律规定参保。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，3720.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/20.3.2争议评审小组的决定。合同当事人关于本项的约定：/20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。附件。协议书附件：2种方式解决：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件8：履约担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件10：支付担保格式（略）附件11：暂估价一览表（略）其他附件附件12：安全施工协议附件13：工程建设项目廉政责任书嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，38附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就潘家浜村五期小区道路围墙工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同承包范围内明确的所有工作内容，均列入本次质量保修范围。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；3．装修工程为/年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：未明确部分工程保证期按2年计。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，393．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包方原因造成质量问题一切由承包方负责，并承担费用。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，40附件12:安全施工协议发包人将，托承包人施工，根据国家、省、市有关部门对安全生产、文明施工的有关规定，为了加强对承包、分包与发包单位之间的安全文明施工管理，控制各类事故的发生，保护劳动者在施工过程中的安全与健康，明确发包人、承包人双方的安全文明施工职责，特制定本协议，以资履行。一、承包人在施工期间必须执行和遵守国务院、建设部有关政策、规定和省、市劳动保护法规、条例、规定、办法等。接受相关劳动保护监察机构的监察。如工程对安全文明施工有特殊要求的，承包人必须严格执行。二、承包人在施工前，必须按要求编制安全技术措施，经有关部门审核同意后方可施工，同时在施工前应向施工人员交底。特殊作业、危险作业必须单独编制安全施工措施，经相关部门批准后实施，并进行安全交底。三、承包人在工程开工前，必须对本单位人员进行安全教育及安全考试，凡增补或调换人员、更换工种，必须及时进行安全教育和考试。在施工期间必须开展正常的安全生产活动；如每周安全活动日、每天安全站班会、安全教育、安全检查等。对特殊工种应进行身体健康检查和安全教育、专业技能教育，合格后方可上岗。四、承包人在施工期间，应做到文明施工。如按秩序作业、工完料尽场地清、三无、三齐、三不乱。五、专业工程承包人如需分包的，分包单位的安全资格必须由承包人安全部门审查合格同意才可分包，同时应签订安全施工协议。六、承包人在施工期间发生工伤事故，应及时上报相关部门，并自行负责组织事故的调查、处理、统计上报，经济损失全部由承包人承担。七、承包人如发生人身、机具设备、火灾等一般事故，应按事故“三不放过”原则，进行调查分析，填写事故报表，作出处理。重大事故必须保护现场并立即报告当地有关部门，并通知发包人。八、承包人必须制定安全生产管理制度，确定专、兼职安监人员，建立安全生产管理网络。九、承包人必须为本单位人员配备应有的劳动保护用品、用具，特种作业人员必须持证上岗，不得串岗。在使用配属民工时，必须遵守相关等法律规定。十、相关处罚：如承包人发生死亡事故，1、罚承包人施工合同价的1%；2、企业半年内不得参与发包人公司建设项目的投标。发包人（公章）：，承包人（公章）：法人代表：，法人代表：年月日，年月日嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，41附件14：工程建设项目廉政责任书为加强，建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、企业和当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规及廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。一、发包人、承包人双方的责任⑴应严格遵守国家关于工程建设项目勘察、设计、招投标、施工、监理等经营活动的有关法律、法规以及廉政建设的各项规定。⑵严格执行建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。⑶业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。⑷发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关部门举报。二、发包人的责任发包人的领导和从事该建设工程项目的职工，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：⑴不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。⑵不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。⑶不准接受和参加可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动。⑷不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。⑸不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房及配偶子女旅游等提供方便。三、承包人的责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：⑴不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。⑵不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。⑶不准以任何理由为发包人、有关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。⑷不准接受或暗示为发包人和相关单位的个人装修住房及配偶子女旅游等提供方便。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，42四、违约责任⑴发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和廉洁自律规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。⑵承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和廉洁自律规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。发包人（公章）：，承包人（公章）：法人代表：，法人代表：年月日年月日嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，43第四章技术规范及图纸一、现场自然条件（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等）详见地质勘察资料及施工图二、现场施工条件（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整清况、施工用水、电及有关勘探资料等）已具备开工条件。三、本工程采用的技术规范按国家省市有关技术规范执行。四、图纸施工图：电子版一套.设计单位：浙江恒欣设计集团股份有限公司嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，44第五章投标文件（附件及附表）1．法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书表一2．投标函表二3．投标报价书（投标报价格式【按浙江省建设工程计价规则（2018版）】）（1）投标报价封面格式：表10.2.2-5（2）投标报价扉页格式：表10.2.2-6（3）编制说明：表10.2.2-11（4）投标报价费用表：表10.2.2-12（5）单位（专业）工程投标报价费用表：表10.2.2-13（6）分部分项工程和施工技术措施项目量清单与计价表：表10.2.2-16（7）综合单价计算表：表10.2.2-17（8）综合单价工料机分析表：表10.2.2-18（9）施工组织（总价）措施项目清单与计价表：表10.2.2-20（10）其他项目清单与计价汇总表：表10.2.2-21（11）暂列金额明细表：表10.2.2-22（12）材料（工程设备）暂估单价及调整表：表10.2.2-23（13）专业工程暂估价（结算价）表：表10.2.2-24（14）专项技术措施暂估价表：表10.2.2-25（15）计日工报价表：表10.2.2-26（16）总承包服务费报价表：表10.2.2-27（17）主要工日一览表：表10.2.2-29（18）发包人提供材料和设备一览表：表10.2.2-30（19）主要材料和工程设备一览表：表10.2.2-31（20）主要机械台班一览表：表10.2.2-324．资格后审资料（1）投标人基本情况表（附表1）（2）强制性资格条件—企业资质要求表（附表2）（3）强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表（附表3）（4）秀洲区公共资源招标投标事前信用承诺书（附表4）（5）秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书（附表5）嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，45表一（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书法定代表人资格证明书（格式）单位名称：地址：姓名：，性别：年龄：职务：联系方式：（手机号码）系，的法定代表人（或企业主要负责人）。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日附：法定代表人身份证复印件。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，46表二（2）法定代表人授权委托书（格式）本授权委托书声明：我（姓名）系，（投标人名称）的法定代表人，现授权委托，（单位名称）的（姓名、身份证号）为我公司代理人，参加，（招标人）的，工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标（含评标委员会询标）、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。代理人：，性别：年龄：部门：职务：代理人联系方式（手机号码）：投标人（盖章）：法定代表人（签名或盖章）：日期：年月日附：代理人身份证复印件。嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司，47
投标 / 标书制作要点（原创）
本道路围墙工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。嘉兴市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
