节能检测-能耗监测招标公告（湖州职业技术学院2025）
[市本级][正在投标]湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目
湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目发包公告
1. 发包条件
本项目为全流程电子发竞包项目【采用远程不见面竞包方式】。
本发包项目湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目，已由湖州市交通投资集团有限公司审批批准，发包人为湖州职业技术学院，代建人为湖州交通集团置业发展有限公司，资金来源为财政资金，出资比例为100%，发包代理机构为湖州鸿远工程管理咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包,项目发包编号为hzgq202509048。
2. 项目概况与发包范围
2.1发包规模：预算约47.9万元。
2.2服务地点：位于湖州市，北至创业大道，南至环山路（规划），东侧与湖州学院（规划）毗邻，西侧与电子科技大学（具体以发包人指定地点为准）。
2.3项目概况：湖州职业技术学院新校园建设项目总建筑面积598000平方米，其中地上建筑面积478000平方米，公共开放架空层建筑面积40000平方米，地下总建筑面积80000平方米。
2.4发包范围：能耗监测服务。根据《浙江省绿色建筑条例》第二十二条规定，安装建筑用能分项计量及数据采集传输装置的建筑，将该装置接入湖州市建筑碳效码平台，并保证运行正常。本项目共11个配电房，发包内容包括但不限于系统的采购、安装、调试、技术支持及售后、维保等服务工作（具体以发包人要求为准）。
2.5服务期：40日历天（自合同签订之日起算，至完成安装调试工作并验收合格为止）。
2.6质保期：不少于5年（自项目节能验收合格之日起计算）。
2.7质量要求：合格（符合相关规范及标准）。
3. 竞包人资格要求
3.1竞包人须为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
3.2具有有效的企业营业执照，具有履行本项目需求的能力；
3.3竞包人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.4单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的竞包，否则均按否决竞包处理；
3.5本次发包不接受联合体竞包。
其他要求：
本项目采用电子发竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册。其他详见发包文件第二章发包人须知第1.4条款。
4. 发包文件的获取
4.1 用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询；
4.2 注册咨询、技术服务电话:0572-2375013;CA锁办理（电话:4000878198）：http://wmw.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。
5. 竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2025年09月11日14时00分。竞包人应在竞包截止时间前，登录湖州市绿色采购服务平台—供应商登录——上传竞包文件模块，上传 CA 加密后的电子竞包文件。
5.2 逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（）上发布。
7. 联系方式
发 包 人：湖州职业技术学院
代 建 人：湖州交通集团置业发展有限公司
地 址：湖州市吴兴区康山街道二环西路2008号
联 系 人：王先生
电 话：13957241998
发包代理机构：湖州鸿远工程管理咨询有限公司
地 址：湖州市吴兴区田园路111号
联 系 人：费卢轩豪 陈宗剑
电 话：0572-2595676
发包监督小组：湖州交通集团置业发展有限公司纪检小组
电 话：0572-2205535
采购平台：湖州市绿色采购服务平台
地 址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号
联 系 人：陈先生
电 话：0572-2377267、0572-2228963
8. 软件技术支持
电话：4009280095转5；0572-2375013；0572-8293029；0572-5672608；0572-6065951。
CA锁相关问题咨询杭州天谷客服电话：4000878198
远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到竞包会议现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。
CA 锁和湖州市公共资源交易系统通用。
（定稿）湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目(2).docx
招标文件正文.pdf
湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目发包文件（资格后审）项目发包编号：hzgq202509048发包人：湖州职业技术学院（盖章）代建人：湖州交通集团置业发展有限公司（盖章）发包代理机构：湖州鸿远工程管理咨询有限公司（盖章）2025年9月目录第一章发包公告（公开发包）31.发包条件32.项目概况与发包范围33.竞包人资格要求34.发包文件的获取45.竞包文件的递交46.发布公告的媒介....................47.联系方式48.软件技术支持....................5第二章竞包人须知6竞包人须知前附表61.总则....................102.发包文件133.竞包文件144.竞包175.开标....................176.评审....................187.合同授予....................198.纪律和监督....................209.需要补充的其他内容....................2110.其他（发包人要求内容）21第三章评审办法....................22评审办法前附表....................221.评审方法....................232.评审标准....................233.评审程序....................26第四章合同主要条款（仅供参考）29第五章发包需求35第六章竞包文件格式38第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准53第一章发包公告（公开发包）湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目发包公告1.发包条件本项目为全流程电子发竞包项目【采用远程不见面竞包方式】。本发包项目湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目，已由湖州市交通投资集团有限公司审批批准，发包人为湖州职业技术学院，代建人为湖州交通集团置业发展有限公司，资金来源为财政资金，出资比例为100%，发包代理机构为湖州鸿远工程管理咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包,项目发包编号为hzgq202509048。2.项目概况与发包范围2.1发包规模：预算约47.9万元。2.2服务地点：位于湖州市，北至创业大道，南至环山路（规划），东侧与湖州学院（规划）毗邻，西侧与电子科技大学（具体以发包人指定地点为准）。2.3项目概况：湖州职业技术学院新校园建设项目总建筑面积598000平方米，其中地上建筑面积478000平方米，公共开放架空层建筑面积40000平方米，地下总建筑面积80000平方米。2.4发包范围：能耗监测服务。根据《浙江省绿色建筑条例》第二十二条规定，安装建筑用能分项计量及数据采集传输装置的建筑，将该装置接入湖州市建筑碳效码平台，并保证运行正常。本项目共11个配电房，发包内容包括但不限于系统的采购、安装、调试、技术支持及售后、维保等服务工作（具体以发包人要求为准）。2.5服务期：40日历天（自合同签订之日起算，至完成安装调试工作并验收合格为止）。2.6质保期：不少于5年（自项目节能验收合格之日起计算）。2.7质量要求：合格（符合相关规范及标准）。3.竞包人资格要求3.1竞包人须为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；3.2具有有效的企业营业执照，具有履行本项目需求的能力；3.3竞包人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；3.4单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的竞包，否则均按否决竞包处理；3.5本次发包不接受联合体竞包。其他要求：本项目采用电子发竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册。其他详见发包文件第二章发包人须知第1.4条款。4.发包文件的获取4.1用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询；4.2注册咨询、技术服务电话:0572-2375013;CA锁办理（电话:4000878198）：http://wmw.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。5.竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2025年09月11日14时00分。竞包人应在竞包截止时间前，登录湖州市绿色采购服务平台—供应商登录——上传竞包文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。6.发布公告的媒介本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。7.联系方式发包人：湖州职业技术学院代建人：湖州交通集团置业发展有限公司地址：湖州市吴兴区康山街道二环西路2008号联系人：王先生电话：13957241998发包代理机构：湖州鸿远工程管理咨询有限公司地址：湖州市吴兴区田园路111号联系人：费卢轩豪陈宗剑电话：0572-2595676发包监督小组：湖州交通集团置业发展有限公司纪检小组电话：0572-2205535采购平台：湖州市绿色采购服务平台地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号联系人：陈先生电话：0572-2377267、0572-22289638.软件技术支持电话：4009280095转5；0572-2375013；0572-8293029；0572-5672608；0572-6065951。CA锁相关问题咨询杭州天谷客服电话：4000878198远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到竞包会议现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。CA锁和湖州市公共资源交易系统通用。第二章竞包人须知竞包人须知前附表条款号条款名称编 列 内 容1.1.2发包人发包人名称：湖州职业技术学院代 建 人：湖州交通集团置业发展有限公司联 系 人：王先生电 话：139572419981.1.3发包代理机构名称：湖州鸿远工程管理咨询有限公司地址：湖州市吴兴区田园路111号 联系人：费卢轩豪 陈宗剑电话：0572-2595676邮箱：3925511256@qq.com1.1.4项目名称湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目1.1.5服务地点位于湖州市，北至创业大道，南至环山路（规划），东侧与湖州学院（规划）毗邻，西侧与电子科技大学（具体以发包人指定地点为准）。1.1.6项目发包规模详见发包公告1.2.1资金来源及比例财政资金1.2.2资金落实情况已落实1.3.1发包范围详见发包公告1.3.2工期（服务期）40日历天（自合同签订之日起算，至完成安装调试工作并验收合格为止）。1.3.3质量要求合格（符合相关规范及标准）。1.4竞包人资格要求详见发包公告1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1竞包预备会☑不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2预备会提疑截止时间 / 年 / 月 / 日1.10.3预备会书面澄清的时间 / 年 / 月 / 日1.11偏离☑不允许 □允许2.1.2构成发包文件的其他资料发包文件修改补充文件竞包人提疑回复函2.2.1 竞包人提疑的截止时间2025年09月07日23时59分59秒2.2.2竞包截止时间2025年09月11日14时00分（以电子交易平台时间为准）2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：竞包人对发包文件有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)——供应商登录——进入项目—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市绿色采购服务平台—“发包公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑。答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。 查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台---相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。2.3.1发包人修改发包文件截止时间2025年09月08日23时59分59秒3.1竞包文件包括的内容☑资格文件； ☑技术文件； ☑商务文件；□其他：。3.2.2最高竞包限价□无☑有，本项目按人民币报价，含税最高竞包限价为47.9万元，竞包人的竞包报价高于含税最高竞包限价的作无效竞包处理。3.3.1 竞包有效期90日历天（从竞包截止之日起计算）。3.4.1竞包保证金不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金：竞包保证金的金额：9000元整；大写：玖仟元整交纳方式：网银或电汇或电子保函（☑关联 □不关联）竞包保证金交纳的账户名称、账号、开户银行等信息请登录湖州市绿色采购服务平台-我的项目-进入项目-保证金查询中进行查看。竞包截止前，竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户。注：（1）保证金查询中显示“缴纳成功”即表示缴纳并关联成功。（2）竞包保证金必须与本项目进行关联。（3）重新发包项目，参与竞包的竞包人仍需按上述规定要求重新递交竞包保证金。具体操作如有不明请咨询：软件公司，联系方式：0572-2375013、4009280095转5；电子保函咨询方联系方式：0572-2205678。3.5.3竞包文件签字或盖章要求发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。3.5.4竞包文件份数要求成交结果公告发布之后，承包人提供纸质竞包文件正本1份、副本3份，正副本须分别装订。3.5.5注册及标书制作工具下载网址湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/)4.1.1竞包文件递交竞包文件（CA 加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台——供应商登录—“上传竞包文件”模块上传。4.1.3封袋上应载明的信息/4.2.1递交竞包文件地点开标时间：同竞包截止时间竞包地点：竞包文件（CA 加密后的电子竞包文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传4.2.3竞包文件是否退还未成功解密的或竞包截止时间后提交的，予以退还5.1开标时间和地点开标时间：同竞包截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅 网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。 网址：http://www.hzlscgfw.cn/5.2开标程序竞包文件解密顺序：按交易系统内设定程序： 1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备； 2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登 录湖州市绿色采购服务平台－选择不见面开标大厅；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员； 4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝； 5、发包人现场解密、竞包文件导入等全程操作；6、对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复； 7、宣布竞包会议结束。 注：1）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行开标时间；2）电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视作撤销竞包文件。6.1.1评审委员会的组建评审小组构成：3人，其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3；评审小组确定方式：评审小组由发包人在评审前按规定组建。发包人按需可派1名代表参与评审，但不能作为组长；其余评审专家由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。7.1定标方式（是否授权评审委员会确定承包人）□是☑否，推荐的成交候选人数：1人7.2成交候选人公示媒介及期限公示媒介：湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)公示期为：3日7.4履约担保履约担保的形式：☑现金或转账或☑银行履约保函或☑保险保单及保险保函/凭证 履约保证金的金额：中标价的5%履约保证金的缴纳时间：在合同签订前向发包人提交履约保证金。履约保证金退还时间为合同期间内所有事宜最终处理完毕，并扣除竞包人有关违约赔偿金后7个工作日内一次性退还。9.1需要补充的其他内容9.1.1是否采用电子发包竞包□否☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按无效竞包处理。9.1.2竞包人硬件设备要求各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子发竞包驱动程序。竞包过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。9.1.3其他（发包人要求）详见发包需求9.1.4竞包人须知前附表、评标办法前附表补充9.1.4款： 竞包人须知前附表、评标办法前附表内容与竞包人须知正文、评标办法正文内容有不一致之处，以前附表内容为准。9.1.5代理服务费1．本项目竞包以人民币报价；2．不论竞包结果如何，竞包人均应自行承担所有与竞包有关的全部费用；3．本项目发包代理服务费计4000元整，向承包人收取，在领取成交通知书前一次性将代理服务费缴纳给本项目发包代理机构。（账户名称: 湖州鸿远工程管理咨询有限公司、开户银行：招商银行湖州分行、银行账号：572900935010101）1.总则1.1项目概况1.1.1参照有关法律、法规和规章的规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目进行发包。1.1.2发包人：见竞包人须知前附表。1.1.3发包代理机构：见竞包人须知前附表。1.1.4发包项目名称：见竞包人须知前附表。1.1.5项目配置地点：见竞包人须知前附表。1.1.6项目发包规模：见竞包人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1资金来源及比例：见竞包人须知前附表。1.2.2资金落实情况：见竞包人须知前附表。1.3发包范围、服务期限、质量要求1.3.1发包范围：见竞包人须知前附表。1.3.2工期（服务期）：见竞包人须知前附表。1.3.3质量标准：见竞包人须知前附表。1.4竞包人资格要求1.4.1竞包人应具备以下要求：见竞包人须知前附表。1.4.2是否接受联合体竞包:本项目不接受联合体竞包。1.4.3其他要求：竞包人不得存在下列情形之一。（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本发包项目前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本发包项目提供发包代理服务的；（4）与本发包项目发包代理机构同为一个法定代表人的；（5）与本发包项目发包代理机构相互控股或参股的；（6）与本发包项目发包代理机构相互任职或工作的；（7）被责令停业的；（8）被暂停或取消竞包资格的；（9）财产被接管或冻结的；（10）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；（11）竞包截止日前（近三年）被录入检察机关行贿犯罪档案的；（12）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；（13）单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的竞包，否则均按否决竞包处理。1.5费用承担1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。1.5.2本项目代理服务费向成交单位收取（按本须知前附表第9.1.5条规定收取）。成交后，发包人、承包人需向湖州市绿色采购服务平台缴纳交易服务费，收费标准如下：1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：成交价（元）发包单位收费（元）成交单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）2000 20002.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：成交价（元）发包单位收费（元）成交单位收费（元）200万（含）以下750根据成交价格的 1.5‰200万-500万（含）2000500万-1000万（含）60001000万-2000万（含）100002000万-5000万（含）150005000万以上2000075000注：1）不涉及具体金额的采购项目，发包单位和成交单位各收取交易服务费750元/件；2）成交单位收费不足750元的，按最低标准750元收费；3）以上收费不包含作为竞包单位交纳的150元交易服务费。户名：湖州市联合产权交易有限公司；账号：以缴费流程页面上生成的缴纳账号为准；开户行：湖州银行股份有限公司吴兴支行。注意：交易服务费须单笔足额缴纳至实时生成的唯一收款账号中。超额、不足、分批次缴纳或自行转账至其他账户均视为无效缴纳，须重新缴纳后申请原缴纳费用退款。联系电话：0572-2373070。操作方法详见：https://www.hzlscgfw.cn/dtgg/20240227/81034cc2-7ade-47a6-a091-8caf5d4265b8.html1.6保密参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。1.10开标预备会1.10.1竞包人须知前附表规定召开标预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开标预备会，澄清竞包人提出的问题。1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。1.10.3开标预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。1.11偏离竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。2.发包文件2.1发包文件的组成2.1.1本发包文件包括：（1）发包公告；（2）竞包人须知；（3）评审办法；（4）合同条款及格式；（5）发包需求；（6）竞包文件格式；（7）竞包人须知前附表规定的其他资料。2.1.2根据本章第2.1款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。2.2发包文件的澄清2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.2.4本项目（仅指电子发竞包）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。2.3发包文件的修改2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足3天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。3.竞包文件3.1竞包文件的组成（如无格式，格式自拟）3.1.1资格文件主要包括以下内容：（1）竞包声明书；（2）法定代表人身份证明；（3）授权委托书及社保证明（提供授权代理人社保机构出具的本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，以授权代理人参与竞包时提供）；（4）企业营业执照；（5）企业基本情况表；（6）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信用查询网页截图；（7）提供①本项目“竞包保证金交纳凭证”（包括但不限于网银转账记录、电汇凭证或电子保函等有效证明）②成功交纳竞包保证金平台截图（平台显示“缴纳成功”字样的界面截图或标注出函时间的界面截图）；（8）湖州市国有企业采购竞包人廉洁守信承诺书；（9）其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他资料）。3.1.2技术文件主要包括下列内容：（1）项目整体实施方案；（2）售后服务实施方案及保障措施；（3）项目实施的重点、难点；（4）技术团队组织情况；（5）产品技术性能；（6）质保期承诺；（7）企业业绩；（8）竞包人针对技术需要说明的其他材料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他技术资料）。3.1.3商务文件主要包括下列内容：（1）竞包函；（2）竞包报价明细表；（3）商务响应表；（4）代理服务费承诺函；（5）竞包报价需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料）。注：以上资料（资格文件、技术文件、商务文件）由竞包人以复制件或电子件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。竞包人必须确保提供的内容清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按相关法律法规处理。3.2竞包报价3.2.1本次竞包报价方式详见竞包人须知前附表。3.2.2本次发包设最高限价，最高竞包限价详见竞包人须知前附表3.2.2，超出最高限价的为无效竞包。3.2.3竞包报价为完成发包范围及服务周期内的全部内容的全部费用，应包括但不限于实施和完成过程中所需的竞包货物价格及所发生的系统开发应用、安装调试和系统集成、技术支持、验收、检测费、通讯费（5年）、培训费、运输费、后期维保费、运行维护费、不可预见费、利润、税金等政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用并承担一切风险责任。3.2.4竞包人的竞包文件中有明显不平衡报价，发包人有权根据市场价进行协商调价，调整至双方认可的合理范围。3.2.5竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。3.2.6竞包文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。3.2.7竞包报价时，竞包人应考虑代理服务费。3.2.8竞包人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目服务质量。3.2.9发包人不接受备选方案。3.3竞包有效期3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为90天。3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效，但竞包人有权收回其竞包保证金。3.4竞包保证金3.4.1竞包人应按竞包人须知前附表3.4.1规定形式及数额交纳竞包保证金。①网银或电汇形式：竞包保证金必须从竞包人的银行基本账户中转出，汇入竞包人须知前附表3.4.1规定的账户中，必须确保在竞包文件提交截止时间前到帐。3.4.2竞包保证金是竞包文件的一个组成部分。竞包人不按本章第3.4.1项要求提交竞包保证金的，评标委员会将否决其竞包。3.4.3竞包保证金退还：（1）在成交公告发出后5个工作日内，向未成交的竞包人退还竞包保证金。（2）发包人与承包人签订合同后，将合同上传至系统备案，备案后5个工作日内，向承包人退还竞包保证金。3.4.4有下列情形之一的，竞包保证金将不予退还：（1）竞包人在规定的竞包有效期内撤销或修改其竞包文件；（2）竞包人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保；（3）竞包人串标、围标、弄虚作假行为的；（4）发包文件中规定的其他内容。3.5竞包文件的编制3.5.1竞包人如确需报名此项目，需经登录湖州市绿色采购服务平台(http://wm.hzlscgfw.cn/)—“供应商登录”，下载获取后缀名为“HZCQZF”的交易文件（即本项目发包文件）。3.5.2CA加密电子竞包文件应按第六章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。3.5.3CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关合同期限、竞包有效期、发包范围等实质性内容作出响应。3.5.4CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。3.5.5竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用新点竞包文件制作软件最新版(系统自带更新生成的后缀名为“HZCOTE”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。3.5.6注册及标书制作工具注册及标书制作工具相关下载地址:http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/sec.htm1。4.竞包4.1竞包文件密封和标记4.1.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-电子发竞包交易平台上的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件；4.1.2到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件（成功解密）少于3个的，发包人将依法重新组织发包。4.2竞包文件的递交4.2.1在竞包人须知前附表2.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.2.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知。4.3竞包文件的修改与撤回4.3.1在竞包人须知前附表2.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.3.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知。发包人按本章第3.4条相关规定退还已收取的竞包保证金。5.开标5.1开标时间和地点5.1.1发包人在竞包人须知前附表第2.2.2项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，所有竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-不见面开标大厅参加竞包会议，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。5.1.2竞包人应在竞包截止时间之前，登陆湖州市绿色采购服务平台—供应商登录—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录湖州市绿色采购服务平台－选择不见面开标大厅；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人现场解密、竞包文件导入等全程操作；6、对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行开标时间；2）电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视作撤销竞包文件。5.3开标异议竞包人对开标过程有异议的，应当通过湖州市绿色采购服务平台-不见面开标大厅在线提出异议或质询，发包人将在线回复。6.评审6.1评审委员会6.1.1评审由发包人依法组建的评审委员会负责。评审委员会成员人数见竞包人须知前附表。6.1.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；（4）曾因在发包、评审以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（5）与竞包人有其他利害关系的。6.1.3参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；6.1.4根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审、决标过程保密，不得泄露；6.1.5通讯工具管理：在评审期间，每个评委的手机统一存放；6.1.6在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评审指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；6.1.7竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。6.2评审原则评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评审6.3.1评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审（先进行资格文件审查，审查通过后再评技术文件，最后评审商务文件）。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。6.3.2评审完成后，评审委员会应当向发包人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审委员会推荐成交候选人的人数见竞包人须知前附表。7.合同授予7.1定标方式7.1.1除竞包人须知前附表规定评标委员会直接确定承包人外，发包人依据评审委员会推荐的成交候选人确定承包人，评标委员会推荐成交候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人。综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人或其授权的评标委员会商议确定。7.1.2评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。7.1.3发包人在定标前须对拟成交单位的行贿犯罪记录进行查询。查询网址：中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）7.2评审结果公示7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。7.2.2发包人自收到评审报告之日起3日内公示所有成交候选人，公示期限不得少于3日。竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停发包竞包活动。7.3成交通知7.3.1评审结果公示结束后，发包人应当确定排名第一的成交候选人为承包人。排名第一的成交候选人如有放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，发包人可以组织重新发包。7.3.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的竞包人。7.4履约担保7.4.1履约保证金用于承包人承担因其不能完成合同义务的违约金责任。7.4.2签订合同前，承包人应按发包文件要求的履约保证金的金额，向发包人交纳履约保证金，否则，发包代理机构将没收承包人的全部竞包保证金。7.4.3承包人不能按竞包人须知前附表第7.4项要求提交履约担保的，视为放弃承包。7.4.4签订合同后，如承包人不按双方合同约定履约，则扣罚其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。7.4.5履约保证金退还方式：履约保证金退还时间为合同期间内所有事宜最终处理完毕，并扣除竞包人有关违约赔偿金后7个工作日内一次性退还。7.5签订合同7.5.1发包人和承包人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，其竞包保证金不予退还；给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.2发出成交通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向承包人退还竞包保证金；给承包人造成损失的，还应当赔偿损失。8.纪律和监督8.1对发包人的纪律要求发包人不得泄露发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2对竞包人的纪律要求竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取成交；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。8.3对评审委员会成员的纪律要求评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。8.5投诉竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向有关行政监督部门投诉。9.需要补充的其他内容9.1需要补充的其他内容：见竞包人须知前附表。9.2本项目采用电子发包竞包，对竞包文件的编制、密封和标记、递交、开标、评审等的具体要求，见竞包人须知。10.其他（发包人要求内容）无第三章评审办法评审办法前附表条款号评审因素评审标准资格文件审查形式评审标准竞包人名称与营业执照一致竞包人条件符合第二章竞包人须知1.4.1-1.4.3及发包公告要求等签字盖章符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或复制件模糊、辨认不清竞包书唯一未出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，未声明哪一份有效的”情形其他不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；竞包文件未附有发包人不能接受的条件。资格评审标准资格文件组成符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。技术文件审查形式评审标准竞包人名称与资格文件一致签字盖章符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）。竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或复制件模糊、辨认不清技术标准和要求符合第五章“发包需求”规定竞包文件响应符合发包文件中实质性的要求其他符合第三章评标办法要求技术评审标准按第三章2.2.2条规定评定商务文件审查形式评审标准竞包人名称与资格文件一致签字盖章符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或复制件模糊、辨认不清报价、清单唯一只能有一个有效报价。竞包函中的报价与解密后交易系统平台公布的开标记录报价一致。竞包人对发包人提供的报价清单未进行更改。其他竞包文件未附有发包人不能接受的条件。商务评审标准竞包内容符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定竞包报价1、报价不得高于最高竞包限价；2商务竞包报价应加盖企业公章、法定代表人或其竞包授权代理人电子签章。工期（服务期）符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定质量要求符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定竞包有效期符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定其他要求符合第二章“竞包人须知”第3.1.3项、第五章“发包需求”规定，符合法律法规规定的实质性条款。评标分值计算条款内容编列内容2.2.1分值构成(总分100分)商务标：60分技术标：40分2.2.2技术标评定按第三章2.2.2条规定评定2.2.3商务标评定按第三章2.2.3条规定评定最终得分最终得分=商务标得分+技术标得分 串标行为3.4串通竞包的判定按第三章3.4规定1.评审方法本次评标采用综合评估法。评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人。本评标办法中涉及到综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人或其授权的评标委员会商议确定。2.评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3技术评审标准：见评标办法前附表。2.1.4商务评审标准：见评标办法前附表。2.2.1竞包人最终得分竞包人的最终得分=商务标得分+技术标得分。2.2.2技术文件评定（40分）序号评审内容评分标准分值1项目整体实施方案1.项目理解：根据竞包人对本项目总体要求、任务的理解，整体理解情况等进行综合评比：好的得2.5-3.0分；较好的得2.0-2.4分；一般的得1.5-1.9分。【共3分】2.实施方案：根据安装调试计划及方案、与发包人的配合分工，项目组织实施，项目实施方案、项目验收方案措施等进行综合评比：好的得3.4-4.0分；较好的得2.7-3.3分；一般的得2.0-2.6分。【共4分】3.运维方案：根据运维计划、人员岗位安排、应急方案等措施等进行综合评比：好的得3.4-4.0分；较好的得2.7-3.3分；一般的得2.0-2.6分。【共4分】4.质量保证措施：根据竞包人的项目理解，结合自身专业优势，对提出的针对本项目服务实施过程中的合理化建议等进行综合评比：好的得3.4-4.0分；较好的得2.7-3.3分；一般的得2.0-2.6分。【共4分】注：未提供不得分。15分2售后服务实施方案及保障措施根据售后服务实施方案及保障措施编制合理、清晰、完善，质保期内维修响应及时、维保（维修）人员安排有保障，培训计划安排合理、并能在发包人（或使用方）有需求时及时提供技术支持等进行综合评比：好的得4.2-5.0分；较好的得3.3-4.1分；一般的得2.5-3.2分。【共5分】注：未提供不得分。5分3项目实施的重点、难点根据竞包人针对本项目在实施过程中的重点、难点分析，并能提出有效、合理的针对措施的，每项内容得1分。最高得2分。【共2分】注：未按要求提供的不得分。2分4技术团队组织情况拟投入本项目团队人员具备计算机或信息化相关专业高级及以上职称的每人得2分，具备计算机或信息化相关专业中级职称的每人得1分，最高得3分。【共3分】注：同一人不重复计分，按其最高证书等级计取，须提供人员相关证书复制件加盖公章及社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明（提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明），未按要求提供的不得分。3分5产品技术性能满足或优于发包文件第五章发包需求六、采购清单及技术参数的所有性能及技术参数的得6分；【共6分】注:竞包文件中提供详细的技术条款响应（偏离）表，逐条对应发包文件要求响应的详细技术参数及要求，上述清单所列项均为实质性条款，任意一项负偏离或漏项均作无效竞包处理。6分6质保期承诺质保期在满足发包文件基本要求5年的基础上，每延长1年得1分，最多得3分。【共3分】注：提供承诺函（格式自拟）并加盖单位公章，未按要求提供的不得分。3分7企业业绩竞包人提供自2022年7月1日至今（以合同签订时间为准）承接过有类似项目业绩（相关能耗监测类系统采购项目或信息化集成及设备采购等项目），每提供一个得2分，最高得6分。【共6分】注：须提供相关合同复制件并加盖单位公章，未按要求提供的不得分。6分注：（1）上述评分由评委根据竞包人的竞包文件予以评审，证明材料须提供清晰的复制件并加盖企业公章，如缺项、模糊、辨认不清的评标委员会有权不予给分；竞包单位必须确保所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假等违法行为按相关法律法规处理。（2）上述分值由评委打分，竞包人的技术文件最终得分为所有评委打分的平均值，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。2.2.3商务标评定商务标总分60分，按以下标准评定。（一）有效标的确定在评定商务标分值前，由评审委员会先对商务标初步评审，在有效竞包报价中去除无效标后，剩余为最终有效竞包报价。以最终有效竞包报价的平均值作为评标基准价，当有效竞包单位大于5家（含）时平均报价的计算方法为所有有效竞包报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值，当有效竞包单位少于5家时，平均价的计算方法为所有有效竞包报价的算术平均值。各有效竞包报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后两位，第三位四舍五入）：K=（有效竞包报价—评标基准价）/评标基准价*100%当K值等于零时，得满分60分；当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.30分；当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.15分。以上内容计算商务标得分时，不足一个百分点使用直线插入法计算，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。价格分最低得分为0分。评标委员会在评审时发现竞包人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求竞包人书面说明并提供相关证明材料。竞包人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该竞包人的竞包文件作无效处理，并在评审报告中说明。本评分办法中的评标基准价或最佳报价值由评标委员会依据发包文件规定的方法计算确定，除计算差错外（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计竞包人报价的。由于评审差错，导致否决竞包错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错），在整个发包过程中保持不变（包括复评环节）。3.评审程序3.1初步评审3.1.1评审委员会依据本章第2.1.1-2.1.4款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。3.1.2竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：（1）第二章“竞包人须知”第1.4.2、第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。（1）竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.3竞包文件的澄清、补正和否决3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。3.3.3评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。3.3.4因有效竞包不足三个，如评审委员会认为缺乏竞争性的，可以拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。3.4串通竞包行为3.4.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（一）投标人之间协商投标报价等竞包文件的实质性内容；（二）投标人之间约定承包人；（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。3.4.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（一）不同投标人的竞包文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同投标人的竞包文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的竞包文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（七）不同投标人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。3.4.3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他投标人;（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（四）招标人授意投标人撤换、修改竞包文件；（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。3.4.4其他情形：在投标过程中有下列情形的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的电子竞包文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下载发包文件、上传竞包文件、购买电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买电子保函的。3.5弄虚作假的行为3.5.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。第四章合同主要条款（仅供参考）甲方（发包人、代建人）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：地址：联系人：联系电话：双方经友好协商，一致同意按照《中华人民共和国民法典》合同篇订立以下条款：一、服务项目湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目二、服务内容（一）乙方应在年月日至年月日的期间内完成本合同所约定的湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目。（二）本合同所约定的服务项目的内容包括：能耗监测服务。根据《浙江省绿色建筑条例》第二十二条规定，安装建筑用能分项计量及数据采集传输装置的建筑，将该装置接入湖州市建筑碳效码平台，并保证运行正常。发包内容包括但不限于系统的采购、安装、调试、技术支持及售后、维保等服务工作（具体以甲方要求为准）。（三）乙方所提供的服务应符合以下标准：合格（符合相关规范及标准）。（四）三方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人，代建方指定为代建方项目联系人。项目联系人承担以下责任：1.负责传送完成项目需要的资料；2.负责督促项目完成进度；2.协调与项目进展相关单位的工作配合；一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。三、验收标准验收标准：获得满足节能验收要求的能耗监测接入证明。在施工过程中，如遇到下列情况工程可顺延，顺延期限应由双方商定。（1）由于不可抗力（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）、疫情等政策原因而被迫停工的；（2）因甲方变更设计要求而不能继续施工的；（3）因甲方不能按期提供施工条件而被迫停工或不能顺利进行的。四、质量要求（一）质保期：年（自项目节能验收合格之日起计算）；乙方免费提供正常使用情况下的维修服务。（二）质保期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方自行承担费用，乙方提供有偿服务。五、供货要求（一）乙方应充分理解并认真遵循本发包文件的要求，所提供货物的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是全新的、技术成熟的、性能优良的、具有当代先进水平的产品。（二）乙方应仔细研究阅读发包文件的所有内容，如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请甲方补充和澄清，否则按甲方的实际要求和理解执行。（三）乙方应对竞包内容所涉及的版权、商标、专利、软件等知识产权承担责任，并负责保护甲方的利益不受任何损害。一切由于知识产权涉嫌侵权引起的仲裁、诉讼、行政处理等法律纠纷，均由承包人承担所有责任和所有费用。由此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿并承担全部法律责任。（四）发包文件中规定的技术规格及要求中提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，乙方提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装、以及环保节能等）都应符合发包时己颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。（五）所有设备应能实现自动控制。综合配置、控制、以及运行的经济指标和技术指标都要达到国内的先进水平。乙方所提供的设备和技术最终须得到相关行业主管部门的确认，如达不到相关行业主管部门的要求，甲方有权要求更改设备和技术。（六）乙方在竞包文件必须对设备品牌、材质、规格、数量等进行详细描述。竞包设备技术指标、参数也必须进行详细说明。六、费用支付（一）本合同价格总额（含税）为：。（人民币大写。）（二）本合同价款支付方式：乙方完成现场调试工作后，将相关数据上传至湖州市建筑碳效码平台并取得相关行业主管部门的接入证明后30个工作日内，支付至实际结算金额的98.5%，待质保期满后经甲方确认无任何质量问题，支付至实际结算金额的100%。注：甲方支付服务费前，乙方需提供合法有效、等额的增值税专用发票；否则，甲方有权顺延付款时间，且乙方不得以此为由拒绝或延迟提供本合同服务。（三）乙方收款信息如下，账户名称：账号：开户行：。（四）甲方开票信息如下，单位名称：账号：开户行：纳税人识别号：电话：（五）履约保证金的金额：中标价的5%履约保证金的缴纳时间：在合同签订前向甲方提交履约保证金。履约保证金退还时间为合同期间内所有事宜最终处理完毕，并扣除乙方有关违约赔偿金后7个工作日内一次性退还。七、甲方的权利义务（一）甲方应按本合同的约定向乙方支付项目费用。（二）在乙方开展项目的过程中，甲方可按乙方的要求在合理范围内提供必要的协助。（三）甲方应将施工所需电、网络线路接至施工现场，提供数据监测场所及固定IP地址；（四）甲方应配合乙方进行现场施工，并保证施工期间的基本需求。（五）双方约定甲方应做的其他工作。八、乙方的权利义务（一）乙方应按本合同的约定向甲方提供服务。（二）乙方提供服务的团队由以下人员构成：。乙方服务人员名单经甲方确定后乙方不得随意更换人员。在工作中，甲方认为乙方工作人员不胜任的，甲方有权要求乙方更换工作人员。（三）乙方应按约定时间及时提供相关成果，保证甲方通过相关行业主管部门的节能验收要求；（四）乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定；（五）乙方应保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，文明施工，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；（六）双方约定乙方应做的其他工作。九、违约责任（一）乙方未按时完成本合同约定的项目的，每延迟一日应向甲方支付为合同总额%违约金。（二）乙方违背本合同中约定的义务的，应向甲方支付为合同总额%的违约金，如乙方的违约行为严重影响项目进程的，甲方有权提前解除合同并要求乙方赔偿相关损失。（三）乙方如不能按照合同约定的时间交付工程（除不可抗力因素及甲方对工期的暂停、延期等情况外），必须支付违约金给甲方，违约金按合同价款的每天5‰计算。如超过合同约定工期10天后乙方仍不能交付工程，甲方有权解除合同，乙方按日5‰或者合同总价款的5%（以金额较高者为准）向甲方支付违约金。十、安全施工严格按住建部、省、市有关规定、标准施工，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。十一、保密条款（一）除非得到另一方的书面许可，双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何机构、人员泄露。（二）本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。甲方、代建单位：1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方提供的非公开软件技术，检测诊断技术，技术方案等。2．涉密人员范围：参与本项目成员。3．保密期限：无限期。4．泄密责任：承担相应法律责任。乙方：1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方提供的非公开商务与建筑信息。2．涉密人员范围：项目负责人及参与人员。3．保密期限：无限期。4．泄密责任：承担相应法律责任。十二、不可抗力（一）不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。（二）发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。（三）发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。（四）如不可抗力事件持续三十天时，双方应友好协商决定本合同是否继续履行或终止。十三、合同的生效与终止本合同双方法定代表人签字和加盖公章之日起生效，签字日期即为本合同的生效日期。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。十四、争议解决（一）双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。（二）如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交至甲方所在地人民法院。（三）争议进行诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行各自本合同中规定的权利和义务。本合同一式份，甲乙双方各持份，自合同各方法定代表人签字盖章之日起生效。甲方：乙方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮编：邮编：日期：日期：代建人：地址：法定代表人：电话：传真：开户银行：账号：邮编：日期：（注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商后可相应修改，但不得与发包文件、竞包文件的实质性内容相背离。）第五章发包需求一、发包人：湖州职业技术学院代建人：湖州交通集团置业发展有限公司二、发包项目：湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目三、项目概况：湖州职业技术学院新校园建设项目总建筑面积598000平方米，其中地上建筑面积478000平方米，公共开放架空层建筑面积40000平方米，地下总建筑面积80000平方米。四、服务内容能耗监测服务。根据《浙江省绿色建筑条例》第二十二条规定，安装建筑用能分项计量及数据采集传输装置的建筑，将该装置接入湖州市建筑碳效码平台，并保证运行正常。本项目共11个配电房。发包内容包括但不限于系统的采购、安装、调试、技术支持及售后、维保等服务工作（具体以发包人要求为准）。五、供货基本要求：（一）承包人应充分理解并认真遵循本发包文件的要求，所提供货物的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是全新的、技术成熟的、性能优良的、具有当代先进水平的产品。（二）承包人应仔细研究阅读发包文件的所有内容，如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请发包人补充和澄清，否则按发包人的实际要求和理解执行。（三）承包人应对竞包内容所涉及的版权、商标、专利、软件等知识产权承担责任，并负责保护发包人的利益不受任何损害。一切由于知识产权涉嫌侵权引起的仲裁、诉讼、行政处理等法律纠纷，均由承包人承担所有责任和所有费用。由此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿并承担全部法律责任。（四）本章所规定的技术规格及要求中提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，承包人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装、以及环保节能等）都应符合发包时己颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。（五）所有设备应能实现自动控制。综合配置、控制、以及运行的经济指标和技术指标都要达到国内的先进水平。承包人所提供的设备和技术最终须得到相关行业主管部门的确认，如达不到相关行业主管部门的要求，发包人有权要求更改设备和技术。（六）承包人在竞包文件必须对设备品牌、材质、规格、数量等进行详细描述。竞包设备技术指标、参数也必须进行详细说明。六、采购清单及技术参数：序号采购内容参数描述数量单位1能耗监测专用采集器1.支持多类型计量通讯应符合国家标准；2.至少支持 645 规约和 Modbus 协议；3.与平台连接进行身份认证，远程加密传输；4.支持向多个平台并发数据、支持断点续传；5.应具有本地存储功能，其保存周期不少于1个月；6.专用采集器安装箱；7.专用无线通讯流量及路由器，5年流量费用，每月不应少于500M流量；8.专用数据通信线，通讯线缆应采用屏蔽双绞铜芯线，线芯界截面积≥0.75mm²11台注：1.以上数量为暂定数量，具体金额以实际发生额为准（结算金额=实际发生数量*成交单价），最终结算总额不超本项目合同金额。2.其中所列项均为实质性条款，任意一项负偏离或漏项均作无效竞包处理。3.施工费、数据上传调试对接费、平台部署调试相关费用均含在本次报价内；4.最终取得本项目11个配电间建筑能耗数据监测接入湖州市建筑碳效码平台证明，项目质保期不少于5年（自项目节能验收合格之日起计算）。七、验收标准验收标准：获得满足节能验收要求的能耗监测接入证明。在施工过程中，如遇到下列情况工程可顺延，顺延期限应由双方商定。（1）由于不可抗力（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）、疫情等政策原因而被迫停工的；（2）因发包人变更设计要求而不能继续施工的；（3）因发包人不能按期提供施工条件而被迫停工或不能顺利进行的。八、质量要求（一）质保期：不少于5年（自项目节能验收合格之日起计算）；承包人免费提供正常使用情况下的维修服务。（二）质保期内因发包人使用、管理不当所造成的损失由发包人自行承担费用，承包人提供有偿服务。九、商务要求服务期40日历天（自合同签订之日起算，至完成安装调试工作并验收合格为止）。质保期不少于5年（自项目节能验收合格之日起计算）。服务地点位于湖州市，北至创业大道，南至环山路（规划），东侧与湖州学院（规划）毗邻，西侧与电子科技大学（具体以发包人指定地点为准）。付款方式承包人完成现场调试工作后，将相关数据上传至湖州市建筑碳效码平台并取得相关行业主管部门的接入证明后30个工作日内，支付至实际结算金额的98.5%，待质保期满后经发包人确认无任何质量问题，支付至实际结算金额的100%。注：发包人支付服务费前，承包人需提供合法有效、等额的增值税专用发票；否则，发包人有权顺延付款时间，且承包人不得以此为由拒绝或延迟提供本合同服务。质量要求合格（符合相关规范及标准）。第六章竞包文件格式（未提供格式的，格式自拟）1.资格文件：（1）竞包声明书致：（发包人名称）：（竞包人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的竞包，为便于贵方公正、择优地确定承包人及其服务，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：（一）我方向贵方提交的所有竞包文件、资料都是准确的和真实的。（二）我方不是发包人的附属机构；在获知本项目发包信息后，与发包人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。（三）我方已详细审查发包文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃提出含糊不清或误解的权利。（四）我方承诺在发竞包过程中,出现恶意质疑或投诉行为:捏造事实伪造材料进行投诉、未按要求方式投诉、无实质证据恶意缠诉或在网络等媒体上进行失实报道等的情形发生。发包人有权拒绝我单位以后在交通集团及下属子公司所属项目中的竞标。（五）我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。竞包人：（盖单位章）法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）年月日（2）法定代表人身份证明竞包人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（竞包人名称）的法定代表人。特此证明法定代表人身份证正反双面竞包人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日（3）授权委托书及社保证明本授权委托书声明，我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（发包人）的项目的竞包活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。 代理人身份证正反双面授权代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：职务：竞包人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日注：1.以授权代理人参与竞包时提供；2.提供授权代理人社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明。（4）有效的企业营业执照（5）企业基本情况表企业名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址资产构成情况及投资参股的关联企业情况法定代表人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技 工经营范围备注（6）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信用查询网页截图（7）提供①本项目“竞包保证金交纳凭证”（包括但不限于网银转账记录、电汇凭证或电子保函等有效证明）②成功交纳竞包保证金平台截图（平台显示“缴纳成功”字样的界面截图或标注出函时间的界面截图）（8）湖州市国有企业采购竞包人廉洁守信承诺书本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；4.中标后将项目转包，或违法分包；5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。二、不以任何理由给予招标单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；5.无偿或明显低于市场价装修住房。三、不以任何理由为招标单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合招标单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。法定代表人：（签名或盖章）承诺单位（公章）：承诺日期：（9）其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他资料）2.技术文件：自评分索引表竞包人全称（公章）：评分项目竞包文件对应资料自评分竞包文件页码（1）项目整体实施方案；（2）售后服务实施方案及保障措施；（3）项目实施的重点、难点；（4）技术团队组织情况；（5）产品技术性能；①技术响应表发包文件要求竞包文件响应偏离情况名称参数名称参数...注：1.按发包文件第五章“发包需求”中“六、采购清单及技术参数”的顺序编制。2.竞包人应根据竞包产品的参数、对照发包文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。提供此表格作为参考表格，竞包人根据具体需求进行增减；竞包人：（盖单位章）法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）日期：年月日（6）质保期承诺；（7）企业业绩项目名称：合同段：序号业主方合同内容签订时间业主方联系人联系方式注：1、按照第三章评标办法及评分标准提供相关资料复制件加盖单位公章。竞包人：（盖单位章）法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）年月日（8）竞包人针对技术需要说明的其他材料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他技术资料）3.商务文件：（1）竞包函致：湖州职业技术学院：1、根据你方发包项目编号为的项目发包文件，经研究上述发包文件的竞包须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以人民币元（大写）的竞包报价并按发包文件要求、本项目合同条款、技术要求完成上述项目的所有内容。2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件，对此全部接受。3、我单位已详细审核全部发包文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对发包文件提出质疑的权力。4、根据发包文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务。5、如果我方成交，我方将按照成交通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。6、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包须知中第3.3.1条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。7、我方联系人：，联系电话：。竞包人：（盖章）单位地址：法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：日期：年月日（2）报价明细表项目编号：项目名称：序号采购内容参数描述数量单位含税单价报价(元)1能耗监测专用采集器1.支持多类型计量通讯应符合国家标准；2.至少支持 645 规约和 Modbus 协议；3.与平台连接进行身份认证，远程加密传输；4.支持向多个平台并发数据、支持断点续传；5.应具有本地存储功能，其保存周期不少于1个月；6.专用采集器安装箱；7.专用无线通讯流量及路由器，5年流量费用，每月不应少于500M流量；8.专用数据通信线，通讯线缆应采用屏蔽双绞铜芯线，线芯界截面积≥0.75mm²11台合计：人民币 元（大写： ）注：1.本项目按人民币报价，含税最高竞包限价为47.9万元，竞包人的竞包报价高于含税最高竞包限价的作无效竞包处理。2.具体金额以实际发生额为准（结算金额=实际发生数量*成交单价），最终结算总额不超本项目合同金额。3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（或授权委托人）签字或盖章，否则其竞包作无效标处理；4.发包人不接受竞包报价中有2个(含)以上的报价或方案，若竞包人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其竞包作无效标处理；5.以上报价应与“竞包函”的“竞包报价”一致；6.在签订合同前，竞包人有明显不平衡报价，发包人有权根据市场价进行协商调价，调整至双方认可的合理范围。法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）竞包人名称（盖章）：日期：年月日（3）商务响应表项目名称：序号商务条款发包文件要求是否响应竞包人的承诺或说明1服务期2服务地点3付款方式4其他............竞包人：（盖单位章）法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）年月日（4）代理服务费承诺函致（发包人）：一旦我公司成交，我公司同意按本发包文件规定向发包代理机构交纳发包代理服务费，在领取成交通知书前一次性将代理服务费缴纳给本项目发包代理机构。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。竞包人：（盖单位章）法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）年月日注：代理服务费打款信息如下：账户名称:湖州鸿远工程管理咨询有限公司开户银行：招商银行湖州分行银行账号：572900935010101（5）竞包报价需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料）。第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准一、一般采购1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：成交价（元）发包单位收费（元）成交单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）200020002.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：成交价（元）发包单位收费（元）成交单位收费（元）200万（含）以下750根据成交价格的1.5‰200万-500万（含）2000500万-1000万（含）60001000万-2000万（含）100002000万-5000万（含）150005000万以上2000075000（1）不涉及具体金额的采购项目，发包单位和成交单位各收取交易服务费750元/件；（2）成交单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。3.以上收费不包含作为竞包单位交纳的150元交易服务费。二、竞价采购服务收费标准如下：成交金额(元)收费标准10万以下（含）免费10万-100万（含）1.5%100万-400万（含）1.1%400万以上0.8%（1）向竞得供应商单向收取；（2）不涉及具体金额的采购项目，向竞得供应商单向收取交易服务费1500元/件；（3）本收费标准不适用自采商城的采购项目。三、附则湖州市联合产权交易有限公司以市场化为原则制定本收费标准，收费全部采用分档定额（定率）方式计算，如遇交易情况复杂、工作量大的项目，可进行一定比例上浮，上浮比例不超过50%。所有项目实际收费比例以具体相关文本约定为准。本收费标准的解释权和修订权属于湖州市联合产权交易有限公司。湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目发包文件（资格后审）项目发包编号：hzgq202509048发包人：湖州职业技术学院（盖章）代建人：湖州交通集团置业发展有限公司（盖章）发包代理机构：湖州鸿远工程管理咨询有限公司（盖章）2025年9月目录第一章发包公告（公开发包）1.发包条件2.项目概况与发包范围3.竞包人资格要求4.发包文件的获取5.竞包文件的递交6.发布公告的媒介7.联系方式8.软件技术支持第二章竞包人须知竞包人须知前附表1.总则2.发包文件3.竞包文件4.竞包5.开标6.评审7.合同授予8.纪律和监督9.需要补充的其他内容10.其他（发包人要求内容）第三章评审办法评审办法前附表1.评审方法2.评审标准3.评审程序第四章合同主要条款（仅供参考）第五章发包需求第六章竞包文件格式第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准第一章发包公告（公开发包）湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目发包公告1.发包条件本项目为全流程电子发竞包项目【采用远程不见面竞包方式】。本发包项目湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目，已由湖州市交通投资集团有限公司审批批准，发包人为湖州职业技术学院，代建人为湖州交通集团置业发展有限公司，资金来源为财政资金，出资比例为100%，发包代理机构为湖州鸿远工程管理咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包,项目发包编号为hzgq202509048。2.项目概况与发包范围2.1发包规模：预算约47.9万元。2.2服务地点：位于湖州市，北至创业大道，南至环山路（规划），东侧与湖州学院（规划）毗邻，西侧与电子科技大学（具体以发包人指定地点为准）。2.3项目概况：湖州职业技术学院新校园建设项目总建筑面积598000平方米，其中地上建筑面积478000平方米，公共开放架空层建筑面积40000平方米，地下总建筑面积80000平方米。2.4发包范围：能耗监测服务。根据《浙江省绿色建筑条例》第二十二条规定，安装建筑用能分项计量及数据采集传输装置的建筑，将该装置接入湖州市建筑碳效码平台，并保证运行正常。本项目共11个配电房，发包内容包括但不限于系统的采购、安装、调试、技术支持及售后、维保等服务工作（具体以发包人要求为准）。2.5服务期：40日历天（自合同签订之日起算，至完成安装调试工作并验收合格为止）。2.6质保期：不少于5年（自项目节能验收合格之日起计算）。2.7质量要求：合格（符合相关规范及标准）。3.竞包人资格要求3.1竞包人须为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；3.2具有有效的企业营业执照，具有履行本项目需求的能力；3.3竞包人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；3.4单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的竞包，否则均按否决竞包处理；3.5本次发包不接受联合体竞包。其他要求：本项目采用电子发竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册。其他详见发包文件第二章发包人须知第1.4条款。4.发包文件的获取4.1用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询；4.2注册咨询、技术服务电话:0572-2375013;CA锁办理（电话:4000878198）：http://wmw.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。5.竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2025年09月11日14时00分。竞包人应在竞包截止时间前，登录湖州市绿色采购服务平台—供应商登录——上传竞包文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。6.发布公告的媒介本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。7.联系方式发包人：湖州职业技术学院代建人：湖州交通集团置业发展有限公司址：湖州市吴兴区康山街道二环西路2008号系人：王先生话：13957241998发包代理机构：湖州鸿远工程管理咨询有限公司址：湖州市吴兴区田园路111号系人：费卢轩豪陈宗剑话：0572-2595676发包监督小组：湖州交通集团置业发展有限公司纪检小组话：0572-2205535采购平台：湖州市绿色采购服务平台址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号系人：陈先生话：0572-2377267、0572-22289638.软件技术支持电话：4009280095转5；0572-2375013；0572-8293029；0572-5672608；0572-6065951。CA锁相关问题咨询杭州天谷客服电话：4000878198远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到竞包会议现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。CA锁和湖州市公共资源交易系统通用。第二章竞包人须知竞包人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2发包人发包人名称：湖州职业技术学院代建人：湖州交通集团置业发展有限公司联系人：王先生电话：139572419981.1.3发包代理机构名称：湖州鸿远工程管理咨询有限公司地址：湖州市吴兴区田园路111号联系人：费卢轩豪陈宗剑电话：0572-2595676邮箱：3925511256@qq.com1.1.4项目名称湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目1.1.5服务地点位于湖州市，北至创业大道，南至环山路（规划），东侧与湖州学院（规划）毗邻，西侧与电子科技大学（具体以发包人指定地点为准）。1.1.6项目发包规模详见发包公告1.2.1资金来源及比例财政资金1.2.2资金落实情况已落实1.3.1发包范围详见发包公告1.3.2工期（服务期）40日历天（自合同签订之日起算，至完成安装调试工作并验收合格为止）。1.3.3质量要求合格（符合相关规范及标准）。1.4竞包人资格要求详见发包公告1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1竞包预备会☑不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2预备会提疑截止时间/年/月/日1.10.3预备会书面澄清的时间/年/月/日1.11偏离☑不允许□允许2.1.2构成发包文件的其他资料发包文件修改补充文件竞包人提疑回复函2.2.1竞包人提疑的截止时间2025年09月07日23时59分59秒2.2.2竞包截止时间2025年09月11日14时00分（以电子交易平台时间为准）2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：竞包人对发包文件有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)——供应商登录——进入项目—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市绿色采购服务平台—“发包公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑。答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台---相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。2.3.1发包人修改发包文件截止时间2025年09月08日23时59分59秒3.1竞包文件包括的内容☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：。3.2.2最高竞包限价□无☑有，本项目按人民币报价，含税最高竞包限价为47.9万元，竞包人的竞包报价高于含税最高竞包限价的作无效竞包处理。3.3.1竞包有效期90日历天（从竞包截止之日起计算）。3.4.1竞包保证金☐不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金：竞包保证金的金额：9000元整；大写：玖仟元整交纳方式：网银或电汇或电子保函（☑关联□不关联）竞包保证金交纳的账户名称、账号、开户银行等信息请登录湖州市绿色采购服务平台-我的项目-进入项目-保证金查询中进行查看。竞包截止前，竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户。注：（1）保证金查询中显示“缴纳成功”即表示缴纳并关联成功。（2）竞包保证金必须与本项目进行关联。（3）重新发包项目，参与竞包的竞包人仍需按上3.4.1竞包保证金述规定要求重新递交竞包保证金。具体操作如有不明请咨询：软件公司，联系方式：0572-2375013、4009280095转5；电子保函咨询方联系方式：0572-2205678。3.5.3竞包文件签字或盖章要求发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。3.5.4竞包文件份数要求成交结果公告发布之后，承包人提供纸质竞包文件正本1份、副本3份，正副本须分别装订。3.5.5注册及标书制作工具下载网址湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/)4.1.1竞包文件递交竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台——供应商登录—“上传竞包文件”模块上传。4.1.3封袋上应载明的信息/4.2.1递交竞包文件地点开标时间：同竞包截止时间竞包地点：竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传4.2.3竞包文件是否退还未成功解密的或竞包截止时间后提交的，予以退还5.1开标时间和地点开标时间：同竞包截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/5.2开标程序竞包文件解密顺序：按交易系统内设定程序：1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录湖州市绿色采购服务平台－选择不见面开标大厅；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人现场解密、竞包文件导入等全程操作；5.2开标程序6、对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行开标时间；2）电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视作撤销竞包文件。6.1.1评审委员会的组建评审小组构成：3人，其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3；评审小组确定方式：评审小组由发包人在评审前按规定组建。发包人按需可派1名代表参与评审，但不能作为组长；其余评审专家由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。7.1定标方式（是否授权评审委员会确定承包人）□是☑否，推荐的成交候选人数：1人7.2成交候选人公示媒介及期限公示媒介：湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)公示期为：3日7.4履约担保履约担保的形式：☑现金或转账或☑银行履约保函或☑保险保单及保险保函/凭证履约保证金的金额：中标价的5%履约保证金的缴纳时间：在合同签订前向发包人提交履约保证金。履约保证金退还时间为合同期间内所有事宜最终处理完毕，并扣除竞包人有关违约赔偿金后7个工作日内一次性退还。9.1需要补充的其他内容9.1.1是否采用电子发包竞包□否☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按无效竞包处理。9.1.2竞包人硬件设备要求各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子发竞包驱动程序。竞包过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。9.1.3其他（发包人要求）详见发包需求9.1.4竞包人须知前附表、评标办法前附表补充9.1.4款：竞包人须知前附表、评标办法前附表内容与竞包人须知正文、评标办法正文内容有不一致之处，以前附表内容为准。9.1.5代理服务费1．本项目竞包以人民币报价；2．不论竞包结果如何，竞包人均应自行承担所有与竞包有关的全部费用；3．本项目发包代理服务费计4000元整，向承包人收取，在领取成交通知书前一次性将代理服务费缴纳给本项目发包代理机构。（账户名称:湖州鸿远工程管理咨询有限公司、开户银行：招商银行湖州分行、银行账号：572900935010101）1.总则1.1项目概况1.1.1参照有关法律、法规和规章的规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目进行发包。1.1.2发包人：见竞包人须知前附表。1.1.3发包代理机构：见竞包人须知前附表。1.1.4发包项目名称：见竞包人须知前附表。1.1.5项目配置地点：见竞包人须知前附表。1.1.6项目发包规模：见竞包人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1资金来源及比例：见竞包人须知前附表。1.2.2资金落实情况：见竞包人须知前附表。1.3发包范围、服务期限、质量要求1.3.1发包范围：见竞包人须知前附表。1.3.2工期（服务期）：见竞包人须知前附表。1.3.3质量标准：见竞包人须知前附表。1.4竞包人资格要求1.4.1竞包人应具备以下要求：见竞包人须知前附表。1.4.2是否接受联合体竞包:本项目不接受联合体竞包。1.4.3其他要求：竞包人不得存在下列情形之一。（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本发包项目前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本发包项目提供发包代理服务的；（4）与本发包项目发包代理机构同为一个法定代表人的；（5）与本发包项目发包代理机构相互控股或参股的；（6）与本发包项目发包代理机构相互任职或工作的；（7）被责令停业的；（8）被暂停或取消竞包资格的；（9）财产被接管或冻结的；（10）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；（11）竞包截止日前（近三年）被录入检察机关行贿犯罪档案的；（12）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；（13）单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的竞包，否则均按否决竞包处理。1.5费用承担1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。1.5.2本项目代理服务费向成交单位收取（按本须知前附表第9.1.5条规定收取）。成交后，发包人、承包人需向湖州市绿色采购服务平台缴纳交易服务费，收费标准如下：1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：成交价（元）发包单位收费（元）成交单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）200020002.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：成交价（元）发包单位收费（元）成交单位收费（元）200万（含）以下750根据成交价格的1.5‰200万-500万（含）2000500万-1000万（含）60001000万-2000万（含）100002000万-5000万（含）150005000万以上2000075000注：1）不涉及具体金额的采购项目，发包单位和成交单位各收取交易服务费750元/件；2）成交单位收费不足750元的，按最低标准750元收费；3）以上收费不包含作为竞包单位交纳的150元交易服务费。户名：湖州市联合产权交易有限公司；账号：以缴费流程页面上生成的缴纳账号为准；开户行：湖州银行股份有限公司吴兴支行。注意：交易服务费须单笔足额缴纳至实时生成的唯一收款账号中。超额、不足、分批次缴纳或自行转账至其他账户均视为无效缴纳，须重新缴纳后申请原缴纳费用退款。联系电话：0572-2373070。操作方法详见：https://www.hzlscgfw.cn/dtgg/20240227/81034cc2-7ade-47a6-a091-8caf5d4265b8.html1.6保密参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。1.10开标预备会1.10.1竞包人须知前附表规定召开标预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开标预备会，澄清竞包人提出的问题。1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。1.10.3开标预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。1.11偏离竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。2.发包文件2.1发包文件的组成2.1.1本发包文件包括：（1）发包公告；（2）竞包人须知；（3）评审办法；（4）合同条款及格式；（5）发包需求；（6）竞包文件格式；（7）竞包人须知前附表规定的其他资料。2.1.2根据本章第2.1款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。2.2发包文件的澄清2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.2.4本项目（仅指电子发竞包）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。2.3发包文件的修改2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足3天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。3.竞包文件3.1竞包文件的组成（如无格式，格式自拟）3.1.1资格文件主要包括以下内容：（1）竞包声明书；（2）法定代表人身份证明；（3）授权委托书及社保证明（提供授权代理人社保机构出具的本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，以授权代理人参与竞包时提供）；（4）企业营业执照；（5）企业基本情况表；（6）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信用查询网页截图；（7）提供①本项目“竞包保证金交纳凭证”（包括但不限于网银转账记录、电汇凭证或电子保函等有效证明）②成功交纳竞包保证金平台截图（平台显示“缴纳成功”字样的界面截图或标注出函时间的界面截图）；（8）湖州市国有企业采购竞包人廉洁守信承诺书；（9）其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他资料）。3.1.2技术文件主要包括下列内容：（1）项目整体实施方案；（2）售后服务实施方案及保障措施；（3）项目实施的重点、难点；（4）技术团队组织情况；（5）产品技术性能；（6）质保期承诺；（7）企业业绩；（8）竞包人针对技术需要说明的其他材料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他技术资料）。3.1.3商务文件主要包括下列内容：（1）竞包函；（2）竞包报价明细表；（3）商务响应表；（4）代理服务费承诺函；（5）竞包报价需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料）。注：以上资料（资格文件、技术文件、商务文件）由竞包人以复制件或电子件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。竞包人必须确保提供的内容清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按相关法律法规处理。3.2竞包报价3.2.1本次竞包报价方式详见竞包人须知前附表。3.2.2本次发包设最高限价，最高竞包限价详见竞包人须知前附表3.2.2，超出最高限价的为无效竞包。3.2.3竞包报价为完成发包范围及服务周期内的全部内容的全部费用，应包括但不限于实施和完成过程中所需的竞包货物价格及所发生的系统开发应用、安装调试和系统集成、技术支持、验收、检测费、通讯费（5年）、培训费、运输费、后期维保费、运行维护费、不可预见费、利润、税金等政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用并承担一切风险责任。3.2.4竞包人的竞包文件中有明显不平衡报价，发包人有权根据市场价进行协商调价，调整至双方认可的合理范围。3.2.5竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。3.2.6竞包文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。3.2.7竞包报价时，竞包人应考虑代理服务费。3.2.8竞包人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目服务质量。3.2.9发包人不接受备选方案。3.3竞包有效期3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为90天。3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效，但竞包人有权收回其竞包保证金。3.4竞包保证金3.4.1竞包人应按竞包人须知前附表3.4.1规定形式及数额交纳竞包保证金。①网银或电汇形式：竞包保证金必须从竞包人的银行基本账户中转出，汇入竞包人须知前附表3.4.1规定的账户中，必须确保在竞包文件提交截止时间前到帐。3.4.2竞包保证金是竞包文件的一个组成部分。竞包人不按本章第3.4.1项要求提交竞包保证金的，评标委员会将否决其竞包。3.4.3竞包保证金退还：（1）在成交公告发出后5个工作日内，向未成交的竞包人退还竞包保证金。（2）发包人与承包人签订合同后，将合同上传至系统备案，备案后5个工作日内，向承包人退还竞包保证金。3.4.4有下列情形之一的，竞包保证金将不予退还：（1）竞包人在规定的竞包有效期内撤销或修改其竞包文件；（2）竞包人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保；（3）竞包人串标、围标、弄虚作假行为的；（4）发包文件中规定的其他内容。3.5竞包文件的编制3.5.1竞包人如确需报名此项目，需经登录湖州市绿色采购服务平台(http://wm.hzlscgfw.cn/)—“供应商登录”，下载获取后缀名为“HZCQZF”的交易文件（即本项目发包文件）。3.5.2CA加密电子竞包文件应按第六章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。3.5.3CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关合同期限、竞包有效期、发包范围等实质性内容作出响应。3.5.4CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。3.5.5竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用新点竞包文件制作软件最新版(系统自带更新生成的后缀名为“HZCOTE”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。3.5.6注册及标书制作工具注册及标书制作工具相关下载地址:http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/sec.htm1。4.竞包4.1竞包文件密封和标记4.1.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-电子发竞包交易平台上的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件；4.1.2到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件（成功解密）少于3个的，发包人将依法重新组织发包。4.2竞包文件的递交4.2.1在竞包人须知前附表2.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.2.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知。4.3竞包文件的修改与撤回4.3.1在竞包人须知前附表2.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.3.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知。发包人按本章第3.4条相关规定退还已收取的竞包保证金。5.开标5.1开标时间和地点5.1.1发包人在竞包人须知前附表第2.2.2项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，所有竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-不见面开标大厅参加竞包会议，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。5.1.2竞包人应在竞包截止时间之前，登陆湖州市绿色采购服务平台—供应商登录—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录湖州市绿色采购服务平台－选择不见面开标大厅；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人现场解密、竞包文件导入等全程操作；6、对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行开标时间；2）电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视作撤销竞包文件。5.3开标异议竞包人对开标过程有异议的，应当通过湖州市绿色采购服务平台-不见面开标大厅在线提出异议或质询，发包人将在线回复。6.评审6.1评审委员会6.1.1评审由发包人依法组建的评审委员会负责。评审委员会成员人数见竞包人须知前附表。6.1.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；（4）曾因在发包、评审以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（5）与竞包人有其他利害关系的。6.1.3参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；6.1.4根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审、决标过程保密，不得泄露；6.1.5通讯工具管理：在评审期间，每个评委的手机统一存放；6.1.6在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评审指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；6.1.7竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。6.2评审原则评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评审6.3.1评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审（先进行资格文件审查，审查通过后再评技术文件，最后评审商务文件）。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。6.3.2评审完成后，评审委员会应当向发包人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审委员会推荐成交候选人的人数见竞包人须知前附表。7.合同授予7.1定标方式7.1.1除竞包人须知前附表规定评标委员会直接确定承包人外，发包人依据评审委员会推荐的成交候选人确定承包人，评标委员会推荐成交候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人。综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人或其授权的评标委员会商议确定。7.1.2评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。7.1.3发包人在定标前须对拟成交单位的行贿犯罪记录进行查询。查询网址：中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）7.2评审结果公示7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。7.2.2发包人自收到评审报告之日起3日内公示所有成交候选人，公示期限不得少于3日。竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停发包竞包活动。7.3成交通知7.3.1评审结果公示结束后，发包人应当确定排名第一的成交候选人为承包人。排名第一的成交候选人如有放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，发包人可以组织重新发包。7.3.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的竞包人。7.4履约担保7.4.1履约保证金用于承包人承担因其不能完成合同义务的违约金责任。7.4.2签订合同前，承包人应按发包文件要求的履约保证金的金额，向发包人交纳履约保证金，否则，发包代理机构将没收承包人的全部竞包保证金。7.4.3承包人不能按竞包人须知前附表第7.4项要求提交履约担保的，视为放弃承包。7.4.4签订合同后，如承包人不按双方合同约定履约，则扣罚其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。7.4.5履约保证金退还方式：履约保证金退还时间为合同期间内所有事宜最终处理完毕，并扣除竞包人有关违约赔偿金后7个工作日内一次性退还。7.5签订合同7.5.1发包人和承包人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，其竞包保证金不予退还；给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.2发出成交通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向承包人退还竞包保证金；给承包人造成损失的，还应当赔偿损失。8.纪律和监督8.1对发包人的纪律要求发包人不得泄露发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2对竞包人的纪律要求竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取成交；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。8.3对评审委员会成员的纪律要求评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。8.5投诉竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向有关行政监督部门投诉。9.需要补充的其他内容9.1需要补充的其他内容：见竞包人须知前附表。9.2本项目采用电子发包竞包，对竞包文件的编制、密封和标记、递交、开标、评审等的具体要求，见竞包人须知。10.其他（发包人要求内容）无第三章评审办法评审办法前附表条款号评审因素评审标准资格文件审查形式评审标准竞包人名与营业执照一致竞包人条件符合第二章竞包人须知1.4.1-1.4.3及发包公告要求等签字盖章符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或复制件模糊、辨认不清竞包书唯一未出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，未声明哪一份有效的”情形其他不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；竞包文件未附有发包人不能接受的条件。资格评审标准资格文件组成符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。技术文件审查形式评审标准竞包人名与资格文件一致签字盖章符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）。竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或复制件模糊、辨认不清技术标准和要求符合第五章“发包需求”规定竞包文件响应符合发包文件中实质性的要求其他符合第三章评标办法要求技术评审标准按第三章2.2.2条规定评定商务文件审查形式评审标准竞包人名与资格文件一致签字盖章符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或复制件模糊、辨认不清报价、清单唯一只能有一个有效报价。竞包函中的报价与解密后交易系统平台公布的开标记录报价一致。竞包人对发包人提供的报价清单未进行更改。其他竞包文件未附有发包人不能接受的条件。商务评审标准竞包内容符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定竞包报价1、报价不得高于最高竞包限价；2商务竞包报价应加盖企业公章、法定代表人或其竞包授权代理人电子签章。工期（服务期）符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定质量要求符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定竞包有效期符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定其他要求符合第二章“竞包人须知”第3.1.3项、第五章“发包需求”规定，符合法律法规规定的实质性条款。评标分值计算条款内容编列内容2.2.1分值构成(总分100分)商务标：60分技术标：40分2.2.2技术标评定按第三章2.2.2条规定评定2.2.3商务标评定按第三章2.2.3条规定评定最终得分最终得分=商务标得分+技术标得分串标行为3.4串通竞包的判定按第三章3.4规定1.评审方法本次评标采用综合评估法。评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人。本评标办法中涉及到综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人或其授权的评标委员会商议确定。2.评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3技术评审标准：见评标办法前附表。2.1.4商务评审标准：见评标办法前附表。2.2.1竞包人最终得分竞包人的最终得分=商务标得分+技术标得分。2.2.2技术文件评定（40分）序号评审内容评分标准分值1项目整体实施方案1.项目理解：根据竞包人对本项目总体要求、任务的理解，整体理解情况等进行综合评比：好的得2.5-3.0分；较好的得2.0-2.4分；一般的得1.5-1.9分。【共3分】2.实施方案：根据安装调试计划及方案、与发包人的配合分工，项目组织实施，项目实施方案、项目验收方案措施等进行综合评比：好的得3.4-4.0分；较好的得2.7-3.3分；一般的得2.0-2.6分。【共4分】3.运维方案：根据运维计划、人员岗位安排、应急方案等措施等进行综合评比：好的得3.4-4.0分；较好的得2.7-3.3分；一般的得2.0-2.6分。【共4分】4.质量保证措施：根据竞包人的项目理解，结合自身专业优势，对提出的针对本项目服务实施过程中的合理化建议等进行综合评比：好的得3.4-4.0分；较好的得2.7-3.3分；一般的得2.0-2.6分。【共4分】注：未提供不得分。15分2售后服务实施方案及保障措施根据售后服务实施方案及保障措施编制合理、清晰、完善，质保期内维修响应及时、维保（维修）人员安排有保障，培训计划安排合理、并能在发包人（或使用方）有需求时及时提供技术支持等进行综合评比：好的得4.2-5.0分；较好的得3.3-4.1分；一般的得2.5-3.2分。【共5分】注：未提供不得分。5分3项目实施的重点、难点根据竞包人针对本项目在实施过程中的重点、难点分析，并能提出有效、合理的针对措施的，每项内容得1分。最高得2分。【共2分】注：未按要求提供的不得分。2分4技术团队组织情况拟投入本项目团队人员具备计算机或信息化相关专业高级及以上职称的每人得2分，具备计算机或信息化相关专业中级职称的每人得1分，最高得3分。【共3分】注：同一人不重复计分，按其最高证书等级计取，须提供人员相关证书复制件加盖公章及社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明（提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明），未按要求提供的不得分。3分5产品技术性能满足或优于发包文件第五章发包需求六、采购清单及技术参数的所有性能及技术参数的得6分；【共6分】注:竞包文件中提供详细的技术条款响应（偏离）表，逐条对应发包文件要求响应的详细技术参数及要求，上述清单所列项均为实质性条款，任意一项负偏离或漏项均作无效竞包处理。6分6质保期承诺质保期在满足发包文件基本要求5年的基础上，每延长1年得1分，最多得3分。【共3分】注：提供承诺函（格式自拟）并加盖单位公章，未按要求提供的不得分。3分7企业业绩竞包人提供自2022年7月1日至今（以合同签订时间为准）承接过有类似项目业绩（相关能耗监测类系统采购项目或信息化集成及设备采购等项目），每提供一个得2分，最高得6分。【共6分】注：须提供相关合同复制件并加盖单位公章，未按要求提供的不得分。6分注：（1）上述评分由评委根据竞包人的竞包文件予以评审，证明材料须提供清晰的复制件并加盖企业公章，如缺项、模糊、辨认不清的评标委员会有权不予给分；竞包单位必须确保所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假等违法行为按相关法律法规处理。（2）上述分值由评委打分，竞包人的技术文件最终得分为所有评委打分的平均值，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。2.2.3商务标评定商务标总分60分，按以下标准评定。（一）有效标的确定在评定商务标分值前，由评审委员会先对商务标初步评审，在有效竞包报价中去除无效标后，剩余为最终有效竞包报价。以最终有效竞包报价的平均值作为评标基准价，当有效竞包单位大于5家（含）时平均报价的计算方法为所有有效竞包报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值，当有效竞包单位少于5家时，平均价的计算方法为所有有效竞包报价的算术平均值。各有效竞包报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后两位，第三位四舍五入）：K=（有效竞包报价—评标基准价）/评标基准价*100%当K值等于零时，得满分60分；当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.30分；当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.15分。以上内容计算商务标得分时，不足一个百分点使用直线插入法计算，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。价格分最低得分为0分。评标委员会在评审时发现竞包人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求竞包人书面说明并提供相关证明材料。竞包人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该竞包人的竞包文件作无效处理，并在评审报告中说明。本评分办法中的评标基准价或最佳报价值由评标委员会依据发包文件规定的方法计算确定，除计算差错外（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计竞包人报价的。由于评审差错，导致否决竞包错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错），在整个发包过程中保持不变（包括复评环节）。3.评审程序3.1初步评审3.1.1评审委员会依据本章第2.1.1-2.1.4款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。3.1.2竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：（1）第二章“竞包人须知”第1.4.2、第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。（1）竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.3竞包文件的澄清、补正和否决3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。3.3.3评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。3.3.4因有效竞包不足三个，如评审委员会认为缺乏竞争性的，可以拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。3.4串通竞包行为3.4.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（一）投标人之间协商投标报价等竞包文件的实质性内容；（二）投标人之间约定承包人；（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。3.4.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（一）不同投标人的竞包文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同投标人的竞包文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的竞包文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（七）不同投标人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。3.4.3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他投标人;（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（四）招标人授意投标人撤换、修改竞包文件；（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。3.4.4其他情形：在投标过程中有下列情形的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的电子竞包文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下载发包文件、上传竞包文件、购买电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买电子保函的。3.5弄虚作假的行为3.5.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。第四章合同主要条款（仅供参考）甲方（发包人、代建人）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：地址：联系人：联系电话：双方经友好协商，一致同意按照《中华人民共和国民法典》合同篇订立以下条款：一、服务项目湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目二、服务内容（一）乙方应在年月日至年月日的期间内完成本合同所约定的湖州职业技术学院新校园建设项目节能检测-能耗监测项目。（二）本合同所约定的服务项目的内容包括：能耗监测服务。根据《浙江省绿色建筑条例》第二十二条规定，安装建筑用能分项计量及数据采集传输装置的建筑，将该装置接入湖州市建筑碳效码平台，并保证运行正常。发包内容包括但不限于系统的采购、安装、调试、技术支持及售后、维保等服务工作（具体以甲方要求为准）。（三）乙方所提供的服务应符合以下标准：合格（符合相关规范及标准）。（四）三方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人，代建方指定为代建方项目联系人。项目联系人承担以下责任：1.负责传送完成项目需要的资料；2.负责督促项目完成进度；2.协调与项目进展相关单位的工作配合；一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。三、验收标准验收标准：获得满足节能验收要求的能耗监测接入证明。在施工过程中，如遇到下列情况工程可顺延，顺延期限应由双方商定。（1）由于不可抗力（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）、疫情等政策原因而被迫停工的；（2）因甲方变更设计要求而不能继续施工的；（3）因甲方不能按期提供施工条件而被迫停工或不能顺利进行的。四、质量要求（一）质保期：年（自项目节能验收合格之日起计算）；乙方免费提供正常使用情况下的维修服务。（二）质保期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方自行承担费用，乙方提供有偿服务。五、供货要求（一）乙方应充分理解并认真遵循本发包文件的要求，所提供货物的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是全新的、技术成熟的、性能优良的、具有当代先进水平的产品。（二）乙方应仔细研究阅读发包文件的所有内容，如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请甲方补充和澄清，否则按甲方的实际要求和理解执行。（三）乙方应对竞包内容所涉及的版权、商标、专利、软件等知识产权承担责任，并负责保护甲方的利益不受任何损害。一切由于知识产权涉嫌侵权引起的仲裁、诉讼、行政处理等法律纠纷，均由承包人承担所有责任和所有费用。由此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿并承担全部法律责任。（四）发包文件中规定的技术规格及要求中提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，乙方提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装、以及环保节能等）都应符合发包时己颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。（五）所有设备应能实现自动控制。综合配置、控制、以及运行的经济指标和技术指标都要达到国内的先进水平。乙方所提供的设备和技术最终须得到相关行业主管部门的确认，如达不到相关行业主管部门的要求，甲方有权要求更改设备和技术。（六）乙方在竞包文件必须对设备品牌、材质、规格、数量等进行详细描述。竞包设备技术指标、参数也必须进行详细说明。六、费用支付（一）本合同价格总额（含税）为：。（人民币大写。）（二）本合同价款支付方式：乙方完成现场调试工作后，将相关数据上传至湖
投标 / 标书制作要点（原创）
本节能检测-能耗监测涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
