嘉兴市燃气工程招标公告（嘉兴市经济建设投资有限公司2025）
[正在投标]嘉兴湖畔大酒店燃气工程
[正在投标]嘉兴湖畔大酒店燃气工程
嘉兴湖畔大酒店燃气工程招标公告
根据招投标法等相关法律，浙江新联工程管理咨询有限公司受嘉兴市经济建设投资有限公司的委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：
一、项目编号： jxgq202509112
二、采购方式：公开招标
三、项目名称：嘉兴湖畔大酒店燃气工程
四、招标内容及需求
（一）项目概况：嘉兴湖畔大酒店燃气工程范围包括酒店1#楼、2#楼及其对应室外管道等，本工程设计管道总长度约1657 米（其中钢管465米、PE管1192米）。
（二）招标范围：燃气施工图红线范围内嘉兴湖畔大酒店燃气管道施工（详见图纸和工程量清单）。
（三）施工工期：具备施工条件后90天内完成施工。
（四）质量标准：合格，确保通过燃气验收，确保通气。
（五）招标估算价：2683828元
五、申请人的资格要求
（一）具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，同时具有压力管道安装许可证GB1（含）以上的施工企业；
（二）投标人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态)（提供本项目公告发布之日至投标截止日之间打印的与本项目要求的资质相匹配专业的核查证明并加盖投标单位公章)；
（三）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信名单”和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入“失信惩戒对象”；
（四）本项目不接受联合体投标。
（五）项目经理资质要求：具有市政公用工程二级及以上建造师执业资格，另外具备有效的B类人员证书，注册在投标人单位。
六、获取招标文件
（一）、获取招标文件时间：2025年9月8日至2025年9月16日14时00分止（北京时间）。
（二）、获取招标文件方式：本项目招标文件实行“嘉兴禾采联综合采购服务平台”在线获取，不提供招标文件纸质版，请登录嘉兴禾采联综合采购服务平台 （https://hcl.jxcqgs.cn/）— “供应商登录”，免费注册完成后，下载获取后缀名为“.JXCQZF”的发包文件等。注册咨询、技术服务电话：0573-82813680。
注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在嘉兴禾采联综合采购服务平台系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自担。
（三）、报名时间及方式：报名时间同招标文件获取时间。
本项目实行网上报名。供应商请登录嘉兴禾采联综合采购服务平台（https://hcl.jxcqgs.cn/）— “供应商登录”，进行下载发包文件， 即报名成功。
七、投标保证金
（一）投标保证金：人民币5000元整；
（二）投标人通过平台生成专用子账号，通过电脑在线划转，手机划转，柜台划转，电子保函（注：不能通过现金直接存入）等形式缴纳投标保证金，应在投标截止时间前递交。嘉兴禾采联综合采购服务平台电话：0573-82828600。
八、投标截止时间、开标时间和地点
（一）、投标文件递交截止时间：2025年9月16日14时00分整。
（二）、开标时间：同投标文件递交截止时间。
（三）、投标文件递交地址：请登录嘉兴禾采联综合采购服务平台（https://hcl.jxcqgs.cn/）— “供应商登录”，在投标截止日期前上传投标文件， 提示上传成功即完成投标。本项目通过嘉兴禾采联综合采购服务平台投标制作软件编制并加密投标文件，供应商未按规定加密的投标文件，嘉兴禾采联综合采购服务平台将予以拒收。
（四）、开标地址：本次采用远程不见面开标，请供应商在开标前提前登录嘉兴禾采联综合采购服务平台（https://hcl.jxcqgs.cn/）—“不见面开标”，登录成功后，参与线上开标流程，完成在线解密。本项目解密时长为30分钟，如未在规定时间内完成解密的，责任由供应商自负。
注：相关制作软件及操作手册请在嘉兴禾采联综合采购服务平台首页办事指南及下载中心自行下载。
九、投标注意事项
远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，采购人、供应商只需登录网上不见面开标大厅（http://www.jxcqgs.cn/BidOpening/bidhall/default/login），无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、供应商在线提问、采购人在线回复等操作。
CA锁和嘉兴市公共资源交易系统通用。
十、业务咨询
采购人：嘉兴市经济建设投资有限公司
地 址：浙江省嘉兴市南湖区星禾广场1号楼主楼11层
联系人：李先生
电 话：0573-82871765
采购代理人：浙江新联工程管理咨询有限公司
地 址：嘉兴市中山东路1601号世纪广场北楼6T601
联 系 人：闻女士
电 话：0573-82062181
监督管理部门：嘉兴市产业发展集团有限公司审计法务部
联系电话：0573-82038931
备注：1、嘉兴禾采联综合采购服务平台联系电话：0573-82816090
2、嘉兴禾采联综合采购服务平台技术支持电话：0573-82813680
嘉兴市经济建设投资有限公司
浙江新联工程管理咨询有限公司
2025年9月8日
附件：
招标文件正文.pdf
嘉兴湖畔大酒店燃气工程招标文件（禾采联平台公开招标）采购人：嘉兴市经济建设投资有限公司采购代理：浙江新联工程管理咨询有限公司2025年9月目录第一章公开招标公告第二章供应商须知第三章技术规范及图纸第四章合同条款及格式第五章评分办法及评分标准第六章投标文件格式第一章公开招标公告根据招投标法等相关法律，浙江新联工程管理咨询有限公司受嘉兴市经济建设投资有限公司的委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：一、项目编号：jxgq202509112二、采购方式：公开招标三、项目名称：嘉兴湖畔大酒店燃气工程四、招标内容及需求（一）项目概况：嘉兴湖畔大酒店燃气工程范围包括酒店1#楼、2#楼及其对应室外管道等，本工程设计管道总长度约1657米（其中钢管465米、PE管1192米）。（二）招标范围：燃气施工图红线范围内嘉兴湖畔大酒店燃气管道施工（详见图纸和工程量清单）。（三）施工工期：具备施工条件后90天内完成施工。（四）质量标准：合格，确保通过燃气验收，确保通气。（五）招标估算价：2683828元五、申请人的资格要求（一）具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，同时具有压力管道安装许可证GB1（含）以上的施工企业；（二）投标人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态)（提供本项目公告发布之日至投标截止日之间打印的与本项目要求的资质相匹配专业的核查证明并加盖投标单位公章)；（三）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信名单”和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入“失信惩戒对象”；（四）本项目不接受联合体投标。（五）项目经理资质要求：具有市政公用工程二级及以上建造师执业资格，另外具备有效的B类人员证书，注册在投标人单位。六、获取招标文件（一）、获取招标文件时间：2025年9月8日至2025年9月16日14时00分止（北京时间）。（二）、获取招标文件方式：本项目招标文件实行“嘉兴禾采联综合采购服务平台”在线获取，不提供招标文件纸质版，请登录嘉兴禾采联综合采购服务平台（https://hcl.jxcqgs.cn/）—“供应商登录”，免费注册完成后，下载获取后缀名为“.JXCQZF”的发包文件等。注册咨询、技术服务电话：0573-82813680。注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在嘉兴禾采联综合采购服务平台系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自担。（三）、报名时间及方式：报名时间同招标文件获取时间。本项目实行网上报名。供应商请登录嘉兴禾采联综合采购服务平台（https://hcl.jxcqgs.cn/）—“供应商登录”，进行下载发包文件，即报名成功。七、投标保证金（一）投标保证金：人民币5000元整；（二）投标人通过平台生成专用子账号，通过电脑在线划转，手机划转，柜台划转，电子保函（注：不能通过现金直接存入）等形式缴纳投标保证金，应在投标截止时间前递交。嘉兴禾采联综合采购服务平台电话：0573-82828600。八、投标截止时间、开标时间和地点（一）、投标文件递交截止时间：2025年9月16日14时00分整。（二）、开标时间：同投标文件递交截止时间。（三）、投标文件递交地址：请登录嘉兴禾采联综合采购服务平台（https://hcl.jxcqgs.cn/）—“供应商登录”，在投标截止日期前上传投标文件，提示上传成功即完成投标。本项目通过嘉兴禾采联综合采购服务平台投标制作软件编制并加密投标文件，供应商未按规定加密的投标文件，嘉兴禾采联综合采购服务平台将予以拒收。（四）、开标地址：本次采用远程不见面开标，请供应商在开标前提前登录嘉兴禾采联综合采购服务平台（https://hcl.jxcqgs.cn/）—“不见面开标”，登录成功后，参与线上开标流程，完成在线解密。本项目解密时长为30分钟，如未在规定时间内完成解密的，责任由供应商自负。注：相关制作软件及操作手册请在嘉兴禾采联综合采购服务平台首页办事指南及下载中心自行下载。九、投标注意事项远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，采购人、供应商只需登录网上不见面开标大厅（http://www.jxcqgs.cn/BidOpening/bidhall/default/login），无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、供应商在线提问、采购人在线回复等操作。CA锁和嘉兴市公共资源交易系统通用。十、业务咨询采购人：嘉兴市经济建设投资有限公司地址：浙江省嘉兴市南湖区星禾广场1号楼主楼11层联系人：李先生电话：0573-82871765采购代理人：浙江新联工程管理咨询有限公司地址：嘉兴市中山东路1601号世纪广场北楼6T601联系人：闻女士电话：0573-82062181监督管理部门：嘉兴市产业发展集团有限公司审计法务部联系电话：0573-82038931备注：1、嘉兴禾采联综合采购服务平台联系电话：0573-828160902、嘉兴禾采联综合采购服务平台技术支持电话：0573-82813680嘉兴市经济建设投资有限公司浙江新联工程管理咨询有限公司2025年9月8日第二章供应商须知前附表序号内容、要求1项目名称：嘉兴湖畔大酒店燃气工程2项目概况：嘉兴湖畔大酒店燃气工程范围包括酒店1#楼、2#楼及其对应室外管道等，本工程设计管道总长度约1657米（其中钢管465米、PE管1192米）。3招标范围：燃气施工图红线范围内嘉兴湖畔大酒店燃气管道施工（详见图纸和工程量清单）。4承包方式：双包5要求质量标准：合格，确保通过燃气验收，确保通气。6要求工期：具备施工条件后90天内完成施工。7取费类别：自行判别8资格要求（一）具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，同时具有压力管道安装许可证GB1（含）以上的施工企业；（二）投标人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态)（提供本项目公告发布之日至投标截止日之间打印的与本项目要求的资质相匹配专业的核查证明并加盖投标单位公章)；（三）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信名单”和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入“失信惩戒对象”；（四）本项目不接受联合体投标。（五）项目经理资质要求：具有市政公用工程二级及以上建造师执业资格，另外具备有效的B类人员证书，注册在投标人单位。9建设资金来源：自筹。10投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。11答疑与澄清：本次招标不组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。各投标单位若对招标文件等有疑义，请在投标截止时间三天前，以供应商的账号登录嘉兴禾采联综合采购服务平台并将疑义以电子文档形式上传，采购人将在嘉兴禾采联综合采购服务平台上统一予以答复，潜在供应商应自行关注并自行下载，采购人不再一一通知，否则后果自负。12投标文件份数：投标单位须在嘉兴禾采联综合采购服务平台上传已签章和加密过12的投标文件（CA锁加密），无须提交纸质投标文件、电子光盘，中标单位须在中标后制作三套（一正二副）与电子投标文件完全一致的纸质投标（带有水印码的系统打印版）文件及二份电子光盘，交于招标单位。13投标截止日期和时间：2025年9月16日14时00*分整投标文件递交地点：嘉兴禾采联综合采购服务平台（https://hcl.jxcqgs.cn/），在投标截止日期前上传投标文件，提示上传成功即完成投标。14开标时间：2025年9月16日14时00分整(北京时间)开标地点：线上开标（嘉兴市南湖区广益路819号4楼）注意事项：供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。15现场踏勘：供应商在投标前自行现场踏勘16评标办法及评分标准：综合评估法，详见评标办法及评分标准17投标文件有效期：90天181、投标保证金：人民币5000元整；2、投标人通过平台生成专用子账号，通过电脑在线划转，手机划转，柜台划转，电子保函（注：不能通过现金直接存入）等缴纳投标保证金，应在投标截止时间前递交。嘉兴禾采联综合采购服务平台电话：0573-82828600。19履约保证金：无。20本项目招标估算价（最高限价）：2683828元。投标报价超过招标估算价的投标文件为无效标。21特别说明：①招标文件合同主要条款部分应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。②若发现招标文件及评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在答疑递交的截止时间前3日向招标人、招标代理单位或有关招标投标管理部门书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。本招标文件解释权属招标人。③为防止投标人恶性竞争、低价抢标，确保建设工程中标价的合理性，根据嘉兴市建设工程造价管理站关于发布《2025年下半年嘉兴市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包拟招标项目中标价格市场水平和风险警戒值》的规定，本工程招标风险警戒值为19%（不含）。投标报价低于投标警戒值时，该投标报价不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的基数计入评标基准价。221、中标单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订施工合同前办理进浙备案相关手续。2、如总承包单位需创优创杯，中标单位须无条件配合总承包单位创优创杯要求，创优创杯奖惩由总承包单位和中标单位自行协商。23解释：本招标文件的最终解释权属于采购人。电子交易注意事项现将相关注意事项告知如下：1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。3.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可以通过电子邮件、传真、电话、微信、QQ、电子交易平台等形式询标。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。一、总则（一）工程说明本工程说明详见前附表。（二）招标范围：施工图范围内的嘉兴湖畔大酒店燃气工程，包含装饰装修、水电、消防、暖通、智能化施工（具体详见工程量清单）。（三）招标方式本工程按照招标投标的有关规定，己办理招标申请，采用禾采联平台公开招标的方式。（四）资金来源建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。（五）投标资格参加投标的单位应当具有符合本工程要求的资质和投标条件(见前附表)。（六）投标费用投标人应承担其参加本招标活动，包括编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。（七）履约保证金本项目不设置。（八）签订合同中标人在接到中标通知书30天内与建设单位签订合同，在规定期限内拒签合同者，建设单位即可直接扣除投标保证金，同时取消该单位的中标权，经监管部门同意后，重新招标。二、招标文件（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：1、招标文件除以下内容外，采购人在提交投标文件截止时间以前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、答疑纪要和其他补充修改函，均是招标文件组成部分，对供应商起约束作用。招标文件包括下列内容：（1）第一章招标公告（2）第二章供应商须知（3）第三章技术规范及图纸（4）第四章合同条款及格式（5）第五章评分办法及评分标准（6）第六章投标文件格式2、供应商购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺请于招标文件前附表规定时间前向招标代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果供应商的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝（二）招标文件的澄清供应商在下载招标文件后，对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前，以供应商的账号登录嘉兴禾采联综合采购服务平台并将疑义以电子文档形式上传，采购人将于投标截止时间前3天在嘉兴禾采联综合采购服务平台上统一予以答复，潜在供应商应自行关注并自行下载，采购人不再一一通知，否则后果自负。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。（三）招标文件的修改1、采购人可对招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间3天前发布。2、招标文件的修改将以电子文档形式上传于嘉兴禾采联综合采购服务平台，潜在投标人应自行关注并自行下载，采购人不再一一通知，否则后果自负。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。3、招标文件澄清、答疑纪要、修改、补充等内容均以电子文档形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件澄清纪要、修改、补充通知内容互相矛盾时，以最后发出的电子文件为准。4、为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。三、投标报价（一）投标报价1、投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。2、投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。3、工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。4、合同的施工地点为前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料（包含工程设备）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金和一定范围风险因素等各项应有费用。5、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的不可预见情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。6、本工程报价采用综合固定单价方式进行编制。6.1投投标报价时，各单位应按招标人统一提供的工程量清单采用综合单价法的计价方式进行编制，分部分项工程量的单价为综合单价。综合单价综合计算完成分部分项所发生的直接费、间接费、利润，规费、税金另行计算。今后结算时，投标综合单价固定、工程量按实结算。投标人在工程量清单报价中所列的单价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、政策性文件规定费用、达到技术规范所需用费用、风险费等所有税费{包括劳务、材料、机械、质检（自检及监理工程师按抽检频率、认为需要的抽检所需的一切检查及建管部门规定的工程结构实体质量抽样检测）、缺陷修复、管理、保险、清理费和缺陷维护等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险}。工程量清单中只描述了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的主要工作内容（当清单说明与图纸有矛盾或未注明者，以图纸说明为准；图纸未说明者，按清单说明），但投标人填报的综合单价应是包含了分项工程计量范围内的所有工作内容的价格，无论工程量清单或图纸有无明确列项或表示，只要是为完成该分项工程所需要做的工作和为了满足该分项工程的完整性所需要做的工作，均视为该分项工程所包含的内容。投标人在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价。各投标单位根据企业自身实力，根据企业定额或参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018）版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）等计价依据及其所有补充规定进行投标报价。规费应由投标人应根据本企业实际交纳“五险一金”情况自主确定规费费率，并以分部分项工程费与技术措施项目费中的“人工费+机械费”乘以自主确定规费费率进行计算。但不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的30%，否则按无效标处理。税金属不可竞争费用，采用一般计税方法计税，按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》和《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）规定计取，为9%，不得更改。各单位投标报价时，本工程施工组织措施项目费应以分部分项工程费与施工技术措施项目费中的“人工费+机械费”乘以各施工组织措施项目相应费率乘以其合价之和进行计算。其中安全文明施工基本费应根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）的规定增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数。各单位投标报价时，安全文明施工基本费费率应根据上述规定且不低于以“市区工程”相应施工取费费率的下限乘以1.15系数计算后计取，否则按无效标处理。根据嘉政发【2008】16号文件《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市预拌混凝土（砂浆）管理办法的通知》的规定，本工程所用预拌混凝土（砂浆）应采用商品预拌混凝土（砂浆），是否泵送及运距由投标单位自行考虑。主要材料价格可参考近期《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》信息价，结算时固定包干，不作调整。6.3投标人应根据投标须知、工程量清单、施工图纸、招标答疑、技术规范、合同条款及企业定额或本省2018版计价依据自行确定并计算施工技术措施费（工程量清单中列明的技术措施项目必须报价，不可漏项，投标单位可根据本单位施工方案自行扩展技术措施项目计入此次报价，无技术方案而扩展的技术措施项目报价，视为擅自调整工程量清单，按商务标详细评审未通过处理）。以“项”、“次”为计量单位的技术措施费为一次性包干费用，结算时不作调整。6.4投标时投标单位不得擅自调整工程量清单中的项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量，否则按无效标处理（本款6.3条列明的除外）。6.5水源、电源接入点位置由供应商自行解决，从接入点至施工现场使用点的管线费用由供应商自行考虑，水、电费用由供应商根据市场行情及自身情况自行确定计入报价。供应商应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用应包含在投标报价中，同时工期不得顺延。承包人在施工中如遇用电量不足时，由承包人自行发电解决，费用在投标报价时自行考虑，今后不另增加。6.6工程质量检测（包括所有原材料进场复试）等按设计、施工、验收规范要求送检，所需一切费用计入投标报价内。6.7本工程的材料、设备、配件由承包人负责采购，其质量必须符合设计和施工规范要求并经监理、业主确认。6.8施工现场施工临时便道等特殊情况均由施工单位结合现场勘察情况自行考虑，含在综合单价中。施工结束后，现场应保持场地平整，要求场地整洁，临时便道清除干净，所有建筑垃圾外运，所需费用由投标单位自行考虑在报价内。6.9施工过程中应注意对各类公用管线的保护，如有损坏，应负责赔偿。管线的保护措施按相关管线部门的要求。6.10施工过程中应注意对原有已完成设施的保护，如有损坏，应负责恢复原样，风险包干。6.11现场施工时确保施工区域及周边建筑的安全，如由于施工不当造成其他建筑或原有设施的损坏修复由承包人自行承担所有费用，投标时综合考虑报价，结算时不作调整。6.12本工程应充分考虑施工进出场、大型机械进出场的措施费用和安全防护费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等，计入清单的建设措施费用中。6.13施工过程中如涉及与电力、交通等部门协调的由施工单位自行解决，招标人只提供协助服务，所需费用计入投标报价中。6.14本工程未提供设备、材料推荐品牌范围，投标人在投标报价时无需明确所选品牌。施工单位中标后将所选品牌上报招标人，经招标人确认同意后进行采购，结算价格按投标报价不作调整，上述风险因素由投标人在投标报价时综合考虑。①根据施工组织设计进度计划，招标人确认同意后的设备、材料进场前，施工单位需提前一周向业主提供与材料供应商签订的供货合同和材料的小样，否则业主将拒绝设备、材料进场，并视为违约。情况严重的将直接上报建设管理部门。②项目实施过程中如遇有关产品（设备、材料）换代、不生产，则替代产品（设备、材料）性能（包括规格、型号、技术指标等）不得低于经招标人确认同意后品牌的产品（设备、材料）性能（包括规格、型号、技术指标等），替代产品（设备、材料）价格按原投标价格、不得调整。上述风险因素由投标人在投标报价时综合考虑，今后结算时价格按投标报价不作调整。6.15施工范围内所涉及到的障碍物（渣土、工程废料、建筑垃圾、宿根性杂草、树根及其有害污染物等等）需清除外运，均由投标人自行考虑各项费用，投标人应结合现场实际情况综合考虑报价，今后结算不另行增加。施工时应注意施工场地的保洁，要满足环卫要求，建筑垃圾、废弃物等应及时清运，清运后堆放场地由施工单位自行考虑。发包方不提供多余土方、泥浆、废料的堆放及处理场地，投标单位自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）由施工单位勘察现场后自行确定。6.16原则上使用工程总承包单位现场脚手架，投标单位应自行负责前往现场进行详细踏勘，充分理解施工现状，今后由投标单位与工程总承包单位协商脚手架的使用问题。若工程总承包单位已拆除脚手架的，则由投标单位另行安排脚手架搭设事宜或另行选择可行的其他技术措施，并承担此类技术措施费用，投标单位在投标报价中需要综合考虑上述风险，招标人不再另行补偿。6.17本项目除施工许可证由业主办理外（施工单位应配合业主完成此项工作），其余一切需要办理手续的由施工单位办理并承担费用，今后一概不作调整。6.18本工程管材等所有材料必须满足燃气设计规范要求，涉及地方规定的相关工程检测费用如压力管道安装安全质量监督检验等费用在投标报价中综合考虑，今后结算时不另增加相关费用。6.19本项目阀门检验费、工程监检费由施工单位办理并承担费用，在投标报价中综合考虑，今后结算时不另增加相关费用。6.20投标活动中所发生的其它费用由投标人自行承担。6.21施工车辆必须按规定办理通行证，在规定时间规定线路内通行，缴纳相关保证金，投标单位在报价中考虑相关的费用。6.22嘉兴湖畔大酒店施工总承包单位对建设单位另行发包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时按要求提供配合服务,由此产生的费用施工总承包人已考虑在总包报价内,结算时建设单位不再另行支付，总承包人也并不得向专业分包单位另行收取配合费。7、供应商应按招标文件要求在《开标报价一览表》中列出的项目填报单价或合价。每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。采购人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中。（二）投标货币投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以合价金额为准，修正单价。四、投标文件的编制（一）投标文件的制作本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。注：电子投标文件按嘉兴禾采联综合采购服务平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。请供应商在开标前提前登录嘉兴禾采联综合采购服务平台（https://hcl.jxcqgs.cn/）—“不见面开标”，登录成功后，参与线上开标流程，完成在线解密。本项目解密时长为30分钟，如未在规定时间内完成解密的，责任由供应商自负。注：相关制作软件及操作手册请在嘉兴禾采联综合采购服务平台首页办事指南及下载中心自行下载。总体要求：1、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。2、投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。3、供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。（二）投标文件的组成投标文件由资格文件、技术文件、商务文件三部分组成。1、资格审查文件：（1）投标人基本情况表（2）强制性资格条件—企业资质要求表（3）强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表2、技术文件：（1）施工部署及现场施工组织管理机构（2）施工总平面布置（3）施工总进度计划及保证措施（4）劳动力配备计划（5）现场投入主要机械设备及检测仪器（6）主要材料、构配件供应进度计划（7）主要分部分项施工方法及技术措施（8）质量保证体系及控制要点（9）安全保证体系及安全文明施工措施要点（10）民工工资发放安排及控制体系未尽事宜请各供应商按所投标项对应的评分细则制作此部分。3、商务文件：（1）投标函；（2）法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书；（3）开标报价一览表；（4）报价明细表；投标报价格式【按浙江省建设工程计价规则（2018版）】，以下格式仅做参考，具体以2018版的计价软件表格为准！！！1）投标报价封面格式：表10.2.2-52）投标报价扉页格式：表10.2.2-63）编制说明：表10.2.2-114）投标报价费用表：表10.2.2-125）单位（专业）工程投标报价费用表：表10.2.2-136）分部分项工程和施工技术措施项目量清单与计价表：表10.2.2-167）综合单价计算表：表10.2.2-17（无须提供纸质文件）8）综合单价工料机分析表：表10.2.2-18（无须提供纸质文件）9）施工组织（总价）措施项目清单与计价表：表10.2.2-2010）其他项目清单与计价汇总表：表10.2.2-2111）暂列金额明细表：表10.2.2-2212）材料（工程设备）暂估单价及调整表：表10.2.2-2313）专业工程暂估价（结算价）表：表10.2.2-2414）专项技术措施暂估价（结算价）表：表10.2.2-2515）计日工报价表：表10.2.2-2616）总承包服务费报价表：表10.2.2-2717）主要工日一览表：表10.2.2-2918）发包人提供材料和设备一览表：表10.2.2-3019）主要材料和工程设备一览表：表10.2.2-3120）主要机械台班一览表：表10.2.2-32注：《综合单价计算表》、《综合单价工料机分析表》投标时书面不作要求，中标后中标单位须将上述计算表、分析表装订成册一式四份提供给招标单位。（三）投标文件格式要求投标单位应使用招标文件中提供的附表格式。表格不适用或不够用时，可以自拟格式或按同样格式扩展。（四）投标保证金1、供应商在递交投标文件的同时，应按招标须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。2、供应商不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件不予接收，即使已接收的，不予唱标。3、中标候选公示结束无异议后5个工作日内向未中标人退还投标保证金；采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。4、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；（3）供应商提交了虚假资料或其他可以不予退还投标保证金的情形。（五）投标预备会及现场勘察l、本次招标不组织标前答疑会议，各投标单位自行前往现场踏勘。2、投标单位自行前往对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。3、招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解、结论概不负责。4、采购人针对本项目所做出的澄清和解答，以书面答复为准，供应商在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。（六）投标文件的份数和签署1、投标单位按前附表规定编制并在嘉兴禾采联综合采购服务平台上传已签章和加密过的投标文件（CA锁加密）。2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由供应商法定代表人或其授权委托人签字证明并加盖单位公章。（七）投标无效的情形有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。2、没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。3、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；（2）在技术文件中出现报价的；（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章），或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；（8）投标有效期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。4、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；（2）明显不符合招标文件要求的；（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）供应商方案的。5、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；（2）报价超出招标估算价；（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。6、被拒绝的投标文件为无效。五、投标文件的编制（一）投标文件的包装、递交、修改和撤回1、投标文件应按照招标文件规定制作并签章及加密（CA锁加密），若供应商的投标文件未按招标文件规定进行签章和加密（CA锁加密）的，采购人将不承担与此有关的责任。（二）投标截止期1、投标单位递交投标文件按前附表规定的日期、时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。2、招标单位可以补遗漏书的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。六、开标（一）开标1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。2、电子开评标及评审程序2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必须在规定时间内完成电子投标文件的解密工作）；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认；2.2.评审小组对供应商的资格审查文件进行审查；评审小组对供应商的技术资信响应文件进行评审；2.3评审小组对商务报价文件进行评审；2.4评审小组撰写评审报告，推荐中标候选人。（二）供应商有下列情况之一的，其投标文件采购人应当拒收：（1）未加密的投标文件；（2）电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的；（3）未按招标文件要求提交投标保证金的；（4）法律、法规规定的其他情形。七、评标（一）评标组织评标委员会按规定组建，共5人组成，其中业主专家1名。（二）评标原则应遵循公开、公平、公正、择优的原则。（三）评标办法本工程评标采用综合评分法。具体详见“评标办法”。（四）投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评审小组可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，供应商可通过电子邮件、传真、电话、微信、QQ、电子交易平台等形式作出回应，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。（五）投标文件的评审、比较和否决1、评审小组仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。2、在评审过程中，评审小组可以以书面形式要求供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。3、评审小组依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐中标候选人。4、评审小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。（六）评标过程的保密1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人的评审小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。3、中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。八、合同授予（一）签订合同1、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内按有关法律法规和招标文件签订合同。2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。3、中标通知书将成为合同的组成部分。（二）合同签订招标单位将根据招标文件、投标文件，与中标单位签订合同。（三）履约保证金本项目不设置。第三章技术规范及图纸一、现场自然条件(包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等)自行踏勘现场。二、现场施工条件(包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等)具备开工条件。三、本工程采用的技术规范按现行国家、省、市有关施工技术规定。四、图纸全套电子版施工图。嘉兴湖畔大酒店燃气工程招标文件第四章合同条款及格式合同条件采用建设工程施工合同示范文本（GF—2017-0201）的《合同条件》合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位在投标文件中进行承诺。《建设工程施工合同》第一部分合同协议书发包人（全称）：嘉兴市经济建设投资有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉兴湖畔大酒店燃气工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：嘉兴湖畔大酒店燃气工程。2.工程地点：嘉兴市南湖区，东至泾水桥港、南至市委党校用地、西至纺工路、北至南溪西路。3.工程立项批准文号：浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表2209-330402-89-01-29431744.资金来源：自筹。5.工程内容：嘉兴湖畔大酒店燃气工程范围包括酒店1#楼、2#楼及其对应室外管道等，本工程设计管道总长度约1657米（其中钢管465米、PE管1192米）。6.工程承包范围：燃气施工图红线范围内嘉兴湖畔大酒店燃气管道施工（详见图纸和工程量清单）。二、合同工期计划开工日期：2025年月日。计划竣工日期：2025年月日。工期总日历天数：总工期日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准合格，确保通过燃气验收，确保通气四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）（￥元）；21嘉兴湖畔大酒店燃气工程招标文件其中：（1）安全文明施工费人民币（大写）（￥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）（￥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥元）：（4）暂列金额：人民币（大写）（￥元）。2.合同价格形式：固定单价合同五、项目经理承包人项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书：（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件：（4）通用合同条款：（5）技术标准和要求：（6）图纸：（7）已标价工程量清单或预算书：（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人加盖公章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间：本合同于年月_日签订。十、签订地点：本合同在浙江嘉兴签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。授权代表签字的需提供与履行本合同条件及内容相符的《授权委托书》。22嘉兴湖畔大酒店燃气工程招标文件十三、合同份数本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执4份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真电子信箱：传真电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用条款略，按建设工程施工合同示范文本（GF-2017-0201）第三部分专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：本项目招标文件、招标补充文件及其他文件等、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：23嘉兴湖畔大酒店燃气工程招标文件名称：:资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无1.1.3.9永久占地包括：规划红线范围内的建筑。1.1.3.10临时占地包括：如需，施工单位应自行向相关部门报批，费用由施工单位自行承担。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：省、市建设管理部门发布的规范性文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无发包人提供国外标准、规范的份数：无;发包人提供国外标准、规范的名称：无1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、招标文件及其补充文件、工程量清单等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签约后7日历天内：发包人向承包人提供图纸的数量：1套，施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：修正的施工组织设计、工程进度计划及专项施工方案；承包人提供的文件的期限为：签订合同后一周内24嘉兴湖畔大酒店燃气工程招标文件承包人提供的文件的数量为：4份承包人提供的文件的形式为：纸质文件3份，电子文件1份:发包人审批承包人文件的期限：：收到文件后10日内1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人单位；发包人指定的接收人为：：承包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定承包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定监理人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定监理人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目的用地红线关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款。1.13工程量清单错误的修正25嘉兴湖畔大酒店燃气工程招标文件出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程结算时，工程量按实结算，固定综合单价不变。工程量应为承包人根据竣工图、设计变更图纸、设计变更联系单、发包人明确认可的签证单等按实计量，经发包人或发包人认为有必要时经其委托的咨询单位工程师审定后，作为工程结算的依据。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名身份证号：职务发包人代表联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使工程现场管理的协调，对任何作为结算价款调整依据的工期、工程变更、签证单配合发包人进行审核确认。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：根据需要由双方协商确定2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：水源、电源接入点位置由供应商自行解决，从接入点至施工现场使用点的管线费用由供应商自行考虑，水、电费用由供应商根据市场行情及自身情况自行确定计入报价。供应商应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用应包含在投标报价中，同时工期不得顺延。承包人在施工中如遇用电量不足时，由承包人自行发电解决，费用在投标报价时自行考虑，今后不另增加。（3）施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：施工临时道路由承包人自费解决，费用已计入投标报价。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前由承包人自行与各相关管线单位协调，及时对各相关管线单位的管线进行调查、摸底，承包人根据自行协调的内容对相关管线26进行核实和保护,相应费用已计入投标报价内。如施工期间地下管线有损坏,承包人承担由此产生的一切费用。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定由发包人办理的各类证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提前告知发包人。需要承包人提供办理证件相关资料的，承包人必须在合同签订后5个工作日内提交。（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如遇上述情况时,承包人应提出具体保护实施方案,由发包人征得有关管理部门同意后,由承包人实施,所需费用,承包人已列入投标报价。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规规定的完整内容编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档。承包人需要提交的竣工资料套数：5套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：在提供竣工报告后一个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质5套，电子文档1套。（6）承包人应履行的其他义务：1、每月25日前提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。2、承包人按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工安全保卫工作及夜间施工照明。3、遵守地**府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。嘉兴湖畔大酒店燃气工程招标文件4、在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。5、对已知的施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护由承包人负责保护，并承担相应费用，如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担，不计利润。6、施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。7、提供施工许可手续办理的必备资料，协助发包人办理施工许可证：确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须与投标文件相同。8、施工过程中，道路施工范围要求作安全隔离处理，现场施工作业人员要求穿带反光安全工作服，安排专人清理道路上的抛洒物，费用包含在投标报价组织措施费内。9、如总承包单位需创优创杯，承包人须无条件配合总承包单位创优创杯要求，创优创杯奖惩由总承包单位和中标单位自行协商。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：身份证号：建造师执业资格等级：建造师注册证书号：建造师执业印章号：安全生产考核合格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：;承包人对项目经理的授权范围如下：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制。（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力：（2）项目经理只有在同时无法联系到发包人代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力：（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施；28（4）项目经理在采取措施后及时向监理人和发包人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于22天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理在本工地上班时间不足22天，以违约论，按每天1000元支付违约金；考勤由监理方负责（项目经理应主动到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。项目经理长期不在岗，时间累计超过1个月，视为严重不履行合同，发包人可更换项目经理并对承包人处以人民币3万元的违约金，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以人民币3万元的违约金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以人民币3万元的违约金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。中标后项目经理变更的条件为：（1）因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；（2）有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任项目经理资格的；（3）不能胜任所承担的工程任务，发包人要求更换的；（4）变更工作单位的。出现上述情形更换项目经理均视为承包人违约，发包人可对承包人处以人民币3万元的违约金，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以人民币3万元的违约金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求按通用条款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按每人次人民币3万元处以违约金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，以违约论，按每人每天1000元支付违约金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。3.5分包嘉兴湖畔大酒店燃气工程招标文件3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：合同范围内所有内容均不得分包主体结构、关键性工作的范围：按发包人要求。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无其他关于分包的约定：无3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款3.7履约担保承包人是否提供履约担保：否承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。4监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按监理合同关于监理人的监理权限：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。关于工程价款变更的签署必须发包人主代表最后确认。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：4.2监理人员总监理工程师：姓名：职务：监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）工程进度款的支付及预付款的扣回30（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政府有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收好才能进行开工建设，同时承包人必须积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生产设施的检查，提高安全性能。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，经有关部门鉴定，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。安全防护措施费由承包人承担。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按现行地**府行政管理部门的文件执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度款同比例同期支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已具备开工条件。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：由双方协商确定。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：该项违约，承包人每延误一天按1000元计取向发包人支付违约金，延期30天以上的除支付违约金外，发包人可以在发出书面通知与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）5级以上的地震；（2）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨（3）40℃以上或低于-10℃以下并持续3天以上天气等；（4）风速达到10级以上的强台风；（5）指经监理人提出并由发包人确认，在该气候条件影响下，施工质量、安全、进度均不能得到保证的情况。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按发包人要求。施工现场需要配备的试验设备：按发包人要求。施工现场需要具备的其他试验条件：按发包人要求。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用条款。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:因变更引起的价格调整计入结算办理，并在最终结算款中支付，其余内容按通用条款。1、已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项目工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程量25%及以上时，增减工程量单价按本条第3款处理。2、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，参照该类似项目的综合单价计算确定：（1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；（2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。（3）如类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按本条第3款重新计算综合单价。3、已标价工程量清单中没用适用的综合单价，按以下原则处理：（1）依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）*100%注：式中中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。（2）承包人以及合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。（3）如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确认后执行。组价原则：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》等2018版计价规则及定额标准计算，综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）的计算规定，格式套用投标文件格式。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细;本工程无暂估价。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程无暂列金额。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间调价主要材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或调价主要材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间调价主要材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，调价主要材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间调价主要材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式:本次发包工程采用固定单价合同。1、单价合同。综合单价包含的风险范围：1）施工期间停水、停电一周内不超过8小时引起的费用增加；2）专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担应计入投标总价的费用；3）质量和安全的风险包括在风险费中；4）人材价差中除已按11.1中调整之外部分。风险费用的计算方法：计入各清单项目投标单价中。风险范围以外合同价格的调整方法：人材价格变化引起的调整按11.1条调整。风险费用的计算方法：投标单位在投标时根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整风险范围以外合同价格的调整方法：人材价格变化引起的调整按11.1条调整。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：1、签约合同价扣除暂列金额、暂估价、安全文明施工费后的10%（不含农民工工资）；2、安全文明施工费的50%。预付款支付期限：合同签订并具备施工条件后收到承包人提交的合格的增值税专用发票后建设单位在30天内支付。预付款扣回的方式：验收后一次性扣回。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及相关计价依据所规定的工程量计算规则计算。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按进度计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按通用条款。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：（1）工程竣工验收合格通气后一个月内支付至合同总金额的85%（含预付款）；（2）工程结算审计结束后付至结算审定价的98.5％；（3）余结算审定价的1.5%作为质量保证金，待工程缺陷责任期2年届满后一个月内结清。（若承包人提供该单位工程结算审定价1.5%的工程质量保证金保函，则发包人收到工程质量保证金保函后，向承包人支付至该单位工程结算审定价的100%）。（4）甲方支付前，乙方均应提供合格的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付并顺延支付期限。本项目建设领域民工工资支付管理按照南人社【2018】42号文关于印发《南湖区建设领域民工工资支付管理实施细则（试行）》的通知执行。以上每次付款前由承包人上报给监理单位申请付款，经总监理工程师及发包人核准签字后由发包人支付，各项付款时承包人必须向发包人提供正规的发票，付款汇入承包人指定的账户内。承包人不按规定程序申请付款以及不提供正规发票的，发包人可以延迟支付，且该等延迟不视为发包人违约。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后7天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批；如项目按规定程序进行审计（价）时，审计（价）的时间执行相关部门的规定。发包人完成竣工付款的期限：结算审计（价）完成后28天内支付。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：请求建设行政主管部门、行业协会或第三方进行调解。有关审计（价）中发生的相关费用：工程结算按规定程序由业主委托中介机构审核，最终结算审计核减（增）追加费用收费标准为：根据《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84号）规定的标准收费收取。工程结算审核的追加费用由施工单位支付，建设单位在工程款中代扣。在最终审核价格出具之前，发包人可以拒绝承包人相应的支付请求，并不承担包括未付款项利息等在内的任何责任。承包人资料不齐或不符合竣工备案条件的，发包人可拒绝承包人的支付要求。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：5份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：14天内。（2）发包人完成支付的期限：14天内。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起计算，24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（1）或（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：1.5%审定价的工程质量保证保函；（2）/的工程款；（3）其他方式:结算审定价的1.5%作为质量保证金，待工程缺陷责任期2年届满后一个月内结清。（若承包人提供该单位工程结算审定价1.5%的工程质量保证金保函，则发包人收到工程质量保证金保函后，向承包人支付至该单位工程结算审定价的100%）。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按规定，具体详见附件3《工程质量保修书》。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承担因其违约给承包人延误的工期。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担因其违约延误的工期。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担因其违约延误的工期。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。承包人每延误一天向发包人支付违约金1000元。工期延误三十天以上，每延误一天支付违约金5000元。如果承包人无力采取措施，加快进度，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人承担本合同价10%的违约金。（2）施工质量管理违约责任：①日常施工质量管理：发包人（或监理人）日常检查过程中发现承包人未按图施工，造成工程达不到合同中规定的质量要求，发包人（或监理人）可采用口头通知的方式要求承包人进行返工；如返工后仍达不到约定条件的，发包人（或监理人）有权向承包人发出书面整改通知书，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以发包人签署的书面整改通知书为准，每书面通知整改一次，承包人应向发包人支付违约金1000元，若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。未按图施工，但已不具备整改条件，在不影响结构、安全及施工功能的情况下，扣除实际工程量与图纸工程量之间差额部分的金额并要求承包人再支付差额部分同等金额的违约金。②行政主管部门、督查部门例行检查：若行政主管部门、督察部门在例行检查中发现工程存在质量问题，发出整改通知书（或督查通知书），视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，每书面通知整改一次，承包人应向发包人支付违约金5000元；若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。③行政主管部门参与的工程验收：因承包人原因造成工程一次验收未通过，视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金10000元/次；若再次验收未通过的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。④因承包人原因造成工程停工整改，每停工整改一次，承包人应向发包人支付违约金10000元。如累计扣除金额超过全部质量履约保证金或未设置履约保证金，发包人可从工程款中直接扣除超过部分金额。同时发包人有权与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付合同价10%的违约金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人应无条件接受。（3）在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政府有关安全生产文明施工的相关规定。如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报建设行政主管部门及发包人。每书面通知整改一次，扣除承包人人民币10000元；每停工整改一次，扣除承包人人民币50000元，如累计扣违约金额超过全部文明施工履约保证金，发包人可从工程款中直接扣除超过部分金额。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。(4)承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如承包人在接到开工令后15日历天内所投入的机械、施工队伍仍不符合投标书的承诺，发包人可采用口头通知的方式要求承包人进行整改；如整改后仍达不到投标书承诺的，发包人有权向承包人发出整改通知书，并视为承包人违约。承包人应向发包人支付违约金，以发包人签署的整改通知书为准，每书面通知整改一次，扣除承包人10000元人民币。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。（5）承包人违反项目管理人员到岗到位约定，项目经理和技术负责人在本工地上班时间不足22天，以违约论，按每人每天支付1000元违约金；施工员、质量员、安全员、材料员、资料员在本工地上班时间不足25天，以违约论，按每人每天1000元支付违约金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），并由总监理工程师签字确认，第25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。（6）承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，发包人可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失或负面社会影响，每次扣除违约金人民币20000元。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。（7）发包人不提供多余废料的堆放及处理场地，承包人自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）已由承包人勘察现场后自行确定。多余废料原则上须运出开发区、国际商务区范围，如需在开发区、国际商务区区域堆放，必须按规定进行审批，办理相关行政审批手续，并由开发区渣土运输中标人（如果有）承接相关业务。上述全部费用已由承包人综合考虑计入报价。若发现未经审批违法堆放现象，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成后后再行发放，同时扣除本合同价款的10%的工程款作为违约金，一切后果由承包人承担。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按规定办理建设工程一切险及第三者责任险（明确发包人为受益人）及施工人员人身意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。18.3其他保险关于其他保险的约定：按现行规定执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按现行规定执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书、、安全生产协议、廉洁承诺书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件8：履约担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件10：支付担保格式（略）附件11：暂估价一览表（略）附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就嘉兴湖畔大酒店燃气工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国家有关规定。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；7．其他项目保修期限约定如下：本工程施工图所包含的所有项目，均列入本次质量保修范围，质量保修期未明确的均为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程实际竣工之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。嘉兴湖畔大酒店燃气工程招标文件4.质量保修完成后，由发包人组织验收五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包方原因造成质量问题一切由承包方负责，并承担费用。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真开户银行：传真开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：46安全生产协议书为在嘉兴湖畔大酒店燃气工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：第一条甲方职责（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各利安全隐患。第二条乙方职责（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、建设部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外：还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（十）乙方必须按照本工程项日特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院大于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，产肃处理相关责任人。第三条违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。本合同份数同主合同，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后生失效。
投标 / 标书制作要点（原创）
本燃气工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。嘉兴市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
