嘉兴市电动交通工具安全能源供给应用示范 停车场光储充工程 停车场充电桩招标公告（嘉兴市经慧新能源有限公司2025）
[正在投标]电动交通工具安全能源供给应用示范项目﹣嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩项目
[正在投标]电动交通工具安全能源供给应用示范项目﹣嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩项目
电动交通工具安全能源供给应用示范项目﹣嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩项目信息发布表
发布时间
2025年 9月8日
信 息 类 别
施工招标
交 易 方 式
公开招标
工 程 名 称
电动交通工具安全能源供给应用示范项目﹣嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩项目
建设单位（盖章）
嘉兴市经慧新能源有限公司
招标代理机构（盖章）
嘉兴经济技术开发区展望工程咨询管理有限公司
总投资
353.169万元
投资性质
财政
招标部分估算价
311.0002万元
工程规模
阳光小学东侧停车场投建720KW充电主机一拖6双枪的充电桩，光伏车棚覆盖西侧整条车位（共19个车位），光伏装机容量预估0.06兆瓦，800KVA的箱变，配两台125kw/261kwh的储能；创业大厦：投建720KW充电主机一拖6双枪的充电桩，普通钢结构车棚覆盖整条车位（共16个车位），道闸，800KVA的箱变，配置两台125kw/261kwh的储能。
工程类别
自行判定
工期
60日历天内完工并投入使用
工程地点
嘉北街道阳光？学东侧停？场；城南路1369号
质量要求
合格
联 系 人
孙先生/薛先生
联系电话
0573-83677762/15857363006
联 系 地 址
嘉兴市展望路 1号经投大厦 B幢 11楼
企业资质要求
（1）具有电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，且同时具备中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证五级及以上（如为新换证则为三级及以上）（注：省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案 ”手续）。（2）投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信主体名单；（3）投标人“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果为“合格”（提供投标人（招标公告发布之日至投标截止日之间任意一个周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。动态核查结果资质类别及等级与招标要求相一致，中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可资质不涉及动态核查）；（4）本项目不接受联合体投标。
项目负责人要求
具有机电工程二级注册建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。
投标文件递交地点
本次开标采用“不见面开标”方式。各投标人必须在投标截止时间前在嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）上传已签章和加密过的投标文件（CA锁加密）。至投标截止时间止，各投标人需在开始解密后的10钟内，在嘉兴禾采联综合采购服务平台“不见面开标大厅”进行投标文件解密。请各投标人于开标规定时间提前进入开标大厅并准时进行相关解密操作，若未在规定时间内进行解密，按无效标处理。
投标截止日期和时间
2025年 9 月15日 9 时 15 分
开标时间
2025年 9 月 15 日9 时 15分
招投标管理机构(盖章)
嘉兴经济技术开发区经济发展部
其他
有意向参加本项目的投标的投标人，均可及时登入嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）或嘉兴经济技术开发区招投标中心.禾采联（https://hcl.jxcqgs.cn/jk/）下载招标文件，并根据招标文件的规定按时提交投标文件，若有疑问请按招标文件提交，招标人将在规定的时间内统一答复。
投标保证金
/
附件：
招标文件正文.pdf
电动交通工具安全能源供给应用示范项目﹣嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩项目招标文件招标单位：嘉兴市经慧新能源有限公司代理单位：嘉兴经济技术开发区展望工程咨询管理有限公司主管部门：嘉兴经济技术开发区经济发展部二〇二五年九月电子交易注意事项现将相关注意事项告知如下：1.招标代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加，直至评审结束。2.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现前款规定情形，不影响招标公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响招标公平、公正性的，应当重新招标。3.评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会可以通过电子邮件、传真、电话、微信、QQ、电子交易平台等形式询标。投标人需在半小时内提交澄清说明或补正，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。4.请供应商在开标前提前登录嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）—“不见面开标”，登录成功后，参与线上开标流程，完成在线解密。本项目解密时长为10分钟，如未在规定时间内完成解密的，责任由供应商自负。5、请各投标人在系统上填写报价、工期/服务期、质量目标等实质性条款时务必与电子投标文件投标函中的相关内容一致。注：相关制作软件及操作手册请在嘉兴禾采联综合采购服务平台首页办事指南及下载中心自行下载目录第一章招标公告第二章投标须知投标须知前附表一、总则二、招标文件三、投标报价四、投标文件的编制五、投标文件的递交六、开标七、评标八、授予合同第三章合同主要协议条款第四章技术规范及图纸第五章评标办法第六章投标文件（附件及附表）第一章招标公告根据招标投标法等相关法律规定，嘉兴经济技术开发区展望工程咨询管理有限公司受嘉兴市经慧新能源有限公司委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：一、招标方式：公开招标二、招标项目：电动交通工具安全能源供给应用示范项目﹣嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩项目三、招标内容及需求本项目建设规模：阳光小学东侧停车场投建720KW充电主机一拖6双枪的充电桩，光伏车棚覆盖西侧整条车位（共19个车位），光伏装机容量预估0.06兆瓦，800KVA的箱变，配两台125kw/261kwh的储能；创业大厦：投建720KW充电主机一拖6双枪的充电桩，普通钢结构车棚覆盖整条车位（共16个车位），道闸，800KVA的箱变，配置两台125kw/261kwh的储能。招标范围：嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩施工建设。工期要求：60日历天内完工并投入使用质量要求：合格招标估算价：311.0002万元。四、合格投标人的资格要求1、投标单位资质要求：（1）具有电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，且同时具备中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证五级及以上（如为新换证则为三级及以上）（注：省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续）。（2）投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信主体名单；（3）投标人“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果为“合格”（提供投标人（招标公告发布之日至投标截止日之间任意一个周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。动态核查结果资质类别及等级与招标要求相一致，中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可资质不涉及动态核查）；（4）本项目不接受联合体投标。2.项目负责人要求：具有机电工程二级注册建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。五、招标文件获取方式（一）招标文件获取时间：2025年9月8日---2025年9月15日9时15分（工作时间）。（二）获取招标文件方式：本项目招标文件实行“嘉兴禾采联综合采购服务平台”在线获取，不提供招标文件纸质版，请登陆嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）或嘉兴经济技术开发区招投标中心•禾采联（https://hcl.jxcqgs.cn/jk/）—“投标人登录”，免费注册完成后，下载获取后缀名为“.JXCQZF”的发包文件等。注册咨询、技术服务电话：0573-82816090。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在嘉兴禾采联综合采购服务平台系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自担。六、投标保证金：无七、投标截止时间、开标时间和地点（一）投标文件递交截止时间：2025年9月15日9时15分整。（二）开标时间：同投标文件递交截止时间。（三）投标文件递交地址：请登陆嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）—“投标人登录”，在投标截止日期前上传投标文件，提示上传成功即完成投标。本项目通过嘉兴禾采联综合采购服务平台投标制作软件编制并加密投标文件，投标人未按规定加密的投标文件，嘉兴禾采联综合采购服务平台将予以拒收。（四）开标地址：本次采用远程不见面开标，请投标人在开标前提前登陆嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）—“不见面开标”，登陆成功后，参与线上开标流程，完成在线解密。本项目解密时长为10分钟，如未在规定时间内完成解密的，责任由投标人自负。注：相关制作软件及操作手册请在嘉兴禾采联综合采购服务平台首页办事指南及下载中心自行下载。八、投标注意事项远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅（http://www.jxcqgs.cn/BidOpening/bidhall/default/login），无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、投标人在线提问、招标人在线回复等操作。CA锁和嘉兴市公共资源交易系统通用。九、业务咨询：1、招标人：嘉兴市经慧新能源有限公司地址：嘉兴市展望路1号经投大厦联系人：毛经理联系电话：157268152862、招标代理：嘉兴经济技术开发区展望工程咨询管理有限公司地址：嘉兴市展望路1号经投大厦B幢11F联系人：孙先生/薛先生联系电话：0573-83677762/15857363006嘉兴市经慧新能源有限公司嘉兴经济技术开发区展望工程咨询管理有限公司日期：2025年9月8日第二章投标须知投标须知前附表序号主要内容1工程综合说明工程名称：电动交通工具安全能源供给应用示范项目﹣嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩项目建设地点：嘉北街道阳光⼩学东侧停⻋场；城南路1369号。建设规模：阳光小学东侧停车场投建720KW充电主机一拖6双枪的充电桩，光伏车棚覆盖西侧整条车位（共19个车位），光伏装机容量预估0.06兆瓦，800KVA的箱变，配两台125kw/261kwh的储能；创业大厦：投建720KW充电主机一拖6双枪的充电桩，普通钢结构车棚覆盖整条车位（共16个车位），道闸，800KVA的箱变，配置两台125kw/261kwh的储能。承包方式：包工包料要求质量标准：合格。要求工期：60日历天内完工并投入使用取费类别：自行判别招标范围：嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩施工建设2建设资金来源：财政3投标人资质要求：（1）具有电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，且同时具备中华人民共和国承装(修、试)电力设施许可证五级及以上（如为新换证则为三级及以上）（注：省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续）；（2）投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信主体名单；（3）投标人“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果为“合格”（提供投标人（招标公告发布之日至投标截止日之间任意一个周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。动态核查结果资质类别及等级与招标要求相一致，中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可资质不涉及动态核查）；（4）本项目不接受联合体投标。项目经理资质要求：具有机电工程二级注册建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。（注：一级建造师电子注册证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文件的规定（即提供的电子证书具有本人手写签名，且在使用有效期内的有效电子证书。）4投标保证金：无5标前会议及现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，各投标人可根据自身需要，自行踏勘现场，若对招标文件、工程量清单等有疑问，请于2025年9月12日17:00时前以投标人的账号登录嘉兴禾采联综合采购服务平台并将疑义以电子文档形式上传，招标人将于投标截止时间前3天在嘉兴禾采联综合采购服务平台上统一予以答复，请各投标人自行关注并自行下载，招标人不再一一通知，否则后果自负。6投标文件份数：投标人须在嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）上传已签章和加密过的投标文件（CA锁加密），无须提交纸质投标文件、电子光盘，中标人须在中标后制作四套（正本一份，副本三份）与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（带有电子签章的系统打印版）及一份电子文档（光盘或U盘），交于招标人或招标代理。7投标截止日期和时间：2025年9月15日9时15分投标文件的递交：本次开标采用“不见面开标”方式。各投标人必须在投标截止时间前在嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）上传已签章和加密过的投标文件（CA锁加密）。至投标截止时间止，各投标人需在开始解密后的10钟内，在嘉兴禾采联综合采购服务平台“不见面开标大厅”进行投标文件解密。请各投标人于开标规定时间提前进入开标大厅并准时进行相关解密操作，若未在规定时间内进行解密，按无效标处理。8开标时间：2025年9月15日9：15时（北京时间）地点：嘉兴市展望路1号经投大厦主楼303会议室，投标人仅需在“不见面开标大厅”观看直播，不必到场。9评标标准及方法：综合评估法10投标有效期：60日历天11履约保证金数额为：签约合同价的2%缴纳形式：网银、电汇或转账或工程保函（工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）12本工程招标人设置招标控制价为人民币（大写）：叁佰壹拾壹万零贰元整（小写：3110002元），凡高于招标控制价的投标报价为无效报价，其投标文件将不予评审。13为防止投标人恶性竞争、低价抢标，确保建设工程中标价的合理性，根据“2025年下半年嘉兴市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包拟招标项目中标价格市场水平和风险警戒值”规定，本工程招标风险警戒值按其他项目（机电安装项目）中值计取中标价格市场水平（下浮率）后，最终招标风险警戒值明确为19%（不含），该投标报价不得列入F值计算基数，也不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的基数计入评标基准价。14招标文件第三章合同主要协议条款部分应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。15特别说明：1、如发现招标文件及其评标办法中存在歧视性不公正条款或违法、违规等内容时，请在投标截止日前同时向招标人、招标代理机构、招投标管理部门书面反映，逾期不得再对招标文件15的条款提出质疑。2、投标人在投标过程中有弄虚作假行为的后果自负。3、招标人和中标人的交易服务收费依据嘉发改物〔2018〕329号文件《关于规范嘉兴市公共资源交易服务收费的通知》执行。16本招标文件的最终解释权属招标人。第3页一、总则（一）工程说明本工程说明详见前附表。（二）招标范围阳光小学东侧停车场投建720KW充电主机一拖6双枪的充电桩，光伏车棚覆盖西侧整条车位（共19个车位），光伏装机容量预估0.06兆瓦，800KVA的箱变，配两台125kw/261kwh的储能；创业大厦：投建720KW充电主机一拖6双枪的充电桩，普通钢结构车棚覆盖整条车位（共16个车位），道闸，800KVA的箱变，配置两台125kw/261kwh的储能。（具体详见招标人提供的施工图纸和招标工程量清单）。（三）招标方式本工程按照嘉兴市建设工程招标投标管理的有关规定，已办理招标申请，并经嘉兴经济技术开发区经济发展部备案，采用公开招标的方式。（四）资金来源建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。（五）投标资格1、本工程采用资格后审的审查方法确定投标人。参加投标人应具有符合本工程要求的资质和具备投标条件。2、合格投标人的资格条件：详见招标文件评标办法及资格后审资料要求--（附表2）、（附表3）、（附表4）。3、若投标人在投标时存在重大事项变化，则应随其投标文件一起提交变化的资料（包括新完成的类似本招标工作的工程情况，新承接的工程、财务状况的变化以及新发生的诉讼案件等）。4、在合同签定前，业主有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。（六）投标费用投标人应承担其参加本招标活动，包括编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。（七）签订合同中标人在接到中标通知书起7天内与建设单位签订合同，在规定期限内拒签合同者，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人即可直接扣罚投标保证金，同时取消该单位的中标权，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。二、招标文件（一）招标文件组成1、招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、技术规范、施工图纸、招标工程量清第4页单、投标书及投标书附录、报价表、辅助资料表等组成。2、投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。（二）招标文件解释投标人在收到招标文件后，对招标文件有任何疑问，请于“投标须知前附表”规定时间和方式提交。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间3天前给予澄清和回复；澄清、修改、补充的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间前，以上述相同的形式发布。投标人应自行关注相关网站并下载，否则后果自负澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。（三）招标文件修改1、招标文件发出后，在投标截止日期3天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。2、招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。3、当招标文件、招标文件澄清纪要、修改、补充通知内容互相矛盾时，以最后发出的文件为准。4、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。三、投标报价（一）投标报价1、投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。2、投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。3、工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。4、合同的施工地点为前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、利润、规费、税金、风险费等所有费用。5、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的不可预见情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。6、本工程报价采用综合单价固定方式进行编制。本工程计价方式采用“国标清单计价”，报价编制按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙第5页江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）等及省市其它有关的计价规定，自行竞争报价。税金按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）和《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发【2019】92号文件等有关规定的一般计税方法的税率计取，税金费率为9%。规费按《关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅版）的通知>的通知》（嘉建办[2019]34号文）执行，投标人报价时可根据自身项目缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率的30%。安全文明施工基本费按市区工程计取，为必须计算的措施项目，安全文明施工基本费报价按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）取费规定（不得低于下限值）和《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号文）文件的规定。人工工日单价可参照2018版定额人工单价及近期《嘉兴造价管理》，材料价格可参考近期《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》（正刊）信息价及浙建建发[2019]92号文件规定，机械费按照《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及浙建建发[2019]92号文件规定，结算时单价均不作调整。7、工程量清单中只描述了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的主要工作内容（当清单说明与图纸有矛盾或图纸未注明时，以清单说明为准；当清单未注明时，以图纸为准），但投标人填报的综合单价应是包含了分项工程计量范围内的所有工作内容的价格，无论工程量清单或图纸有无明确列项或表示，只要是为完成该分项工程所需要做的工作和为了满足该分项工程的完整性所需要做的工作，均视为该分项工程所包含的内容。投标人在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸（若有）和现场勘察情况进行报价。8、投标时投标人不得擅自调整分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量，否则按不响应招标文件处理。结算时分部分项工程量按实计算，综合单价不变。9、投标人应根据投标须知、工程量清单、施工图纸、招标答疑、技术规范、合同条款及本省2018版计价依据自行确定并计算施工技术措施费（工程量清单中列明的技术措施项目必须报价，不可漏项，投标人可根据本单位施工方案自行扩展技术措施项目计入此次报价）。施工技术措施费、组织措施费用为一次性包干费用，结算时不随工程量的调整而调整，投标人应自行考虑各种风险因素。10、施工现场要求场地整洁，并满足环卫部门要求。建筑垃圾、废弃物等应及时清运，堆放场地投标人自行考虑解决措施，发包方不提供多余土方、废料的堆放及处理场地，运输路线、运距（包含二次搬运）由投标人勘察现场后自行确定，报价时综合考虑，结算时不增加费用。多余第6页土方堆放位置须按规定进行审批，若发现未经审批违法堆放现象，招标人有权暂停发放工程款，待整改完成后再行发放，同时扣罚本合同价款的2%的工程款作为罚金，一切后果由施工单位承担。11、施工期间的用水、用电、电讯线路、材料堆放场地、临时设施搭设、临时便道等由施工方自行解决，所需费用（包括用水、用电涨价风险因素）投标报价时自行综合考虑，结算时不增加费用。12、本工程的材料、设备、配件由承包人负责采购，其质量必须符合设计和施工规范要求并经监理、业主确认。招标文件中设备、材料如招标人提供推荐品牌的，投标人在投标报价时无需明确所选品牌，但应结合推荐的品牌综合考虑投标报价。施工单位中标后在招标人推荐的品牌范围内确定所选品牌并上报招标人（若承包人不在推荐品牌范围内选择的，则所选品牌质量需等于或高于招标人推荐品牌的质量，价格不作调整），经招标人同意后进行采购，结算价格按投标单价不作调整，上述风险因素由投标人在投标报价时综合考虑。施工过程中业主要求调整品牌、规格、型号、系列、质量等级等情况的仅对采购材料调整差价和相应的税金。本项目施工过程中若涉及到材料设备开模费的，投标报价时自行综合考虑，结算时不增加费用。材料品牌选用表材料名称选用品牌备注充电桩品牌特来电、公牛、绿能、海汇德、智充质保要求5年，产品险不低于二年摄像头品牌海康、大华、宇视质保要求3年，产品险不低于一年储能品牌阳光、华为、固德威、领储宇能、晶科质保要求5年，产品险不低于二年组件晶科、晶澳、隆基逆变器华为、阿特斯、锦浪铜芯电缆正泰、立洲、晨光、起帆13、充电桩、储能等设备无偿连接到甲方指定平台，若产生费用由中标方承担。14、施工过程中，施工范围要求作安全隔离处理，现场施工作业人员要求穿带反光安全工作服，相关费用投标报价时自行综合考虑在组织措施费内，结算时不增加费用。15、施工过程中应注意对各类公用管线（包括：自来水管、污水管、雨水管、井盖、电力管线、电信管线、有线电视管线、燃气等其他埋地管道、管线）及其配套设施的保护，如有损坏，第7页由承包人负责赔偿，管线的保护措施按相关管线部门的要求，投标人须自行现场查勘后在投标报价时自行综合考虑，结算时不增加费用。16、施工时须做好施工区域隔离措施，保证人身及财产安全，相关费用投标报价时自行综合考虑在安全文明措施费报价中，结算时不增加费用。17、施工过程中应注意对停车场内已有设施、设备的保护，如有损坏，应负责恢复原样或照价赔偿，风险包干。18、若施工过程中遇到与其他项目需交叉施工的，由施工方自行协调处理，投标报价时自行综合考虑该因素，结算时不增加费用。19、凡施工过程中涉及需要坐标点、水准点定位的，投标人在投标报价时自行综合考虑，结算时不增加费用。20、本工程应充分考虑施工进出场、大型机械进出场的措施费用和安全防护费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等，计入措施费用中，结算时不增加费用。22、交工之前的涉及办理单独电表、通电、送电等电力对外联络办理的事项由承包人全权负责，相关费用投标报价时自行综合考虑，结算时不增加费用。22、中标人应在公示期结束后按嘉发改物〔2018〕329号规定缴纳工程建设项目交易服务费。（二）投标货币投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。四、投标文件的编制（一）投标文件的组成1、投标文件制作：投标人根据下载的招标文件编制投标文件，投标文件编制时应按照招标文件中要求内容编制，并将编制完成已签章加密的投标文件电子版本上传至嘉兴禾采联综合采购服务平台。2、投标文件内容：投标人必须把委托书、投标函、商务报价格式内容及资格后审资料等内容，以及招标文件要求投标人提交的（或投标人认为需要提交的）其他投标资料制作成加密的电子投标文件。3、投标时无须提交纸质投标文件、电子光盘，中标人须在中标后制作四套（正本一份，副本三份）与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（带有电子签章的系统打印版）及一份电子文档（光盘或U盘），交于招标人或招标代理。（二）投标文件格式要求投标人投标文件制作时应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。第8页（三）招标答疑及现场勘察l、招标人不组织招标答疑，投标单位将自行对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。2、投标人在现场勘察后，对本次招标有任何疑问，请于“前附表”规定时间和方式提交，招标人将统一予以答复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标人都将于投标截止时间3天前给予澄清，澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。（四）投标保证金l、本项目不需要缴纳投标保证金（五）投标文件份数和签署投标单位按前附表规定编制并在嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）上传已签章和加密过的投标文件（CA锁加密）。五、投标文件的递交（一）投标文件的加密投标文件应按照招标文件规定制作并签章及加密（CA锁加密），若投标人的投标文件未按招标文件规定进行签章和加密（CA锁加密）的，招标人将不承担与此有关的责任。（二）投标截止期1、投标人递交投标文件按前附表规定的日期、时间和方式，逾期上传的投标文件，招标人拒收。2、招标人可以补充文件的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。（三）投标文件的修改与撤回1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。2、投标人修改已递交投标文件时，应先在交易平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新加密上传已修改的投标文件。第9页六、开标（一）开标1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。投标人仅需在“不见面开标大厅”观看直播，无需到场。2、开标会议在嘉兴经济技术开发区经济发展部的监督下，由招标代理机构组织开标、评标工作。3、开标采用“不见面开标”方式，各投标人必须在投标截止时间前在嘉兴禾采联综合采购服务平台（http://www.jxcqgs.cn/jxcqcg/）上传已签章和加密过的投标文件（CA锁加密）。至投标截止时间止，各投标人需在规定时间内，在嘉兴禾采联综合采购服务平台“不见面开标大厅”进行投标文件解密。请各投标人于开标规定时间提前进入“不见面开标大厅”并准时进行相关解密操作，若未在规定时间内进行解密，按无效标处理。（二）投标文件有下列情况之一的，招标人予以拒收:1、未加密的投标文件；2、未在投标截止时间前完成上传电子投标文件的；3、法律、法规规定的其他情形。（三）投标文件公布当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、修改内容、工期、质量目标等招标人认为适当的其他内容。（四）唱标和记录代理机构将在相关部门的监督下做好开标记录，并签字存档备查。七、评标（一）评标委员会评标委员会由招标人依法组建，由嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标评标专家库中随机抽取评标专家4人和招标人代表1人共5名成员组成，评标工作由评标委员会负责。（二）评标原则应遵循公平、公正、合理、科学的原则。（三）评标办法本工程评标办法采用综合评估法。具体评标办法详见第五章。（四）投标文件澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，在有关部门的监督下，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。第10页（五）投标文件符合性如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之所为具有响应性的投标。（六）评标内容保密开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。八、授予合同（一）中标通知书1、招标人根据嘉兴经济技术开发区经济发展部备案的中标通知书通知中标人，中标人应在接到中标通知后30天内，与招标人按有关法律法规和招标文件签订施工合同。中标人不遵守招标文件和投标书中要约、承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同者，投标保证金不予退还，同时取消该单位的中标权，报嘉兴经济开发区招标投标领导小组办公室后，招标人可确定排名后一名的中标候选人为中标人或重新组织招标。2、中标通知书将成为合同的组成部分。（二）合同签订招标人将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标人签订。第11页第三章合同主要协议条款合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF—2017—0201)的《合同条件》。合同协议条款将由招标人(甲方)与中标人(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。《建设工程施工合同》第一部分合同协议书发包人（全称）：嘉兴市经慧新能源有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电动交通工具安全能源供给应用示范项目﹣嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：电动交通工具安全能源供给应用示范项目﹣嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩项目2.工程地点：嘉北街道阳光⼩学东侧停⻋场；城南路1369号。3.工程立项批准文号：基本信息表（主项目赋码：主赋码：2412-330451-04-01-638395，子项目赋码：2509-330451-04-01-203074）4.资金来源：财政5.工程内容：阳光小学东侧停车场投建720KW充电主机一拖6双枪的充电桩，光伏车棚覆盖西侧整条车位（共19个车位），光伏装机容量预估0.06兆瓦，800KVA的箱变，配两台125kw/261kwh的储能；创业大厦：投建720KW充电主机一拖6双枪的充电桩，普通钢结构车棚覆盖整条车位（共16个车位），道闸，800KVA的箱变，配置两台125kw/261kwh的储能。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩施工建设二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：60日历天内完工并投入使用。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准第12页工程质量符合合格。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与第13页合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在浙江嘉兴签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。十三、合同份数本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执4份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）组织机构代码：（签字或盖章）组织机构代码：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款略，按建设工程施工合同示范文本(GF—2017—0201)。第三部分专用合同条款第14页1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：本项目招标文件、招标补充文件及其他文件等、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：按监理合同；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：用地红线范围内。1.1.3.10临时占地包括：如需，施工单位应自行向相关部门报批，费用由施工单位自行承担。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：国家、省、市建设管理部门发布的规范性文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标第15页函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签订施工合同后7日内；发包人向承包人提供图纸的数量：施工图7套（含今后需要绘制竣工图的4套）；发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：/；承包人提供的文件的期限为：/；承包人提供的文件的数量为：/；承包人提供的文件的形式为：/；发包人审批承包人文件的期限：/。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场；发包人指定的接收人为：现场双方协商确定。承包人接收文件的地点：施工现场；承包人指定的接收人为：现场双方协商确定。监理人接收文件的地点：施工现场；监理人指定的接收人为：现场双方协商确定。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人负责并负责安装人员进出登记、施工人员（包括但不限于农民工）进场打卡监管系统，发包人协助。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场双方协商确定。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权第16页1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整（另有约定的除外）。允许调整合同价格的工程量偏差范围：竣工结算时，结算工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、竣工资料（包括竣工图、设计变更图纸、设计变更联系单、发包人认可的签证单、补充性文件）等按实结算（除明确一次性包干或结算不作调整的项目和费用外），综合单价不变。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：；姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中的签证、付款等事宜。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内及进入施工现场的交通条件由承包人自行解决，费用由承包人自理已包含在投标报价中。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：双方协商确定。发包人是否提供支付担保：双方协商确定。发包人提供支付担保的形式：双方协商确定。3.承包人第17页3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：符合《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2014)及其他规范性文件要求。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后15天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质4套（另需提供全套非加密电子文件1份）。（10）承包人应履行的其他义务：1）每月25日前提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。2）承包人按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工安全保卫工作及夜间施工照明。3）遵守地**府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。4）在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。5）施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。6）施工过程中，道路施工范围要求作安全隔离处理，现场施工作业人员要求穿带反光安全工作服，安排专人清理道路上的抛洒物，费用包含在投标报价组织措施费内。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须按照发包人要求进行考核，每月到第18页施工现场的时间不少于22天，如每月少于22天的按每天3000元罚款，并在下次支付工程款时扣除；如每月少于10天的除按前述扣罚外，发包人有权认为项目经理不称职，可以要求更换项目经理。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：支付10000元违约金。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付每人每次10000元违约金，且发包人有权要求更换项目经理。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：支付每人每次20000元违约金。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求终止合同并要求承包人赔偿相关损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求终止合同并要求承包人赔偿相关损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应通知监理人，并征得发包人书面同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付每人每次10000元违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付每人每次2000元违约金。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本合同工程所有内容均不得分包。主体结构、关键性工作的范围：按发包人要求。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：按通用条款。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，应在签订合同前向发包人至指定账户提交签约合同价的2%作为履约保证金。履约担保的形式可采用电汇、转账支票、银行汇票，也可以工程保函替代，工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单。若履第19页约担保采用工程保函形式的，时限应为工程竣工验收合格后30日止。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按监理合同。关于监理人的监理权限：按监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同。4.2监理人员总监理工程师：姓名：按监理合同；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：按监理合同。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：/。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包第20页方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。承包人在工程开工前应办理好工程的相关手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。第21页7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。承包人每延误一天向发包人支付违约金3000元。工期延误30天以上，每延误一天支付违约金5000元。如果承包人无力采取措施，加快进度，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人承担本合同价5%的违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价5%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）5级以上的地震；（2）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨；（3）风速达到10级以上的强台风。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：另行确定。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：另行确定。第22页施工现场需要配备的试验设备：另行确定。施工现场需要具备的其他试验条件：另行确定。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：（1）当本工程设计需要变更时，应经设计部门、监理单位及建设单位认可并出具工程设计变更联系单。所有未经建设单位认可的工程变更，将被视为施工单位的擅自变更，施工单位将承担全部责任。施工单位无权单独与设计部门联系工程变更事宜。（2）施工中原设计图纸已有设计但未详尽部分，由甲方委托设计单位补充详细图，乙方不得视为设计变更及要求增加施工费用。（3）设计变更数量应有相应书面说明，且由甲方代表签证方属有效，否则不得作为结算计价依据。10.4变更估价、10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中有类似工程项目综合单价的，参照该类似项目的综合单价计算确定：（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；（b）清单项目某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；（3）已标价工程量清单中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或监理人审定后执行；组价原则：根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）等计价依据及定额标准计算；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，无投标报价的材料价格，按照合同工期前80％月份（《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》（正刊）材料平均信息价计算，既无投标报价又无信息价的材料价格按发包人签证价格，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）以及浙江省有关补充规定的计算规定，格式套用投标书格式。第23页10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式：本工程采用单价合同1、单价合同。A.承包人在编制投标书时，应被认为已察看和核查了现场和其周围环境，并已经充分掌握工程现场的地表周围和地下如地下水等情况，并对该处的气象等因素作了充分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内容（考虑到费用和时间实际可能）已经查明：a.现场的地形地貌和特征，包括地表及地下水等情况；b.水文和气候条件；第24页c.实施和完成本合同工程所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；d.进入现场的手段和需要的食宿供应条件；承包方己取得有关可能对投标或报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。B.承包人在编制投标书时，应被认为已考虑了合同执行期间可能存在的其他费用，如市政、市容、环保、交通、治安等。C.工程量允许偏差范围内漏项、少计的工程内容。D.合同执行期内，投标材料和人工价格的市场变化。E.合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工。风险费用的计算方法：投标人在投标时根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。风险范围以外合同价格的调整方法：按第10.4.1款、第11.1款。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：签约合同价的20%。预付款支付期限：合同签订后14天内。预付款扣回的方式：扣回，在第一次工程款支付中扣回（第一期不够的，相应后延）。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：合同签订后7天内。预付款担保的形式为：承包人在合同签订后7天内按规定的格式向发包人提交和预付款对等金额的预付款担保，预付款担保的有效期同为预付款扣完为止，形式为现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及浙江省补充规定等相关计价规范所规定的工程量计算规则计算。12.3.2计量周期第25页关于计量周期的约定：按月支付。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按通用条款。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间如下（按单个停车场的工程进度分别付款）：（1）单个停车场综合性充电场站项目工程量的70%，支付至单个停车场合同价的50%（包括含民工工资）；（2）单个停车场综合性充电场站项目工程竣工验收合格备案完成及正式通电后支付至单个停车场综合性充电场站项目合同价的85%工程款（包括含民工工资）；（3）工程竣工结算审计完成后，付至单个停车场审定价的98.5%；（4）结算审定价的1.5%作为质量保证金，在缺陷责任期满且审计结束后一个月内无息退还保修金。（另：如承包人以工程保函形式提交质量保证金的，承包人在相关单位出的审定报告后申请支付尾款时，需向发包人提交金额为结算审定价的1.5%的工程保函原件，并经确认后支付至工程审定价的100%。专用条款第15.3.1承包人提供质量保证金的方式待签订合同时双方协商。）注：①如设计施工图发生工程内容甩项或大范围调整，则付款合同价基数相应调整后再支付。②工程联系单等增加部分在工程结算审定后一并支付。③承包人承担审价费用的核增减追加费。④发包人收到承包人开具的每期款项的增值税专用发票后支付对应款项。本项目民工工资发放严格按嘉开治欠发[2022]1号《嘉兴经济技术开发区工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则（试行）》、《嘉兴市建设局关于进一步加强我市建筑工地实名制管理的通知》执行。以上每次付款前由承包人上报给监理申请付款，经总监理工程师及发包人核准签字后由发包人支付，各项付款时承包人必须向发包人提供正规的发票，付款汇入承包人指定的账户内。承包人不按规定程序申请付款以及不提供正规发票的，发包人可以延迟支付，且该等延迟不视为发包人违约。第26页12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按同期全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场的LPR利率支付违约金。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照工期延误处理，承包人每延误一天按10000元计取向发包人支付违约金。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车第27页关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：4份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（1）或（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：1.5%的工程款；（2）1.5%的工程款；（3）其他方式：/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2或3种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；第28页（3）其他扣留方式:工程竣工结算时提交质量保证金保函（可采用现金、银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见工程质量保修书（附件3）。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到保修通知后24小时内派人保修。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承担因其违约给承包人延误的工期。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按同期全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场的LPR利率支付违约金。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担因其违约延误的工期。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担因其违约延误的工期。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按通用条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。承包人每延误一天向发包第29页人支付违约金3000元。工期延误30天以上，每延误一天支付违约金5000元。如果承包人无力采取措施，加快进度，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人承担本合同价5%的违约金。（2）施工质量管理违约责任：①日常施工质量管理：发包人（或监理人）日常检查过程中发现承包人未按图施工，造成工程达不到合同中规定的质量要求，发包人（或监理人）可采用口头通知的方式要求承包人进行返工；如返工后仍达不到约定条件的，发包人（或监理人）有权向承包人发出书面整改通知书，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以发包人签署的书面整改通知书为准，每书面通知整改一次，承包人应向发包人支付违约金3000元，若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。未按图施工，但已不具备整改条件，在不影响结构、安全及施工功能的情况下，扣除实际工程量与图纸工程量之间差额部分的金额并要求承包人再支付差额部分同等金额的违约金。②行政主管部门、督查部门例行检查：若行政主管部门、督察部门在例行检查中发现工程存在质量问题，发出整改通知书（或督查通知书），视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，每书面通知整改一次，承包人应向发包人支付违约金6000元；若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。③行政主管部门参与的工程验收：因承包人原因造成工程一次验收未通过，视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金10000元/次；若再次验收未通过的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。④因承包人原因造成工程停工整改，每停工整改一次，承包人应向发包人支付违约金10000元。如累计扣除金额超过全部质量履约保证金或未设置履约保证金，发包人可从工程款中直接扣除超过部分金额。同时发包人有权与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付合同价10%的违约金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。（3）在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政府有关安全生产文明施工的相关规定。如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包方负责。承包方必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报建设行政主管部门及发包人。每书面通知整改一次，处罚承包人5000元人民币；每停工整改一次，处罚承包人1万元人民币。（4）承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如承包人在接到开工令后15日历天内所投入的机械、施工队伍仍不符合投标第30页书的承诺，将视为承包人违约，处罚金为中标价的5%；如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。同时，取消该单位下次投标资格。（5）承包人违反项目管理人员到岗到位约定，项目经理和技术负责人每月在本工地上班时间不足22天，扣除每人每天人民币3000元罚金；施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，扣除每人每天人民币1000元罚金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），并由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。（6）承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，发包人可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失或负面社会影响，每次处以罚款人民币10000元。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人负责按规定办理建设工程一切险、第三者责任险（明确发包人为受益人）及施工人员人身意外伤害保险、其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险，并承担相关保险费用，相关费用已包含在签约合同价中，结算时不作调整。18.3其他保险关于其他保险的约定：根据《浙江省住房和城乡建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）精神，建筑施工领域安全生产责任保险由承包人以项目为单位第31页进行参保，包括从业人员人身伤亡、第三者人身伤亡和第三者财产损失赔偿、事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费用。安全生产责任保险费用纳入企业管理费，签约合同价中已综合考虑该项费用保。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向嘉兴仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件8：履约担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件10：支付担保格式（略）附件11：暂估价一览表（略）第32页附件3：建筑工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对电动交通工具安全能源供给应用示范项目﹣嘉北街道阳光小学东侧停车场光储充工程、嘉兴科技创业服务中心停车场充电桩项目签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同承包范围明确的工作内容。保修金待缺陷责任期届满后一次性退还，不计息。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：充电桩、储能设备质保期不低于5年，摄像头设备质保期不低于3年，其余质量保修期未明确的均为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地第33页建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第34页第四章技术规范及图纸一、现场自然条件（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等）详见施工图及招标人自行现场实地踏勘二、现场施工条件（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整清况、施工用水、电及有关勘探资料等）已具备开工条件。三、本工程采用的技术规范按国家省市有关技术规范执行。四、图纸施工图：全套施工图（电子版）。第35页第五章评标办法第一条：本工程评标办法采用综合评估法。第二条：招标人设置的最高投标限价为人民币叁佰壹拾壹万零贰元整元整（¥3110002元），凡投标报价高于最高投标限价的，按废标处理。第三条：评标中需要投标人对投标文件作澄清、说明或者补正的，评标委员会可要求投标人在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式作出，投标人作书面澄清说明时应由投标人的法定代表人或委托代理人签字，作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件中实质性的内容进行修改。第四条：投标文件的评审一、初步资格审查评标委员会首先对所有投标人进行初步资格审查，投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为初步资格后审未通过予以废除，不再进行后续评审。1、投标报价超过最高投标限价的；2、实行电子评标投标文件雷同性对比，凡投标文件制作机器码（包括网卡MAC地址、硬盘序列号、cpu序列号、主板号、工具标示号等）、文件创建标识码存在任一相同情形的；3、唱标阶段系统显示的报价无法识别的或不能表达确切数值、工期、质量目标不符合招标文件要求的。初步资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进行评审。二、商务报价评分（0～80分）对通过初步资格审查的投标人的计算商务报价得分：商务报价满分为80分，计分办法为：投标报价与评标基准价一致的，得80分，每高于评标基准价1%的，扣0.8分；每低于评标基准价1%的，扣0.4分。评标基准价的计算：评标基准价=通过详细评审后各投标价格的算术平均值×投标价格权重B+招标控制价×（1－下浮动率A）×（1－投标价格权重B）。1、设通过详细评审后各投标价格的算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定下浮率A，分以下四种情况：F的范围下浮动率A的序号与下浮率F各区间的对应值1档2档3档4档5档6档7档8档9档10档11档F≤10%15%15.5%16%16.5%17%17.5%18%18.5%19%19.5%20%10%12.5%13%13.5%14%14.5%15%15.5%16%16.5%17%17.5%15%10%10.5%11%11.5%12%12.5%13%13.5%14%14.5%15%F>20%7.5%8%8.5%9%9.5%10%10.5%11%11.5%12%12.5%2、投标价格权重B的确定：档数1档2档3档4档5档6档7档8档9档10档11档权重B50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%注：①上述下浮率A（A值只抽取一次，四种情况中A1～A11十一档数值均为对应值）和权重B在投标文件解密后由招标人代表（或招标代理工作人员）当场随机抽取。②下浮率处在第一档范围内的投标报价不得列入F值计算基数，也不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的基数计入评标基准价。如所有投标报价均处在下浮率第一档范围内的，导致评标基准价无法计算的，经评标委员会成员表决同意可以否决所有投标。③投标报价低于招标风险警戒值（机电安装项目：19%）时，该投标报价不得列入F值计算基数，也不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的基数计入评标基准价。④评标基准价一经确定在项目的后续评审中不再调整。2、评标委员会按投标人的商务报价得分从高到低进行排名。对有效报价的投标人按商务报价得分由高到低次序排列，取排名前20家（含）以内全部进入评审。若20名后出现同第20名商务分相同的情况，则同分单位一并进入技术标评审。其余投标人投标文件不再进入技术部分评审。三、评标委员会对技术部分进行评审1、技术评审评标委员会对通过初步资格审查及商务得分前20名的投标人的投标文件进行技术评分。序号评审项目最低最高1施工部署及现场施工组织管理机构；2.44.02施工总进度计划及保证措施；劳动力配备计划现场投入主要机械设备、检测仪器；主要材料、构配件供应进度计划；2.44.03主要分部分项施工方法及技术措施；2.44.04安全保证体系及安全文明施工措施要点；2.44.05质量保证体系及控制要点；2.44.0合计12分20分注：每位专家各打其中一条，投标单位技术得分为五位专家技术打分之和（小数点保留一位）。缺项得“0”分。四、综合得分计算并排序前3名中标候选单位总得分=商务报价得分+技术得分(小数点后保留二位小数、四舍五入)第37页（在评审过程中如出现投标人总得分相同的情况，商务报价低者优先，如报价也相同，则依次按照企业资质等级、注册资金、项目经理注册资格证书的高低排序；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则按项目经理取得注册资格证书的时间前后排序）五、中标候选单位投标文件复核对中标候选单位的投标文件进行复核。存在下列情形的，复核不通过：1、资格条件：企业及拟派项目负责人资质不符合招标文件载明的合格投标人的强制性资格条件的要求（附表2）、（附表3）、（附表4）；2、初步审查条件：（1）未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人委托书的；（2）投标文件无投标单位盖章；（3）投标文件即无投标单位负责人签字或盖章，也无投标单位负责人授权的代理人签字或盖章的；（4）投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章的；（5）工期、质量目标、主要技术方案、安全目标未满足招标文件要求的；（6）采用工程量清单招标的项目，工程量报价清单未盖投标单位编制人员相应专业【指注册造价工程师或一级注册造价工程师或二级注册造价工程师】资格章的；委托造价咨询机构编制投标报价的未提供委托编制协议、或未加盖编制人员相应专业资格章（如有）、或未加盖造价咨询单位公章的；同一个编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的；受托的编制人员所在单位同时接受同一项目另一投标人委托的；（7）投标报价存在明显算术错误，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；3.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；4.当各子目的合价累积不等于总价时，应以各子目合价累积计数为准，修正总价。5.在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。6.在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。第38页7.修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限，投标人的投标文件作废标处理。（8）投标文件未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；（9）电子唱标阶段系统显示的相关内容与电子投标文件投标函中的相关内容不一致的；（10）同一份投标文件存在有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；（11）投标文件经评标委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；（12）存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。3、详细评审条件：（1）招标人在工程量清单中提供材料、设备的暂估价的，或设置暂列金额项目，投标文件中暂估价和暂列金额报价与招标文件及招标答疑等补充文件的规定不一致的；（2）未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；（3）工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致，且未注明原因的；（4）采用工程量清单招标项目，投标文件工程量清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量不一致的；（5）投标报价中未按规定计取税金、安全文明施工费、规费的；（6）投标文件工程量清单报价存在算术计算错误等重大偏差累计达到其投标报价总价的1%（含）以上的。复核不通过的，依据综合得分排序依次递补，直到复核通过的中标候选单位达到3家或不存在投标单位可以递补。六、编写评标报告并推荐拟中标候选人复核后需要递补的，不更改之前的商务得分，递补情况须在评标报告中体现。整个评审过程，当有效投标人不足3名时，若评标委员会认为仍具有竞争性，则继续评审。第五条：中标办法评标委员会对投标文件进行评审和比较后提出评标书面报告，推荐总得分最高的前3名的投标人为中标候选人，并标明排列顺序。评标报告由评标委员会全体成员签字，如有保留意见可在评标报告中阐明，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对评审过程中的争议问题在符合有关规定的前提下，按少数服从多数的原则确定。注：在合同签定前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料原件，若发现有不符合招标文件要求或弄虚作假等行为，将取消其中标权，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。有弄虚作假的，经查实，则列入嘉兴经济技术开发区建筑市场不良行为记录。第39页建设单位根据评标结果，中标候选人经公示无异议后，确定综合得分第一名为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。第六条：中标人的最终报价即为中标价，中标价即为合同价。第40页第六章投标文件（附件及附表）1、投标函表一2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书表二3、投标报价详见报价格式投标报价格式【按浙江省建设工程计价规则（2018版）】（1）投标报价封面格式：表10.2.2-5（2）投标报价扉页格式：表10.2.2-6（3）编制说明：表10.2.2-11（4）投标报价：费用表10.2.2-12（5）单位（专业）工程投标报价费用表：表10.2.2-13（6）分部分项工程和施工技术措施项目量清单与计价表：表10.2.2-16（7）综合单价计算表：表10.2.2-17（8）综合单价工料机分析表：表10.2.2-18（9）其他项目清单与计价汇总表：表10.2.2-21（10）暂列金额明细表：表10.2.2-22（11）材料（工程设备）暂估单价及调整表：表10.2.2-23（12）专业工程暂估价（结算价）表：表10.2.2-24（13）计日工报价表：表10.2.2-26（14）总承包服务费报价表：表10.2.2-27（15）主要工日一览表：表10.2.2-29（16）发包人提供材料和设备一览表：表10.2.2-30（17）主要材料和工程设备一览表：表10.2.2-31（18）主要机械台班一览表：表10.2.2-324、资格后审资料（1）投标人基本情况表(附表1)（2）强制性资格条件—企业资质要求表(附表2)（3）强制性资格条件—主要施工管理人员资格要求表(附表3)（4）无限制投标情形承诺书及技术承诺函（附表4）第41页表一法定代表人身份证明书单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。附法定代表人身份证正面复印件粘贴处法定代表人身份证背面复印件粘贴处特此证明。投标人：（单位盖章）日期：年月日第42页授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）在年月日至年月日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。代理人无权转委托。特此委托。附代理人身份证正面复印件粘贴处代理人身份证背面复印件粘贴处投标人：（单位盖章）法定代表人：（单位盖章）日期：年月日第43页表二投标函（招标人名称）：我方已全面阅读和研究了工程施工招标文件和招标补充文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的工程全部内容进行投标。总投标价人民币（大写）元（RMB￥元）（保留到人民币元整），工期为60日历天内完工并投入使用，质量目标为合格，项目经理。我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起30天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。本投标书自递交你方起60天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。联系地址：邮编：联系人：电话：开户银行：账号：投标人（公章）：法定代表或授权代表（签字或盖章）：第44页
投标 / 标书制作要点（原创）
本电动交通工具安全能源供给应用示范 停车场光储充工程 停车场充电桩涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。嘉兴市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
