江苏省人行桥改造工程施工 人行桥改造工程招标公告（江苏省南通市海门区余东镇庄烈村村民委员会2025）
南通市海门区余东镇庄烈村19组人行桥改造工程
招标公告（资格后审 电子招标）
南通市海门区余东镇庄烈村19组人行桥改造工程已经批准建设，工程资金来源为村积累，且已落实，拟通过招标（资格后审）方式确定施工单位。现将有关事项公告如下：
一、工程概况：
1、工程地点：南通市海门区余东镇庄烈村；
2、工程内容：详见本工程固化清单和图纸；
3、工程规模：约69444.70元
4、工程质量：合格
5、计划工期：50日历天
二、标段划分：
标段 划分内容
招标控制价 (元)
申请人 资质类别及等级
项目负责人 等 级
南通市海门区余东镇庄烈村19组人行桥改造工程
69444.70
公路工程施工总承包叁级及以上
公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格
三、投标单位应当具备的资格条件：
3.1本次招标要求投标人须具备公路工程施工总承包叁级及以上，并具有有效的安全生产许可证。投标人拟派项目经理具备公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有省级及以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）。
3.2投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态。
3.3以下条件属于资格审查的必要合格条件：
1、具有独立法人资格，并具有订立合同的能力；
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；
4、企业的资质类别、等级满足招标公告要求；
5、企业具备安全生产条件，取得安全生产许可证；
6、资格审查申请书中的所有内容没有失实或者弄虚作假；
7、拟派项目负责人资质类别、等级满足招标公告要求；
8、拟派项目负责人、委托人（如有）为投标企业正式人员，不得兼职。
9、用CA证书网上报名，报名后才能下载招标文件（含固化清单）、图纸、招标控制价、招标文件澄清等内容。
办理CA证书具体详见南通市公共资源交易网-首页-办事指南-下载专区 “南通市公共资源交易中心信息化系统数字CA证书办理指南”。
3.4本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。
3.5各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 （具体数量）个标段投标，但最多允许中标 1 （具体数量）个标段。
四、招标文件等获取方式：
4.1本工程投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘。凡有意参加投标者需要网上报名，请在投标截止前登录新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区，凭企业CA证书报名，报名后在会员系统中直接下载招标文件。
备注：已经在南通市公共资源交易平台-海门分中心注册的投标人，直接登录新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区进行报名，未注册的投标单位请访问新点电子交易平台进行注册，并按照《关于做好南通市公共资源交易主体信息库申报的通知》要求提交后进行网上报名。
五、投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年09月23日09时30分，文本投标文件递交地点为用CA证书网上报名，报名后才能下载招标文件，电子投标文件递交的信息系统为新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
六、评标办法: 价格单因素评标办法（合理低价）
评标程序：若投标单位数量大于或等于30家时，则随机抽取入围投标单位20家进行资格条件评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。
（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。
（二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。
（三）对投标报价进行评分，评分采用百分制，得分采用四舍五入法保留两位小数。
（四）投标报价（100分）
（1）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价为有效报价（投标报价高于招标控制价的作无效标处理），低于成本价的除外。
（2）确定评标基准价：以有效投标文件的投标报价算术平均值为A（当有效投标文件的投标报价不满7家时，A为所有有效投标报价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为7家或7家以上时，A为有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为14家或14家以上时，A为所有有效投标报价中去掉二个最高价和二个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为21家或21家以上时，A为所有有效投标报价中去掉三个最高价和三个最低价的算术平均值；以此类推）。
则:评标基准价 =A×K
K的取值范围为96%、97%、98%；K值在开标前由招标人代表随机抽取确定。
商务标开启后，投标人或其他利益关系人可以对投标人的投标资格条件提出异议，但评标基准价的确定不受该异议的影响。
（3）计算投标报价得分：
①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分；
②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。
注：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；但评标过程中的计算错误可作调整；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。
评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1-3名合格的中标候选人，经评委评审得分最高的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，由抽签确定第一中标候选人。确定第二、第三中标候选人的方法同理。
注：中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格或放弃中标资格的，招标人将重新组织招标。
本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。
七、发布公告的媒介：
本次招标公告发布在新点电子交易平台上。
八、其他事项：
8.1本工程采用远程不见面交易的模式，具体详见招标文件。
8.2未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。
8.3招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
招标人：
江苏省南通市海门区余东镇庄烈村村民委员会
代理机构：
江苏本源工程项目管理有限公司
地 址：
南通市海门区余东镇庄烈村
地 址：
海门区富江路1055号24号楼301室
联系人：
陈先生
联 系 人：
黄女士
电 话：
13656271868
电 话：
13306282311
九、联系方式：
附件：
南通市海门区余东镇庄烈村19组人行桥改造工程（电子）.doc
南通市海门区余东镇庄烈村19组人行桥改造工程（资格后审电子招标）招标文件(工程量清单计价)标段编号：JSJY1110002038592001001招标人：江苏省南通市海门区余东镇庄烈村村民委员会招标代理机构：江苏本源工程项目管理有限公司日期：2025年09月10日第1章投标人须知及投标人须知前附表1、投标人须知前附表项号条款号内 容说 明 与 要 求11.1工程名称南通市海门区余东镇庄烈村19组人行桥改造工程21.1建设地点南通市海门区余东镇庄烈村31.1建设规模投资额约69444.70元。41.1承包方式包工包料51.1质量标准合格61.1工期要求总工期：50日历天71.1资金来源村积累81.2招标范围详见本工程固化清单和图纸916工程报价方式全费用固定单价报价1012投标和投标保证金有效期45日历天(从投标截止之日算起)1113.1投标保证金投标保证金为人民币1300元（采用银行汇票方式，其他方式一律无效）。1214.1踏勘现场自行踏勘 1318.4招标控制价公布时间与招标文件同时发布1420.1投标文件份数本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，领取中标通知书时需提供三份使用CA系统打印出来的完整的投标文件交招标代理机构（其中，正本壹份，副本贰份）1521投标文件递交地点及截止时间截止时间：2025年09月23日09时30分电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“新点电子交易平台海门专区”上传。1623开标时间和地点开标时间：同投标截止时间 开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会17参加开标会的投标人代表远程参加开标，无需亲临开标现场1822.2开标程序(1）宣布开标纪律；(2）公布投标人名称；(3）投标人解密其投标文件（第一信封）；(4）招标人（招标代理机构）解密并导入投标文件；(5）投标人解密其投标文件（第二信封）；(6）抽取评标办法及相关系数；(7）开标结束。19解密时间解密截止时间：系统开始解密后30分钟之内。2023.1评标委员会评标委员会构成为单数，具体按照有关规定执行。2134履约保证金中标价的5%，在领取中标通知书前提交至招标人指定账户。2236资格审查方式资格后审。23招标代理人单位名称：江苏本源工程项目管理有限公司 地 址：海门区富江路1055号24号楼301室联 系 人：黄女士电话：13306282311因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。3、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，开标当日，投标人可自行选择是否抵达开标现场，不抵达开标现场的可在任意地点通过网上开标大厅(http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)，进入登录页面，通过CA登录与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。4、投标文件递交截止时间前，招标人提前网上开标大厅(http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)，进入登录页面，通过CA登录找到“网上开标”模块，根据操作手册执行。5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（招标人补充的其他内容见附件1），投标人解密限定在开始解密30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。6、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。7、为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。注：国泰新点400客服电话：4009280095-5，手机：18862609683（吴工）二、投标人须知(一)总则1.项目概况1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标，现采用招标方式，择优选定施工单位。1.2本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项—第7项。1.3招标范围：见本须知前附表第8项。1.4现场条件(1)施工现场拆迁及平整情况：已具备施工条件。(2)施工用水、电：由投标人自行考虑，工程结算时不作调整。(3)场内外道路：施工便道由投标人自行考虑，工程结算时不作调整。(4)招标人提供的现场办公条件：招标人不提供现场办公条件，均由投标人自行考虑，工程结算时不作调整，并承担费用。说明：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。2.投标人资格要求2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格，具备公路工程施工总承包叁级及以上，并具有有效的安全生产许可证。2.2投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态。2.3参加投标的项目负责人必须具备公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。2.4参加投标的项目负责人必须具备省级及以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）。2.5本工程不接受联合体投标。2.6参加投标的施工单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见第八章投标单位资格后审须知）2.7投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人；（5）为本招标项目提供招标代理服务的；（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；2.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。3.投标费用3.1投标人在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区下载投标文件。3.2投标人在投标报价时应将本工程的招标代理费考虑在投标报价中，本工程招标代理费用（招标代理服务费=现行规定收费标准×60%，现行规定收费标准以中标价为计算基数，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）之规定计算所得的招标代理服务费），小于2000元的按2000元收取。中标人在领取中标通知书前交招标代理机构。3.3投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。(二)招标文件4.招标文件的组成4.1本招标文件包括：招标公告第1章、投标人须知及投标人须知前附表第2章、评标办法第3章、合同条款及格式；第4章、工程量清单；第5章、图纸、技术资料及附件第6章、工程建设标准第7章、投标文件格式；第8章、投标单位资格后审须知4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价等)全部在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区下载，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。5.招标文件的澄清5.1投标人在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间7日前在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区提出并电话联系招标代理公司，招标人予以解答，解答的内容报南通市海门区余东镇公共资源交易中心备案后于投标截止时间5日前在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区中发布。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足5天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。6.招标文件的修改6.1投标截止时间5日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。但如修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式报南通市海门区余东镇公共资源交易中心备案后在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区中发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。6.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。(三)投标文件7.投标人应认真应阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。8.投标文件均为电子形式在投标系统上传，包括下列8.1、8.2条内容，其中商务标包括以下8.1条，资格审查文件包括以下8.2条；8.1商务标(1)投标函；(2)法定代表人身份证明书；(3)授权委托书；(4)已标价的工程量清单；(5)计划投入的主要施工机械设备表；(6)主要施工管理人员表（请如实填报，作为标后管理跟踪检查的主要依据之一）；8.2资格审查文件（1）资格审查申请书（包括附表1）；（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）。9.招标文件第七章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。10.电子投标文件应使用“新点电子交易平台”可接受的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至“新点电子交易平台”中。11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处增加投标人法定代表人或其委托代理人的签字。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）12.投标有效期投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。13.投标保证金13.1投标人投标时须缴纳投标须知前附表规定的投标保证金。投标保证金必须为银行汇票，其他方式一律无效，各投标单位必须以自身名义的基本账户汇出，投标单位的投标保证金银行汇票扫描件上传至投标材料中（帐户名：江苏省南通市海门区余东镇庄烈村村民委员会，开户行：中国建设银行余东支行，帐号：32050164755200000250）13.2中标单位提供的履约担保金额为中标价的5%，办理中标通知书前提交至招标人账户，合同履约结束后全额退还。13.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：(1)投标文件中有虚假材料；(2)投标人在投标有效期内撤回其投标文件(3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金；(4)中标人无正当理由拒绝签订合同；(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。14.踏勘现场14.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。（四）投标报价15.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。16.投标报价方式16.1本工程项目采用全费用固定单价报价方式。包含但不限于工程费用、材料费、人工费、机械费、运输费、装卸费、安装调试费、管理费、利润、安全文明施工费、其他措施费、各类保险费、规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险及政策性调整因素。17.投标报价计价方式17.1按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰工程计价定额(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。18.招标控制价18.1全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价。投标人的投标报价低于成本或高于招标控制价的，招标人应予拒绝。18.2工程量清单及招标控制价编制依据（1）《公路工程标准施工招标文件》（2018版）；（2）《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；（3）《公路工程机械台班费用定额》JTG/T3833-2018；（4）《公路工程基本建设项目概预算编制办法》JTG3830-2018；（5）中华人民共和国交通运输部第86号文及26号文；（6）【省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定】的通知苏交建〔2019〕22号等；（7）人工单价按128.17元/工日，机械人工费单价为128.17元/工日；（8）材料单价采用海门区工程造价信息2025年第7期（除税价）；缺失部分采用南通市建设工程造价信息材料价，仍缺失的材料采用江苏省交通运输厅最新发布的材料价格、周边地区材料价或市场询价计入。18.3招标控制价文件组成：招标控制价通知书等。18.4本工程招标控制价大写：陆万玖仟肆佰肆拾肆元柒角整,小写：¥69444.70元。18.5招标控制价异议处理投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应于投标截止时间5日前以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出，经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价于投标截止时间2日前发放给所有获取招标文件的投标人。19投标报价编制要求19.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。19.2下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为相关费用列入投标报价，工程结算时不作调整：（1）施工所需水、电费用及临时水电接入、设施配套及设备费用，包括正式通电通水后、移交前的用电、用水费用由投标人承担，相关费用列入报价。(2)仓库、办公室及为招标人临时搭建的办公用房及各专业临时办公用房等临时设施费用由投标单位承担，相关费用列入报价。(3)本工程所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用；(4)施工临时（包括建筑用地以外的）用地、道路、便道、绿化修建费用及拆除、恢复原样费用；(5)本工程施工过程中降水、排水等费用。(6)各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用。(7)现场垃圾清运费及环境保护费用。(8)现场的安全防护费用。(9)进出现场车辆的自动冲洗设施，设备及有关费用。(10)成品保护。19.3本工程所用的材料（除甲供材外）均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经招标人及监理认可。材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。19.4投标人应自行踏勘现场，充分了解现场任何影响承包价之情况，根据现场情况考虑相应的施工方案，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。19.5投标人应该意识到，本招标工程施工过程中必须服从业主（含监理）管理。因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的管理、配合、协调工作对本工程施工的一定影响，在本次报价中考虑相关费用，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响等作为工期延误和增加赶工费用的理由。19.6其他投标报价编制要求，详见本工程《编制说明》及《工程量清单》。(五)投标文件的递交20.投标文件的密封与标志20.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“新点电子交易平台”递交加密后的电子投标文件。20.2投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。20.3逾期上传投标文件的，招标人不予受理。20.4通过“新点电子交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密（具体操作详见“南通市公共资源交易电子交易平台投标文件制作软件操作手册”和“南通市公共资源交易电子交易平台建设工程项目响应方业务操作手册”），未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。21.投标文件的修改与撤回在本章第20.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。(六)开标、资格审查、评标、定标22.开标22.1开标时间、地点22.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；22.2开标程序22.2.1开标程序见投标人须知前附表。22.2.2每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工作（在线解密），解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。22.3特殊情况处理22.3.1因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。22.3.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。23.评标23.1评标委员会23.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。23.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。23.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。23.3评标23.3.1评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审.23.3.2评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。23.3.3.投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）23.3.3.1投标文件中的投标函及其他文件中未加盖投标人的公章；23.3.3.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签字或盖章的；23.3.3.3如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；23.3.3.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；23.3.3.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；23.3.3.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；23.3.3.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；23.3.3.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；23.3.3.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；23.3.3.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；23.3.3.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；23.3.3.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；23.3.3.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；23.3.3.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；23.3.3.15未按招标文件要求提供投标保证金的；23.3.3.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；23.3.3.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；23.3.3.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；23.3.3.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；23.3.3.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；23.3.3.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；23.3.3.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；23.3.3.23不符合招标文件有关暗标的要求；23.3.3.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的。23.3.3.25授权委托书有修改的。23.3.3.26未按招标文件要求编制投标文件的。23.4评标结果公示23.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。23.4.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照第二章中第八条的规定程序向有关行政监督部门投诉。24.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(2)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(3)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。25.投标报价可以四舍五入到“元”。26.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。（七）授予合同27.中标27.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。28.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人在中标通知书发出后30日内不与发包人签订施工合同的，视为自动放弃中标资格。29.中标通知书发出前，中标人应按本须知前附表规定的金额提交履约保证金。30.若中标人不能按本须知条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。31.订立书面合同7日内，招标人必须将合同报南通市海门区余东镇公共资源交易中心备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息以及廉政合同。32.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报相关招标投标行政监督部门备案。（八）关于投标人异议和投诉处理33.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间7日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起5日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。34.投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当当场作出答复，并制作记录。35.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标侯选人公示期间向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议受理单位：江苏本源工程项目管理有限公司异议受理单位通讯地址：海门区富江路1055号24号楼301室异议受理单位联系电话：0513-8123678936.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标投标监管部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。南通市海门区余东镇公共资源交易中心应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的南通市海门区余东镇公共资源交易中心应当予以驳回。投诉受理单位：南通市海门区余东镇公共资源交易中心投诉受理单位通讯地址：南通市海门区余东镇希诺东路100号，余东镇为民服务中心二楼投诉受理单位联系电话：0513-69819150投诉受理单位电子邮箱：815496843@qq.com37.投诉（异议）参照苏建规字（2016）4号文《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》执行。38.投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。（九）招标人补充的其他内容附件1网上开标操作手册-投标人1、电脑环境配置1.1开标电脑软硬件要求1.建议使用Win10操作系统；2.浏览器务必使用IE浏览器，且IE版本在IE11及以上。1.2IE浏览器设置1.2.1兼容性视图设置打开IE浏览器，输入网址：http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login点击“工具”-“兼容性视图设置”选项，在弹出的窗口中点击“添加”按钮，然后关闭窗口，完成兼容性设置操作。http://js.etrading.cn/EpointBidopening/bidopeninghallaction/halllogine登录X文件（F）编辑（E）查看（V）收藏夹（A）工具）帮助（）EpoinE限额开标大厅系统兼容性视图设置×更改兼容性视图设置添加此网站（D）：http://js.etrading.cn/EpointBidopening/bidopenm添加（A）已添加到兼容性视图中的网站（W）：221.226.253.5149.4.5.245epoint.com.cnetrading.cnnantong.gov.cnntcetc.cn统回在兼容性视图中显示Intranet站点（1）回使用Microsoft兼容性列表（U）阅读InternetExplorer隐私声明了解详细信息关闭（C）1.2.2添加安全站点点击浏览器右上方IE设置按钮，选择“Internet选项-安全-受信任站点-站点”然后添加网址。http://222.240.80.75/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login.C搜索0..★湖南省公共资源交易中心e登录X打印（P）文件（F）编辑（E）查看（V）收藏夹（A）工具（T）帮助（H）文件（F）》缩放（Z）（110%）》IEpoint·链接省中心·安全（S）》EpoinE湖南省公共资源交易中心网上开标大厅使用MicrosoftEdge打开（E）ct+Shift+E将站点添加到“应用视图（1）Internet选项？X查看下载（N）Ctrl+J管理加载项（M）常规安全急私内容连接程序高级F12开发人员工具（L）转到已固定的网站（G）选择一个区域以查更改安全设置兼容性视图设置（B）Internet本地Intranet受信任的站点可以添加和删除该区域的网站，该区域中的所有网站都使用区域的安全设置。受信任的站点站点（S）将该网站添加到区域（D）：不会项害你的计算机或文件的网该区过包不会项害你的计算机或文件的网站。222.240.80.75添加（A）该区域中有网站。网站（W）：该区域的安全级别（L）共资海*.95516.comA删除(R）自定义*.95516.net*.unionpay.com自定义设置*.unionpaysecure.com-要更改设置，请单击“自定义级别-要使用推荐的设置，请单击“默认级别”59.231.10.88口对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:)（S口启用保护模式要求重新启动默认级别（D）InternetExplorer（P）自定义级别（C）关闭（C）将所有区域重置为默认级别（R）确定取消应用（A）然后点击“自定义级别”Internet选项？×C常规安全隐私内容连接程序高级选择一个区域以查看或更改安全设置。Internet本地受信任的站受限制的站Intranet点点受信任的站点站点（S）该区域包含你确信不会损害你的计算机或文件的网站。该区域中有网站。该区域的安全级别（L）自定义自定义设置-要更改设置，请单击“自定义级别-要使用推荐的设置，请单击“默认级别”启用保护模式（要求重新启动自定义级别（C）默认级别（D）InternetExplorer）P）将所有区域重置为默认级别（R）确定取消应用（A）在弹出界面中的“Activex控件和插件”全部设置成启用，具体如下所示：安全设置-受信任的站点区域XE设置提示AActiveX控件和插件ActiveX控件自动提示禁用启用对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本*O禁用启用Q提示对未标记为可安全执行脚本白ActiveX控件初始化并执行脚本O禁用启用提示此节点下全部启用二进制文件和脚本行为）管理员认可O禁用启用7702HA1-P.*在重新启动你的计算机后生效重置自定义设置重置为（R）：中（默认值）重置（E确定取消同样在IE“工具→“Internet选项（0）”中，选择“隐私”将页面下方的“启用弹出窗口阻止程序”选择框内的勾去除掉。设置完成后，重启浏览器。1.3驱动下载与安装登录南通市公共资源交易网（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/）-首页-交易指引-下载专区-驱动下载，获取系统驱动安装包，下载完成后双击运行安装。2、系统登录方法一：登录登录新点电子交易平台-网上开标大厅（http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），进入登录页面，通过CA登录。64%分☆http:/js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/halllogin·C搜索0.64%112.7K/se南通市公共资源交易网e登录e登录X158K/s11.2K/s》【重要通知】开标大厅直播播放器升级，请点击下载安装后进行开标!EpoinE限额开标大厅系统当前游客身份8登录环境修复欢迎使用限额开标大厅系统EpoinE限额开标大厅系统当前游客身份8登录环境修复标证通登录请选择身份登录CA登录用户名登录Test登录投标人暂不登录以游客身份观看开标招标人江苏省CA4招标代理请输入密码监管人公证人立即观看登录交易中心3、网上开标操作3.1.1项目列表页面功能说明：投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标标段。前置条件：1、当前投标人今天有开标的标段；注意：请提前进入开标大厅，待主持人在系统发起操作指令。操作步骤：1、登录系统后，可查看标段开标状态，点击进入对应开标标段。右上角有“退出”按钮，点击可退出系统，中间项目列表区域右上角可根据标段名称或者标段编号查询，如下图：Ep6inE虚拟化开标大厅当前用户：（投标人）施工单位九退出/1》共3条关键字搜索[正在开标]hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-2[开标结束]hc测试项目518客户演示标段-勿-勿动-3E320501030400127901700209:30E3205010304001279018001[正在开标]hc测试项目518客户演示标段-勿-勿动-1[正在开标]hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-2[开标结束]hc测试项目518客户演示标段-勿-勿动-3E320501030400127901700109:30E320501030400127901700209:30E320501030400127901800120:00公开公平公正欢迪光始我的项目1春香激活Windows转到“设置“以激活windows咨询热线：400-850-33003.2.2进入开标大厅功能说明：页面基本内容介绍。前置条件：无。操作步骤：1、进入页面首先阅读开标流程，以实际登录系统为准，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。EPDinE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-19:45:40返回2018-9-7返回X开标流程距投标人登录交易平台，在授权经办人模块完善本单位所有授权开标经办人信息，上传照片标文件之前确定并挑选本次投标授权开标经办人使用本单位CA锁登录网上开标系统主持人在到达开标时间后，公布投标人名单及抽签次序号情况标人我已阅读取消签到欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位2、页面上方展示基础信息、右上方有“返回”按钮，点击返回项目列表页面；3、左侧中间部分是开标环节展示，不同开标过程展示不同的内容；EPlhE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-116:51:392018-8-23返回8直播距离2018-08-2317:30开标还剩下:38:2000开标直插未开始，清签到后耐心等候~公告栏欢迎各位参加网上开标，开标将于16:30准时开始！主持人招标人监管人公证人交易中心请投标单位在开标前签到，签到异常，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。已签到：0在庠人数：1离序人数：0主持人请开启直播，直描异常请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。我的座位：1关于直播的提示：直播页向消失或者卡顿请点击重试按钮；主持人点击了开启直播之后，会自动录制主持人的卓面屏幕，所有人员将听到主技人说话，关闭之后不在录制，听不到主持人说话：发起语音互动时投标人摄头及麦克风自动打开，录制投标人摄头画面及语音；语音互动会混流，混流失败会提示混流失败，主持人需要点击混流按钮：下一阶段：公布投标人查看更多>>签到欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位4、右侧上部分为直播，直播开标场景，主持人开启直播直接即可观看；5、右侧下部分是公告栏，主要展示阶段信息、主持人切换视频、暂停、解密等信息；点击右上角放大镜可查看更多；EPDiHE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-116:51:392018-8-23返回区直播距离2018-08-2317:30开标还剩下00：38:220开标直插未开始，清签到后耐心等候~公告栏欢迎各位参加网上开标，开标将于16:30准时开始！主持人招标人监管人公证人交易中心请投标单位在开标前签到，签到异常，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。已签到：0在庠人数：1离序人数：0主持人请开启直播，直描异常请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。我的座位：1关于直播的提示：直播页向消失或者卡顿请点击重试按钮；主持人点击了开启直播之后，会自动录制主持人的卓面屏幕，所有人员将听到主技人说话，关闭之后不在录制，听不到主持人说话：发起语音互动时投标人摄头及麦克风自动打开，录制投标人摄头画面及语音；语音互动会混流，混流失败会提示混流失败，主持人需要点击混流按钮：下一阶段：公布投标人查看更多>>签到100%0古（投标人）施工单位一（文是单位名称这是单位名称这是单位3.3.3等待开标功能说明：投标人等待开标时需要签到，等候开标。前置条件：开标时间未到。注：1.开标时间到了之后不能签到；2.请确保用于开标解密的电脑带有摄像头；操作步骤：1、点击下方“签到”按钮进行签到。签到成功后会在右下信息框显示，签到情况。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到EPDinE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-116:51:392018-8-23返回区直播距离2018-08-2317:30开标还剩下00：38：20开标直描未开始，请签到后耐心等候~公告栏欢迎各位参加网上开标，开标将于16:30准时开始！主持人招标人监管人公证人交易中心请投标单位在开标前签到，签到异常，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。已签到：0在席人数：1高序人数：0主持人请开启直播，直描异常请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。我的座位：1关于直描的提示：直播页面消失或者卡顿请点击重试按钮；主持人点击了开启直播之后，会自动录制主持人的点面屏幕，所有人员将听到主持人说话，关闭之后不在录制，听不到主持人说话：发起语音互动时投标人摄头及麦克风自动打开，录制投标人摄像头圆面及语音；语音互动会混流，混流失败会提示混流失败，主持人需要点击混流按钮;下一阶段：公布投标人查看更多>>签到欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位2、，同时第一个座位图右下角出现绿色√；EPDinE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-1^17:04:322018-8-23返回直播距离2018-08-2317:30开标还剩下火00:25:27开标直播未开始，请签到后耐心等候~告栏签到成功主持人招标人欢迎各位参加网上开标，开标将于16：30准时开始！请投标单位在开标前签到，签到异常，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。已签到：1在席人数：1离席人数：0主持人请开启直播，直播异常请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助我的座位：1关于直播的提示：直播页面消失或者卡顿请点击重试按钮；主持确定人点击了开启直播之后，会自动录制主持人的桌面屏幕，所有人员将听到主持人说话，关闭之后不在录制，听不到主持人说话：发起语音互动时投标人摄像头及麦克风自动打开，录制投标人摄像头画面及语音;语音互动会混流，混流失败会提示混流失败，主持人需要点击混流按钮下一阶段：公布投标人查看更多>>已签到欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位在席：5离席：2，已签到：123.4.4公布投标人（无需投标人操作）功能说明：主持人公布投标人。前置条件：开标时间已到。操作步骤：无，观看即可；3.5.5查看投标人名单功能说明：查看投标人名单。前置条件：主持人已公布投标人。注：撤销的单位无需参加后续流程；操作步骤：1、可查看主持人撤销的投标文件的撤销原因；EPOnE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-111:11:422018-9-7返回所有投标单位图标展示〇列表展示此次共16家投标单位，递交投标文件16家直播开标直播未开始，请签到后耐心等候~都钢我的投标文件施工单位十六施工单位十五施工单位十四施工单位十三公告栏Q施工单位十二施工单位十一施工单位十施工单位九施工单位八下一阶段：公布投标人系统提示09：50:00当前阶段：公布投标人正在公布投标人，请各人员耐心等待。如果公布投标人名单出现异常，请主持人加入技术支持QQ群施工单位七施工单位六施工单位五施工单位四施工单位三665096359寻求帮助。下一阶段：查看投标人系统提示11：11：01当前阶段：查看投标人主持人可以撤销未签到的投标文件，监管人可以取消撤销。施工单位二下一阶段：摇号抽签欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位.EPDinE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-111:19:14返回2018-9-7返回所有投标单位图标展示〇列表展示此次共16家投标单位，递交投标文件16家直播开标直播未开始，请签到后耐心等候~铜撤销文件查看X我的投标文件施工单位十六投标单位名称：施工单位十六就是撤销了Q了开后且推之后，日动永制王持入的果开，所有人贝符施工单位十二施工单位十一持人说话，关闭之后不在录制，听不到主持人说话：发起语音投标人摄像头及麦克风自动打开，录制投标人摄像头画面及语音互动会混流，混流失败会提示混流失败，主持人需要点击混段：公布投标人施工单位七施工单位六示09:50:00段：公布投标人在公布投标人，请各人员耐心等待。如果公布投标人名单出现异常，请主持人加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。施工单位二下一阶段：查看投标人欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位3.6.6投标人解密功能说明：投标人解密用已上传的加密版投标文件。前置条件：主持人开启解密。注：解密所用的CA锁必须是生成投标文件用的CA锁，否则无法解密，产生的后果投标人自行承担。操作步骤：1、在解密时间内插入CA锁，输入密码，进行解密；务必在规定时间内完成解密。解密时间已到不可解密；请提前准备好CA锁。EPDnE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-111:33:202018-9-7返回剩余时间：00：01:57图标展示〇列表展示此次共9家投标单位需要解密，已解密0家直播开标直播已暂停我的投标文件施工单位十三施工单位八施工单位四施工单位九解密剩余时间，公告栏Q00:01:57施工单位十四施工单位十施工单位五系统提示11：29:29当前阶段：开启解密请输入PIN：请监管人员开启解密。下一阶段：投标人解密解密系统提示11：33:19当前阶段：投标人解密请需要解密的投标人进行解密，解密页面将自动弹出，如果解密失败，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。解密时间已到，尚有投标人未解密成功，支持人可延长解密时间或进行招标人解密！下一阶段：招标人解密开标异议语音提问欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位..2、解密成功的单位的图标变为绿色开锁图标；EPOnE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-111:33:322018-9-7返回剩余时间：00：01:45图标展示〇列表展示此次共9家投标单位需要解密，已解密1家直播开标直播已暂停我的投标文件施工单位十三施工单位八施工单位四施工单位九公告栏Q施工单位十四施工单位十施工单位十二施工单位五下一阶段：投标人解密系统提示11：33:19当前阶段：投标人解密请需要解密的投标人进行解密，解密页面将自动弹出，如果解密失败，请加入技术支持QQ群665096359寻求帮助。解密时间已到，尚有投标人未解密成功，支持人可延长解密时间或进行招标人解密！下一阶段：招标人解密系统提示11:33:42（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位名称这是单位名称这是单位名称这是单位名称！@#）投标人解密成功！开标异议语音提问欢迎您，（投标人）施工单位一（这是单位名称这是单位名称这是单位.3.7.7唱标（无需投标单位操作）功能说明：唱标。前置条件：批量导入成功。操作步骤：观看即可，有异议可点击“开标异议语音提问”提出异议；3.8.8语音异议功能说明：投标人在开标过程中可以通过语音提问给主持人提问。前置条件：公布投标人之后开标结束之前。操作步骤：1、点击“开标异议语音提问”发起语音提问申请；EPDHE国家授权中心标准时间项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-118:26:43返回2018-8-23返回公布抽签结果直播贵单位的抽签次序号：11112211310施工单位四施工单位五施工单位六43566施工单位十三施工单位十施工单位十二7827请仔细确认输入数字和实际抽取结果保持一致，点击“抽签结束”按施工单位十六施工单位十四施工单位九钮后将不能修改！投标人在未公布抽签摇号结果前，请耐心等待，公布结果之后，可以对摇号抽签结果提出疑问，主持人将做解答。√蓝色区域的数字表示此次评审次序号，白色区域的输入数字表示此次抽签次序号。下一阶段：开启解密开标异议语音提问2、发起之后，按钮变为“取消当前提问”，在主持人未接通前可以取消，取消之后，或者主持人回答完毕之后可再次提问；EPDHE国家授权中心标准时间19:27:422018-8-23公布开标结果项目名称：hc测试项目518客户演示标段-勿删-勿动-1返回直播序号投标单位名称投标总价（元）投标保证金工期（日历天）项目经理质量承诺1施工单位四11004971.63昆山保证金1张李高级2施工单位五11004971.63昆山保证金1张李高级3施工单位六11004971.63昆山保证金1张李高级4施工单位十三11004971.63昆山保证金1张李高级5施工单位十11004971.63昆山保证金1张李高级6施工单位十二11004971.63昆山保证金1张李高级7施工单位十六11004971.63昆山保证金1张李高级8施工单位十四11004971.63昆山保证金1张李高级9施工单位九11004971.63昆山保证金1张李高级取消当前提问3.9.9唱标确认功能说明：投标人对唱标信息进行确认。前置条件：唱标完成开标结束之前。操作步骤：主持人发起唱标确认之后，投标人页面会弹出唱标确认提示，在倒计时结束前点击确认，如倒计时完成后未确认的，默认为确认。国家授权中心标准时间项目名称：江苏国泰测试招标人江苏国泰测试招标人不见面开标测试EpoinE14:36:302019-10-21标段进度返回公布开标结果序号投标单位名称投标总价（元）合同包号交货期投标保证金（元）开标直播未开始，请耐心等待1新点采购单位三2.00112唱标确认1111互动交流请否公告栏系统提示14:12:11当前阶段：批量导入请主持人批量导入，其他人员请耐心等待。下一阶段：唱标确认系统提示14:13:02当前阶段：唱标正在唱标，请各人员耐心等待。下一阶段：开标结束（交易中心）刘岳玲14:14:05回复了广联达推送新点供应商提出的异议。开标异议语音提问开标异议文字提问异议查看欢迎您，（投标人）测数用投标单位B（退回）3.10.10开标结束功能说明：开标结束。前置条件：唱标确认结束。操作步骤：无，新点软件技术支持国泰新点400客服电话：4009280095-5手机：18862609683（吴工）第二章评标办法价格单因素评标办法（合理低价）评标程序：若投标单位数量大于或等于30家时，则随机抽取入围投标单位20家进行资格条件评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。（二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。（三）对投标报价进行评分，评分采用百分制，得分采用四舍五入法保留两位小数。（四）投标报价（100分）（1）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价为有效报价（投标报价高于招标控制价的作无效标处理），低于成本价的除外。（2）确定评标基准价：以有效投标文件的投标报价算术平均值为A（当有效投标文件的投标报价不满7家时，A为所有有效投标报价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为7家或7家以上时，A为有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为14家或14家以上时，A为所有有效投标报价中去掉二个最高价和二个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为21家或21家以上时，A为所有有效投标报价中去掉三个最高价和三个最低价的算术平均值；以此类推）。则:评标基准价=A×KK的取值范围为96%、97%、98%；K值在开标前由招标人代表随机抽取确定。商务标开启后，投标人或其他利益关系人可以对投标人的投标资格条件提出异议，但评标基准价的确定不受该异议的影响。（3）计算投标报价得分：①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分；②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。注：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；但评标过程中的计算错误可作调整；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1-3名合格的中标候选人，经评委评审得分最高的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，由抽签确定第一中标候选人。确定第二、第三中标候选人的方法同理。注：中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格或放弃中标资格的，招标人将重新组织招标。本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。第三章建设工程施工合同第一部分协议书发包人(全称)：法定代表人：住址：联系方式：承包人(全称)：法定代表人：住址：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市海门区余东镇庄烈村19组人行桥改造工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1、工程概况工程名称：南通市海门区余东镇庄烈村19组人行桥改造工程工程地点：南通市海门区余东镇庄烈村资金来源：村积累工程内容：详见本工程固化清单和图纸工程承包范围：同工程内容2、合同工期计划开工日期：年月日（具体开工日期以发包人书面通知为准）计划竣工日期：年月日工期总日历天数：50日历天3、质量标准工程质量：合格4、签约合同价款4.1暂估金额人民币（大写）（币种，金额，单位）（小写），双方确认以发包人审定价款为本合同的最终价款。5、合同文件构成5.1组成本合同的文件包括：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。5.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。6、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。7、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。8、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。9、合同生效合同订立时间：年月____日合同订立地点：本合同双方约定：双方签字盖章并递交履约保证金后生效，合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议。10、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)地址：地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号邮政编码：邮政编码：第二部分通用合同条款（略）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招、投标书及其附件；（4）标准、规范及有关技术文件（5）图纸；（6）工程量清单（含补充通知）；（7）工程报价单或预算书；（8）履行合同过程中双方（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中通过书面方式确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有关标准、规范强制性条文及省、市有关规定；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。标准间不一致的或冲突的，以严格的为准。如果“标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或者矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“标准、规范及有关技术说明”为准（当“合同图纸”技术标准明确要求高于“标准、规范及有关技术说明”时，应以“合同图纸”为准）。发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，承包人自备。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶招标文件；⑷投标书及其附件；⑸专用条款；⑹通用条款；⑺标准、规范及有关技术文件；⑻图纸；⑼工程量清单（含补充通知）；⑽工程报价单或预算书；⑾发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：/；发包人向承包人提供图纸的数量：/；发包人向承包人提供图纸的内容：签订本合同前，承包人已经对现场的具体情况进行了自主勘探，已经确认了图纸与现场状况一致，发包人不再为此支付费用、承担责任。未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，须在10天内向监理人提出，否则，视为发包人提供的图纸正确、完整。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织和施工进度计划、专项施工方案、项目管理机构名册、已完成工作量、拟完成的月工作量进度计划表、根据工程具体情况编制的加工图、大样图、协调配合图以及上级部门要求提供的其他文件等；承包人提供的文件的数量为：/；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；发包人指定的接收人为：/。承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；承包人指定的接收人为：承包方项目经理。监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；监理人指定的接收人为：监理工程师。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：非现场人员未经允许不得出入施工现场。。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以发包人提供的施工现场现状为准，具体由承包人在投标前踏勘现场查看，发包人不再为此另行支付费用。。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：详见本专用合同条款第12.1条。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：/；身份证号：/；职务：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。但是对于签证等涉及合同造价及费用、工程量的文件必须加盖发包人公章方为有效2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版套，电子版竣工图套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工后一个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合（书面及电子文档），否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。（10）承包人应履行的其他义务：①承包人根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用。②负责协调处理施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。③已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。④承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前的合理时间提出；承包人须无条件接受发包人发出的设计变更，并按设计变更进行施工。⑤负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，不得破坏周围地下管线和邻近建筑物、构筑物，如有损坏，费用由承包人负担。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理常驻现场，其出勤天数每月不得少于22日历天，每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发现一次处以壹仟元违约金，并责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每个月的出勤天数由总监理工程师负责对其考勤，若发现项目经理出勤天数少于22日历天/月且没有向发包人请假的，按每少出勤1天处以500元的违约金。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：按0.5万元/次向发包人支付违约金，并责令整改。如确需变更项目经理的，承包人需提出书面申请，经发包人同意后变更。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付1万元/次的违约金；更换人员的资质不应低于原人员的资质，经发包人同意后更换。且发包人有权终止合同。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：三大员（施工员、质检员、安全员）经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付1千元/人·次的违约金；更换人员的资质不应低于原人员的资质，经发包人同意后更换。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失.3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：一经发现，视作违约，按每人次支付合同价1%的违约金，擅自更换三大员，按每人每次支付合同价1%罚款处罚并责令整改且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，每月缺勤累计达到20人次的，愿按每少出勤1人天按合同价0.1%的罚款处罚；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，发包人有权终止合同并没收其履约保证金。且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包。主体结构、关键性工作的范围：/3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：本工程履约保证金为中标价的5%，其中质量保证金为元（履约保证金的50%，待工程竣工验收合格后且缺陷责任期结束无施工质量问题后无息退还，工程整体第一次竣工验收不合格，扣除质量保证金的50%，如两次均达不到本合同约定的验收标准，质量履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位）；安全保证金为元（履约保证金的25%，待工程竣工验收合格且按施工合同约定无安全事故后无息退还，发生重伤一人次以上或财产损失在一万元以上[含本数]的安全生产事故的，安全生产保证金全额扣除）；工期保证金为元（履约保证金的25%，待工程竣工验收合格且工期按施工合同约定的工期完成后无息退还，工程逾期竣工的，工期保证金全额扣除）。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/；5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。1、本工程承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。2、本工程承包人自报经发包人同意的工程质量标准。3、承包人必须保证工程质量。如工程质量达不到合格，乙方除无偿限期修复外，还应承担违约责任，并承担合同总额2%的赔偿金。关于工程奖项的约定：本工程质量若不合格，则履约保证金中的质量保证金不予退还。5.1.2质量保证措施承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任。除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行质量管理（QC），承包人应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向工程所在地人民法院诉讼。5.1.1特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人及发包方。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中，含在进度款中支付，其余按通用条款。6.1.9安全生产责任承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。承包人对现场人员（含发包人）的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。承包人还须对工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，在各种危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包人及相应工作人员的安全。除发包人代表或雇员及发包人因工作需要而聘请的第三方人员因行动过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。6.2.0关于治安保卫的特别约定：1、现场有明显的围护、护栏、安全施工标牌、标语、警示灯，安全警示标志必须符合国家标准；2、承包人管理、施工人员必须配置安全帽、明显的安全标志等；3、现场有专门的保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视；4、如发生安全事故，责任一概由承包人承担。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划，并报施工监理人审核同意后，报发包人备案。6.2.1文明施工合同当事人对文明施工的要求：1、施工现场办公室、宿舍、食堂等每天进行清扫。承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款；工程完工前必须清理现场。2、承包人自觉按文明创建等要求认真做好卫生保洁、清除杂草与漂浮物，及时扶正苗木等常规性和突击性工作。3、遇到地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护，及时上报发包人负责协调，费用由责任单位承担。因承包人原因未采取保护措施或发包人协调未答复前造成破坏、损失的，涉及费用一律由承包人承担。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天提供本工程实施性施工组织设计和工程总进度计划。每周、月向监理和发包人提供下周、月进度计划。每周、月的工程实际进度与经确认的进度计划不符时，必须以书面形式上报监理、发包人，并按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认同意后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后7日内予以确认。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日内。每周、每月的工程实际进度与经确认的进度计划不符时，必须以书面形式上报监理、发包人，并按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认同意后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出索赔。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关部门对施工现场交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后3天内。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误工程延期的审批：（1）必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；（2）若因非承包人自身原因导致局部工程受到影响，但承包人可以采取措施予以弥补，而又不影响工程总工期的，工期也不予顺延；（3）双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：①因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均不计入本项目的施工工期；②因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等，经监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；③承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；④承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；⑤工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用和延误工期均由承包人自行承担，并负责经济赔偿；⑥因承包人原因的待料工期不予顺延，但不可抗力除外；⑦延期工程项目如果不是关键工作，即使是重要工序，如不影响总工期则工期不予顺延；因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，支付给发包人违约金500元，超过10天，建设单位有权要求施工单位退场，由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除。并按应予计量工程量的70%款项结算共存工程款。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/；7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用条款约定。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:/。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第3种方式确定。第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。第3种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人（业主）作为招标主体，通过委托代理的方式进行招标，确定承包人。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额使用权归发包人，支付工程款时从合同价中扣除，结算时从合同价中扣除。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不作调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。风险费用的计算方法：上述所有风险已含在合同价中，结算时不再调整。①竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。②工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算。③发包人、承包人双方认可的设计变更；发包人和监理人均认可的签证；承包人每周四报送符合本条款范围的变更及签证预算。因变更、签证及发包人要求增加的工程量，按发包人和监理人确认的工程量结算。风险范围以外合同价格的调整方法：工程设计变更及招标人要求变动部分可作调整。如变更引起工程量增减，综合单价须调整时按如下办法执行：当工程清单项目工程量的变化幅度在15%以内的，综合单价不做调整。当工程清单项目工程量的变化幅度在15%以外时，其综合单价调整方法应对增加的工程量依据标底编制原则重新组价，按合同约定的比例再下浮2%。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：本工程不设预付款。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《江苏省市政工程计价定额》（2014），《江苏省建设工程费用定额》（2014），《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增调增后取费及相应的补充规定等有关补充规定的通知及现行配套文件；苏建价〔2016〕154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及苏建函价【2019】178号税率的调整;人工工资单价的调整按苏建函价〔2024〕83号文件执行；材料价格参照《海门区建设工程造价信息》（2024年第4指导价、《南通建设工程造价信息》（2023年第4期）指导价,缺项市场询价等。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：本项目无预付款。乙方按照规定和程序经相关部门竣工验收合格后，第一年甲方向乙方付至合同价的60%，第二年验收合格满一年且审计结束后付至审计价的90%，第三年（竣工验收合格满两年后）按审定价付清（以上付款均不计息）。注：每次工程款的支付以承包方开具等额增值税发票并交发包方财务入账为必要条件，承包人应首先确保农民工工资100%足额发放。以上付款均以向承包人提供了符合发包人要求的发票为前提，否则发包人有权暂不付款并不承担违约责任，承包人无权拒绝履行合同义务。双方一致确认以政府审计结论为双方工程款结算依据，并受政府审计报告约束。承包人未足额发放农民工工资给发包人造成影响的或者产生其他损失的，发包人有权在未付工程款中直接支付或扣除，并由承包人承担总工程款的5%作为违约金。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请后三天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到经监理人审核确认的进度付款申请后三天内。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后三天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行，如双方对于工程量发生争议，双方一致确定工程量以发包人的审计报告为准，并受审计报告的约束，发包人在收到审计报告后15日内完成核定，并出具对于承包人竣工结算的意见。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：/发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：/。竣工付款申请单应包括的内容：/。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/。发包人完成竣工付款的期限：/关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：4份。承包人提交最终结算申请单的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保修金关于是否扣留质量保修金的约定：/。15.3.1承包人提供质量保修金的方式质量保修金采用以下第/种方式：（1）质量保修金保函，保证金额为：/；（2）/；（3）其他方式:/。15.3.2质量保修金的扣留质量保修金的扣留采取以下第/种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题经业主书面确认后无息返还。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。承包人应按《建设工程质量管理条例》（2007年国务院令第279号）等有关规定依法对本工程进行保修。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后1小时内承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生的费用由承包方负担，并从质量保证金及工程款中扣除；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按订立合同时一年期LPR标准计算逾期付款利息。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，支付给发包人违约金500元，超过10天，建设单位有权要求施工单位退场，由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除。并按应予计量工程量的70%款项结算共存工程款。工程达不到合同约定的工程质量标准，除没收承包人履约保证金的50%，还须承担合同总价5%的违约金，并由承包人负责返工重建，保证工程质量达到合同约定的验收标准，或者由发包人另行重建，重建费用由承包人承担。由此造成逾期交付的，承包人还需承担逾期交付的违约责任。发生一般或以上等级安全事故（按国务院第493号令的等级标准），承包人在承担相应赔偿责任的同时，向发包人承担违约金履约保证金的25%。施工单位出现严重安全、质量事故的，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按应予计量工程量的70%款项结算。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人按本合同约定承担全部费用并承担相关法律责任，如违约责任重复约定且约定不一致，按照违约责任较重的条款执行。承包人违反合同约定进行转包的，处本合同额合同价20%的违约金，并应在发包人要求的期限内改正。未在要求期限内改正的，视作承包人不能履行合同，按专用条款20.7条约定执行。承包人违反合同约定进行非法分包的，处分包范围合同额合同价20%的违约金，并应在发包人要求的期限内改正。未在要求期限内改正的，视作承包人又一次违约，可以再次处分包范围合同额20%的违约金。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：a.因承包人原因未按期开工超过十五天;b.由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷；c承包人未经发包人许可擅自停工；d.承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的；e.未经发包人同意，承包人将本工程转包或分包的；f.合同中规定的其他情形。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾，由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，处以每人次5000元的违约金。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。选定争议评审员的期限：按通用条款执行。争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向南通仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。20.5文书送达：20.5.1双方一致确认以本合同约定的单位地址为送达地址20.5.2本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。20.5.3因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院或仲裁机构（若争议已入司法程序解决）、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因，导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。20.5.4双方一致同意采用传真、电子邮箱、移动通讯等能够确认对方收悉的方式送达，产生上述地址送达的同样法律效果。采用传真、电子邮箱、移动通讯等方式送达的，发送之日即为送达之日。20.5.5发包人送达地址：_________________________________________承包人送达地址：____________________________________________20.6补充条款（1）承包人所派的项目管理班子必须和投标文件中确定的一致。（2）发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。（3）承包人应在工程开工前向发包人提交进场工人名单，对承包人提交的工人名册中无记载的工人进场，发包人可以予以禁止。进出工地人员必须佩证进入。（4）进入工地现场的所有人员须戴好安全帽，承包人参加施工的人员必须进行安全教育和签订劳动合同。（5）发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。结算价款按应予计量工程量的90%计算。（6）承包人应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。20.7工程管理违约责任项目一览表：序号管 理 违 约 项 目1承包人不得变更项目负责人，否则建设方有权终止双方合同，并追究承包方责任。如果出现特殊情况，确需更换的，应当由承包人提出申请，并提供必要的证明文件报发包人审批。经发包人同意变更的，按规定报招标投标行政监督部门备案，并根据合同额的大小处以一定数额的违约金：合同额在100万元以内的（含100万元），违约金1万元；合同额在100-500万元（含500万元，下同），违约金2万元；合同额在500-1000万元，违约金5万元；合同额在1000-3000万元，违约金10万元；合同额在3000万元-1亿元，违约金20万元；合同额大于1亿元，违约金30万元。2承包人项目部其他主要技术人员的更换必须书面报建设单位批准，同意的方可更换，擅自更换或未到位的，每次处以5000元/人的违约金，并处500元/人/天的违约金，直至承包人纠正为止。不及时纠正的，报有关部门列入不良行为记录。3项目负责人必须到岗到位，不到位的不予开工。项目负责人未在发包人指令的时间内到位而影响工程进行的，发包人可以解除施工合同、没收履约保证金（造成的损失超过保证金数额的，承包人还须对超过部分予以赔偿），并取消承包人今后承接发包人项目的资格。4施工过程中，项目部主要成员如需离开工地，在一天以内的，书面报建设单位现场项目部批准；在一天以上的，书面报建设单位批准，未经批准不得擅自离岗。擅自离岗的，项目负责人处以1000元/天的违约金，其余管理人员处以500元/人·天的违约金。项目部主要成员根据承包人投标文件提出的项目部机构组成确定，但不得少于下列成员：项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员。5项目部主要成员当月出勤率需满足海政办发〔2018〕96号《海门市国有资金投资工程建设项目标后管理办法》的要求（详见附件6），项目负责人每缺一天处违约金1000元，技术负责人、施工员、安全员、质量员每缺一天处违约金500元。6项目负责人或总工程师无故缺席业主主持的各种会议，包括监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），处以2000元/次违约金。7分项工程的施工员没在现场管理的，每次处违约金500元；超过24小时没有施工员在场而继续施工的，处违约金1000元。8在施工现场堆放明显不符合规范要求的材料，每次处违约金2000元。9原材料送检和其它自检项目的试验（如钢筋焊接试验）不及时，频率未达到规定要求，每次处违约金5000元。10未经检验合格的材料（原材料等）用于施工的，每次处违约金5000元。11按施工需要须到位而未按时到位的主要设备，或擅自改变主要设备型号的处以1万元/台的违约金；同时处以500元/天的违约金直至承包人纠正为止。12承包人必须在业主规定的时间内上报业主要求的有关资料，如承包人未能按时上报，则每迟一天处违约金500元。13原始资料故意弄虚作假的或误差超3%，每次处违约金1000元。14原始资料和整理资料未按要求及时归档，每次处违约金500元。15试验设备不齐全，未建立试验台帐，每次处违约金1000元。16要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天处违约金800元。17上一道工序未经监理工程师签认就进行下一道工序施工的，每次处违约金5000元。18工程通过自检而抽检不合格，不合格的原因是由于承包人偷工减料或故意采取欺瞒手段所致，每次处违约金1万元。19工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与发包人联系，获得发包人同意后，方可变更；如发现承包人擅自变更施工内容，每次处违约金1万元。20不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处处违约金500元21高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网，每处处违约金1000元。22出现以下情况每次处违约金500元：1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程；2）发生各种事故苗头及事故未及时整改和隐瞒不报；3）每月安全大检查，安全管理人员无故不在位；4）违反文明施工管理条例；5）未做安全措施造成环境污染；6）未及时完成其他业主及监理工程师相关质量要求的指令。23出现以下情况每次处违约金50元：1）进入施工现场不带安全帽；2）在施工现场有消防要求的场所抽烟；3）随地大小便；4）施工现场垃圾未及时清理。24出现打架斗殴的每次处违约金1万元。25未及时有效协调、管理分包单位，造成现场混乱、工序脱节、延误工期、影响质量的处违约金1万元。26非专业分包商原因，承包人没有有效配合专业分包商施工，无有效手段管理、协调专业分包商的。每次处违约金10000元，并扣除相应配合费。27处罚违约金应在工程进度款中扣除。工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；3．装修工程为/年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；7．其他项目保修期限约定如下：本项目质保期为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（不计息）。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：廉政合同发包人(全称)：承包人(全称)：根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。5双方约定本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同生效本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。7合同法律效力本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。8合同份数本合同正本贰份，副本陆份，共计捌份。发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：年月日年月日第4章工程量清单详见新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区，各投标单位自行下载。第五章图纸、技术资料及附件详见新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区，各投标单位自行下载。第六章工程建设标准1、本工程采用的计价规范1、参照行业计价规范和江苏省、南通市现行的计价文件二、本工程采用的技术规范本工程应按国家现行的验收规范执行。三、本工程对施工工艺的特殊要求1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。2、特殊季节施工要采取相应的保护措施。第七章投标文件格式（封面）工程投标文件投标人(盖章)：.法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：.日期：年月日一、法定代表人身份证明书投标人名称：1单位性质：1地址：1成立时间：年月日经营期限：1姓名：性别：年龄：职务：1系（投标人名称）的法定代表人。特此证明投标人：(盖公章)年月日附法定代表人身份证复印件：法定代表人身份证复印件粘贴处法定代表人身份证复印件粘贴处二、授权委托书本授权委托声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现委托（单位名称）(姓名)为我单位合法代理人，以本公司名义参加（招标人名称）的(项目名称)的工程投标，代理人所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我方均予承认。委托期限：.代理人无转委托权，特此委托。投标人(盖公章)：法定代表人（签字)：身份证号码：委托代理人(签字)：身份证号码：授权日期：年月日三、投标函：(一)根据已收到的工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)（小写）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在日历天内竣工。(三)我单位保证本工程质量达到合格。(四)我单位拟派为本工程项目负责人。（五）我单位金额为人民币整的投标保证金已按招标文件要求提交。(六)如果我方中标，我方将按照规定提交人民币中标价的5%作为履约保证金。(七)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。投标人(盖公章)：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：地址：电话：邮政编码：日期：年月日四、已标价的固化清单五、计划投入的主要施工机械设备表序号机械设备名称型号规格数量国 别产 地制 造年 份额定功率(KW)生产能力(MH)备注六、主要施工管理人员表机构项目工程师姓名职务职称主要资历、经验及承担过的工程总部项目主管现场项目负责人本栏填写内容为岗位证书编号技术负责人本栏填写内容为岗位证书编号施工员本栏填写内容为岗位证书编号质量员本栏填写内容为岗位证书编号安全员本栏填写内容为岗位证书编号注：本表为必填，请投标人如实安排项目组成员。第八章投标单位资格后审须知一、总则1．鉴于江苏省南通市海门区余东镇庄烈村村民委员会作为拟建南通市海门区余东镇庄烈村19组人行桥改造工程的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的一个标段提出资格审查。3．关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。二、资格后审申请4．资格审查将面向具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质和具备承担本招标工程项目能力的企业。5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写，否则，按照资格审查不通过处理。6．投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。7．投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。8．按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。9．申请书应由投标单位的法定代表人或其授权委托代理人签字。没有签字的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权书。三、资格审查评审标准10．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。四、联合体11、本工程不接受联合体投标。五、利益冲突12．近三年内直至目前，投标申请人应：12.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；12.2未曾参与过本项目的技术规范、资格预审或招标文件的编制工作；12.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。12.4为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。六、资格审查文件的提交13．投标单位应提交资格审查申请书及有关资料。14.资格审查文件的编制：详见附表、附件1。15．只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。七、附件16．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布，以便每个投标单位都能了解资格审查的必要合格条件及评分标准。17．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。18．相关承诺书由投标单位承诺，随投标单位资格后审须知同时发布。附件1资格审查必要合格条件标准序号项目内容合格条件投标申请人具备的条件或说明1企业法人营业执照具有有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照 企业营业执照（副本）2企业资质类别等级公路工程施工总承包叁级及以上资质企业资质证书（副本）3投标企业资质动态监管结果查询投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。4企业安全生产许可证企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。安全生产许可证(副本)5拟派项目负责人资质等级公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格中华人民共和国建造师注册证书（必须注册在该投标单位且在有效期内）6拟派项目负责人安全生产考核证项目负责人具备安全生产资格，并取得安全生产考核证必须为省级及以上交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）7拟派的项目负责人为投标企业正式人员1.投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书；2. 投标企业为拟派项目负责人缴纳社会养老保险清单（由当地社保机构出具，并加盖业务章）1.劳动合同书；2.投标企业所在地社保机构出具的企业为拟派项目负责人缴纳的2025年08月社会养老保险清单；实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询）8投标诚信按诚信承诺书执行企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件3）9现场踏勘承诺书按现场踏勘承诺书执行企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件4）10拟派项目负责人无在建工程按无在建工程承诺书执行企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件5）11远程参与开标会议诚信承诺书 按远程参与开标会议诚信承诺书执行 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件6） 12投标保证金投标保证金为人民币1300元（银行汇票）必须从企业基本账户汇出注1: 资格审查环节只认可投标单位在企业诚信库内的信息链接可查询，投标文件“（第一信封辅助材料）”中仅可上传诚信库无法审核入库的资料(扫描件)，传至“其他材料”中，评标委员会将不予认可。注2：根据评标系统上传的资格审查电子文件相关材料进行评审，凡系统中没有体现的视为缺项。注3：投标单位主体信息库事宜请联系4009280095-5。附件2招标工程项目概况一、项目概况1、项目位置：南通市海门区余东镇庄烈村；2、地质与地貌：长江冲积平原；3、气候与水文：亚热带海洋性气侯；4、交通、电力供应与其他服务：已具备；二、工程描述1、项目名称：南通市海门区余东镇庄烈村19组人行桥改造工程；2、标段划分及相应招标内容：一个标段，工程量清单所示的工程；3、计划工期：50日历天；4、设计标准、规范简介：实施时，按本工程规定的有关设计、施工规范执行。附件3诚信承诺书致：（招标人名称）（投标人名称）参与（项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。5、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受业主和监管部门的处理或处罚，在处理或处罚期内，被拒绝投标的，愿意在海门区所有区镇限额平台停止参与投标，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。投标申请人（盖公章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日附件4现场踏勘承诺书致：（招标人名称）（投标人名称）参与（项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：1、我单位已充分重视和认真考察了现场，收集编制投标书和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。若我单位违反以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。投标申请人（盖公章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日附件5无在建工程承诺书我公司参加（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为。现我公司向贵单位郑重承诺：拟派项目负责人从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程，如果我方被查实在此阶段拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，那么我方愿意放弃收回投标保证金的权利，同时愿意接受被列为不诚信单位的处理、且6个月内不在海门区参加招标项目的投标资格。投标申请人（盖公章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日附件6：远程参与开标会议诚信承诺书致：（招标人）、南通市海门区余东镇公共资源交易中心我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字（2016）4号）规定，以书面方式提出（加盖企业印鉴后通过网络传输扫描件）。不在招投标活动中虚假投诉。我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。投标人（盖公章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日八、资格审查申请书格式（项目名称）施工招标资格审查申请书投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：日期：年月日附表1投标申请人一般情况1企业名称2总部地址3当地代表处地址4电话联系人5传真电子邮件6注册地注册年份（请附营业执照复印件）7公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件）8公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）9主营范围1. 2. 3. 4. ……………………………10作为总承包人经历年数11作为分包商经历年数12其他需要说明的情况
投标 / 标书制作要点（原创）
本人行桥改造工程施工 人行桥改造工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。江苏省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
