水环境综合整治工程招标公告（奉节县五马镇人民政府2025）
项目编号：50023600865931X2509190052
我单位在重庆市网上中介超市公开选取工程监理中介服务机构，现将相关事项公告如下：
项目名称
奉节县新民河流域五马镇水环境综合整治工程项目（监理）
采购人
奉节县五马镇人民政府
投资审批项目
是
投资审批项目编码
是否破产业务服务项目采购
否
所需中介服务事项
所需服务类型
工程监理
服务内容
施工过程监理
中介机构要求
资质（资格）要求
资质（资格）要求说明
奉节县新民河流域五马镇水环境综合整治工程项目过程监理
其他要求说明
无
服务时限说明
从签订监理合同之日起，至项目竣工验收合格且监理资料交接完成为至
服务金额
10.0%下浮率至20.0%下浮率
金额说明
本项目监理服务费按照国家发改委、建设部发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号文）规定的收费标准计价，竞价下浮率10%-20%。
选取方式
择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间
2025-09-23 14:00:00 （选取时间到达后不接受报名，建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。）
采购人业务咨询电话
奉节县五马镇人民政府（15730674388）
采购需求书下载
奉节县新民河流域五马镇水环境综合整治工程监理招标采购详细需求说明.pdf
2025-09-19
奉节县新民河流域五马镇水环境综合整治工程监理招标采购详细需求说明8一、基本情况项目名称：奉节县新民河流域五马镇水环境综合整治工程项目（监理）项目业主：奉节县五马镇人民政府。建设地点：奉节县五马镇建设性质：新建。项目建设内容：本工程主要包括水源地规范化建设、污水处理站、排水管网及新民河生态修复部分。项目投资及资金来源：项目总投资3614.04万元。其中：工程费用2924.91万元，工程建设其它费用517.03万元，基本预备费172.10万元。资金来源为上级专项资金及业主自筹。建设工期：本项目建设工期24个月。选取方式：择优+竞价。二、委托代理范围1、委托代理招标内容：施工过程监理；2、委托代理范围内单项合同估算价：已签订合同为准；3、委托代理的事项：施工过程监理。三、监理人的义务1.监理的范围和工作内容。2.监理范围在专用条件中约定。3.除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报第1页共7页扫描全能王83亿人都在用的扫描App委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3)参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；.（8）检查施工承包人的试验室；(9)审核施工分包人资质条件；（10)查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；第2页共7页扫描全能王20h3亿人都在用的扫描App（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17)验收隐蔽工程、分部分项工程；（18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。4.监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；(3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。5.监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。6.本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。7.监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。8.监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：第3页共7页扫描全能王423亿人都在用的扫描App（1）严重过失行为的；（2)有违法行为不能履行职责的；(3)涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。9.委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。10.履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。11.在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。12.当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。13.监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。14.除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。15.提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。第4页共7页扫描全能王33亿人都在用的扫描AppO16.文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。17使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。四、委托人的义务1.告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。2.提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。4.委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。5.委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。6.委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人第5页共7页扫描全能王2oh3亿人都在用的扫描App应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。7.委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。8.答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。9.支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。五、招标代理服务收费的计取以本项目监理服务费按照国家发改委、建设部发布《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号文）规定的收费标准计价，竞价下浮率10%-20%。六、违约责任1.监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。2.因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。3.监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。第6页共7页扫描全能王20h3亿人都在用的扫描App5.委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。6.委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。7.委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。8.除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。七、违约和争议的解决1.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。2.由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。3.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。4.委托人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择向有管辖权的人民法院起诉。奉节宾马镇人民政府2025年9月项N第7页共7页扫描全能王20h3亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本水环境综合整治工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
