台州市老年活动中心招标公告（台州市路桥区社发养老服务有限公司2025）
[招标文件]路桥区老年活动中心（设计）招标文件公示[A3310011060101055001001]
<span>招标文件公示</span>
项目名称:
路桥区老年活动中心（设计）
项目代码:
2509-331004-04-01-794538
标段（包）名称:
路桥区老年活动中心（设计）
标段（包）编号:
A3310011060101055001001
招标人:
名称:台州市路桥区社发养老服务有限公司
代理机构:
名称:台州市建设咨询有限公司
电话:137****6272
电话:0576-88517786
公示文件类型:
招标文件
公示开始时间:
2025-09-29 16:16:41
公示结束时间:
2025-10-04 16:16:41
来源平台:
台州市公共资源交易中心
接收时间:
预公示招标文件9.29路桥区老年活动中心（设计）.pdf
台州市建设工程招标文件备案登记号：台建招备[2025]3068号招标项目：路桥区老年活动中心（设计）招标人：台州市路桥区社发养老服务有限公司（盖章）联系人：李先生联系电话：0576-82138657招标代理机构：台州市建设咨询有限公司（盖章）代理项目负责人：褚仔明联系电话：15867602395、13666801282招标监管机构：台州市路桥区建设工程招标投标事务中心（盖章）联系电话：0576-82409105传真：0576-82409308邮箱：luqiaozb@163.com地址：路桥区文化路2号房管大楼2025年9月目录第一卷第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表1.总则2.招标文件3.投标文件4.投标5.开标6.评标7.合同授予8.重新招标和不再招标9.纪律和监督10.设计补偿及方案版权的说明第三章评标办法评标办法前附表1.评标方法2.评审标准3.评标程序第四章合同条款及格式第二卷第五章设计任务书第三卷第六章投标文件格式第一卷第一章招标公告详见网上招标公告（台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台）（网址：http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn）第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：台州市路桥区社发养老服务有限公司地址：浙江省台州市路桥区桐屿街道财富大道999号商城国际联系人：李先生电话：0576-821386571.1.3招标代理机构名称：台州市建设咨询有限公司地址：台州市路桥区文化路房管大厦（老办证中心）5楼506室联系人：褚仔明电话：15867602395、136668012821.1.4项目名称路桥区老年活动中心（设计）1.1.5项目地点位于台州市路桥区院路路以南、狗尾巴河以北地块1.2.1资金来源及出资比例国有100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1项目概况、招标范围1、项目概况：本项目总投资约1.1739亿元。用地性质：社会福利设施用地（A6），总建设用地面积7664平方米（约11.50亩），地上计容建筑面积≤9963平方米，容积率≤1.3，建筑高度≤24m，建筑密度≤35%，绿地率≥35%。建安工程费约8920万元。2、招标范围：承担本项目规划红线范围内的方案设计、初步设计、施工图设计（如需二次深化设计的，二次深化设计也包含在内），编制总投资估算和初步设计概算，并承担测量测绘定位工作、各阶段成果评审、图纸会审、技术交底、施工现场服务、参与中间验收、竣工验收、竣工图编制配合服务、多媒体解说文件制作（汇报、评审、最终成果展示）等服务，相关费用包含在设计费内。并承担施工图审查合格前的各类审查评审及施工图审查送审工作。3、本项目设计内容包括但不仅限于：本项目规划红线范围内的总图、建筑、结构、构筑物、水、电（含低压、电气、弱电等）、人防、消防、装配式、基坑围护、地基处理、钢结构、围墙、装饰装修、幕墙、暖通（含通风、排烟排风、新风等）、智能化、亮化、室外配套工程（景观、绿化、环艺、室外照明、市政工程等）、综合管线、设备（含空调、电梯、变配电（不含高压）、LED等）、抗震支架、环保、节能设计及评估、日照分析、绿色建筑、海绵城市设计、无障碍、标识导向系统、停车场、门窗、雨蓬、电力荷载（须统筹考虑所有设备的用电指标）、交通设施、充电桩等本项目可能涉及的所有专业工程的设计工作。1.3.1项目概况、招标范围如上述专业工程内容需二次深化设计的，须进行二次深化设计，二次深化设计费用包含在设计费内。所有专业工程及二次深化设计内容须达到预算编制及可施工深度。配合发包人进行交通、园林、消防、供电、市政、水利、气象等各部门的报审工作（如需），提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。设计过程中如需考察的或设计人提供的主要设备材料如需考察确定的，考察组织工作和费用包含在设计费内。注：本项目招标时所有设计指标、设计内容及规模、建安投资额、设计任务要求仅供投标人投标时参考使用，招标人有权在设计过程中进行调整，可能涉及的规模调整由投标人在投标时综合考虑，如有调整，结算时不再另行计取任何费用。1.3.2设计要求详见第五章1.3.3设计时间要求1、合同签订之日起15个日历天内提交经深化的方案设计（含投资估算），方案设计如有修改的，在确定修改内容后7个日历天内提交修改后的方案设计；2、方案通过评审后15个日历天提交初步设计文件（含概算编制），初步设计如有修改的，在确定修改内容后7个日历天内提交修改后的初步设计及概算；3、初步设计修改完成、评审通过并经招标人确认后30个日历天内提交全套施工图设计文件（含建筑、结构、基坑围护、水、电、暖通、消防等设计，具体内容由招标人确定为准，所有专业工程及二次深化设计内容须达到预算编制及可施工深度），施工图设计文件如有修改的，在确定修改内容后7个日历天内提交修改后的施工图设计文件；4、设计人按第3点提供施工图纸后，如剩余部分专业工程招标人要求另行二次深化设计的，设计时间按招标人确定为准。本项目若分期分阶段实施，招标人要求分期分阶段提供施工图纸的，设计单位须按招标人要求分期提供各设计阶段图纸。5、设计配合服务：合同签订之日起至竣工验收合格之日止。缺陷责任期内随时配合服务。1.3.4设计质量要求满足国家及省市规范标准及台州市相关规定，达到设计深度，并通过有关部门的审查。1.4.1投标人及项目负责人资格要求1、投标人须具备以下资格条件（须具备下列条件之一）：（1）具有工程设计综合资质甲级；（2）具有建筑行业设计资质乙级及以上；（3）具有建筑行业（建筑工程）设计资质乙级及以上；2、项目负责人资格：国家一级注册建筑师资格。1.4.2是否接受联合体投标否1.9.1现场踏勘时间、联系人、联系电话本项目不组织集体踏勘，有需要的投标人可自行踏勘。3.1投标文件组成投标文件由资格标、资信标、技术标和商务标四部分组成。技术标为纸质文件现场递交。1、资格标包括：由新点投标文件制作软件生成。（1）派驻本项目负责人简历表（附件二）；（2）派驻本项目主要人员一览表（附件三）；（3）投标人资格自查表（附件四）；（4）投标项目负责人资格自查表（附件五）；（5）建设工程诚信投标承诺书（附件六）；（6）投标保证金证明材料:如投标保证金未采用现金、电子保函系统方式，则须提供工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函）或银行支票（分为保兑支票、银行汇票、现金支票）；（7）投标人委托代理人授权委托书（附件七）或法定代表人身份证明（附件八）；（8）其他材料：①投标人的设计资质证书（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人所提供的企业资质证书上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home中查询结果为准。如资质证书过期的，在全国建筑市场监管公共服务平台上查询在有效期内的或在《住房城乡建设部关于核准2023年度第一批（二、三、四批）建设工程企业资质延续名单的公告》及后续批次名单内的（该批次公告须在在投标截止时间之前），其企业资质证书有效。②项目负责人一级注册建筑师证书。所有设计人员（派驻本项目主要人员一览表的相关设计人员）最近3个月（2025年5月、2025年6月、2025年7月）在本单位缴纳的社保证明。注：达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休被返聘的人员，须提供劳动合同和返聘相关证明；因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的，可提供该事业单位缴纳的社保证明；属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的，可提供所在院校缴纳的社保证明。③《外省勘察设计企业进入浙江承接业务登记备案证明》或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）。④其他相关材料（如有）。注：投标人设计负责人的一级注册建筑师证书须执行全国注册建筑师管理委员会（注建〔2021〕2号）的相关规定，必须采用电子证书，一级注册建筑师打印电子证书后应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致。未手写签名或与签名3.1投标文件组成图像笔迹不一致的，该电子证书无效。2、资信标由新点投标文件制作软件生成的资信标电子投标文件：（1）根据评标办法中资信标评审内容提供。评标办法中要求提供的相关资料，未按要求提供的，不作为评分依据。3、技术标包括：（1）设计文本主要内容包括但不仅限于（由投标人根据招标文件评标办法自行编制）；（2）设计文件电子版：光盘和U盘至少各提供一份。（3）多媒体解说文件：光盘和U盘至少各提供一份。4、商务标包括：由新点投标文件制作软件生成。（1）投标承诺书（附件一）。3.2.1投标报价要求投标总报价≤1636418元，超过投标总报价上限的，按无效标处理。3.3.1投标有效期90日历天（自投标截止日起计算）3.4.1投标担保1、金额：不低于1.5万元。2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。（1）现金：①投标人通过“台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）”取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账；②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）：①工程保函的受益人：台州市路桥区社发养老服务有限公司（招标人名称）；②工程保函的有效期：自项目招标公告期间保函生效之日起不少于1年；③递交方式：递交方式一（电子保函系统）：通过台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）在“保证金查询”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人至少须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。递交方式二（非电子保函系统）：投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。递交方式：现场递交；递交时间及地点：详见招标公告；3.4.1投标担保接收人：台州市建设咨询有限公司（代理机构）；接收人联系方式：褚先生15867602395（代理机构联系方式）；注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知3.4.4”所列条款。（3）保兑支票、银行汇票、现金支票（以下合称“银行支票”）①投标人通过“台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）”取得投标保证金收款账户信息，根据账户信息开具银行支票，带相应票据到台州市公共资源交易中心3楼财务窗口进行背书签章，再到1楼民泰银行柜面办理入账手续；②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户；③递交方式：银行支票的入账凭证为电子投标文件组成部分，入账凭证的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件一起上传交易系统进行递交。如采用纸质文件投标的，入账凭证的复印件（加盖公章）随纸质投标文件一并递交。3、注意事项①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；③因各银行系统到账时间不同，采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；④投标保证金应当从投标人基本账户转出（以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付）；⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88325280。⑥未按以上要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。3.5是否允许递交备选投标方案不允许3.6.3投标文件其它格式要求1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展；2、技术标须采用A3幅面（图表不得再扩展）；3、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文；4、技术标为暗标评审，技术标文本应按以下要求编制，否则以无效标处理：（1）投标文件技术标中，除技术标文本样本外不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、3.6.3投标文件其它格式要求文字或话语内容；（2）技术标文本共6份，必须采用A3幅面。其中1份为技术标文本样本，样本封面须加盖投标人公章。其余5份必须采用白色、无字的封面；（3）技术文件（采用A3幅面）总页数（封面、封底、目录除外）≤100页（以打印页为准，正反面打印按2页计），否则以无效标处理；（4）建议正文字体为四号宋体，行距1.5倍。5、设计文件电子版：光盘和U盘至少各提供一份，提供完整的设计内容，设计文件电子版暗标编制要求同技术标文本编制要求。6、多媒体解说文件：光盘和U盘至少各提供一份，建议进行中文配音，与书面内容吻合。设计效果多媒体动态展示（须保证能在WINDOWS操作系统下用较为普及的软件自动播放，未能播放的，后果投标人自负），播放时间建议控制在8分钟以内。多媒体解说文件不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容。3.6.5投标文件份数1、资格标、资信标、商务标由新点投标文件制作软件编制生成。2、技术标：（1）设计文本：6份，其中1份为样本；（2）设计文件电子版：光盘和U盘至少各提供一份；（3）多媒体解说文件：光盘和U盘至少各提供一份。4.1.2投标文件密封及装订1、投标文件的资格标、资信标、商务标上传至台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）（网址：http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/）；2、投标文件的技术标、样本、光盘和U盘均须密封。4.2.1投标文件提交截止时间详见本工程招标公告4.2.2递交投标文件地点资格标、资信标、商务标：电子投标文件直接上传台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）。递交投标文件（技术标）地点：台州市公共资源交易中心1楼西大厅（地址：台州市市府大道777号民泰商业银行）。4.2.3投标文件递交要求1、电子投标文件（资格标、资信标、商务标）上传步骤：1）登录台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）（网址：http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/）；2）在【上传投标文件】处上传后缀名为“.TZTF”的电子投标文件。投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。新点投标文件制作软件安装包下载地址及具体操作步骤见官网操作指南，网址：http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/czzn/infolist.html；2、纸质投标文件（技术标）线下纸质递交：投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，递交投标文件（技术标）：若是投标人的法定代表人参加递交投标文件的，应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身4.2.3投标文件递交要求份证）及复印件和针对本工程的法定代表人身份证明原件（参考格式见附件），否则投标文件不予签收。若是投标人委托代理人参加递交投标文件的，应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本工程的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件），否则投标文件不予签收。3、技术标实行投标文件“即交即走”。投标人应预留充足时间（一般在投标截止前1小时）提前到达交易中心开标现场。投标人应及时将投标文件交予招标人（招标代理），并立即离场。提交投标文件时由招标人（或招标代理机构）对各投标单位的人员进行验证，不符合要求或人员进行验证不通过的投标人，其投标文件（技术标）退还投标单位，其投标文件不再参与评审。5.1开标时间与开标地点开标时间：同投标截止时间开标地点：台州市公共资源交易中心开标室5.2开标程序本项目先开资格标、资信标、技术标，待资格标、资信标、技术标评审结果公布后，再开商务标。具体程序如下：1、项目所有投标人进入台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台不见面开标大厅（以下简称“新不见面开标大厅”）（http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/BidOpening）；2、由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播；3、招标代理使用编制招标文件的数字证书在新不见面开标大厅中对所有投标文件进行统一解密。解密后，新不见面开标大厅将直接显示投标人名称、解密状态及解密时间；如遇交易平台、平台服务器、平台网络等原因造成的解密异常，允许招标代理再次解密。4、评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在新不见面开标大厅中观看开标过程；5、参数抽取（如有）：参数抽取由招标代理负责组织，招标人代表负责现场抽取，行政监督部门负责对抽取过程进行监督，并在新不见面开标大厅中进行视频直播；6、各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。对开评标过程有异议的，可通过新不见面开标大厅“发起异议”功能提出异议；7、在使用新不见面开标大厅过程中，如遇到平台故障或者技术问题，请及时与国泰新点软件股份有限公司联系。（联系电话：0576-88325280；13093793227）6.3.1评标办法综合评估法7.2是否授权评标委员会确定中标候选人排序是，推荐的中标候选人数：1名。10.11、设计费包括税金、调研报告、方案和成果设计阶段设计、评审、审查、汇报的制作、印刷、邮寄、差旅、多媒体制作等所有费用，招标人不再另行支付其他任何费用。2、招标人不再支付补偿费用。3、所有投标人方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有。10.21、投标人保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。2、若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应注明所涉及的费用承担人。3、所有投标人的投标文件不予退还，方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有（包括废标方案）。4、招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。5、招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案。10.31、履约保证金：中标价（签约暂定合同价）的2%（见索即付型）；2、合同履约保证金的形式：中标人在签订合同前，应办理履约担保，如不能办理担保采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定帐户。3、如有现金部分的，中标人必须以本单位帐户汇入招标人指定的银行帐户。10.41.特殊情况处置1.1因电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。1.2因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。2.电子投标文件编制（1）本项目在台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（以下简称：新系统）进行招标，请投标人在新系统上进行投标，新系统网址http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/。（2）在新系统试运行期间，投标人可在台州市公共资源交易网（https://tzztb.zjtz.gov.cn/index.html）处查看公告及招标文件等交易信息（实际招投标过程在新系统上操作）。（3）所有投标人必须在新系统上重新注册账号，完善并提交基本信息，经交易中心验证通过后方可进行投标操作，请各投标人务必提前完成账号注册和入库工作。交易中心主体库审核电话0576-88685067。（4）在确定投标后，投标人必须登录新系统领取后缀为“.TZZF”格式的招标文件或后缀为“.TZCF”格式的答疑澄清文件。（5）在新系统官网-操作指南-【投标文件制作软件下载】处下载“新点投标文件制作软件”，用于制作电子投标文件。（6）新系统支持全省介质CA互认，在官网-操作指南-【驱动下载】处下载“浙江省公共资源交易CA签章互认驱动”，驱动安装完成后，CA锁才能用于绑定账号、登录、签章、加解密等操作。已在台州市公共资源交易网办理的天谷CA锁可以直接使用。如无CA锁，请提前到浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html）办理介质CA锁。（7）投标人应在投标截止时间前，在新系统的【上传投标文件】处上传后缀名为“.TZTF”的电子投标文件。（8）投标人可使用新系统注册的账号直接登录新不见面开标大厅（http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/BidOpening），查看整个开标过程。10.4（9）具体操作，请到新系统官网-操作指南处下载操作手册。（10）投标工具开发商：国泰新点软件股份有限公司（台州市公共资源交易中心3楼），如有技术问题请联系技术人员，联系电话：0576-88325280；13093793227。10.5电子招标文件的评标办法与本招标文件（指Word格式招标文件）的评标办法不一致的，以本招标文件为准。1.总则1.1项目概况：1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、工期和质量要求1.3.1本招标项目的概况、设计主要内容、招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的设计时间要求：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的设计质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人及项目负责人资格要求1.4.1投标人及项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本工程的监理人；（3）为本工程的代建人；（4）为本工程提供招标代理服务的；（5）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（8）被责令停业的；（9）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；（10）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；（11）浙江省外企业《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》超出有效期或未能在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”审核通过对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的（仅指浙江省省外的企业）。1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。本项目不收取招标文件费用。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，并获取编制投标文件和签署合同所需的资料。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会本项目不召开投标预备会。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）技术标准和要求；（6）投标文件格式；（7）其他材料。除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）或补充通知对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应向招标人或招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。2.3招标文件的修改招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，将修改的内容发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。3.投标文件3.1投标文件的组成投标文件的组成：见投标人须知前附表。3.2投标报价3.2.1报价要求：各投标人应根据招标人的要求，在前附表规定的有效报价内,结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标总报价。投标总报价以人民币元计，保留整数，小数点后第一位四舍五入。投标人应按照招标公告附件中后缀名为“.TZZF”或“.TZCF”的电子招标文件的要求填写投标报价。3.2.2报价内容：设计费应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，是指完成项目方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、装配式设计等所有设计、编制总投资估算、编制初步设计概算、各阶段成果评审、各阶段报批及后续服务（含调研、踏勘、技术交底、成果印刷、邮寄及税收、管理等费用）、成果设计、专家评审及税金、管理费用、多媒体解说文件制作（汇报、评审、最终成果展示）、风险等在内的所有费用。投标报价包含中标人履行承诺和图纸会审及施工中图纸适当更改等一切费用，暂按照项目建安费8920万元为基数，各投标人可根据设计内容，结合自身技术与管理水平、经济实力、市场风险等因素自行报价。3.2.3项目结算：本项目中标设计费结算率（中标设计费/8920万元）一次性包干，不作任何调整(包括政策性变化、规模调整等所有情形)。最终设计费结算价=实际被设计部分的建安工程部分的预算费用（如审核的，按审核后确定的为准）×设计费结算率。如实际被设计部分的建安工程部分的预算费用（如审核的，按审核后确定的为准）超过8920万元的，中标设计费一次性包定，不作任何调整。3.2.4本项目如分期分阶段实施，发包人有权要求分期分阶段提供施工图纸，设计单位须按发包人要求分期提供各设计阶段图纸，设计单位在投标时综合考虑由此可能增加的费用。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。3.4投标担保3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。3.4.3投标担保按以下方式无息退还（仅指按现金形式提供的）：（1）中标人在合同签订后退还；（2）未中标的候选人凭《建设工程中标结果通知书》退还；（3）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后凭招标人（招标代理机构）出具的《投标保证金退还告知单》退还。（4）如本工程发现其中某一家投标人存在违规违法嫌疑时，则所有投标人的投标保证金招标人有权暂不退还，待违规违法嫌疑查实后处理。3.4.4投标人有下列情形的，投标担保将全部不予退还：（1）投标截止时间后，投标人撤销投标文件的；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；（3）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的（包括但不限于同一项目不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买保函的）；（4）有关法律法规规定的其他情形。3.4.5投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。3.5备选投标方案投标人不得递交备选投标方案。3.6投标文件的编制3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。投标文件应按招标公告附件中后缀名为“.TZZF”或“.TZCF”的电子招标文件的要求进行编写。3.6.2资格标、资信标、商务标：新点投标文件制作软件生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。3.6.3技术标按招标文件前附表要求进行编制。技术标须采用A3幅面（图表不得再扩展）。3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标人应将投标文件（技术标）、技术标样本、光盘和U盘按规定密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标人须知前附表的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人（台州市公共资源交易管理系统）收到投标文件（资格标、资信标、商务标）后，向投标人发出确认投标成功的提示。4.2.5逾期送达的或者未送达指定系统，视为投标文件（资格标、资信标、商务标）未送达。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件（技术标），招标人不予受理。4.2.6投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表要求，否则该投标文件予以拒收。4.2.7投标文件递交的其他要求，见投标人须知前附表。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。撤回投标文件技术标的，应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件（技术标）的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件（技术标）的组成部分。修改的投标文件（技术标）应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和开标地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：详见投标人须知前附表。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标采用评审会议的形式进行。6.1.2评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。6.1.3评标委员会成员在评标前须签订《建设工程公正评标承诺书》。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标6.3.1本招标项目的评标办法：见投标人须知前附表。6.3.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1中标候选人公示7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容应包括开标记录表，被否决的投标及否决原因，各评标专家（名字不予公布，以评标专家一、二等对应）针对各投标人商务标、资格标、资信标、技术标等内容的评分情况，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人（含法定代表人、项目负责人）有无行贿犯罪记录进行查询。7.1.2涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。7.1.3中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；（2）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；（3）未按本章第7.1.2款规定进行澄清或说明，或者拒绝说明或不能合理说明理由的；（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。7.2中标通知书7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.3项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任及经济赔偿。7.2.5投标人自动放弃中标候选人或中标资格的，没收其部分或全部投标保证金，并且弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的。7.3合同签订7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保应采用银行保函或专业担保公司或保险公司保证方式，担保人应当是在台州市内注册的银行或专业担保公司或保险公司，并已在招标监管机构办理登记手续。如不能办理担保采用现金的，履约担保必须解入招标人帐户。中标候选人应当将工程担保合同和履约保函的原件提交给招标人保管，应当将工程担保合同和履约保函的复印件提交给招标监管机构备案。7.3.2中标人应在签订合同前，打印并提交电子投标文件（资格标、资信标、商务标），一式三份（加盖公章），由招标人和相关部门分别存档。7.3.3自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。7.3.4招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订设计合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。7.3.5中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。8.重新招标和不再招标8.1招标失败有下列情形之一的，本次招标失败：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标本次招标后投标人仍少于3个的，可以不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人（招标代理机构）的纪律要求招标人（招标代理机构）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.设计补偿及方案版权的说明10.1设计费用及补偿措施说明：见投标人须知前附表。10.2设计方案版权及使用规定：见投标人须知前附表。11.其他1、需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。2、在评标委员会得出评标结果并经当众宣布后，经查实投标人和投标项目负责人资格不符合要求的，作以下处理：（1）若该投标人为中标候选人时，将取消中标候选人资格，并按有关规定进行处理，招标人有权没收全部投标担保金，但其投标文件仍参加评标标底价计算；（2）若该投标人不是中标候选人时，将按有关规定进行处理，招标人有权没收全部投标担保金，但其投标文件仍参加评标标底价计算。3、投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。第三章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标文件格式符合第二章“投标人须知”第3.6项规定投标文件组成符合第二章“投标人须知”第3.1项规定投标函签字盖章符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定投标文件份数符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定报价唯一只能有一个有效总报价IP地址不同投标文件不得出现IP地址相同2.1.2资格评审标准投标人符合第二章“投标人须知”第1.4项规定投标项目负责人符合第二章“投标人须知”第1.4项规定2.1.3响应性评审标准工期要求符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定质量要求符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2项规定强制性规范满足国家强制性规范规定2.1.4串通投标评审标准存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的3.2详细评审标准评审和评分详见“评标办法附件”1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准分值构成与评分标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目组成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（7）法律法规规定的其他串通投标行为。3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定其存在串通投标行为，作无效标处理：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。3.1.4投标文件有下列情形之一的，由评标委员会审查后按无效标处理：（1）投标文件格式不符合招标文件规定的；（2）投标文件组成不符合招标文件规定的；（3）投标文件未按要求签字盖章的；（4）投标文件份数不符合要求的；（5）投标人及投标项目负责人不符合要求的；（6）投标承诺的报价、工期、设计质量不符合投标人须知前附表要求的；（7）投标人提交的投标报价不只有一个有效报价的；（8）投标文件编制不符合招标文件要求的。3.1.5商务标修正：（1）投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。（2）投标承诺书中综合单价报价与总报价互相矛盾时，在总报价不变的前提下，通过调整综合单价报价的方式使其一致。按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在30分钟内无法联系上或不能确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。3.2详细评审评标委员会按本章评标办法进行评审和评分。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人提交的书面澄清、说明和补正评标委员会认可后可视作投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人最终将丧失其中标资格。3.3.4各投标单位委托代理人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，评标委员会要求投标人进行澄清或说明时，投标单位委托代理人或法定代表人所留联系方式在30分钟内无法联系上或未回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。3.3.5开评标过程中，投标人提交的澄清、说明或补正采用原件扫描形式提交。3.4评标结果3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标办法附件第三章评标办法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章规定的评分标准进行评审和评分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。一、资格审查：评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人、项目负责人的资格内容进行审查（包括不同投标人的投标文件出现检测码或制作码、创建码一致的，IP地址相同的），凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。二、资信标评审（2分）（一）项目负责人类似项目设计业绩（2分）投标人的项目负责人（与本次投标项目负责人一致）提供1个自2021年1月1日（以竣工验收证明材料中的时间为准。若业绩项目分批次验收的以最迟验收的时间为准。）以来完成的设计费合同额≥80万元的类似项目工程设计业绩。如无业绩或业绩不符合要求或业绩提供材料不符合要求的，不得分。如投标人提供业绩个数＞1个的，按合同额最小的项目进行评审。类似项目设计业绩包含工程总承包项目中的设计业绩和其他设计项目业绩。工程总承包项目设计业绩中工程主体部分的设计业务必须是投标人独立完成的，否则不予认可。联合体形式获得的业绩，其业绩中主体部分的设计业务须由投标人独立完成，否则不予认可。业绩证明材料须提供：①设计图纸（仅需提供加盖图审合格章、出图章的施工图设计图纸总说明部分及总平面图）；②设计合同；③竣工验收证明材料（竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工图等）。①、②、③必须同时具备，缺一不可。如设计图纸、设计合同、竣工验收证明材料（竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工图等）均未能体现项目特征、项目规模的、竣工验收时间的，必须附该工程建设行政主管部门（或规划主管部门）出具的加盖公章的证明材料，否则业绩不予认可。评标委员会根据投标人提供业绩的规模、类似程度进行综合打分。评分步骤：1.确定类别评标委员会成员针对投标人的提供的业绩内容进行独立评审。对投标人的业绩内容划分类别。投标人的业绩分最终类别按以下方式确定：若专家给出的类别中某一类别占半数以上时，采用少数服从多数确定法。例：专家1专家2专家3专家4专家5最终类别一类三类一类一类四类一类若专家给出的类别呈现离散型分布时，采用中位数确定法（对专家给出的类别进行排序，取中间类别）。例：专家1专家2专家3专家4专家5最终类别一类三类二类一类四类二类2.评分评标委员会成员在确定最终类别的分值范围内分别打分（小数点后保留1位），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。一类为2-1.6分；二类1.5-1.1分；三类1.0-0.6分；四类0.5分；未提供业绩的或业绩不符合要求的此项不得分。（二）资信标得分=投标人类似项目业绩得分三、技术标评审（分值100分）1、技术标类别确定评标委员会成员针对投标人的技术标的内容进行独立评审。视其科学性、针对性、可行性、先进性对投标人的技术标划分类别，同时，给出评审意见并对评审意见承担个人责任。投标人的技术标的最终类别按以下方式确定：若专家给出的类别中某一类别占半数以上时，采用少数服从多数确定法。例：专家一专家二专家三专家四专家五最终类别一类三类一类一类四类一类若专家给出的类别呈现离散型分布时，采用中位数确定法（对专家给出的类别进行排序，取中间类别）。例：专家一专家二专家三专家四专家五最终类别一类三类四类一类二类二类2、技术标评分标准评标委员会成员按技术标评分标准，在确定的最终类别的分值范围内各自打分（小数点后保留1位），评标委员会成员对应的打分平均值作为投标人技术文件的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。二）技术标评分标准序号评审内容一类（好）二类（较好）三类（一般）四类（差）缺项一平面布置1.总平面布置2.平面功能3.绿化景观与环境4.建筑防火20～1816～1412～108～6二交通组织1.交通安全要求2.道路通行能力3.人流组织及竖向交通10～98～76～54～3三建筑效果1.创新立意2.外观、造型整体效果3.立面选材4.建筑与功能统一性5.色彩运用得当30～2825～2320～1815～13四适用效果1.功能分区2.房间配置符合性3.使用功能4.竖向层次布局、采光等效果20～1816～1412～108～6五其他方面1.绿色建筑等专项与当地规定的符合性2.经济技术指标分析3.老年安全分析20～1816～1412～108～6以上5项内容分值的合计即投标人的技术标得分。四、商务标评定分值（100分，所有商务标评分在计算过程中均取小数点后二位，第三位四舍五入，如遇百分数的，则百分号前的小数点后取二位，第三位四舍五入）。（一）评标标底价。评标标底价的确定。在所有经复核的有效报价中，按有效报价的家数a确定评标标底价：（1）若有效投标人＞3家，则去掉一家最高和一家最低的有效报价，再取余下有效报价的算术平均值后乘以0.99作为评标标底价；（2）若有效投标人≤3家，则取所有有效报价的算术平均值后再乘以0.99作为评标标底价。（二）商务标得分（100分）报价分计算：评标标底价得100分，各投标报价与评标标底价相比，采用线性插入法计算，每高－|投标报价-评标标底价于1%扣2分（商务标分值＝100，|×100×2），每低于1%扣1分（商务标分评标标底价－|投标报价-评标标底价值＝100，|×100×1）。扣至50分为止。评标标底价2．投标人的商务标得分＝100－以上情形扣分总和。五、中标候选人的确定总得分＝资信标得分+技术标得分×68%+商务标得分×30%。评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人：（一）资信标得分高者；（一）技术标得分高者；（二）投标报价低者；（三）抽签确定(抽签规则：先由招标人代表抽取并列单位各自对应编号，再由招标人代表随机抽取，先抽到球号对应的投标人排名在前）。第四章合同条款及格式建设工程设计合同工程名称：______工程地点：______合同编号：______设计证书等级：______发包人：______设计人：______签订日期：______2025年月工程名称：______工程地点：______合同编号：______设计证书等级：______发包人：______设计人：______签订日期：______合同主要协议条款发包人（全称）：台州市路桥区社发养老服务有限公司设计人（全称）：发包人委托设计人承担路桥区老年活动中心（设计），经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等先行有效的法律法规。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。1.4设计人提交的标书、招标和中标文件、其他有关文件。第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。2.1建设规模：本项目总投资估算约1.1739亿元。用地性质：社会福利设施用地（A6），总建设用地面积7664平方米（约11.50亩），地上计容建筑面积≤9963平方米，容积率≤1.3，建筑高度≤24m，建筑密度≤35%，绿地率≥35%。建安工程费约8920万元。2.2设计内容：本项目规划红线范围内的总图、建筑、结构、构筑物、水、电（含低压、电气、弱电等）、人防、消防、装配式、基坑围护、地基处理、钢结构、围墙、装饰装修、幕墙、暖通（含通风、排烟排风、新风等）、智能化、亮化、室外配套工程（景观、绿化、环艺、室外照明、市政工程等）、综合管线、设备（含空调、电梯、变配电（不含高压）、LED等）、抗震支架、环保、节能设计及评估、日照分析、绿色建筑、海绵城市设计、无障碍、标识导向系统、停车场、门窗、雨蓬、电力荷载（须统筹考虑所有设备的用电指标）、交通设施、充电桩等本项目可能涉及的所有专业工程的设计工作。序号项目名称设计阶段初步设计概算编制设计费方案初步设计施工图1路桥区老年活动中心（设计）√√√√1、合同价：元2、中标设计费结算率（中标价设计费/8920万元）=%（小数点后保留4位，小数点后第五位四舍五入），本项目中标设计费结算率（中标设计费/8920万元）一次性包干，在任何情况下均不做调整(包括政策性变化、规模调整等所有情形)第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1用地红线图1及时提供2其他需要的资料1及时提供第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案设计文本根据评审需要1、合同签订之日起15个日历天内提交经深化的方案设计（含投资估算），方案设计如有修改的，在确定修改内容后7个日历天内提交修改后的方案设计；2、方案通过评审后15个日历天提交初步设计文件（含概算编制），初步设计如有修改的，在确定修改内容后7个日历天内提交修改后的初步设计及概算；3、初步设计修改完成、评审通过并经招标人确认后30个日历天内提交全套施工图设计文件（含建筑、结构、基坑围护、水、电、暖通、消防等设计，具体内容由招标人确定为准，所有专业工程及二次深化设计内容须达到预算编制及可施工深度），施工图设计文件如有修改的，在确定修改内容后7个日历天内提交修改后的施工图设计文件；4、设计人按第3点提供施工图纸后，如剩余部分专业工程招标人要求另行二次深化设计的，设计时间按招标人确定为准。本项目若分期分阶段实施，招标人要求分期分阶段提供施工图纸的，设计单位须按招标人要求分期提供各设计阶段图纸。1、递交时间及份数根据发包人需求提供。发包人有权根据自身需要微调时间及份数，设计人应无条件配合且无偿予以提供。2、所有图纸、报告文件份数是指图审合格或评审通过后提供份数，所有送审的不含在内。3、每阶段设计开始时间以发包人确认为准。4、提交各阶段设计成果文本时须同步提交相应的电子文件（DWG/DWF/PDF版本）2初步设计（包括概算）203总平面图204施工图设计文件（包括各专业工程）205施工图电子文件（CAD版本，递交时间与递交施工图时间同时）份数满足发包人要求6按发包人要求提供方案设计优化后的多媒体解说文件：中文配音，能在WINDOWS最新操作系统下用较为普及的软件自动播放,时间在20分钟以上。份数满足发包人要求第五条5.1.1本项目设计合同价为含税人民币元。本项目设计费用应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，是指完成方案设计、初步设计、施工图设计（如需二次深化设计的，二次深化设计也包含在内），编制总投资估算和初步设计概算，并承担测量测绘定位工作、各阶段成果评审、图纸会审、技术交底、施工现场服务、参与中间验收、竣工验收、竣工图编制配合服务、多媒体解说文件制作（汇报、评审、最终成果展示）等服务，相关费用包含在设计费内。并承担施工图审查合格前的各类审查评审及施工图审查送审工作。其应包括前期工作、后续服务（含调研、踏勘、技术交底、成果印刷、邮寄及税收、管理等费用）、方案设计（含投资估算）、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计、装配式设计、会审图纸（套数满足会审要求）、各期各专业工程【本项目规划红线范围内的总图、建筑、结构、构筑物、水、电（含低压、电气、弱电等）、人防、消防、装配式、基坑围护、地基处理、钢结构、围墙、装饰装修、幕墙、暖通（含通风、排烟排风、新风等）、智能化、亮化、室外配套工程（景观、绿化、环艺、室外照明、市政工程等）、综合管线、设备（含空调、电梯、变配电（不含高压）、LED等）、抗震支架、环保、节能设计及评估、日照分析、绿色建筑、海绵城市设计、无障碍、标识导向系统、停车场、门窗、雨蓬、电力荷载（须统筹考虑所有设备的用电指标）、交通设施、充电桩等本项目可能涉及的所有专业工程的设计工作。如上述专业工程内容需二次深化设计的，须进行二次深化设计，二次深化设计费用包含在设计费内。所有专业工程及二次深化设计内容须达到预算编制及可施工深度】、设计成果文件（要求达到各专业工程国家有关规范规定要求）、设计人履行承诺所需其他费用、图纸会审费、专家费、评审费、会务费、施工中图纸更改等一切费用。配合发包人进行交通、园林、消防、供电、市政、水利、气象等各部门的报审工作（如需），提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。设计过程中如需考察的或设计人提供的主要设备材料如需考察确定的，考察组织工作和费用包含在设计费内。本项目中标设计费结算率（中标设计费/8920万元）一次性包干，不作任何调整(包括政策性变化、规模调整等所有情形)。设计费结算价=实际被设计部分的建安工程部分的预算费用（如审核的，按审核后确定的为准）×设计费结算率。如实际被设计部分的建安工程部分的预算费用（如审核的，按审核后确定的为准）超过8920万元的，中标设计费一次性包定，不作任何调整。5.1.2勘察布孔图（如有）由设计人提供，时间满足发包人要求，相关费用已经包含在设计费中，结算时不予另行计取；5.1.3本设计费用包含设计人方案整体调整、深化的费用；若本项目建设地块规划控制要求作调整的或发包人要求调整的，设计人须按调整后的建设地块规划控制要求及发包人的要求对设计作相应调整，费用已含在设计综合单价内；5.1.4本设计费用包含设计人所有施工图图纸因报批而发生局部变更所产生的费用；5.1.5本项目如涉及某区域功能的局部调整，设计人应无条件配合发包人的工作，并对施工图图纸作相应调整，其费用不再另行收取；5.1.6本项目若分期分阶段实施，发包人要求分期分阶段提供施工图纸的，设计单位须按发包人要求分期提供各设计阶段图纸，设计单位在投标时综合考虑由此可能增加的费用。5.1.7具体的设计费支付进度均见下表：付费次序付费额付费基数（元）付费时间第一阶段付费付费基数×10%，作为定金合同价合同签订后三十日内第二阶段付费付费基数×20%合同价方案设计评审通过并形成成果文件后三十日内第三阶段付费付费基数×40%实际被设计部分的建安工程部分的预算费用（如审核的，按审核后确定的为准）×设计费结算率（超过合同价按合同价）提供的施工图经设计审查合格、施工图预算编制审核完成后三十日内。第四阶段付费付费基数×20%实际被设计部分的建安工程部分的预算费用（如审核的，按审核后确定的为准）×设计费结算率（超过合同价按合同价）工程竣工验收合格后（绿化部分须交工验收合格）十五日内第五阶段付费付清所有款项实际被设计部分的建安工程部分的预算费用（如审核的，按审核后确定的为准）×设计费结算率（超过合同价按合同价）－已付款－合同约定的违约扣款被设计工程结算审核完成后三十日内说明：（1）本项目若分专业分期分阶段实施，发包人要求分专业分期分阶段提供方案设计、初步设计图纸、施工图设计的，相应阶段设计费按分专业分期分阶段支付。（2）设计人提交各阶段设计文件的同时凭对应金额的设计发票申请支付各阶段设计费，未提供足额发票的，发包方有权拒绝支付且不视为违约。（3）若设计人未按约定履行合同义务的，应当向甲方返还定金并赔付一倍的定金做为违约金，若设计人按照本合同约定履行义务的，定金可抵作设计费的组成部分。第六条6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人与发包人协商后重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。招标文件中已约定的面积调整、投资额调整等可调整的内容，不属于资料错误。6.1.3发包人应配合设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员的工作。6.1.4设计人本项目方案设计成果及其设计理念归发包人所有。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行设计，按合同规定的进度要求及时提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：现行国家标准、浙江省标准、台州市相关规定（有多个标准可以适用的，以等级更高的标准为准；等级相同的，以最新发布的标准为准）。6.2.3设计人按合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人不得以任何理由拒绝发包人提出对设计内容进行修改调整。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加分部验收、交工验收、竣工验收。6.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.6设计人不得擅自转让、转包或以其他方式出让合同或合同的任何权益，设计人须视履行合同为本身的责任。若设计人存在转包或违法分包情形的，应当承担合同金额10%/次的违约金，且发包人有权单方面解除合同。6.2.7设计人提交的设计资料及文件如不符合合同要求的，设计人应及时认真修改，直至完全符合合同要求或发包人的修改要求，如因修改导致交付设计资料及文件延误的，设计人应按照7.4条款承担迟延交付设计资料及文件的违约责任。6.2.8设计人出具施工图纸后，如在施工过程中发现存在结构性、功能性、使用性上常规项漏项、错项累计超过200万元的，发包人有权对超过200万元部分按漏项、错项联系单额度的5%进行设计费扣除，最多扣至设计费的30%。6.2.9设计人未经发包人同意，如存在超标准设计或不合理设计，造成工程成本增加或导致发包人损失的，按增加的成本额度、发包人损失额度的2%扣除设计费，最多扣至设计费的30%。第七条违约责任：7.1如因政策调整、政府要求取消或暂缓项目建设的，发包人可终止合同，按5.1.7设计费支付进度支付设计费，发包人不承担违约责任。设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，设计人不得因发包人逾期支付设计费而延误或暂停履行下阶段工作，否则产生的损失均由设计人承担。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人负责采取补救措施，并免收和退还直接受损失部分的设计费，造成发包人或第三方人身损害或经济损失的，应根据设计人责任大小向发包人或第三方承担赔偿责任，赔偿金由双方商定为实际损失的100％（但不超过设计合同价）。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，发包人有权扣除设计费的百分之一。设计人设计质量、服务达不到发包人要求或技术标准的，发包人可单方面终止合同并要求退还已经支付的设计费，同时设计人应当承担合同金额5%的违约金。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同的，设计人的履约保证金全额没收并应赔偿发包人的一切损失包括但不限于重新寻找设计单位发生的费用、另行委托设计产生的价差、工期延误造成的损失或违约赔偿等。发包人已支付的设计费，设计人应在合同解除或终止后10天内全额退还。第八条其他8.1根据工程需要和发包人要求，发包人在工程施工时，设计人必须指派设计项目负责人或专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导和配合服务。在工程施工中，对设计文件有疑问或须设计人配合施工单位进行现场服务的，发包人提前1个工作日通知，设计人在接到通知后应实时派本项目负责人解决（确实需要现场解决的应在通知日起24小时内到场解决）。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决，属于重大设计问题应在5天内书面提出解决意见解决。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。未完成以上事项，每次每逾期一天扣设计费10000元。在工程的图纸会审、打试桩、基础（桩）验收、中间验收、消防验收、竣工验收、工程质量处理等环节，设计人除指派专业人员外必须有一名领导（或分管领导）参加，否则每次每逾期一天扣设计费10000元。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同约定的规定份数，不再另行计取费用。8.3若设计人无某项专业设计资质、工程咨询的，可分包委托给其他有相应资质单位（所需费用已包含在设计报价中，不另计取），如专项设计、工程咨询经修改后仍无法达到发包人要求的，发包人将另外委托单位，相关费用从本设计人设计进度款中扣除。另外委托的单位必须经发包人同意方可分包委托，否则委托无效。同时那些由设计人另行委托的业务需经总设计人书面认可，其质量、进度、配合协调工作也由设计人负责。8.4本工程设计资料及文件中，苗木、建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标（设计人须提供本项目可能使用的所有材料、设备的详细清单及技术指标参数，但不得指定生产厂、供应商）。设计单位设计的苗木种类须注明该苗木相对较好的出处，但不得指定供应商。设计人应当配合预算单位、发包人无价材料、设备的询价工作。8.5发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.6发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.7在施工过程中，发包人提出合理的施工图更改和设计调整要求，设计单位须无条件接受。8.8由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.9本合同一式十二份，其中正本三份，正本发包人一本，设计人一本，招标办存档一本。8.10双方约定本合同经双方法定代表人或委托代理人（需开具法人委托书）签章并加盖本单位公章后生效。8.11本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.12本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.13下列文件均构成合同的组成部分，如果下列文件之间存在歧义或不一致的，则其解释顺序如下：1.本合同条款（包括补充合同）；2.询标记要；3.招标文件及其附件；4.答疑记录；5.投标文件及其附件；6.其他资料。8.14其他约定事项：合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。第九条补充约定事项：9.1设计人须严格遵守规划部门及发包人提出的要求。9.2设计人须委派下表中的设计师负责项目的设计工作，未经发包人同意不得更换项目负责人及主要专业负责人，否则设计人应当向发包人承担合同金额2%/次的违约金且发包人有权单方终止合同。序号姓名职务性别年龄职称现场服务天数123…9.3当发包人认定设计人员未实质性履行合同其职责，或与第三人串通给发包人造成经济损失的，发包人有权要求更换以上人员，直至终止合同并要求设计人承担相应的赔偿责任。9.4设计人有对施工组织设计进行审核的责任。9.5质量要求：设计成果在满足国家及省市规范标准及台州市相关规定要求的前提下，必须满足功能合理性、经济性、施工可行性、人性化、节能、绿色环保、细部创新等要求。9.6造价控制要求：9.6.1设计人在修改完善后的方案评审通过后三个工作日内，向发包人提交方案设计估算和详细的设计过程造价控制计划。没有提供估算和造价控制计划，或估算和计划得不到发包人的认可的，方案阶段的设计无效。设计人应无条件调整方案或造价控制计划，直至满足要求。由此产生的时间延误，由设计人按本合同第七条承担责任。9.6.2设计人应科学、合理编制方案设计估算，不能凑投资额。9.6.3初步设计的概算（执行最新的浙江省建筑、安装工程概算定额）经相关部门审核后（在允许在设计限额内时），如概算超过设计估算10%及以上时，发包人有权要求其在规定时间内将该初步设计、概算做相应调整（在批复的设计方案内），并直至满足发包人要求，由此造成的相关增加的费用由设计人承担，并暂扣该阶段设计费的10%，待改正后返回。9.6.4施工图预算（由发包人另行找单位编制，执行最新的浙江省建筑、安装工程预算定额）经相关部门审核后（在允许在设计限额内时），如其预算超过设计概算10%及以上时，发包人有权要求其在规定时间内将该设计做相应调整（在批复的初步设计内），并直至满足发包人要求，由此造成的相关增加的费用由设计人承担，并暂扣该阶段设计费的10%，待改正后返回。9.6.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第二种方式解决：（一）提交台州仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程所在地人民法院起诉。第十条履约保证金设计人应按招标文件要求提供履约担保。履约担保待被设计部分工程竣工验收合格，并按合同条款规定完全履约后，由设计人申请退还。收到设计人退还申请后，发包人应根据合同履约情况在30日内不计利息退还设计人全部或部分履约保证金。如设计人在设计过程中违背合同规定的，发包人有权没收全部或部分履约担保金。十一、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：台州市路桥区本合同双方约定法定代表人（或委托代理人）签字、盖公章后生效发包人：（盖章）住所：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：电话：开户银行：账号：设计人：（盖章）住所：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：电话：开户银行：账号：工程设计廉政责任书项目名称：路桥区老年活动中心（设计）项目地址：位于台州市路桥区院路路以南、狗尾巴河以北地块发包人（甲方）：台州市路桥区社发养老服务有限公司设计人（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任书份数同合同份数。甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：地址：地址：电话：电话：年月日年月日第二卷第五章设计任务书一、项目概况本项目按配套养老活动用房进行建设，用地面积为7664㎡，室内配置小型活动室（舞蹈、琴、棋、书、画、瑜伽室等）、体育活动场馆（室内网球、羽毛球、匹克球、气排球等），室外建设连片运动场（地掷球、门球等），推动老年体育活动场地建设，满足老年群体体育活动所需。二、设计范围1、本次招标范围包括但不仅限于：1）本项目规划红线范围内的总图、建筑、结构、构筑物、水、电（含低压、电气、弱电等）、人防、消防、装配式、基坑围护、地基处理、钢结构、围墙、装饰装修、幕墙、暖通（含通风、排烟排风、新风等）、智能化、亮化、室外配套工程（景观、绿化、环艺、室外照明、市政工程等）、综合管线、设备（含空调、电梯、变配电（不含高压）、LED等）、抗震支架、环保、节能设计及评估、日照分析、绿色建筑、海绵城市设计、无障碍、标识导向系统、停车场、门窗、雨蓬、电力荷载（须统筹考虑所有设备的用电指标）、交通设施、充电桩等本项目可能涉及的所有专业工程的设计工作。如上述专业工程内容需二次深化设计的，须进行二次深化设计，二次深化设计费用包含在设计费内。所有专业工程及二次深化设计内容须达到预算编制及可施工深度。2）承担本项目规划红线范围内的方案设计、初步设计、施工图设计（如需二次深化设计的，二次深化设计也包含在内），编制总投资估算和初步设计概算，并承担测量测绘定位工作、各阶段成果评审、图纸会审、技术交底、施工现场服务、参与中间验收、竣工验收、竣工图编制配合服务、多媒体解说文件制作（汇报、评审、最终成果展示）等服务，相关费用包含在设计费内。并承担施工图审查合格前的各类审查评审及施工图审查送审工作。三、项目定位1、响应养老服务事业“十四五”规划，满足新时代老人多元化的养老服务需求。充分体现以人为本的智慧养老、互助养老及生态共享养老。设计中可融入未来康养城设计元素，重视活动空间的理念创新，营建一个充满人情味、舒适且安逸的养老环境。2、设计成果需符合国家及项目所在地相关设计标准。四、设计依据1、建设单位提供的设计任务书、规划设计条件及电子文件地形图；2、《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018；3、《台州市城市规划管理技术规定》（2018版）；4、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；5、《城市建筑工程日照分析技术规程》DB33/1050-2016；6、《浙江省海绵城市规划设计导则（试行）》（建规发{2017}1号）；7、《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》DB33/1021-2013；8、《民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范》（DB33/1121-2016号）；9、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；10、《民用建筑通用规范》GB55031-2022；11、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；12、《养老设施建筑设计规范》（GB50867-2013）；13、《城镇老年人设施规划规范》（GB50437-2007）；14、其它国家、省、市有关法律法规、规范标准、相关规划及文件等。五、地块主要技术经济指标：1、总建设用地面积7664平方米（约11.50亩）；2、容积率：≤1.3；3、建筑密度：≤35%；4、绿化率：≥35%；5、建筑高度：≤24m；6、地下室：不考虑；六、交通组织：1、机动车出入口设置须符合相关规范要求，开口位置与周边道路关系协调合理。2、停车位及充电桩配建指标：按要求配建各类车位、充电桩或预留充电设施接口、内外交通组织应清晰流畅。3、做好交通组织分析专篇。七、城市设计及建筑控制要求：1、城市设计落实要求：建筑形体、外立面色彩应与周边建筑相协调。2、地块内建筑要求简洁、大气、美观，建筑风格应以现代风格为主。3、建筑间距及退让要求：建筑间距及退让应符合《台州市城市规划管理技术规定》（2018版）的要求。4、建筑日照要求：按规范做好日照影响分析。5、竖向设计要求：合理确定建设范围内竖向标高，周边城市道路标高作为基础标高，建设项目自用管线不得超出建设用地范围。八、其它：1、出让土地还应符合建设、城管、国土、环保、消防、文物、交警、人防等各部门规定。2、落实绿色建筑、海绵城市、建筑工业化等相关建设要求。九、建设内容功能区核心空间配置体育活动区室内网球、羽毛球、匹克球、气排球、乒乓球、地掷球等文化娱乐区书画室、音乐舞蹈室、戏曲室、阅览室、小型影音室等教育学习区老年大学教室、技能培训室等社交服务区咖啡茶座、志愿者服务站、代际互动空间等辅助功能区管理中心、后勤仓储、公共卫生间（无障碍）、急救室、避难间等十、本任务书仅供投标人在投标时参考使用，招标人在后期方案设计时有权根据实际需求进行需求、功能调整，中标人不得提出异议。第三卷第六章投标文件格式附件一路桥区老年活动中心（设计）投标承诺书台州市路桥区社发养老服务有限公司：我方已收到路桥区老年活动中心（设计）的招标文件，经考察现场和研究上述招标文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，并承诺如下：一、我方愿以总报价人民币佰拾万仟佰拾元，￥：，元（保留整数，小数点后第一位四舍五入）承担上述工程的设计任务。本项目中标设计费结算率一次性包定（中标设计费/8920万元、不作任何调整(包括政策性变化、规模调整等所有情形)。如实际被设计部分的建安工程部分预算费用（如审核的，按审核后确定的为准）超过8920万元的，中标设计费一次性包定，不作任何调整。二、提交工作成果时间：满足招标文件要求。三、设计人员按本投标文件的部署及时就位。四、我方承诺按建设单位、评标委员会及图审机构的意见，对设计方案、初步设计和设计图纸进行修改完善。五、我方承诺设计成果达到国家及省市规范标准及台州市相关规定要求。六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。七、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：日期：年月日附件二路桥区老年活动中心（设计）派驻本项目负责人简历表姓名性别年龄专业执业资格职称学历参加工作时间从事项目负责人年限个人简历及主要业绩法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本老年活动中心涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。台州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
