嘉兴市生活垃圾压缩站提升改造招标公告（嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府2025）
嘉兴市秀洲区王江泾镇项目招标信息发布表
项目编号
wjjz2025-159号
信息类别
施工招标
发布时间
2025年09月30日
交易方式
公开招标
项目名称
王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目
工程（项目）名 称
王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目
建设（委托）单位（盖章）
嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府
招标代理机构（盖章）
浙江中惠工程管理有限公司
总投资
/万元
投资性质
镇财政
招标部分估算价
154.9135万元
工程规模
详见招标文件
工程类别
自行判别
结构
/
最大跨度
/
幢数
/
层数
/
工期或服务期限（日历天）
详见招标文件
工程（项目）地点
王江泾镇
质量要求
详见招标文件
联系人
张先生
联系电话
0573-82725567
联系地址
嘉兴市中山西路299号兴业大厦521室
企业资质要求
具备建筑工程施工总承包叁级和钢结构工程专业承包叁级及以上资质【省外企业须提供进省备案证（具体按嘉建（2015）1号文件执行）或提供信息公开网页打印件（在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开)】。投标人的本次招标要求的资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态。
项目经理或负责人要求
建筑工程专业二级及以上建造师资质
其它条件
本项目接受联合体投标（联合体数量不超过2个）
报名方式及招标文件的获取
投标报名：本项目实行网上报名，潜在投标人可使用投标人的CA锁登录“秀洲区限额以下公共资源交易系统”进行网上报名。未进行网上报名的其投标文件拒收。招标文件的获取:招标文件（工程量清单和补充文件）请以投标人的CA锁登录“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）自行下载。
报名起止时间
2025年09月30日至2025年10月14日下午14:00时整
投标截止时间
2025年10月14日14:00时整
开标时间
2025年10月14日14:00时整
镇招投标办(盖章)
备注：投标保证金数额：人民币20000元整，提交方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①在2025年10月14日11时00分前投标人以账号密码或CA证书登录秀洲区限额以下公共资源交易系统中“https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）；提交时间：投标截止时间前线上点击确认，未点击确认视为未缴纳，后果自负；提交地点：在交易系统中提交。
王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目 定稿.pdf
王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目·施工招标文件王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目招标文件公开招标(√)邀请招标()招标单位：嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府招标代理单位：浙江中惠工程管理有限公司备案单位：嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室备案日期：2025年09月王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目·施工招标文件目录第一章前附表第二章投标须知一、总则二、招标文件三、投标报价四、投标文件的编制五、投标文件的递交六、开标七、评标八、授予合同第三章合同主要协议条款第一部分合同协议书第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款一、现场自然条件.......................................................................................................................................二、现场施工条件.......................................................................................................................................三、本工程采用的技术规范......................................................................................................................第五章评标办法第六章投标文件（附件及附表）王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目·施工招标文件第一章前附表序号内容1工程综合说明工程名称：王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目建设单位：嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府建设地点：秀洲区王江泾镇虹桥路北侧承包方式：双包要求质量目标：合格要求工期：90日历天取费类别：投标单位自行判定招标范围：王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目所包含的全部工作内容（具体项目详见工程量清单）2建设资金来源：自筹资金解决3投标单位资质要求：具备建筑工程施工总承包叁级和钢结构工程专业承包叁级及以上资质【省外企业须提供进省备案证（具体按嘉建（2015）1号文件执行）或提供信息公开网页打印件（在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”信息公开)】；本项目接受联合体投标（联合体数量不超过2个）。投标人的本次招标要求的资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态。项目负责人资质要求：建筑工程二级及以上建造师资质。4投标保证金：20000元整；投标保证金缴纳方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①投标人以账号密码或CA证书登录“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。保证金缴纳截止时间：2025年10月14日11时00分前（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）（注：1、具体详见第二章第四.（三）条关于投标保证金的相关规定。）5招标人不组织踏勘现场和招标答疑会，各投标人可根据自身需要，自行踏勘现场。各投标人若对招标文件等有异议的，请以电子文档形式于投标截止时间3日前上传至“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）或电话联系招标人/招标代理。王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目·施工招标文件6投标有效期：60日历天（从投标截止之日算起）71.最高投标限价1549135万元，招标标准预算价下浮10%；2.招标标准预算价人民币（大写）：壹佰柒拾贰万壹仟贰佰陆拾贰元整（￥1721262元）。3.风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，招标标准预算价下浮17%作为风险控制价（142.8647万元）。8招标文件的获取：招标文件（工程量清单和补充文件）请以投标人的账号密码或CA锁登录“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）自行下载。注：投标人首次进入交易平台需注册账号及完善企业资料方可进行招标文件下载，企业注册及投标报名相关操作说明在交易系统登录界面‘使用帮助’中下载查阅。9投标文件的递交方式：本项目采用不见面电子开评标。投标人必须在投标截止日期和时间前在“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）上传嘉兴秀洲施工投标工具生成的‘已加密投标文件’，解密时使用制作电子投标文件时加密的CA证书进行解密，请确保加密标书的CA证书在生成标书后没有延期或者变更信息，以免标书解密失败。投标人在本项目开标截止时间前一小时进入不见面开标大厅完成签到。到开标时间后，在20分钟内完成标书解密操作。注：1、未签到或未解密的投标单位投标文件将无法进入评标流程，请各投标人确保CA数字证书，电脑环境和网络环境正常，因投标单位自身电脑环境或网络环境或CA数字证书等问题导致标书无法解密，后果由投标单位自行承担。因系统、服务器设备等原因导致标书无法解密或开评标无法进行，招标方将联系相关运维单位及时抢修，若现场无法完成抢修工作，则开评标工作将择期重新组织。2、实行电子评标投标文件雷同性对比，凡投标文件制作机器码（网卡MAC地址、硬盘序列号、cpu序列号、主板号四大特征码）、文件创建标识码等存在三处相同情形的投标文件做废标处理。10投标截止日期和时间及开标时间：2025年10月14日14时00分开标地点：嘉兴市秀洲区王江泾镇政府大楼2号楼7楼开标室（嘉兴市王江泾镇北虹东路188号）。注：本项目不要求投标人（含项目经理）至开标现场参加开标及开启投标文件活动）。11投标文件份数：投标人须在秀洲区限额以下公共资源交易系统上传已签章和加密过的电子投标文件，无须提交纸质投标文件、电子光盘。12中标后须提交的投标文件：中标人在领取中标通知书时应向招标人提交与电子投标文件完全一致的带有水印码的纸质投标文件四套（一正三副）及二份电子文档（商务标全套MicrosoftExcel格式文件和造价软件的源文件，CD光盘）。13履约保证金：中标人在收到中标通知书后30日内,应在签订合同前向业主提交中标价的2%作为履约保证金，可以采用现金、银行转账、电汇或网银，也可以工程保函形式替代(包括银行保函或保险机构保证保险保单)。履约保证金在竣工验收后30日内一次性返还(无息)。中标人在接到中标通知书后30日内未交纳履约保证金或拒签合同的，招标方有权罚没其投标保证金并取消其中标资格，经嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室同意，另选其他中标人中标。14招标文件第三章合同主要条款部分应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。15评标标准及方法：综合评分法。16投标人在下载招标文件后，如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧16视性不公正条款或违法违规等内容时请在投标截止日3天前以电子文档形式上传至“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）或电话联系招标人/招标代理，逾期不得再对招标文件的任何条款提出质疑。17注意事项：评标委员会在评审过程中可能需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正，为了便于及时取得联系，请投标人务必在投标文件中提供法定代表人(或委托代理人)的联系方式(手机号码，可在授权委托书格式中注明或另附页于投标文件中)。评标委员会可要求投标人在接到电话通知后30分钟内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式作出回复。18本项目采用不见面开标。请使用IE11浏览器，并且保证版本在11及以上，或者edge浏览器IE兼容模式。若使用IE11浏览器仍出现异常情况，请参照《IE浏览器设置操作》完成浏览器的设置后，再进行系统操作。在使用系统前请先安装品茗驱动（嘉兴互认版）V1.1版本。在本项目开标截止时间前1个小时进入不见面开标大厅完成签到。到开标时间后，在20分钟内完成投标文件的解密；未在开标截止时间前1个小时进入开标室完成签到或未在上述规定时间内完成解密的投标人，其标书将无法进入后面的评审流程。本项目不接受纸质投标文件。19嘉兴秀洲施工投标工具及操作手册，投标人可以在秀洲区限额以下公共资源交易系统登录页面，‘使用帮助’中进行下载。软件公司联系方式：王工：17773420435；许工：1826735719120本招标文件最终解释权属招标人所有。第二章投标须知一、总则（一）工程说明本工程说明详见前附表。（二）招标范围本项目招标范围详见前附表。（三）招标方式本工程按照嘉兴市建设工程招标投标管理的有关规定，已办理招标申请，并经嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室备案，采用公开招标的方式。（四）资金来源建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。（五）投标资格参加投标单位应向招标单位提交法人营业执照，资质等级证书以及履行合同能力的有关证明文件，经审查符合本工程要求的资质和具备投标条件的施工单位，将作为合格的投标单位，入围参加本工程的投标。（六）投标费用投标人应承担其参加本招标活动，包括编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。（七）保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。（八）签订合同中标人在接到中标通知书起30天内与建设单位签订合同，在规定期限内拒签合同者，建设单位即可直接扣罚投标保证金，同时取消该单位的中标权，经嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室同意，可重新组织招标。二、招标文件（一）招标文件的组成1、招标文件除以下内容外，招标人在投标文件截止时间3天前，以书面（电子文档）形式发出的对招标文件的澄清、答疑纪要和其他补充修改函，均是招标文件组成部分，对投标人起约束作用。招标文件包括下列内容：前附表、投标须知、合同主要协议条款、技术规范及图纸、评标办法、投标文件（附件及附表）、工程量清单。2、投标人在下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容并认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。（二）招标文件的澄清1.投标人在下载招标文件后，若对招标文件等有异议的，请在前附表规定的时间前以电子文档形式上传至“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login），逾期将不予答复。答复内容请各投标人自行下载。2.招标人的答复内容或澄清文件将以补充公告形式上传于“秀洲区小型工程交易平台”（https://xiuzhou.hibidding.com/）。答复内容、澄清文件均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行查看或下载，否则后果自负。（三）招标文件的修改1.在投标截止日期2日前，招标人可能会以补充文件的方式修改招标文件。2.招标文件的修改将以电子文档的形式上传于“秀洲区小型工程交易平台”（https://xiuzhou.hibidding.com/）。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载，否则后果自负。3.为使投标人在编制投标文件时把补充文件内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。4.补充文件（答疑纪要）须经嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室核备。三、投标报价（一）投标报价1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。2、本工程报价采用单价固定方式进行编制。各投标单位投标报价时，应结合企业自身实力，按照企业定额或参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》、《浙江省市政工程预算定额(2018版)》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》、《浙江省施工机械台班费用定额(2018版)》、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及嘉建办[2019]34号、浙建建发[2019]92号文等省市现行有关的计价规定自主报价。3、税金不得作为竞争性费用，按《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发[2019]92号等有关规定计取，税金为9%；规费根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅的通知》(嘉建办[2019]34号文)执行。4、安全文明施工基本费为必须计取的措施项目，本工程为非市区工程。根据《浙江省住房和城乡建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》(浙建建发[2022]37号)精神，安全文明施工基本费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》(2018版)规定的相应施工取费费率的下限值乘以1.15系数。5、人工工日单价可参照2018版定额人工单价及近期《嘉兴造价管理》，材料价格可参考近期《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》信息价，结算时人工和材料单价不作调整。6、施工用水(包括自来水临时开通)、用电(包括变压器申请安装开通)由施工方自行解决，所需接入点、配套管线均由施工方完成，招标人做好配合及协调工作，所发生的一切费用由施工方自行考虑按市场价计入投标报价中。施工期用水、用电涨价风险因素一并考虑计入报价。变压器由施工方自行保管，所涉及费用由施工方在报价中综合考虑，若出现破坏、偷盗等情况均由施工方负责。因停电等而拖延的工期，业主将不予承认。以上相关费用各投标单位在投标报价时自行考虑，业主今后不另增加费用。7、投标时投标人不得擅自调整工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量，否则按不响应招标文件处理。投标人所填写的综合单价在合同实施期间不因市场因素而变动。竣工结算时，结算工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、竣工资料(包括竣工图、设计变更图纸、设计变更联系单、发包人认可的签证单、补充性文件)等按实结算。8、施工技术措施费由投标单位按自行编制的施工组织设计包干，结算时不作调整。新增项目引起施工技术措施费变动时，施工技术措施费不作调整，作为双方的风险，投标单位应自行考虑，相关费用计入本次报价。9、本工程应充分考虑施工进出场、大型机械进出场的措施费用和安全防护费用，在报价时综合考虑一切可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等，结算一概不作调整。10、施工期间安全维护设施应按相关管理部门要求设置，并在相关管理部门办理相关手续，所需费用及风险由投标单位在报价中一并考虑，结算不作调整。11、投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。上述全部费用已由中标人综合考虑计入报价。12、本工程所用的所有材料，进场前必须报发包人、监理审批，未经批准的材料不得进场施工，否则一切损失由承包人负责。13、施工单位进场后需按嘉建管〔2019〕22号文件《关于做好嘉兴市建筑工地围挡提档升级有关工作的通知》砌筑临时围挡等文明施工设施，施工前需对项目实施场地西北角的既有除臭设备重点设置临时围挡予以保护。所需费用由承包单位自行考虑计并入报价内。14、中标单位在施工过程中应注意对原有基础设施及各类公用管线、井盖的保护，如有损坏，应由中标单位及时修复并承担一切费用，如不及时修复的，招标人将请专业单位进行修复，费用从中标单位工程款中直接扣除(管线的保护措施按相关管线部门的要求，费用投标单位自行考虑)。15、中标单位在施工过程中及施工结束后、生活区等均应注意施工场地的保洁，要满足环卫、业主对卫生清洁要求，如达不到招标单位要求，招标单位可委托专业清洁公司清理，相关费用在工程款中扣除，建筑垃圾、废料及余土（含施工时产生的泥浆）应及时清运（堆放地点由招标人提供，场地仅供本项目使用），运距（包含二次搬运）自行考虑，费用综合考虑在报价中，结算时不作调整。16、投标人应通过现场踏勘，充分考虑市政、环保、排污、交通、治安、绿化、卫生及运输等方面与现场施工有关的情况及处理周边关系等可能发生的费用。结合本工程的施工难度，在实际施工时通过现场踏勘(招标人配合协调相关单位)后探明并保护施工区域原有地下管道、管线(包括：自来水管、污水管、雨水管、电力管线、电信管线、有线电视管线等其他埋地管道、管线)等配套设施，充分考虑可能发生的费用，并计入总报价。如投标单位未作专项说明，则被视为此类费用已包括在总报价内或该项已作优惠。17、投标单位须进行现场踏勘，对有可能采取的地表压实加固(如需填塘渣、土方及其他加固方案)，其发生的费用应考虑在报价中，结算时不作调整。18、现场施工时确保施工区域及周边建筑的安全，如由于施工不当造成其他建筑或原有设施的损坏修复由承包人自行承担所有费用，投标时综合考虑报价，结算时不作调整。投标人需要充分考虑施工区域周边上班人员。19、如遇台风等不可抗力恶劣情况时，中标单位必须无条件服从有关部门要求转移相关人员到指定地点，确保人员安全，投标时综合考虑。20、其他内容：①、投标单位应综合考虑对施工附近可能影响的周围建筑物，构筑物的保护所发生的费用。②、施工期间引起的扰民(包括：行车、噪音、污染、损坏居民物品等影响民众生活)，投标单位自行考虑，其费用列入报价。21、本工程施工时应做好防尘措施，由此产生的费用，各单位投标时应在施工现场踏勘的基础上，结合环保等要求，在投标报价时综合考虑，计入报价。22、本项目施工时要求不得影响周边企业和周边居民的日常作业和生活，确保施工区域周边的正常通行与进出安全。承包人应认真做好施工现场的交通组织及安全维护措施，做好施工现场与通行区域的安全隔离措施，并安排专人负责现场施工过程中的交通及安全工作，确保在整个施工期间交通顺畅、安全通行。由此产生的所有相关费用由投标人在自行踏勘现场后列入其他技术措施费报价内，今后不另增加费用。23、施工过程中，道路施工范围要求作安全隔离处理，现场施工作业人员要求穿带反光安全工作服，安排专人清理道路上的抛洒物，费用包含在投标报价内。24、本项目周边的建筑垃圾挖除、清运和环保处理由中标人负责，并平整至施工所需高程，包含在本次招标范围内。25、投标人应考虑缩短工期的风险费用并综合考虑在报价中，中标后不调整，不再另行支付。26、建议投标人自行现场踏勘，充分考虑现场材料堆放场地，钢筋、模板等加工材料所需场地，根据现场实际情况，由投标人自行考虑解决方案，产生的所有费用综合在投标报价中考虑。混凝土浇捣方式由投标人根据现场实际情况自行考虑措施和方案，产生的所有费用综合在投标报价中考虑。在合同履行过程中，默认投标人已对现场情况充分了解，并已考虑相应的解决方案。27、根据嘉政发【2008】16号文件《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市预拌混凝土(砂浆)管理办法的通知》的规定，本工程所用混凝土(砂浆)应采用商品预拌混凝土(砂浆)，是否泵送及运距由投标单位自行考虑。28、承包人须接受在开工日当天的现场实况，并须清除先前的占用者或其他可能遗留在现场的任何垃圾，并根据踏勘现场的结果自行制订相应必要措施，费用由承包人自理。29、施工车辆必须按项目所在地综合行政执法部门的规定办理通行证，缴纳相关保证金，并在规定时间规定线路内通行，投标单位在报价中考虑相关的费用。30、本项目工期紧张，缩短工期增加费、文明施工费、施工扬尘污染防治增加费、行车干扰因素所产生的费用、规定范围以外的施工便道所增加费用由投标单位综合考虑并计入报价中，今后不再另行增加该费用。31、本工程下列检测（如需）：结构实体检测、室内空气检测、水质检测、消防设施及电气检测、避雷检测、人防检测、环境检测、海绵工程评估、竣工测绘及房屋面积测绘、见证取样检测等法定由招标人自行委托给具有相应资质单位实施的，不计入本次报价，材料检测及其他所有检测费用（含竣工验收合格后提供检测报告）由投标人自行考虑计入报价中，今后因政策性等原因增加检测项目，其费用、工期等风险由投标人自行承担，今后结算不作调整。检测内容具体详见中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号《建设工程质量检测管理办法》。32、若施工过程中遇到与其他项目需交叉施工的，承包人需按招标人要求配合协调处理，相关费用计入本次投标报价内。33、若施工过程中遇到有争议的施工边界相关问题的，承包人需按招标要求人配合协调处理，相关费用投标单位自行考虑。（二）投标货币投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。四、投标文件的编制（一）投标文件的组成1.投标人依据秀洲区限额以下公共资源交易系统上下载的招标文件编制电子投标文件，编制电子投标文件必须使用嘉兴秀洲施工投标工具。投标工具及相关操作说明下载地址在交易平台登录页面（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）“使用帮助”栏。2.投标单位应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位拒绝。3.投标人须在秀洲区限额以下公共资源交易系统上传已签章和加密过的电子投标文件（*.已加密投标文件），无须提交纸质投标文件、电子光盘。投标报价表封面编制人员盖章为【指注册造价工程师(土建)或一级注册造价工程师(土木建筑)或二级注册造价工程师(建筑)】资格章；委托中介机构的需提供委托协议原件及被委托单位造价咨询资质证书复印件，提供编制人员资格证书复印件。4.联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位印章、法定代表人个人印章即可。（二）投标文件格式要求投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。如招标文件未提供投标格式的，投标人按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的计价文件表式进行。（三）投标保证金的缴纳及退还1、投标保证金缴纳方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。①投标人以账号密码或CA证书登录“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）2、未按规定履行“虚拟保证金”承诺的投标文件无效（以电子系统中生成的《保证金缴纳情况》为准）。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。3、对于未能按要求履行“虚拟保证金”承诺的，招标人将视为不响应招标文件而拒绝。4、以“虚拟保证金”缴纳的无需办理退还。5、如投标人有下列情况，需按实补缴保证金并进行罚没。如投标人不将应罚没的保证金按时进行缴纳的，将纳入“秀洲区招投标黑名单”，按照情节轻重限制其一定时间内在秀洲区全域或特定范围内的投标行为：（1）投标人在定标前撤回其投标文件；（2）中标人未能在规定期限内签署合同协议；（3）投标人有不真实投标或违法违规行为。（四）投标预备会及现场勘察1、投标单位按照前附表规定的时间和地点进行现场踏勘，并对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。2、招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解、结论概不负责。3、招标人做出的所有澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到招标答疑纪要时应以书面形式予以确认。（五）投标文件的份数和签署（中标后提供给纸质文件）1、投标单位按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，封面由投标单位法定代表人签署或印鉴，并加盖单位公章。3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标人法定代表人或其授权委托人签字证明并加盖单位公章。五、投标文件的递交（一）投标文件的密封与标志在投标截止日期和时间前在秀洲区限额以下公共资源交易系统（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）上传嘉兴秀洲施工投标工具生成的‘已加密投标文件’，解密时使用制作电子投标文件时加密的CA证书进行解密，请确保加密标书的CA证书在生成标书后没有延期或者变更信息，以免标书解密失败。（二）投标截止期1、投标人按前附表规定的日期、时间和方式上传加密标书。未在投标截止日期和时间前上传加密标书的投标文件作无效标处理。2、招标单位可以用补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。（三）投标文件的修改与撤回1、投标单位递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。六、开标（一）开标1.本项目采用不见面电子开评标。投标人必须在投标截止日期和时间前在“秀洲区限额以下公共资源交易系统”（https://xzqjyzx.xiuzhou.gov.cn:8761/xe/login）上传嘉兴秀洲施工投标工具生成的‘已加密投标文件’，解密时使用制作电子投标文件时加密的CA证书进行解密，请确保加密标书的CA证书在生成标书后没有延期或者变更信息，以免标书解密失败。2.投标人在本项目开标截止时间前一小时进入不见面开标大厅完成签到。到开标时间后，在规定时间内完成标书解密操作。3.招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。开标会议由招标代理机构组织并主持，并在嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室全程监督下进行。（二）投标单位有下列情况之一的，其投标文件将予以拒收：1.投标截止日期和时间之后上传加密标书。2.招标文件要求提交投标保证金而在投标截止时间前未提交的（以电子系统中生成的《投标单位报名及保证金缴纳情况》为准）。3.法律、法规规定的其他情形。（三）投标文件鉴证和公布当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、工期、质量目标、项目经理、修改内容等招标单位认为适当的其他内容。（四）唱标和记录唱标内容将做好记录，并由相关人员签字。七、评标（一）评标委员会评标委员会由嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室从相应的评标专家库中随机抽取评标专家5人，共5人组成。投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评分、比较或者推荐候选人的行为（包括但不限于在评标场所附近围堵评标专家，向经过的评标专家发短信、打招呼、递纸条、耳语暗示等其他施加不正当影响的行为），都将导致其投标被否决，并没收投标保证金。（二）评标原则应遵循公正、合理、科学的原则。（三）评标办法本工程评标办法采用综合评分法。具体评分细则详见第五章评标办法。（四）投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，在嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室的监督下，评标委员会可要求投标人在接到电话通知后30分钟内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式作出回复，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。同时各投标单位对招标单位所作询标承诺均作为投标文件的有效补充件。（五）投标文件的评审、比较和否决1、评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。2、在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。3、评标委员会依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。4、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。（六）评标过程的保密1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人的评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。八、授予合同（一）中标通知书1、招标单位根据嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室备案的中标通知书通知中标单位，中标单位应在接到中标通知书后30日内，应按招标文件规定与招标单位按有关法律法规和招标文件提交履约保证金及签订施工合同。中标人在接到中标通知书起30天内未交纳履约保证金或拒签合同的，建设单位直接扣罚投标保证金，经嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室同意后，取消该单位的中标资格，可重新组织招标。2、中标通知书将成为合同的组成部分。（二）合同签订招标单位将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标单位签订。第三章合同主要协议条款合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF—2017—0201)的《合同条件》。合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位在投标文件中进行承诺。《建设工程施工合同》第一部分合同协议书发包人（全称）：嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目2.工程地点：秀洲区王江泾镇虹桥路北侧3.工程内容：王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目所包含的全部工作内容（具体项目详见工程量清单）二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写)，(¥，元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写)，(¥元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写)，(¥元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写)，(¥元)；(4)暂列金额：人民币(大写)，(¥元)。2.合同价格形式：单价固定合同。五、项目经理承包人项目经理：，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在，签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。十三、合同份数本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执3份。发包人：(公章)，承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）组织机构代码：，组织机构代码：地址：，地址：邮政编码：，邮政编码：法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：电话：，电话：传真：，传真：电子信箱：，电子信箱：开户银行：，开户银行：账号：，账号：第二部分通用合同条款同（GF—2017—0201）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议、招标文件、招标补充文件、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：，。1.1.2.5设计人：名称：，；资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：承包人自己解决，费用由承包人承担。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：由发包人、承包人双方协商；发包人提供国外标准、规范的名称：由发包人、承包人双方协商。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人、承包人双方协商。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）询标记录（纪要）；（4）投标书及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）招标补充文件（包括答疑会纪要、澄清等）；（8）招标文件；（9）标准、规范及有关技术文件；（10）图纸；（11）工程量清单；（12）工程报价单或工程预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：根据需要由双方协商确定；发包人向承包人提供图纸的数量：根据需要由双方协商确定；发包人向承包人提供图纸的内容：根据需要由双方协商确定。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：根据需要由双方协商确定。承包人提供的文件的期限为：根据需要由双方协商确定；承包人提供的文件的数量为：根据需要由双方协商确定；承包人提供的文件的形式为：根据需要由双方协商确定；发包人审批承包人文件的期限：根据需要由双方协商确定。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：根据需要由双方协商确定时间。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定；发包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定承包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定；承包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定监理人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定；监理人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按有关规行。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无场内道路和交通设施，承包人应根据施工组织设计实施场地内的各项场内道路及交通设施。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担相关费用。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可以调整，但不调整签约合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围：竣工结算时，结算工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、竣工资料(包括竣工图、设计变更图纸、设计变更联系单、发包人认可的签证单、补充性文件)等按实结算。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使工程现场管理的协调，对任何作为结算价款调整依据的工期、工程变更、签证单进行审核确认。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：根据需要由双方协商确定。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：施工现场用水、用电由投标人自行解决，费用自理。（3）施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：施工临时道路由承包人自费解决，费用已计入投标报价。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前由施工单位自行与各相关管线单位协调,及时对各相关管线单位的管线进行调查、摸底，施工单位根据自行协调的内容对相关管线进行核实和保护,相应费用已计入投标报价内。如施工期间地下管线有损坏,施工单位承担由此产生的一切费用。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定由发包人办理的各类证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提前告知发包人。需要承包人提供办理证件相关资料的，承包人必须在合同签订后5个工作日内提交。（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如遇上述情况时,承包人应提出具体保护实施方案,由发包人征得有关管理部门同意后,由承包人实施,所需费用,承包人已列入投标报价。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求。承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人要求承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：按发包人要求承包人提交的竣工资料形式要求：按发包人要求（6）承包人应履行的其他义务：1、安全要求：施工作业时，承包人必须按照相关规定和安全规范要求进行作业，如果因承包人未按照相关规定和安全规范要求，发生的一切安全事故，承包人的负全部责任。2、由于承包人安全防护措施不力，或因承包人职工过失时，或因第三者的原因造成人身、设备、工程质量事故及其他认为事故，其全部责任由承包人承担，发包人既不承担任何责任，也不支付任何费用。3、施工过程中，为了保证安全施工，保护工地周围建筑物和居民等的安全，承包人应采取必要的保护、安全措施，并承担所需费用。4、承担除此以外的由承包人原因造成的一切安全责任事故。5、施工点均应树立标识牌、警示牌和夜间照明警示灯。如果因乙方维修不及时或者树立警示牌发生道路安全事故，承包人负全部责任。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：身份证号：建造师执业资格等级：建造师注册证书号：建造师执业印章号：安全生产考核合格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：承包人对项目经理的授权范围如下：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制。（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力；（2）项目经理只有在同时无法联系到发包人代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力；（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施；（4）项目经理在采取措施后及时向监理人和发包人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：根据业主要求和项目实施进展情况，在发包人通知时到场。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包方处以罚款每次1000元，发现5次以上的发包方有权终止合同。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以人民币1万元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以人民币1万元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。中标后项目经理变更的条件为：（1）因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；（2）有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任项目经理资格的；（3）不能胜任所承担的工程任务，发包人要求更换的；（4）变更工作单位的；（5）患严重疾病需要治疗或者修养，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的。出现上述情形更换项目经理均视为承包方违约，发包方可对承包方处以人民币2万元的罚金，承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以2000元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按每人次2000元处以罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：根据业主要求和项目实施进展情况，在发包人通知时到场。未按要求到场的按每人每天500元支付违约金。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本合同工程关键性工作不得分包。主体结构、关键性工作的范围：按发包人要求。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：，/。其他关于分包的约定：专业工程分包需要有相关资质的单位施工，相关资质单位由发包人、监理单位、承包人共同考察认可后确定。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：按通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人在收到中标通知书后30日内，应在签订合同前向招标人提交中标价的2%作为履约保证金，履约保证金可以是电汇或网银或现金，也可以工程保函形式替代(包括银行保函或保险机构保证保险保单)。履约保证金在工程竣工验收合格后30日内返还(无息)。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按监理合同。关于监理人的监理权限：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。关于工程价款变更的签署必须经业主代表最后确认。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人无偿提供一间现场办公用房。4.2监理人员总监理工程师：姓名：，；职务：，；监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：合格。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。承包人应做好施工现场及附近的安全维护措施，由于承包人措施不力，导致事故频发造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，由承包人承担一切责任和费用。安全、文明施工费由承包人承担，已列入投标报价中。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：项目班组成员、分工、联系方式等内容。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：根据需要由双方协商确定。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：根据需要由双方协商确定。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已具备开工条件。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：由双方协商确定。7.3.2开工通知每次维修前，承包方与发包方共同踏勘现场后，编制施工方案及施工估算并经审批后，方可开始施工。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：在接到通知后在规定时间内施工完毕，逾期完成处1000元/天违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：本合同价的10%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）5级以上的地震；（2）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨；（3）风速达到10级以上的强台风。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：如有发生，由承包人保管，保管费用及损坏造成的损失均由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按发包人要求。施工现场需要配备的试验设备：按发包人要求。施工现场需要具备的其他试验条件：按发包人要求。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：投标清单中未包含的项目。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中有类似工程项目综合单价的，参照该类似项目的综合单价计算确定：(a)某种材料(或半成品及成品)等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；(b)清单项目某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；（3）已标价工程量清单中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或监理人审定后执行；组价原则：根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》等计价依据及相关补充文件标准计算；综合费率(含管理费、利润、风险费用)按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂估价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照发包人签证价格或实际进度对应月份的市场信息价算术平均信息价计算，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的计算规定，格式套用投标书格式。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式：1．本工程采用单价合同。（1）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：A：承包人在编制投标书时，应被认为已察看和核查了现场和其周围环境，并已经充分掌握工程现场的地表周围和地下如地下水等情况，并对该处的气象等因素作了充分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内容（考虑到费用和时间实际可能）已经查明：a.现场的地形地貌和特征，包括地表及地下水等情况；b.水文和气候条件；c.实施和完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；d.进入现场的手段和需要的食宿供应条件；e.承包方己取得有关可能对投标或报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。B：承包人在编制投标书时，应被认为已考虑了合同执行期间可能存在的国家有关工程建设的政策变化；工程造价管理部门公布的价格变化；投标材料价格的市场变化；及合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等。C：承包人在编制投标书时，应被认为已考虑了本合同的其他风险条款。风险范围以外合同价款调整方法：1、工程量的调整：工程量按实结算，具体以发包人确认为准。2、分部分项工程量清单项目综合单价的调整：由于清单项目、工程数量的调整，合同中综合单价应按下列方法确定：⑴合同中已有清单项目的综合单价，按合同中已有清单项目的综合单价执行；⑵合同中已有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；⑶合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人按《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)等相关计价依据及补充文件，计算出综合单价并按报价费率计算后，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。3、由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。4、施工过程中因设计变更等原因，而发生的材料品种、规格、型号、质量等级改变，除材料价格允许调整，其余不得变动或调整。5、发包人有权调整工程量清单的项目子项是否由本标段承包人承担或由其他承包人承担，承包人应予以服从，并为此调整不作赔偿。6、承包人必须在竣工验收合格之日起一个月内提交结算书，逾期不再受理。2．总价合同。总价包含的风险范围：/，。风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：/。3．其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：，。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/预付款担保的形式为：12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：投标综合单价固定，工程量按实结算。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按通用条款。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4/12.3.6其他价格形式合同的计量项〔总价合同的计量〕约定进行计量：其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期/。关于付款周期的约定：网银、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函)月内支付至审定价的100%。12.4.2进度付款申请单的编制，发包人收到工程质量保证金1个2912.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按付款周期进行提交。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不支付发包人逾期违约金。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按发包人要求时间。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：按发包人要求。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：按发包人要求。竣工付款申请单应包括的内容：按发包人要求。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款。发包人完成竣工付款的期限：按发包人要求。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按发包人要求。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。承包人提交最终结算申请单的期限：按发包人要求。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按发包人要求。（2）发包人完成支付的期限：按发包人要求。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第1种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：1.5%的工程款（2）1.5%的工程款（即：工程审定价）；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按通用条款。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担因其违约延误的工期。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：承包人在质量、进度、安全等方面不响应业主对维修工作要求的，且拒不改正时，发包方有权终止协议。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款。（7）其他：/。16.2.3因承包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按通用条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按规定办理施工人员意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人必须依照法律规定参保。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。20.争议解决20.2调解因合同及合同有关事项发生的争议时，合同当事人约定：否。20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/20.3.2争议评审小组的决定。合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）向嘉兴仲裁委员会申请仲裁；/。2种方式解决：（2）向工程所在地人民法院起诉。发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真：传真：附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件8：履约担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件10：支付担保格式（略）附件11：暂估价一览表（略）附件12：廉政责任书附件13：安全生产施工协议附件14：无欠薪承诺书附件3：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国家有关规定。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；3．装修工程为/年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；7．其他项目保修期限约定如下：其他未明确部分工程保修期按2年计。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用无偿保修服务涉及更换设备、材料及相关费用应包括在投标报价中，结算时不另增加费用。六、双方约定的其他工程质量保修事项：1、由于承包方原因造成质量问题一切由承包方负责，并承担费用。七、工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件12：廉政责任书为加强王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、企业和当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规及廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。一、发包人、承包人双方的责任应严格遵守国家关于工程建设项目勘察、设计、招投标、施工、监理等经营活动的有关法律、法规以及廉政建设的各项规定。严格执行建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。⑷发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关部门举报。二、发包人的责任发包人的领导和从事该建设工程项目的职工，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。不准接受和参加可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动。⑷不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。⑸不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房及配偶子女旅游等提供方便。三、承包人的责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。不准以任何理由为发包人、有关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。⑷不准接受或暗示为发包人和相关单位的个人装修住房及配偶子女旅游等提供方便。四、违约责任⑴发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和廉洁自律规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。⑵承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和廉洁自律规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。发包人（公章）：，承包人（公章）：发包人代表：，承包人代表：年月日，年月日附件13：安全施工协议发包人将王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目委托承包人施工，根据国家、省、市有关部门对安全生产、文明施工的有关规定，为了加强对承包、分包与发包单位之间的安全文明施工管理，控制各类事故的发生，保护劳动者在施工过程中的安全与健康，明确发包人、承包人双方的安全文明施工职责，特制定本协议，以资履行。一、承包人在施工期间必须执行和遵守国务院、建设部有关政策、规定和省、市劳动保护法规、条例、规定、办法等。接受相关劳动保护监察机构的监察。如工程对安全文明施工有特殊要求的，承包人必须严格执行。二、承包人在施工前，必须按要求编制安全技术措施，经有关部门审核同意后方可施工，同时在施工前应向施工人员交底。特殊作业、危险作业必须单独编制安全施工措施，经相关部门批准后实施，并进行安全交底。三、承包人在工程开工前，必须对本单位人员进行安全教育及安全考试，凡增补或调换人员、更换工种，必须及时进行安全教育和考试。在施工期间必须开展正常的安全生产活动；如每周安全活动日、每天安全站班会、安全教育、安全检查等。对特殊工种应进行身体健康检查和安全教育、专业技能教育，合格后方可上岗。四、承包人在施工期间，应做到文明施工。如按秩序作业、工完料尽场地清、三无、三齐、三不乱。五、专业工程承包人如需分包的，分包单位的安全资格必须由承包人安全部门审查合格同意才可分包，同时应签订安全施工协议。六、承包人在施工期间发生工伤事故，应及时上报相关部门，并自行负责组织事故的调查、处理、统计上报，经济损失全部由承包人承担。七、承包人如发生人身、机具设备、火灾等一般事故，应按事故“三不放过”原则，进行调查分析，填写事故报表，作出处理。重大事故必须保护现场并立即报告当地有关部门，并通知发包人。八、承包人必须制定安全生产管理制度，确定专、兼职安监人员，建立安全生产管理网络。九、承包人必须为本单位人员配备应有的劳动保护用品、用具，特种作业人员必须持证上岗，不得串岗。在使用配属民工时，必须遵守相关等法律规定。十、相关处罚：如承包人发生死亡事故，1、罚承包人施工合同履约保证金的20%；2、企业半年内不得参与发包人公司建设项目的投标。发包人（公章）：，承包人（公章）：发包人代表：，承包人代表：年月日，年月日附件14：无欠薪承诺书我公司承建的，工程，将按照国家和浙江省及秀洲区相关规定，对在该工程施工的劳务人员严格实行实名制管理，保证按政府部门的规定和合同约定，将工资按月足额发放到农民工银行卡中。如发生农民工工资纠纷和投诉上访事件，我单位保证积极配合、及时处理，承担相关的经济、社会责任，尽最大努力消除社会不良影响；拖欠的工资同意由建设单位从剩余的工程款中直接扣除并发放给农民工。若因拖欠农民工工资造成社会不良影响，我公司自愿接受区工资主管部门通报批评、不良行为公示、记入信用档案、限制市场准入、暂停承接业务等处理。特此承诺！公司法定代表人：，电话：项目经理：，电话：(单位公章)年月日第四章技术规范及图纸一、现场自然条件（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等）详见地质勘察资料及施工图二、现场施工条件（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整清况、施工用水、电及有关勘探资料等）已具备开工条件。三、本工程采用的技术规范按国家省市有关技术规范执行。第五章评标办法第一条：为规范本项目招标评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委联合令第12号）、《浙江省建设工程招标投标管理条例》、《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》，按照公开、公平、公正、择优的原则，结合本工程实际情况，特制定本办法。第二条：在嘉兴市秀洲区王江泾镇建设工程招投标管理办公室的监督下，由评标委员会进行评审。第三条：评标委员会对投标书有疑问部分可以询标，投标人作书面澄清说明时应由投标人法定代表人或委托代理人签字，作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件中实质性内容进行修改。第四条：招标人设有的招标控制价，招标控制价人民币壹佰伍拾肆万玖仟壹佰叁拾伍元（¥：1549135元），凡投标报价高于招标控制价的，按废标处理。第五条：评标办法采用综合评分法。通过评审的投标人为有效投标人，当有效投标人不足3名时，若报价具有竞争性，则继续评审。第六条：评标细则一、进入评审的投标单位评标委员会应依照招标文件的要求和规定，评标委员会首先确定进入评审的投标单位。如投标单位少于或等于20家时则全部进入评审，如投标单位多于20家时则按以下方式确定进入评审的投标单位：第一步：计算入围评审基准价①未全部响应《投标函》内容的投标报价不进入入围评审基准价的计算。②处在下浮率第一档范围内的投标报价不进入入围评审基准价的计算。③设有工程招标风险警戒值的，低于招标风险警戒值的投标报价不进入入围评审基准价的计算。④实行电子评标投标文件雷同性对比，凡投标文件制作机器码（网卡MAC地址、硬盘序列号、cpu序列号、主板号四大特征码）、文件创建标识码等存在三处相同情形的投标文件做废标处理。入围评审基准价：剔除未全部响应《投标函》内容的投标报价、剔除处在下浮率第一档范围内的投标报价和低于招标风险警戒值的投标报价后的所有报价的算术平均值。第二步：取高于等于入围评审基准价的10家从基准价开始，按投标报价由低到高取最接近基准价的10家投标单位。如按上述方法确定入围评审投标单位时出现投标报价相同时取满10家为止。如按上述方法取至第10家投标单位时出现投标报价相同时则全部进入评审；如按上述方法选取不足10家时则不递补。第三步：取低于入围评审基准价的10家从基准价开始，按投标报价由高到低取最接近基准的10家投标单位。如按上述方法确定入围评审投标单位时出现投标报价相同时取满10家为止。如按上述方法取至第10家投标单位时出现投标报价相同时则全部进入评审；如按上述方法选取不足10家时则不递补。注：除“后续评审中若出现投标人被否决导致有效投标人不足3家时，按先取低于基准的1家投标单位，后取高于基准的1家投标单位的方式（以此类推），递补满3家”外，其余情况下不再递补。如投标单位少于或等于20家时则全部进入评审范围。二、资格后审评标委员会应依照招标文件的要求和规定，评标委员会进入评审的投标文件进行资格审查。投标人通过资格审查必须符合下列条件，否则作为资格审查未通过予以废除，不再进入后续评审：（1）投标人的企业资质符合招标文件载明的合格投标人的强制性资格条件的要求（附表2）；（2）投标人的主要施工管理人员资历符合招标文件载明的强制性资格条件的要求（附表3）；（3）提供秀洲区公共资源招标投标事前信用承诺书原件的（附表4）；（4）提供秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书原件（附表5）；（5）经核查，投标人投标资质的最新动态核查结为“不合格”的。（6）实行电子评标投标文件雷同性对比，凡投标文件制作机器码（网卡MAC地址、硬盘序列号、cpu序列号、主板号四大特征码）、文件创建标识码等存在三处相同情形的投标文件做废标处理。（7）招标人依据法律法规及招标工程项目特点设定的其他强制性资格审查条件。三、投标文件初步评审评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对通过资格后审的投标人的投标文件进行初步评审，若投标文件存在下列情况之一的，由评标委员会评审后按初步评审未通过予以废除，不再进入后续评审：（一）未按招标文件的规定提供投标保证金的；（二）未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人委托书的；（三）投标文件既无投标人盖章，又无投标人负责人签字或盖章，也无投标人负责人授权的代理人签字或盖章的；（四）投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章的；（五）工期、质量目标未满足招标文件要求的；（六）采用工程量清单招标的项目，工程量报价清单未盖投标单位编制人员相应专业【指注册造价工程师或一级注册造价工程师（建筑专业或土工建筑专业）或二级注册造价工程师（建筑专业或土工建筑专业）】资格章的；委托造价咨询机构编制投标报价的未提供委托编制协议、或未加盖编制人员相应专业资格章（如有）；同一个编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的；受托的编制人员所在单位同时接受同一项目另一投标人委托的；【注：造价工程师执业专用章未能体现专业的，须提供能体现专业的证明材料（职/执)业资格证书复印件或造价网公示的网页截图打印件加盖投标人单位公章】。（七）投标报价存在明显算术错误，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；3.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；4.当各子目的合价累积不等于总价时，应以各子目合价累积计数为准，修正总价。5.在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。6.在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。7.修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。（八）投标文件未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；（九）投标报价高于招标控制价的；（十）同一份投标文件存在有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；（十一）投标文件经评标委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；（十二）存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。四、投标文件详细评审评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审，若投标文件存在下列情况之一的，由评标委员会评审后按详细评审未通过予以废除，不再进入后续评审：（一）如招标人在工程量清单中提供暂估价的材料、设备和暂列金额的项目，投标文件中暂估价和暂列金额报价与招标文件及招标答疑等补充文件的规定不一致的；（二）未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；（三）工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致，且未注明原因的；（四）采用工程量清单招标项目，投标文件工程量清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量不一致的；（五）投标报价中未按规定计取税金、安全文明施工费、规费的；（六）投标文件工程量清单报价存在算术计算错误等重大偏差累计达到其投标报价总价的1%（含）以上的；（七）投标报价可能低于成本价时，评标委员会要求投标人作出能确保安全、质量、进度的书面说明并提供相应证明材料，如投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料而被评标委员会界定低于成本价的。投标文件详细评审没有通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。通过资格后审、初步评审、详细评审的投标人为有效投标人，评标基准价的计算应当以有效投标人的报价为基础。五、投标报价评分（100分）二次平均法1.确定第一次平均价：对所有有效投标报价计算算术平均值。该平均值为第一次平均价。所有低于第一次平均价85%的投标报价不进入第二次平均价的计算，但不做废标。2.确定第二次平均价：通过第一次平均价的所有有效投标报价计算算术平均值，该平均值为评标基准价。3.各投标人的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1%扣1.0分，每低1%均扣0.5分，以此求出各投标人的报价得分。（保留两位小数，不计负分。）4.有效报价少于等于2家时，评标基准价为这2家中的报价较低的投标人的投标报价。报价、基准价均以元为单位，四舍五入取整数，百分数四舍五入保留至小数点后二位（万分位）。得分计算和分数均四舍五入保留小数点后二位。注：①投标报价低于招标风险警戒值【142.8647万元】时，该投标报价不得列入第一次平均价计算，也不得列入第二次平均价计算。七、投标人总得分（四舍五入保留2位小数）投标人总得分=投标报价得分八、推荐中标候选人1、评标委员会对投标文件进行评审和比较后提出评标书面报告，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人，并标明排列顺序（当总得分相同时，报价低者优先；当报价相同时，则依次按照企业资质等级、项目经理注册资格证书的高低排序；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则按投标人总得分原保留小数点后退一位计算，得分高者优先，依次类推。如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由评标委员会专家抽签确定）。评标报告由评标委员会全体成员签字，如有保留意见可在评标报告中阐明，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对评审过程中的争议问题在符合有关规定的前提下，按少数服从多数的原则确定。2、招标人根据评标结果及中标候选人经公示无异议后，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经向相关行政监督部门办理报批核准手续后，可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，也可以重新招标。中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，同时列入投标企业不良行为记录予以公示。3、在评审过程中，如有效投标人不足三家的，由评标委员会决定是否继续评标，投标报价明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；投标报价具有竞争力的，评标委员会应当继续评审，直至最后一家。4、各位评标人员应认真、客观、公正地对待每个投标人，并遵守评标纪律，不得泄漏任何评标信息，如违规违纪者，将严肃查处。本招标文件解释权归招标人所有。王江泾镇生活垃圾压缩站提升改造项目·施工招标文件第六章投标文件（附件及附表）1．法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书表一2．投标函表二3．投标报价书（投标报价格式【按浙江省建设工程计价规则（2018版）】）（1）投标报价封面格式：表10.2.2-5（2）投标报价扉页格式：表10.2.2-6（3）编制说明：表10.2.2-11（4）投标报价费用表：表10.2.2-12（5）单位（专业）工程投标报价费用表：表10.2.2-13（6）分部分项工程和施工技术措施项目量清单与计价表：表10.2.2-16（7）综合单价计算表：表10.2.2-17（8）综合单价工料机分析表：表10.2.2-18（9）施工组织（总价）措施项目清单与计价表：表10.2.2-20（10）其他项目清单与计价汇总表：表10.2.2-21（11）暂列金额明细表：表10.2.2-22（12）材料（工程设备）暂估单价及调整表：表10.2.2-23（13）专业工程暂估价（结算价）表：表10.2.2-24（14）专项技术措施暂估价表：表10.2.2-25（15）计日工报价表：表10.2.2-26（16）总承包服务费报价表：表10.2.2-27（17）主要工日一览表：表10.2.2-29（18）发包人提供材料和设备一览表：表10.2.2-30（19）主要材料和工程设备一览表：表10.2.2-31（20）主要机械台班一览表：表10.2.2-324．资格后审资料（1）投标人基本情况表（附表1）（2）强制性资格条件—企业资质要求表（附表2）（3）强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表（附表3）（4）秀洲区公共资源招标投标事前信用承诺书（附表4）（5）秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书（附表5）
投标 / 标书制作要点（原创）
本生活垃圾压缩站提升改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。嘉兴市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
