试验畜棚改造提升招标公告（海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园管委会2025）
海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目的竞争性磋商公告
项目概况
海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2025年10月16日 09:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：青海鹏杰竞磋（工程）2025-032
项目名称：海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：1098830.34
最高限价（元）：1098830.34（具体详见磋商文件）
采购需求：
标项名称：
海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目包一
数量：1
预算金额（元）：1098830.34
单位：项
简要规格描述：详见磋商文件
备注：
合同履约期限：自合同签订之日起30日历日
本项目（是）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无
3.本项目的特定资格要求：【标项1】 1、本项目接受供应商以联合体方式进行投标；1.1联合体成员应签订联合体投标协议，明确联合体成员各方拟承担的工作，明确联合体成员单位的责任和投标权利；1.2联合体单位数量不超过 2 家，牵头人为施工单位；1.3如联合体投标牵头单位负责畜棚维修（不得超过该项限价），联合体其他成员单位负责2#牛舍改造（不得超过该项限价）。具体事宜详见磋商文件。1.4两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体投标人的资质类别和等级 ，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体投标人的资质和等级的认定；1.5联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目的投标；1.6联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就承包项目承担连带责任。2、其他要求：<1>本次招标要求供应商须具备有效的[建筑工程·建筑工程三级](含)以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质（企业注册地不在青海省辖区内的企业,应提供青海省省外建设工程企业信息登记册），并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。其中，供应商拟派项目经理须具备有效的[注册二级建造师·建筑工程](含)以上执业资格和安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目。<2>如联合体投标：供应商牵头单位须具备有效的[建筑工程·建筑工程三级](含)以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质（企业注册地不在青海省辖区内的企业,应提供青海省省外建设工程企业信息登记册），并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。其中，供应商拟派项目经理须具备有效的[注册二级建造师·建筑工程](含)以上执业资格和安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目，联合体其他成员单位无需要资质（例如商贸公司等）。<2>企业近三年没有因违纪违法被行业主管部门取消投标资格记录。<3>人员必须是企业人员（退休返聘人员提供退休证等证明材料）。<4>其他详见磋商文件。
三、获取采购文件
时间：2025年09月30日至2025年10月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2025年10月16日 09:30（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标
五、响应文件开启
开启时间：2025年10月16日 09:30（北京时间）
地点：西宁市城西区西川南路76号1号写字楼11613室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1、本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统.2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：政采云95763。3、线上CA：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。4、成交供应商领取成交通知书时应提交纸质响应文件（1份 正本、2份副本和相应的电子文档（U盘）1份），纸质响应文件应与上传至政府采购云平台加密的电子响应文件一致，书脊处打上项目名称。每份响应文件都必须清楚地标明“正本 ”或“副本 ”字样。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，鼓励采用双面打印。5、本项目招标公告在《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》同时发布，以《青海省政府采购网》为主。公告期限：自发布之日起5个工作日
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园管委会
地 址：青海省海北州海晏县西海镇
联系方式：0970-8642690
2.采购代理机构信息
名 称：青海鹏杰工程项目管理有限公司
地 址：西宁市城西区西川南路76号1号写字楼11613室
联系方式：18095786255
3.项目联系方式
项目联系人：董老师
电 话：18095786255
附件信息：
海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目.docx783.5K
工程量清单.pdf177.8K
e 签宝 - 天谷云 CA供应商应用手册.pdf2.2M
政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商.pdf16.6M
注册入驻操作指南[通用版]-供应商.pdf2.9M
公告概要：
公告信息：
采购项目名称
海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目
品目
采购单位
海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园管委会
行政区域
青海省
公告时间
2025年10月01日 20:54
获取采购文件时间
2025年09月30日至2025年10月14日每日上午:00:00 至 12:00下午:12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）
响应文件递交地点
请登录政采云投标客户端投标
响应文件开启时间
2025年10月16日 09:30
响应文件开启地点
西宁市城西区西川南路76号1号写字楼11613室
预算金额
￥109.883034万元（人民币）
联系人及联系方式：
项目联系人
董老师
项目联系电话
18095786255
采购单位
海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园管委会
采购单位地址
青海省海北州海晏县西海镇
采购单位联系方式
0970-8642690
代理机构名称
青海鹏杰工程项目管理有限公司
代理机构地址
西宁市城西区西川南路76号1号写字楼11613室
代理机构联系方式
18095786255
海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目竞争性磋商文件采购项目编号：青海鹏杰竞磋（工程）2025-032采购名称：海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目采购人：海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园管委会代理机构：青海鹏杰工程项目管理有限公司2025年9月目录第一部分磋商邀请4第二部分投标人须知7一、说明71.适用范围72.采购方式、合格的投标人73.投标费用7二、磋商文件说明74.磋商文件的构成75.磋商文件的质疑76.磋商文件的澄清、修改8三、磋商响应文件的编制87.磋商响应文件的语言及度量衡单位88.投标报价及币种89.投标保证金910.投标有效期9四、磋商响应文件的构成1011.磋商响应文件构成1012.磋商响应文件的编制要求10五、磋商响应文件的提交1113.磋商响应文件的密封和标记1114.提交磋商响应文件的时间、地点、方式1115.磋商响应文件的补充、修改或者撤回11六、磋商过程1116.磋商过程11七、磋商程序及方法1217.磋商小组1218.磋商程序1319.评审办法15八、确定成交人1820.推荐并确定成交人1821.成交通知18九、授予合同1822.签订合同18十、磋商活动终止1923.终止情形19十一、处罚1924.处罚情形19十二、招标代理服务收费标准20十三、其他20第三部分合同条款及格式21第四部分磋商响应文件格式49一、磋商响应文件封面49二、磋商响应文件目录5001.投标函5102.竞争性磋商首次报价表5203.法定代表人证明书5304.法定代表人授权书5405.投标人诚信承诺书5506.资格证明材料5607.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料5708.无重大违法记录声明5809.投标保证金证明5910.工程量清单6011.项目管理班子6112.施工组织设计6313.业绩6414.供应商认为在其他方面有必要说明的事项6615.竞争性磋商最终报价表67第五部分磋商及采购项目要求68（一）投标要求68一、磋商内容68二、投标报价说明68三、技术标准和要求68第六部分工程量清单70第一部分磋商邀请青海鹏杰工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园管委会（以下均简称“采购人”）委托,拟对海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目（项目编号：青海鹏杰竞磋（工程）2025-032）进行竞争性磋商，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次招标活动。采购项目编号青海鹏杰竞磋（工程）2025-032采购项目名称海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目采购方式竞争性磋商采购预算额度人民币1098830.34元最高限价人民币1098830.34元(其中畜棚维修466930元，2#牛舍改造631900.34元）项目分包个数1个各包要求具体内容详见《磋商文件》供应商资格条件1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：<1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站“失信被执行人”名单、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”、“统计严重失信企业名单”的查询截图；“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站无任何不良记录的查询截图；时间为投标截止时间前20天内。3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；5、本项目接受供应商以联合体方式进行投标；5.1联合体成员应签订联合体投标协议，明确联合体成员各方拟承担的工作，明确联合体成员单位的责任和投标权利；5.2联合体单位数量不超过 2 家，牵头人为施工单位；5.3如联合体投标牵头单位负责畜棚维修（不得超过该项限价），联合体其他成员单位负责2#牛舍改造（不得超过该项限价）。具体事宜详见磋商文件。5.4两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体投标人的资质类别和等级 ，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体投标人的资质和等级的认定；5.5联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目的投标；5.6联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就承包项目承担连带责任。6、其他要求：<1>本次招标要求供应商须具备有效的[建筑工程·建筑工程三级](含)以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质（企业注册地不在青海省辖区内的企业,应提供青海省省外建设工程企业信息登记册），并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。其中，供应商拟派项目经理须具备有效的[注册二级建造师·建筑工程](含)以上执业资格和安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目。<2>如联合体投标：供应商牵头单位须具备有效的[建筑工程·建筑工程三级](含)以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质（企业注册地不在青海省辖区内的企业,应提供青海省省外建设工程企业信息登记册），并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。其中，供应商拟派项目经理须具备有效的[注册二级建造师·建筑工程](含)以上执业资格和安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目，联合体其他成员单位无需要资质（例如商贸公司等）。<2>企业近三年没有因违纪违法被行业主管部门取消投标资格记录。<3>人员必须是企业人员（退休返聘人员提供退休证等证明材料）。<4>其他详见磋商文件。磋商公告发布时间2025年09月30日磋商文件发售起止时间2025年09月30日至2025年10月14日，每天上午9:00-12:00,下午14:00-17:30（午休、节假日除外）磋商文件发售方式政采云平台线上获取 磋商文件售价人民币0元（招标文件售后不退,投标资格不能转让。）磋商文件发售地点通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取，登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 联系人：董老师 电话：18095786255电子邮箱：qhpj888@126.com领取磋商文件时应提供材料1、供应商的营业执照复印件、开户许可证、法人授权委托书（原件）及被授权人、法人身份证复印件。以上资料除原件外均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案）投标截止及开标时间2025年10月16日下午09:30（北京时间）磋商地点本次采购采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理 CA 锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标。答疑澄清方式采用政采云投标客户端。供应商随时关注政采云投标客户端，应在规定的时间内进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。代理服务费收取收取对象：中标人。合同签订有效期自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。政府采购合同备案采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。采购代理机构留存壹份原件备案。投标有效期本次投标有效期为响应文件提交截止时间起60天其他事项1、本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统.2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：政采云95763。3、线上CA：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。4、成交供应商领取成交通知书时应提交纸质响应文件（1份 正本、2份副本和相应的电子文档（U盘）1份），纸质响应文件应与上传至政府采购云平台加密的电子响应文件一致，书脊处打上项目名称。每份响应文件都必须清楚地标明“正本 ”或“副本 ”字样。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，鼓励采用双面打印。5、本项目招标公告在《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》同时发布，以《青海省政府采购网》为主。6、公告期限：自发布之日起5个工作日采购人联系人采购人：海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园管委会 联系人：单老师联系电话：0970-8642690地址： 青海省海北州海晏县西海镇代理机构联系人采购代理机构：青海鹏杰工程项目管理有限公司经办人：董老师联系电话：18095786255联系地址：青海省西宁市城西区西川南路76号1号写字楼11613室代理机构开户行中国工商银行股份有限公司西宁文汇路支行收款人青海鹏杰工程项目管理有限公司银行账号2806027909100025994部门监督电话监督单位：海北州财政局联系电话：0970-8642851青海鹏杰工程项目管理有限公司2025年09月30日第二部分投标人须知一、说明1.适用范围本次招标依据招标人的招标计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。2.采购方式、合格的投标人2.1本次招标采取竞争性磋商招标方式。2.2合格的投标人：详见第一部分磋商邀请“供应商资格条件”。3.投标费用投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。二、磋商文件说明4.磋商文件的构成4.1磋商文件包括：（1）磋商邀请（2）投标人须知（3）政府采购项目合同书范本（4）磋商响应文件格式（相关附件）（5）磋商及采购项目要求（6）工程量清单（7）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件4.2投标人应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应）。5.磋商文件的质疑供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。应在获取磋商文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海省电子招投标公共服务平台、青海省政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。6.磋商文件的澄清、修改6.1在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。6.2采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，在青海省电子招投标公共服务平台、青海省政府采购网上发布公告；不足5日的，顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。三、磋商响应文件的编制7.磋商响应文件的语言及度量衡单位7.1投标人提交的磋商响应文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。7.2除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。7.3附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。8.投标报价及币种8.1磋商报价为总报价。必须包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、设备费、招标代理服务费及不可预见费等全部费用。供应商须按“报价一览表”格式填写投标总报价，最终报价不得出现两个或两个以上的报价方案。8.2投标报价有效期与投标有效期一致。8.3磋商最终报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。8.4投标币种是人民币。9.投标保证金9.1投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：投标保证金：10000元（大写：壹万元整）收款单位：青海鹏杰工程项目管理有限公司开户行：中国工商银行股份有限公司西宁文汇路支行银行账号：2806027909100025994交纳时间：开标时间前一个工作日，以银行到账时间为准。如本项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。9.2缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。9.3投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。10.投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起60日历日。磋商响应文件中承诺的投标有效期应当不少于磋商文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销磋商响应文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。四、磋商响应文件的构成11.磋商响应文件构成投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式见磋商文件第四部分）：01.磋商响应文件目录02.投标函03.竞争性磋商首次报价表04.分项报价表05.法定代表人证明书06.法定代表人授权书07.供应商诚信承诺书08.资格证明材料09.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料10.无重大违法记录声明11.投标保证金证明12.联合体协议书13.工程量清单14.项目管理班子15.施工组织设计16.业绩17.投标产品相关资料18.供应商认为在其他方面有必要说明的事项19.享受政府采购政策优惠的证明资料20.竞争性磋商最终报价表注：供应商须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。12.磋商响应文件的编制要求12.1投标人应按照竞争性磋商文件所提供的文件格式，分别填写竞争性磋商文件第四部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。。12.2磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字和盖章，其他地方均需加盖公章。12.3磋商响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。12.4投标人应按竞争性磋商文件要求准备电子磋商响应文件,务必在开标截止前上传至电子开评标系统；因供应商原因解密不成功的视为无效投标。加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：政采云95763。五、磋商响应文件的提交13.响应文件的密封和标记13.1所有磋商响应文件都必须按竞争性磋商文件规定的投标截止时间之前的要求上传，并在解密时间段内进行解密。13.2采购人和采购机构可以按照第6条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长投标截止期，在此情况下，采购人与集中采购机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。14.递送响应文件的地点、截止日期14.1响应文件的递交地点与磋商地点相同。14.2所有响应文件都必须按“磋商邀请”中规定的磋商截止时间之前送至磋商地点。14.3采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的响应文件。15.响应文件的撤回允许供应商在提交最后报价之前声明撤回响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。六、磋商过程16.磋商过程16.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。投标人应由其法定代表人或委托代理人参加。参加磋商的代表须签名报到以证明其出席开标会议。否则，视为自动弃权。16.2磋商时，磋商响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。16.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。16.4磋商过程有专人记录，并存档备查。七、磋商程序及方法17.磋商小组17.1采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。17.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：（1）审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；（2）要求投标人对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；（3）推荐预成交候选投标人；（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；（4）参与磋商报告的起草；（5）解答投标人及有关方面的质疑；（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。17.4磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。17.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。18.磋商程序18.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。18.2初审阶段为形式、资格和响应性评审。磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。18.2.1实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。（1）不符合第2.2款“合格的投标人”之规定的；（2）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；（3）未按第11款01-11要求提供相关资料的；（4）磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；（5）磋商响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；（6）工期、磋商有效期不能满足磋商文件要求的；（7）工程量清单未由造价专业人员签字和加盖资质专用章的；（8）磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；（9）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；（10）未提供电子文档；（11）法律、法规规定的其他情形。18.2.2非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：（1）磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；（2）同类问题表述不一致；（3）有明显文字和计算错误；（4）提供的技术信息和数据资料不完整；（5）磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。18.2.3在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。18.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。18.4比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价偏差率由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按施工组织设计、项目管理班子、企业业绩得分等由高到低顺序排列。18.5本项目所属行业：建筑业、工业19.评审办法19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最终报价）、施工组织设计与项目管理机构、其他评审及对磋商文件的响应情况五部分组成（满分100分）。19.2资格性审查评审办法（初步评审）序号评审内容评审因素评审标准1形式评审标准供应商名称与统一社会信用代码证书、资质证书、安全生产许可证一致磋商响应文件签字盖章符合《磋商文件》的规定磋商响应文件格式符合《磋商文件》的规定联合体投标人本项目不接受联合体投标电子磋商响应文件按招标文件规定提交电子磋商响应文件2资格评审标准 统一社会信用代码证书具备有效的统一社会信用代码证书安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 进青备案登记外省企业具有进青备案登记企业资质等级符合《磋商文件》规定财务状况符合《磋商文件》规定项目经理资格符合《磋商文件》规定企业信用符合《磋商文件》规定3响应性评审标准投标内容符合《磋商文件》规定工期符合《磋商文件》规定工程质量符合《磋商文件》规定投标有效期符合《磋商文件》规定投标保证金符合《磋商文件》规定权利义务符合第三部分“合同条款及格式”规定已标价工程量清单符合第六部分“工程量清单”给出的范围及数量，投标人不得擅自改动招标人提供的工程量清单内容；不可竞争费用应按相关规定足额计取不得作为竞争性费用技术标准和要求符合第五部分“技术标准和要求”规定最高限价投标人的投标总价不得高于最高限价19.3评审标准和分值分配：序号条款内容编列内容1分值构成(总分 100 分)施工组织设计：60 分项目管理机构：10 分投标报价：30 分19.4具体项目及评分细则：序号评审因素评审标准1投标报价 (30%)满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100注：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的企业报价给予10%（工程项目3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。畜棚维修提供工程中小企业声明函，按工程项目折扣计算；2#牛舍改造工程中小企业声明函，按货物项目折扣计算；如2项都提供有效的中小企业声明函分别计算折扣价格候合计折扣价格。2履约能力（3%）近五年（2020年01月至今）承建的类似工程每承建一个得1分，满分3分。以中标通知书或合同协议书或完工证明材料复印件或扫描件为准。3项目班子组成（5%）项目管理班子成员依据《青海省建筑工程施工现场主要管理人员配备办法》要求，配备施工项目部主要管理人员(附施工项目部主要管理人员配备标准)。项目管理班子成员配备齐全，得5分。每缺少一人扣1分。根据本项目规模在招标文件中明确，扣完为止。项目管理班子人员需提供岗位资格证书和社保证明（近半年内任意一个月），否则不得分。4节能和环保（2%）节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》或政府部门公布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。4施工组织设计（60%）1、总体施工组织布置及规划（10 分）：本项目的总体施工组织布置及规划，包含但不限于：（1）能够结合项目特点制定施工组织布置及规划（2）总体施工组织布置及规划的合理性（3）总体施工组织布置及规划操作性（4）总体施工组织布置及规划科学合理（5)总体施工组织布置及规划明确完善。满分10分，以上内容中每缺少一项扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分。注：存在缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等的任意一种情形。2、施工程序、施工方法（10分）：本项目的施工程序、施工方法，包含但不限于：（1）能够结合项目特点制定施工程序、施工方法（2）施工顺序（3）投入的设备、人力（4）施工程序方法规范、详细（5）方法合理、程序得当。满分10分，以上内容中每缺少一项扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分。注：存在缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等的任意一种情形。3、质量控制与管理措施（10分）：本项目的质量控制与管理措施，包含但不限于：（1）能够结合项目特点制定质量控制与管理措施（2）管理制度（3）技术措施（4）分部工程、作业指导书（5）管理措施合理得当。满分10分，以上内容中每缺少一项扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分。注：存在缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等的任意一种情形。4、安全保证及管理措施（10分）：本项目的安全保证及管理措施，包含但不限于：（1）能够结合项目特点制定安全保证及管理措施（2）施工安全管理体系（3）管理人员岗位责任（4）现场安全技术管理及防护（5）应急预案满分10分，以上内容中每缺少一项扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分。注：存在缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等的任意一种情形。5、环境保护措施及文明施工（10分）：本项目的环境保护措施及文明施工，包含但不限于：（1）能够结合项目特点制定环境保护措施及文明施工（2）环境保护管理体系（3）管理人员岗位责任（4）废弃物处理及水源地施工措施（5）环境管理方案满分10分，以上内容中每缺少一项扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分。注：存在缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等的任意一种情形。6、资源配备计划（10分）：本项目的资源配备计划，包含但不限于：（1）能够结合项目特点制定资源配备计划（2）施工设备、器具及管件配备供应（3）施工设备、器具及管件配备质量（4）资源配备计划完善、合理（5）资源配备计划明确、切实可行。满分10分，以上内容中每缺少一项扣2分，每有一项内容存在缺陷扣1分。注：存在缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等的任意一种情形。附表施工项目部主要管理人员配备标准工程类别工程规模管理人员配备标准(人)主要管理人员备注房屋建筑工程建筑面积≤1 万平方米5项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员建筑面积小于 5000 平方米的工程，主要管理人员可兼任，总人数可减少至 3A.1万平方米7项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员建筑面积≥5 万平方米10项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员建筑面积 10 万平方米以上工程，每增加5万平方米，施工员、安全员、质量员应各增加1人。市政工程工程合同价≤5000万元5项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员1、合同价低于 1000 万元的工程，主要管理人员可兼任，总人数可减少至32、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、安全员人数。5000万6项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员工程合同价>1亿元10项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员1、工程合同价在1亿元以上工程，每增加 5000 万元，施工员、安全员、质量员各增加1人。2、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、安全员人数。注:1.此标准为主要管理人员最低配备标准。2.对于复杂的体育场所、综合性工程以及工期较紧、多班施工作业的工程，在以上配备标准基础上应适当增加现场主要管理人员。八、确定成交人20.推荐并确定成交人20.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人，并由采购人按顺序确定成交人。20.2成交人因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交投标人候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可重新开展政府采购活动。21.成交通知21.1采购代理机构自成交人确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海省政府采购网上公告成交结果。21.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交投标人无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。九、授予合同22.签订合同22.1采购人与成交投标人双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、工程量清单、施工组织设计、项目管理班子等事项签订政府采购合同，并送至采购代理机构审核备案。22.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、工程量清单、施工组织设计、项目管理班子等实质性内容的协议。22.3签订合同时，成交投标人应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交投标人商定，但数额不得超出采购合同总金额的3%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。22.4成交投标人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交投标人候选人排序重新确定成交投标人，并协调双方签订采购合同。22.5磋商文件、成交人的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。22.6采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。十、磋商活动终止23.终止情形23.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。（3）不符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的。（4）因重大变故，采购任务取消的。23.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。十一、处罚24.处罚情形有下列情形之一的，投标人的磋商保证金不予退还；成交投标人的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：24.1投标人在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。24.2投标人在响应文件中提供虚假材料的。24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。24.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。24.6未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。24.7擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。24.8成交人签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。24.9法律、法规规定的其他情形的。十二、招标代理服务收费标准根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标100以下1.5%1.5%1.0%100-5001.1%0.8%0.7%500-10000.8%0.45%0.55%1000-50000.5%0.25%0.35%5000-100000.25%0.1%0.2%10000-1000000.05%0.05%0.05%1000000以上0.01%0.01%0.01%注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：100万元×1.5％＝1.5万元（500－100）万元×1.1％＝4.4万元（1000－500）万元×0.8％＝4.0万元合计收费＝1.5＋4.4＋4.0＝9.9万元十三、其他其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。第3部分合同条款及格式项目合同书范本（工程类）项目合同书（参考本）采购项目编号:青海鹏杰竞磋（工程）2025-032采购项目名称：海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目采购合同编号：QHPJJC(GC)2025-032合同金额（人民币）：采购人（甲方）：（盖章）中标人（乙方）：（盖章）采购日期：说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于市政公用工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份，采购代理机构三份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：签约日期：签约日期：采购代理机构：经办人：签约日期：第二部分通用合同条款（略）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。允许调整合同价格的工程量偏差范围：。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。（10）承包人应履行的其他义务：。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。2、总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：。（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应包括的内容：。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）%的工程款；（3）其他方式:。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：。18.3其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。第四部分磋商响应文件格式一、磋商响应文件封面正本/副本青海省项目磋商响应文件采购项目编号：采购项目名称：供应商：（公章）法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字）年月日二、磋商响应文件目录01.磋商响应文件目录………………………………………………所在页码02.投标函……………………………………………………………所在页码03.竞争性磋商首次报价表…………………………………………所在页码04.分项报价表………………………………………………………所在页码05.法定代表人证明书………………………………………………所在页码06.法定代表人授权书………………………………………………所在页码07.供应商诚信承诺书………………………………………………所在页码08.资格证明材料……………………………………………………所在页码09.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码10.无重大违法记录声明……………………………………………所在页码11.投标保证金证明…………………………………………………所在页码12.联合体协议书……………………………………………………所在页码13.工程量清单………………………………………………………所在页码14.项目管理班子……………………………………………………所在页码15.施工组织设计……………………………………………………所在页码16.业绩………………………………………………………………所在页码17.投标产品相关资料………………………………………………所在页码18.供应商认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码19.享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码20.竞争性磋商最终报价表…………………………………………所在页码02.投标函投标函致：青海鹏杰工程项目管理有限公司1.我方已仔细研究了（项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，施工工期日历日，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次性交验合格。我方的上述磋商报价中，包括：安全文明施工费：元；规费：元；人工费：元；暂列金额：元；暂估价：元。2.投标有效期自磋商开始之日起60天内有效。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标报价文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥）。4.如我方中标：（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购单位签订合同。（2）我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方在此声明，所递交的投标报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。供应商：（公章）法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字）年月日03.竞争性磋商首次报价表竞争性磋商首次报价表投标日期：年月日序号项目名称投标总价（元）工程质量工期投标报价（大写）（小写）注：1.填写此表时不得改变表格形式。2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。供应商：（公章）法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字）年月日04.分项报价表分项报价表供应商名称：序号名称单位单价合计1畜棚维修，22#牛舍改造投标总价大写：小写：注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。05.法定代表人证明书法定代表人证明书致：青海鹏杰工程项目管理有限公司（法定代表人姓名）现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。法定代表人基本情况：性别：年龄：民族：地址：身份证号码：附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件供应商：（公章）年月日06.法定代表人授权书法定代表人授权书致：青海鹏杰工程项目管理有限公司（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。我单位对被授权人的签名负全部责任。被授权人联系电话：被授权人（委托代理人）签字：授权人（法定代表人）签字：职务：职务：附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件供应商：（公章）年月日07.供应商诚信承诺书供应商诚信承诺书致：青海鹏杰工程项目管理有限公司为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他供应商平等参加政府采购活动。二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。本承诺是采购项目投标文件的组成部分。供应商：（公章）法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字）年月日08.资格证明材料供应商基本情况表供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技 工经营范围备注注：附供应商营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件（或扫描）件。09.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的针对本项目的资信证明或2024年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的针对本项目的资信证明。2、近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。10.无重大违法记录声明无重大违法记录声明致：青海鹏杰工程项目管理有限公司我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。特此声明。附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前10天内。供应商：（公章）法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字）年月日11.投标保证金证明投标保证金证明致：青海鹏杰工程项目管理有限公司我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：）递交保证金人民币（大写：人民币元）已于年月日以基本户转账方式汇入你方账户。附件：1、保证金交款证明复印件（加盖公章）退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。户名：开户银行：开户帐号：供应商：（公章）法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字）年月日12.联合体协议书联合体协议书所有成员单位名称自愿组成联合体名联合体，共同参加项目名称招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。1.某成员单位名称为联合体名称称牵头人。2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动、签署文件、提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。6.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附法定代表人、被授权人身份证明及授权委托书。联合体牵头人名称：法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人年月日联合体成员名称：法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：年月日(公章)(签名)(公章)(签名)13.工程量清单14.项目管理班子（一）项目管理机构组成表主要人员应附执业证或上岗证书、社保（半年内任意一个月）等材料。职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业社保（二）主要人员简历表“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师资格证、安全生产考核合格证书、身份证、社保（半年内任意一个月）文件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、社保（半年内任意一个月）文件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明的电子文件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、电子文件。姓名年龄学历职称专业拟在本合同任职主要工作经历时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话15.施工组织设计施工组织设计格式自定16.业绩（一）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注（二）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注17投标产品相关资料投标产品相关资料提供2#牛舍改造中产品相关资料（彩页或厂家公开发布的资料参数或检测报告），无需逐项提供。18.供应商认为在其他方面有必要说明的事项供应商认为在其他方面有必要说明的事项（格式自定）19.享受政府采购政策优惠的证明资料1.节能产品、环境标志产品证明材料产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。2.1中小企业声明函（工程、服务）(不满足以下条件的无需填写)本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）的规定，本公司参加＿（单位名称）的＿（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.＿＿（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于＿＿（中型企业、小型企业、微型瓜业）;以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）:日期：注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.2中小企业声明函（货物）(不满足以下条件的无需填写)本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：1.（标的名称），属于工业行业，制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。单位名称（公章）：日期：注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。3.残疾人福利性单位声明函(不属于残疾人福利性单位的无需填写)本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数人。且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。单位名称：（公章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）年月日4.监狱企业证明资料(不属于监狱企业的无需提供)备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。单位名称：（公章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）年月日20.竞争性磋商最终报价表竞争性磋商最终报价表供应商名称：单位：元序号最初报价调整因素最后报价工程质量工期最后报价（大写）：最后确定的质量保证及服务承诺（优惠条件）注：1、在磋商过程中，磋商最后报价与首次报价的价格发生的浮动比例，在项目签订合同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动，作为签订合同的最终单价。2、此表不需装订在磋商响应文件中，在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商按要求填写。供应商：（公章）法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字）年月日第五部分磋商及采购项目要求（一）投标要求一、磋商内容海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目二、投标报价说明磋商报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。1.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。3.工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。4.参加投标的供应商必须对磋商文件工程量清单内容全部投标，不能拆分、少报或改变工程量清单编码、名称和数量。暂估价严格按工程量清单编制说明列入，否则，视为无效投标。5.磋商文件规定的采购预算额度为采购预算额度，参加投标的供应商报价不得超出此价格，否则，投标无效。6.非联合体供应商投标报价时：1、制作投标清单提供总价及畜棚维修，2#牛舍改造两项的报价。7、联合供应商投标报价时：1、由牵头单位制作投标清单提供总价及畜棚维修，2#牛舍改造两项的报价。联合体其他成员单位认可其牵头单位的报价。三、技术标准和要求1、工程建设条件：现场已具备施工条件。2、工程建设要求：2.1质量要求：合格2.2施工工期：自合同签订之日起30日历日2.3施工现场应做好安全生产及文明施工。2.4本项目工程规模建筑面积≤1万平方米3.工程建设应执行的技术规范本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。第6部分工程量清单分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：2#牛舍改造第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价购置畜棚基础升级改造材料1038001岩棉瓦1.950型（岩棉厚度100mm，上蓝色，下木纹色）m2002038002采光瓦1.中空双层保温950型FRPm1153011207001001墙面装饰板1.面层材料品种、规格颜色：欧松板，0.9#m2168.64038003镀锌矩形管1.规格：50*100支155038004镀锌矩形管1.规格：40*60支206038005镀锌圆管1.规格：89*3支127038006镀锌角铁1.规格：50*50*3支608030408001001电力电缆1.名称：电力电缆2.型号：YJV3规格：3*35m2.电等级（k）：1KVm709010902008001檐口折件1.规格：150*150*0.4mm6010010902008002脊瓦1.规格：250*250*0.4mm5211010902008003阴阳角折件1.规格：50*50*0.4m4812010804007001设备间进户门信道期”60*70mm2050*9樘113010902001001卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：3m厚防水卷材2.防水层数：一层m26014011407001001墙面喷刷涂料1.喷刷涂料部位：墙面2.刮腻子要求：满刮腻3.涂料品种、喷刷遍数子2遍仿瓷涂料m2196分部小计系统购置光伏供电供暖15030405002001光伏板1.名称：光伏板2.规格：标称功率：590块8016030405002002蓄电池1.名称：蓄电池AH2.规格：额定容量：100块6017030405002003智能逆变器1.型号：50KW混网逆块1本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：2#牛舍改造第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价变器2.额定输出功率：50KT5.芜筷火天功率：定金中功率：50K4.交流输出电压：380v65KW18031006015001保温水箱1.规格：15吨，产款2.含保温台119030211003001高温循环水泵及组件2.扬程：12.5m1.流量：25m/h3.电机功率：1.5K南食局善信是室藿用要求台420031002002001光伏板支架其：器0套121030404001001智能电器控制系统1.电压范围：380V-4202.室内明装箱尺寸：756562iam时控3.电气控制系统：温控+台122031006006001空气能1.常温名义消耗功率：23.1K组123031005003001散热器含管道1.尺寸：0.66*0.7m2电机功率：1503.额定电压：220v4.进出水口尺寸：DN255.含管道、阀门等附件，满足使用要求套11分部小计购置喷淋系统24030904013001喷淋主机1.输出压力：1-10NPa路工业级8L/IN1.5W/H4.接入电源：380V/50Hz（4线制）内容，满足使用要求台125030901003001喷嘴、管道及附件等1.规格：23*9.5mm孔径0.10m，管径9.5*3套1本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：2#牛舍改造第3页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价2.含阀门附件、安装、调试等所以内容，满足使用要求26030404022001电器控制1.按时、消杀切换、智能控制高婴录线缆、调试套1分部小计购置生产服务包27038007生产服务包配件1.电脑主机、显示器医药柜、控制模块、饲舍辅助设备等，满足使用要求2.含安装、线缆、调试套128030507008001球机监控设备一高清智能1.名称：监控设备一高清智能球机两器像机功能：日夜转换球型3.含安装、线缆、调试等，满足使用要求台229030501009001网络设备-无线路由B2含安装、调试等，满1.MF285N含一年流量足使用要求个130030703013001屋顶电动风机1.名称：屋顶电动风机2.规格：60型，电压220功率370w3.含拆除，线缆等，满足使用要求个13分部小计措施项目分部小计页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08总价措施项目清单与计价表井型告态畜牧业科技示范园试验畜工程名称：2#牛舍改造第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率（）金额（元）调整费率（）调整后金额（元）1031302001001安全文明施工费21安全施工费容金天资3.0832文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.2343环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.9954临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.76031302002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.477031302004001二次搬运费能金天墅资0.278031302006001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.16合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11（十六）规费、税金项目计价表工程名称：2#牛舍改造标投：，北州生杏畜牧业科技示范园试验畜改通建开项宜第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数费率（x）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：畜棚维修一建筑工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价拆除1011606003001屋面阳光板拆除查外运，运距自行考虑m24490.3分部小计维修2010901003001阳光板屋面1.部位：本次维修2-10牛舍（3、牛舍各3730平方米，5~7#牛舍各舍203.0平方米，8-2#406.0平方米，8-1#牛牛舍163.0平方米，9、）、3-8羊舍（3#10牛舍各373.0平方米364平方米，羊舍367.0平方米，5、6羊舍180.0平方米，7#羊舍168.3平方米，8#羊舍1552阳光板品种、规格：0平方米）阳光板，单层≥2.5mm阳光板，写彩钢板接缝厚，清理搭接处后安装结构胶处要做防水处理，涂装n24490.3301B001畜舍局部维修板包边等。1.屋面局部维修，彩钢项1分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表-08总价措施项目清单与计价表嚴运建井限告态畜牧业科技示范园试验畜工程名称：畜棚维修一建筑工程第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率（）金额（元）调整费率（）调整后金额（元）1011707001001安全文明施工费21安全施工费盆项金天墅资4.7232文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费3.4243环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费1.5254临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费4.146011707002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.587011707004001二次搬运费盆金天资1.478011707005001冬雨季施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费1.659011707007001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.1110011707008001工程定位复测费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.4合计编制人（造价人员）复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11（十六）规费、税金项目计价表工程名称：畜棚维修一建筑工程第1页共1页序号项目名称建育牧业科技示园试验计算基础计算基数费率（）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：2#牛舍改造第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价改造材料购置畜棚基础升级103B001岩棉瓦1.950型（岩棉厚度100mm，上蓝色，下木纹色）m200203B002采光瓦1.中空双层保温950型FRPm1153011207001001墙面装饰板1.面层材料品种、规格、颜色：欧松板，0.9#m2168.6403B003镀锌矩形管1.规格：50*100支155|03B004镀锌矩形管1.规格：40*60支20603B005镀锌圆管1.规格：89*3支12703B006镀锌角铁1.规格：50*50*3支608030408001001电力电缆1.名称：电力电缆2.型号：YJV3.规格：3*35mm24.电压等级（kV）：1KVm709010902008001檐口折件1.规格：150*150*0.4mmm6010010902008002脊瓦1.规格：250*250*0.4mmm5211010902008003阴阳角折件1.规格：50*50*0.4m4812010804007001设备间进户门1.门代号及洞口尺寸：设备间进户门，2050*960*70mm樘113010902001001卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：3mm厚防水卷材2.防水层数：一层m260141011407001001墙面喷刷涂料1.喷刷涂料部位：墙面|2.刮腻子要求：满刮腻子2遍3.涂料品种、喷刷遍数：仿瓷涂料m2196分部小计购置光伏供电供暖系统15030405002001光伏板1.名称：光伏板2.规格：标称功率：590w块8016030405002002蓄电池1.名称：蓄电池2.规格：额定容量：100AH块6017030405002003智能逆变器1.型号：50KW混网逆块1本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：2#牛舍改造第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价变器2.额定输出功率：50KW|3.光伏接入最大功率：65KW4.交流输出电压：380v18031006015001保温水箱1.规格：15吨，产款2.含保温台119030211003001高温循环水泵及组件1.流量：25m/h2.扬程：12.5m3.电机功率：1.5KW4.含相关组件、安装等所以内容，满足项目使用要求台420031002002001光伏板支架1.材质：型钢2.尺寸：40*40*6000mm套121030404001001智能电器控制系统1.电压范围：380V-420V2.室内明装箱尺寸：750*650*210mm|3.电气控制系统：温控+时控。台122031006006001空气能1.常温名义消耗功率：23.1KW组123031005003001散热器含管道1.尺寸：0.66*0.7m2.电机功率：150w3.额定电压：220v4.进出水口尺寸：DN255.含管道、阀门等附件，满足使用要求套11分部小计购置喷淋系统24030904013001喷淋主机1.输出压力：1-10MPa2.输出流量：8L/MIN3.电机功率：1.5KW/H工业级4.接入电源：380V/50Hz（4线制）|5.含安装、调试等所以内容，满足使用要求台125030901003001喷嘴、管道及附件等1.规格：23*9.5mm、孔径0.10mm，管径9.5*3套1本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：2#牛舍改造第3页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价2.含阀门附件、安装、调试等所以内容，满足使用要求26030404022001电器控制1.按时、消杀切换、智能控制2.含安装、线缆、调试等，满足使用要求套1分部小计购置生产服务包2703B007生产服务包配件1.电脑主机、显示器、医药柜、控制模块、饲舍辅助设备等2.含安装、线缆、调试等，满足使用要求套128030507008001球机监控设备一高清智能1.名称：监控设备-高清智能球机2.网络摄像机功能：日3.含安装、线缆、调试夜转换球型等，满足使用要求台229030501009001网络设备-无线路由器1.MF285N含一年流量2.含安装、调试等，满足使用要求个130030703013001屋顶电动风机1.名称：屋顶电动风机|2.规格：60型，电压220v功率370w|3.含拆除，线缆等，满足使用要求个13分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表-08总价措施项目清单与计价表工程名称：2#牛舍改造第1页共1页标段：海北州生态畜牧业科技示范园试验畜棚改造提升项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1031302001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费3.0832文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.2343环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.9954临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.76031302002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.477031302004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.278031302006001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.16合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11（十六）规费、税金项目计价表标段：海北州生态畜牧业科技示范园试验工程名称：2#牛舍改造第1页共1页畜棚改造提升项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：畜棚维修-建筑工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价拆除1011606003001屋面阳光板拆除1.种类：阳光板2.其他：含建筑垃圾外运，运距自行考虑m24490.3分部小计维修2010901003001阳光板屋面1.部位：本次维修2-10#牛舍（3、4#牛舍各3730平方米，5~7#牛舍各406.0平方米，8-1#牛舍203.0平方米，8-2#牛舍163.0平方米，9、10#牛舍各373.0平方米）、3-8#羊舍（3#羊舍364平方米，4#羊舍367.0平方米，5、6#羊舍180.0平方米，7#羊舍168.3平方米，8#羊舍155.0平方米）2.阳光板品种、规格：阳光板，单层W2.5mm厚，清理搭接处后安装阳光板，与彩钢板接缝处要做防水处理，涂装结构胶m24490.3301B001畜舍局部维修1.屋面局部维修，彩钢板包边等。项1分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表-08总价措施项目清单与计价表标段：海北州生态畜牧业科技示范园试验畜工程名称：畜棚维修-建筑工程第1页共1页棚改造提升项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1011707001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费4.7232文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费3.4243环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费1.5254临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费4.146011707002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.587011707004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费1.478011707005001冬雨季施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费1.659011707007001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.1110011707008001工程定位复测费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.4合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11（十六）规费、税金项目计价表标段：海北州生态畜牧业科技示范园试验工程名称：畜棚维修-建筑工程第1页共1页畜棚改造提升项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13e签宝–天谷云CA供应商应用手册，杭州天谷信息科技有限公司2021年1月目录1、售价2、申请流程2.1登录政采云网站2.2申领浙江天谷云CA2.3CA认证环节2.4云CA购买环节2.5开通法人印章2.6添加投标员工，印章授权2.7e签宝云CA证书授权给投标员工；2.8投标员工下载APP，开通招采云证书；2.9回到政采云平台，绑定天谷云CA2.10下载CA驱动加密解密注意事项：3、专属咨询通道3.1项目负责人3.2项目专属咨询通道3.3咨询热线1、售价签宝招采云证书服务（政采云版）：单份服务售价￥200/年e按照使用人数收费，每人消耗一份授权，每份授权有效期一年。如贵公司想在同一时段由2个市场人员分别投标2个不同项目，则需购买2份授权服务。2、申请流程2.1登录政采云网站请点击登录：https://www.zcygov.cn/2.2申领浙江天谷云CA登录成功后：【CA管理】-->【CA证书申领】-->【CA证书申领】-->【浙江天谷CA】-->【申领】详见下图：2.3CA认证环节您为您企业办理云CA证书的经办人，也会成为企业云CA账户的管理员，输入手机号，获取验证码；这个是CA认证服务的提示，勾选已阅读，点击【开始认证】这一步是经办人个人身份核实，推荐使用支付宝进行人脸识别核实身份（速度最快）个人身份核实通过后，会进入到下图的页面，请认证填写CA认证的企业信息，不允许有错误，此信息会在工商信息库自动比对核验。上一步信息核验通过后，会进入CA认证环节，可选择一种对公打款进行确认；选择平台方向贵司打款，我司会随机打款金额到贵司账户，需咨询财务随机金额数字后回填系统。如下图所示，填写贵司收款信息（贵公司对公账号）恭喜您！账号已注册并实名认证成功赶快体验e签宝服务吧立即体验如下图所示，询问贵司财务收到款项的具体金额填写进去，点击确认，即可完成CA认证！2.4云CA购买环节接上一步，认证成功后，点击立即体验会进入到下图的页面，可以购买招采云证书服务了，点击【，】（图片仅供参考，价格以实际网站为准）输入需要购买的企业名称和社会信用代码-->确定来政府采购云平台专属印章购买首页下载APP招投标系统。手机酒创建企业×请填写您需要为哪家企业购买专属印章，并确保企业名称真实有效e签盾可以帮受权，每份es采贸易有限公司910CAAAAA取消族立即购买由e签宝提供技术支持会进入到购买订单页面，如下图所示，填写购买订单信息（图片仅供参考，价格以实际网站为准）填写完成后，点击【，】，会进入到支付页面；政府采购云平台专属印章购买首页下载APP政采云招采云证书，告别介质、即开即用，开启手机扫码投标新时代。支持政采云电子招投标系统。手机盾e签宝招采云证书服务（政采云版）e签盾可以帮助您通过手机完成电子签署，既安全又可靠。e签盾按照使用人数收费，每人消耗一份授权，每份授权有效期一年，每份授权价格如下：￥/年完成订单支付即可完成购买；2.5开通法人印章支付完成后，可通过【首页】，【进入企业控制台】进入到管理授权页面；如果不小心关闭也页面，可以直接进入网站：https://www.esign.cn/使用注册的手机号登录即可；进入后点击【印章管理】-->【新增法定代表人印章】会进入到下图的法人授权页面：如下图所示，会发送一份电子文件到法人的手机或邮箱，让法人进行电子签名确认；需联系法人完成电子签署确认；（打开手机或邮箱通过人脸识别确认即可）如不方便电子签名，可选择【纸质授权书】，上传纸质材料扫描件如下图所示：贵公司的法定代表人会收到一条签署短信（如填写手机）或一封签署邮件（如填写邮箱）点击短信或邮件的链接可打开签署页面：法定代表人点击短信链接后，会出现下图的页面，按指引完成电子签署即可；图1：使用短信or邮箱验证码登录e签宝；图2：阅读电子文件，法人阅读无问题后可进行签署；图3：会引导人脸识别或者验证码确认签署，确认完成即授权成功；法定代表人授权完成了。重新点击【，】，即可创建法人印章，参照下图的方法，选择印膜。下图为制作成功的效果：2.6添加投标员工，印章授权进入【组织机构】(版本不同名称不同，您看到的名称可能为企业成员)，点击【添加人员】：输入姓名和手机号即可添加投标员工，点击下方【】e签宝·连云XI有限公司连云有限公两个印章都需要授权印章管理新增企业印章新增法定代表人印章创建作废意司企业印章法定代表人印章作废印章新增授权国基本信息法定代表人印章作废印章新增授权X沙组织机构授权对象指定企业成员全部企业成员回角色权限印章名称马阳阳印章印章名称马阳阳状态授权数量操作品印章管理授权角色印章使用员印章审批员张浩法人章正常2新权查看授权更多国审批模板管理授权范围指定模板全部合同因高级数字证书目企业账户有效期2020-08-28至2021-08-28企业设查贴智能台账3品版本管理品应用管理取消确定企业公章、法定代表人印章都需要进行授权，参照下图的方法：管理员按下图的发方式把右边的印章图片拖拽到左边的授权文件中，一键落章。然后【，】2.7e签宝云CA证书授权给投标员工；按下图的操作，即可将云CA证书授权给投标员工，该员工即可在手机上开通“e签盾”。2.8投标员工下载APP，开通招采云证书；1）下载APP：直接各大应用商店搜索e签宝，或者扫描下方二维码；e签宝简体中文、提交签著文件（1份）新手指引100%2/2跳转我的印章任务信息心4、用早无甲：3、适用条件：健批量落章e连云港公司通过e签宝电子签童系统生成的全部合同4、授权期限：本人或本公司同意本授权书所约定之授权自2020年08月28日起到2021年08月28日有效，在上述授权期限内，如本人或本公司希望取消授权，应自行通过e签宝电印章授权书pdf子签章系统解除授权。个人印章瞿天骄拖换添加手绘印章本人或本公司同意，经合法授权后电子印章签署的文件或合同之法律后果均由丰本公司盖章：限公司个人印章授权人瞿天骄反馈O2020年08月28日在线客服N6117:10工作台H测试零三有限套餐剩余：10份00待我操作待他人操作最近文件暂无文件趣味模板环保协议邀您快速体验+消息中心发起签署合同管理审批管理2）如下图所示：图1：用自己的手机登录APP；图2：点击进入个人中心；图3：点击手机盾，按引导即可完成开通；3）点击【立即开通】》选择身份认证方式并完成实人认证2.9回到政采云平台，绑定天谷云CA按下图的步骤进行操作：绑定效果2.10下载CA驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download然后会进入到下图的下载页面。安装的话全部下一步即可，完成后，请确保电脑右下角有e签宝客户端这个图标：-----------------------------------------------------------------------------完成上述步骤，您就可以使用手机扫码进行投标了（包含扫码登陆，扫码签章、扫码加密和解密标书文件等功能）加密解密注意事项：e签宝云CA的每一步操作都依赖驱动，用户在进行投标的时候，尤其是解密的时候，用于解密的电脑请不要忘记安装e签宝客户端。请确保电脑右下角有e签宝客户端这个图标：3、专属咨询通道3.1项目负责人项目负责人请钉钉联系：凌云3.2项目专属咨询通道专属钉钉群：《政采云&天谷CA技术支持服务群》PC端咨询地址：http://tseal.cn/k.html可及时反馈问题截图，帮助客服快速定位问题。移动端咨询：微信、支付宝、浏览器等任意APP扫描下方二维码即可唤起在线客服：e签宝在线客服二维码3.3咨询热线天谷公司客服热线：400-0878-198注册⼊驻操作指南【通⽤版】-供应商--关键词：注册、初审、纸质材料、变更、公示、⼊库、⼊驻区划、正式供应商温馨提示：本⽂档为平台通⽤版本，⽤户在未登录情况下可以查看。如果想查看本区划对应的⽂档，请登录后再查看相应的同名操作指南；如您所在的地区还没有开始⼊驻，登录后本⽂档将不再显示。欢迎您⼊驻政采云平台！通过本⽂档您可以快速掌握成为政采云平台正式供应商的流程。本⽂当仅供参考，具体操作⻚⾯请以实际⻚⾯为准。学习⽬标：学习完本⽂档后，您将能完成以下操作，成为政采云平台正式供应商：注册账号：⾸次⼊驻政采云平台，注册⼀个供应商账号。完善⼊驻信息：填写基本信息、基本资质、⼈员信息等。提交纸质资料：如区划要求供应商提供纸质资料，按照⻚⾯提示进⾏提交。在⼊驻前，您需要了解⼀下基本概念供应商⼊驻的介绍⼊驻是您使⽤政采云平台的第⼀步，您需要完善好⼊驻信息并提交给审核机构审核通过后，才能成为正式供应商，在政采云平台进⾏政府采购业务的操作。供应商⼊驻流程供应商在平台注册账号后，需完善⼊驻资料提交相关监管审核机构（集采机构或采购监管）初审终审，由采购监管公示⼊库后，成为正式供应商。供应商⼊驻流程按照区划要求设置，以下流程为平台通⽤版本。【提示】供应商⼀般只需在平台⼊驻⼀次即为全平台的正式供应商，不需要再重复注册。除⾮区划内采购监管有⼆次注册备案要求的除外。⼊驻审核机构：⼀般由集采机构或采购监管进⾏初审或终审。提交纸质材料：如区划要求供应商递交纸质资料作为申办材料，则供应商初审通过后必须寄送纸质资料到集采机构进⾏终审。⼴⻄、新疆区划⽆纸质资料终审环节，供应商需在⼊驻资料中上传盖章的《注册声明》即可。⼴⻄和新疆区划出资信息和财务信息为⾮必填项。公示⼊库：⼀般终审完后系统⾃动进⾏供应商注册公示和⼊库，公示时间为5个⾃然⽇。如区划设置不⽤进⾏公示⼊库操作的，⼊驻终审结束后，供应商直接成为正式供应商。开始⼊驻政采云平台供应商注册⼊驻-使⽤前提：如果您⾸次在政采云平台注册供应商账号，请准备⼀个可使⽤的⼿机号码来注册绑定账号，接收验证码。1.注册账号注册⼊⼝1：政采云平台电⼦卖场注册⼊⼝2：各区划政府采购⽹-商家⼊驻⼊⼝选择⼊驻⼊⼝：选择【商家⼊驻】进⾏注册。1）点击【⽴即⼊驻】。2）填写账号信息：填写⻚⾯所有信息，完成后点击【提交注册】。【填写注意事项】机构名称：填写营业执照上登记的公司名称。统⼀社会信⽤代码：填写营业执照上的统⼀社会信⽤代码。创建新账号：填写新账号名，账号需由6-20位字⺟和数字组成。⼿机号码：建议填写负责⼈的⼿机号码且未在平台使⽤过，获取或填写验证码。密码：填写密码，密码需由8-16位字⺟和数字组成。【提示】若该⼿机号码已注册过账号，可点击【已注册去登录】，登录后去完善⼊驻资料。3）登录平台：注册成功后输⼊账号密码登录。2.选择区划供应商登录平台后，必须选择⼊驻到哪个区划或系统，提交⼊驻资料后由供应商选择的审核机构进⾏⼊驻审核。1）选择区划：选择对应的⼊驻区划或系统，完成后点击【下⼀步】。【提示】当前⼊驻平台：默认为政府采购供应商⼊驻，如需⼊驻为⾮政府采购供应商，可切换⾄相应的⼊驻平台。系统：⼀般可选择国家税务总局、海关总署、***边防管理局等提供采购服务的独⽴系统。区划：如需到各省/市/区/县进⾏政府采购，⼀般选择营业执照登记机关所在地；若选择不到营业执照登记机关所在地对应区划，请选择想要参与采购活动的区划。3.完善信息供应商选择⼊驻区划后，系统直接根据统⼀社会信⽤代码默认预填⼊企查查对接过来的政府公共数据，供应商可以核实，如果信息⽆误后补⻬其他信息直接提交审核，即该⻚⾯需完善相应的⼊驻资料，包括基本信息、基本资质、⼈员信息等。不同的机构类型（如企业法⼈、个体⼯商户等）需要填写的内容可能不同，具体视区划要求⽽定，以下以企业法⼈为例进⾏说明。【提示】当前⼊驻区划：提交⼊驻审核前，都可切换⾄相应的⼊驻平台，并填写相应的⼊驻资料。如注册账号时机构类型选择有误，可在完善资料时先切换为正确的机构类型。如果填写过程中需关闭⻚⾯，请先点击⻚⾯最下⽅【保存草稿】，以免信息丢失。3.1基本信息填写基本信息，带“*”的为必填内容。【填写注意事项】公司全称：填写营业执照上登记的公司名称。⼴⻄、新疆等部分区划为填写商家全称。营业执照登记机关所在地：填写营业执照中右下⻆盖章处的登记机关，如公章处显示为“xx市xx区市场监督管理局”，则“营业执照登记机关所在地”填写“xx市xx区”。对外联系电话：填写可对外公开的电话，可能⽤于公示环节等。所属经济⾏业：选择⾄三级或四级类⽬，点击⼩三⻆标志在其下拉框中选择。企业规模：对照“参考标准”，选择相应的企业规模。⼴⻄、新疆区划为填写商家规模，如供应商的商家规模选择了⼩型企业或微型企业，需同步填写⼩微企业声明函有效期和上传⼩微企业证明⽂件。是否是品牌商：如果是品牌商且存在多个品牌的情况，需以附件的形式上传对应的商标注册证或品牌授权书。3.2基本资质填写基本资质，带“*”的为必填内容。【填写注意事项】统⼀社会信⽤代码：⻚⾯⾃动显示注册时填写的统⼀社会信⽤代码。社会保险登记扫描件：-建议上传社保登记证扫描件或者上传缴纳社会保障资⾦凭证（前⼀个⽉的银⾏社保转账凭证或社保缴纳凭证）；-社保是由其他公司代缴，请上传代缴公司提供的相关盖章情况说明和证明⽂件；-如果供应商是新成⽴公司，请缴纳社保后注册，有特殊情况请上传盖章情况说明。币种：选择单位注册⾦额币种。3.3特定资质（选填）如基础信息管理中显示“特定资质”项，供应商可根据需求填写资质信息，可选择在⼊驻时完善信息，也可⼊驻平台后再去完善信息。菜单路径：我的⼯作台—⼊驻与材料—基本信息管理1）在基本信息管理⻚，点击【编辑】。2）选择“特定资质”，点击【新增】。3）填写特定资质信息：按照相关资质证件填写⻚⾯信息，带“*”的为必填项，完成后点击【确认】。【填写注意事项】资质名称：选择到最⼩级资质类型。3.4信⽤信息（选填）如基础信息管理中显示“信息信息”项，供应商可根据需求填写信⽤信息，可选择在⼊驻时完善信息，也可⼊驻平台后再去完善信息。1）选择“信⽤信息”，点击【新增】。2）填写信⽤信息：带“*”的为必填项，完成后点击【确认】。3.5出资信息（选填）如基础信息管理中显示“出资信息”项，供应商可根据需求填写出资信息，可选择在⼊驻时填写信息，也可⼊驻平台后再去填写信息。1）上传出资信息相关附件、填写出资总额。【填写注意事项】出资⽂件：如果是⾮个体⼯商户，必须上传公司章程或验资报告或合伙协议；如果是个体⼯商户，请上传个体⼯商户⽆此资料的盖章情况说明扫描件，其他要求请以当地集采机构说明为准。出资总额：填写出资总额，与营业执照的注册资⾦⼀致，单位为万元。2）添加出资⼈：点击【新增】。3）填写出资⼈信息：带“*”的为必填项，完成后点击【确认】。【填写注意事项】：出资⼈类型：选择与出资⽂件中⼀致的类型，点击⼩三⻆在下拉框中选择。出资⼈名称：填写相应的出资⼈名称，如为⾃然⼈，就填写“其他出资⼈”。3.6财务信息（选填）如基础信息管理中显示“财务信息”项，供应商可根据需求填写财务信息，可选择在⼊驻时填写信息，也可⼊驻平台后再去填写信息。1）点击【新增】。2）填写财务信息：包括基本信息、损益表、资产负债表，带“*”的为必填项，完成后点击【确认】。基本信息【填写注意事项】报表年度：填写财务报表时间，需与上传的财务报表附件中的时间⼀致。财报附件：上传最近年度的资产负债表和损益表，如果是当年新成⽴的公司，提供当年年度的累计⽉份报表，⽂件⼤⼩为20M，格式不限。资产负债表【填写注意事项】对外投资：填写对外投资额，如没有对外投资额，则填写0.00，所有⾦额单位为万元。损益表【填写注意事项】查看详情：查看损益表填写示例，填写的⾦额单位为万元。3.7⼈员信息供应商需完善企业相关⼈员信息，其中必须填写法⼈代表信息。【提示】⼴⻄和新疆区划供应商必须填写法定代表⼈和业务联系⼈信息，以及必须上传⼈员的身份证正反⾯盖章扫描件。1）点击【新增】。2）填写⼈员信息：带“*”的为必填项，完成后点击【确认】。【填写注意事项】类型：选择⼈员类型，点击⼩三⻆在其下拉框中选择。【说明】⼴⻄和新疆区划⽆纸质资料终审环节，供应商还需上传《注册声明》，注册声明内的填写的本单位委托代理⼈信息和法定代表⼈签字，都需要和⼈员信息内填写的信息保持⼀致。3.8提交审核供应商完善⼊驻资料后提交审核，由审核机构进⾏初审。【提示】如暂不提交申请，可点击【保存草稿】。1）点击【提交⼊驻申请】。4.查看⼊驻审核情况供应商提交⼊驻申请后，可查看整个审核流程及审核进度。菜单路径：⽤户中⼼—⼊驻与材料—基本信息管理【提示】本⽂档查看⼊驻审核情况，以“返回登记”⼊⼝为例进⾏操作说明。4.1待初审/终审状态【提示】终审通过之前，供应商都可撤回⼊驻申请。具体的审核流程，以实际⻚⾯为准。4.2审核未通过【提示】如初审或终审未通过，供应商查看失败原因并修改⼊驻信息后再次提交，同时也可以根据实际情况修改⼊驻区划。1）查看失败原因：点击【查看失败原因】。2）修改申请：点击【修改申请】，在⼊驻信息填写⻚⾯，修改相应信息后再提交申请。5.寄送纸质资料（如区划要求提供）如区划要求供应商递交资质资料作为申办材料，供应商需在初审通过后5个⼯作⽇内递交纸质资料，由集采机构进⾏终审。【提示】以下内容仅作为参考，具体以⼊驻区划采购监管的要求为准。需提供的纸质资料及要求：注册申请表：盖骑缝章。营业执照复印件：盖章。税务登记证复印件：盖章。社会保险登记证或缴纳社保的银⾏缴款证明复印件：盖章。组织机构代码证复印件：盖章。（如营业执照类型为五证合⼀，不需要提供）最近年度的资产负债表、损益表复印件：盖章。公司章程（或验资报告或出资情况说明）的复印件：盖章。法定代表⼈身份证正反⾯的复印件：盖章。菜单路径：⽤户中⼼—⼊驻与材料—基本信息管理1）打印供应商注册申请表及查看需要递交的纸质材料。6.成为正式供应商供应商终审通过并经过公示⼊库后成为政采云平台正式供应商。公示时间⼀般为5个⾃然⽇，特殊情况视每个区划相关政策⽽定。菜单路径：⽤户中⼼—⼊驻与材料—基本信息管理成为正式供应商后，您可以修改⼊驻信息7.修改⼊驻信息成为正式供应商后，可修改⼊驻信息。【提示】基本信息或基本资质中的必填项（带“*”号）内容修改后需提交变更审核，具体审核时间根据审核机构的审核进度。营业执照，法定代表⼈，上传的附件证件等重要信息修改需要寄送纸质资料，具体视区划要求⽽定。如申请修改⼊驻区划，供应商需按新⼊驻区划要求提供需要的⼊驻材料。菜单路径：⽤户中⼼—⼊驻与材料—基本信息管理7.1修改⼊驻信息1）点击【变更】。2）修改信息：修改需要变更的信息后，点击【保存】。3）提交修改信息：点击【提交变更审核】，由审核机构审核。4）撤回变更：如供应商需要撤回变更，在详情⻚点击【撤回】取消变更。【提示】提交审核后，可在【⼊驻与材料】-【基本信息管理】流转⽇志中查看进度。7.2修改⼊驻区划1）点击【区划变更申请】。2）提交审核：选择想要⼊驻的区划，点击【提交】，由新区划的审核机构审核。3）撤销申请：如需要撤回申请，在详情⻚可点击【撤回】取消申请。【提示】提交审核后，可在【⼊驻与材料】-【基本信息管理】流转⽇志中查看进度。恭喜您已经学完供应商⼊驻的流程，掌握这篇⽂档的内容，您就可以点击政府采购供应商⼊驻进⾏⼊驻了。下⼀步，您可以考虑参与其他的业务哦~⼊驻配置操作指南⽹上超市交易操作指南协议供货—直接订购交易管理操作指南
投标 / 标书制作要点（原创）
本试验畜棚改造提升涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
