广东信息系统等级保护测评招标公告（广东惠州液化天然气有限公司2025）
项目信息
项目名称
2025年管理信息大区信息系统等级保护测评项目
项目编号
HZGT000928
项目地址
广东省惠州市
项目类型
工程类
采购方式
公开询价
资金来源
其他
项目概况
公告名称
2025年管理信息大区信息系统等级保护测评项目
公告发布媒体
广东能源商务网
公告开始时间
2025-10-14 15:24:40
公告结束时间
2025-10-21 14:30:00
公告附件
2-技术规范书-2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务.doc
1-询价文件--2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务.docx
3-评标办法（有效最低价法）.docx
4-合同-2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务.docx
招标段/包
标段/包名称
2025年管理信息大区信息系统等级保护测评项目
标段/包编号
HZGT000928
报价方式
采购控制价(元)
评审办法
其他
开启形式
其他
投标/响应文件
线上递交
是否缴纳保证金
否
保证金金额(元)
招标/采购范围
供应商资格条件
略
招标文件获取方式
文件获取开始时间
2025-10-14 15:24:40
文件获取截止时间
2025-10-21 14:30:00
质疑截止时间
澄清、修改、答疑截止
递交文件截止时间
2025-10-21 14:30:00
开标时间
2025-10-21 14:30:00
文件售卖开始时间
2025-10-14 15:24:40
文件售卖结束时间
2025-10-21 14:30:00
文件获取地点
线上
开标地点
略
招标人信息
采购单位名称
广东惠州液化天然气有限公司
采购单位地址
惠东县平山武装部院内(园岭方舟苑C栋401)
联系人
常芸雪
联系电话
07526590058
电子邮箱
代理机构信息
代理机构名称
代理机构地址
联系人
联系电话
电子邮箱
东粤综合能汇源有限公司粤电大亚湾综亚司FT.GUANGDONGYUDEANDAYABAYCOMPREHENSIVEENERGYCO.LTD.东粤综合能汇源有限公司粤电大亚湾综亚司FT.GUANGDONGYUDEANDAYABAYCOMPREHENSIVEENERGYCO.LTD.广东惠州液化天然气有限公司广东惠州液化天然气有限公司GUANGDONG HUIZHOU LNG CO.,LTD.GUANGDONG HUIZHOU LNG CO.,LTD.惠州LNG接收站2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务技术规范书广东惠州液化天然气有限公司2025年9月1.总则1.1本文件适用于惠州液化天然气有限公司2025年管理信息大区信息系统等级保护测评，提出了项目相关的技术要求。1.2本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品或服务。1.3本文件各章节的内容是一个完整的整体，投标人应满足其所有的要求。如果发生矛盾，以更严格的要求为准。1.4如果本文件出现前后有不一致的描述或疏漏，投标人应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以招标人的解释为准。1.5本技术文件未尽事宜,由双方协商确定。2.工程概况、承包范围及内容2.1工程概况2.1.1项目名称：2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务2.1.2项目地点：广东省惠州液化天然气有限公司2.2工程施工范围按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）、《电力行业网络安全等级保护管理办法》（国能发安全规〔2022〕101号）及国家相关规定要求对我公司信息系统进行定级备案、专业网络安全等级保护测评、整改指导，并取得网络安全等级保护测评验收报告。2.3项目工期概况：★项目施工工期为：合同签订45个工作日内完成整个项目全部工作（包括协助招标方完成整改相关工作、顺利通过测评并取得《等级保护测评报告》提交当地网监备案，投标时须出具承诺函）。服务周期至《等级保护测评报告》通过公安机关审核为止。2.4项目施工人员及资质要求：★实施人员至少2名（必须具备网络安全等级测评师中级或以上资质证书，投标时须出具证书复印件）。2.5项目风险预评估风险级别：低。2.6信息系统清单序号系统名称系统拟定等级1文档管理系统二级2智能安防管理平台二级3.标准本项目须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的有关法律法规、标准、规范的要求，至少应包括：1、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）2、《关于网络安全等级保护工作的实施意见》2004年9月四部委局联合签发的3、《网络安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）4、《关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（发改高技[2008]2071号）5、《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）6、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）7、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）8、《网络安全等级保护安全建设整改工作指导意见》（公信安[2009]1429号）9、《广东省深化网络安全等级保护工作方案》(粤公通字[2009]45号)10、《信息安全风险评估规范》（GB/T20984-2007）11、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）12、《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）13、《信息系统安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）14、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）15、《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）16、《信息安全技术网络基础安全技术要求》（GB/T20270-2006）17、《信息安全技术操作系统安全技术要求》（GB/T20272-2006）18、《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GB/T20273-2006）19、《信息安全技术服务器技术要求》（GB/T21028-2007）20、《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》（GA/T671-2006）21、《中华人民共和国密码法》22、《中华人民共和国网络安全法》23、《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》24、《电力行业网络安全管理办法》（国能发安全规〔2022〕100号）25、《电力行业网络安全等级保护管理办法》（国能发安全规〔2022〕101号）26、《Q/GEG-0110.31.2084.C—2022网络安全管理》以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，投标方应使用符合最近的国际、国内标准，并提供采用的标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。4.技术要求4.1测评实施内容根据***、国家能源局要求及国家等级保护相关标准，投标方将上述信息系统进行安全等级保护测评，通过等级保护测评工作，发现招标方上述信息系统当前存在的弱点与不足，提出整改建议。通过整改工作和信息安全服务，提高网络信息系统整体主动防御功能，确保信息系统能通过等级保护测评，获得公安机关的认可。物理安全物理安全测评是对系统的机房和办公场所的物理环境安全防护情况进行测评，包括机房位置选址、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应和电磁防护等方面的安全状况。网络安全网络安全测评是对系统的网络系统安全防护情况进行测评，包括网络结构安全、网络访问控制、网络安全审计、网络边界完整性检查、网络入侵防范、网络恶意代码防范、网络设备防护等方面的安全状况。主机安全主机安全测评是控系统的服务器、数据库和终端主机系统的安全防护情况进行测评，包括操作系统和数据库层面的身份鉴别、安全标记、访问控制、可信路径、安全审计、剩余信息保护、主机入侵防范、主机恶意代码防范、主机资源控制等方面的安全状况。应用安全应用安全测评是对系统的业务系统的安全防护情况进行测评，包括应用系统层面的身份鉴别、安全标记、访问控制、可信路径、安全审计、剩余信息保护、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错、应用系统的资源控制等方面的安全状况。数据安全数据安全及备份恢复测评是对系统的数据安全保护情况进行测评，包括数据在传输和存储过程中的完整性、保密性措施，数据备份和恢复措施。安全管理机构安全管理机构测评是对系统的安全管理组织和岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查等情况进行测评。安全管理制度安全管理制度测评是对系统的安全管理制度体系和制度内容、制定和发布流程、评审和修订机制等情况进行测评。人员安全管理人员安全管理测评是对系统相关内部人员的人员录用、人员离岗、人员考核、安全意识教育和培训，以及外部人员访问管理等情况进行测评。系统建设管理系统建设管理测评是对系统建设过程中的系统定级、安全方案设计、产品采购和使用、自主软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、系统备案、等级测评、安全服务商选择等情况进行测评。系统运维管理系统运维管理测评是对系统运行维护过程中的环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理等情况进行测评。序号大类技术指标1定级备案按照《信息系统安全等级保护定级指南》以及《信息安全等级保护管理办法》等文件的要求，协助招标方完成信息系统安全等级保护定级备案材料编制工作。2安全技术和安全管理差距分析针对招标方定级系统安全通用要求（安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心5个技术层面；安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理5个管理层面）进行现场测评和差距分析，记录相关的测评结果。3差距分析记录撰写、评 审、定稿依照《等级保护现场测评记录》中所记录的针对招标方定级系统的技术和管理测评结果，结合系统整体差距分析结果，按照***标准测评报告模板撰写测评记录，完成初稿后交由招标方和公安网监认证测评机构专家顾问小组进行评审，并最终定稿为下阶段自行开展整改加固工作提供可信依据。4定级系统整改指导依照《等级保护差距测评记录》中的测评结论和整改建议，结合针对招标方定级系统的实际情况，指导招标方定级系统进行系统整改，并招标方就方案内容进行沟通和协商，提交整改建议方案。5安全整改协助依照《等级保护整改建议方案》中的具体建议，协助招标方开展基于各差距的问题进行整改。6等级保护测评针对招标方定级系统配合公安网监在《等级保护差距分析记录》及《等级保护整改建议方案》的基础上进行全面的信息安全等级保护测评。等级保护测评包括安全技术及安全管理测评两个方面。根据现场访谈、配置核查的基础上通过先进的安全测试工具进行安全漏洞、应用系统代码漏洞的扫描及人工核查。7形成等级测评结论及测评报告备案提交针对招标方定级系统测评在数据汇总分析的基础上，分析系统存在的问题，给出系统等级测评结论，编制《等级保护测评报告》提交当地网监备案。4.2测评实施人员要求必须安排1名具备中级或以上职称的测评工程师负责本项目测评的全程指导工作，同时必须安排1名中级或者以上的测评师人员参与本项目的测评工作。4.3测评评估工具要求网络安全等级测评过程中应采用符合国家标准的漏洞扫描设备辅助完成测评工作，投标时提供设备原厂授权书并加盖公章。必须保证所使用的所有工具和软件无所有权和知识产权纠纷，并保证工具和软件可用性和可靠性。由此产生的一切责任由中标承包方负完全责任。（此费用包含在本项目报价中，不再另付费用）5.质量及实施要求5.1工作内容5.1.1投标方需按技术服务内容要求完成全部技术工作。5.1.2投标方需在保证原信息系统及数据完整的前提下完成预期目标。5.2验收要求5.2.1本项目以获得信息系统等保测评报告为验收基准。5.2.2验收时由投标方提交相关报告资料，并经招标方人员签字确认方为验收合格。5.3保密要求5.3.1保密内容和范围，投标方应承担保密范围包括但不只限于以下内容：a.计算机或网络设备的数量、供应商、品牌、型号、配置等；b.安装在计算机设备上的应用程序、软件等，包含版本信息、注册信息、系统数据、使用方式等；c.存储在计算机设备、光盘、闪存设备等介质上的信息；d.以手写、打印、软件、胶片以及其它可接触的方式记载的信息；e.以口头方式提供的信息；f.投标方在计算机设备的维护工作中以其它形式获得的信息；g.其他保密范围涵盖：技术解决方案、技术指标、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电、客户名单、营销计划、采购资料、定价政策、不公开的财务资料、人事信息、招投标中的标底及标书内容，以及牵涉国家利益的商业机密等；5.3.2投标方的保密义务：a.投标方保守招标方上述的保密信息，并采取相应保密措施，除向现场维护工程师提供维护必要的信息外，未经招标方书面同意或授权，不得向任何人士披露秘密信息；b.投标方承诺保密信息的使用只限于招标方的计算机设备维护工作，未经招标方书面同意，不得将保密信息用于其他目的；c.投标方完成招标方的计算机设备维护工作后，应交回这些保密信息的载体及其复制件；d.投标方及其维护工程师在任何公开场合（包括但不限于发表论文、文章、参加会议、发布广告等），不能泄露招标方的保密信息；e.投标方及其工作人员不得以透露、转让、转移、许可、赠送等任何方式向任何第三方提供上述保密信息；f.投标方应采取积极有效的保密措施防止第三方接触这些保密信息；g.投标方必须坚持其职业操守，不接触刺探招标方客户的商业机密材料，未经招标方客户的允许不得对外发布任何信息（包括E-MALL），在招标方的客户工作场所内不使用任何未经确认的电脑设备，不得将任何有可能记录信息的物品（包括软盘、硬盘、光盘、磁带、信函等）带出招标方客户公司。h.投标方不得刺探与本职工作或本身业务无关的商业秘密；i.投标方如发现商业秘密被泄露或者自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向招标方报告。5.4、信息安全管理a.投标方未经招标方批准，不得进入招标方办公区域或重要信息资源所在物理区域，须经申请批准后指定专人负责全程陪同，并登记备查。b.投标方个人电脑不得私自接入招标方办公网络，如因工作需要接入网络，须向信息部门申请，并使用信息部门提供的设备或经过信息部门检查认可的设备。c.投标方因工作需要访问系统或设备时，须向信息部门申请，提供实际需要访问时间、网络、主机等相关信息，信息部门由专人开设账户、分配权限，并登记备案，人员离场后及时清除其所有的账户信息和访问权限。d.投标方如确因维护需要远程访问，必须上报经过审批确认后方可进行。e.投标方开发测试环境只能连接测试环境网络，且必需采用防火墙进行有效隔离，严禁接入办公、生产网，如需在线测试，应上报上级领导批准，采取必要的防护措施，选择适当的时间进行。f.投标方在信息机房内的所有操作，都必需说明该操作可能引起的安全风险，并由接待人确认后才能操作。接待人必须对外部人员的操作进行全程监控，记录外部人员的操作内容并存档备案。g.投标方必须签署安全保密协议后才能进场工作。禁止承包商人员试图了解和查阅与工作无关的招标方内部信息资料以及访问与工作无关的信息系统，投标方人员如因业务需要查阅涉密资料或访问含有重要数据的信息系统，必须获得相关负责人批准并详细登记，并确认已与信息部门签署有效的保密协议。h.投标方未经批准，禁止投标方人员携带移动存储介质进入核心机房，移动存储介质必须经过接待人检查和监控下使用。惠州LNG接收站项目2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务询价文件广东惠州液化天然气有限公司现就惠州LNG接收站项目2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务进行询价，欢迎合格的报价人前来参加报价报价。1、询价项目概况惠州LNG接收站项目位于惠州港惠东港区碧甲作业区，坐落于惠东县平海镇平海电厂北侧，距县城55公里，距香港40海里，距惠州深水港仅5.6海里。接收站一期建设规模400万吨/年，远期规模为1000万吨/年。项目包括接收站工程及配套码头工程两部分。其中，接收站工程新建3座20万立方米全容LNG储罐、工艺气化外输、BOG回收、LNG槽车装车等设施；码头工程建设1座可靠泊8万-26.6万m³LNG船的接卸码头、1座工作船码头及相应配套设施。2、询价范围及技术要求本项目询价范围为惠州LNG接收站项目2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务，主要内容包括但不限于:按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）、《电力行业网络安全等级保护管理办法》（国能发安全规〔2022〕101号）及国家相关规定要求对我公司信息系统进行定级备案、专业网络安全等级保护测评、整改指导，并取得网络安全等级保护测评验收报告。其他具体详见附件技术规范。3、工期要求：合同签订之日起45个工作日内完成整个项目全部工作（包括协助招标方完成整改相关工作、顺利通过测评并取得《等级保护测评报告》提交当地网监备案，投标时须出具承诺函）。服务周期至《等级保护测评报告》通过公安机关审核为止。4、报价人资格要求1、应是中华人民共和国境内的企业法人或境外企业在中国境内的合法机构。2、投标人具有***第三研究所颁发的网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书（需在有效期内），提供证书复印件并加盖公章。3、投标人自2022年1月1日至投标截止日具有至少2项网络安全等级保护测评服务的合同业绩。备注：投标人须提供能证明业绩的合同证明扫描件，合同扫描件须至少包含：合同首页、合同双方盖章页、合同签订日期、服务范围等信息，且提供的合同证明材料应能证明是符合相关要求的业绩，如未能提供上述证明材料则视为无效业绩，业绩时间以合同签订时间为准。4、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。5、本次询价不接受联合体报价。5、报价方式（1）报价应包括为完成本项目工程项下全部工作所发生的全部费用。（2）投标人应按招标文件格式要求的全部内容填写详细报价清单。（3）投标价不是固定价的视为无效报价。（4）本项目设最高限价，投标报价超过9万元（含9万元）的视为无效报价。6、支付方式本合同付款方式为一次性支付。在本项目全部工作完成，经发包人验收合格后，在收到承包方开具足额的增值税专用发票后30日内一次性付清本合同总价。7、评标办法：评标办法：有效最低价法。具体详见附件2：评标办法。八、报价文件的组成及格式■本项目采用“广东能源商务网”线上报价方式，上传报价文件（签字加盖公章的扫描版），具体详见报价文件组成。□报价人应提交报价文件一式二份，报价文件应密封包装，封袋面应注明项目名称和报价人名称，并加盖公章。具体详见报价文件组成。（不适用）报价文件组成如下：1、报价函；2、法定代表人证明书；3、法定代表人授权委托书；4、商务技术标书，包括如下：(1)报价人营业执照副本复印件（加盖公章）及资质证明文件(2)经审核的财务报表（如有）(3)项目经理资质证明、业绩及社保资料等（如有）(4)商务及技术偏差声明函(5)公司业绩证明文件5、技术实施方案6、开标结果确认承诺函（开标时如报价人不能到开标现场应提交开标结果确认承诺函）注：报价文件须报价人授权代表签字和加盖单位公章九、投标截止时间、开标时间及地点1、递交投标文件截止时间：以“广东能源商务网”为准。2、开标地点：广东省惠州市惠东县平海镇洪埔村广东惠州液化天然气有限公司。3、递交投标文件方式：投标截止时间前，投标人须在“广东能源商务网”上提交（上传）签字盖章版（可为PDF格式）报价文件及与之内容一致的可编辑电子版（可为Word或Exel格式）报价文件，并将纸质投标文件送达现场（如需）。未按以上要求提交的投标文件，按无效处理。4、联系人：商务联系人：常工电话：0752-6590055技术联系人：吴工电话：199221591365、开标方式：招标人组织现场开标，投标人授权代表应参加现场开标，如投标人授权代表不能参加现场开标，应提交开标结果确认承诺函。附件：报价文件格式（报价文件应按如下格式进行编写）惠州LNG接收站项目报价文件报价人：日期：2025年月日1、报价函广东惠州液化天然气有限公司:我方自愿参加贵司组织的惠州LNG接收站项目报价工作，在对本项工作内容及要求已经充分理解及确认,并完全了解工作现场的条件的前提下，我方愿以总价（大写）：（小写）：（￥元）承接该项工作，以上价格含%增值税专用发票税费。一旦我方中标，我方同意在接到《中标通知书》后将立即开始相关研究工作，并在要求的时间内完成。分项报价清单：序号名称投标价备 注12合计含税投标总价大写： 元整（小写：￥ 元）报价说明：1、投标报价总价为固定总价。2、以上报价应包括：为完成2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务而进行的完成本项目全部工作而进行的所有调查、踏勘、资料收集、试验测试、计算分析、报告编制、技术指导、咨询评价、检验检测等全部相关费用；税费。3、投标报价总价应与本服务费用清单总价一致，分项报价以本服务费用清单为准。报价人名称（盖公章）：法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：日期：年月日2、法定代表人身份证明报价人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系(报价人名称)的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件。报价人：（盖公章）日期：年月日3、法定代表人授权委托书致：本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我的合法代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。附：委托代理人身份证复印件报价人：（盖公章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日4、报价人营业执照副本复印件5、商务偏差声明函致：广东惠州液化天然气有限公司我方在研究了本项目询价文件商务部分条款（包括合同条款及合同附件）和项目澄清修改文件（若有）后，在此提出我方报价文件的商务偏差（若有，详见下表）。除下表所列的偏差外，我方承诺放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利，采购人可以认为我方完全接受询价文件商务部分条款和项目澄清修改文件（若有）其他部分的约定。序号询价文件条款号询价文件条款内容报价文件响应情况提出偏差的理由备注注：1.如报价单位对询价文件商务部分条款（包括合同条款及合同附件）提出异议，应在表格中清楚地指明修改后的条款及理由。2.若无偏差，请在表格中注明，不能留空。报价人：（盖公章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日6.技术偏差声明函致：广东惠州液化天然气有限公司我方在研究了本项目询价文件技术要求和项目澄清修改文件（若有）后，在此提出我方报价文件的技术偏差（若有，详见下表）。除下表所列的偏差外，我方承诺放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利，采购人可以认为我方完全接受询价文件技术要求和项目澄清修改文件（若有）其他部分的约定。序号询价文件条款号询价文件条款内容报价文件响应情况提出偏差的理由备注注：1.如报价单位对询价文件技术要求提出异议，应在表格中清楚地指明修改后的条款及理由。2.若无偏差，请在表格中注明，不能留空。报价人：（盖公章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日7.业绩情况业绩情况与本次招标工作内容/标的类似的业绩序号采购单位名称项目名称项目所在地合同主要内容合同金额与合同完成日期用户评价备注（用户联系方式）已完成业绩1……正在执行业绩1……说明：须附上业绩证明材料（提供合同扫描件、项目实施情况说明等资料）。8、技术实施方案（格式自拟）9、工期承诺函（详见技术规范2.3工期要求，格式自拟）报价人：（盖公章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日10、开标结果确认承诺函由于我公司原因，未能派代表参加贵司组织的惠州LNG接收站项目询价项目的现场开标，在此我公司承诺：完全认可贵公司的现场开标结果，并承担由于未参加现场开标的相关责任。特此承诺。报价人：（盖公章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日评标办法本项目采用有效最低价法，并根据市场调研情况设最高限价。评标小组按下列步骤及原则向招标领导小组推荐两名中标候选人：一、对投标人进行符合性审查符合性审查表（见附件）中只要有一项偏离了要求，符合性审查结论为“不合格”；只有符合性审查要求全部合格的投标人，符合性审查结论才为“合格”。符合性审查不合格的投标人不进入详评。二、通过符合性审查的投标人的投标报价作为有效投标评审价。三、评标小组根据有效投标评审价按照由低到高的顺序推荐中标候选人。四、若出现两家或以上相同的最低有效投标评审价，则由评标小组从中择优推荐中标候选人。附件1：符合性审查表招标编号：项目名称：符合项投标人A投标人B投标人C1、投标文件有投标人授权代表签字和加盖单位章；2、投标人满足招标文件合格投标人资格要求；3、投标文件内容与招标文件无严重背离，包括但不限于满足工作范围与技术要求中的主要技术性能要求和响应招标文件中的合同付款条件；4、投标人所提供资质、业绩或其他证明材料符合询价要求；5、投标价为固定总价6、投标价低于最高限价（如有）7、不存在相关法律法规规定应当否决其投标的情况。结论符合性审查表中只要有一项偏离了要求，符合性审查结论为“不合格”；只有符合性审查要求全部合格的投标人，符合性审查结论才为“合格”。通过符合性审查的投标人的投标报价作为有效投标评审价。广东惠州液化天然气有限公司技术服务合同合同名称：2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务合同编号：发包人：广东惠州液化天然气有限公司承包人：签订日期：2025年月签订地点：广东惠州发包人委托承包人承担广东惠州液化天然气有限公司2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务，经双方协商一致，签订本合同。第1条本合同依据下列文件签订：《中华人民共和国民法典》第2条本合同服务的内容2.1项目名称：2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务2.2工程概况：惠州LNG接收站项目位于惠州港惠东港区碧甲作业区，坐落于惠东县平海镇平海电厂北侧，距县城55公里，距香港40海里，距惠州深水港仅5.6海里。一期建设3座20万立方米LNG储罐及配套工艺设备和辅助公用工程设施，配套新建8～26.6万立方米LNG接卸码头和工作船码头各1座。2.3服务范围与工作内容（包括但不限于以下内容）：本项目询价范围为惠州LNG接收站项目2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务，主要内容包括但不限于:按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）、《电力行业网络安全等级保护管理办法》（国能发安全规〔2022〕101号）及国家相关规定要求对我公司信息系统进行定级备案、专业网络安全等级保护测评、整改指导，并取得网络安全等级保护测评验收报告。具体工作内容详见本合同附件1“技术规范书”。2.4合同价款：合同固定总价元（大写：元整），含6%增值税专用发票，合同不含税金额为元。（1）2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务费用，含为完成本项目全部工作而进行的所有调查、踏勘、资料收集、试验测试、计算分析、报告编制、技术指导、咨询评价、检验检测等全部相关费用；税费。除了上述费用之外，发包人不再承担任何其他费用。（2）合同价格在合同在执行过程中不因变更原因、国家政策变化调整收费、物价上涨等变化的风险因素做任何调整。如遇国家税率调整（不含税率优惠政策），合同不含税金额保持不变，合同价格随之调整。2.5支付方式：本合同付款方式为一次性支付。在本项目全部工作完成，经发包人验收合格后，在收到承包方开具足额的增值税专用发票后30日内一次性付清本合同总价。第3条工期要求合同签订之日起45个工作日内完成整个项目全部工作（包括协助招标方完成整改相关工作、顺利通过测评并取得《等级保护测评报告》提交当地网监备案）。服务周期至《等级保护测评报告》通过公安机关审核为止。第4条人员要求具体工作内容详见本合同附件1“技术规范书”。第5条成果验收标准具体验收标准按本合同附件1“技术规范书”执行。第6条双方的权利与义务6.1发包人应向承包人提供相应的资料及文件，并对提供的资料及文件的完整性、正确性负责。6.2为保证承包人顺利进行相关工作，发包人应提供必要的配合和支持（如陪同察看现场等）。6.3发包人要求承包人比合同规定时间提前交付编制文件时，需征得承包人同意。6.4承包人应按政府主管部门等相关管理规定及国家和行业现行有关规范、标准要求进行咨询服务，按本合同规定的进度要求提交质量合格的成果资料，并对其负责。6.5当发包人要求时，承包人有责任参加与其工作范围有关的协调会及审查汇报会，并按发包人要求完成相关的工作，配合发包人进行协调。6.6承包人须保护发包人提供的文件、资料图纸，未经发包人同意，承包人对发包人提供的资料及文件不得擅自向第三方泄漏、转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，承包人应负法律责任，发包人有权向承包人提出索赔。第七条违约责任与合同终止7.1承包人由于自身单方原因，违反本合同第（三）条约定，未按合同规定时间(日期)提交相应的报告书，每推迟一天，原则相应扣减1000元/天。发包人有权从任一笔合同应付款项中直接扣除相应的延期违约金，如承包人的延误超过合同规定的日期30天，发包人有权终止合同。7.2承包人未能按照符合合同约定标准和方式完成相关的合同任务，导致报告未能通过发包人验收，承包人应负责对报告补充修改，直至通过验收，费用不予增加。7.3因国家政策调整，发包人认为履行本合同已无实际意义，发包人有权部分或全部终止本合同并支付承包人已完工作的相关合同费用。7.4合同终止：有以下情况之一的，可提前终止合同：（1）国家政策的重大调整或合同履行所依据的条件发生重大变更，对合同执行产生重大影响或继续履行合同明显有失公平的。（2）企业破产清算。（3）发包人、承包人双方需提前终止合同的，必须提前30天书面通知对方，并取得对方书面同意，否则因此造成的损失由违约方承担。7.5承包人单方解除、终止合同的，应当赔偿发包人损失，并向发包人支付合同总价30%的违约金。第八条合同生效本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章/公章后生效。本合同一式肆份，发包人、承包人双方各执贰份，具有同等法律效力。第九条合同期限本合同自双方签字盖章之日起至发包人取得本项目成果文件，本合同履行完毕即行终止。第十条其他合同生效后，双方必须共同遵守，如合同条款发生变更，需经双方同意并以书面或电函确认，方为有效。承包人及其人员在本合同履行过程中所获得的发包人所有信息和与提供本合同项下技术服务相关的记录、数据、报告等资料均属发包人的商业秘密。未经发包人书面同意，承包人及其人员不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述信息或者资料。由于不可抗力因素致使本合同无法履行的，双方应及时协商解决。合同执行过程中，如发生争议的，双方应协商解决。经充分协商仍无法达成一致的，可提交发包人所在地人民法院起诉。第十一条附件附件1技术规范书附件2安全生产管理协议附件3廉洁协议附件4安全生产禁令签字页:发包人：广东惠州液化天然气有限公司承包人：法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：联系人：常芸雪联系人：手机：15528517790手机：地址：广东省惠州市惠东县平海镇洪埔村广东惠州液化天然气有限公司地址：邮编：516003邮编：开户银行：中国工商银行惠州市分行开户银行： 账号：2008020109200713095账号：纳税人识别号：91441323MA52UJW90P纳税人识别号：电话：0752-2258305电话：传真：传真：邮箱：邮箱：日期：2025年 月 日日期：2025年 月 日附件1：技术规范书（单独成册）附件2安全生产管理协议安全生产管理协议发包人：广东惠州液化天然气有限公司承包人：发包人委托承包人自年月日至年月日完成工程，工程合同名称（或合同号）：为明确发包人、承包人的安全责任，保证工程施工安全，防止事故的发生，根据国家《安全生产法》、《环境保护法》和行业相关要求，发包人与承包人就本项目，明确各自的安全生产责任，特签订本安全生产管理协议。1总则1.1.1本安全生产管理协议适用于广东惠州液化天然气有限公司项目，其目的是为了贯彻“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，保证项目实施安全、健康、环保，防止各类事故的发生。1.2.2本协议书所称“发包人”指招标人，即广东惠州液化天然气有限公司，“承包人”指中标人。1.3.3本协议签订后，发包人认为承包人完全接受本协议书提出的各项要求，提供的产品及服务能完全满足协议书及与本项目相关的现行国际、国内、行业安全生产管理标准的各项要求。1.4.4本安全生产管理协议提出的是最低限度的安全生产管理要求，并未对一切安全生产管理细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文。承包人应保证提供满足本协议书及与本项目相关的现行国际、国内、行业安全生产管理标准的优质产品和服务。2本项目安全生产管理目标2.1.1不发生人身轻伤及以上事故；2.2.2不发生损失在10万元以上的设备、机械事故；2.3.3不发生环境污染事故（包括放射性污染）；2.4.4不发生职业病危害（如尘肺、职业中毒等）；2.5.5不发生一般及以上火灾事故；2.6.6不发生负主要责任的交通事故；2.7.7不发生负主要责任的环保行政处罚事件；2.8.8不发生人身未遂、人为责任设备异常等恶性违章事件，每季违章作业人次不超过该项目总人数的5％；2.9.9作业场所粉尘合格率100％；毒物作业场所合格率100％；杜绝粉尘、毒物II级以上的危害作业；杜绝高温、体力劳动强度IV级以上作业；杜绝噪音III级以上的危害作业。3发包人的安全生产管理责任和义务31.1合同管理部门、项目归口部门对承包单位的安全资质进行审查(主要审查施工资质、安全生产许可证、施工人员上岗资格等)，确认符合各项安全生产管理要求，施工资质、安全生产许可证审查在合同评审时完成，其它资质审查资料在承包人入场时进行，并留存承包人有关证照副件一份。32.2向承包人提供必要的技术资料，提供发包人发布的有关安健环、消防、现场方面的管理标准，并尽力提供便利条件。33.3开工前对承包人人员进行入厂安全教育，讲解本单位的安全管理规章制度，对承包人单位的工作负责人、动火负责人进行施工安健环知识考试，并对考试合格者进行资格授权。34.4发包人代表应在开工前对承包人项目经理和工程技术人员进行全面的安健环技术交底，交底内容应包括作业区域存在的安健环风险因素，如火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、职业病、环境污染等，要求承包人制订可行的措施，经审查合格后，监督实施，并按要求设监护人；并有完整的书面记录或资料。35.5需要办理工作票后方可进行的作业，发包人应做好断电、断水、断汽、防止机械转动、防止有害物质泄漏等安全隔离措施，并向承包人交底。36.6如有挖掘等涉及地下设施安全的，发包人应将地下设施情况向承包人交底。承包人必须向发包人提出施工方案，发包人批准后，方可实施。37.7发包人应向承包人讲明场内有毒有害、易燃易爆物品的存放地点及禁令，并在“危险区”相应部位悬挂明显标志。38.8发包人对于较大的工程项目定期召开安全工作例会，布置安全工作，及时向承包人传达有关安全工作的文件及通报等，并监督学习与贯彻执行。39.9发包人有权对外包工程进行现场安全检查，对现场发现承包人的各种不安全隐患、违章、冒险作业应及时纠正，有权对承包人提出批评并责令承包人进行整改，也有权收缴承包人违约金；对不服从管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱以及事故不断的，视情节勒令停工整顿或终止合同。310.10对承包人发生的任何一起事故有权进行事故调查和取证，要求承包人调查清楚，对发生的恶性、严重未遂和重伤及以上的事故，按“四不放过”的原则责令承包人在规定的期限内提出书面调查报告上报备案。311.11在施工中，如承包人发生意外人身伤亡时，发包人应尽力协助承包人救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由承包人承担。312.12发包人应对承包人制定的施工安全技术措施予以审核，并监督实施。监督承包人的安全、文明施工。313.13发包人应在签订安全生产管理协议前，将《承包人安全管理标准》中附录-承包人违约金标准内容告知承包人。4承包人安全生产管理责任和义务41.1在现场施工中，承包人必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等国家有关安全、健康与环境保护的法律、法规，严格执行《广东省安全生产条例》、和发包人发布的安全生产管理、消防、文明生产（施工）管理标准的有关内容，对所辖项目的施工全过程安全负全责。开工前应组织施工人员学习上述法规、规程、规定、标准，并经考试合格后方可进行工作，如承包人需要长期施工，应每年开展一次考试。42.2接受发包人项目管理部门和QHSE部门施工资质审查，符合要求并提供资料。43.3工程开工前，承包人应接受发包人提供的安健环管理知识培训和安全规程培训，并认同发包人的安全生产管理政策，执行有关的安全生产管理标准，接受发包人的安全生产管理监督检查，并经发包人考试合格后才能上岗。开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均掌握工程特点及施工安全技术措施，并有指定的安全生产管理人员，向发包人提供名单。44.4工程开工前，承包人应了解和掌握施工现场、施工过程进行危源和工作风险，制订详细可靠的安全技术措施，经发包人及工程所在部门负责人审核后执行，如有需要可聘请发包人有关部门人员协助危险辨识、风险评估和制订安全技术措施。对所承担的施工项目必须按专业项目划分要求编制作业指导书，作业指导书中必须有详实的、针对性强的安全施工措施。对复杂的和危险性较大的工程，应制订单独的施工安全技术措施，编制施工组织设计，并经发包人工程项目所属部门负责人审查批准后贯彻落实，否则严禁开工。必要时可请发包人代表协助制订安全技术措施。45.5严禁非法转包、违法分包、挂靠投标等违法行为，坚决杜绝“以包代管、包而不管”的监督管理方式。工程项目确实需要分包时，必须征得发包单位同意，且分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，总承包人必须与分包方签订安全生产管理管理协议书，分包合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。46.6工程项目开工前承包人项目经理应填写《现场施工安全许可证申请表》，经发包人有关部门审核同意签字后，方可开工。47.7特别强调施工中应符合下列安全要求：1)配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品。2)特种作业人员必须持证上岗。3)所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。4)危险地带应设围栏并挂警告牌。5)影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。6)进入生产现场及施工场所必须带安全帽，穿统一的棉质工作服，不准打赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。7)高空作业必须系安全带，应搭设作业脚手架平台的必须搭设，并按规定履行脚手架验收手续；电厂范围内禁止使用木梯和竹梯。8)禁止乱动发包人的电气运行设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经发包人有关工程管理人员同意，不得擅自接驳电源、管路。9)不得在生产区域范围内违反规定吸烟。10)对有可能发生火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和倒塌伤人等事故的作业，应制订安全防护措施，并逐条落实。对只有发包人才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中明确分工及职责，在具体实施前及时主动与发包人联系，并查清发包人是否已落实稳妥。11)必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。12)遵守发包人文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐、有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。13)遵守发包人三标（ISO9000质量标准、ISO14000环境标准和OHSMS职业健康安全标准）及NOSA安全管理标准有关危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按分类要求进行分类，堆放到发包人指定的堆放点，施工中的有毒、放射性的物质有专门的处理人员来处理。废置的危险品严禁随意排向地面、地下及任何水源。14)采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。15)采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所。48.8人身安全管理48.81.1.1承包人项目经理是现场安全第一责任人，承包人项目组应建立完善的施工管理和安全监督组织机构，项目组人数不超过30人时必须设置最少一名专职安全管理人员，人数超过30人时，每增加30人，增加一名专职安全管理人员，专职安全管理人员必须取得初级安全主任或初级安全工程师以上资格；每个班组设置兼职安全员。48.82.2.2承包人负责安排的技术人员必须身体健康，无妨碍工作的疾病，严禁使用未成年工、童工和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。禁止承包人把劳务市场上即招即用的人员派到电厂生产领域从事危险性的工作。参加粉尘等有害工种的工作人员，必须是经过体检合格，长期接触粉尘的工作人员必须定期轮换。48.83.3.3承包人负责安排的参加施工的电工、焊工、架子工、起重工、爆破工、机动车司机、潜水作业人员以及其它特殊工种作业人员，必须经过专门的安全技术培训，经有关部门考核合格，方能持证上岗。承包人要如实向发包人报告特种作业人员的资格状况。对于政府提出的有关资格培训要求，发包人有权要求承包人参加并取得相关的资格证。48.84.4.4承包人有责任做好施工人员的劳动安全保护工作，包括劳动安全技能培训教育，劳动保护用具的发放及正确使用，作业环境的安全交底，确保施工过程中的人身安全。48.85.5.5承包人必须向发包人提供其自己的安全操作规程，发包人有权监督承包人安全规程的执行情况。48.86.6.6承包人合同期内更换工作人员必须征得发包人同意，除发包人提出撤换要求外，项目经理和安全主任不允许更换。48.87.7.7承包人在工作期间必须遵守发包人的安全生产管理、考核制度。由于承包人的责任造成的人身伤亡事故，应由承包人负全部责任。48.88.8.8承包人工作期间发生在发包人现场内的因承包人人员造成的治安案件造成发包人经济损失，由承包人负责赔偿。48.89.9.9承包人必须为工作人员提供有安全、卫生保证的生活居住条件，施工人员居住区内应有合格的消防设施；承包人必须为工作人员提供工作服、安全帽、劳保鞋以及其它合格的劳动保护设施和用品并提供使用培训，督促施工人员使用。48.810.10.10承包人不得拖欠工人工资；承包人必须依法参加工伤社会保险，为全体工作人员购买工伤、失业、养老等国家法律规定的强制性保险。48.811.11.11承包人应充分落实各项安全措施，严禁违规作业，杜绝人身伤亡和设备责任事故。由承包人责任造成的一切人身事故或设备损坏事故，均负全部经济责任及全部行政责任，如使发包人造成经济损失，负责向发包人赔偿。48.812.12.12承包人必须接受发包人QHSE部门的监督，对承包人违反安全技术措施或有关安全生产、施工规章制度行为，发包人及其QHSE部门有权制止，直至停止承包人的工作，由此造成的工期延误和经济损失由承包人负责。49.9施工机具（含登高用具）的安全管理49.91.1.1承包人自带施工机具必须安全、合格，施工用大型电动、气动机具、压力容器、起重电焊等设备必须有合格证并向发包人登记备案。工程项目开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定，并不超过检验周期。49.92.2.2承包人因工作需要向发包人借用的施工机具，承包人借时必须检验合格后方能使用，并使用和负责机具的安全性能，归还时应保证机具完好。49.93.3.3承包人要求发包人配合工作的（如起吊设备），在双方确认的安全措施中，应写明各方的安全职责。49.94.4.4施工现场所搭脚手架，执行验收挂牌制度，使用脚手架作业时，承包人作业者应遵守相关规定。410.10化学品、有毒有害、易燃易爆物品安全管理410.101.1.1承包人施工人员必须在有发包人人员允许和带领下方能进入“危险区”作业，不得随意动用危险品，作业前双方共同做好安全措施。410.102.2.2承包人施工人员带入现场的危险品必须登记，并按发包人有关规定妥善保管，在现场使用危险品必须得到发包人有关部门的同意，并作好安全措施。410.103.3.3承包人使用的化学品、有毒有害、易燃易爆物品的存放地点必须张贴物料安全说明书（MSDS），并做好防止泄漏的措施，制定化学品、有毒有害、易燃易爆物品造成人身伤害、环境污染、火灾爆炸的应急措施，准备必要的应急设施。410.104.4.4危险化学品的操作人员必须取得政府部门颁发的操作资格证书，必须正确使用个人防护用品。410.105.5.5施工现场配备足够数量的消防设施，制订火灾预防措施。411.11公用设施的安全411.111.1.1承包人施工人员必须爱护发包人的公用设施、道路、绿化、建筑物等，遵守发包人的文明施工规定，不得损坏和污染公用设施。411.112.2.2承包人施工人员使用发包人的电力、水源、气源、建筑物等，必须在发包人有关人员指定或在经双方确认文件中规定使用的范围、地点、数量等，禁止私接乱搭现象和破坏固定设施，一经发现发包人有权制止并按规定收缴违约金。411.113.3.3承包人施工人员不能随意改动、移动、破坏公用设施，如妨碍施工要变动者，须经发包人有关部门同意。412.12设备及作业安全管理412.121.1.1承包人施工人员应爱护发包人的设备和附属建筑物，不得随意开启、关闭、损坏和移动发包人运行设备，施工中注意保护进入地下的电缆、管道、建筑物，并在开工前得到发包人有关工作人员的批准，起重、搬运中注意不得碰坏电线、设备、建筑物等。412.122.2.2承包人人员在防火重点部位施工中需要动火，应遵守发包人规定办理动火工作票，并做好防火措施。412.123.3.3承包人从事发包人设备检修、技术改进、试验等工作，必须执行工作票的签发和管理制度。承包人施工负责人（工作负责人）必须执行发包人工作票管理制度，不得以“习惯作法”为由，违反管理规定。412.124.4.4由于承包人不具备发包人授权的工作负责人资质，工作票办理可由发包人指定的人员负责，但发包人工作负责人只对设备的隔离措施的执行负责，对工作过程中的安健环控制责任由承包人现场负责人承担。412.125.5.5发包人有权纠正和制止违反工作票管理的行为和现象，必要时可以暂时勒令停止施工作业、收缴违约金等处理。412.126.6.6承包人在开工前，必须提出作业安全措施，经发包人审查同意后，由承包人组织实施，并负责施工安全。412.127.7.7承包人施工人员的作业安全由承包人负责，现场负责人即安全负责人。开工前承包人必须自上而下向作业人员进行技术安全交底，全体施工人员均须掌握项目特点及施工安全措施。412.128.8.8承包人对所承担的施工项目必须按专业项目划分要求编制作业指导书，作业指导书中必须有详实的、针对性强的安全施工措施。对复杂的和危险性较大的工程，应制订单独的施工安全技术措施，编制施工组织设计，并经发包人工程项目所属部门负责人审查批准后贯彻落实，否则严禁开工。必要时可请发包人代表协助制订安全技术措施。412.129.9.9需在危险性高的区域内作业时，承包人必须预先制订施工方案及施工安全技术措施，经发包人审查合格后监督实施。同时必须按规定严格执行工作票制度，开工前承包人应将工作票签发人和工作负责人名单报发包人的安健环办公室经考试合格并授权。412.1210.10.10承包人应充分落实各项安全技术措施，严禁违规作业，杜绝人身伤亡和设备责任事故。由于承包人责任造成的一切人身事故或设备损坏事故，均由承包人负责；如造成发包人经济损失，由承包人承担赔偿责任。412.1211.11.11承包人在与其他承包人或发包人共同作业现场作业时，由发包人负责协调划定各作业方的作业区域，承包人作业有可能对相邻区域或第三方有影响时，承包人应提前告知发包人，由发包人负责协调，确保施工安全，否则，因承包人责任造成第三方损失，由承包人承担赔偿责任。413.13安全保卫管理413.131.1.1承包人进入发包人施工人员必须在发包人保卫部门登记，获取在合同有效期间使用的通行证件，离场时交回证件，不得将证件转借他人。413.132.2.2承包人施工人员应遵守发包人安全保卫制度，不得在发包人现场进行违反社会治安的活动，发包人有权制止并按规定对违反规定者收缴违约金，并令承包人限期更换人员。413.133.3.3承包人在施工中所携带钱财、设备、材料等物品应自行看管好，如有丢失，可告知发包人协助调查，如属非发包人原因造成的损失，由承包人自行承担。414.14机动车辆的安全管理414.141.1.1承包人进入电厂施工的机动车必须登记，服从机动车辆出、入场管理制度。414.142.2.2承包人进入厂区的机动车辆必须有牌照和检验证，保证安全性能完好，禁止车辆带病作业。414.143.3.3承包人机动车驾驶必须持证驾驶，不得借证冒名顶替，违反规定者，发包人有权进行处理或收缴违约金。414.144.4.4进入生产区域的车辆必须使用防火罩。415.15环境管理415.151.1.1承包人在发包人现场工作期间，应保持施工区域整洁，自行承担施工区域保洁工作，不允许对水、空气和土壤等造成污染。415.152.2.2承包人必须符合环境法律法规要求，不允许在现场使用任何禁用物品，如石棉等。415.153.3.3承包人对现场垃圾、废料必须实行定点分类回收，不得向指定的垃圾、废料回收区域外排放废水、废料，因承包人工作造成的环境污染损失由承包人负全部责任。415.154.4.4承包人不得在发包人现场任何地点燃烧、填埋垃圾。416.16事故处理416.161.1.1施工现场发生人身伤亡事故，人员中毒事故，发包人设备损坏事故时，双方有责任抢救伤者，保护事故现场，并及时向发包人的QHSE部门报告，除国家另有规定的以外，由发包人、承包人双方共同按照发包人事故调查程序进行调查，必要时可呈请上级主管部门或法院鉴定。以查明事故原因，落实防范措施，分清责任。因事故造成的损失，由事故责任方负责。发包人有权对承包人及肇事个人收缴违约金、清退、起诉追究其刑事责任等处理。416.162.2.2发生人身伤亡事故、火灾事故时，双方应尽力协作，防止事故扩大，并按广东能源集团公司、当地政府、***门的规定由发包人及时统计上报。416.163.3.3承包人人员应熟悉发包人的各种应急预案，掌握意外事故时的逃生和抢险方法。417.17事故、违章管理及处理417.171.1.1发生因承包人责任造成人身事故或设备障碍、事故的，由承包人负责承担发包人保险范围以外的损失；设备损坏后，承包人应在发包人要求的期限内予以修复。417.172.2.2由于承包人责任发生人身轻伤事故的，承包人按5000～10000元/人次向发包人支付违约金；发生人身重伤事故的，承包人按5万元/人次向发包人支付违约金；发生人身死亡事故的，承包人按20万元/人次向发包人支付违约金。417.173.3.3因承包人责任发生火灾事故，承包人应赔偿发包人的财产损失，包括但不限于被损坏的设备设施及消耗的灭火器材，材料的损失。另外，火灾事故造成的直接损失在1万元以内的，承包人向发包人支付违约金2000元；造成的直接损失在1～10万元（含1万元）之间的，承包人向发包人支付违约金2万元；造成的直接损失在10万元（含10万元）以上的，承包人向发包人支付违约金5万元。417.174.4.4针对其他事故或其他违反发包人安全管理的行为，参照发包人制定的《基建承包人安全管理程序》进行考核。对拒不接受发包人安全监督管理和拒交缴违约金的，发包人有权立即中止合同。417.175.5.5对于违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，发包人有权制止并依规进行严肃考核，由此造成的工期延误和经济损失由承包人负责。417.176.6.6发包人发现承包人工作人员的不安全行为，有权纠正或立即停止其工作；对习惯性违章、严重违章的人员和单位，有权处以缴纳违约金、辞退等处理，违约金须在三个工作日之内缴纳，未缴纳者，发包人有权在当月结算款中扣除。418.18保密条款承包人对属于发包人的技术资料及管理文件仅限于本项目使用，项目结束后必须全部归还发包人，不得泄露给第三方。5其它约定5.1安全文明措施费本项目合同价款总额中包含了安全文明措施费。该费用的支付按《惠州市建筑工程安全生产文明施工措施费管理暂行办法》执行。该项费用的投入由发包人核实，经核实投入不够的在结算时扣除。5.2工程竣工验收时，由发包人根据广东惠州液化天然气有限公司《基建承包人安全管理程序》中发包工程安全管理细则的有关条款对承包人在项目实施过程中的表现对承包人作出评价。5.3在本安全生产管理协议条款中未尽款项，即按国家或行业有关法规、标准、规定为依据。5.4本安全生产管理协议是合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力，从双方签订之日起生效，到全部服务工作完成后终止，双方必须严格执行。由于违反本协议而造成的事故，由违约方承担一切责任。本协议书一式四份，双方各执二份。发包人：广东惠州液化天然气有限公司（公章）承包人：（公章）日期： 年 月 日日期： 年 月 日附件3廉洁协议廉洁协议书合同名称：2025年管理信息大区信息系统等级保护测评服务为了增强双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护双方当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：第一条发包人、承包人双方的共同责任（一）严格遵守国家有关物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉政建设规定。（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益。（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。第二条发包人的责任：发包人相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：（一）贯彻落实我公司有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案；（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为承包人提供公平的竞争环境与平台；（三）不向承包人泄露涉及有关业务活动的秘密；（四）不参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；发包人人员不准接受可能对公正执行公务有影响的宴请，参加承包人组织的各种会议须经主管领导批准同意。（五）不在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用；（六）不要求、暗示及接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；（七）不收受或索取红包、礼金、购物卡、有价证券、通讯工具、交通工具、贵重物品、感谢费、好处费及工程回扣等非正当利益；（八）不向承包人介绍配偶、子女、亲属参与与发包人有关的材料设备供应、外购分包等经济活动，不得以任何理由向承包人和相关单位推荐第三方单位；（九）不违反《******关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。（十）发包人人员在采购以及签订经济合同中发现承包人单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，防止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。第三条承包人的责任：在与发包人业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：（一）不以任何理由为发包人和相关单位报销应由发包人或个人支付的费用；（二）不以任何理由向发包人负责人及其工作人员赠送红包、礼金、购物卡、有价证券、通讯工具、交通工具、贵重物品、感谢费、好处费及工程回扣等非正当利益；（三）不准为发包人、与发包人相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；（四）承包人不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请发包人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。（五）不得以谋取非正当利益为目的，擅自与发包人工作人员就材料设备供应、供货价格、供货范围、物资验收、材料设备质量问题处理等业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；（六）发现发包人工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应及时采取措施，积极有效的终止其不廉洁行为的继续发生，并向发包人单位举报。第四条违约责任（一）发包人工作人员有违反本协议书责任行为的，一经查实，严格按照相关法律法规给予相应的经济处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。（二）承包人工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，发包人有权要求承包人承担合同额5%的违约金；向发包人工作人员行贿、采取违法手段中标的，一经查实，取消其供应商资格或限制准入；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究承包人的上述责任外，发包人有权终止合同；违约金不足以弥补给发包人造成的实际经济损失的，承包人应当赔偿给发包人造成的实际经济损失。第五条协议书生效及法律效力（一）本廉洁协议书经双方签字盖章后生效。（二）除非买卖双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在发包人与承包人存在业务关系期间均对双方产生约束力。第六条其他双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。发包人：承包人：广东惠州液化天然气有限公司（盖章）（盖章）日期：2025年月日日期：2025年月日附件4安全生产禁令安全生产禁令根据《广东能源集团天然气有限公司生产期安全考核管理规定》，对违反“安全生产禁令”的承包商、供应商和服务单位，在一年内累计达到3次的，将终止合作关系、列入黑名单，并在3个月以内办理清退。安全生产禁令如下：根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规和广东能源集团、天然气公司有关安全生产管理的规定，特制定本禁令。一、严禁在禁烟生产区域内吸烟。二、严禁在易燃易爆区域使用非防爆通讯工具。三、严禁穿易产生静电的服装进入生产区域。四、严禁未经批准的各种机动车辆进入生产装置、罐区及易燃易爆区。五、严禁高处作业不系安全带。六、严禁水上作业不按规定穿戴救生衣。七、严禁无特种作业操作资质的人员从事特种作业。禁令有关内容释义和要求如下：1.本禁令第1条，禁烟生产区域指各管理单位根据实际划定的生产区域，除区域内特别设置的吸烟点。2.本禁令第2条，易燃易爆区域指各管理单位根据实际划定的、涵盖设计时设定的易燃易爆区的区域；非防爆通讯工具指非防爆手机、对讲机等。3.本禁令第3条，各管理单位可对固定承包商、供应商、服务商约定统一的工作服，对来访、检查人员配置专用的工作服。4.本禁令第4条，各单位对进入生产区域的机动车辆应制定管理要求，明确车辆允许进入的区域（路线）、时间、防火防爆要求及审批人员等。5.本禁令第6条，各管理单位应根据单位实际，在满足法规要求的前提下设定此项对应区域和作业。6.本禁令第7条所指“特种作业”范围为：按照国家有关规定包括电工作业、金属焊接切割作业、压力容器作业、压力管道作业、电梯作业、起重机械作业、场（厂）内机动车辆作业、爆破作业、气瓶作业、安全附件维修作业、高处作业、放射性作业、危险化学品作业、潜水作业、架子工作业等。
投标 / 标书制作要点（原创）
本信息系统等级保护测评涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广东项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
