重庆市综治中心建设 装修工程 安全文明施工费招标公告（重庆市大足区宝顶镇人民政府2025）
宝顶镇综治中心建设项目（GDQZ-2025（030））竞争性比选公告
广东确正工程咨询有限公司对宝顶镇综治中心建设项目项目采用竞争性比选方式进行采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃参与。
一、项目基本信息
项目总预算：
612,669.74 元
项目类型：
工程类
价格类型：
总价
包 1（标的物种数：1）
最大成交供应商数量：1家
采购目录明细
单价限价（最高）
数量
总限价（最高）
目录装修工程
需求描述详见比选招标文件
612,669.74 元
1 项
612,669.74 元
二、供应商资格要求
（参与投标（报价）的供应商必须在 “行采家” 服务平台注册，成为正式供应商）
（1）具有独立承担民事责任的能力
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（5）具备建设行政主管部门颁发有效的
（6）具备建设行政主管部门颁发有效的建筑工程施工总承包叁级或装饰装修专业承包贰级及以上资质证书
（7）.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证
三、报名、投标、开标要求
（参与投标（报价）的供应商请在公告发出后尽快前往参与网上报名（投标））
网上投标（报价）时间：
发布公告后 ~ 2025-10-23 17:00
是否需要上传投标（响应）文件：
是
上传投标（响应）文件要求：
比选申请人需将签字盖章齐全的响应文件正本扫描为PDF格式上传，如上传的电子文档与比选申请人递交的纸质文件不一致，除报价外，均以比选申请人递交的纸质响应文件正本为准，如报价不一致，则为无效报价。
线下递交投标（响应）文件时间：
2025-10-24 09:30 ~ 2025-10-24 10:00
线下递交投标（响应）文件地址：
广东确正工程咨询有限公司（地址：重庆市大足区棠香街道豪洋凯城东门二楼30号）
开标时间：
2025-10-24 10:00
开标地点：
广东确正工程咨询有限公司（地址：重庆市大足区棠香街道豪洋凯城东门二楼30号）
参与本项目供应商的投标（报价）结果以线上数据为准，如供应商未按要求参与网上投标（报价），则视作投标（报价）无效。
四、投标保证金
无
五、成交原则
在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按综合得分最高的原则推荐中标（成交）供应商。
六、其他要求
（一）详见竞争性比选招标文件：
详见竞争性比选招标文件
七、联系方式
采购执行方：
单位名称：
广东确正工程咨询有限公司
联系人：
何先生
联系电话：
13983659180
采购需求方：
单位名称：
重庆市大足区宝顶镇人民政府
联系人：
蔡老师
联系电话：
17320318335
设计施工图.rar
宝顶镇综治中心建设项目招标控制价及工程量清单限价.PDF
招标文件（补疑1稿）-宝顶镇综治中心建设项目.docx
封-2宝顶镇综治中心建设项目工程招标控制价招标控制价（小写）：612669.74（大写）：陆拾壹万贰仟陆佰陆拾玖元柒角肆分其中：安全文明施工费用（小写）：14706.08（大写）：壹万肆仟柒佰零陆元零捌分工程造价招标人：咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖）（签字或盖章）编制人：审核人（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）时间：年月日表-02建设项目招标控制价汇总表第1页共1页工程名称：宝顶镇综治中心建设项目序号单项工程名称金额（元）其中暂估价(元）安全文明施工费（元）规费（元）1宝顶镇综治中心建设项目612669.7414706.0816113.44合计612669.7414706.0816113.44注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表-03单项工程招标控制价汇总表工程名称：宝顶镇综治中心建设项目第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）1综治中心装饰工程185738.473090.053806.972综治中心安装工程64146.872553.782218.763调解室装饰工程133501.652404.332867.674调解室安装工程35468.131215.381055.305办公楼整改144230.694511.265018.826零星整改49583.93931.281145.92合计612669.7414706.0816113.44注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：综治中心装饰工程第1页共1页序号汇总内容金额（元）其中：暂估价（元）1分部分项工程费157435.151.1A拆除工程4164.861.2装饰工程153270.292措施项目费7488.322.1其中：安全文明施工费3090.053其他项目费4规费3806.975税金17008.03投标报价合计=1+2+3+4+5185,738.47注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：综治中心装饰工程第1页共1页序号项目名称金额（元）合价其中：暂估价1施工技术措施项目1917.322施工组织措施项目5571|2.1其中：安全文明施工费3090.052.2建设工程竣工档案编制费309.49措施项目费合计=1+27488.32表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第1页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价A拆除工程1011605001001拆除原有地面砖[项目特征]i.拆除的基层类型：粘接层及垫层2.饰面材料种类及厚度：地面砖[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m251.09.3475.142011606003001拆除原有吊顶[项目特征]1.龙骨及饰面种类：综合考虑[工作内容1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m250.468.56431.943011610002001拆除原有门窗[项目特征]1.材质：金属、玻璃门窗，圆钢防盗格栅工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m218.7520.01375.194011610002002拆除原有金属卷帘门[项目特征]1.材质：金属卷帘门工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m27.2811.2882.12本页小计1364.39表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第2页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价5011613001001拆除原有LED显示屏[项目特征]i.灯具种类：LED显示屏[工作内容]i.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m1.3250.35325.466011615001001原有墙体开门、窗洞[项目特征]1.部位：砖墙[工作内容]2.打洞部位材质：砖砌体1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m2.159.86125.717011613001002原有灯具拆除[项目特征]1.灯具种类：综合考虑[工作内容]i.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输套64.1925.148030701003001保护性拆除原有落地式空调[项目特征]1.名称：保护性拆除原有落地式空调[工作内容i.保护性拆除落地式空调台2655.181310.36本页小计1786.67表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第3页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价9011613B03001拆除原有配管[项目特征]i.拆除种类：PVC配管[工作内容]i.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m300.92710011613B03002拆除原有配线4mm2以内[项目特征]1.拆除管线规格：4mm2以内[工作内容]i.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m300.3911011605001002拆除台阶及花池原有石材[项目特征]i.拆除的基层类型：水泥砂浆2.饰面材料种类及厚度：石材[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m222.849.41214.9212011707B07001建筑垃圾清运（基本运距1km）[项目特征]i.运输距离：基本运距1km时不再另行计量2.其他：本清单已综合考虑渣场费，结算[工作内容]1.运输2.弃渣m36.9987.54611.9本页小计862.82表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第4页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价13011707B07002建筑垃圾清运（每增运1km）[项目特征]1.运输距离：每增运1km[工作内容]1.运输m362.912.4150.98装饰工程1010401003001封堵门窗洞口[项目特征]i.砖品种、规格、强度等级：泡沫混凝土砌块2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.材料运输m31.62647.651049.192011201001001墙面一般抹灰[项目特征]1.墙体类型：砖墙2.面层厚度、砂浆配合比：20mm1:2.5水泥砂浆[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.抹灰m213.535.68481.683010510003001C25预制混凝土过梁[项目特征]i.混凝土强度等级：C252.钢筋：通长筋4C12，箍筋A6@150[工作内容i.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护3.钢筋制作、安装4.构件运输、安装m30.061497.3689.84本页小计1771.69表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第5页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价4011102003001800*800仿大理石瓷砖[项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：2.5干硬性水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色：800*800仿大理石瓷砖4.嵌缝材料种类：专用美缝剂，颜色同瓷砖5.其他：具体做法大样详见设计图[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、磨边4.嵌缝5.材料运输m250.46261.313185.25011108001001大理石门槛[项目特征]i.找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：2.5干硬性水泥砂浆2.贴结合层厚度、材料种类：20厚1：2.5水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色：大理石（黑白根）4.其他：具体做法大样详见设计图[工作内容]1.清理基层2.抹找平层3.面层铺贴、磨边4.材料运输m20.871378.871199.62本页小计14384.82表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第6页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价6010602001001天棚加固矩型钢管[项目特征]i.钢材品种、规格：镀锌矩型钢管[工作内容]1.制作2.运输|3.拼装4.安装t1.1797899.259313.227010602001002天棚加固角钢[项目特征]1.钢材品种、规格：镀锌角钢[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装t0.137029.52913.848011302001001天棚碳晶板吊顶（综治中心）[项目特征]i.龙骨材料种类、规格、中距：U38轻钢龙骨，主骨@800mm，副骨@400mm2.基层材料种类、规格：12厚阻燃板木工板3.面层材料品种、规格：8厚碳晶板4.压条材料种类、规格：铝合金T型收口条5.其他：具体做法大样详见设计图[工作内容]1.基层清理、吊杆安装2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴m250.46370.7818709.56本页小计28936.62表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第7页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价9011207001001墙面8厚碳晶板饰面[项目特征]i.龙骨材料种类、规格、中距：20*30木龙骨，间距400mm2.基层材料种类、规格：12厚阻燃板木工板3.面层材料品种、规格、颜色：8厚碳晶板4.压条材料种类、规格：铝合金T型收口条5.其他：具体做法大样详见设计图[工作内容]1.基层清理2.龙骨制作、运输、安装3.基层铺钉4.面层铺贴5.线条制作、安装m270.26383.8326967.91001110500600150mm不锈钢踢脚线[项目特征]i.踢脚线高度：50mm2.面层材料品种、规格、颜色：201黑色不锈钢[工作内容]i.面层铺贴2.材料运输m25.4129.92760.2711011105006002100mm不锈钢踢脚线[项目特征]2.面层材料品种、规格、颜色：201本色1.踢脚线高度：100mm拉丝不锈钢[工作内容]1.基层清理2.面层铺贴3.材料运输m16.4235.02575.03本页小计28303.2表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第8页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价12010801005001成品双边实木门套[项目特征]1.名称：成品双边实木门套[工作内容]1.木门框制作、安装2.运输m4.1124.6510.8613010803001001电动铝合金镂空卷帘门[项目特征]1.门材质：铝合金，镂空2.启动装置品种、规格：配套电机，220V1500W[工作内容]i.门运输、安装2.启动装置、五金安装m27.281278.369306.4614010810001001透明塑料磁吸门帘[项目特征]1.材质：高透明PVC，磁吸式2.尺寸：单片宽度40cm，厚度2.0mm3.其他：铝合金滑轨及相应配件[工作内容i.制作、运输2.安装m27.02148.581043.0315011501001001服务台[项目特征]1.规格：宽800（700）*高800mm2.台面：15厚天然法国小金花大理石，基层采用双层12厚阻燃木工板3.外立面：8厚碳晶板，胶粘，基层采用单层12厚阻燃木工板4.柜体：18mm厚免漆生态板5.其他：具体详见设计做法大样图，实际施工过程中具体做法需要根据业主使用要求做出相应调整[工作内容]i.台柜制作、安装m9.893416.7433791.56本页小计44651.91表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第9页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价16011501006001成品文件柜[项目特征]i.台柜规格：850*900*350mm2.材料种类、规格：静电喷塑铁皮柜3.其他：文件柜需满足业主正常使用要求[工作内容1.成品台柜制作、运输、安装（安放）2.五金件安装个8800|64001701B001定制电脑桌[项目特征]1.名称：定制电脑桌2.材质：18mm厚免漆生态板3.规格：桌面尺寸1m*0.6m[工作内容1.成品安装2.材料运输个11200120018011507001001门头铝塑板[项目特征]1.龙骨材料种类、规格、中距：20*30木龙骨2.基层材料种类：12mm阻燃木工板3.面层材料种类：4mm铝塑板（蓝色）[工作内容]1.龙骨支架制作、运输、安装2.基层安装3.面层制作、安装m219.57385.917552.2619011506003001不锈钢雨棚[项目特征]i.玻璃雨篷固定方式：胶粘，无骨架2.面层材料品种、规格：201不锈钢3.部位：门头广告字雨棚[工作内容1.面层安装m25.4185.871003.7本页小计16155.96表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第10页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价2001150800100145cm高PVC立体字[项目特征]1.镌字材料品种、颜色：高45cm，15mm厚白色PVC+2mm瓷白亚克力面板[工作内容]i.字制作、运输、安装个7218.931532.512101150800100260cm高PVC立体字[项目特征]1.镌字材料品种、颜色：高60cm，15mm厚白色PVC+2mm瓷白亚克力面板[工作内容]i.字制作、运输、安装个19302.765752.442201B002制度展板[项目特征]1.名称：制度展板，含UV打印2.尺寸：400*600mm3.材质：10mmPVC板+钢化膜面层[工作内容]1.制作、安装块10606002301B003大展板[项目特征]1.名称：大展板，含UV打印2.尺寸：2360*1160mm3.材质：10mmPVC板+钢化膜面层[工作内容]i.制作、安装块162062024011508001003文化墙广告字[项目特征]1.镌字材料品种、颜色：15mmPVC免漆板2.字体内容：“不忘初心牢记使命”，字高320mm[工作内容]i.字制作、运输、安装个7151.261058.82本页小计9563.77表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第11页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价25050305010001钢制长条座椅两人位[项目特征]i.座椅规格、颜色：钢制长条座椅两人位[工作内容]1.制作2.安装3.刷防护材料个11016.181016.1826050305010002钢制长条座椅三人位[项目特征]1.座椅规格、颜色：钢制长条座椅三人位工作内容]1.制作2.安装3.刷防护材料个11516.181516.1827011406001001外墙真石漆[项目特征]i.腻子：1-3厚刮涂柔性耐水腻子2.真石漆：涂刷1-2厚封闭底漆，喷涂2-3厚真石漆（颜色同外墙原有真石漆）[工作内容]1.基层清理2.刮腻子3.刷防护材料、油漆m20.96143.54137.82801B004修剪树枝[项目特征]i.名称：修剪树枝2.其他：投标人自行考虑修剪方式及施工机具的使用，清理树枝垃圾工作内容i.修剪树枝株4823.813295.242901B005计日工[项目特征]i.工作内容：搬运办公家具等甲方安排的零星工作工日20171.773435.4本页小计9400.8表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第12页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价3001B006开荒清洁[项目特征]i.名称：开荒清洁2.清洁要求：需要达到工作人员可以直接入室办公m²50.55252.5本页小计252.5合计157435.15表-09施工技术措施项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价1施工技术措施项目1917.321011701002001双排脚手架[项目特征]1.搭设高度：8m以内2.部位：综治中心外立面广告字[工作内容i.场内、场外材料搬运2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台3.安全网的铺设4.拆除脚手架后材料的堆放项11917.321917.32本页小计1917.32合计1917.32表-10施工组织措施项目清单计价表工程名称：综治中心装饰工程第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率（%)金额(元)调整费率（%)调整后金额（元）备注1011707B16001组织措施费（分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）王石方人工费-机械（爆破）王石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费）+（机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）主石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费）*0.048/费率+（人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费）*0.0222/费率8.632171.462011707001001安全文明施工费分部分项人工费+人工价差预算+技术措施人工费+技预算术措施人工价差11.223090.053011707B15001建设工程竣工档案编制费（分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）王石方人工费-机械（爆破）王石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费）+（机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）王石方机械费）*0.002/费率+（人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费）*0.0019/费率1.23309.49合计5571注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单计价汇总表工程名称：综治中心装饰工程第1页共1页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额项明细详见表-11-12暂估价项2.1材料（工程设备）暂估价项明细详见表-11-22.2专业工程暂估价项明细详见表-11-33计日工项明细详见表-11-44总承包服务费项明细详见表-11-55索赔与现场签证项明细详见表-11-6合计0注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-11-1暂列金额明细表工程名称：综治中心装饰工程第1页共1页序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注1合计注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表-12规费、税金项目计价表工程名称：综治中心装饰工程第1页共1页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）1规费专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率15.133806.972税金2.1+2.2+2.317008.032.1增值税分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费915185.742.2附加税增值税121822.292.3环境保护税按实计算合计20815人工、材料、机械数量及价格汇总表工程名称：综治中心装饰工程单位：元序号名称、规格及型号计量单位数量单价合价一人工1建筑综合工工日3.18127404.142装饰综合工工日20.001382760.003木工综合工工日103.1913714137.554模板综合工工日0.0813110.825钢筋综合工工日0.061317.386混凝土综合工工日0.061267.667架子综合工工日6.41131839.248砌筑综合工工日2.18125272.269抹灰综合工工日7.471361016.2710镶贴综合工工日14.461422052.6811油漆综合工工日0.3113742.6312金属制安综合工工日22.361312929.1313维修综合工工日11.751261480.4014通风综合工工日6.41135865.7615智能化综合工工日1.37145198.8716绿化综合工工日4.00129516.0017人工费调整元0.0310.03小计27540.82二材料1其他材料费元1953.1811953.182矩型钢管镀锌t1.274194.695341.103角钢镀锌t0.143389.38475.874钢筋6t0.003380.537.105钢筋12t0.013053.116.496六角螺栓综合kg2.285.412.307地脚螺栓M10×100套8.001.7714.168夹轮个105.1811.971259.039低碳钢焊条综合kg0.044.190.1610低合金钢焊条E43系列kg14.585.9887.1711铁件综合kg10.13.6837.2012预埋铁件kg20.184.0681.9513水泥32.5Rkg1680.700.33554.6314普通硅酸盐水泥P.032.5kg100.360.3333.1215白色硅酸盐水泥kg5.300.753.9716特细砂t4.12205844.5617碎石5~31.5t0.091008.5118标准砖200×95×53千块0.35429.2150.1819泡沫混凝土砌块m31.1398.23440.64第1页共5页人工、材料、机械数量及价格汇总表工程名称：综治中心装饰工程单位：元序号名称、规格及型号计量单位数量单价合价20木材锯材m31.9615493043.1721胶合板m27.1712.8291.962218厚免漆木纹生态板m264.4520012890.0023平板玻璃m27.0217.09119.9524镜面玻璃m24.4559.83265.9925车边玻璃m27.3059.83436.8926800*800仿大理石瓷砖m252.48854460.6627大理石（黑白根）m20.9211801088.202815厚天然法国小金花大理石m214.245007120.8029201不锈钢，厚度0.5mmm25.9458344.52308厚碳晶板m2143.7020028739.4431铝塑板4mmm220.55129.22654.8732装配式U型轻钢龙骨m252.9815.38814.8833铝合金镂空卷闸门m28.748507425.6034透明塑料磁吸门帘m27.16135966.6535卷闸门电动装置电机，220V，1500W套1.00800800.0036木条m31.811.5448.9837成品双边实木门套m4.31100430.503850高黑色不锈钢踢脚线m25.9220518.3639100mm高201本色拉丝不锈钢粘贴型m16.7525418.7140铝合金T型收口条m98.65121183.8541高60cm，15mm厚白色PVC+2mm瓷白亚克力面板个19.192354509.6542克力面板高45cm，15mm厚白色PVC+2mm瓷白亚个7.071521074.644315mmPVC免漆板，字高320mm个7.0785600.9544环氧富锌底漆kg1.3924.3633.8045腻子粉成品（一般型）kg2.551.864.7446透明底漆kg0.3915.285.9147H型真石涂料kg5.521266.2448防水漆kg0.4415.776.9649防锈漆kg5.0812.8265.1050美缝剂kg79.73483826.8951玻璃胶350g/支支14.6227.35399.7852硅酮密封胶支38.5023.09888.9953胶粘剂kg143.3612.821837.9054发泡剂750ml支1.021515.3855耐候胶L3.5038.97136.5756白色有机灯片m23.2934.19112.385712厚阻燃板木工板m2132.1730.183989.01第2页共5页人工、材料、机械数量及价格汇总表工程名称：综治中心装饰工程单位：元序号名称、规格及型号计量单位数量单价合价5812mm阻燃木工板m281.0630.182446.335912mm阻燃木工板m220.5530.18620.1560山字槽m72.548.55620.2661羊角架300个39.4420.51808.9862水m33.394.4215.0063电kW·h8.490.75.9464脚手架钢管kg49.893.09154.1565竹脚手板m23.5222.1277.9666扣件套20.455102.2367安全网m225.708.97230.4968钢制长条座椅三人位组1.0015001500.0069钢制长条座椅两人位组1.0010001000.0070材料费调整元-0.011-0.0171其他材料费元0.5210.52小计110342.19三机械1其他机械费元127.981127.982安拆费及场外运费元39.40139.403柴油kg37.197.24269.244柴油kg1.307.249.415电kW·h311.810.7218.276动力费元0.1010.107机上人工工日10.811311415.558机上人工工日0.1113115.049检修费元280.94280.9410校验费元0.500.5011其他费用元18.15118.1512汽油kg72.808.62627.5413维护费元449.171449.1714折旧费元959.741959.7415笔记本电脑配置：CPU主频3.3GHz,内存4GB:硬盘1T：独立显卡台班0.209.171.7916工业用真有效值万用表直/交流电压0.1mV~1000，直/交流电流：0.1uA~10A，电阻：0.10~50MΩ，电容：1nF~9999uF,频率：0.5Hz~199.99kHz，K型热电偶温度：-200~1090℃台班0.035.580.1817汽车式起重机提升质量（t）8大台班0.03778.3124.1318汽车式起重机提升质量（t）20大台班0.391057.52413.9119门式起重机提升质量（t）10大台班0.59454.19268.15第3页共5页人工、材料、机械数量及价格汇总表工程名称：综治中心装饰工程单位：元序号名称、规格及型号计量单位数量单价合价20载重汽车装载质量（t）5中台班0.01467.686.0821载重汽车装载质量（t）6中台班0.64486.76310.7522机动翻斗车装载质量（t）1小台班0.00208.720.7123电动卷扬机单筒慢速牵引力（kN）10小台班0.02193.353.8724皮带运输机带长（m）×带宽（m）15×05小台班0.00305.430.4025平台作业升降车提升高度（m）9中台班0.03319.810.3926高空作业车（汽车式）提升高度（m）18天台班4.00662.392649.5627双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L）350小台班0.00241.60.3128灰浆搅拌机拌筒容量（L）200小台班0.35202.8571.6329钢筋调直机直径（mm）14小台班0.0036.8930钢筋切断机直径（mm）40小台班0.0041.850.0331钢筋弯曲机直径（mm）40小台班0.0025.840.0332木工圆锯机直径（mm）500小台班0.0025.810.0133木工单面压刨床刨削宽度（mm）600小台班0.0031.840.0134摇臂钻床钻孔直径（mm）50中台班0.1021.152.2135天剪板机厚度×宽度（mmXmm）40×3100台班0.13616.7380.7336板料校平机厚度×宽度（mmXmm）16×2000大台班0.131105.47144.7137刨边机加工长度（mm）12000大台班0.01556.227.2938管子切断机管径（mm）250小台班0.1643.036.7639型钢剪断机剪断宽度（mm）500大台班0.09276.5925.3440型钢矫正机厚度×宽度（mm）60×800示台班0.09249.5522.8641交流弧焊机容量（kV·A）21小台班0.1658.569.3242交流弧焊机容量（kv·A）32小台班0.7285.0761.2543直流弧焊机容量（kV·A）32小台班0.0089.620.2544点焊机容量（kV·A）75中台班0.00134.310.0745对焊机容量（kv·A）75小台班0.00109.410.0546二氧化碳气体保护焊机电流（A）500小台班0.14128.1418.4547自动埋弧焊机电流（A）500小台班1.22104.82127.6148电焊条烘干箱容量（cm3）45×35×45示台班0.5117.138.7549相贯线切割机215中台班0.2179.5416.6650轨道平板车载重（t）10小台班0.2232.147.15小计4431.03四主材1渣场费m36.991069.902成品文件柜850*900*350mmm8.008006400.00第4页共5页人工、材料、机械数量及价格汇总表工程名称：综治中心装饰工程单位：元序号名称、规格及型号计量单位数量单价合价四主材3定制电脑桌，桌面尺寸1m*0.6m个1.0012001200.004开荒清洁m50.505252.505大展板块1.00620620.006制度展板块10.0060600.00小计9142.4合计151456.44第5页共5页表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：综治中心安装工程第1页共1页序号汇总内容金额（元）其中：暂估价（元）1分部分项工程费50575.461.1C强电28061.21.2弱电22514.262措施项目费5478.732.1其中：安全文明施工费2553.783其他项目费4规费2218.765税金5873.92投标报价合计=1+2+3+4+564,146.87注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：综治中心安装工程第1页共1页序号项目名称金额（元）合价其中：暂估价1施工技术措施项目665.512施工组织措施项目4813.222.1其中：安全文明施工费2553.782.2建设工程竣工档案编制费239.13措施项目费合计=1+25478.73表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心安装工程第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价C强电1030404017001配电箱AL1[项目特征]i.名称：配电箱AL12.型号：Uc:385V，Imax:80KA，Up≤2.5KV，保护级别：二级，非标3.其他：具体详见设计图[工作内容]i.本体安装台13773.873773.872030412001001LED平板灯[项目特征]1.名称：LED平板灯2.型号：220V，1*48W，配电子镇流器，全光谱护眼节能灯，支持LED光源无极调光3.规格：200*1200mm[工作内容]1.本体安装套3483.261449.783030412004001LED筒灯[项目特征]1.名称：LED筒灯2.型号：220V，1*12W，配电子镇流器3.规格：120mm4.安装形式：嵌顶安装，开孔尺寸11.5cm[工作内容i.本体安装套1060.42604.24030412004002LED线型灯[项目特征]1.名称：LED线型灯源无极调光2.型号：全光谱护眼节能灯，支持LED光3.规格：宽20mm4.安装部位：天棚5.其他：包含变压器[工作内容i.本体安装m9.9469.77693.51本页小计6521.36表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心安装工程第2页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价5030404034001暗装单级单控开关[项目特征]1.名称：单级单控开关2.规格：220V，10A3.安装方式：暗装工作内容i.本体安装个528.41426030404035001单相二孔三孔插座[项目特征]1.名称：单相二孔三孔插座2.规格：250V，10A[工作内容1.本体安装2.接线个3127.13841.037030404035002单相三孔插座[项目特征]i.名称：单相三孔插座2.规格：250V，16A[工作内容]1.本体安装2.接线个124.0724.078030404035003嵌入式五孔插座[项目特征]i.名称：嵌入式五孔插座2.规格：220V，10A[工作内容1.本体安装2.接线个844.47355.7690304040350048位插40孔插板[项目特征]i.名称：插板2.规格：8位插40孔，线长1.8m[工作内容1.本体安装2.接线个371.46214.38本页小计1577.24表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心安装工程第3页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价100304040190012P空开（空调）[项目特征]1.名称：2P空开，包含空开盒2.型号：32A[工作内容i.本体安装个2118.08236.1611030412004003单色LED电子工位显示屏[项目特征]1.名称：单色LED电子工位显示屏2.规格：242mm高，长698mm3.安装形式：吊杆安装[工作内容i.本体安装套7865.856060.9512030411006001接线底盒[项目特征]1.名称：接线底盒2.规格：86型[工作内容]i.本体安装个477.87369.8913030411001001配管PC20[项目特征]i.名称：配管2.材质：PC203.敷设方式：综合考虑[工作内容]1.电线管路敷设m245.8314.73613.714030411004001配线WDZ-BYJ-2.5mm2[项目特征]1.名称：配线2.配线形式：管内配线3.型号：WDZ-BYJ-2.5mm2[工作内容]1.配线m311.835.451699.47本页小计11980.17表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心安装工程第4页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价15030411004002配线WDZ-BYJ-4mm2[项目特征]1.名称：配线2.配线形式：管内配线3.型号：WDZ-BYJ-4mm2[工作内容]1.配线m307.236.892116.8116030411004003配线WDZ-BYJ-6mm2[项目特征]1.名称：配线2.配线形式：管内配线3.型号：WDZ-BYJ-6mm2[工作内容]i.配线m118.419.231092.9217030701003002利旧安装落地式空调[项目特征]1.名称：利旧安装落地式空调[工作内容]1.本体安装或组装、调试台21314.452628.918030505010001保护性拆除原有电视[项目特征]1.名称：保护性拆除原有电视[工作内容1.保护性拆除原有电视台2417.42834.8419030505010002利旧安装原有电视[项目特征]1.名称：原有电视[工作内容]i.本体安装台1908.96908.962003B001原有空调加氟[项目特征]1.名称：原有空调加氟2.质量：3kg[工作内容]i.空调加氟台1400400弱电本页小计7982.43表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心安装工程第5页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价1030502012001单口信息插座[项目特征]1.名称：单口信息插座[工作内容]i.安装面板个2028.08561.62030411006002接线底盒[项目特征]1.名称：接线底盒2.规格：86型[工作内容]i.本体安装个207.87157.43030507008001摄像机利旧安装[项目特征]1.名称：摄像机[工作内容1.本体安装2.单体调试台2238.03476.0640305010120018口千兆网络交换机[项目特征]1.名称：8口千兆网络交换机[工作内容]i.本体安装2.单体调试台11009.041009.045030501009001千兆路由器[项目特征]1.名称：千兆路由器[工作内容]i.本体安装2.单体调试套1807.11807.11603050101200216口千兆网络交换机[项目特征]i.名称：16口千兆网络交换机2.规格：RG-ES118GS-E[工作内容]i.本体安装2.单体调试台21629.043258.08本页小计6269.29表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：综治中心安装工程第6页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价7030502005001超六类网线[项目特征]1.名称：超六类网线2.规格：UTPCat6A[工作内容]1.敷设m641.8410.616809.928030411001002配管PC20[项目特征]1.名称：配管2.材质：PC203.敷设方式：综合考虑[工作内容i.电线管路敷设m641.8414.79435.05本页小计16244.97合计50575.46表-09施工技术措施项目清单计价表工程名称：综治中心安装工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价施工技术措施项目665.511031301017001脚手架搭拆项1665.51665.51本页小计665.51合计665.51表-10施工组织措施项目清单计价表工程名称：综治中心安装工程第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率（%)金额(元)调整费率（%)调整后金额（元）备注1031302B02001组织措施费（分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）王石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费）+（机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）主石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费）*0.048/费率+（人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费）*0.0222/费率16.392020.312031302001001安全文明施工费分部分项人工费+人工价差预算+技术措施人工费+技预算术措施人工价差19.232553.783031302B03001建设工程竣工档案编制费（分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）王石方人工费-机械（爆破）王石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费）+（机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）王石方机械费）*0.002/费率+（人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费）*0.0019/费率1.94239.13合计4813.22注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单计价汇总表工程名称：综治中心安装工程第1页共1页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额项明细详见表-11-12暂估价项2.1材料（工程设备）暂估价项明细详见表-11-22.2专业工程暂估价项明细详见表-11-33计日工项明细详见表-11-44总承包服务费项明细详见表-11-55索赔与现场签证项明细详见表-11-6合计0注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-11-1暂列金额明细表工程名称：综治中心安装工程第1页共1页序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注1合计注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表-12规费、税金项目计价表工程名称：综治中心安装工程第1页共1页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）1规费专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率182218.762税金2.1+2.2+2.35873.922.1增值税分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费95244.572.2附加税增值税12629.352.3环境保护税按实计算合计8092.68人工、材料、机械数量及价格汇总表工程名称：综治中心安装工程单位：元序号名称、规格及型号计量单位数量单价合价一人工1电工综合工工日61.071358244.542通风综合工工日12.831351731.513智能化综合工工日21.481453114.024人工费调整元189.801189.80小计13279.87二材料1其他材料费元92.57192.572镀锌铁丝1.2~2.2kg3.55517.753棉纱kg0.109.640.964棉纱头kg1.008.198.195镀锌自攻螺钉M4~6×20~35个16.500.050.836木螺钉M4×6510个295.860.66195.277木螺钉M2~4×6~65个54.080.073.798地脚螺栓M14×120~230套6.123.1619.349半圆头镀锌螺栓M2~5×15~5010个1.041.61.6610半圆头镀锌螺栓M2~5×15~5010套8.321.6513.7311塑料胀管6~8个2938.460.07205.6912镀锌锁紧螺母DN20×3个149.410.2131.3813铁砂布02#张0.600.850.5114松香焊锡丝综合m0.080.850.0715冲击钻头6~8个20.746.07125.8816钢锯条条8.880.433.8217圆木台63~138×22块3.152.226.9918电力复合酯kg0.4115.946.5419电力复合酯一级kg0.0415.940.6420胶粘剂kg0.8912.8211.3821电气绝缘胶带18mmX10m×0.13mm卷1.912.75.1622自粘性塑料带20mm×20m卷0.1510.21.5323金属软管D15m2.051.282.6224金属软管接头DN15个10.240.949.6225接地线1×16mm2m2.049.419.1826硬铜绞线TJ-2.5~4mm2m6.461.449.3027塑料软铜绝缘导线BVR-6mm2m6.122.8517.4428铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2m60.391.71103.2729铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2m2.043.857.8530铜芯橡皮绝缘线BX-3×2.5mm2m3.565.2118.5631镀锌钢管塑料护口DN15~20个149.080.1116.4032难燃塑料管接头20个186.590.4889.56第1页共3页人工、材料、机械数量及价格汇总表工程名称：综治中心安装工程单位：元序号名称、规格及型号计量单位数量单价合价33难燃塑料管卡子20个1492.790.27403.0534难燃塑料管三通20个28.412.7979.2535难燃塑料管伸缩接头20个18.640.9417.5236难燃塑料管弯头20个18.641.5328.5237塑料接线柱双线个11.282.1424.1438铜端子6mm2个8.161.713.9539铜端子16mm2个2.045.7911.8140铜接线端子DT-6个2.031.372.7841铜接线端子20A个26.350.25.5342材料费调整元352.481352.48小计1986.51三机械1安拆费及场外运费元0.3610.362柴油kg2.607.2418.823电kW·h1.150.70.814动力费元3.323.325机上人工工日0.2313130.086检修费元9.619.617校验费元13.66113.668其他费用元1.3911.399维护费元37.49137.4910折旧费元64.57164.5711彩色监视器最高清晰度：1250TVL台班1.004.44.4012笔记本电脑配置：CPU主频3.3GHz，内存4GB:硬盘1T：独立显卡台班3.409.1731.1813工业用真有效值万用表直/交流电压0A，电阻：0.10~50MΩ，电容：1nF~9990.1mV1000V.直/交流电流：0.1μA19uF，频率：0.5Hz~199.99kHz，K型热电偶温度：-200~1090℃台班0.745.584.1414钳形接地电阻测试仪量程：0.1~1200Ω,1mA~30A台班0.1012.11.2115对讲机（一对）最大通话距离：5km台班3.214.1613.3516汽车式起重机提升质量（t）8大台班0.06778.3148.2617手动液压叉车中台班0.50115.3857.6918载重汽车装载质量（t）5中台班0.03467.6812.1619电动卷扬机单筒慢速牵引力（kN）10小台班0.04193.357.73小计180.11四主材1配管PC20m940.931.271194.982LED平板灯200*1200mm套3.034501363.50第2页共3页人工、材料、机械数量及价格汇总表工程名称：综治中心安装工程单位：元序号名称、规格及型号计量单位数量单价合价四主材3LED筒灯120mm套10.1036363.604单色LED电子工位显示屏套7.078205797.405LED线型灯，宽20mmm9.9438377.726单级单控开关套5.101681.607单口信息插座个20.2022444.408单相二孔三孔插座套31.6215474.309嵌入式五孔插座套8.1632261.1210单相三孔插座套1.021212.24118位插40孔，线长1.8m套3.0656171.36122P空开32A包含空开盒个2.002652.0013配线WDZ-BYJ-2.5mm2m361.723.71338.3714配线WDZ-BYJ-4mm2m337.955.51858.7415配线WDZ-BYJ-6mm2m130.257.6989.916超六类网线UTPCat6Am673.9385391.4617接线底盒个68.341.94132.5818配电箱AL1台1.0035003500.001916口千兆网络交换机RG-ES118GS-E套2.0012002400.00208口千兆网络交换机套1.00580580.0021千兆路由器套1.00650650.0022原有空调加氟台1.00400400.00小计27835.28合计43281.77第3页共3页表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：调解室装饰工程第1页共1页序号汇总内容金额（元）其中：暂估价（元）1分部分项工程费109753.461.1A拆除工程5560.631.2装饰工程104192.832措施项目费5655.812.1其中：安全文明施工费2404.333其他项目费30004规费2867.675税金12224.71投标报价合计=1+2+3+4+5133,501.65注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：调解室装饰工程第1页共1页序号项目名称金额（元）合价其中：暂估价1施工技术措施项目1418.892施工组织措施项目4236.922.1其中：安全文明施工费2404.332.2建设工程竣工档案编制费227.24措施项目费合计=1+25655.81表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：调解室装饰工程第1页共7页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价A拆除工程1030906003001地面开槽[项目特征]i.名称：原有水磨石地面上开线槽2.尺寸：综合考虑3.封堵：1：2.5水泥砂浆[工作内容]1.开线槽2.封堵线槽m71.4243.763125.342011610002003拆除原有门窗1材质：金属、玻璃门窗[项目特征]工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m212.620.01252.133011601001001拆除原有砖墙[项目特征]1.砌体名称：隔墙2.砌体材质：砖[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m32.9745.68135.674011615001002原有墙体开门洞[项目特征]i.部位：砖墙2.打洞部位材质：砖砌体[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m1.3259.8679.02本页小计3592.16表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：调解室装饰工程第2页共7页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价5011707B07003建筑垃圾运出楼层[项目特征]1.运输距离：垂直运距20m以内[工作内容]1.运输2.弃渣m33.92393.021540.646011707B07004建筑垃圾清运（基本运距1km）[项目特征]i.运输距离：基本运距1km2.其他：本清单已综合考虑渣场费，结算时不再另行计量1.运输[工作内容]2.弃渣m33.9287.54343.167011707B07005建筑垃圾清运（每增运1km）[项目特征]1.运输距离：每增运1km[工作内容]1.运输m335.282.484.67装饰工程1010401003003封堵门窗洞口[项目特征]1.砖品种、规格、强度等级：泡沫混凝土砌块2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.材料运输m30.43647.65278.49本页小计2246.96表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：调解室装饰工程第3页共7页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价2011201001002墙面一般抹灰[项目特征]i.墙体类型：砖墙2.面层厚度、砂浆配合比：20mml:2.5水泥砂浆[工作内容]1.基层清理3.抹灰2.砂浆制作、运输m23.635.68128.453010510003002C25预制混凝土过梁[项目特征]i.混凝土强度等级：C252.钢筋：通长筋4C12，箍筋A6@150[工作内容1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等护2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养3.钢筋制作、安装4.构件运输、安装m30.091497.36134.764011201001003墙面满挂钢丝网[项目特征]1.材质：钢丝网[工作内容]1.挂网m21.87.9914.385011406001002外墙真石漆[项目特征]i.腻子：1-3厚刮涂柔性耐水腻子2.真石漆：涂刷1-2厚封闭底漆，喷涂2-3厚真石漆（颜色同外墙原有真石漆）[工作内容]i.基层清理2.刮腻子3.刷防护材料、油漆m21.8143.54258.37本页小计535.96表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：调解室装饰工程第4页共7页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价6011102003002800*800仿大理石瓷砖（胶粘）[项目特征]1.结合层厚度、砂浆配合比：瓷砖胶粘贴2.面层材料品种、规格、颜色：800*800仿大理石瓷砖3.嵌缝材料种类：专用美缝剂，颜色同瓷砖4.其他：具体做法大样详见设计图[工作内容]i.基层清理2.面层铺设、磨边3.嵌缝4.材料运输m255.55242.2313455.887011108001002大理石门槛（胶粘）[项目特征]1.贴结合层厚度、材料种类：瓷砖胶粘贴2.面层材料品种、规格、颜色：大理石（黑白银）3.其他：具体做法大样详见设计图[工作内容]1.清理基层2.面层铺贴、磨边3.材料运输m20.361337.11481.368010602001003天棚加固矩型钢管[项目特征]1.钢材品种、规格：镀锌矩型钢管[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装t1.4367899.2511343.32本页小计25280.56表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：调解室装饰工程第5页共7页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价9010602001004天棚加固角钢[项目特征]i.钢材品种、规格：镀锌角钢[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装t0.1197029.52836.5110011302001002天棚碳晶板吊顶（会议室）[项目特征]i.龙骨材料种类、规格、中距：U38轻钢龙骨，主骨@800mm，副骨@400mm2.基层材料种类、规格：12厚阻燃板木工板3.面层材料品种、规格：8厚碳晶板4.其他：具体做法大样详见设计图，窗帘盒不再单独计算1.基层清理、吊杆安装[工作内容]2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴m255.55410.6422811.05本页小计23647.56项目名称：宝顶镇综治中心建设项目项目编号：GDQZ-2025（030）竞争性比选文件比选人：重庆市大足区宝顶镇人民政府（盖章）比选代理机构：广东确正工程咨询有限公司（盖章）2025年10月目录第一章比选邀请书4一、竞争性比选内容4二、资金来源4三、供应商资格条件4四、比选有关说明4五、比选保证金：无6六、其它有关规定6七、联系方式6第二章比选申请人须知71.总则162.比选文件183.比选申请文件184.投标195.开标196.评标197.合同授予208.重新比选和不再比选219.纪律和监督2110.需要补充的其他内容23第三章评标办法（综合评估法）24评标办法前附表241.评标方法292.评审标准293.评标程序29第四章合同条款及格式34合同协议书36第五章工程量清单52第六章比选申请文件格式53（一）投标函56（二）已标价工程量清单57（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书58（四）低价风险担保提交承诺书60二、资格审查部分61（一）比选申请人基本情况表61（二）承诺62三、技术部分63四、其他资料64第一章比选邀请书广东确正工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大足区宝顶镇人民政府（以下简称：采购人）的委托，对宝顶镇综治中心建设项目进行竞争性比选招标。欢迎有资格的供应商前来参与比选。一、竞争性比选内容项目名称最高限价（元）比选保证金（万元） 成交供应商数量（名） 备注宝顶镇综治中心建设项目612669.74/1二、资金来源自筹资金，本项目施工总承包预算金额为612669.74元。三、供应商资格条件（一）基本资格条件1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.三年内在经营活动中无重大违纪记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）本项目的特定资格要求：1.具备建设行政主管部门颁发有效的建筑工程施工总承包叁级或装饰装修专业承包贰级及以上资质证书。2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。四、比选有关说明（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）登记加入“行采家采购供应商库”。（二）凡有意参加比选的供应商，请在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。（三）竞争性比选公告期限：2025年10月20日至2025年10月23日。（四）竞争性比选文件发售期限：1.竞争性比选文件发售期：2025年10月20日至2025年10月23日。2.报名方式：2.1在比选文件发售期内，供应商到重庆市大足区棠香街道豪洋凯城东门二楼30号，递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买比选文件。3.竞争性比选文件售价：人民币500元/份（售后不退）。3.1.竞争性比选文购买方式3.1.1微信购买在比选文件发售期内，供应商将比选文件购买费用微信转入如下微信账号：供应商缴纳文件购买费后，需将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描，在投标文件递交前，将扫描件发送至招标代理机构邮箱，邮箱信息如下：915415923@qq.com。并将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）原件在递交投标文件时一并递交。3.2.现金购买3.2.1在比选文件发售期内，供应商到重庆市大足区棠香街道豪洋凯城东门二楼30号，递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买比选文件。（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：1.按时递交了响应文件；2.缴纳了文件购买费并在竞争性比选公告期限内登记递交《采购文件发售登记表》加盖供应商公章（《采购文件发售登记表》见文件最后页附件）。（六）比选申请文件的递交：1.纸质文件递交（1）递交地点：广东确正工程咨询有限公司（地址：重庆市大足区棠香街道豪洋凯城东门二楼30号）；（2）纸质比选申请文件递交开始时间：2025年10月24日9时30分（北京时间）；（3）纸质比选申请文件递交截止时间：2025年10月24日10时00分（北京时间）；2.电子文档比选申请文件上传：（1）比选申请人须在“行采家”平台上报价并按要求上传完整的电子响应文件一份，需为签字盖章完整的响应文件正本扫描件，格式为PDF版本。未按要求提供的为无效响应。（2）电子文档上传时间，公告发布后即可投标报价，投标报价截止时间2025年10月23日17时00分（北京时间），比选申请人需将签字盖章齐全的响应文件正本扫描为PDF格式上传，如上传的电子文档与比选申请人递交的纸质文件不一致，除报价外，均以比选申请人递交的纸质响应文件正本为准，如报价不一致，则为无效报价。（七）比选开始时间：同纸质比选申请文件递交截止时间。（八）开标地点：广东确正工程咨询有限公司（地址：重庆市大足区棠香街道豪洋凯城东门二楼30号）开标室。五、比选保证金：无六、其它有关规定（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。（六）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。七、联系方式（一）采购人：重庆市大足区宝顶镇人民政府联系人：蔡老师电话：17320318335地址：重庆市大足区宝顶镇化龙街98号（二）采购代理机构：广东确正工程咨询有限公司联系人：何老师电话：13983659180地址：重庆市大足区棠香街道豪洋凯城东门二楼30号第二章比选申请人须知比选申请人须知前附表若比选申请人须知前附表与正文不一致的地方，以比选申请人须知前附表为准。条 款 号条款名称编 列 内 容1.1.1比选人比 选 人：重庆市大足区宝顶镇人民政府 地 址：重庆市大足区宝顶镇化龙街98号联 系 人：蔡老师 联系电话：173203183351.1.2招标代理机构名 称：广东确正工程咨询有限公司地 址：重庆市大足区棠香街道豪洋凯城东门二楼30号联 系 人：何老师联系电话：13983659180 1.1.3项目名称宝顶镇综治中心建设项目1.1.4建设地点重庆市大足区1.1.5建设规模项目主要施工内容包括宝顶镇综治建设项目涉及的会议室安装及装饰工程、办公楼整改工程及综治中心的安装及装饰工程。1.2.1资金来源上级补助及业主自筹资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1比选范围本工程施工图示范围内的相关内容（具体详见施工设计图），以及比选人提供的工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。1.3.2工期要求和缺陷责任期工期要求： 10日历天，缺陷责任期要求：24个月1.3.3质量要求符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。1.4.1比选申请人资质条件、能力和信誉本工程施工招标实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1. 资质条件、营业执照及安全生产条件1.1资格条件1.1.1具备建设行政主管部门颁发有效的建筑工程施工总承包叁级或装饰装修专业承包贰级及以上资质。比选申请人须在比选申请文件中提供有效的资质证书复印件。1.2具备有效的营业执照。比选申请人须在比选申请文件中提供有效的营业执照。注：不得将比选申请人营业执照记载的经营范围作为评审因素。1.3具备建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证。比选申请人须在比选申请文件中提供有效的安全生产许可证复印件。2.财务要求（本项目不要求） / 年的年度财务状况不亏损。 比选申请人须在比选申请文件中提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 3. 业绩要求（本项目不要求）比选申请人提供的类似业绩应同时满足以下要求：3.1业绩时间要求：比选截止日前 / 年，指比选申请人在 / 年/月/日起至比选截止日止（以合同签订时间为准）承担的 / 个类似项目业绩。3.2业绩规模要求：工程类别： / 工程造价： / 3.3业绩证明材料要求：比选申请人须在比选申请文件中提供该业绩的合同协议书复印件。若上述资料无法体现工程类别或工程造价的，还须提供业主证明。注：比选申请人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。不满足上述业绩要求的业绩无效。4. 投标截止日投标资格情况 比选申请人自行承诺（格式见第六章申请文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到 12 分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 比选申请人须在申请文件中提供承诺。1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不组织1.10.1投标预备会不召开1.11分包不允许2.1构成比选文件的其他材料比选人发出的工程量清单、澄清及修改等。2.2.1比选申请人对比选文件提出疑问的截止时间比选申请人应仔细阅读比选文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在投标截止日期前一个工作日12时00分前以书面形式向比选人或代理机构提交质疑。2.2.2比选人对比选文件澄清的截止时间投标截止日期前一个工作日17时00分前，比选人或招标代理机构以书面形式发布答疑。投标截止时间为2025年10月24日10时00分（北京时间）3.1.1构成比选申请文件的其他材料比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容）3.2投标报价1.本项目采用工程量清单计价，工程量清单采用综合单价计价。2.比选申请人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。比选申请人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和“工程量清单”的要求填写相应清单表格。比选申请人的投标报价应是本章比选申请人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以比选申请人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。3.比选申请人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子项目的单价或总价。比选申请人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。比选申请人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则由评标委员会作否决投标处理。4.投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，由评标委员会作否决投标处理。5.价格调整5.1在本合同实施期间，已标价工程量清单中的综合单价不可调整。5.2增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择：一般计税法6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知第2.2.1项中规定的时间前通知比选人核查，除非比选人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。7.比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额必须按给定的金额填报，否则由评标委员会作否决投标处理。8.最高限价8.1本招标项目设置的投标总报价最高限价为：¥ 612669.74 元（大写： 陆拾壹万贰仟陆佰陆拾玖元柒角肆分 ），比选申请人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。8.2本招标项目设置全部工程量清单综合单价最高限价，比选申请人的每项清单综合单价报价不得超过对应项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。9.不允许负数报价：比选申请人的各项报价不得为负数，否则由评标委员会作否决投标处理。比选人在发出中标通知书前将对中标人的各项报价进行复核，若发现中标人各项报价中存在负数报价的情形，比选人按相关规定取消其中标资格，其投标保证金不予退还，中标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。10.安全文明施工费10.1根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布〈重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建管〔2024〕38号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。10.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布〈重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建管〔2024〕38号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费暂定金额为： 14706.08 元（大写： 壹万肆仟柒佰零陆元零捌分 ）。《投标函》中的安全文明施工费金额或工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照比选人给出的暂定金额填报的，视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件由评标委员会作否决投标处理。注：采用全费用清单计价的项目，安全文明施工费仅针对《投标函》中的安全文明施工费进行评审。11.本工程所需材料（含设备）价格由比选申请人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息，并结合市场行情及自身实力进行自主报价。12.本招标项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本工程主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：不予调整。13.本工程所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的相关规定。14.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。3.3.1比选有效期90日历天（从提交比选申请文件截止日起计算）3.4比选保证金本项目不采用3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.1比选申请文件格式要求编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由比选小组作否决投标处理。3.7.3签字盖章要求比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。未按上述规定执行的，交由比选小组作否决投标处理。3.7.4纸质比选申请文件的份数正本一份，副本一份，副本可以为正本的复印件，当副本与正本不一致时，以正本为准。4.1.2封套上写明应在文件袋封套上写明如下内容：比选人名称：比选申请人名称： （项目名称）比选申请文件在 年 月 日 时 分（同投标申请截止时间）前不得开启4.2.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：广东确正工程咨询有限公司（地址：重庆市大足区棠香街道豪洋凯城东门二楼30号） 4.2.2递交纸质比选申请文件地点广东确正工程咨询有限公司（地址：重庆市大足区棠香街道豪洋凯城东门二楼30号）4.2.3是否退还比选申请文件否4.2.4电子档比选申请文件递交电子文档上传时间，公告发布后即可投标报价，电子文档投标报价截止时间为2025年10月23 日17时00分（北京时间），比选申请人需将签字盖章齐全的响应文件正本扫描为PDF格式上传，如上传的电子文档与比选申请人递交的纸质文件不一致，除报价外，均以比选申请人递交的纸质响应文件正本为准，如报价不一致，则为无效报价。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：1.宣布开标纪律；2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（如有）等有关人员姓名；3.公布在投标申请截止时间前递交投标申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场；4.核验参加开标会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人二代身份证（原件），委托人参加的，还需出具有效的授权委托书，以确认其身份合法有效；对不满足上述相关规定要求的比选申请人，将不得参加开标会议。5.核验投标保证金缴款情况（如有），未在规定时间缴纳投标保证金的，当场退还投标申请文件；6.密封情况检查：比选申请人检查其递交的投标申请文件的密封情况并确认；7.公布最高限价；8.开启投标申请文件顺序：随机开启；9.按照宣布的开标顺序当众开标，随机开启比选申请文件袋，公布比选申请人名称、投标申请报价、质量目标、工期及其他内容；10.比选申请人代表、比选人代表、监标人（如有）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认，如投标人未派代表参加开标会议的，视为默认开标结果；11.开标结束。6.1.1比选小组的组建按法律法规及相关规定依法组建比选评审小组。7.1.1是否授权比选小组确定中选人否，按照最后得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。7.1.2履约担保本项目不采用。7.1.3付款方式1.本项目完工后，支付至合同签订金额的60%。2.本项目验收合格后（如需审计，则在审计审定后），支付至项目最终结算金额的97%。3.剩余3%的工程价款作为质保金，在缺陷责任期结束后（本项目缺陷责任期为24个月）支付，质保金的支付不计利息。4.中标人在每次拨款前，需向比选人开具增值税发票。8.1重新比选和不再比选有下列情形之一的，比选人将重新比选：（1）投标截止时间止，比选申请人少于3个的；（2）经比选小组评审后否决所有投标的；（3）经比选小组评审后部分投标被否决，导致有效比选申请人不足三个的，比选小组应当否决所有投标。但是有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，比选小组可以继续评标并确定中标候选人；（4）法律法规规定的其他情形。8.2重新比选1.按比选申请人须知第8.1（1）执行；2.按比选申请人须知第8.1（2）执行；3.按比选申请人须知第8.1（3）执行；4.按比选申请人须知第8.1（4）执行。8.3二次比选和不再比选重新比选后比选申请人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中选人。经评审无合格比选申请人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。9需要补充的其他内容9.1低价风险担保1.低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中标。2.中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第四章合同条款及格式附件，中选人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合比选文件规定。（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%。（3）低价风险担保送达比选人的时间：中标候选人公示结束后10日内，中选人按担保金额向比选人提交低价风险担保；（4）中选人因自身原因未按中标通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。3.低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内退还，合同履行期间允许承包人用符合要求的银行保函进行置换；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。4.采用经评审综合投标价法的项目，拟中选人或者中选人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，给比选人造成的损失的，拟中选人或中选人应予以赔偿。备注：当中选人或拟中选人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经比选人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。5.投标总报价低于最高限价85%的，申请人应在编制比选申请文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。9.2招标代理服务费本次比选代理服务费由中选人在领取中标通知书时向比选代理机构缴纳。金额3000元。9.3工程结算原则1.合同价格形式：单价合同。2.合同竣工结算价= Σ清单工程结算价+Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚 金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。各部分的结算原则如下：（1）清单工程结算价= 已标价工程量清单综合单价*实际完成的合格工程量。（2）设计变更及调整、专业工程暂估价项目、暂估材料价格、暂列金项目及施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）的综合单价调整办法： A．中标工程量清单中已有相同的子项或类似子项，则按中标相同子项或类似子项的综合单价执行；B．中标工程量清单中没有适用或类似子项，按重庆市相关计价定额及相关配套文件进行组价并按承包人报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经发包人审定后执行。1）人工单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。2）材料单价：①按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；②开标当期《重庆工程造价信息》和承包人投标报价没有的，由承包人申报，发包人根据市场行情认质核价确定。3）企业管理费和利润：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行。4）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。5）税金：按规定费率结算（按渝建〔2019〕143号文-简易计税法执行）。3. 合同约定的其他费用：（1）发包人要求承包人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，承包人应接受发包人的施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人在7天内予以签证后施工。如发包人未签证，承包人自行施工后发生争议，由承包人负责。（2）未纳入本次招标范围内的工程内容承包人须提供相应的施工配合，其配合费用按有关文件规定执行。1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目施工进行比选。1.1.2本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。1.1.3本比选项目比选代理机构：见比选申请人须知前附表。1.1.4本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。1.1.5本比选项目建设地点：见比选申请人须知前附表。1.1.6本比选项目建设规模：见比选申请人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本比选项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。1.2.2本比选项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。1.2.3本比选项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。1.3比选范围、计划工期和质量要求1.3.1比选范围：见比选申请人须知前附表。1.3.2计划工期：见比选申请人须知前附表。1.3.3质量要求：见比选申请人须知前附表。1.4比选申请人资格要求1.4.1比选申请人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见比选申请人须知前附表；（2）财务要求：见比选申请人须知前附表；（3）业绩要求：见比选申请人须知前附表；（4）投标截止日投标资格情况：见比选申请人须知前附表；（5）项目经理资格要求：见比选申请人须知前附表；（6）其他要求：见比选申请人须知前附表。1.4.2不接受联合体投标。1.4.3比选申请人不得存在下列情形之一：（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供比选代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；（11）财产被接管或冻结的；（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。1.5费用承担比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。1.6保密参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1比选申请人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间、地点组织比选申请人踏勘项目现场。1.9.2比选申请人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除比选人的原因外，比选申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供比选申请人在编制比选申请文件时参考，比选人不对比选申请人据此做出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1比选申请人须知前附表规定召开投标预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清比选申请人提出的问题。1.10.2比选申请人应在比选申请人须知前附表第2.2.4项规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。1.10.3比选人在比选申请人须知前附表规定的时间内，将对比选申请人所提的问题进行澄清。该澄清内容为比选文件的组成部分。1.11分包比选申请人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合比选申请人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离比选申请人须知前附表允许比选申请文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。2.比选文件2.1比选文件的组成本比选文件包括：（1）比选公告（或投标邀请书）；（2）比选申请人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单（如有）；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）比选申请文件格式；（9）比选申请人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。2.2比选文件的澄清2.2.1比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在比选申请人须知前附表规定的时间前提问，要求比选人对比选文件予以澄清。2.2.2比选文件的澄清将在比选申请人须知前附表规定的投标截止时间3天前在相应法定网站发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3比选人对比选文件的修改内容可能影响比选申请文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。2.3比选文件的修改按照本章第2.2款比选文件的澄清相关内容及方式执行。3.比选申请文件3.1比选申请文件的组成3.1.1投标函部分（1）投标函（2）已标价工程量清单（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（4）低价风险担保提交承诺书3.1.2资格审查部分（1）比选申请人基本情况表（2）承诺3.1.3技术部分3.1.4其他资料3.2投标报价3.2.1比选申请人应按第二章申请人须知前附表3.2要求及第六章格式要求填报。3.3投标有效期在比选申请人须知前附表规定的投标有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。3.5资格审查部分比选申请人应附比选申请人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。3.5备选投标方案除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选投标方案。允许比选申请人递交备选投标方案的，只有中选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。比选小组认为中选人的备选投标方案优于其按照比选文件要求编制的投标方案的，比选人可以接受该备选投标方案。3.6比选申请文件的编制3.6.1比选申请文件应按第六章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。3.7.2比选申请文件的签名盖章要求：按比选申请人须知前附表第3.7.3项执行。3.7.3比选申请文件的份数：见比选申请人须知前附表第3.7.4项。4.投标4.1比选申请文件的递交4.1.1比选申请人应在比选申请人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交比选申请文件。4.1.2比选申请人线上报名、报价时需上传盖章后完整的比选申请文件电子文档一份。4.1.3比选人将以平台的线上资料作为评判依据。4.1.4电报、电话、传真形式的比选申请文件概不接受。5.开标比选申请人不参加开标会议。6.评标6.1比选小组6.1.1评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的比选小组负责。6.1.2比选小组成员有下列情形之一的，应当回避：（1）比选申请人或比选申请人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；（3）与比选申请人有利害关系，可能影响对比选公正评审的；（4）曾因在比选、评标以及其他与比选投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）法律法规规定的其他情形。6.1.3评标过程中，比选小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的比选小组成员作出的评审结论无效，由更换后的比选小组成员重新进行评审。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标比选小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行比选的项目，比选人应当确定排名第一的中标候选人为中选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照比选小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人，也可以重新比选。比选小组推荐中标候选人的人数：见比选申请人须知前附表。7.2中标公示及中标通知比选人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于1个工作日。在本章第3.3款规定的比选有效期内，且未有比选申请人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中标通知书。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。7.3.2中选人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给比选人造成损失的，中选人还应当予以赔偿。7.4签订合同7.4.1比选人和中选人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或不按照比选文件要求提交低价风险担保（适用于经评审综合投标价格）或履约保证金的，比选人取消其中标资格，并赔偿由此给比选人造成的损失。7.4.2发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的，应当赔偿中选人损失。8.重新比选和不再比选8.1重新比选有下列情形之一的，比选人将重新比选：（1）投标截止时间止，比选申请人少于3个的；（2）经比选小组评审后否决所有投标的；（3）经比选小组评审后部分投标被否决，导致有效比选申请人不足三个的，比选小组应当否决所有投标。但是有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，比选小组可以继续评标并确定中标候选人；（4）法律法规规定的其他情形。8.2二次比选和不再比选重新比选的比选申请人仍然少于3个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有效比选申请人的，应当依法确定中标候选人；无有效比选申请人的，可以不再进行比选，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行比选的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。9.纪律和监督9.1对比选人的纪律要求比选人不得泄露比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与比选申请人串通投标。有下列情形之一的，属于比选人与比选申请人串通投标：（1）比选人在开标前开启比选申请文件并将有关信息泄露给其他比选申请人；（2）比选人直接或者间接向比选申请人泄露标底、比选小组成员等信息；（3）比选人明示或者暗示比选申请人压低或者抬高投标报价；（4）比选人授意比选申请人撤换、修改比选申请文件；（5）比选人明示或者暗示比选申请人为特定比选申请人中标提供方便；（6）比选人与比选申请人为谋求特定比选申请人中标而采取的其他串通行为。9.2对比选申请人的纪律要求比选申请人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者比选小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通投标：（1）比选申请人之间协商投标报价等比选申请文件的实质性内容；（2）比选申请人之间约定中选人；（3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同投标；（5）比选申请人之间为谋取中标或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。9.2.2有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通投标：（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装；（6）不同比选申请人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。9.2.3使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。9.2.4比选申请人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：（1）使用伪造、变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为。9.3对比选小组成员的纪律要求比选小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，比选小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对比选文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对比选小组成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表评标办法中的评审内容必须和比选申请人须知中的对应内容一致，若比选申请人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。条款号评审因素评审标准1评标办法本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，由评标委员会按照 投票表决 原则排序。2.1.1资格评审标准资质条件符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定营业执照符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定安全生产条件符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定投标截止日投标资格情况符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定工程总承包项目经理资格要求符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定联合体比选申请人符合第二章“比选申请人须知”第1.4.2项规定2.1.2形式评审标准比选申请人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。比选申请文件格式符合第二章“比选申请人须知”第3.7款规定。比选申请文件的签署第六章 比选申请文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。若投标单位为联合体，则联合体协议书中各联合体成员单位签名（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的比选申请文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）。委托代理人比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定投标保证金符合第二章比选申请人须知前附表第3.4款规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。）技术标准和要求由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。实质性要求符合第二章“比选申请人须知”第1.4.3项规定。本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。按照评标委员会要求澄清、说明或补正。2.2.1分值构成 （总分100分）1.技术部分 70 分；2.经济部分 30 分；2.2.2(1)技术部分评审标准☑施工组织设计施工方案与技术措施（10分）根据比选申请人对本项目的理解分析、对施工现场现有问题的认识分析及解决方案，提供施工方案与技术措施，包含但不限于工程概况、施工方法、施工顺序、施工器具及施工技术等。优10分、良7分、一般4分、差2分、未提供不得分。资源配备计划和施工设备配置情况（10分）提供资源配备计划和施工设备配置情况，包含但不限于施工组织架构、人员配备、资源配备及设备配置等。优10分、良7分、一般4分、差2分、未提供不得分。质量管理体系与措施（10分）质量管理体系是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，满足比选招标文件及现场要求。优10分、良7分、一般4分、差2分、未提供不得分安全管理体系与措施（10分）安全管理体系健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。优10分、良7分、一般4分、差2分、未提供不得分。 环境保护管理体系与措施（10分）根据环境保护管理体系制定措施，包含但不限于对施工现场周围环境污染的保护措施等。优10分、良7分、一般4分、差2分、未提供不得分。工程进度计划与措施（10分）进度安排满足项目进度要求，关键线路进度安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，工期安排是否合理可行，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面所起的作用如何。优10分、良7分、一般4分、差2分、未提供不得分。资源配备计划与先进性（10分）施工机械设备、临时设施等配套满足施工需求，各专业劳动力和工种配置、投入计划安排是否合理。优10分、良7分、一般4分、差2分、未提供不得分。2.2.2(2)商务部分评审标准□类似工程业绩本项目不要求2.2.2(3)投标函部分及经济部分评审标准工期符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定投标报价1.投标总报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价。投标分项报价不得高于比选人公布的投标分项报价最高限价。投标总报价与依据分项报价、单价/费率报价计算出的结果应一致。暂定金额（暂列金）暂定金额（暂列金）必须按照招标文件给定的金额填报报价唯一只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。已标价招标清单（如有）1.比选申请人必须按招标清单要求填报价格。2.每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价。投标报价算术错误修正符合第三章“评标办法”第3.2.4项规定。投标总报价1. 所有通过初步评审和本章第2.2.2（3）目评审合格的比选申请人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目投标总报价的评标基准价。2. 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。2.2.3评标基准价计算方法投标总报价1.所有通过初步评审和本章第2.2.2（3）目评审合格的比选申请人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目投标总报价的评标基准价。2. 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。2.2.4偏差率计算1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审，未通过初步评审或评标委员会认定为无效的比选申请文件不再参与后续评审。2. 按本章评标办法前附表第2.2.2（2）目及第3.2.1（2）目的规定对商务部分进行评审。3.按本章评标办法前附表第2.2.2（3）目的规定对投标申请文件进行评审，经评审不合格的比选申请文件不再参与后续评审。4.因评标委员会作否决投标处理导致有效比选申请人不足二个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。6.经评审合格的比选申请人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（3）目规定的评分方法对经济部分进行评分。7.对技术部分、商务部分、经济部分得分进行汇总，确定得分由高至低前三名比选申请人为中标候选人。3评标程序3.2.1(1)施工组织设计施工方案与技术措施评标委员会按第2.2.2（1）项各评审因素设定的分值评分。评标委员会成员为3人及以上时，所有评委评分取算术平均值为该比选申请人施工组织设计得分。施工组织设计评分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。资源配备计划和施工设备配置情况质量管理体系与措施安全管理体系与措施 环境保护管理体系与措施工程进度计划与措施资源配备计划与先进性3.2.1(2)商务部分得分（B）类似业绩商务部分评分为客观评分，评标委员会按第2.2.2（2）项各评审因素设定的分值统一进行评分。商务评分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。3.2.1(3)经济部分得分（C）投标报价所有通过初步评审和本章第2.2.2（3）目评审合格的比选申请人的总报价，得本附表第2.2.1项规定分值的满分 30 分。在此基础上，报价与评标基准价相比，每增加1%扣 1分，每减少1%扣 0.5 ，扣完为止。按插入法计算得分。未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。工程费报价评分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。比选申请人得分比选申请人得分=A+B+C1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第2.2款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人，若出现比选申请人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）技术部分：见评标办法前附表；（2）商务部分：见评标办法前附表；（3）经济部分：见评标办法前附表。2.2.2评审标准（1）技术部分评审标准：见评标办法前附表；（2）商务部分评审标准：见评标办法前附表；（3）投标函及经济部分评审标准：见评标办法前附表。2.2.3评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.4投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。3.1.2比选申请人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：（1）第二章“比选申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评审，并计算出综合评估得分。（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A（所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该比选申请人技术部分得分。）（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B。（3）按本章第3.2.1（3）目规定的评审因素和分值对经济部分计算出得分C。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3比选申请人得分=A+B+C。3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总报价与依据分项报价、单价/费率报价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决投标处理。3.3比选申请文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。3.3.3评标委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。附件A：综合评估法否决投标情况一览表比选申请文件存在本一览表下列情形之一的，比选申请文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决比选申请人的比选申请文件。条款名称否决投标条件资格评审A-1比选申请人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。A-2比选申请人的财务须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。A-3比选申请人的业绩须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。A-4比选申请人的专业设备材料供货资格须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。A-5比选申请人的投标截止日投标资格情况须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。A-6比选申请人的工程总承包项目经理资格须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。A-7比选申请人的其他要求须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。A-8联合体比选申请人应满足：（1）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。否则由评标委员会作否决投标处理。形式评审A-9比选申请人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。A-10比选申请文件格式符合第二章“比选申请人须知”第3.7款规定，否则由评标委员会作否决投标处理。编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。A-11联合体参与投标的应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。在联合体协议书第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。A-12 第六章 比选申请文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。否则由评标委员会作否决投标处理。若投标单位为联合体，则联合体协议书中各联合体成员单位签名（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的比选申请文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）。否则由评标委员会作否决投标处理。A-13比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，否则由评标委员会作否决投标处理。响应性评审A-14投标内容符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。A-15比选申请人应按比选申请人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。否则由评标委员会作否决投标处理。A-16比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件，否则交由评标委员会作否决投标处理。A-17技术标准和要求符合比选招标文件的规定，不得有负偏离，否则由评标委员会作否决投标处理。A-18比选申请人有以下情形之一的，其比选申请文件由评标委员会作否决投标处理：1.第二章“比选申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的；3.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。投标函部分及经济部分评审A-19投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。A-20工期符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。A-21质量标准符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。A-22投标有效期符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。A-23投标总报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价，投标分项报价不得高于比选人公布的投标分项报价最高限价，投标总报价与依据分项报价、单价/费率报价计算出的结果应一致，否则由评标委员会作否决投标处理。A-24暂定金额（暂列金）必须按照招标文件给定的金额填报，否则由评标委员会作否决投标处理。A-25只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。A-26比选申请人必须按招标清单（如有）要求填报价格。内容必须与招标清单一致，否则交由评标委员会作否决投标处理。A-27比选申请人的每项清单综合单价报价（如有）不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。A-28投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.4项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。第四章合同条款及格式项目名称：建设工程施工合同建设单位：施工单位：签订日期：年月日合同协议书建设单位：（以下简称甲方或发包人）施工单位：（以下简称乙方或承包人）根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：重庆市大足区3.承包方式：固定单价承包4.工程承包范围：二、合同工期：三、质量标准工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：元；大写：。2.合同价格形式：单价合同。3.合同竣工结算价=Σ清单工程结算价+Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。各部分的结算原则如下：（1）清单工程结算价=已标价工程量清单综合单价*实际完成的合格工程量。（2）设计变更及调整、专业工程暂估价项目、暂估材料价格、暂列金项目及施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）的综合单价调整办法：A．中标工程量清单中已有相同的子项或类似子项，则按中标相同子项或类似子项的综合单价执行；B．中标工程量清单中没有适用或类似子项，按重庆市相关计价定额及相关配套文件进行组价并按承包人报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经发包人审定后执行。1）人工单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。2）材料单价：①按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；②开标当期《重庆工程造价信息》和承包人投标报价没有的，由承包人申报，发包人根据市场行情认质核价确定。3）企业管理费和利润：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行。4）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。5）税金：按规定费率结算（按渝建〔2019〕143号文执行）。五、合同约定其他费用：（1）发包人要求承包人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，承包人应接受发包人的施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人在7天内予以签证后施工。如发包人未签证，承包人自行施工后发生争议，由承包人负责。（2）未纳入本次招标范围内的工程内容承包人须提供相应的施工配合，其配合费用按有关文件规定执行。六、工程款支付7.1发包人以转账汇款方式支付工程款（进度款）：1.本项目完工后，支付至合同签订金额的60%。2.本项目验收合格后（如需审计，则在审计审定后），支付至项目最终结算金额的97%。3.剩余3%的工程价款作为质保金，在缺陷责任期结束后（本项目缺陷责任期为24个月）支付，质保金的支付不计利息。4.中标人在每次拨款前，需向比选人开具增值税发票。七、承包人的一般义务1.确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须到位。承包人必须在现场设置质量、安全管理机构并配置足够的管理人员。2.承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施以保护公共安全，并提供方便。负责施工现场所有进场材料的保管、进场人员的安全（包括各种专业分包），并完全承担由此产生的所有费用。3.承包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：费用已含在合同总价内。4.需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环保、施工噪音、卫生以及和安全生产有关的管理规定，根据当地规定向有关部门申报、办理相关手续。5.已完工程成品的特殊要求及费用承担：在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，毁损、火灾、丢失等风险由承包人承担，保护期间如发生损坏、失窃，承包人无偿予以修复。6.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在施工过程中发现文物和有价值的物品时，承包人在采取防止损坏措施的同时，应立即知会发包人、文物局和公安局，否则责任自负。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由破坏方承担。7.施工场地清洁卫生的要求：施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作，积极配合发包人要求的施工场地清洁工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收后，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。在施工过程中做到工完场清。工程交付前需完成对全部内容的清洁工作。如未在要求时间内清理完成或不清理的，发包人有权委托其他单位或自行组织清理或凿除，费用在结算中扣除。8.根据国家现行规范负责完成工程活动中的各项检测和试验，费用由承包人自行承担。9.遵守有关法律和规定，接受发包人的指令，按照施工合同、施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行文明施工。10.承包人必须按本施工合同进行组织施工，接受发包人指令。承包人项目部所有管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。11.承包人进场后，发包人应将发包人的管理制度和流程对承包人进行交底。承包人应根据发包人的管理制度及流程开展相应的各项工作，并无条件配合根据发包人管理要求而应履行的特殊事项。八、发包人义务1.提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前5个工作日内。2.提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电及接至施工现场内及进入施工现场的交通条件由承包人自行解决，费用由承包人自理已包含在合同总价中。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求，（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供现有资料。承包人应结合现场情况对其准确性进行复核，并对复核结果负责。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：所有证件由承包人办理，以承包人为主，发包人仅进行协助。九、缺陷责任期与保修1.缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。2.质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。2.1、承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/2.2、质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第/种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/关于质量保证金的补充约定：/。3.保修3.1保修责任工程保修期为：2年。3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24个小时内。十、违约1、发包人违约1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7日内下达开工通知的违约责任：/（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人的原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（4）其他：/1.3因发包人违约解除合同承包人按1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60日后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。2、承包人违约2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）由于承包人不按施工及验收规范施工，工程施工质量不符合要求，或使用不符合本合同约定的材料，不听从发包人的指令；（2）承包人现场管理混乱，工程工期不满足要求，且不服从发包人的管理、协调；（3）承包人不按有关安全文明施工的要求和规定施工等。2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人施工中对各工序施工质量自检后，经发包人或质检站复查，发现还有分项、分部工程不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013有关的施工验收规范的有关规定，每发生一次罚款500元。（2）承包人必须遵从发包人在项目实施过程中的相关管理规定及管理制度，并遵从发包人对现场总平面布置的控制，进行相应的施工平面布置，违反总平面规划将受到处罚，根据工程进度的需要，发包人有权指令承包人在规定时间内拆除相应临设或让出场地，发包人有权采取一切有效措施，保证各工种施工正常进行，由此造成承包人的一切损失由承包人负责。2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按国家有关规定执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。十一、不可抗力1、不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按国家有关规定执行。2.因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28日内完成款项的支付。十二、保险1、工程保险关于工程保险的特别约定：按规定办理施工人员意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需要投保的由承包人自己负责办理并承担一切费用。2.其他保险关于其他保险的约定：承包人必须按照法律规定参保。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行国家有关规定。3.通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行国家有关规定。十三、争议解决1.争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。2.仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向大足仲裁委员会申请仲裁；（2）向大足区人民法院起诉。十四、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。十五、签订时间和签订地点本合同于2025年月日在签订。十六、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十七、合同份数及生效本合同一式4份，均具有同等法律效力，发包人执2份，承包人执2份，签字盖章后生效。发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（签字或盖章）年月日年月日廉洁从业协议发包人（全称）：承包人（全称）：根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。1.发包人和承包人的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.承包人义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为
投标 / 标书制作要点（原创）
本综治中心建设 装修工程 安全文明施工费涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。重庆市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
