重庆罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修 机械罩棚招标公告（重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司2025）
重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目询价采购邀请函
重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司
江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目询价采购邀请函
各潜在单位：
本询价采购项目为“江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目”，现通过询价方式选择施工单位，特邀请各潜在单位参与报价。
1. 询价条件
本比选项目“江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目”已批准同意实施，资金来源为业主自筹。该项目现已具备发包条件，拟采用询价的方式发包。
2. 项目概况与竞争性比选范围
2.1 项目名称：“江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目”。
2.2 工程地址：重庆市江津区。
2.3 工程规模：江津储备库江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修约10266.93平方米。
2.4 工期要求：30日历天（合同签署后起）。
3. 比选竞标人资格要求
3.1本次询价要求竞标人具有独立法人资格，具备颁发的建筑工程施工总承包叁级以上资质的独立法人施工企业。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（提供加盖竞标单位鲜章的营业执照复印件、资质证书复印件）
3.2投标人具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（报价人须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）。
3.3信誉要求：供应商有依法缴纳税收的良好记录、良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且财产没有被处于接管、冻结、破产状态。近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无不良记录、无负面社会影响，并在承担的工作中没有出现重大质量问题和不良记录（提供佐证资料加盖单位公章）。
3.4本次招标不接受联合体竞标。
4. 询价文件的获取及竞标保证金的缴纳
凡有意参加竞标者，自行踏勘现场，在重庆国际投资咨询集团有限公司网站（https://www.cqiic.com/)发布上下载本工程询价文件。本次竞标保证金为3600元，于2025年 10 月28 日14:00时（北京时间）前支付到本公司指定账户（参照第12项）。
5. 竞标文件的递交
5.1 于2025年10月28日15:00前，将竞标文件（附件1）、工程量清单报价（附件2）、营业执照及资质证明材料、竞标保证金支付银行凭证加盖公章并密封后，以寄件形式寄送至重庆市江津区德感街道鲁花路易安充汽车充电站对面或密封后交至重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司办公楼1205办公室。竞标文件用档案袋密封，并在档案袋封口加盖鲜章。
6. 有下列情况之一者，竞标文件作废，取消竞标资格
6.1竞标文件未按要求规定密封的或密封后未加盖公章的；
6.2未按规定工程清单内容报价或提交资料不全的；
6.3竞标报价字迹模糊，涂改数字的，大写不规范的；
6.4未按要求缴纳竞标保证金单据的；
6.5法律法规规定符合废标条件的。
7. 发布公告的媒介
本次询价采购公告在重庆国际投资咨询集团有限公司网站（https://www.cqiic.com/)。
8. 报价要求
江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目最高限价为182643.03元（含税）,其中安全文明施工费6166.43元，高于最高限价的报价无效。竞标人自身的财产及施工现场内的自身员工（含农民工）的人身伤害及财产保险，从事危险作业员工的意外伤害险等由投标人自行投保，保险费由竞标人承担并支付。
9.询价原则
本次询价采取价低者中选的原则，若竞标报价相等的，由询价人自行确定。中选人于比选后7日内与比选人签订施工合同并缴纳履约保证金（履约保证金为中选价的10%），在规定时间内中选人未签订合同和缴纳履约保证金的，将取消中选人中选资格，竞标保证金不予退还，未中选的申请人缴纳的竞标保证金于询价结束后起7日内按原账户无息退还。
10. 安全要求
在施工过程中，中选人须做到安全施工、文明施工，操作脚手架搭设、安全绳（网）需按规定设置，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中因安全问题产生的一切费用概由中选人自行负责。高空作业及其它特种作业，必须持证上岗，无证件者不能上岗作业。
11. 质量要求
达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定进行竣工验收，质保期为贰年。施工需提供材料合格证，完善竣工资料等。
12.联系方式
询价单位：重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司；
开户账户：重庆三峡银行江津支行
账号：01641560017000466
地址：重庆市江津区德感街道易安充电站对面 ；
联系人：熊老师 联系电话：47614789
监督电话：邓老师 47619366
公告时间：2025年10月23日
附件【附件1：江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目询价采购询价文件.docx】
附件【附件2：江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目工程量清单.zip】
附件【江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目询价采购邀请函.docx】
重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目询价采购邀请函各潜在单位：本询价采购项目为“江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目”，现通过询价方式选择施工单位，特邀请各潜在单位参与报价。1.询价条件本比选项目“江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目”已批准同意实施，资金来源为业主自筹。该项目现已具备发包条件，拟采用询价的方式发包。2.项目概况与竞争性比选范围2.1项目名称：“江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目”。2.2工程地址：重庆市江津区。2.3工程规模：江津储备库江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修约10266.93平方米。2.4工期要求：30日历天（合同签署后起）。3.比选竞标人资格要求3.1本次询价要求竞标人具有独立法人资格，具备颁发的建筑工程施工总承包叁级以上资质的独立法人施工企业。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（提供加盖竞标单位鲜章的营业执照复印件、资质证书复印件）3.2投标人具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（报价人须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）。3.3信誉要求：供应商有依法缴纳税收的良好记录、良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且财产没有被处于接管、冻结、破产状态。近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无不良记录、无负面社会影响，并在承担的工作中没有出现重大质量问题和不良记录（提供佐证资料加盖单位公章）。3.4本次招标不接受联合体竞标。4.询价文件的获取及竞标保证金的缴纳凡有意参加竞标者，自行踏勘现场，在重庆国际投资咨询集团有限公司网站（https://www.cqiic.com/)发布上下载本工程询价文件。本次竞标保证金为3600元，于2025年10月28日14:00时（北京时间）前支付到本公司指定账户（参照第12项）。5.竞标文件的递交5.1于2025年10月28日15:00前，将竞标文件（附件1）、工程量清单报价（附件2）、营业执照及资质证明材料、竞标保证金支付银行凭证加盖公章并密封后，以寄件形式寄送至重庆市江津区德感街道鲁花路易安充汽车充电站对面或密封后交至重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司办公楼1205办公室。竞标文件用档案袋密封，并在档案袋封口加盖鲜章。6.有下列情况之一者，竞标文件作废，取消竞标资格6.1竞标文件未按要求规定密封的或密封后未加盖公章的；6.2未按规定工程清单内容报价或提交资料不全的；6.3竞标报价字迹模糊，涂改数字的，大写不规范的；6.4未按要求缴纳竞标保证金单据的；6.5法律法规规定符合废标条件的。7.发布公告的媒介本次询价采购公告在重庆国际投资咨询集团有限公司网站（https://www.cqiic.com/)。8.报价要求江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目最高限价为182643.03元（含税）,其中安全文明施工费6166.43元，高于最高限价的报价无效。竞标人自身的财产及施工现场内的自身员工（含农民工）的人身伤害及财产保险，从事危险作业员工的意外伤害险等由投标人自行投保，保险费由竞标人承担并支付。9.询价原则本次询价采取价低者中选的原则，若竞标报价相等的，由询价人自行确定。中选人于比选后7日内与比选人签订施工合同并缴纳履约保证金（履约保证金为中选价的10%），在规定时间内中选人未签订合同和缴纳履约保证金的，将取消中选人中选资格，竞标保证金不予退还，未中选的申请人缴纳的竞标保证金于询价结束后起7日内按原账户无息退还。10.安全要求在施工过程中，中选人须做到安全施工、文明施工，操作脚手架搭设、安全绳（网）需按规定设置，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中因安全问题产生的一切费用概由中选人自行负责。高空作业及其它特种作业，必须持证上岗，无证件者不能上岗作业。11.质量要求达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定进行竣工验收，质保期为贰年。施工需提供材料合格证，完善竣工资料等。12.联系方式询价单位：重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司；开户账户：重庆三峡银行江津支行账号：01641560017000466地址：重庆市江津区德感街道易安充电站对面；联系人：熊老师联系电话：47614789监督电话：邓老师47619366附件1：竞标文件:附件2：报价清单附件3:施工合同（格式）附件1：江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目竞标文件报价人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日（一）竞标函（询价人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥元）的竞标总报价，其中安全文明施工费是元。该工程项目项目负责人为,工期日历天。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。4．如我方中选：（1）我方承诺在收到中选后，在询价邀请函要求规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本竞标函递交的询价邀请函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：电话：传真：邮政编码：年月日（二）竞标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理……姓名： 2工期……天数： 30 日历天3缺陷责任期…… 质保期：贰年竞标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日（三）法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明竞标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（竞标人名称）的法定代表人。特此证明。附法定代表人第二代身份证复印件（包含正面和背面），竞标人：（盖单位章）年月日注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。授权委托书本人（姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）竞标文件、签订合同和处理有关事宜包括工程结算等，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。竞标人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：（签字或盖章）身份证号码：年月日此处粘贴法定代表人第二代身份证复印件此处粘贴委托代理人第二代身份证复印件（包含正面和背面）（包含正面和背面）法定代表人身份证复印件委托代理人身份证复印件法定代表人身份证复印件委托代理人身份证复印件注：1、法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。附件2：工程量清单（自行下载后报价）附件3：江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目施工合同发包方：重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司承包方：2025年月日建设工程施工承包合同书发包人（甲方）：重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司承包人（乙方）：甲乙双方依照中华人民共和国《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建筑工程管理条例》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就“江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目。”施工承包的相关事项，经协商一致，订立本如下合同共同遵守。一、工程概况（1）工程名称：江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目。（2）工程地点：重庆市江津区德感街道易安充电站对面。二、承包范围：江津储备库江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修约10266.93平方米。（详见工程量清单）三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日。工期总日历天数：30日历天。（每逾期竣工一天，承包人承担逾期竣工违约金1000元/天，除因发包人原因导致的工期延误，如因发包人原因引起工期延误，施工人应该在引起工期延误的事件发生后，三日内向发包人书面申请工期延误，否则不予延误）四、工程质量标准：对彩钢屋面进行除锈，刷漆达到国家相关技术规范要求的合格及以上标准,质保期为贰年。五、合同价款1、工程价款：清单范围内合同价款人民币（大写）（¥：元）。六、结算原则及依据合同暂定金额（大写）：（人民币）¥：元（已包含了为实施和完成该项目所需的人工、材料、机械、措施费、缺陷修复、管理费、规费、保险、利润、风险、安全文明施工费、二次转运费、大型机械进出场费、行车行人干扰费、税金等所有费用）。如有工程变更调整或者增加工程量，以实际施工的工程项目及其工程量收方结算。设计变更或工程施工中出现新增项目涉及调整价格的调整方法如下：(1)工程内容与竞标报价的工程量清单中有相同的子项时，则按竞标时的相同子项的综合单价执行（但当工程变更导致该清单项目数量发生变化，工程量偏差超过15%时，发包人可对该项目单价的合理性进行审定）；(2)当工程量清单报价中有类似项目的（所谓类似项目，即为工程量清单中工程内容和工程特征有2/3及以上相似的），可在合理范围内参照类似项目的竞标单价报价执行（其合理性由发包人审定）；当工程量清单报价中无对应项目和参照项目时，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018），《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）及相关配套文件计算,并按承包人报价浮动率下浮后作为该变更或新增项目的结算价（认质核价的设备和材料不参与浮动）。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中选价/最高限价）×100%。工程最终结算以发包方选定的第三方审计审定金额为准，作为甲方的支付依据。七、双方责任：7.1发包人责任：（1）及时审查确认施工过程中涉及工程质量、进度、安全等的相关的报告、签证、洽商等技术管理和计量计价文件等；（2）及时组织验收及工程竣工验收、结算等各项工作。7.2承包人责任：（1）保证质量达到规范要求地如期完成工程施工承包各项工作；（2）承担因乙方原因发生的一切质量、安全事故的法律和经济责任。八、工程款支付本工程不支付预付款和进度款。本工程全部完工经竣工验收合格后，竣工验收后15日内支付至合同约定价的80%，并无息退还履约保证金及低价风险担保（若有低价风险担保），第三方审计单位完成结算审计后15日内内支付至审计金额的97%，余3%作保修款。本工程保修期为两年，保修时间从工程竣工验收合格之日起，期满后15天内向乙方退还（不计息）保修金；保修事项按现行有关规定执行，如果发包人扣留的质量保证金不足以抵减承包人原因产生维修费的、或不足以抵减因承包人原因给发包人造成损失的，承包人必须承担不足部分的赔偿责任。九、违约责任9.1甲方违约：1、甲方违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：（1）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的；（2）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（3）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。2、甲方违约的责任甲方应承担因其违约所造成乙方工期延误的相应延迟。9.2乙方违约1、乙方违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（3）因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；（4）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（5）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（7）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。乙方发生除本项第（6）项约定以外的其他违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。2、乙方违约的责任乙方存在违约情况，甲方有权解除合同，甲方不退还乙方缴纳的履约保证金及低价风险担保，并要求乙方承担因其违约行为而造成的损失和增加的费用以及延误工期的责任。3、因乙方违约解除合同后的处理因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和结清，并按以下约定执行：（1）合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利；（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额（包括承包人应支付的违约金）；（3）合同解除后，承包人应赔偿由于解除合同给发包人造成的全部损失并支付违约金；（4）合同解除后，双方共同确定承包人实际完成的合格工作内容对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；（5）因承包人主要原因造成工程工期严重滞后（1个月以上），并经发包人督促后，仍然没有明显改观，发包人有权单方解除合同，承包人7天内无条件撤出施工场地并配合发包人后期管理，发包人就承包人完成的合格工程进行核算，按江津府发〔2011〕118号第六条的规定报审，经审核部门审定后按承包人完成的合格工程应结算金额的60%。（6）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项；（7）合同解除后，承包人应按照发包人要求完成现场的清理和撤离；（8）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，可向工程项目所地人民法院提请诉讼。如一方违约本合同任何一条，由违约方付给守约方合同总价款10%的违约金，两项（含）以上违约的，违约方按合同总价的20%支付对方违约金；如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应赔偿履约方全部经济损失，如承包人超过三项违约的，发包人有权解除合同，并按本合同约定追究承包方的违约责任。十、其他（1）本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等效力。（2）本合同自甲乙双方签字盖章后生效，结清工程款项后自然失效。十一、争议解决：如因履行本合同发生纠纷，双方可协商解决，也可向发包方住所地法院诉讼解决。附件1：施工安全责任协议书附件2：廉洁合同甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日联系电话：开户银行：银行账号：施工安全责任协议书甲方：重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司乙方：为了加强施工安全管理，贯彻“安全第一，预防为主的方针，确保施工期间工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议：第一条本协议书为合同的附件，与该合同具有同等法律效力。甲乙双方均必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。第二条甲方的责任、要求（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；（二）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪、违章、违规作业，并按相关规定给予处罚；第三条乙方的责任、要求（一）为确保施工人员的人生安全，乙方必须安排专业施工人员进行安装，否则由此引起的一切安全事故（费用）由乙方承担；（二）特种作业（高空作业、焊接和热切割作业、电工作业等）需持有效证件上岗；（三）乙方的施工人员必须身体健康，严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业；乙方须按国家有关规定，为施工人员购买意外伤害等保险；（四）乙方对因施工过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。（五）乙方对施工区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用；（六）乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。（七）乙方指派现场安全施工负责人为进行安全操作指导工作；（八）乙方在组织工人施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故的发生，并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生，责任一概与甲方无关。第四条安全责任（一）本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；（二）本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员给甲方资产造成损失的，由乙方负责向甲方赔偿；第五条违约责任如任何一方违约，违约方需向违约方支付施工合同总价款20%的违约金，并承担给守约方造成的一切经济损失。第六条本协议未尽事宜，双方协商解决。本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）甲方施工负责人（签章）：乙方负责人（签章）：联系电话：联系电话：年月日年月日廉洁合作协议协议编号：甲方：重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司乙方：为保持廉洁自律的工作作风，维护公平、公正的交易环境，防止商业贿赂等不正当行为的发生，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条甲乙双方应当自觉遵守法律法规、规章制度及本协议的规定，在合同订立、履行过程中廉洁自律。第二条甲方应当与乙方保持正常的业务关系，甲方员工不得从事以下行为：1.甲方员工不得以任何形式或名义向乙方索要或收受回扣、佣金等好处费；不得在合同外收取保证金、押金等任何款项；不得收受乙方馈赠的现金、红包、有价证券、贵重物品及财产性权益等；2.甲方员工不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动；不得借考察、谈判等名义接受乙方提供的旅游机会和休闲、健身等活动；不得在乙方报销任何费用；3.甲方员工不得要求或者接受乙方为其解决住房、户口迁移、婚丧嫁娶、亲属升学、就业及出国等提供方便或赠送礼金、礼品，不得在业务合作期间以任何形式向乙方借款；4.甲方员工不得违规干涉或通过亲友介入招投标、采购等业务；不得向乙方介绍家属或者亲友从事与本合同相关的业务；5.甲方员工不得有索贿、受贿、介绍贿赂及其他不正当的交易行为；6.甲方员工不得要求乙方提供其他能用金钱加以衡量的物质利益或能满足需求和欲望的精神利益，以使乙方获得相应的权益、优惠、便利及其他好处的行为。第三条乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为谋求交易机会或竞争优势及其他合作的利益，向甲方员工提供本协议第二条约定之行为以获取任何不正当利益。第四条甲乙双方资金往来必须通过对公账户进行，不得存入任何个人账户。第五条乙方如发现甲方员工有违反上述协议者，应向甲方举报（举报方式详见本协议第十条），并提供相关证据给甲方，经甲方査实后作出处理并为乙方保密。甲方对举报属实和严格遵守本协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。第六条甲方员工违反本协议约定的，甲方依据公司相关管理制度进行处理，情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第七条乙方承诺并同意，若乙方有违反本协议约定的商业贿赂等不正当竞争行为的，甲方有权单方解除合同。乙方对因违反本协议约定而给甲方造成的损失负有全面赔偿责任，情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第八条本协议系双方签订的《》（合同编号：）的附件，与该合同具有同等法律效力。第九条本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，经协议双方签署后生效。第十条甲方监察举报电话：023-47618918，023-47619366；举报邮箱：jjcbljj@163.com。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：联系电话：联系电话：签约日期：年月日
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：机械罩棚1#
第 1 页 共 1 页
序号
汇总内容
金额(元)
其中：暂估价(元)
1
分部分项工程费
1.1
机械罩棚1#
2
措施项目费
2.1
其中：安全文明施工费
3
其他项目费
4
规费
5
税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
表-08
措施项目汇总表
工程名称：机械罩棚1#
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
金额(元)
合价
其中：暂估价
1
施工技术措施项目
2
施工组织措施项目
2.1
其中：安全文明施工费
2.2
建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：机械罩棚1#
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
机械罩棚1#
1
011405001002
彩钢瓦防锈翻新
[项目特征]
1.构件名称:彩钢瓦防锈翻新
2.基层处理:表面清理除锈（除尘除锈）
3.防锈漆种类及遍数:涂刷红丹防锈底漆两遍
4.油漆种类及遍数:喷灰色丙烯酸聚氨酯面漆两遍
5.其他:满足规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求，施工所需的材料费、人工、机械费、施工场地内物品搬运、施工材料二次搬运费、小型机具费、运输、竣工保洁等所需一切费用
[工作内容]
1.基层清理
2.刷防锈漆，刷底油
3.刷防护材料、油漆
m2
586.5
本页小计
合 计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：机械罩棚1#
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
一
施工技术措施项目
本页小计
合 计
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：机械罩棚1#
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
计算
基础
费率
(%)
金额
(元)
调整
费率
(%)
调整后
金额
(元)
备注
1
011707B16001
组织措施费
2
011707001001
安全文明施工费
3
011707B15001
建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工
方案出处或计算方法。
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：机械罩棚1#
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
计量单位
金额(元)
备注
1
暂列金额
项
明细详见
表-11-1
2
暂估价
项
2.1
材料(工程设备)暂估价
项
--
明细详见
表-11-2
2.2
专业工程暂估价
项
明细详见
表-11-3
3
计日工
项
明细详见
表-11-4
4
总承包服务费
项
明细详见
表-11-5
5
索赔与现场签证
项
明细详见
表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：机械罩棚1#
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
计算基础
费率(%)
金额（元）
1
规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2
税金
2.1 + 2.2 + 2.3
2.1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2
附加税
增值税
2.3
环境保护税
按实计算
合计
人材机价差表
工程名称：机械罩棚1#
第 1 页 共 1 页
序号
编码
材料名称
规格
单位
数量
预算价(元)
市场价(元)
价差(元)
价差合计(元)
备注
1
000300140
油漆综合工
工日
32.3631
2
130105400@1
灰色丙烯酸聚氨酯面漆
综合
kg
117.2378
3
130500700@2
涂刷红丹防锈底漆
kg
86.2319
合 计
未计价材料表
工程名称:机械罩棚1#
第 1 页 共 1 页
序号
材料名称
数量
单位
单价（元）
合价（元）
备注
合 计
江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目
工程
封-1
招标工程量清单
招 标 人：
工程造价
咨 询 人：
(单位盖章)
(单位资质专用章)
法定代表人
或其授权人：
法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)
(签字或盖章)
编 制 人：
审 核 人：
(造价人员签字盖专用章)
(造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日
表-02
建设项目工程量清单汇总表
工程名称：江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目
第 1 页 共 1 页
序号
单项工程名称
金 额
(元)
其 中
暂估价
(元)
安全文明
施工费
(元)
规 费
(元)
1
江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目
合 计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：机械罩棚2#
第 1 页 共 1 页
序号
汇总内容
金额(元)
其中：暂估价(元)
1
分部分项工程费
1.1
机械罩棚2#
2
措施项目费
2.1
其中：安全文明施工费
3
其他项目费
4
规费
5
税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
表-08
措施项目汇总表
工程名称：机械罩棚2#
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
金额(元)
合价
其中：暂估价
1
施工技术措施项目
2
施工组织措施项目
2.1
其中：安全文明施工费
2.2
建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：机械罩棚2#
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
机械罩棚2#
1
011405001002
彩钢瓦防锈翻新
[项目特征]
1.构件名称:彩钢瓦防锈翻新
2.基层处理:表面清理除锈（除尘除锈）
3.防锈漆种类及遍数:涂刷红丹防锈底漆两遍
4.油漆种类及遍数:喷灰色丙烯酸聚氨酯面漆两遍
5.其他:满足规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求，施工所需的材料费、人工、机械费、施工场地内物品搬运、施工材料二次搬运费、小型机具费、运输、竣工保洁等所需一切费用
[工作内容]
[工作内容]
1.基层清理
2.刷防锈漆，刷底油
3.刷防护材料、油漆
m2
463.01
本页小计
合 计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：机械罩棚2#
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
一
施工技术措施项目
本页小计
合 计
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：机械罩棚2#
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
计算
基础
费率
(%)
金额
(元)
调整
费率
(%)
调整后
金额
(元)
备注
1
011707B16001
组织措施费
2
011707001001
安全文明施工费
3
011707B15001
建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工
方案出处或计算方法。
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：机械罩棚2#
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
计量单位
金额(元)
备注
1
暂列金额
项
明细详见
表-11-1
2
暂估价
项
2.1
材料(工程设备)暂估价
项
--
明细详见
表-11-2
2.2
专业工程暂估价
项
明细详见
表-11-3
3
计日工
项
明细详见
表-11-4
4
总承包服务费
项
明细详见
表-11-5
5
索赔与现场签证
项
明细详见
表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：机械罩棚2#
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
计算基础
费率(%)
金额（元）
1
规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2
税金
2.1 + 2.2 + 2.3
2.1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2
附加税
增值税
2.3
环境保护税
按实计算
合计
人材机价差表
工程名称：机械罩棚2#
第 1 页 共 1 页
序号
编码
材料名称
规格
单位
数量
预算价(元)
市场价(元)
价差(元)
价差合计(元)
备注
1
000300140
油漆综合工
工日
25.5489
2
130105400@1
灰色丙烯酸聚氨酯面漆
综合
kg
92.5529
3
130500700@2
涂刷红丹防锈底漆
kg
68.0755
合 计
未计价材料表
工程名称:机械罩棚2#
第 1 页 共 1 页
序号
材料名称
数量
单位
单价（元）
合价（元）
备注
合 计
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：仓间罩棚
第 1 页 共 1 页
序号
汇总内容
金额(元)
其中：暂估价(元)
1
分部分项工程费
1.1
仓间罩棚
2
措施项目费
2.1
其中：安全文明施工费
3
其他项目费
4
规费
5
税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
表-08
措施项目汇总表
工程名称：仓间罩棚
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
金额(元)
合价
其中：暂估价
1
施工技术措施项目
2
施工组织措施项目
2.1
其中：安全文明施工费
2.2
建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仓间罩棚
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
仓间罩棚
1
011405001002
彩钢瓦防锈翻新
[项目特征]
1.构件名称:彩钢瓦防锈翻新
2.基层处理:表面清理除锈（除尘除锈）
3.防锈漆种类及遍数:涂刷红丹防锈底漆两遍
4.油漆种类及遍数:喷灰色丙烯酸聚氨酯面漆两遍
5.其他:满足规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求，施工所需的材料费、人工、机械费、施工场地内物品搬运、施工材料二次搬运费、小型机具费、运输、竣工保洁等所需一切费用
[工作内容]
[工作内容]
1.基层清理
2.刷防锈漆，刷底油
3.刷防护材料、油漆
m2
9680.43
本页小计
合 计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：仓间罩棚
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
一
施工技术措施项目
本页小计
合 计
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：仓间罩棚
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
计算
基础
费率
(%)
金额
(元)
调整
费率
(%)
调整后
金额
(元)
备注
1
011707B16001
组织措施费
2
011707001001
安全文明施工费
3
011707B15001
建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工
方案出处或计算方法。
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：仓间罩棚
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
计量单位
金额(元)
备注
1
暂列金额
项
明细详见
表-11-1
2
暂估价
项
2.1
材料(工程设备)暂估价
项
--
明细详见
表-11-2
2.2
专业工程暂估价
项
明细详见
表-11-3
3
计日工
项
明细详见
表-11-4
4
总承包服务费
项
明细详见
表-11-5
5
索赔与现场签证
项
明细详见
表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：仓间罩棚
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
计算基础
费率(%)
金额（元）
1
规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2
税金
2.1 + 2.2 + 2.3
2.1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2
附加税
增值税
2.3
环境保护税
按实计算
合计
人材机价差表
工程名称：仓间罩棚
第 1 页 共 1 页
序号
编码
材料名称
规格
单位
数量
预算价(元)
市场价(元)
价差(元)
价差合计(元)
备注
1
000300140
油漆综合工
工日
534.1662
2
130105400@1
灰色丙烯酸聚氨酯面漆
综合
kg
1935.0599
3
130500700@2
涂刷红丹防锈底漆
kg
1423.2943
合 计
未计价材料表
工程名称:仓间罩棚
第 1 页 共 1 页
序号
材料名称
数量
单位
单价（元）
合价（元）
备注
合 计
重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目询价采购邀请函各潜在单位：本询价采购项目为“江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目”，现通过询价方式选择施工单位，特邀请各潜在单位参与报价。1.询价条件本比选项目“江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目”已批准同意实施，资金来源为业主自筹。该项目现已具备发包条件，拟采用询价的方式发包。2.项目概况与竞争性比选范围2.1项目名称：“江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目”。2.2工程地址：重庆市江津区。2.3工程规模：江津储备库江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修约10266.93平方米。2.4工期要求：30日历天（合同签署后起）。3.比选竞标人资格要求3.1本次询价要求竞标人具有独立法人资格，具备颁发的建筑工程施工总承包叁级以上资质的独立法人施工企业。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（提供加盖竞标单位鲜章的营业执照复印件、资质证书复印件）3.2投标人具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（报价人须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）。3.3信誉要求：供应商有依法缴纳税收的良好记录、良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且财产没有被处于接管、冻结、破产状态。近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无不良记录、无负面社会影响，并在承担的工作中没有出现重大质量问题和不良记录（提供佐证资料加盖单位公章）。3.4本次招标不接受联合体竞标。4.询价文件的获取及竞标保证金的缴纳凡有意参加竞标者，自行踏勘现场，在重庆国际投资咨询集团有限公司网站（https://www.cqiic.com/)发布上下载本工程询价文件。本次竞标保证金为3600元，于2025年10月28日14:00时（北京时间）前支付到本公司指定账户（参照第12项）。5.竞标文件的递交5.1于2025年10月28日15:00前，将竞标文件（附件1）、工程量清单报价（附件2）、营业执照及资质证明材料、竞标保证金支付银行凭证加盖公章并密封后，以寄件形式寄送至重庆市江津区德感街道鲁花路易安充汽车充电站对面或密封后交至重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司办公楼1205办公室。竞标文件用档案袋密封，并在档案袋封口加盖鲜章。6.有下列情况之一者，竞标文件作废，取消竞标资格6.1竞标文件未按要求规定密封的或密封后未加盖公章的；6.2未按规定工程清单内容报价或提交资料不全的；6.3竞标报价字迹模糊，涂改数字的，大写不规范的；6.4未按要求缴纳竞标保证金单据的；6.5法律法规规定符合废标条件的。7.发布公告的媒介本次询价采购公告在重庆国际投资咨询集团有限公司网站（https://www.cqiic.com/)。8.报价要求江津储备库仓间罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修项目最高限价为182643.03元（含税）,其中安全文明施工费6166.43元，高于最高限价的报价无效。竞标人自身的财产及施工现场内的自身员工（含农民工）的人身伤害及财产保险，从事危险作业员工的意外伤害险等由投标人自行投保，保险费由竞标人承担并支付。9.询价原则本次询价采取价低者中选的原则，若竞标报价相等的，由询价人自行确定。中选人于比选后7日内与比选人签订施工合同并缴纳履约保证金（履约保证金为中选价的10%），在规定时间内中选人未签订合同和缴纳履约保证金的，将取消中选人中选资格，竞标保证金不予退还，未中选的申请人缴纳的竞标保证金于询价结束后起7日内按原账户无息退还。10.安全要求在施工过程中，中选人须做到安全施工、文明施工，操作脚手架搭设、安全绳（网）需按规定设置，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中因安全问题产生的一切费用概由中选人自行负责。高空作业及其它特种作业，必须持证上岗，无证件者不能上岗作业。11.质量要求达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定进行竣工验收，质保期为贰年。施工需提供材料合格证，完善竣工资料等。12.联系方式询价单位：重庆储备粮管理集团有限公司江津分公司；开户账户：重庆三峡银行江津支行账号：01641560017000466地址：重庆市江津区德感街道易安充电站对面；联系人：熊老师联系电话：47614789监督电话：邓老师47619366公告时间：2025年10月23日
投标 / 标书制作要点（原创）
本罩棚及机械罩棚彩钢屋面防锈刷漆维修 机械罩棚涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。重庆项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
