重庆市防汛应急地锚招标公告（重庆市合川区港航海事事务中心2025）
重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚（第二次）网上竞采公告
竞采编号：73807346175508481
重庆开源工程项目管理有限公司（代理机构）受重庆市合川区港航海事事务中心（采购人）委托对重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚（项目）采用 综合评分法 方式进行采购，欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。
一、采购项目名称及数量
（项目总预算：298,900.00 元）
包1（商品种数：1）
包合计：298,900.00 元
采购目录/需求描述
采购预算(元)
数量
小计(元)
采购目录：
其他建筑工程
需求描述：
详见竞采文件
￥298,900.00
1(件)
￥298,900.00
二 、供应商资格要求
（参加报价的供应商必须在重庆市政府采购网注册。）
（1） 具有独立承担民事责任的能力 （供应商报价时必须上传：按竞采文件要求上传）
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （供应商报价时必须上传：按竞采文件要求上传）
（3） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 （供应商报价时必须上传：按竞采文件要求上传）
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （供应商报价时必须上传：按竞采文件要求上传）
（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （供应商报价时必须上传：按竞采文件要求上传）
（6） 法律、行政法规规定的其他条件 （供应商报价时必须上传：按采购文件要求上传）
（7） 本项目的特定资格要求 （供应商报价时必须上传：按竞采文件要求上传）
三、报价时间
报价开始时间：
2025-11-18 09:00:00（北京）
报价截止时间：
2025-11-18 11:00:00（北京）
四、响应文件要求
文件必须上传：
是
文件上传说明：
按竞采文件要求上传
五、商务条款
（一）工程工期：
以采购人通知入场时间起30天内完成服务。
（二）付款方式 ：
1、本项目不支付预付款，待竣工验收且审计结算后，并缴纳审计结算价款的3%作为质保金，支付至审计结算价款的100%，3%的质保金待缺陷责任期满2年后无息退还。
六、其它说明及要求
（一）成交原则说明：
在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按综合得分最高的原则推荐成交供应商，如出现两家及以上相同最高得分的，按照投标报价由低到高的顺序排列推荐。
（二）报价说明：
本项目采用“综合评分法”采购方式，供应商需在本项目规定的报价有效时间段内进行在线一次性报价，在报价截止前可修改报价。
（三）代理服务费收取标准说明：
本采购项目由代理机构委托实施，经采购单位与采购代理机构委托协议约定，由中标供应商向采购代理机构缴纳本项目采购代理服务费 4000.00元 ，由中标供应商通过公对公支付方式向采购代理机构缴纳。
（四）其他相关费用说明：
除履约保证金外，采购单位、采购代理机构不得向供应商收取投标（响应）保证金、标书费、报名费及其他没有法律法规依据或影响营商环境的相关费用
（五）采购异议处理：
项目所产生的交易纠纷由双方当事人协商处理；若对协商处理结果有异议，供应商可向采购单位上级行政主管部门反映，做进一步处理；若对处理结果仍有异议的，供应商可向人民法院提起诉讼;交易纠纷当事人也可直接向人民法院提起诉讼。
交易纠纷联系人：
李老师
交易纠纷联系电话：
42863338
交易纠纷联系地址：
合川区
异议联系人：
李老师
异议联系电话：
42863338
异议联系地址：
合川区
七、联系方式
采购执行方
单位名称：
重庆开源工程项目管理有限公司
联系人：
陈俞均
联系电话：
42838333
采购需求方
单位名称：
重庆市合川区港航海事事务中心
联系人：
李老师
联系电话：
02342863338
清单.pdf
施工图设计.pdf
重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚 定稿 第二次.doc
分部分项工程量清单计价表工程名称：重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价12345678100401003001100401010001010103002001100403001001100403001002100602045001100701001001100800018001人工挖基坑土方1.土类、地坑尺寸、运距等：综合考虑土类，尺寸按设计要求人工挖基坑石方1.岩石破碎方式及要求，岩石类别上口断面、开挖深度、运距等：综合考虑石类，尺寸按设计要求余方弃置1.废弃料品种：土石综合2.运距：人力运输50m，自卸车外运3km回填砂卵石1.填（铺）筑部位、材料品种、规格、铺（铺）筑厚度、运距、碾压要求等：基坑回填砂卵石，厚度、碾压要求详设计填筑碎石垫层1.填（铺）筑部位、材料品种、规格铺（铺）筑厚度、运距、碾压要求等：厚度、碾压要求详设计C25混凝土地牛1.浇筑部位，构件规格，混凝土规格及强度等级，运距等：C25混凝土地牛，尺寸详设计现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格等：综合锚碇拉杆1.钢材规格等：详设计mmmmmmtt487.75209.03696.78507.3627.421620.890.8435.22101.3842.94225.69168.67589.55266.0713537.4合计重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计重庆交通大学工程设计研究院有限公司IEDRInstituteorEnginceringnssign&ReseafchChongqingJiaotongUmiversity二0二五年十一月设计单位名称：重庆交通大学工程设计研究院有限公司品Ha1世印中月排营（超田M岸回兵V2州出出密网-3表H税护山目录4.2系泊设施设计一、工程概况4.2.1地牛设计711.1项目背景4.2.2地牛布置方案.7....14.2.3工程量统计..81.2项目概况五、施工技术要求..9二、设计内容及依据...15.1一般要求.92.1设计内容.........15.2开挖与回填.92.1.1设计范围5.3系锚设施..92.1.2设计标准庆市设工理动设前资利用.102.2设计依据位名：无书设计图思公司..102.2.1设计依据文件及资料5,5.ck红2.2.2设计规范0222：226220215a8a216三、建设条件3.1气象条件.3.2水文条件.3.3设计水位.3.4地形、地貌。3.4.1地形与地貌3.4.2不良地质现象及地质灾害.3.5地震四、设计内容41船舶荷载和系缆力计算54.1.1船舶荷载计算54.1.2系缆力计算重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计设计说明书表1-1防汛地锚位置及尺寸序号地锚所在位置地锚名称所在江河岸别左右地锚尺寸（米）长宽高1盐井01嘉陵江右岸3332云门02嘉陵江左岸3333云门03嘉陵江左岸3334狮滩04渠江左岸3335小涞滩05渠江左岸3336小涞滩06渠江左岸3331.2项目概况由于合川区近几年洪涝灾害多发，为解决辖区船舶汛期的靠泊问题，防止洪涝灾二、设计内容及依据害导致船舶打流造成次生灾害，根据相关文件要求，为进一步提升水上交通应急避险2.1设计内容能力，提前做好船舶在汛期避险的准备，遂开展重庆市合川区港航海事事务中心20252.1.1设计范围年防汛应急地锚设计工作。本次设计为解决合川辖区船舶的靠泊问题，在盐井、云门、狮滩、小涞滩4处地本工程项目业主为：重庆市合川区港航海事事务中心。方建设1000吨级船舶防汛应急地锚6个。项目地理位置：本项目位于重庆市合川区，本次设计地锚位置共4处，合计地锚根据《重庆市航道规划（2035年）》，嘉陵江是长江左岸一级支流，全国港口6个，地锚设置位置及数量如下表：航道布局规划中嘉陵江广元至重庆688公里为国家高等级航道，在合川区进入重庆，1、合川盐井处1个，位于嘉陵江右岸，车渡码头上游约150m，下距草街枢纽约于渝中区朝天门汇入长江，境内航道里程172公里，是西南地区沟通西北地区的重要6.5km。水运通道，也是成渝地区双城经济圈主要水运通道，嘉陵江航运开发对打造重庆长江2、合川云门处2个，位于嘉陵江左岸，距上游云门大桥约300m，下距嘉陵江与上游航运中心、构建西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽，助推内陆开放高地和成渠江汇合口约6.3km。渝地区双城经济圈建设具有重要意义。规划嘉陵江桐子壕至朝天门172公里为三级航3、合川狮滩处1个，位于渠江左岸，下距渠江河口约23.0km。道。渠江是嘉陵江左岸支流（长江二级支流），全国港口航道布局规划中渠江达州至4、合川小涞滩处2个，位于渠江左岸，下距渠江河口约40.2km。合川360公里为国家高等级航道，在富流滩枢纽进入重庆，于合川区市区北汇入嘉陵本次合川防汛应急地锚设计按照1000吨级货运船舶考虑，设计地牛尺寸为江，境内航道里程87.7公里，是成渝地区双城经济圈重要水运通道，渠江航运的开3m×3m×3m（长×宽×高），工程地理位置详见图HC-FXDM-01。重庆交通大学工程设计研究院有限公司第1页重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计发对推进成渝地区双城经济圈建设具有重要意义。规划渠江富流滩枢纽至渠河咀6、《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS151-2011）87.7公里为三级航道。结合草街枢纽过闸船型主尺度，本次选取1000t级货船作为设7、《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）；计代表船型，其主尺度如下表。8、其它国家和行业相关规范。表2-1工程河段代表船型尺度表船型船长L（m）船宽B（m）满载吃水T（m）备注1000吨级货船67112.63.1气象条件2.1.2设计标准合川属亚热带湿润气候区，温暖湿润，雨量充沛，具有春早夏长，秋雨连绵，夏设计标准：根据工程建设规模、重要性等因素确定本工程为二类，其水工建筑物季多暴雨，冬暖多雾之特点，各气象特征如下：按Ⅱ级建筑物进行设计。（1）气温本工程高程系统采用1985国家高程基准。年平均气温：18.2℃。2.2设计依据最热月平均气温：7或8月为最热月，平均气温28.1℃。2.2.1设计依据文件及资料平均高温日数：重庆夏季以“火炉”著称，高温炎热明显，持续时间长，大部分地1、嘉陵江、渠江水文、气象资料；区≥35℃日数年平均在20天以上，沿江河谷地带海拔300米以内地区最高气温35℃2、《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列（第一部分：长江水系）》日数多年平均达30-40天。（GB38030.1-2019）：极端最高气温：44℃。3、我公司与重庆市合川区港航海事事务中心签订的《建设工程设计合同》；最冷月平均气温：1月温度最低，平均气温7.2℃，比同纬度的武汉、南京等地4、业主提供的其他相关资料。高约1~5℃，冬暖明显。2.2.2设计规范极端最低气温：-2.5℃。1、《内河通航标准》（GB50139-2014）：（2）降水2、《河港总体设计规范》（JTS166-2020）：年均降雨量：1082mm。3、《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）：年最大降雨量：1353.9mm（1970年）。4、《水运工程施工图文件编制规定》JTS110-7-2013）年最少降雨量：911.7mm（1971年）。5、《水运工程地基设计规范》（JTS147-2017）；年平均降雨天数：153天。重庆交通大学工程设计研究院有限公司第2页重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计多年平均日降水量>25mm的天数：9~13天。年平均雷暴日数有40天左右。雷暴活动主要集中在夏半年，季节性强。山区河多年平均日降水量达到暴雨的天数：2~3天左右。谷地区易在夜间出现雷暴。日最多降水量：206.1mm（1996年7月21日，为特大暴雨）。3.2水文条件（3）风况合川区地处嘉陵江、涪江、渠江交汇处。市区处于嘉陵江与涪江交汇处的嘉陵江累年平均风速：1.12m/s，是全国风速最小的地区之一。其季节变化是秋季9、10右岸和涪江左岸。嘉陵江流域洪水主要由暴雨形成，与暴雨分布特性一样，年最大洪月份最大，为1.3m/s，冬季最小，为0.97m/s峰多发生在7、8、9月。据有关资料，两江常年洪水位204.17m（合川专用站），100最大风速：40m/s（1986年5月20日）。年一遇洪水位为219.3m。历史最大洪水位为224.55m（1870年），次大洪水位为222.15m定时最大风速：20.0m/s（1949年5月26日）（1903年）。全年主导风向：东北风和北风。工程河段具有典型的山区河流特征。据下游北碚水文站实测资料统计，河段最大静风频率：约占全年36%~50%，主导风是偏北风流量44800m/s，最小流量244m/s，最大流量是最小流量的183.6倍，变差系数CV（4）相对湿度在0.3以上，说明该河段洪水来流量变化较大，见表3-1。嘉陵江7天洪量占15天洪年平均相对湿度79.1%。量的66%，说明嘉陵江洪峰流量变幅大。嘉陵江一般枯水在12月到次年3月，中洪（5）灾害性天气水期在4月到11月份。枯水期流量小，洪水期暴雨集中，来水主要集中在汛期。据1）雾北碚水文站统计6月至10月平均来流量占全年来流量的75.2%，可见嘉陵江河段年雾主要发生在冬季，占40%。雾持续时间最长达36小时45分钟（1955年1月内水量分配极不均匀。17日），最短的仅3分钟（1959年5月31日），主要集中在于5~10时。有雾日平表3-1嘉陵江北碚水文站不同频率洪峰流量计算成果表项目洪峰流量（m/s）参数均值24600CV0.36CS/CV2.5计算值0.02%717000.05%671000.1%634000.2%597001%508005%4110010%3650020%31400重庆交通大学工程设计研究院有限公司第3页重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计嘉陵江草街航电枢纽工程位于合川区境内草街镇附近的嘉陵江干流河段上，是嘉当入库流量在大于等于6000m/s且小于9000m/s时，且预报无明显涨水过程，泄洪陵江干流自下而上开发的第一个梯级，具有航运、发电等综合效益的大型水利枢纽，冲砂闸部分开启泄洪冲沙，坝上水位降至201.00m以下运行：（3）当入库流量在大枢纽按三级航道标准建设船闸1座，可通过2×1000吨级船队，年设计通过能力1050于等于9000m/s且小于15000m/s时，加大下泄，坝上水位降至200.00m以下运行；万吨。工程坝址上游距合川区约26km，下游距嘉陵江至长江入汇口（朝天门约68km。（4）当入库流量大于等于15000m/s时，河道停航，电站逐步停机，根据市水利局草街水库正常蓄水位203m，死水位202m，汛期排沙运用水位200m，正常蓄水位库指令，泄洪冲砂闸逐步开启泄洪，枢纽敞泄排沙。容7.5亿m，校核洪水时水库总库容约24亿m，调节库容0.65亿m。电站为低水表3-2嘉陵江草街枢纽坝址处洪水频率及坝前水位与流量关系洪水频率（%）0.050.10.215102050嘉陵江流量（m/s）6710063400597005080041100365003140023300坝前水位（m）220.73219.18217.47213.50208.60206.10203.20198.25m/s。枢纽坝址处频率洪水流量与水位关系参见表3-2。草街水库上游回水在嘉陵江3.3设计水位上与拟建的利泽梯级衔接，在渠江上与富流滩梯级衔接，在涪江上与富金坝梯级衔接。最高通航水位：根据《内河通航标准》，I级航道最高通航水位可取10年一遇按照草街枢纽水库运行方式，平、枯水期，坝前水位保持在202.0m~203.0m变化，洪水位为213.0m。电站发电：汛期，1、非主汛期（5月和9月）按照正常防洪调度方式，当枢纽在非最低通航水位：草街电站发电死水位为202.00m，汛期排沙运用水位200.00m，主汛期5月和9月时，水库在正常蓄水位203.00m运行，当发生洪水时，可按照以下考虑工程河段实际运行情况，工程河段最低通航水位取200.00m。防洪调度方式进行防洪调度：（1）当入库流量小于6000m/s时，且预报无明显涨水3.4地形、地貌过程，坝上水位维持202.00m以下运行，进行日调节，库内河道正常通航，电站正常3.4.1地形与地貌发电：（2）当入库流量在大于等于6000m/s且小于9000m/s时，且预报无明显涨水（合川区地处川中丘陵和川东平行岭谷的交接地带，地形全境地貌大致分为平行岭过程，泄洪冲砂闸部分开启泄洪冲沙，坝上水位降至201.00m以下运行：（3）当入谷和平缓丘陵两大类型。出露地层从老至新有古生界二叠系、中生界三叠系和侏罗系、库流量在大于等于9000m/s且小于15000m/s时，加大下泄，坝上水位降至200.00m新生界第四系。其中，以侏罗系分布面积最宽，占合川区幅员面积四分之三以上。侏以下运行：（4）当入库流量大于等于15000m/s时，河道停航，电站逐步停机，根罗系中又以沙溪庙组面积最大，达1664.03平方千米，占幅员面积的70.62%。合川区据水利局指令，泄洪冲砂闸逐步开启泄洪，枢纽敞泄排沙。2、主汛期（6-8月）正太和镇马门溪还挖掘出了世界上最大、最完整的恐龙化石“马门溪龙”。地质构造属常防洪调度方式：（1）当入库流量小于6000m/s时，且预报无明显涨水过程，坝上新华夏系构造体系，全境有两种地质构造类型：境东及东南部属重庆平型岭谷区华蓥水位维持202.00m以下运行，进行日调节，库内河道正常通航，电站正常发电：（2）山复式背斜褶断带，其余的大部分地区属渝西褶带龙女寺半环状构造区。重庆交通大学工程设计研究院有限公司第4页重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计合川区地貌因受地质构造和岩性的制约，东、北、西三面地势较高，南面地势较荷载表现为计算风压力，分为垂直于码头前沿线的横向分力F和平行于前沿线的纵低。东为华蓥山脉，西为龙多山脉。境内最高峰位于三汇镇白岩头，海拔高度1284.2向分力F，按照如下公式计算：米；次高点位于西部龙多山，海拔高度619.7米：最低点位于南面的草街街道嘉陵江F=73.6x10A55边，海拔高度185米，大部分地区在250~400米之间。平行岭谷在境内东南边缘，F=490×10A25地形以丘陵为主，沿江岸多平坝。式中1F，F—分别为作用在船舶上的计算风压力的横向和纵向分力（KN）：3.4.2不良地质现象及地质灾害A.A—-分别为船体水面以上的横向、纵向受风面积；经现场踏勘，拟建场地多为原始地貌，地形坡度较平缓，多为荒坡和菜地，据现K、——分别为设计风速的横向和纵向分量，设计风速取v-20m/s:场调查，拟建场地内无断层通过，未见滑坡、泥石流、危岩等不良地质现象，也未见5——风压不均匀折减系数，据《港口工程荷载规范》E0.3，本设计致灾地质体和对工程不利的埋藏物。拟建场地的不良地质现象不发育。取-0.9；3.5地震——风压高度变化修正系数，据E.0.4中可取S=1.0。据中国地震局《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），测区地震动峰值根据上述公式计算，计算结果如下表所示：加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为VI度区。表4-1风荷载计算成果表1000吨级船舶船型尺寸（67mx11mX2.6m）船横向（垂直水流方向）Axw（m）342Vx（m/s）2050.951Fxw（kN）90.62船纵向（顺水流方向）Ayw（m）93Vy（m/s）2050.951Fyw（kN）16.411）风荷载计算：根据《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）E.0.1中规定，作用在船舶上的风重庆交通大学工程设计研究院有限公司2）水流荷载计算：根据《港口工程荷载规范》（JTS144-2010）附录F，作用于船舶的水流力可按下列第5页重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计公式计算：表4-2水流荷载计算成果表船舶B（m）S（m）C（m/s）Cr（m/s）F（k)F（kN）1000t级船舶175904.20.170.01947.2575.599228F=Cxmcxmc2F.0.1-24.1.2系缆力计算F=C.WCWCF0.1-4由风和水流等作用产生的、通过系船缆作用在系船柱或地牛上的力称为船舶系缆=0.046R-0.134+b力。船舶系缆力分为横向力和纵向力。F0.1-6VLR=根据《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）10.2.1规定，由风和水流产生的VF0.1-7S=1.7LD+C,LB系缆力按照下式计算：F.0.1-9∑E∑EVA式中：F、F一分别为水流对船首横向分力和船尾横向分力（KN）：nsinacosβcosacosβCmeC一分别为水流力船首横向分力系数和船尾横向分力系数；N.=NsinacosβP一水的密度（tm），内河港取值p=1/m；N,=NcosacosβV一水流速度（m/s），取3.0m/s：N.=NsinβB一船舶吃水线以下的横向投影面积（m）；式中N，N，N，N——分别为系缆力标准值及其横向、纵向、竖向分力（KN）；F-—水流对船舶产生的水流力的纵向分力（KN）：∑F∑E—分别为可能同时出现的风和水流对船舶作用所产生的横向分力和C一水流力纵向分力系数；S一船舶吃水线以下的表面积；纵向分力总和：n——计算船舶同时受力的系船柱数目，n取2；R—水流对船舶作用的雷诺系数：K——系船柱受力分布不均匀系数，取K=1.2:a——系船缆的水平投影与码头前沿线所成的夹角（），查L一船舶船长（m），1000吨级货船长67m；β——系船缆与水平面之间的夹角（°），查（JTS144-1-2010）D一船舶吃水（m），1000吨级货船吃水2.6m：v一水的运动粘性系数，查表F0.1-2，水温20°，取值1.0×10m/s；表10.2.3得河船码头β=0：表4-3不同船长受力系船柱数目和间距船舶总长度L（m）≤100101~150151~200201~250251~300≥300受力系船柱数目2345~67~8按泊位长度确定重庆交通大学工程设计研究院有限公司第6页重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计缆绳系缆力的确定需分三种情况讨论，找出最不利情况作为系缆力标准值。表4-4不同风况下系缆力标准值风况条件只有横风只有纵风风向与船舶45°夹角系缆力标准值（KN）217.81120.44168.76最终系缆力标准值（KN）217.81此时系缆力标准值：N=∑54.2系泊设施设计1.2.137.8775.59]=217.81KNnsinacosβcosacosβ2sin30cos0cos30cos04.2.1地牛设计2）横向风速V，=0m/s，纵向风速V，=20m/s地牛体积应满足下列公式2E=0+47.25=47.25KNV≥NIRy∑E,=16.41+75.59=92KN式中：N——系缆力设计标准取值。代入数据计算得到此时系缆力标准值：R——混凝土容重，取25kN/m：N∑∑E147.2592=120.44KNnsinacoscosacos2sin30cos0cos30cos0r——土层基底摩擦系数，取值0.5。因此，本次地牛结构尺寸计算如下：VW217.81/25/0.5=17.42m，为满足防洪度3）风向与船舶成45°夹角作用于船舶上的计算风压力横向分力及纵向分力在压载情况下同样是最不利的，此时汛需求，本次设计防汛地锚结构体积为27m，设计尺寸为3.0×3.0×3.0m（长×宽V.=v.=20×cos45°=14.1m/s:×高）。F=45.04KN地牛锚链采用38，二级有档锚链。地牛地基承载力不足时采用块石换填，换填Fm=8.15KN厚度0.5m：地牛采用C25砼浇筑，埋入土中深度不小于2.5m。故在此状态下：4.2.2地牛布置方案∑E=45.04+47.25=92.29KN根据现场实际情况，结合船舶靠泊习惯及方式，本次设计在合川辖区设置防汛应∑E,=75.59+8.15=83.74KN急地锚4处，共计设置地锚6个，地锚大小均为3.0×3.0×3.0m（长×宽×高）。本∑∑EN=A92.2983.74]=168.76KNsinacosβcosacosβ2sin30cos0cos30cos0次防汛地锚设置如下：在嘉陵江盐井水域右岸岸坡设置3.0×3.0×3.0m地锚1个：在综上三种情况计算可知，不同风况下系缆力标准值如下表所示：嘉陵江云门水域左岸岸坡设置3.0×3.0×3.0m地锚2个（两地锚相距约100m）：在渠江狮滩水域左岸岸坡设置3.0X3.0X3.0m地锚1个：在渠江小涞滩水域左岸岸坡设置3.0×3.0×3.0m地锚2个（两地锚相距约100m），具体如下图所示。地牛设置位重庆交通大学工程设计研究院有限公司第7页重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计置应选择坡度较缓、地质稳定的地段，设在陡坎上应距边沿1.5-2.0m以上，地牛设置04#地锚位置可根据现场实际情况确定，设置高程应能满足防洪度汛需求。地牛位置及结构详见图HC-FXDM-02~06。01#地锚图4.3渠江狮滩防汛地锚位置示意图（具体位置根据现场实际确定）05#地锚06#地锚图4.1嘉陵江盐井防汛地锚位置示意图（具体位置根据现场实际确定）03#地锚02#地锚图4.4渠江小涞滩防汛地锚位置示意图（具体位置根据现场实际确定）4.2.3工程量统计本工程共设置3.0X3.0X3.0m地锚6个，单个地锚工程量见下表所示表4-5单个地锚（3×3×3m）工程量表重庆交通大学工程设计研究院有限公司第8页\n\n\n序号\n项目\n单位\n数量\n备注\n\n\n1\n土石方开挖\nm\n116.13\n土石比7:3\n\n\n2\n混凝土\nm\n27.0\nC25\n\n\n3\n回填土石\nm\n84.56\n砂卵石回填\n\n\n4\n碎石垫层\nm\n4.57\n30cm厚\n\n\n5\nDN22钢筋\nkg\n85.82\n长度3.6m，8根\n\n\n6\nDN22钢筋\nkg\n61.98\n长度2.6m，8根\n\n\n7\nDN38锚链\nkg\n139.5\n长度4.5m，1根，AM2级\n\n\n重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计情况等，严禁盲目开挖，以免损坏地下管线。表4-6工程量汇总表8、施工单位应做好文明施工，确保施工及过往车辆、人员的安全，并做好施工序号项目单位数量备注1土石方开挖m696.78土石比7:32混凝土m162C253回填土石m507.36砂卵石回填4碎石垫层m27.4230cm厚5DN22钢筋kg886.86DN40锚链kg837AM2级5.2开挖与回填1、本工程土石方工程主要为地牛开挖基槽。开挖时，原则上应根据施工作业需五、施工技术要求要的场地进行，开挖坡度可根据实际情况按1:0.5~1:1.5的坡度进行。5.1一般要求2、基槽开挖、级配块石填筑、夯实、整平施工等均按有关规定进行，场地范围1、施工应严格按行业标准和规范进行施工，测量放线、材料质量、基础开挖、内原岸坡的淤泥、淤沙、细沙层必须全部清除。地基处理和填料压实等均应符合相应规范规定和要求。3、进行土石方回填时，回填料应满足设计要求，其内摩擦角应不小于32°，分2、施工前应对施工范围的地形和测量控制网点进行复核，对控制点进行加固并层密实，分层厚度0.3m，压实度>93%（重型标准）。保持到竣工验收。5.3系锚设施3、施工单位进场施工前，应先清除种植土腐殖土，并作好施工期间的临时排水1、锚碇采用混凝土，施工参照交通部标准《码头结构设计规范》（JTS167-2018）措施，合理安排排水线路。重庆交通大学工程设计研究院有限公司第9页重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计七、设计图纸有关规定执行，填筑后压实。重庆交通大学工程设计研究院有限公司项目名称设计编号重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚施工图设计档案号日期2025年11月图纸目录1版第1页共1页序号图纸名称图号版次页数备注1工程地理位置图HC-FXDM-0111A32工程平面布置图（嘉陵江盐井）HC-FXDM-0211A33工程平面布置图（嘉陵江云门）HC-FXDM-0311A34工程平面布置图（渠江狮滩）HC-FXDM-0411A35工程平面布置图（渠江小涞滩）HC-FXDM-0511A36地牛结构图（3×3×3m）HC-FXDM-0611A3编制日期校核日期审核日期重庆交通大学工程设计研究院有限公司第10页伏龙沟干湾天柱钱塘猫岩正觉o涞滩镇◎o涞清古镇o龙狮TO金子沱朝寺壮金双龙湖景区三教金钟o龙殿o大桐庆福o白云O两堂杜坝9弗O双槐o西游-元双化测水肉o桃符1位置(小涞滩)梓桐o上游龙会灰坝12o瓦学龙门上赔水o黄土豸山冠山O吉福o宝华O鼎盖o米口沙沱o张家院扇子。新农水库盛泉小泥水碓兴胜水寺o李湾o硝硐腰o任沟6通庙小沔镇槐花家坝斑饰竹湾石期万寿o唐桥铺坝o无缝o黄坡石门水o黄庵花朝菊星道水大咀6金o石窝牛颈o石门09元寨观龙。石桂边山0石笋0大井字oo团房林庵新无渠三星庙o大堡三合龙塘o铁家贾河O天寨0道口·大石街道大碑永大沔o棱子O草评安全任家湾厂三汇镇高顶龙骨断桥官渡镇货家o塘庙金庙响水沟保0天o石屋营房堡。娑罗星寨火箭水高双眼。家沟水卖新屋o双石龙家老院滩墒位五通狮滩镇襄天堡o八庙oo老龙马凤林o喻家柳寨O黄花木牌渠嘉o佛山渝宗圣o白银横担628.大阳学陵园沙湾聂家O双钟蒿河铁大岗头双江自生o云证代思居乡村0天神新桥太公o塘湾旅游驿站渠8o铁铺路黑岩双凤镇说明：利介大槲1、本工程设置地锚4处，分别为嘉陵江盐井处（1个）、嘉陵江云门处（2个）、渠江狮濮湖鱼城九石草铺资关口滩处（1个）、渠江小涞滩处（2个）共计6个地锚。。O佛耳o小塔草街街道车山2、盐井处地锚位于嘉陵江右岸，下距草街枢组约6.5km：云门处地锚位于嘉陵江左岸，石盘合阳城街道o枫木下距嘉陵江与渠江汇合口约6.3km：处地锚位于渠江左岸，下距渠江河口约23.0km；·沙坪do钓鱼城街道江家小涞滩处地锚位于渠江左岸，下距渠江河口约40.2km南津街街道万全号笔柏保合0大屋龙溪镜湾o黄池清平镇照镜O石马o大庙花园牌坊净水。IEDR重庆交通大学工程设计研究院有限公司esign&ResearehChongqingJiaotongUniveraity夜雨。o南坪电奶水海审定一期重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚艄家石庙金屏山A670(审核时布建梁高枧工程地理位置图9L量区观屋南溪·盐井街道速项目负责除均度口肖家湾公麻柳校核陈均阶段施设比例见图图号HC-FXDM-01司设计王奶类别地锚设计日期2025.11双江09自生代思居乡村0天神新桥太公黑岩旅游驿站渠B鱼城九石0草铺。o佛耳o小塔钓鱼城道址）o枫木草街街道海佛寺鱼城街道江家达万全号笔柏龙溪·o镜湾家0石马照镜牌坊净水0水石庙高高枧金屏山670建南溪盐井街道速公麻柳O龙发01#地错o米坊路开士13O汪岩仰天窝供角山大湾观音水波洞装家堡林6古圣o茶园狮子岩A309遂楠子磅蔡子沟水库渝塘供电营业厅审定期重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚审核时作工程平面布置图（嘉陵江盐井）项目负责陈均校核陈均阶段施设比例见图图号HC-FXDM-02设计王构类别地锚设计日期2025.11愧化白玉石石门水牛颈石门O黄庵边山Z三合P龙塘o铁家石街道大碑o塘庙响水沟棕林云街道火渝水金庙双眼。龙家老院0滩墒花朝Oo团房林阁天凤林渠嘉新桥丈八九石。o枫木百岁万全号·o镜湾照镜5、嘉陵江云门处设置地锚2个，地锚尺寸为3.0×3.0×3.0m（长×宽×高），地锚采用C25凝土浇筑，工程住置(云门IEDR重庆交通大学工程设计研究院有限公司InstiruteorEngineeringDesign&ResearehChongqingJiaotongUniversity审定一期重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚审核时作工程平面布置图（嘉陵江云门）项目负责陈均校核陈均阶段施设比例见图图号HC-FXDM-03设计王的类别地锚设计日期2025.11冠山o瓦学o宝吉福张家院扇子o水碓。水寺oo任沟通庙订家坝0石万寿o唐桥铺坝花朝边山O菊星o贾河0天寨o团房林庵新无水o棱子0草坪P大任家O街道官渡镇安全天龙断桥营房堡。o石屋宋家沟水库滩墒天堡五凤林o喻家柳寨o八庙木牌渠嘉江o佛山宗圣oo自生沙湾天神新桥太公o塘湾、o铁铺丈八大槲双凤镇九石草铺关口草街街道车山o枫木百岁说明：1、本图尺寸、高程单位均以米计。2、渠江狮滹处地锚位于渠江左岸，下距渠江河口约23.0km3、渠江狮滩区城无地形测图，本次地锚位置采用卫星图示意。4、狮滩处地锚设置高程不低于210.0m5、渠江狮滹处设置地锚1个，地锚尺寸为3.0×3.0×3.0m（长×宽×高），地锚采用C25混凝土浇筑，地锚位置根据现场实际情况确定。IEDR重庆交通大学工程设计研究院有限公司InstiruteorEngineeringDesign&ResearehChongqingJiaotongUniversity审定期重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚审核时作工程平面布置图（渠江狮滩）项目负责除均校核陈均阶段施设比例见图图号HC-FXDM-04设计王构类别地锚设计日期2025.11仙岩o车家沟水库o风垭九井垣城众地春口山坝龙市镇高滩响堂孙家场文场o白庙o三星07龙o兴渭中心o凉岩o河马茧庄青岩九牛石河双机海石。o鹰兴o龙涞滩镇O车古工程位置(小涞滩]正觉oo二佛龙湖景区杜坝9三教oo两堂碾盘o梓桐o双槐o桃符o瓦学o龙门上囍张家院o宝华鼎盖扇子o新农水库兴胜水寺o李湾o硝硐订家坝小沔镇o唐桥铺坝大咀大龙糖水0金土0石笋o大井天寨渠三星庙0道口o大堡0草坪0大沔官渡镇安全任家说明：1、本图尺寸、高程单位均以米计。2、渠江小涞滩处地锚位于渠江左岸，下距渠江河口约40.2km3、渠江小涞滩区域无地形测图，本次地锚位置采用卫星图示意。4小涞滩处地锚设置高程不低于210.0m5、渠江小涞滩处设置地锚2个，地锚尺寸为3.0×3.0×3.0m（长×宽×高），地锚采用C25混凝土浇筑，地锚位置根据现场实际情况确定，IEDR重庆交通大学工程设计研究院有限公司InstiruteorEngineeringDesign&ResearehChongqingJiaotongUniversity审定期重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚审核时作工程平面布置图（渠江小涞滩）项目负责陈均校核陈均阶段施设比例见图图号HC-FXDM-05设计王的类别地锚设计日期2025.1130038锚链（外露2米）地面地面单个系船地牛钢材用量表88编号名称规格型号（cm）数量重量（kg）88砂卵石回填①22钢筋3608根85.82砂卵石回填C25砼2钢筋26030.998开挖线②4根景③222钢筋2604根30.994@30002238锚链450四层交叉焊接④001根139.53合计287.3SB8RB8碎石垫层130y300地牛正视图-1:503x3x3m3122(L=2600）单个地牛工程量数量表38锚链（外露2米）4②1o22(L=2600）宗4@300022四层交叉焊接地牛俯视图地牛配筋图3x3x3m-1:503x3x3m-1:50说明：IEDR重庆交通大学工程设计研究院有限公司InstituteorEngineeringDesign&ResearehChongqingJiaotongUniverity1、本图尺寸均以cm为单位。审定一顺重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚2、地牛采用C25砼浇筑。审核时作地牛结构图（3*3*3m）3、地牛设置位置应选择坡度较缓、地质稳定的地段，设在陡坎上应距边沿1.5-2.0m以上，具体设置位置可根据现场实际情况确定。项目负责陈均4、地牛下方铺30cm厚级配碎石作为垫层，地牛基础若为回填块石时，则不需要碎石垫层，校核均阶段施设比例见图图号HC-FXDM-06设计王类别地锚设计日期2025.113002022(L=3600）300才编号项目规格单位数量（m备注1土石方开挖土石比7:3㎡116.132现浇砼C25m27.03回填土石砂卵石回填㎡84.564碎石垫层30cmm4.57网上竞采文件采购项目名称：重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚（第二次）采购人：重庆市合川区港航海事事务中心采购代理机构：重庆开源工程项目管理有限公司二〇二五年十一月目录第一篇网上竞采邀请书4一、竞采内容4二、资金来源4三、供应商资格条件4四、竞采有关说明4五、其它有关规定5六、联系方式5第二篇竞采项目技术（质量）需求6一、项目概况6二、采购范围6三、技术要求6四、人员要求6第三篇竞采项目服务需求7一、服务时间、服务地点及验收方式7二、报价原则7三、付款方式7四、其他7第四篇竞采程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止8一、评审程序及方法8二、评审标准10三、无效响应12四、采购终止13第五篇供应商须知14一、竞采费用14二、网上竞采文件14三、报价要求14四、成交供应商的确定和变更15五、成交通知15六、关于质疑15七、签订合同16八、采购代理服务费16第六篇合同草案条款（参考格式）17第七篇响应文件格式要求-33-一、经济部分-34-二、技术（质量）部分-36-三、服务部分-38-四、资格条件及其他-40-五、其他资料-45-第一篇网上竞采邀请书重庆开源工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市合川区港航海事事务中心（以下简称：采购人）的委托，对重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚项目进行第二次网上竞采。欢迎有资格的供应商前来参加报价。1.1.一、竞采内容项目名称采购预算（万元）成交供应商数量（名）重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚（第二次）29.89 11.2.二、资金来源自筹资金1.3.三、供应商资格条件（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无（三）本项目的特定资格要求：（1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的(港口与航道工程专业承包叁级及以上资质或港口与海岸工程专业承包叁级及以上资质或水利水电工程施工总承包贰级及以上资质优先）确定施工单位。（提供资质证书复印件加盖单位公章）（2）供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件加盖单位公章）1.4.四、竞采有关说明（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。（二）凡有意参加采购的供应商，请在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）网上下载本项目网上竞采文件以及补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。（三）线上报价1.线上报价时间：按本项目网上公告规定的报价截止时间为准。2.线上报价要求：按本项目规定的时间在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）进行网上报价，并在规定的时间内上传签字盖章后的响应文件电子文档（电子文档建议采用PDF格式）。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备竞采资格。（四）评审时间：网上报价截止后三个工作日内。1.5.五、其它有关规定（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。（二）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。（三）网上竞采费用：无论网上竞采结果如何，供应商参与本项目网上竞采的所有费用均应由供应商自行承担。（四）本项目不接受联合体参与网上竞采。（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。1.6.六、联系方式（一）采购人：重庆市合川区港航海事事务中心联系人：李老师电话：42863338地址：合川区（二）采购代理机构：重庆开源工程项目管理有限公司联系人：陈老师电话：13648407462地址：重庆市合川区希尔安大道1024号第2篇竞采项目技术（质量）需求一、项目概况1、项目名称：重庆市合川区港航海事事务中心2025年防汛应急地锚（第二次）2、项目地址：合川区3、主要内容：地牛尺寸3*3*3，共计6个防汛地锚，具体详见设计图。二、采购范围具体以采购人发布的工程量清单及施工图设计为准,当清单与设计图纸不一致时以清单为准。三、技术要求详见本项目工程量清单及施工图设计，当清单与设计图纸不一致时以清单为准。四、人员要求1、项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格或水利水电专业贰级及以上注册建造师执业资格。（提供建造师注册证书复印件加盖单位鲜章）2、项目技术负责人应具有工程类中级及以上职称。（提供职称证书复印件加盖单位鲜章）第三篇竞采项目服务需求1、服务时间、服务地点及验收方式（一）服务时间采购合同签订后，以采购人通知入场时间起30天内完成服务。（二）服务地点采购人指定地点。（3）验收方式由采购人组织验收（四）质量要求工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。2、报价原则1、供应商必须按照招标工程量清单及暂定量部分格式填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单及暂定量部分一致。2、采购人在工程量清单中所列出的安全文明施工费供应商不得修改。3、供应商的单项报价不得高于相应的最高限价。4、供应商应认真填写工程量清单中所列的各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。3、付款方式1、本项目不支付预付款，待竣工验收且审计结算后，并缴纳审计结算价款的3%作为质保金，支付至审计结算价款的100%，3%的质保金待缺陷责任期满2年后无息退还。4、其他（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及本竞采文件其他条款的要求。（二）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。（四）本项目不允许转包、挂靠。（五）在施工过程中所有安全责任由成交供应商承担。第四篇竞采程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止1、评审程序及方法（一）评审按竞采文件规定的时间和地点进行。竞采由本项目依法组建的评审小组进行评审。（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式评审。1．资格性检查。依据法律法规和竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性检查资料表如下：序号检查因素检查内容1供应商应符合的基本资格条件（1）具有独立承担民事责任的能力供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。注：分公司或办事处等不具备独立法人资格的，不得参加本项目竞采。（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件）（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）（6）法律、行政法规规定的其他条件（7）本项目的特定资格要求按第一篇“三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。2.符合性审查。评审小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：序号评审因素评审标准1有效性审查响应文件签署响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。竞采方案只能有一个方案参与竞采。报价唯一只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，云平台所报价格须与响应文件报价一致。2完整性审查响应文件格式须在云平台上传签章完毕的完整响应文件电子档。（合并为一个PDF格式文件）3竞采文件的响应程度审查响应文件内容对竞采文件第二篇及第三篇全篇内容作出响应。竞采有效期满足竞采文件规定。（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。（五）评审小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（六）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。2、评审标准序号评分因素及权重分值评分标准说明1投标报价（30%）30满足竞采文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，按照下列公式计算每个响应供应商的投标报价得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×30分投标报价得分四舍五入，并取小数点后两位，第三位四舍五入。2技术部分（60%）601、施工方案。（15分）基本要求：施工方案满足本工程进度及管理需要，技术措施、施工工艺图解等齐全并满足本项目的实际特点，满足现行国家施工质量验收规范。《施工方案与技术措施》要求包括但不限于以下要素：①供应商制定有各个分部分项工程完整的施工工艺、方法；②供应商制定有针对本项目的施工安排、施工工序（施工计划、有针对性的对各环节施工人员进行部署）；③供应商制定有针对本项目施工前的准备计划（原材料准备，设备准备，成品保护，场地清场）。方案详实、具体、可行针对性强，得15-10分，方案较详实、较具体、有一定针对性、可行得9-5分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得4-1分，方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。2、质量管理体系。（10分）质量管理体系是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，工艺、材料的质量保证措施满足竞采文件及图纸所要求的工程质量要求，施工过程符合本项目特征。方案详实、具体、可行得10-7分，方案较详实、具体、可行得6-3分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得2-1分，方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。3、安全管理体系。（15分）安全管理体系健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。方案详实、具体、可行得15-10分，方案较详实、具体、可行得9-5分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得4-1分，方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。4、进度计划（10分）进度安排满足项目进度要求，关键线路进度安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，工期安排合理可行，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面发挥较好作用得10-7分；发挥作用一般得6-3分；进度安排欠妥，措施不力但具有一定可行性得2-1分；不具可行性、简单马虎或未提供得0分。5、售后服务（10分）供应商针对本项目制定售后服务方案，方案内容应包括①售后服务机制及分工；②质保措施；③响应时间及服务承诺；④应急预案等。方案完整包含以上内容且描述清晰合理，可实施性强的得10分，每有一项缺项扣2分，每有一项不足或有缺陷或内容不完整或不够详尽之处的扣1分，扣完为止。评审小组会根据竞采文件服务要求为标准，对各单位提供的书面方案进行独立评分。3商务部分（10%）10分供应商每提供1个类似的业绩得2分，此项最高得10分。提供合同协议书复印件或扫描件3、无效响应供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章及其附件规定的；（三）供应商的投标报价高于招标控制价的；（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞采；（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；（六）供应商的投标有效期不满足竞采文件要求的；（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；（八）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。（九）采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。4、采购终止出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（一）因情况变化，不再符合规定的竞采方式适用情形的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过招标控制价的供应商不足2家的。2.第五篇供应商须知2.7.一、竞采费用参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。2.8.二、网上竞采文件（一）网上竞采文件由网上竞采邀请书、竞采项目技术（质量）需求、竞采项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是网上竞采文件不可分割的部分。2.9.三、报价要求（一）响应文件供应商应当按照网上竞采文件的要求编制响应文件，并对网上竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。1.响应文件组成响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。（二）修正错误若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。竞采小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。（三）提交响应文件的份数和签署1.供应商须在平台报价并上传盖章后的响应文件电子文档一份。注：若供应商的平台报价与网上电子文档网上竞采报价函中的报价不一致，按响应无效处理。2.在网上电子文档中，网上竞采文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。（四）响应文件语言：简体中文2.10.四、成交供应商的确定和变更（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞采小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。（二）成交供应商的变更1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。2.11.五、成交通知（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布成交结果公告。（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。2.12.六、关于质疑供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。（一）质疑时限、内容1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2.2质疑项目的项目名称、项目编号以及采购执行编号；2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；2.4事实依据；2.5必要的法律依据；2.6提出质疑的日期；2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；3.供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（二）质疑答复采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。（三）其他1.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。2.质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。2.13.七、签订合同（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对网上竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。（二）网上竞采文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在网上竞采文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。（六）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。2.14.八、采购代理服务费成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构以转账或现金形式缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费为4000元。3.第六篇合同草案条款（参考格式）3.0.1.第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程立项批准文号：资金来源：业主自筹工程内容：本工程所包含的全部工程内容，具体详见工程量清单。工程承包范围：1.承包范围：本工程所包含的全部工程内容，具体详见工程量清单。2.承包方式：包工包料（含常规检验试验费），合同价格采用总价合同形式，达到质量验收合格标准。即达到设计图纸、设计修改图及本招标文件约定的工程质量要求。第二条合同工期达到进场开工条件，以监理发布的开工时间为准。合同工期总日历天数日历天第三条质量标准工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。第四条合同价款及支付方式1.合同价款合同价款采用总价合同，合同金额（人民币大写）：（￥）；中标价包干（暂估价除外）。支付方式：1、本项目不支付预付款，待竣工验收且审计结算后，并缴纳审计结算价款的3%作为质保金，支付至审计结算价款的100%，3%的质保金待缺陷责任期满2年后无息退还。第五条项目经理承包人项目经理：第六条合同文件构成1.中标通知书（如果有）；2.投标函及其附录（如果有）；3.专用合同条款及其附件；4.通用合同条款；5.技术标准和要求；6.图纸；7.已标价工程量清单或预算书；8.其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序以上述排序进行。除专用合同条款另有约定外，包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。第七条承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。第八条词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。第九条签订时间本合同于年月日签订。第十条签订地点本合同在签订。第十一条补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。第十二条合同生效本合同双方约定双方签字并盖章后生效。第十三条合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，双方各执份。发包人(公章)：承包人(公章)法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：地址：地址：电话：电话：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：经办人：联系人：3.0.2.第二部分通用合同条款按中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（GF—2017—0201）中的通用条款执行。3.0.3.第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：1.1.2.3承包人：1.1.2.6监理人：1.1.3工程和设备1.1.3.2永久工程：1.1.3.3临时工程：/1.1.3.4单位工程：1.1.3.10永久占地：/1.1.3.11临时占地：/1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期：24个月1.5合同生效的条件合同生效的条件：发包人和承包人的法定代表人或授权代理人在合同协议书上签字并加盖单位公章后，合同生效。1.6图纸和承包人文件1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：承包人收到中标通知书后7天内，发包人向承包人提供施工图2套。1.6.2承包人提供的文件范围：施工方案、进度计划、质量保证及安全措施等。承包人提供文件的期限、数量：合同签订后3天内，向发包人提供一式两份。监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供的文件后3天内。1.6.3监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前7天。1.7联络1.7.2联络送达的期限：应及时送达到在施工现场的负责人。2.发包人义务2.3提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间：发包人应在合同签订后5天内向承包人提供施工场地和相关资料。2.8其他义务发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：/。3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：/4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.1为他人提供方便承包人为他人提供条件的内容：/承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：/4.1.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理、夜间施工等手续，并承担一切费用。对已完成工程成品保护并承担赔偿责任；4.1.3承包人必须按时全额支付工人的人工工资：①承包人应将工人工资直接发放到工人手中。如发生拖欠工资导致的投诉，发包人查实后有权从未付工程款中直接支付拖欠工资，承包人应予以配合并承担贷款利息等相应责任；②发包人在支付尾款前，承包人应对本项目支付工人工资情况进行公示，公示时间不少于7天，无投诉等异议后，发包人才支付余款（不含3%的质量保修金）。4.1.4承担施工过程中水电费用及水电表安装费用，按照实际发生的数量、水电性质，结算水电费。4.1.5负责办理施工过程中的报建、检验、验收等有关的一切手续并承担所发生的一切费用（国家明文规定由发包人承担的除外）。4.2履约担保：无4.3分包4.3.2分包的内容当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：/4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：按《通用合同条款》执行。5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：5.1.2承包人报送监理人审批的时间：材料进场后7天内5.1.3所有材料需符合设计和规范要求，需具备出厂合格证及试验报告、产品合格证明、材质证明书。所有的材料（不论发包人是否明确品牌）应提前送样并报经建设单位、监理人认可。5.1.4由承包人采购的材料、设备，发包人认为有必要时，有权向承包人指定材料及具体品牌等。5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：材料的交货方式、地点和日期：工程设备的名称、规格、数量和价格：工程设备的交货方式、地点和日期：填写上述事项明细。5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：由承包人负责（价格包含在投标报价中）6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：不承担临时占地的申请：承包人承担临时占地相关费用：承包人承担6.2发包人提供的施工设备和临时设施无。7.交通运输7.1道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：承包人承担相关费用：承包人承担7.2场内施工道路7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人承担7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担：承包人承担7.4超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：承包人承担8.测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：/施工控制网的测设：/报监理人审批施工控制网资料的期限：/9.施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任增加下列项：9.1.4发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。9.1.5施工现场发生任何与承包人有关的一切事故，均由承包人负责并承担一切费用。9.2承包人的施工安全责任增加下列项：9.2.8承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。9.3治安保卫9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人负责9.4环境保护增加下列项：9.4.7承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。10.进度计划10.1合同进度计划承包人编制施工方案的内容：详见施工进度计划和具体的施工方案承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：合同签订后5天内监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到后5天内11.开工和竣工11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围：/11.5承包人的工期延误逾期竣工违约金的计算方法：300元/天（因发包人原因或不可抗力因素除外）逾期竣工违约金的限额：贰万元11.6工期提前提前竣工的奖励办法：/12.暂停施工12.1承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其他情形：按《通用合同条款》执行13.工程质量13.1工程质量要求增加下列项：13.1.4发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大[2007]第34号公告）（3）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）（4）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发[2008]30号）（5）《重庆市建设委员会关于发布和的通知》（渝建发[2008]76号）13.1.5发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。13.2承包人的质量检查承包人提交工程质量保证措施文件的期限：承包人应在合同签订后5天内向发包人提交工程质量保证措施文件。15.变更15.1变更的范围和内容变更的范围与内容：本工程实行招标文件规定范围内的中标价包干，原则上不进行变更。发包方只有通过《重庆市合川区政府投资项目管理办法》规定的程序完成变更审批和审定预算后，变更才有效。变更按中标价与最高限价相比的比例下浮。有新文件按新文件执行.15.3变更程序15.3.2变更估价承包人提交变更报价书的期限：承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内，向发包人提交变更报价书。监理人商定或确定变更价格的期限：发包人应在收到承包人变更报价书后的7天内与承包人商定或确定变更价格。15.4变更的估价原则变更须结合《重庆市合川区政府投资项目管理办法的通知》以及建设单位规定的程序完成变更审批和审定预算后，变更才有效。关于变更估价的原则按下处理:（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，在发包人书面回复同意后按照相同项目单价认定。（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，在发包人书面回复同意后参照类似项目的单价对工程变更引起的差异部分进行调整认定。（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，单价认定方法如下：按照GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范、重庆市建设工程工程量计算规则CQJLGZ-2013、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》和《重庆市市政工程计价定额》及相关配套文件执行。人工费、材料价格按照该项目预算审核报告执行。若都没有可由发包人、监理工程师、承包人共同认质认价执行。（4）重新组价的工程量清单单价以最高限价为基准，按投标报价下浮比例同比例下浮。（5）如果本工程的变更是因承包人过错、承包人建反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。15.5承包人的合理化建议15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：/15.8暂估价15.8.1发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务：发包人给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，发包人按相关规定及程序依法招标，承包人有建议权，对该范围项目的中标人承包人不得向其收取任何配合费及管理费；承包人应服从发包人对本项目的总体协调与管理。15.8.3不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：发包人16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方法：不调整17.计量与支付17.1计量17.1.3计量周期本合同的计量按形象进度计量17.1.5总价子目的计量总价子目的计量方法：按发包人核准的各阶段合格工程量进行计量。17.2预付款17.2.1预付款预付款额度和预付方法：不支付17.2.2预付款保函预付款保函的提交时间：不支付17.2.3预付款的扣回与还清预付款的扣回办法：无17.3工程款支付工程款支付方法：1、本项目不支付预付款，待竣工验收且审计结算后，并缴纳审计结算价款的3%作为质保金，支付至审计结算价款的100%，3%的质保金待缺陷责任期满2年后无息退还。17.4质量保证金17.4.1质量保证金的金额或比例：审定结算价3%质量保证金的扣留方法：自行缴纳。17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单竣工付款申请单的份数和提交期限：在工程接收证书颁发后14天内提交5份竣工付款申请单。竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额、工程量变更金额等。17.5.2结算原则双方约定的结算方式：合同价+设计变更（签证）价，工程价款结算以相关单位审计结论为准。（1）合同价：施工图、招标文件、招标答疑、补遗文件及工程量清单中的全部工程内容（除暂估价部分）等采用固定总价（即中标总价）包干。（2）设计变更价：经发包人同意的设计变更所引起的增（减）费用，按《合川区政府投资项目管理办法》规定报送区项目评审中心审核，设计变更的核准预算作为工程变更的控制造价，在项目实施中不得突破，并对实际完成工程量进行现场签证。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任期终止证书颁发后14天内提交5份最终结清申请单。18.竣工验收18.2竣工验收申请报告竣工资料内容：承包人向发包人提供经发包人审核、认可的自检资料、质保资料、技术资料、管理资料、隐蔽资料、竣工图纸等施工过程资料。竣工资料份数：一式五份，含竣工图纸电子版18.3验收18.3.5实际竣工日期：以发包人组织相关单位进行竣工验收合格之日为准。18.5施工期运行18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：/18.6试运行18.6.1试运行的组织及费用承担：/18.7竣工清场18.7.1竣工清场：按《通用合同条款》执行。18.8施工队伍的撤离施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：按《通用合同条款》执行19.缺陷责任与保修责任19.7保修责任工程质量保修范围、期限和责任：保修范围为工程承包的所有工程，期限按相关国标规定。20.保险20.1工程保险投保人：承包人投保内容：承包人应依法为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，并承担所需费用。保险金额、保险费率和保险期限：保险金额、保险费率按相关部门要求为准，保险期为整个工程建设期内。20.4第三者责任险第三者责任险的保险费率：按相关建设管理规定执行第三者责任险的保险金额：按相关建设管理规定执行20.5其他保险需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：按相关建设管理规定执行20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证保险条件：由承包人按相关规定办理。承包人提交保险凭证的期限：承包人在接到开工通知书后10日内向发包人提交各项保险副本，否则发包人将拒付工程款。20.6.4对各项保险的一般要求保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：由承包人承担21.不可抗力21.1不可抗力的确认不可抗力的范围：按《通用合同条款》执行21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按《通用合同条款》执行23.争议的解决24.1争议的解决方式争议的解决方式：双方协商，协商不成，向项目所在地人民法院起诉。22、补充条款第四部分合同附件工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（项目名称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容双方约定如下：承包人施工总承包范围内的所有工程内容均属保修范围。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下（如有）：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：（可无）。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：经办人：经办人：电话：电话：年月日4.第七篇响应文件格式要求一、经济部分（一）报价函（二）已标价工程量清单二、技术（质量）部分（一）技术（质量）响应偏离表（二）其他资料（格式自定）三、服务部分（一）服务响应偏离表（二）其它优惠服务承诺（格式自定）四、资格条件及其他（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（二）法定代表人身份证明书（格式）（三）法定代表人授权委托书（格式）（四）基本资格条件承诺函（五）特定资格条件证明文件（如果有）五、其他资料（一）其他与项目有关的资料（自附）4.1.一、经济部分（一）报价函报价函（采购代理机构名称）：我方收到____________________________（竞采项目名称）的网上竞采文件，经详细研究，决定参加该竞采项目的报价。1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的服务，我方愿以人民币（大写），（小写）￥元的投标报价承包工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方现提交的响应文件为：电子响应文件1份。3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。4.我方完全理解和接受贵方网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。5.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上竞采文件》之规定给予惩罚。6.我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。7.我方同意按网上竞采文件规定，交纳网上竞采文件要求的保证金（如有）。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳网上竞采文件规定的采购代理服务费。8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。供应商（公章）或自然人签署：地址：电话：传真：网址：邮编：联系人：年月日（二）已标价工程量清单（供应商提供已标价工程量清单）4.2.二、技术（质量）部分（一）技术（质量）响应偏离表项目编号：竞采项目名称：序号采购需求响应情况差异说明供应商：法定代表人（或其授权代表）或自然人：（供应商公章）（签署或盖章）年月日注：1.本表即为对本项目“第二篇竞采项目技术（质量）需求”中所列全部条款进行比较和响应；该表必须按照竞采文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”及原因。2.该表可扩展，并逐页签字或盖章，可附相关技术支撑材料（格式自定）。3.若供应商完全响应招标文件的要求，偏离表可留空不填写，视为无偏离完全响应。4.若“响应情况”栏填写“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格。（二）其他资料（施工方案等资料格式自定）4.3.三、服务部分（一）服务响应偏离表项目编号：竞采项目名称：序号采购需求响应情况差异说明供应商：法定代表人（或其授权代表）或自然人：（供应商公章）（签署或盖章）年月日注：1.本表即为对本项目“第三篇竞采项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；2.该表可扩展，并逐页签字或盖章，可附相关技术支撑材料（格式自定）。3.若供应商完全响应招标文件的要求，偏离表可留空不填写，视为无偏离完全响应。4.若“响应情况”栏填写“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格。（二）其它优惠承诺（格式自定）4.4.四、资格条件及其他（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（二）法定代表人身份证明书（格式）竞采项目名称：致：（采购代理机构名称）：（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。特此证明。（供应商公章）年月日法定代表人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）（附：法定代表人身份证正反面复印件）（三）法定代表人授权委托书（格式）竞采项目名称：致：（采购代理机构名称）：（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签署负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人：供应商法定代表人：（签署或盖章）（签署或盖章）（附：被授权人身份证正反面复印件）（供应商公章）年月日被授权人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。（四）基本资格条件承诺函基本资格条件承诺函致（采购代理机构名称）：（供应商名称）郑重承诺：1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。（供应商公章）年月日（五）特定资格条件证明文件（如果有）4.5.五、其他资料（一）其他与项目有关的资料（自附）（结束）
投标 / 标书制作要点（原创）
本防汛应急地锚涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。重庆市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
