美丽圩镇示范创建 旅游环境改善招标公告（普宁市大坪镇人民政府2025）
工程建设|市政；招标公告、资格预审公告；揭阳市公共资源交易电子交易平台
招标项目名称： 揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）—大坪镇镇区旅游环境改善二期项目
标段（包）名称： 揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目施工
相关统一交易标识码： A02-12445200092388400H-20251117-000002-2
公告性质： 正常公告
投资项目代码
2508-445281-04-01-565062
投资项目名称
揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）—大坪镇镇区旅游环境改善二期项目
招标项目名称
揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）—大坪镇镇区旅游环境改善二期项目
标段（包）名称
揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目施工
公告性质
正常
资格审查方式
资格后审
招标项目实施（交货）地点
普宁市大坪镇镇区
资金来源
财政拨款
资金来源构成
详见招标文件
招标范围及规模
本项目主要内容有揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目，包括新建新兴南路、大川东路两侧建设人行道约1580米长，共计2250平方米；沿途“三线”下地，通信预埋管道445米，电力预埋管道50米；停车位拓宽1090平方米；以及配套15支高10米太阳能路灯等内容。
招标内容
本项目主要内容有揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目，包括新建新兴南路、大川东路两侧建设人行道约1580米长，共计2250平方米；沿途“三线”下地，通信预埋管道445米，电力预埋管道50米；停车位拓宽1090平方米；以及配套15支高10米太阳能路灯等内容（具体详见招标人提供的施工图纸和其他有关资料及说明）。
工期（交货期）
90 个日历天
最高投标限价
\
是否接受联合体投标
否
投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）
投标人资格要求
1、本次招标要求投标人为独立法人或其他组织，具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，取得有效的住建行政主管部门颁发的《安全生产许可证》，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2、拟投入本工程的现场管理人员（拟任本项目人员需一人一岗，且为本企业员工）至少应包括：(1)拟任项目负责人须具备有效的市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，并取得住建行政主管部门颁发的安全生产考核合格（B类）证书。(2)拟任技术负责人须具备有效的市政公用工程相关专业中级或以上职称（含中级）。(3)拟任专职安全生产管理人员（安全员）1名，且须具有相应的安全生产考核合格(C类)证。(4)拟任相关专业的施工员、质量员（质检员）、材料员、资料员各1名，须具备相应的资格或岗位证书。(5)以上所有拟投入本工程现场管理人员的第二代身份证；社保部门出具的近三个月社保费缴纳证明材料（材料以社保管理部门盖章为准）。3、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单的，以及在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。4、广东省以外的企业及其人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息。5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本工程投标。6、本次招标不接受联合体投标。本次招标实行资格后审。
投标人业绩要求
\
是否采用电子招标投标方式
是
获取资格预审/招标文件的方式
下载资格预审/招标文件的网络地址
广东省公共资源交易平台网站（）
获取纸质资格预审/招标文件的方式
\
获取资格预审/招标文件开始时间
2025-11-17 17:30:00
获取资格预审/招标文件截止时间
2025-11-24 17:30:00
递交资格预审/投标文件截止时间
2025-12-12 09:30:00
资格预审/投标文件递交方式
投标人应在递交投标文件截止时间前，用数字证书登录广东省公共资源交易平台网站（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44/index）进入揭阳市公共资源电子交易平台，上传加密的电子投标文件，详见招标文件。
开标时间
2025-12-12 09:30:00
开标地点
揭阳市公共资源交易中心普宁分中心开标室
发布公告媒介
广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网
招标人
普宁市大坪镇人民政府
联系地址
普宁市大坪镇新镇区
招标人联系人
温先生
联系电话
0663-2729316
招标代理机构
广东信廷招标代理有限公司
联系地址
广东省普宁市流沙西街道赵厝寮村宏茂园三楼
招标代理联系人
黄工
联系电话
0663-6180989
招标监督机构
普宁市发展和改革局
联系电话
0663-2227451
其他依法应当载明的内容
\
招标文件-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目.pdf
招标编号：XTZB2025-GC008揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）一大坪镇镇区旅游环境改善二期项目施工招标文件招标人：普宁市大坪镇人民政府招标代理机构：广东信廷招标代理有限公司二O二五年十一月目录第一卷-------------------------------------------------------------1，第一章招标公告------------------------------------------------1第二章投标人须知----------------------------------------------4第三章评标办法（综合评分法）---------------------------------17第四章合同条款及格式-----------------------------------------22第二卷------------------------------------------------------------46第五章图纸（另附）-------------------------------------------46第三卷------------------------------------------------------------47，，第六章投标文件格式-------------------------------------------47第一卷第一章招标公告1.招标条件揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目(二期)已由普宁市发改局批复可行性研究报告并核准招标方式（揭普发改投审﹝2022﹞129号）。子项目揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目已由普宁市发改局批复初步设计概算（揭普发改投审〔2025〕，，122号）。项目资金来源除上级安排外，缺额部分由普宁市大坪镇人民政府统筹解决。招标人为普宁，，市大坪镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目名称：揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目。2.2建设地点：普宁市大坪镇镇区。2.3项目建设规模及内容：新建新兴南路、大川东路两侧建设人行道约1580米长，共计2250平方米；沿途“三线”下地，通信预埋管道445米，电力预埋管道50米；停车位拓宽1090平方米；以及配套15支高10米太阳能路灯等内容。（具体详见招标人提供的施工图纸和其他有关资料及说明）工程概算建安工程费用：¥2,672,350.36元。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人为独立法人或其他组织，具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，取得有效的住建行政主管部门颁发的《安全生产许可证》，并在人员、设备、资金等方，面具有相应的施工能力。3.2拟投入本工程的现场管理人员（拟任本项目人员需一人一岗，且为本企业员工）至少应包括：(1)拟任项目负责人须具备有效的市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，并取得住建行政主管部门颁发的安全生产考核合格（B类）证书。(2)拟任技术负责人须具备有效的市政公用工程相关专业中级或以上职称（含中级）。(3)拟任专职安全生产管理人员（安全员）1名，且须具有相应的安全生产考核合格(C类)证。(4)拟任相关专业的施工员、质量员（质检员）、材料员、资料员各1名，须具备相应的资格或岗位证书。(5)以上所有拟投入本工程现场管理人员的第二代身份证；社保部门出具的近三个月社保费缴纳证明材料（材料以社保管理部门盖章为准）。3.3在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单的，以及在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。第1页3.4广东省以外的企业及其人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息。3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本工程投标。3.6本次招标不接受联合体投标。本次招标实行资格后审。4.招标文件的获取4.1招标文件于2025年11月17日发出，投标人于2025年11月17日至2025年11月24日自行登录广东省公共资源交易平台网站（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44/index）进入揭阳市公，共资源电子交易平台-建设工程招标投标业务系统模块-投标登记-领取招标文件”，领取招标文件及，相关资料，并在此时间内在系统上填写投标信息（请在规定时间内在系统上填写投标信息，领取招，，标文件，错过时间后果自负）。4.2招标文件一经在广东省公共资源交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件等资料及图纸并在投标截止时间前须密切留意电子交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本项目相关的信息，否则由此引起的投标损失自负。5．投标文件的递交5.1本项目采用远程开标的方式，投标人通过远程开标方式参加线上开标并解密，各投标人自行熟悉“广东省公共资源交易平台”远程操作流程。5.2投标文件递交时间(投标截止时间，下同)为2025年12月12日09时30分截止，投标人应在递交投标文件截止时间前，用数字证书登录广东省公共资源交易平台网站，（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44/index）进入揭阳市公共资源电子交易平台，上传加密的电子投标文件。在递交投标文件截止时间前，投标人可以替换投标文件。投标文件须于递交投标文件截，止时间前上传并保存到“揭阳市公共资源电子交易平台”。如果投标文件非因交易平台系统异常导，致未能在投标截止时间前上传完毕的，该投标文件将视为无效投标文件。5.3投标人远程签到截止时间为投标截止时间前30分钟内，远程解密截止时间为投标截止时间后30分钟内，请投标人确保投标文件如期解密。如果投标文件并非“广东省公共资源交易平台”系统异常导致未能在签到截止时间前成功签到或解密截止时间前成功解密投标文件的，该投标文件将视为无效投标文件。5.4电子投标文件制作、上传以及远程开标等操作若存在疑问请咨询交易中心技术人员，技术支持电话：0663-8071661、13480306855、18124053225（技术支持联系时间：工作日8:30-18:00）。5.3本项目需办理数字证书及电子签章。5.4逾期导致不能上传到系统的投标文件，招标人不予受理。6．发布公告的媒介本次招标公告同时在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台网上发布。本公告的修本次招标公告同时在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台网上发布。本公告的修，改、补充以广东省公共资源交易平台上发布的为准。7．联系方式第2页招标人：普宁市大坪镇人民政府，招标代理机构：广东信廷招标代理有限公司，联系人：温先生，联系人：黄工电话：0663-2729316，电话：0663-6188298，地址：普宁市大坪镇新镇区，地址：广东省普宁市流沙西街道赵厝寮村宏茂园三楼，第3页第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：普宁市大坪镇人民政府地址：普宁市大坪镇新镇区联系人：温先生电话：0663-27293161.1.3招标代理机构名称：广东信廷招标代理有限公司地址：广东省普宁市流沙西街道赵厝寮村宏茂园三楼联系人：黄工电话/传真：0663-61882981.1.4工程名称揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目1.1.5建设地点普宁市大坪镇镇区1.2.1资金来源见招标公告1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围见招标公告“项目建设规模及内容”1.3.2计划工期90个日历天1.3.3质量要求工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）等规范及国家规定现行相关专业的工程质量检验评定标准执行，质量达到“合格”或“合格”以上标准。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉见招标公告“投标人资格要求”1.4.2是否接受联合体投标不接受1.10.1投标预备会不召开1.11分包允许专业分包，专业分包按国家相关法律法规规定执行，分包前需取得发包人书面同意。2.1构成招标文件的其他材料招标人书面澄清（补遗）及书面答疑等其他文件2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间网上质疑截止时间：投标截止前10天。潜在投标人对招标文件(包括相关资料)有疑问的，应于网上质疑截止时间前登录广东省公共资源交易平台，点击“业务管理-网上提问，点击新增，选择2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间本项目，输入自己的疑问和附件”，招标人将以网上答疑形式进行答复。2.2.2投标截止时间截止时间：2025年12月12日09时30分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间网上质疑截止时间：投标截止前10天。请各投标人在投标截止时间前须密切留意电子交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本项目相关的信息，并及时在广东省公共资源交易平台下载澄清文件，否则由此引起的投标损失自负。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间投标截止时间15天前。请各投标人在投标截止时间前须密切留意电子交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本项目相关的信息，并及时在广东省公共资源交易平台下载澄清文件，否则由此引起的投标损失自负。3.1.1构成投标文件的其他材料按招标文件的要求需提交的有关资料3.2.1投标报价要求本工程的投标报价以下浮率形式报价（即投标报价下浮率），投标报价下浮率有效范围为＞6％（有效数字取小数点后二位）。3.3.1投标有效期90个日历天(从投标截止之日算起)3.4.1投标保证金1.投标保证金为人民币伍万元整（¥50,000.00元）。2.投标保证金的缴纳形式(以下任一形式)：(1)投标截止时间之前（以到账时间为准）在电子交易(建设工程)系统中按系统提示选择银行进行网上转账(从企业基本账户汇出)并打印网上转账成功的凭证，装订在投标文件中。(2)采用交易中心的电子保函方式递交的，投标人按揭阳市公共资源电子交易平台保证金管理系统版块的提示进行操作，具体参考“揭阳市公共资源交易中心建设工程全流程电子招投标业务系统用户操作手册（投标单位版）”。在递交投标文件时须将电子保函凭证截图装订在投标文件中。(3)采用银行保函的，保函由投标人设立基本账户的银行开具（若投标人的基本开户银行无权限开具银行保函，可由该基本开户银行的上级银行开具银行保函，但上级银行应同时出具投标人的基本开户银行无权限开具银行保函的书面证明），且保函有效期必须满足投标有限期。要求说明：①出具银行保函的银行级别：投标人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。②应将其复印件装订在投标文件中。（4）保证保险：投标人签订针对本项目且有效期必须满足投标有限期的投标担保，并将其复印件装订在投标文件中。3.4.1投标保证金（5）投标担保：投标人签订针对本项目且有效期必须满足投标有限期的投标担保，并将其复印件装订在投标文件中。注：未按以上要求缴纳投标保证金和提交投标保证金凭证的，其保证金视为无效。3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求在有要求签字或盖章的地方，均应签字或盖章。（投标文件中为复印件的须加盖公章）3.7.4投标文件份数电子投标文件：上传加密的电子投标文件至广东省公共资源交易平台。4.2.2递交投标文件地点电子投标文件：上传加密的电子投标文件至广东省公共资源交易平台。4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：广东省公共资源交易平台选择“揭阳市”进入揭阳专区(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/445200/index)5.2开标程序按交易系统自动生成顺序进行解密。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人，其中招标人代表≤1人，专家≥4人评标专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库网络抽取终端随机抽取7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐不超过三名（含三名）中标候选人7.3.1履约担保本项目的履约担保金额为合同总价的5%；履约担保形式：采用银行汇款或转账的方式提交，或银行出具的履约保函，或具有金融担保资质的担保公司出具的保函，或履约保证保险合同或保险单，或现金形式。在合同签订后5个工作日内中标人向招标人提交该履约担保。10需要补充的其他内容10.1招标文件内容冲突的解决及优先适用次序（1）招标文件中内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。（2）投标人须知前附表与正文不一致的以前附表为准，另有说明除外。10.2中标人文件递交中标人在收到中标通知书时应向代理机构提供中标人的投标文件纸质版5份（均应打印之后在所有要求签字或盖章处加盖公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章）及U盘5份，并承诺所提供的纸质投标文件及电子档文件与上传至交易中心网站的内容一致（承诺函详细内容自拟，附于中标人纸质版10.2中标人文件递交投标文件中）。10.3否决投标条款1、投标文件不符合招标文件第三章《评标办法》初步评审标准的；2、投标人存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；3、投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；4、投标报价有算术错误，评标委员会按评标办法约定的原则对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；5、投标人的投标报价低于招标控制价15%以上（含15%）且没有作出书面说明并提供相应的成本分析报告的，或投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的。第7页1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对，本项目施工进行公开招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表，当招标文件出现招标人名称不一致时，以投标人须知前附表第1.1.2款为准。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表，当招标文件出现项目名称不一致时，以投标人须知前附表第1.1.4款为准。1.1.5本招标项目规模：见投标人须知前附表。1.1.6本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标内容及范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备的资质条件(l）资质条件：见投标人须知前附表；(2）项目工程负责人资格：见投标人须知前附表；(3）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段的监理人；（3）为本标段的代建人；第8页（4）为本标段提供招标代理服务的；（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（8）被责令停业的；（9）被暂停或取消投标资格的；（10）财产被接管或冻结的；（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此，造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点召开投标预备会。1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)将需要招标人澄清的问题送达招标人。1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。1.11分包第9页按投标人须知前附表要求。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。1.13招标文件的发售见招标公告2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：，，（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）投标文件格式；（6）投标人须知前附表规定的其他材料。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响招标文件编制的，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成具体详见投标文件格式部分3.2投标报价第10页3.2.1投标报价（1）本工程的投标报价以下浮率形式报价（即投标报价下浮率），投标报价下浮率有效范围为＞6％（有效数字取小数点后二位）。（2）取中标人的投标报价下浮率为中标下浮率，并作为工程结算的依据。（3）投标人应先到项目建设地点踏勘以充分了解其位置情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，因忽视或误解场地情况而导致的后果将由投标人承担。（4）投标人依据工程结算定额和取费依据及现行有关政策规定，自行考虑风险情况等，确认本招标工程的投标报价。3.2.2工程竣工结算（1）工程量按实结算；（2）本工程结算定额和计价、取费依据：依据《转发省住建厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018）的通知》（普市建字【2019】11号、揭市建建【2019】18号）及《广东省住房和城乡，，建设厅关于印发》（粤建市【2019】6号）、《关于揭，阳市贯彻执行有关事项的通知》（揭市建【2019】33号）、《关，于调整揭阳市执行定额动态人工调整系数的通知》（揭标定函【2019】5号）本工程结算时执行的定额及取费依据如下：a、本工程结算所执行定额：《建设工程工程量清单计价与规范》（GB50500-2013）、《广东省，建设工程计价依据（2018）》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》、《广东省通用安装工程综合定额2018》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；b、本工程结算所执行计价、取费依据：《关于揭阳市贯彻执行《广东省建设工程计价依据（2018）》，有关事项的通知》（揭市建【2019】33号）与《关于调整揭阳市执行，定额动态人工调整系数的通知》（揭标定函【2019】5号）及以下条款：（a）定额动态人工调整系数暂定为0.9，施工机具费中机上人工费调整系数暂定为0.9；（b）绿色施工安全防护措施费按广东省建设主管部门的规定计算后单独列支，工程结算时不参与下浮；（c）工程税金税率根据揭市建函【2019】157号文件按9％计取；（d）预算包干费和工程利润以分部分项费的人工费与施工机具费之和为计费额，按定额规定费率计算。（e）专业预算包干内容：①市政专业预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运①市政专业预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运，输、施工材料堆放场地的整理、施工中的临时停水停电、基础深埋2m以内挖土方的塌方、日间照明，施工增加费（不包括地下室和特殊工程)、完工清场后的垃圾外运、地上（地下）设施，建筑物的临，时保护措施费和二次加工基地设施费、雨季施工增加费、已完工程及设备保护等。包干的内容不再第11页依据方案或签证计算费用。②园林绿化专业预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二，次运输、树穴内的泥浆清除、20m高以下的工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、工程成品，的保护、施工中的临时停水停电、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程)、完工后的场地，清理。包干的内容不再依据方案或签证计算费用。③安装专业预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运，输、20m高以下的工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽）工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础深埋2m以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程)、完工清场后的垃圾外运等，包干的内容不再依据方案或签证计算费用。④房屋建筑与装饰专业预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20m高以下工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽），，工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础深埋2m以内挖土方的塌方、日间照明施工，，增加费（不包括地下室和特殊工程)、完工清场后的垃圾外运等。包干的内容不再依据方案或签证计，，算费用。（3）余土、淤泥外运的运距暂按5公里计算。（4）材料价格的确定：主要材料价格按开工当月广东省揭阳市建设工程标准定额站发布的《普宁市建设工程主要材料不含税综合价》，揭阳市建设工程标准定额站发布的《普宁市建设工程主要材料不含税综合价》没有的，则按揭阳市建设工程标准定额站发布的《揭阳市中心城区建设工程主要材料不含税综合价》。揭阳市建设工程标准定额站发布的《普宁市建设工程主要材料不含税综合价》和《揭阳市中心城区建设工程主要材料不含税综合价》中均没有的材料品种，由中标人根据设计图纸提出，并经招，标人和设计单位批准同意的材料品牌、规格、技术参数，自报对应材料的不含税综合价，招标人及，监理单位（必要时会同有关部门）通过市场询价调查，调查结果与中标人报价一致或接近的，经和，中标人协商达成一致意见后，三方以价格补充协议形式确认后，由中标人进行采购；招标人及监理，单位通过市场询价调查，调查结果与中标人报价相差较大，经和中标人及监理单位协商，未能达成一致意见的，招标人可按设计图纸要求，以甲供材料的形式由招标人进行采购；如需要，可参照政府采购的方式组织采购；（5）招标人以甲供形式采购的材料，该部分材料费不参与工程竣工结算。甲供材料的损耗率中标人应控制在本项目约定的结算定额规定的损耗率范围之内，超过定额规定损耗率范围的材料费用由中标人负责赔偿。（6）物价波动引起的价格调整：钢筋、水泥、碎石、中砂、毛石、蒸压灰砂砖和商品砼施工期各自的平均价（即施工期揭阳市建设工程标准定额站发布的《普宁市建设工程主要材料不含税综合价》中该材料不含税综合价的算术平均价）超开工当月该材料不含税综合价±5％时，竣工结算，中标人承担该材料不含税综合价超开工当月该材料不含税综合价±5％以内（含5％）的价格差，招标第12页人承担该材料不含税综合价超开工当月该材料不含税综合价±5％以外的价格差。价格调整产生的增减费用以其他项目费用列入结算。（7）工程造价的审核：工程在竣工验收合格后，中标人委托有资质的造价咨询机构，按上述的规定编制工程结算书，依中标下浮率下浮（绿色施工安全防护措施费不参与下浮）调整结算后，向招标人递交完整的竣工结算报告及结算资料，由招标人确认后送普宁市财政局审核，以普宁市财政局审核后的结算造价作为最终的工程竣工结算价（即工程价款结算总额）。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3在招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还投标保证金（不计息退还）。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；（3）法律法规规定的其他情形。3.5资格审查资料投标人应按本章第1.4.1款的规定提供相应资格审查资料，以证明投标人具备承接本工程的资格和能力。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。4.投标4.1投标文件的递交4.1.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。第13页4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.1.3中标人递交的投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。4.1.4中标人递交的投标文件份数见投标人须知前附表并按格式盖章及签字。4.1.5中标人递交的投标文件装订成册并编制目录、连续页码，采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。4.2投标文件的修改与撤回4.2.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.2.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。4.2.3修改的内容为投标文件的组成部分。5.开标5.1开标时间和地点：招标人在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其，委托代理人准时参加。5.2开标程序5.2开标程序主持人按下列程序进行开标(具体按广东省公共资源电子交易平台流程进行)：(1)投标人签到；(2)宣布开标纪律；(3)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布各投标文件解密顺序；(4)投标单位使用数字证书对本单位的电子投标文件进行解密；(5)按照顺序解密、开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；(6)招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；(7)开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；第14页（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候，，选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗，，力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，在揭阳市公共资源电子交易平台发出中标通知书。在本章第3.3款规定的投标有效期内，在揭阳市公共资源电子交易平台发出中标通知书。7.3履约担保7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.3履约担保的返还(不计利息)：见合同条款。7.3.4履约担保的有效期：见合同条款。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人已向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求，所有投标被否决的；第15页（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效标后，因有效投标不足3个且导致投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（4）法律规定的其他情形。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取，，中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的，评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监，督部门投诉。10.需要补充的其他内容见投标人须知前附表。第16页第三章评标办法（综合评分法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准资格要求符合第二章“投标人须知”第1.4项规定2.1.3符合性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定计划工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定报价要求符合第二章“投标人须知”第3.2项规定条款号评审因素评审标准2.2.1分值构成施工组织设计：40分投标报价：60分2.2.1（1）施工组织设计评分标准（40分）1、总体实施方案与技术措施（8分）：①方法可行、可靠、先进、合理，针对性强，技术保证措施具体、成熟：（5，8]分。②方法较可行、较可靠、较先进、较合理，针对性较强，技术保证措施较具体、较成熟：（2，5]分。③方法基本可行、基本可靠、基本合理，针对性一般，技术保证措施基本具体：（0，2]分。2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（8分）：①方法可行、可靠、先进、合理，针对性强，技术保证措施具体、成熟：（5，8]分。2.2.1（1）施工组织设计评分标准（40分）②方法较可行、较可靠、较先进、较合理，针对性较强，技术保证措施较具体、较成熟：（2，5]分。③方法基本可行、基本可靠、基本合理，针对性一般，技术保证措施基本具体：（0，2]分。3、质量管理体系与措施（4分）：①明确、具体、先进、可行，针对性强，有健全的材料检测手段：(3，4]分。②较明确、较具体、较先进、较可行，针对性较强，有较健全的材料检测手段：（2，3]分。③质量管理体系与措施一般，对各措施有认识，针对性一般，材料检测手段一般：（0，2]分。4、安全管理体系与措施（4分）：①有健全的管理体系与措施，明确、具体、可行：(3，4]分。②有较健全的管理体系与措施，较明确、较具体、较可行：（2，3]分。③安全管理体系与措施一般，可行性一般：（0，2]分。5、文明施工及保证措施（4分）：①有健全的管理体系与保证措施，明确、具体、可行：(3，4]分。②有较健全的管理体系与保证措施，较明确、较具体、较可行：（2，3]分。③质量管理体系与保证措施一般，可行性一般：（0，2]分。6、工程进度计划与措施（4分）：①进度计划逻辑性强、可行、合理，保证措施明确具体：(3，4]分。②进度计划逻辑性较强、较可行、较合理，保证措施较明确具体：（2，3]分。③进度计划逻辑性一般、可行性一般，保证措施一般：（0，2]分。7、机械设备的配置（4分）：①设备先进、性能优，能满足工程施工进度的要求：(3，4]分。②设备较先进、性能较优，较能满足工程施工进度的要求：（2，3]分。③设备性能一般，较难满足工程施工进度的要求：（0，2]分。8、工程验收安排及内容（4分）：①验收计划逻辑性强、可行、合理，内容明确、具体：(3，4]分。②验收计划逻辑性较强、较可行、较合理，内容较明确、较具体：（2，3]分。③验收计划逻辑性较强、较可行、较合理，内容较明确、较具体：（0，2]分。2.2.1（2）投标报价评分标准（60分）投标报价得分计算公式：所有通过初步评审的有效投标报价下浮率＞6％且＜15％并通过初步评审的投标报价下浮率的算术平均值作为评标基准价，若所有通过初步评审的有效投标报价下浮率均≥15％，则以15％作为评标基准价。（按四舍五入法精确到小数点第二位）投标报价得分计算公式：投标报价得分=60-偏差率×E①偏差率=|投标报价下浮率-评标基准价下浮率|/评标基准价下浮率；②当投标人报价下浮率＞评标基准价下浮率，则投标报价得分=60-偏差率×1；当投标人报价下浮率≤评标基准价下浮率，则投标报价得分=60-偏差率×0.5。注：投标人的最终技术标得分为评标委员会成员分别打分后所有评分的平均值。第19页1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以施工组织设计得分高的优先；如果施工组织设计得分也相等，由评标委员会以少数服从多数的形式表决确定投标人的排名。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3符合性评审标准：见评标办法前附表。2.2详细评审2.2.1对通过初步评审的投标单位进行详细评审，详细评审评分标准为：（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表2.2.1（1）（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表2.2.1（2）3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。(1）按本章第2.2.1(1)项规定的评审因素、评分标准和分值对施工组织设计计算出得分A。(2）按本章第2.2.1(2)项规定的评审因素、评分标准和分值对投标报价计算出得分B。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A+B。第20页3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，或投标报价低于招标控制价15%以上（含15%）的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应作出书面说明并提供相应的成本分析报告。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正，或者对细微偏差进行补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。第21页第四章合同条款及格式建设工程施工合同工程名称：揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目工程地点：普宁市大坪镇镇区发包人：普宁市大坪镇人民政府承包人：第22页第一部分合同协议书发包人：普宁市大坪镇人民政府承包人：，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：，一、工程概况1.工程名称：揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目。2.工程地点：普宁市大坪镇镇区。3.工程立项批准文号：揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）：揭普发改投审﹝2022﹞129号；揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目：揭普发改投审〔2025〕122号。4.资金来源：项目资金来源除上级安排外，缺额部分由普宁市大坪镇人民政府统筹解决。5.工程内容：新建新兴南路、大川东路两侧建设人行道约1580米长，共计2250平方米；沿途“三线”下地，通信预埋管道445米，电力预埋管道50米；停车位拓宽1090平方米；以及配套15，“三线”下地，通信预埋管道445米，电力预埋管道50米；停车位拓宽1090平方米；以及配套15支高10米太阳能路灯等内容。（具体详见发包人提供的施工图纸和其他有关资料及说明）。6.工程承包范围：新建新兴南路、大川东路两侧建设人行道约1580米长，共计2250平方米；沿途“三线”下地，通信预埋管道445米，电力预埋管道50米；停车位拓宽1090平方米；以及配套15支高10米太阳能路灯等内容。（具体详见发包人提供的施工图纸和其他有关资料及说明）。二、合同工期工程合同工期：90个日历天拟从年月日（以开工令载明的开工日期为准）开始施工，至，，年月日竣工（以开工令载明的开工日期为准，按合同工期推算）完成。三、质量标准工程质量标准：工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）等规范及国家规定现行相关专业的工程质量检验评定标准执行，质量达到“合格”或“合格”以上标准。四、合同总价与合同价格形式工程概算建安工程费用：¥2,672,350.36元。1、本工程中标下浮率：％；第23页2、暂定合同总价（大写）：元；（小写）：2,672,350.36×（1-中标下浮率）元。本工程的合同价款为暂定合同总价，工程竣工验收合格后，按本合同第三部分《专用合同条款》第68.1条款约定进行结算。本工程在合同履行过程中，承包人因自身原因发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由承包人自行承担，发包人不承担任何责任。五、项目经理承包人项目经理：，，。六、合同文件构成组成本合同的文件及优先解释顺序以协议书、招标文件、本合同第二部分《通用条款》第2.2款，，的其他合同文件赋予的规定一致。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分《通用条款》中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在，签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同双方当事人协商一致另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，具有与合同同等法律效力。十二、合同生效第24页本合同自合同双方签字并盖单位公章后生效。发包人：普宁市大坪镇人民政府(公章)，承包人：，(公章)法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：，（签字），（签字），地址：，地址：，邮政编码：，邮政编码：电话：，电话：，传真：，传真：，电子信箱：，电子信箱：开户银行：，，开户银行：，账号：，账号：第25页第二部分通用条款按广东省建设厅关于印发《广东省建设工程标准施工合同》（2009版）的通知（粤建管字[2009]62，按广东省建设厅关于印发《广东省建设工程标准施工合同》（2009版）的通知（粤建管字[2009]62，号）。第26页第三部分专用合同条款1．定义1.53所采用的书面形式包括：☑文书；信件；电报；传真；电子邮件；其他：2．合同文件及解释组成合同的其他文件：招标文件、履行合同过程发包人、承包人双方书面确认的对合同内容有，，实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等文件资料。3．语言及适用的法律、标准与规范约定适用的标准、规范的名称：工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《道路交通标志和标线》，（GB5768.2-2022）等规范及国家规定现行相关专业的工程质量检验评定标准执行，质量达到“合格”，或“合格”以上标准。4．施工设计图纸4.1施工设计图纸由发包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：合同签订之日起7天内。(2)施工设计图纸提供的数量：图纸一式6套。5．通讯联络5.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：，发包人：普宁市大坪镇人民政府通讯地址：，收件人：，邮政编码：承包人：通讯地址：，收件人：，邮政编码：监理单位：通讯地址：，收件人：，邮政编码：造价咨询单位：/通讯地址：，/收件人：/邮政编码：/第27页7.工程分包7.5(1)指定分包工程：/(2)分包工程价款的支付方式：/13.交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定：按通用条款执行。13.2场外施工道路的约定：按通用条款执行。13.3超大件和超重件运输的约定：按通用条款执行。14．专项批准事件的签认14.2(1)专项批准事件的监理工程师：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：(2)专项批准事件的造价工程师的：，，具体人选：/印章样式：/，签字样式：/授权范围：/(3)专项批准事件的建造师的：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：19．发包人19.2发包人完成下列工作的约定(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：合同，签订后，发包人承包人双方到现场实地勘察后另以书面形式约定。(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人提供水电接头至经发包人，承包人双方协商一致的施工现场具体位置，工程所需供水供电费用由承包人承担，发包人不负责通讯线路的接驳和费用。(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：符合施工要求，已开通。(4)提供有关资料的时间：合同签订之日起七天内提供给承包人。(5)办理有关所需证件的约定：若发包人需办理各项报建审批手续，如《建设工程施工许，可证》等工程相关许可证，承包人需配合发包人提供相关资料。(6)现场交验的时间：承包人进场三天内在现场校验后，承包人应做好水准点和坐标控制点的保护至工程竣工验收交付使用。(7)提供施工设计图纸、设计文件的时间：合同签订之日起7天内，发包人向承包人提供图纸一式6套，标准及规范由承包人自行配备。(8)组织图纸会审和设计交底的约定：工程开工前进行。(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、第28页古树名木等的保护工作的约定：由发包人联系有关部门到场处理，承包人必须协助。(10)接收已完工程支付工程相关价款的约定：按专用条款第81条的规定执行。委托给承包人负责的部分工作有：，/19.3提供施工场地的时间：提供的时间：开工前7天。19.4支付期及支付方式的约定(1)工程价款支付期限：按专用条款第81条的规定执行。(2)工程价款支付方式，☑按协议书所注明的银行帐号转帐。□支票支付。□其他方式：/19.5发包人组织竣工验收发包人应在收到竣工验收申请报告后按照专用条款第58条规定组织承包人、设计人、监，，理人和工程造价咨询人等进行竣工验收。20．承包人20.2承包人完成下列工作的约定(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：/22．发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：，邮政编码：，联系电话：，传真号码：(2)发包人对发包人代表权力做如下限制：/23．监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位：，法定代表人：(2)任命（）为监理工程师，其联络通讯地址如下：，通讯地址：，邮政编码：联系电话：，传真号码：23.3（11）需要发包人批准的其他事项：/25．承包人代表25.1承包人任命（）为承包人代表，其联络通讯地址如下：25.1承包人任命（）为承包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：，邮政编码：联系电话：，传真号码：26．指定分包人第29页26.1依法指定的分包人及其有关规定：（1）实施、完成任何永久工程的分包人：/（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：/28．工程担保28.1承包人提供履约担保的约定：本项目的履约担保金额为暂定合同总价的5%(1)履约担保的金额：（大写），（小写￥，），(2)☑提供履约担保的时间：合同签订之日起7天内。☑提供履约担保函的有效期限：，在履约担保函载明的生效之日起至工程竣工验收合格7天后失效。☐签订本合同时☐其他时间：//，(3)履约担保的形式：，☐现金的形式：（提供现金担保的具体形式和方法），，☐担保函的形式：（提供履约担保的银行或有担保资质的金融机构），28.2履约担保退还时间的约定：/28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：/31．不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形：当地地震部门公布烈度8度以上的地震；当地气象部门公布正面吹袭粤东地区的10级以上台风；日降雨量达100毫米以上。如遇不可抗力的自然灾害，承包人，应在接到预报时做好各种安全防护措施，尽量减少损失，发包人给予适当的工期顺延，其损失你相，关责任由双方协商处理。32．保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有：合同通用条款第31.1款的第（1）项；合同通用条款第31.1款的第（2）项；合同通用条款第31.1款的第（3）项；合同通用条款第31.1款的第（4）项。32.8担保内容和责任等事项的约定：按市有关规定精神办理。33．进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：提供月度工程进度计算及相应进度统计报表，于每月25日前呈报监理工程师。34．开工34.2监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。☑按合同通用条款规定的42天。第30页☐，☐其他时间：。35．暂停施工和复工35.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：/36．工期及工期延误36.1合同工程的工期约定为（90个日历天）。38．提前竣工38.1计划竣工日期：42．质量目标42.1工程质量标准：工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）等规范及国家规定现行相关专业的工程质量检验评定标准执行，质量达到“合格”或“合格”以上标准。45．安全文明施工与环境保护45.1绿色施工安全防护的内容：按《广东省建设工程计价依据（2018）》的规定为准。45.5治安管理的约定：按合同通用条款的规定。46．测量放线46.1施工控制网资料提交的时间：开工前7天。46.4测量放线误差的约定：按现行有关规定执行48．发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备☑发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：/49．承包人采购材料和工程设备49.1承包人采购的材料和工程设备：承包人采购的材料和工程设备：凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购，且应满足：1、承包人提供的材料，必须符合设计要求和规，范标准，且事先向监理单位报验合格后并报发包人书面确认同意后方准使用。2、揭阳市标准定额站，发布的普宁市建设工程主要材料不含税综合价的品牌、质量、价格是市场询价的“参照品牌”，承，包人可根据图纸要求和有关说明，在施工过程中采用的材料品牌、质量、价格等档次应相当于或高于“参照品牌”质量、价格等级档次并须报发包人书面同意后方可进货。3、工程使用的材料、设备由承包人自行采购和付款。4、有相关的国家认可的产品合格证、质量保证书及产品说明书等相关材料，并按国家有关规定抽样检验，所需检验（测）费由承包人承担。如发生货不对板或发包人要求有严重偏差，发包人有权拒用，并重新选择指定，且由承包人承担损失。49.2承包人供货与清点要求：按合同通用条款的规定。49.8发包人指定的生产厂家或供应商：/第31页50．材料和工程设备的检验试验50.2材料和工程设备的检验试验时间和地点：按现行相关规定执行。51．施工设备和临时设施51.2发包人提供的施工设备和临时设施：/53．隐蔽工程和中间验收53.1中间验收部位有：按有关部门的规定执行。55．工程试车55.1是否需要试车☑，，☑不需要试车的，本条不适用。□需要试车的，试车的内容和要求：/56．工程变更56.4承包人提出合理建议应得的奖励：/；58．竣工验收58.10单位工程和工程部位的验收☐合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。☑合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：(1)道路工程，计划竣工时间为，其范围包括：，；(2)绿化工程，计划竣工时间为，其范围包括：，；；(3)电气工程，计划竣工时间为，其范围包括：，。58.11合同工程需在施工期运行的约定：/59．缺陷责任与质量保修59.6缺陷责任期的约定：按合同附件《工程质量保修书》及相关规定执行。按合同附件《工程质量保修书》及相关规定执行。59.8工程质量保修的约定：63．暂列金额63.1合同工程的暂列金额为/元。项目实施前设计单位应出具完善的施工图纸，同时由发、承包方按有关规定确定使用材料，的品牌、规格及价格。结算时，按招标控制价的编制原则编制综合单价，依中标价下浮率下浮调整，工程量按实结算。65．暂估价65.2专业工程的暂估价金额为/元。因设计图纸未详等原因，以下项目的价格按专业工程暂估价（不含税）计入：因设计图纸未详等原因，以下项目的价格按专业工程暂估价（不含税）计入：，项目实施前设计单位应出具完善的施工图纸，同时由发、承包方按有关规定确定使用材料，的品牌、规格及价格。结算时，按招标控制价的编制原则编制综合单价，依中标价下浮率下浮调整，工程量按实结算。第32页66．提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定：☑没约定提前竣工奖的，本款不适用。约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为/元，提前竣工奖的最高限额是/元。66.2误期赔偿费的约定：(1)每日历天应赔付额度为/元。(2)误期赔偿费最高限额是，/，元。67．优质优价奖67.1优质优价奖的约定：☑没约定优质优价奖的，本款不适用；约定优质优价奖的等级：67.2优质优价奖的计提与支付：国家级质量奖，合同价款的3%，即，，/元；省级质量奖，合同价款的2%；即，，/元；市级质量奖，合同价款的1%；即，/元。68．合同价款的约定与调整68.1合同价款的约定与结算：☑合同价款的约定：1、本工程的合同价款为暂定合同总价，工程竣工验收合格后，结算时工程量按实，按定额及相关结算条款编制结算，依中标下浮率％（绿色施工安全防护措施费不参与下浮）调整结算后，送普宁市财政局进行审核。并以普宁市财政局审定的工程结算价作为工程的竣工结算价（即本合同，的工程价款结算总额）。2、工程竣工结算（1）工程量按实结算；（2）本工程结算定额和计价、取费依据：依据《转发省住建厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018）的通知》（普市建字【2019】11号、揭市建建【2019】18号）及《广东省住房和城乡，建设厅关于印发》（粤建市【2019】6号）、《关于揭阳市贯彻执行有关事项的通知》（揭市建【2019】33号）、《关于调整揭阳市执行定额动态人工调整系数的通知》（揭标定函【2019】5号）本工程结算时执行的定额及取费依据如下：a、本工程结算所执行定额：《建设工程工程量清单计价与规范》（GB50500-2013）、《广东省a、本工程结算所执行定额：《建设工程工程量清单计价与规范》（GB50500-2013）、《广东省，建设工程计价依据（2018）》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工，程综合定额2018》、《广东省通用安装工程综合定额2018》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；第33页b、本工程结算所执行计价、取费依据：《关于揭阳市贯彻执行《广东省建设工程计价依据（2018）》有关事项的通知》（揭市建【2019】33号）与《关于调整揭阳市执行，定额动态人工调整系数的通知》（揭标定函【2019】5号）及以下条款：（a）定额动态人工调整系数暂定为0.9，施工机具费中机上人工费调整系数暂定为0.9；（b）绿色施工安全防护措施费按广东省建设主管部门的规定计算后单独列支，工程结算时不参与下浮；（c）工程税金税率根据揭市建函【2019】157号文件按9％计取；（d）预算包干费和工程利润以分部分项费的人工费与施工机具费之和为计费额，按定额规定费率计算。（e）专业预算包干内容：①市政专业预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运，，输、施工材料堆放场地的整理、施工中的临时停水停电、基础深埋2m以内挖土方的塌方、日间照明，，施工增加费（不包括地下室和特殊工程)、完工清场后的垃圾外运、地上（地下）设施，建筑物的临，，时保护措施费和二次加工基地设施费、雨季施工增加费、已完工程及设备保护等。包干的内容不再依据方案或签证计算费用。②园林绿化专业预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、树穴内的泥浆清除、20m高以下的工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、工程成品，的保护、施工中的临时停水停电、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程)、完工后的场地清理。包干的内容不再依据方案或签证计算费用。③安装专业预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运，输、20m高以下的工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽）工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础深埋2m以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不，包括地下室和特殊工程)、完工清场后的垃圾外运等，包干的内容不再依据方案或签证计算费用。④房屋建筑与装饰专业预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20m高以下工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽）工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础深埋2m以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程)、完工清场后的垃圾外运等。包干的内容不再依据方案或签证计，算费用。（3）余土、淤泥外运的运距暂按5公里计算。（4）材料价格的确定：主要材料价格按开工当月广东省揭阳市建设工程标准定额站发布的《普宁市建设工程主要材料不含税综合价》，揭阳市建设工程标准定额站发布的《普宁市建设工程主要材料不含税综合价》没有的，则按揭阳市建设工程标准定额站发布的《揭阳市中心城区建设工程主要材料不含税综合价》。揭阳市建设工程标准定额站发布的《普宁市建设工程主要材料不含税综合价》和《揭阳市中心城区建设工程主要材料不含税综合价》中均没有的材料品种，由中标人根据设计图纸提出，并经发，第34页包人和设计单位批准同意的材料品牌、规格、技术参数，自报对应材料的不含税综合价，发包人及监理单位（必要时会同有关部门）通过市场询价调查，调查结果与中标人报价一致或接近的，经和，中标人协商达成一致意见后，三方以价格补充协议形式确认后，由中标人进行采购；发包人及监理，单位通过市场询价调查，调查结果与中标人报价相差较大，经和中标人及监理单位协商，未能达成，一致意见的，发包人可按设计图纸要求，以甲供材料的形式由发包人进行采购；如需要，可参照政，府采购的方式组织采购；（5）发包人以甲供形式采购的材料，该部分材料费不参与工程竣工结算。甲供材料的损耗率中标人应控制在本项目约定的结算定额规定的损耗率范围之内，超过定额规定损耗率范围的材料费用由中标人负责赔偿。（6）物价波动引起的价格调整：钢筋、水泥、碎石、中砂、毛石、蒸压灰砂砖和商品砼施工期各自的平均价（即施工期揭阳市建设工程标准定额站发布的《普宁市建设工程主要材料不含税综合，，价》中该材料不含税综合价的算术平均价）超开工当月该材料不含税综合价±5％时，竣工结算，中，，标人承担该材料不含税综合价超开工当月该材料不含税综合价±5％以内（含5％）的价格差，发包，，人承担该材料不含税综合价超开工当月该材料不含税综合价±5％以外的价格差。价格调整产生的增减费用以其他项目费用列入结算。（7）工程造价的审核：工程在竣工验收合格后，中标人委托有资质的造价咨询机构，按上述的规定编制工程结算书，依中标下浮率下浮，，％（绿色施工安全防护措施费不参与下浮）调整结算后，向发包人递交完整的竣工结算报告及结算资料，由发包人确认后送普宁市财政局审核，以普宁市财政局审核后的结算造价作为最终的工程竣工结算价（即工程价款结算总额）。72.工程变更事件72.4工程变更，导致综合单价调整的方法：按合同通用条款的规定调整。按以下方法调整：按施工合同专用条款第68.1工程竣工结算的约定执行。73.工程量的偏差事件73.2工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：按合同通用条款的规定调整。按以下方法调整：/75.现场签证事件75.3现场签证报告确认约定的时间：需进行现场签证时间发生的三天内。76.物价涨落事件76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。物价涨落按如下规定调整合同价款：钢筋、水泥、碎石、中砂、毛石、蒸压灰砂砖和商品砼施工期各自的平均价（即施工期揭阳市建设工程标准定额站发布的《普宁市建设工程主要材料不含税综合价》中该材料不含税综合价的算，第35页术平均价）超开工当月该材料不含税综合价±5％时，竣工结算，承包人承担该材料不含税综合价超开工当月该材料不含税综合价±5％以内（含5％）的价格差，发包人承担该材料不含税综合价超开工当月该材料不含税综合价±5％以外的价格差。价格调整产生的增减费用按中标下浮率下浮后以其他项目费用列入结算。76.2调整合同价款日期□招标工程的递交投标文件截止日期：/，□非招标工程的合同订立时间：/，78．支付事项78.2计算利息的利率☐按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。☑其他为，/，。79．预付款79.1预付款的约定约定预付款的：预付款支付，支付金额为暂定合同总价的25%，其支付办法及抵扣方式按本，合同专用条款第79.2项和第79.4项的规定执行。79.2预付款支付申请的约定：（1）本合同签订后，承包人已按合同约定时间进场；（2）在承包人提供履约保函并收到开工令7日后，承包人向发包人申请支付预付款，在征得监理工程师和发包人书面同意后，发包人上报并获得上级批准后及时向承包人支付预付款。79.4预付款抵扣方式☐预付款按照期中应支付工程款的%扣回，直到扣完为止。☑其他方式：预付款按以下式子予以抵扣：本期应扣预付款金额=已付预付款×[（本期完，成工程造价×80%）÷（暂定合同总价×75%）]，预付款扣完为止。80．安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定(1)安全文明施工的内容和范围：按《广东省建设工程计价依据（2018）》的规定执行。(4)绿色施工安全防护措施费的暂定金额为：¥90,408.31元。80.2绿色施工安全防护措施费的预付金额、支付办法和抵扣方式☑按合同通用条款的规定。☐其他：/☐其他：/81．进度款81.1支付期间□以季度为单位。第36页□以形象进度支付：☑以月为单位，具体为：进度款支付：（1）进度款申请：承包人申请进度拨款时，必须以经发包人确认后的，由有资质的工程造价咨询单位按设计施工图纸及合同约定的结算原则进行编制的施工图预算书，作为申请、核拨进度款的依据。在首次申请工程进度款中，若当次申请的工程进度款不足抵扣预付款金额时，则当次工程进，度款不予以申请。（2）进度款按月支付：本工程单价暂按施工图预算书的综合单价按中标下浮率％下浮后的综合单价计取，施工期间，承包人在每月25日向发包人提交该月工程量（不含变更增加的工程量），，施工图预算价并报监理单位审核确认后，发包人审核后及时向承包人支付该月工程量相对应工程造，，价的80％并按合同专用条款第79.4项的规定抵扣预付款后的工程进度款（预付款扣完为止）；工程竣工验收合格后累计支付至施工图预算价的80％（含预付款）；工程结算定案后20个工作日内，发包人扣留工程价款结算总额的3％作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付给承包人。□本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：，，/81.2其中付款的最低限额为/元。82．竣工结算与结算款82.1结算的程序和时限：按合同通用条款的规定办理。□不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：/。84．质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额，☐按合同通用条款的规定，即按合同价款的/％。其他方式：本工程工程价款结算总额的3%。(2)质量保证金的扣留□按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为/%。其他方式：工程竣工验收合格结算定案后扣除约定的工程质量保证金。84.3质量保证金的返还时间：工程价款结算总额的3%作为工程质量保证金，待工程竣工验收合格满一年扣除承包人应承担的保修费用后免息付还工程质量保证金50%，工程竣工验收合格满二年扣除承包人应承担的保修费用后免息付清工程质量保证金。85．最终清算付款85.1最终结清申请报告提交份数：按合同通用条款的规定。第37页提交期限：按合同通用条款的规定。86．合同争议86.4争议调解或认定机构☑按合同通用条款的规定。□不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：（1）（2）（3）86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：☐向/（仲裁机构）申请仲裁。☑向普宁市人民法院提起诉讼。91．保密要求91.1提供保密信息的期限：三年。94．合同份数94.1提供合同文本☑按合同通用条款的规定，由发包人提供。☐不按合同通用条款的规定，提供方式为：/。94.2合同正本的份数二份，副本的份数十五份，其中发包人执一正七副，共八份，承包人执一正七副，共八份，监督部门一份副本。第38页第四部分合同附件，附件一，工程质量保修书，发包人：（全称）普宁市大坪镇人民政府承包人：（全称）为保证揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目，，在，合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关，，管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。1．质量保修范围和内容质量保修范围包括大坪镇新建环镇道路项目以及本次招标范围内的其他项目（具体详见发包人提供的，图纸及其他有关资料）。具体质量保修内容双方约定如下：，承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任。包括大坪镇新建环镇道路项目以及本次招标范围内的其他项目。2．质量保修期质量保修期从合同工程实际竣工验收合格之日算起。单项完工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：工程质量保修期期为2年，自工程竣工验收合格之日起计。3．质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托其他人员保修，保修费用从质量保证金内扣除。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3.3在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损失的，承包人应承担损害赔偿责任。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4．质量保证金的支付本工程约定的工程质量保证金为本项目工程工程价款结算总额的3%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金金额为/元。工程质量保证金银行利率为零。5．质量保证金的返还第39页工程价款结算总额的3%作为工程质量保证金，待工程竣工验收合格满一年扣除承包人应承担的保修费用后免息付还工程质量保证金50%，工程竣工验收合格满二年扣除承包人应承担的保修费用后免息付清工程质量保证金。6．其他6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：。6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发包人：（公章）普宁市大坪镇人民政府，承包人：（公章），法定代表人或其委托代理人：（签字），法定代表人或其委托代理人：（签字），第40页附件二廉政合同发包人：（全称）普宁市大坪镇人民政府承包人：（全称）根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务，1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87，，条规定处理。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人获取合同以外的材料和工程设备。2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。第41页3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任，4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5双方约定本合同由相关监管部门负责监督执行，并由合同双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同法律效力，，本合同作为揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目，，施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7合同生效本合同自合同双方签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。8合同份数本合同一式17份，合同双方当事人各执8份，监督部门1份。有上级部门的，双方应各送交其上本合同一式17份，合同双方当事人各执8份，监督部门1份。有上级部门的，双方应各送交其上级部门一份。发包人：（公章）普宁市大坪镇人民政府承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字），第42页附件三建设工程农民工工资支付保证书建设工程农民工工资支付保证书致：普宁市大坪镇人民政府鉴于，(以下简称“承包人”)拟与普宁市大坪镇人民政府(以下简称“发包人”)签订揭阳市普宁市大坪镇美丽圩镇示范创建项目（二期）-大坪镇镇区旅游环境改善二期项目的施工承包合同，为规范本项目农民工工资的支付行为，预防和解决施工承包人拖欠或克扣农民工工资问题，切实保，障农民工的合法利益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》、《广东省工资支付条例》、《广东省劳动保障监察条例》和，，《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》等有关法律、法规，结合本项目建设管理的具体情况，承包人在此承诺：一、承诺严格按照国家法规和相关规定与农民工或与具备用工主体资格的组织签订劳动合同，按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案。严格根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资，且不低于当地最低工资标准。若因违反上述法律、法规及相关管理，，办法而引发的民工工资纠纷等，承包人承担所有的民事及刑事法律责任。二、决不违反有关规定，将工程转包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，并独自承担因违反上述规定而引发的民工工资纠纷等所有民事及刑事的法律连带责任。三、承诺开展劳动法、建筑法等普法学习教育活动，建立健全承包人农民工用工制度，制定农民工劳动保护措施，实施劳动工资支付监控机制，建立劳动用工的举报投诉制度，设立专门的举报投诉电话，受理相关单位和个人的举报及投诉，监督并认真查处合同范围内的侵害农民工按劳取酬合法权益的行为。四、承诺在工地现场宣传栏中公布发包人关于农民工工资管理的有关法律法规、制度，公开发包人的投诉电话。五、承诺在本项目工程开工前承包人制定内部工资支付办法，并抄报监理、发包人，同时告知全体农民工。内部工资支付办法包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付等。支付程序也将明文规定，且严格按章办事。工资支付管理接受监理、发包人及上级主管单位的监督和检查。六、承诺指定专人负责对农民工工资进行发放，实行专户管理，以银行转账方式按月直接支付工资（原则上是当月支付，最多不超过拖欠两个月）。工人工资随同工程进度款拨付，具体金额按当次工程的人工，费计取。项目建设完工，承包人必须付清所有农民工的全部工资，付清所有农民工的全部工资保证书竣工验收前报发包人。竣工验收后如有发生农民工投诉被承包人拖欠工资，经查证事实清楚的，由发包人从工资保证金专户中支付，并在后续工程款（含质保金）支付中按拖欠金额的5倍扣除。工资专户内的资金除发放工资外，不用于其他用途，不提取现金。工程竣工且作业工人工资全部结清后，账户余额归开户单位所有。农民工工资专用账户：，；专户设立银行：，；账号：，。第43页七、在合同工程范围内，一旦承包人发现任何下属单位、分包单位、施工班组等在劳动用工与工资结算支付活动中存在有违反法律法规规定的行为，承包人将以最快的速度、采取最得力的措施就地予以纠正，同时将有关问题抄报监理人及发包人，在监理人、发包人或劳动监察部门有要求或规定时，将处理结果上，报备案。八、承诺在合同签订之日起15个工作日内，依据《保障农民工工资支付条例》、《工程建设领域农民工工资保证金规定》，参照《广东省人力资源和社会保障厅广东省住房和城乡建设厅广东省交通运输，厅广东省水利厅关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》规定，开设保证金专户，发包人按，规定从工程款中按合同造价预先提取一定比例的资金（原则上不低于施工合同总价的1.5%，最高不得超过施工合同总价的3%，同一施工单位在同一工资保证金属地管辖区域（地级以上市）内缴存金额上限原则上不超过500万元。），存入承包方开设的工资保证金专户。承包人可选择工人工资支付保证保险、银行保函或具备资格的第三方担保的方式替代缴存工资保证金。当项目发生欠薪时，按规定从工资保证金专户中，，提取相应资金用于发放农民工工资，维护劳动者合法权益，确保农民工应得工资及时发放。☐，工人工资保证金担保的形式：□现金☐保函出具履约担保的银行或合法经营担保业务的金融机构：担保函提交时间：自合同签订之日起15个工作日内。提供履约担保函的有效期限：，，在担保函载明的生效之日起至工程竣工验收合格且工人工资结清7天后失效。失效。担保金额：人民币（大写）：（金额为合同总价的1.5%）；（小写）：￥。九、承诺建立农民工工资支付台账，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并于每月申请支付计量款时将上期工资表及工资支付台账上报监理和发包人。若承包人拖欠民工工资两个月以上且一直未得到解决的，发包人有权利不给予承包人当月计量的工程款，直至拖欠的民工工资得到支付，或者发包人有权利直接从承包人按规定缴纳的工资保障金或应支付给承包人的工程款或是履约保证金中，直接扣除相应费用后向农民工进行支付，承包人均无异议。十、在合同工程实施过程中如有发生(1)不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范情况；或(2)拖欠农民工工资、侵害农民工合法权益、农民工劳动安全保护欠缺的情况；或(3)因欠薪导致的闹事、打斗、死伤、上访事件，承包人愿接受监理人和/或发包人按合同或下发的管理办法规定的处罚。如果发生上述情况是因为承包人违法分包、转包或出让资质、挂靠投标造成的，承包人对发包人或发包人的上级主管部门、政府机构包人违法分包、转包或出让资质、挂靠投标造成的，承包人对发包人或发包人的上级主管部门、政府机构，提出的取消中标资格、终止合同、通报批评等处罚表示理解并无条件接受。十一、本保证书作为本项目施工承包合同的有效组成部分，纳入合同一并签署，在承包人法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效，并保证在施工承包合同有效期内一直保持有效。第44页承包人（盖章）：法定代表人或其委托代理人：（签字）第45页第二卷，第五章图纸（另附）第46页
投标 / 标书制作要点（原创）
本美丽圩镇示范创建 旅游环境改善涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
