低温高倍率磷酸铁锂产线改造安装工程施工机电工程施工总承包招标公告（宜宾天原锂电新材有限公司2025）

频道：招标公告｜地区：｜发布时间：2025-11-19 16:54:11

低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段施工单位选取公告

项目编号：
YBSXES(2025)0552
项目名称：
低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段

业主或委托单位：
宜宾天原锂电新材有限公司
咨询电话：
0831-5980776

工期要求（天）：
120
选取方式：
随机抽取

项目预算价（元）：
1150050.41
项目发包价（元）：
977542.85

资金来源：
企业自筹
是否专门面向中小企业：
是

报名开始时间：
2025-11-20 00:00:00
报名结束时间：
2025-11-23 23:59:59

选取开始时间：
2025-11-24 10:00:00
自主选号时间：
30分钟

资质类别及等级：
提示：施工单位仅需满足任一资质类别及等级

资质类别
等级

施工总承包类--机电工程施工总承包

履约保证金要求：
1、履约保证金：发包价（扣除暂列金）的 5 %，在中选人收到中选通知书后并在合同签订之前提交；（1）以现金或者支票形式全额提交。采用该形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式提交。（2）以银行保函或专业担保公司保函或保险合同形式全额提交。采用该形式的履约担保必须提供银行出具的保函或保险公司出具的保险合同或专业担保公司出具的保函原件。（3）以现金或者支票、银行保函或专业担保公司保函或保险合同形式组合提交。采用现金或者支票形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式提交；采用银行保函或专业担保公司保函或保险合同形式的履约担保必须提供银行出具的保函或专业担保公司出具的保函或保险公司出具的保险合同原件。2、民工工资保证金：中选价的2.5%，按合同约定方式缴纳。3、履约保证金的退还：中选人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。中选人提交现金担保的，发包人应在工程接收证书颁发后30日内把履约担保扣除违约金后的剩余部分无息退还给中选人。4、民工工资保证金退还期限：现场施工完成农民工工资发放完成经公示无投诉30日内无息退还。

项目所在地：
三江新区

选取地点：
宜宾三江新区公共资源交易中心

项目地址：
四川省宜宾市三江新区兴港路6号宜宾天原锂电新材有限公司

项目概况：
1、低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目依托锂电新材一车间已建A线，利用A线已建装置中的投料系统、喷雾干燥系统、窑炉系统、粉碎-筛分-除铁-包装系统，同时增改预混、研磨、浆料除磁装置，完成一条产能约13000吨/年的低温高倍率磷酸铁锂产线建设。本次采购范围为低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段，主要包括纯水加热装置、均质砂磨机、粗磨砂磨机、细磨砂磨机及相应的转料泵等设备安装及配套的钢结构、工艺管道、电气、仪表安装等安装工程。具体施工内容详见工程量清单及施工图。2、合同签订时间：中选通知书发出后15个工作日内。3、计划工期：120日历天（其中设备、管道、电仪安装30日历天），具体进场时间以甲方通知为准。4、工程质量缺项责任期：12个月。5、工程款支付方式：按合同执行。6、农民工工资支付：承包人需开设农民工工资专户，民工工资支付金额为当月进度结算审核金额的25%；承包人提供上月农民工工资发放明细表，发包人支付在承包人开设的农民工工资专户。

项目负责人要求：
有，注册建造师，专业：机电工程，级别：贰级及以上，有安全生产考核合格证(B证）

项目特殊要求：
1、本项目为固定单价项目，以招标控制价中的各子项目单价为基数，按照公告中的发包价下浮比例同比例下浮后作为单价（不包含规费、税费、安全文明施工费等不可竞争费用），工程量按清单内容计量（实际工程量与清单内容不一致的以业主按相应程序认定工程量为准），工程变更和项目结算按照合同相关规定执行。施工企业在报名前应仔细核对工程量清单中的组价，并自行踏勘现场。若对清单组价有异议请于报名时间截止前向业主单位提出。否则，报名后将视为对清单组价无异议，中选后不得要求业主单位更改组价或拒绝履约。

回避情形：
无回避信息

合同主要条款、工程量清单或图纸等：
工程量清单-响应文件-合同模板.zip

注意事项：

1.满足条件的意向施工企业须在规定的时间内报名方可参与本项目的选取，报名时需上传响应文件（范本详见通知公告），响应文件格式不满足范本要求视为无效响应。
2.施工企业报名成功即视为自行承诺满足本项目的所有要求，经查实不满足要求将纳入诚信管理，并按规定暂停或取消宜宾市小额工程交易平台入驻资格。
3.不同施工企业报名联系方式相同或从同一企业（或同一自然人）的互联网协议地址（IP地址）参与本项目选取报名，视为无效报名。
4.技术咨询电话010-86483801

宜宾天原锂电新材有限公司安装工程施工合同工程类别：安装工程合同编号：发包方：宜宾天原锂电新材有限公司承包方：签订地：四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号签订日期：年月日目录第一部分合同协议书………………………………………………………………1一、工程概况………………………………………………………………………1二、合同工期………………………………………………………………………1三、质量标准………………………………………………………………………1四、签约合同价与合同价格形式…………………………………………………1五、项目经理………………………………………………………………………2六、合同文件构成…………………………………………………………………2七、承诺………………………………………………………………………2八、词语含义………………………………………………………………………2九、签订时间………………………………………………………………………2十、签订地点………………………………………………………………………2十一、补充协议……………………………………………………………………2十二、合同生效………………………………………………………………………2十三、合同份数………………………………………………………………………2第二部分通用合同条款……………………………………………………………4第三部分专用合同条款………………………………………………………………491.一般约定……………………………………………………………………………492.发包人……………………………………………………………………………513.承包人……………………………………………………………………………514.监理人……………………………………………………………………………535.工程质量……………………………………………………………………………546.安全文明施工与环境保护…………………………………………………………547.工期和进度…………………………………………………………………………558.材料与设备…………………………………………………………………………569.试验与检验…………………………………………………………………………5610.变更………………………………………………………………………………5611.价格调整…………………………………………………………………………5812.合同价格、计量与支付…………………………………………………………5813.验收和工程试车…………………………………………………………………6114.竣工结算……………………………………………………………………………6115.缺陷责任期与保修…………………………………………………………………6216.违约………………………………………………………………………………6317.不可抗力……………………………………………………………………………6418.保险………………………………………………………………………………6420.争议解决…………………………………………………………………………6421.其它约定……………………………………………………………………………64附件……………………………………………………………………………………64第一部分合同协议书发包人（全称）：宜宾天原锂电新材有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段工程施工及有关事项协商一致，达成如下协议，以资各方共同遵守。一、工程概况1.工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段。2.工程地点：四川省宜宾市三江新区兴港路6号宜宾天原锂电新材有限公司厂区内。3.项目立项批准文号：/。4.资金来源：企业自筹。5.工程内容：主要包括1套纯水加热装置、1套均质砂磨机、1套粗磨砂磨机、1套细磨砂磨机及相应的转料泵等设备安装及配套的钢结构、工艺管道、电气、仪表安装等安装工程，具体施工内容详见工程量清单及施工图。6.工程承包范围：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段，主要包括1套纯水加热装置、1套均质砂磨机、1套粗磨砂磨机、1套细磨砂磨机及相应的转料泵等设备安装及配套的钢结构、工艺管道、电气、仪表安装等安装工程。二、合同工期工期总日历天数：120日历天（其中设备、管道、电仪安装30日历天），以监理或发包人下达的开工通知等书面文件所载明的时间起算（含节假日、天气等影响）。三、质量标准工程质量符合《工程施工质量验收规范》一次性验收合格标准。四、签约合同价与合同价格形式及支付1.签约合同价为：预估人民币元（大写：），税率%，税额元，不含税金额元；最终以实际结算金额为准。其中：（1）安全文明施工费：人民币元(大写：元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币元(大写：元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币元(大写：元)；（4）人工费金额：人民币元(大写：元)；（5）暂列金额：人民币元(大写：元)。2.合同价格形式：þ单价合同☐固定总价合同3.支付：本合同所有价款除民工工资外均以最长期限为6个月银行承兑汇票支付。实际支付时如果发包人以现金方式（银行转帐、电汇等）支付的，承包人同意按发包人实际现金支付金额的1.5%调减工程价款，发包人在办理竣工结算时直接扣减。若办理完竣工结算确认的应付工程款余额不足以扣减时，承包人应以现金方式退还发包人。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中选通知书（如果有）；（2）比选申请函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号。十一、补充协议本合同未尽事宜，由合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式10份，每份均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执4份。发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：地址：地址：电话：电话：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款通用合同条款详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的（GF—2017—0201）《建设工程施工合同（示范文本）》。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.0其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等经双方当事人确认的其他文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1承包人资料接收人员：姓名：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.2监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.3设计人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。1.1.3.2永久占地包括：详见征地红线和设计图纸。1.1.3.3临时占地包括：根据施工实际需要报监理、发包方批准后的实际面积。1.2法律适用于合同的其他规范性文件：/。1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款1.4条执行。1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款第1.5条解释顺序，比选文件及附录作为专用合同附件之一。1.5图纸和承包人文件1.5.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天内。发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供套施工图纸或电子版。发包人向承包人提供图纸的内容：设备、管道、电气、仪表等施工图。1.5.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：按规范、发包人和监理工程师要求。承包人提供的文件的期限为：每月15日前提供进度报表，其它按工程师要求。承包人提供的文件的数量为：按规范、发包人和监理工程师要求。承包人提供的文件的形式为：纸质形式。发包人审批承包人文件的期限：收到后7日内。1.5.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人自行准备。1.6联络1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人接收文件的地点：。发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：。承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：。监理人指定的接收人为：。监理人联系电话：；监理人电子信箱：；1.7交通运输1.7.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按发包人相关管理规定执行。1.7.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.7.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.8知识产权1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：用于本工程。1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.9工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按照合同通用条款执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。2.发包人2.1发包人代表发包人代表：姓名：；(项目专业负责人及以上职务人员)职务：；(项目专业负责人及以上职务人员)发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，协调、监督各参建单位协同配合、认真履职。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款。2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）开工前，承包人从发包人厂区内指定地点接出水电、电讯线路由承包人自行完成并承担费用。（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前由承包人完成。（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前由发包人提供给承包人。（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人共同办理。（5）水准点与坐标控制点交验要求：开工之前由发包人牵头协调将水准点与坐标点交给承包人。3.承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：经审核签字的竣工图，隐蔽资料、质检验收资料、现场签证等经济、技术资料及要求的专业验收报告等。承包人需要提交的竣工资料套数：3套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：在竣工验收后30天内。承包人提交的竣工资料形式要求：将施工过程中形成的有关完整资料分类整理装订成册，经监理工程师或发包人审核合格后交发包人三套归档。提交的竣工资料和竣工图达到《建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2014）和建设地住房和城乡规划建设局备案相关要求。（2）承包人应履行的其他义务：应提供计划、报表的名称及完成时间：（一）每月15日前提供已完工程月报表和下月工程进度计划报表，否则不予审核。一式四份，先送监理单位，监理单位在3日内审定后，送发包人核定，发包人在5日内核定后，自留一份、返回监理方一份、承包人二份。（二）报进度结算的同时须报相关证明材料。（三）承包人在接到图纸后7天内提供施工组织设计或专项施工方案。（四）承包人在接到工程量清单外新增施工任务后，7天内编制相关综合单价审批表和增加价款预算表报发包人审核。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据发包人及监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施，费用由承包人负责。向发包人提供的办公和生活房屋及设计和要求：/。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、爆破和施工噪音管理等手续：按有关城市主管部门、***门和发包人的相关规定办理，并承担其费用。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责合同工程承包范围内的已完工程交工前的成品保护工作，并承担相应费用。施工场地周围市政管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工区域必须设置围栏隔离，采取有效的施工保护措施，费用按相关规定计取。施工场地清洁卫生的要求：按政府有关部门和发包人有关规定执行，做到文明施工，费用包含在安全文明施工费中。双方约定承包人应做的其他工作：遇到需政府部门或其他有关部门出面协调或工程验收时，由承包人组织、衔接和协调。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作及合同范围内双方来往函件签批。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理实行考勤管理，在现场不少于22天，否则将视为承包人违约。合同履行过程中，发包人有权要求承包人提供项目经理劳动合同以及缴纳社会保险证明材料，如有不实的违约责任：承包人应向发包人支付10000元的违约金。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理需连续离开现场两天及以上的，须提前2日向发包人书面请假；未经发包人同意擅离现场的，承包人应向发包人支付1000元/人·天的违约金。若每月考勤少于前述约定时间的，承包人应向发包人支付1000元/人·天的违约金。3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：如未经发包人和监理人同意，承包人擅自更换项目经理的，承包人应向发包人支付20000元的违约金；因特殊原因承包人需更换项目经理的，须经发包人和监理人同意，且更换的项目经理应满足比选文件要求，资历（执业资格、职称）不得低于原项目经理，同时承包人应向发包人支付10000元的违约金。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在发包人下达开工令前3个工作日内提供；项目比选文件有人员要求的，按比选申请文件承诺执行。3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付10000元违约金，发包人有权终止合同，发包人行使合同终止权时，承包人除了支付违约金外，还应当赔偿发包人损失。3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人自行管理，但应做好记录供发包人查询。承包人委派项目经理不能胜任所承担工程任务的违约责任：若承包人委派的项目经理不能胜任所承担的工程任务的，发包人有权要求承包人更换项目经理，由此增加的费用或延误工期由承包人承担。3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付10000元违约金；因特殊原因承包人需更换主要施工管理人员的，须经发包人和监理人同意，且更换的主要施工管理人员应满足比选文件要求，资历（执业资格、职称）不得低于原管理人员，同时承包人应向发包人支付5000元/人的违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付1000元/人·次的违约金。3.4分包3.4.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：/。主体结构、关键性工作的范围：/。3.4.2分包的确定允许分包的专业工程包括：按国家相关规定执行。其他关于分包的约定：/。3.4.3分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.5工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款3.6条执行。3.6履约担保承包人是否提供履约担保：是。（1）承包人提供履约担保的金额：履约保证金=发包价（扣除暂列金）的5％。（2）担保方式按以下方式执行：þ现金担保，通过中选人的基本账户以银行转账方式缴纳，递交时间：在中选人收到中选通知书后并在合同签订之前提交；þ提供银行履约保函（见索即汇），递交时间：合同签订之前提交。（3）履约担保的退还：承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。承包人提交现金担保的，发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保扣除违约金后的剩余部分无息退还给承包人。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按发包人与监理人签订的监理合同执行。关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的监理合同执行。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按国家相关规定执行。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；关于监理人的其他约定：。4.3商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/。5.2隐蔽工程检查5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款5.3条执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应全面保障现场所有人员的安全，保持现场完工和未完工工程处于有条不紊状态，避免事故发生；严格按照省市相关安全文明相关管理规定执行，对公众提供安全和方便；严格执行工程所在地发包人对有关安全文明施工方面的管理规定。6.1.2关于治安保卫的特别约定：建立治安管理联防机构或联防组织，由发包人代表和承包人代表担任组长和副组长，由承包人代表组织成立治安联防小组。编制施工场地治安管理计划，制定对突发治安事件的紧急预案。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。6.1.3文明施工合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人的运输车辆应具有相应资质且应全封闭的负责及时清运施工渣土，否则承包人应向发包人支付1000元/次的违约金；（2）渣土运输车辆出施工场地时须清洗和冲洗轮胎；（3）施工场地裸露地面须有遮挡和降尘具体措施。6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同工期在一年之内的，合同签订后按安全文明施工费基本费全部金额办理进度结算，后期不再支付安全文明施工费；合同工期在一年以上的，合同签订后按安全文明施工费基本费全部金额的70%办理进度结算，其余的30%进入当期进度结算。6.1.5安全文明施工的要求：承包人应严格按相关规范要求进行安全文明施工，发包人在施工期间按总价措施中安全文明施工内容以及经发包人审批的施工组织设计和特殊施工方案内容进行抽查，如抽查发现未达到相关要求的，承包人应向发包人支付1000元/次的违约金，并在限期内完成整改；如未按期完成整改的，则应向发包人双倍支付违约金。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在收到施工图纸后7天内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。7.2施工进度计划7.2.1施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人或发包人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误考核工期的计算方式：以开工至移交使用的时间为准。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按发包人要求的工期组织施工，并编制详细进度计划；承包人因自身原因未能在合同约定工期内竣工的，承包人按1万元/天向发包人支付违约金。若实际进度连续三周未达到进度计划要求，发包人有权要求承包人退场并终止合同（退场指包括但不限于①按发包人要求时间、范围退出施工区域和临时场地；②承包人未在发包人要求时间、范围退出施工区域和临时场地的，发包人有权安排其他单位对退出区域的设备、建构筑物、材料、临时措施等进行破坏性拆除和清理），同时，承包人应承担由此造成的全部经济损失。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）包括6级及6级以上地震；（2）10级以上的暴风；（3）一天200mm以上或三天450mm以上降雨；（4）一次积雪深达450mm以上等自然灾害；（5）外敌入侵、战争。地震资料以地震局提供资料为准，暴风雨资料以当地气象部门提供资料为准。7.8提前竣工的奖励7.8.1提前竣工的奖励：根据发包人制定的规则进行奖励，总额（即累计奖励）不超过合同总金额的5%。8.材料与设备8.1材料与工程设备的保管与使用8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。8.2样品8.2.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：发包人在比选时提供暂估价或者有品牌档次要求的，以该要求为准。8.3施工设备和临时设施8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.1试验设备施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行考虑。施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行考虑。施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行考虑。9.2现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：通用条款约定的范围经发包人审核后实施。10.2变更估价10.2.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）相应单位工程中已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）相应单位工程中已标价工程量清单无相同项目的，但其他单位工程有相同项目的，按其他单位工程中相同项目单价最低的认定。（3）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（4）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》进行组价。核价材料，不进行让利。综合单价，经发包人审核确定后执行。针对材料价格，按四川省造价信息中当期（如信息价未出，则按最近一期）当地的信息价执行；当地没有的，按宜宾市信息价执行；造价信息中没有的材料价格，则由发承包人双方按市场价格进行核定。综合单价让利按发包价与控制价的让利比例执行。如有新增单位工程，则按以上规则进行计价。10.3承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.4暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见/。10.4.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。第2种方式：承包人按照第10.4.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，承包人可以自行实施，材料、设备样品经发包人确认后方可实施。10.5暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金用于合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额应按发包人的要求使用。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式本合同采用第1种计价方式。1、单价合同综合单价包含的风险范围:在恶劣天气引起的降效;与其他单位交叉作业引起的降效;施工图调整引起的降效;办理各种施工证件(一类动火可能有效作业时间仅5-6小时/天)等引起的降效;主要材料以外的材料价格波动，迎检及节假日(施工或暂停施工)人工、材料、输费用上涨以及比选文件中约定的风险责任条款等均包括在比选报价内，不作调整。风险费用的计算方法：材料价格按专用条款11.1条执行。人工费调整：合同工期超过6个月或者因发包人原因致使施工工期拖延并经发包人审核的工期超过6个月的，按四川省建设工程造价管理总站发布的相关文件执行；工期在6个月之内的工程或因承包人原因导致施工工期拖延超过6个月的，不予调整。施工工期超过6个月后的人工费按四川省建设工程造价管理总站公布的施工日期与开选日的人工费调整系数差进行调整。风险范围以外合同价格的调整方法：（1）清单工程量：工程量以实际发生工程量为准，按实结算，合同价款作相应调整，中选单位在收到正式施工图后30日内完成施工图预算编制并提供工程量计算书，清单内没有的综合单价需重新组价并报发包人审核，否则发包人有权不审核进度结算；（2）本项目综合单价按以下原则确定：a相应单位工程中已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；b相应单位工程中已标价工程量清单无相同项目的，但其他单位工程有相同项目的，按其他单位工程中相同项目单价最低的认定。c已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；d已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》进行组价。核价材料，不进行让利。综合单价，经发包人审核确定后执行。针对材料价格，按四川省造价信息中当期（如信息价未出，则按最近一期）当地的信息价执行；当地没有的，按宜宾市信息价执行；造价信息中没有的材料价格，则由发承包人双方按市场价格进行核定。综合单价让利按发包价与控制价的让利比例执行。如有新增单位工程，则按以上规则进行计价。2、总价合同总价包含的风险范围：总价包含履行合同的风险。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：如施工过程中发生变更或工程内容发生增减，工程量按实际发生工程量计算，综合单价按第10.2.1变更估价原则。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013和其配套专业计量规范、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、全国统一安装专业计量计价规范执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：每月15号前提交上月已完工程量报告、单价确认单和质量认证资料经监理或发包人确认并报发包人审核。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013和其它配套规范以及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》执行。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013和其它配套规范以及2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》执行。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：当月申报的工程进度结算根据审核金额在开具增值税发票后次月支付。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：根据发包人相关的管理制度要求编制工程进度结算。12.4.3进度付款申请单的提交进度付款申请单提交的约定：每月15日之前提交按照发包人相应管理制度要求编制的工程进度结算。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后2天内完成审查并报送发包人。（2）发包人支付进度款的期限：发包人在收到承包人进度结算的次月，并收到增值税专用发票后按进度结算审核金额的70%支付进度款，如未提供足额增值税专用发票，则发包人有权不予支付。工程进度款支付划分：分为农民工工资和工程款两部分。1）农民工工资支付：承包人需开设农民工工资专户，民工工资支付金额为当月进度结算审核金额的25%；承包人提供上月农民工工资发放明细表（农民工工资发放明细表需发包人工程组组长签字确认）后，发包人支付在承包人开设的农民工工资专户。2）工程款支付:额度为建安工程进度款金额扣除农民工工资金额，支付在承包人基本账户。3）其他要求：按照附件中双方签订的《履行建安工程农民工工资支付协议》执行。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，视同逾期竣工，按专用合同条款第7.5.2条约定承担违约责任。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款执行。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担。（2）无负荷联动试车费用由发包人承担，承包人配合。13.3.2投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后72小时之内退场，如未退场，发包人有权自行处理现场物资、设备，不需支付任何费用，且发包人因此发生的费用由承包人承担。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。竣工结算申请单应包括的内容：按发包人相关的管理制度执行（管理制度见附件），且包含工程量计量电子版、计量电子计算式资料。工程竣工结算资料包括竣工结算书、收方签证资料、竣工图、隐蔽验收资料、竣工验收证书、工程影像资料电子档等，须装订成册，并提交所有竣工结算编制资料扫描文档。其中竣工图须为经相关责任主体审核确认的竣工“蓝图”，并加盖竣工章（章内须经相关人员签字确认）；工程影像资料留存规则详见附件六，对未按规则提供施工专项临时措施（脚手架搭拆、吊装、垂直运输、设备及材料二次转运等）影像资料的，甲方有权不予结算。14.2竣工结算审核发、承包双方对审核结果的约定：工程竣工结算金额以审计审核结果为准。发包人审批竣工付款申请单的期限：/。发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格，办理竣工结算，完成所有工程竣工资料（包括隐蔽工程影像资料）移交，支付至审核总产值的80%，竣工结算审计完成后一年内支付至结算审计金额的97%，剩余3%作为质保金（质保金支付及质保期按附件《工程质量保修书》规定执行）。水电费扣除：按工程造价1%予以扣除；安装工程监检费以质监局收据为准，由发包人承担，施工单位垫付，进入合同结算。签证计工综合人工费单价（为全费用综合单价，其中含3%增值税）：普工165元/工日，焊工240元/工日，钳工220元/工日，签证记工均综合包含机具及辅助材料费用，签证记工均不能再取费，不得重复记取费用。签证用工适用范围：（1）符合合同约定计价定额及配套解释、规定，不能实施定额计价计量的零星维修作业。（2）不能采用定额计价或不能计算工程量的工程内容，如部分“含主材的维修（换锁、修电器、换玻璃、把手等）”、“疏通下水道”、“搬办公室”、“设备管道补漏补焊”、“屋顶、墙面、设备面清灰”等。（3）因突发事件而需要进行生产经营应急抢险的工程或外部检查要求限期完成的安全隐患治理或特定环保要求整改的工程，且均不能计算工程量的。（4）因特殊施工情况而需签证用工的工程内容，如施工环境非常恶劣（密闭空间、灰尘较重）的检修工程等。（5）因现场条件变化、场地狭小，有障碍物（沟、坑）等所引起的设备、材料、机具等增加的二次搬运、装拆工作等。除以上情形外，对应按定额计价方式计价的工程，严禁采取包干单价及签证计工等方式进行结算。计税方式按简易计税法计取（增值税税率为3%，附加税按综合附加税税率计算，税率按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定执行）。安全文明施工费结算时按2020定额建筑安装工程费用及附录和相关法律法规执行。规费结算时按2020定额建筑安装工程费用及附录规定计取。关于竣工结算审核的其他约定：（1）由发包人自行审核结算的，承包人送审的竣工结算金额，应严格控制误差。如果经审计后的结算金额与送审金额的误差超过5%（含5%），则按审减额的10%扣除审计费，在工程结算价中扣除。（2）由发包人委托工程造价咨询单位审核结算的，承包人送审的竣工结算金额，应严格控制误差。如果经审计后的结算金额与送审金额的误差超过5%(含5%)，承包人承担审计费，审计费含基本审计费及审计效益费。基本审计费不超过四川省物价局、四川省建设厅关于《工程造价咨询服务收费标准》的通知(川价发〔2008]141)规定收费标准，最终按发包人与咨询单位签订的工程造价咨询合同收取标准计取；审计效益费按审减额的4%计取，在工程结算价中扣除。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人完成支付的期限：按竣工付款相关约定执行。15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：1年。15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：按通用条款执行。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为：详见附件《工程质量保修书》。15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）合同签订后出现或发现违反比选文件内容及规定情形的；（2）合同签订后出现或发现违反比选申请文件中作出的陈述和比选申请保证情形的；（3）……。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人出现专用合同条款16.2.1条约定的违约情形，承包人作为违约方应向发包人支付合同总额2%的违约金（其他条款另有约定的，从其约定）。违约金不足以弥补发包人经济损失的，承包人还应按发包人实际损失足额赔偿，包括但不限于直接损失、间接损失（含可得利益损失）以及诉讼费、鉴定费、公证费、律师费等合理维权费用。（2）本合同约定的违约金发包人有权在承包人提供的履约保证金或应付工程款中予以直接扣减，从履约保证金中扣减的，承包人应当在扣减后5日内予以补足。（3）……16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：除专用合同条款另有约定外，其余按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：根据合同约定及相关规定，应由承包人提供的文件，承包人应及时提供，费用由承包人承担，否则发包人有权不予办理前期已完工程结算；其余在施工现场的材料、设备等，承包人应在合同解除或终止后15天内退场，如逾期退场的，发包人有权自行处理，不需支付任何费用，且发包人因此发生的费用由承包人承担。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后180天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.2其他保险关于其他保险的约定：按通用条款执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向宜宾仲裁委员会申请仲裁；（2）向合同签订地人民法院起诉。20.其它约定20.1农民工工资保证金储存（1）农民工工资保证金自合同签订20个工作日之内，按照当地相关行政主管部门规定在经办银行开立农民工工资保证金专门账户储存农民工工资保证金。（2）农民工工资保证金应当以现金或银行保函的方式储存，也可按照当地相关行政主管部门规定，依法采用工程担保公司保函或工程保证保险。（3）施工总承包单位自合同签订20个工作日之内未按照规定储存农民工工资保证金，建设单位有权不支付任何款项。20.2农民工工资保证金缴纳按下列相应条款执行。（1）施工合同额高于300万元（含300万元）或低于300万元但合同工期大于6个月的工程，施工总承包单位应当按照当地相关行政主管部门规定的比例存储。（2）施工合同额低于300万元且合同工期6个月以内的工程，施工总承包单位按施工合同额的2.5%，以现金的方式向项目建设单位储存农民工工资保证金，当地行业主管部门有其他规定的按照相关要求执行。20.3其他要求（1）在工程建设领域，必须坚持施工企业与农民工先签订劳动合同（可采用简易版本）后进场施工，全面实行农民工实名制管理制度。（2）施工总承包、专业分包、劳务分包企业都必须在工程项目部设1名以上劳务员，劳务员由项目主管部门进行培训，负责登记农民工管理，开展维权知识培训宣传，详细记录施工现场农民工姓名、身份证号、工资卡号、联系电话、从事何种工种及进场、离场时间等信息，建立完善实名制用工花名册、考勤计量记录册、月工资花名册。（3）施工总承包企业要在施工现场设置考勤机，办理“个人信息卡”，推行打卡上班。施工总承包企业和分包企业应将各项目部的劳务员名单和实名制用工花名册、考勤计量记录册、月工资花名册按要求报建设项目主管部门备案。（4）施工总承包企业在施工过程中必须确保按规定、按时支付农民工工资，工资必须发放到民工本人。经发包人或政府相关部门调查核实工资未发放到位，发包人先行从承包人的农民工工资保证金中支付，如果还不能付清，则从承包人所交纳的履约保证金中支付。（5）在工程款支付至合同价的80%之前，由项目业主负责监督施工单位发放完清所有农民工工资。附件附件1工程质量保修书附件2安全生产协议附件3履行建安工程农民工工资支付协议附件4承包人主要施工管理人员表附件5履约担保格式附件6工程影像资料留存规则附件7《工程造价咨询服务收费标准》附件8已标价工程量清单附件1工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：宜宾天原锂电新材有限公司承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国务院《建设工程质量管理条例》执行。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：按国家相关房屋建筑工程质量保修规定执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期内承包方履行缺陷处理的义务责任约束，与质量保修有关条款一致。缺陷责任期终止后（无质量问题），发包人应在一月内退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项/工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：附件2安全生产协议安全生产管理协议甲方（发包单位）：宜宾天原锂电新材有限公司（以下简称甲方）乙方（承包单位）：（以下简称乙方）乙方承包项目：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》等安全法律法规，明确双方的安全管理责任，深入落实全员安全生产责任制，提高遵章守纪的自觉性，确保施工作业现场安全，经双方协商一致签订本协议。一、甲方权利、责任和义务（一）对乙方履行安全监督、协调和统一管理职责，按国家有关规定承担相应责任。（二）对乙方拟承包项目的施工作业安全生产条件确认，凡出现不具备安全生产条件时，立即予以纠正或限期整改，整改后仍不能达到安全生产条件的，有权终止施工。（三）组织相应业务对接、安全管理等部门监督检查乙方安全生产状况，纠正违规违章，提出整改意见并做好检查跟踪记录。（四）协调解决承包项目施工作业现场出现的异常或问题。（五）组织签订承包单位间交叉作业安全管理协议，督促落实现场交叉作业专职安全员和执行作业安全措施。（六）组织乙方所有人员入场（厂）安全教育培训，告知承包项目场所的危险有害因素、安全防范措施，有关安全生产规章制度、注意事项，以及事故应急处置措施。（七）对乙方涉及的现场危险作业（动火作业、有限空间作业、吊装作业、高处作业、临时用电作业等）按规定实施分类许可管理。（八）组织作业现场部门对乙方参与作业人员进行安全教育培训和现场安全交底，并做好教育培训、交底记录。（九）对乙方重点施工项目的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。（十）配合乙方开展事故应急与善后处理工作。二、乙方权利、责任和义务（一）贯彻落实国家及地方有关施工现场安全生产的法规标准，执行施工现场安全管理规定，服从甲方统一协调、管理，对承包项目的施工作业安全全面负责。（二）履行承包项目安全主体管理职责，承担由乙方作业人员、管理问题、设备设施及其他原因引发的事故责任。如涉及甲方事故责任由政府有关部门认定并处理。（三）按规定向甲方提供承包施工作业资质及材料并保证其真实有效。（四）按照有关规定建立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员，建立承包项目安全管理网络，明确网络各级人员职责和联络方式。（五）乙方主要负责人和安全管理人员应当具备相应的安全生产知识和安全生产管理能力，按国家有关规定经政府安全生产监督管理部门考核合格；特种作业人员应当具备有效的特种作业操作证方可上岗。（六）对作业人员开展安全生产知识、安全生产管理制度和安全操作规程等内容的培训，经考试合格方可上岗，并将培训结果报甲方备案。（七）所承包的承包工程未经甲方同意，不得转包或分包。（八）经甲方许可后方可开工，并将开工手续报甲方安全管理部门备案。（九）与甲方涉及交叉作业的，经甲方许可后方可作业；与其他承包单位交叉作业的，作业前向甲方报告，经甲方组织相关单位，制定安全措施后方可作业。（十）严格遵守甲方有关安全管理的规定。（十一）对承包项目所有特种设备及安全设施按规定开展经常性检查，确保有效、可靠。需要强制性检测检验的，应按规定检测检验。（十二）涉及特殊危险作业（动火作业、有限空间作业、吊装作业、高处作业、临时用电作业等），应当严格按照甲方相应规定执行，并与甲方协调、落实现场安全生产措施后方可作业。（十三）按要求整改甲方检查出的安全隐患或问题。（十四）开展施工作业场所日常性安全检查，并对检查问题实施整改，做好记录备查。（十五）发生事故后，负责按国家有关规定开展事故应急救援、报告、调查与处理，涉及人员伤亡的，办理工伤保险补偿事宜，作好善后处理工作。（十六）乙方人员应严格执行甲方着装要求，根据施工作业现场危险有害因素和具体内容佩戴相应个人劳动防护用品。（十七）涉及乙方施工作业使用或暂存的危险物品，必须严格执行相关管理制度，并及时向甲方报备。（十八）文明施工，按规定配备必要的消防应急器材，保证施工作业现场消防通道畅通、消防设施完好，环境卫生达标。三、违反协议安全责任（一）乙方因违反本协议规定所造成的一切生产安全事故由乙方负责，给甲方或第三方造成的一切损失及相关监管部门的行政处罚由乙方承担。（二）乙方施工作业人员违规违纪行为按照甲方关于承包商或外来作业人员安全生产管理制度进行处罚。（三）其他违反协议行为参照双方工程项目承包合同相应条款执行。四、协议附则（一）本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。经双方签字盖章后生效，与工程项目承包合同具有同等法律效力，任何一方无权擅自变更或解除本协议。（二）如遇不可抗力（不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况），协议一方不能履行协议时，应当及时向对方通报不能履行的理由，并取得相关证明。本协议未尽事宜，双方另行协商签定补充协议。（三）因本协议引发的争议，双方协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在地法院起诉。（四）本协议自签订之日起生效执行，直至该承包项目完工止。甲方（印章）：乙方（印章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：日期：年月日日期：年月日附件3履行建安工程农民工工资支付协议项目工程农民工工资支付协议项目名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段甲方：宜宾天原锂电新材有限公司乙方：为规范劳务用工管理，切实保障农民工合法权益，防止拖欠农民工工资事件发生，甲、乙双方在友好协商的基础上，就施工合同履行中农民工工资支付事宜达成以下协议：一、甲、乙双方权利和义务（一）甲方应按照本合同约定，及时足额将农民工工资支付至乙方按相关规定开立的农民工工资专用账户。（二）乙方应保证按月足额支付农民工工资，不得出现拖欠农民工工资事件。乙方应实行农民工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。乙方应按照相关行政主管部门规定开立农民工工资专用账户，专项用于支付本项目工程的农民工工资。开立、使用农民工工资专用账户有关资料应当由乙方妥善保存备查。乙方应在项目工程配备劳资员，负责对本单位和乙方分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况。乙方应按照相关行政主管部门规定在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，公开举报投诉电话，依法接受对拖欠农民工工资行为的举报。乙方应按照当地相关行政主管部门规定，实行农民工“三册”管理，编制《实名制用工花名册》、《考勤计量记录册》和《月工资兑付花名册》。其中《月工资兑付花名册》须农民工本人签字及捺印，并经过乙方项目负责人签字确认，报送至甲方。乙方应按照与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资，最后将农民工工资发放情况上墙公布。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，乙方不得以任何理由扣押或者变相扣押。乙方支付农民工工资应以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。乙方应根据乙方分包单位编制的《月工资兑付花名册》，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向乙方分包单位提供代发工资凭证。乙方应对乙方分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督，若乙方分包单位拖欠农民工工资，由乙方先行清偿。（十三）项目工程竣（交）工验收后，乙方应及时整理、归档农民工工资支付相关档案资料，并提交至甲方。二、违约责任（一）若乙方未履行上述义务之一，甲方有权暂停进度款支付。（二）若因乙方原因出现拖欠农民工工资事件，乙方应向甲方支付10000元/次的违约金（其他条款另有约定的，从其约定）。（三）乙方所承建的项目工程发生拖欠农民工工资的按下列相应条款执行。1.施工合同额高于300万元（含300万元）或低于300万元但合同工期大于6个月的项目工程，乙方所承建的工程发生拖欠农民工工资的，经相关行政管理部门依法作出责令限期清偿或先行清偿的行政处理决定，乙方到期拒不履行的，应当按照当地相关行政管理部门规定提请使用农民工工资保证金。农民工工资保证金提请使用后，乙方应当按照当地相关行政管理部门规定将农民工工资保证金补足。2.施工合同额低于300万元且合同工期6个月以内的项目工程，乙方所承建的工程发生拖欠农民工工资且调查属实，经甲方责令其限期清偿后，到期拒不清偿的，由甲方按照相关规定从农民工工资保证金中将相应数额的款项支付给被拖欠工资的农民工本人。农民工工资保证金提请使用后，乙方在10日之内，以现金方式将农民工工资保证金补足，否则甲方有权不支付后续进度款。甲方（盖章）：乙方（盖章）：地址：地址：法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：时间：年月日时间：年月日附件4承包人主要施工管理人员表承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件5履约担保（参考）履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《安装工程施工合同》（以下简称主合同）。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供不可撤销的连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保期限：自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，按主合同约定的争议解决方式执行。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人（公章）：法定代表人或其委托代理人：地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件6工程影像资料留存规则工程影像资料留存规则一、影像留存总体要求（一）拍摄影像资料使用JPG、BPM、PNG三种常用格式，分辨率不小于1024*768，使用数码相机或者手机拍摄有效像素不低于1000万，照片信息及名称应包括工程名称、拍摄时间，拍摄位置。（二）拍摄影像资料必须图像清晰，拍摄的角度、方式必须全面反映所采集部位的真实情况，拍摄要有鲜明的特点。当采集内容需要计量、测量时应使用器具进行拍摄记录，标尺设置准确。（三）拍摄影像资料宜采用全景与特写相结合，体现留存部位整体布局、隐蔽过程及收验方过程，突出关键节点、施工工序、收方尺寸及周围参照物。（四）现场施工照片不少于10张，其中全景图不少于2张，现场遇异常情况，须单独留存照片，反应异常真实情况。（五）工程所在区域涉及防爆要求的，须使用防爆设备进行拍摄。二、隐蔽工程影像留存要求（一）场平土石方工程1．施工前须留存原始地貌照片，不少于2张，须体现施工前原始地貌基本情况。2．异常情况（如孤石、淤泥、换填等情况）须单独留存照片，各不少于2张。3．现场施工机械施工须拍摄影像照片，须体现机械数量、机械规格型号。4．施工完毕须留存完工地貌照片，不少于2张，须体现完工区域整体情况。（二）道路、室外地坪及管网工程1．管网工程按线路留存沟槽（包括检查井或跌落井）开挖完成后全貌照片，不少于2张，须体现开挖方式、尺寸及放坡、支护、土质情况等内容。2．管网工程须按线路留存沟槽回填照片，不少于2张，须体现回填方式、回填材料、压实方式等内容。3．管网工程须按线路留存管道敷设过程照片，不少于2张，须体现管道垫层（如有）、管道规格型号、材质、包封、连接方式、支架及管卡等内容。4．道路及室外地坪工程须按线路或区域留存照片，不少于2张，须体现各结构层及厚度、连接杆规格型号及1m范围内的间距、切缝灌浆情况等内容。（三）基础土石方工程1．沟槽、基坑按单项工程留存开挖完成后全貌照片，不少于5张，须体现开挖方式、尺寸及放坡、支护、土质情况等内容。2．沟槽、基坑按单项工程留存回填照片，不少于5张，须体现回填方式、回填材料等内容。（四）钢筋混凝土工程1．正负零以下所有混凝土构件须留存混凝土施工完毕后全貌的照片，须体现混凝土构件规格尺寸等内容，有采取特殊措施的须单独留存照片。2．钢筋工程中基础、梁、板、柱、墙等须按各单项工程各楼层或各区域留存钢筋施工完毕照片，须体现钢筋工程的全貌、细部的钢筋规格型号及1m范围内的间距等内容，有措施钢筋的也应留存相关参数照片。（五）防水、防腐及油漆涂料保温工程1．防水、保温工程分区域按每道做法或工序留存施工过程照片，各区域体现防水、保温工程隐蔽全貌照片不少于2张，基层处理前后照片各不少于1张，每道做法或工序前后照片不少于1张，体现防水、保温材料规格型号材质及厂家的不少于1张，闭水试验等测试照片不少于1张。2．防腐、防火涂料工程按各区域各工序留存施工过程照片，各区域各工序须体现施工完成后全貌照片不少于2张，基层处理前后照片各不少于1张，各工序完成前后照片各不少于1张，体现各类材料品牌不少于1张。（六）设备工程1．设备底部填充料须留存施工完成照片，须体现填充料材质、填充方式、填充尺寸等内容。2．设备二次安装须留存第一次安装就位照片及二次安装过程照片。（七）拆除工程拆除工程，须留存拆除前、拆除完成后及堆放到指定地点影像照片，涉及需工程计量的构件，须体现拆除构件的规格型号、数量等内容。三、收验方影像留存要求（一）所有涉及需收验方的内容须保留影像照片，须体现所有收验方参与人员、周边参照物、测量器具、测量全貌及测量起止点详细数据、草签记录等内容。（二）施工措施收方1．脚手架搭拆须留存完成后全貌影像照片，须体现脚手架规格尺寸、服务对象等内容。2．机械台班使用按使用事项留存影像照片，须体现机械规格型号、机械使用起止时间、施工过程等内容。3．二次转运须留存影像照片，须体现转运起止地点、转运方式、转运机械、转运的设备材料等内容。附件7《工程造价咨询服务收费标准》工程造价咨询服务收费标准序号收费项目收费基数（‰）≤100万元≤500万元≤1000万元≤5000万元≤1亿＞亿1审核竣工结算送审工程造价54.84.64.443.5附件8已标价工程量清单

低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段
工程

招标控制价

招标控制价(小写):
1150050.41元

(大写):
壹佰壹拾伍万零伍拾元肆角壹分

招标人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编　制　人:

复　核　人:

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

扉-2

总说明

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段

1.工程概况：
1.1工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段
1.2工程地址：宜宾市
1.3建设单位：
1.4工程简介：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段，主要工程内容为:厂区内管道工程、电仪工程、设备工程、拆除工程、防腐保温工程等具体施工内容详见工程量清单和施工图纸。
2.工程招标专业工程发包范围：
根据《低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段》施工图及材料表纸质版本及其电子文件，范围包括：厂区内管道工程、电仪工程、设备工程、拆除工程、防腐保温工程等具体施工内容详见工程量清单和施工图纸等
3.工程量清单编制依据：
3.1 依据《低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段》施工图设计及材料表纸质版本及其电子文件、来往书信和图片等相关资料。
3.2 按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013)、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件执行。
3.3 按《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整的通知》（川建造价发〔2019〕181号）执行；
3.4 人工费调整依据川建价发[2025]14号“四川省建设工程造价总站关于对各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”；
3.5 安全文明施工费按川建标发[2024]3159号文、川建行规[2024]15号文宣贯材料计取；
3.6 规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套文件(I)档费率计取，最终结算时根据施工单位实际情况进行调整；
3.7 税金按照四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造价发〔2019〕181号）简易计税，税率3%计取；
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
（1）工程质量要求：达到国家现行施工验收规范一次性验收合格标准；
（2）材料质量要求：所有材料需符合国家验收规范及强制性条文规定，材料品种、规格、型号必须符合设计、业主要求的材质要求；
（3）施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门安全文明及施工相关要求的规定，且符合施工规范及验收标准的相关要求。
（4）未计价材料：除土建工程外，安装工程未计价材料由甲方提供。
3.3 工程相关的施工和验收规范
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：
4.1 工程质量要求:合格。
4.2 材料质量要求:材料选用满足设计及相关质量标准的要求。
4.3 施工要求:工程施工必须满足当地行业主管部门对工程建设的有关规定,并按经批准的施工组织设计实施,且要符合施工规范及验收标准的相关要求。
5.其他需要说明的问题
5.1 本工程预算价是根据施工图、设计补充说明以及有关工程量计算的国家标准、行业标准的工程量计算规则编制。
5.2 本工程预算价应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读理解。
5.3 本工程预算价仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和"技术标准和要求"的有关规定。
5.4 工程在实施时增减调整按招标文件及合同约定。本说明不详的，以项目特征描述和图纸为准。
5.5 安全文明施工费、临时设施费、规费、人工费按相关规定计取。
5.6 本工程除特殊说明为乙供材料外，其余均为甲供。
5.7 未注明单位均为mm。
5.8 综合单价风险费用包含但不限于合同规定内容，还包含有限空间作业、室内作业、设备就位的辅助作业(如构筑物开孔、恢复)等产生的其他措施费用等。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于简易计税方法)

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【管道工程】
标段：

序号
汇总内容
金额（元）
其中:暂估价(元)

1
分部分项及单价措施项目
105643.55

1.1
单价措施项目
5543.00

2
总价措施项目
4840.85
-

2.1
其中：安全文明施工费
4840.85
-

3
其他项目
10000.00
-

3.1
其中：暂列金额
10000.00
-

3.2
其中：专业工程暂估价

-

3.3
其中：计日工

-

3.4
其中：总承包服务费

-

4
规费
5377.63
-

5
创优质工程奖补偿奖励费

-

6
税前含税工程造价
125862.03
-

6.1
其中：甲供材料（设备）费

-

7
税金
3775.86
-

招标控制价/投标报价总价合计=税前含税工程造价+税金
129637.89

分部分项工程清单与计价表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【管道工程】
标段：

序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价
其中

定额人工费
暂估价

1
030801006001
低压不锈钢管（氩弧焊） DN100
1.材质：不锈钢S30408
2.规格：DN100
3.焊接方法：氩弧焊
4.充氩保护方式、部位
5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验及水冲洗，试验参数要求按设计
6.脱脂设计要求
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
42.6
52.60
2240.76
1330.40

2
030801006002
低压不锈钢管（氩弧焊） DN80
1.材质：不锈钢S30408
2.规格：DN80
3.焊接方法：氩弧焊
4.充氩保护方式、部位
5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验及水冲洗，试验参数要求按设计
6.脱脂设计要求
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
221
40.55
8961.55
5681.91

3
030801006003
低压不锈钢管（氩弧焊） DN65
1.材质：不锈钢S30408
2.规格：DN65
3.焊接方法：氩弧焊
4.充氩保护方式、部位
5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验及水冲洗，试验参数要求按设计
6.脱脂设计要求
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
50
38.15
1907.50
1228.50

4
030801006004
低压不锈钢管（氩弧焊） DN50
1.材质：不锈钢S30408
2.规格：DN50
3.焊接方法：氩弧焊
4.充氩保护方式、部位
5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验及水冲洗，试验参数要求按设计
6.脱脂设计要求
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
196.6
29.94
5886.20
3827.80

5
030801006005
低压不锈钢管（氩弧焊） DN25
1.材质：不锈钢S30408
2.规格：DN25
3.焊接方法：氩弧焊
4.充氩保护方式、部位
5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验及水冲洗，试验参数要求按设计
6.脱脂设计要求
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
72
21.06
1516.32
996.48

6
030801006006
低压不锈钢管（氩弧焊） DN15
1.材质：不锈钢S30408
2.规格：DN15
3.焊接方法：氩弧焊
4.充氩保护方式、部位
5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验及水冲洗，试验参数要求按设计
6.脱脂设计要求
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
72
18.29
1316.88
867.60

7
030801006007
低压不锈钢管（氩弧焊） DN15空气吹扫
1.材质：不锈钢S30408
2.规格：DN15
3.焊接方法：氩弧焊
4.充氩保护方式、部位
5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验及空气吹扫，试验参数要求按设计
6.脱脂设计要求
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
72
17.23
1240.56
798.48

8
030801006008
低压不锈钢管（氩弧焊） DN50空气吹扫
1.材质：不锈钢S30408
2.规格：DN50
3.焊接方法：氩弧焊
4.充氩保护方式、部位
5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验及空气吹扫，试验参数要求按设计
6.脱脂设计要求
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
12
28.89
346.68
222.12

9
030801006009
低压不锈钢无缝钢管（氩弧焊） DN125
1.材质：不锈钢S30408
2.规格：DN125
3.焊接方法：氩弧焊
4.充氩保护方式、部位
5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验及水冲洗，试验参数要求按设计
6.脱脂设计要求
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
20
55.02
1100.40
641.80

10
030801016010
低压塑料管 φ90×10.1
1.材质：塑料管PPR
2.规格：外径＞75，≤ 90
3.连接形式：热熔连接
4.压力试验、吹扫设计要求：水压试验及水冲洗，试验参数要求按设计
5.脱脂设计要求：
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
120
24.25
2910.00
1968.00

11
030801016011
低压塑料管 φ50×5.6
1.材质：塑料管PPR
2.规格：外径＞40，≤ 50
3.连接形式：热熔连接
4.压力试验、吹扫设计要求：水压试验及水冲洗，试验参数要求按设计
5.脱脂设计要求：
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
4
18.48
73.92
50.20

12
030810004012
低压不锈钢法兰 DN100
1.材质：不锈钢S30408
2.结构形式板式平焊法兰
3.型号、规格 PL100(B)-10RF
4.连接形式
5.焊接方法氩弧焊
6.充氩保护方式、部位
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
副
8.5
149.88
1273.98
623.31

13
030811004013
中压不锈钢法兰 DN125
1.材质：不锈钢S30408
2.结构形式板式平焊法兰
3.型号、规格 DN125
4.连接形式
5.焊接方法氩弧焊
6.充氩保护方式、部位
7.压力等级：中压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
副
15
238.72
3580.80
1685.10

14
030810004014
低压不锈钢法兰 DN80
1.材质：不锈钢S30408
2.结构形式板式平焊法兰
3.型号、规格 PL80(B)-10RF
4.连接形式
5.焊接方法氩弧焊
6.充氩保护方式、部位
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
副
77
116.66
8982.82
4459.07

15
030810004015
低压不锈钢法兰 DN65
1.材质：不锈钢S30408
2.结构形式板式平焊法兰
3.型号、规格 PL65(B)-10RF
4.连接形式
5.焊接方法氩弧焊
6.充氩保护方式、部位
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
副
2
106.71
213.42
108.22

16
030810004016
低压不锈钢法兰 DN50
1.材质：不锈钢S30408
2.结构形式板式平焊法兰
3.型号、规格 PL50(B)-10RF
4.连接形式
5.焊接方法氩弧焊
6.充氩保护方式、部位
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
副
41
82.61
3387.01
1788.42

17
030810004017
低压不锈钢法兰 DN25
1.材质：不锈钢S30408
2.结构形式板式平焊法兰
3.型号、规格 PL25(B)-10RF
4.连接形式
5.焊接方法氩弧焊
6.充氩保护方式、部位
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
副
4
42.49
169.96
94.00

18
030810004018
低压不锈钢法兰 DN20
1.材质：不锈钢S30408
2.结构形式板式平焊法兰
3.型号、规格 PL20(B)-10RF
4.连接形式
5.焊接方法氩弧焊
6.充氩保护方式、部位
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
副
21
36.32
762.72
431.97

19
030810004019
低压不锈钢法兰 DN15
1.材质：不锈钢S30408
2.结构形式板式平焊法兰
3.型号、规格 PL15(B)-10RF
4.连接形式
5.焊接方法氩弧焊
6.充氩保护方式、部位
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
副
18
32.47
584.46
334.44

20
030810004020
低压不锈钢法兰 DN80
1.材质：不锈钢S30408
2.结构形式 PPR活套不锈钢对焊法兰
3.型号、规格 LJ80(B)-16RF
4.连接形式
5.焊接方法氩弧焊
6.充氩保护方式、部位
7.压力等级：低压
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
副
6
146.43
878.58
436.08

21
030804003021
低压不锈钢管件 (氩弧焊) DN80
1.材质不锈钢S30408
2.规格 DN80
3.焊接方法氩弧焊
4.补强圈材质、规格
5.充氩保护方式、部位
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
122
123.35
15048.70
7588.40

22
030804003022
低压不锈钢管件 (氩弧焊) DN125
1.材质不锈钢S30408
2.规格 DN125
3.焊接方法氩弧焊
4.补强圈材质、规格
5.充氩保护方式、部位
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
17
203.33
3456.61
1618.40

23
030804003023
低压不锈钢管件 (氩弧焊) DN100
1.材质不锈钢S30408
2.规格 DN100
3.焊接方法氩弧焊
4.补强圈材质、规格
5.充氩保护方式、部位
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
33
167.88
5540.04
2790.15

24
030804003024
低压不锈钢管件 (氩弧焊) DN65
1.材质不锈钢S30408
2.规格 DN65
3.焊接方法氩弧焊
4.补强圈材质、规格
5.充氩保护方式、部位
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
8
105.11
840.88
439.12

25
030804003025
低压不锈钢管件 (氩弧焊) DN50
1.材质不锈钢S30408
2.规格 DN50
3.焊接方法氩弧焊
4.补强圈材质、规格
5.充氩保护方式、部位
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
83
82.01
6806.83
3527.50

26
030804003026
低压不锈钢管件 (氩弧焊) DN20
1.材质不锈钢S30408
2.规格 DN20
3.焊接方法氩弧焊
4.补强圈材质、规格
5.充氩保护方式、部位
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
42
32.11
1348.62
721.98

27
030804003027
低压不锈钢管件 (氩弧焊) DN15
1.材质不锈钢S30408
2.规格 DN15
3.焊接方法氩弧焊
4.补强圈材质、规格
5.充氩保护方式、部位
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
18
26.70
480.60
256.68

28
030804003028
低压不锈钢管件 (氩弧焊) DN200
1.材质不锈钢S30408
2.规格 DN200
3.焊接方法氩弧焊
4.补强圈材质、规格
5.充氩保护方式、部位
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
3
356.82
1070.46
493.86

29
030804014029
低压塑料管件外径 (mm以内) 90
1.材质塑料PPR
2.规格：外径 (mm以内) 90
3.连接形式：热熔连接
4.接口材料
5.压力等级：低压
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
3
19.45
58.35
40.86

30
030804014030
低压塑料管件外径 (mm以内) 110
1.材质塑料PPR
2.规格：外径 (mm以内) 110
3.连接形式：热熔连接
4.接口材料
5.压力等级：低压
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
25
24.83
620.75
418.50

31
031003011031
热熔法兰套
1.名称：PPR热熔法兰套
2.材质：塑料PPR
3.规格、压力等级：3寸
4.连接形式：热熔
5.压力等级：低压
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
副
5.5
87.06
478.83
247.83

32
030807003032
低压法兰阀门
1.名称低压法兰阀门（球阀/蝶阀/止回阀等）
2.材质 CF3
3.型号、规格 DN80 D41H-10P、Q41H-10P、H41H-10P、D41H-10P
4.连接形式：法兰连接
5.焊接方法：氩弧焊
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
19
51.40
976.60
611.61

33
030807003033
低压法兰阀门
1.名称低压法兰阀门（球阀/蝶阀/止回阀等）
2.材质 CF3
3.型号、规格 DN100 D41H-10P、Q41H-10P、H41H-10P、D41H-10P
4.连接形式：法兰连接
5.焊接方法：氩弧焊
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
1
98.41
98.41
50.71

34
030807003034
低压法兰阀门
1.名称低压法兰阀门（球阀/蝶阀/止回阀等）
2.材质 CF3
3.型号、规格 DN65 D41H-10P、Q41H-10P、H41H-10P、D41H-10P
4.连接形式：法兰连接
5.焊接方法：氩弧焊
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
2
47.22
94.44
59.30

35
030807003035
低压法兰阀门
1.名称低压法兰阀门（球阀/蝶阀/止回阀等）
2.材质 CF3
3.型号、规格 DN50 D41H-10P、Q41H-10P、H41H-10P、D41H-10P
4.连接形式：法兰连接
5.焊接方法：氩弧焊
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
32
34.01
1088.32
648.96

36
030807003036
低压法兰阀门
1.名称低压法兰阀门（球阀/蝶阀/止回阀等）
2.材质 CF3
3.型号、规格 DN25 D41H-10P、Q41H-10P、H41H-10P、D41H-10P
4.连接形式：法兰连接
5.焊接方法：氩弧焊
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
4
30.51
122.04
72.56

37
030807003037
低压法兰阀门
1.名称低压法兰阀门（球阀/蝶阀/止回阀等）
2.材质 CF3
3.型号、规格 DN20 D41H-10P、Q41H-10P、H41H-10P、D41H-10P
4.连接形式：法兰连接
5.焊接方法：氩弧焊
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
14
30.41
425.74
253.96

38
030807003038
低压法兰阀门
1.名称低压法兰阀门（球阀/蝶阀/止回阀等）
2.材质 CF3
3.型号、规格 DN15 D41H-10P、Q41H-10P、H41H-10P、D41H-10P
4.连接形式：法兰连接
5.焊接方法：氩弧焊
6.压力等级：低压
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
10
30.35
303.50
181.40

39
030807007039
塑料阀门
1.名称塑料球阀
2.材质 PPR
3.型号、规格 DN80 Q41F-10S
4.连接形式：法兰连接
5.压力等级：低压
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
3
51.40
154.20
96.57

40
030807007040
塑料阀门
1.名称塑料球阀
2.材质 PPR
3.型号、规格 DN50 Q41F-10S
4.连接形式：法兰连接
5.压力等级：低压
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
1
34.01
34.01
20.28

41
030815001041
管架制作安装
1.单件支架质量＜100kg
2.型号及规格：槽钢[10、锚板260*260*12、膨胀螺栓M12*145
3.管架形式一般管架
4.支架衬垫材质
5.减震器形式及做法
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
kg
1275.8
9.89
12617.66
7195.51

42
030802003042
中压金属波纹软管（外覆金属编织丝）
1.名称：中压金属波纹软管（外覆金属编织丝）
2.材质：不锈钢
3.规格：DN125
4.焊接方法氩弧焊
6.连接方式法兰连接
7.压力试验、吹扫与清洗设计要求水压试验及水冲洗，试验参数要求按设计
8.脱脂设计要求
9.压力等级：中压
10.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
根
4
187.04
748.16
488.04

43
030801006043
低压金属波纹软管（外覆金属编织丝）
1.名称：低压金属波纹软管（外覆金属编织丝）
2.材质：不锈钢
3.规格：DN80
4.焊接方法氩弧焊
6.连接方式法兰连接
7.压力试验、吹扫与清洗设计要求水压试验及水冲洗，试验参数要求按设计
8.脱脂设计要求
9.压力等级：低压
10.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
根
4
88.07
352.28
240.24

合计
100100.55
55636.32

单价措施项目清单与计价表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【管道工程】
标段：

序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价
其中

定额人工费
暂估价

其他措施项目

1
031302007051
高层施工增加费

项

小计

专业措施项目

2
031301001052
吊装加固

项

3
031301002053
金属抱杆安装拆除、移位

项

4
031301003054
平台铺设、拆除

项

5
031301004055
顶升、提升装置

项

6
031301005056
大型设备专用机具

项

7
031301006057
焊接工艺评定

项

8
031301007058
胎（模）具制作、安装、拆除

项

9
031301008059
防护棚制作安装拆除

项

10
031301009060
特殊地区施工增加

项

11
031301010061
安装与生产同时进行施工增加

项

12
031301011062
在有害身体健康环境中施工增加

项

13
031301012063
工程系统检测、检验

项

14
031301013064
设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护

项

15
031301014065
焦炉烘炉、热态工程

项

16
031301015066
管道安拆后的充气保护

项

17
031301016067
隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施

项

18
031301017068
脚手架搭拆

项
1
5543.00
5543.00
1940.05

19
031301018069
其他措施

项

小计

5543.00
1940.05

合计
5543.00
1940.05

总价措施项目清单计价表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【管道工程】
标段：

序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率
（%）
金额
（元）
调整费率
(%)
调整后
金额(元)
备注

1
031302001044
安全文明施工费

4840.85

1.1
①
环境保护费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
0.22
266.25

1.2
②
文明施工费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
0.64
774.54

1.3
③
安全施工费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.76
2129.97

1.4
④
临时设施费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.38
1670.09

2
031302002045
夜间施工增加费

3
031302003046
非夜间施工增加

4
031302004047
二次搬运费

5
031302005048
冬雨季施工增加费

6
031302006049
已完工程及设备保护费

7
031302008050
工程定位复测费

合计
4840.85

暂列金额明细表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【管道工程】
标段：

序号
项目名称
计量单位
暂定金额(元)
备注

1
暂列金额
项
10000.00

合　　计
10000.00
-

规费、税金项目计价表

（适用于简易计税方法）

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【管道工程】
标段：

序号
项目名称
计算基础
计算基数
计算费率（%）
金额(元)

1
规费
分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
57576.37
9.34
5377.63

2
税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料（设备）费
125862.03
3
3775.86

合计

9153.49

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于简易计税方法)

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【电仪工程】
标段：

序号
汇总内容
金额（元）
其中:暂估价(元)

1
分部分项及单价措施项目
401599.66

1.1
电气
285692.07

1.2
自动化控制仪表安装工程
109158.31

1.3
单价措施项目
6749.28

2
总价措施项目
18356.57
-

2.1
其中：安全文明施工费
18356.57
-

3
其他项目
40000.00
-

3.1
其中：暂列金额
40000.00
-

3.2
其中：专业工程暂估价

-

3.3
其中：计日工

-

3.4
其中：总承包服务费

-

4
规费
17314.71
-

5
创优质工程奖补偿奖励费

-

6
税前含税工程造价
477270.94
-

6.1
其中：甲供材料（设备）费

-

7
税金
14318.13
-

招标控制价/投标报价总价合计=税前含税工程造价+税金
491589.07

分部分项工程清单与计价表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【电仪工程】
标段：

序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价
其中

定额人工费
暂估价

电气

1
030408001044
电力电缆（超高）
1.名称电力电缆
2.型号 ZA-BPYJVP
3.规格 6芯 120mm2＜电缆截面≤240mm2 （3×150+3×25）
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.操作高度：＞5m
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
10
33.23
332.30
186.30

2
030408001045
电力电缆
1.名称电力电缆
2.型号 ZA-BPYJVP
3.规格 6芯 120mm2＜电缆截面≤240mm2 （3×150+3×25）
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
1386
31.21
43257.06
23478.84

3
030408001046
电力电缆（超高）
1.名称电力电缆
2.型号 ZA-YJV
3.规格 5芯 120mm2＜电缆截面≤240mm2 （3×185+2×95、3×150+2×70）
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.操作高度：＞5m
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
10
29.39
293.90
164.80

4
030408001047
电力电缆
1.名称电力电缆
2.型号 ZA-YJV
3.规格 5芯 120mm2＜电缆截面≤240mm2 （3×185+2×95、3×150+2×70）
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
570
27.61
15737.70
8538.60

5
030408001048
电力电缆（超高）
1.名称电力电缆
2.型号 ZA-BPYJVP
3.规格 6芯 70mm2＜电缆截面≤120mm2 （3×95+3×16）
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.操作高度：＞5m
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
10
22.30
223.00
130.70

6
030408001049
电力电缆
1.名称电力电缆
2.型号 ZA-BPYJVP
3.规格 6芯 70mm2＜电缆截面≤120mm2 （3×95+3×16）
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
785
20.89
16398.65
9325.80

7
030408001050
电力电缆（超高）
1.名称电力电缆
2.型号 ZA-YJV
3.规格 5芯 16mm2＜电缆截面≤35mm2 （3×35+2×16）
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.操作高度：＞5m
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
10
11.87
118.70
63.50

8
030408001051
电力电缆
1.名称电力电缆
2.型号 ZA-YJV
3.规格 5芯 16mm2＜电缆截面≤35mm2 （3×35+2×16）
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
1280
11.18
14310.40
7385.60

9
030408001052
电力电缆（超高）
1.名称电力电缆
2.型号 ZA-YJV
3.规格 4芯电缆截面≤10mm2 （4×4、4×2.5、4×1.0）
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.操作高度：＞5m
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
10
6.70
67.00
31.80

10
030408001053
电力电缆
1.名称电力电缆
2.型号 ZA-YJV
3.规格 4芯电缆截面≤10mm2 （4×4、4×2.5、4×1.0）
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
615
6.35
3905.25
1777.35

11
030408002054
控制电缆（超高）
1.名称控制电缆
2.型号 ZA-KYJV-
3.规格 8芯 8×1.5mm2
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.45/0.75kV,
7.操作高度：＞5m
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
640
7.40
4736.00
2528.00

12
030408002055
控制电缆
1.名称控制电缆
2.型号 ZA-KYJV-
3.规格 8芯 8×1.5mm2
4.材质铜
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.45/0.75kV,
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
15
6.97
104.55
53.85

13
030408006056
电力电缆终端头制作安装
1.名称电力电缆终端头制作安装
2.型号、规格：与ZA-YJV-4×2.5、ZA-YJV-4×4、ZA-YJV-4×1.0相匹配
3.材质、类型铜芯干包式
4.电压等级（kV）0.6/1kV
5.电缆类型：终端头
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
22
65.25
1435.50
493.68

14
030408006057
电力电缆终端头制作安装
1.名称电力电缆终端头制作安装
2.型号、规格：与ZA-YJV-3×35+2×16相匹配
3.材质、类型铜芯干包式
4.电压等级（kV）0.6/1kV
5.电缆类型：终端头
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
2
149.67
299.34
121.64

15
030408006058
电力电缆终端头制作安装
1.名称电力电缆终端头制作安装
2.型号、规格：与ZA-BPYJVP-3×95+3×16相匹配
3.材质、类型铜芯干包式
4.电压等级（kV）0.6/1kV
5.电缆类型：终端头
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
6
292.67
1756.02
662.22

16
030408006059
电力电缆终端头制作安装
1.名称电力电缆终端头制作安装
2.型号、规格：与ZA-YJV-3×185+2×95、ZA-YJV-3×150+2×70相匹配
3.材质、类型铜芯干包式
4.电压等级（kV）0.6/1kV
5.电缆类型：终端头
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
14
431.47
6040.58
1793.40

17
030408006060
电力电缆终端头制作安装
1.名称电力电缆终端头制作安装
2.型号、规格：与ZA-BPYJVP-3×150+3×25相匹配
3.材质、类型铜芯干包式
4.电压等级（kV）0.6/1kV
5.电缆类型：终端头
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
24
487.77
11706.48
3475.44

18
030408007061
控制电缆终端头制作安装
1.名称电力电缆终端头制作安装
2.型号、规格：与ZA-KYJV-8×1.5相匹配
3.材质、类型铜芯干包式 8芯
4.电压等级（kV）0.45/0.75kV
5.电缆类型：终端头
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
8
114.11
912.88
407.76

19
030404004062
低压配电柜
1.名称低压开关柜（屏）AP01\AP02
2.型号 GGD3
3.规格 800*600*2200
4.种类详设计图纸
5.基础型钢形式、规格：按槽钢[10#,Q235B设置
6.接线端子材质、规格详设计图纸
7.端子板外部接线材质、规格详设计图纸
8.小母线材质、规格详设计图纸
9.柜体内具体参数详设计图纸
10.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
2
1354.01
2708.02
1626.22

20
030414002063
送配电装置系统
1.名称送配电装置系统
2.型号
3.电压等级（kV） ≤1kV
4.类型交流供电
5.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
系统
2
396.43
792.86
472.86

21
030413001064
电缆桥架支架制作安装
1.名称电缆桥架支架制作安装
2.材质 Q235B
3.规格槽钢[10#
4.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
kg
200
12.78
2556.00
1530.00

22
030409002065
工艺设备及电气柜接地
1.名称工艺设备及电气柜接地
2.材质不锈钢扁钢
3.规格 25×4
4.安装部位工艺设备及电气柜等
5.安装形式户内
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
100
15.05
1505.00
945.00

23
030408008066
防火堵洞
1.名称防火堵洞
2.材质防火堵料
3.方式
4.部位：用于桥架、配电箱等部位的封堵，具体按设计要求
5.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
处
20
7.58
151.60
102.40

24
030406008067
交流变频调速电动机检查接线及调试
1.名称交流变频调速电动机检查接线及调试
2.型号
3.容量(kW) 7.5KW
4.类别变频调速电动机、与纯水热水泵、夹套加热循环泵配套的电机
5.接线端子材质、规格按设计
6.干燥要求
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
4
5431.40
21725.60
7804.20

25
030406008068
交流变频调速电动机检查接线及调试
1.名称交流变频调速电动机检查接线及调试
2.型号
3.容量(kW) 160KW
4.类别变频调速电动机、与砂磨机A配套的电机
5.接线端子材质、规格按设计
6.干燥要求
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
5
13160.48
65802.40
23997.65

26
030406008069
交流变频调速电动机检查接线及调试
1.名称交流变频调速电动机检查接线及调试
2.型号
3.容量(kW) 315KW
4.类别变频调速电动机、与砂磨机A/B配套的电机
5.接线端子材质、规格按设计
6.干燥要求
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
4
15914.27
63657.08
22634.64

27
030404017070
变频器安装
1.名称变频器安装
2.规格 160kw
4.基础形式、材质、规格按设计
5.接线端子材质、规格按设计
6.端子板外部接线材质、规格按设计
7.安装方式按设计
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
3
195.77
587.31
357.75

28
030402004071
空气断路器
1.名称空气断路器
2.型号
3.容量（A） 600A
4.电压等级（kV）综合
5.安装条件综合
6.操作机构名称及型号
7.接线材质、规格
8.安装部位按设计
9.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
3
1523.63
4570.89
2591.19

分部小计

285692.07
122681.19

自动化控制仪表安装工程

29
030611002072
防水防尘防腐挠性连接管
1.名称防水防尘防腐挠性连接管
2.型号、规格 FNG-1000xG1"、FNG-1000xG1 1/4"、防尘1/2"NPT(M)-G1/2"(F）
3.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
根
18
16.27
292.86
200.52

30
030404022073
操作柱
1.名称操作柱
2.型号、规格：FZC-S-A2D2K1, IP54, F2
3.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
4
209.10
836.40
544.20

31
030409002074
接地母线（户内）
1.名称接地母线（户内）
2.材质不锈钢扁钢
3.规格 25×4
4.安装部位工艺设备或电气柜接地等
5.安装形式
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
50
15.05
752.50
472.50

32
030409002075
接地母线（户外）
1.名称接地母线（户外）
2.材质不锈钢扁钢
3.规格 25×4
4.安装部位工艺设备或电气柜接地等
5.安装形式
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
50
39.91
1995.50
1374.00

33
030411001076
不锈钢配管 DN25
1.名称配管
2.材质不锈钢
3.规格 DN25
4.配置形式明配
5.接地要求
6.钢索材质、规格
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
60
21.85
1311.00
657.60

34
030411001077
不锈钢配管 DN32
1.名称配管
2.材质不锈钢
3.规格 DN32
4.配置形式明配
5.接地要求
6.钢索材质、规格
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
60
24.43
1465.80
724.20

35
030608010078
仪表专用线缆
1.名称仪表专用线缆
2.型号、规格 ZRA-DJYVP-1×2×1.5、ZRA-KYJVP-2×1.5
4.芯数 2芯
5.敷设方式综合
6.辅助元件型号、规格
7.测试段数
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
17280
3.44
59443.20
36979.20

36
030608011079
线缆头
1.名称线缆头
2.型号、规格与电缆ZRA-KYJVP-1×2×1.5、ZRA-KYJVP-2×1.5相匹配
4.芯数 2芯
5.电缆类型：终端头
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
216
55.63
12016.08
4490.64

37
030603002080
气动切断阀 DN80
1.名称气动切断阀
2.型号详设计
3.功能详设计
4.规格 DN80
5.挠性管材质、规格另计
6.调试要求单体调试合格
7.支架形式、材质
8.含阀门在管道上的安装费
9.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
30
698.81
20964.30
10651.50

38
030603002081
气动切断阀 DN100
1.名称气动切断阀
2.型号详设计
3.功能详设计
4.规格 DN100
5.挠性管材质、规格另计
6.调试要求单体调试合格
7.支架形式、材质
8.含阀门在管道上的安装费
9.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
4
745.82
2983.28
1494.28

39
030603002082
气动切断阀 DN50
1.名称气动切断阀
2.型号详设计
3.功能详设计
4.规格 DN50
5.挠性管材质、规格另计
6.调试要求单体调试合格
7.支架形式、材质
8.含阀门在管道上的安装费
9.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
681.42
681.42
343.14

40
030601003083
流量变送器
1.名称流量变送器
2.型号一体式（带LED表头）
3 规格 4～20mA+HART(两路)
4.功能
5.节流装置类型、规格
6.辅助容器类型、规格
7.挠性管材质、规格另计
8.调试要求
9.脱脂要求
10.保护（温）箱形式、材质
11.支架形式、材质另计
12.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
398.28
398.28
183.24

41
030601004084
质量流量计在线式
1.名称质量流量计
2.参数：18000-36000kg/h
3.连接方式：法兰连接
4.规格 DN80
5.辅助容器类型、规格
6.挠性管材质、规格
7.调试要求
8.脱脂要求
9.防雨罩、保护（温）箱形式、材质
10.支架形式、材质另计
11.含在管道上的阀门安装
12.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
553.54
553.54
306.51

42
030601002085
压力表就地
1.名称压力表就地
2.测量参数：0-1Mpa
4.压力表弯材质、规格
5.挠性管材质、规格
6.支架形式、材质
7.调试要求
8.脱脂要求
9.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
4
50.38
201.52
126.84

43
030608007086
工业计算机系统调试
1.名称在线回路试验模拟量AI点
2.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
点
1
31.48
31.48
14.97

44
030608007087
工业计算机系统调试
1.名称在线回路试验数字量DO点
2.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
点
35
31.42
1099.70
578.55

45
030608007088
工业计算机系统调试
1.名称在线回路试验数字量DI点
2.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
点
70
41.84
2928.80
627.90

46
030608007089
工业计算机系统调试
1.名称在线回路试验模拟量AO点
2.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
点
1
61.53
61.53
32.49

47
030606001090
检测回路模拟试验
1.名称检测回路模拟试验压力检测回路
2.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
套
4
134.54
538.16
239.52

48
030606001091
检测回路模拟试验
1.名称检测回路模拟试验流量检测回路
2.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
套
1
140.54
140.54
75.21

49
030606002092
调节回路模拟试验
1.名称调节回路模拟试验简单回路
2.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
套
1
305.42
305.42
128.91

50
030413001093
支架制作安装
1.名称支架制作安装
2.材质、规格型钢综合考虑
3.安装部位：操作柱支架、穿线管固定等
kg
100
1.57
157.00
93.00

分部小计

109158.31
60338.92

合计
394850.38
183020.11

单价措施项目清单与计价表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【电仪工程】
标段：

序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价
其中

定额人工费
暂估价

其他措施项目

1
031302007129
高层施工增加费

项

小计

专业措施项目

2
031301001130
吊装加固

项

3
031301002131
金属抱杆安装拆除、移位

项

4
031301003132
平台铺设、拆除

项

5
031301004133
顶升、提升装置

项

6
031301005134
大型设备专用机具

项

7
031301006135
焊接工艺评定

项

8
031301007136
胎（模）具制作、安装、拆除

项

9
031301008137
防护棚制作安装拆除

项

10
031301009138
特殊地区施工增加

项

11
031301010139
安装与生产同时进行施工增加

项

12
031301011140
在有害身体健康环境中施工增加

项

13
031301012141
工程系统检测、检验

项

14
031301013142
设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护

项

15
031301014143
焦炉烘炉、热态工程

项

16
031301015144
管道安拆后的充气保护

项

17
031301016145
隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施

项

18
031301017146
脚手架搭拆

项
1
6749.28
6749.28
2362.25

19
031301018147
其他措施

项

小计

6749.28
2362.25

合计
6749.28
2362.25

总价措施项目清单计价表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【电仪工程】
标段：

序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率
（%）
金额
（元）
调整费率
(%)
调整后
金额(元)
备注

1
031302001122
安全文明施工费

18356.57

1.1
①
环境保护费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
0.22
1009.61

1.2
②
文明施工费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
0.64
2937.05

1.3
③
安全施工费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.76
8076.89

1.4
④
临时设施费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.38
6333.02

2
031302002123
夜间施工增加费

3
031302003124
非夜间施工增加

4
031302004125
二次搬运费

5
031302005126
冬雨季施工增加费

6
031302006127
已完工程及设备保护费

7
031302008128
工程定位复测费

合计
18356.57

暂列金额明细表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【电仪工程】
标段：

序号
项目名称
计量单位
暂定金额(元)
备注

1
暂列金额
项
40000.00

合　　计
40000.00
-

规费、税金项目计价表

（适用于简易计税方法）

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【电仪工程】
标段：

序号
项目名称
计算基础
计算基数
计算费率（%）
金额(元)

1
规费
分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
185382.36
9.34
17314.71

2
税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料（设备）费
477270.94
3
14318.13

合计

31632.84

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于简易计税方法)

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【设备工程】
标段：

序号
汇总内容
金额（元）
其中:暂估价(元)

1
分部分项及单价措施项目
57836.41

1.1
单价措施项目
411.20

2
总价措施项目
2630.19
-

2.1
其中：安全文明施工费
2630.19
-

3
其他项目
5000.00
-

3.1
其中：暂列金额
5000.00
-

3.2
其中：专业工程暂估价

-

3.3
其中：计日工

-

3.4
其中：总承包服务费

-

4
规费
2918.39
-

5
创优质工程奖补偿奖励费

-

6
税前含税工程造价
68384.99
-

6.1
其中：甲供材料（设备）费

-

7
税金
2051.55
-

招标控制价/投标报价总价合计=税前含税工程造价+税金
70436.54

分部分项工程清单与计价表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【设备工程】
标段：

序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价
其中

定额人工费
暂估价

1
030302004093
纯水热水罐
1.名称纯水热水罐
2.构造形式立式
3.质量 1650kg
4.规格 12m3
5.安装高度地面安装
6.压力试验设计要求水压试验及水冲洗试验，具体试验参数按设计
7.清洗、脱脂、钝化设计要求
8.塔盘结构类型
9.填充材料种类
10.灌浆配合比
11.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
3931.83
3931.83
1989.06

2
030302004094
夹套加热循环罐
1.名称夹套加热循环罐
2.构造形式立式
3.质量 2050kg
4.规格 8m3
5.安装高度地面安装
6.压力试验设计要求水压试验及水冲洗试验，具体试验参数按设计
7.清洗、脱脂、钝化设计要求
8.塔盘结构类型
9.填充材料种类
10.灌浆配合比
11.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
4193.03
4193.03
2122.91

3
030109001095
纯水热水泵
1.名称纯水热水泵
2.型号/图号 LDXC-(202509)-G03-01
3.质量 40kg
4.类型离心式
5.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
2
633.35
1266.70
727.44

4
030109001096
夹套加热循环泵
1.名称夹套加热循环泵
2.型号/图号 LDXC-(202509)-G03-01
3.质量 30kg
4.类型离心式
5.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
2
633.35
1266.70
727.44

5
030113015097
纯水过滤器
1.名称纯水过滤器
2.介质纯水
3.重量 45kg
4.材质不锈钢
5.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
335.42
335.42
203.63

6
030109001098
均质泵
1.名称均质泵
2.质量 60 kg
3.型号/图号 LDXC-(202509)-G03-02
4.类型：隔膜泵
5.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
725.17
725.17
430.01

7
030101018099
砂磨机A
1.名称砂磨机
2.型号、规格、图号：LDXC-(202509)-G03-02
3.质量 5t
4.功率 160KW
5.整体安装砂磨机，含砂磨机配套电机等小型设备及组合件
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
3
2641.16
7923.48
4172.16

8
030113009100
永磁除铁器A\B
1.名称永磁除铁器
2.质量 48 kg
3.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
2
187.50
375.00
151.84

9
030109001101
粗磨进料泵/精磨出料泵/出料泵
1.名称粗磨进料泵/精磨出料泵
2.质量 60kg
3.材质组合件
4.类型：隔膜泵
5.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
4
633.35
2533.40
1454.88

10
030101018102
砂磨机B/C
1.名称砂磨机
2.型号、规格 315KW，NCT-400
3.类型：卧式涡轮砂磨机
4.质量 10t
5.整体安装砂磨机，含砂磨机配套电机等小型设备及组合件
6.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
4
8718.62
34874.48
19122.88

合计
57425.21
31102.25

单价措施项目清单与计价表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【设备工程】
标段：

序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价
其中

定额人工费
暂估价

其他措施项目

1
031302007165
高层施工增加费

项

小计

专业措施项目

2
031301001166
吊装加固

项

3
031301002167
金属抱杆安装拆除、移位

项

4
031301003168
平台铺设、拆除

项

5
031301004169
顶升、提升装置

项

6
031301005170
大型设备专用机具

项

7
031301006171
焊接工艺评定

项

8
031301007172
胎（模）具制作、安装、拆除

项

9
031301008173
防护棚制作安装拆除

项

10
031301009174
特殊地区施工增加

项

11
031301010175
安装与生产同时进行施工增加

项

12
031301011176
在有害身体健康环境中施工增加

项

13
031301012177
工程系统检测、检验

项

14
031301013178
设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护

项

15
031301014179
焦炉烘炉、热态工程

项

16
031301015180
管道安拆后的充气保护

项

17
031301016181
隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施

项

18
031301017182
脚手架搭拆

项
1
411.20
411.20
143.92

19
031301018183
其他措施

项

小计

411.20
143.92

合计
411.20
143.92

总价措施项目清单计价表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【设备工程】
标段：

序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率
（%）
金额
（元）
调整费率
(%)
调整后
金额(元)
备注

1
031302001158
安全文明施工费

2630.19

1.1
①
环境保护费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
0.22
144.66

1.2
②
文明施工费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
0.64
420.83

1.3
③
安全施工费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.76
1157.28

1.4
④
临时设施费
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.38
907.42

2
031302002159
夜间施工增加费

3
031302003160
非夜间施工增加

4
031302004161
二次搬运费

5
031302005162
冬雨季施工增加费

6
031302006163
已完工程及设备保护费

7
031302008164
工程定位复测费

合计
2630.19

暂列金额明细表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【设备工程】
标段：

序号
项目名称
计量单位
暂定金额(元)
备注

1
暂列金额
项
5000.00

合　　计
5000.00
-

规费、税金项目计价表

（适用于简易计税方法）

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【设备工程】
标段：

序号
项目名称
计算基础
计算基数
计算费率（%）
金额(元)

1
规费
分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
31246.17
9.34
2918.39

2
税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料（设备）费
68384.99
3
2051.55

合计

4969.94

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于简易计税方法)

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【拆除/安装工程】
标段：

序号
汇总内容
金额（元）
其中:暂估价(元)

1
分部分项及单价措施项目
184971.48

1.1
电气拆除/安装
124214.62

1.2
工艺拆除
32053.07

1.3
仪表拆除
24540.98

1.4
单价措施项目
4162.81

2
总价措施项目
8584.27
-

2.1
其中：安全文明施工费
8584.27
-

3
其他项目
20000.00
-

3.1
其中：暂列金额
20000.00
-

3.2
其中：专业工程暂估价

-

3.3
其中：计日工

-

3.4
其中：总承包服务费

-

4
规费
9635.36
-

5
创优质工程奖补偿奖励费

-

6
税前含税工程造价
223191.11
-

6.1
其中：甲供材料（设备）费

-

7
税金
6695.73
-

招标控制价/投标报价总价合计=税前含税工程造价+税金
229886.84

分部分项工程清单与计价表

工程名称：低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段\低温高倍率磷酸铁锂产线改造项目安装工程施工一标段【拆除/安装工程】
标段：

序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）

综合单价
合价
其中

定额人工费
暂估价

电气拆除/安装

1
030404004103
配电柜拆除
1.名称配电柜拆除
2.规格 800×700×2100
3.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
625.35
625.35
388.04

2
030404004104
配电柜安装
1.名称配电柜安装
2.规格 800×700×2100
5.基础型钢形式、规格另计
6.接线端子材质、规格
7.端子板外部接线材质、规格
8.小母线材质、规格
9.屏边规格
10.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
1284.49
1284.49
776.07

3
030404017105
变频器拆除
1.名称变频器拆除
2.型号 ACS510-01-046A、ACS510-01-125A
3.规格 22kW、55kw
4.基础形式、材质、规格
5.接线端子材质、规格
6.端子板外部接线材质、规格
7.安装方式
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
2
84.70
169.40
119.26

4
030404017106
变频器安装
1.名称变频器安装
2.型号 ACS510-01-046A、ACS510-01-125A
3.规格 22kW、55kw
4.基础形式、材质、规格
5.接线端子材质、规格
6.端子板外部接线材质、规格
7.安装方式
8.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
2
195.77
391.54
238.50

5
030406008107
交流变频调速电动机检查接线及调试
1.名称交流变频调速电动机检查接线及调试
2.容量(kW) :22
4.类别交流异步变频调速
5.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
7334.11
7334.11
2645.73

6
030406008108
交流变频调速电动机检查接线及调试
1.名称交流变频调速电动机检查接线及调试
2.容量(kW) :55KW
4.类别交流异步变频调速
5.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
11805.58
11805.58
4269.15

7
030408001109
电力电缆拆除
1.名称电力电缆拆除
2.型号、规格 ZR-YJV 1×185
3.材质：铜芯
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
6000
10.45
62700.00
39120.00

8
030408001110
电力电缆安装
1.名称电力电缆安装
2.型号、规格 ZR-YJV 1×185
3.材质：铜芯
5.敷设方式、部位综合
6.电压等级（kV） 0.6/1kV
7.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
1350
24.01
32413.50
17590.50

9
030408006111
电力电缆中间头制作安装
1.名称电力电缆中间头制作安装
2.型号、规格与ZR-YJV 1×185-0.6/1kV电缆相匹配
3.材质、类型：铜芯、干包式
4.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
个
9
382.08
3438.72
1735.56

10
030411003112
桥架盖板揭、盖
1.名称桥架盖板揭、盖
2.规格 500×200mm
3.工作内容：电缆拆除、敷设时，按甲方要求对桥架盖板进行揭、盖、恢复
4.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
m
150
24.37
3655.50
2365.50

11
030414002113
送配电装置系统
1.名称送配电装置系统
2.型号
3.电压等级（kV） ≤1kV
4.类型交流供电
5.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
系统
1
396.43
396.43
236.43

分部小计

124214.62
69484.74

工艺拆除

12
030109001114
均质泵拆除
1.名称均质泵拆除
2.质量 60 kg
3.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
1
453.24
453.24
268.76

13
030109006115
气动隔膜泵拆除
1.名称气动隔膜泵拆除
2.质量 50 kg
3.材质 PP
4.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
4
463.00
1852.00
1090.60

14
030217004116
袋式排气过滤器拆除
1. 名称袋式排气过滤器拆除
2. 材质：SUS304
3. 重量 50 kg
4.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
10
167.72
1677.20
1018.20

15
030302005117
板式换热器拆除
1. 名称板式换热器拆除
2. 质量 100 kg
3.未尽事宜应符合设计及国家规范标准的要求
台
5
26

投标 / 标书制作要点（原创）

本低温高倍率磷酸铁锂产线改造安装工程施工机电工程施工总承包涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086