福建省ICU空调改造工程招标公告（福建中医药大学附属第二人民医院(福建省第二人民医院)2025）
病房综合楼ICU空调改造工程招标公告
经研究决定，福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程进行院内公开招标，欢迎各单位前来投标。
一、招标人：福建中医药大学附属第二人民医院。
二、工程名称：福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程。
三、建设地点：福州市五四路282号病房综合楼病房综合楼ICU。
四、工程内容：从五层净化机房的主管段接分支管管径DN100下至三层ICU空调机房内，与空调机房分支管连接，并在原分支接管和新接分支管上均设电动水阀。
五、工程控制价为26352元；（具体项目详见图纸和控制价）。固定总价合同。
六、工程质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关规定的合格标准。
七、工期要求：总工期15日历天（由于ICU及其他区域已投入使用，需要合理安排施工时间）。
八、承包方式： 包工包料。
九、投标人资格要求及审查办法
1.施工资质：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或者空调维保资质；且投标人具有一定的项目业绩，三年内完成的空调设备维保项目或者机电安装工程业绩（提供合同作为佐证）。
2.具备安全生产许可证，并在有效期内。
3.提供投标人拟担任本招标项目的项目负责人身份证复印件。
4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。
5.各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1？？个标段投标，但最多允许中标 1？？个标段。（适用于分标段的招标项目）
6.其他资格要求：(1)投标时，投标人和拟派本工程项目管理班子成员未因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。(2)投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。(3) 投标时未被列入福建省建筑市场主体“黑名单”管理期限内的。（4）本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当履行纳税义务。。
7.本招标项目采用？？资格后审？？方式对投标人的资格进行审查。
十、招标及评标方式：
1.采取院内公开招标方式，简易评标法（经评审随机抽取）。
2.招标文件获取时间：2025年11月28日上午8：30至12月4日17：00（北京时间）。
3.答疑时间：2025年12月5日上午8：30-17：00（北京时间）。
4.投标文件的递交：
（1）提交投标文件截止时间：2025年12月10日上午9：00（北京时间）。。
（2）逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。
5.开标时间：2025年12月10日上午9：00
6.开标地点：福州市五四路282号食堂综合楼五层会议室。
7.联系方式：
招标联系人：陈工 ？？电话：0591－87870197。
招投标监督机构：审计处 ？？？？电话：0591-87878035
8.本次招标公告在福建省第二人民医院网(http://www.fjhospital. com)发布，招标文件、图纸、控制价详附件，投标人自行在网站下载电子标书，需同时来招标单位进行报名登记，方可有效。报名时需提供有效的企业营业执照、资质证书、法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书及被委托人身份证件A4复印件，并加盖公章。
9.本项目由福建中医药大学附属第二人民医院采购小组评审确定，中标人将在医院网站公示。
十一、投标提交的内容：
1.投标函（格式附后）。
2.企业营业执照和资质证书复印件（原件备查）。
3.法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书及被委托人身份证件。
4.以上提供的材料复印件（A4纸）须注明与原件相符并加盖公章，逾期送达将不予参评。
附件1福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU空调招标文件1120.doc
附件2.1ICU空调系统调整方案电气配电 Model (1).pdf
附件2.2暖通ICU改造空调图纸 Model (2).pdf
附件3控制价-暖通ICU改造.xlsx
福建中医药大学附属第二人民医院
2025年11月27日
福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU空调改造工程招标文件基建字20251120号福建中医药大学附属第二人民医院2025年11月20日招标公告招标编号：基建字20251120号经研究决定，福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程进行院内公开招标，欢迎各单位前来投标。一、招标人：福建中医药大学附属第二人民医院。二、工程名称：福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程。三、建设地点：福州市五四路282号病房综合楼病房综合楼ICU。四、工程内容：从五层净化机房的主管段接分支管管径DN100下至三层ICU空调机房内，与空调机房分支管连接，并在原分支接管和新接分支管上均设电动水阀。五、工程控制价为26352元；（具体项目详见图纸和控制价）。固定总价合同。六、工程质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关规定的合格标准。七、工期要求：总工期15日历天（由于ICU及其他区域已投入使用，需要合理安排施工时间）。八、承包方式：包工包料。九、投标人资格要求及审查办法1.施工资质：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或者空调维保资质；且投标人具有一定的项目业绩，三年内完成的空调设备维保项目或者机电安装工程业绩（提供合同作为佐证）。2.具备安全生产许可证，并在有效期内。3.提供投标人拟担任本招标项目的项目负责人身份证复印件。4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。5.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）6.其他资格要求：(1)投标时，投标人和拟派本工程项目管理班子成员未因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。(2)投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。(3)投标时未被列入福建省建筑市场主体“黑名单”管理期限内的。（4）本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当履行纳税义务。。7.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。十、招标及评标方式：1.采取院内公开招标方式，简易评标法（经评审随机抽取）。2.招标文件获取时间：2025年11月28日上午8：30至12月4日17：00（北京时间）。3.答疑时间：2025年12月5日上午8：30-17：00（北京时间）。4.投标文件的递交：（1）提交投标文件截止时间：2025年12月10日上午9：00（北京时间）。（2）逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。5.开标时间：2025年12月10日上午9：006.开标地点：福州市五四路282号食堂综合楼五层会议室。7.联系方式：招标联系人：陈工电话：0591－87870197。招投标监督机构：审计处电话：0591-878780358.本次招标公告在福建省第二人民医院网(http://www.fjhospital.com)发布，招标文件、图纸、控制价详附件，投标人自行在网站下载电子标书，需同时来招标单位进行报名登记，方可有效。报名时需提供有效的企业营业执照、资质证书、法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书及被委托人身份证件A4复印件，并加盖公章。9.本项目由福建中医药大学附属第二人民医院采购小组评审确定，中标人将在医院网站公示。十一、投标提交的内容：1.投标函（格式附后）。2.企业营业执照和资质证书复印件（原件备查）。3.法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书及被委托人身份证件。4.以上提供的材料复印件（A4纸）须注明与原件相符并加盖公章，逾期送达将不予参评。福建中医药大学附属第二人民医院2025年11月27日招标文件1、招标人：福建中医药大学附属第二人民医院。2、工程名称：福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程。工程内容：从五层净化机房的主管段接分支管管径DN100下至三层ICU空调机房内，与空调机房分支管连接，并在原分支接管和新接分支管上均设电动水阀。3、建设地点：福州市五四路282号病房综合楼。4、招标及评标方式：1.采取院内公开招标方式，简易评标法（经评审随机抽取）。2.招标文件获取时间：2025年11月28日上午8：30至12月4日17：00（北京时间）。3.答疑时间：2025年12月5日上午8：30-17：00（北京时间）。4.投标文件的递交：（1）提交投标文件截止时间：2025年12月10日上午9：00（北京时间）。。（2）逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。5.开标时间：2025年12月10日上午9：00。6.开标地点：福州市五四路282号食堂综合楼五层会议室。7.联系方式：招标联系人：陈工电话：0591－87870197。招投标监督机构：审计处电话：0591-878780358.本次招标公告在福建省第二人民医院网(http://www.fjhospital.com)发布。招标文件、图纸、工程量清单详附件，投标人自行在网站下载电子标书，需同时来招标单位进行报名登记，方可有效。9.本项目由福建中医药大学附属第二人民医院采购小组评审确定，中标人将在医院网站公示。5、资格要求及投标提交资料：序号项目名称资质等级备注1福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU空调改造工程1.施工资质：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或者空调维保资质；且投标人具有一定的项目业绩，三年内完成的空调设备维保项目或者机电安装工程业绩（提供合同作为佐证）。2.具备安全生产许可证，并在有效期内。3.投标人拟担任本招标项目的项目负责人身份证复印件1、提交授权委托书，法定代表人和授权委托人身份证复印件。2、提供营业执照、安全生产许可证复印件。3、提供项目负责人身份证复印件。4、投标函（格式附后）及投标报价。5、投标提交资料均需加盖单位公章，密封包装并加盖密封章，复印件的原件备查。6、招标文件投交的份数为一正一副。6、资格审查：采用资格后审，提交的投标文件完整，资质应符合要求，否则不进入下一阶段评审。7、工程控制价为26352元；（具体项目详见图纸和控制价）。固定总价合同。8、中标人的确定依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，推荐的中标候选人数：1个。投标家数不足三家，只有两家投标，现场直接二次报价，如果只有一家投标，则直接与其议价。十、授予合同中标人应按招标人规定的日期、时间和地点，由法定代表人或委托代理人前往与招标人代表进行合同谈判并签订合同，格式附后。投标函致：福建中医药大学附属第二人民医院（招标人）根据贵方编号为基建字20251120号的福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程。（招标项目名称）的招标文件，我方承诺以￥元（人民币元整）投标报价，总工期15日历天，并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：1.招标文件中要求的投标文件；2.其他资料。据此函，签字人兹宣布同意如下：1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。2.一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺完成本项目的施工工作，并达到国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关规定的合格标准。3.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。4.我方承诺本项目施工为非个人挂靠行为，如招标人发现本项目在施工过程中存在个人挂靠现象，我单位将承担相应法律责任，并赔偿由此造成的经济损失。5.其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：投标人：（盖单位公章）地址：邮编：电话：传真：法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字）拟担任项目经理：（签字）日期：年月日施工合同项目名称：福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程发包人：福建中医药大学附属第二人民医院承包人：时间：2025年月合同协议书福建中医药大学附属第二人民医院（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。依照《中国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，发包人和承包人共同达成如下协议订立本合同。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：⑴施工合同；⑵中标通知书；⑶招标文件；⑷投标函及投标函附录（中标人的投标书及其附件）⑸专用合同条款；⑹通用合同条款；⑺图纸⑻项目工程量清单；⑼其他合同文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.合同价及方式：人民币（大写）元（¥元），固定总价合同。4.工程质量：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关规定的合格标准。5.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。7.承包人应按照发包人指示开工，总工期为15日历天.8.本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。9.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。10.合同生效（1）合同订立时间：年月日（2）合同订立地点：福州市（3）本合同双方约定：自双方法定代表人或委托代理人（委托代理人应持有法人代表的授权委托书）签字加盖公章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：年月日年月日专用合同条款1一般约定1.1词语定义合同当事人和人员发包人：福建中医药大学附属第二人民医院承包人:1.2日期开工日期：年月日竣工日期：年月日1.3工期:总工期为15日历1.4质保期:24个月1.5合同文件的优先顺序:如下⑴施工合同；⑵中标通知书；⑶招标文件；⑷投标函及投标函附录（中标人的投标书及其附件）⑸专用合同条款；⑹通用合同条款；⑺图纸⑻项目工程量清单；⑼其他合同文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。1.6合同生效的条件:自双方法定代表人或委托代理人（委托代理人应持有法人代表的授权委托书）签字加盖公章后生效。1.7图纸和承包人文件图纸的提供1.7.1发包人向承包人提供图纸的时间为：合同签订后即提供。1.7.2发包人向承包人提供图纸的数量为：2套。1.7.3发包人对图纸的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。承包人提供的文件2发包人义务2.1提供施工场地使用人提供施工场地和有关资料的时间:合同签订后3天内向承包人提供施工场地。其他义务:如下将施工所需的满足施工要求容量的水、电的时间、地点和供应要求：发包人在合同签订后1天内提供满足施工需要的水源、电源供承包人使用，由承包人自备水表及电表引接，使用过程中的费用由承包人承担。2.8.2双方约定发包人应做的其他工作：无。3承包人3.1承包人的一般义务(1)承担施工期间安全生产的责任和要求：①严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的所有安全要求。②坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。③对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。④施工企业成立施工现场防火安全小组，建立施工现场防火管理制度和防火工作档案。管理制度应明确防火负责人、管理人员及各岗位的防火安全职责。(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任，费用由承包人承担。(3)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。(4)施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同单价中。(5)承包人须在发包人证书书面通知进场后3个日历天内进场组织施工。(6)双方约定承包人应做的其他工作：①承包人应负责已完工部分工程的保护工作；遵守各项规定、配合现场管理工作，如果违背上述规定造成的一切责任和损失均由承包人全部负责。②承包人应遵守发包人对该地域的管理制度。④本工程的材料进场均需报验，经建设单位验收符合招标文件及图纸要求后方可投入施工，若经检查不合格，无条件全部退场，由此引起的后果均由承包人承担。3.2履约保证金承包人是否提供履约担保：否。3.3发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施为：施工用水、用电接口。3.4场内施工道路3.4.1临时道路和交通设施相关费用的承担:由承包人承担3.5承包人的工期延误逾期竣工违约金的计算方法：如下承包人应按合同工期要求组织施工，并严格控制施工进度。总工期每延误一天支付违约金1000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。当上述工期延误超过10天时，误期违约金最高限额为合同价款的10%。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人确认后可免予支付违约金。1.1.逾期竣工违约金的限额:合同价款的10%。1.2.4工期提前提前竣工的奖励办法：无5工程质量5.1工程质量要求工程质量验收标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关规定的合格标准。因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的违约处理办法：工程验收时未能达到合同约定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到合同规定的质量要求，承包人还要向发包人支付质量违约金和赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金由发包人直接从工程款中扣抵，承包人向发包人支付质量违约金最高限额为合同价款的10%。承包人需无条件配合发包人现场各项规章制度，且本项目分区块按先后顺序进行施工，承包人须合理安排工作时间不影响施工现场其他用房的正常使用及运行，否则视为承包人违约，发包人有权按照违约责任予以处罚。6、进度款支付及竣工结算6.1进度款支付①工程竣工验收合格后，发包人完成工程竣工资料（包括竣工图纸、竣工资料等）审查，发包人付至合同价款的85%；③承包人提交完整的工程结算资料，并经发包人委托的审核部门审核确认后15日内，发包人支付至审核价的97%（违约金除外）；④剩余3％作为工程质量保证金，工程质量保证金待缺陷责任期届满后结清。缺陷责任期内如有返修，所发生费用从质量保证金中扣除。工程款全部以银行转账形式支付，承包人支取工程款时向发包人提交同等金额的正式发票。6.2工程竣工价款结算合同价格形式：固定总价合同竣工结算资料包括:按通用合同条款约定。6.3施工履约担保特殊时期，本工程无施工履约担保。7.竣工清场竣工清场:由承包人负责，费用由承包人承担。8.缺陷责任期与保修8.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起计算,为24个月。8.2.质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：竣工结算价款的3%作为工程质量保证金。8.3承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。8.4质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：质量保证金，待缺陷责任期满后30天内无息返还承包人。8.5保修8.5.1保修责任工程保修期为：按国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》执行，其中：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；（三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。其他项目的保修期限为2年。保修期从工程竣工验收合格之日起算。8.5.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。9.不可抗力9.1不可抗力的确认不可抗力的范围:不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按工程所在地气象、地震部门公布为准。9.2不可抗力后果及其处理可抗力造成损害的责任不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：承包人承担。10.双方约定的承包人其他违约责任：因承包人违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。11.争议的解决争议的解决方式:本合同在履行过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，若协商不成提交福州市仲裁委员会仲裁。FY空调机房纤支镜缓冲储藏室处置纤支镜清洗污物暂存污洗晒晾LD污梯2400*300030级=51+51合用前室30级1*082@=51+511*082@SG湿性库房基(不进下5050SFSFSFYL2700*250医护梯医护电梯0冷却厅2C医护梯2700*2500强更衣换鞋更衣男卫女卫值班示教值班interface return error-1
暖通ICU改造工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写):
26352元
其中：甲供材料费
(大写):
贰万陆仟叁佰伍拾贰圆整
其中：甲供材料费
招 标 人:
造价咨询人:
(盖单位公章)
(盖单位公章)
法定代表人
或其授权人:
法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)
(签字或盖章)
编 制 人:
审 核 人:
(签字)
(签字、加盖执业印章)
编 制 时 间:
45966
审 核 时 间:
工程项目造价汇总表
工程名称:暖通ICU改造
第1页 共1页
序号
单项工程名称
金额(元)
其中
安全文明施工费(元)
人工费
（元）
1
单项工程
26352
522
4293
合 计
26352
522
4293
单项工程造价汇总表
工程名称：暖通ICU改造 单项工程
第1页 共1页
序号
单位工程名称
金额(元)
其中
安全文明施工费(元)
人工费
（元）
1
安装工程
26352
522
4293
合 计
26352
522
4293
单位工程造价汇总表
工程名称：暖通ICU改造 单项工程 安装工程
第1页 共1页
序号
汇 总 内 容
金 额(元)
1
分部分项工程费
24139
1.1
电气工程
2607
1.2
空调水
21532
1.3
暂列金
2
措施项目费
958
2.1
总价措施项目费
679
2.1.1
安全文明施工费
522
2.1.2
其他总价措施费
108
2.1.3
防尘喷雾措施费
49
2.2
单价措施项目费
279
3
其他项目费
1255
3.1
暂列金额
1255
3.2
专业工程暂估价
3.3
总承包服务费
合 计=1+2+3
26352
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暖通ICU改造
第1页 共2页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
单项工程
单项工程(17安装)
安装工程
单位工程(17安装)
电气工程
分项工程(17安装)
1
030404016001
控制箱
(1)名称:DDC控制箱
台
1
1480.6
1480.6
清单
2
030411001001
配管
(1)材质:SC
(2)规格:20
(3)配置形式:明配
m
8.15
24.09
196.33
清单
3
030411001002
配管
(1)材质:SC
(2)规格:20
(3)配置形式:暗配
m
2.6
21.82
56.73
清单
4
030411001003
配管
(1)材质:SC
(2)规格:15
(3)配置形式:明配
m
8.572
21.27
182.33
清单
5
030411001004
配管
(1)材质:SC
(2)规格:15
(3)配置形式:暗配
m
2.6
18.06
46.96
清单
6
030411004001
配线
(1)材质:铜芯
(2)规格:WDZ-BYJ-3*2.5
(3)配线形式:管内穿放
m
36.815
4.73
174.13
清单
7
030411004002
配线
(1)材质:铜芯
(2)规格:RYYP-4*1
(3)配线形式:管内穿放
m
13.619
8.71
118.62
清单
8
030414002001
送配电装置系统
(1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电)
系统
1
351.11
351.11
清单
空调水
分项工程(17安装)
9
031001001005
镀锌钢管
(1)规格、压力等级:无缝钢管 DN100
(2)连接形式:焊接
(3)安装部位:室内
(4)介质:洁净空调水
(5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫
m
48.109
128.43
6178.64
清单
阀门
清单
10
031003002003
螺纹法兰阀门
(1)连接形式:螺纹法兰
(2)规格、压力等级:蝶阀 DN100
个
4
365.91
1463.64
清单
11
031003002009
螺纹法兰阀门
(1)连接形式:螺纹法兰
(2)规格、压力等级:电动水阀 DN100
个
4
2712.81
10851.24
清单
涂油刷漆、保温
清单
12
031201001001
管道刷油
(1)手工除锈(管道 轻锈)
(2)管道刷油(防锈漆 第二遍)
(3)管道刷油(银粉漆 第二遍)
m2
17.23
23.95
412.66
清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暖通ICU改造
第2页 共2页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
13
031002001001
管道支架
(1)管道支架制作安装
kg
29.2
18.5
540.2
清单
14
031201003001
金属结构刷油
(1)手工除锈(管道 轻锈)
(2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍)
(3)一般钢结构(调和漆 第二遍)
kg
29.2
2.62
76.5
清单
15
031208002004
管道绝热
(1)绝热材料品种:闭孔橡塑隔热材料
(2)绝热厚度:35mm
m3
0.604
1607.13
970.71
清单
16
030413003001
打洞(孔)
(1)混凝土楼板钻孔(钻孔直径132mm以内)
个
4
40.17
160.68
清单
17
031002003001
套管
(1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内)
个
4
92.87
371.48
清单
18
030408008001
防火堵洞
(1)堵洞(公称直径100mm以内)
处
4
34.54
138.16
清单
19
031009002001
空调水工程系统调试
系统
1
368.27
368.27
清单
暂列金
分项工程(17安装)
合 计
24138.99
无效数据
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通ICU改造
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
计 算 基 础
(元)
费 率(%)
金 额(元)
单项工程
安装工程
1
安全文明施工费
24418
/
522
1.1
电气工程
2632
2.14
56
1.2
空调水
21786
2.14
466
1.3
暂列金
2.14
2
其他总价措施费
24418
/
108
2.1
电气工程
2632
0.44
12
2.2
空调水
21786
0.44
96
2.3
暂列金
0.44
3
防尘喷雾措施费
466
/
49
3.1
电气工程
/
3.2
空调水
466
10.5
49
3.3
暂列金
/
合 计
679
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通ICU改造
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
单项工程
单项工程(17安装)
安装工程
单位工程(17安装)
电气工程
分项工程(17安装)
1
031301017001
脚手架搭拆
项
1
24.6
24.6
清单
空调水
分项工程(17安装)
2
031301017002
脚手架搭拆
项
1
254.05
254.05
清单
暂列金
分项工程(17安装)
合 计
278.65
无效数据
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通ICU改造
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
备注
1
暂列金额
1255
2
专业工程暂估价
3
总承包服务费
合 计
1255
——
暂列金额明细表
工程名称：暖通ICU改造
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
备 注
1
设计变更和现场签证暂列金额
1255
2
优质工程增加费
3
缩短定额工期增加费
4
工程噪音超标排污费
5
渣土收纳费
6
加固工程检测费用
合 计
1255
——
专业工程暂估价明细表
工程名称：暖通ICU改造
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
备 注
合 计
——
总承包服务费计价表
工程名称：暖通ICU改造
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
计算基础(元)
费率(%)
金额(元)
合 计
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：暖通ICU改造
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称及特征描述
单位
工程量
综合单价组成(元)
综合单价
(元)
人工费
材料费
施工机具使用费
企业管理费
利润
规费
税金
单项工程
单项工程(17安装)
安装工程
单位工程(17安装)
电气工程
分项工程(17安装)
1
031301017001
脚手架搭拆
项
1
6.73
12.49
1.92
1.35
2.11
24.6
1.1
BJ-4
电气设备安装工程脚手架搭拆费
元
19.218
0.35
0.65
0.1
0.07
0.11
1.28
空调水
分项工程(17安装)
2
031301017002
脚手架搭拆
项
1
69.46
129.01
19.85
13.89
21.83
254.05
2.1
BJ-10
给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费
元
143.857
0.35
0.65
0.1
0.07
0.11
1.28
2.2
BJ-1101
刷油、防腐工程脚手架搭拆费
元
19.59
0.35
0.65
0.1
0.07
0.11
1.28
2.3
BJ-8
工业管道脚手架搭拆费
元
10.05
0.35
0.65
0.1
0.07
0.11
1.28
2.4
BJ-1102
绝热工程脚手架搭拆费
元
24.974
0.35
0.65
0.1
0.07
0.11
1.28
暂列金
分项工程(17安装)
甲供材料一览表
工程名称：暖通ICU改造
第1页 共1页
序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价(元)
合价(元)
质量等级
供应时间
送达地点
备注
甲供材料费合计(元)
---
---
---
---
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：暖通ICU改造
第1页 共1页
序号
名称、规格、型号
单位
数量
基准单价
基期综合信息价格
金额
（元）
比例
（%）
不含税（元）
含税（元）
不含税（元）
含税（元）
累计比例（%）
0
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：暖通ICU改造
第1页 共4页
序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价
一
人工
0
1
00010040
定额人工费
元
4293.65
二
材料
1
01000030
型钢
综合
kg
30.66
3.112
95.41
2
01030040
镀锌铁丝
13#-17#
kg
0.145
8.32
1.2
3
01030230
镀锌铁丝
Φ4.0～2.8
kg
0.486
7.81
3.79
4
01030250
镀锌铁丝
Φ4
kg
7.68
5
01090140
圆钢
Φ10～14
kg
0.632
3.366
2.13
6
01090200
圆钢
Φ10以内
kg
0.16
3.279
0.52
7
01130190
镀锌扁钢
综合
kg
1
4.27
4.27
8
01291750
热轧厚钢板
δ8.0～15
kg
0.236
3.9
0.92
9
01291790
热轧厚钢板
δ12～20
kg
3.923
3.88
15.22
10
02010180
橡胶板
δ1-3
kg
0.058
3.86
0.22
11
02270260
棉纱
kg
0.131
5.22
0.68
12
02270310
破布
kg
1.91
5.8
11.08
13
02290120
油麻
kg
8.776
2.82
24.75
14
03010750
木螺钉
M4×65
个
4.174
0.1
0.42
15
03011950
镀锌锁紧螺母
3×15-20
个
3.387
0.22
0.75
16
03014970
六角螺栓
kg
4.285
6.46
27.68
17
03014980
六角螺栓
套
2.261
0.76
1.72
18
03015340
膨胀螺栓
kg
0.669
7.88
5.27
19
03016890
六角螺栓带螺母、垫圈
综合
kg
0.894
6.15
5.5
20
03016990
六角螺栓带螺母、垫圈
M16×85～140
套
65.92
2.12
139.75
21
03130370
电焊条
结422Φ3.2
kg
0.151
6.86
1.04
22
03130800
冲击钻头
Φ6-12
个
0.278
6.55
1.82
23
03130820
冲击钻头
Φ10～20
个
0.286
11.06
3.16
24
03130940
合金钢钻头
个
0.8
3.56
2.85
25
03131100
钢丝刷
把
0.412
1.64
0.68
26
03131110
锯条
综合
根
0.658
0.44
0.29
27
03131240
尼龙砂轮片
Φ100
片
4.516
2.11
9.53
28
03131270
尼龙砂轮片
Φ400
片
1.047
8.88
9.3
29
03131360
塑料胀管
Φ6-8
个
42.139
0.04
1.69
30
03131420
砂纸
张
0.064
0.25
0.02
31
03131490
铁砂布
0#-2#
张
2.903
0.81
2.35
32
03131590
低碳钢焊条
综合
kg
0.1
7.1
0.71
33
03131630
低碳钢焊条
J422 Φ3.2
kg
7.983
7.1
56.68
34
03131660
低碳钢焊条
J427 Φ3.2
kg
0.096
7.1
0.68
35
03131890
锡基钎料
kg
0.087
42.48
3.71
36
04010001
水泥
32.5
kg
8.633
0.335
2.89
37
04010090
袋装水泥
42.5
kg
1.76
0.362
0.64
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：暖通ICU改造
第2页 共4页
序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价
38
04030120
中(细)砂
损耗2%+膨胀1.18
m3
0.018
194.16
3.53
39
04030175
机制砂
kg
5.276
0.082
0.43
40
13010150
酚醛磁漆
kg
0.01
16.64
0.17
41
13010160
酚醛调和漆
kg
0.03
11.97
0.36
42
13010160
酚醛调和漆
kg
0.438
11.97
5.24
43
13050100
醇酸防锈漆
C53-1
kg
0.393
9.91
3.9
44
13050100
醇酸防锈漆
C53-1
kg
0.616
9.91
6.11
45
13050110
酚醛防锈漆
kg
0.148
9.91
1.47
46
13050110
酚醛防锈漆
kg
4.187
9.91
41.49
47
13090050
银粉漆
kg
2.24
14.74
33.02
48
13350280
密封油膏
塑料油膏
kg
1.032
1.77
1.83
49
14030060
汽油
92#
kg
0.315
8.23
2.6
50
14030090
铅油
kg
0.107
6.02
0.64
51
14050050
溶剂汽油
200#
kg
0.986
6.94
6.84
52
14070001
白铅油
kg
0.8
6.16
4.93
53
14070130
机油
综合
kg
0.615
5.54
3.4
54
14070160
机油
15#
kg
0.048
5
0.24
55
14070240
清油
kg
0.049
11.79
0.58
56
14390180
氧气
m3
9.17
4.01
36.77
57
14390190
乙炔气
kg
3.059
21.35
65.31
58
14430070
铝箔胶带
45m
卷
1.764
14.42
25.43
59
14430230
贴缝胶带
9m
卷
1.317
3.98
5.24
60
15010420
石棉橡胶板
低压 δ0.8-6
kg
1.592
7.27
11.57
61
15010430
石棉橡胶板
低中压δ0.8-6
kg
0.457
7.3
3.34
62
15230040
橡胶管壳
m3
0.622
779
484.63
63
17010410
焊接钢管
DN15
m
11.507
4.551
52.37
64
17010430
焊接钢管
DN20
m
0.101
5.935
0.6
65
17010430
焊接钢管
DN20
m
11.073
5.935
65.72
66
17010590
焊接钢管
DN150
m
1.272
65.03
82.72
67
17070030
无缝钢管
Φ22×2
m
0.08
5.75
0.46
68
17070330
无缝钢管
Φ108×4
m
48.59
47.1
2288.59
69
17070610
无缝钢管
DN32
m
0.241
14.66
3.53
70
17250590
塑料软管
DE5
m
0.5
0.13
0.07
71
17250920
异型塑料管
Φ2.5-5
m
5
0.47
2.35
72
17270250
橡胶软管
DN20
m
0.043
9.98
0.43
73
17310780
输水软管
Φ25
m
0.152
3.58
0.54
74
18034830
空调水钢管焊接管件
DN100
个
4.041
22.4
90.52
75
18150130
管接头
DN15×5
个
0.428
15.93
6.83
76
18150140
管接头
DN20×5
个
0.428
22.12
9.48
77
18150230
镀锌管接头
DN15×5
个
2.756
0.88
2.43
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：暖通ICU改造
第3页 共4页
序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价
78
18250120
管卡(钢管用)
DN15
个
10.595
0.91
9.64
79
18250130
管卡(钢管用)
DN20
个
10.073
1
10.07
80
19000010
阀门
DN32 PN10
个
0.096
44.25
4.26
81
19000920
电动水阀
DN100
个
4
2035.4
8141.6
82
19002300
螺纹阀门
DN15
个
0.152
10.22
1.55
83
19002310
螺纹阀门
DN20
个
0.029
12.58
0.36
84
19070720
对夹式蝶阀
D371X-10Q DN100
个
4
183.6
734.4
85
20000010
法兰
DN32
片
0.192
8.73
1.68
86
24110190
弹簧压力表
Y-100 0-1.6MPa
块
0.166
53.43
8.89
87
24590020
压力表表弯
个
0.014
13.27
0.19
88
24590040
压力表弯管
DN15
个
0.152
13.27
2.02
89
27170040
自粘性橡胶带
25×20000
卷
0.12
22.12
2.65
90
27170180
电气绝缘胶带
18mm×10m×0.13mm
卷
0.301
3.54
1.07
91
28000010
WDZ-BYJ-3*2.5
m
42.705
2.23
95.23
92
28031880
RYYP-4*1
m
14.709
5.29
77.81
93
28032060
铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVR-4
m
0.664
3.28
2.18
94
28032120
铜芯橡皮绝缘电线
BX-2.5
m
0.24
3.29
0.79
95
29060090
钢管塑料护口
15
个
1.726
0.04
0.07
96
29060100
钢管塑料护口
20
个
1.661
0.06
0.1
97
29250130
接地卡子
综合
个
5.512
0.13
0.72
98
29250170
胶木线夹
个
8
1.47
11.76
99
34110030
电
kW·h
4.937
0.66
3.26
100
34110080
水
m3
1.742
3.28
5.71
101
35010130
木模板
m3
0.029
3009
86.66
102
37090010
钢垫板
δ1-2
kg
0.1
5.31
0.53
103
49010030
其他材料费
%
11.894
1
11.89
104
49010040
其他材料费
元
0.889
1
0.89
105
49010040
其他材料费
元
328.512
1
328.51
106
55030100
DDC控制箱
台
1
950
950
107
80010030
水泥砂浆
1:2.5(32.5)
m3
0.018
361.502
6.43
108
80216150
预拌混凝土
C20
m3
0.008
260.68
1.98
三
设备
四
施工机具
1
98050110
万用表
手持式
台班
1.682
6.83
11.49
2
98050200
相位表
台班
0.789
10.33
8.15
3
98350020
电缆测试仪
台班
0.841
17.08
14.36
4
98470740
振荡器
台班
0.789
18.2
14.36
5
99070510
载货汽车
装载质量4t
台班
0.047
516.762
24.29
6
99070520
载货汽车
装载质量5t
台班
0.063
530.921
33.2
7
99090310
汽车式起重机
提升质量8t
台班
0.047
832.29
39.12
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：暖通ICU改造
第4页 共4页
序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价
8
99090340
汽车式起重机
提升质量16t
台班
0.009
1032.976
9.05
9
99091600
吊装机械
综合
台班
0.404
541.52
218.84
10
99190190
立式钻床
钻孔直径25mm
台班
0.24
6.368
1.53
11
99190220
台式钻床
钻孔直径16mm
台班
0.091
3.919
0.35
12
99191478
电动弯管机
管径108mm
台班
0.236
73.835
17.41
13
99230050
砂轮切割机
Φ400
台班
0.383
5.46
2.09
14
99250001
交流弧焊机
容量21kVA
台班
0.047
54.398
2.56
15
99250560
电焊机
台班
3.958
60.84
240.82
16
99250570
电焊机
21kVA
台班
0.059
60.84
3.56
17
99250590
交流电焊机
容量21kVA
台班
0.018
60.84
1.11
18
99430200
电动空气压缩机
排气量6m3/min
台班
0.038
197.717
7.61
19
99440010
电动单级离心清水泵
出口直径Φ100
台班
0.01
31.424
0.3
20
99440460
试压泵
压力3MPa
台班
0.242
16.431
3.97
21
99450780
电焊条恒温箱
台班
0.289
53.185
15.35
22
99450810
电焊条烘干箱
容积600×500×750
台班
0.289
24.892
7.19
福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU空调改造工程招标文件基建字20251120号福建中医药大学附属第二人民医院2025年11月20日招标公告招标编号：基建字20251120号经研究决定，福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程进行院内公开招标，欢迎各单位前来投标。一、招标人：福建中医药大学附属第二人民医院。二、工程名称：福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程。三、建设地点：福州市五四路282号病房综合楼病房综合楼ICU。四、工程内容：从五层净化机房的主管段接分支管管径DN100下至三层ICU空调机房内，与空调机房分支管连接，并在原分支接管和新接分支管上均设电动水阀。五、工程控制价为26352元；（具体项目详见图纸和控制价）。固定总价合同。六、工程质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关规定的合格标准。七、工期要求：总工期15日历天（由于ICU及其他区域已投入使用，需要合理安排施工时间）。八、承包方式：包工包料。九、投标人资格要求及审查办法1.施工资质：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或者空调维保资质；且投标人具有一定的项目业绩，三年内完成的空调设备维保项目或者机电安装工程业绩（提供合同作为佐证）。2.具备安全生产许可证，并在有效期内。3.提供投标人拟担任本招标项目的项目负责人身份证复印件。4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。5.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）6.其他资格要求：(1)投标时，投标人和拟派本工程项目管理班子成员未因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。(2)投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。(3)投标时未被列入福建省建筑市场主体“黑名单”管理期限内的。（4）本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当履行纳税义务。。7.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。十、招标及评标方式：1.采取院内公开招标方式，简易评标法（经评审随机抽取）。2.招标文件获取时间：2025年11月28日上午8：30至12月4日17：00（北京时间）。3.答疑时间：2025年12月5日上午8：30-17：00（北京时间）。4.投标文件的递交：（1）提交投标文件截止时间：2025年12月10日上午9：00（北京时间）。（2）逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。5.开标时间：2025年12月10日上午9：006.开标地点：福州市五四路282号食堂综合楼五层会议室。7.联系方式：招标联系人：陈工电话：0591－87870197。招投标监督机构：审计处电话：0591-878780358.本次招标公告在福建省第二人民医院网(http://www.fjhospital.com)发布，招标文件、图纸、控制价详附件，投标人自行在网站下载电子标书，需同时来招标单位进行报名登记，方可有效。报名时需提供有效的企业营业执照、资质证书、法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书及被委托人身份证件A4复印件，并加盖公章。9.本项目由福建中医药大学附属第二人民医院采购小组评审确定，中标人将在医院网站公示。十一、投标提交的内容：1.投标函（格式附后）。2.企业营业执照和资质证书复印件（原件备查）。3.法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书及被委托人身份证件。4.以上提供的材料复印件（A4纸）须注明与原件相符并加盖公章，逾期送达将不予参评。福建中医药大学附属第二人民医院2025年11月27日招标文件1、招标人：福建中医药大学附属第二人民医院。2、工程名称：福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程。工程内容：从五层净化机房的主管段接分支管管径DN100下至三层ICU空调机房内，与空调机房分支管连接，并在原分支接管和新接分支管上均设电动水阀。3、建设地点：福州市五四路282号病房综合楼。4、招标及评标方式：1.采取院内公开招标方式，简易评标法（经评审随机抽取）。2.招标文件获取时间：2025年11月28日上午8：30至12月4日17：00（北京时间）。3.答疑时间：2025年12月5日上午8：30-17：00（北京时间）。4.投标文件的递交：（1）提交投标文件截止时间：2025年12月10日上午9：00（北京时间）。。（2）逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。5.开标时间：2025年12月10日上午9：00。6.开标地点：福州市五四路282号食堂综合楼五层会议室。7.联系方式：招标联系人：陈工电话：0591－87870197。招投标监督机构：审计处电话：0591-878780358.本次招标公告在福建省第二人民医院网(http://www.fjhospital.com)发布。招标文件、图纸、工程量清单详附件，投标人自行在网站下载电子标书，需同时来招标单位进行报名登记，方可有效。9.本项目由福建中医药大学附属第二人民医院采购小组评审确定，中标人将在医院网站公示。5、资格要求及投标提交资料：序号项目名称资质等级备注1福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU空调改造工程1.施工资质：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或者空调维保资质；且投标人具有一定的项目业绩，三年内完成的空调设备维保项目或者机电安装工程业绩（提供合同作为佐证）。2.具备安全生产许可证，并在有效期内。3.投标人拟担任本招标项目的项目负责人身份证复印件1、提交授权委托书，法定代表人和授权委托人身份证复印件。2、提供营业执照、安全生产许可证复印件。3、提供项目负责人身份证复印件。4、投标函（格式附后）及投标报价。5、投标提交资料均需加盖单位公章，密封包装并加盖密封章，复印件的原件备查。6、招标文件投交的份数为一正一副。6、资格审查：采用资格后审，提交的投标文件完整，资质应符合要求，否则不进入下一阶段评审。7、工程控制价为26352元；（具体项目详见图纸和控制价）。固定总价合同。8、中标人的确定依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，推荐的中标候选人数：1个。投标家数不足三家，只有两家投标，现场直接二次报价，如果只有一家投标，则直接与其议价。十、授予合同中标人应按招标人规定的日期、时间和地点，由法定代表人或委托代理人前往与招标人代表进行合同谈判并签订合同，格式附后。投标函致：福建中医药大学附属第二人民医院（招标人）根据贵方编号为基建字20251120号的福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程。（招标项目名称）的招标文件，我方承诺以￥元（人民币元整）投标报价，总工期15日历天，并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：1.招标文件中要求的投标文件；2.其他资料。据此函，签字人兹宣布同意如下：1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。2.一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺完成本项目的施工工作，并达到国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关规定的合格标准。3.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。4.我方承诺本项目施工为非个人挂靠行为，如招标人发现本项目在施工过程中存在个人挂靠现象，我单位将承担相应法律责任，并赔偿由此造成的经济损失。5.其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：投标人：（盖单位公章）地址：邮编：电话：传真：法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字）拟担任项目经理：（签字）日期：年月日施工合同项目名称：福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程发包人：福建中医药大学附属第二人民医院承包人：时间：2025年月合同协议书福建中医药大学附属第二人民医院（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施福建中医药大学附属第二人民医院病房综合楼ICU中央空调改造工程（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。依照《中国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，发包人和承包人共同达成如下协议订立本合同。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：⑴施工合同；⑵中标通知书；⑶招标文件；⑷投标函及投标函附录（中标人的投标书及其附件）⑸专用合同条款；⑹通用合同条款；⑺图纸⑻项目工程量清单；⑼其他合同文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.合同价及方式：人民币（大写）元（¥元），固定总价合同。4.工程质量：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关规定的合格标准。5.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。7.承包人应按照发包人指示开工，总工期为15日历天.8.本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。9.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。10.合同生效（1）合同订立时间：年月日（2）合同订立地点：福州市（3）本合同双方约定：自双方法定代表人或委托代理人（委托代理人应持有法人代表的授权委托书）签字加盖公章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：年月日年月日专用合同条款1一般约定1.1词语定义合同当事人和人员发包人：福建中医药大学附属第二人民医院承包人:1.2日期开工日期：年月日竣工日期：年月日1.3工期:总工期为15日历1.4质保期:24个月1.5合同文件的优先顺序:如下⑴施工合同；⑵中标通知书；⑶招标文件；⑷投标函及投标函附录（中标人的投标书及其附件）⑸专用合同条款；⑹通用合同条款；⑺图纸⑻项目工程量清单；⑼其他合同文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。1.6合同生效的条件:自双方法定代表人或委托代理人（委托代理人应持有法人代表的授权委托书）签字加盖公章后生效。1.7图纸和承包人文件图纸的提供1.7.1发包人向承包人提供图纸的时间为：合同签订后即提供。1.7.2发包人向承包人提供图纸的数量为：2套。1.7.3发包人对图纸的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。承包人提供的文件2发包人义务2.1提供施工场地使用人提供施工场地和有关资料的时间:合同签订后3天内向承包人提供施工场地。其他义务:如下将施工所需的满足施工要求容量的水、电的时间、地点和供应要求：发包人在合同签订后1天内提供满足施工需要的水源、电源供承包人使用，由承包人自备水表及电表引接，使用过程中的费用由承包人承担。2.8.2双方约定发包人应做的其他工作：无。3承包人3.1承包人的一般义务(1)承担施工期间安全生产的责任和要求：①严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的所有安全要求。②坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。③对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。④施工企业成立施工现场防火安全小组，建立施工现场防火管理制度和防火工作档案。管理制度应明确防火负责人、管理人员及各岗位的防火安全职责。(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任，费用由承包人承担。(3)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。(4)施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同单价中。(5)承包人须在发包人证书书面通知进场后3个日历天内进场组织施工。(6)双方约定承包人应做的其他工作：①承包人应负责已完工部分工程的保护工作；遵守各项规定、配合现场管理工作，如果违背上述规定造成的一切责任和损失均由承包人全部负责。②承包人应遵守发包人对该地域的管理制度。④本工程的材料进场均需报验，经建设单位验收符合招标文件及图纸要求后方可投入施工，若经检查不合格，无条件全部退场，由此引起的后果均由承包人承担。3.2履约保证金承包人是否提供履约担保：否。3.3发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施为：施工用水、用电接口。3.4场内施工道路3.4.1临时道路和交通设施相关费用的承担:由承包人承担3.5承包人的工期延误逾期竣工违约金的计算方法：如下承包人应按合同工期要求组织施工，并严格控制施工进度。总工期每延误一天支付违约金1000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。当上述工期延误超过10天时，误期违约金最高限额为合同价款的10%。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人确认后可免予支付违约金。1.1.逾期竣工违约金的限额:合同价款的10%。1.2.4工期提前提前竣工的奖励办法：无5工程质量5.1工程质量要求工程质量验收标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及现行相关规定的合格标准。因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的违约处理办法：工程验收时未能达到合同约定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到合同规定的质量要求，承包人还要向发包人支付质量违约金和赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金由发包人直接从工程款中扣抵，承包人向发包人支付质量违约金最高限额为合同价款的10%。承包人需无条件配合发包人现场各项规章制度，且本项目分区块按先后顺序进行施工，承包人须合理安排工作时间不影响施工现场其他用房的正常使用及运行，否则视为承包人违约，发包人有权按照违约责任予以处罚。6、进度款支付及竣工结算6.1进度款支付①工程竣工验收合格后，发包人完成工程竣工资料（包括竣工图纸、竣工资料等）审查，发包人付至合同价款的85%；③承包人提交完整的工程结算资料，并经发包人委托的审核部门审核确认后15日内，发包人支付至审核价的97%（违约金除外）；④剩余3％作为工程质量保证金，工程质量保证金待缺陷责任期届满后结清。缺陷责任期内如有返修，所发生费用从质量保证金中扣除。工程款全部以银行转账形式支付，承包人支取工程款时向发包人提交同等金额的正式发票。6.2工程竣工价款结算合同价格形式：固定总价合同竣工结算资料包括:按通用合同条款约定。6.3施工履约担保特殊时期，本工程无施工履约担保。7.竣工清场竣工清场:由承包人负责，费用由承包人承担。8.缺陷责任期与保修8.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起计算,为24个月。8.2.质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：竣工结算价款的3%作为工程质量保证金。8.3承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。8.4质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：质量保证金，待缺陷责任期满后30天内无息返还承包人。8.5保修8.5.1保修责任工程保修期为：按国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》执行，其中：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；（三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。其他项目的保修期限为2年。保修期从工程竣工验收合格之日起算。8.5.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。9.不可抗力9.1不可抗力的确认不可抗力的范围:不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按工程所在地气象、地震部门公布为准。9.2不可抗力后果及其处理可抗力造成损害的责任不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：承包人承担。10.双方约定的承包人其他违约责任：因承包人违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。11.争议的解决争议的解决方式:本合同在履行过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，若协商不成提交福州市仲裁委员会仲裁。
投标 / 标书制作要点（原创）
本ICU空调改造工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。福建省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
