消防设施设备提升改造招标公告（贵德县教育局2025）
项目概况
贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2025年12月12日 09:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：青海曲辉竞磋（工程）2025-125
项目名称：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：3387380.07
最高限价（元）：3387380.07
采购需求：
标项名称：
贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目
数量：1
预算金额（元）：3387380.07
单位：项
简要规格描述：磋商内容：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目，具体内容详见《竞争性磋商文件》。
备注：
合同履约期限：
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小微企业进行采购
3.本项目的特定资格要求：【标项1】 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：1）磋商响应人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消响应资格。（提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为响应截止时间前10天内）；3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消响应资格；4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；5、本项目不接受响应人以联合体方式进行响应；6、本项目专门面向中小微企业进行采购；7、其他资质要求：1）磋商响应人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2）磋商响应人拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上建造师资格，提供建造师执业证、注册证，具备有效的安全生产考核合格证书，并提供项目经理无在建承诺；3）磋商响应人须具有有效的安全生产许可证；4）省外企业须提供进青备案登记手续
三、获取采购文件
时间：2025年12月02日至2025年12月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2025年12月12日 09:30（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标
五、响应文件开启
开启时间：2025年12月12日 09:30（北京时间）
地点：政采云投标客户端
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
（1）本项目磋商公告在青海省政府采购网发布。
（2）公告期限：自青海省政府采购网发布之日起5个工作日。
（3）公告内容以青海省政府采购网发布的为准。
（4）本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在递交截止时间前上传至政采云平台。
（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:
（6）磋商供应商解密和磋商报价时必须由e签宝注册人办理，磋商供应商须在固定电脑设备前登陆等待解密和磋商报价，磋商供应商须在规定的时间内完成，如超时，则视为无效响应。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：贵德县教育局
地 址：青海省海南州贵德县河阴镇迎宾东路35号
联系方式：0974-8553281
2.采购代理机构信息
名 称：青海曲辉项目管理有限公司
地 址：青海省西宁市城西区文苑路7号庄和财富广场A座15楼1153室
联系方式：0971-6331959
3.项目联系方式
项目联系人：郭女士
电 话：0971-6331959
附件信息：
125青海曲辉竞争性磋商文件.pdf636.9K
（评审最终）清单-贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目 - 盖章.PDF2.2M
竞争性磋商文件采购项目编号：青海曲辉竞磋（工程）2025-125采购项目名称：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目采购人：贵德县教育局采购代理机构：青海曲辉项目管理有限公司2025年12月目录第一部分磋商邀请第二部分响应人须知前附表第三部分磋商响应人须知一、说明1.适用范围2.采购方式、合格的响应人3.磋商费用二、响应文件说明4.响应文件的构成5.竞争性磋商文件、采购活动和成交结果的质疑6.竞争性磋商文件的澄清或修改三、响应文件的编制7.响应文件的语言及度量衡单位8.磋商报价及币种9.磋商保证金10.磋商有效期11.响应文件构成12.响应文件的编制要求四、响应文件的提交13.响应文件的密封和标记14.提交响应文件的时间、地点、方式15.响应文件的补充、修改或者撤回五、磋商过程16.磋商六、磋商程序及方法第1页共94页17.磋商小组18.磋商程序19.评审办法七、确定成交响应人20.推荐并确定成交响应人21.成交通知八、授予合同22.签订合同九、其他23.串通投标的情形24.废标25.服务费第四部分合同条款及格式（一）合同协议书（二）通用合同条款（三）专用合同条款第五部分响应文件格式目录（1）响应函及响应报价表（2）法定代表人证明书（3）法定代表人授权书（4）响应人承诺函（5）响应人诚信承诺书（6）资格审查资料（7）磋商保证金证明（8）已标价工程量清单第2页共94页（9）项目管理班子（10）施工组织设计（11）中小企业声明函（12）残疾人福利性单位声明函（13）磋商响应人认为在其他方面有必要说明的事项（14）响应人最终报价表第六部分工程量清单一、磋商内容二、工程量清单编制说明三、磋商报价说明四、技术标准和要求五、工程量清单第3页共94页第一部分磋商邀请青海曲辉项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受贵德县教育局（以下均简称“采购人”）委托，拟对贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目进行国内竞争性磋商，现予以公告，欢迎潜在的响应人参加本次政府采购活动。采购项目编号青海曲辉竞磋（工程）2025-125采购项目名称贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目采购方式竞争性磋商采购预算额度3387380.07元最高限价3387380.07元项目分包个数无要求磋商内容：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目，具体内容详见《竞争性磋商文件》。磋商响应人资格要求1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：1）磋商响应人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消响应资格。（提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为响应截止时间前10天内）；3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消响应资格；4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；第4页共94页5、本项目不接受响应人以联合体方式进行响应；6、本项目专门面向中小微企业进行采购；7、其他资质要求：1）磋商响应人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2）磋商响应人拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上建造师资格，提供建造师执业证、注册证，具备有效的安全生产考核合格证书，并提供项目经理无在建承诺；3）磋商响应人须具有有效的安全生产许可证；4）省外企业须提供进青备案登记手续。公告发布时间2025年12月01日获取竞争性磋商文件的时间期限2025年12月02日至2025年12月08日，每天上午00：00-12：00,下午12：00-23：59（午休、节假日除外）获取竞争性磋商文件方式通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件售价0元获取竞争性磋商文件地点登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。获取竞争性磋商文件时应提供材料供应商在线申请获取采购文件后须将营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人、被授权人身份证复印件扫描（均需盖章）上传到系统内。提交响应文件截止时间2025年12月12日上午09时30分（北京时间）响应文件开启时间2025年12月12日上午09时30分（北京时间）提交响应文件及开标地点青海省西宁市城西区文苑路7号庄和财富广场A座15楼1153室（青海曲辉项目管理有限公司）采购人联系人采购人：贵德县教育局联系人:李老师联系电话：0974-8553281地址：青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇迎宾东路35号第5页共94页代理机构联系人代理机构：青海曲辉项目管理有限公司联系人：郭女士联系电话：0971-6331959联系地址：青海省西宁市城西区文苑路7号庄和财富广场A座15楼1153室代理机构开户行上海浦东发展银行股份有限公司西宁海湖支行收款人青海曲辉项目管理有限公司银行账号35100078801800000849其他事项（1）本项目磋商公告在青海省政府采购网发布。（2）公告期限：自青海省政府采购网发布之日起5个工作日。（3）公告内容以青海省政府采购网发布的为准。（4）本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在递交截止时间前上传至政采云平台。（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，联系电话（人工）：400-087-8198。（6）磋商供应商解密和磋商报价时必须由e签宝注册人办理，磋商供应商须在固定电脑设备前登陆等待解密和磋商报价，磋商供应商须在规定的时间内完成，如超时，则视为无效响应。财政监督部门及电话单位名称：贵德县财政局联系电话：0974-8553361第6页共94页第二部分响应人须知前附表内容采购项目编号青海曲辉竞磋（工程）2025-125采购项目名称贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目采购人贵德县教育局采购代理机构青海曲辉项目管理有限公司采购方式竞争性磋商评分办法综合评分法采购预算额度3387380.07元最高限价3387380.07元项目分包个数无采购要求详见《磋商文件》磋商响应人资格条件1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：1）磋商响应人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消响应资格。（提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为响应截止时间前10天内）；3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消响应资格；4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；5、本项目不接受响应人以联合体方式进行响应；磋商响应人资格条件6、本项目专门面向中小微企业进行采购；7、其他资质要求：1）磋商响应人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2）磋商响应人拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上建造师资格，提供建造师执业证、注册证，具备有效的安全生产考核合格证书，并提供项目经理无在建承诺；3）磋商响应人须具有有效的安全生产许可证；4）省外企业须提供进青备案登记手续磋商保证金磋商保证金：0元账户名称：青海曲辉项目管理有限公司开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司西宁海湖支行开户账号：35100078801800000849缴费方式缴费方式：磋商保证金应当以转账、支票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，必须由磋商响应人从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户；磋商响应人未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。磋商保证金退还未成交人的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；成交人的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。递交响应文件方式通过政采云投标客户端递交响应文件提交响应文件截止时间2025年12月12日上午09时30分（北京时间）响应文件开启时间2025年12月12日上午09时30分（北京时间）提交响应文件地点政采云投标客户端（供应商应在响应截止时间前按磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子响应文件，并在开标后30分钟内远程解密响应文件。）磋商响应文件格式及编制要求1、供应商须提交加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。加密电子响应文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：400-881-7190。磋商响应文件格式及编制要求2、按照线上磋商响应文件编制要求，编制线上磋商响应文件。递交磋商响应文件程序供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统并进行签到。答疑澄清方式线上答疑，应在规定的时间内通过政采云平台进行答疑澄清，如在规定的时间内未按要求进行澄清，视同放弃答疑。合同签订有效期自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订施工合同政府采购合同备案采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。采购代理机构留存两份原件备案。磋商有效期磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日质量等级达到国家现行规范合格及以上标准施工工期180日历天（2026年3月1日至2026年8月28日）第9页共94页第三部分磋商响应人须知一、说明1.适用范围本次磋商依据采购人的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件中所叙述的项目。2.采购方式、合格的响应人2.1本次采购采取竞争性磋商方式。2.2合格的响应人：详见第一部分“响应人资格要求”。3.磋商费用响应人应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对响应人发生的费用不承担任何责任。二、响应文件说明4.响应文件的构成4.1响应文件包括：（1）磋商邀请（2）磋商响应人须知前附表（3）磋商响应人须知（4）工程合同条款及格式（5）响应文件格式（6）工程量清单（7）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件4.2响应人应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。5.竞争性磋商文件、采购活动和成交结果的质疑响应人认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在响应人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。响应人须在法定质疑期内一次性提出第10页共94页针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。响应人应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。6.竞争性磋商文件的澄清或修改6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。6.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在响应截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次磋商公告的网站上发布变更公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。三、响应文件的编制7.响应文件的语言及度量衡单位7.1响应人提交的响应文件以及响应人与采购代理机构就此响应发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。7.2除竞争性磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。7.3附有外文资料的须翻译成中文，并加盖响应人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由响应人负责。8.磋商报价及币种第11页共94页8.1磋商报价为磋商总价。磋商报价必须包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金及不可预见费等全部费用。8.2磋商报价有效期与磋商有效期一致。8.3磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。8.4磋商币种是人民币。9.磋商保证金9.1响应人须在磋商截止期前按以下要求交纳磋商保证金，须注明项目名称（可简写）及项目编号磋商保证金：0元缴纳磋商保证金时须注明此次项目名称（可简写）及项目编号账户名称：青海曲辉项目管理有限公司开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司西宁海湖支行开户账号：35100078801800000849如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。9.2缴费方式：磋商保证金应当以转账、支票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。9.3磋商保证金退还：响应人在响应截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自收到成交人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因响应人自身原因导致无法及时退还的除外。采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金。采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。9.4磋商有效期内响应人撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还磋商保证金。10.磋商有效期从提交响应文件的截止之日起60日历日。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。磋商有效期内响应人撤销响应文件的，采购代理第12页共94页机构可以不退还磋商保证金。11.响应文件构成响应人应提交相关证明材料，作为其参加响应和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式见竞争性磋商文件第五部分）：11.1、响应文件11.1.1资格部分（1）响应函及响应报价表（2）法定代表人证明书（3）法定代表人授权书（4）响应人承诺函（5）响应人诚信承诺书（6）资格审查资料（7）磋商保证金证明11.1.2报价部分（8）已标价工程量清单11.1.3技术标部分（9）项目管理班子（10）施工组织设计（11）中小企业声明函（12）残疾人福利性单位声明函（13）响应人认为在其他方面有必要说明的事项（14）响应人最终报价表注：响应人按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。12.响应文件的编制要求12.1磋商供应商须在青海省政府采购网政采云平台上传响应文件。12.2磋商供应商的法定代表人或委托代理人在规定签章处签字、盖章。12.3所有上传了响应文件的供应商，需在评标结束后将政采云平台上传一致且完整的响应文件的电子版（PDF格式）发送至招标代理公司邮箱作为资料留存备案（邮箱号：第13页共94页qhqhzb2062@163.com）。四、响应文件的提交13.响应文件的密封和标记13.1磋商供应商应在青海省政府采购网政采云平台上传电子响应文件。13.2磋商供应商应按包报价，填写工期等信息。13.3开标时的“报价表”由各供应商网上报价生成。14.提交响应文件的时间、地点、方式14.1本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，磋商供应商应当在要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传至青海省政府采购网政采云平台。五、磋商过程16.磋商16.磋商过程16.1采购人、采购代理机构在青海省政府采购网政采云平台上组织开标活动，时间和地点以本响应文件中确定的为准。16.2磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。16.3开标后，磋商供应商在青海省政府采购网政采云平台上报价与响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其响应无效。16.4开标后供应商必须在规定的时间内解密文件，因供应商输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效响应。16.5竞争性磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求磋商供应商作出必要的澄清、说明或者补正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。六、磋商程序及方法第14页共94页17.磋商小组17.1采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。17.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：（1）审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；（2）要求响应人对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；（3）推荐预成交候选响应人；（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；（4）参与磋商报告的起草；（5）解答响应人及有关方面的质疑；（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。17.4磋商小组所有成员应当集中与单一响应人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。17.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。18.磋商程序18.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。18.2初审阶段为形式评审、资格评审和响应性审查（详见19.2款）。18.3磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。第15页共94页18.3.1实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。（1）资格性审查评审办法（初步评审）的内容有一项不符合评审标准的；（2）不符合“供应商资格条件”规定的任何一种情形的；（3）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；（4）未按第11.1款（1）-（8）、（11）要求提供相关资料的；（5）磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；（6）供应商擅自改动采购人提供的工程量清单内容（包括其他项目清单）的；（7）不可竞争费用未按相关规定计取的；（8）工程量清单未由造价专业人员签字和加盖资质专用章的；（9）磋商响应文件载明的采购项目施工工期超过磋商文件规定的期限的；（10）磋商有效期不能满足磋商文件规定期限的；（11）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（12）不按磋商小组会要求澄清、说明或补正的；（13）磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；（14）响应报价超过采购预算额度的；（15）磋商专家小组认为应按无效响应处理的其他情况。18.3.2非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应人对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：（1）磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；（2）同类问题表述不一致；（3）有明显文字和计算错误；（4）提供的技术信息和数据资料不完整；（5）磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求响应人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由响应人法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组第16页共94页成部分。答疑期间，响应人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对响应人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。18.3.3在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。18.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应人。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。18.5比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和技术方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按管理能力与技术方案得分由高到低顺序排列。18.5.1评审过程中，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），响应人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。响应人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，响应人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件12），并由响应人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。响应人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。第17页共94页19.评审办法19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为商务部分（最后报价）、技术部分两部分组成（满分100分）。19.2资格性审查评审办法（初步评审）。形式评审标准评审因素评审标准磋商响应人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致磋商响应文件签字盖章符合《磋商文件》的规定响应文件格式符合《磋商文件》的规定报价唯一只能有一个有效报价资格评审标准营业执照具备有效的营业执照磋商响应人资格《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定资质要求磋商响应人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。安全生产许可证具备有效的安全生产许可证（须与营业执照法人一致）进青备案登记指外地进青企业项目经理资格磋商响应人拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上建造师资格，提供建造师执业证、注册证，具备有效的安全生产考核合格证书，并提供项目经理无在建承诺。其他要求经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消响应资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为响应截止时间前10天内）。响应性评审标投标内容符合《磋商文件》规定计划工期符合《磋商文件》规定第18页共94页准质量达到国家现行规范合格及以上标准磋商有效期本次磋商有效期为自磋商之日起60个日历日联合体投标不接受磋商保证金磋商人须在磋商截止期前按以下要求交纳磋商保证金（磋商保证金应当从其基本账户汇出，磋商响应文件中须附企业基本账户开户许可证）磋商保证金金额：0元（本项目不适用）已标价工程量清单符合《磋商文件》第六部分“工程量清单”给出的子目编码、名称、子目特征、计量单位和工程量。其中“安全防护、文明施工措施费”和“规费”不得作为竞争性费用。招标控制价磋商响应人的响应总价不得高于招标控制价，本项目招标控制价为（人民币）：小写：3387380.07元；大写：人民币叁佰叁拾捌万柒仟叁佰捌拾元柒分；19.3评审标准和分值分配：序号条款内容编列内容1分值构成（总分100分）磋商报价：15分项目管理班子：8分施工组织设计：71分企业业绩：6分类别评分因素分值评分标准磋商报价15磋商基准值=满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的响应人的价格为磋商基准价。磋商报价得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×价格权值(15%)×100(四舍五入后保留小数点后两位)。本项目属于建筑业。第19页共94页项目管理班子（8分）项目班子的组成管理机构中技术负责人（中级及以上职称）、质量员、安全员、施工员配备齐全得8分，每少一人扣2分，不提供不得分（需提供岗位证书）。施工组织设计（71分）施工方案与技术措施15磋商响应人针对本项目的难点、重点、特点作出认真仔细的分析，提出的施工组织与技术保障措施方案适合本工程实际情况，内容包括但不限于：①重点难点分析及解决方案②施工方法③施工关键技术、工艺④技术保障措施⑤农民工工资保障措施；以上因素每实质性响应一项得3分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分，满分15分，未实质性响应或未提供不得分。质量管理体系与措施磋商响应人针对本项目特点编制质量保证措施，工程进度、工程质量控制等。包括但不限于：①质量保证体系及控制目标②质量检验内容、方法③质量控制管理制度及技术措施④质量保修承诺及措施；以上因素每实质性响应一项得2分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分，满分8分，未实质性响应或未提供不得分。安全管理体系与措施磋商响应人针对本项目编制安全文明管理体系与措施及安全应急预案，如遇夏季施工、冬季施工、应急等措施等，内容包括但不限于：①安全文明管理体系②安全管理制度及防范措施③评估风险④安全应急预案等；以上因素每实质性响应一项得2分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分，满分8分，未实质性响应或未提供不得分。环境保护管理体系与措施磋商响应人针对本项目环保和文明施工措施，如设立围挡、防尘、降噪、规避行人以及设置警示标志等。包括但不限于：①环境保护方案及措施②现场文明施工管理制度及措施③噪音、施工垃圾、污物等的处理方案及措施④环境保护管理人员职责等；以上因素每实质性响应一项得2分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分，满分8分，未实质性响应或未提供不得分。第20页共94页工程进度计划与措施8磋商响应人针对本项目的工期保证提供工期保证措施，如何对工期的保障进行详细描述，如遇夜间、冬季、夏季如何施工等。包括但不限于：①进度管理方案；②施工进度网络图；③劳动力配备；④进度控制管理制度及措施等；以上因素每实质性响应一项得2分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分，满分8分，未实质性响应或未提供不得分。施工总平面布置图磋商响应人利用符合现场实际内容提供布置图包括但不限于：①生产、生活、临时设施布置②短运输、少搬运特征③利于生产、生活、安全、消防、环保、市容、卫生劳动保护等；以上因素每实质性响应一项得2分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分，满分6分，未实质性响应或未提供不得分。资源配备计划磋商响应人根据施工进度和工程质量要求提供①施工机械设备②其他设备③材料需求计划等；以上因素每实质性响应一项得2分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分，满分6分，未实质性响应或未提供不得分。危险性较大的工程安全专项施工方案12磋商响应人根据项目实施情况编制危险性较大的工程安全专项施工方案，专项方案的编制须符合有关标准规范，安全施工的措施须满足现场实际情况，针对该项目包含：①专项方案内容②专项方案符合有关标准规范③现场实际安全施工措施等④落实安全责任、实施责任管理制度。以上因素每实质性响应一项得3分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分，满分12分，未实质性响应或未提供不得分。企业业绩（6分）业绩投标人近三年内（2022年01月01日至投标截止日）每完成一个类似工程项目得3分，满分6分；需提供业绩合同或中标通知书复印件；合同须附首页、签字盖章页、标的所在页、金额所在页。注：内容存在缺陷或不足是指:方案内容不切合行业实际、不符合行业政策，或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、第21页共94页仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。七、确定成交响应人20.推荐并确定成交响应人20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采取随机抽取的方式确定。20.2采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定成交人。20.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。21.成交通知21.1采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果。21.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额。21.3成交公告期限为1个工作日。21.4在公告成交结果的同时，采购代理机构应当向成交人发出成交通知书；对响应无效的响应人，采购人或采购代理机构应当告知其响应无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未成交人本人的评审得分与排序。21.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃中标。21.6成交后由甲方现场踏勘，如发现现场踏勘地与响应时提供的地点不符，取消成交资格。八、授予合同22.签订合同22.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交人响第22页共94页应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。22.2签订合同时，成交人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交响应人商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%）。22.3成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可重新开展政府采购活动。22.4竞争性磋商文件、成交人的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。22.5采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。22.6采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。22.7采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对响应人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。22.8采购人可以邀请参加本项目的其他响应人或者第三方机构参与验收。参与验收的响应人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。22.9采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。九、其他23.串通投标的情形23.1响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。在评标过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。23.2有下列情形之一的，视为响应人串通投标，其响应无效：（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；第23页共94页（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（5）不同响应人的响应文件相互混装；（6）不同响应人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。（7）不同响应人的响应文件系统中出现串通投标风险预警行为（IP地址、Mac地址一致等涉嫌串通行为）。24.废标24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：（1）符合专业条件的响应人或者对竞争性磋商文件作实质性响应的响应人不足三家的。（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。（3）响应人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。（4）因重大变故，采购任务取消的。废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。24.2其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。25.服务费25.1收取对象：采购人。说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，经采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额，本项目服务费为25500.00元。其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。第24页共94页第四部分合同条款及格式（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定第25页共94页说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。第26页共94页（一）合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划完工日期：年月日。工期总日历天数：，天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合，标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写），（(¥，元）其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写），（(¥，元）（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写），（(¥，元）第27页共94页（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写），（(¥，元）（4）暂列金额：人民币（大写），（(¥，元）2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）响应函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招谈判形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。第28页共94页九、签订时间本合同于，年月日签订。十、签订地点本合同在，签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自十三、合同份数生效。本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目第29页共94页（二）通用合同条款（略）第30页共94页（三）专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：，。1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：，。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：，；发包人提供国外标准、规范的名称：，。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。第31页共94页1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：，。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人提供的文件的期限为：承包人提供的文件的数量为：承包人提供的文件的形式为：发包人审批承包人文件的期限：1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：，。承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：，。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：，。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反第32页共94页映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：，。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：，。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：，；职务：，；联系电话：电子信箱：通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：，。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：，。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括，。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：，。发包人是否提供支付担保：，。发包人提供支付担保的形式：，。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人提交的竣工资料移交时间：承包人提交的竣工资料形式要求：第33页共94页（10）承包人应履行的其他义务：。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：，；身份证号：，；建造师执业资格等级：，；建造师注册证书号：，；建造师执业印章号：安全生产考核合格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：承包人对项目经理的授权范围如下：，。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：，。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：，。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作的范围：3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定：3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：3.6工程照管与成品、半成品保护第34页共94页承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：，。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：关于监理人的监理权限：，。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：，。4.2监理人员总监理工程师：姓名：职务：监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：，。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：，。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。第35页共94页关于编制施工场地治安管理计划的约定：，。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：，。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：，。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：，。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：，。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：，。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：，。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：，。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：，。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；第36页共94页（2）；（3）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：，。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：施工现场需要配备的试验设备：，。施工现场需要具备的其他试验条件：，。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：，。发包人审批承包人合理化建议的期限：，。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目第37页共94页对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：，。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：，。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：，；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：，。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：，。风险费用的计算方法：，。第38页共94页风险范围以外合同价格的调整方法：2、总价合同。总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：，。3、其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：预付款支付期限：预付款扣回的方式：12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：，。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：，。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：，。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：，。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：，。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：本工程按进度付款，合同签订后，支付合同总金额的，即人民币小写：（大写：）；。工程进度完成后，支付合同总金额的，即人民币小写：（大写：）；项目完成验收合格后，支付合同总金额的，即人民币小写：（大写：）；（具体付款签订合同时约定）。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交第39页共94页（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（2）发包人支付进度款的期限：发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：，。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：，。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：，。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：，。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：，。（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：，。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：，。14.竣工结算第40页共94页14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：，。竣工结算申请单应包括的内容：，。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：，。发包人完成竣工付款的期限：，。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：承包人提交最终结算申请单的期限：14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：，。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：，。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）%的工程款；；（3）其他方式:15.3.2质量保证金的扣留。质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：，。第41页共94页15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：，。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：，。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：，。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：，。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：，。16.2.2承包人违约的责任第42页共94页承包人违约责任的承担方式和计算方法：，。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：，。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：，。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后18.保险18.1工程保险天内完成款项的支付。关于工程保险的特别约定：18.3其他保险。关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务。关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.3争议评审。合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；第43页共94页（2）向人民法院起诉。第44页共94页附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表第45页共94页附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期第46页共94页附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注第47页共94页附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就，（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。第48页共94页3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第49页共94页贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目招标工程量清单招标人：贵德县教育局(单位盖章）造价咨询人：青海营建工程造价咨询有限公司（单位盖章）2025年11月05日贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目招标工程量清单招标人贵德县教育局造价咨询人：青海营建工程造价咨询有限公司(单位盖章）(单位公章）鬼予玲法定代理人法定代理人索或其授权人：牛文华或其授权人：魏宁珍（签字或盖章）（签字或盖章）共和国一级注造民严桂萍B11256300003139王宇阳青海营建工程造价咨询04400630000150+编制人复核人阳营捷T理造价咨询有限公司蓝专用章）（造价工程师签字盖专用章）2宇编制时间：2025年11月05日复核时间：2025年11月05日总说明工程名称：贵德县河阴寄宿制学校消第1页共1页防设施设备提升改造项目、工程名称：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造项目、建设地点：海南州贵德县三、改造概况：1.新建消防水池、水泵房及柴发机房：地上一层、结构形式为：框架结构，建筑抗震设防类别为丙类，设计使用年限为50年，抗震设防烈度为7度，建筑面积148.66平方米。一层层高为4.2米，室内外高差为-0.1米，建筑总高度4.3米。2.室外管网配套改造3.原综合教学楼、原2#教学楼、原有宿舍楼、原有1#食堂、原有2#食堂、原有锅炉房、配电室、淋浴、改造消防救援窗、教室门改造、电气改造；1#教学楼、风雨操场电气改造。四、编制依据：1、现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；2、建设单位提供的设计图纸和工程量；3、建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；4、人工费按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知（青建工【2024】388号文）；五、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。表-01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第1页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价土石方工程1010101002001挖一般土方1.土壤类别：详地勘报告2.挖土深度：-4.65米3.工作面及放坡系数投虑标单位在综合单价中考m32627.612010103001001回填方1.密实度要求：W0.942.填方材料品种：素土回填3.运距：投标方自行考虑m31360.963010103002001余方弃置1.废弃料品种：弃土2.运距：投标方自行考虑m31203.634050101009001种植土回（换）填1.回填土质要求：种植2.回填厚度：300mm王3.运距：投标方自行考虑m363.02分部小计地基处理与边坡支护工程5010302003001夯扩挤密桩1.空桩长度、桩长：桩长约为4米|2.桩径：400|3.扩孔直径、高度：夯扩挤密桩成孔的桩径为400mm，夯扩完成后桩径不得小于600mm。4.成孔方法：螺旋钻机成孔5.填料品种：孔内填料为3:7灰土（填料土为非盐渍土，含水量应控制在最优含量±2%以内，石灰应为熟石灰）m22806010103002002余方弃置1.废弃料品种：钻孔土方2.运距：投标方自行考虑m3286.377010201017001褥垫层1.厚度：500mm2.材料品种及比例：3:7灰土m2500.5本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第2页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价8010301004001截（凿）桩头1.桩类型：夯扩挤密桩|2.桩头截面、高度：500mm|3.有无钢筋：无筋4.桩头外运，运距自行考虑m3分部小计砌筑工程9010401003001实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖MU152.墙体类型：200厚3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆Mb10.0体墙4.部位：±0.000以下砌m34.1810010402001001砌块墙1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块A3.52.墙体类型：300厚|3.砂浆强度等级：Ma5.0混合砂浆m324.2711010402001002砌块墙1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块A5.02.墙体类型：200厚内墙3.砂浆强度等级：Ma5.0混合砂浆m35.9112010401001001砖胎膜1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石实心砖MU152.墙体类型：240厚3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆Mb10.04.部位：砖胎膜m38.78分部小计混凝土及钢筋混凝主工程13010501001001垫层1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C203.含泵送费m332.6714010501004001满堂基础1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C30m3141.08本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第3页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价P10|3.含泵送费15010501003001上柱墩1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C30P10|3.含泵送费m30.2916010501006001设备基础1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C303.含泵送费m3117010501004002集水坑、吸水槽、排水沟1.混凝土种类：商砼|2.混凝土强度等级：C30P103.含泵送费m340.0918010502001001矩形柱1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C30P10|3.含泵送费m310.8419010502001002矩形柱1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C303.含泵送费m36.9720010502002001构造柱1.混凝土种类：商砼|2.混凝土强度等级：C253.含泵送费m32.1821010503002001矩形梁1.混凝土种类：商砼|2.混凝土强度等级：C30P10|3.含泵送费m317.1722010503002002矩形梁1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C303.含泵送费m37.7423|010503005001过梁1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C253.含泵送费m30.524010507005001压顶1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C25m30.1525010504001001直形墙1.混凝土种类：商砼|2.混凝土强度等级：C30P10|3.含泵送费m374.0126010505003001平板1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C30P10m347.56本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第4页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价3.含泵送费27010505003002平板1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C30|3.含泵送费m36.1328010505006001栏板1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C253.含泵送费m32.5329010505007001挑檐板1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C303.含泵送费m30.3430010505008001雨篷板1.混凝土种类：商砼|2.混凝土强度等级：C303.含泵送费m30.431010507001001散水青19J2-12-散31.20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光2.素水泥浆一道（内掺建筑胶）|3.60厚C20混凝土4.150厚3：7灰土垫层，宽出面层1005.素土碾压，向外坡3%~5%m234.2832010507004001台阶青19J2-7-台21.20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光2.素水泥浆一道（内掺建筑胶）3.60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1%4.300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层1005.300mm厚级配砂粒石夯实6.素土碾压m25.733010507006001取水口1.消防水池取水口，做法详：04S531-4-82.尺寸：1500*15003.含土方、混凝土、钢筋、模板、井盖等图集所有内容座134010507003001排水明沟1.钢篦子板500*500m26.25本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第5页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价2.50厚C25细石混凝土面层3.1.5厚单租份聚氨酯防水涂膜4.20厚1：2.5水泥砂浆找平层35010507003002集油槽集油槽做法详见青19J6-35-41.20厚1：2.5水泥砂浆2.60厚C20混凝土3.150厚3:7灰土4.素土夯实m26.2536010507002001室外地坪1.180厚C30混凝土路面分块现浇，振捣密实随打随抹平起毛，每块路面长度不天于6M|2.留缝10-15用沥青砂浆填实3.50厚粗砂隔离层，满铺刮平4.200厚3:7灰土分层夯实m2224.0437010515001001现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋钢筋HPB300（直径mm）≤10t0.36938010515001002现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400以内（直径mm）≤10t4.07439010515001003现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400以内（直径mm）≤18t42.78640010515001004现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400以内（直径mm）≤25t4.87141010515001005现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋t0.22142010516003001机械连接电渣压力焊接≤18个104243010516003002机械连接电渣压力焊接≤32个3644010516003003机械连接直螺纹钢筋接头（钢筋接头mm）≤16个2764010516003004机械连直螺纹钢筋接头（钢筋个52本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第6页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价5接接头mm）≤20546010516003005机械连接直螺纹钢筋接头（钢筋接头mm）≤25个43分部小计金属结构工程47010607005001砌块墙钢丝网加固1.墙体不同材料交界处钢丝网加固m250.1848010607005002砌块墙钢丝网加固1.楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢筋网砂浆面层加强，具体做法如下：楼梯间四周、走道两侧填充墙采用4钢筋网150X150）水泥砂浆面层（30mm厚）单面加强（人流一面）m2121.8249010606008001钢梯1.屋面检修钢爬梯青19J9-113-12.爬梯距地2.0米t0.02550010606008002钢梯1.楼梯踏步与及平台详细安装做法详见国标15J401-C7-1102.公共场所的临空且下部有人员活动部位的栏杆（栏板）在地面以上0.15m高度范围内设置挡水门槛3.防锈漆2道4.调和漆做法青02J01-61-油23t1.32551011503001001栏板金属扶手、栏杆、1.钢梯栏杆安装做法详见国标15J401-B7-77-TLB|2.栏杆完成高度为1.1米3.防锈漆2道4.调和漆做法青02J01-|61-油23m8.4452010606013001零星钢构件1.消防水池检修孔钢盖板2.4厚不锈钢盖板自带，检修时开启t0.0253010607002001集水坑铁篦子|1.集水坑、吸水槽铁篦字m212.85本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第7页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价分部小计门窗工程54010802003001钢质防火门1.门代号及洞口尺寸：FIM甲-11200*22002.门框、扇材质：钢制甲级防火门3.经公安及消防部门认定之合格产品4.含闭门器、顺位器樘255010802003002钢质防火门1.门代号及洞口尺寸FHM甲-21500*24002.门框、扇材质：钢制甲级防火门3.经公安及消防部门认定之合格产品4.含闭门器、顺位器樘156010802003003钢质防火门1.门代号及洞口尺寸：FHM甲-3800*2100|2.门框、扇材质：钢制甲级防火门3.经公安及消防部门认定之合格产品4.含闭门器樘157010802004001防盗门1.门代号及洞口尺寸：M-11200*240012.门框、扇材质：成品三防门樘158010807001001）窗金属（塑钢、断桥1.窗代号及洞口尺寸：C-11500*26002.框、扇材质：70系列塑复合单框双玻内平开窗|3.玻璃品种、厚度：5+12A+5LOW-E4.开启扇设纱窗樘159010807001002金属（塑钢、断桥）窗1.窗代号及洞口尺寸：C-21800*26002.框、扇材质：70系列塑复合单框双玻内平开窗3.玻璃品种、厚度：5+12A+5L0W-E樘2本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第8页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价4.开启扇设纱窗5.消防救援窗分部小计屋面及防水工程60010902001001屋面卷材防水详见青19J2-232-屋331.涂料粒料保护层2.20厚1：3水泥砂浆找平层3.3厚SBS改性沥青防水卷材1道+4厚高分子防水卷材+2厚的高聚物改性沥青防水涂料1道。4.20厚1：3水泥砂浆找平层|5.钢筋混凝土屋面板m261.0561010902001002屋面泛水做法青19J3-34-2m29.9362010902001003雨篷防水1.3厚SBS沥青防水卷材2.20厚1：3水泥砂浆找|3.钢筋混凝土雨篷板平层4.含上翻面积m237.0263010904001001筏板底防水1.50厚C20细石混凝土随打随抹平2.4厚SBS改性沥青卷材防水层3.冷粘结剂一道找平层4.20厚1:2.5水泥砂浆5.含附加层m2316.2164010903001001消防水池外墙面防水1.60厚石墨保温板2.20厚1：2.5水泥砂浆保护层|3.4厚SBS改性沥青卷材防水层4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层5.含附加层m2327.1365010902001004消防水池顶板防水1.聚酯无纺布滤水层（120g/m2）四周上翻100，端部用水泥聚合物防水涂料与墙面粘结50高通长2.80厚粒径15~20卵石m2185.36本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第9页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价（或陶粒）排水层3.50厚C20混凝土保护层，配双向6@150钢筋网4.耐根穿刺防水层一道|5.2厚合成高分子防水卷材|6.4厚SBS沥青防水卷材7.20厚1：2.5水泥砂浆8.100厚石墨聚苯板保找平温层9.轻集料混凝土找坡层找坡（最薄处30厚）或结构10.结构顶板11.含防水附加层66010902002001集水坑、吸水槽侧边防水1、20厚1：2水泥砂浆2、1.5厚合成高分子涂保护层|3、水泥浆一道（内掺膜防水层建筑胶）m231.1267010902001005消防水池顶板覆土墙面防水1.耐根穿刺防水层一道2.2厚合成高分子防水卷材3.4厚SBS沥青防水卷材4.20厚1：2.5水泥砂浆找平5.100厚石墨聚苯板保温层m27.8468010903002001外墙面防水1.6厚聚合物水泥砂浆防水层m2159.4669010903004001止水带钢板止水带-3x300m96.670010902006001屋面（廊、阳台）泄（吐）水管雨篷排水短管个2分部小计保温、隔热、防腐工程71011001001001保温隔热屋面1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层2.80厚石墨聚苯板m245.572011001001002保温隔热屋面1.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层m215.55本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第10页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价2.500宽泡沫玻璃防火隔离带73011001003001保温隔热墙面1.保温隔热部位：外墙面2.保温隔热材料品种、规格及厚度：60厚增强性岩棉保温板|3.4厚耐碱维网格布m2159.4574011001003002保温隔热墙面1.保温隔热部位：女儿墙内侧2.保温隔热材料品种、规格及厚度：60厚增强性岩棉保温板3.4厚耐碱网格布m219.76分部小计楼地面装饰工程75011101001001水泥砂浆楼地面（±0.000以下楼梯间、走道）1、20厚1：2水泥砂浆压实抹光|2、水泥浆一道（内掺建筑胶）3、60厚C20混凝土垫层m217.6376011101001002水泥砂浆楼地面（±0.000以下消防水池、水泵房）1、20厚1：2水泥砂浆压实抹光2、水泥浆一道（内掺建筑胶）3、35厚C20细石混凝土随捣随抹4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起300高5、水泥浆一道（内掺建筑胶）m2207.57771011101003001耐油细石混凝土楼面（柴发机房）青19J2-79楼231.40厚C20耐油细石混凝土面层，随打随抹光2.1.5厚聚氨酯防油层（无油类填充剂），四周翻起150高|3.20厚1:3水泥砂浆找平层4.水泥浆一道（内掺建筑胶）5.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板之现浇叠合m237.89本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第11页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价层，随打随抹光78011105001001水泥砂浆踢脚线青19J2-106-踢31.8厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光2.10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道3.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）m18.5579011105003001块料踢脚线青19J2-111-踢19i.6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝2.5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层3.8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道4.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）：砖墙无此工序m29.85分部小计墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程80011201001001墙面一般抹灰（0.000以下楼梯间、走道、消防水池、水泵房）1.10厚聚合物水泥砂浆m2319.4781011204003001块料墙面青19J2-163-裙11（1.2米高）1.白水泥擦缝2.贴5~8厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上）|3.5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平5.8厚1：1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道6.刷加气混凝土界面处埋剂一道（抹前墙面用水润湿）m219.5682011201001002墙面一般抹灰青19J2-130-内38平1.5厚1：2.5水泥砂浆找m2163.15本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第12页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价|2.9厚1：3水泥3砂浆打底扫毛分部小计天棚工程83011301001001天棚抹灰（水泵房、消防水池）青19J2-178-棚61.10厚聚合物水泥砂浆2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）3.现浇或预制钢筋混凝土板（预制板底用水加10%火碱清洗油渍）m2281.1384011301001002天棚抹灰青19J2-181-棚151.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道|3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）m2106.43分部小计工程油漆、涂料、裱糊85011407001001墙面喷刷涂料1.乳胶漆两道2.满刮腻子两道3.刷稀释乳胶漆一道4.局部腻子找平m241186011407002001天棚喷刷涂料青19J2-181-棚151.喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）2.封底漆一道（干燥后再做面涂）m2106.4387011407002002天棚喷刷涂料青19J2-178-棚61.刷乳胶漆，封底漆一道，面涂二道m249.4488011407001002墙面喷刷涂料1.部位：外墙面2.外墙面防水涂料m2159.4489|011407001003墙面喷刷涂料1.部位：雨棚2.外墙面防水涂料m26.8690011407001004墙面喷刷涂料1.部位：女儿墙内侧2.外墙面防水涂料m219.76分部小计本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第13页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价拆除工程91011602001001混凝土构件拆除1.构件名称：原有混凝土地坪2.拆除构件的厚度或规格尺寸：220mm厚3.垃圾外运，运距自行考虑m2500.5分部小计绿化工程92050102013001喷播植草（灌木）籽1.基层材料种类规格：2.草（灌木）籽种类：种植土草籽m2185.36分部小计措施项目93011701001001综合脚手架1.建筑结构形式：框架结构|2.檐口高度：4.3米m2317.494011702001001基础垫层m210.0995011702001002设备基础m24.3496011702001003上柱墩m20.9797011702001004集水坑、吸水槽m242.898011702002001矩形柱m2116.0299011702002002矩形柱超高模板m26.5100011702003001构造柱m224.48101011702003002构造柱超高模板m20.29102011702006001矩形梁m2163.81103011702006002矩形梁超高模板m253.31104011702009001过梁m25.69105011702011001直形墙m2423.6106011702011002直形墙超高模板m214.44107011702016001平板m2244.41108011702016002平板超高模板m287.75109011702021001栏板m247.15110011702023001雨篷板m27.04111011702023002挑檐m24.6112011702028001压顶m21.2本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑第14页共14页与装饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价113011702027001台阶m25.7114011702029001散水m24.01115011703001001垂直运输1.建筑物建筑类型及结构形式：框架结构2.建筑物檐口高度、层数：4.3米m2317.4116011705001001大型机械设备进出场及安拆1.机械设备名称：履带式挖掘机2.机械设备规格型号：投标单位自行考虑台次1117011705001002大型机械设备进出场及安拆1.机械设备名称：螺旋2.机械设备规格型号：钻机投标单位自行考虑台次1118011705001003大型机械设备进出场及安拆1.机械设备名称：强夯机2.机械设备规格型号：投标单位自行考虑台次1119|011705001004大型机械设备进出场及安拆1.机械设备名称：压路机2.机械设备规格型号：投标单位自行考虑台次1分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08总价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建筑标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备第1页共1页与装饰工程提升改造项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1011707001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费7.87|32文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费5.743环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.5354临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费6.96011707002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.967011707004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.458011707005001冬雨季施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.759011707007001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.1810011707008001工程定位复测费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.66合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造第1页共1页屋建筑与装饰工程项目序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房一房屋建标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设第1页共1页筑与装饰工程备提升改造项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-电气工程第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价电气工程1030113008001柴油发电机组1.名称：柴油发电机2.规格：250kW3.配套柴油发电机控制屏台12030404016001控制箱1.名称：潜污泵控制箱2.型号：（广家成套供应3.安装方式：距地1.5米挂墙明装台13030404017001配电箱1.名称：配电箱ATX2.型号：详见系统图3.规格：600X400X15004.箱体防护等级不应低于IP55台14030404017002配电箱1.名称：消火栓泵机械应急启动YJX|2.型号：详见系统图3.规格：600X400X15004.基础形式、材质、规格：[10槽钢台15030404022001控制器1.名称：定时控制器台26030404034001照明开关1.名称：声光控感应延2.规格：250V，10A迟开关3.安装方式：距地1.4米安装个27030404034002照明开关1.名称：密闭三极开关2.规格：250V,10A|3.安装方式：距地1.4米安装个18030404034003照明开关1.名称：双联防爆开关2.规格：250V,10A|3.安装方式：距地1.4米安装个19030404034004照明开关1.名称：单联防爆开关2.规格：250V.10A|3.安装方式：距地1.4米安装个210030404034005照明开关1.名称：三联防爆开关2.规格：250V,10A3.安装方式：距地1.4米安装个111030404035001插座1.名称：单相二、三极个2本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-电气工程第2页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价插座（密闭型）2.规格：250V10A3.安装方式：距地1.4米安装12030404035002插座1.名称：单相二、三极插座（防爆型）2.规格：250V10A3.安装方式：距地1.4米安装个213030406006001低压交流异步电动机1.名称：电机检查接线及调试2.容量（kW）：3KW以内3.控制保护方式：刀开关控制台214030406006002低压交流异步电动机1.名称：电机检查接线2.容量（kW）：100KW以内及调试3.控制保护方式：电磁控制台215030406006003低压交流异步电动机1.名称：电机检查接线及调试|2.容量（kW）：7.5KW以内3.控制保护方式：刀开关控制台216030408001001电力电缆1.名称：电缆敷设2.型号：ZN-YJV3.规格：3*35mm24.材质：铜芯m22.0417030408001002电力电缆1.名称：电缆敷设2.型号：ZN-YJV|3.规格：4X35mm24.材质：铜芯m21.2218030408001003电力电缆1.名称：电缆敷设2.型号：ZN-YJV223.规格：3X50+1X25mm24.材质：铜芯m32.2919030408006001电力电缆头1.名称：电缆终端头制作安装2.规格：50mm23.材质、类型：铜芯/干包式个420030408006002电力电缆头1.名称：电缆终端头制|2.规格：35mm2作安装个4本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-电气工程第3页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价3.材质、类型：铜芯/干包式21030409002001接地母线1.名称：接地母线2.材质：热镀锌扁钢3.规格：-40*4m10.8722030409002002接地母线1.名称：接地母线2.规格：利用梁内主筋m86.7223030409002003接地母线1.名称：接地母线|2.材质：BV|3.规格：6mm2m1124030409008001等电位端子箱、测试板1.名称：总等电位端子箱台125030409008002等电位端子箱、测试板1.名称：局部等电位端子箱台226030411001001配管1.名称：电气配管2.材质：钢管3.规格：SC1004.配置形式：暗配m24.427030411001002配管1.名称：电气配管2.材质：钢管3.规格：SC804.配置形式：暗配m20.628030411001003配管1.名称：电气配管2.材质：钢管3.规格：SC404.配置形式：暗配m10.829030411001004配管1.名称：电气配管2.材质：钢管3.规格：SC324.配置形式：暗配m19.130030411001005配管1.名称：电气配管2.材质：钢管3.规格：SC254.配置形式：暗配m20.431030411001006配管1.名称：电气配管2.材质：钢管3.规格：SC204.配置形式：暗配m113.232030411001007配管1.名称：电气配管|2.材质:塑料3.规格：PC254.配置形式：暗配m5.533030411001008配管1.名称：电气配管m16.4本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-电气工程第4页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价2.材质：钢管3.规格：SC154.配置形式：暗配34030411004001配线1.名称：管内穿线2.型号：ZNBV3.规格：2.5mm24.材质：铜芯m322.835030411004002配线1.名称：管内穿线2.型号：BV3.规格：4mm24.材质：铜芯m77.736030411004003配线1.名称：管内穿线2.型号：ZN-BV|3.规格：6mm24.材质：铜芯m28.537030411004004配线1.名称：管内穿线2.型号：2N-BV3.规格：1.5mm24.材质：铜芯m3838030411006001接线盒1.名称：灯头接线盒2.材质：钢制|3.安装形式：暗装个2839030411006002接线盒1.名称：开关、插座接|2.材质：钢制线盒3.安装形式：暗装个940030412001001普通灯具1.名称：扁圆灯2.规格：1x36W/LED灯3.类型：吸顶安装套341030412002001工厂灯1.名称：自带蓄电池防水防尘灯2.规格：1x36W/LED灯、应急时间≥30min3.安装形式：吸顶安装套642030412002002工厂灯1.名称：防爆吸顶灯2.规格：1x36W/LED灯、应急时间W30min3.安装形式：吸顶安装套543030414002001送配电装置系统1.名称：用配电装置系统调试2.电压等级（kV）：13.类型：综合系统144030414011001接地装置1.名称：接地装置系统系统1本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-电气工程第5页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价调试|2.类别：接地网45030503006001传感器1.名称：电子水位显示装置支1分部小计应急照明46030404017003配电箱1.名称：A型（24V）应急照明集中电源AD2.型号：详见系统图3.规格：AC220/DC24、05KW、60min、P33、4回路4.安装方式：壁装台147030411001009配管1.名称：电气配管|2.材质：KBG3.规格：KBG204.配置形式：暗配m76.348030411004005配线1.名称：管内穿线2.型号：ZN-RVSP3.规格：2x1.5mm2m80.849030411004006配线1.名称：管内穿线2.型号：WDZN-BYJ3.规格：2.5mm24.材质：铜芯m161.650030411004007配线1.名称：管内穿线2.型号：ZN-RVSP3.规格：2x2.5mm2m43.851030411004008配线1.名称：管内穿线2.型号：WDZN-BYJ3.规格：4mm24.材质：铜芯m87.652030411006003接线盒1.名称：灯头接线盒2.材质：钢制|3.安装形式：暗装个1753|030412002003工厂灯1.名称：消防应急照明灯具2.规格：BD-ZFJC-IP67系列、3W3.安装形式：底边距地2.6m壁挂套1054030412004001装饰灯1.名称：方向标志灯（单向）（小型）2.规格：BD-ZFJC-IP67套5本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-电气工程第6页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价系列、1Wm壁挂|3.安装形式：底距地0.555030412004002装饰灯1.名称：安全出口标志灯（小型）|2.规格：BD-ZFJC-IP67系列、1W3.安装形式：门沿上方0出口上方0.2m壁挂套2分部小计措施项目56031301017001脚手架搭拆1分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08总价措施项目清单与计价表标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房--电气工程第1页共1页提升改造项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1031302001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费3.4232文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.4843环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费1.154临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费36031302002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.527031302004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.38031302006001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.18合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造第1页共1页电气工程项目序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-电气标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设第1页共1页工程备提升改造项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-给排水工第1页共2页程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价给排水1030109001001离心式泵1.名称：潜污泵2.型号：65JYWQ-40-20-1400-7.53.规格：Q=40m3/hH=20.0mN=7.5Kw台22030601002001压力仪表1.名称：压力表2.规格：（0-1.0MPa）台23030807003001低压法兰阀门1.名称：活塞式液压水位控制阀2.型号、规格：DN1003.连接形式：法兰连接4.见图01SS105-41个24031001002001钢管1.安装部位：室内2.介质：压力排水|3.规格、压力等级：钢管、DN1004.连接形式：焊接m4.575031001002002钢管1.安装部位：室内2.介质：压力排水3.规格、压力等级：钢管、DN804.连接形式：焊接m11.56031001006001塑料管1.安装部位：室内2.介质：雨水|3.材质、规格：UPVC、DN1004.连接形式：粘接m8.47031001007001复合管1.安装部位：室内2.介质：给水|3.材质、规格：衬塑钢塑复合管、DN1004.连接形式：沟槽式连接5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗m16.78031002001001管道支架1.材质：型钢2.管架形式：管道支架kg50.59031002003001套管|1.类型：A型柔性防水套管|2.规格：介质管道、个4本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-给排水工第2页共2页程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价DN100|3.填料材质：柔性不燃防水材料4.预留孔洞10031002003002套管1.类型：柔性防水套管2.规格：介质管道、DN1003.填料材质：柔性不燃防水材料4.预留孔洞个111031003001001螺纹阀门1.类型：闸阀2.规格、压力等级：DN80|3.连接形式：丝扣连接个212031003001002螺纹阀门1.类型：止回阀2.规格、压力等级：DN8|03.连接形式：丝扣连接个213031003013001水表1.安装部位（室内外）：室外2.型号、规格：DN1003.连接形式：法兰连接4.附件配置：倒流防止器、闸阀等组214031004014001给、排水附（配）件1.材质：87型雨水斗2.型号、规格：DN100个215031201003001金属结构刷油1.除锈级别：轻锈2.汕漆品种：防锈漆|3.涂刷遍数、漆膜厚度：两道kg50.5分部小计措施项目16031301017002脚手架搭拆1分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08总价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-给排水工标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备第1页共1页程提升改造项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1031302001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费3.4232文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.4843环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费1.154临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费36031302002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.527031302004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.38031302006001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.18合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造第1页共1页给排水工程项目序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-给排标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设第1页共1页水工程备提升改造项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-消防工程第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价水泵房1030109001002离心式泵1.名称：室内外消火栓泵组2.型号：XBD40-603.规格：Q=40L/s，H=60m，N=45KW4.一用一备台22030503006002传感器1.名称：磁翻板液位计2.功能：就地显示消防水池水位并远传至消防控制室支13030601002002压力开关1.名称：压力开关2.规格：DN1503.压力表弯材质、规格动作值0.10MPa台24|030601002003压力仪表1.名称：压力表2.规格：量程0-1.6MPa台45030601002004压力仪表1.名称：真空压力表Y-1002.规格：量程0至-0.10MPa台46030601004001流量计1.名称：电磁流量计2.规格：DN65台27030801001001低压碳钢管1.材质：热镀锌加厚钢管2.规格：DN2003.连接形式、焊接方法沟槽式连接件（卡箍）连接4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度试验，冲洗和严密性试验m78030801001002低压碳钢管1.材质：热浸镀锌钢管2.规格：DN1503.连接形式、焊接方法沟槽式连接件（卡箍）连接4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度试验，冲洗和严密性试验m17.19030801001003低压碳钢管1.材质：热浸镀锌钢管2.规格：DN1003.连接形式、焊接方法法兰或沟槽式连接件（卡箍）连接m16.2本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-消防工程第2页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度试验，冲洗和严密性试验10030801001004低压碳钢管1.材质：热浸镀锌钢管2.规格：DN653.连接形式、焊接方法法兰或沟槽式连接件（卡箍）连接4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度试验，冲洗和严密性试验m411030801001005低压碳钢管1.材质：热浸镀锌钢管2.规格：DN403.连接形式、焊接方法:螺纹连接4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：强度试验，冲洗和严密性试验m16.412030804001001低压碳钢管件1.名称：三通|2.规格：DN250*DN250*DN40个213030804001002低压碳钢管件1.名称：三通2.规格：DN250*DN250*DN200个214030804001003低压碳钢管件1.名称：三通2.规格：DN250*DN250*DN200个215030804001004低压碳钢管件1.名称：三通2.规格：DN150*DN150*DN65个216030804001005低压碳钢管件1.名称：三通2.规格：DN150*DN150*DN100个117030804001006低压碳钢管件1.名称：三通2.规格：DN150*DN150*DN40个118030804001007低压碳钢管件1.名称：三通2.规格：DN150*DN150*DN150*DN150个119030804001008低压碳钢管件1.名称：弯头|2.规格：DN250个32030804001009低压碳钢管1.名称：弯头个1本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-消防工程第3页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价0件2.规格：DN150321030807003002低压法兰阀门1.名称：试水阀2.型号、规格：DN653.连接形式：沟槽连接个222030807003003低压法兰阀门1.名称：超压泄压阀2.型号、规格：DN150|3.连接形式：沟槽连接个123030807003004低压法兰阀门1.名称：闸阀2.型号、规格：DN1503.连接形式：沟槽连接个624030807003005低压法兰阀门1.名称：闸阀2.型号、规格：DN2003.连接形式：沟槽连接个225030807003006低压法兰阀门1.名称：闸阀2.型号、规格：DN403.连接形式：沟槽连接个426030807003007低压法兰阀门1.名称：橡胶软接头2.型号、规格：DN1503.连接形式：法兰连接个227030807003008低压法兰阀门1.名称：橡胶软接头2.型号、规格：DN403.连接形式：法兰连接个428030807003009低压法兰阀门1.名称：Y型过滤器2.型号、规格：DN2003.连接形式：法兰连接个229030807003010低压法兰阀门1.名称：喇叭口2.型号、规格：DN2503.连接形式：法兰连接个230030807003011低压法兰阀门1.名称：（水锤消除止回阀）2.型号、规格：DN1503.连接形式：法兰连接个231030807003012低压法兰阀门1.名称：消声止回阀2.型号、规格：DN40|3.连接形式：法兰连接个232030807003013低压法兰阀门1.名称：橡胶软接头2.型号、规格：DN403.连接形式：法兰连接个433030807003014低压法兰阀门1.名称：橡胶软接头2.型号、规格：DN1503.连接形式：法兰连接个234030807003015低压法兰阀门1.名称：橡胶软接头个2本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-消防工程第4页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价2.型号、规格：DN2003.连接形式：法兰连接35030807003016低压法兰阀门1.名称：Y型过滤器2.型号、规格：DN2003.莲接形式：法兰连接个236030807003017低压法兰阀门1.名称：闸阀|2.型号、规格：DN653.连接形式：沟槽连接个237030810002001低压碳钢焊接法兰1.型号、规格：DN200副1038030810002002低压碳钢焊接法兰1.型号、规格：DN65副439030810002003低压碳钢焊接法兰1.型号、规格：DN150副1440030901013001灭火器1.形式：磷酸铵盐灭火器2.规格、型号：MF/ABC5具641031006002001稳压给水设备1.设备名称：增压稳压2.型号、规格：ZW（L）-和设备I-54-ADL：XW（L）-IF1.5-38-ADL3.水泵主要技术参数：ADL4-6、流量1.5L/s，扬程38m，功率1.10KW一备一用4.气压罐：SQL800*0.6，容积900L5.含厂家配套控制箱套1分部小计管道支架、套管42030817008001套管制作安装1.类型：柔性防水套管2.规格：介质管道、DN2003.填料材质：柔性不燃防水材料4.预留孔洞台243030817008002套管制作安装1.类型：柔性防水套管2.规格：介质管道、DN1003.填料材质：柔性不燃防水材料4.预留孔洞台144030817008003套管制作安装1.类型：柔性防水套管台3本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-消防工程第5页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价2.规格：介质管道、DN1503.填料材质：柔性不燃防水材料4.预留孔洞45031002001002管道支架1.材质：型钢2.管架形式：管道支架kg279.946031201003002金属结构刷油1.除锈级别：轻锈2.油漆品种：防锈漆3.涂刷遍数、漆膜厚度：两道kg279.947031208002001管道绝热1.绝热材料品种：岩棉管壳保温2.绝热厚度：40mmm32.348031208007001防潮层、保护层1.材料：铝箔m2125.5分部小计措施项目49031301017003脚手架搭拆1分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08总价措施项目清单与计价表，标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-消防工程第1页共1页提升改造项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1031302001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费3.4232文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.4843环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费1.154临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费36031302002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.527031302004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.38031302006001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.18合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设备提升改造第1页共1页消防工程项目序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-消防标段：贵德县河阴寄宿制学校消防设施设第1页共1页工程备提升改造项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-通风空调第1页共2页工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价暖通工程1030108003001轴流通风机1.名称：柴发机房壁式边墙防爆送风机（电气专业设防静电接地措施2.型号：DWEX-900D4,L=28300M3/h，3.规格：风压199PaN=3KW.~380v-50Hz，、二级能效风机效率≥75%室外入口配60°防雨罩和不锈钢防虫网（14日），安装孔1100x1100，紧贴梁下安装，室内侧设电动风阀与风机连锁台12030108003002轴流通风机1.名称：柴发机房壁式边墙防爆送风机（电气专业设防静电接地措施2.型号：DWEX-250D4,L=1260M3/h，3.规格：风压72PaN=0.12KW，380v-50Hz、级能效风机效率≥80%室外入口配60°防雨罩和不锈钢防虫网（14目），安装孔350x350，紧贴梁下安装，室内侧设电动风阀与风机连锁台23030108003003轴流通风机1.名称：柴发机房壁式边墙防爆送风机（电气专业设防静电接地措施|2.型号：DWEX-250D6,L=1200M3/h|3.规格：风压65PaN=0.06KW.~380v-50Hz，二级能效风机效率W72%、室外出口配台2本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：消防水池、水泵房及柴发机房-通风空调第2页共2页工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价60°防雨罩和不锈钢防虫网（14目），安装孔350x350,紧贴梁下安装，室连锁内侧设电动风阀与风机4030108003004轴流通风机1.名称：管道送风机2.型号：T35-1型No2.83.规格：380V,L=1086m3/hH=44Pa,N
投标 / 标书制作要点（原创）
本消防设施设备提升改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
