福建省围墙修缮招标公告（福建省安溪第六中学2025）
安溪六中围墙修缮项目-公告
点击下载文件：
http://47.97.24.215:99/downtemp/cab100024/425B861394A772E798BF40FC0691067B_1.pdf
(定稿招标文件)安溪六中围墙修缮项目.pdf
点击下载文件：
http://116.62.246.152:84/hyebid4mongo/webservice/common/getAttach?fid=D1AA4A9F9CAD847B1B6192BA7FC9EDAC&filename=(定稿招标文件)安溪六中围墙修缮项目.pdf
(定稿预算)安溪六中围墙修缮项目.zip
点击下载文件：
http://116.62.246.152:84/hyebid4mongo/webservice/common/getAttach?fid=87F31C6499A41A1266BA632B89DB429F&filename=(定稿预算)安溪六中围墙修缮项目.zip
安溪六中围墙修缮项目投标邀请书致：1.福建省一顺建设有限公司、2.福建省皕晟建设有限公司、3.福建幸福里建设发展有限公司、4.大行天筑（福建）建设发展有限公司、5.邗建（福建）建设有限公司、6.福建珩景建筑发展有限公司、7.福建省笔架建设发展有限公司、8.福建卓鹏建设工程有限公司、9.福修（福建）建设有限公司、10.福建省中速建设工程有限公司、11.福建森宏建设工程有限公司、12.福建省国迪建设工程有限公司、13.福建省水山建设工程有限公司、14.福建瑞泰远建设工程有限公司、15.福建省能德建筑工程有限公司、16.福建乾庆建筑工程有限公司、17.福建省长发建筑工程有限公司、18.中建恒泰（福建省）建设有限公司、19.福建悦平建设有限公司、20.福建省万米建设有限公司、21.福建省固晟建设工程有限公司、22.南凌（福建）建设有限公司、23.福建省协中工程建设有限公司、24.福建省巨伯工程集团有限公司、25.福建省建宏工程建设有限公司、26.乾宇（福建）建设发展有限公司。1.招标条件本招标项目安溪六中围墙修缮项目，建设单位为福建省安溪第六中学，建设资金来源自筹，招标人为福建省安溪第六中学，委托的招标代理单位为福建德和工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目施工投标。2.项目概况和招标范围2.1.工程建设地点：安溪县二环南路；2.2.工程建设规模：工程总造价591957元；2.3.招标范围和内容：（1）工程类别：房屋建筑与装饰工程；（2）招标类型：专业承包；（3）招标范围和内容：具体以招标人提供的工程量清单和图纸为准；2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：591957元；2.5.工期要求：总工期为50个日历天；2.6.标段划分（如果有）：/；2.7.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。3.投标人资格要求及审查办法3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。3.3.本招标项目不接受联合体投标。3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个。3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。3.7.其他资格要求：详见招标文件要求。3.8.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。4.招标文件的获取凡有意参加投标者，请于2025年12月5日至2025年12月10日通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”免费报名并获取招标文件。5.定标办法本招标项目采用的定标办法：随机抽取中标人（简易招标办法）。6.开标时间开标时间：2025年12月12日15时30分（北京时间）在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”随机抽取并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。7.发布公告的媒介本次投标邀请书在安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址:https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）媒体上发布。8.联系方式招标人：福建省安溪第六中学地址：安溪县二环南路，邮编：362400电话：0595-23256543联系人：黄先生招标代理机构：福建德和工程项目管理有限公司地址：福建省安溪县金融行政服务中心4号楼B幢605室，邮编：362400电话：13400870168联系人：吴女士福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件招标项目名称：安溪六中围墙修缮项目招标项目编号：DHAX202512001招标人：福建省安溪第六中学（盖章）招标代理机构：福建德和工程项目管理有限公司（盖章）招标文件编制日期：2025年12月4日使用说明1．《施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“定标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。2．招标文件以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。招标文件与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容。3．在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。目录1投标邀请书投标邀请书2投标须知第2节投标须知3定标办法和标准定标办法和标准数据表4合同条款及格式第1节合同协议书第2节通用合同条款第3节专用合同条款第4节合同附件第5章工程量清单及计价第1节工程量清单第2节招标控制价第3节投标报价（本工程不适用）.............................................................................................................第4节工程量清单与计价表格式6招标图纸7技术标准和要求第1节招标项目概况和说明（一）工程建设地点的现场自然条件（二）工程建设地点的现场施工条件（三）招标项目说明第2节工程建设技术标准（一）工程建设标准强制性条文（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求第3节施工现场管理要求（一）现场安全防护设施要求（二）水土保持与环境要求（三）文明施工要求（四）施工机具进场要求第4节招标人对工程主要材料设备的要求（一）技术要求（二）质量要求（三）参考品牌第5节招标人自行采购的材料设备第6节其他要求8投标文件格式第1节资格文件第2节商务文件第1章投标邀请书投标邀请书致：1.福建省一顺建设有限公司、2.福建省皕晟建设有限公司、3.福建幸福里建设发展有限公司、4.大行天筑（福建）建设发展有限公司、5.邗建（福建）建设有限公司、6.福建珩景建筑发展有限公司、7.福建省笔架建设发展有限公司、8.福建卓鹏建设工程有限公司、9.福修（福建）建设有限公司、10.福建省中速建设工程有限公司、11.福建森宏建设工程有限公司、12.福建省国迪建设工程有限公司、13.福建省水山建设工程有限公司、14.福建瑞泰远建设工程有限公司、15.福建省能德建筑工程有限公司、16.福建乾庆建筑工程有限公司、17.福建省长发建筑工程有限公司、18.中建恒泰（福建省）建设有限公司、19.福建悦平建设有限公司、20.福建省万米建设有限公司、21.福建省固晟建设工程有限公司、22.南凌（福建）建设有限公司、23.福建省协中工程建设有限公司、24.福建省巨伯工程集团有限公司、25.福建省建宏工程建设有限公司、26.乾宇（福建）建设发展有限公司。1.招标条件本招标项目安溪六中围墙修缮项目，建设单位为福建省安溪第六中学，建设资金来源自筹，招标人为福建省安溪第六中学，委托的招标代理单位为福建德和工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目施工投标。2.项目概况和招标范围2.1.工程建设地点：安溪县二环南路；2.2.工程建设规模：工程总造价591957元；2.3.招标范围和内容：（1）工程类别：房屋建筑与装饰工程；（2）招标类型：专业承包；（3）招标范围和内容：具体以招标人提供的工程量清单和图纸为准；2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：591957元；2.5.工期要求：总工期为50个日历天；2.6.标段划分（如果有）：/；2.7.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。3.投标人资格要求及审查办法3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。3.3.本招标项目不接受联合体投标。3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个。3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。3.7.其他资格要求：详见招标文件要求。3.8.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。4.招标文件的获取凡有意参加投标者，请于2025年12月5日至2025年12月10日通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”免费报名并获取招标文件。5.定标办法本招标项目采用的定标办法：随机抽取中标人（简易招标办法）。6.开标时间开标时间：2025年12月12日15时30分（北京时间）在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”随机抽取并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。7.发布公告的媒介本次投标邀请书在安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址:https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）媒体上发布。8.联系方式招标人：福建省安溪第六中学地址：安溪县二环南路，邮编：362400电话：0595-23256543联系人：黄先生招标代理机构：福建德和工程项目管理有限公司地址：福建省安溪县金融行政服务中心4号楼B幢605室，邮编：362400电话：13400870168联系人：吴女士第2章投标须知第1节投标须知前附表投标须知前附表说明：（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。项号条款号条款名称编列内容1.1.1招标人和招标代理机构招标人：福建省安溪第六中学地址：安溪县二环南路，邮编：362400电话：0595-23256543联系人：黄先生招标代理机构：福建德和工程项目管理有限公司地址：福建省安溪县金融行政服务中心4号楼B幢605室，邮编：362400电话：13400870168联系人：吴女士2.1.2本招标项目名称、标段划分（如果有）招标项目名称：安溪六中围墙修缮项目招标项目编号：DHAX202512001标段名称：/标段编号：/招标人允许投标人参加投标的标段数量：1招标人最多允许投标人中标的标段数量：13.1.3资金来源和落实情况资金来源：自筹出资比例：100%资金落实情况：已落实4.1.4工程建设地点安溪县二环南路5.1.5工程建设规模工程总造价为591957元。6.1.6招标范围和内容具体以招标人提供的工程量清单和图纸为准。7.1.7本招标项目使用的公共资源电子交易平台本招标项目采用电子招投标（安溪县小规模建设工程阳光交易平台）。7.1.7和公共资源交易中心本招标项目采用电子招投标（安溪县小规模建设工程阳光交易平台）。8.2.1计划工期总工期为50个日历天9.2.2质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准。10.2.3合同价格形式总价合同11.3.1/3.2合格投标人资格条件1．本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。2．投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。3．本招标项目不接受联合体投标。4．本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。5.投标人“类似工程业绩”要求：/个。12.9投标人提出疑问的截止时间2025年12月11日12时00分13.10分包□√不允许□允许，允许分包内容：/接受分包的第三人资格、资质要求：/14.11偏离□√不允许□允许，允许偏离范围和幅度：/15.13.1投标截止时间2025年12月12日15时30分16.16.1投标有效期投标截止时间后90日历天。17.17投标保证金本项目不要求18.18.1备选投标方案招标人不接受投标人提交备选投标方案。19.19.1要求提交的投标文件内容本项目不要求投标人在招标阶段制作投标文件，中标候选人公示结束后要求中标人提供纸质投标文件：资格文件：要求提交；(一份正本,三份副本)商务文件：要求提交；(一份正本,三份副本)其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档。20.21.1开标时间2025年12月12日15时30分（北京时间）在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”随机抽取并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。开标地点：安溪县金融行政服务中心4号楼B幢605室开标室21.22.1定标办法本招标项目采用的定标办法为：随机抽取中标人（简易招标办法）22.22.3是否授权评标委员会确定中标人□是□√否，由“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”在线随机抽取中标人并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。23.25.1履约担保金额和形式履约担保金额：为中标合同价的10％履约担保提交的时间为收到中标通知书的7日内（签订合同之前）本工程担保金提交方式：投标人可以选择现金、银行转账、保函等形式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定；工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29号文、闽建筑〔2018〕19号文、闽建筑〔2021〕16号文、泉建筑[2015]74号文和泉建筑[2016]24号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具,所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，承包人应按照法律法规的规定以及双方约定，选择具有相应担保能力的工程担保公司，切实保障发包人的合法权益。鼓励承包人选择具备融资担保业务经营许可证的融资担保公司，所需费用由承包人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。履约担保期限：履约保证金待工程完成竣工验收达到协议书规定的工程质量标准后14天内无息退还。中标后若未能按招标文件要求提供履约保证金，招标人将提报上级部门对投标人进行处置。24.26.1签订合同中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，并上报行政监督部门处理。若中标人未在规定时间内与招标人签订书面合同的，由行业行政监督部门责令其按控制价的2%补缴投标保证金，不予退还。25.30.2其他1.本工程建筑垃圾、工程渣土的管理需按照《泉州市住房和城乡建设局关于加强在建房屋建筑和市政基础设施工程建筑废土管理工作的通知》（泉建建[2012]62号）、《泉州市住房和城乡建设局关于进一步规范房屋建筑和市政基础设工程渣土运输管理工作的通知》（泉建建[2014]16号）严格执行。施工现场建筑废土、砂石的运输需按“安建【2013】75号”文件要求执行。2.安全文明施工执行泉建建[2011]1号文。3.本项目扬尘防治和施工现场污水排放工作，投标人必须严格按照关于印发《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》的通知（闽建建（2016）17号）、《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》闽建建[2016]22号、《转发福建省住房和城乡建设厅关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见的通知》（泉建建[2017]13号）、《泉州市住房和城乡建设局关于进一步加强建筑施工扬尘防治的通知》(泉建建[2017]157号)、《安溪县生态环境保护委员会办公室关于开展“工地扬尘治理”专项行动的通知》（安环委办[2021]67号）等相关文件执25.30.2其他行。4.招标工程若涉及建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务的，中标人必须按照《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑[2012]35号）以及《关于执行闽建筑[2012]35号文的补充通知》（闽建筑[2013]12号）的规定选用建机一体化企业。5.工程量清单中标价的单价或金额，已包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。6.工程造价的管理须符合《福建省建设工程造价管理办法》（省政府令164号）及省住建厅《关于贯彻落实福建省建设工程造价管理办法的通知》（闽建办筑函[2015]16号）的规定。7.本工程建设工程扬尘防治费用按《泉州市住房和城乡建设局关于增补建设工程扬尘防治措施费用的通知（泉建综〔2018〕67号）》、《泉州市住房和城乡建设局关于全面实施在建工程环境在线监测的通知（泉建建〔2018〕57号）》文件规定执行。8.中标人在合同中未按能规定配备工程项目管理人员的，由招标人向行政监督部门报告，视为弄虚作假，骗取中标，参照招标投标法第五十四条的规定处罚。中标人无正当理由不与发包人按时签订合同的，或在签订合同时向发包人提出不合理附加条件的，由在有关行政监督部门参照招标投标法实施条例的规定进行处罚。9.中标人有下列情形之一的，将其列为不良行为，限制其一年内不得参与安溪县小规模建设工程的招投标。①中标人无正当理由不与发包人按时签订合同的，或在签订合同时向发包人提出不合理附加条件的；无正当理由不履行承包合同，被建设单位上报到建设行政主管部门并经核实的。②存在转包挂靠、违法分包，买卖中标项目行为，经查属实的。③项目主要管理人员长期不到岗履职的。④被各级建设主管部门列入“质量安全黑名单”，或拒不执行有关单位发出的质量安全整改通知书的。⑤施工单位恶意拖欠农民工工资的。⑥弄虚作假，骗取中标的。⑦其他违反有关法律法规、行政法规及行业管理有关规定情形的。第2节投标须知（一）总则1.工程说明根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。1.1.本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。1.2.本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中明确。1.3.本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。1.4.本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。1.5.本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。1.6.本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。1.7.本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共资源交易中心见投标须知前附表第7项。2.计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式2.1.本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第8项。2.2.本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第9项。2.3.本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第10项。3.投标人资格要求3.1.为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标须知前附表第11项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。3.2.招标人不接受联合体投标。3.3.投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；（3）为本项目（标段）的监理人；（4）为本项目（标段）的代建人；（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；（8）被有关行政主管部门责令停业；（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；（14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。4.投标费用投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。5.保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。6.语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。7.计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。8.踏勘现场8.1.招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。8.2.潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。9.疑问潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第12项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”发送给招标代理，招标代理将通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”发布招标文件的澄清、修改。10.分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第13项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。11.偏离投标须知前附表第14项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。（二）招标文件12.招标文件的组成12.1.本招标文件包括下列内容：第一章招标公告（或投标邀请书）第二章投标须知第三章定标办法和标准第四章合同条款及格式第五章工程量清单与计价第六章招标图纸第七章技术标准和要求第八章投标文件格式12.2.除本投标须知第12.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。13.招标文件的澄清、修改13.1.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第15项规定的投标截止时间至少5日前通过电子交易平台发布；不足5日的，将相应延长投标截止时间。13.2.潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。（三）投标文件14.投标文件的组成投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件和商务文件组成。14.1.资格文件14.1.1.资格文件应包括以下内容：（1）投标人基本情况表（2）法定代表人资格证明书（3）授权委托书（如有时）（4）拟分包企业情况（如有时）（5）拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表（6）拟派出项目技术负责人简要情况表（7）项目部施工管理人员到位承诺书（8）投标人基本账户信息（9）其他资料14.2.商务文件14.2.1.商务文件应包括下列内容：（1）投标函；（2）投标函附录；（3）其他资料。15.投标和支付所使用的货币本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。16.投标有效期16.1.本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第16项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。16.2.在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。17.投标保证金本项目不要求提交投标保证金。18.备选投标方案18.1.除投标须知前附表第18项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。19.投标文件的编制与加密19.1.招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第19项。19.2.投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。19.3.投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并由投标人按招标文件第8章所规定的格式签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。19.4.本项目不要求投标人在招标阶段制作投标文件，中标候选人公示结束后要求中标人提供纸质投标文件：正本一份、副本三份。（四）投标20.投标文件的递交本项目不要求投标人在招标阶段制作和递交投标文件，中标候选人公示结束后要求中标人提供纸质投标文件：正本一份、副本三份。（五）开标21.开标程序21.1.招标人按本须知前附表第20项所规定的时间在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”随机抽取中标候选人并实时直播，所有投标人均应当准时在线参加开标。21.2.开标程序：22.2.1开标会议按规定的时间举行，开标会议由招标代理机构主持进行。22.2.2主持人宣布开标会议开始并宣布各报名投标人。22.2.3在有关部门监督下，电子平台随机抽取K值（如需）。22.2.4在有关部门监督下，招标人根据电子交易平台自动随机分配各投标人对应代表球号后在电子平台公开抽取中标候选人。22.2.5招标人或其委托的代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。（六）中标22.定标方式22.1.按照投标须知前附表第22项规定确定中标人。22.2.招标人在开标后15日内，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。22.3.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。22.4.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前按照招标文件规定的标准和方法审查确认。23.中标候选人公示招标人开标之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：（一）招标人的名称、地址和联系方式；（二）招标项目名称；（三）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；（四）推荐的中标候选人名单及其排序；（五）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；（六）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；（七）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；（八）异议的渠道和方式；(九)招标文件规定公示的其他内容。24.中标结果公示招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：（一）招标人的名称、地址和联系方式；（二）招标项目名称；（三）中标人名称及其中标金额。25.履约担保金额和形式25.1.在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第23项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。25.2.中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。26.签订合同26.1.中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第24项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。26.2.招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。27.重新招标和终止招标27.1.有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1)在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；（2)法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。27.2.依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。27.3.招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。（七）异议、投诉28.异议28.1.投标人对开标有异议的，应当当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。28.2.潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；（二）被异议人的名称（仅适用于对结果的异议）；（三）异议事项的基本事实；（四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。28.3.招标人收到对招标文件或结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：（一）对结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；（四）超过异议时效的。28.4.招标人对招标文件或异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。29.投诉29.1.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。29.2.投诉人就招标文件、开标、结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。（八）其他30.需要补充的其他内容30.1.在开标工作开始后，因停电、网络故障或者电子设备故障导致无法继续进行开标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标工作，待故障解除后继续开标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标。30.2.有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第25项。第3章定标办法和标准定标办法和标准数据表项号条款号条款名称编列内容12.1招标控制价及其组成和计算方法（1）最高控制价为591957元（2）可竞争造价=569016元（3）不可竞争造价=22941元其中：安全文明施工费合计：20818元（已含相应的规费和税金），暂列金额：0元，扬尘防治措施费：2123元。22.2K值取定1、本项目K值为8%-10%（含8%，不含10%）；2、K值的抽取办法：K值在开标时在线抽取确定，分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。第一次抽取第二次抽取K值第三次抽取K值K值整数位小数点后第一位小数点后第二位811922334455667788990032.3发包价及其组成和计算方法发包价=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价43.1随机抽取方式和程序随机抽取方式：在安溪县小规模建设工程阳光交易平台上采用双随机的抽取办法，即第1轮由系统自动随机分配各投标人对应代表球号，第2轮由招标人代表公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。54.1.9拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：二级及以上建筑工程专业。并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。67.2抽取中标候选人方法招标人根据电子交易平台自动随机分配各投标人对应代表球号，并公开随机抽取其中三个号码，第一号码对应的投标人为第三中标候选人，第二号码对应的投标人为第二中标候选人，第三号码对应的投标人为第一中标候选人。注：在抽取中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的中标候选人无效，招标人应当重新抽取。第4章合同条款及格式本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。第1节合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就，工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：/。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：/。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写），(¥，元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写），(¥元)；（2）甲供材料费金额：人民币（大写），(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写），(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写），(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目负责人承包人项目负责人：，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在，签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自十三、合同份数生效。本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：（签字）组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第2节通用合同条款“通用合同条款”内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第3节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.其他合同文件包括：发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并以最后的协议或文件为优先顺序。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：本合同文件适用《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及现行有关国家和本省建筑法规、规章，并应同时满足工程所在地的相关规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照通用合同条款规定执行。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：(1)合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件(2)本合同协议书及附件(3)中标通知书(4)招标文件（含澄清、修改、补遗）(5)投标书及其附件(6)本合同条款及其补充条款(7)标准、规范及有关技术文件(8)图纸(9)工程量清单(10)工程报价单或预算书1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：中标通知书发出后7天内，向承包人提供图纸1套。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，未经发包人同意，承包人不得用于与本工程无关的任何事项；发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。或将图纸用于与本工程无关的任何事项。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：按照招标文件要求施工单位做出的或施工组织设计的施工方法相应的工程大样图、加工图及监理工程师要求的其他与本工程施工有关的文件等；承包人提供的文件的期限为：该工程计划实施日期2周之前；承包人提供的文件的数量为：肆套（具体以建设行政主管部门或监理单位要求为准）；承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档；发包人审批承包人文件的期限：7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按照通用合同条款规定执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在1.7.2发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指发包人接收文件的地点：签订合同时由发包人填写）；（签订合同时由发包人填写）。（签订合同时由承包人填写）；（签订合同时由承包人填写）。（签订合同时由监理人填写）；（签订合同时由监理人填写）。关于出入现场的权利的约定：1.10.3场内交通按照通用合同条款规定执行。关于场外交通和场内交通的边界的约定：按照通用合同条款规定执行。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：如有，均由承包人承担，包括费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由如有，均由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有。/。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如有，均由承包人。1.13工程量清单错误的修正实行固定总价合同的招标工程，包干范围内的工程量中标人应在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，确认工程量单项子目误差在±3％以内（含±3％）且估算价不超过5000元的，招标人（发包人）不予调整工程量；若单项子目工程量误差在±3％以内（含±3％），但估算价超过5000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3％的，经双方确认后纳入工程结算。未在28天内核对清单工程量，视同认可，逾期不予核对，按固定总价包干的合同价进行结算。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：在工程施工开工日期前7天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人应在发出开工通知时所确定的开工日期前2天将施工所用的水、电接驳到工地，但场内的接驳、管、线铺设等均由承包人负责，所有使用费用也均由承包人承担，承包人应向有关部门及时缴交费用，逾期不交的，发包人有权从承包人的工程款中扣除，并追究承包人责任，承包人对此不得有异议。电讯线路和供应问题由承包人自行系联系和解决，发包人提供协助。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：按照通用合同条款规定执行。发包人提供支付担保的形式：（待中标后由发包人填入具体内容）。3.承包人3.1承包人的一般义务（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；（10）承包人应履行的其他义务：/。（11）承包人在施工过程中应主动配合发包人办理各项审批手续3.2项目负责人3.2.1项目负责人：姓名：身份证号：建造师执业资格等级：建造师注册证书号：建造师执业印章号：安全生产考核合格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：承包人对项目负责人的授权范围如下：代表总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人人员项目负责人（项目经理）每月在工地时间均不少于25天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：/。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换投标时承诺的项目负责人（项目经理）。项目负责人（项目经理）因故确属不能履行职责需要变更的，须经发包人批准后方可更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，同时，承包人应按照以下约定的标准向发包人交纳违约金：更换项目负责人（项目经理）每人每次10万元人民币。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人次扣罚10万元人民币。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：违约金10万元人民币。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同前。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人每人次扣罚10万元人民币，更换其他主要管理人员每人次扣罚3万元人民币。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：事先请假。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人每人次扣罚10万元人民币，更换其他主要管理人员每人次扣罚3万元人民币。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换投标时承诺拟派出现场施工主要管理人员。项目管理班子成员因故确属不能履行职责需要变更的，须经发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员；同时，承包人应按照以下约定的标准向发包人交纳违金：更换项目负责人（项目经理）、项目技术负责人每人每次10万元人民币；更换施工员、质检员、安全员、造价员和材料员，每人每次3万元人民币；若承包人不能按期组织上述人员到位，参照以上标准予以处罚，并责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权单方面责令其退场，终止合同、没收履约保证金，其全部责任和损失由承包人承担。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工管理人员每月在工地时间不少于25天，项目负责人（项目经理）每缺勤1天将扣以1000元/天违约金，项目技术负责人每缺勤1天将扣以500元/天违约金，施工员、质量员、安全员、材料员每人每缺勤1天将扣以300元/天违约金。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：/。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包，发包人有权责令其出场、要求承包人支付违约金10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部责任和费用。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：投标人可以选择现金、银行转账、保函等形式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定；工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29号文、闽建筑〔2018〕19号文、闽建筑〔2021〕16号文、泉建筑[2015]74号文和泉建筑[2016]24号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具,所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，承包人应按照法律法规的规定以及双方约定，选择具有相应担保能力的工程担保公司，切实保障发包人的合法权益。鼓励承包人选择具备融资担保业务经营许可证的融资担保公司，所需费用由承包人承担。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。履约担保期限：履约保证金待工程完成竣工验收达到协议书规定的工程质量标准后14天内无息退还。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：/。关于监理人的监理权限：（1）工程变更（含设计变更、材料设备变更和超过1000元的工地签证）以及相应的价款的调整；其中材料设备变更是指招标文件或施工承包合同已明确的主要设备材料的品牌、规格型号、技术标准、质量等级和产地等的，承包人提出变更的；（2）施工总工期或关键节点工期延期的；（3）承包人项目经理、项目技术负责人的更换；（4）总工期或关键工作工期的调整；（5）工期延期的确认；（6）发包人书面通知的其他事项；（7）停工、复工指令。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：职务：职权：代表发包人对本工程施工过程中的工程质量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查；在监理工程师的协助下严格控制工程进度和投资；协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认。详见发包人授权委托书。监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：承包人应按招标文件投标须知及本协议书规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人必须制定严格的质量管理制度，对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：(1)项目建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权要求承包人支付1000-10000元的违约金。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，发包人有权按照承包人违约论处，责令其退场。关于工程奖项的约定：/。5.2隐蔽工程检查5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按照通用合同条款规定执行。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照通用合同条款规定执行。6.1.4关于治安保卫的特别约定：（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用，结算时按实扣除。（5）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用。（6）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责及处理，并承担相关费用，甲方不承担任何责任及费用。（7）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。承包人在本工程竣工验收后15日内完成现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等。若不按发包人工程师的要求及时完成清理，发包人工程师有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除，且可不进行工程竣工验收。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在收到中标通知书后28天内制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按照通用合同条款规定执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照通用合同条款规定执行。6.3环境保护6.3.1严格按照安溪县住房和城乡规划建设局《关于加强建筑工程渣土车运输安全管理工作的通知》安建【2013】75号文。的要求对建筑渣土进行处置及运输管理。承包人应积极配合办理建筑渣土处置核准；建筑渣土应委托给取得道路运输经营许可证的运输单位承运，运输车辆应取得道路运输证；6.3.2建筑施工扬尘污染和施工现场污水排放管理按照《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）的规定执行。施工扬尘防治费用已列入安全文明施工措施费中，承包人应当确保专款专用；施工单位是建筑施工扬尘防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规定和施工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作纳入对项目部和项目经理的考核内容；施工单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企业对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责。工程项目部应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，严格落实文明施工的有关要求，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理；应当将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技术交底。施工扬尘污染防治效果接受社会和舆论监督，工程项目部应在工程项目的大门口醒目位置设置公示标牌，公布扬尘污染监督举报电话。监理单位应当加强对施工单位扬尘防治执行情况的检查，督促施工单位落实扬尘防治措施。施工现场发生扬尘污染的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向建设行政主管部门或者其他相关部门报告。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照通用合同条款规定执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于签订施工承包合同后七日内向监理工程师提交《施工组织设计》，承包人应于每月的25日上报下月工程进度计划，进度计划应符合总工期目标的要求。承包人未完成月进度计划的，发包人有权不予支付进度款，并有权要求承包人支付违约金。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照通用合同条款规定执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款规定执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款规定执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：中标通知书发出后7日内通知承包人。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照通用合同条款规定执行。因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1天支付违约金500元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10％。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）风力6级～8级（不含8级）的风（以气象主管部门公布的数据为准）；（2）24小时连续雨量达40mm～50mm（不含50mm）的雨（以气象主管部门公布的数据为准）。双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：（1）因承包人违反规范进行施工或未按设计要求进行施工或没有按招标文件约定和投标时报送样品并经监理人同意后进行采购供货和施工或以伪劣、冒牌材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级的产品进行施工或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期；（2）因承包人不按本合同规定配置现场管理人员或管理人员不到位时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；（3）因施工组织设计或施工方案未按时提交或不满足规定要求而未能得到监理人审批影响开工的工期；（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；（5）施工过程中因城市供电、供水部门的停电、停水而影响工期的，发包人一概不作现场签证，发包人要求承包人在投标时考虑，其工期包含在总工期内；（6）承包人原因的待料工期；（7）工程质量未达到等级标准要求，发包人或监理人要求承包人返工的工期。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人保留必要时实施甲供材料的权利，届时由双方另行签订补充协议明确相关甲供材料事项。承包人不得就上述供应材料收取任何形式的采购及管理费用。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）承包人采购材料设备时，应根据设计文件规定的材料设备品种、规格型号、技术参数和质量等级要求，按照招标工程量清单（或财政部门批准的工程预算造价）计算的材料设备价位，在采购前15天内以二份书面向发包人报告材料设备采购的品牌、规格型号、技术参数、质量等级、数量、样品、有关资料和采购计划，经发包人确认后，一份送交监理单位，一份送交承包人作为采购进场依据。（2）承包人应按照发包人所确认的品牌、规格型号、技术参数、质量等级、数量进行采购，监理单位应严格把好材料设备产品质量关，如经发现承包人不按发包人所确认品牌要求的，发包人和监理工程师有权制止施工，已经施工的责令重新返工，返工费用和工期延误的由承包人负责；已经采购进场而未施工的责令清理退回，发生费用由承包人负责。施工中，设计单位和发包人变更材料设备品种，应有设计单位和发包人共同确认的书面通知单；因施工原因承包人要求更换材料设备品种的，应取得设计单位和发包人共同确认的书面通知单后才能更换，否则按不合格产品质量处理，发包人和监理工程师有权责令停止施工。对变更或更换材料设备品种的，只计算材料设备单价价差部分和税金，不能计算其他费用。（3）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。（4）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。（5）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。（6）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按监理人要求。施工现场需要配备的试验设备：按监理人要求。施工现场需要具备的其他试验条件：按监理人要求。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按监理人要求。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：除了通用合同条款约定的内容外，增加：发包人根据项目建设需要做出的变更并遵守当地政府及上级有关部门出台的最新文件要求。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:通用合同条款本款内容删除修改为：1.增减工程量的单价确定（1）在实物工程量清单之内的项目，按最高控制价预算书综合单价乘以（1-下浮系数K值）计算；（2）不在工程量清单之内的项目，按照省、市造价主管部门颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息及下浮系数K值计算。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同监理工程师询价确定，决算价最终以审计审核为准。10.4.1.2材料变更时价格确定（1）工程招标最高控制价材料价格明细表已有的材料，根据工程招标最高控制价价格明细表所列的材料单价乘以（1-下浮系数K值）计算；（2）工程招标最高控制价材料价格明细表中没有的材料，按照《泉州工程造价管理》施工期间公布的材料单价乘以（1-下浮系数K值）计算；（3）《泉州工程造价管理》没有公布的材料，由中标人提出适当的价格，招标人会同监理工程师询价确定，以决算价为准。对中标后的材料（设备）在施工中进行更换品牌种类的，只能计算材料（设备）单价增减价差部分和税金，不能计算其他一切费用。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款规定执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款规定执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额：/。10.7暂估价暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：按照通用合同条款规定执行。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：（1）已签约合同价中的暂列金额应由发包人掌握使用；（2）暂列金额余额应归发包人所有。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式本合同价款采用固定总价方式确定。中标人应在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。合同价款中风险范围不包括：（1）设计变更、现场签证；（2）不可抗力。风险费用的计算方法：工程量清单中标价的单价或金额，已包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：本合同项目不设预付款。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：现行工程量清单计价规范。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：已完成合格工程量按月计量。承包人应于每月25日向工程师送交当月完成工程量和进度报表。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按照通用合同条款约定执行。已完成工程量是指合格的工程量。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：本工程不设预付款，工程完工验收合格后付至合同价的80%，结算审核后发包人支付至审核价的97%，余下3%作为工程质量保修金。工程保修期满并完成保修任务后一个月内结清保修金，即结算总造价的3%（保修金不计利息）。工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式发票。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按照通用合同条款及监理人的规定。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日向工程师送交当月完成工程量。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日向工程师送交当月完成工程量。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按照通用合同条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按照通用合同条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：详见12.4.1。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：按照通用合同条款规定执行。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：/小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按照通用合同条款规定执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按照通用合同条款规定执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按照通用合同条款规定执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照通用合同条款规定执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照通用合同条款规定执行。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：按照通用合同条款规定执行。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应按照监理人通知的时间提交竣工付款申请单。竣工结算申请单应包括的内容：按照通用合同条款规定执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/。发包人完成竣工付款的期限：经有关部门审核批准后28天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并承担全部费用后，按监理人通知的份数提交最终结清申请单。承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并承担全部费用后，按监理人的通知的时间提交最终结清申请单。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并承担全部费用后，按监理人的通知的时间和份数提交最终结清申请单。（2）发包人完成支付的期限：详见12.4.1条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：本项目保修期限为1年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）结算总造价的3%；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：待工程缺陷责任期满后无息退还，保修期内属承包人责任的工程质量缺陷所需一切维修费用由承包人负责。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：12个月。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。15.4.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：业主下达开工通知后正式开工（开始计算工期），承包人应按招标人要求按期完成各阶段工程的施工，因承包人原因导致工期延误按本合同专用条款7.5.2条款执行,其违约金由发包人从承包人的工程款中扣抵。工程竣工验收时未能达到协议书规定的工程质量标准，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到协议书规定的标准。因承包人不按设计文件施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。按承包人给甲方造成损失的同等金额赔偿。工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包，发包人有权责令其出场、要求承包人支付违约金10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。承包人有按规定时间内签订合同和不签订合同的；或虽已签订合同，却不履行合的，发包人有权解除合同。。16.2.2承包人违约的责任本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程竣工验收时未能达到协议书规定的工程质量标准，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到协议书规定的标准，还应按工程合同总价的10%向发包人支付违约赔偿金，由发包人直接从工程款中扣抵。双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：投保人:建筑工程一切险、安装工程一切险以发包人名义投保，受益人为发包人，第三者责任险以发包人和承包人名义投保，劳工险以承包人名义投保，承包人必须办理合同所雇用的全部人员劳工险，包括承包人分包的人员。投保内容:建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。保险金额、保险费率和保险期限：招标文件和工程量清单中已包括保险费用的，承包人应按本合同规定足额投保并承担保险费用，其保险费率由发包人和承包人共同与保险机构商定，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。由发包人办理工程一切险和其他保险的，其保费已按照招标文件规定包含在投标人的投标报价中的，发包人可以从承包人的工程款中直接扣除相关保费。18.3其他保险关于其他保险的约定：需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等:（待中标后按照招标文件的规定填入具体内容）。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向当地人民法院起诉。
安溪六中围墙修缮项目工程
工 程 量 清 单
招 标 人:
造价咨询人:
(单位盖章)
(单位盖章或资质专用章)
法定代表人
或其授权人:
法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)
(签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间：
2025年11月23日
单项工程造价汇总表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目 单体建筑
第1页 共1页
序号
单位工程名称
金额(元)
其中:
安全文明施工费(元)
1
房屋建筑与装饰工程
2
安装工程
合 计
单位工程造价汇总表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程
第1页 共2页
序号
汇 总 内 容
金 额(元)
1
分部分项工程费
1.1
围墙改造
1.2
彩钢板围挡建设
2
措施项目费
2.1
总价措施项目费
2.1.1
安全文明施工费
2.1.2
其他总价措施费
2.1.3
扬尘防治措施费
2.2
单价措施项目费
3
其他项目费
3.1
暂列金额
3.2
专业工程暂估价
3.3
总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目 单体建筑 安装工程
第2页 共2页
序号
汇 总 内 容
金 额(元)
1
分部分项工程费
1.1
路灯工程
2
措施项目费
2.1
总价措施项目费
2.1.1
安全文明施工费
2.1.2
其他总价措施费
2.1.3
扬尘防治措施费
2.2
单价措施项目费
3
其他项目费
3.1
暂列金额
3.2
专业工程暂估价
3.3
总承包服务费
合 计=1+2+3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第1页 共3页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
单体建筑
单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程
单位工程(17房屋建筑与装饰)
围墙改造
分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程
1
011609001001
拆除围墙铁艺防护栏
(1)栏杆、栏板种类和高度:铁艺护栏H=平均2m
m2
452.04
2
010103002001
余方弃置
(1)废弃料品种:拆除的金属废弃物
(2)运距:5km以内
m3
13.561
分部小计
土建工程
3
010401009001
实心砖柱
(1)砖品种、规格、强度等级:240×115×53 烧结煤矸石普通砖
(2)柱类型、砌筑高度:加高0.5m
(3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5
m3
3.97
4
010401003001
实心砖墙
(1)砖品种、规格、强度等级:240×115×53 烧结煤矸石普通砖
(2)墙体类型、砌筑高度:直行墙H=2m
(3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5
m3
73.764
5
010507005001
压顶
(1)断面尺寸:680*150mm
(2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
(3)混凝土强度等级:C20
m3
23.858
6
010516004001
建筑植筋
(1)植筋方式:注入式
(2)规格:直径6
(3)深度:15d
个
800
7
010516004002
建筑植筋
(1)植筋方式:注入式
(2)规格:直径12
(3)深度:10d
个
232
8
010515001001
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:圆钢，直径6
t
0.342
9
010515001002
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:圆钢，直径8
t
0.37
10
010515001003
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:螺纹钢，直径12
t
0.144
分部小计
装饰工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第2页 共3页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
11
010901001001
琉璃瓦脊
(1)粘结层砂浆的配合比:M5(42.5)现拌混合砂浆
m
233.9
12
010901001002
檐口滴水线
(1)粘结层砂浆的配合比:M5(42.5)现拌混合砂浆
m
467.8
13
010901001003
瓦屋面
(1)瓦品种、规格:350*470mm琉璃瓦
(2)钢结构规格:横杆30*30*1.5镀锌钢管，斜撑30*30*1.5（间距2m），底部连接杆30*30*1.5镀锌钢管（间距2m）
(3)安装方式:挂装
m2
219.87
14
011201004001
立面砂浆找平层
(1)基层类型:砖砌墙体
(2)找平层砂浆厚度、配合比:5厚1:2.5 M40(42.5) +9厚1:3 M30(42.5)
m2
858.1
15
011204001001
石材墙面
(1)墙体类型:砖砌矩形柱
(2)安装方式:挂贴
(3)面层材料品种、规格、颜色:250*500*25蘑菇石板材（自然面）
m2
38.5
16
011204003001
块料墙面
(1)墙体类型:砖砌直行墙
(2)安装方式:水泥砂浆粘贴
(3)面层材料品种、规格、颜色:240*60mm灰色仿古面砖
m2
819.6
17
011406001001
抹灰面油漆涂料
(1)部位:压顶线条
(2)基层类型:混凝土结构
(3)腻子种类、遍数:2遍
(4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆一底两面
m2
187.12
分部小计
零星防腐木围墙修补
18
011210001001
木隔断
(1)部位:原防腐木隔断墙
(2)隔板材料品种、规格、颜色:防腐木板条隔断，H=10~15cm
m2
30
彩钢板围挡建设
分项工程(17房屋建筑与装饰)
19
041111002001
固定安置彩钢板围挡
(1)围挡高度:2m
(2)基础类型、尺寸:30*30*4角铁入地
m
291.3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第3页 共3页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
(3)挡板类型:430型绿色迷彩彩钢板，单层
(4)龙骨:横杆间距0.5m，竖杆及斜撑间距1.5m，材料40*60*1.4镀锌方管
20
010607004001
金属网栏
(1)材料品种、规格:热镀锌刀片刺丝网
m
326.3
21
011708001001
二次搬运
(1)搬运内容:材料人工搬运
(2)搬运距离:300m以内
项
1
安装工程
单位工程(17安装)
路灯工程
分项工程(17安装)
22
030404017001
配电箱
(1)规格:非标
(2)名称:照明配电箱 1AL
(3)安装方式:距地1.6m安装
台
1
23
030411001001
配管
(1)材质:pvc
(2)规格:DN20
m
314
24
030411004001
配线
(1)材质:铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线
(2)规格:WDZ-BYJ 450/750V 2.5
m
942
25
030412004002
装饰灯
(1)名称:庭院壁挂式装饰灯30W
套
58
合 计
单价措施项目清单与计价表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
单体建筑
单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程
单位工程(17房屋建筑与装饰)
围墙改造
分项工程(17房屋建筑与装饰)
1
011702025001
其他现浇构件模板
(1)构件类型:压顶
m2
187.12
2
011701003001
砌筑脚手架
(1)服务对象:砌筑墙体
(2)搭设高度:3m
m2
467.8
3
011701002001
外脚手架及垂直封闭安全网
(1)服务对象:装饰
(2)搭设方式:落地式双排脚手架
(3)搭设高度:6.5m以内
(4)脚手架材质:钢管
(5)安全网材质:阻燃安全网
m2
1124.79
4
041111002002
固定式彩钢板围挡
(1)围挡高度:1.8m
(2)基础类型、尺寸:无
(3)挡板类型:单层彩钢板
m
240
5
011708001002
二次搬运
(1)搬运内容:材料二次搬运
项
1
彩钢板围挡建设
分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程
单位工程(17安装)
路灯工程
分项工程(17安装)
合 计
工程名称：安溪六中围墙修缮项目1、工程概况1.建设地点：安溪第六中学。2.工程专业：建筑工程。3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。4.招标范围：安溪六中围墙修缮项目预算内容；单独发包的专业工程： 无 。5.工程特征：1)结构质式：砌筑围墙。2)基础类型：/。3) 装饰情况：围墙装饰。4)混凝土情况：非泵送商品砼。2、编制范围按照中昌设计集团有限公司设计的安溪六中围墙修缮项目图纸，专业范围包括建筑工程。具体如下：1.不含三通一平；2.不含室外管网工程。3、编制依据1.图纸：中昌设计集团有限公司设计的安溪六中围墙修缮项目图纸及有关设计文件。2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。3.地质勘察报告：无。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件（截止至2018年3月27日）。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至出稿之日前） 。其中，暂列金额：/元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。7.人材机价格：（1）人工费指数：2017预算定额基价。（2）施工机械台班单价：按照福建省2019年第三季度机械台班。（3）材料设备价格：《泉州工程造价管理信息》安溪县2025年10月份材料价格、市场询价、主要材料根据“安政办[2016]45号文”通知采编。8、其他：无。4、取费标准1.专业类别：建筑工程。2.总承包服务费费率：无。3.税率：按9%。5、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）1.土方工程：/。2.桩基工程：/。3.混凝土模板及支架：压顶模板。4.脚手架：砌筑脚手架、外墙落地脚手架。5.施工排水、降水： 无。6.垂直运输：人工垂直搬运。7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。8.基坑支护工程拆除： / 。9.材料二次搬运：人工水平搬运300m以内。六、其他需要的说明 1、零星防腐木围墙修补，根据建设单位现场勘测，暂按30m2修复面积计算，结算按照现场实际发生工程量进行结算。 2、因不分固定彩钢板围挡安置的位置交通工具无法到达，需采用人工搬运材料及器械，水平搬运距离≤300m，经建设单位现场勘查，确定人工二次运输费用按照3500元/项包干。 3、因操场段的围墙施工材料及器械无法运送到施工场地，需要人工垂直搬运两层水平搬运≤100m，经建设单位现场勘查，确定该部分人工二次运输费用按照5000元/项包干。 4、其余详见预算书。
工程预算书
建设单位：
福建省安溪第六中学
工程名称：
安溪六中围墙修缮项目
工程编号：
建筑面积：
平方米
工程造价：
591957
元
经济指标：
元/平方米
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期：
2025年11月23日
工程项目造价汇总表
工程名称:安溪六中围墙修缮项目
第1页 共1页
序号
单项工程名称
金额(元)
其中:
安全文明施工费(元)
1
单体建筑
591957
20818
合 计
591957
20818
单项工程造价汇总表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目 单体建筑
第1页 共1页
序号
单位工程名称
金额(元)
其中:
安全文明施工费(元)
1
房屋建筑与装饰工程
568282
20030
2
安装工程
23675
788
合 计
591957
20818
单位工程造价汇总表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程
第1页 共2页
序号
汇 总 内 容
计算基数
费率(%)
金 额(元)
1
分部分项工程费
432780
432780
1.1
围墙改造
0
372907
1.2
彩钢板围挡建设
0
59873
2
措施项目费
135502
135502
2.1
总价措施项目费
23979
23979
569016
2.1.1
安全文明施工费
20030
20030
20818
2.1.2
其他总价措施费
1906
1906
2.1.3
扬尘防治措施费
2043
2043
2123
2.2
单价措施项目费
111523
111523
3
其他项目费
0
3.1
暂列金额
0
3.2
专业工程暂估价
0
3.3
总承包服务费
0
4
总造价
568282
568282
人工费合计
218952
218952
材料费合计
211138
211138
其中工程设备费合计
0
其中甲供材料费含税合计
0
施工机具使用费
4164
4164
企业管理费合计
29496
29496
利润合计
27825
27825
规费合计
0
税金合计
44238
44238
单位工程造价汇总表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目 单体建筑 安装工程
第2页 共2页
序号
汇 总 内 容
计算基数
费率(%)
金 额(元)
1
分部分项工程费
22732
22732
1.1
路灯工程
0
22732
2
措施项目费
943
943
2.1
总价措施项目费
943
943
2.1.1
安全文明施工费
788
788
2.1.2
其他总价措施费
75
75
2.1.3
扬尘防治措施费
80
80
2.2
单价措施项目费
0
3
其他项目费
0
3.1
暂列金额
0
3.2
专业工程暂估价
0
3.3
总承包服务费
0
4
总造价
23675
23675
人工费合计
4333
4333
材料费合计
14228
14228
其中主材费合计
11464
11464
其中工程设备费合计
1200
1200
其中甲供材料费含税合计
0
施工机具使用费
0
企业管理费合计
1181
1181
利润合计
1110
1110
规费合计
0
税金合计
1876
1876
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第1页 共4页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
单体建筑
单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程
单位工程(17房屋建筑与装饰)
围墙改造
分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程
1
011609001001
拆除围墙铁艺防护栏
(1)栏杆、栏板种类和高度:铁艺护栏H=平均2m
m2
452.04
36.09
16314.12
1.1
10116111
拆除围墙铁艺防护栏
m2
452.04
36.09
16314.12
2
010103002001
余方弃置
(1)废弃料品种:拆除的金属废弃物
(2)运距:5km以内
m3
13.561
69.37
940.73
2.1
10101128
人工装、运石碴(人工装车 石碴)
m3
13.561
29.55
400.73
2.2
10101154T
自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内)
m3
13.561
39.82
540
分部小计
17254.85
土建工程
3
010401009001
实心砖柱
(1)砖品种、规格、强度等级:240×115×53 烧结煤矸石普通砖
(2)柱类型、砌筑高度:加高0.5m
(3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5
m3
3.97
817.43
3245.2
3.1
10104009
实心砖柱(实心方砖柱)
m3
3.97
817.43
3245.2
4
010401003001
实心砖墙
(1)砖品种、规格、强度等级:240×115×53 烧结煤矸石普通砖
(2)墙体类型、砌筑高度:直行墙H=2m
(3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5
m3
73.764
696.24
51357.45
4.1
10104001
实心砖墙(实心标准砖墙)
m3
73.764
696.24
51357.45
5
010507005001
压顶
(1)断面尺寸:680*150mm
(2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品砼
(3)混凝土强度等级:C20
m3
23.858
688.24
16420.03
5.1
10105043
其他构件(C20非泵送混凝土 扶手、压顶)
m3
23.858
688.24
16420.03
6
010516004001
建筑植筋
(1)植筋方式:注入式
(2)规格:直径6
(3)深度:15d
个
800
4.26
3408
6.1
10105110
注入式建筑植筋(深度15d φ6)
个
800
4.26
3408
7
010516004002
建筑植筋
(1)植筋方式:注入式
(2)规格:直径12
(3)深度:10d
个
232
7.55
1751.6
7.1
10105112
注入式建筑植筋(深度15d φ12)
个
232
7.55
1751.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第2页 共4页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
8
010515001001
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:圆钢，直径6
t
0.342
5696.2
1948.1
8.1
10105065T
现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm)
t
0.342
5696.2
1948.1
9
010515001002
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:圆钢，直径8
t
0.37
5696.2
2107.59
9.1
10105065T
现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm)
t
0.37
5696.2
2107.59
10
010515001003
现浇构件钢筋
(1)钢筋种类、规格:螺纹钢，直径12
t
0.144
5111.54
736.06
10.1
10105068T
现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm)
t
0.144
5111.54
736.06
分部小计
80974.03
装饰工程
11
010901001001
琉璃瓦脊
(1)粘结层砂浆的配合比:M5(42.5)现拌混合砂浆
m
233.9
59.72
13968.51
11.1
10109009T
普通建筑瓦屋面(琉璃瓦屋面 琉璃瓦脊)
m
233.9
59.72
13968.51
12
010901001002
檐口滴水线
(1)粘结层砂浆的配合比:M5(42.5)现拌混合砂浆
m
467.8
41.77
19540.01
12.1
10109008T
普通建筑瓦屋面(琉璃瓦屋面 琉璃面瓦、檐口滴水线)
m
467.8
41.77
19540.01
13
010901001003
瓦屋面
(1)瓦品种、规格:350*470mm琉璃瓦
(2)钢结构规格:横杆30*30*1.5镀锌钢管，斜撑30*30*1.5（间距2m），底部连接杆30*30*1.5镀锌钢管（间距2m）
(3)安装方式:挂装
m2
219.87
185.08
40693.54
13.1
101BC001T
钢结构挂装琉璃瓦
m2
219.87
185.08
40693.54
14
011201004001
立面砂浆找平层
(1)基层类型:砖砌墙体
(2)找平层砂浆厚度、配合比:5厚1:2.5 M40(42.5) +9厚1:3 M30(42.5)
m2
858.1
53.97
46311.66
14.1
10112018
外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚)
m2
858.1
53.97
46311.66
15
011204001001
石材墙面
(1)墙体类型:砖砌矩形柱
(2)安装方式:挂贴
(3)面层材料品种、规格、颜色:250*500*25蘑菇石板材（自然面）
m2
38.5
434.7
16735.95
15.1
10112206T
石材柱(梁)面(柱面 挂贴石材)
m2
38.5
434.7
16735.95
16
011204003001
块料墙面
(1)墙体类型:砖砌直行墙
(2)安装方式:水泥砂浆粘贴
(3)面层材料品种、规
m2
819.6
128.41
105244.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第3页 共4页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
格、颜色:240*60mm灰色仿古面砖
16.1
10112092T
外墙面面砖(每块面积≤0.02m2 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝20mm以内)
m2
819.6
128.41
105244.84
17
011406001001
抹灰面油漆涂料
(1)部位:压顶线条
(2)基层类型:混凝土结构
(3)腻子种类、遍数:2遍
(4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆一底两面
m2
187.12
140.47
26284.75
17.1
10114125T
调和漆、真石漆、氟碳漆、裂纹漆(真石漆 墙面) 线条与基面同时油漆
m2
187.12
140.47
26284.75
分部小计
268779.26
零星防腐木围墙修补
18
011210001001
木隔断
(1)部位:原防腐木隔断墙
(2)隔板材料品种、规格、颜色:防腐木板条隔断，H=10~15cm
m2
30
196.64
5899.2
18.1
10112323T
花式木隔断(直栅漏空、直栅横格)
m2
30
196.64
5899.2
彩钢板围挡建设
分项工程(17房屋建筑与装饰)
19
041111002001
固定安置彩钢板围挡
(1)围挡高度:2m
(2)基础类型、尺寸:30*30*4角铁入地
(3)挡板类型:430型绿色迷彩彩钢板，单层
(4)龙骨:横杆间距0.5m，竖杆及斜撑间距1.5m，材料40*60*1.4镀锌方管
m
291.3
171.4
49928.82
19.1
40107039T
固定安置彩钢板围挡
m
291.3
171.4
49928.82
20
010607004001
金属网栏
(1)材料品种、规格:热镀锌刀片刺丝网
m
326.3
19.75
6444.43
20.1
01BC002T
热镀锌刀片刺丝网
m
326.3
19.75
6444.43
21
011708001001
二次搬运
(1)搬运内容:材料人工搬运
(2)搬运距离:300m以内
项
1
3500
3500
安装工程
单位工程(17安装)
路灯工程
分项工程(17安装)
22
030404017001
配电箱
(1)规格:非标
(2)名称:照明配电箱 1AL
(3)安装方式:距地1.6m安装
台
1
1546.83
1546.83
22.1
30402077T
成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.5m半周长)
台
1
1546.83
1546.83
23
030411001001
配管
(1)材质:pvc
(2)规格:DN20
m
314
9.01
2829.14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第4页 共4页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
23.1
30412008T
砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm)
m
314
9.01
2829.14
24
030411004001
配线
(1)材质:铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线
(2)规格:WDZ-BYJ 450/750V 2.5
m
942
5.08
4785.36
24.1
30413001T
WDZ-BYJ 450/750V 2.5
单线
942
5.08
4785.36
25
030412004002
装饰灯
(1)名称:庭院壁挂式装饰灯30W
套
58
233.97
13570.26
25.1
30414174T
装饰灯具安装(墙壁式)
套
58
233.97
13570.26
合 计
455512.18
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第1页 共1页
序号
项 目 名 称
计 算 基 础
(元)
费 率(%)
金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
围墙改造
1
安全文明施工费
484430
3.68
17827
0.58
室外总体
2
其他总价措施费
484430
0.35
1696
3
扬尘防治措施费
17827
10.2
1818
彩钢板围挡建设
1
安全文明施工费
59873
3.68
2203
2
其他总价措施费
59873
0.35
210
3
扬尘防治措施费
2203
10.2
225
安装工程
路灯工程
1
安全文明施工费
21424
3.68
788
2
其他总价措施费
21424
0.35
75
3
扬尘防治措施费
788
10.2
80
合 计
24922
单价措施项目清单与计价表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
金 额(元)
综合单价
合价
单体建筑
单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程
单位工程(17房屋建筑与装饰)
围墙改造
分项工程(17房屋建筑与装饰)
1
011702025001
其他现浇构件模板
(1)构件类型:压顶
m2
187.12
75.14
14060.2
2
011701003001
砌筑脚手架
(1)服务对象:砌筑墙体
(2)搭设高度:3m
m2
467.8
4.11
1922.66
3
011701002001
外脚手架及垂直封闭安全网
(1)服务对象:装饰
(2)搭设方式:落地式双排脚手架
(3)搭设高度:6.5m以内
(4)脚手架材质:钢管
(5)安全网材质:阻燃安全网
m2
1124.79
59
66362.61
4
041111002002
固定式彩钢板围挡
(1)围挡高度:1.8m
(2)基础类型、尺寸:无
(3)挡板类型:单层彩钢板
m
240
100.74
24177.6
5
011708001002
二次搬运
(1)搬运内容:材料二次搬运
项
1
5000
5000
彩钢板围挡建设
分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程
单位工程(17安装)
路灯工程
分项工程(17安装)
合 计
111523.07
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称及特征描述
单位
工程量
综合单价组成(元)
综合单价
(元)
人工费
材料费
施工机具使用费
企业管理费
利润
规费
税金
单体建筑
单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程
单位工程(17房屋建筑与装饰)
围墙改造
分项工程(17房屋建筑与装饰)
1
011702025001
其他现浇构件模板
(1)构件类型:压顶
m2
187.12
40.12
20.24
0.54
4.14
3.9
6.2
75.14
1.1
10117070
现浇混凝土胶合板模板(压顶)
m2
187.12
40.12
20.24
0.54
4.14
3.9
6.2
75.14
2
011701003001
砌筑脚手架
(1)服务对象:砌筑墙体
(2)搭设高度:3m
m2
467.8
2.29
0.39
0.65
0.23
0.21
0.34
4.11
2.1
10117017
砌筑脚手架(里脚手架)
m2
467.8
2.29
0.39
0.65
0.23
0.21
0.34
4.11
3
011701002001
外脚手架及垂直封闭安全网
(1)服务对象:装饰
(2)搭设方式:落地式双排脚手架
(3)搭设高度:6.5m以内
(4)脚手架材质:钢管
(5)安全网材质:阻燃安全网
m2
1124.79
28.16
18.73
0.92
3.25
3.07
4.87
59
3.1
10117001T
外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 单独装饰工程
m2
1124.79
24.4
14.26
0.92
2.69
2.54
4.03
48.84
3.2
10117015
建筑物垂直封闭(阻燃安全网)
m2
1124.79
3.76
4.47
0.56
0.53
0.84
10.16
4
041111002002
固定式彩钢板围挡
(1)围挡高度:1.8m
(2)基础类型、尺寸:无
(3)挡板类型:单层彩钢板
m
240
27.61
54.04
5.54
5.23
8.32
100.74
4.1
40107040T
施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 高1.8m)
m
240
27.61
54.04
5.54
5.23
8.32
100.74
5
011708001002
二次搬运
(1)搬运内容:材料二次搬运
项
1
5000
彩钢板围挡建设
分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程
单位工程(17安装)
路灯工程
分项工程(17安装)
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第1页 共3页
序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价
一
人工
0
1
00010040
定额人工费
元
223284.64
二
材料
1
01000030
型钢
综合
kg
2304
3.761
8665.34
2
01010240
螺纹钢筋
HRB400Φ12
t
0.148
3018
445.46
3
01030140
镀锌铁丝
22#
kg
10.118
9.27
93.8
4
01030190
镀锌铁丝
Φ2.2～1.2
kg
1.884
8.22
15.49
5
01090210
圆钢
Φ10以外
㎏
216
3.04
656.64
6
01090210
圆钢
Φ10以外
㎏
262.17
3.09
810.11
7
01090240
圆钢
Φ6
t
0.349
3107
1083.85
8
01090270
圆钢
Φ8
t
0.377
3107
1172.58
9
01090290
圆钢
Ф10
t
0.058
3107
179.43
10
01210190
角钢
30×4
t
0.291
3097
902.16
11
01292020
单层绿色迷彩彩钢板
430型
m2
582.6
28.58
16650.71
12
01292030
单层彩钢板
820型
m2
132
27.16
3585.12
13
02270260
棉纱
kg
1.984
5.22
10.36
14
03010550
圆钉
kg
47.191
9.93
468.6
15
03015450
膨胀螺栓
M8
套
476.07
0.63
299.92
16
03130300
松香焊锡丝
综合
m
0.08
1.17
0.09
17
03130840
冲击钻头
Φ10
个
0.812
6.55
5.32
18
03131000
植筋专用钻头
Ф8以内
个
8
4
32
19
03131020
植筋专用钻头
Ф11-14
个
4.64
8.01
37.17
20
03131120
钢锯条
根
8.164
0.23
1.88
21
03131540
金属片
Φ150
片
2.826
0.98
2.77
22
03131970
低合金钢焊条
E43系列
kg
0.778
13.82
10.75
23
03210660
平垫铁
综合
kg
0.15
4.48
0.67
24
04010050
袋装水泥
32.5
kg
58.09
0.332
19.29
25
04010170
散装水泥
42.5
kg
21957.65
0.332
7289.94
26
04030150
中(粗)砂
损耗2%+膨胀1.18
m3
0.126
202
25.37
27
04030230
净干砂（机制砂）
m3
59.684
97
5789.38
28
04050240
碎石
Φ5-31.5
m3
15.731
114
1793.3
29
04090030
粉煤灰
Ⅱ级
kg
1331.938
0.18
239.75
30
04090360
粘土膏
m3
2.133
29.01
61.87
31
04130540
烧结煤矸石普通砖
240×115×53
块
43086.202
0.37
15941.89
32
05030130
防腐木
m3
0.687
4726
3246.76
33
05030210
杉木锯材
m3
2.328
1858
4326.01
34
05030220
松木锯材
m3
0.019
1379
25.8
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第2页 共3页
序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价
35
07010100
灰色仿古面砖
240×60
m2
650.353
45
29265.87
36
08030110
蘑菇石板材（自然面）
25厚
m2
40.81
200
8162
37
13010070
醇酸清漆
kg
54.385
12.48
678.72
38
13010160
酚醛调和漆
kg
0.03
11.97
0.36
39
13030480
腻子粉
kg
401.047
1.02
409.07
40
13030660
真石漆
kg
817.34
10
8173.4
41
13030670
真石面漆
kg
61.301
21
1287.31
42
13050100
醇酸防锈漆
C53-1
kg
0.01
9.91
0.1
43
13410030
嵌缝料
kg
18.712
4.47
83.64
44
14090010
电力复合酯
综合
kg
0.41
25.4
10.41
45
14350080
醇酸漆稀释剂
kg
6.13
6.68
40.95
46
14351100
减水剂
WR-S
kg
75.085
3.57
268.05
47
14410790
植筋胶
kg
38.945
17.57
684.26
48
17010310
焊接钢管
kg
4.117
3.393
13.97
49
17090110
镀锌方钢管
40*60*1.4
t
2.913
5310
15468.03
50
17250001
塑料管
kg
0.18
7.95
1.43
51
25000020
装饰灯具安装(墙壁式)
套
58.58
150
8787
52
27170170
自粘性塑料带
20×20000
卷
0.15
13.27
1.99
53
27170180
电气绝缘胶带
18mm×10m×0.13mm
卷
2.826
3.54
10
54
28000010
WDZ-BYJ
450/750V 2.5
m
1092.72
2.45
2677.16
55
28010420
硬铜绞线
TJ-2.5～4
m
6.461
3.02
19.51
56
28032060
铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVR-4
m
69.708
3.53
246.07
57
28032120
铜芯橡皮绝缘电线
BX-2.5
m
26.564
3.29
87.4
58
29060620
PVC电工套管(中型)
Φ20
m
323.42
1.28
413.98
59
29060790
镀锌电线管塑料护口
DN15～20
个
129.368
0.05
6.47
60
29061210
铝压接管
4mm2
个
152.604
1.77
270.11
61
29090180
铜接线端子
20A
个
58.87
1.68
98.9
62
29090290
铜接线端子
DT-6
个
2.03
1.33
2.7
63
29090510
塑料接线柱
双线
个
59.74
2.65
158.31
64
29170150
镀锌地线夹
20
套
258.736
0.12
31.05
65
31030060
琉璃瓦滴水
块
1637.3
3.88
6352.72
66
31030110
琉璃脊瓦
470mm×350mm
块
514.58
8
4116.64
67
34110080
水
m3
43.5
3.01
130.94
68
34110080
水
m3
24
2.57
61.68
69
35010140
胶合板
18厚、一级、酚醛
m2
78.553
43.5
3417.05
70
35030090
钢管使用费
t.月
74.056
106.19
7864.03
71
35030190
扣件
个
1.544
10.62
16.39
72
35030210
扣件、底座使用费
个.月
11479.607
0.3
3443.88
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：安溪六中围墙修缮项目
第3页 共3页
序号
工料机编码
工料机名称
规格、型号等特殊要求
单位
数量
单价
合价
73
35030310
木脚手板
500
m3
0.047
2119
99.13
74
35030320
竹脚手板
m2
50.312
4.65
233.95
75
35050070
密目安全网（阻燃）
1.5×6
m2
1181.03
3.81
4499.72
76
49010030
其他材料费
%
27.647
1
27.65
77
49010040
其他材料费
元
2135.184
1
2135.18
78
49010040
钢结构挂装琉璃瓦
350*470mm
m2
219.87
150
32980.5
79
49010040
热镀锌刀片刺丝网
m
326.3
16
5220.8
80
80010480
现拌抹灰砂浆
1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm
m3
8.369
310.886
2601.88
81
80010490
现拌抹灰砂浆
1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm
m3
6.774
277.291
1878.46
82
80010500
现拌抹灰砂浆
1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm
m3
9.353
247.411
2314.11
83
80050150
现拌混合砂浆
M5(42.5)
m3
20.31
147.067
2986.97
84
80213575
预拌非泵送普通混凝土
C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
m3
24.097
332.04
8001.03
三
设备
1
55090001
成套配电箱
台
1
1200
1200
四
施工机具
1
99050210
灰浆搅拌机
拌筒容量200L
台班
6.757
162.37
1097.06
2
99070530
载货汽车
装载质量6t
台班
2.623
542.126
1422.1
3
99070610
自卸汽车
装载质量4t
台班
0.73
596.439
435.15
4
99170010
钢筋调直机
直径40mm
台班
0.171
28.86
4.93
5
99170020
钢筋切断机
直径40mm
台班
0.093
39.466
3.66
6
99170040
钢筋弯曲机
直径40mm
台班
0.282
24.085
6.8
7
99210001
木工圆锯机
直径500mm
台班
0.842
24.444
20.58
8
99250020
交流弧焊机
容量32kVA
台班
0.092
81.393
7.52
9
99250110
直流弧焊机
容量 32kV·A
台班
0.065
85.525
5.54
10
99250150
对焊机
容量75kVA
台班
0.016
104.82
1.66
11
99430160
电动空气压缩机
排气量0.3m3/min
台班
12.174
28.542
347.48
12
99430170
电动空气压缩机
排气量0.6m3/min
台班
2.88
35.076
101.02
13
99430180
电动空气压缩机
排气量1m3/min
台班
13.074
47.945
626.81
14
99450430
电锤
520W
台班
12.174
6.86
83.52
15
99450790
电焊条烘干箱
容积450×350×450
台班
0.006
15.964
0.1
工程名称：安溪六中围墙修缮项目1、工程概况1.建设地点：安溪第六中学。2.工程专业：建筑工程。3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。4.招标范围：安溪六中围墙修缮项目预算内容；单独发包的专业工程： 无 。5.工程特征：1)结构质式：砌筑围墙。2)基础类型：/。3) 装饰情况：围墙装饰。4)混凝土情况：非泵送商品砼。2、编制范围按照中昌设计集团有限公司设计的安溪六中围墙修缮项目图纸，专业范围包括建筑工程。具体如下：1.不含三通一平；2.不含室外管网工程。3、编制依据1.图纸：中昌设计集团有限公司设计的安溪六中围墙修缮项目图纸及有关设计文件。2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。3.地质勘察报告：无。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件（截止至2018年3月27日）。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止至出稿之日前） 。其中，暂列金额：/元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。7.人材机价格：（1）人工费指数：2017预算定额基价。（2）施工机械台班单价：按照福建省2019年第三季度机械台班。（3）材料设备价格：《泉州工程造价管理信息》安溪县2025年10月份材料价格、市场询价、主要材料根据“安政办[2016]45号文”通知采编。8、其他：无。4、取费标准1.专业类别：建筑工程。2.总承包服务费费率：无。3.税率：按9%。5、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）1.土方工程：/。2.桩基工程：/。3.混凝土模板及支架：压顶模板。4.脚手架：砌筑脚手架、外墙落地脚手架。5.施工排水、降水： 无。6.垂直运输：人工垂直搬运。7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。8.基坑支护工程拆除： / 。9.材料二次搬运：人工水平搬运300m以内。六、其他需要的说明 1、零星防腐木围墙修补，根据建设单位现场勘测，暂按30m2修复面积计算，结算按照现场实际发生工程量进行结算。 2、因不分固定彩钢板围挡安置的位置交通工具无法到达，需采用人工搬运材料及器械，水平搬运距离≤300m，经建设单位现场勘查，确定人工二次运输费用按照3500元/项包干。 3、因操场段的围墙施工材料及器械无法运送到施工场地，需要人工垂直搬运两层水平搬运≤100m，经建设单位现场勘查，确定该部分人工二次运输费用按照5000元/项包干。 4、其余详见预算书。
投标 / 标书制作要点（原创）
本围墙修缮涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。福建省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
