宿配套附属招标公告（杭州良渚乡村发展有限公司2026）
余杭区 |
夏家桥民宿配套附属项目，招标人为杭州良渚乡村发展有限公司，委托浙江宏宝项目管理咨询有限公司为采购代理机构。根据招标人内部管理规定，按照公平、公正、公开的原则，现对该项目进行公开招标采购，欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来响应参与。
＿、项目名称：夏家桥民宿配套附属项目
二、项目编号：HBCG-2026-001
三、招标方式：公开招标
四、项目内容：
本工程为夏家桥民宿配套附属项目，项目概算为85万元，位于余杭区良渚街道，主要施工内容为施工图范围内的新建景观平面、竖向及与其相关的景观、小品设施、构筑物、植物等。
五、项目工期：30日历天
六、合格投标人的资格要求：
1、具备施工总承包市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的企业安全生产许可证；且具备承担招标工程项目能力的具有法人资格的企业；
2、拟派项目负责人具有注册在投标人单位的市政公用工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书。如在投标截止时间存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的或中标（或拟中标或其他原因）加锁的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。
3、本项目谢绝联合体投标。
七、投标时需提供的资料：
1、企业法人营业执照复印件加盖公章；
2、投标人代表的有效身份证件原件与复印件加盖公章；如授权委托的还须提供有效的授权委托书原件及提供近三个月社保证明复印件加盖公章，法定代表人提供身份证原件与复印件加盖公章即可；
3、投标单位资质证书复印件加盖公章；
4、投标单位安全生产许可证复印件加盖公章；
5、用于本项目的建造师资质证书及B证复印件加盖公章；
6、用于本项目的建造师无其他在建项目承诺书原件；
八、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：
截止时间：2026年1月8日10时00分00秒止。
地点：杭州市余杭区良渚街道杭州良渚乡村发展有限公司＿楼会议室
十、开标时间与地点：
开标时间：2026年1月8日10 时00分00秒止。
地点：杭州市余杭区良渚街道杭州良渚乡村发展有限公司＿楼会议室
十＿、本项目采用明标抽签法。
十二、联系方式：
招标人：杭州良渚乡村发展有限公司
联系人：吴工 联系电话：19357615638
委托代理：浙江宏宝项目管理咨询有限公司
联系人：杨工联系电话：18867539728
杭州良渚乡村发展有限公司
2026年1月4日
附件信息:
招标文件-夏家桥民宿配套附属项目.doc (296.4 KB)
1、施工图纸.rar (39.8 M)
2、清单部分.zip (1.0 M)
夏家桥民宿配套附属项目-预算审核.rar (1.6 M)
招标文件-夏家桥民宿配套附属项目.doc
1、施工图纸.rar
2、清单部分.zip
夏家桥民宿配套附属项目-预算审核.rar
建设工程施工招标文件（明标抽签法）招标编号:HBCG-2026-001工程名称:夏家桥民宿配套附属项目招标人:杭州良渚乡村发展有限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)招标代理机构:浙江宏宝项目管理咨询有限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:2026年1月目录一、前附表………………………………………………………………1二、投标须知……………………………………………………………3三、招标要求……………………………………………………………3四、评标方法和标准……………………………………………………8五、工程款支付及结算…………………………………………………9六、参照的法律法规及地方规定………………………………………9七、联系方式……………………………………………………………10八、工程合同……………………………………………………………11九、投标文件组成部分…………………………………………………39十、资格审查文件………………………………………………………44一、前附表项号内 容说明与要求1工程名称夏家桥民宿配套附属项目 招标人杭州良渚乡村发展有限公司2建设地点良渚街道设计单位/3建设规模项目概算85万元工程类别市政公用工程结构层数/4承包方式包工包料本次招标投资额/5质量标准相关工程施工质量验收规范标准质量要求合格6招标范围夏家桥民宿配套附属项目标段划分/个标段7工期要求30日历天8资金来源自筹9投标人资质等级 具备施工总承包市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的企业安全生产许可证；且具备承担招标工程项目能力的具有法人资格的企业项目负责人资格拟派项目负责人具有注册在投标人单位的市政公用工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书。如在投标截止时间存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的或中标（或拟中标或其他原因）加锁的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。联合体本工程不允许联合体投标项号内 容说明与要求10资格审查方法资格预审11投标有效期为：60日历天（从投标截止之日算起）12投标保证金本次投标免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。招标文件及相关资料成本费 / 元/套13踏勘现场投标预备会自行组织14投标函份数一式五份，正本一份，副本四份。15投标文件递交地点及截止日期收件人：浙江宏宝项目管理咨询有限公司地址：杭州市余杭区良渚街道杭州良渚乡村发展有限公司一楼会议室时间：2026年1月8日10时00分止16开标会收件人：浙江宏宝项目管理咨询有限公司地址：杭州市余杭区良渚街道杭州良渚乡村发展有限公司一楼会议室时间：2026年1月8日10时00分止17评标标准及方法明标抽签法18履约保证金履约保证金金额：为合同总价的2%，具体以国家最新相关政策为准。履约保证金缴纳形式：转账支票、汇票、网银等招标人认可的其他形式（不允许使用现金）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规、工程量清单或经审核的预算标底有误、中标价低于成本等内容时，请在投标截止日两个工作日前同时向招标人、招标代理机构书面提出异议，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。凡加粗、黑体标注部分为招标文件中规定的实质性要求。二、投标须知1.本工程要求投标人资质等级为具备施工总承包市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的企业安全生产许可证；且具备承担招标工程项目能力的具有法人资格的企业。项目负责人资格为注册在投标人单位的市政公用工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书。如在投标截止时间存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的或中标（或拟中标或其他原因）加锁的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；本工程不允许联合体投标。2.为保证招标工作的严肃性和有序性，投标人应按前附表第12项规定递交本工程投标保证金，本次投标免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。5.履约保证金在合同协议书签署后7日内递交，具体内容根据有关规定在签订工程承包合同时明确。6.招标人将按前附表第13项所述由投标人对工程现场及周围环境进行踏勘或投标人自行安排时间到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。三、招标要求1.本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式，工程造价根据中标价一次性包干，施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均不予调整。设计变更工程量按实调整，但均按中标让利率让利。招标人在标底造价中明确的暂定价计入报价，不得优惠。暂定价（指暂估制安价或主材暂定价）部分，签订合同后由甲乙双方共同采购定价且品牌须经甲方同意认可，按实对暂定价调整（不作优惠），具体按财建（2004）369号文件执行。2.本工程由中标单位实行总承包，不得转包，一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，并向施工单位索赔中标造价1%的违约金。本工程部分专业投标单位无资质或有资质但资质等级未达到该工程专业资质要求的，允许分包，但需征得建设方同意，中标单位可以分包给具有相应资质的单位。3.中标单位在投标文件中明确的项目负责人必须到位，不能更换，同时，项目负责人必须在施工现场到岗、到位，并列入考核内容，和甲方另行签订管理合同。4.报价依据：（1）本工程标底采用一编一审制，由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制，并由具有相应资质的审价咨询机构进行审核。（2）本工程的经审核的预算标底价为836050元，中标让利幅度为17%，中标价=标底价×（1-中标让利率），即693922元（四舍五入为整数）。（3）本项目结算编制依据：参考《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）施工图纸及有关文件规定。（4）结算资料上报参照工程施工当季信息价，材料信息价采用的优先顺序分别为《杭州市造价信息》余杭地区除税信息价，无余杭地区除税信息价按杭州市区除税信息价、无余杭地区、杭州市除税信息价按《浙江造价信息》除税信息价计取，无信息价发布的材料参考市场价；人工价格参照《杭州市造价信息》人工价。5.工期要求：30日历天。6.投标文件要求：（1）投标文件的语言及度量衡单位a.投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。b.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。（2）投标文件组成：投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书、企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、建造师注册证书及B证（复印件加盖公章）。（3）投标人应将投标文件密封在密封袋内，投标密封袋的封口处应加盖法定代表人印章及法人单位公章，并在密封袋上注明下列识别标志：a.招标编号；b.工程名称；c.投标人名称。（3）投标人应将投标文件密封在密封袋内，投标密封袋的封口处应加盖法定代表人印章及法人单位公章，并在密封袋上注明下列识别标志：a.招标编号；b.工程名称；c.投标人名称。（4）投标人应按前附表第15项所规定的地址并在投标截止时间前由投标人委派的法定代表人或交易员将投标文件密封送达投标地点，并在签到簿上签名。招标人收到投标文件后，应当妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。（5）投标文件的补充、修改与撤回a.投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的成部分；b.投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知有关规定密封、标志和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样；c.在投标截止时间以后,不得补充修改投标文件。（6）投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。（7）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：a.逾期送达的或者未送达指定地点的；b.未按招标文件要求密封的。9.开标：（1）本招标工程招标人按照本须知前附表第15项所规定的时间和地点公开举行开标会议，潜在投标人可自行参加开标会议。2）开标程序：开标会议由招标人主持。a.由招标人对投标文件进行符合性审查。（3）投标文件有下列情况作无效标书处理。a.数据书写不清、难以辨认，或涂改后未盖单位公章；b.未按招标文件要求做出承诺的；c.投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的；d.投标文件未按要求填写的或填写的内容与招标文件要求不符；e.投标人提交的投标文件资料不齐全（或无效）或没有使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）；f.投标文件中投标人名称或组织结构（包括项目负责人）与资格审查时不一致且未提供主管部门出具的变更说明的；g.投标文件附有招标人不能接受的条件；h.项目负责人有其他中标（尚未开工）或在建工程（水利或园林绿化工程按相关规定执行）；i.不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。10.其他要求：（1）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起（5-30）日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。（2）本工程由招标人处理招标中有异议的问题。（3）订立书面合同10日内，中标人应当将合同送招标人备案。（4）订立书面合同后7天内，中标单位须提供详细的施工方案，经业主认可后方可施工。（5）若因投标人未对审核后标底的成本进行测算等自身原因放弃中标或不在规定时间内签订合同或不能履行合同的，招标单位有权将相关违约行为上报行业主管部门再作进一步处罚。四、评标方法和标准1.本工程采用明标抽签法，具体方法如下：（1）宣布经符合性审查后最终有效投标人名单及抽签规则。（2）投标人的抽取球号：按投标人投标截止时间前的签到顺序确定抽签球号；（3）由招标人或投标人代表实施自动挂片式摇号机的按键点击，实施抽签。2.抽签规则（1）5名以下投标人，实行一轮抽签：实施一轮抽签抽出1名中标候选人。（2）6－10名投标人，实行二轮抽签：第一轮抽出3名投标人，第二轮抽出1名中标候选人，（3）10名以上投标人，实行三轮抽签：第一轮抽出8名投标人，第二轮抽出5名投标人，最后一轮抽出1名中标候选人。3.招标人应当确定中标候选人为中标人，中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人需重新发布信息。五、工程款支付及结算（1）工程款在工程量完成并通过验收结算审计后支付至结算审核价的95%，余款5%在两年保修期满后支付。（2）工程结算按实际完成工程量经第三方造价咨询单位审核并按中标下浮率同比例优惠后进行结算。（3）工程结算应在所有竣工资料递交招标人后，符合要求的予以竣工结算。六、参照的法律法规及地方规定（1）工程质量保修按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，对于条例中没有约定的其他专业工程按招标人要求和工程实际情况在合同中约定。本招标文件未尽事宜均按现行《招标投标法》、建设部第89号令、七部委令第12号、30号等国家、省、区的工程建设施工招投标等的有关规定执行。七、联系方式招标人:杭州良渚乡村发展有限公司联系人：吴工联系电话：19357615638代理公司：浙江宏宝项目管理咨询有限公司联系人：杨工联系电话：188675397288、合同条款格式使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2013-0201）第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1.1.1.1.一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。1.1.1.2.二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。1.1.1.3.三、质量标准工程质量符合标准。1.1.1.4.四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。1.1.1.5.五、项目经理承包人项目经理：。1.1.1.6.六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）经审核的预算标底；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。1.1.1.7.七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。1.1.1.8.九、签订时间本合同于年月日签订。1.1.1.9.十、签订地点本合同在签订。1.1.1.10.十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。1.1.1.11.十二、合同生效本合同自生效。1.1.1.12.十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款（略）第三部分专用合同条款1.1.1.13.1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）经审核的预算标底；（9）其他合同文件：①施工组织设计；②其他：1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。本工程的超大件：本工程的超重件：1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是；允许调整合同价格的工程量偏差范围：；1.1.1.14.调整合同价格的修正时间：。1.1.1.15.2.发包人发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。1.1.1.16.3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。（6）承包人应履行的其他义务：。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：。（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3.2承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。1.1.1.17.4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。1.1.1.18.5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。1.1.1.19.6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：（1）遵守地**府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。（3）其他：。（4）上述手续办理费用约定如下：。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（1）种方式约定：①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。②其他：。1.1.1.20.7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更引起的工期延误；②其他：。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：（1）施工场地周围地下管线；（2）地下障碍物和污染物；（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；（4）其他。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：；。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：。1.1.1.21.8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：1.1.1.22.9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验试验、检测单位资质条件约定：；试验、检测单位选择约定：；试验、检测费用约定：。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。1.1.1.23.10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:当发生工程设计变更或出现工程量清单错误时需经发包单位（监理单位）、承包单位、设计单位签证同意，工程量按实调整，工程结算中单价按以下方法确定：发包人提供的工程量清单项目错误，或设计变更引起工程量变化，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：1）审定标底价中有类似工程项目单价的，参考报价中类似项目的单价计算确定，按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠。2）审定标底价中没有类似工程项目单价的，可套用（包括套用换算）2018版浙江省现行预算定额并按照审定标底价与中标价的优惠比例，实行同比例优惠，材料价格有信息价的参照开标当期信息价，没有信息价的由承包人进行上报，发包人组织市场询价并进行签证主材价；对不能套用（包括套用换算）的，则由招标人组织市场询价并进行签证综合单价，仅计取农民工工伤保险和税金。3）如果施工期间主要材料、人工价格有异常波动情况，本工程均不予调整。其他：。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。1.1.1.24.11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第\种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（）种方式约定执行：（一）按余建[2011]285号文和余建[2012]269号文执行；（二）其他：。其中：1、风险范围及幅度的约定：（1）人工费的风险幅度（6%）（2）材料价格的风险幅度（10%）2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（）种方式约定：（1）按时间进度分段结算：。（2）按工程形象部位(目标)分段结算：。（3）竣工后一次性结算。1.1.1.25.12.合同价格、计量与支付1.1.1.26.12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。（2）其他：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1约定。2、总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。1.1.1.27.13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：。（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。1.1.1.28.14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：。竣工付款申请单应包括的内容：。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。1.1.1.29.15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）%的工程款；（3）其他方式:。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。1.1.1.30.16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。1.1.1.31.17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）7级以上的地震；(2)日降雨量达到200毫米以上；（3）其他非发包人承包人双方责任造成的爆炸、水灾、社会动乱。对以上几种形式应以造成灾害和影响施工为准。以下不可预见因素等同于不可抗力：①、余杭区级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的；②、虽未发文，但余杭区政府以上领导在媒体或公开场合口头指令，涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。1.1.1.32.18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：。18.3其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。1.1.1.33.20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列解决方式中第种方式解决争议：（1）提交仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向人民法院起诉。21．其他补充事项的约定合同生效后10日内，承包方向发包方支付合同价5%的履约保证金(履约担保书金额)，其中20%为安全文明施工保证金，20%为项目经理及主要施工技术人员保证金，20%为工程工期保证金，20%为工程质量保证金，20%为工程竣工资料在合同约定的时间内报送的保证金。合同签订后，进场前发包人支付承包人10%的备料款。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：廉政责任书根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____________（以下简称甲方）与承包人_____________（以下简称乙方），特订立如下合同：第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。（二）严格执行_____________________工程施工合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。第3条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第4条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。第五条双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。第7条本合同作为____________________工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第8条本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：年月日年月日甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）工程施工安全协议书为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商，就，建设业主单位（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特签订本协议书。第一条甲方安全责任1、在开工前，甲方应向区安全监督管理部门办理相关安全手续。2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。4、甲方委托监理单位负责与乙方联系安全生产方面的工作。5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。6、乙方在施工中发生的安全事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和***门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。8、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：（1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；（3）发生场内火灾事故；（4）发生违章作业、冒险作业不听劝阻的；（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。第二条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度，并严格执行。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。4、施工期间，乙方应设有专职安监人员。5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。13、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。14、乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、***门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、***门，并要求派人保护现场。15、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。第三条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于12小时内予以响应。第四条施工安全保证金施工安全保证金为合同价的1%，包含于履约保证金，乙方不单独提交。乙方在施工过程中未发生人身重伤和设备及以上事故，于工程竣工验收后将履约保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：（1）发生人身死亡事故和设备重大事故，扣除全部安全保证金；（2）发生人身重伤事故和设备事故，扣除50%安全保证金；（3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。第五条违约责任1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。5、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。6、施工过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担5000元至10000元/次的违约责任。第六条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。第七条本协议作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。第八条本协议有效期限：自该工程项目开工之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。第九条本协议经双方法定代表人签字盖章后生效。甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:法定代表人:地址:地址：签订时间建设工程施工投标文件（封面）（明标抽签法）工程名称:项目编号：投标单位:(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)联系人：联系电话：日期:年月日附件1：投标承诺书致招标人:我方决定参加贵方招标编号为的工程\标段的抽签竞标，并完全接受贵方招标文件中的所有内容。为此,我方作出如下承诺：1、我方同意接受贵方提出的本工程的经审核的预算标底价为元，中标让利幅度为%，中标价=标底价×（1-中标让利率），即元（四舍五入为整数）；并同意中标后按照贵方招标文件要求与贵方签订工程承包合同。2、一旦我方中标，我方保证在日历天完成并移交本工程，质量达到合格标准。3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工程投标的项目负责人为，资格等级，证号。4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交经贵方认可的履约担保。5、一旦我方中标，我方保证在中标后七天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。6、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工。7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠、转包、违法分包。8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目,严格按照双方合同的有关规定计量和计价,并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。9、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。承诺人(盖章)：承诺人的法定代表人(印章或签字)：年月日附件2：投标人诚信承诺书招标人：我单位在参加组织的项目的招投标活动中，郑重承诺如下：1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；2、我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形。项目负责人（注册建造师），无其他中标（尚未开工）或在建工程；3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；4、若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同；5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按照招标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受招标人作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。投标人名称：（盖公章）法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：日期：年月日附件3：工程结算承诺书（招标人）：若我单位中标承建项目，并郑重承诺：若我方编制的工程结算（包括变更）造价核减额超过5%的，工程结算（包括变更）审核追加费用（以超过5%以外的核减额为基数，按5%计算）由我单位支付，由你单位从应付我单位的工程款中扣缴。该工程为政府性投资项目，我方同意按国家造价管理及余杭区政府性投资管理的有关规定，以招标人委托的审计中介机构或区政府投资审计中心或区财政局审定的工程结算，与我方办理最终价款结算手续。投标人名称：（盖公章）法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：日期：年月日附件5：企业营业执照（复印件加盖公章）附件6：企业资质证书（复印件加盖公章）附件7：安全生产许可证（复印件加盖公章）附件8：建造师注册证书及B证（复印件加盖公章）授权委托书(开标现场查验时使用)本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司参加工程投标活动的授权委托代理人。在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。代理人无转委托权，特此委托。代理期限：自年月日至年月日止（本委托书应与受托人身份证件一并出示）代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：职务：投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日建造师无其他在建项目承诺书致招标人:我方郑重承诺，本次用于（项目名称）投标的项目负责人（注册建造师）（建造师姓名），证书编号()无其他中标（尚未开工）或在建工程，社保由我公司缴纳。若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受招标人作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。投标人名称：（盖公章）法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：日期：年月日关于夏家桥民宿配套附属项目招标过程中有关问题的回复1、通用安装部分1、图纸中缺少入口景墙配线配管的回路系统图，门卫电预留的回路系统图中有，平面图中未找到相关回路，请设计明确回复：图纸调整修改。入口景墙电量预留0-203d9XCAX1/9'0-AO2、充电桩、充电桩配电箱及电线电缆是否计入，如需计入，请设计明确具体规格型号。回复：充电桩设备不计入，管线预留到位。3、景观照明配电箱与充电桩配电箱从哪里取电，平面图无法计算相关工程，请设计明确工程量按多少计入。回复：均按50m每回路暂计。4、灯具参数未明确，请设计明确。回复：庭院灯：3米，40w（LED）草坪灯：0.15米，20w（LED）射灯：12w（LED）灯带：每米10w/m（LED）5、充电桩配电箱进线电缆配管是用多大回复：改性聚丙烯MPP内平壁波纹电力管（IFB）1256、道闸系统是否计入，如需计入请设计明确具体参数。回复：D合酒BEA3动320mm-00m箱体尺寸320*220*1000mm板材冷轧钢板板材1.5杆厚92*45*1.1mm起落时间1.5-6秒额定电压AC220V50HZ杆型3-4米栅栏杆和4米内曲臂杆功率150W直流全齿轮杆把4毫米标配空开箱体尺寸230*175*1300mm相机臻识C5像素500万相机镜头6mm定焦镜头车识别距离2.8-10M辆处理器ARM视频处理芯片识别板材冷轧钢板1.0主板车牌识别主板3.25显示屏两行红绿双色显示屏230mm2、市政部分1.问：块石挡墙高度是多少？答：1.05米；2.问：拆除现状块石挡墙尺寸是多少？答：高平均0.8米，宽0.4米；3、园林景观部分1.问：现状挡墙贴面高度是多少？答：1.05米；2.问：施工图中未标明混凝土强度标号的钢筋混凝土标号是多少？答：C30。建设单位：(签章)代理单位：(签章)设计单位：(签章)编制日期：2025年12月31日
主要材料品牌表
工程名称：夏家桥民宿配套附属项目
序号
材料、设备名称
品 牌
等级
备注
1
焊接钢管、镀锌钢管
湖州金洲、上海劳动、河北华歧或同档次及以上品牌
优等品
2
UPVC、双壁波纹管
中财、公元、伟星或同档次及以上或同档次及以上品牌
优等品
3
阀门
春江、华电、正丰或同档次及以上品牌
优等品
4
水泵
南方、熊猫（带控制柜）、凯泉或同档次及以上品牌
优等品
5
电线管
永通中策、日丰、中材或同档次及以上品牌
优等品
6
电缆、电线、绝缘电缆
永通中策、协力、浙江万马或同档次及以上品牌
优等品
7
电表箱、配电箱、柜体
杭开、鸿雁、正泰或同档次及以上品牌
优等品
8
配电箱内元器件
杭开、鸿雁、正泰或同档次及以上品牌
优等品
9
室外景观灯具
江苏赛鸥、明月、恒润或同档次及以上品牌
优等品
10
UPVC排水管材、管件(室内用）
中财、公元、伟星或同档次及以上品牌
优等品
11
汽车充电桩
驴充充、普诺得、特来电或同档次及以上品牌
优等品
12
钢管/镀锌钢管
金洲（浙江金洲管道科技股份有限公司）、天津利达（天津市利达钢管集团有限公司）、友发（天津友发钢管集团股份有限公司）、富顺（天津市富顺钢管镀锌有限公司）、华岐（衡水京华制管有限公司）或同档次及以上
优等品
13
钢筋
马钢、永钢、西城、中天、沙钢、新兴铸管、萍钢、武钢或同等档次及以上品牌
优等品
14
水泥
三狮、钱潮、南方、尖峰或同等档次及以上品牌
优等品
注：1、所有材料必须达到国标及相关标准要求。
2、所有产品均采用优等品，若该系列产品无优等品时则选择一级品（若该系列产品无优等品或一级品时方可采用合格品）
3、在本项目施工期间如出现业主提供的品牌表中某品牌已停止生产或其他何种原因无法采购到时，由业主在原有品牌中任选其他某一品牌，中标单位不得有异议，费用不作调整。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-市政工程
第 1 页 共 3 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
土方工程
1
040101001001
挖一般土方
1、挖一般土方；
2、土壤类别由投标单位踏勘现场及地质勘探报告综合考虑。
m3
571.55
2
040103001001
回填方
1、填方材料品种：利用开挖土回填
2、密实度：符合设计要求
m3
497
道路工程
3
040203005001
黑色碎石
50mm厚黑色碎石路面
m2
608.14
停车场
4
040202001001
路床(槽）整形
路床(槽）整形
m2
543.75
5
040202011002
碎石
200mm厚碎石垫层。
m2
543.75
6
040203007001
水泥混凝土
250mm厚C25混凝土层。
m2
543.75
7
040203003001
透层、粘层
0.5L/M2乳化沥青粘层+4mm厚稀浆封层
m2
543.75
8
040203006001
沥青混凝土
60厚AC-20中粒式沥青混凝土。
m2
543.75
9
040203006002
沥青混凝土
40厚AC-13细粒式沥青混凝土。
m2
543.75
10
04B002
成品橡胶挡车器
成品橡胶挡车器。
个
54
11
040205006001
标线
150mm宽白色热熔胶耐磨漆。
m2
48.79
菜地、草坪节点
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-市政工程
第 2 页 共 3 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
12
010504004001
挡土墙
1、100mm厚碎石垫层；
2、150mm厚C20混凝土层；
3、∅300-500厚M10水泥浆砌块石矮墙，暖色块石可利用原有周边拆除的块石（表面不露浆）
4、含模板，具体做法详见施工图。
m
57.31
13
040205012001
隔离护栏
1、100*60*4厚镀锌钢管立柱，仿木纹氟碳漆饰面，间隔180mm；
2、50*30*2厚镀锌钢管，仿木纹氟碳漆饰面，具体做法详见施工图。
m
36.27
14
04B003
菜沟板
1、100厚C20混凝土垫层；
2、500*900*150菜沟板成品采购
3、含模板，具体做法详见施工图。
m
93.85
15
040501004001
塑料管
φ150排水盲管外包土工布。
m
16.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-市政工程
第 3 页 共 3 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
16
04B004
线性排水沟
1、100mm厚碎石垫层；
2、100mm厚C20混凝土层；
3、M7.5水泥砂浆MU10砖砌体；
4、C20混凝土压顶；
5、2.2mm厚不锈钢侧双缝式成品盖板
6、含模板，具体做法详见施工图。
m
14.12
拆除工程
17
041001007001
拆除砖石结构
现有块石挡墙拆除
m3
10.88
合 计
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：夏家桥民宿配套附属项目
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-市政工程
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
金额(元)
其中
备注
人工费
机械费
管理费
[请输入分部名称]
1
041106001001
大型机械设备进出场及安拆
大型机械设备进出场及安拆
台·次
1
2
04B005
施工现场及周边原有建筑物、构筑物、杆线、管线(包括地下管线)、原有苗木等保护费用
施工现场及周边原有建筑物、构筑物、杆线、管线(包括地下管线)、原有苗木等保护费用，具体做法由施工单位自行考虑
项
1
3
04B006
临时接水接电费
1、本项目施工期间，临时接水接电费，由投标人结合实际自行考虑。
项
1
合 计
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-园林绿化工程
第 1 页 共 10 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
绿地整理
1
050101010001
整理绿化用地
绿地细平整
m2
1275
栽植花木
2
050102001003
栽植乔木
桔子
1、高度120-180cm，地径5-6cm，蓬径50-80cm，主干健壮，直立型，小树苗；
2、养护期1年。
株
5
3
050102001005
栽植乔木
桃树
1、高度120-180cm，地径5-6cm，蓬径50-80cm，主干健壮，直立型，小树苗；
2、养护期1年。
株
5
4
050102001006
栽植乔木
原有香泡树移栽。
株
2
5
050102002001
栽植灌木
金边阔叶麦冬
1、高度20-30cm，蓬径20-30cm，自然型，5-7芽/丛；
2、养护期1年。
株
16
6
050102002012
栽植灌木
狐尾天门冬
1、高度50-60cm，蓬径45-50cm，自然型整体饱满,株型良好；
2、养护期1年。
株
5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-园林绿化工程
第 2 页 共 10 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
7
050102002002
栽植灌木
柳叶马鞭草
1、高度30-35cm，蓬径25-30cm，密植，三级分叉以上，三年生小球苗，64株/平方米；
2、养护期1年。
m2
88
8
050102002003
栽植灌木
大花金鸡菊
1、高度25-30cm，蓬径20-25cm，密植，三级分叉以上，三年生小球苗，64株/平方米；
2、养护期1年。
m2
25
9
050102002013
栽植灌木
细叶美女樱
1、高度25-30cm，蓬径20-25cm，密植，三级分叉以上，三年生小球苗，64株/平方米；
2、养护期1年。
m2
25
10
050102002004
栽植灌木
粉花绣线菊
1、高度40-50cm，高度20-25cm，密植，三级分叉以上，三年生小球苗，64株/平方米；
2、养护期1年。
m2
18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-园林绿化工程
第 3 页 共 10 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
11
050102002005
栽植灌木
千屈菜
1、高度25-30cm，蓬径15-20cm，密植，三级分叉以上，三年生小球苗，64株/平方米；
2、养护期1年。
m2
59
12
050102002006
栽植灌木
唐菖蒲
1、高度35-40cm，蓬径15-20cm，密植，三级分叉以上，三年生小球苗，64株/平方米；
2、养护期1年。
m2
17
13
050102002007
栽植灌木
再力花
1、高度45-50cm，蓬径25-30cm，密植，三级分叉以上，三年生小球苗，49株/平方米；
2、养护期1年。
m2
4
14
050102002008
栽植灌木
矮蒲苇
1、高度55-60cm，蓬径30-35cm，密植，三级分叉以上，三年生小球苗，49株/平方米
2、养护期1年。
m2
8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-园林绿化工程
第 4 页 共 10 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
15
050102002009
栽植灌木
美人蕉
1、高度35-40cm，蓬径20-25cm，密植，三级分叉以上，三年生小球苗，49株/平方米；
2、养护期1年。
m2
6
16
050102002010
栽植灌木
黄菖蒲
1、高度30-35cm，蓬径25-30cm，密植，三级分叉以上，三年生小球苗，49株/平方米；
2、养护期1年。
m2
11
17
050102002011
栽植灌木
矮麦冬
1、高度50-55cm，蓬径35-40cm，密植，三级分叉以上，三年生小球苗，36株/平方米；
2、养护期1年。
m2
21
18
050102012001
铺种草皮
百慕大草坪,加播黑麦草草籽，养护期1年
m2
418
19
05B001
菜地
松土，翻土，按植物种植说明覆上种植土及营养土等。
m2
217
20
05B002
原有灌木及藤本修剪
对原有植物进行修剪，工程量暂定，以实际施工为准
m2
14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-园林绿化工程
第 5 页 共 10 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
21
050102008001
栽植花卉
二月兰花籽
1、二月兰花籽播撒，20g/平方米；
2、养护期1年。
m2
358
22
050101003001
砍挖灌木丛及根
砍挖灌木丛及根
株
30
园路、园桥工程
23
050201013001
石汀步（步石、飞石）
m3
0.54
戏水池、台地
24
040305001001
垫层
100mm厚碎石垫层
m3
2.89
25
050402001001
现浇混凝土垫层
100mm厚C20素混凝土垫层，含模板
m2
25.75
26
050301008001
山坡(卵）石台阶
1、M7.5水泥砂浆MU10砖砌体；
2、20厚1:2.5水泥砂浆；
3、20厚白色水洗石饰面；
4、高耐竹木，栗色；
5、C30钢筋混凝土条形基础；
6、钢支撑构件安装；
7、含模板，具体做法详见施工图。
m2
32.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-园林绿化工程
第 6 页 共 10 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
27
050307010001
景墙
1、尺寸：1000*1600*250mm；
2、钢支撑构件安装；
3、φ6镀锌石网笼内置φ80-120卵石，网格规格75*75；
4、金属字；
5、具体做法详见施工图。
段
1
28
050307010002
景墙
1、长度14.029m，高度1.05m；
2、20厚1:2.5水泥砂浆；
3、20厚仿块石贴面；
4、具体做法详见施工图。
段
1
29
050307006001
铁艺栏杆
1、160*160*220 C20现浇混凝土墩
2、100*60*4厚镀锌钢管立柱，仿木纹氟碳漆饰面，间隔180mm；
3、50*30*2厚镀锌钢管，仿木纹氟碳漆饰面；
4、含模板，具体做法详见施工图。
m
72.27
30
050307006002
铁艺栏杆
1、200*200*200 C20现浇混凝土墩
2、仿竹篱笆钢管护栏，
3、含模板，具体做法详见施工图。
m
42.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-园林绿化工程
第 7 页 共 10 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
31
050307020001
戏水池
1、100mm厚碎石垫层；
2、100mm厚C20素混凝土垫层；
3、1.5厚JS防水涂料(1.5KGkg/m2）；
4、250厚P8 C30防水钢筋混凝土φ8@150 单层双向；
5、1.5厚JS防水涂料(1.5KGkg/m2）；
6、20厚白色胶泥；
7、100*100*10厚蓝色水池专用马赛克贴面；
8、20厚白色水洗石饰面；
9、含模板，具体做法详见施工图。
m2
136.75
32
05B003
泵坑
1、100mm厚碎石垫层；
2、100mm厚C20素混凝土垫层；
3、250厚P8 C30防水钢筋混凝土φ8@150 单层双向；
4、φ8双向底筋，预留4个φ20开启孔；
5、含模板，具体做法详见施工图。
座
1
亲水平台
33
050402001002
现浇混凝土垫层
100mm厚C20素混凝土垫层，含模板
m2
8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-园林绿化工程
第 8 页 共 10 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
34
010501003001
独立基础
800*800*300mm C30钢筋混凝土独立基础，含模板
m3
1.02
35
040406003001
混凝土柱
300*300mm C30钢筋混凝土柱，含模板
m3
0.54
36
040406005001
混凝土梁
300*250mm C30钢筋混凝土梁，含模板
m3
0.67
37
040406006001
混凝土平台、顶板
120mm厚 C30钢筋混凝土平台，含模板
m3
4.54
38
040901001001
现浇构件钢筋
钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400
t
0.412
39
050307006003
铁艺栏杆
1、120*120*1.5厚造型仿木纹铝合金柱间隔1100mm；
2、100*60*1.5厚造型仿木纹铝合金横杆，具体做法详见施工图。
m
6.88
40
050307006004
铁艺栏杆
1、145*145*1.5厚造型仿木纹铝合金柱间隔1100mm；
2、100*60*1.5厚造型仿木纹铝合金横杆，具体做法详见施工图。
m
12.28
41
050201001008
园路
1、150mm厚碎石垫层；
2、100后C20混凝土垫层；
3、60mm厚青石板面层，具体做法详见施工图。
m2
1.03
42
050201001004
园路
L150*20高耐竹木地板
m2
37.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-园林绿化工程
第 9 页 共 10 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
农事活动服务中心及零星建筑立面
43
011407001001
墙面喷刷涂料
外墙涂料真石漆
m2
100.28
44
011407002001
天棚喷刷涂料
天棚喷刷涂料真石漆
m2
37.75
45
011204001001
石材墙面
20厚暖色片石贴面
m2
7.12
46
011405001001
金属面油漆
1、原有集装箱喷米色漆；
2、2.5*2.5m良渚题材农事文化彩绘。
m2
57.5
47
05B005
农事活动物服中心门头
1、100mm厚C20素混凝土垫层；
2、800*800*300mm C30钢筋混凝土基础；
3、250*250 C30钢筋混凝土柱；
4、零星钢构件安装；
5含模板，具体做法详见施工图。
座
1
入口景墙
48
040303002001
混凝土基础
200*200mm钢筋混凝土基础，含模板
m3
0.05
49
050307010003
景墙
1、尺寸：2000*1200*200mm；
2、钢支撑构件安装；
3、仿木纹不锈钢条内置φ80卵石；
4、金属字；
5、具体做法详见施工图。
段
1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-园林绿化工程
第 10 页 共 10 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
50
040901001002
现浇构件钢筋
钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400
t
0.009
51
05B006
电箱装饰
1.5厚不锈钢板饰面
座
1
杂项
52
05B007
天幕
具体规格详见施工图。
套
1
53
05B011
阳伞桌椅
具体规格详见施工图。
套
2
54
05B012
灯串架
具体规格详见施工图。
套
1
55
05B013
艺术小品
具体规格详见施工图。
套
1
合 计
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：夏家桥民宿配套附属项目
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-园林绿化工程
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
金额(元)
其中
备注
人工费
机械费
管理费
[请输入分部名称]
1
050403001002
树木支撑架
树棍支撑三脚桩
株
10
合 计
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-通用安装工程
第 1 页 共 9 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
强电照明
1
030404017001
配电箱
成套景观照明配电箱 AL-JG1,含内部元器件安装，箱体接地，配电箱基础等，未尽事宜详见施工图纸
台
1
2
030404017002
配电箱
充电桩配电箱 AP-KCD,含内部元器件安装，箱体接地，配电箱基础等，未尽事宜详见施工图纸
台
1
3
040805001001
常规照明灯
庭院灯：40W，H=3m，LED光源，含光源、杆座、灯头线、接地，基础、模板、接地极、预埋件等全部费用，做法详见图纸，具体选型由甲方确定
套
13
4
040805001002
常规照明灯
射灯：12W，LED光源，含光源、杆座、灯头线、接地，基础、模板、接地极、预埋件等全部费用，做法详见图纸，具体选型由甲方确定
套
1
5
040805001003
常规照明灯
草坪灯：20W，H=0.15m，LED光源，含光源、杆座、灯头线、接地，基础、模板、接地极、预埋件等全部费用，做法详见图纸，具体选型由甲方确定
套
28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-通用安装工程
第 2 页 共 9 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
6
030412004001
装饰灯
灯带：10W/m，含变压器等相关辅材安装
m
40.04
7
040803002001
电缆保护管
PE电缆保护管埋地敷设DN25（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设等全部费用;
m
20
8
040803002002
电缆保护管
PE电缆保护管埋地敷设DN32（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设等全部费用;
m
381.72
9
040803002003
电缆保护管
PE电缆保护管埋地敷设DN40（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设等全部费用;
m
50
10
040803002004
电缆保护管
SC电缆保护管埋地敷设DN100（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设等全部费用;
m
150.78
11
040803002005
电缆保护管
MPP电缆保护管埋地敷设DN125（壁厚符合图纸及规范要求），包含管件、管道铺设等全部费用;
m
100
12
040803001001
电缆
铜芯低压电力电缆敷设 ZR-YJV22-4*150+1*70
m
102.5
13
040803001002
电缆
铜芯低压电力电缆敷设 YJV22-0.6/1KV 5*10
m
51.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-通用安装工程
第 3 页 共 9 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
14
040803001003
电缆
铜芯低压电力电缆敷设 YJV-0.6/1kV-5*4
m
163.75
15
040803001004
电缆
铜芯低压电力电缆敷设 YJV-0.6/1kV-3*4
m
227.51
16
040803001005
电缆
铜芯低压电力电缆敷设 ZR-YJV22-1,4*50+1*25
m
154.55
17
030411004001
配线
管内穿线 RVV-2*4
m
20
18
040803005001
电缆终端头
干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 10mm2及以下,铜芯,三芯及以上
个
9
19
040803005002
电缆终端头
干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)120
个
8
20
040803005003
电缆终端头
干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)240
个
4
21
040807003001
接地装置调试
供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测
系统
13
22
040101002001
挖沟槽土方
1、道路基础部分土方开挖；
2、土壤类别由投标单位踏勘现场及地质勘探报告综合考虑。
m3
113.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-通用安装工程
第 4 页 共 9 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
23
040103001001
回填方
1、填方材料品种：利用开挖土回填
2、密实度：符合设计要求
3、余土场内消纳
m3
112.82
给排水
24
031001006001
塑料管
1.安装部位：室外
2.介质：出水/回水
3.材质、规格：UPVC塑料排水管DN25
4.连接形式：粘接
5.管件：含管件安装
6.包含灌水试验、塑料吊杆及管夹安装
m
10
25
031001006002
塑料管
1.安装部位：室外
2.介质：出水/回水
3.材质、规格：UPVC塑料排水管DN40
4.连接形式：粘接
5.管件：含管件安装
6.包含灌水试验、塑料吊杆及管夹安装
m
2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-通用安装工程
第 5 页 共 9 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
26
031001006003
塑料管
1.安装部位：室外
2.介质：出水/回水
3.材质、规格：UPVC塑料排水管DN50
4.连接形式：粘接
5.管件：含管件安装
6.包含灌水试验、塑料吊杆及管夹安装
m
8
27
031001006004
塑料管
1.安装部位：室外
2.介质：出水/回水
3.材质、规格：UPVC塑料排水管DN80
4.连接形式：粘接
5.管件：含管件安装
6.包含灌水试验、塑料吊杆及管夹安装
m
64.34
28
031001006005
塑料管
1.安装部位：室外
2.介质：出水/回水
3.材质、规格：UPVC塑料排水管DN100
4.连接形式：粘接
5.管件：含管件安装
6.包含灌水试验、塑料吊杆及管夹安装
m
9.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-通用安装工程
第 6 页 共 9 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
29
031001006006
塑料管
1.安装部位：室外
2.介质：出水/回水
3.材质、规格：UPVC塑料排水管DN150
4.连接形式：粘接
5.管件：含管件安装
6.包含灌水试验、塑料吊杆及管夹安装
m
10
30
040502003001
塑料管管件
1.名称：DN50出水口
个
13
31
030901003001
水（雾）喷头
1.名称：喷泉喷头安装 公称直径(mm以内)25
个
3
32
031004014001
给、排水附（配）件
1.名称：地漏 DN100
个
3
33
031003001001
螺纹阀门
1.类型：闸阀
2.规格：DN40
3.连接方式：螺纹连接
个
1
34
031003001002
螺纹阀门
1.类型：电动阀门
2.规格：DN40
3.连接方式：螺纹连接
个
1
35
031003001003
螺纹阀门
1.类型：止回阀
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接
个
1
36
031003001004
螺纹阀门
1.类型：截止阀
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接
个
1
37
031003003001
焊接法兰阀门
1.类型：闸阀
2.规格：DN150
3.连接方式：法兰连接
个
1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-通用安装工程
第 7 页 共 9 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
38
030109011001
潜水泵
1.名称：潜水泵 Q=15t/h,H=10m,N=750W，含配套管路、阀门
台
1
39
Z031003019001
喷泉设备
1.名称：净化设备：11t/h,N=750W
个
1
40
030817008001
套管制作安装
1.名称：穿池壁刚性防水套管制作安装DN50，填充及修补按设计要求
个
1
41
030817008002
套管制作安装
1.名称：穿池壁刚性防水套管制作安装DN80，填充及修补按设计要求
个
13
42
030817008003
套管制作安装
1.名称：穿池壁刚性防水套管制作安装DN100，填充及修补按设计要求
个
3
出入口道闸
43
030507016001
停车场管理设备
出入口挡车器
1、箱体尺寸：320*220*1000mm；
2、板材：冷轧钢板板材1.5mm；
3、杆厚：92*45*1.1mm
4、起落杆时间：1 5-6秒；
5、杆型：3-4米栅栏杆和4米内曲臂杆
6、功率：150W直流全齿轮
台
2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-通用安装工程
第 8 页 共 9 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
44
030507016002
停车场管理设备
出入口主机(车牌识别道闸一体机)：
1、500万像素高清智能摄像机；
2、箱体尺寸：230*175*1300mm；
3、相机镜头：6mm定焦镜头；
4、识别距离：2.8-10M；
5、处理器：ARM视频处理芯片；
6、显示屏：两行红绿双色显示屏；
7、主板：车牌识别主板3.25；
台
2
45
030507015001
安全检查设备
1、车辆检测线圈：0.7mm 聚四氟乙烯高温镀银线导线绕制6圈
台
4
46
03B001
服务器连接中间件（微信/支付宝）
◆支持临时车场内预交费/出场扫码缴费、支持月租车微信/支付宝自助续费
◆无牌车处理机制：打印系统生成的通道二维码，将其制作张贴在进出口处，无牌车用户可通过扫通道二维码进场，出场时扫通道二维码并缴费出场。
套
1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-通用安装工程
第 9 页 共 9 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
管理费
47
03B002
微信商户号申请服务
1、名称：含实名认证费，客户配合提供全套资料
套
1
48
03B003
停车场车牌识别管理中心软件
1、名称：停车场车牌识别管理中心软件
2、型号：V4.1
套
1
49
03B004
车牌识别软件狗
1、名称：车牌识别软件狗
2、型号：V4.1
套
1
50
030501001001
输入设备
1、名称：岗亭管理电脑，含显示屏、主机、控制键盘、鼠标等（道闸用,带23寸显示器）
台
2
51
03B005
辅材
1、名称：带预埋管道管线、安全岛浇筑等所有安装工作，具体由投标单位根据实际现场情况综合考虑报价
项
1
52
030507017001
安全防范分系统调试
1、名称：停车场管理系统调试≤3进3出
系统
1
合 计
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：夏家桥民宿配套附属项目
单位工程及专业工程名称：夏家桥民宿配套附属项目-通用安装工程
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
金额(元)
其中
备注
人工费
机械费
管理费
[请输入分部名称]
合 计
工程名称：夏家桥民宿配套附属项目一、工程概况本项目为夏家桥民宿配套附属项目，建设地点位于杭州市余杭区良渚街道。本次建设内容为施工图范围内的新建景观平面、竖向及与其相关的景观、小品设施、构筑物、植物等。具体细部实施详见本次清单工程量。二、工程编制范围1、本次招标包括：新建景观平面、竖向及与其相关的景观、小品设施、构筑物、植物等。具体细部实施详见本次清单工程量。三、编制依据1、 经建设单位确认提供的电子版图纸；2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；5、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；6、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；7、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018修订）；8、《关于印发建设工程工程量计算规范(2013)浙江省补充规定的通知》(浙建站计[2013]63号、[2014]31号)；9、《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭渣土领【2020】1号）并结合区渣土相关会议纪要；10、《关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单和报价口径的通知》；11、招标文件；12、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；13、杭建工【2019】103号文《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》；14、杭建工【2020】45号文《关于明确杭州市建筑工程扬尘在线监测设施补贴标准的通知》；15、杭建招标造价中心【2021】84号文件《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》；16、浙建建发【2022】37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》17、省、市、区等其它有关计价文件规定；四、工程质量、工期、材料、施工等要求1、工程质量：工程质量达到设计图纸及相关规范的合格标准；2、工期：详见招标文件要求；3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。五、采用一般计税法安全生产、文明施工和环境保护，规费，企业管理费，税金的要求： 1、安全文明施工费基本费(包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用)的投标报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》(2018版)规定的(下限费率)，其中房屋建筑与装饰工程的安全文明施工费按其取费基数额度大小采用分档累进以递减方式计取，具体如下：园林绿化景观工程：取费基数为人工费+机械费，费率为5.77%；市政工程：取费基数为人工费+机械费，费率为7.66%；通用安装工程：取费基数为人工费+机械费，费率为6.39%；2、规费按《关于颁发浙江省建设工程计价依据(2018版)的通知》（浙建建[2018]61号），规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，具体如下：园林绿化景观工程：取费基数为人工费+机械费，费率为30.97%*30%=9.29%；市政工程：取费基数为人工费+机械费，费率为18.75%*30%=5.63%；通用安装工程：取费基数为人工费+机械费，费率为30.63%*30%=9.19%；3、企业管理费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(2018)修订的通知杭建市｛2018｝578号文规定的对应专业工程企业管理费费率下线乘20%(各专业工程企业管理费报价≥∑对应专业工程报价(人工费+机械费)*最低费率)，具体如下：园林绿化景观工程：取费基数为人工费+机械费，费率为13.88%*20%=2.78%；市政工程：取费基数为人工费+机械费，费率为12.78%*20%=2.56%；通用安装工程：取费基数为人工费+机械费，费率为16.29%*20%=3.26%；除以上对应专业工程企业管理费外，投标人在投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价；4、税金按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发〔2019〕92号文件规定费率按9%计取。六、工程量清单说明1、本工程量清单项目特征中未全部注明技术要求与参数，投标单位应结合施工图进行报价，施工图纸不明确，清单有说明的按清单描述报价；2、投标单位应仔细阅读施工图纸结合清单内容报价，工程量清单中项目特征描述未尽事项，请各投标人结合施工图自行报价，并列入综合单价内。施工图未注明施工方法的项目，请投标单位结合设计施工图和有关规范及标准自行计算报价；3、其余清单项目特征未详细说明的，其施工均应满足相关规范要求；4、根据余经信(2013)110号文件《关于进一步做好建设工程推广应用预拌砂浆的通知》，本工程砂浆采用预拌砂浆，清单描述中仍按图纸设计说明的做法描述，请各投标单位在报价时做相应的调整；预拌砂浆与传统砂浆分类对应参考表种类预拌砂浆传统砂浆砌筑砂浆DM5.0、WM5.0M5.0混合砂浆、M5.0水泥砂浆DM7.5、WM7.5M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆DM10.、WM10M10混合砂浆、M10水泥砂浆DM15、WM15M15混合砂浆、M15水泥砂浆抹灰砂浆DP5.0、WP5.01:1:6混合砂浆DP10、WP101:1:4混合砂浆DP15、WP151:3水泥砂浆DP20、WP201:2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆、1:1:2混合砂浆地面砂浆DS15、WS151:3水泥砂浆DS20、WS201:2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆5、本工程所有混凝土均采用商品砼，商品砼是否需要泵送由投标单位根据设计施工图及现场实际情况自行考虑，中标后一律不做调整；6、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标报价时综合单价应包含标准图集做法中的所有内容；7、清单项目特征描述或图纸不全的部分，投标人应依据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸要求综合考虑在内；8、本工程清单编制设计图纸上有相应做法按图纸考虑，无图纸做法按回复意见考虑或相应图集；9、招标图纸中节点不详或缺图部分及常规操作下应该做而图纸中无设计有误等，此部分费用已综合考虑在内；10、分部分项工程量清单中的工程量是按实物构件净量计算的，一切损耗率均在投标价内；11、所有石材倒角、磨边、瓷砖倒角、磨边、切割费等均需自行考虑计入到相应项目的综合单价内，实际施工中如果有考虑不足不予调整造价；12、本工程甲供材料材保费均需自行考虑计入到相应项目的综合单价内，实际施工中如果有考虑不足不予调整造价；13、关于施工现场安装扬尘在线监测设施，需严格按杭建工【2019】103号文执行，相关费用由投标人计入企业管理费中。14、图纸标注的Q345B钢材，根据《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018规定，统一按国标规范Q355B型钢计入，清单描述中仍按图纸设计说明的做法描述，请各投标单位在报价时做相应的调整，并在施工确保中贯彻落实国标规定； 15、钢筋搭接在清单编制时：直径14（含14）采用绑扎，直径16（含16）-20（含）采用焊接，直径22（含）以上采用机械连接，结算时钢筋搭接方式应结合施工现场按实调整；16、工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位均为mm；17、根据建设单位提供的土方消纳方案，消纳地点为临平城发码头（强力墙体码头），消纳方式为一般消纳场，运距为 15 公里。如消纳点不变，运输路线及运距在投标时由投标单位自行考虑，单价不作调整；如消纳地点、消纳方式变化，运距应以消纳方案确定的运距作为基数，运距或消纳费按变更的流程进行调差。佐证实际消纳方案的凭证：建筑垃圾处置证、运输消纳合同、发票、建筑垃圾电子转移单与处置证相符的清运车辆 GPS行车路线等工程渣土运输处置相关有效凭证资料。关于土方最终结算时根据财政最新相关文件及要求执行； 18、针对图纸疑问及建设单位回复意见如下：一、通用安装部分1.问：图纸中缺少入口景墙配线配管的回路系统图，门卫电预留的回路系统图中有，平面图中未找到相关回路，请设计明确答： 回复：图纸调整修改；2.充电桩、充电桩配电箱及电线电缆是否计入，如需计入，请设计明确具体规格型号。答：充电桩设备不计入，管线预留到位；3.景观照明配电箱与充电桩配电箱从哪里取电，平面图无法计算相关工程，请设计明确工程量按多少计入？答：均按50m每回路暂计；4.灯具参数未明确，请设计明确。答：庭院灯：3米，40w（LED）、草坪灯：0.15米，20w（LED）、射灯： 12w（LED）、灯带：每米10w/m（LED）；5.充电桩配电箱进线电缆配管是用多大？答：改性聚丙烯MPP内平壁波纹电力管（IFB）125。6.道闸系统是否计入，如需计入请设计明确具体参数。答：D合酒BEA3动320mm-00m箱体尺寸320*220*1000mm板材冷轧钢板板材1.5杆厚92*45*1.1mm起落时间1.5-6秒额定电压AC220V50HZ杆型3-4米栅栏杆和4米内曲臂杆功率150W直流全齿轮杆把4毫米标配空开箱体尺寸230*175*1300mm相机臻识C5像素500万相机镜头6mm定焦镜头车识别距离2.8-10M辆处理器ARM视频处理芯片识别板材冷轧钢板1.0主板车牌识别主板3.25显示屏两行红绿双色显示屏230mm二、市政部分1.问：块石挡墙高度是多少？答：1.05米；2.问：拆除现状块石挡墙高度是多少？答：高平均0.8米，宽0.4米；三、园林景观部分1.问：现状挡墙贴面高度是多少？答：1.05米；2.问：施工图中未标明混凝土强度标号的钢筋混凝土标号是多少？答：C30；七、技术措施项目清单说明：1、投标人应服从招标人指挥领导，无条件相互配合各专业工种施工，由此产生的费用和工期延误由投标人自行考虑计入措施费；2、招标人不提供项目部场地及材料临时堆放场地，所涉及的土地借用、复耕等事项由投标人自行解决，所发生的费用由投标人自行考虑计入措施费；3、若招标人描述场地比较紧张，临时设施由施工单位自行解决，可能存在的二次迁移及需借地另行搭设，投标单位自行踏勘现场考虑报价，计入施工组织措施费，中标后不做调整；4、临时施工围墙由投标人现场踏勘后按现有相关规范实施，包括项目场地四周围墙加高与新建（含基础），高度、材质、美华、量化与喷淋等。清单不单独列项，投标人综合考虑报价。后期围墙拆除、垃圾外运及处置费含在报价当中，不另行计费；5、施工现场的扬尘在线检测设施及安装费用，清单不单独列项，投标人综合考虑报价计入施工组织措施费，中标后不作调整；6、投标单位的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题（工地临时变压器等）、确定社会交通组织方案等，注重市容市貌，绿化协调，制定详细的保证措施在施工中予以实施，并做好与相关单位的关系处理，由此所发生的一切费用均应计入相关项目的单价和总额价中，招标人不另行支付；7、投标人必须对施工现场进行踏勘，了解现场情况（现场位置、地形地貌、现场交通情况、临时道路、公共道路进出口、存储空间、装卸限制、用水用电接入点、排水组织）等可见事宜与图纸清单有差异的，以踏勘实际情况为准。任何因忽视或误解施工现场情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不获批准；8、为确保本工程建设质量，招标人将通过科学的质量检测手段来加强工程质量管理，关键工序的检测试验承包方式须提前通知招标人，经过招标人委托的权威检测单位，并依据设计和规范要求检测质量合格，才允许进入下道工序。承包人须积极配合招标人的检测工作，为招标人的检测提供便利条件，否则招标人有权采取返工、拒绝验收、增加质量保修金额度、延长保修期等惩罚措施进行处理。以上配合检测产生的费用由投标人自行考虑计入措施费用；9、如提供的电子版清单与书面清单不符时，以书面清单为准，若只提供电子版的，则以电子版为准。清单特征描述不完整时，投标单位应结合施工图及相关规范、规定等进行综合考虑；10、本工程招标人提供水、电源的接口，所涉及施工红线范围内的施工用水用电接入费用（如需配备发电机等）由投标人自行踏勘现场考虑报价，计入施工组织措施费，中标后不做调整；11、本工程红线外接水、接电，保证施工过程中24小时内供水及供电所有需求等一切费用，由投标单位勘察现场自行综合考虑报价；12、本工程施工范围内的杂草、杂树、杂物、砖砼构筑物、构建筑物的地下基础部分等拆除、清理及清运等一切费用，由投标单位勘察现场自行综合考虑报价；14、本工程施工范围内排水、降水，实施方案由投标单位自行考虑，产生的一切费用，由投标单位勘察现场自行综合考虑报价；15、本工程施工范围内的新建道路需与现状道路接顺，产生的接顺、接通（含传力杆或植筋、格栅、复合土工布、老路铣刨、拆除及修复）等一切费用，由投标单位勘察现场自行综合考虑报价；16、本工程因施工需要，涉及原有绿化带、围墙、花坛及侧石等地面附属设施破除及原样修复等费用，由投标单位勘察现场自行综合考虑报价；17、本工程施工时，投标人对周边建筑物、城市道路、树木、构筑物，电力设施、地下管线及各类成品等自行采取保护措施，并做好安全围护措施，同时考虑周边建筑物是否设置应力释放孔、围护措施等一切费用，由投标单位勘察现场自行综合考虑报价（如有后期因产权单位提出需进行专项保护的，经专家方案评审后另行计取，不包含在本措施费中）；18、以上措施项目费由投标人自行考虑其子目可补充，投标人若无计列，均视作已包含在其它措施项目费用中。19、苗木遮荫网搭设费均需自行考虑计入到相应项目的综合单价内，实际施工中如果有考虑不足不予调整造价；以上措施项目费由投标人自行考虑其子目可补充，投标人若无计列，均视作已包含在其它措施项目费用中。八、所有材料必须达到国标或有关规范要求且符合招标人要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号并报价。在表1-6主要材料设备表中备注栏里标明品牌、型号。若投标人未列出或选择推荐品牌范围之外的，投标人必须根据招标人的要求提供材料（设备），差价风险由投标人自行承担。未作特别要求的材料必须采用中档及中档以上品牌或国内外知名厂家生产，在采购前报监理和发包人确认。在本项目施工期间如出现业主提供的品牌表中某品牌已停止生产或其他何种原因无法采购到时，由业主另选品牌及同等档次，中标单位不得有异议，费用不作调整。9、表1-2《分部分项工程量清单及计价表》、表1-3-C《技术措施项目清单及计价表》组成，要求投标单位结合招标文件、招标图纸、设计及施工规范、当地质检部门的质量验收规定、项目特征及工程现场情况等进行综合报价，并应包含各项目所有工序的费用总和。十、如提供的电子版清单与书面清单不符时，以书面清单为准，若只提供电子版的，则以电子版为准。清单特征描述不完整时，投标单位应结合施工图及相关规范、规定等进行综合考虑。十一、建设单位指定主要材料的品牌如下，见主要材料设备品牌表:1、本工程所用的建筑材料中未明确型号规格的均为该品牌中中档及以上产品，投标人在投标时须按主要材料品牌表明确一种品牌，中标后一般按投标明确的品牌进行采购；若投标单位未明确品牌，中标后可由建设单位从主要材料品牌表中选定，价格不予调整。十二、暂定价部分：无夏家桥民宿配套附属项目工程量清单封面招标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）中介机构法定代表人：（签字或盖章）造价工程师及注册证号：（签字或盖执业专用章）概预算人员：（签字或盖资格章）编制时间：2025年12月-3建设工程施工招标文件（明标抽签法）招标编号:HBCG-2026-001工程名称:夏家桥民宿配套附属项目招标人:杭州良渚乡村发展有限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)招标代理机构:浙江宏宝项目管理咨询有限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:2026年1月目录一、前附表………………………………………………………………1二、投标须知……………………………………………………………3三、招标要求……………………………………………………………3四、评标方法和标准……………………………………………………8五、工程款支付及结算…………………………………………………9六、参照的法律法规及地方规定………………………………………9七、联系方式……………………………………………………………10八、工程合同……………………………………………………………11九、投标文件组成部分…………………………………………………39十、资格审查文件………………………………………………………44一、前附表项号内 容说明与要求1工程名称夏家桥民宿配套附属项目 招标人杭州良渚乡村发展有限公司2建设地点良渚街道设计单位/3建设规模项目概算85万元工程类别市政公用工程结构层数/4承包方式包工包料本次招标投资额/5质量标准相关工程施工质量验收规范标准质量要求合格6招标范围夏家桥民宿配套附属项目标段划分/个标段7工期要求30日历天8资金来源自筹9投标人资质等级 具备施工总承包市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的企业安全生产许可证；且具备承担招标工程项目能力的具有法人资格的企业项目负责人资格拟派项目负责人具有注册在投标人单位的市政公用工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书。如在投标截止时间存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的或中标（或拟中标或其他原因）加锁的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。联合体本工程不允许联合体投标项号内 容说明与要求10资格审查方法资格预审11投标有效期为：60日历天（从投标截止之日算起）12投标保证金本次投标免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。招标文件及相关资料成本费 / 元/套13踏勘现场投标预备会自行组织14投标函份数一式五份，正本一份，副本四份。15投标文件递交地点及截止日期收件人：浙江宏宝项目管理咨询有限公司地址：杭州市余杭区良渚街道杭州良渚乡村发展有限公司一楼会议室时间：2026年1月8日10时00分止16开标会收件人：浙江宏宝项目管理咨询有限公司地址：杭州市余杭区良渚街道杭州良渚乡村发展有限公司一楼会议室时间：2026年1月8日10时00分止17评标标准及方法明标抽签法18履约保证金履约保证金金额：为合同总价的2%，具体以国家最新相关政策为准。履约保证金缴纳形式：转账支票、汇票、网银等招标人认可的其他形式（不允许使用现金）如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规、工程量清单或经审核的预算标底有误、中标价低于成本等内容时，请在投标截止日两个工作日前同时向招标人、招标代理机构书面提出异议，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。凡加粗、黑体标注部分为招标文件中规定的实质性要求。二、投标须知1.本工程要求投标人资质等级为具备施工总承包市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的企业安全生产许可证；且具备承担招标工程项目能力的具有法人资格的企业。项目负责人资格为注册在投标人单位的市政公用工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书。如在投标截止时间存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的或中标（或拟中标或其他原因）加锁的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；本工程不允许联合体投标。2.为保证招标工作的严肃性和有序性，投标人应按前附表第12项规定递交本工程投标保证金，本次投标免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。5.履约保证金在合同协议书签署后7日内递交，具体内容根据有关规定在签订工程承包合同时明确。6.招标人将按前附表第13项所述由投标人对工程现场及周围环境进行踏勘或投标人自行安排时间到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。三、招标要求1.本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式，工程造价根据中标价一次性包干，施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均不予调整。设计变更工程量按实调整，但均按中标让利率让利。招标人在标底造价中明确的暂定价计入报价，不得优惠。暂定价（指暂估制安价或主材暂定价）部分，签订合同后由甲乙双方共同采购定价且品牌须经甲方同意认可，按实对暂定价调整（不作优惠），具体按财建（2004）369号文件执行。2.本工程由中标单位实行总承包，不得转包，一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，并向施工单位索赔中标造价1%的违约金。本工程部分专业投标单位无资质或有资质但资质等级未达到该工程专业资质要求的，允许分包，但需征得建设方同意，中标单位可以分包给具有相应资质的单位。3.中标单位在投标文件中明确的项目负责人必须到位，不能更换，同时，项目负责人必须在施工现场到岗、到位，并列入考核内容，和甲方另行签订管理合同。4.报价依据：（1）本工程标底采用一编一审制，由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制，并由具有相应资质的审价咨询机构进行审核。（2）本工程的经审核的预算标底价为836050元，中标让利幅度为17%，中标价=标底价×（1-中标让利率），即693922元（四舍五入为整数）。（3）本项目结算编制依据：参考《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）施工图纸及有关文件规定。（4）结算资料上报参照工程施工当季信息价，材料信息价采用的优先顺序分别为《杭州市造价信息》余杭地区除税信息价，无余杭地区除税信息价按杭州市区除税信息价、无余杭地区、杭州市除税信息价按《浙江造价信息》除税信息价计取，无信息价发布的材料参考市场价；人工价格参照《杭州市造价信息》人工价。5.工期要求：30日历天。6.投标文件要求：（1）投标文件的语言及度量衡单位a.投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。b.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。（2）投标文件组成：投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书、企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、建造师注册证书及B证（复印件加盖公章）。（3）投标人应将投标文件密封在密封袋内，投标密封袋的封口处应加盖法定代表人印章及法人单位公章，并在密封袋上注明下列识别标志：a.招标编号；b.工程名称；c.投标人名称。（3）投标人应将投标文件密封在密封袋内，投标密封袋的封口处应加盖法定代表人印章及法人单位公章，并在密封袋上注明下列识别标志：a.招标编号；b.工程名称；c.投标人名称。（4）投标人应按前附表第15项所规定的地址并在投标截止时间前由投标人委派的法定代表人或交易员将投标文件密封送达投标地点，并在签到簿上签名。招标人收到投标文件后，应当妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。（5）投标文件的补充、修改与撤回a.投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的成部分；b.投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知有关规定密封、标志和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样；c.在投标截止时间以后,不得补充修改投标文件。（6）投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。（7）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：a.逾期送达的或者未送达指定地点的；b.未按招标文件要求密封的。9.开标：（1）本招标工程招标人按照本须知前附表第15项所规定的时间和地点公开举行开标会议，潜在投标人可自行参加开标会议。2）开标程序：开标会议由招标人主持。a.由招标人对投标文件进行符合性审查。（3）投标文件有下列情况作无效标书处理。a.数据书写不清、难以辨认，或涂改后未盖单位公章；b.未按招标文件要求做出承诺的；c.投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的；d.投标文件未按要求填写的或填写的内容与招标文件要求不符；e.投标人提交的投标文件资料不齐全（或无效）或没有使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）；f.投标文件中投标人名称或组织结构（包括项目负责人）与资格审查时不一致且未提供主管部门出具的变更说明的；g.投标文件附有招标人不能接受的条件；h.项目负责人有其他中标（尚未开工）或在建工程（水利或园林绿化工程按相关规定执行）；i.不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。10.其他要求：（1）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起（5-30）日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。（2）本工程由招标人处理招标中有异议的问题。（3）订立书面合同10日内，中标人应当将合同送招标人备案。（4）订立书面合同后7天内，中标单位须提供详细的施工方案，经业主认可后方可施工。（5）若因投标人未对审核后标底的成本进行测算等自身原因放弃中标或不在规定时间内签订合同或不能履行合同的，招标单位有权将相关违约行为上报行业主管部门再作进一步处罚。四、评标方法和标准1.本工程采用明标抽签法，具体方法如下：（1）宣布经符合性审查后最终有效投标人名单及抽签规则。（2）投标人的抽取球号：按投标人投标截止时间前的签到顺序确定抽签球号；（3）由招标人或投标人代表实施自动挂片式摇号机的按键点击，实施抽签。2.抽签规则（1）5名以下投标人，实行一轮抽签：实施一轮抽签抽出1名中标候选人。（2）6－10名投标人，实行二轮抽签：第一轮抽出3名投标人，第二轮抽出1名中标候选人，（3）10名以上投标人，实行三轮抽签：第一轮抽出8名投标人，第二轮抽出5名投标人，最后一轮抽出1名中标候选人。3.招标人应当确定中标候选人为中标人，中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人需重新发布信息。五、工程款支付及结算（1）工程款在工程量完成并通过验收结算审计后支付至结算审核价的95%，余款5%在两年保修期满后支付。（2）工程结算按实际完成工程量经第三方造价咨询单位审核并按中标下浮率同比例优惠后进行结算。（3）工程结算应在所有竣工资料递交招标人后，符合要求的予以竣工结算。六、参照的法律法规及地方规定（1）工程质量保修按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，对于条例中没有约定的其他专业工程按招标人要求和工程实际情况在合同中约定。本招标文件未尽事宜均按现行《招标投标法》、建设部第89号令、七部委令第12号、30号等国家、省、区的工程建设施工招投标等的有关规定执行。七、联系方式招标人:杭州良渚乡村发展有限公司联系人：吴工联系电话：19357615638代理公司：浙江宏宝项目管理咨询有限公司联系人：杨工联系电话：188675397288、合同条款格式使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2013-0201）第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1.1.1.1.一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。1.1.1.2.二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。1.1.1.3.三、质量标准工程质量符合标准。1.1.1.4.四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。1.1.1.5.五、项目经理承包人项目经理：。1.1.1.6.六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）经审核的预算标底；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。1.1.1.7.七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。1.1.1.8.九、签订时间本合同于年月日签订。1.1.1.9.十、签订地点本合同在签订。1.1.1.10.十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。1.1.1.11.十二、合同生效本合同自生效。1.1.1.12.十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款（略）第三部分专用合同条款1.1.1.13.1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）经审核的预算标底；（9）其他合同文件：①施工组织设计；②其他：1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。本工程的超大件：本工程的超重件：1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是；允许调整合同价格的工程量偏差范围：；1.1.1.14.调整合同价格的修正时间：。1.1.1.15.2.发包人发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：
投标 / 标书制作要点（原创）
本宿配套附属涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
