0.4kV低压电气系统招标公告（威海临港产业投资发展有限公司2026）
汪
疃
苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统招标公告
（招标编号：WHGQ(2026)LGCT-003）
一、招标条件
本招标项目汪
疃
苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海临港产业投资发展有限公司，项目资金来源为自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
1.项目概况：汪
疃
苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统，位于威海市临港汪
疃
镇江苏西路南、杭州路西。包括：备用电源、低压电缆、预埋电气配管、附属配套土建工程等施工内容，具体详见工程量清单。
2.招标范围：施工及保修阶段。
3.招标控制价：人民币2494976.59元。
4.质量标准：达到国家验收规范合格标准。
5.计划工期：60日历天。
三、投标人资格要求
1.投标人具有独立承担民事责任的能力；
2.投标人具有电力工程施工总承包三级及以上资质或具有输变电工
程专业
承包三级及以上资质；
3.投标人具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承修、承试；
4.投标人具有有效的安全生产许可证；
5.投标人拟派项目经理具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）；
6.投标人拟派项目经理未担任其他在建、排名第一的预中标候选人或中标工程项目的项目经理；
7.投标人及其法定代表人、拟派项目经理近三年无行贿犯罪记录；
8.投标人及其法定代表人、拟派项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人；
9.投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录；
10.本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
1.时间：2026年01月19日18时30分至2026年01月26日18时30分（北京时间）
2.地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换，点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件(网址： http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取文件的投标人将无法递交电子投标文件。平台联系方式：交易服务
一网通办系统
技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），
一网通办技术
支持QQ群：1143439694；CA
锁办理
咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：18769124292，国企技术支持QQ群（投标人）：1146578397。
注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网右侧“交易服务一网通办”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。
五、投标文件的递交
1.递交投标文件截止时间：2026年01月27日14时00分（北京时间）
2.递交方式：通过“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台网上提交。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的投标人在规定时间内递交电子投标文件。
六、开标时间及地点
1.时间：2026年01月27日14时00分（北京时间）
2.地点：威海市公共资源交易中心交易十二厅（地址：威海市环翠区塔山中路317号）
七、发布公告的媒介
本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。
八、其他补充事宜
1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。
2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA签章功能可正常使用。投标人可不到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（国企采购供应商操作手册网址：http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200820/ee51cd3e-144e-497c-9fde-deff112be090.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。
九、联系方式：
1.招标人信息
名称：威海临港产业投资发展有限公司
地址：山东省威海临港经济技术开发区草庙子镇江苏东路10号
联系人：陶冲
电话：0631-5580039
2.招标代理机构信息
名称：北京东方华太工程咨询有限公司
地址：山东省威海市海滨中路4号6层
项目联系人：姜薇
电话：0631-5267099
邮箱：HTZXZBDL@163.COM
发布人：北京东方华太工程咨询有限公司
发布时间：2026年01月19日
附件: WHGQ(2026)LGCT-003-招标文件V1.zip
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"678","packageid":"9783","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"7307","sheetCount":4,"version":"1","mrow":[]}
汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
投标（响应）文件
（第二册）
项目单位:
威海临港产业投资发展有限公司
项目编号:
WHGQ(2026)LGCT-003
包段编号:
001
包段名称:
第一包
单位名称: （电子公章）
2026 年 月 日
{"srow":[{"check":"char(50)","col":2,"row":3},{"check":"char(50)","col":4,"row":3},{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','G4','投标总价已超过控制价')","col":2,"row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"678","packageid":"9783","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,C4:G7,D11:G11","projectid":"7307","sheetCount":4,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":5},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":6}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":10}]}
投标（报价）一览表
项目名称
汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
（电子公章）
项目编号
WHGQ(2026)LGCT-003
包段名称
第一包
包段编号
001
*交付期
*保修期
控制总价
2494976.59
投标总价
大写:
*交货地点
采购文件要求地址
投标
（报价）
说明
报价明细表
序号
招标要求
投标响应
项目名称
数量
单位
*单价（元）
合价
95727
1
工程
1
宗
0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）；
2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
3.按照本表显示位置加盖一个电子印章；
4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。
5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":0,"tempcode":"678","packageid":"9783","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A23,G5:H23","projectid":"7307","sheetCount":4,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":22,"isFree":false,"startRow":4}]}
评审对照表
汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统(001)
评审标准
投标书页码索引
编号
评审内容
性质
实质性
起页*
止页*
143300
1
投标人有效的营业执照扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的证明材料扫描件。
资格性
是
143301
2
投标人有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质证书扫描件。
资格性
是
143302
3
投标人有效的电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承修、承试证书扫描件。
资格性
是
143303
4
投标人有效期内的安全生产许可证扫描件。
资格性
是
143304
5
若法定代表人参加投标，投标文件附法定代表人身份证明、法定代表人身份证扫描件；
若授权代表参加投标，投标文件附法定代表人授权委托书、法定代表人身份证扫描件、被授权人身份证扫描件及被授权人近一个月社保缴纳证明（近一个月社保指开标日前一个月或开标日当月）。
资格性
是
143305
6
交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：①企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、②电汇凭证或电子汇款截图扫描件。
资格性
是
143306
7
项目经理有效期内的机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书扫描件、安全生产考核合格证（B证）扫描件及近一个月社保缴纳证明。（近一个月社保指开标日前一个月或开标日当月）。
资格性
是
143307
8
投标人参与投标的承诺函。
资格性
是
143308
9
投标人及其法定代表人、拟派项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人查询截图。（失信被执行人查询地址http://zxgk.court.gov.cn/，查询省份为全部。）
资格性
是
143309
10
投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。附信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。
资格性
是
143310
11
投标人信用承诺书。
资格性
是
143311
12
本项目不接受联合体投标。
资格性
是
143312
13
法律、行政法规及招标文件规定的其他要求。
资格性
是
143313
14
投标有效期为90天。
符合性
是
143314
15
投标报价满足招标文件要求。
符合性
是
143315
16
工期满足招标文件要求。
符合性
是
143316
17
付款方式满足招标文件要求。
符合性
是
143317
18
质量标准满足招标文件要求。
符合性
是
143318
19
法律、行政法规及招标文件规定的其他要求。
符合性
是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。
8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"678","packageid":"9783","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A10,D5:G10","projectid":"7307","sheetCount":4,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":9,"isFree":false,"startRow":4}]}
评分对照表
汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统(001)
评分标准
投标书页码索引
编号
评分内容
满分
起页*
止页*
73369
1
价格
0
73370
2
投标报价等于评标基准价得60分，投标报价每高于评标基准价1%扣0.3分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.2分，最高计至60分，最低计至0分（得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按直线插入法计算）。
评标基准价A：
当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有有效标书报价的算术平均值×97%；
当n＞5时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值×97%。
60
73371
3
1.项目经理须具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格；
2.技术负责人持有工程系列中级及以上职称或与中级职称相当的建设类注册证书（或资格证书）；
3.其他关键岗位管理人员：包括【施工员1人、质检（质量）员1人、专职安全员1人、资料员1人】。
以上项目管理机构人员配备齐全，分工明确，不得兼任，符合以上人员配置要求的，得4分。
注：1.投标文件附项目经理、技术负责人及专职安全员相关证书扫描件。
2.投标文件附项目管理机构人员近一个月社保缴纳证明（近一个月社保指开标日前一个月或开标日当月，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。
不满足要求的，此项不得分。
4
73372
4
投标人近一年，在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域没有行政处罚记录的，得基本分2分，如有记录，每有一条记录扣1分，最低计至0分。
注：投标文件附信用中国或信用中国（山东）查询的信用报告，信用报告查询时间不得早于获取招标文件的开始时间，否则不得分。
2
73373
5
2023年1月1日至今，投标人承揽的类似工程业绩，每有一个得2分，最高计至4分。
注：1.类似工程指配电工程。
2.投标文件中附中标（成交）通知书及合同扫描件，时间以合同签订时间为准，否则不予计分。
4
73374
6
1.对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；
2.施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
3.有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
4.针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；
5.环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施(包括(1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施)、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；
6.绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
7.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
8.资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；
9.项目管理机构人员配备齐全合理；
10.成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、设计的配合等。
由评标委员会根据投标单位施工组织设计编制情况，在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，分别酌情打分，每小项3.0分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分，并详细注明扣分理由。
30
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1；
8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。
9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。
汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
工 程 量 清 单
工 程 造 价
招 标 人：
咨 询 人：
（单位盖章）
（单位盖章）
法定代表人
法定代表人
或其授权人：
或其授权人：
（签字或盖章）
（签字或盖章）
编 制 人：
复 核 人：
（造价人员签字盖专用章）
（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：
复核时间：
投 标 总 价
招 标 人：
工程名称：
汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
投标总额（小写）：
（大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
总 说 明
工程名称：
汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
第1页 共26页
表-02 工程项目费用汇总表
工程名称:汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
序号
单项工程名称
金额（元）
其中（元）
暂列金额
承包人分包的
专业工程暂估价
特殊项目暂估价
材料暂估价
规费
1
汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
101000
合计
101000
表-03 单项工程费用汇总表
工程名称:汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
序号
单位工程名称
金额（元）
其中（元）
暂列金额
承包人分包的
专业工程暂估价
特殊项目暂估价
材料暂估价
规费
1
汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
101000
1.1
安装工程
98000
1.2
土建工程
3000
合计
101000
表-04 单位工程费用汇总表
工程名称:汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
序号
汇总内容
计算公式
费率
金额（元）
其中：
暂估价（元）
汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
安装工程
1
分部分项工程费
2
措施项目费
2.1
措施项目一
2.2
措施项目二
3
其他项目费
3.1
暂列金额
3.2
专业工程暂估价
3.3
特殊项目暂估价
3.4
计日工
3.5
总承包服务费
4
规费前合计
5
规费
5.1
安全文明施工费
5.2
工程排污费
5.3
住房公积金
5.4
危险作业意外伤害保险
5.5
社会保障费
6
税金
7
设备费
8
不计取甲供税差
9
设备费调差
合计
土建工程
1
分部分项工程费
2
措施项目费
2.1
措施项目一
2.2
措施项目二
3
其他项目费
3.1
暂列金额
3.2
专业工程暂估价
3.3
特殊项目暂估价
3.4
计日工
3.5
总承包服务费
4
规费前合计
5
规费
5.1
安全文明施工费
5.1.1
环境保护费
5.1.2
文明施工费
5.1.3
临时设施费
5.1.4
安全施工费
5.2
工程排污费
5.3
住房公积金
5.4
危险作业意外伤害保险
5.5
社会保障费
6
税金
7
不计取甲供税差
合计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中：
暂估价
000002
汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
000003
安装工程
1
030208003001
电缆保护管
1.材质 :CPVC管
2.规格 :De150*8mm
3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设
4.不含挖填土
m
2740.6
2
030212001001
电缆保护管
1.材质 :CPVC管
2.规格 :De100*6mm
3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地敷设
4.不含挖填土
m
2402
3
030208001001
电力电缆
1.型号、规格:YJV22-4*240+1*120
2.敷设方式:穿管敷设
3.含电缆头制安等
m
560
4
030208001002
电力电缆
1.型号、规格:WDZN-YJV22-4*150+1*70
2.敷设方式:穿管敷设
3.含电缆头制安等
m
420
5
030208001003
电力电缆
1.型号、规格:NH-YJV22-4*120+1*70
2.敷设方式:穿管敷设
3.含电缆头制安等
m
840
6
030208001004
电力电缆
1.型号、规格:YJV22-4*120+1*70
2.敷设方式:穿管敷设
3.含电缆头制安等
m
260
7
030208001005
电力电缆
1.型号、规格:YJV22-4*95
2.敷设方式:穿管敷设
3.含电缆头制安等
m
210
8
030208001006
电力电缆
1.型号、规格:NH-YJV22-4*70+1*35
2.敷设方式:穿管敷设
3.含电缆头制安等
m
600
9
030208001007
电力电缆
1.型号、规格:YJV22-4*70+1*35
2.敷设方式:穿管敷设
3.含电缆头制安等
m
300
10
030208001008
电力电缆
1.型号、规格:YJV22-5*10
2.敷设方式:穿管敷设
3.含电缆头制安等
m
540
11
030211002001
送配电装置系统调试
1.电压等级（V或kV）：1KV
2.供电形式（仅适用于1kV以下交流供电系统）：断路器
3.电压类别（交流或直流）：交流
系统
7
000004
土建工程
12
010101002001
挖土方
1.土壤类别:综合考虑
2.基础形式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.工作内容:包括挖土、场地平整、场内倒运等
5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量进行计算
m3
843.59
13
010103001001
土（石）方回填
1.回填材料要求:素土
2.回填质量要求:满足设计要求
3.工作内容:包括挖土、运土、取土、平整、倒运、回填、碾压等
4.工程量计算规则:按碾压或夯实后的实方体积计算
m3
843.59
14
010303003001
砖窨井、检查井
1.名称:1#手孔井
2.井规格:0.9*1.2m
3.有无地下水、井深:1.22m
4.混凝土、砂浆强度等级,砂浆配合比:100mmC15混凝土垫层,MU25蒸压灰砂砖M7.5砂浆砌筑,井内、外壁20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,井盖板采用钢筋混凝土盖板，φ800铸铁井盖（单列）
5.工作内容:含模板制作、安拆、砌筑等相关工作内容
6.其它详见图纸
座
6
15
010303003002
砖窨井、检查井
1.名称:2#手孔井
2.井规格:1*1.5m
3.有无地下水、井深:1.32m
4.混凝土、砂浆强度等级,砂浆配合比:100mmC15混凝土垫层,MU25蒸压灰砂砖M7.5砂浆砌筑,井内、外壁20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,井盖板采用钢筋混凝土盖板，φ800铸铁井盖（单列）
5.工作内容:含模板制作、安拆、砌筑等相关工作内容
6.其它详见图纸
座
10
16
010303003003
砖窨井、检查井
1.名称:12#手孔井
2.井规格:2.5*1.7m
3.有无地下水、井深:2.1m
4.混凝土、砂浆强度等级,砂浆配合比:150mmC15混凝土垫层,MU25蒸压灰砂砖M7.5砂浆砌筑,井内、外壁20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,井盖板采用C35钢筋混凝土盖板，φ820铸铁井盖（单列）
5.工作内容:含模板制作、安拆、砌筑等相关工作内容
6.其它详见图纸
座
2
17
AB001
井盖安装
1.名称:Φ800铸铁井座及井盖
2.工作内容:砼支座、水泥砂浆等工作内容，其它详见设计
3.工程量计算规则:按实际数量计算
套
16
18
AB002
井盖安装
1.名称:Φ820铸铁井座及井盖
2.工作内容:砼支座、水泥砂浆等工作内容，其它详见设计
3.工程量计算规则:按实际数量计算
套
2
合计
工程量清单综合单价分析表
工程名称:汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
序号
编码
名称
单位
工程量
综合单价组成(元)
综合单价
(元)
人工费
材料费
机械费
计费
基础
管理费
和利润
措施项目清单计价汇总表
工程名称:汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
序号
项目名称
金额（元）
安装工程
1
措施项目清单计价(一)
2
措施项目清单计价(二)
土建工程
3
措施项目清单计价(一)
4
措施项目清单计价(二)
合计
措施项目清单与计价表（一）
工程名称:汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率
（%）
金额
（元）
调整
费率
（%）
调整后
金额
（元）
备注
000003
安装工程
1
033
夜间施工
2
034
二次搬运
3
035
冬、雨季施工
4
036
已完工程及设备保护
000004
土建工程
1
001
夜间施工
2
002
二次搬运
3
003
冬、雨季施工
4
004
已完工程及设备保护
合计
1、报价人须知：1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。4.金额（价格）均以人民币表示。2、工程名称：汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统。 三、工程概况：本工程为汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统，本工程位于威海市临港汪疃镇江苏西路南、杭州路西。总配电室至分配电室备用电源，配电室低压柜至研发车间、孵化中心、阳光育苗房及门卫房低压电缆，配电室至备用车间及冷风库等预埋电气配管，附属配套土建工程等施工内容。四、工程招标范围：本次招标包括图纸范围内的工程，详见工程量清单。五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。六、编制依据：1.建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)；2.《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011)；3.山东省住房和城乡建设厅鲁建办字[2016]20号印发《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》的通知；山东省住房和城乡建设厅鲁建标字〔2019〕10号关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知；4.省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；5.建设单位提供的图纸、做法、物料表等；6.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料、建设单位和设计单位答疑回复等；7.建筑市场情况。七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。十二、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。十三、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。十四、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。十五、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。十六、所有材料均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。十七、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，规费执行鲁建办字[2016]20号文,其中规费中的社会保障费执行鲁标定字[2016]40号文的规定按增值税一般计税法费率1.52%计取，竣工结算审计时，社会保障费根据相关文件规定的费率标准结算;危险作业意外伤害保险费率暂按威建字[2012]49号规定计取，费率为0.1%，该费用在竣工结算时，凭有关部门出具的缴费凭据按实结算;工程排污费执行2012年4月9日《关于发布威海市建设工程规费费用及计取规定的通知》，费率为0.2%，在竣工结算时凭施工过程中环保部门出具的缴款凭据按实结算(不包括违规的罚款):税金执行鲁建标字[2019]10号文规定不含税造价的9%计取，中标后需按此税率开具增值税发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税发票税率计取。十八、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。3.无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标人保留自行采购的权利。 4.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。5.施工现场临时场地、临时水、电已开通至施工现场，现场内的所有用水费用(包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定，所需费用全部包含在投标报价中。6.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施检测设备（如扬尘、噪音检测仪等）及相关费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。7.中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用。8.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费。9.报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。10.报价单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化等所有安全文明施工费和临时设施费用。11.措施项目清单与计价表（一）的费用包干计取，措施项目清单与计价表（二）为固定综合单价，按给定的清单格式及工程量进行自主报价，结算工程量按实调整。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润,并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用,结算时不再调整。投标单位对措施费用的投标报价,除工程量清单所列措施项目外,还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价,已单独列项的措施项目费用的报价,投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价,未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。12.本项目所有专业的洞口封堵及防火封堵以及封堵周边的防水等各种加强层均应包含在投标报价中。 13.挖运槽坑土的弃放地点、倒运、运距及其它相关费用由报价单位综合考虑，运距不设增减项，结算时不得因为运距而调整综合单价。 14.管沟土方回填子目报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。 15.工程施工中砼的报价应包含砼、运输费等的费用。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。 16.本工程的所有的砼子目中综合单价中均包含完成工作内容所需的模板费用。17.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算时均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。18.钢筋清单子目中的钢筋损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中；采用带“E”钢筋或16G101图集中要求的高强钢筋而增加的费用等，均考虑在投标报价中，结算时不做调整。19.暂列金计取：本工程暂列金101000.00元，正常计取规费税金。十九、安装工程报价时，投标单位应注意：1.导线、电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。低压电缆中间头（包含穿刺线夹等）及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。2.施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。3.清单单价应综合考虑各种管洞、箱体的预留及箱体的刷油防腐、管洞堵漏等工作内容。4.电气穿线管安装中包含支架及其刷油防腐、接地跨接、入户电缆穿孔板预留预埋等与之有关的工作内容,报价时综合考虑在相应的清单中；5.本项目所有的本体调试、系统调试、各种试验、联动调试费用均应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中。6.报价时应包含竣工验收时的所有材料检验、检测、验收费用及配合消防工程调试等相关费用。7.投标单位在投标报价时需要综合考虑检查、临时封堵、技术参数测定等为完成本工程项目而发生的所有费用。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中。8.投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。二十、工程报价中所选用的品牌不低于以下品牌，未列明品牌的材料设备也要求选用中档以上品牌，所有材料均应选用符合国标的产品： 1.电缆：全通电缆、青岛汉缆、无锡远东等二十一、特别说明：1.各投标单位必须严格按照提供清单样表要求报价，若有疑问按规定提出答疑。招标编号：WHGQ(2026)LGCT-003汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统招标文件北京东方华太工程咨询有限公司2026年01月目录第一章招标公告3第二章投标须知6第三章招标内容与要求34第四章评审原则和方法35第五章投标文件格式41第六章合同书（范本）64第一章招标公告汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统招标公告（招标编号：WHGQ(2026)LGCT-003）一、招标条件本招标项目汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海临港产业投资发展有限公司，项目资金来源为自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。二、项目概况和招标范围1.项目概况：汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统，位于威海市临港汪疃镇江苏西路南、杭州路西。包括：备用电源、低压电缆、预埋电气配管、附属配套土建工程等施工内容，具体详见工程量清单。2.招标范围：施工及保修阶段。3.招标控制价：人民币2494976.59元。4.质量标准：达到国家验收规范合格标准。5.计划工期：60日历天。三、投标人资格要求1.投标人具有独立承担民事责任的能力；2.投标人具有电力工程施工总承包三级及以上资质或具有输变电工程专业承包三级及以上资质；3.投标人具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承修、承试；4.投标人具有有效的安全生产许可证；5.投标人拟派项目经理具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）；6.投标人拟派项目经理未担任其他在建、排名第一的预中标候选人或中标工程项目的项目经理；7.投标人及其法定代表人、拟派项目经理近三年无行贿犯罪记录；8.投标人及其法定代表人、拟派项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人；9.投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录；10.本项目不允许联合体投标。四、招标文件的获取1.时间：2026年01月19日18时30分至2026年01月26日18时30分（北京时间）2.地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换，点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取文件的投标人将无法递交电子投标文件。平台联系方式：交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：18769124292，国企技术支持QQ群（投标人）：1146578397。注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网右侧“交易服务一网通办”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。五、投标文件的递交1.递交投标文件截止时间：2026年01月27日14时00分（北京时间）2.递交方式：通过“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台网上提交。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的投标人在规定时间内递交电子投标文件。六、开标时间及地点1.时间：2026年01月27日14时00分（北京时间）2.地点：威海市公共资源交易中心交易十二厅（地址：威海市环翠区塔山中路317号）七、发布公告的媒介本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。八、其他补充事宜1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA签章功能可正常使用。投标人可不到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（国企采购供应商操作手册网址：http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200820/ee51cd3e-144e-497c-9fde-deff112be090.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。九、联系方式：1.招标人信息名称：威海临港产业投资发展有限公司地址：山东省威海临港经济技术开发区草庙子镇江苏东路10号联系人：陶冲电话：0631-55800392.招标代理机构信息名称：北京东方华太工程咨询有限公司地址：山东省威海市海滨中路4号6层项目联系人：姜薇电话：0631-5267099邮箱：HTZXZBDL@163.COM发布人：北京东方华太工程咨询有限公司发布时间：2026年01月19日第二章投标须知投标须知前附表序号项目内容1项目名称汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统2项目编号WHGQ(2026)LGCT-0033招标人名称：威海临港产业投资发展有限公司地址：山东省威海临港经济技术开发区草庙子镇江苏东路10号 联系人：陶冲电话：0631-55800394招标代理机构名称：北京东方华太工程咨询有限公司地址：山东省威海市海滨中路4号6层联系人：姜薇联系电话：0631-52670995项目详细情况详见招标公告6资金来源及比例自筹资金 100%7落实情况已落实8招标控制价本项目招标控制价：人民币2494976.59元，投标报价超过招标控制价的，否决其投标。9电子投标特别提示1.登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）（首页右侧【国企采购】按钮）进入“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的供应商无须重复注册）；首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。2．本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行招标文件的获取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。3．电子投标文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《威海国企阳光采购电子化服务平台供应商操作视频教程》，网址:http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200902/98115c60-a132-4b41-b609-6b7c08ad502b.html、交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（系统登录、信息完善、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：18769124292，国企技术支持QQ群（投标人）：1146578397。4．网上递交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足以下环境要求：（1）操作系统：Windows 7及以上（2）浏览器：Internet Explorer 11、10（3）办公软件：Microsoft Office 2007、2010（4）PDF软件推荐：Adobe Reader。非以上环境可能出现错误影响其报价，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。8．除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）。9．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。10资质证明文件原件无需提供其他资质证明文件原件。11投标文件份数网上按时递交电子投标文件1份及纸质投标文件2份12实物样品无13现场踏勘不组织14投标预备会不组织15投标有效期开标之日起90天16投标文件递交时间16.1电子投标文件提交时间： 2026年01月19日19时30分至2026年01月27日14时00分，以威海市国企采购电子交易平台具体显示时间为准）提交网址：http://60.212.191.167:28088/login?cloudid=1216.2纸质投标文件提交方式：（1）基于项目资料归档的要求，纸质投标文件递交应在提交电子投标文件截止后三个工作日内，邮寄或送至招标代理处。（2）纸质投标文件共2份，将纸质投标文件密封在密封袋中，并在封口处粘贴封条。16.3封套内容：（1）代理机构：北京东方华太工程咨询有限公司（2）项目名称：汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统（3）招标编号：WHGQ(2026)LGCT-003（4）投标人：××××××（5）注明“公开开标前不得启封”字样。17开标时间详见招标公告18开标地点详见招标公告19开标方式远程开标，投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作，但开标、评审期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。20开标程序签到时间：开标时间前30分钟内完成解密时间：开始解密后15分钟内完成21资格审查方式资格后审22评审办法综合评分法23联合体投标不接受24分（转）包不允许25投标保证金1.本项目投标保证金:人民币伍仟元整；2.交纳截止时间：投标文件递交截止时间前。3.投标保证金的交纳单位必须与投标单位名称一致,投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效；4.本项目的投标保证金必须通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的 “办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。5.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在递交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与递交响应文件的投标人名称一致。6.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在递交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中威海市国有企业阳光采购电子化服务平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用威海市国有企业阳光采购电子化服务平台查询并及时更新交纳情况。7.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。招标公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。26履约保证金本项目不收取履约保证金27付款方式见合同范本28其他本项目按工程类以公开招标方式实施招标。29代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时向招标代理机构全额缴纳。代理服务费：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号)规定的招标标准的80%计取专家评审费专家评审费由中标单位缴纳，按实收取。30是否委托定标是31开标过程澄清操作流程1.左侧菜单“我的答疑/澄清”；2.找到对应项目点“澄清”；3.文本框中输入澄清内容；4.点击下方“保存”；5.点击左上角“换到”一弹出模板选择框；6.双击此条模板；7.“确定”生成新澄清函(word文档)；8.点击右上角红色PDF按钮；9.PDF转换成功后签章(公章和法人章)；10.保存提交。32信用报告查询方式1.信用中国查询方式：登陆“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站→在首页右上方“信用信息”查询框内输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→“下载信用信息报告”。2.信用中国（山东）查询方式：登陆“信用中国（山东）“（credit.shandong.gov.cn）网站→在左侧快捷服务“信用中国（山东）信息查询”查询框内输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→“下载信用信息报告”。《实质性条款一览表》说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。序号项目名称内容1资格性审查1.投标人有效的营业执照扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的证明材料扫描件。2.投标人有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质证书扫描件。3.投标人有效的电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承修、承试证书扫描件。4.投标人有效期内的安全生产许可证扫描件。5.若法定代表人参加投标，投标文件附法定代表人身份证明、法定代表人身份证扫描件；若授权代表参加投标，投标文件附法定代表人授权委托书、法定代表人身份证扫描件、被授权人身份证扫描件及被授权人近一个月社保缴纳证明（近一个月社保指开标日前一个月或开标日当月）。6.交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：①企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、②电汇凭证或电子汇款截图扫描件。7.项目经理有效期内的机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书扫描件、安全生产考核合格证（B证）扫描件及近一个月社保缴纳证明。（近一个月社保指开标日前一个月或开标日当月）。8.投标人参与投标的承诺函。9.投标人及其法定代表人、拟派项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人查询截图。（失信被执行人查询地址http://zxgk.court.gov.cn/，查询省份为全部。）10.投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。附信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。11.投标人信用承诺书。12.本项目不接受联合体投标。13.法律、行政法规及招标文件规定的其他要求。2符合性审查1.投标有效期为90天。2.投标报价满足招标文件要求。3.工期满足招标文件要求。4.付款方式满足招标文件要求。5.质量标准满足招标文件要求。6.法律、行政法规及招标文件规定的其他要求。一、说明本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。1.适用范围1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。1.2本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。2.相关要求2.1投标人应承担所有与准备和参加投标的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。2.2本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：2.2.1必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。2.2.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。2.2.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。2.2.4投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标（响应）。投标人不足3家的，本项目直接废标。二、招标文件3.招标文件的构成由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。3.1本文件（word格式）由下列文件组成：（1）招标公告；（2）投标须知；（3）招标内容与要求；（4）评审原则和方法；（5）投标文件格式；（6）合同书（范本）；（7）在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）。3.2数据文件（excel格式）由下列文件组成：（1）封面；（2）投标报价表（含明细）；（3）需求响应表（如有）；（4）评审对照表；（5）评分对照表（如有）。3.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标（响应）。4.招标文件的澄清4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止前2日内按“投标须知前附表”第四项向招标代理机构提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。5.招标文件的修改5.l在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。三、投标文件的编制6.投标文件编制要求6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。6.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五部分投标文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。7.数据文件编制要求7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。8.文件构成投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：（1）投标文件封面；（2）投标文件目录；（3）投标承诺函；（4）开标一览表；（5）投标人资格证明文件：①投标人有效的营业执照扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的证明材料扫描件；②投标人有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质证书扫描件；③投标人有效的电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承修、承试证书扫描件；④投标人有效的安全生产许可证扫描件；⑤法定代表人身份证明、法定代表人身份证扫描件；法定代表人授权委托书、被授权人身份证扫描件；若法定代表人参加投标，投标文件附法定代表人身份证明及法定代表人身份证扫描件。若授权代表参加投标，投标文件附法定代表人授权委托书、法定代表人身份证扫描件、被授权人身份证扫描件及被授权人近一个月社保缴纳证明（近一个月社保指开标日前一个月或开标日当月）；⑥交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：①企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、②电汇凭证或电子汇款截图扫描件；⑦项目经理有效期内的机电工程二级及以上注册建造师执业资格扫描件、安全生产考核合格证（B证）扫描件及近一个月社保缴纳证明。（近一个月社保指开标日前一个月或开标日当月）；⑧投标人参与投标的承诺函；⑨投标人信用承诺书。⑩投标人及其法定代表人、项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人查询截图；（失信被执行人查询地址http://zxgk.court.gov.cn/，查询省份为全部。）⑪投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。附信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；⑫投标人认为需要提供的资质资格证明文件；以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。（6）投标人基本情况；（7）企业信用情况；（8）已标价工程量清单（格式详见附件1）；（9）项目管理机构组成表；（10）类似项目业绩表；（11）施工组织设计；（12）要求招标人提供的配合。8.2数据文件（PDF格式）（第二册）投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标（响应）。数据文件（PDF格式）包含下列内容：（1）封面；（2）投标报价表（含明细）；（3）需求响应表（如有）。9.投标报价9.1投标人应按附件1“工程量清单”的要求填写相应表格。9.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。9.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价在第三章招标内容与要求中载明。9.4投标人所提供的服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。9.5投标人应按照“第三部分招标内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价。9.6投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。9.7《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：（1）投标人参与投标视为已考察工程现场，对现场情况已了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。场地及地质等工程情况视为在报价中已充分考虑。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑；（2）投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、深化设计费、培训费、检验试验费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。（3）投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。在合同执行中，如果发现中标人的单价中有畸高项目，招标人有权将该项目单价调减到其它合格投标人的相应单价的算术平均值的水平，而不承担任何责任，但投标报价中低价不调整；（4）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担；（5）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效；（6）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。9.8《需求响应表》（如有）填写时应响应下列要求：（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标（响应）无效；（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标（响应）处理；（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标（响应）。9.9投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。10.联合体投标两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。10.1以联合体形式进行投标的，应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。10.4以联合体形式参加投标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标活动。本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。11.关于分包11.1投标人拟将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。12.现场踏勘12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入招标单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》13.投标的有效期13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标（响应）。13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。14.投标保证金：本项目投标保证金收取情况见《投标须知前附表》。14.2有下列情况之一的，投标保证金不予返还。（1）投标人提供不真实资格、资质证明文件的；（2）在投标有效期内撤回报价的；（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标公司恶意串通的；（5）评审委员会认定的其他事项。对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。15.履约保证金的交纳与返还本项目不收取履约保证金。16.投标文件的数量和签署16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份16.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。16.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。16.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。16.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。16.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。16.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标（响应）。16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份16.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。16.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。16.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标（响应）。四、投标文件的递交17.投标文件的密封和标记17.1电子投标文件的密封和标记17.1.1加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。17.2资质证明文件原件的密封和标记17.2.1投标须知前附表要求提供资质证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，注明“于*年*月*日*:*之前不准启封”（开标时间）的字样。加盖公章或由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字。17.2.2投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。17.2.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。17.3文件递交17.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。17.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。17.3.3除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。17.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。18.投标截止期本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。19.迟交的投标文件威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后递交的电子投标文件。20.现场演示/样品递交20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的参考。是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。21.投标文件的修改和撤回21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国有企业阳光采购电子化服务平台,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。21.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。五、开标与评审22.开标22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。22.3现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：（1）“开标一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“开标一览表”的报价为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。22.10开标程序22.10.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。22.10.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。22.10.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。22.10.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。22.11应急开标程序电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。应急开标程序包括：（1）对未在系统中开标的可暂停开标；（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标；（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理；（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或招标代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。22.12应急开标电子邮件递交规定接收电子邮箱：HTZXZBDL@163.COM；递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；邮件数量：一封；邮件主题：项目编号、投标人名称；邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标（响应）文件，导致投标无效。22.13启动电子邮件开标流程工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。23.评标委员会的组成和评标方法23.1招标代理机构负责组织评审工作，具体评审事务由依法组建的评审委员会负责，评审委员会成员由招标人代表和评审专家5人以上的单数组成，其中专家人数不得少于评审委员会成员总数的2/3，评审委员会的专家依法从阳光国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。若招标人不出代表，则评审委员会成员全部从阳光国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。评审委员会成员不得被最高人民法院列入失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与招标文件征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。23.3评审委员会成员职责：（1）评审前，评审委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；（2）按照招标文件中确定的评审办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；（3）对评审过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；（4）在评审委员会集体起草的评审报告上签字；（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；（6）配合主管部门处理投标人投诉；（7）向主管部门反映评审工作中的问题，提出意见和建议。23.4评审委员会集体职责：（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评审报告。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此做出书面说明并记录在案；（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；（3）配合主管部门做好投诉处理工作；（4）必要时，向投标人解释评审结果；（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。23.5招标代理机构或招标人的职责：（1）核对评审专家身份和招标人委托授权，对评审专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；（2）宣布评审纪律；（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；（4）组织评审委员会推选评审组长，招标人代表不得担任组长；（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；（6）根据评审委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；（8）核对评审结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评审委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评审小组复核或者书面说明理由，评审小组拒绝的，应予记录并向主管部门报告；（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；（10）处理与评审有关的其他事项。招标人可以在评审前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。23.6评审委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评审前，招标代理机构工作人员向评审委员会成员宣布评审纪律和工作规则。评审委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。23.7评审委员会成员对与自己有利害关系的评审项目应当主动提出回避。23.8评审委员会将按照招标文件确定的评审原则和方法进行评审。招标人对投标人进行资格性审查，评审委员会对投标文件的评审内容分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。23.9评审委员会独立履行下列职责：（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（3）对投标文件进行比较和评价；（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。23.10评审中因评审委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审委员会组成不符合本办法规定的，招标代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的评审委员会成员所作出的评审意见无效。无法及时补足评审委员会成员的，招标代理机构应当停止评审活动，封存所有投标文件和开标、评审资料，依法重新组建评审委员会进行评审。原评审委员会作出的评审意见无效。招标代理机构应当将变更、重新组建评审委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。24.投标文件的初审24.1资格性审查。在项目开标结束后,评审委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人为3家以上，即可进行详细评审。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经招标人认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：（1）投标文件不完整的；（2）资质、资格证明文件不完整或不符合招标文件要求或过期失效的；（3）投标文件未按规定签署及盖章的；（4）投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；（5）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；（6）与本项目的其他投标人为同一个单位负责人；（7）与本项目的其他投标人存在控股、管理关系；（8）为本项目提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；（9）为本项目的代建人；（10）为本项目的招标代理机构；（11）被依法暂停或者取消报价资格；（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（14）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者报价的；（15）评审委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的；（16）法律法规规定的其他情形。24.2符合性审查。评审委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评审委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评审委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；（2）不同投标人使用同一个投标人或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；（7）不同投标人的投标文件相互混装；（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或不同投标人汇款至同一个保证金银行收款子账号的；（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。（10）交易系统提示相似度达到100%的；（11）投标人未如实提供业绩（包括少报、漏报符合条件的业绩），视为隐瞒业绩参与陪标。24.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的物，招标人应当依法报主管部门批准。25.投标文件的澄清25.1评审委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评审委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评审委员会确认可视为投标人放弃投标。25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。26.投标文件的评价评审委员会按招标文件中规定的评审方法和评审标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术方面得分高的排前。3项得分都相同时，招标人可自行确定。26.1评审采用百分制。评审委员会各成员分别独立对实质上响应的投标人进行逐项评价打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。26.2评审委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。26.3招标代理机构工作人员负责复核、统计评审委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评审委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；（2）招标文件规定的其它评审因素。26.5评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的投标行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评审过程中发现投标人有上述情形的，评审委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。27.废标条款在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；（3）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，招标人不能支付的；（4）因重大变故，招标人招标任务取消的。六、确定中标人28.确定中标候选人28.1评审委员会按照招标文件确定的评审方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评审结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人，根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。28.2评审委员会所有成员应当在评审报告上签字确认，评审报告的主要内容包括：（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；（2）投标人名单和评审委员会成员名单；（3）评审方法和评审标准；（4）开标记录和评审情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；（5）评审结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。29.确定中标人招标人可委托评审委员会直接定标，确定排名第一名的投标人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一名的投标人为中标人。中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。七、结果公告30.结果公告招标人应当自定标结束后在原招标公告发布媒介公告中标人。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：（1）中标人、代理机构的名称、地址和联系方式；（2）项目名称和项目编号；（3）中标人名称和中标金额。31.签发中标（成交）通知书中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和招标代理机构联合向中标人发出中标（成交）通知书。八、质疑32.质疑32.1投标人认为招标文件、开标过程、中标结果使自己的权益受到损害，应于法律法规的规定期限内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。投标人应按照下列规定进行质疑：（1）提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。（2）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。（3）质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。①投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。32.2招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。32.3有下列情况之一的质疑不予受理：（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑。32.4对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。32.5仲裁或起诉投标人对答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。九、签订合同中标（成交）通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订合同。招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。第三章招标内容与要求一、项目名称：汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统二、计划工期：60日历天。三、招标控制价：人民币2494976.59元，超过招标控制价的报价为无效报价。四、质量标准：达到国家验收规范合格标准。五、工程建设地点现场条件：1.现场施工条件：具备现场施工作业条件。2.现场施工条件：场地三通一平，无拆迁。3.本工程适用的法律法规、部门规章及技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。六、主要材料要求参见工程量清单。七、工程量清单及清单说明：详见附件1第四章评审原则和方法一、评审原则“公平、公正、科学、择优”为本次评审的基本原则，评审委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评审时恪守以下原则：1.客观性原则：评审委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评审委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。2.统一性原则：评审委员会将按照统一的评审原则和评审方法，采用统一标准进行评审。3.独立性原则：评审工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。4.保密性原则：评审委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评审意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。5.综合性原则：评审委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。二、评审程序1.开标结束后，评审委员会依法对投标人的资格进行审查。2.评审委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。3.出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。（1）资质、资格证明文件不完整或不符合要求的；（2）投标文件的份数少于招标文件要求的；（3）投标文件未按规定签署及盖章的；（4）投标报价高于规定的最高限价的；（5）投标有效期比招标文件规定短的；（6）付款方式不能满足招标文件要求的；（7）单位法定代表人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同投标投标人，参与同一招标项目或者多包中同一包的；（8）评审委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。4.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标公司将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。5.询标和澄清(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。6.比较与评价评审委员会按招标文件中规定的评审方法和评审标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以技术方面得分高的排前；3项得分都相同时，招标人可自行确定。7.评审方法(1)评审方法：综合评分法。(2)评审细则：编号类型评分标题评分标准性质分数1.01商务报价投标报价等于评标基准价得60分，投标报价每高于评标基准价1%扣0.3分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.2分，最高计至60分，最低计至0分（得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按直线插入法计算）。评标基准价A：当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有有效标书报价的算术平均值×97%；当n＞5时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值×97%。价格分60.001.02商务项目管理机构1.项目经理须具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格；2.技术负责人持有工程系列中级及以上职称或与中级职称相当的建设类注册证书（或资格证书）；3.其他关键岗位管理人员：包括【施工员1人、质检（质量）员1人、专职安全员1人、资料员1人】。以上项目管理机构人员配备齐全，分工明确，不得兼任，符合以上人员配置要求的，得4分。注：1.投标文件附项目经理、技术负责人及专职安全员相关证书扫描件。2.投标文件附项目管理机构人员近一个月社保缴纳证明（近一个月社保指开标日前一个月或开标日当月，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料）。不满足要求的，此项不得分。客观分4.001.03商务企业信用情况投标人近一年，在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域没有行政处罚记录的，得基本分2分，如有记录，每有一条记录扣1分，最低计至0分。注：投标文件附信用中国或信用中国（山东）查询的信用报告，信用报告查询时间不得早于获取招标文件的开始时间，否则不得分。客观分2.001.04商务类似业绩2023年1月1日至今，投标人承揽的类似工程业绩，每有一个得2分，最高计至4分。注：1.类似工程指配电工程。2.投标文件中附中标（成交）通知书及合同扫描件，时间以合同签订时间为准，否则不予计分。客观分4.001.05技术施工组织设计1.对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；2.施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；3.有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；4.针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；5.环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施(包括(1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施)、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；6.绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；7.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；8.资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；9.项目管理机构人员配备齐全合理；10.成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、设计的配合等。由评标委员会根据投标单位施工组织设计编制情况，在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，分别酌情打分，每小项3.0分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分，并详细注明扣分理由。主观分30.00注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。③近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。④汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。三、编写评审报告依据评审委员会签字的原始记录和评审结果，按照规定的内容要求编写评审报告，并由全体评审委员会成员签名。四、确定中标人1.评审委员会根据招标文件载明的评审细则进行综合评审，并按评审后综合得分由高到低顺序排列，确定排序第一的为中标人。2.评审结束后，公示无异议确定排名第一的为中标人。如发现中标人存在与招标文件、投标文件不符或弄虚作假等其它违法行为，经招标人同意，取消中标人资格，由排名次之的中标，依次类推或重新招标。3.中标结果将在原招标公告发布媒介予以公告。五、结果公告招标人应当自确定中标人结束后在原招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。六、签发成交通知书中标公示结束且无尚未处理的异议后，招标人和招标代理机构联合向中标人发出中标（成交）通知书。《中标（成交）通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标（成交）通知书》发出后，招标人不得违法改变成交结果，中标人无正当理由不得放弃中标。七、签订合同1.中标合同原则以第六章合同书（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。2.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。3.中标合同，按照要求，通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行签订。第五章投标文件格式投标文件项目名称：汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统项目编号：WHGQ(2026)LGCT-003投标人名称：日期：年月日目录（由投标人自行编制）投标承诺函北京东方华太工程咨询有限公司：我方根据编号为WHGQ(2026)LGCT-003的招标文件的要求，经详细研究，决定参加投标。1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物及服务，报价详见《开标一览表》。2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。4.我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。5.我方愿意按招标文件规定，全额交纳投标保证金。6.如果我方中标：（1）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费；（2）我方承诺在中标（成交）通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；（3）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成工程任务。7.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：单位：邮政编码：地址：联系人：电话：传真：开户名称：开户银行：开户帐号：投标人（签章）：法定代表人或委托代理人（签字或签章）：投标日期：××年××月××日开标一览表项目编号：WHGQ(2026)LGCT-003项目名称：汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统投标总报价大写：小写：项目经理姓名：身份证号码：联系电话：工期质量标准缺陷责任期付款方式...投标人(签章)：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：投标人资格证明文件投标人有效的营业执照扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的证明材料扫描件；投标人有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质证书扫描件；投标人有效的电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承修、承试证书扫描件；投标人有效的安全生产许可证扫描件；法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。（法定代表人身份证正反面扫描件）投标人(签章)：年月日法定代表人授权委托书本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的（法人代表姓名、职务），代表本公司授权（被授权单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加编号为WHGQ(2026)LGCT-003的招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。如果本公司在此次招标活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。本授权书于年月日法定代表人签字或盖章并由单位盖章生效，特此声明。被授权人无转委托权。法定代表人签章：投标人（公章）：（法定代表人身份证扫描件、被授权人身份证扫描件及被授权人近一个月社保缴纳证明材料（近一个月社保指开标日前一个月或开标日当月））（法定代表人身份证扫描件、被授权人身份证扫描件及被授权人近一个月社保缴纳证明材料（近一个月社保指开标日前一个月或开标日当月））交纳投标保证金的证明材料交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：①企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、②电汇凭证或电子汇款截图扫描件。1.1.1.项目经理简历表姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本合同任职毕业学校 年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：后附项目经理相关证明材料。投标人：（盖单位章）年月日投标人参与投标的承诺函本单位郑重承诺如下：（1）我单位拟派往（项目名称以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任其他在建、排名第一的预中标候选人或中标工程项目的项目经理。（2）我单位具有独立承担民事责任的能力；（3）我单位未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。（3）我单位在最近三年内施工过的工程未发生过重大安全或质量事故及重大合同纠纷。（4）我单位在最近三年内未发生过骗取中标和严重违约问题。（5）我单位及其法定代表人、拟派项目经理近三年无行贿犯罪记录；（6）我单位及其法定代表人、拟派项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人；（7）我单位近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录；（8）投标人未具有其他行政法规、规章限制投标的单位；（9）我单位为非联合体投标。如我单位中标，我单位承诺不分包或转包本项目。若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。承诺单位：（加盖公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日投标人信用承诺书为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。四、我方承诺近三年内无行贿犯罪记录（含法定代表人、拟派项目经理），如有不实，愿意承担一切后果。五、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。六、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并实提供有关情况和材料。八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。九、本《信用承诺书》同意向社会公开。承诺单位：（加盖公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日投标人及其法定代表人、项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人查询截图；（失信被执行人查询地址http://zxgk.court.gov.cn/，查询省份为全部）投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。附信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；投标人认为需要提供的资质资格证明文件投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员基本账户开户银行初级职称人员基本账户账号技 工经营范围投标人：（盖单位章）年月日企业信用情况已标价工程量清单（格式详见附件1）项目管理机构组成表序号姓名本项目担任职务身份证号备注投标人：（盖单位章）年月日类似项目业绩表序号项目名称招标人合同签订时间合同价格电话/联系人投标人：（盖单位章）年月日施工组织设计要求招标人提供的配合第六章合同书（范本）（SDF—2019—0002）合同编号：号山东省建设工程施工合同山东省住房和城乡建设厅制定制定山东省市场监督管理局第一部分合同协议书发包人（全称）：威海临港产业投资发展有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目名称）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：汪疃苹果产业融合发展示范基地项目0.4kV低压电气系统。2.工程地点：位于威海市临港汪疃镇江苏西路南、杭州路西。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：自筹资金。5.工程规模：总配电室至分配电室备用电源，配电室低压柜至研发车间、孵化中心、阳光育苗房及门卫房低压电缆，配电室至备用车间及冷风库等预埋电气配管，附属配套土建工程等施工内容，具体以工程量清单为准。6.工程承包范围：施工及保修阶段。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）（¥元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理（项目负责人）承包人项目经理（项目负责人）：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在威海签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方加盖公章及法人章生效。十三、合同份数本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：帐号：账号：第二部分通用合同条款1.1.2.执行《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。第三部分专用合同条款1.1.2.1.1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；(4)承诺书；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；(10)在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；发包人向承包人提供图纸的数量：2套蓝图及电子版图纸；发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案以及相关部门要求提供的文件等；承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的合理期限；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；发包人审批承包人文件的期限：应自收到7日内作出批示，如有特殊情况顺延。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由承包人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：施工现场；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界为施工现场大门。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。1.1.2.2.2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：书面授权，全权代表。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期3天前向承包人移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场具备“三通一平”（水、电、路通、场地平整）即开工前施工现场具备施工条件。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：/。1.1.2.3.3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料。承包人需要提交的竣工资料套数：两套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前5个工作日内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子文档。（10）承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于25天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≦3天的，承包人承担违约金5000元，擅自离场>3天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金1万元，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金1万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金2万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付5万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付3000元违约金/人次。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金2000元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金3000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天的，承包人应承担违约金2000元；擅自离场＞3天的，发包人有权要求承包人更换管理人员，并承担违约金5000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：否。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：。1.1.2.4.5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。1.1.2.5.6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款6.1.1。6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人负责施工现场的治安保卫及相关事宜的办理。关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款6.1.5，承包人应严格按照现行山东省、威海市有关安全文明施工方面的管理规定及要求执行，保证现场的安全文明施工，所发生的费用包含在投标报价中，不再另行计取。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度付款的支付比例和支付期限执行，安全文明施工费的计取不随政策的变化而调整。1.1.2.6.7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：扬尘污染防治措施。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后7天内提交经承包人内部审核通过的详细的施工组织设计。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天内提交。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天内。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应在3日内制定发包人同意的措施，以加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发包人就上述措施承担任何的费用。如承人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚1~5万元，处罚款在工程款中扣除。若发包人认为承包人无法按工期要求进行施工，发包人有权对工程进行分包，费用从施工单位的投标报价扣除，不足部分从承包人工程结算款中扣除。非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价款的3‰违约金,违约金上限为合同价款3%。如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用；因此给发包人造成相应的损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的3%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款7.6。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）大于等于6级大风且持续2天以上；（2）日最高气温超过38℃的高温及最低气温低于-10℃的严寒且持续3天以上；（3）日降雨量200毫米或持续3天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。1.1.2.7.8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款8.4.1条。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按设计、规范及验收要求。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。1.1.2.8.9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：根据现场实际情况进行确定并由承包人
投标 / 标书制作要点（原创）
本0.4kV低压电气系统涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
