北京市综合整治 玻璃招标公告（北京市中北建筑工程有限公司2026）
基本信息
发布单位:北京市中北建筑工程有限公司
最终单位:北京市中北建筑工程有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
保证金:0.0元
联系人:宋玲
联系方式:01083808592
附件1：施工图图纸.zip
附件2：主要材料、设备品牌要求一览表.xls
附件3：老旧改项目招标工程量清单-门窗.xls
老旧小区综合整治项目二标段门窗制作安装询价文件(1).doc
采购明细
序号
商品名称
品类
采购数量
最少响应量
规格
1
第三批央企在京老旧小区综合整治项目（丰台区北宫镇槐树岭四号院
固定资产投资项目>工程类
1.0项
1.0项
可报价时间
开始时间 2026-01-20 20:00:00
结束时间 2026-01-23 10:00:00
主要材料、设备品牌要求一览表
工程名称：第三批央企在京老旧小区综合整治项目（丰台区北宫镇槐树岭四号院、杜家坎九号院）二标段
序号
材料、设备名称
生产厂家或品牌
备注
1
铝合金型材
西飞
凤铝
和平
或不低于以上品牌
2
窗五金件
坚朗
诺托
盖泽
或不低于以上品牌
3
玻璃
南玻
耀皮
信义
或不低于以上品牌
注1：对于建设过程中所需材料、设备，投标人需从上表中所列材料、设备或品质不低于上表所列材料、设备进行采购，且需经业主同意。
注2：上述未涉及的其它材料、设备均采用知名正牌产品，须经业主认可后采购。
第三批央企在京老旧小区综合整治项目（丰台区北宫镇槐树岭四号院、杜家坎九号院）二标段门窗制作安装招标清单
工程名称：第三批央企在京老旧小区综合整治项目（丰台区北宫镇槐树岭四号院、杜家坎九号院）二标段
序号
项目名称
工作内容
单位
工程量
不含税综合单价
不含税综合合价
备注
1
整樘金属窗拆除
1.拆除整樘原有金属窗户（包含窗框及窗扇）
2.含基层清理、装车、施工垃圾外运及消纳，运距自行考虑
3.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
m2
1463.12
包工包机械
2
金属门拆除
1.拆除整樘原有金属门
2.含基层清理、装车、施工垃圾外运及消纳，运距自行考虑
3.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
m2
26.57
包工包机械
3
金属门安装
1.断桥铝合金玻璃门
2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气
3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材
4.门锁、合页、门吸等门五件配齐
5.未尽事宜及要求详见设计图纸、招标文件，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
m2
4.54
包工包料包机械
4
金属门联窗安装（阳台处）
1.断桥铝合金门联窗
2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气
3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材
4.门锁、合页、门吸等门五件配齐
5.未尽事宜及要求详见设计图纸、招标文件，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
m2
22.36
包工包料包机械
5
金属百叶窗安装
1.铝合金金属百叶窗
2.门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝
3.含五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容
4.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
m2
34.56
包工包料包机械
6
首层金属窗安装
1.断桥铝合金内平开窗
2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气断桥铝合金窗
3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材
4.设置可开启扇及内加普通尼龙纱网
5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝
6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%
7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-1
8.含窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容
9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
m2
212.96999999999997
包工包料包机械
7
二层及以上金属窗安装
1.断桥铝合金内平开窗
2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气断桥铝合金窗
3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材
4.设置可开启扇及内加金刚纱网窗（带锁）
5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝
6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%
7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-1
8.含窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容
9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
m2
1033.88
包工包料包机械
8
金属门联窗安装（阳台处）
1.断桥铝合金内平开门联窗
2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气断桥铝合金门联窗
3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材
4.设置可开启扇及内加金刚纱网窗（带锁）
5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝
6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%
7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-1
8.含门窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容
9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
m2
22.03
包工包料包机械
9
公共区域金属窗安装
1.塑钢推拉窗
2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气
3.框、扇材质:80系列塑钢推拉窗，集成纱窗一体型材
4.设置可开启扇及纱窗采用尼龙纱网，框式塑钢纱窗
5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝
6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%
7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-1
8.含窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容
9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
m2
239.76
包工包料包机械
10
公共区域原有塑钢窗推拉窗更换窗纱及纱扇
1.公共区域原有塑钢窗推拉窗更换窗纱及纱扇
2.材质：采用尼龙纱网、框式塑钢纱窗
3.包含拆除、安装等
4.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
m2
149.28
包工包料包机械
11
首层不锈钢防盗格栅窗
1.不锈钢防盗格栅窗，窗户洞两侧80mm宽
2.Φ19*0.6圆管净距≤110mm内框立杆，不锈钢管25*25*1.5外框、中间加强横杆、活动门框
3.含1000*1000mm外开逃生门（带锁鼻）
4.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
m2
347.82
包工包料包机械
12
原有护栏安装
1.原有护栏安装【护栏利旧】
2.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求
套
480
包工包料包机械
13
不含税合计
14
增值税
项
1
15
含税合计
第三批央企在京老旧小区综合整治项目（丰台区北宫镇槐树岭四号院、杜家坎九号院）二标段-门窗制作安装工程询价文件询价人：北京市中北建筑工程有限公司（盖单位章）2026年1月第1章报价须知1.1.一报价须知前附表项号内 容规 定1询价项目第三批央企在京老旧小区综合整治项目（丰台区北宫镇槐树岭四号院、杜家坎九号院）二标段门窗制作安装工程2施工地点北京市丰台区杜家坎9号院3询价范围图纸、询价文件、工程量清单所示第三批央企在京老旧小区综合整治项目（丰台区北宫镇槐树岭四号院、杜家坎九号院）二标段施工，具体详见图纸及工程量清单。 4质量要求合格5工期要求2026年1月30日-2026年4月30日（91天）；报价人施工工期应满足询价人要求，应根据询价人总进度计划调整进行随时调整，且不因工期调整增加任何费用。如不能满足询价人工期要求，每逾期一天，报价人应当向询价人赔偿签约合同价的1‰的逾期竣工违约金，不足一天按一天计，逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的3%。6现场踏勘组织踏勘，现场踏勘时间 2026年1月21日7询价发布会/8提交询价文件疑问发出询价文件1个工作日内9询价答疑/10报价文件数量正本1份、副本2份11报价文件投标截止时间及递交地点时间：2026年1月23日10:00时前递交纸质版报价文件及预算电子版一份（电子版以U盘形式密封在报价文件中）；并于2026年1月23日10：00 时前将电子版报价文件上传至兵器工业集团公司采购电子商务平台（阳光七采）（https://www.norincogroup-ebuy.com/），未能按照时间要求递交纸质版报价文件且未能上传报价文件，视为放弃此次询价资格。地点：北京市中北建筑工程有限公司 创成大厦30812报价有效期为： 90 日历天（从报价截止之日起）13询价单位单位名称：北京市中北建筑工程有限公司电话：010-83808592联系人：宋玲14询价限价/ 元1.2.二报价须知1、项目概况1.1工程概况：本工程总改造面积为22413m2，建设地址位于北京市丰台区长辛店镇大灰厂东路杜家坎9号院内。1.2询价内容：询价文件、工程量清单（仅供参考）所示一门窗制作安装等工作内容。清单项目特征为主要特征描述，包括但不限于清单特征描述作业内容，图纸未显示但完成该工序必须施工的内容。1.2.1断桥铝窗户技术要求内容型号规格备注主框70系列断桥铝合金外窗，主型材主要受力部位基材壁厚1.8mm；玻璃6Low-e（室外）+12Ar+6（室内），充氩气双层钢化中空玻璃传热系数2.2W/（m2· k）玻璃可见光透过率68.18%玻璃可见光反射率12.98%SC遮阳系数0.49五金件隐形合页开启方式内开内倒胶条三元乙丙密封条（EPDM）隔热条尼龙PA66纱窗框式可开启金刚网纱窗，带锁密封胶硅酮胶（发泡保温），硅酮结构耐候胶注：外窗角码连接位置应注胶，保证咬口结合位置的密封性。（1）型材：基材主型材壁厚≥1.8mm，表面处理采用氟碳喷涂，耐候性能满足25年不褪色、不粉化。（2）隔热条：必须采用PA66，壁厚≥1.8mm，耐温-40℃~120℃，抗拉强度≥80MPa，避免使用PVC或再生塑料隔热条（易老化、传热系数高）。（3）玻璃：采用双玻中空玻璃，中空层厚度≥12mm，玻璃原片厚度6mm，配置“Low-E玻璃+中空层+玻璃”（Low-E膜层朝向中空层，传热系数K值≤2.2W/(㎡·K)）。中空玻璃露点≤-40℃，边缘采用丁基胶+聚硫胶双道密封，避免结露、起雾。（4）五金件与密封材料：五金件（铰链、执手、锁点），执手扭矩≥6N·m，锁点数量≥4个/扇，确保防盗性能（抗破坏时间≥15min）。密封胶条采用三元乙丙（EPDM）胶条，断面尺寸与型材槽口匹配，无接缝、无收缩。1.2.2塑钢外窗技术要求内容型号规格备注主框80型塑钢窗传热系数2.2W/（m2· k）开启方式推拉玻璃6Low-e（室外）+12Ar+6（室内），充氩气双层钢化中空玻璃五金件/纱窗密封胶硅酮胶（发泡保温），硅酮结构耐候胶（1）PVC型材：采用三腔或四腔结构（腔室≥3个），主型材壁厚≥2.5mm，添加抗老化剂（炭黑含量≥2%），维卡软化温度≥75℃，低温冲击性能（-10℃）无裂纹。表面共挤ASA膜（厚度≥0.3mm），耐候性能优于普通PVC，避免长期暴晒后变色、脆化。（2）玻璃与五金：玻璃配置同断桥铝窗，玻璃嵌入型材槽口深度≥12mm，用硅酮密封胶固定。执手与型材连接采用“多点锁闭”结构，密封胶条与型材槽口压缩量≥30%，确保气密性。（3）洞口适配与加固设计洞口尺寸测量：实测原有洞口尺寸（宽×高），允许偏差≤±10mm。（4）墙体连接加固：砖混结构墙体：窗框与墙体连接采用“专用锚固件+膨胀螺栓”（锚固件为镀锌钢板，厚度≥3mm，膨胀螺栓直径≥M8，间距≤500mm），锚固件嵌入墙体深度≥50mm（空心砖墙体需加设混凝土预制块）。1.2.3施工质量要求（1）既有洞口处理清理与修补：剔除洞口周边松散砂浆、空鼓层，用钢丝刷清理浮灰。（2）窗框安装定位与固定：窗框放入洞口后，用充气皮球临时固定，调整垂直度（偏差≤2mm/全高）、水平度（偏差≤1.5mm/全宽）、对角线差（≤3mm），确保窗框方正。永久固定：断桥铝窗用自攻螺钉（不锈钢，直径≥4.8mm）与锚固件连接，间距≤500mm；塑钢窗用注塑钢衬与墙体螺栓连接，钢衬壁厚≥1.5mm，伸出框体外≥30mm。防变形措施：窗框与墙体间预留15~20mm缝隙（断桥铝）或10~15mm缝隙（塑钢）。（3）缝隙填充与密封外侧密封：缝隙用聚氨酯发泡胶填充（发泡后切割平整，深度≥缝隙宽度的1/2），内、外侧与装饰层接触位置打耐候密封胶，避免雨水渗透。根据施工环境要求，为保证安装后的密封效果，冬季施工后内外侧需要进行耐候密封胶施工，外侧保温墙面施工完成后，外窗外侧需进行二次打胶施工。（4）玻璃与五金安装玻璃安装：玻璃与型材槽口间填充泡沫棒，外侧打密封胶，玻璃无划痕、无破损。五金调试：执手、锁点安装后调试开启力（≤50N），关闭后锁点与锁座完全咬合，气密性检测时窗扇无漏风，水密性测试无渗漏。根据厨房烟道位置，外窗玻璃需提前进行开孔预留，保证后期使用。（5）性能检测与验收要求a.主控项目检测抗风压性能：抽样检测（每100樘1组，每组3樘），施加风荷载标准值后，窗框无变形、玻璃无破损，变形量≤L/180（L为窗框高度）。气密性：现场用“压力箱法”检测，单位缝长空气渗透量q₁≤1.0m³/(m·h)，关闭状态下室内侧无负压。水密性：淋水试验（持续30min，水压0.2MPa），窗边、窗台无渗漏痕迹，内侧墙面无湿渍。b.一般项目验收外观质量：窗框、扇表面无划痕、碰伤，密封胶条无脱落、断裂，五金件启闭灵活无卡滞。安装偏差：窗框垂直度≤2mm/全高，水平度≤1.5mm/全宽，对角线差≤3mm，开启扇与框体间隙均匀（≤2mm）。1.2.4安全文明施工（1）安全管理要求a.高空作业与防坠落安全个人防护强制配备：施工人员必须佩戴五点式安全带（高挂低用，挂钩固定在独立安全绳）、防滑鞋、安全帽（系带系紧）。窗框、玻璃等材料堆放区设置防护栏（高度≥1.5m），堆放高度≤1.2m，用缆绳固定防倾倒，严禁超荷载堆放（脚手架荷载≤2kN/㎡）。外窗安装、拆除过程中，下方做好安全隔离与监督措施，防止高空坠物伤人。b.切割安全拆除切割旧窗型材与连接件时，防火花飞溅。操作人员佩戴护目镜、防尘口罩，角磨机加装防护罩（防碎片飞溅）。c.既有结构与管线保护安全（“不破坏原建筑、不损伤管线”）墙体结构保护：膨胀螺栓固定前，对砖混墙体空鼓部位剔除后用聚合物砂浆修补，严禁直接在空鼓墙体上固定。断桥铝窗锚固件与墙体连接处涂刷防锈漆（避免锈蚀导致连接失效）。（2）文明施工要求a.噪音与振动控制施工时间限制：切割、打胶、使用电动工具等噪音作业（＞85dB）严格限定在工作日8:00-12:00、14:00-18:00，周末及节假日禁止作业（确需连续作业需社区公示并经居民同意）。设备降噪措施：电钻、角磨机等电动工具设置隔音罩（内衬吸音棉，厚度≥50mm），减少振动传递。b.粉尘与废弃物管理材料运输与堆放：断桥铝型材、塑钢窗、玻璃用小型货车+手推车转运，避开居民出行高峰，进入小区后沿固定路线行驶（距单元门口≥5m），堆放区设置在小区角落硬化地面（面积≤8㎡），周边设置排水沟防积水。c.通道与场地管理垃圾清运：每日17:00前清运施工垃圾（玻璃碎渣、废胶、包装纸等）至指定消纳场，严禁焚烧，清运后及时清扫通道及楼下地面（避免玻璃碎渣残留）。（3）现有建筑与居民财产保护a.成品保护与修复窗洞口保护：安装过程中避免碰撞洞口周边墙面（用泡沫板包裹边角），施工后用聚合物砂浆修补钉孔（颜色与原墙面一致），恢复原装饰层。居民财产修复：施工中损坏的居民空调外机、雨棚、阳台护栏等，24小时内联系厂家修复或照价赔偿，建立“损坏登记台账”，明确责任人。b.后期维护与回访质保期服务：窗框、五金件提供≥5年质保，玻璃提供≥3年质保，质保期内免费维修（如密封胶开裂、五金件卡滞）。居民回访：施工结束后1个月内，联合物业回访居民，收集“漏风、渗水、异响”等问题，及时整改（如重新打胶、调整窗框垂直度）。（4）居民协调与沟通机制a.前期沟通与公示入户告知：施工前1周，发放《外窗更换告知书》（含工期、每日施工时间、噪音/粉尘控制措施、紧急联系人电话），重点说明“吊装作业时间、防护措施”，争取居民理解。现场公示：在小区公告栏、单元门口张贴施工平面图、负责人联系方式，设置“意见箱”，每日17:00前开箱收集居民意见，24小时内回复。b.施工期间互动每日公示：在施工区域旁设置公示牌，写明“今日施工内容（如1#楼甲单元xxx窗框安装）、预计结束时间、负责人电话”，对临时调整（如材料延迟到货）及时通知居民。便民措施：施工垃圾清运后及时清扫楼道地面，设置临时休息区（供施工人员使用，避免占用居民楼道）。（5）其它注意事项外窗按照同意更换住户的信息，需要每户进行实测实量，测量完成后需要出图反馈让住户签字确认，部分住户需要改变开启方向或者其它合理诉求的，外窗单位应同意且不增加额外费用。窗户生产完成每樘外窗需要标注楼号单元号及住户楼层信息，避免运抵现场后安装错误。拆除原有外窗时，需在居民家中做好防护措施，包括并不限于装修防护塑料布等，在拆除过程中，需要对窗台板、装饰面等采取保护措施，避免野蛮拆除造成的损坏，若损坏由外窗单位负责赔偿，若不能赔偿的，由询价人垫付，从外窗进度款中加倍扣除。每户更换外窗需要控制在3小时内完成，严禁因组织不充分给居民带来不便。阳台窗若有居民自费更换，外窗单位应按照中标价格给其进行更换，询价人做好技术支撑，同时，外窗单位需要考虑阳台承载能力是否能够满足，若不满足要求，建议不要进行更换，避免后续存在安全隐患与风险。拆除的外窗若居民需要保留，给其搬运至指定位置存放；若居民不需要，由外窗单位自行进行消纳处理。1.2.5本次询价包括并不局限上述内容，具体详见施工图纸。1.3询价人供应的材料/。对于由投标单位供应的材料需满足规范验收要求，上述资料一式四份随材料物资到现场进行报验，所有资料加盖单位公章或者抄件章，符合资料报验要求。1.4报价人提供的机械报价人报价中应包含桩基础施工需要的所有机械，现场倒运材料（包含甲供材料）的机械费及垂直运输费，包含在总价中。1.5施工现场管理人员配备及证书应符合北京市建设工程市场行为标准要求，常驻现场并交纳本单位社保。拟派项目管理班子的基本条件：项目经理一名，项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级（含）以上执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B本）且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理资质。工程施工时，项目经理需按照规定到达现场指导工程的施工及负责施工安全工作。专职安全员一名，不得同时兼任其他工程的安全员，技术员一名，项目管理班子的其他成员均要有相应的岗位证书。项目管理班子在施工中必须到位，报价人上报的项目管理班子在询价人考核合格后不得随意更换，若在施工过程中发现未经询价人同意随意更换项目管理班子成员的每更换一人处罚10万元，施工过程中需保证每个项目管理人员的到岗时间每周不少于5天，若发现人员到岗时间不满足要求的每次处罚2000元，问题严重的询价人有权终止合同，所造成的一切损失自担。1.6现场情况简介：1.6.1报价人应遵守总包单位的保密及其他工程管理规定。施工现场具备施工条件。1.6.2现场临时设施情况：现场施工用水、用电接口由询价人负责设置在指定位置；询价人提供临电二级箱。临时用电使用要求及界限划分按照后附“临时用电安全管理协议”进行。1.6.3生活区设置：施工现场不设置生活区。1.6.4报价人保证施工工人已经上缴了国家规定必须缴纳的各种保险。2、特别提示2.1报价人在编制报价文件前，应认真阅读本询价书及其附件，严格按照询价文件的规定编制、填写和送达报价文件。2.2报价文件的文字和数字应清楚，不得涂改。若有修改，必须在修改处加盖报价人公章，否则询价人有权否定其报价文件。2.3询价文件的任何文字和数字，报价人均不得自行修改。如有疑问，应在规定的时间内向询价人提出书面意见，由询价人进行统一询价答疑。2.4报价人为完成报价文件所发生的一切费用均自理，所有的报价文件均不退回。2.5询价人有权选择对自己最为合适的报价书的报价人为中标者，询价人并无义务进行任何解释。2.6报价人必须明白，若报价文件存在弄虚作假、重大错项、漏项、更改询价内容或要求以及其他不能满足询价人实质要求等行为，将可能被取消报价资格且询价人无需进行解释。2.7报价人必须明白，若报价时提供的施工方案设计中所拟定的施工措施、方案或标准等不能满足询价文件的要求或不能保证达到相应的质量标准，询价人有权否定其询价文件，因此而增加的各项费用，询价人不予补偿。2.8若报价人在中标后签订合同时，坚持提出附加条件或不合理要求，询价人有权取消其资格。2.9询价结束后，询价单位没有对报价单位通知询价结果的义务。3、踏勘现场3.1北京市盐城市经济技术开发区金沙江路8号3.2报价人按规定的时间参加询价人组织的现场踏勘，以便报价人获取有关编制报价文件和签署合同所需的所有资料。询价人向报价人提供的有关现场的资料和数据，是询价人现有的能被报价人利用的资料。询价人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。3.3报价人已确认充分了解了现场的安装条件、存储条件和水平、垂直运输条件，并在询价中考虑了上述有关费用。4、询价文件4.1询价人在询价期间发出的答疑文件或其他补充修改文件资料，均是询价文件的组成部分,对报价人起约束作用。4.2报价人取得询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有残缺应在领到询价文件后1日内向询价人提出，否则，由此引起的投标损失自负。5、询价文件的澄清及修改5.1报价人在收到询价文件后,对询价文件任何部分若有任何疑问，要求澄清询价文件时,均以书面形式向询价人提交。5.2询价文件发出后确需要变更询价内容时，询价人可主动地或在解答报价人提出澄清问题时对询价文件进行修改。5.3询价文件的修改将以书面形式（传真、邮件等）送达所有报价人，询价文件的修改作为询价文件的组成部分，具有约束力。报价人在收到询价人书面文件后1个小时内应尽快以书面形式（传真）向询价人确认已收到修改文件。5.4询价文件澄清（答疑）文件、询价文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当询价文件、修改补充通知澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（纪要）或修改文件为准。6、报价文件的组成6.1报价文件应按照第五章报价文件格式要求进行填报。7、报价有效期7.1报价有效期见报价须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，所有报价文件均保持有效。7.2在特殊情况下，询价人在原定报价期有效期满之前可以根据需要以书面形式向报价人提出延长报价有效期的要求，对此要求报价人须以书面形式予以答复，报价人可以拒绝询价人这种要求。8、报价文件的份数和签署8.1.1报价人应提供报价文件正本一份和副本贰份。8.2报价人应在报价文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。8.3报价文件封面、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中必须同时提交报价文件签署授权委托书。8.4全套报价文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的校对章或由报价文件签字人签字或盖章。9、报价文件的密封和标记9.1报价文件的包装应加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章。9.2报价文件需正本一份副本贰份，并在盖章签字后密封于一个文件袋中。（注：如果报价人标书页数多，可以选择单个文件袋封装密封）9.3报价文件封面、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中必须同时提交报价文件签署授权委托书。9.4在报价文件密封袋上均应写明报价人名称、工程名称和标书名称，并加贴封条和加盖公章。9.5如果报价文件没有按本投标须知第9.1款、第9.2款、第9.3款规定进行密封，询价人将拒收。10、报价截止日期10.1报价人应在前附表第11项所规定的投标截止时间地址将报价文件送达给询价人。10.2询价人可以酌情延长递交报价文件的截止日期。在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。10.3投标截止期满后，询价人收到的报价文件少于3个的，询价人可能重新组织询价。10.4询价人在投标截止日期以后收到的报价文件，将被拒绝或原封退回给报价人且视为报价人放弃本次投标。11、报价文件的补充修改与撤回11.1报价人在递交报价文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的报价文件。11.2报价人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第9款有关规定编制、密封、标志和递交并在内外层报价文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。11.3在投标截止日期以后，不得补充修改报价文件。11.4在投标截止日期至询价人在前附表第12项所规定的投标有效期满之前的这段时间内，报价人不得撤回其报价文件。12、错误的修正和评估12.1询价人将对确定为实质上响应询价文件要求的报价文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；（2）当综合单价与数量的乘积与合价不一致时，以综合单价为准。除非询价人认为综合单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改综合单价。当合价不等于汇总价时，以有利于询价人的原则修正合价或汇总价。12.2按上述修改错误的原则及方法调整或修改报价文件的报价，报价人同意调整后的报价对报价人起作用。如果报价人不接受修改后的报价，则其报价将被拒绝，且不影响询价工作。1.3.第二章询价说明1.4.一询价范围1.询价工程内容本工程将采用固定单价合同形式，充分考虑安全文明施工、扰民施工、冬雨季施工等因素，参考工程量清单进行报价。报价单位报价时应综合考虑由于施工期间物价波动、政策性停工、天气等因素引起的材料、人工、机械等价格的上涨。结算时根据总包方和建设方经审计后的工程量调整合同总价（报价人应配合总包方进行总包结算的上报工作）。变更洽商部分根据经签认的变更洽商记录、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用暗转公工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T638-2023）、《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准（2021）（增值税））》及其营改增后调整内容、标准配套文件计算工程量，单价计取原则参见询价说明2.1（3）。2.询价说明2.1询价应含内容（1）报价单位根据图纸、询价文件中明确的询价范围、现场要求、施工现场情况、工程量清单、消耗量标准、市场价及工程施工管理经验编制报价书。（2）报价人询价应充分考虑下述事宜：报价书需提供报价明细；注明增值税专用发票税率；报价包含内容和费用：①劳务费：包含管理费、利润、风险、规费（农民工工伤保险、劳保费）、税金；②完成施工所用机械费（包含税金）；③报价人的食宿；④辅材、耗材、部分主材⑤模板、木枋、钢管支撑的租赁；⑥钢管脚手架的租赁；甲供材料卸车费用、施工现场的材料二次倒运；成品保护费；垂直运输费。（3）报价方式：根据询价人提供的图纸、参考工程量清单、施工现场情况、报价人的施工管理经验等，按照本询价文件2.1（2）条中的规定进行报价。本次报价采取可调总价合同形式，包含2.1（2）条中的全部费用（材料以清单的备注为准）。报价人参考询价文件提供的工程量清单进行报价，但报价人应充分踏勘现场、仔细核对图纸后进行报价，综合单价应包含该项施工图纸标示的全部内容，报价时应考虑其清单实际应包含的工作，报价要全面、完整，中标后均不得以任何理由对其报价进行调整。清单描述与图纸不一致时，以图纸为准。（4）可以认定，通过现场踏勘和标前答疑，报价人对询价文件、现场环境等均已详细研究和完全明了，理解无误。报价如有错漏或施工中发生其他费用概由报价人自行负责。2.2询价计算规则报价人参考询价人提供的清单，按照报价单位的施工水平、国家计价规范及河北省相关定额规定的要求报价。报价书应按照工程量清单明细表、报价汇总表格式进行填报。2.3措施费要求报价人填报大型机械设备进出场及安拆费用应考虑机械设备基础相关费用。垂直运输费包括满足施工所需的各种垂直运输机械和设备安装、拆除、运输、使用和维护费用。包括人工方式搬运材料、设备等相关费用。冬雨季施工增加费包括冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械降效等费用。二次搬运费包括材料、设备和施工机械不能运至施工现场、现场倒运等费用。原有建筑物及设备防护费包括防止施工中损坏、玷污原有建筑物、设备、陈设、树木、文物等采取的支搭、遮盖、拦挡等保护措施费用。施工垃圾场外运输和消纳费包括建设工程弃土（石）方和渣土项目，施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳。报价人根据自身施工方案和工程施工的实际情况，需考虑材料成品保护、竣工清理等费用，结算时不再调整。施工过程中需自行考虑安全防护措施、安全文明施工、二次搬运、脚手架搭拆、垂直运输、冬雨季施工增加、原有建筑物及设备防护、施工垃圾场外运输和消纳费等费用应包含在报价中，结算时不再调整。2.4关于工程项目中涉及的预埋预留工作：报价人施工范围内及建筑、结构图纸中示意的预埋、预留孔洞等工作由报价人实施，工程量清单未单独列项的，报价人应在相应项目清单中进行综合报价考虑。3.现场要求3.1工程质量要求：符合设计图纸、现行国家和地方规范要求，质量等级合格。质量违约金：若因报价人原因达不到工程质量要求，则按照给询价人造成的实际损失从合同价中足量扣减，并承担给询价人带来的损失。3.2工程技术要求：符合国家及北京市标准施工质量验收规范；满足行业相关标准及施工图纸设计要求，服从询价人技术人员管理。3.3工期要求：满足询价人对工期的要求，如不能满足询价人工期要求，每逾期一天，报价人应当向询价人赔偿签约合同价的1.5‰的逾期竣工违约金，不足一天按一天计，逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的3%。（承包人原因导致延期交工超20天的，发包人有权单方面终止合同，给发包人造成直接经济损失的由承包人承担，且发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除；发包人选择解除合同的，承包人应当按合同总价的10%向发包人支付违约金。违约金不足以你不发包人实际损失的，承包人应当对发包人的实际损失承担赔偿责任。如承包人按合同约定应向发包人支付违约金、赔偿金的，发包人有权从给付承包人的工程款中直接扣除）报价人优先执行本次询价的工程进度计划。如因工程需要调整进度计划，报价人必须严格执行询价人调整后的进度计划，报价人不得因此而向询价人提出任何费用增加事宜，否则询价人首先扣除报价人的履约保证金，并有权终止合同。3.4安全文明施工：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）标准及北京市政府部门相关文件要求，并符合建设单位对该工程的特殊要求。施工垃圾需要每天进行清理，并洒水降尘，保证现场清洁，报价中应包含完成此项工作所需的人工、机械等费用，不得因此另行签订零工、机械台班。如果因为文明施工不到位导致询价人遭受处罚，则相应从合同价中扣减，并处以10000元/次的罚金。3.4.1安全管理要求：杜绝死亡事故的发生、重伤事故率为零、轻伤事故率控制在0.1%、杜绝刑事案件的发生。3.4.2绿色施工、环境保护达到北京市规范标准：满足《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道理扬尘管控工作的通知》及必须遵守的国家、北京市有关规范及标准所采取的相关措施，无扬尘污染。3.5材料、机具供应与管理：除甲供材料外均包含在本次报价总价中。3.6工程量清单中注明需要提供主材的部分，主材应经建设方、总包方、监理方、使用方选样合格方能进场；材料有品牌要求的严格选用后附总包方品牌表中规定的指定投标人选择品牌，且经建设方、总包方、监理方、使用方确认合格（如后期指定材料品牌有调整，单价相应调减）；进场前提供满足验收要求的物资报验资料，不合格材料总包方有权拒绝进场，造成的损失由报价单位自行承担。3.7其他要求：施工现场做好文明施工及各项安全防护，安排专人清理卫生。3.8当询价人资金出现短缺支付不到位时，报价人应给予充分理解，任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。4.结算方式与价款支付4.1结算方式：本工程结算采取固定单价合同形式，结算时根据总包方和建设方经审计后的工程量调整合同总价（报价人应配合总包方进行总包结算的上报工作）。报价人报价时应综合考虑由于施工期间物价波动、政策性停工、天气等因素引起的材料、人工、机械等价格的上涨。投标报价中有适用单价的，按投标报价中已有的单价确定；投标报价中有类似单价的，参照类似单价确定；投标报价中没有适用或类似的单价，计价原则如下：①根据《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准2021》编制，综合用工不同种类工日单价为施工当月造价信息的低限，按照消耗量标准中的分部分项人工费进行结算,若发生变更洽商以建设方、监理方签认的为准。②材料费的计取，参考报价中相应材料报价，报价中没有材料单价的，根据施工当月造价信息及市场价双方协商确定。③对于清单中已列，施工中未发生的项目，结算时扣除。4.2价款支付：乙方每月25日前提交已完工程量报告，经发包人审核本期工程进度款后于次月10日前支付上月进度款，每次支付经审核价款的80%，当工程款（含变更费用）累计支付到合同总价的75%时停止支付。工程完工并办理完工验收备案的全部手续且补贴资金全部到位，工程款累计支付至合同价款的75%；工程结算审计完成,工程款累计支付至结算金额的97%；工程竣工结算价款的3%作为本工程质量保证金。（本合同项下的合同价款来源于建设单位对总包方的工程款支付，如果建设单位未将工程款按约定支付给总包方，则根据风险共担的原则，双方约定，总包方应付分包方的款项期限做相应顺延，并不承担顺延期间的利息和违约责任，总包方无需证明建设单位未付款项与本合同未付款项存在关联性。）4.3农民工工资支付要求：符合《保障农民工工资支付条例》、《工程建设领域农民工工资保证金规定》、《北京市保障农民工工资支付办法》、《北京市农民工权益保障条例》、《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》等文件要求，每月付进度款时，上报农民工考勤表、工资表、日工资统计表、工资支付台账，提供月代发工资表、月农民工工资代发委托，劳务及分包单位开具发票，付款时支付至农民工工资银行卡中。5.合同形式本次报价签订固定单价合同，询价人有权增减工程量清单中的分部分项工程,结算价款依据文件做相应调整,综合单价不做调整。A)报价人不得随意更改设计，因报价人自身原因导致的工程变更，报价人无权要求追加合同价款;造成询价人损失的,询价人有权要求其承担赔偿责任。变更内容所需发生造价变更必须由报价人在变更发出后14天以内向询价人以书面的形式提出,否则视为不需变更造价;当变更项目造成造价减少时,询价人有权在结算时扣除相应费用。B)施工中报价人不得对原工程设计进行变更。因报价人擅自变更设计发生的费用和由此导致询价人的损失，由报价人承担,延误的工期不予顺延。C)报价人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经询价人、监理、建设单位工程师同意。未经同意擅自更改或换用时,报价人承担由此发生的费用,并赔偿询价人的有关损失,延误的工期不予顺延。D)工程设计变更包括工程所须增加项目,报价人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告及预算,经询价人工程师确认后作为结算款支付依据。E)报价人的投标报价,其综合单价中出现不平衡报价时,询价人将保留对其进行调整的权利。F)以上风险范围以外合同价款的调整需经询价人审核批准后方可执行。因报价人原因导致的工期及费用的增加,由报价人自行承担。G)若施工中出现施工图纸(含设计变更)与工程量清单项目特征描述不符的，双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。H)因分部分项工程量清单漏项或非报价人原因的工程变更造成增加新的工程量清单项目,其对应的综合单价按下列方法确定:（1）合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定;（2）合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定;（3）合同中没有适用或类似的综合单价,应由报价人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、北京市建设工程造价管理处颁布的信息价格,即:（3.1）消耗量:依据《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准2021》及相关定额、相关项目、有关规定的消耗量确定。（3.2)人工、材料价格:合同中有相同或类似的单价参照合同单价,如无类似单价按双方确定的市场价格或参照施工期《北京工程造价信息》中的价格确定;造价信息价格中有上、下限的，以下限为准。（3.3）合单价中各项取费标准:按相应项目原投标费率确定。I)因非报价人原因的工程变更,并引起措施项目发生变化,影响施工组织设计或施工方案发生变更,造成措施费发生变化的调整原则。即:(1)原措施费中已有的措施项目,按原措施费的组价方法调整；(2)原措施费中没有的措施项目，由报价人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经询价人确认调整。J)工程量按报价人在履行合同义务过程中实现完成工程量计量。6.其他6.1报价人应填报主要材料报价表，列明主要材料单价，施工过程中，询价人物资采购人员进行市场调研，根据材料供应情况、市场价、施工进度要求，询价人有权对影响工期、质量、安全的材料进行单独采购。报价人应后附人材机表，填报人工、材料、机械单价。6.2根据设计要求，本项目所有建筑砂浆均采用干拌砂浆。6.3清单编制过程中，对于图纸有疑问的地方，经咨询设计和建设单位有关人员，对问题进行了相应回复，本清单按照疑问卷的形式附于总说明后，作为本清单的编制依据，具体内容详见疑问卷。6.4附件6.4.1附件1：图纸6.4.2附件2：主要材料、设备品牌要求一览表6.4.3附件3：询价工程量清单1.5.第三章报价资格文件要求1、报价资格文件内容1.1.1报价单位条件：1.1.1（1）报价人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体，且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照并处于正常开业状态；1.1.1（2）报价人必须具备具有门窗的加工制作相关资质，报价人必须提供有效的营业执照，资质证书、安全生产许可证，在人员、设备、资金方面具有相应的能力，具备承担询价项目的能力；1.1.1（3）报价人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，没有处于破产状态；1.1.1（4）报价人的投标资格未被取消，且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。1.1.1（5）项目负责人须常驻工地现场，不得同时兼任其它工程的项目负责人，其他管理人员配套齐全，持证上岗。报价单位应该配备责任心和事业心强、业务素质高的管理人员组成本工程的施工项目部。1.2.2报价资格文件包括但不限于下列内容：1.2.2（1）报价人企业法人证明书和法人授权委托证明书；1.2.2（2）报价人企业营业执照，资质证书、安全生产许可证复印件；1.2.2（3）报价人近三年施工项目业绩情况；1.2.2（4）报价单位简介及财务状况说明；1.2.2（5）报价人企业质量认证证书；1.2.2（6）报价人项目经理资格证书复印件。1.61.7.第四章评审办法（综合评估法）评审办法前附表条款号评审因素评审标准2.2.1分值构成(总分100分)施工方案： 40分项目管理机构： 20 分报 价： 40 分2.2.2基准价计算方法评标价格=各有效报价人的报价基准价=各有效报价的最低价2.2.3报价的偏差率计算公式偏差率=100% ×（有效报价−基准价）/基准价条款号评分因素评分标准2.4.4（1）施工方案评分标准施工方案与技术措施（10）分施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分的合理性进行比较评分 0-10 分。质量管理体系与保障措施（10）分质量管理体系健全，措施到位，能有效保证施工质量和整体项目的管理水平。按体系健全程度和措施合理程度进行比较评分 0-10 分。安全绿色施工与保障措施（10）分安全管理体系健全，措施到位，能有效保证施工质量和整体项目的管理水平。按体系健全程度和措施合理程度进行比较评分 0-10 分。工程进度计划与保障措施（10）分计划和各阶段进度的保证措施，计划合理，保证措施到位，针对性和可实现性强。按编制的水平高低及针对性适用性进行比较评分 0-10分。2.2.4（2）项目管理机构评分标准施工队长业绩（10）分以施工队长身份承担过的类似工程业绩每提供一个，得2分，最高得10分。（须提供中标通知书或合同协议书）类似工程认定标准：已竣工的合同金额在80万元（含）以上的工程，须提供中标通知书或合同协议书其他主要人员（10）分1.拟投入项目管理人员配备合理，且专业齐全，得0-6分；2.各主要岗位职责概述完善、详细，得0-4分。2.2.4（3）报价评分标准偏差率偏差率=100% ×（评标价格−评标基准价）/评标基准价有效的报价（40）分有效价格分=各有效报价人的报价 基准价=各有效报价的最低价评审价格等于基准价的得满分，评审价相对评审基准价每高 1% 扣1分；偏离不足 1%的，按照插入法计算得分。小数点后保留两位小数，最低分为10分。1.8.第五章报价文件格式第三批央企在京老旧小区综合整治项目（丰台区北宫镇槐树岭四号院、杜家坎九号院）二标段门窗制作安装工程报价文件报价人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日目录一、报价函二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、报价书五、施工方案六、项目管理机构七、资格审查资料一、报价函致：(询价人名称)1.在考察现场并充分研究（项目名称）（以下简称“本工程”）询价文件的全部内容后，我方兹以人民币（大写）发元（¥）的报价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。。零工单价RMB¥：240元/工日，施工时执行《中北公司零工及机械台班管理规定》。2.增值税发票形式：（专票或普票），税点：。3.此报价应包含施工完成验收合格并能够正常使用的全部费用，单价中包含但不限于劳务费、机械费、住宿、辅材耗材、部分主材、材料卸车费用及二次倒运、成品保护等所需的一切费用，施工地点：北京市盐城市经济技术开发区金沙江路8号施工现场。如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本报价函在询价文件规定的提交报价文件截止时间后，在询价文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本报价函对双方具有约束力。报价人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字）：联系人：联系电话：日期：年月日二、法定代表人身份证明报价人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（报价人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件报价人：（盖单位章）年月日三、授权委托书本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名）身份证号：为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改（项目名称）报价文件和报价的其他事项，其法律后果由我方承担。其他事项：。委托期限：。代理人无转委托权。附：委托人身份证复印件报价人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日四、报价书第三批央企在京老旧小区综合整治项目（丰台区北宫镇槐树岭四号院、杜家坎九号院）二标段门窗制作安装工程报价汇总表序号项目名称工作内容单位工程量不含税综合单价不含税综合合价备注1整樘金属窗拆除1.拆除整樘原有金属窗户（包含窗框及窗扇）2.含基层清理、装车、施工垃圾外运及消纳，运距自行考虑3.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m21463.12包工包机械2金属门拆除1.拆除整樘原有金属门2.含基层清理、装车、施工垃圾外运及消纳，运距自行考虑3.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m226.57包工包机械3金属门安装1.断桥铝合金玻璃门2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材4.门锁、合页、门吸等门五件配齐5.未尽事宜及要求详见设计图纸、询价文件，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m24.54包工包料包机械4金属门联窗安装（阳台处）1.断桥铝合金门联窗2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材4.门锁、合页、门吸等门五件配齐5.未尽事宜及要求详见设计图纸、询价文件，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m222.36包工包料包机械5金属百叶窗安装1.铝合金金属百叶窗2.门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝3.含五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容4.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m234.56包工包料包机械6首层金属窗安装1.断桥铝合金内平开窗2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气断桥铝合金窗3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材4.设置可开启扇及内加普通尼龙纱网5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-18.含窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m2212.97包工包料包机械7二层及以上金属窗安装1.断桥铝合金内平开窗2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气断桥铝合金窗3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材4.设置可开启扇及内加金刚纱网窗（带锁）5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-18.含窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m21033.88包工包料包机械8金属门联窗安装（阳台处）1.断桥铝合金内平开门联窗2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气断桥铝合金门联窗3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材4.设置可开启扇及内加金刚纱网窗（带锁）5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-18.含门窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m222.03包工包料包机械9公共区域金属窗安装1.塑钢推拉窗2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气3.框、扇材质:80系列塑钢推拉窗，集成纱窗一体型材4.设置可开启扇及纱窗采用尼龙纱网，框式塑钢纱窗5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-18.含窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m2239.76包工包料包机械10公共区域原有塑钢窗推拉窗更换窗纱及纱扇1.公共区域原有塑钢窗推拉窗更换窗纱及纱扇2.材质：采用尼龙纱网、框式塑钢纱窗3.包含拆除、安装等4.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m2149.28包工包料包机械11首层不锈钢防盗格栅窗1.不锈钢防盗格栅窗，窗户洞两侧80mm宽2.Φ19*0.6圆管净距≤110mm内框立杆，不锈钢管25*25*1.5外框、中间加强横杆、活动门框3.含1000*1000mm外开逃生门（带锁鼻）4.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m2347.82包工包料包机械12原有护栏安装1.原有护栏安装【护栏利旧】2.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求套480包工包料包机械13不含税合计14增值税项115含税合计注：1.上述报价中包括：完成施工的人工费、机械费、材料费、运输费用及二次倒运、成品保护等费用。2.工期要求：91天。具体施工时间以询价方通知为准，应满足总进度计划要求。3.本工程签订固定单价合同，综合单价为包含材料出场运至施工现场且安装完成所发生的所有费用，包括材料费、加工费、运输费、装卸费、安装费、试验费、管理费、利润、措施费、规费、税金等的全费用综合单价。4.本合同中窗户数量为计划采购量，结算以经双方签认的现场实际安装面积为准。报价人：（盖公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日五、施工方案1.施工组织设计中应包含以下几部分的内容：（1）施工方案与技术措施（2）质量管理体系与保障措施（3）安全和绿色施工保障措施（4）工程进度计划与保障措施2.用图表形式阐明本项目的进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力等。六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险（二）项目经理简历表应附项目经理执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本合同任职毕业学校 年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话1.9.七、资格审查资料（一）报价人基本情况表报价人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技 工经营范围备注注：后附有效期内的营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等复印件并加盖公章（2）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人项目描述备注（三）正在实施的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人项目描述备注（四）其他资格审查资料八、开具增值税专用发票需提供的资料1.营业执照副本复印件2.税务登记证复印件（纳税人识别号）3.开户许可证复印件4.一般纳税人证明复印件备注：三证合一后只需提供营业执照副本复印件（纳税人识别号）开具增值税专用发票开票信息一览表1.公司名称：2.纳税人识别号：（三证合一企业提供统一社会信用代码，非三证合一企业提供税务登记证号码。）3.地址：4.电话：5.开户行开户行名称：账号：开户行行号：九、纳税信用等级证书(非A级纳税企业，需登录机构所在地城市的国家税务总局电子税务局网站进行纳税信用状态信息查询，提供年度评价结果详情)十、近一年企业完税临时用电安全管理协议施工总包方：北京市中北建筑工程有限公司分包单位：____________________________为在建设工程施工现场供用电中贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保在施工现场供用电过程中的人身安全和设备安全，防止触电和电气火灾事故发生，切实做到施工现场临时用电符合绿色安全文明工地的有关要求，根据《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945.1-2023等标准和规范，以及建设单位与北京市中北建筑工程有限公司对临电管理的有关规定，需在签订施工合同的同时签订《临时用电安全管理协议》，以便双方在施工过程中遵守执行。一、界面划分及配电箱、机具设备应符合的要求1.1词语定义，本协议所指分包单位是指各专业分包、专业分包、甲指分包专业、设备厂家（含安装），以下简称分包单位。1.2界面划分：总包单位提供临时用电至固定式分配电箱（即固定式二级箱），固定式分配电箱出线、移动式分配电箱及开关箱均由各分包单位自行负责，并服从总包单位的统一管理。与施工总包单位有施工合同关系的，电费由施工总包单位承担；与施工总包单位没有合同关系但按照要求现场安全及文明施工纳入施工总包统一管理的分包单位，需自行配备计量表，电费1.5元每千瓦时，从总包方提供的供电接口接入用电。各用电分包单位需节约用电，严禁浪费用电。1.3进场验收：分包单位的进场设备、配电箱、线缆必须报总包单位电气专业验收，验收合格后方可进场使用，未经验收严禁进场使用。否则，总包单位将给予没收，并按照公司有关处罚规定进行罚款。各用电分包单位需将用电需求、区域、使用时间报施工总包方审核批准。1.4各分包单位自配临电电工，电工必须取得特种作业操作证且证书在有效期内，持证上岗作业。并需将临电电工身份证及操作证复印件上报给总包电气专业存档备案，总包单位根据上报资料与网上信息进行核实，对于伪造证件的，分包单位需重新提供符合要求的，并且现场实际操作电工需与所上报证件信息人员一致。现场临电电工技术水平需与所从事的工作相匹配，对于分包单位提供的临电电工不能胜任现场的临电工作，总包单位将要求限期给予更换，否则，总包单位将不予供电。非专业电工严禁操作，违者责任自负，总包单位按照规定给予处罚。1.5夜间施工：主体结构施工由总包单位提供整体临电照明，但对于装修局部施工区域或房间照明，由各分包单位自行承担。分包单位临电照明需符合规范要求，使用灯具自带蓄电池功能的照明灯具或低压DC36V照明灯具，严禁现场或房间内使用220V照明。1.6配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电逐级漏电保护，采用TN-S接零保护系统。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。1.7配电箱、开关箱应采用优质冷轧钢板材料制作，钢板厚度应为1.2~~2.0mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm，箱体表面应做防腐处理。配电箱、开关箱应有铭牌标识。配电箱内必须设置本配电箱系统图和分路标记，临时用电检查记录表。箱门外侧应有安全用电警告标志、编号和责任人。1.8各分包单位所属的配电箱的维护、检查记录自行负责，并服从总包单位的统一管理。1.9配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离为0.8~~1.6m。1.10分配电箱内漏电保护器额定漏电动作电流为50mA~~75mA，额定漏电动作时间不大于0.1S。开关箱中漏电保护器的额定动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S。1.11开关箱应为“一机、一闸、一漏、一箱”的原则，每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。1.12配电箱、开关箱的电源进线严禁采用插头和插座做活动连接。1.13施工用电绝缘导线应悬挂，高度不低于2.5米，严禁绝缘导线拖地。装修用电临时电线电缆确因无法悬挂的，应靠近墙根敷设并采取可靠的防护措施，确保用电安全。1.14电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定：三相四线时，应选用五芯电缆；三相三线时，应选用四芯电缆；当三相用电设备中配置有单相用电器具时，应选用五芯电缆；单相二线时，应选用三芯电缆。1.15各移动式分配电箱、设备专用箱应做重复接地，接地电阻不得大于10Ω。敷设完毕后，报总包单位验收。1.16电线电缆接头应压接线鼻子后与电气开关连接，多股软芯线应涮锡后压接线鼻子。垫片、防松垫齐全。1.17常用机械工具要求（1）潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208中的IP68级的规定。（2）潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度不应小于1.5m，且不得承受外力。（3）潜水式钻孔机开关箱中的漏电保护器必须符合JGJ/T46-2024规范对潮湿场所的要求，即漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S。（4）夯土机械开关箱中的漏电保护器必须符合JGJ/T46-2024规范对潮湿场所的要求，即漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S。且夯土机械PE线的连接点不得少于2处。夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，使用过程应有专人调整电缆，电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。多台夯土机械并列工作时，其间距不得小于5m；前后工作时，其间距不得小于10m。夯土机械的操作扶手必须绝缘。（5）交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m，其电源进线处必须设置防护罩。交流电焊机械应配装二次侧触电保护器。电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。（6）手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查，在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。（7）混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光机、水磨石机、钢筋加工机、木工机械、盾构机械、水泵等设备的漏电保护应符合本要求的第8条，且负荷线必须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何破损和接头。（8）Ⅰ类手持电动工具应单独设置保护零线，并应安装漏电保护装置；使用Ⅰ类手持电动工具应按规定戴绝缘手套、穿绝缘鞋；手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不得接长使用。（9）各类用电施工机具（如钢筋机械、木工机具等）安装完毕后应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认。1.18下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：（1）人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5米等场所的照明，电源电压不应大于36V；（2）潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；（3）特别潮湿场所、导电良好地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。1.19照明变压器必须使用双绕组安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。施工总包方：分包单位______________________现场负责人：_________________现场负责人:__________________日期：__________________日期：__________________编号：北京市建筑工程施工合同（小型工程本）发包方：北京市中北建筑工程有限公司承包方：工程名称：第三批央企在京老旧小区综合整治项目（丰台区北宫镇槐树岭四号院、杜家坎九号院）二标段工程地点：北京市丰台区杜家坎9号院建筑面积：/平方米；层数：/结构类型：砖混结构；檐高/跨度：/米批准文号（有权机关批准工程立项的文号）：/工程性质（指基建、技改、合资等）：基建承包范围：门窗制作安装工程承包方式：包工包料质量等级（优良或合格）：合格工程承包造价（金额大写）：¥：元不含税金额：税金：北京市建设工程合同（小型工程本）是依据《建设工程施工合同示范文本》（GF—99—0201）拟定的，适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价50万元以内的建筑工程。（贴印花税票处）（贴印花税票处）建设程施工合同协议条款依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程定于2025年月日开工；于2025年月日竣工。合同工期日历天数为天。工期如需提前或滞后，按约定的开、竣工日期计算的合同工期，总天数为/天。实际开工日期以甲方通知为准。1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：/1.3工期提前或延误的惩罚，由双方协商后在合同中约定：承包方应按发包方的工期要求施工，如因承包方原因导致工期延误，每延误一天，扣1000元。第2条图纸发包方/年/月/日，向承包方提供/套图纸。第3条发包方、承包方驻工地代表发包方工程师姓名：承包方项目经理姓名：第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后/天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后/天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。第5条承包人工作5.1每月/日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。5.2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后/天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第6条工程质量检查及验收。6.1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。6.2工程具备竣工验收条件，承包人按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。第7条设计变更及合同价款的调整。7.1施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后生效，由此延误的工期相应顺延。7.2本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：本工程结算采取固定单价合同形式，结算时根据总包方和建设方经审计后的工程量调整合同总价（报价人应配合总包方进行总包结算的上报工作）。报价人报价时应综合考虑由于施工期间物价波动、政策性停工、天气等因素引起的材料、人工、机械等价格的上涨。投标报价中有适用单价的，按投标报价中已有的单价确定；投标报价中有类似单价的，参照类似单价确定；投标报价中没有适用或类似的单价，计价原则如下：①根据《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准2021》编制，综合用工不同种类工日单价为施工当月造价信息的低限，按照消耗量标准中的分部分项人工费进行结算,若发生变更洽商以建设方、监理方签认的为准。②材料费的计取，参考报价中相应材料报价，报价中没有材料单价的，根据施工当月造价信息及市场价双方协商确定。③对于清单中已列，施工中未发生的项目，结算时扣除。（注：如遇国家税率调整，在原不含税金额不变的基础上，按照新税率进行重新计算含税价。）价格明细如下表：序号项目名称工作内容单位工程量不含税综合单价不含税综合合价备注1整樘金属窗拆除1.拆除整樘原有金属窗户（包含窗框及窗扇）2.含基层清理、装车、施工垃圾外运及消纳，运距自行考虑3.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m21463.12包工包机械2金属门拆除1.拆除整樘原有金属门2.含基层清理、装车、施工垃圾外运及消纳，运距自行考虑3.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m226.57包工包机械3金属门安装1.断桥铝合金玻璃门2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材4.门锁、合页、门吸等门五件配齐5.未尽事宜及要求详见设计图纸、询价文件，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m24.54包工包料包机械4金属门联窗安装（阳台处）1.断桥铝合金门联窗2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材4.门锁、合页、门吸等门五件配齐5.未尽事宜及要求详见设计图纸、询价文件，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m222.36包工包料包机械5金属百叶窗安装1.铝合金金属百叶窗2.门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝3.含五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容4.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m234.56包工包料包机械6首层金属窗安装1.断桥铝合金内平开窗2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气断桥铝合金窗3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材4.设置可开启扇及内加普通尼龙纱网5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-18.含窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m2212.97包工包料包机械7二层及以上金属窗安装1.断桥铝合金内平开窗2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气断桥铝合金窗3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材4.设置可开启扇及内加金刚纱网窗（带锁）5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-18.含窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m21033.88包工包料包机械8金属门联窗安装（阳台处）1.断桥铝合金内平开门联窗2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气断桥铝合金门联窗3.框、扇材质:70系列断桥铝合金框、室内喷氟碳喷涂、室外氟碳喷涂型材，隔热型材采用穿条式隔热型材4.设置可开启扇及内加金刚纱网窗（带锁）5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-18.含门窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m222.03包工包料包机械9公共区域金属窗安装1.塑钢推拉窗2.玻璃品种、厚度:6Low-E+12Ar+6双层钢化充氩气3.框、扇材质:80系列塑钢推拉窗，集成纱窗一体型材4.设置可开启扇及纱窗采用尼龙纱网，框式塑钢纱窗5.更换外门窗时洞口损坏时采用聚合物水泥砂浆修补,外门、窗框与附框之间的缝隙采用高效保温材料填实.并用硅酮胶嵌封,不得用水泥砂浆勾缝6.门窗洞口上楣设置滴水线，窗台处应设置滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%7.滴水线做法参考：19BJ2-12,21-18.含窗框、五金配件、后塞口、油漆、制作、运输、安装等全部内容9.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m2239.76包工包料包机械10公共区域原有塑钢窗推拉窗更换窗纱及纱扇1.公共区域原有塑钢窗推拉窗更换窗纱及纱扇2.材质：采用尼龙纱网、框式塑钢纱窗3.包含拆除、安装等4.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m2149.28包工包料包机械11首层不锈钢防盗格栅窗1.不锈钢防盗格栅窗，窗户洞两侧80mm宽2.Φ19*0.6圆管净距≤110mm内框立杆，不锈钢管25*25*1.5外框、中间加强横杆、活动门框3.含1000*1000mm外开逃生门（带锁鼻）4.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求m2347.82包工包料包机械12原有护栏安装1.原有护栏安装【护栏利旧】2.未尽事宜及要求详见设计图纸，并满足相关规范，达到验收标准及使用要求套480包工包料包机械13不含税合计14增值税项115含税合计第8条工程价款及结算8.1.发包方每次付款前,承包方需提供与货款等额的适用税率的增值税专用发票（税率%）。若承包方不能同时提供有效发票，则发包方有权拒绝付款。发票信息如下：（1）名称：北京市中北建筑工程有限公司（2）纳税人识别号：91110106102160945R(3)地址、电话：北京市丰台区槐树岭4号院83808581（4）开户银行及账号：工行北京槐树岭支行02002372092000162798.2承包方的收款信息：（1）名称：（2）纳税人识别号：（3）地址、电话：（4）开户银行及账号：8.3.提供发票同时还需提供如下资料，并注明复印件与原件一致，均加盖公章：（1）上个月的完税证明。增值税发票必须“三流一致”即收款方、开票方和供货方必须是同一单位，而且付款方、发票接收人必须是同一单位；如果出现不合规发票，承包方须向发包方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金等相关费用，承包方按照票面金额的25%交纳所得税费用。一旦出现不合规发票，发包方按照合同总金额2%（不低于2万元）对承包方进行处罚，不合规发票对应的款项一律不予支付。8.4.双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分/次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息：承包方每月25日前提交已完工程量报告，经监理单位、发包人审核本期工程进度款后于次月10日前支付上月进度款，每次支付经审核价款的80%，当工程款（含变更费用）累计支付到合同总价的75%时停止支付。工程完工并办理完工验收备案的全部手续且补贴资金全部到位，工程款累计支付至合同价款的75%；工程结算审计完成,工程款累计支付至结算金额的97%；工程竣工结算价款的3%作为本工程质量保证金，质保金待质量保修期满后无息退还。（本合同项下的合同价款来源于建设单位对总包方的工程款支付，如果建设单位未将工程款按约定支付给总包方，则根据风险共担的原则，双方约定，总包方应付分包方的款项期限做相应顺延，并不承担顺延期间的利息和违约责任，总包方无需证明建设单位未付款项与本合同未付款项存在关联性。）第9条材料设备的供应9.1发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》（附后）供应材料设备，如与《一览表》不符时，承担相应违约责任。9.2发包方、承包方双方应对各自责任供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由发生的费用。9.3承包方需使用代用材料时，须经过发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。第10条安全施工费承包方按照合同总价款3%用于安全施工投入。安全施工费专款专用，不得挪作他用。承包方在接受各级检查过程中（包括分包方日常检查），发现承包方存在违反签订安全协议条款，将按照规定从合同价款中扣减，安全生产费的使用范围按照财政部发布的最新的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》执行。第11条争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调整。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向北京市仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式：向/人民法院起诉。双方约定按第1种争议解决方式解决。第12条违约发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第13条合同份数本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本贰份。第14条补充条款如下：1.本合同施工范围为：门窗制作安装等工作内容。2.品牌要求详见后附表，施工时需经建设方、发包方选样确定,承包方负责承包范围内的结算编制及核对工作，负责承包范围内的变更洽商及认价单等资料的编制工作。3.承包方用于本工程的所有材料需经建设单位及发包方认可，如出现不符合要求的材料，承包方承担全部责任。4.承包方服从工地及建设单位的管理规定，工地内禁止吸烟，工地现场必须佩戴安全帽等劳动防护用具，违反者按规划院及工地相关规定处罚。如因承包方未按安全管理规定施工而造成安全事故，责任由承包方承担。5.承包方工人食宿自理，承包方负责给工人缴纳国家规定必须缴纳的各项保险。6.承包方应提供相应完整的一套管理班子及特殊工种的上岗证，并保证特殊工种必须持有效的相应证书作业。7.承包方在签订合同后按照发包方安全部的要求及时提供有效的施工人员花名册。8.承包方负责购买的劳动防护用品必须达到相应的国标要求，否则一切后果由承包方负责。施工现场使用的安全帽由发包方代承包方统一采购管理，承包方从发包方领取并按市场价计取费用。9.为规范及强化管理，发包方、承包方双方明确确认：在合同履行过程中发生的各种业务往来文件（包括预算书、经济合同、往来对账手续、中间结算书、最终结算书、通知函件、工程量签证单、零工及机械台班等所有涉及经济的文件资料），如未加盖发包方单位公章，则对发包方没有法律效力，对发、承包双方不具有约束力。10.竣工后工程保修期为设计的合理使用年限，承包方承诺在24小时内到位维修，竣工2年后7天内承包方可以收回剩余部位保修金，保修金为本工程结算价格的3%。11.当发包方资金出现短缺支付不到位时，承包方应给予充分理解，任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。12.询价文件、投标文件、方案、工程量清单、施工安全管理协议、施工现场违章作业及安全隐患处罚规定、保密协议为合同的附件。本合同订立时间：2025年月日（签字盖章之日起生效）发包方（章）承包方（章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：83808592电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：100072邮政编码：
投标 / 标书制作要点（原创）
本综合整治 玻璃涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。北京市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
