电力管网建设招标公告（聊城市江泰城市建设发展有限公司2026）
聊城市东昌府区电力管网建设项目
招标公告
本项目聊城市东昌府区电力管网建设项目已由相关部门批准建设，建设资金来自财政资金，招标人为聊城市江泰城市建设发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，有关事项公告如下：
一、项目概况与招标范围
1、项目编号：XLCQTCG-2026-027
2、工程名称：聊城市东昌府区电力管网建设项目；
3、建设地点：聊城市东昌府区；
4、建设规模：主要建设内容为卫育北路经济圈建设2路独立电源以及第三备用电源，同时配备通信光缆，共计敷设 ZC-YJV22-10KV-3*400 铠装高压电缆10920.00 米、GYTA-24 芯阻燃光缆10980.00米，其中自110kV白庄变电站沿昌润路东侧向北至香江路、沿香江路南侧向东至卫育路、香江路口，经穿管敷设 ZC-YJV22-10KV-3*400铠装高压电缆6500.00 米、GYTA-24 芯阻燃光缆6500.00米；自110kV薛庄变电站沿卫育路东侧向南至卫育路、香江路口，经穿管敷设 ZC-YJV22-10KV-3*400铠装高压电缆 4420.00 米、GYTA-24 芯阻燃光缆 4480.00 米，最终以实际修建内容为准。
本项目采用施工总承包模式，包括但不限于建设施工、采购、安装、调试、竣工验收、竣工结算、竣工支付、移交及维保等。
5、控制价：13459967.85元；
6、资金来源：财政资金；
7、计划工期：本项目全部工程总建设期：90日历天，根据项目的特征及施工条件具备情况具体确定开工日期，以招标人书面开工令为准，自项目实际竣工验收合格之日止。
8、标段划分：共1个标段，具体详见工程量清单。
9、招标范围：招标图纸、工程量清单内的全部内容的施工、采购、安装、调试、验收及保修并负责移交至有关主管部门，包括图纸（含图纸答疑）、招标文件（含招标澄清）、工程量清单（含清单答疑）、工程规范和技术说明、协议书和技术规范可合理推断出的内容。具体要求详见施工图纸设计、工程量清单。
10、质量标准：达到国家验收标准合格，符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足招标人及相关主管部门内部管理制度及要求。
二、投标人资格要求
1、本次招标要求投标人具备独立法人资格，并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
2、具有电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程施工专业承包三级（含）以上（含）资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3、拟投报项目负责人（项目经理）应具有机电工程专业二级注册建造师资格且必须在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建设工程项目的项目负责人；
4、本次招标不接受联合体投标；
5、本项目实行资格后审；
6、单位法定代表人为同一人的或者存在控股、管理关系的不同单位，不能同时参加本项目投标。
三、招标文件的获取
1、投标人请于2026年02月05日至2026年02月11日23：59时登录新版聊城市公共资源电子交易系统免费下载招标文件（文件格式为.lczf）、图纸、清单等资料，逾期未下载招标文件视为放弃投标。中心会员端网址链接：
http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder招标公告附件中的招标文件仅供查看，以投标人登录系统后下载的lczf格式的招标文件为准。电子投标文件制作工具及视频教程请到聊城市公共资源交易中心网站“下载中心—建设工程—投标文件制作工具软件及相关插件下载”栏目。潜在投标人也可登录聊城市公共资源交易中心网站“办事指南—建设工程—一图读懂投标人招标文件、答疑文件获取及文件制作”栏目查看操作说明。
本项目采取不见面方式开标，开标当日投标人不必抵达开标现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与开标会议。
2、已在聊城市公共资源招投标会员网上交易系统诚信入库的投标人可直接进入聊城市公共资源招投标会员网上交易系统下载招标文件。
3、未在聊城市公共资源招投标会员网上交易系统诚信入库的投标人登陆聊城市公共资源交易中心网站进行网员注册诚信入库，填写投标人相关信息并上传有关资料的原件扫描件，提交确认、确认通过后即可进行招标文件下载。潜在投标人也可登录聊城市公共资源交易中心网站“办事指南—建设工程—一图读懂投标企业诚信入库”栏目查看操作说明。投标人在办理入库手续时聊城市公共资源交易中心不收取任何费用。
4、本项目实行网上投标评标，投标人必须办理CA数字证书，办理要求详见聊城市公共资源交易中心网站首页右侧“CA办理”工具栏，网址链接：http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzzx/012005/20160531/a951be60-caae-4a1c-8a14-847bdde68cb6.html。因未及时办理入库手续或CA数字证书导致无法投标的,责任自负。CA办理咨询电话：0635-8902280；移动CA锁（标证通）办理咨询电话：0512-58188535。因未及时办理入库手续或CA数字证书导致无法投标的,责任自负。
5、本项目要求投标人在聊城市公共资源招投标会员网上交易系统的身份交易乙方。
6、诚信入库确认
（1）企业诚信入库办理流程严格按照中心《关于投标人诚信库实行自动核验的通知》、《关于企业诚信入库网上办理的公告》的程序办理。投标人诚信入库及信息更新均已实现网上自行提交、自动核验，投标人无需到交易中心即可办理诚信入库。如投标人咨询诚信库入库事宜，业务科室联系电话：0635-8902812/0635-8902811；平台技术支持电话：0635-8902702；
本工程不组织现场勘察和投标预备会。
四、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间为2026年02月27日09时00分（北京时间）。
开标时间：同投标文件递交截止时间。
开标地点：聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅-（网址：http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。
2、投标文件递交方式：
（1）将电子投标文件传送到聊城市公共资源招投标会员网上交易系统投标文件上传栏目；
（2）开标前登录网上不见面开标大厅，完成签到工作；
（3）开标前未在不见面开标大厅完成签到工作、逾期解密的投标文件，招标人不予受理。
五、监督机构：聊城市东昌府区发展和改革局
六、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。
七、其它事项说明
1、招标文件下载有任何疑问或问题,请与建设工程科或招标代理机构联系。
2、投标人应合理安排文件下载时间,特别是网络速度慢的地区防止在下载文件结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法下载招标文件,责任自负。
3、投标人如遇招投标业务系统及投标文件制作软件问题请咨询 0512-58188535，软件技术支持：15863518889 18663580728。
八.联系方式（异议受理联系方式）
招标人:
聊城市江泰城市建设发展有限公司
招标代理机构:
中恒一信项目管理咨询有限公司
地 址:
聊城市东昌府区
地 址:
山东省聊城市高新区九州街道长江路华建1街区8号办公楼0021号商铺2层203室
邮 编:
252000
邮 编:
252000
联系人:
王经理
项目负责人:
杨经理
电 话:
0635-7399677
电 话:
18306351936
电子邮件：
/
电子邮件:
zhyxlc123@126.com
九、特别说明
1、招标文件一经在聊城市公共资源交易平台系统发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应及时关注项目信息，及时登录聊城市公共资源交易平台系统下载招标文件和各类澄清答疑（通知），否则所造成的一切后果由投标人自负，最终文件以答疑澄清后的为准。
2、各投标人按标段在系统内分别进行招标文件下载（文件格式为.lczf）。招标文件获取后，各标段生成各自独立的保证金虚拟账号，投标人须按各标段生成的虚拟账号分别进行缴纳投标保证金，缴纳保证金可采取保函等方式进行。
3、电子招投标有关注意事项等投标企业需注意事项详见聊城市公共资源交易中心网站首页右侧《工程投标指南》。
4、本项目可采用现金（转账或汇款形式）、保证保险、银行保函任一方式缴纳投标保证金。采用电子保函形式缴纳的，可直接在中心网站首页电子保单（保函）栏目申领电子保函，务必在文件获取时间内下载招标文件，具体详见中心网站《聊城市公共资源交易中心关于电子保函（保单）服务平台上线运行的通知》（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20200723/f3e4ebed-c207-478b-a77e-65dbbb00875d.html）。
5、本项目采取不见面开标方式开标，投标人开标前登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与投标。具体详见《聊城不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。如有疑问，请咨询聊城市公共资源交易中心平台维护办公室0635-8902702，咨询服务热线0512-58188535。如投标人因自身原因未完成签到、解密工作的，责任自负。
6、以联合体形式参与项目的投标人以联合体牵头人名义在系统内获取招标文件标书，投标文件依然按招标文件中联合体的要求制作。
7、市公共资源交易中心已开通在线异议投诉功能，鉴于本项目采取电子评标方式开展，投标人如需采取异议或投诉方式维护自身权益的，应在线进行。请投标人按照市住建局《关于印发投诉处理流程及异议函等格式文件的通知》（网址链接：http://zjj.liaocheng.gov.cn/zcfg/xzgfxwjql/202011/t20201130_3469306.html）要求依法依规向招标人或招标代理机构进行异议，对招标人答复不满意的可向项目监督机构在线进行投诉。投标人登录聊城市公共资源交易中心网站“办事指南—建设工程—一图读懂投标人在线异议投诉”栏目查看操作说明。
2026年02月04日
附件
【发售稿2026.2.4】聊城市东昌府区电力管网建设项目.pdf
聊城市东昌府区电力管网建设项目（施工）招标文件项目编号：XLCQTCG-2026-027招标人：聊城市江泰城市建设发展有限公司监督机构：聊城市东昌府区发展和改革局招标代理机构：中恒一信项目管理咨询有限公司发标日期:2026年2月目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法（综合评估法）第四章合同条款及格式第五章工程量清单第六章图纸第七章技术标准和要求第八章投标文件格式第九章施工组织设计第一卷第一章招标公告聊城市东昌府区电力管网建设项目招标公告本项目聊城市东昌府区电力管网建设项目已由相关部门批准建设，建设资金来自财政资金，招标人为聊城市江泰城市建设发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，有关事项公告如下：一、项目概况与招标范围1、项目编号：XLCQTCG-2026-0272、工程名称：聊城市东昌府区电力管网建设项目；3、建设地点：聊城市东昌府区；4、建设规模：主要建设内容为卫育北路经济圈建设2路独立电源以及第三备用电源，同时配备通信光缆，共计敷设ZC-YJV22-10KV-3*400铠装高压电缆10920.00米、GYTA-24芯阻燃光缆10980.00米，其中自110kV白庄变电站沿昌润路东侧向北至香江路、沿香江路南侧向东至卫育路、香江路口，经穿管敷设ZC-YJV22-10KV-3*400铠装高压电缆6500.00米、GYTA-24芯阻燃光缆6500.00米；自110kV薛庄变电站沿卫育路东侧向南至卫育路、香江路口，经穿管敷设ZC-YJV22-10KV-3*400铠装高压电缆4420.00米、GYTA-24芯阻燃光缆4480.00米，最终以实际修建内容为准。本项目采用施工总承包模式，包括但不限于建设施工、采购、安装、调试、竣工验收、竣工结算、竣工支付、移交及维保等。控制价：13459967.85元；6、资金来源：财政资金；7、计划工期：本项目全部工程总建设期：90日历天，根据项目的特征及施工条件具备情况具体确定开工日期，以招标人书面开工令为准，自项目实际竣工验收合格之日止。8、标段划分：共1个标段，具体详见工程量清单。9、招标范围：招标图纸、工程量清单内的全部内容的施工、采购、安装、调试、验收及保修并负责移交至有关主管部门，包括图纸（含图纸答疑）、招标文件（含招标澄清）、工程量清单（含清单答疑）、工程规范和技术说明、协议书和技术规范可合理推断出的内容。具体要求详见施工图纸设计、工程量清单。10、质量标准：达到国家验收标准合格，符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足招标人及相关主管部门内部管理制度及要求。二、投标人资格要求1.本次招标要求投标人具备独立法人资格，并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；2.具有电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程施工专业承包三级（含）以上（含）资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.拟投报项目负责人（项目经理）应具有机电工程专业二级注册建造师资格且必须在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建设工程项目的项目负责人；4、本次招标不接受联合体投标；5、本项目实行资格后审；6、单位法定代表人为同一人的或者存在控股、管理关系的不同单位，不能同时参加本项目投标。三、招标文件的获取1、投标人请于2026年02月05日至2026年02月11日23：59时登录新版聊城市公共资源电子交易系统免费下载招标文件（文件格式为.lczf）、图纸、清单等资料，逾期未下载招标文件视为放弃投标。中心会员端网址链接：http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder招标公告附件中的招标文件仅供查看，以投标人登录系统后下载的lczf格式的招标文件为准。电子投标文件制作工具及视频教程请到聊城市公共资源交易中心网站“下载中心—建设工程—投标文件制作工具软件及相关插件下载”栏目。潜在投标人也可登录聊城市公共资源交易中心网站“办事指南—建设工程—一图读懂投标人招标文件、答疑文件获取及文件制作”栏目查看操作说明。本项目采取不见面方式开标，开标当日投标人不必抵达开标现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与开标会议。2、已在聊城市公共资源招投标会员网上交易系统诚信入库的投标人可直接进入聊城市公共资源招投标会员网上交易系统下载招标文件。3、未在聊城市公共资源招投标会员网上交易系统诚信入库的投标人登陆聊城市公共资源交易中心网站进行网员注册诚信入库，填写投标人相关信息并上传有关资料的原件扫描件，提交确认、确认通过后即可进行招标文件下载。潜在投标人也可登录聊城市公共资源交易中心网站“办事指南—建设工程—一图读懂投标企业诚信入库”栏目查看操作说明。投标人在办理入库手续时聊城市公共资源交易中心不收取任何费用。4、本项目实行网上投标评标，投标人必须办理CA数字证书，办理要求详见聊城市公共资源交易中心网站首页右侧“CA办理”工具栏，网址链接：http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzzx/012005/20160531/a951be60-caae-4a1c-8a14-847bdde68cb6.html。因未及时办理入库手续或CA数字证书导致无法投标的,责任自负。CA办理咨询电话：0635-8902280；移动CA锁（标证通）办理咨询电话：0512-58188535。因未及时办理入库手续或CA数字证书导致无法投标的,责任自负。5、本项目要求投标人在聊城市公共资源招投标会员网上交易系统的身份交易乙方。6、诚信入库确认（1）企业诚信入库办理流程严格按照中心《关于投标人诚信库实行自动核验的通知》、《关于企业诚信入库网上办理的公告》的程序办理。投标人诚信入库及信息更新均已实现网上自行提交、自动核验，投标人无需到交易中心即可办理诚信入库。如投标人咨询诚信库入库事宜，业务科室联系电话：0635-8902812/0635-8902811；平台技术支持电话：0635-8902702；本工程不组织现场勘察和投标预备会。四、投标文件的递交1、投标文件递交的截止时间为2026年02月27日09时00分（北京时间）。开标时间：同投标文件递交截止时间。开标地点：聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅-（网址：http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。2、投标文件递交方式：（1）将电子投标文件传送到聊城市公共资源招投标会员网上交易系统投标文件上传栏目；（2）开标前登录网上不见面开标大厅，完成签到工作；（3）开标前未在不见面开标大厅完成签到工作、逾期解密的投标文件，招标人不予受理。五、监督机构：聊城市东昌府区发展和改革局六、发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。七、其它事项说明1、招标文件下载有任何疑问或问题,请与建设工程科或招标代理机构联系。2、投标人应合理安排文件下载时间,特别是网络速度慢的地区防止在下载文件结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法下载招标文件,责任自负。3、投标人如遇招投标业务系统及投标文件制作软件问题请咨询0512-58188535，软件技术支持：1586351888918663580728。八.联系方式（异议受理联系方式）招标人:聊城市江泰城市建设发展有限公司招标代理机构:中恒一信项目管理咨询有限公司地址:聊城市东昌府区地址:山东省聊城市高新区九州街道长江路华建1街区8号办公楼0021号商铺2层203室邮编:252000邮编:252000联系人:王经理项目负责人:杨经理电话:0635-7399677电话:18306351936电子邮件：/电子邮件:zhyxlc123@126.com九、特别说明1、招标文件一经在聊城市公共资源交易平台系统发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应及时关注项目信息，及时登录聊城市公共资源交易平台系统下载招标文件和各类澄清答疑（通知），否则所造成的一切后果由投标人自负，最终文件以答疑澄清后的为准。2、各投标人按标段在系统内分别进行招标文件下载（文件格式为.lczf）。招标文件获取后，各标段生成各自独立的保证金虚拟账号，投标人须按各标段生成的虚拟账号分别进行缴纳投标保证金，缴纳保证金可采取保函等方式进行。3、电子招投标有关注意事项等投标企业需注意事项详见聊城市公共资源交易中心网站首页右侧《工程投标指南》。4、本项目可采用现金（转账或汇款形式）、保证保险、银行保函任一方式缴纳投标保证金。采用电子保函形式缴纳的，可直接在中心网站首页电子保单（保函）栏目申领电子保函，务必在文件获取时间内下载招标文件，具体详见中心网站《聊城市公共资源交易中心关于电子保函（保单）服务平台上线运行的通知》（http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20200723/f3e4ebed-c207-478b-a77e-65dbbb00875d.html）。5、本项目采取不见面开标方式开标，投标人开标前登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与投标。具体详见《聊城不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。如有疑问，请咨询聊城市公共资源交易中心平台维护办公室0635-8902702，咨询服务热线0512-58188535。如投标人因自身原因未完成签到、解密工作的，责任自负。6、以联合体形式参与项目的投标人以联合体牵头人名义在系统内获取招标文件标书，投标文件依然按招标文件中联合体的要求制作。7、市公共资源交易中心已开通在线异议投诉功能，鉴于本项目采取电子评标方式开展，投标人如需采取异议或投诉方式维护自身权益的，应在线进行。请投标人按照市住建局《关于印发投诉处理流程及异议函等格式文件的通知》（网址链接：http://zjj.liaocheng.gov.cn/zcfg/xzgfxwjql/202011/t20201130_3469306.html）要求依法依规向招标人或招标代理机构进行异议，对招标人答复不满意的可向项目监督机构在线进行投诉。投标人登录聊城市公共资源交易中心网站“办事指南—建设工程—一图读懂投标人在线异议投诉”栏目查看操作说明。2026年02月04日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：聊城市江泰城市建设发展有限公司地址：聊城市东昌府区联系人：王经理电话：0635-73996771.1.3招标代理机构招标代理机构名称：中恒一信项目管理咨询有限公司地址：山东省聊城市东昌府区南关街49号邮编：252000联系人：杨经理电话：18306351936电子邮箱：zhyxlc123@126.com1.1.4项目名称聊城市东昌府区电力管网建设项目。1.1.5建设地点聊城市东昌府区。1.2.1资金来源财政资金。1.2.2出资比例100%。1.2.3资金落实情况已经落实。1.3.1招标范围招标图纸、工程量清单内的全部内容的施工、采购、安装、调试、验收及保修并负责移交至有关主管部门，包括图纸（含图纸答疑）、招标文件（含招标澄清）、工程量清单（含清单答疑）、工程规范和技术说明、协议书和技术规范可合理推断出的内容。具体要求详见施工图纸设计、工程量清单。1.3.2计划工期本项目全部工程总建设期：90日历天，根据项目的特征及施工条件具备情况具体确定开工日期，以招标人书面开工令为1.3.2计划工期准，自项目实际竣工验收合格之日止。1、投标人应自行做好季节性施工计划安排，合同工期已充分考虑可能出现的各种形式的检查、雨雪、冰雹、高温天气、停水、停电、疫情、考试停工、环保停工、节假日、扰民和非征地拆迁原因民扰、道路施工影响、场地影响等不利因素，中标后在施工过程中承包人应自行协调解决外部施工环境和周边关系。因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为（以经招标人、监理方批准的施工进度横道图或网络图为准）：工期每延误一天，每天按其合同金额万分之三支付违约金；延误工期超过30日后，工期每延误一天，每天按合同金额千分之一计算违约金，违约金限额为合同金额的百分之五，承担违约金并同时承担因工程延期造成的利息支出以及其他损失（该费用及损失与违约金合并计算，且不受总违约金的限额限制），延误工期超过60日后发包人有权解除合同，另行承包给其他人继续施工，因解除合同造成的工程交接、施工费用的增加等产生的损失和因工程延误造成的利息支出等一切费用由承包人承担，从应付工程款中扣除。2、①中标后，中标人按招标人要求制定详细节点工期（以经招标人、监理人批准的施工进度横道图或网络图为准），如果中标人未按约定节点工期完成，拨款时扣除相应节点工程款1%的违约金。如果中标人在以后的工期中抢回时间，并保证了总工期，招标人在结算时应返还扣除的节点工期违约金。②中标人除因不可抗力及中标人自身原因外连续两次未按约定的节点工期完工的，招标人有权解除合同，将未完成工程发包第三方。由此造成的费用增加（如：机械进出场费、临时设施费、脚手架搭设费以及另行发包的人工费、材料费、机械费价差等费用）及因延期造成的损失全部由中标人承担。不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、动乱、政府行为等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况。中标人自身原因包括但不限于中标人资金不到位、人员不到位、管理不善等。③工期提前不计赶工措施费。④招标人原因造成的工期延误，累计造成的工期延误在20天之内的（含20天），中标人工期不予顺延。多于20天的凭有效签证工期相应顺延。⑤因非承包人原因导致无法施工的，经过招标人或相关主管部门认可后，可按招标人及监理方书面签证延长工期。⑥因土地征收、土地手续、村民阻工等发包人无法控制因素造成的暂时停工，工期予以顺延，停工造成的费用增加不予考虑。⑦中标人不得因资金不到位、人员不到位、价格存在异等任原因造成停工，否则视为中标人违约，招标人有权解除合同并另行委托其他单位继续施工，中标人承担由此给招标人造成的一切损失，中标人前期已完工程不予结算。因非中标人原因导致无法施工的，按招标人及监理方书面签证延长工期。1.3.3质量要求1、工程施工质量标准：达到国家验收标准合格，符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足甲方管理制度要求。2、安全文明施工标准：符合国家、省、市有关规范要求，达到“聊城市级安全文明示范工地”标准。3、环保管理：达到国家标准，优先使用绿色建材产品，必须确保符合山东省、聊城市、东昌府区三级政府规定的扬尘及环保治理标准。施工企业应严格按照《聊城市建筑工地扬尘治理工作导则》（试行）等一切相关文件规定，加强建筑工地扬尘治理标准化建设，全面推进建筑工地扬尘治理工作。建筑工地环保、扬尘治理标准达到施工现场围挡率100％工地物料蓬盖率100％，进出道路硬化率100％，场地洒水清洁保洁率100％，密闭运输率100％，出入车辆清洗率100％及政府相关规定。若被主管部门通报一次，承包人承担10万元人民币违约金；第二次被主管部门通报，承包人承担20万元人民币违约金；被主管部门通报三次，发包人有权解除合同，由此给发包人带来的损失由承包人承担。因环保原因投标人给招标人造成经济损失的，由投标人承担，经济损失包括但不限于因环保问题导致的工程延误损失、罚款、赔偿等。且招标人有权在支付工程款时据实扣除。发生的一切环1.3.3质量要求保治理责任（民事、行政、刑事）全部由投标人承担。4、满足其他相关要求及招标人和相关主管部门的管理制度要求。5、安全管理：项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝伤亡事故、承包人应达到“聊城市级安全文明工地”标准，争创“山东省级安全文明标准化工地”。因安全生产，若被主管部门通报一次，承包人承担10万元违约金；第二次被主管部门通报，承包人承担20万元违约金；被主管部门通报三次，承包人承担违约金50万元，且发包人有权解除合同，由此给发包人带来的损失由承包人承担。如发生人员死亡事故，发生死亡一人事故，承包人承担一切责任并向发包人支付违约金100万元；发生死亡两人事故，承包人承担一切责任并向发包人支付违约金300万元；发生死亡三人及以上事故，承包人向发包人支付违约金700万元，且发包人有权解除合同。如因为承包人未尽到管理责任，未按规范施工，发生的一切安全事故责任（民事ˎ行政ˎ刑事）全部由承包人承担，且发包人有权在支付工程款时扣除所有费用。6、本工程质量必须达到一次交验合格，如因中标人原因达不到一次验收合格，视为中标人违约，中标人向招标人支付2%的违约金。同时，中标人无偿负责返工修复达到合格标准，并赔偿由此给招标人造成的经济损失，复检费用由中标人承担。该项违约金和赔偿费在工程结算款中扣除。7、满足东昌府区建设标准相关要求。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉1、具有电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程施工专业承包三级（含）以上（含）资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；2、项目班子人员配备：1）拟投报项目负责人（项目经理）应具有机电工程专业二级注册建造师资格且必须在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建设工程项目的项目负责人；2）拟派项目班子成员近半年不少于三个月缴纳养老保险个人账户清单或企业注册地社保部门出具的缴费证明，新成立公司不足三个月的提供自成立之日起之后的社保证明。3、其他要求：/。1.4.2是否接受联合体投标√不接受□接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。1.9.1踏勘现场☑不组织，自行踏勘。□组织1.10.1投标预备会√不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2投标人提出问题的截止时间投标文件递交截止时间10日前；方式：疑问均通过聊城市公共资源招投标会员网上交易系统提交。请各投标企业及时关注。1.10.3招标人书面澄清的时间接到问题后3日内回复。方式：答疑澄清（通知）均通过聊城市公共资源招投标会员网上交易系统进行，招投标期间请各投标单位及时关注。电子招投标答疑澄清文件格式为.LCCF。请投标人必须把最新澄清答疑文件导入到投标文件制作工具内，详细操作步骤见网站下载中心，否则无法生成投标文件。1.11分包√不允许□允许，分包内容要求：非主体、非关键工程经发包人许可可以由专业承包单位分包。分包金额要求：/接受分包的第三人资质要求：/1.12偏离√不允许□允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”：允许偏离最高项数：偏差调整方法：2.1构成招标文件的其他材料招标补充、招标变更、答疑。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间在收到相应澄清文件48小时内2.2.2投标截止时间同招标公告中截止时间。2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后24小时内。2.3.2投标人确认收在收到相应修改文件后24小时内2.3.2到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后24小时内3.1.1构成投标文件的其他材料/3.3.1投标有效期90天3.4.1投标保证金根据《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》和《关于促进建筑业高质量发展的十条措施》、《关于在全省房屋建筑和市政工程领域全面推进保证保险工作的指导意见》（(鲁建建管字〔2021〕8号)的有关要求，本项目依法需要提供投标保证金，投标人可以根据自身情况，自愿选择任何一种交纳形式（现金、保证保险、银行保函），任何单位和个人一律不得拒绝。我单位委托市公共资源交易中心对本项目涉及的投标保证金（现金形式）进行代收代退和统一管理。投标保证金的金额：25000.00元。1、采用投标保证金形式的，交纳要求如下：本工程为全流程电子化项目，聊城市公共资源交易中心招投标系统现已启用投标保证金虚拟账号，网上选择银行生成交纳保证金子账号，具体情况详见《聊城公共资源网》“文件获取及保证金交纳流程（网址链接：http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzzx/012005/20160519/c7b9d4a2-1563-47e7-b127-081d16913a2d.html）”。账户名称：聊城市公共资源交易中心（采用投标保证金形式的，请投标人自行选择一家银行生成保证金虚拟账号）投标保证金截止时间：2026年02月26日17：00之前，以聊城市公共资源电子招投标系统获取的银行到账时间为准。3.4.1投标保证金投标保证金的形式：采用银行转账或电汇的方式，从投标单位的基本账户打款（逾期不予受理）。系统内生成的保证金交纳虚拟账号仅对一家投标人的一个标段一次性有效，若本标段废标，需在新项目下下载新招标文件并生成新的保证金账号进行交纳。原保证金在废标时即要求代理公司予以退还。投标人应按所投标段在系统内生成各标段的不同虚拟保证金账号，分别交纳各标段保证金，不得将不同标段的保证金交纳至一个虚拟账号，也不得将此账号泄露给其他投标人，对于重新招标项目，以新项目下保证金交纳为准。保证金均通过电子招投标系统网上原渠道退还。发布中标候选人公示后（公示期不少于三日），无异议或投诉，5日内退付除中标候选人之外的投标人保证金；发布中标结果信息后，5日内退付除中标人之外的中标候选人的保证金；合同签订后5日内退付中标人投标保证金。投标人需将基本账户开户许可证、投标保证金电汇或转账凭证附在电子投标文件中。友情提示：1、银行在法定节假日不办理公对公账户电汇或转账业务，请提前办理。2、不接收现金缴款单，不接受从分公司、办事处、个人账户汇出的保证金。3、投标保证金是投标文件的组成部分，未按规定交纳保证金（包括交纳金额不足，交纳形式或交纳时间不符），其投标将被视为无效。2、采用保证保险方式的，必须将投标保函（保单）原件扫描件及保费支付凭证上传至电子投标文件中，否则视为无效投标。投标人、保险机构以及出具的所有资料必须符合《关于在全省房屋建筑和市政工程领域全面推进保证保险工作的指导意见》（(鲁建建管字〔2021〕8号)的规定，否则不予认可。保函应注明担保的机构名称、项目名称、标段、保证金金额、有效期限（保证保险期限应当与投标有效期一致）及保证金不予退还的情形（符合招标文件规定的情形）。投标人支付的保险费必须由单位基本账户支付。开标后，投标人（中标候选人）需将保函原件邮寄至招标代理公司。未中标的中标候选人保函原件按企业需求处理。3、采用银行保函方式的，必须将银行保函（保单）原件扫描件及保费支付凭证上传至电子投标文件中，否则视为无效投标。投标人、银行机构以及出具的所有资料必须符合《关于在全省房屋建筑和市政工程领域全面推进保证保险工作的指导意见》（(鲁建建管字〔2021〕8号)的规定，否则不予认可。保函应注明承保的银行机构名称、项目名称、标段、保证金金额、有效期限（保证保险期限应当与投标有效期一致）及保证金不予退还的情形（符合招标文件规定的情形）。未中标的中标候选人保函原件按企业需求处理。4、采用担保机构保函方式的，必须将担保机构保函（保单）原件及保费支付凭证上传至电子投标文件中，否则视为无效投标。投标人、担保机构以及出具的所有资料必须符合《关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》(发改法规〔2023〕27号)的规定，否则不予认可。保函应注明承保的机构名称、项目名称、标段、保证金金额、有效期限（保证保险期限应当与投标有效期一致）及保证金不予退还的情形（符合招标文件规定的情形）。未中标的中标候选人保函原件按企业需求处理。5、投标人需在投标文件投标所需其他资料下上传固定格式的《基本存款账户承诺书》外，还需上传银行账户信息系统打印的《基本存款账户信息》或开立（变更）单位银行账户申请书（能体现账户类型）或开户许可证（企业基本存款账户信息如一直未变更的提供）等佐证材料。如出现投标人保证金支付账号与电子招投标系统交易乙方登记的基本户开户账号不一致或未按招标文件要求上传佐证材料的，由投标人自行承担责任。6、本项目执行《关于鼓励减免投标保证金降低招标投标交易成本的通知》（鲁发改公管[2023]351号），投标人符合免收投标保证金条件的须根据文件要求提供相关证明材料及《投标人免缴投标保证金信用承诺书》，承诺书格式见附件。3.4.2保函要求采取电子保函（保单）的，要求一标段一保单，以电子保函形式缴纳投标保证金的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准，保单支付成功时间须为所投项目保证金到账截止时间之前，保单有效期应与投标有效期一致；投标人采用电子保函（保单）方式递交的，需按照《金融平台-电子保函操作流程（聊城）》要求，完成所投项目电子保函（保单）的申请审核并投保成功。基本户支付要求：依据《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字【2018】11号）规定，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。电子保函（保单）异常情况处置：为顺利推广电子保函（保单）系统应用，避免非投标企业原因导致废标，对电子保函（保单）系统异常情况按下述要求处置。如电子保函（保单）服务平台出现下列异常情形的，招标人及其招标代理公司应及时向交易中心、系统维护方以及金融保函机构核实原因，若投标人提交有效电子保函购买凭证或相关证明材料，且经评标委员会确认同意后，可以继续进行。若投标人无法出具有效电子保函购买凭证或相关证明材料，且经评标3.4.2保函要求委员会确认后，则不得进入评标环节。具体异常情形如下：（1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；（2）金融机构/电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）金融机构/电子保函服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用电子保函；（4）金融机构/电子保函服务器受到病毒或其他外来的攻击；（5）其他影响电子保函出具的异常情形。3.5.2近年财务状况的年份要求无。3.5.3近年完成的类似项目的年份要求指2021年01月01日起至投标截止日。3.6是否允许递交备选投标方案√不允许□允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。3.7.3电子投标文件签章要求电子投标文件签章要求：投标文件封面、投标函、法定代表人身份证明、授权委托书。以上处均使用CA印章进行签章，未按要求进行签章的投标文件，作废标处理。3.7.4投标文件份数电子投标文件：加密文件1份，为.lctf文件，在会员系统中上传；纸质投标文件：现场不需提供纸质版标书，如投标人中标，后期需根据招标人需求打印系统内生产的PDF纸质版标书（加3.7.4投标文件份数盖公章）。3.7.5装订要求投标人中标后，根据招标人要求，提供纸质版投标文件。纸质投标文件为使用电子投标文件制作工具编制的投标文件的打印件，并按招标文件规定格式签署、盖章。中标人纸质投标文件应按以下要求装订：√分册装订，分别为：投标函部分，包括：投标函及投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、投标保证金、资格审查资料、投标人承诺等，依次按顺序装订。商务标部分，包括：工程量清单。技术标部分，包括施工组织设计等，依次按顺序装订。每册采用A4纸胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。4.2.2递交投标文件形式及地点详见招标公告4.2.3是否退还投标文件√否□是，退还安排：5.1开标时间、地点开标形式及解密时间开标时间：同投标截止时间开标地点：聊城市昌润南路153号政务服务中心3楼聊城市公共资源交易中心不见面网上开标大厅。签到时间：投标企业需在开标前登录不见面开标大厅，并完成签到工作，未在开标前完成签到的投标被拒绝且投标文件被退回。解密时间：投标企业需提前60分钟登录不见面开标大厅，因投标人自身原因导致在规定的解密时间（从投标人解密环节5.1开标时间、地点开标形式及解密时间开始计时，每个投标人限30分钟）内解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。其他要求：评标过程中产生的所有数值均保留2位小数，不四舍五入。无效标投标人的投标报价不计入评标基准价的计算。5.2开标程序密封情况检查：由公证员检查；开标顺序：/6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人及以上单数。7.1是否授权评标委员会确定中标人□是√否，推荐的中标候选人数：1-3名7.3.1履约担保履约担保的金额：/。10.需要补充的其他内容10.1词语定义10.1.1类似项目指项目内容包含电力施工的项目业绩。10.1.2不良行为记录/……10.2招标控制价5.1招标控制价招标控制价□不设招标控制价√设招标控制价招标控制价：13459967.85元（投标人投标报价不得超过招标控制价，否则按无效投标处理）；1、投标人所报总价包含但不限于：招标图纸、工程量清单内的全部内容的施工、采购、安装、调试、验收及保修并负责移交至有关主管部门，包括图纸（含图纸答疑）、招标文件（含招标澄清）、工程量清单（含清单答疑）、工程规范和技术说明、协议书和技术规范可合理推断出的内容。具体要求详见施工图纸设计、工程量清单。2、任何不满足招标文件有关造价条款、付款方式及主要条款的均做无效投标处理。专业分包：在招标人监督下由总包单位按招标法相关规定组织招标并由总包单位与专业中标分包单位签订施工合同。专业分包招标文件须经招标人书面认可后方可进行招标。10.3“暗标”评审施工组织设计是否采用“暗标”评审方式□不采用☑采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制施工组织设计10.4投标文件电子版电子光盘是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件☑不要求□要求，10.5计算机辅助评标是否实行计算机辅助评标□否☑是10.6投标人代表出席开标会不要求投标人代表出席开标会，在线上不见面开标大厅观看开标过程。10.7中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和有形建筑市场／交易中心予以公示，公示期不少于3日。10.8知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.9重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.10同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.11监督聊城市东昌府区发展和改革局。10.12解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；答疑说明文件与同时更新的招标文件不一致的，以答疑说明文件为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.13招标人补充的共他内容10.13.1招标代理费：招标代理费：每标段参照发改价格【2011】534号文及计价格【2002】1980号文收费标准计算的计费结果，实行差额定率累进计费方式，按下表实行浮动优惠；按标准收费低于3000元的项目统一按照3000元定额收费，由中标人支付。公证费：1000元/标段，支付时间：发布成交公告后5个工作日内支付。未按采购文件规定缴纳招标代理服务费的，成交单位自行承担对招标代理机构造成的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失、银行利息及招标代理机构因维护权益所支付的诉讼费、公证费、律师费、保全担保费、鉴定费等一切费用）。10.13.2付款方式：本工程预付款为合同价款的10%，根据工程进场计划及发包人资金情况逐次拨付，项目全部竣工验收合格并移交至相关主管部门后付至合同价款的80%，审计结算完成后付至结算价款的97%，质保期满后，无息支付剩余结算价款。备注：（1）合同履行期间，如遇特殊情况，经双方协商同意后，可对付款方式进行调整。每次付款前承包人需提供符合发包人要求的增值税专用发票，过程中付款前需提供发承包双方共同确认的工程量以及付款金额等相关材料。承包人将工程所有相关材料全部移交发包人且工程无任何质量问题后返还质保金。若未按照发包人要求提供，发包人有权拒绝支付价款且不承担任何违约责任。发包人支付的工程款须优先用于支付该项目的农民工工资。（2）项目单体验收（或分段验收）或结算以及整体竣工验收结算前承包人应提供齐全的验收材料，且所有验收资料需经发承包双方共同确认。以上资料若不能按要求提供，发项目按收费标准计算收费额（元）下浮费率招标代理服务费20000以下（含）020000-50000（含）25%50000-100000（含）35%100000以上55%100000以上承包双方需共同出具说明并签字。10.13.3质保期按照国家相关规定执行。10.13.5本招标文件中所述项目经理即项目负责人。10.14工程量清单□不设工程量清单√设工程量清单：电子版工程量清单在聊城公共资源网下载。10.15电子投标文件1、本项目使用计算机辅助评标。2、为保证电子投标文件的法律效力和数据的准确性，使电子投标文件能够顺利导入计算机辅助评标系统，投标人须使用最新版建设工程招标文件制作工具编制电子投标文件（注意连接网络状态下升级提示信息）；投标人须在提交投标文件截止时间前将电子投标文件加密上传到聊城市公共资源招投标会员网上交易系统；开标前投标人需在不见面开标大厅完成签到工作，开标时投标人需对电子投标文件进行线上解密，因投标人开标前未在不见面大厅签到或因投标人自身原因导致其电子投标文件无法解密，其投标文件将被拒绝。3、请各投标人按照电子招标文件中的“投标文件组成设置”，按节点分别导入相应电子投标文件内容，生成正式电子投标文件并上传。4、投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子评标系统，该投标文件视为无效投标文件。5、电子招投标文件具有法律效力,与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。10.16应急情况因不可抗力、网络入侵等非可控因素，导致建设工程电子招投标系统不能正常运行的，经建设行政主管部门和市公共资10.16应急情况源交易中心同意，本项目开标评标活动可以改用人工方式进行。各投标人务必配合招标人及其招标代理机构和市（县、区）公共资源交易中心按照招标文件及《建设工程招标投标进场交易项目电子开评标交易系统应急预案（暂行）》（以下简称应急预案）有关规定处做好突发情况处置工作，网址链接：http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/zcfg/005002/005002004/20210901/a28560c4-ed45-4b09-8a18-0701ed4695d6.html10.17资格审查1）企业营业执照；2）安全生产许可证；3）资质证书；4）项目负责人的建造师注册证书和有效的B类安全生产考核合格证书及未担任其他在建项目的项目经理的证明；5）投标人代表若是法定代表人需提供法定代表人证明书及本人身份证扫描件；投标人代表若是委托代理人需提供授权委托书及本人身份证扫描件；6）交纳本项目保证金凭证原件扫描件或投标保函证明材料原件扫描件；7）投标人声明函：参加投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明《无重大违法记录声明》及《投标人责任声明》（格式见附件）备注：1、电子投标文件制作要求如下：(1)-（7）项上传至电子投标文件相应模块。2、要求上传至电子投标文件中的原件扫描件图片清晰、图文可辨认、内容完整。3、电子投标文件中无相应模块的，将有关材料统一上传至“投标其他材料”。10.17资格审查4、《投标人有关证件统计表》、《投标人实力及业绩统计表》应上传至系统电子投标文件【证件及得分表】模块中。如上传到系统中的电子投标文件中不提供本表，评标委员会将不再对表中涉及内容进行评审，表中涉及内容按0分计。10.18特别说明要求上传至诚信库中的扫描件图片清晰、图文可辨认、内容完整，图片格式建议为JPG，彩色。上传时间必须在开标时间之前，投标人对因诚信库信息的不合法、不真实、不清晰、不完整、无效、错误或信息处于编辑中、待验证的状态，影响评审的，责任自负。10.19投标函投标单位应按照“投标文件格式”中“投标函”格式，完整填写投标报价、工期、质量等内容。如因填写内容不完整，导致评标委员会认为无法评审的，后果自负。10.20备注各投标单位务必将投标工具版本升级至最新版本；制作技术标文件时，对应技术标评分点分别导入技术标文件。否则，可能导致的影响正常评审的问题由投标单位自行承担。10.21异议投诉对招标文件有异议，须在投标截止日10日前通过招投标交易系统提出。招标人自收到由招投标交易系统转来异议之日起3日内作出答复，并通过招投标交易系统转递给异议提出方。作出答复前，暂停项目招投标活动。对有关异议所作答复不认可，异议提出方可向相关行政监督部门投诉；投标人对开标有异议的，应在开标期间通过不见面大厅提出，招标人应实时在系统中作出答复。对有关异议所作答复不认可，投标人或其他利害关系人可向相关行政监督部门投诉；公示期内投标人对公布的中标候选人公示信息有异议，须在公示期内通过招投标交易系统提出。招标人自收到由招投标交易系统转来异议之日起3日内作出答复并转递至异议提出方。答复之前，暂停项目招投标活动。异议提出方对答复不认可，可向相关行政监督部门10.21异议投诉投诉。10.22补充说明1、各投标人不得恶意低价投标，本项目最低报价不作为中标的唯一保证，评审时评标委员会有权对异常报价进行有效判定。2、本项目环境保护费、扬尘治理费包含在总报价中。3、投标人自行勘察现场，配合办理施工手续。4、本项目执行聊建字〔2025〕14号文和聊建字〔2025〕29号文的相关规定。投标人须知正文部分1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表;（5）项目班子人员配备：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，在同一工程标段中投标；（14）投标人低于成本或者违反政府指导价的报价竞标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.2.4答疑澄清的招标文件在聊城市公共资源交易网向所有投标人公布，投标人登陆后下载澄清文件。投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。2.3.3投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。3.投标文件3.1投标文件的组成投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件一般由投标函、技术标、资信标和商务标组成。3.1.1投标文件应包括下列内容：3．1．1.1投标函、资信标和商务标明标部分3．1.1．1.1投标函1）投标函2）投标函附录3.1．1．1.2资信标1)法定代表人身份证明2)授权委托书3）联合体协议书（本项目不适用）；4)投标保证金5)投标承诺书6)项目管理机构7)拟分包项目情况表8)资格审查资料9）投标其他材料3.1.1.1.3商务标已标价工程量清单3.1.1.2技术标部分（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工阶段；（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（4）各分项工程的施工方案和质量保证措施；（5）安全文明施工和环境保证措施；（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工；（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（10）新技术、新产品、新工艺、新材料应用；（11）其他。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1．1．1.2所指的联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3投标人应充分现场自行勘察了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。结合市场情况独立、自行进行投标报价，不得低于成本报价。3.2.4工程施工费（建安及配套工程）结算依据：3.2.4.1计价依据：2013年版《建设工程工程量清单计价规范》；定额执行：2016版《山东省建筑工程消耗量定额》；2016年版《山东省安装工程消耗量定额》；2016年版《山东省园林绿化工程消耗量定额》；2016年版《山东省市政工程消耗量定额》；《2020年山东省房屋修缮工程消耗量定额》；《2021年聊城市建筑、安装工程价目表》及其配套的园林、市政价目表；鲁建标字[2019]10号《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；聊建函（2019）36号《山东省住房城乡建设厅关于调整建设工程规费项目组成的通知》；2022年版《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字（2022）7号）文件（智慧工地根据甲方对工地的要求情况确定）；鲁建标字【2023】2号《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全施工费的通知》；鲁建标字【2024】2号《山东省住房和城乡建设厅关于不再计列“疫情防控费”的通知》；工程类别按工程实际类别进行取费，人工费土建按128元/工日，市政、园林按117元/工日；装饰、安装按138元/工日。设计变更须严格按招标人的变更程序进行，且须有招标人加盖公章的变更通知，其他无效。工程竣工结算由相关部门审计组织相关人员及单位审核确定为准。自发标之日起如遇涉及到工程结算的国家政策性调整文件不再调整（税金除外）。工程结算：固定单价，工程量据实结算。有效变更、签证按合同约定的条款计入结算。最终以审计审核确认价格为准。土方、垃圾外运部分投标企业自行查勘现场，依据现场实际情况自行考虑报价，报价充分考虑土方盈缺、内倒、外运、运距等因素，无论运距多远，结算时不再调整。有效变更、签证及变更造价按合同约定的条款的出具造价*(1-总价下浮率）作为最终结算造价，总价下浮率为（中标价与招标控制价的下浮率）。A、可调价材料：大宗市政材料（钢筋、商砼、预拌砂浆、管材、沥青、水稳、花砖、路沿石、电缆等），调整范围及办法详见聊建字[2019］104号文中的材料调整方式，施工过程中价格涨跌幅度超过±5％以外的部分据实调整。（1）钢筋价格以控制价编制当月济南地区网价为基准价，施工时以进场日期的《我的钢铁网》价格进行调整（注：钢筋进场单需项目负责人、监理单位及施工单位共同签字认可，并注明生产厂家（钢筋生产厂家应为济钢、邯钢、莱钢、莱钢永锋、石横特钢生产等同等档次），若《我的钢铁网》在材料采购当日发布两次或两次以上价格时，按照当日次数的平均价格计入。结算时，钢筋价格调整按照加权平均价计入结算。（2）大宗市政材料（商砼、预拌砂浆、管材、沥青、水稳、花砖、路沿石、电缆等）：以上几种材料价格基数以预算控制价编制当月的造价信息为基数调整价以实际购买月份的的造价信息价格为实际价格进行调整差价。造价信息中没有的材料价格基数以招标控制价中的材料价格为基数，调整价以实际购买月份的市场价格为实际价格进行调整；造价信息中没有的材料由招标人现场项目负责人组织招标人相关部门、监理、施工、跟踪审计单位共同考察签证确定作为结算依据。可调价材料仅计取材料价差和由此引起的税金差。B、对于新增材料：由设计采购施工总承包单位在收到开工令7日内上报拟用材料品牌、型号、规格、数量等技术参数，同时提报材料样品并上报材料采购及进场计划，由甲方设计部及工程部复核确认完成后，由甲方成本部出具材料招标控制价；采用公开招标或公开议价的模式，由总包单位根据甲方的技术参数要求和招标控制价进行公开招标确认材料价格，甲方审计单位进行全过程监督（如发现投标人所报材料的价格与实际市场价格背离较大者，可以进行询标，采取谈判定价）。结算时按实际发生的签证价格，按实依规调整材料价差，价差只计取税金，不再计取其他费用。C、辅材类：按聊城市2021价目表计入，结算时不再调整。甲方有权要求承包人采购接近于预算控制价中材料单价的任何材料。3.2.4.2中标人应主动提前30天以书面形式提出材料采购及进场计划，如未能及时提出，则耽误的工期由中标人承担且不予顺延。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、递交方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件不予受理。3.4.3未中标人的保证金，在中标通知书发出后5日内无息退还；中标人的保证金在签订合同后5日内予以退还。保证金退付通过交易系统自动退至原缴纳账户。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料（适用于资格后审的）3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附施工合同，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标人应按照投标须知前附表3.7.4项要求的份数及格式编制投标文件。3.7.4网上提交的电子投标文件为正本。3.7.5电子投标文件的制作及签章：（1）投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。（2）投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件。（3）电子招投标文件具有法律效力,与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。（4）为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定部位加盖单位电子签章和法定代表人CA印章。3.7.6电子光盘的制作：无。4.投标4.1电子光盘文件的密封4.1.1投标文件应按照本章第3.7项要求制作，并对投标人须知表规定的内容用数字证书进行加密并签章。4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受，招标人不予受理。投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.2电子投标文件的递交4.2.1投标文件应单独进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章及法定代表人印鉴。4.2.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.3电子光盘投标文件的递交4.3.1投标人应在投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3.2投标人递交投标文件的形式和地点：见投标人须知前附表。4.3.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.3.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.3.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.4电子投标文件的修改与撤回4.4.1在本章第4.3.1项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后再重新上传。4.4.2修改后的投标文件应符合本章第3项、第4项规定要求，并标明“修改”字样。4.5电子光盘投标文件的修改与撤回4.5.1投标人在投标人须知表2.2.2项规定的时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.5.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.5.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照招标文件要求进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.1.2投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；（2）未按招标文件要求加密或密封的。5.1.3应用网络电子开标的，招标人按照投标人须知表4.3.1项规定的投标截止时间和投标人须知表5.1.1项规定的开标时间和开标地点，通过电子招投标系统进行公开开标，投标人按照投标人须知表5.1.1项规定的时间自行解密，招标代理机构辅助解密，解密成功后进入管理网络。由于投标人的自身原因（包括但不限于以下情况：忘带或错带CA锁、忘记CA锁密码、CA锁过期、上传投标文件后更新CA锁），在规定时间内解密不成功的，其投标将被拒绝。5.2开标程序（适用于电子投标文件）5.2.1主持人在规定的时间内，通过网上开评标系统，按下列程序进行开标：（1）宣布开标会开始；（2）宣布招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员姓名；（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；（4）由公证员检查电子光盘的密封情况；（5）投标人在投标人须知表5.1项规定的时间内解密电子投标文件；（6）招标代理机构对投标人已解密的电子投标文件进行二次解密；（7）电声唱标，宣读投标人名称、投标报价、计划工期等内容；（8）投标人代表（如不到现场，则不签字）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签章（签字）确认；（9）开标结束。5.2.2应用网络电子开标的，招标人按照投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间和投标人须知表5.1条规定的开标时间和开标地点，通过电子视频进行公开开标，投标人按照投标人须知表5.1规定的时间自行解密，招标代理机构辅助解密，解密成功后进入管理网络。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为无效标处理。5.3开标程序（适用于纸质投标文件）主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）投标人代表（如不到现场，则不签字）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。5.4电子招投标的应急措施5.4.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的，立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。5.4.2因系统原因导致投标人无法解密电子投标文件时，招标代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的投标文件电子U盘开标。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系或为本项目投标人编制投标文件，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附表一：开标记录表（项目名称）施工开标记录表开标时间：年月日时分开标地点：（一）唱标记录序号投标单位名称工期（日历天）逾期竣工违约金（元/天）项目经理质量标准投标总价（元）逾期竣工违约金最高限额（元）质量保证金扣留百分比（%）措施项目费（元）开标备注（二）开标过程中的其他事项记录（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）招标人代表：记录人：监标人：年月日附表二：问题澄清通知问题澄清通知编号：（投标人名称）：（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。附件：质疑问卷（项目名称）标段施工招标评标委员会（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）年月日附表三：问题的澄清问题的澄清、说明或补正编号：（项目名称）标段施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：1.2.……投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日附表四：中标通知书建设工程施工中标通知书：我单位项目，在招标管理等部门的监督下，于年月日在聊城市公共资源交易中心进行了公开交易。根据评标委员会的评审意见，经公示后确定你单位为中标人。请于年月日前完成施工合同的签订，因中标人原因在法定期限内不进行合同签订的，按放弃中标处理。招标人：（公章）公共资源交易中心：（业务专章）年月日监督单位：（备案章）年月日招标人中标工程项目建设地点中标工程内容中标条件1、中标价：2、建筑面积：3、招标计划工期：4、质量标准：5、项目经理：6、其他：备注：说明：1、本通知书一式五份，招标人、中标人、招标代理单位、监督单位、公共资源交易中心各执一份；2、本通知书经招标人盖章后，中标人和招标人即可按中标通知书要求签订施工合同，未经招标监督部门和公共资源交易中心盖章，不能作为办理其他建设手续的依据；3、如有档案号、一体化平台项目编号，则需填写。附表五：备选投标方案编制要求（本项目不适用）附表六：电子投标文件编制及报送要求电子投标文件编制及报送要求按“投标人须知”相关规定编制及报送电子投标文件。第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表附表一符合性评审条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定及第2.1.3响应性评审标准投标内容10.13.1项规定符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。
投标 / 标书制作要点（原创）
本电力管网建设涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
