浙江产地保护开发 机电安装工程 临时用水用电、电气系统招标公告（浙江长兴建恒建设有限公司2026）
紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次）
发包公告
1． 发包条件
本 发包 项目为 紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（ EPC)-机电安装工程（第二次） ，项目地址位于 长兴县 水口乡。
2． 项目概况
项目概况：本发包项目为
紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（
EPC)-机电安装工程（第二次）
。
发包范围： 本项目 主要工作内容 包含且不限于本项目的项目部临时用水用电、电气系统、 室外亮化、手孔井、充电桩 等安装工 程 等具体详见界面划分表和工程量清单。 发包人有权根据项目具体实施情况，调整本项目的承包范围，承包人应无条件执行。
本次 发包 项目 控制价 82.313317万元 ， 工期： 60日历天 。
3.承包申请人资格要求
3.1 具备机电安装工程专业承包三级及以上资质且企业注册地在长兴县范围内或在长兴设立分公司（要求独立核算独立运营的分公司）的县外企业（须提供分公司开户证明和独立运营承诺书），并在人员、设备、资金上具备相应的履约能力 。
3.2拟派项目负责人具有注册在承包申请单位的机电工程二级注册建造师资格证书，并具备安全生产任职资格B类证书。拟派施工项目负责人在承包申请截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次承包申请，拟派专职安全员具有有效的安全生产任职资格C类证书。
3.3有效的企业《营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》复印件。
3.4本项目不接受联合体投标。
4 ．发包文件的获取
4.1凡有意参加 承包申请 的单位，请在本公告下方点击 “发包文件下载”。发包文件免费下载，下载发包文件时根据系统提示下载即可。
4.2 发包文件 的澄清、修改潜在 承包申请人 应自行关注网站公告， 发包人 不再一一通知。 承包申请人 因自身贻误行为导致 承包申请 失败的，责任自负。
5、 承包申请文件 的递交：
5.1 承包申请文件 递交的截止时间为 202 6 年 03 月 06 日 9 时；
5.2 承包申请文件 递交地点：浙江省湖州市长兴县开发区长兴大道 666号人防大厦2楼开标室。
5.3未在 承包申请截止时间 前完成递交的 承包申请文件 ，发包人不予受理。
6．发布公告的媒介
本次 发包公告 在长兴县城市投资集团网站上发布。
7．联系方式
发包人 ：浙江长兴建恒建设有限公司
联系人： 陈工 电话： 15088397931
发包代理机构 ： 浙江浙坤工程管理有限公司
联系人： 朱工 电话： 15757277637
浙江长兴建恒建设有限公司
浙江浙坤工程管理有限公司
2026 年 02 月 27 日
2.27定稿-紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程第二次1).docx
招标控制价-紫笋贡茶原产地保护开发项目—水口乡紫笋茶古茶园保护项目-机电安装.xlsx
水口乡紫笋茶古茶园保护项目-机电安装-编制说明.doc
水口乡紫笋茶古茶园保护项目-机电安装-招标控制价说明.doc
水口茶园机电安装招标图纸.rar
紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次）公开发包文件标书编号:ZJCXJH-2026-195发包人：浙江长兴建恒建设有限公司发包代理机构：浙江浙坤工程管理有限公司二○二六年二月第一章发包公告1．发包条件本发包项目为紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次），项目地址位于长兴县水口乡。2．项目概况项目概况：本发包项目为紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次）。发包范围：本项目主要工作内容包含且不限于本项目的项目部临时用水用电、电气系统、室外亮化、手孔井、充电桩等安装工程等具体详见界面划分表和工程量清单。发包人有权根据项目具体实施情况，调整本项目的承包范围，承包人应无条件执行。本次发包项目控制价82.313317万元，工期：60日历天。3.承包申请人资格要求3.1具备机电安装工程专业承包三级及以上资质且企业注册地在长兴县范围内或在长兴设立分公司（要求独立核算独立运营的分公司）的县外企业（须提供分公司开户证明和独立运营承诺书），并在人员、设备、资金上具备相应的履约能力。3.2拟派项目负责人具有注册在承包申请单位的机电工程二级注册建造师资格证书，并具备安全生产任职资格B类证书。拟派施工项目负责人在承包申请截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次承包申请，拟派专职安全员具有有效的安全生产任职资格C类证书。3.3有效的企业《营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》复印件。3.4本项目不接受联合体投标。4．发包文件的获取4.1凡有意参加承包申请的单位，请在本公告下方点击“发包文件下载”。发包文件免费下载，下载发包文件时根据系统提示下载即可。4.2发包文件的澄清、修改潜在承包申请人应自行关注网站公告，发包人不再一一通知。承包申请人因自身贻误行为导致承包申请失败的，责任自负。5、承包申请文件的递交：5.1承包申请文件递交的截止时间为2026年03月06日9时；5.2承包申请文件递交地点：浙江省湖州市长兴县开发区长兴大道666号人防大厦2楼开标室。5.3未在承包申请截止时间前完成递交的承包申请文件，发包人不予受理。6．发布公告的媒介本次发包公告在长兴县城市投资集团网站上发布。7．联系方式发包人：浙江长兴建恒建设有限公司联系人：陈工电话：15088397931发包代理机构：浙江浙坤工程管理有限公司联系人：朱工电话：15757277637浙江长兴建恒建设有限公司浙江浙坤工程管理有限公司2026年02月27日第二章承包申请人须知承包申请人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1工程名称紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次）2发包人名 称：浙江长兴建恒建设有限公司联系人：陈工 电话：150883979313项目概况本发包项目为紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次）。4建设地点长兴县水口乡5发包范围本项目主要工作内容包含且不限于本项目的项目部临时用水用电、电气系统、室外亮化、手孔井、充电桩等安装工程具体详见界面划分表附件2和工程量清单附件3。发包人有权根据项目具体实施情况，调整本项目的承包范围，承包人应无条件执行。6工期60日历天。7质量要求工程施工质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级。8承包申请文件组成（1）承包申请函（格式见附件）；（2）承包申请人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；（3）具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。（4）具备机电安装工程专业承包三级及以上资质且企业注册地在长兴县范围内或在长兴设立分公司（要求独立核算独立运营的分公司）的县外企业（须提供分公司开户证明和独立运营承诺书），并在人员、设备、资金上具备相应的履约能力。（5）拟派项目负责人具有注册在承包申请单位的机电工程二级注册建造师资格证书，并具备安全生产任职资格B类证书。拟派施工项目负责人在承包申请截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次承包申请，拟派专职安全员具有有效的安全生产任职资格C类证书。（6）法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件）；（7）授权委托书（格式见附件）；（8）不参与围标串标承诺书（格式见附件）；（9）承包申请廉政承诺书（格式见附件）；（10）项目管理机构配备情况表（格式见附件）；（11）项目负责人无在建承诺(格式见附件)；（12）承诺书（格式见附件）；（13）品牌承诺书（格式见附件）；（14）顺位承诺书（格式见附件）；（15）本项目不接受联合体承包申请。（无需提供纸质文件，招标过程中不提出异议默认为同意此条款，不再进行联合体承包申请）；（16）承包申请人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。9踏勘现场不组织各承包申请人进行现场踏勘，请各承包申请自行踏勘。（如有疑问，请及时与发包人联系，如未书面提出疑问，视为对本工程的充分理解和默认，承包申请人自担相应风险）。10报价方式下浮率报价，【中标价在招标控制价的基础上整体下浮，单价同比例下浮，本项目工程量按实结算，固定单价】。11承包申请人提出问题的截止时间答疑文件发送截止时间：2026年03月05日12时12公开发包人书面澄清的时间澄清截止时间：2026年03月05日17时13控制价82.313317万元 14最低下浮率设承包申请最低下浮率，低于最低下浮率（含）的承包申请将做无效标处理。最低下浮率：下浮率不得小于15 %（暂估价不参与下浮），不满足此下浮率的承包申请报价视作无效。15承包申请文件递交截止时间2026年03月06日9时16承包申请文件有效期文件递交截止时间后30天内17承包申请保证金1、承包申请保证金金额：伍仟元（以现金形式各承包申请单位在开标现场于开标前直接缴纳），承包申请保证金需密封，若未密封，不作为无效标条件；2、若成交后成交单位弃标的，没收承包申请保证金。18承包申请文件份数正本 1 份，副本3份19装订要求承包申请文件应按以下要求装订：√不分册装订装订应采用胶装、装订牢固、不宜拆散和换页，不得采用活页装订，否则作无效标处理。20封套上写明紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次）承包申请文件发包人名称：浙江长兴建恒建设有限公司 承包申请人名称： 在公开发包会议前不得开启21递交承包申请文件地点地点：长兴县城投集团开标室（长兴县开发区长兴大道666号人防大厦2楼）22开标时间和地点开标时间：2026年03月06日9时开标地点:长兴县城投集团开标室（长兴县开发区长兴大道666号人防大厦2楼）23评审委员会的组建发包人依法组建评审委员会，在长兴县限额以下工程专家库中随机选派，组成3人及以上单数组成，负责本项目的评审工作。24是否授权评审委员会确定成交人是√否,推荐的成交候选人数：1名25发包方式1、下浮率；2、项目责任人有审核施工图的义务，并针对施工图提出修改意见和建议，修改后施工图经甲乙双方及业主方确认后，视为项目责任人认可该图纸，后期因图纸设计失误造成的返工，变更，调整均不再额外计取费用，由项目责任人自行承担。26履约保证金保证金金额：中标价的2%（承包申请保证金转为履约保证金，履约保证金不足部分补齐）提交时间：中标后7日内。 退还时间：在竣工验收后1个月内退还50%，递交结算资料经发包人认可之日起1个月内退还剩余50%。履约保证金不计利息。27承包人要求1、民工生活区需乙方自行租赁解决。2、最终成交人需提供9%增值税税额。3、承包申请文件提交需密封，未密封提交承包申请文件或现场填写承包申请报价的，其承包申请文件将被拒绝，视为无效标。4、本工程部分工程款从农民工账户支出，承包申请人无条件配合。5、现场必须配备项目负责人一名，每月出勤不少于26天。6、现场必须配备专职安全员一名，每月出勤不少于26天。7、本工程根据设计要求完成所有的预埋铁、预埋管件等工程8、水电费由建恒缴纳，无需考虑水电费及总包配合费9、中标单位项目负责人不得随意更换，需征得发包人同意。28其他1、对发包人的纪律要求发包人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与承包申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。2、对承包申请人的纪律要求承包申请人不得相互串通承包申请或者与发包人串通承包申请，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义承包申请或者以其他方式弄虚作假骗取成交；承包申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。3、对评审委员会成员的纪律要求评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对承包申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守， 影响评审程序正常进行，不得使用发包文件没有规定的评审因素和标准进行评审。4、对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对承包申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。5、发包代理费3000元由成交单位在领取成交通知书时支付给代理公司，请承包申请单位综合考虑。缴纳单位及账号：浙江浙坤工程管理有限公司长兴分公司 开户银行及账号：长兴农商银行营业部，201000380911846 29在建合同工程的认定及变更证明1.对项目负责人和施工负责人“有在建合同工程”的认定标准：（1）拟派项目负责人和施工负责人在承包申请截止时间尚有在其他在建合同工程中担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。以下情形视为“有在建合同工程”：（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；（3）项目负责人和施工负责人发生更换的，以现任项目负责人和施工负责人视为有“在建合同工程”。2.在建项目的项目负责人和施工负责人办理更换后，承包申请时需提供的资料：（1）项目业主同意更换的证明；（2）原项目负责人和施工负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息原件的复制件；3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。一、总则1.发包项目概况1.1发包人：浙江长兴建恒建设有限公司1.2承包申请人：响应本次发包，参加本次承包申请竞争的承包单位。1.3货物：指承包申请人按合同要求，须向发包人提供的一切材料、产品、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。1.4服务：指合同规定承包申请人须承担的技术协助、校准、培训、售后服务、质保期服务以及其他类似的义务。二、发包文件（1）发包公告；（2）承包申请人须知；（3）评审办法；（4）合同条款及格式；（5）承包申请文件格式；承包申请人须知前附表规定的其他资料4．发包文件的澄清4.1承包申请人在收到发包文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与发包人进行技术交流，应于前附表所述时间前将问题以书面形式递交至775275427@qq.com。4.2承包申请人要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期，否则无效。三、承包申请文件的编制3.承包申请文件构成1.承包申请人应认真阅读公开发包文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲承包申请人没有按照公开发包文件要求提交全部资料，或者没有对公开发包文件各个方面做出实质性响应，导致承包申请文件被拒绝的风险由承包申请人自行承担。2.▲承包申请人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次承包申请活动的。如发现承包申请人提供了虚假文件资料，其承包申请文件将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。3.承包申请文件的构成：承包申请文件由报价文件、资格审查文件两部份组成。（1）承包申请函（格式见附件）；（2）承包申请人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；（3）具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。（4）具备机电安装工程专业承包三级及以上资质且企业注册地在长兴县范围内或在长兴设立分公司（要求独立核算独立运营的分公司）的县外企业（须提供分公司开户证明和独立运营承诺书），并在人员、设备、资金上具备相应的履约能力。（5）拟派项目负责人具有注册在承包申请单位的机电工程二级注册建造师资格证书，并具备安全生产任职资格B类证书。拟派施工项目负责人在承包申请截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次承包申请，拟派专职安全员具有有效的安全生产任职资格C类证书。（6）法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件）；（7）授权委托书（格式见附件）；（8）不参与围标串标承诺书（格式见附件）；（9）承包申请廉政承诺书（格式见附件）；（10）项目管理机构配备情况表（格式见附件）；（11）项目负责人无在建承诺(格式见附件)；（12）承诺书（格式见附件）；（13）品牌承诺书（格式见附件）；（14）顺位承诺书（格式见附件）；（15）本项目不接受联合体承包申请。（无需提供纸质文件，招标过程中不提出异议默认为同意此条款，不再进行联合体承包申请）；（16）承包申请人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。4.承包申请报价4.1承包申请人应按发包文件中规定填写承包申请报价表。4.2承包申请人须对发包范围内的全部产品（材料）及服务予以承包申请，发包人不接受有缺漏项的承包申请。4.3工程变更：由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。4.4本专业如有新增联系单或现场签证单，引起相关费用工期变更的，专业乙方应及时跟进并负责所有费用、工期的计算上报工作和协调工作。4.5由于乙方原因造成甲方已完工程破损的，相关修复费用由乙方承担。4.6承包申请函中的报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。该报价为承包申请人在承包申请文件中提出的各项支付金额的总和。4.7承包申请人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入承包申请报价中：（1）施工期间必须采取措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用请承包申请人计入承包申请总价。（2）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾等在施工完成后必须清理外运，运距堆放地点及相关部门涉及的各项费用成交人自行考虑解决。（3）本项目涉及的全部检验、检测费（包括材料，无损检查等全部检验试验费，包括发包人认为按照有关规定需要检验，检测的项目）由成交人承担，请承包申请人计入承包申请总价。（5）施工过程负责处理施工扰民问题及周边单位（住户）的协调工作，费用列入措施费，结算不予调整。（6）施工过程中破坏的绿化地块，应以予修复至原状，费用列入措施费，结算不予调整。（7）严格执行《长兴县建设局关于进一步加强建筑施工扬尘治理的通知》（长建设[2019]90号文件）、《长兴县人民政府办公室关于印发长兴县加强扬尘污染防治十条措施的通知》（长政办传[2021]10号文件），积极采取有效防尘降尘措施，做好施工现场文明施工、扬尘治理工作，做到做好“七个100%及十条加强措施”要求。同时做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、生活垃圾袋装化、消防设施齐备，并服从业主和社会管理部门的监督和管理。工程交付使用后7日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。施工现场形象：做好工地文明、安全，并服从总承包单位的管理。安全施工、文明施工应达到当地建设主管部门相关的管理要求；如不满足相关管理要求的，承包人应承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。（8）由于工程施工造成第三方损失、损坏的，由成交人自行与第三方协商解决，协商不一致的，由发包人出面与第三方进行协商解决，由此所发生的费用由成交人承担，或发包人从工程款中代扣。（9）若本项目后期需要设计深化需经发包人审核同意后实施且费用由成交人承担，请承包申请人计入承包申请总价。以上项目所产生的所有费用由各承包申请人自行测算，在承包申请报价中综合考虑，工程结算时，不得调整。4.8编制承包申请报价前承包申请人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、二次搬运、储存空间、装卸限制、垃圾清运、业主正常上班期间的合理安排以及噪音、工种搭配是否合理及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。4.9一旦确认某一承包申请人成交，除合同规定的可调整内容外，成交人不得要求追加任何费用。4.10.变更范围(1)实施过程中，发包人提出与经过确认和审查施工图的规模、功能、标准及其他特性不一致；(2)发包人对已经确认和审查的设计文件、图纸要求进行修改和变更的；特别说明：凡涉及设计变更、工程量确认、工期签证、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意后（须建设单位派驻的工程师签字并经发包人按其公司内部审批流程加盖发包人公章），该签证才有效。基准价为2025年12月，发包人出具施工范围以外的指令单另行计算，按中标下浮率同比例下浮。4.11紧急变更程序4.11.1发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目负责人。4.11.2承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向建设单位提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。4.11.3变更价款确定变更价款按以下方法确定：建设单位要求的变更涉及价格调整的，按下列条款执行：发包人提供的工程量清单项目或数量有误或设计变更引起的工程项目或数量的增减，其工程量由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中规定的工程量计算规则计算，在结算时报监理和发包人审定，并按实调整，其综合单价不作调整；但其工程量增加或减少超过本项目工程数量的15%,其工程量增加或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人重新组价(如增加或减少20%,其中15%按原投标报价，剩余5%重新组价）{组价依据：①主要材料有信息价的，其综合单价按相应规范、计价规则、浙江省2018版定额及基准期信息价、原投标中相关取费进行组价并乘以折扣率(1-中标下浮率)。②主要材料没有信息价的，其综合单价按相应规范、计价规则、浙江省2018版定额及基准期信息价(除无信息价主要材料)、原投标中相关取费进行组价并乘以折扣率(1-下浮率）；无信息价主要材料按市场价计入，不需下浮)},经发包人或其委托的咨询单位工程师审定，最终以审计为准。4.11.4中标价有相同项目的，按照相同项目单价认定（若有二个及以上相同项目且单价不一致的，参照单价较低的相同项目单价）；4.11.5中标价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价），并按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。4.11.6中标价中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、浙江省补充条款以及有关政策性文件规定、结合本招标项目实际情况编制。主要材料价格参考《湖州市建设工程造价信息》及《浙江省建设工程造价信息》计取，其他无价材料经由发包人委托的第三方审核确定；安全文明施工基本费（含扬尘污染防治增加费)、二次搬运费、冬雨季施工增加费、企业管理费及利润根据工程施工环境、工程类别，按《浙建站定【2016】23号》文件规定计取；税金采用增值税（按一般计税方法）计取，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建建发【2019】92号规定计取；规费应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）依据国家法律、法规所测定的标准费率的100%计取。通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。发包人出具施工范围以外的指令单另行计算，按中标下浮率同比例下浮。4.11.7当某项清单项目施工内容取消时，直接扣除该项目的合同价款（如中标人提交取消内容的综合单价低于招标控制价中综合单价，则按招标控制价的综合单价扣除，扣除时综合单价按照中标下浮率同比例下浮），招标人不另作补偿。4.12合同价款及调整：（1）本工程的结算价按以下约定确定：由发包人委托第三方机构对承包人提供的正式竣工图和竣工图结算进行审核（本合同明确约定的固定价格按固定价格计入）审核好的合同价结算一律不调整。费用以发包人委托的最终审计单位审定结果为准。本工程结算价=竣工图结算*（1-下浮率）。（2）承包人应依据正式施工图+过程中变更，完报送完整的竣工图预算，竣工图预算编制和审核依据如下：①根据审查合格的施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、浙江省补充条款及《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）以及有关政策性文件规定、结合本发包项目实际情况编制。主要材料价格参考《湖州市建设工程造价信息》及《浙江省建设工程造价信息》计取，基准价为2025年12月。清单范围以外的变更部分，若有无价材料，则按签证计取（不下浮）；安全文明施工基本费（含扬尘污染防治增加费)、二次搬运费、冬雨季施工增加费、企业管理费及利润根据工程施工环境、工程类别，按《浙建站定【2016】23号》文件规定计取；税金采用增值税（按一般计税方法）计取，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建建发【2019】92号规定计取；规费应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）依据国家法律、法规所测定的标准费率的100%计取。（3）竣工结算其他约定：承包人提供竣工图的约定：工程交付使用后，提供按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）和城建档案馆进档最新要求整理的竣工图及施工文件及光盘，套数不限，根据发包人需求，所发生费用由承包人承担。1）工程竣工验收合格后，承包人应在三个月内报送相关结算至发包人，截止至工程竣工验收合格后一年整，承包人仍未报送结算的，发包人有权聘请中介咨询公司以发包人现有的工程资料代为独立编制竣工结算并送审，承包人不得参与结算编制及审计对账工作且须认可审计结果，结算编制及审计所产生费用全部由承包人承担。结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。2）结算审计产生的审计费用的计算：按照发包人相关规定执行：本工程最终结算价以审计单位出具的审计结论为准。最终建安工程费以发包单位委托的最终审计单位审定结果为准。审计费支付形式由中标单位支付，支付比例为审计净核减的4%。3）审计单位出具书面审核报告后，发包人支付审计费，应由承包人承担部分的结算审核费用由发包人在支付给承包人工程款时扣除，并出具收据或发票。5.承包申请保证金5.1承包申请人在递交承包申请文件的同时，应按承包申请人须知前附表规定的金额、担保形式规定的承包申请保证金格式递交承包申请保证金，并作为其承包申请文件的组成部分。5.2承包申请人不按要求提交承包申请保证金的，其承包申请文件作无效标处理。5.3评审结束后，向未成交人退还承包申请保证金。6.承包申请有效期承包申请文件在承包申请截止日期之后30个日历天内有效。7、工程质量要求7.1本工程各道工序完成后必须达到合格工程质量标准。7.2成交人必须严格按照发包人要求、工程技术要求及国家颁发的工程施工规范、规程和标准进行施工，并无条件的接受甲方单位全方位、全过程的监督管理。7.3隐蔽工程必须经检查、验收签证后，方可进行下一道工序。7.4没有经过发包人的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。成交人应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查和测量。7.5发包人代表有权监督、检查、检验成交人的施工质量、进度、整改方案须经发包人认可后方能实施，成交人应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。四、承包申请4.1承包申请文件的密封和标记4.1.1承包申请文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见承包申请人须知前附表）。4.1.2承包申请文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见承包申请人须知前附表。4.1.3承包申请文件的封面、承包申请文件均应加盖承包申请人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的必须同时提供法定代表人授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求（参见附表格式）。4.1.4除承包申请人对错误之处必须修改外，全套承包申请文件应无涂改或行间插字和增删，修改处应由承包申请人的法定代表人或授权代表签字或盖章才有效。4.2承包申请文件的递交4.2.1承包申请人应在前附表规定的承包申请截止时间前递交承包申请文件。4.2.2承包申请人递交承包申请文件的地点：见承包申请人须知前附表。4.2.3除承包申请人须知前附表另有规定外，承包申请人所递交的承包申请文件不予退还。4.2.4在特殊情况下，如需要延迟承包申请截止时间或中止发包的，发包人将尽可能提前在发包公告发布的网站上公开发布延迟承包申请截止时间或者中止发包的信息，请承包申请人随时关注网站信息。4.3承包申请文件的修改与撤回4.3.1在前附表规定的承包申请截止时间前，承包申请人可以修改或撤回已递交的承包申请文件，但应以书面形式通知发包人。4.3.2承包申请人修改或撤回已递交承包申请文件的书面通知应按照本章第4.1.4项的要求签字或盖章。发包人收到书面通知后，向承包申请人出具签收凭证。五、开标5.1发包人将于承包申请人须知前附表规定的开标时间进行开标，承包申请人法定代表人或其授权代表须携带相关证件准时到场参加开标。5.2公开开标会由发包代理机构主持。六、评审6.评审委员会发包人依法组建评审委员会，在长兴县限额以下工程专家库中随机选派，组成3人及以上单数组成，负责本项目的评审工作。6.1评审原则评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评审评审委员会按照第三章“评审办法”规定进行评审。七、合同授予7.1定标方式发包人将根据评审委员会推荐，并确定1名成交人。7.2中标通知发包人以书面形式向成交人发出成交通知书。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，成交人应按承包申请人须知前附表规定的金额、担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向发包人提交履约担保。7.3.2成交人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其承包申请保证金不予退还，给发包人造成的损失超过承包申请保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同发包人和成交人应当自成交通知书发出之日起7天内，根据发包文件和成交人的承包申请文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其承包申请保证金不予退还；给发包人造成的损失超过承包申请保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。八、重新发包和不再发包8.1重新发包有下列情形之一的，发包人将重新发包：（1）经评审委员会评审后否决所有承包申请的；（2）承包申请截止时间止，承包申请人少于3个的；（3）承包申请单位少于三家，由专家商议是否具有竞争性。九、发包人要求一、安全文明施工对文明施工的要求：做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、垃圾袋装化、消防设施齐备，并服从发包人和社会管理部门的监督和管理。工程交付使用后7日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。施工现场形象：做好工地文明、安全，并服从总承包单位的管理。安全施工、文明施工应达到当地建设主管部门相关的管理要求；如不满足相关管理要求的，承包人应承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。发包人（或现场监理）在现场如发现下列违规现象时，发包人（或现场监理）将予以拍照记录，成交人将按如下标准承担违约金。序号违 规 内 容违约金1进入施工现场不戴安全帽200元/例2现场材料乱堆放500元/次3进入施工现场吸烟500元/次4未经监理验收签证即进入下一步施工5000元/次5施工现场环境卫生差2000元/次6打架斗殴或治安纠纷事件5000元/例7生活区（办公区、宿舍、厨房及厕所等）卫生差1000元/次8施工用电存在隐患2000元/处·次9未在规定时间内完成发包人或监理口头或书面下达的指令1000元/次10发生省市县各级媒体曝光、有效投诉和信访，或领导调研时点名批评的2000元/次11承包商虚报、乱报签证费用及进度款，经监理审核，核减超过10%部分按核减额的20%支付违约金12进入施工现场不穿反光背心50元/人/天13若发生工人投诉事件投诉涉及金额的2倍进行罚款十、品牌要求主要材料设备按以下推荐品牌或选用相当于同等档次及以上品牌，详见附件1第三章评审办法一、开标发包人将按承包申请须知前附表中规定的截止时间和地点，对所有收到的承包申请文件进行公开开标，承包申请人应随带身份证、法定代表人身份证明或授权书准时出席，并在开标记录上签字。开标前由承包申请人的代表检查所有承包申请文件的密封情况，开标顺序按后递交先开标的顺序开标；开标时，承包申请人不论何种原因，未能派法定代表人或其授权的代理人出席开标活动，将被视为不响应发包文件，其承包申请文件将不予开标，但承包申请担保予以退还。二、评审最低下浮率的确定：本次发包业主设最低下浮率，承包申请人的承包申请报价应高于业主设定的最低下浮率，承包申请报价低于最低下浮率（含最低下浮率）的将作无效标处理。三、评审办法1、评审程序1）熟悉发包文件和评审办法；2）承包申请文件评审范围确定；3）承包申请文件的符合性审查；4）承包申请文件的商务评审；5）询标澄清承包申请文件的疑问；6）完成评审报告，推荐成交候选人1名。四、评审细则（一）评审范围开标后，除以下情况，其他报价均进入评审范围：(1)低于或等于本工程最低下浮率的承包申请下浮率；(2)在承包申请截止时间前未按发包文件规定递交承包申请保证金的；(3)承包申请函中承包申请报价的小写文字未按规范正确填写或不能够识别的，评审委员会评审后，不能确定承包申请报价被否决承包申请的；(4)承包申请函中所填写内容明显不符合发包文件内容规定的。（二）承包申请文件的符合性审查对进入评审范围的承包申请人的承包申请资格和承包申请文件进行符合性审查。承包申请人不得通过补充、修改或撤消承包申请文件中的内容使其成为实质性响应的承包申请。承包申请人在承包申请截止以后不得提交任何资料作为评审依据。符合性审查未通过的承包申请文件不再进入后续评审。承包申请文件如存在以下情况之一的均属于重大偏离，经评审委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行商务审查：1)承包申请人的承包申请资格不满足国家有关规定或发包文件载明的承包申请资格条件的；2)未按发包文件提供格式的要求签署和盖章的；3)未按照承包申请人须知前附表相关要求派人参加开标会议或参加开标会议人员所带资料不符合要求的；4)不响应发包文件规定的实质性要求的；5)承包申请文件载明的发包项目完成期限超过发包文件规定的期限；6)承包申请文件附有发包人不能接受的条件的；7)除发包文件规定外，有意改变发包人提供的工程量清单中的工程项目、数量、单位和暂定价的；8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；9）存在法律、法规、规章规定的其它无效承包申请情况的；10）承包申请人的资格审查资料复印件未按发包要求提供的或者提供的不符合发包文件规定的；（三）承包申请文件的商务评审（1）评审委员会的商务专家对符合性审查通过的承包申请文件进行商务报价审查。评审委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，审查报价是否有异常不合理报价等情况。（2）评审委员会商务专家对各有效承包申请文件进行评审与校核，评审程序如下：A．先逐项核对报价工程量项目内容、报价工程量清单单价、合价、总价；B.校核其计算是否正确；C．如有计算或表达上的错误，调整承包申请价的原则如下：a．如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。b．当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。c．修正后的承包申请报价高于原承包申请报价的，以原承包申请报价为准，并按合价之和的差值按同比例原则调整有误子目的单价；低于原承包申请报价的，以修正后的承包申请报价为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正承包申请文件的承包申请报价，承包申请人同意后，调整后的承包申请报价对承包申请人起约束作用。如果承包申请人不接受修正后的报价，则其承包申请将被拒绝并且其承包申请保证金也将被没收，并不影响评审工作。凡属发包文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整承包申请人报价，但因承包申请人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。（四）推荐成交候选人本次评审采用合理低价法1.评审委员会对承包申请人按商务评分从高到低进行排序，并按照排序推荐成交候选人。2.在发包过程中，发包方将在开标仪式上随机选定一名承包申请人代表，由该承包申请人代表即时从以下三种评审方法中随机选取一种作为本次发包的评审方式。随后，业主代表将从所选评审方法中规定的A、B、C、D四种计算模式中随机抽取一种，作为评审基准价的计算方法。3.有效报价：经评审通过符合性审查的承包申请单位的承包申请报价方式一：A签：有效承包申请报价的平均值与次低值的平均值B签：有效承包申请报价的平均值与最低值的平均值C签：有效承包申请报价的次低值D签：有效承包申请报价的次低值与第三低值的平均值方式二：A签：有效承包申请报价的平均值*0.8和次低值*0.2两者的加权求和；B签：有效承包申请报价的平均值*0.6和次低值*0.4两者的加权求和；C签：有效承包申请报价的平均值*0.4和次低值*0.6两者的加权求和；D签：有效承包申请报价的平均值*0.2和次低值*0.8两者的加权求和；方式三：A签：有效承包申请报价的算术平均值；B签：有效承包申请报价的平均值与第三低值的平均值；C签：有效承包申请报价的平均值*0.4和最低值*0.6两者的加权求和；D签：有效承包申请报价的平均值*0.6和最低值*0.4两者的加权求和；2、根据承包申请人的承包申请报价（X）与评审基准价（R）相比，计算出承包申请报价的评分值，即：a、承包申请报价（X）等于评审基准价（R）的本项得100分；b、承包申请报价（X）每高于评审基准价（R）1个百分点扣2.0分，承包申请人得分为：100-（X-R）/R×100×2.0。c、承包申请报价（X）每低于评审基准价（R）1个百分点扣1.0分，承包申请人得分为：100-（R-X）/R×100×1.0。d、评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。以上评分保留小数2位，四舍五入。3、如项目报价为下浮率的项目，评分值为倒序扣减，即：a、承包申请报价（X）等于评审基准价（R）的本项得100分；b、承包申请报价（X）每高于评审基准价（R）1个百分点扣1.0分，承包申请人得分为：100-（X-R）/R×100×1.0。c、承包申请报价（X）每低于评审基准价（R）1个百分点扣2.0分，承包申请人得分为：100-（R-X）/R×100×2.0。4、经计算所得的评分值为负数的按“0”分计。5、评审委员会根据评分由高到低的顺序对承包申请文件进行排序，推荐得分第一名的为成交候选人。6、当出现两个及以上评分相同时，取报价低者为成交候选人，当出现两个及以上评分相同且报价也相同时，则由承包申请单位采用现场抽签的办法确定成交候选人，各承包申请单位以递交承包申请文件的先后顺序作为各自的抽签序号。五、评审报告评审委员会应根据评审情况和结果，向发包人提交评审报告。评审报告由评审委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评审委员会全体成员应在评审报告上签字认可，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。评审报告应包括内容：（1）开标记录；（2）评审内容、过程和结果；（3）无效标情况说明及依据；（4）询标澄清纪要；（5）其他建议。六、其他评审委员会可以在评审过程中对需要澄清的承包申请文件的承包申请人进行询标。凡在评审过程中，发现有二份及以上承包申请文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清承包申请人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评审委员会半数以上成员确认有串通承包申请嫌疑的，其承包申请文件按无效标处理，不再对其进行评审，也不影响发包项目继续评审。对于承包申请人人为哄抬标价、串标，致使承包申请报价背离市场价格竞争规律的承包申请，经评审委员会认定，将不予评审；当评审委员会或发包人有充分理由说明所有承包申请人的报价没有达到预期的竞争效果，经评审委员会认定，可否决本次发包。所有承包申请都被否决的，发包人将依法重新组织发包。第四章合同条款及格式发包人（全称）：（以下简称发包方）承包人（全称）：（以下简称承包方）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次）工程地点：长兴县水口乡工程内容：资金来源：专项债。二、工程承包范围发包人有权根据项目具体实施情况，调整本项目的承包范围，承包人应无条件执行。三、合同工期工期：满足发包人要求，满足工程总体施工进度且必须配合其他分包单位的工作进度，因承包单位原因导致工程进度推迟视为工期推迟。四、质量标准及其管理：1、工程施工质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级。五、合同下浮率1、下浮率%本工程暂定含税合同金额为人民币（大写）：____________元（¥___________元），税率为_____%，不含税总价暂定为人民币(大写)：元(¥元)，税额为人民币(大写)：元(¥：元)。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同补充条款2、协议书3、成交通知书4、承包申请文件及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、已标价工程量清单10、界面表11、主要材料设备要求一览表。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、乙方交纳签约合同价的2%作为本合同的履约保证金，在竣工验收后1个月内退还50%，递交结算资料经发包人认可之日起1个月内退还剩余50%。履约保证金不计利息。十一、转包或分包1.本合同范围的施工内容，应由乙方直接施工，不得转让他人施工；2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的施工全部或部分分包给他人施工；3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收全部履约保证金并追究乙方的违约责任。第二部分通用条款同GF-2020-0216《建设工程施工合同》（示范文本）通用条款专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:（1）本合同协议书及补充协议；（2）发包人与承包人在工程的洽商、变更等协议或文件；（3）本合同专用条款；（4）成交通知书；（5）发包文件及补充；（6）承包申请文件及其附件；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；2、语言文字和适用法律、标准及规范2．1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。2．2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及省、市颁发的相关地方性法规。2．3适用标准、规范适用标准、规范的名称:现行国家、行业及省市有关规范标准。发包人提供标准、规范的时间:根据需要仅提供发包人自行编制的内部标准、规范，其他标准规范承包人自行购买。国内没有相应标准、规范时的约定:根据实际情况另行协商确定。二、双方一般权利和义务1、发包人派驻的工程师姓名：陈捷职务:项目负责人职权:对工程进度、质量、成本及合同执行情况进行监督和检查，负责设计问题的处理，进行设计变更、联系单变更情况及工程进度款签证，联系单变更费用须经成本管理部审核确认。2．施工方派驻的项目经理姓名:职务:3、发包人工作3．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已具备(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订生效后7天内提供(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:/(6)水准点与座标控制点交验要求：开工前在现场以书面形式交验水准点、座标控制点(7)图纸会审和设计交底时间:开工前5天发包人组织进行图纸交底及图纸会审(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:发包人提供相关资料，配合协调处理(9)双方约定发包人应做的其他工作：无3．2发包人委托承包人办理的工作：/4．承包人工作4．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:（1）需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/（2）应提供计划、报表的名称及完成时间:①中标后14日历天内，承包人应向发包人提供项目实施规划、前期工作计划、项目开工计划、项目资金使用计划、农民工工资支付保障等各项计划；②每月的1日承包人应提供上月的计划完成情况、下月工作计划安排；③每月15日前提供当月完成工程量和工作价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，承包人应采取有效措施赶上进度，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。如连续两个月工期拖延的，发包人有权拒付工程款；④设备材料进场前，承包人应向发包人提交“供应材料设备一览表”，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件。⑤每月15日提供当月已完实物工程量月报及次月进度计划（含月度资金计划）。⑥专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图在相应专项工程或部位施工前7天内上报。⑦人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在各分包合同签订后7日内提供8份。提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：含种类、型号、检验时间、购买时间、数量、在各分包单位合同签订7日内提供8份。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:自行解决。（4）承包人办公和生活房屋及设施的要求:自行解决。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:由承包人自行办理，费用已包含在总价中。（6）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人必须做好成品保护工作。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人应做好保护工作，费用由承包人负责。因施工不当等承包人原因，发生的法律责任和经济损失由承包人承担。（8）按《湖州市建筑工程施工场地文明管理规定》的要求执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，10天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，地面及地面下的临时砼基础等，并修复因施工损坏的绿化，修复完毕应得到绿化部门认可。如承包人交工15天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并做到工完场清，即建筑垃圾须及时清运出场，否则发包人有权另行委托他人清理，所产生的的费用另加20%的管理费后从应付给承包人的款项中扣除。另要求承包人对施工场地临时围墙外10米范围内及施工车辆行驶后出现的建筑垃圾处理进行定时清理。承包人并向政府有关部门缴纳施工场地出入口等保洁用的保证金，并承担由承包人引起的卫生工作不符合要求，道路下水道堵塞等罚款。(9)双方约定承包人应做的其他工作：①承包人应不准任何未经发包人同意的参观人员及来访者进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于来访人员的安全帽并带明显标志，并应保存一部来访者登记簿用于记录所有来访人员的姓名、来访目的和来访时间等内容，簿上应附有清楚警告，说明承包人及发包人将不受理任何未经批准人士进入现场后受到伤亡的赔偿申请。承包人应确保每个来访人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，并为此等来访者提供安全帽，确保所有经发包人批准的来访人员的人身安全。②承包人按规定的时间申报材料设备需用计划至监理单位和发包人，需用计划须明确材料规格、型号、数量和到货时间。③承包人承包申请前至现场进行场地现状踏勘，中标后按现状场地进行施工组织，涉及不限于场地内通水、通电、通路、通讯、通排水(设置排水沉淀过滤井)及场地平整等由承包人组织施工，符合安全文明要求，该费用不另行计取，并承担施工期间的水、电、网络及其他因履行本合同需要而产生的相关费用。④承包人必须遵守浙江省、湖州市、长兴县等的地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用不另行计取，包括外省施工单位进浙江省的施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。⑤重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低所需的费用。⑥承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。⑦承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食（含食品安全）及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏，同时应提供必要的安全防护用具、警示标志，以确保施工人员的人身安全。专业分包人的雇员的食宿由承包人统一安排管理。⑧承包人负责落实对施工现场安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。⑨承包人负责组织全部工程的移交工作，承包人负责编制或汇总移交方案、建筑产品使用说明书（内容包括建筑物主要使用功能、空间布局、使用注意事项、维保手册等，并提供给发包人），移交期间现场安全、成品保护等可能发生的其他费用由承包人承担。承包人应在移交前负责完成承包范围内的卫生清理、保洁工作，达到工程红线内区域内的整洁，无明显杂物或水泥、砂石等残留，保洁标准应经发包人验收确认，发生的费用不另行计取。做好施工现场的临时水，电施工并达到市标化要求。⑪现场配备专业电工并持证上岗，做好施工现场的临时设施的维护保养工作，确保现场各项设施设备均能正常使用。⑫本工程根据设计要求完成所有的预埋铁、预埋管件等工程。⑬配电房高低压配电深化及施工。三、施工组织设计和工期1．进度计划1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：①承包人应在施工开工7日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善②专项进度计划在合同签订后7天内提交③每月20日提供当月已完实物工程量月报及次月进度计划（含月度资金计划）④专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图在相应专项工程或部位施工前7天内上报。2．工期延误2．1双方约定工期顺延的其他情况:在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以经发包方签证的联系单为准，工期可作顺延，但费用不予补偿：a.合同履行中发生重大设计变更直接影响施工进度；b.不可抗力因素；C．局部场地区域施工条件不满足。不可抗力定义：是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括以下各种异常事件或情况：（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；（4）自然灾害或社会异常事件；（5）传染病爆发、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；（6）国家法律法规变化或政府行为。特别说明：发生不可抗力情况时，承包人在有能力采取有效措施的情况不采取有效措施而造成的损失由承包人承担。不可抗力的后果(1)永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；(2)受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；(3)承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；(4)承包人的停工损失，由承包人承担；(5)不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；(6)发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期合理顺延。四、安全施工1.安全施工与检查1.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。1.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。1.3承包人应加强施工现场的成品保护、安全防护（特别是桩孔四周的防护）工作，若因上述工作不到位，造成桩孔清泥或安全事故的，由承包人负责。1.4承包人应做好场内出入口的洗车池及环路硬化工作，做到车辆不冲洗不出场。1.5对文明施工的要求：做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、垃圾袋装化、消防设施齐备，并服从业主和社会管理部门的监督和管理。工程交付使用后7日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。1.6所有现场作业人员必须统一着装，后背印有企业名称，夜间施工必须穿着反光背心，涉水施工必须穿戴救生衣。施工现场形象：做好工地文明、安全，并服从总承包单位的管理。安全施工、文明施工应达到当地建设主管部门相关的管理要求；如不满足相关管理要求的，承包人应承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。发包人（或现场监理）在现场如发现下列违规现象时，发包人（或现场监理）将予以拍照记录，成交人将按如下标准承担违约金。序号违 规 内 容违约金1进入施工现场不戴安全帽200元/例2现场材料乱堆放500元/次3进入施工现场吸烟500元/次4未经监理验收签证即进入下一步施工5000元/次5施工现场环境卫生差2000元/次6打架斗殴或治安纠纷事件5000元/例7生活区（办公区、宿舍、厨房及厕所等）卫生差1000元/次8施工用电存在隐患2000元/处·次9未在规定时间内完成发包人或监理口头或书面下达的指令1000元/次10发生省市县各级媒体曝光、有效投诉和信访，或领导调研时点名批评的2000元/次11承包商虚报、乱报签证费用及进度款，经监理审核，核减超过10%部分按核减额的20%支付违约金12进入施工现场不穿反光背心50元/人/天2.安全防护2.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。2.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。2.3按照国家法律、规范的有关规定，承包人必要位置采用低压电源，费用不再增加。3.事故处理3.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。3.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。3.3本项目施工安全由承包人负总责，所有安全事故由承包人承担一切责任。同时由承包人处理好民扰与扰民问题，必要时应采取适当的措施对施工现场的周围的居民和公众进行安抚并支付相应的补偿金，以确保施工进度，所有费用不另行计取。同时承包人应保护好现场设备设施、材料，以防民扰带来的损失。在合同施工许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响主体建筑、邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用，相应费用不另行计取。五、工程变更范围、工程结算、合同价款与支付1、变更范围1)实施过程中，发包人提出与经过确认和审查施工图的规模、功能、标准及其他特性不一致；2)发包人对已经确认和审查的设计文件、图纸要求进行修改和变更的；特别说明：凡涉及设计变更、工程量确认、工期签证、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意后，该签证才有效。2、紧急变更程序1）发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目负责人。基准价为2025年12月，发包人出具施工范围以外的指令单另行计算，按中标下浮率同比例下浮。2）承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向建设单位提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。2.1变更价款确定变更价款按以下方法确定：建设单位要求的变更涉及价格调整的，按下列条款执行：发包人提供的工程量清单项目或数量有误或设计变更引起的工程项目或数量的增减，其工程量由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中规定的工程量计算规则计算，在结算时报监理和发包人审定，并按实调整，其综合单价不作调整；但其工程量增加或减少超过本项目工程数量的15%,其工程量增加或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人重新组价(如增加或减少20%,其中15%按原投标报价，剩余5%重新组价）{组价依据：①主要材料有信息价的，其综合单价按相应规范、计价规则、浙江省2018版定额及基准期信息价、原投标中相关取费进行组价并乘以折扣率(1-中标下浮率)。②主要材料没有信息价的，其综合单价按相应规范、计价规则、浙江省2018版定额及基准期信息价(除无信息价主要材料)、原投标中相关取费进行组价并乘以折扣率(1-下浮率）；无信息价主要材料按市场价计入，不需下浮)},经发包人或其委托的咨询单位工程师审定，最终以审计为准。2.2中标价有相同项目的，按照相同项目单价认定（若有二个及以上相同项目且单价不一致的，参照单价较低的相同项目单价）；2.3中标价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价），并按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。2.4中标价中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、浙江省补充条款以及有关政策性文件规定、结合本招标项目实际情况编制。主要材料价格参考《湖州市建设工程造价信息》及《浙江省建设工程造价信息》计取，其他无价材料经由发包人委托的第三方审核确定；安全文明施工基本费（含扬尘污染防治增加费)、二次搬运费、冬雨季施工增加费、企业管理费及利润根据工程施工环境、工程类别，按《浙建站定【2016】23号》文件规定计取；税金采用增值税（按一般计税方法）计取，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建建发【2019】92号规定计取；规费应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）依据国家法律、法规所测定的标准费率的100%计取。通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。发包人出具施工范围以外的指令单另行计算，按中标下浮率同比例下浮。2.5当某项清单项目施工内容取消时，直接扣除该项目的合同价款（如中标人提交取消内容的综合单价低于招标控制价中综合单价，则按招标控制价的综合单价扣除，扣除时综合单价按照中标下浮率同比例下浮），招标人不另作补偿。3、本工程的结算价按以下约定确定：由发包人委托第三方机构对承包人提供的正式竣工图和竣工图结算进行审核（本合同明确约定的固定价格按固定价格计入）审核好的合同价结算一律不调整。费用以发包人委托的最终审计单位审定结果为准。本工程结算价=竣工图结算*（1-下浮率）。（4）承包人应依据正式施工图+过程中变更，完报送完整的竣工图预算，竣工图预算编制和审核依据如下：①根据审查合格的施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、浙江省补充条款及《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）以及有关政策性文件规定、结合本发包项目实际情况编制。主要材料价格参考《湖州市建设工程造价信息》及《浙江省建设工程造价信息》计取，基准价为2025年12月。清单以外的变更部分，若有无价材料，则按签证计取（不下浮）；安全文明施工基本费（含扬尘污染防治增加费)、二次搬运费、冬雨季施工增加费、企业管理费及利润根据工程施工环境、工程类别，按《浙建站定【2016】23号》文件规定计取；税金采用增值税（按一般计税方法）计取，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建建发【2019】92号规定计取；规费应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）依据国家法律、法规所测定的标准费率的100%计取。（5）竣工结算其他约定：承包人提供竣工图的约定：工程交付使用后，提供按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）和城建档案馆进档最新要求整理的竣工图及施工文件及光盘，套数不限，根据发包人需求，所发生费用由承包人承担。1）工程竣工验收合格后，承包人应在三个月内报送相关结算至发包人，截止至工程竣工验收合格后一年整，承包人仍未报送结算的，发包人有权聘请中介咨询公司以发包人现有的工程资料代为独立编制竣工结算并送审，承包人不得参与结算编制及审计对账工作且须认可审计结果，结算编制及审计所产生费用全部由承包人承担。结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。2）结算审计产生的审计费用的计算：按照发包人相关规定执行：本工程最终结算价以审计单位出具的审计结论为准。最终建安工程费以发包单位委托的最终审计单位审定结果为准。审计费支付形式由中标单位支付，支付比例为审计净核减的4%。3）审计单位出具书面审核报告后，发包人支付审计费，应由承包人承担部分的结算审核费用由发包人在支付给承包人工程款时扣除，并出具收据或发票。4．工程款(进度款)支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按进度支付。①工程进度款按每2个月已完合格工程量，经发包人审核完毕后支付审核价的85%，其中本工程农民工工资由发包人直接支付至本项目农民工工资专用账户。再由发包人从本项目农民工工资专户支付给成交人，成交人须无条件配合。每月已支付农民工工资为本工程进度款一部分，扣除已支付农民工工资剩余部分以工程款形式支付给成交人；②工程竣工验收合格并交付完成、现场临设拆除并按发包人要求清理完现场，承包人按要求提交竣工资料（不含结算资料）、完整的竣工图等全套合格的工程技术资料后一个月内支付至累计审核工程价款的85%且不超过合同签约价的85%；③工程审计完成后14日内支付至审定价的98.5%，预留1.5%作为工程质量保证金（无息）；④最终建安工程费以发包人委托的最终结算审核单位审定结果为准；⑤因发包人书面指令产生的工程变更及签证增项费用，随当期进度款同步审核支付，项目整体完工验收合格后支付至经发承包双方及发包人委托的第三方共同确认金额的85%，⑥工程竣工结算审计完成并出具正式审计报告后支付至最终审计核定总价的98.5%，预留1.5%纳入统一质量保证金管理。5、若本合同履行过程中出现招标文件及本合同未预见的、对合同履行产生实质性影响的特殊情形，由甲乙双方在遵循法律法规及项目相关规定的前提下，本着公平合理、诚实信用的原则友好协商，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。五、安装工程的材料及人工价格调整：/六、材料设备供应1．本项目材料均符合设计规范要求。品牌要求详见附件1七、竣工验收与结算1．竣工验收1．1承包人提供竣工图的约定：在工程验收完成后一个月内向发包人提供4套竣工图4套竣工资料及光盘一套，并按城建档案馆要求整理。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担。1．2中间交工工程的范围和竣工时间：/1.3隐蔽工程和中间验收：1）隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。2）验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和(或)监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。3）发包人和(或)监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和(或)监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和(或)监理人验收不合格的，承包人需在发包人和(或)监理人限定的时间内修复，重新通知发包人和(或)监理人验收。4）未能按时参加验收。发包人和(或)监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。因应发包人和(或)监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延；给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。5）再检验。发包人和(或)监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格的，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格的，承包人因此增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。2.竣工验收：及时按照发包人的要求提供竣工验收报告和完整的竣工资料，发包人组织竣工验收时，承包人有义务参照并完成相应问题的整改。3.承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录、影像资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。竣工资料共需交二套原件，相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图光盘2张。八、违约、索赔和争议1．违约1．1本合同中关于承包人违约的具体责任如下:承包人违约承担的违约责任:任何一个节点未达到要求，均视为工期违约。中间节点工期每延误一天扣罚10000元，在工程款中扣除；竣工验收工期每延误一天扣罚20000元。实际进度滞后进度计划超过7天时，发包人有权要求更换项目施工管理团队或终止合同，每延误一天扣罚50000元。工期延误给发包人带来的一切损失由承包人承担。若因发包人原因引起延误，经发包人签证同意后工期顺延。2.发包人或监理工程师检查发现的质量问题，在书面整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天罚款2000元/项；未执行监理报验程序而进行下道工序的罚款3000元/次；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款10000元/次；经主管部门检查（包括发包人组织的检查）发现的明显质量问题，罚款5000元/项。罚金在处罚通知单收到3日内必须缴纳。3.承包人承建工程范围内的产品产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的，发包人可从履约保证金中酌情扣罚；发生重大质量事故或不能一次性通过合格验收，扣罚全部履约保证金。双方约定的承包人其他违约责任:1.发生安全事故，一切责任均由承包人承担。若发生安全生产重大责任事故，还要扣罚承包人全部该项保证金并追究由此给发包人造成的损失。2.如在施工过程中经主管部门检查（包括发包人组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，发包人向承包人扣款5000元，如整改后仍达不到要求，发包人将视情况予以加倍处罚。承包人应无条件进行整改直至合格。3.各施工队伍间若出现打架现象，发包人将视情节严重程度每次处以2000—20000元人民币的罚款。4.人员、机械设备到位：项目管理机构及施工现场管理人员实行考勤制度，以监理或发包人考勤记录为依据。若承包人选派的施工现场管理人员，不能按承诺要求到位，承担违约责任，并向发包人分别支付每人每天1000元（项目经理、施工技术负责人）、1000元（安全员、施工员、质检员）、1000元（其他施工现场管理人员）的违约金（每月考核、结算）；以上人员未达到承包人承诺到位天数的，发包人有权扣除全部履约保证金直至解除合同。月到位天数由发包人按月考核，违约处罚当月结清，并由承包人补足本工程的履约保证金。5.承包方必须派出足够的施工队伍，如施工队伍素质、力量、现场管理班子、机械设备不符合承包申请文件的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到要求时，发包方有权要求调整、充实施工力量，承包方必须接受，否则作违约处理，直至终止合同。6、（1）承包人违约的其他情形：A、项目负责人每月出勤少于26天；B、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。项目经理、技术负责人必须符合承包申请文件中的承诺，其他管理力量的配备不得低于承包申请文件中的承诺，否则视作承包人违约；工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目管理班子成员，视作承包人违约。C、其他违约。（2）承包人违约责任的承担方式和计算方法：A.承包人擅自更换主要施工管理人员的，每出现一次承包人应向发包人支付违约金10000元/人/次；主要施工管理人员每月到位天数未达到26天的，每少一天向发包人支付违约金1000元；上述扣款将优先在履约保证金中扣除，若履约保证金不足的则在工程进度款支付时进行补扣。B、安全、文明施工（及实体施工质量）未达浙江省相关规定要求，被发包人或其他政府部门通报、责令整改的或被新闻媒体曝光的每发生一次处以50000元违约金；如被发包人或其他政府部门责令停工整改的，每发生一次处以100000元违约金；发生两起及以上一般事故，发包人扣除履约保证金中安全生产保证金的30%；发生较大事故的，发包人扣除履约保证金中安全生产保证金的50%；发生重大事故或两起及以上较大安全事故，发包人扣除履约保证金中安全生产保证金的100%。C、不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人应在7日内向发包人和监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人和监理人批准；发包人和监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划。任何计划修改不得超过合同工期。D、工程实施过程中，对监理开具的整改通知书未按时整改到位的，每发生一次处以2000-10000元的违约金。E、承包人在施工期间，违反约定向供水、供电、燃气、有线电视、通信等专业工程承包人另行收取配合管理费的，承包人除退还收取的配合管理费外，还应另行承担合同总价0.5%的违约金；如承包人因各种理由推脱不提供必要的配合管理服务，由承包人承担10000元/次的违约金。7、因承包人原因造成的返工及技术处理，费用由承包人自行承担。2．争议2．1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:“本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决；（一）提交/仲裁委员会仲裁。（二）依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。九、其他1．工程分包1．1本工程发包人同意承包人分包的工程:无分包施工单位为:无2．不可抗力2．1双方关于不可抗力的约定:按通用条款执行。3、本工程农民工工资由发包人直接支付至本项目农民工工资专用账户。再由发包人从本项目农民工工资专户支付给成交人，成交人须无条件配合。每月已支付农民工工资为本工程进度款一部分，扣除已支付农民工工资剩余部分以工程款形式支付给成交人。4．履约保证金4．1本工程双方约定担保事项如下:(l)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为:合同协议书签署后7天内，成交人应向发包人提交中标价的2%的履约保证金。(2)双方约定的其他担保事项:履约担保金额中的40%为工程质量履约保证金，20%为工期履约保证金，15%为安全文明施工履约保证，15%为管理人员和机械设备到位履约保证金，10%为竣工资料及时提交且符合要求履约保证金。履约保证金在竣工验收后1个月内退还50%，递交结算资料经发包人认可之日起1个月内退还剩余50%。履约保证金不计利息。5．合同份数1．1双方约定合同份数:本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。6.关键节点1．补充约定1.1承包人不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。发包人有权暂扣工程款，代付清工资，并罚扣安全文明施工履约保证金的50％；1.2承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚；1.3在工程方面有些资料、数据和表格由承包人配合提供，并对承包人进行供方评审。1.4承包方在施工过程中，与公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系由承包方自行协调并承担相应的费用。1.5施工单位有行贿行为的，一经发现发包方将对承包方处以行贿额10倍的罚款，并保留追究相关责任的权力。1.6本工程不得转包，一经发现，发包人有权终止合同，由此所产生的一切后果及经济损失均由承包人承担。1.7在合同实施过程中，如承包人施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合承包申请文件的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，承包人须无条件接受。当上述措施仍无效时，按违约进行经济处罚，直至终止合同，由此引起的工期及经济损失由承包人负责。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定双方签字、盖章、承包方提交履约担保后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：附件附件1：工程质量保修承诺书附件2：工程建设项目廉洁合同附件3：安全生产合同附件4：工程建设项目无欠薪合同附件5：具体的施工内容及界面范围（最后签订合同时附在后面）附件1：工程质量保修承诺书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》经协商一致就紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次）（工程全称）签订工程质量保修承诺书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期2.1根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：本工程质量保修期：二年其他项目保修期限约定如下：本工程未说明的工程质量保修期的项目，保修期按国家有关规定，工程质量保修期在保修期内国家有新规定参新规定，保修期按新规定调整。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（若有）。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。七、保修金的退还质量保证金待工程整体竣工验收合格满24个月并经使用单位确认无质量问题且经相关方复验通过并办理工程移交手续后30天内无息退还承包人。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人法定代表人(签字)：或委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件2：工程建设项目廉洁合同工程项目名称：紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次）工程项目地址：建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（三）乙方违反本合同对甲方有行贿行为经监察局查实的，乙方需按查实的数额，按1:20的比例（监察局查实数的20倍）向甲方赔偿；乙方违反本合同对甲方有行贿行为经法院判定的，乙方需按查实的数额，按1:40的比例（法院判定数的40倍）向甲方赔偿。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止，但本合同第四条的违约责任有效期不受本合同终止的限制。第七条本责任书双方约定份数：8份，发包人执4份，承包人执4份。甲方（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 电 话：年 月 日乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 电 话：年 月 日附件3：安全生产合同为在紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主浙江长兴建恒建设有限公司（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过“的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同双方约定份数8份，发包人执4份，承包人执4份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 电 话：年 月 日乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 电 话：年 月 日附件4：工程建设项目无欠薪合同工程项目名称：紫笋贡茶原产地保护开发项目一期项目一水口乡紫笋茶古茶园保护项目总承包（EPC)-机电安装工程（第二次）发包人：承包人：为进一步加强防范处置企业欠薪工作，提高欠薪事件预警监控和应急处置能力，严厉打击恶意欠薪、恶意讨薪等违法行为，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规的规定，结合实际，特订立本无欠薪责任书。第一条双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。第二条发包人的责任（一）建立重大紧急情况监测预警制度，组织劳动保障法律法规培训；（二）定期收集、报送、发布相关信息，联合处置相关情况，组织协调开展工作；（三）组织做好发生重大紧急情况事件调查，按照有关规定报告调查情况和处理结果等。第三条承包人的责任（一）实行实名制管理。落实专人对项目的所有务工人员进行身份实名登记（包括姓名、身份证号、联系方式、进出场时间、工种等相关信息）。建立劳动用工电子信息管理库，且实时更新，每月定期上报至相关责任科室。规范上下班刷卡（监控、摄像）考勤管理，对进出施工区域的务工人员实行实名刷卡制度，做好考勤记录信息留存。（二）实行专用账户管理。在开工前必须在相关银行设立农民工工资专用账户，并将与银行签订的《农民工工资支付专用账户开立证明》报送相关科室。发包人将工程进度款中的民工工资款项划入专用账户。民工工资每月由承包人委托银行统一代发至每个务工人员工资卡。（三）完善三表报送管理。及时上报“工资表”、“考勤表”、“花名册”，积极配合发包人开展无欠薪专项整治行动。第四条违约责任（一）承包人恶意拖欠、克扣工资的，将立案查处，责令限期改正，对拒不改正的，依法进行处罚，并及时向人民法院申请支付令；（二）承包人拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪，将移送相关部门，追究其刑事责任。（三）承包人借“讨薪”之名讨要工程款或工资表造假，涉嫌违法犯罪的，依法予以打击。（四）承包人拒不配合或无清偿能力的，司法所及时启动司法程序，通过法律援助、劳动仲裁、诉诸法院等途径，有效保障务工人员合法权益。（五）承包人严重拖欠农民工工资或拒不改正的将列入“黑名单”，共同制约，直至追究相关责任。第五条本合同作为工程施工合同的附件，经双方签署后立即生效。第六条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止。发 包 人（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 电 话： 年 月 日承 包 人（盖章）：法定代表人（签字）： 电 话： 年 月 日附件5：具体的施工内容及界面范围（最后签订合同时附在后面）第5章承包申请文件格式（1）承包申请函（格式见附件）；（2）承包申请人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；（3）具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。（4）具备机电安装工程专业承包三级及以上资质且企业注册地在长兴县范围内或在长兴设立分公司（要求独立核算独立运营的分公司）的县外企业（须提供分公司开户证明和独立运营承诺书），并在人员、设备、资金上具备相应的履约能力。（5）拟派项目负责人具有注册在承包申请单位的机电工程二级注册建造师资格证书，并具备安全生产任职资格B类证书。拟派施工项目负责人在承包申请截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次承包申请，拟派专职安全员具有有效的安全生产任职资格C类证书。（6）法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件）；（7）授权委托书（格式见附件）；（8）不参与围标串标承诺书（格式见附件）；（9）承包申请廉政承诺书（格式见附件）；（10）项目管理机构配备情况表（格式见附件）；（11）项目负责人无在建承诺(格式见附件)；（12）承诺书（格式见附件）；（13）品牌承诺书（格式见附件）；（14）顺位承诺书（格式见附件）；（15）本项目不接受联合体承包申请。（无需提供纸质文件，招标过程中不提出异议默认为同意此条款，不再进行联合体承包申请）；（16）承包申请人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。一、承包申请函致：：我方全面阅读和研究了发包文件和发包补充文件，并经过对施工现场的踏勘、澄清疑问,已充分理解并掌握了本工程发包的全部有关情况，同意接受发包文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工承包申请的要约内容，以本承包申请函向你方发包的全部内容进行承包申请。愿意以下浮率为：%（小数点后保留不得超过两位），工期：60日历天，按发包文件的要求承包本次发包范围内的所有工作内容。工程质量达到标准。项目负责人，身份证号。我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及发包文件的规定参加承包申请。如由我方中标，我方保证在接到你方发出的成交通知书起7天内，按成交通知书、发包文件和本承包申请文件的约定与发包人签订施工合同，并递交中标价的2%的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。在承包申请有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方出现以下行为之一者，即无条件支付承包申请保证金。（1）撤回承包申请文件；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内，拒签合同或拒付履约保证金；（4）提供虚假资料或串通承包申请等；（5）施工项目负责人在成本申请截止日前已中标或有在建项目。联系地址：邮编：联系人：电话：传真：承包申请单位(盖章)：法定代表或授权代表(签字或盖章)：年月日二、具有有效的企业《营业执照》、企业《资质证书》、企业《安全生产许可证》。三、具备机电安装工程专业承包三级及以上资质且企业注册地在长兴县范围内或在长兴设立分公司（要求独立核算独立运营的分公司）的县外企业（须提供分公司开户证明和独立运营承诺书），并在人员、设备、资金上具备相应的履约能力。四、拟派项目负责人具有注册在承包申请单位的机电工程二级注册建造师资格证书，并具备安全生产任职资格B类证书。拟派施工项目负责人在承包申请截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次承包申请，拟派专职安全员具有有效的安全生产任职资格C类证书。五、法定代表人（单位负责人）身份证明承包申请人名称：姓名：性别：年龄：职务：系（承包申请人名称）的法定代表人（单位负责人）。特此证明。附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。注：本身份证明需由承包申请人加盖单位公章。承包申请人：（单位公章）年月日六、授权委托书本人（姓名）系（承包申请人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）承包申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：授权委托人身份证复印件粘贴处（正反面）注：本授权委托书需由承包申请人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。承申请包人：（盖章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日七、不参与围标串标承诺书致：我单位受邀参加（项目名称）（标书编号）承包申请，现我单位法定代表人对以下事项做出承诺。一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参加项目承包申请。二、我单位承诺在本项目招标投标活动中，不与其他承包申请单位存在关联关系，不相互打听、交流。三、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，不参与围标串标。四、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标行为的，发包人有权将本次承包申请作为无效标处理，且本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。承包申请人（签章）：承包申请人法定代表人签字：日期：年月日八、承包申请廉洁守信承诺书本公司决定参加承包申请。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：1.以他人名义承包申请，允许其他单位或个人使用本单位资质承包申请；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；3.与采购单位或者其他承包申请人相互串通承包申请；4.中标后将项目转包，或违法分包；5.中标后与采购单位签订背离承包申请文件及合同实质性内容的私下协议；6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。二、不以任何理由给予采购单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；5.无偿或明显低于市场价装修住房。三、不以任何理由为采购单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建采购人开展廉政文化工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。法定代表人或授权代表（签字或盖章）：承包申请人（盖单位章）：年月日九、项目管理机构配备情况表工程名称：{发包工程项目名称}姓名拟任职务职称执业或职业资格证明已承担在建工 程 情 况证书名称证号专业注册单位项目数主要项目名称 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。为保证工程质量，本工程项目组主要成员在施工过程中不得随意更换。 包括施工项目负责人、安全生产管理人员。 附：上述人员各类执业或职业资格证书复印件(如有)。十、项目负责人无在建承诺致：我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加项目承包申请的项目负责人，注册执业证书：；在承包申请截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。以上承诺如有虚假，给发包人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；如已中标，同意发包人取消我公司中标资格的处理。承包申请人（单位公章）：拟派项目负责人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日十一、承诺书若我司中标，合同实施过程中，如施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合发包单位及合同要求，造成现场管理混乱，工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到发包单位预定计划和相关标准，发包人对我司发出书面整改通知后，经整改后仍无法达到发包单位及合同要求，发包人有权终止合同并无偿清退出场，对由此引起的工期及经济损失由我司负责。承包申请单位授权委托代理人签字：年月日十二、品牌承诺书若我单位确定为成交人，承诺在施工过程中有违背如下品牌约定时将按照以下管理办法进行处罚：质量管理分类对施工/供货单位货不对版品牌未按合同要求已到场，未安装材料退场，处罚金额叁万元已安装材料拆除并退场，处罚金额伍万元偷工减料材料、设备相关技术参数（规格、产地、型号等）低于设计要求及合同约定已到场，未安装材料退场，处罚金额叁万元已安装材料拆除并退场，处罚金额伍万元弄虚作假设置虚假标识等欺诈行为已到场，未安装终止合同并清退出场，处罚金额叁万元已安装终止合同并清退出场，处罚金额伍万元定义：1.货不对版：指所提供的材料或设备的品牌与合同约定不符；2.偷工减料：指材料的规格、型号、产地等技术参数与设计要求及合同约定不符；3.弄虚作假：指通过人为操作，刻意掩盖事实真相等欺诈行为；承包申请单位授权委托代理人签字：年月日十三、顺位承诺书若我单位为第二名成交候选人，当第一名中标人被发包人取消中标资格时，我单位愿意以取第一成交候选人及第二成交候选人中价格较低的中标价及相关约定中标。承包申请单位授权委托代理人签字：年月日十四、承包申请人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）-3工程量清单编制说明一、工程概况：1、项目名称：紫笋贡茶原产地保护开发项目—水口乡紫笋茶古茶园保护项目-机电安装；2、项目地点及概况：工程建设地址位于长兴县水口，本次招标范围包括室外亮化、手孔井、充电桩等安装工程。本次具体详见本工程设计施工图纸、工程量清单及清单编制说明。二、招标范围：根据建设单位提供的施工图纸及相关说明，具体详见本工程工程量清单及设计施工图纸。三、工程量清单编制依据：1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。2、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知【浙建建发(2019)92号】和浙建站信[2016]25号、浙建建发[2018]61号、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)。3、相关图纸、回复。4、国家及行政主管部门发布的相关法律、法规、计价文件。5、其他相关资料。6、信息价依据：长兴信息价（2025年12月）、湖州市信息价（2025年12月）、浙江省信息价（2025年12月）。四、工程质量、工期、材料、施工等的要求：工程质量、工期、材料、施工等详见招标文件。五、安全文明施工基本费费率、规费费率和税金费率的要求：1、承包人在报价时应充分考虑安全文明施工费措施费用，根据《浙建站定(2016)23 号》文件，《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及【浙建建发[2022]37号】含“智慧工地”增加费，安全文明施工基本费的取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于规定的下限费率进行报价，即安装工程按非市区工程不得低于7.05%。2、规费是指国家及地**府规定必须交纳的费用，根据浙建建[2018]61 号文件，不得低于标准取费费率的 30%：安装部分规费取费的标准费率为30.63%（取费基数：人工费+机械费）。3、本工程的税金根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）及《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》计取，为9%，该项费用不得竞争；六、其他事项说明1、投标人报价时应结合施工图纸及图集的详细节点大样，充分考虑相关费用，设计施工图中所列的施工要求及工艺要求所产生的费用均应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的工程量清单中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付，施工单位中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。2、本项目措施费用一次性包干，投标人可根据本工程实际情况及自身施工组织设计自行补项并充分考虑本工程变更等风险报价，费用计入总价，结算时不作调整，但工程实施过程中经批准甩项工程量的措施费按投标口径扣除。3、本工程量清单措施项目是按通常项目列出，投标人根据招标文件、工程量清单、施工图纸、现场情况自行编制的施工方案或施工组织设计，在其他施工技术措施费、其他施工组织措施费中自行填报，中标后不作调整。投标人若无计列，视作已包含在其他施工技术措施费或其他施工组织措施费中。4、本工程在竣工验收前，承包范围内的所有已完工程，由承包人负责采取措施保护，保护费用由承包人自理。5、承包人需按建设行政主管部门和相关部门的规定，完成施工场地清洁卫生的要求，做到“工完场清”,所需费用由承包人承担；环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。6、工程施工时，施工单位对周边建筑物、构筑物、建成道路、各类管线、成品等自行采取保护措施及对行人采取保护措施，由此产生或增加的有关费用，由投标人自行考虑。7、施工所需的水、电、电讯线路等相关费用（包括接线费用等）由承包人承担，在报价时综合考虑。8、在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应由双方协商调整至双方认可的合理范围；合同条款及清单说明中有费率要求的项目，应整至相应的费率范围。9、本工程税务缴纳按国家新的增值税纳税制度（采用一般计税方法）规定执行，由此造成的一切风险均由施工单位自行承担。10、清单与施工图纸不一致的，以清单描述为准。清单描述不够详尽之处，可参照图纸，若有些图纸设计内容不够详细或无法用文字表述详尽，请投标人提出，在答疑中将予以明确，投标单位要结合施工图和施工实际情况等进行准确报价。11、承包人必须按长建设[2003]38号文件要求，做好土方的封闭运输及水冲轮胎设施的管理，施工现场扬尘防治措施达到主管部分及业主要求，及时对运输路线进行保洁维护，所需费用请在投标报价中予以考虑。12、本清单所有开挖、拆除工程均统一按挖土方列项，不区分各类别土方、淤泥、垃圾、建筑渣土、树根，以及原有路面结构、砖石砌体、砼、钢筋砼、管道等的拆除。13、投标单位应根据地质勘察报告、结合现场踏勘，充分分析可能遇下的地下障碍物并考虑相应需要增加的措施费用，列入措施费中，该部分费用中标后不得调整。14、本工程所有石材地面或墙面，均需做倒角、磨边、磨光、酸洗、打蜡及石材二次抛光打磨等，请在投标报价时综合考虑，计入综合单价。15、原材料进场前需按招标文件推荐的品牌或中标品牌，提供样品供建设单位选择，如建设单位不满意，施工单位需再次提供样品选样，直至建设单位满意为止。所产生相关费用由施工单位综合考虑到报价中。16、本清单编制的混凝土均为商品混凝土，砂浆为商品预拌砂浆。七、其他说明（一）安装部分:1、本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距、消纳费均由投标人自行调查，请投标人在报价中综合考虑。2、需深化设计的专业系统由承包人自行或委托有相应资质的单位完成深化设计，必须满足招标图纸何相关部门要求，相关深化设计费已包含在相关子目中，不另行支付。八、本工程部分材料招标人推荐以下生产厂或品牌，投标人自选其一，竞争报价，并在填报的“主要材料价格表”中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、质量等级等；如未注明，一旦中标则由业主在指定生产厂或品牌范围内确定，价格不予调整。主要材料推荐品牌（或厂家）具体如下：序号材料（设备）名称推荐品牌或厂家1灯具照明西顿、三雄极光、雷士同档次及以上2电缆线 正泰、铁鹰、长兴威尔鹰、远东同档次及以上 3配电箱及元器件 正泰、ABB、施耐德同档次及以上 4开关电源施耐德、ABB、西蒙同档次及以上5镀锌钢管天津利达、金洲、天津宇盛同档次及以上6UPVC电线管华安、公元、中财同档次及以上序号材料（设备）名称推荐品牌或厂家1灯具照明西顿、三雄极光、雷士同档次及以上2电缆线 正泰、铁鹰、长兴威尔鹰、远东同档次及以上 3配电箱及元器件 正泰、ABB、施耐德同档次及以上 4开关电源施耐德、ABB、西蒙同档次及以上5镀锌钢管天津利达、金洲、天津宇盛同档次及以上6UPVC电线管华安、公元、中财同档次及以上招标控制价编制说明一、工程概况：1、项目名称：紫笋贡茶原产地保护开发项目—水口乡紫笋茶古茶园保护项目-机电安装；2、项目地点及概况：工程建设地址位于长兴县水口，本次招标范围包括室外亮化、手孔井、充电桩等安装工程。本次具体详见本工程设计施工图纸、工程量清单及清单编制说明。二、招标范围：根据建设单位提供的施工图纸及相关说明，具体详见本工程工程量清单及设计施工图纸。三、工程量清单编制依据：1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。2、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知【浙建建发(2019)92号】和浙建站信[2016]25号、浙建建发[2018]61号、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)。3、相关图纸、回复。4、国家及行政主管部门发布的相关法律、法规、计价文件。5、其他相关资料。6、信息价依据：长兴信息价（2025年12月）、湖州市信息价（2025年12月）、浙江省信息价（2025年12月）。四、工程质量、工期、材料、施工等的要求：工程质量、工期、材料、施工等详见招标文件。五、安全文明施工基本费费率、规费费率和税金费率的要求：1、承包人在报价时应充分考虑安全文明施工费措施费用，根据《浙建站定(2016)23 号》文件，《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及【浙建建发[2022]37号】含“智慧工地”增加费，安全文明施工基本费的取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于规定的下限费率进行报价，即安装工程按非市区工程不得低于7.05%。2、规费是指国家及地**府规定必须交纳的费用，根据浙建建[2018]61 号文件，不得低于标准取费费率的 30%：安装部分规费取费的标准费率为30.63%（取费基数：人工费+机械费）。3、本工程的税金根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）及《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》计取，为9%，该项费用不得竞争；六、其他事项说明1、投标人报价时应结合施工图纸及图集的详细节点大样，充分考虑相关费用，设计施工图中所列的施工要求及工艺要求所产生的费用均应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的工程量清单中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付，施工单位中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。2、本项目措施费用一次性包干，投标人可根据本工程实际情况及自身施工组织设计自行补项并充分考虑本工程变更等风险报价，费用计入总价，结算时不作调整，但工程实施过程中经批准甩项工程量的措施费按投标口径扣除。3、本工程量清单措施项目是按通常项目列出，投标人根据招标文件、工程量清单、施工图纸、现场情况自行编制的施工方案或施工组织设计，在其他施工技术措施费、其他施工组织措施费中自行填报，中标后不作调整。投标人若无计列，视作已包含在其他施工技术措施费或其他施工组织措施费中。4、本工程在竣工验收前，承包范围内的所有已完工程，由承包人负责采取措施保护，保护费用由承包人自理。5、承包人需按建设行政主管部门和相关部门的规定，完成施工场地清洁卫生的要求，做到“工完场清”,所需费用由承包人承担；环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。6、工程施工时，施工单位对周边建筑物、构筑物、建成道路、各类管线、成品等自行采取保护措施及对行人采取保护措施，由此产生或增加的有关费用，由投标人自行考虑。7、施工所需的水、电、电讯线路等相关费用（包括接线费用等）由承包人承担，在报价时综合考虑。8、在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应由双方协商调整至双方认可的合理范围；合同条款及清单说明中有费率要求的项目，应整至相应的费率范围。9、本工程税务缴纳按国家新的增值税纳税制度（采用一般计税方法）规定执行，由此造成的一切风险均由施工单位自行承担。10、清单与施工图纸不一致的，以清单描述为准。清单描述不够详尽之处，可参照图纸，若有些图纸设计内容不够详细或无法用文字表述详尽，请投标人提出，在答疑中将予以明确，投标单位要结合施工图和施工实际情况等进行准确报价。11、承包人必须按长建设[2003]38号文件要求，做好土方的封闭运输及水冲轮胎设施的管理，施工现场扬尘防治措施达到主管部分及业主要求，及时对运输路线进行保洁维护，所需费用请在投标报价中予以考虑。12、本清单所有开挖、拆除工程均统一按挖土方列项，不区分各类别土方、淤泥、垃圾、建筑渣土、树根，以及原有路面结构、砖石砌体、砼、钢筋砼、管道等的拆除。13、投标单位应根据地质勘察报告、结合现场踏勘，充分分析可能遇下的地下障碍物并考虑相应需要增加的措施费用，列入措施费中，该部分费用中标后不得调整。14、本工程所有石材地面或墙面，均需做倒角、磨边、磨光、酸洗、打蜡及石材二次抛光打磨等，请在投标报价时综合考虑，计入综合单价。15、原材料进场前需按招标文件推荐的品牌或中标品牌，提供样品供建设单位选择，如建设单位不满意，施工单位需再次提供样品选样，直至建设单位满意为止。所产生相关费用由施工单位综合考虑到报价中。16、本清单编制的混凝土均为商品混凝土，砂浆为商品预拌砂浆。七、其他说明（一）安装部分:1、本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距、消纳费均由投标人自行调查，请投标人在报价中综合考虑。2、需深化设计的专业系统由承包人自行或委托有相应资质的单位完成深化设计，必须满足招标图纸何相关部门要求，相关深化设计费已包含在相关子目中，不另行支付。八、本工程部分材料招标人推荐以下生产厂或品牌，投标人自选其一，竞争报价，并在填报的“主要材料价格表”中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、质量等级等；如未注明，一旦中标则由业主在指定生产厂或品牌范围内确定，价格不予调整。主要材料推荐品牌（或厂家）具体如下：序号材料（设备）名称推荐品牌或厂家1灯具照明西顿、三雄极光、雷士同档次及以上2电缆线 正泰、铁鹰、长兴威尔鹰、远东同档次及以上 3配电箱及元器件 正泰、ABB、施耐德同档次及以上 4开关电源施耐德、ABB、西蒙同档次及以上5镀锌钢管天津利达、金洲、天津宇盛同档次及以上6UPVC电线管华安、公元、中财同档次及以上序号材料（设备）名称推荐品牌或厂家1灯具照明西顿、三雄极光、雷士同档次及以上2电缆线 正泰、铁鹰、长兴威尔鹰、远东同档次及以上 3配电箱及元器件 正泰、ABB、施耐德同档次及以上 4开关电源施耐德、ABB、西蒙同档次及以上5镀锌钢管天津利达、金洲、天津宇盛同档次及以上6UPVC电线管华安、公元、中财同档次及以上
投标 / 标书制作要点（原创）
本产地保护开发 机电安装工程 临时用水用电、电气系统涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。浙江项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
