电缆新建工程招标公告（安阳市昌晟文化发展有限责任公司2026）
安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）
[河南省·安阳市·市级]
[公开招标]
[施工]安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）
安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）招标公告
项目编号：A32058201000786
1.招标条件
本招标项目安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）（项目名称）已由安阳市发展和改革委员会（安发改审【2026】64号）批准建设，招标人为安阳市昌晟文化发展有限责任公司，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）
2.2建设地址：安阳市长江变电站至方特开闭所。
2.3主要建设内容及规模：10千伏新建ZC-YJV22-8.7/15-3×400电缆线路4.185千米(实长4.699千米)，其中沿原电缆沟敷设2.558千米，沿原有管道敷设0.307千米，非开挖拉管敷设1.32千米；新建非开挖拉管2×1.32千米；3×400户内终端2套，3×400热熔中间接头9套，电缆井6座。
2.4招标范围：工程施工图纸及工程量清单范围内的工程施工和设备购置、安装、调试、试运行、验收、供电手续办理、送电、质保期内的维护保养等全部内容。
2.5工期：30日历天
2.6招标控制价：7675389元
2.7工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范要求及当地电力部门的规定及要求合格标准
2.8标段划分：本次招标共 1 个标段
2.9确定中标人：本项目采用评定分离方式确定中标人。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备建设行政部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包三级级及以上资质并同时具备承装（修、试）电力设施许可证四级资质，具有有效的安全生产许可证，其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
注：根据河南省住房和城乡建设厅《关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规[2024]7 号），投标企业因不满足资质标准要求被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，企业该项资质不得参与投标。（须提供河南省建筑市场监管公共服务平台截图）
3.2 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 本次招标文件在网上获取 ，请使用 IE 浏览器登录安阳市公共资源交易中心网站（）点击“CA 注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。注册完成后选择项目填写联系人信息后下载文件。
4.2 凡有意参加投标者，请于 2026年3月16日18时00分至 2026年3月23日23 时 59 分前登录“安阳市公共资源交易中心网站（） ”, 凭数字证书下载招标文件（1、格式为*.ayzf 的文件；2、招标控制价、工程量清单及图纸）。注：该项目的招标文件以该文件为准。
4.3 获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站（）下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询0372-3387739。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年4 月7日9时00分，开标地点（管理员操作地点）为安阳市文峰大道东段559号（市人大、市政协机关对面）市民之家集中开标大厅4 室。
5.2 电子投标文件递交方式：投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳市电子招投标交易平台（）。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.4 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用 IE 浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅 （），点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《安阳市公共资源交易中心》上发布。
7.联系方式
招标人：安阳市昌晟文化发展有限责任公司
联系人：王庆余
电话：13373715341
招标代理机构：致君项目管理有限公司
联系人：孙宾阳
电话：13137195060
监督部门：安阳市建设工程标准定额与招投标事务中心
监督部门统一社会信用代码：124105007957152602
联系人：梁晓楠
电话：0372-2571019
温馨提示：如需参加本项目投标，请在招标文件下载截止时间前登录投标系统下载招标文件，本页面招标文件仅供查看
附件信息
招标文件正文.pdf
招标公告.docx
招标公告.pdf
安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）招标文件招标人：安阳市昌晟文化发展有限责任公司招标代理：致君项目管理有限公司日期：2026年3月16日目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法（综合评估法）第四章合同条款及格式第五章工程量清单第六章图纸第七章定标方案第八章技术标准和要求第九章投标文件格式第一章招标公告安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）招标公告项目编号：A320582010007861.招标条件本招标项目安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）（项目名称）已由安阳市发展和改革委员会（安发改审【2026】64号）批准建设，招标人为安阳市昌晟文化发展有限责任公司，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目名称：安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）2.2建设地址：安阳市长江变电站至方特开闭所。2.3主要建设内容及规模：10千伏新建ZC-YJV22-8.7/15-3×400电缆线路4.185千米(实长4.699千米)，其中沿原电缆沟敷设2.558千米，沿原有管道敷设0.307千米，非开挖拉管敷设1.32千米；新建非开挖拉管2×1.32千米；3×400户内终端2套，3×400热熔中间接头9套，电缆井6座。2.4招标范围：工程施工图纸及工程量清单范围内的工程施工和设备购置、安装、调试、试运行、验收、供电手续办理、送电、质保期内的维护保养等全部内容。2.5工期：30日历天2.6招标控制价：7675389元2.7工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范要求及当地电力部门的规定及要求合格标准2.8标段划分：本次招标共1个标段2.9确定中标人：本项目采用评定分离方式确定中标人。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备建设行政部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包三级级及以上资质并同时具备承装（修、试）电力设施许可证四级资质，具有有效的安全生产许可证，其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。注：根据河南省住房和城乡建设厅《关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规[2024]7号），投标企业因不满足资质标准要求被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，企业该项资质不得参与投标。（须提供河南省建筑市场监管公共服务平台截图）3.2本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1本次招标文件在网上获取，请使用IE浏览器登录安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）点击“CA注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。注册完成后选择项目填写联系人信息后下载文件。4.2凡有意参加投标者，请于2026年3月16日18时00分至2026年3月23日23时59分前登录“安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）”,凭数字证书下载招标文件（1、格式为*.ayzf的文件；2、招标控制价、工程量清单及图纸）。注：该项目的招标文件以该文件为准。4.3获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询0372-3387739。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年4月7日9时00分，开标地点（管理员操作地点）为安阳市文峰大道东段559号（市人大、市政协机关对面）市民之家集中开标大厅4室。5.2电子投标文件递交方式：投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳市电子招投标交易平台（https://ggzy.anyang.gov.cn/）。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。5.4本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅（https://ggzy.anyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/default/login.html），点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《安阳市公共资源交易中心》上发布。7.联系方式招标人：安阳市昌晟文化发展有限责任公司联系人：王庆余电话：13373715341招标代理机构：致君项目管理有限公司联系人：孙宾阳电话：13137195060监督部门：安阳市建设工程标准定额与招投标事务中心监督部门统一社会信用代码：124105007957152602联系人：梁晓楠电话：0372-2571019第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知前附表（本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。）条款号条款名称编列内容1.1.4项目名称安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）1.1.5建设地点安阳市长江变电站至方特开闭所1.2.1资金来源财政资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围工程施工图纸及工程量清单范围内的工程施工和设备购置、安装、调试、试运行、验收、供电手续办理、送电、质保期内的维护保养等全部内容。1.3.2工期30日历天1.3.3质量要求质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范要求及当地电力部门的规定及要求合格标准关于质量要求的详细说明见第八章“技术标准和要求”。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：投标人须具有有效的营业执照，具有具有建设行政部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质并同时具备承装(修、试)电力设施许可证四级]及以上资质，具有有效的安全生产许可证。注：根据河南省住房和城乡建设厅《关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》(豫建行规[2024]7号)，投标企业因不满足资质标准要求被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，企业该项资质不得参与投标。(须提供河南省建筑市场监管公共服务平台截图)财务要求：近三年（2022、2023、2024年度）财务状况；提供近三年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报告。（成立不足三年的从成立当年开始起提供，2025年1月1日以后成立的无需提供）。业绩要求：不作为资格要求，但评标办法有加分信誉要求：①投标人近三年内未处于被责令停产、停业或者财产被接管、冻结和破产状态，没有在安阳市行政区域内被限制投标资格并在限制期内的情况；②投标人须通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）（或直接打开“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/”点击失信被执行人）输入投标人名称（省份默认全部）查询企业未列入失信被执行人的网页信息；③通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）---->信用服务---->“失信被执行人”查询投标人法定代表人、项目经理、委托代理人未列入失信被1.4.1投标人资质条件、能力和信誉执行人的网页信息。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉被列入失信名单的投标人或自然人将被拒绝，查询时间应在本项目招标公告发布之后，相关查询页信息须包含查询时间。项目经理资格：拟派项目经理须具备机电工程专业贰级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。须在本单位注册，并提供本单位有效的社保证明(提供2025年10月以来（包含10月）任意一个月的社保缴纳证明)和劳动合同。招标文件未载明的事项必须遵守相关法律法规及规定。其他要求：1、拟配备的项目部其他人员至少应包括施工员（电力工程或电气工程）、材料员、资料员、安全员、质检员（电力工程或电气工程）等工程主要人员，以资格证或岗位证或职称证为准，并提供在本单位缴纳的自2025年10月以来（包含10月）任意一个月的社保缴纳证明)和劳动合同，拟派技术负责人应具备电力工程相关专业中级及其以上职称并提供在本单位缴纳的自2025年10月以来（包含10月）任意一个月的社保缴纳证明)和劳动合同。2、以下资料（包括但不限于）的扫描件须附在投标文件中并加盖公章（或企业电子签章）：（1）授权委托书，委托代理人本单位有效的社保证明(提供2025年10月以来（包含10月）任意一个月的社保缴纳证明)和劳动合同（2）企业营业执照(副本）（3）企业资质证书（副本）（4）安全生产许可证（副本）（5）财务审计报告（6）拟派项目经理的注册建造师证及安全生产考核证或网页截图（如为网页截图须提供查询途径），无在建工程承诺书，本单位有效的社保证明和劳动合同（7）拟派项目技术负责人的职称证书、本单位有效的社保证明和劳动合同（8）拟派项目部人员的资格证书、本单位有效的社保证明和劳动合同（9）无需缴纳投标保证金，但需提供投标信用承诺函（10）外省企业在河南省建筑市场监管公共服务平台备案的投标单位信息截图（11）投标人承诺书（12）招标文件及评标办法所需的其他证明材料。3、保修期限按照国家相关规定执行。1.4.2是否接受联合体投标☑不接受□接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。1.9.1踏勘现场投标人自行踏勘现场1.10.2投标人提出问题的截止时间投标人于2026年3月28日11时00分前以不记名形式上传至安阳市公共资源交易中心http://ggzy.anyang.gov.cn网站。1.10.3招标人书面澄清的时间2026年3月31日16时30分前潜在投标人在截止时间前直接到安阳市公共资源交易中心http://ggzy.anyang.gov.cn网站下载招标补充文件，潜在投标人应随时关注安阳市公共资源交易中心网站，如有遗漏，后果自负。1.11分包☑不允许1.12偏离☑不允许2.1构成招标文件的其他材料招标文件的修改、澄清、招标文件的补充文件（如有）2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间/2.2.2投标截止时间2026年4月7日9时00分3.1.1构成投标文件的其他材料投标人认为应该提供的其他资料。3.3.1投标有效期自投标截止之日起90日历天3.4.1投标保证金本项目无需缴纳投标保证金，但投标人须在投标文件中提供投标信用承诺函（招标文件中要求不一致的以此为准）3.5.2近年财务状况的年份要求3年，指2022年1月1日起至2024年12月31日止。3.5.3近年完成的类似项目的年份要求5年，指2021年1月1日起至投标截止之日止。3.6是否允许递交备选投标方案☑不允许3.7.3签字和盖章要求电子的投标文件中，应按第九章“投标文件格式”要求，加盖投标人公章（或电子签章）和法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章（或电子签章）。4.2.2递交投标文件地点网上递交4.2.3是否退还投标文件☑否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：(管理员操作地点)安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅4室5.2开标程序电子开标程序6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人；评标专家确定方式：由招标人在开标前从河南省综合评标专家库中随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：有效投标人数量不足3家时，应当重新招标；有效投标人数量为3至10家（含10家）时，全部推荐为中标候选人；有效投标人数量为10家以上时，按照择优原则进行评标，差额推荐中标候选人，推荐中标候选人数量为10家。7.2定标方式项目实行评定分离的定标方式，招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标方式采用票决法。7.3.1履约担保履约担保的形式：保函或转账履约担保的金额：中标价的5%10.需要补充的其他内容10.1词语定义10.1.1类似项目类似项目是指：2021年1月1日以来完成过单项合同金额400万元及以上的电力工程施工业绩（时间以竣工验收日期为准，应附中标公示截图(政府或国有投资项目提供公共资源交易中心中标公示截图，非国有投资项目提供项目信息表备查)、中标通知书、合同、竣工验收报告，缺一不可）10.1.2不良行为记录不良行为记录是指：投标人没有处于被责令停产、停业，没有在安阳市行政区域内被限制投标且在限制期内的10.2招标控制价招标控制价招标控制价：7675389元投标人的投标报价须在此价格基础上下浮，且投标总报价下浮比例不得低于或等于10%。10.3“暗标”评审施工组织设计是否采用“暗标”评审方式□不采用☑采用，投标人应严格按照第九章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制要求”，编制施工组织设计。10.4投标文件电子版10.4.1电子投标文件格式电子投标文件必须使用“安阳市公共资源交易中心网站（http://ggzy.anyang.gov.cn）”网站下载的电子投标文件编制软件制作。编制要求见“投标人须知正文”附件《电子投标文件编制及报送要求》。10.4.2电子投标文件份数及包含内容/10.4.3电子投标文件光盘刻录要求/10.4.4电子投标文件的密封要求和封套上写明/10.5计算机辅助评标实行计算机辅助评标投标人需按本须知附件“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。10.6投标人代表出席开标会本项目采取不见面开标，各投标单位无需到现场参加开标。投标人请查看安阳市公共资源交易中心发布的“关于全面启用网上不见面开标交易的通知”。投标文件的解密开启方式为远程解密开启，为保证解密开启工作顺利进行，投标人需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密投标文件的远程解密。如投标人因自身原因、在指定时限内（解密时间为30分钟）没有解密成功的，其投标将不能被接受，投标单位自行承担相应后果。10.7中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和安阳市公共资源交易中心予以公示，公示期不少于3日。10.8知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.9重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.10同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.11监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.12解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.13招标人补充的其他内容10.13.1投标单位如有围标串标、弄虚作假、借用资质、行贿等违法行为，一经查实，按照招标投标法相关处理条款从投标保证金中扣除罚款及赔付投标企业保证金贷款利息和因流标造成的相关费用等，已中标的取消中标资格，清除建筑市场。举报单位需按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第七条要求提供证明材料，如有弄虚作假一并处理。10.13.2参加投标的单位详见网站通知公告栏《关于实行交易用户网上注册的通知》10.13.3招标文件未载明的相关事项必须遵守相关法律法规及规定。一、投标人拟派建造师须无在建工程。拟派建造师以往承担的工程是否在建认定，按下列原则进行：（1）承担的工程变更建造师的，应提供经建设单位同意并报相关行政主管部门备案的证明文件（扫描件）。（2）承担的工程停工超过120天的，应提供建设单位同意其建造师另行任职并报相关行政主管部门备案的证明文件（扫描件）。（3）承担的工程项目属于直接发包或未接受行政主管部门监督备案的，应提供经建设单位同意证明文件（扫描件）。（4）备案证明文件日期应在投标截止日之前。（5）如在投标文件中未提供上述证明文件，且在中国采购与招标网、各地相关行业行政主管部门和公共资源交易中心网有在建工程信息，一律认定为有在建工程。二、费用承担：招标代理服务费参照招标代理合同及国家有关文件执行。三、招标控制价的编制依据1．《10kV及以下配电线路工程图集》、《10kV及以下配电装置工程图集》；2．安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程建设改造工程图、安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程建设改造工程材料清单；3．定额采用：《国家能源局2022预算》；4．费用构成及计算标准：《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》配套取费。5．主要设备、材料价格采用2025.12月市场价，其他材料参照电力行业2022年材料预算价格综合取定。6.《20kV及以下配电网工程估算指标及概预算定额》价格水平调整执行“定额[2025]30号_河南”文。四、注意事项：1、投标人编制投标文件时盖单位公章和投标电子章具有同等效力，涉及到授权委托人签字（或盖章）问题，可将相关内容打印后进行签字（或盖章），并对签字（或盖章）内容进行扫描，将扫描结果插入投标文件中。2、中标后，中标人须向招标人提供投标文件纸质版标书正本2份，且保证纸质版投标文件内容必须与电子版投标文件内容一致。3、项目管理人员岗位职业证书提供纸质证书原件扫描件或电子证书均可。4、所有承诺书的落款可以直接加盖电子签章，也可以打印出来加盖单位鲜章再扫描放进投标文件。5、投标人须在投标文件中须做出以下承诺，否则其投标无效：投标人承诺书在********项目招投标活动中，我单位作如下承诺：1）、自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。2）、本项目采取远程不见面开标，投标人不再提供原件，因此将对中标候选人的证书、业绩、奖项等投标资料进行网上公示，我单位承诺投标文件中所有原件扫描件真实有效。3）、我单位近三年内未处于被责令停产、停业或者财产被接管、冻结和破产状态，没有在安阳市行政区域内被限制投标资格并在限制期内的情况。4）、我单位承诺中标后，在项目施工过程中优先使用新能源车辆，禁止使用高排放非道路移动机械。5）、我单位承诺中标后按要求编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案，明确建筑垃圾减量化目标和措施，在施工合同内体现相关内容，并列明专项费用。年月日法定代表人签字并盖章同时盖投标单位公章注：经查实有违反以上承诺内容的情形，一律按无效标处理，并取消中标候选人资格，上报行政主管管理部门，计入黑名单，清出安阳市场。6、投标人应在投标文件中对投标有效期做出响应（建议在投标函或投标函附录中进行响应。）7、投标文件格式“四、投标保证金”附投标信用承诺函，格式如下：投标信用承诺函我公司自愿参加项目的投标活动，特承诺在信用中国无失信记录，没有围标、串标、弄虚作假骗取中标等违法违规行为；承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改投标文件；承诺收到中标通知书后，在规定的期限内按照招标、投标文件的约定和招标人签订合同并上传至安阳市公共资源交易平台公示。如有违反，愿意缴纳招标控制价2%（最高不超过80万元）的投标保证金，如果未及时缴纳，愿意接受行政监督部门实施的信用联合惩戒，并至少1年内不再参加安阳市公共资源交易活动。如有争议，服从由行政监督部门作出的行政处理决定，或仲裁委员会作出的仲裁裁决，或工程建设项目所在地人民法院作出的判决。投标人名称（盖投标单位章）法定代表人（签字并盖章）年月日8、投标函及其它涉及到投标保证金的填“0”或不填或填“/”即可。9、关于电子标书的编制问题：①投标文件组成中的“封面”节点内容不做具体要求，投标人可以把投标文件格式中的两个封面都放到编制软件封面节点，也可以放一个封面注明“投标文件（资格审查部分及商务标部分）；②“投标函”是指招标文件第九章投标文件格式中商务标部分“一、投标函及投标函附录”中的第一部分“（一）投标函”；③“投标正文”是指招标文件第九章投标文件格式中资格审查部分和商务标部分，含“封面”，不含“已标价工程量清单”。已标价工程量清单应在“工程量清单”板块用YBDX文件制作生成。④“施工组织设计”板块只需导入该板块的“正文内容”，其他内容（如编制说明、其他内容、附件部分等）不作要求。10、实际完成的工程量少于清单工程量的，以实际完成的工程量为准；除设计变更和工程签证外，结算价不得超过中标价。11、在合作期限内，中标单位配合办理施工过程中各项手续。12、投标人承诺中标后按照政府要求逐步推进项目，不得以任何原因妨碍正常施工。投标人须知正文部分1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表;（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场投标人自行踏勘现场。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）定标方案（8）技术标准和要求；（9）投标文件格式；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在安阳市公共资源交易服务网站该项目工程处提出质疑，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在交易中心网上进行答疑，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在交易中心网进行补充通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应在交易中心网站上澄清说明。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务附注、财务情况说明书（如有）的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标公示截图(政府或国有投资项目提供公共资源交易中心中标公示截图，非国有投资项目提供项目信息表备查)、中标通知书、合同、竣工验收报告，缺一不可），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。4.投标4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。5.开标5.1开标时间和地点参照投标人须知前附表的要求。5.2开标程序电子开标程序。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式本项目采用评定分离的方式确定中标人。定标委员会依据第七章定标方案，按规定程序确定中标人。对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以由原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人，也可以重新组织招标。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附件：电子投标文件编制及报送要求电子投标文件编制及报送要求一、电子投标文件的编制要求1.1、电子投标文件必须使用“安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）”公布的最新版本的电子投标文件编制软件制作生成。1.2、电子投标文件编制的注意事项：(1)投标人不得对招标文件中规定的格式内容进行删减或修改。除格式内容外，投标人需要另行说明或增加相关内容的，应符合招标文件规定，补充的内容作为投标文件的组成部分。(2)投标人按招标文件规定的投标文件格式的空格（下划线）处填写的内容，以及除格式内容外另行说明或增加的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。(3)投标人在填写招标文件规定的投标文件格式的空格（下划线）内容时，如确实没有信息填写的，可在空格中用“/”标识，也可不填（空白）。但招标文件中另有规定的，从其规定。(4)投标人应在投标文件中对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，并且响应的内容不得互相矛盾。(5)投标文件所附证明材料的扫描件，应清晰可辨、内容完整。建议投标人在投标时携带相关证明材料原件，以备评标委员会备查。否则，由此造成的后果由投标人自行承担。(6)投标人在编制商务标文件时，应反复核对单位工程、单项工程、工程项目的相关报价。(7)投标人编制的投标文件如需粘贴图片，应使用JPG格式文件。最终生成的投标文件，资格审查文件、商务标文件各部分内容，所占磁盘空间必须小于200M。超出时，应对其中的图片分辨率进行调整，以免造成投标文件的无法生成。二、电子投标文件的报送要求2.1、除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。2.2、投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf格式）到“安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）”指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市公共资源交易中心网站将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。2.3、投标人因安阳市公共资源交易中心网站问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与安阳市公共资源交易中心联系。第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或盖章（或电子签章）并加盖单位章（或电子签章）投标文件格式符合第九章“投标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定财务状况符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定项目经理符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定已标价工程量清单符合招标文件给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量投标价格低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分）商务标：90.0分技术标：合格制信誉标：10.0分2.2.2评标基准价计算方法评标基准价=招标控制价（不含不可竞争费）×（1-F），F值为招标控制价下浮比例，□房屋建筑为8%-12%（不含8%）；☑设备安装、市政基础设施、装饰装修、园林工程为10%-14%（不含10%）；该值在开标现场随机抽取。（F值以0.08%的基数递增）注：不可竞争费为：安全文明施工措施费、税金、规费。条款号评审项目评分因素2.2.3(1)技术标主要施工方案与技术措施合格/不合格质量管理体系与措施合格/不合格安全管理体系与措施合格/不合格文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施、疫情防控措施；合格/不合格工期保证措施合格/不合格拟投入资源配备计划合格/不合格施工进度表与网络计划图合格/不合格施工总平面图布置合格/不合格风险管理措施合格/不合格条款号评审项目评分因素2.2.3(2)商务标投标总报价（满分55.0分）当投标人投标报价（不含不可竞争费）等于评标基准价时得满分。当投标报价低于评标基准价时，每低于1%按2分的比例扣分；高于评标基准价时，每高于1%按4分的比例扣分，扣完为止。注：1、计算投标总报价得分时，不足1%的按直线内插法计算，分值保留两位小数，第三位四舍五入。分部分项工程量清单（满分15.0分）分部分项工程量清单项目综合单价评标基准价=招标控制价中的清单项目综合单价×（1-F），F值为招标控制价下浮比例。投标人的清单项目综合单价在评标基准价+3%～-5%范围内的综合单价得分。超出该范围的不得分。各清单综合单价分值确定方式：15/清单数量主要材料和设备单价（满分15.0分）主要材料单价评标基准价=招标控制价中的主要材料项目单价×（1-F），F值为招标控制价下浮比例。投标人材料的材料单价在基准价+3%～-5%范围内的单价得分。超出该范围的不得分。各主要材料单价得分确定方式：15/招标文件中的主要材料数量。措施项目清单报价（满分5.0分）措施费评标基准价=招标控制价中的措施费×（1-F），F值为招标控制价下浮比例。投标人的措施费报价等于基准价的得5分，每高1%扣0.2分，每低1%扣0.1分，扣完为止。注：因系统未匹配电力行业定额，本次工程量清单中的分部分项、主要材料和设备单价，由评标委员会手动自主抽取并进行评审。其中：分部分项工程量清单抽取15项；主要材料及设备清单全部抽取；条款号评审项目标准分评分因素2.2.3(3)信誉标投标人获最高质量奖项情况2分投标人承接的电力工程获得省级及以上、市最高质量奖项的分别计2分(如国家级鲁班奖、河南省为中州杯);1.8分(如河南省建筑工程质量标准化示范工地、安阳市为殷都杯);1.6分(如安阳市建筑工程质量标准化示范工地)，最高得2分;投标人获安全文明奖项情况2分投标人承接的电力工程获得省级及以上、市安全文明奖项的分别计2分(如全国建设工程项目施工安全生产标准化工地、河南省建筑工程安全文明标准化示范工地);1.8分(如安阳市建筑工程安全文明标准化示范工地)最高得1分;投标人获先进企业情况2分投标人同时获得市级及以上建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业的得2分，缺一项不得分;投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况1分投标人获得省级建设工程招标投标行业诚实守信单位的得1分，获得市级建设工程招标投标行业诚实守信单位的得0.8分;投标人承接过类似工程情况2分投标人承担过类似的工程每项得1分，最高得2分；投标人拟派建造师承接过类似工程情况1分投标人拟派建造师承接过类似工程业绩每一项得1分；说明：投标人承接过的类似工程业绩，时间以竣工验收之日起5年内（起止时间见投标人须知前附表）有效，应附中标公示截图(政府或国有投资项目提供公共资源交易中心中标公示截图，非国有投资项目提供项目信息表备查)、中标通知书、合同、竣工验收报告，缺一不得分。投标人和其拟派建造师获得的荣誉证书，以发文或发证之日起3年内（2023年1月1日至投标截止之日）有效，国家、省、市住建行政主管部门(或登记管理部门为民政部门、业务主管部门为建设行政主管部门的组织)颁发的荣誉证书为准，应附荣誉证书和红头文件，缺一不得分。以上所述类似工程业绩、荣誉出现无法鉴别时以国家、省住建行政主管部门建筑市场监管信息系统公示为准。非国有投资项目提供的项目信息表格式自拟。条款号编列内容3评标程序详见本章附件A：评标详细程序3.1.2废标条件详见本章附件B：废标条件补1备选投标方案的评审详见本章附件C：备选投标方案的评审和比较办法补2中标候选人的确定1.通过初步评审的投标人为有效投标人。有效投标人数量为3至10家（含10家）时，全部推荐为中标候选人；有效投标人数量为10家以上时，按照择优原则进行评标，差额推荐中标候选人，推荐中标候选人数量为10家。2.评标委员会按照招标文件载明的评标办法和标准进行评标，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.评标委员会提交的评标报告中，推荐的中标候选人不明确排序。评标报告还应当载明每个中标补2中标候选人的确定候选人的特点、优势、缺点风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。补3中标人的确定1.本项目采用评定分离的方式确定中标人。2.定标委员会依据第七章定标方案，按规定程序确定中标人。评标办法（综合评估法）正文部分评标办法（综合评估法）正文部分直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007版）第三章“评标办法（综合评估法）”正文部分（第35页至第37页）。附件A：评标详细程序评标详细程序A0.总则本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。A1.基本程序评标活动将按以下五个步骤进行：(1)评标准备；(2)初步评审；(3)详细评审；(4)澄清、说明或补正；(5)推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。A2.评标准备A2.1评标委员会成员签到评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表A-1。A2.2评标委员会的分工评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。A2.3熟悉文件资料A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、在开标会上当众宣读的投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、招标控制价或标底(如果有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第九章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，应编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，方可向评标委员会公布暗标记录。A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差，投标报价的算术性错误，错漏项，投标报价构成不合理、不平衡报价，不可竞争费不符合相关规定，投标报价低于其成本等明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。A2.5.2投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。A3.初步评审A3.1形式评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。A3.2资格评审A3.2.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果(适用于未进行资格预审的)。A3.2.1当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。A3.3响应性评审A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审(适用于设立拦标价的情形)。A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审(适用于设立招标控制价的情形)。A3.4技术标评审A3.4.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行技术标评审，并使用附表A-5记录评审结果。A3.5判断投标是否为废标A3.5.1判断投标人的投标是否为废标的全部条件，在本章附件B中集中列示。A3.5.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。A3.5.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。A3.6算术错误修正评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。A3.7澄清、说明或补正在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。A4．详细评审只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。A4.1详细评审的程序评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：(1)投标报价评审和评分；(2)信誉标评分；(3)汇总评分结果。A4.2投标报价评审和评分A4.2.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。A4.2.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审的投标总报价、分部分项工程量清单项目综合单价、材料费、措施项目清单报价的“偏差率”。A4.2.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-6记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。A4.3澄清、说明或补正在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。A4.4汇总评分结果A4.4.1评标委员会按评分标准进行评审，并推荐中标候选人，推荐的中标候选人数：有效投标人数量不足3家时，应当重新招标；有效投标人数量为3至10家（含10家）时，全部推荐为中标候选人；有效投标人数量为10家以上时，按照择优原则进行评标，差额推荐中标候选人，推荐中标候选人数量见投标人须知前附表（推荐的中标候选人排名不分先后）。A4.4.2在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对。A4.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。A4.4.4评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。A4.4.5评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。A4.5附则A4.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。A4.6定标方式A4.6.1本项目采用评定分离的方式确定中标人。A4.6.2招标人遵循公开透明、竞价择优、科学规范的原则，坚持质量优先、廉洁诚信、务实高效的理念。A4.6.3定标委员会依据第七章定标方案，按规定程序确定中标人。A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人A5.1推荐中标候选人评标委员应当根据招标文件规定的评标方法和标准对投标文件的价格、技术以及投标人的信用状况和履约能力等因素进行评审后，向招标人提出书面评标报告，推荐中标候选人，并在评标报告评审结论中载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。本项目采用评定分离的方式确定中标人。招标人遵循公开透明、竞争择优、科学规范、廉洁高效的原则，坚持质量优先、廉洁诚信、务实高效的理念，定标委员会依据定标方案，按规定程序确定中标人。（详见第七章）。中标候选人得分如出现并列时，以此类推界定中标候选人。①按照总报价低者优先中标；②当总报价也相同时，按照信誉标得分高者优先中标；③当总报价相同、信誉标得分相同时，按照抽取方式确定中标候选人。A5.2直接确定中标人（否，本项目采用评定分离的方式确定中标人）第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。A5.3编制评标报告评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：(1)基本情况和数据表；(2)评标委员会成员名单；(3)开标记录；(4)符合要求的投标一览表；(5)废标情况说明；(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表；(7)评分比较一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；(8)每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考；(9)推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；(10)澄清、说明、补正事项纪要。A6．特殊情况的处置程序A6.1暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第九章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审。施工组织设计评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。A6.2关于评标活动暂停A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。A6.3关于评标中途更换评委A6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。A6.4记名投票在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。A7.补充条款附件B：废标条件废标条件B0.总则本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。B1.废标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：B1.1有第二章“投标人须知”正文部分第1.4.3项规定的任何一种情形的。B1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。B1.6投标文件中未加签有效的投标人机构CA数字证书、法定代表人个人CA数字证书。B1.7在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。B1.8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。B1.9投标人提交的投标文件电子版格式不符合第二章“投标人须知前附表”10.4项规定的或开标现场无法读取导入的。B1.10不同投标人使用同一台计算机编制投标文件的。B1.11投标报价中修改招标文件中规定的暂列金额、暂估价的。B1.12未按国家、省、市的现行规定足额计取不可竞争费的。不可竞争费包括：安全文明措施费、规费和税金。B1.13法律法规定的其他无效情形。B2.废标说明评标委员会应对照招标文件规定的废标条件以及投标文件存在的具体问题，对判定为废标的投标文件进行废标情况说明。附件C：备选投标方案的评审和比较办法备选投标方案的评审和比较办法C0.总则本附件是本章“评标办法”的组成部分。当第二章“投标人须知”第3.6款中规定允许投标人递交备选投标方案时，评标委员会应当按照本附件所规定的办法对排名第一的中标候选人或者根据招标人授权直接确定的中标人所递交的备选投标方案进行评审和比较。C1.备选投标方案的评审规定C.1.1必须投递了正选投标方案按照第二章“投标人须知”第3.6款中规定投递备选投标方案的投标人，必须按照招标文件中规定的要求和条件编制并投递了正选投标方案，否则其投标作废标处理。C1.2只对中标人或中标候选人的备选投标方案进行评审只有中标人或中标候选人的备选投标方案才会被评标委员会评审。C2.备选投标方案的评审程序、方法和标准C2.1适用的评审程序、方法和标准评标委员会应当根据备选投标方案的内容，找出本章（包括本章附件）中适用的程序、方法、标准对备选投标方案进行综合定性评审。如果没有适用的程序、方法、标准，则由评标委员会成员分别独立对备选投标方案进行综合定性评审。评审结论通过表决方式做出。只有超过半数的评标委员会成员所做出的结论，方可以作为评标委员会的结论。C2.2基本的评审程序和方法对备选投标方案的评审，按以下程序和方法进行：(1)找出备选投标方案改变了招标文件中规定的哪些要求或条件，判断这种改变是否可能被招标人所接受。如果评标委员会认为备选投标方案所改变的招标要求和条件是不能被招标人所接受的，则应当宣布备选投标方案不被接受。(2)判断备选投标方案的可行性，不可行的备选投标方案应当被宣布为不被接受。(3)对比中标人或中标候选人的正选投标方案和备选投标方案，找出两者之间的偏差，并对偏差对招标人的有利和不利程度做出评估。只有备选投标方案与正选投标方案的偏差对招标人的有利程度明显大于不利程度时，备选投标方案方可以被接受。C3.备选投标方案的评审结果C3.1备选投标方案的评审报告评标委员会应当出具备选投标方案评审报告，备选投标方案评审报告中应当包括：(1)备选投标方案与正选投标方案的主要偏差；(2)备选投标方案的科学性与合理性分析；(3)备选投标方案对招标人的有利性分析；(4)备选投标方案是否可以被采纳。C3.2评审结论通过评审，评标委员会只做出备选投标方案是否可以被采纳的决定，但不做出中标人应当按正选投标方案或备选投标方案中标的决定。中标人是否按备选投标方案中标的决定，由招标人依据评标委员会的评审报告做出。C4.补充条款第四章合同条款及格式建设工程施工合同（仅供参考以实际签订合同为准）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：工程量清单、施工图纸和招标文件范围内所有内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：工程量清单、施工图纸及招标文件范围内的所有内容。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；（合同价格为本项目的中标价）其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自承包人递交履约担保、双方签字并盖章后生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：（签字）组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款（略）第三部分专用合同条款（仅供参考）1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸及图纸会审纪要、已标价工程量清单或预算书以及其他合同件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.1.3.9永久占地包括：无。1.1.3.10临时占地包括：现场确定用以施工的场地为准。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：无。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14日；发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；发包人向承包人提供图纸的内容：蓝图及开标前与图纸有关的设计文件，图纸审查文件。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和进度计划书；承包人提供的文件的期限为：开工后15日内；承包人提供的文件的数量为：贰份；承包人提供的文件的形式为：纸质；发包人审批承包人文件的期限：7日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：双方现场约定为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方现场约定为准。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按工程量清单计价规范条款执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按工程量清单计价规范条款执行。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：协调各方关系及现场签证。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7日内。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行。发包人是否提供支付担保：按通用条款执行。发包人提供支付担保的形式：按通用条款执行。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸及技术资料。承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收决算后28日。承包人提交的竣工资料形式要求：胶装。（6）承包人应履行的其他义务：按通用条款执行。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：作为公司安排本施工现场的法定代理人，全权处理本项目的质量、进度、安全、成本、人力资源管理，全面履行合同实施。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按通用条款执行。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：按通用条款执行。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按通用条款执行。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后1日内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按通用条款执行。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按通用条款执行。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按通用条款执行。3.3.6承包人应按照规定及时足额支付劳务，人员的劳务报酬，要求直接支付给劳务人员。承包人必须建立劳务报酬专用账户，发包人定期或不定期对其支付情况进行检查。由于承包人不能及时足额支付劳务报酬引起的后果由承包人承担责任，与发包人无关。对发包人造成损害或损失的，发包人有权扣除承包人全部履约保证金,同时承包人应赔偿发包人的全部损失。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：按通用条款执行。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工之日起至竣工验收合格并交付发包人后止。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：中标金额的5%。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：采取转账方式的。签订合同前从中标人的基本账户缴纳至招标人指定的账户，待工程全部按期完工，竣工验收合格后全额无息退还履约保证金。提交担保保函或保险保函的，签订合同前向招标人提交担保保函或保险保函，待工程全部按期完工，竣工验收合格后退还担保保函或保险保函。如承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约给发包人造成经济损失的，则发包人可从履约保证金中获得索赔。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：国家赋予监理工程师在施工和保修阶段的所有职责。关于监理人的监理权限：发布开工令、停工令、终止施工合同和在监理委托合同中明确的由发包人批准的其它内容。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款执行。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）按通用条款执行；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无；关于工程奖项的约定：无；5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格履行《建筑工程安全生产管理条例》，按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员和监理人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。6.1.4关于治安保卫的特别约定：无。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人制定。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：做到“三清五好”文明施工。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：专项施工方案。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前15日内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后5日内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5日内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到后5日内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：接到后5日内。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：接到后5日内。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工通知前7天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：根据工期延误时间长短双方协商。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按通用条款执行7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）按通用条款执行；（2）/；（3）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：承包人自理并承担费用。施工现场需要配备的试验设备：承包人自理并承担费用。施工现场需要具备的其他试验条件：承包人自理并承担费用。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行10.变更。10.1变更的范围和监理工程师对变更内容及工程量进行现场签定，报发包人确认关于变更的范围的约定：承包人按照发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。如设计变更引起概算增减，按照相关文件要求，经相关部门批准后方可执行。发包人工程师。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：按通用条款执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用条款执行。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：安阳市2025年第五期(9-10月)建设工程材料信息价和市场询价。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过+5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过-5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过-5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过+5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：工程量的风险由发包人承担，价格的风险由承包人承担。工程量清单的工程数量有误或由于设计变更引起的工程量增加，增减幅度在15%及其以内的，按原综合单价结算；增减幅度在15%以外的（其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量），调整综合单价，由承包人提出并报监理工程师，经发包人确认后，作为结算的依据。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无。2、总价合同。总价包含的风险范围：无。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无。3、其他价格方式：无。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：无。安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）招标公告项目编号：A320582010007861.招标条件本招标项目安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）（项目名称）已由《安阳市发展和改革委员会（安发改审【2026】64号）》批准建设，招标人为安阳市昌晟文化发展有限责任公司，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目名称：安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）2.2建设地址：安阳市长江变电站至方特开闭所。2.3主要建设内容及规模：10千伏新建ZC-YJV22-8.7/15-3×400电缆线路4.185千米(实长4.699千米)，其中沿原电缆沟敷设2.558千米，沿原有管道敷设0.307千米，非开挖拉管敷设1.32千米；新建非开挖拉管2×1.32千米；3×400户内终端2套，3×400热熔中间接头9套，电缆井6座。2.4招标范围：工程施工图纸及工程量清单范围内的工程施工和设备购置、安装、调试、试运行、验收、供电手续办理、送电、质保期内的维护保养等全部内容。2.5工期：30日历天2.6招标控制价：7675389元2.7工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范要求及当地电力部门的规定及要求合格标准2.8标段划分：本次招标共1个标段2.9确定中标人：本项目采用评定分离方式确定中标人。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备建设行政部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包三级级及以上资质并同时具备承装（修、试）电力设施许可证四级资质，具有有效的安全生产许可证，其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。注：根据河南省住房和城乡建设厅《关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规[2024]7号），投标企业因不满足资质标准要求被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，企业该项资质不得参与投标。（须提供河南省建筑市场监管公共服务平台截图）3.2本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1本次招标文件在网上获取，请使用IE浏览器登录安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）点击“CA注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。注册完成后选择项目填写联系人信息后下载文件。4.2凡有意参加投标者，请于2026年3月16日18时00分至2026年3月23日23时59分前登录“安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）”,凭数字证书下载招标文件（1、格式为*.ayzf的文件；2、招标控制价、工程量清单及图纸）。注：该项目的招标文件以该文件为准。4.3获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询0372-3387739。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年4月7日9时00分，开标地点（管理员操作地点）为安阳市文峰大道东段559号（市人大、市政协机关对面）市民之家集中开标大厅4室。5.2电子投标文件递交方式：投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳市电子招投标交易平台（https://ggzy.anyang.gov.cn/）。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。5.4本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅（https://ggzy.anyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/default/login.html），点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《安阳市公共资源交易中心》上发布。7.联系方式招标人：安阳市昌晟文化发展有限责任公司联系人：王庆余电话：13373715341招标代理机构：致君项目管理有限公司联系人：孙宾阳电话：13137195060监督部门：安阳市建设工程标准定额与招投标事务中心监督部门统一社会信用代码：124105007957152602联系人：梁晓楠电话：0372-2571019安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）招标公告项目编号：A320582010007861.招标条件本招标项目安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）（项目名称）已由安阳市发展和改革委员会（安发改审【2026】64号）批准建设，招标人为安阳市昌晟文化发展有限责任公司，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目名称：安阳110千伏长江变电站至10千伏方特开闭所外部电缆新建工程项目（三次）2.2建设地址：安阳市长江变电站至方特开闭所。2.3主要建设内容及规模：10千伏新建ZC-YJV22-8.7/15-3×400电缆线路4.185千米（实长4.699千米），其中沿原电缆沟敷设2.558千米，沿原有管道敷设0.307千米，非开挖拉管敷设1.32千米：新建非开挖拉管2×1.32千米；3×400户内终端2套，3×400热熔中间接头9套，电缆井6座。2.4招标范围：工程施工图纸及工程量清单范围内的工程施工和设备购置、安装、调试、试运行、验收、供电手续办理、送电、质保期内的维护保养等全部内容。2.5工期：30日历天2.6招标控制价：7675389元2.7工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范要求及当地电力部门的规定及要求合格标准2.8标段划分：本次招标共1个标段2.9确定中标人：本项目采用评定分离方式确定中标人。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备建设行政部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包三级级及以上资质并同时具备承装（修、试）电力设施许可证四级资质，具有有效的安全生产许可证，其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。1注：根据河南省住房和城乡建设厅《关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规[2024]7号），投标企业因不满足资质标准要求被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，企业该项资质不得参与投标。（须提供河南省建筑市场监管公共服务平台截图）3.2本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1本次招标文件在网上获取，请使用IE浏览器登录安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）点击“CA注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。注册完成后选择项目填写联系人信息后下载文件。4.2凡有意参加投标者，请于2026年3月16日18时0分至2026年3月23日23时59分前登录“安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）”，凭数字证书下载招标文件（1、格式为*.ayzf的文件：2、招标控制价、工程量清单及图纸）。注该项目的招标文件以该文件为准。4.3获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询0372-3387739。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年4月7日9时00分，开标地点（管理员操作地点）为安阳市文峰大道东段559号（市人大、市政协机关对面）市民之家集中开标大厅4室。5.2电子投标文件递交方式：投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳市电子招投标交易平台（https://ggzy.anyang.gov.cn/）。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。5.4本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅（https://ggzy.anyang.gov.cn/Bidopening/bidhall/default/login.html2，点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。26.发布公告的媒介本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《安阳市公共资源交易中心》上发布。7.联系方式招标人：安阳市昌晟文化发展有限责任公司联系人：王庆余电话：13373715341招标代理机构：致君项目管理有限公司联系人：孙宾阳！电话：13137195060监督部门：安阳市建设工程标准定额与招投标事务中心监督部门统一社会信用代码：124105007957152602联系人：梁晓楠电话：0372-2571019
投标 / 标书制作要点（原创）
本电缆新建工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
