用电工程招标公告（彭水九黎文化旅游投资有限公司2026）
彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程 竞争性比选公告
彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
竞争性比选公告
1. 招标条件
本招标项目彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程已由彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会以重庆市企业投资项目备案证（项目代码：2601-500243-04-01-295424）批准建设，项目编号：GC-BX-2026018，建设资金来自业主自筹资金，项目业主为彭水九黎文化旅游投资有限公司，比选人为彭水九黎文化旅游投资有限公司。项目已具备比选条件，现对该项目的一标段进行竞争性比选。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：彭水苗族土家族自治县蚩尤九黎城景区。
2.2 项目建设规模及建设内容如下：新建电力电缆AC10KV105m，利用原有电缆管直埋敷设；新建电力电缆，AC10kV20m,采用电缆沟敷设；新建电力电缆，10kV245m,采用电缆穿管直埋沟敷设；新建电力电缆,AC10kV330m,采用电缆穿管直埋沟敷设；安装SCB14-1250kVA干式变压器2台、高压柜7面、低压出线柜10面；安装欧式箱变2500kVA1台。具体以工程量清单内容为准。
2.3 本次招标项目建安费：249.05万元
2.4 招标范围：本项目工程量清单所示范围内的全部内容（比选人提供的设计图纸、图说所包含的的全部工程内容，工程量清单和补遗、答疑资料为准）。
2.5 工期要求：工期为60日历天，缺陷责任期为12个月。
3.
竞选人
资格要求
3.1 本次招标要求竞选人须具备以下条件：
3.1.1 本次招标要求竞选人具备的资质条件
本次比选实行资格后审，竞选人须为具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；
3.1.2 本次招标要求竞选人具备的业绩条件： / ；
3.1.3 竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1条内容。
3.2 本项目不接受联合体参与竞选。
4.
比选
文件的获取
4.1 本竞争性比选公告发布时间：2026年03月23日起，潜在竞选人可在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上自行下载本项目比选文件、工程量清单、澄清和修改等全部内容，不管下载与否都视为潜在竞选人全部知晓有关全部内容。
5.
竞选文件
的递交
5.1 凡有意参加比选者，请于 2026年03月26日14时00分至14时30分，由竞选人法定代表人或委托代理人（代理人须持法定代表人授权委托书原件）持本人有效二代身份证原件，社保证明（均需提供复印件加盖竞选单位公章）到比选文件指定地点递交竞选文件。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次比选公告在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上发布。
7. 联系方式
比 选 人：彭水九黎文化旅游投资有限公司
地 址：重庆市彭水县靛水街道张家坝社区1组
联 系 人：张老师
电 话：023-78813205
比选代理机构：重庆恒泰工程造价咨询有限公司
地 址：重庆市江北区富力海洋广场2栋9-3
联 系 人：肖老师
电 话：023-67869788、18324195454
2026年03月23日
彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程工程量清单及限价.xlsx
保证金附件.docx
彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程竞争性比选文件.docx
施工图 (1).pdf
封-2
彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
工程
招标控制价
招标控制价
(小写):
2,490,547.71
(大写):
贰佰肆拾玖万零伍佰肆拾柒元柒角壹分
其中:安全文明施工费(小写):
11826.7
(大写):
壹万壹仟捌佰贰拾陆元柒角
招 标 人：
工程造价
咨 询 人：
(单位盖章)
(单位资质专用章)
法定代理人
或其授权人：
法定代理人
或其授权人：
(签字或盖章)
(签字或盖章)
编 制 人：
复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)
(造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 1 页 共 1 页
序号
汇总内容
金额(元)
其中：暂估价(元)
1
分部分项工程费
2233524.87
1.1
C安装工程
2233524.87
2
措施项目费
22342.81
2.1
其中：安全文明施工费
11826.7
3
其他项目费
4
规费
10326.78
－
5
税金
224353.25
－
投标报价合计=1+2+3+4+5
2,490,547.71
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
表-08
措施项目汇总表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
金额(元)
合价
其中：暂估价
1
施工技术措施项目
2
施工组织措施项目
22342.81
2.1
其中：安全文明施工费
11826.7
2.2
建设工程竣工档案编制费
1113
措施项目费合计=1+2
22342.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 1 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
C
安装工程
1
030408001001
电力电缆
[项目特征]
1.名称:10kV电力电缆
2.型号:电力电缆，AC10kV，YJV，300，3，22，ZA
3.规格:3*300
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:穿管直埋及原电缆沟、沿杆
6.电压等级(kV):10kV
7.地形:平地50%，山地50%
[工作内容]
1.电缆敷设
m
105
1118.3
117421.5
2
030408001002
电力电缆
[项目特征]
1.名称:10kV电力电缆
2.型号:电力电缆，AC10kV，YJV，95，3，22，ZA
3.规格:3*95
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:穿管直埋
6.电压等级(kV):10kV
7.地形:平地50%，山地50%
[工作内容]
1.电缆敷设
m
245
401.05
98257.25
本页小计
215678.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 2 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
3
030408001003
电力电缆
[项目特征]
1.名称:10kV电力电缆
2.型号:电力电缆，AC10kV，YJV，120，3，22，ZA
3.规格:3*120
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:电缆沟敷设
6.电压等级(kV):10kV
7.地形:平地50%，山地50%
[工作内容]
1.电缆敷设
m
20
384.43
7688.6
4
030408001004
电力电缆
[项目特征]
1.名称:10kV电力电缆
2.型号:电力电缆，AC10kV，YJV，70，3，22，ZA
3.规格:3*70
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:穿管直埋
6.电压等级(kV):10kV
7.地形:平地50%，山地50%
[工作内容]
1.电缆敷设
m
330
244.54
80698.2
5
030408001005
电力电缆
[项目特征]
1.名称:10kV电力电缆(拆除及敷设）
2.型号:电力电缆，AC10kV，YJV，240，3，22，ZA
3.规格:3*240
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:穿管直埋
6.电压等级(kV):10kV
7.地形:平地50%，山地50%
[工作内容]
1.电缆敷设
m
920
48.65
44758
本页小计
133144.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 3 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
6
030408001006
电力电缆
[项目特征]
1.名称:10kV电力电缆(拆除及敷设）
2.型号:电力电缆，AC10kV，YJV，185，3，22，ZA
3.规格:3*185
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:连接G1进线柜
6.电压等级(kV):10kV
7.地形:平地50%，山地50%
[工作内容]
1.电缆敷设
m
20
34.32
686.4
7
030408001007
电力电缆
[项目特征]
1.名称:1kV电力电缆
2.型号:低压电力电缆，YJV，铜，35，4芯，ZB，22，普通
3.规格:4*35
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:s照明配电箱的连接
6.电压等级(kV):1KV
7.地形:平地50%，山地50%
[工作内容]
1.电缆敷设
m
40
166.94
6677.6
本页小计
7364
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 4 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
8
030408001008
电力电缆
[项目特征]
1.名称:1kV电力电缆
2.型号:低压电力电缆，YJV，铜，16，4芯，ZC，22，普通
3.规格:4*16
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:直流柜至照明配电箱的连接
6.电压等级(kV):1KV
7.地形:平地80%，山地20%
[工作内容]
1.电缆敷设
m
40
72.44
2897.6
9
030408001009
电力电缆
[项目特征]
1.名称:1kV电力电缆
2.型号:低压电力电缆，YJV，铜，400，1芯，ZB
3.规格:1*400
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:中性点接地
6.电压等级(kV):1KV
7.地形:平地50%，山地50%
[工作内容]
1.电缆敷设
m
24
519.01
12456.24
本页小计
15353.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 5 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
10
030408006001
10KV电缆户内冷缩终端头
[项目特征]
1.名称:10kV电缆户内冷缩终端头
2.型号:10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜
3.规格:3×300
4.材质、类型:铜芯冷缩
5.安装部位:连接
6.电压等级(kV):10kV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
个
1
1054.05
1054.05
11
030408006002
10KV电缆户内冷缩终端头
[项目特征]
1.名称:10kV电缆户外冷缩终端头
2.型号:10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜
3.规格:3×300
4.材质、类型:铜芯冷缩
5.安装部位:连接
6.电压等级(kV):10kV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
个
1
1345.89
1345.89
本页小计
2399.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 6 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
12
030408006003
10KV电缆户内冷缩终端头
[项目特征]
1.名称:10kV电缆户内冷缩终端头
2.型号:10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜
3.规格:3×240
4.材质、类型:铜芯冷缩
5.安装部位:连接
6.电压等级(kV):10kV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
个
1
780.52
780.52
13
030408006004
10KV电缆户外冷缩终端头
[项目特征]
1.名称:10KV电缆户外冷缩终端头
2.型号:10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜
3.规格:3×240
4.材质、类型:铜芯冷缩
5.安装部位:连接
6.电压等级(kV):10kV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
个
1
1017.32
1017.32
本页小计
1797.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 7 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
14
030408006005
10KV电缆户内冷缩终端头
[项目特征]
1.名称:10kV电缆户内冷缩终端头
2.型号:10kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铜
3.规格:3×185
4.材质、类型:铜芯冷缩
5.安装部位:连接
6.电压等级(kV):10kV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
个
1
745.82
745.82
15
030408006006
10KV电缆户内冷缩终端头
[项目特征]
1.名称:10kV电缆户内冷缩终端头
2.型号:10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜
3.规格:3×120
4.材质、类型:铜芯冷缩
5.安装部位:连接
6.电压等级(kV):10kV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
个
2
568.65
1137.3
本页小计
1883.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 8 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
16
030408006007
10KV电缆户内冷缩终端头
[项目特征]
1.名称:10kV电缆户内冷缩终端头
2.型号:10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜
3.材质、类型:铜芯冷缩
4.安装部位:连接
5.电压等级(kV):10kV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
个
6
510.43
3062.58
17
030408006008
10KV电缆户内冷缩终端头
[项目特征]
1.名称:10KV电缆户内冷缩终端头
2.型号:3×95
3.材质、类型:铜芯冷缩
4.安装部位:连接
5.电压等级(kV):10kV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
个
2
554.69
1109.38
18
030408006009
1kV电缆户内冷缩终端头
[项目特征]
1.名称:1kV电缆户内冷缩终端头
2.型号:1kV电缆终端,4×35,户内终端,冷缩,铜
3.规格:4×35
4.材质、类型:铜芯冷缩
5.安装部位:连接
6.电压等级(kV):1kV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
个
4
232.45
929.8
本页小计
5101.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 9 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
19
030408006010
1kV电缆户内冷缩终端头
[项目特征]
1.名称:1kV电缆户内冷缩终端头
2.型号:1kV电缆终端,4×16,户内终端,冷缩,铜
3.材质、类型:铜芯冷缩
4.安装部位:连接
5.电压等级(kV):1kV
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
个
4
176.5
706
20
030408003001
电缆保护管
[项目特征]
1.名称:电缆保护管 ф110
2.材质:镀锌，钢管 ф150
3.敷设方式:沿杆敷设
[工作内容]
1.保护管敷设
m
3
423.02
1269.06
21
030402017001
高压成套配电柜 G1
[项目特征]
1.名称:10KV进线柜
2.型号:G1
3.母线配置方式:单母线
4.基础型钢形式、规格:业主自建
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.补刷(喷)油漆
4.接地
台
1
25149.79
25149.79
本页小计
27124.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 10 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
22
030402017005
高压成套配电柜 1G1
[项目特征]
1.名称:10KV进线柜
2.型号:1G1
3.母线配置方式:单母线
4.基础型钢形式、规格:业主自建
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.补刷(喷)油漆
4.接地
台
1
26265.79
26265.79
23
030402017002
高压成套配电柜 G2
[项目特征]
1.名称:10KV PT柜
2.型号:G2
3.母线配置方式:单母线
4.基础型钢形式、规格:业主自建槽钢基础
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.补刷(喷)油漆
4.接地
台
1
18771.57
18771.57
24
030402017003
高压成套配电柜 G3/G4/G5
[项目特征]
1.名称:10KV馈线柜 G4-G7
2.型号:G3\G4\G5
3.基础型钢形式、规格:业主自建槽钢基础
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.补刷(喷)油漆
4.接地
台
3
26276.79
78830.37
本页小计
123867.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 11 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
25
030402017004
高压成套配电柜 1G2
[项目特征]
1.名称:10KV翻线柜 G4-G7
2.型号:1G2
3.基础型钢形式、规格:业主自建槽钢基础
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.补刷(喷)油漆
4.接地
台
1
12339.79
12339.79
26
030404013001
直流馈电屏
[项目特征]
1.名称:直流柜 DC 220V 24AH
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.小母线安装
7.屏边安装
8.补刷(喷)油漆
9.接地
台
2
16607.95
33215.9
本页小计
45555.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 12 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
27
030401002001
干式变压器
[项目特征]
1.名称:变压器 SCB14—10/0.4kV-1250kVA/10
2.型号:10kV变压器，1250kVA，普通，硅钢片，干式，NX2，SCB14，叠铁心，带不锈钢外壳，下进线，上出线
3.容量(kV·A):1250KVA
4.电压(kV):10KV
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.温控箱安装
4.接地
5.网门、保护门制作、安装
6.补刷(喷)油漆
台
2
198819.82
397639.64
28
030402018001
组合型成套箱式变电站
[项目特征]
1.名称:组合式箱式变压器
2.型号:2500kVA
3.容量(kV·A):2500kVA
4.电压(kV):10kV
[工作内容]
1.本体安装
2.基础浇筑
3.进箱母线安装
4.补刷(喷)油漆
5.接地
台
1
693355.83
693355.83
本页小计
1090995.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 13 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
29
030404004001
1250kVA 低压进线柜 D1
[项目特征]
1.名称:1250kVA 低压进线柜
2.型号:D1
3.基础型钢形式、规格:槽钢基础业主自建
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
台
1
56210.93
56210.93
30
030404004003
1250kVA 低压进线柜 AN1
[项目特征]
1.名称:1250kVA 低压进线柜
2.型号:AN1
3.基础型钢形式、规格:槽钢基础业主自建
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
台
1
47841.93
47841.93
本页小计
104052.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 14 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
31
030404009001
1250kVA 补偿柜 D2/D3
[项目特征]
1.名称:1250kVA 补偿柜
2.型号:D2\D3
3.基础型钢形式、规格:槽钢基础，业主自建
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.小母线安装
7.屏边安装
8.补刷(喷)油漆
9.接地
台
2
31721.66
63443.32
32
030404009002
1250kVA 补偿柜 AN2\AN3
[项目特征]
1.名称:1250kVA 补偿柜
2.型号:AN2\AN3
3.基础型钢形式、规格:槽钢基础，业主自建
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.小母线安装
7.屏边安装
8.补刷(喷)油漆
9.接地
台
2
29448.66
58897.32
本页小计
122340.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 15 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
33
030404004002
1250kVA 低压馈线柜 D4
[项目特征]
1.名称:1250kVA 低压馈线柜
2.型号:D4
3.基础型钢形式、规格:槽钢基础业主自建
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
台
1
36473.93
36473.93
34
030404004004
1250kVA 低压馈线柜 D5
[项目特征]
1.名称:1250kVA 低压馈线柜
2.型号:D5
3.基础型钢形式、规格:槽钢基础业主自建
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
台
1
25709.93
25709.93
本页小计
62183.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 16 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
35
030404004005
1250kVA 低压馈线柜 AN4\AN5
[项目特征]
1.名称:1250kVA 低压馈线柜
2.型号:AN4\AN5
3.基础型钢形式、规格:槽钢基础业主自建
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.端子板安装
4.焊、压接线端子
5.盘柜配线、端子接线
6.屏边安装
7.补刷(喷)油漆
8.接地
台
2
27381.93
54763.86
36
030404017001
配电箱
[项目特征]
1.名称:照明配电箱
2.型号:63/4P
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地
台
2
3280.55
6561.1
37
030408011001
电缆分支箱
[项目特征]
1.名称:电缆分支箱
2.型号:一进四出
[工作内容]
1.本体安装
2.基础制作、安装
台
1
144912.83
144912.83
本页小计
206237.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 17 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
38
030403006001
低压封闭式插接母线槽
[项目特征]
1.名称:封闭母线桥
2.型号:AC1kV,2000A,四相
3.规格:CMC28-2000A
4.安装部位:变压器连接柜子
[工作内容]
1.母线安装
2.补刷(喷)油漆
m
8
3526.58
28212.64
39
030409003001
避雷引下线
[项目特征]
1.名称:接地引下线
2.材质:BVR-50
3.规格:布电线，BVR，铜，50，1，ZC
[工作内容]
1.避雷引下线制作、安装
2.断接卡子、箱制作、安装
3.利用主钢筋焊接
4.补刷(喷)油漆
m
30
77.49
2324.7
40
030409002002
接地母线
[项目特征]
1.名称:接地体
2.材质:镀锌角钢
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
2.补刷(喷)油漆
m
60
64.04
3842.4
41
030409B01001
接地模块150mm*8mm
[项目特征]
1.名称:接地模块150mm*8mm
[工作内容]
1.挖填土
2.跨接
3.补刷(喷)油漆
处
7
876.05
6132.35
本页小计
40512.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 18 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
42
030408008001
防火堵洞
[项目特征]
1.名称:封堵泥
[工作内容]
1.安装
t
0.06
15498.16
929.89
43
080601011001
标志牌、标桩
[项目特征]
1.名称:标识
2.类别:标识牌，标识砖
[工作内容]
1.挖坑
2.立柱、基础制安
3.支架安装
4.回填
5.标识、油漆
6.运输
根
14
82.34
1152.76
44
03B001
工地运输
[项目特征]
1.汽车运距:7km
2.人力运距:0.1km
项
1
7247.21
7247.21
45
030414001001
电力变压器系统
[项目特征]
1.名称:变压器调试
2.型号:SCB14-M-1250/10-0.4kVA
3.容量(kV．A):1250kVA
[工作内容]
1.系统调试
系统
2
3835.43
7670.86
46
030414001002
电力变压器系统
[项目特征]
1.名称:变压器调试
2.型号:给合式欧式箱变SCB14-M-2500/10-0.4kVA
3.容量(kV．A):2500kVA
[工作内容]
1.系统调试
系统
1
5233.57
5233.57
本页小计
22234.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 19 页 共 19 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
47
030414002001
送配电装置系统
[项目特征]
1.名称:系统调试
2.电压等级(kV):10
[工作内容]
1.系统调试
系统
2
1576.97
3153.94
48
030414002002
送配电装置系统
[项目特征]
1.名称:系统调试
2.电压等级(kV):1KV
[工作内容]
1.系统调试
系统
2
448.1
896.2
49
030414011001
接地系统调试
[项目特征]
1.名称:接地系统调试
[工作内容]
1.接地电阻测试
系统
1
1235.51
1235.51
50
030414008001
母线调试
[项目特征]
1.名称:母线调试
2.电压等级(kV):1kV/10kV
[工作内容]
1.调试
段
1
409.9
409.9
本页小计
5695.55
合 计
2233524.87
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中:暂估价
一
施工技术措施项目
本页小计
合 计
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 1 页 共 1 页
序号
项目编码
项目名称
计算
基础
费率
(%)
金额
(元)
调整
费率
(%)
调整后
金额
(元)
备注
1
031302B02001
组织措施费
(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率
16.39
9403.11
2
031302001001
安全文明施工费
分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算
19.23
11826.7
3
031302B03001
建设工程竣工档案编制费
(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
1.94
1113
合 计
22342.81
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工
方案出处或计算方法。
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
计量单位
金额(元)
备注
1
暂列金额
项
明细详见
表-11-1
2
暂估价
项
2.1
材料(工程设备)暂估价
项
--
明细详见
表-11-2
2.2
专业工程暂估价
项
明细详见
表-11-3
3
计日工
项
明细详见
表-11-4
4
总承包服务费
项
明细详见
表-11-5
5
索赔与现场签证
项
明细详见
表-11-6
合 计
0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程
第 1 页 共 1 页
序号
项目名称
计算基础
费率(%)
金额（元）
1
规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
18
10326.78
2
税金
2.1 + 2.2 + 2.3
224353.25
2.1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
9
203957.5
2.2
附加税
增值税
10
20395.75
2.3
环境保护税
按实计算
合计
234680.03
投标保证金交纳账户信息银行名称:中国工商银行重庆彭水支行银行账号:9558853100004656041银行账户名称:彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程竞争性比选文件比选人：彭水九黎文化旅游投资有限公司（盖单位公章）比选代理机构：重庆恒泰工程造价咨询有限公司（盖单位公章）2026年03月目录第一章比选公告-3-第二章竞选人须知-5-第三章评标办法-18-第四章合同条款及格式....................-20-第五章工程量清单....................-42-第六章图纸....................-44-第七章技术标准和要求-46-第八章竞选文件格式-48-第一章比选公告彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程竞争性比选公告1.招标条件本招标项目彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程已由彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会以重庆市企业投资项目备案证（项目代码：2601-500243-04-01-295424）批准建设，项目编号：GC-BX-2026018，建设资金来自业主自筹资金，项目业主为彭水九黎文化旅游投资有限公司，比选人为彭水九黎文化旅游投资有限公司。项目已具备比选条件，现对该项目的一标段进行竞争性比选。2.项目概况与招标范围2.1建设地点：彭水苗族土家族自治县蚩尤九黎城景区。2.2项目建设规模及建设内容如下：新建电力电缆AC10KV105m，利用原有电缆管直埋敷设；新建电力电缆，AC10kV20m,采用电缆沟敷设；新建电力电缆，10kV245m,采用电缆穿管直埋沟敷设；新建电力电缆,AC10kV330m,采用电缆穿管直埋沟敷设；安装SCB14-1250kVA干式变压器2台、高压柜7面、低压出线柜10面；安装欧式箱变2500kVA1台。具体以工程量清单内容为准。2.3本次招标项目建安费：249.05万元2.4招标范围：本项目工程量清单所示范围内的全部内容（比选人提供的设计图纸、图说所包含的的全部工程内容，工程量清单和补遗、答疑资料为准）。2.5工期要求：工期为60日历天，缺陷责任期为12个月。3.竞选人资格要求3.1本次招标要求竞选人须具备以下条件：3.1.1本次招标要求竞选人具备的资质条件本次比选实行资格后审，竞选人须为具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；3.1.2本次招标要求竞选人具备的业绩条件：/；3.1.3竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1条内容。3.2本项目不接受联合体参与竞选。4.比选文件的获取4.1本竞争性比选公告发布时间：2026年03月23日起，潜在竞选人可在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上自行下载本项目比选文件、工程量清单、澄清和修改等全部内容，不管下载与否都视为潜在竞选人全部知晓有关全部内容。5.竞选文件的递交5.1凡有意参加比选者，请于2026年03月26日14时00分至14时30分，由竞选人法定代表人或委托代理人（代理人须持法定代表人授权委托书原件）持本人有效二代身份证原件，社保证明（均需提供复印件加盖竞选单位公章）到比选文件指定地点递交竞选文件。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。6.发布公告的媒介本次比选公告在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上发布。7.联系方式比选人：彭水九黎文化旅游投资有限公司地址：重庆市彭水县靛水街道张家坝社区1组联系人：张老师电话：023-78813205比选代理机构：重庆恒泰工程造价咨询有限公司地址：重庆市江北区富力海洋广场2栋9-3联系人：肖老师电话：023-67869788、183241954542026年03月23日第二章竞选人须知竞选人须知前附表正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2比选人 名称：彭水九黎文化旅游投资有限公司地址：重庆市彭水县靛水街道张家坝社区1组联系人：张老师电话：023-78813205 1.1.3比选代理机构 名称：重庆恒泰工程造价咨询有限公司地址：重庆市江北区富力海洋广场2栋9-3联系人：肖老师电话：023-678697881.1.4项目名称彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程1.1.5建设地点彭水苗族土家族自治县蚩尤九黎城景区。1.2.1资金来源业主自筹资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围本项目工程量清单所示范围内的全部内容（比选人提供的设计图纸、图说所包含的的全部工程内容，工程量清单和补遗、答疑资料为准）1.3.2计划工期工期：60日历天，缺陷责任期: 12个月。1.3.3质量要求符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。1.4.1竞选人资质条件、能力、信誉本工程施工招标实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：1.资质条件、营业执照及安全生产条件（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。（须提供有效的资质证书复印件）。（2）具备有效的带二维码标识的营业执照。（须提供有效的营业执照复印件。）（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件。）2.竞选截止日竞选资格情况竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内；3.项目经理资格要求项目经理必须为本单位人员，应具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格；竞选人承诺拟派本工程项目经理必须到岗履职。（提供有效的建造师注册证书复印件、身份证、安全生产考核证书B证复印件、竞选单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件、并提供到岗履职承诺）4.项目技术负责人要求应具有电力工程类中级及以上职称；竞选人承诺拟派本工程技术负责人必须到岗履职。（提供有效的职称证书复印件、身份证、竞选单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件、并提供到岗履职承诺。）5.其他要求(1)主要管理人员要求：竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照相关行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供竞选人其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，比选人可取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。（2）委托代理人：委托代理人必须为竞选人本单位人员。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供比选申请人为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由比选小组否决投标处理。特别说明：（1）根据《国家电网公司电力安全工作规程【配电部分】试行》和《国网 重庆市电力公司工作票管理规定》，本项目管理人员(工作票签发人和工作票负责人)需具备工程所在地供电单位2026年度工作票签发人和工作票负责人考试合格证明，比选申请人须在竞选文件资格审查部分提供相关人员的考试合格证明。（2）上述相关证明材料复印件均应加盖竞选单位公章。以上1～5条，有一条不满足，则竞选文件由比选小组作否决竞选处理。（3）比选人在评标及竞选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。（4）竞选文件中对养老保险的要求为：所有人员养老保险证明期限为2025年09月至2026年02月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明（个人），必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章及查询码。（5）竞选人自行书面承诺：中选后以上人员未经比选人同意不得更换，若出现未经比选人同意随意更换的，将取消其中选资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。1.4.2是否接受联合体投标不接受1.4.3踏勘现场不组织1.4.4投标预备会不召开1.4.5投标截止时间详见招标公告中规定的竞选文件递交截止时间。1.4.6分包不允许1.4.7偏离 不允许 2.2.1竞选人对比选文件提出疑问的截止时间竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年03月24日12：00前以书面的形式提交给比选代理机构。2.2.2比选人对比选文件澄清的截止时间如比选人有必要对比选文件内容进行澄清的，将在2026年03月25日18：00（北京时间），比选人或比选代理机构在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上发布补疑（遗），如补疑（遗）内容影响竞选文件制作的，将相应延长竞选文件递交时间。3.1.1构成竞选文件的其他材料竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）3.2.1竞选文件的组成由竞选保函部分（如有）、竞选函部分、资格审查部分、经济部分组成。3.2.2投标报价1、竞选人应按照现行相关定额及相关配套文件规定并结合市场行情、自身经营水平、管理能力自主报价。2、竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程分部分项的综合单价、合价。竞选人没有填入综合单价、合价的工程分部分项，比选人将不予支付，并认为该分部分项的价款已包括在工程量清单其他分部分项的综合单价中。3、比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等（如果有），竞选人不得修改。否则，将被认定为否决投标。4、竞选函中的竞选总报价必须与竞选报价汇总表（格式自拟）的竞选报价一致（且验算一致）。否则由评审委员会作否决竞选处理。5、本工程实行固定综合单价结算，在合同实施期间，竞选人填写的综合单价无论何种原因均不予调整。6、图纸及工程量清单中所列工程数量是为比选人规定数量，作为投标的共同基础，竞选人不得擅自更改，否则投标报价无效，其投标报价不再参与详细评审。7、竞选人应在投标前自行前往工程现场实地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周边环境及任何其它足以影响承包价格的情况。无论竞选人是否踏勘过现场，均被认为在递交竞选文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，任何因忽视或误解比选范围、图示内容和工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不获批准。8、本比选文件中没有列明，但属于中标人履行合同所需要的其他一切费用均包括在竞选人的报价中，其所涉及的费用摊入各相关工程分部分项的报价中。竞选人的竞选报价和所有工程量清单综合单价报价均不得高于相对应的最高限价。《竞选函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，并在竞选函中补充说明作到专款专用，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理。一般计税法：提供一般纳税人证明。9、本工程比选最高限价：2490547.71元，大写：贰佰肆拾玖万零伍佰肆拾柒元柒角壹分，（其中安全文明施工费暂定金额：11826.7元）。注：评选委员会将对竞选人已标价工程量清单进行清标，若综合单价计算的结果与总价不一致，以综合单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果竞选人不接受对其错误的更正，其竞选将被否决。3.3.1投标有效期 90 日历天 （从提交竞选文件截止日起计算）3.4.1投标保证金投标保证金的交纳方式：竞选人可选择以下二种方式之一。方式一：转账支票或电汇形式投标保证金的金额：40000.00元（人民币）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明项目名称，项目名称可简写。1.竞选人从企业的基本账户（开户行）在要求截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的保证金账户（详见附件：2.保证金到帐时间：从公告发出起至2026年03月26日北京时间8:00(北京时间)止，若在此期间未到帐的保证金其报名将被视为无效。3.保证金缴纳注意事项：（1）竞选人必须通过企业基本账户网上银行、企业基本账户转账、企业基本账户电汇方式（不允许使用超级网上银行系统）一次性交纳规定金额的保证金，所有竞选人的保证金必须从竞选人银行基本存款账户直接转（汇）入比选人指定银行和指定账户。不接受现金存款方式交纳保证金，凡以现金存款方式交纳保证金的，造成后果由竞选人自行负责。（2）竞选人要充分考虑银行转（汇）账等时间差的因素（如同城汇入、异地汇入和跨行汇入等的时间要求），对超过时间到账的保证金一律视为未递交保证金和自动放弃参与本项目，开标后与其他保证金一起退还，比选人或代理机构将其响应文件作无效处理。对其超过时间到账的保证金与其他保证金一起退还。（3）如有下列情况之一，作无效处理：①所交纳的保证金金额与比选文件规定的金额不符的； ②所交纳的保证金到账时间超过比选文件规定的保证金到帐截止时间的。4.保证金退还方式（1）因保证金退付需要，请参加本项目的所有竞选人登录重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）网站进行注册登记。若因竞选人未注册登记造成保证金不能退付的，由供应商自行负责。（2）未成交的竞选人的保证金在成交通知书发出后五个工作日内退付，成交侯选人的保证金在合同签订并递交彭水县交易中心备案后五个工作日内退付。彭水县公共资源交易中心咨询电话：023-78869346方式二：（纸质投标保函）1. 纸质投标保函交纳形式及要求：（1）缴纳形式：竞选人提供不可撤销且见索即付的银行保函；在递交竞选文件时同时递交。（2）具体要求：竞选人须在竞选文件“其他资料”中提供银行开具的纸质投标保函复印件，纸质投标保函原件应当于竞选截止时间前在比选现场递交比选人保管。纸质投标保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目比选人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在竞选截止时间前，有效期限必须至少包含整个竞选有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。若竞选截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和竞选截止时间保持一致。不满足上述要求的纸质投标保函无效。2.以纸质投标保函形式担保的投标保证金的金额：40000.00元（人民币）3.竞选人须确保其递交的纸质投标保函能在重庆市中心城区及彭水县相关银行核验真伪，并在竞选文件“其他资料”中提供纸质投标保函的核验地点、方式和联系人，否则该纸质投标保函视为无效。4.竞选人在比选现场递交的纸质投标保函原件应与竞选文件中提供的纸质投标保函复印件一致，否则由比选小组否决其竞选文件。5.在发出中选通知书前，比选人应当对中选人的纸质投标保函开展核验。比选人按照竞选人提供的核验地点、方式和联系人等信息无法对该纸质投标保函进行核验的，或发现竞选人递交的纸质投标保函弄虚作假的，对已取得中选资格的竞选人，取消中选资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担赔偿责任。比选人对纸质投标保函无法核验的，应当报行政监管部门依法依规处理；对纸质投标保函弄虚作假的，应当报行政监管部门和公安机关依法依规处理。6.纸质投标保函的退还、注销比选结束，当场宣布比选结果，退还非前三名候选人的纸质投标保函，签订合同后5个工作日退还前三名选候选人的纸质投标保函3.5是否允许递交备选投标方案不允许3.6.1竞选文件格式要求编制竞选文件时不得对第八章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。3.6.2签名盖章要求1.所有竞选文件封面须加盖竞选人公章（鲜章）；2.竞选文件要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字以及按照比选文件要求盖章；加盖竞选人公章（鲜章）。3.6.3竞选文件的份数1.竞选函部分：正本一份，副本二份；2.资格审查资料：正本一份，副本二份；3.经济部分：正本一份，副本二份；4.电子版形式：U盘1份，不分正副本。注：（1）电子版形式（U盘）要求：包含所有竞选文件正本扫描件，经济部分另须装入投标软件版及Excel表格版（须包含综合单价分析表）全部内容。（2）U盘须标注竞选人名称和项目名称并加盖竞选单位公章。3.6.4装订要求1.本工程应将竞选函部分、资格审查部分、经济部分分别装订成册；竞选保函部分（如有）无需装订。2.装订要求（1）竞选保函部分（如有）的装订要求应按照比选文件规定的格式提供，无需装订，不编页码。（2）竞选函部分的装订要求应按照比选文件的规定格式装订成册。（3）资格审查部分的装订要求应按照比选文件的规定格式装订成册。（4）经济部分的装订要求应按照比选文件规定格式装订成册。4.1.1竞选文件的密封1.竞选文件袋使用“竞选保函部分”袋（如有）、“竞选函部分”袋、“经济部分”袋、“资格审查部分”袋以及“竞选文件”大袋。2.竞选保函部分装入“竞选保函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选单位公章。3.竞选函部分、电子文档装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选单位公章。4.经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选单位公章。5.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选单位公章，同时“资格审查部分”袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。6.“竞选保函部分（如有）”、“竞选函部分”、“经济部分”、“资格审查部分”等小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖单位公章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。大袋未按要求密封的，比选人或代理机构拒收。注：“竞选保函部分（如有）”、“竞选函部分”、“经济部分”、“资格审查部分”袋只为方便竞选文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。4.1.2封套上写明应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容：比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）竞选文件在 年 月 日 时 分前不得开启4.2递交竞选文件地点彭水县公共资源综合交易中心（地址：乌江港湾B栋2楼）（具体开标室详见递交文件当日交易中心大厅电子显示屏）。4.3是否退还竞选文件否5.1开标时间和地点开标时间：同竞选截止时间。开标地点：同递交竞选文件地点。5.2开标程序主持人按下列程序进行比选：1.宣布比选纪律。2.宣布比选人、唱标人、记录人等有关人员姓名。3.公布在竞选文件递交截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。4.核验参加比选会的法定代表人或授权委托人本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、法定代表人授权委托书原件（法定代表人本人参加不提供）、养老保险证明复印件及其它比选文件要求的资料，以确认其身份合法有效；若竞选人代表身份核验不合格，不得参加比选会，其竞选文件不予开启。5.竞选文件的密封检查：竞选人可对自己或其他竞选人的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。6.现场展示竞选保证金缴纳情况并作如实记录。6.1展示采用方式一缴纳保证金情况，并将异常情况在比选记录表“备注”栏中记录。6.2展示采用方式二缴纳保证金情况，并将异常情况在比选记录表“备注”栏中记录。纸质竞选保函复印件与比选记录表一并交由评标委员会评审。7.公布最高限价。8.逐单位随机开启竞选文件，公布竞选人名称、竞选总报价、质量要求、工期等内容；所有信息记录在案。9.竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。因其他原因未能签字的，视为默认开标结果。10. 竞选人代表比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；11.比选结束。6.1.1评标委员会的组建1.评审小组构成：3人及以上单数。2.评审专家确定方式：项目评审小组，由比选人依法按程序组建，评审专家依法按程序产生。7.1中标公示及中选通知书的发放投标结束后，比选人将中标结果在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）进行公示，公示时间不少于1个工作日。公示期间若无任何质疑投诉或经调查质疑投诉不成立的，比选人向第一中选候选人发放中标通知书。7.6.1履约担保及农民工工资保障金（一）履约保证金：1.履约保证金的形式：转账或银行保函、现金、支票等形式；2.履约保证金的金额：中选金额的10%；3.履约保证金提交程序及时间：中选通知书发出后5个工作日内递交（采用转账的，须通过中选单位基本账户提交至比选人指定账户）；如未按时提交，比选人有权取消其中选资格，并且不予退还其竞选保证金。4.履约保证金退还方式：工程竣工验收后7个工作日内一次性无息退还。（二）农民工工资保障金金额：中选金额的 2%；1.公示期满无异议或者异议、投诉不成立，比选人填写《彭水自治县建设领域农民工工资保障金缴纳登记表》。2.中选人持《彭水自治县建设领域农民工工资保障金缴纳登记表》到县劳动保障监察大队指定账户缴纳工资保障金。3.中选人持银行出具的农民工工资保障金缴纳凭证，到县劳动保障监察大队领取《彭水自治县建设领域农民工工资保障金缴纳确认书》。4.中选人持县劳动保障监察大队出具的《彭水自治县建设领域农民工工资保障金缴纳确认书》方可与比选人签订施工合同。（3）履约担保的提交时间：见专用合同条款。（4）履约担保的期限：见专用合同条款。（5）履约担保的退还时间：见专用合同条款。7.7结算原则详见合同部分8.1工程款支付详见合同部分9.1招标代理费及交易服务费的收取本工程招标代理费为40000元，由中选人在领取中选通知书时一次性支付。交易服务费：按彭水发改发（2023）94 号文规定收取交易服务费，由中选人全额缴纳。 账户名称：重庆彭水国有投资经营管理有限公司账号：599082431300015 开户行：重庆彭水民泰村镇银行 联系电话：023-78869346 缴纳时间：领取中选通知书前，凭交易服务费发票、代理服务费发票领取中选通知书。9.2比选文件售价比选文件每套售价500元，由竞选人在递交竞选文件时递交，售后不退。10.1合同签订竞选人承.诺应当在中选通知书发出之日起5日内，须由中选人的法定代表人或拟派项目经理与发包人按照比选文件要求及竞选文件约定签订合同。比选人应当确定排名第一中选候选人为中选人，中选人无正当理由拒签合同的，比选人将有权取消其中选人资格。排名第一中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。11.1异议、投诉处理1. 竞选人或者其他利害关系人就本项目的就本项目的比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。提出异议或投诉时应当包括下列内容：（1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式；（2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式；（3）异议或投诉事项的基本事实；（4）请求及主张；（5）涉及事项的证据、证明材料。异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。2.行政监督部门依照相关法律法规文件处理投诉。3.竞选人不得捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行异议或者投诉；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。11.2关于对比选文件及竞选争议的解释对比选文件的评审标准和方法，以及资格审查和否决竞标条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。对竞选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该竞选文件的竞选人的解释。12.1建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求本项目在实施过程中，中标人必须执行按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《重庆市建设领域农民工工资支付监管暂行办法》（渝人社发〔2009〕65号）以及《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，填报相应的网络管理系统。竞选人中标后，在与发包人签订的合同中，必须明确在我市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。13.1其他本次比选要求各竞选人递交的资料须真实有效，各竞选人应自行书面声 明确保自身报名资料及竞选文件资料等所有资料的真实性，若在后期查实资料存在虚假，由竞选人承担全责，比选人和比选代理机构不对此承担任何责任。竞选人须在资格审查文件中承 诺：我公司若中标，将在合同谈判结束后7日内向贵单位提供主要设备进场清单。如果我公司在合同谈判结束后7日内，不能向贵单位提供上述材料（除不可抗力因素），视为我公司放弃中标候选人资格。第三章评标办法评标办法前附表条款号条款号评审因素评审标准评审标准1资格评审标准资质等级符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定@continue@@continue@营业执照符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定@continue@@continue@安全生产条件符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定@continue@@continue@比选截止日竞选人资格情况符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定@continue@@continue@项目经理资格要求符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定@continue@@continue@项目技术负责人要求符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定@continue@@continue@其他要求符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定2形式评审标准竞选人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致@continue@@continue@竞选函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字和盖章、加盖单位公章有法定代表人或其委托代理人签字和盖章、加盖单位公章@continue@@continue@竞选文件格式符合第八章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。符合第八章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。@continue@@continue@报价唯一只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价@continue@@continue@竞选文件的签署竞选文件上法定代表人或其委托代理人的签字齐全竞选文件上法定代表人或其委托代理人的签字齐全@continue@@continue@委托代理人竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的委托书，且其委托书填写符合比选文件规定的格式。竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的委托书，且其委托书填写符合比选文件规定的格式。3响应性评审标准竞选报价符合第二章“竞选人须知”规定。符合第二章“竞选人须知”规定。@continue@@continue@竞选内容符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定@continue@@continue@工 期符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定@continue@@continue@工程质量符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定@continue@@continue@投标有效期符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定@continue@@continue@权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，书面声明竞选文件未附有比选人不能接受的条件符合第四章“合同条款及格式”规定，书面声明竞选文件未附有比选人不能接受的条件@continue@@continue@已标价工程量清单符合竞争性比选文件规定符合竞争性比选文件规定@continue@@continue@实质性要求符合第二章“竞选人须知”规定符合第二章“竞选人须知”规定4比选基准价经初步评审（资格评审、形式评审、响应性评审）后，在所有初步评审合格的比选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为比选总报价的比选基准价。比选基准价计算完成后（除计算错误外），在后续评审中不得对其作出调整。比选基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”经初步评审（资格评审、形式评审、响应性评审）后，在所有初步评审合格的比选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为比选总报价的比选基准价。比选基准价计算完成后（除计算错误外），在后续评审中不得对其作出调整。比选基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”5评审程序1、对比选总报价不高于最高限价，不低于最高限价85%的所有竞选人的竞选文件按本章1-3条进行初步评审。2、初步评审后按本章第4条计算比选基准价。3、以比选准基价为标准，比选总报价低于比选基准价且最接近比选基准价的为第一中选候选人，次低的为第二候选人，如无次低的则选择次高的为第二候选人，依次类推确定第三候选人。4、如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，符合比选文件所有要求的有效竞选人仅有1家的，其即为中选人。注：（1）如在竞选截止时间止， 仅有1家单位递交竞选文件且其竞选文件。符合比选文件所有要求，其即为中选人；（2）如出现竞选人比选总报价相同时，由比选小组抽签确定排序。1、对比选总报价不高于最高限价，不低于最高限价85%的所有竞选人的竞选文件按本章1-3条进行初步评审。2、初步评审后按本章第4条计算比选基准价。3、以比选准基价为标准，比选总报价低于比选基准价且最接近比选基准价的为第一中选候选人，次低的为第二候选人，如无次低的则选择次高的为第二候选人，依次类推确定第三候选人。4、如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，符合比选文件所有要求的有效竞选人仅有1家的，其即为中选人。注：（1）如在竞选截止时间止， 仅有1家单位递交竞选文件且其竞选文件。符合比选文件所有要求，其即为中选人；（2）如出现竞选人比选总报价相同时，由比选小组抽签确定排序。6竞选报价的算术修正 竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）竞选函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。 竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）竞选函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。7比选结果比选小组按本办法推荐中选候选人，并应向比选人提交比选报告。比选小组按本办法推荐中选候选人，并应向比选人提交比选报告。第四章合同条款及格式彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程施工合同发包人：彭水九黎文化旅游投资有限公司承包人：签订日期：2026年月日发包人：彭水九黎文化旅游投资有限公司（以下简称甲方）；承包人：（以下简称乙方）；本项目确定由负责彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程施工工作，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，经甲乙双方平等协商，就彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程施工事宜，订立本合同。一、工程基本情况1.工程项目名称：彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程；2.工程建设地点：；3.工程建设内容：。二、工程承包方式及范围本项目实行包工包料，对工程建设内容约定范围予以施工总承包。三、合同工期本合同工期：日历天。四、合同价款签约合同价为：人民币（大写）(¥：元)，安全文明施工费为：人民币（大写）(¥:元)；五、工程价款结算原则1、竣工结算原则（1）本项目结算按《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）的要求办理，即结算价=∑（分部分项工程量清单综合单价x工程量）+∑（可计量措施项目清单综合单价x工程量）+不可计量措施费+安全文明施工费+规费+税金±设计变更价款、工程过程中的签证、预算审核价漏项项目、甲方要求的新增项目、甲方要求的减少项目±物价波动引起的价格调整价款（如该结算原则与2013《重庆市建设工程工程量清单计价规则》如若冲突，以2013《重庆市建设工程工程量清单计价规则》结算原则为准。（2）分部分项工程量清单及可计量措施清单综合单价：按承包人的中选报价执行；（3）工程量：严格按照《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）计算；（4）不可计量措施费：按2018《重庆市建设工程费用定额》费率取费相关规定计算；（5）安全文明施工费：按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）相关规定执行。（6）规费：按中选规费报价计算，新增工程量引起的规费按重庆2018费用定额计取；（7）税金(增值税)：按国家规定执行；（8）本项目暂估价部分实际定价过程中，发包人有权参与采购过程，且最终价格应为经发包人确认的金额。2、工程变更、签证和新增项目的程序及价款结算办法：因设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含甲方要求的新增项目、设计变更、预算审核价漏项项目、措施费漏项项目）设计变更程序严格按照相关规定执行，变更价款具体结算原则为：（1）新增工程量清单项目与本项目竞选报价工程量清单中有相同的子项或类似的，则参照承包人的竞选价中相应的清单综合单价执行。（2）中选价工程量清单中没有的项目（含甲方要求的新增项目、设计变更、预算审核价漏项项目、措施费漏项项目），则按照《重庆市市政工程计价定额》(2018)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》(2018)、《重庆市建设工程费用定额》（2018）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2019〕143号)及相关配套文件结算，相同材料价格按竞选报价材料价执行，新增材料按照彭水县建筑材料市场价由发包人的审定价调整，此部分综合工日按照2023年第12期《重庆工程造价信息》公布的人工信息价格（彭水县）进行调整按以上方法计算后下浮（竞选报价总价与限价差值与限价之比例，该比例千分位取整）进入结算。（3）措施费、规费、安全文明施工费、税金等计取方式按本合同第五条工程价款结算原则确定计取标准执行。3、结算审计的审减效益费用由乙方部分承担（即结算审计审减额百分之三以上部分审减效益费由乙方承担），具体审减效益费参照渝价【2013】428号文收费。4、物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方法：主要材料物价波动在±5%以内（含±5%）的风险由承包人承担，不予调整。主要材料价格增减以预算审核价审定材料价为基准价超过±5%时，参照履行地实施当月市场价格或同期造价信息公布价格，由承包人在当月28日之前报监理人及发包人审核后按审核材料价按实调整（如承包人未按时报送，则视为放弃调整），按定额规定调整计算综合单价进行结算（可调材料价格种类：钢筋、商品混凝土、水泥、碎石、砂、砖）。6、工程款支付方式1、签订合同之日起5日内甲方向乙方预付合同金额的30-50%（具体以主管部门资金划拨为准）；竣工验收合格后,甲方向乙方支付至总工程量的80%；本合同约定以及主管部门和业主要求的工作内容全部验收合格后并提供完整的档案资料经第三方服务机构审核确定后，甲方向乙方累计支付至最终实际完成工程量的97%；余3%作为质量保证金，待质保期满无质量问题后一次性支付。2、每次付款前承包人须提供合法有效等额发票。七、安全文明施工专项费支付方式安全文明施工专项费支付方式：发包人应于签订施工合同完善安全文明施工实施方案和使用计划报监理审批同意后向承包人支付安全生产费的30%（合同期在一年以上的）或50%（合同期在一年以下（含一年）的），其余部分与进度款同期支付。八、工程质量标准要求本工程建设质量标准必须满足方案设计要求，且需按国家现行施工质量验收规范（GB50300--2013）规定的合格标准执行。9、工程质保金及质保期限质量保证金按照结算价款总额的3%计取，本工程质量保修期为2年，从竣工验收合格之日起计算，质保期满后若无任何质量缺陷问题，则甲方一次性无息退还。十、缺陷责任期：工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。十一、工程安全管理：乙方必须按照与甲方所签订的《建设工程安全责任协议书》有关规定执行，并自觉接受甲方对该工程项目的安全检查。十二、乙方拟派主要管理人员及要求乙方承诺为本工程项目经理，为本工程技术负责人，为本工程施工员，为本工程安全员。甲方根据项目实际情况及工程进度对拟派现场管理人员人数进行要求，乙方需无条件配合。所有拟派人员必须有满足要求的上岗证书或执业资格证并持证上岗，在签订施工合同后，乙方需将上述人员上岗证书或职业资格证复印件报甲方备案。十三、农民工工资1、承包人必须严格按照《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。2、承包人严格按农民工工资“一金三制”的相关要求按时委托银行代付给农民工本人，不得发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人，否则将视为承包人拖欠或克扣农民工工资，发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额，代承包人支付给农民工本人。3、农民工工资支付比例和支付方式：发包人按承包人每期申请季度款的20%—25%比例支付到农民工工资专用账户。十四、双方责任1.甲方负责督促乙方按期保质保量完成修建任务并负责周边公用设施的保护工作。2.乙方施工中必须采取有效的安全防范措施，现场四周必须设置连续、整齐、牢固的防护，实施封闭作业，项目经理或技术负责人要亲临现场组织指挥，严格按照安全、科学的规范操作。施工中如发生伤亡责任事故，必须按法定程序和时限报告有关部门，不得拖延、隐瞒不报。乙方应对安全生产、防范措施、环境、市容、卫生等负责。施工过程中发生的所有责任事故及经济损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。3.乙方需按期保质保量完成修建任务并负责周边公用设施的保护工作，并对该项目的质量负全责，项目使用过程中，由质量问题造成所有的责任事故及经济损失均由乙方自行负责，甲方概不负责。4.乙方必须自觉服从甲方及各行政主管职能部门管理，切实搞好项目施工管理工作，因违反国家有关规定造成的罚款或其他责任由乙方承担；5.乙方必须在保险部门为所有施工人员按规定交纳相应保险。6.本项目在实施过程中发生的一切损害及纠纷，由乙方自行解决并承担相应赔偿责任。7.工程竣工后，乙方在工程竣工后，将本工程所有竣工资料共三份移交给甲方，同时，乙方按国家有关规定做好工程技术档案存档工作。8.乙方在整个施工期间应为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品、人身保险，保险费用由乙方承担。施工期间乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病和财产损失等均由乙方负责，并承担所有费用。十五、违约责任1、乙方其他违约责任的承担方式和计算方法：（1）因乙方原因造成本合同无法履行，甲方有权解除或终止本合同，乙方应向甲方按合同总价的5%支付违约金，并赔偿因违约给对方造成的实际经济损失。（2）因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，乙方支付甲方500元违约金，按照延误天数累计计算，违约金累计最多不超过合同总额的5%。（3）承包人应在完工3个月内完善竣工验收程序且通过验收，如承包人不按时提交，超过规定时间每延误一天承包人支付发包人1000元违约金。（4）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的违约责任：根据具体情节，按签约合同价的0.5‰～4‰/次支付违约金（累计不超过签约合同价的1%，详见附件3安全管理协议）。2、甲方违约责任的承担方式和计算方法：（1）如因甲方原因造成的停工，工期相应顺延；如乙方拒不执行逾期竣工违约金处罚，甲方有权解除合同，并责令乙方限期撤场，且已完工程按工程进度并经过甲方审计之后结算，乙方应向甲方按合同总价的5%支付违约金，并赔偿因违约给对方造成的实际经济损失（2）甲方有其他违约行为，甲方应依法向乙方承担因此给乙方造成的经济损失。十六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商，协商不成，可依法向项目所在地彭水县人民法院提起诉讼。十七、合同生效及终止本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖合同章或公章后生效，缺陷责任期满经竣工验收合格并完善结算审计，由甲方支付完合同价款及质保金后本合同失效。十八、其他1、乙方应根据施工需要，负责取得施工现场场内所需的批准手续和全部权利，以及取得施工场内因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关费用，甲方和监理人有权无偿使用乙方修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。2、本合同未约定事项参照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工标准招标文件》（2020版）示范文本第二章《通用合同条款》相应条款执行，由甲乙双方共同协商后另行签订补充协议，且同具法律效力。十九、合同份数本合同一式拾份，甲方执伍份，乙方执伍份。（此页无正文）甲方：彭水九黎文化旅游投资有限公司乙方：（盖章）（盖章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签订日期：2026年月日签订日期：2026年月日附件1：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：1.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；2.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；3.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；4.其他项目保修期限：2年；建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由质量缺陷的责任方承担。五、双方约定的其他工程质量保修事项按国家相关法律和规定执行。本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、本文件生效本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。发包人：彭水九黎文化旅游投资有限公司（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）承包人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）签约时间：年月日附件2：廉洁从业协议廉洁从业协议发包人（全称）：彭水九黎文化旅游投资有限公司承包人（全称）：根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。1.发包人承包人的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.承包人义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。5.双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。6.协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.协议作为彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。甲方：彭水九黎文化旅游投资有限公司乙方：（公章）（公章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）地址：地址：电话：电话：签订日期：2026年月日签订日期：2026年月日附件3：安全管理协议安全管理协议发包人（全称）：彭水九黎文化旅游投资有限公司承包人（全称）：为了确保实现彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，彭水九黎文化旅游投资有限公司（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：一、协议有效期限本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。二、责任目标（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：1．不发生人身重伤事故；2．不发生火灾事故；3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；5．不发生流行性传染病（无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：1．人员轻伤事故。2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。3．其他安全未遂事故和异常事件。三、安全责任1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。四、接口及协调1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。五、安全资质审查承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：1．企业安全生产许可证书复印件。2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。4．特种作业人员资格证书。5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。六、人员基本素质承包人提供的人员必须满足下列要求：1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。2．无刑事案件牵连。3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。七、劳动保护1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。4．承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。八、施工机具与材料1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。九、开工前安全条件检查1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。十、安全监督1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。十一、安全培训与授权1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。3．承包人应组织“入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。十二、职业健康与卫生防疫1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。十三、文明施工与环保要求1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。十四、工程风险管理与事故预防（一）基本要求1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。（8）其他。2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。（二）现场作业基本安全条件承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。十五、事故报告与应急救援1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。十六、安全业绩考核为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：事件类型违约金额较大事故签约合同价的0.5‰重大事故签约合同价的2‰特别重大事故签约合同价的4‰（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。十七、协议条款的修订在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订时共同签署，作为施工合同附件。（此页无正文）甲方：乙方：（公章）（公章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）地址：地址：电话：电话：签订日期：2026年月日签订日期：2026年月日附件4：建筑施工生态文明建设保护责任书建筑施工生态文明建设保护责任书为在彭水县九黎文化旅游投资有限公司9130kVA用电工程(项目名称)施工过程中创建文明、和谐、安全、环保的施工环境，切实搞好本项目的施工生态文明保护工作，本项目甲方彭水九黎文化旅游投资有限公司（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）特此签订本建筑施工生态文明建设保护责任书：一、实现目标认真贯彻落实关于环境保护工作的具体要求，牢固树立“保护环境，人人有责”，“加强环境保护是国家和重庆市政府的要求，是全体人民群众根本利益的要求，是造福子孙后代的一件大事，是国家的基本国策”的思想,加强项目管理，实行文明生产，对于污染环境的废气、废水、废墟，要实行综合利用,化害为利；需要排放的必须遵守国家规定的标准，一时达不到国家标准的要限期治理，预期达不到国家标准的,要限制项目的生产规模。坚决执行“谁主管,谁负责”的原则，从讲政治、促和谐、促稳定的高度，把环境保护工作当作事关全局、重中之重的大事抓紧抓好，切实做到环境保护有措施、有检查、防微杜渐，做好日常各项环境保护工作，把环境保护工作纳入工程建设总目标，营造文明、和谐、安全、环保的施工环境。二、乙方环境保护责任1、严格遵守国家有关环境保护的相关法律、法规、方针、政策及规章制度。严格执行关于环境保护工作的具体要求。2、牢记“保护环境,人人有责”的思想，积极参加环境保护的各项工作。3、遵守本工程项目部有关环境保护工作的规章制度及管理办法。4、在正常施工的前提下，乙方必须采取一定的措施防止周边植被的破坏；施工队撤离后，应尽量恢复原样。施工现场垃圾、渣土应及时清理出现场，并应符合当地有关部门要求，运至规定地点。现场道路应注意防尘，需要时，应有洒水，并应清扫干净。5、袋装水泥、石灰、粉煤灰等易飞扬的细颗粒散体材料，应库内存放，粉煤灰露天存放时应洒水浸湿，不得出现扬尘现象。运输上述材料时应采用加盖措施，防止沿途遗撒、扬尘。卸运时，应采取措施，尽量减少扬尘。6、取土场尽量选择植被稀少的丘包、废地，并积极与当地政府沟通，取得他们的支持，在划定的界内取土。取完土后，按合同规定，及时整修和绿化。7、在施工中尽量限制人员、机械车辆活动范围，避免不必要的活动对周边植被的破坏。施工机械及车辆应做好相关装置，使尾气排放达标。8、要严格遵守环保部门的有关规定，采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的草场应注意保护。9、必须保持驻地干净整齐，必须修建厕所，并按相关要求尺寸设置垃圾堆放坑，将垃圾随时填埋处理，不得乱倒乱扔。10、在施工期间应提高环保意识，保持工地清洁。严格控制在施工过程中由于扬尘、排污、嘈声、材料漏失对周围环境造成破坏。禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料等，以防其产生有毒气体对人员产生不利影响。11、在施工过程中将施工及生活中产生的污水或废水集中处理，不得将污水或废水直接排入河流中,造成河道冲刷、水质污染。12、防止水源污染，采取防止噪声污染措施。13、加强对施工现场粉尘、噪声、废气、污水等监测和监控工作。要根据监控结果,进行妥善而有效地处理。应与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚。14、做好生态植被的保护，在施工现场有草原、果园、树林、农田、湿地等，施工中应尽可能保持原来的地貌特征，对各种生物的栖息地进行完善保护，严防破坏。15、乙方承担本项目施工现场环境及植被保护责任，施工过程中，因施工造成施工图范围之外环境污染、植被破坏被相关行政部门或行政执法部门查处，造成的行政、刑事责任及经济责任均由乙方自行承担。三、责任书有效期本责任书的有效期为自开工至竣工验收合格止。甲方：乙方：（公章）（公章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）地址：电话：电话：签订日期：2026年月日签订日期：2026年月日第五章工程量清单随本比选文件一同发布的工程量清单电子版在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）下载。不管下载与否比选人和比选代理机构都视为竞选人全部收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。竞选人清单的编制、签署、盖章应符合现行相关要求。第二卷第六章图纸随本比选文件一同发布的工程量清单电子版在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）下载。第三卷第七章技术标准和要求不设置第四卷第八章竞选文件格式目录一、竞选保函部分二、竞选函部分（一）竞选函（二）竞选函附录（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书三、经济部分已标价工程量清单四、资格审查部分（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（二）竞选人基本情况表（四）项目管理机构（五）项目主要管理人员简历表（六）承诺（七）其他资料一、竞选保函部分（适用于竞选保证金采用方式二的）竞选保函保函编号：致:（比选人名称）本保函作为（竞选人名称）（以下简称“竞选人”）在（项目名称）向（比选名称）（以下简称“受益人”）提供（项目名称）比选文件所需的竞选保函文件。本保函担保金额为人民币（大写）（比选文件要求的保证金金额）（¥元）。兹承诺，在收到受益人出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知及正本保函的个工作日内无条件支付。（任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。）一、竞选人在规定的竞选有效期内撤回其竞选文件；二、竞选人被通知中选后未能或拒绝按中选通知书之规定签订合同；三、竞选人未能或拒绝按照竞选文件之规定提供履约担保；本保函有效期与本项目比选文件规定的竞选有效期一致。关于本保函的注销（含撤销）要求：一、本保函到期后，无论是否退回，本保函均告失效。二、在本保函有效期内，若竞选人需注销（含撤销）本保函，则须提供受益人提供的准予注销（含撤销）的通知文件。担保人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：（详细地址）邮政编码：电话：联系人：传真：（注：本保函格式为参考格式，竞选人提供的竞选保函应满足竞选人须知第3.4.1款方式二规定）二、竞选函部分（项目名称）投标文件竞选函部分竞选人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）年月日目录（一）竞选函（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（一）竞选函（比选人名称）：1.我方已仔细研究了（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的竞选总报价，其中安全文明施工费暂定金额为元，该工程项目经理为，身份证号码为；委托代理人为：，身份证号码为。工期达到比选文件的要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到比选文件的要求。2.我方承诺响应比选文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销竞选文件。3.随同本竞选函提交投标保证金复印件一份，金额为人民币（大写）（¥）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本比选文件的相关规定，投标保证金的受益人为比选人。4.如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（5）我方承诺以不低于比选文件第七章技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。5.我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。6.（其他补充说明）。竞选人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签名和盖章）地址：网址：单位电话（座机）：委托代理人电话（手机）：传真：邮政编码：年月日（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书法定代表人身份证明竞选人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（竞选人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证扫描件（双面）竞选人：（盖单位公章）年月日注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。授权委托书本人（姓名）系（竞选人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）竞选人：（盖单位公章）法定代表人：（签名或盖章）身份证号码：委托代理人：（签名）身份证号码：单位电话（座机）：委托代理人电话（手机）：年月日注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。三、经济部分（项目名称）投标文件经济部分竞选人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）年月日目录[目录由竞选人自行编制]已标价工程量清单四、资格审查部分（项目名称）投标文件资格审查部分竞选人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）年月日目录（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（二）竞选人基本情况表（三）项目管理机构（四）项目主要管理人员简历表（五）承诺（六）其他资料（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书法定代表人身份证明竞选人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（竞选人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证扫描件（双面）竞选人：（盖单位公章）年月日注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。授权委托书本人（姓名）系（竞选人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工（分包）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）竞选人：（盖单位公章）法定代表人：（签名或盖章）身份证号码：委托代理人：（签名）身份证号码：单位电话（座机）：委托代理人电话（手机）：年月日注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。（三）竞选人基本情况表竞选人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传 真网址组织结构法定代表人姓 名技术职称电 话技术负责人姓 名技术职称电 话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理统一社会信用代码高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注（四）项目管理机构项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险项目经理项目技术负责人备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话（五）承诺承诺书（如有）（六）其他资料1.投标保证金[提示：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料]（1）企业基本账户开户证明文件；[提示：以纸质投标保函形式交纳投标保证金的提供以下资料]（1）纸质投标保函正本；（2）纸质投标保函的核验地点、方式和联系人；2.……
投标 / 标书制作要点（原创）
本用电工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
