停车场修缮工程招标公告（开化县何田乡禾丰村集体经济组织2026）
禾丰村村委会停车场修缮工程选择公告
招采项目编号：
H202604220006001
公告类型：
招采公告
招采方式：
随机方式
投标文件截止时间：
2026-04-27 10:00:00
代理机构：
开化县何田乡禾丰村集体经济组织
招采区域：
浙江省/衢州市/开化县/何田乡
禾丰村村委会停车场修缮工程选择公告
相关下载文件，若下载文件是undefined请重置后缀名.doc
下载
随机选择文件-禾丰村村委会停车场修缮工程.doc
文件下载随机选择文件-禾丰村村委会停车场修缮工程.doc
随机选择文件-禾丰村村委会停车场修缮工程.pdf
文件下载随机选择文件-禾丰村村委会停车场修缮工程.pdf
禾丰村村委会停车场修缮工程.xlsx
文件下载禾丰村村委会停车场修缮工程.xlsx
禾丰村村委会停车场修缮工程选择公告1、选择条件1.1禾丰村村委会停车场修缮工程已由开化县何田乡人民政府批准建设，项目业主为开化县何田乡禾丰村集体经济组织，建设资金来源为上级补助。已具备选择条件，现对该项目的施工进行随机方式选择。2、项目概况与选择范围2.1禾丰村村委会停车场修缮工程，建设地点：开化县何田乡禾丰，总投资约10.0958万元，计划工期为30日历天。2.2公选范围及内容：主要建设内容包括停车场加铺沥青面层等，具体详见工程量清单。3、响应人资格要求3.1响应人资质要求：具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2拟任项目负责人资格：须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和安全生产考核合格证书（B证）。3.3响应人具有“企业安全生产许可证”企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。3.4响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。3.5响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前未被列入失信被执行人名单。3.6本次公选不接受联合体响应。4、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。5、选择办法：本次评审采用《开化县非依法必须招标工程建设项目交易管理实施细则》下浮区间：8%-15%，间距0.5%（详见选择文件评审办法附件）6、电子评标：本工程实行电子招投标，软件技术服务费在线缴纳。7、响应人信息入库各响应人登录广易招交易平台网址（http：//www.hlyzztb.com）办理响应人信息入库事宜。（1）未办理企业信息入库的响应人，请先点击网页右上“企业入库口”根据显示界面在“新企业注册入口”注册后就可上传投标信息，同时并办理企业CA，并提交企业相关投标信息。（2）已办理企业信息入库的响应人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，三个工作日内会审核。（3）投标申请人凭企业CA数字认证证书（USBKEY）录入信息，投标时已入库的资料无需提供相应原件及复印件。过程中有任何疑问请联系广联达数字科技（浙江）有限公司，林工，电话17689750930/13567040525，7*24小时服务电话：4000-166-166，QQ群：316387061。（4）CA办理指南：1）天谷CA在线办理流程：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=225&statusCode=303联系电话：400-087-8198。天谷移动CA在线办理流程：https://qianxiaoxia.yuque.com/dgov-dept/cbeetl/egytylqgwb00ucqm（仅支持限额以下公选项目）8、选择文件的获取8.1选择文件获取方法：广易招（https://www.hlyzztb.com/cms/xegc/index.jhtml）招标采购-何田乡公告栏免费下载。8.2工程预算从本公告附件中下载。9、响应文件的递交9.1响应人必须在响应截止时间：2026年4月27日10:00时整前在广易招交易平台（http://www.hlyzztb.com）上传响应文件，逾期系统将不予受理。9.2选择地点：开化县何田乡人民政府会议室。9.3响应截止时间：2026年4月27日10:00时整。10、发布公告的媒介本次选择公告在广易招（https://www.hlyzztb.com/cms/xegc/index.jhtml）上发布。11、联系方式选择人：开化县何田乡禾丰村集体经济组织地址：开化县何田乡禾丰村邮编：324007联系人：汪先生电话：135756450722026年4月22日禾丰村村委会停车场修缮工程随机方式选择文件施工（企业）（项目编号：HTXHFC-TCCXS）选择人：开化县何田乡禾丰村集体经济组织（盖单位章）二〇二六年四月目录第一章选择公告3第二章响应人须知5第三章合同主要条款及格式10第四章工程预算22第五章响应文件格式23第一章选择公告禾丰村村委会停车场修缮工程选择公告1、选择条件1.1禾丰村村委会停车场修缮工程已由开化县何田乡人民政府批准建设，项目业主为开化县何田乡禾丰村集体经济组织，建设资金来源为上级补助。已具备选择条件，现对该项目的施工进行随机方式选择。2、项目概况与选择范围2.1禾丰村村委会停车场修缮工程，建设地点：开化县何田乡禾丰，总投资约10.0958万元，计划工期为30日历天。2.2公选范围及内容：主要建设内容包括停车场加铺沥青面层等，具体详见工程量清单。3、响应人资格要求3.1响应人资质要求：具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2拟任项目负责人资格：须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和安全生产考核合格证书（B证）。3.3响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。3.4响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。3.5响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前未被列入失信被执行人名单。3.6本次公选不接受联合体响应。4、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。5、选择办法：本次评审采用《开化县非依法必须招标工程建设项目交易管理实施细则》。下浮区间：8%-15%，间距0.5%（详见选择文件评审办法附件）。6、电子评标：本工程实行电子招投标，软件技术服务费在线缴纳。7、响应人信息入库各响应人登录广易招交易平台网址（http://www.hlyzztb.com）办理响应人信息入库事宜。（1）未办理企业信息入库的响应人，请先点击网页右上“企业入库口”，根据显示界面在“新企业注册入口”注册后就可上传投标信息，同时并办理企业CA，并提交企业相关投标信息。（2）已办理企业信息入库的响应人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，三个工作日内会审核。（3）投标申请人凭企业CA数字认证证书（USBKEY）录入信息，投标时已入库的资料无需提供相应原件及复印件。过程中有任何疑问请联系广联达数字科技（浙江）有限公司，林工，电话17689750930/13567040525，7*24小时服务电话：4000-166-166，QQ群：316387061。（4）CA办理指南：1）天谷CA在线办理流程：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=225&statusCode=303联系电话：400-087-8198。天谷移动CA在线办理流程：https://qianxiaoxia.yuque.com/dgov-dept/cbeetl/egyty1qgwb00ucqm（仅支持限额以下公选项目）8、选择文件的获取8.1选择文件获取方法：广易招（https://www.hlyzztb.com/cms/xegc/index.jhtml）招标采购-何田乡公告栏免费下载。8.2工程预算从本公告附件中下载。9、响应文件的递交9.1响应人必须在响应截止时间：2026年4月27日10:00时整前在广易招交易平台（http://www.hlyzztb.com）上传响应文件，逾期系统将不予受理。9.2选择地点：开化县何田乡人民政府会议室。9.3响应截止时间：2026年4月27日10:00时整。10、发布公告的媒介本次选择公告在广易招（https://www.hlyzztb.com/cms/xegc/index.jhtml）上发布。11、联系方式选择人：开化县何田乡禾丰村集体经济组织地址：开化县何田乡禾丰村邮编：324007联系人：汪先生电话：135756450722026年4月22日第二章响应人须知响应人须知前附表条款条 款 名 称编 列 内 容（一）项目概况选择人名 称：开化县何田乡禾丰村集体经济组织地 址：开化县何田乡禾丰村联系人：汪先生电 话：13575645072项目名称禾丰村村委会停车场修缮工程建设地点开化县何田乡禾丰村资金来源上级补助选择范围主要建设内容包括停车场加铺沥青面层等，具体详见工程量清单。计划工期计划工期：30日历天。质量要求质量标准：符合国家现行质量验收规范和标准及其他现行有关质量验收规范和标准，达到设计要求，且一次性验收合格。工程预算1、本工程预算价为100958元(其中暂列金额4360元、暂估价0元)。2、编制依据：1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；3、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；4、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)；5、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；6、 浙江省现行计价规则：《浙建建发[2019]92号》文件；7、材料价格参照2026年第2期的《浙江造价信息》和2026年第2期的《衢州造价信息》（开化）及市场询价。（二）响应资格要求响应人资质具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟任项目负责人资格须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和安全生产考核合格证书（B证）。安全生产资格响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。信誉要求响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前没有被列入失信被执行人名单。其他要求/特别说明¨接受/þ不接受联合体响应；¨组织/þ不组织踏勘现场；¨召开/þ不召开响应预备会。（三）随机方式选择文件质疑与澄清响应人提出问题的截止时间响应人若对随机方式选择文件有任何疑问，应在响应截止时间1日前，以书面形式向选择人提出澄清要求，以不署名的方式送至选择人。选择人书面澄清的时间无论是选择人根据需要主动对随机方式选择文件进行必要的澄清，或是根据响应人的要求对随机方式选择文件做出澄清，选择人都将于响应截止时间2日前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距响应截止时间不足2个工作日的，则相应延长响应截止时间，随机方式选择文件澄清在公告发布网上公布，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，视为已获取。响应人要求澄清随机方式选择文件的截止时间应于响应截止日期至少2日前响应截止时间2026年 4 月 27 日 10:00 时整响应人确认收到随机方式选择文件修改的时间响应截止时间2日前，相应修改文件在公告发布网上公布。公布后视为响应人已获取，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，否则后果自负。（四）响应有效期从响应截止之日算起60天（五）响应保证金本项目免于缴纳。（六）响应文件要求响应文件组成（1）封面；（2）目录；（3）响应函；（4）法定代表人身份证明（后附法定代表人身份证复印件）；（5）授权委托书（后附委托代理人身份证复印件）；（6）响应人基本情况表；（7）选择文件要求提供的材料：①企业营业执照；②企业资质证书；③企业安全生产许可证；④企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书；⑤企业分管安全生产的副经理任命文件；⑥项目负责人注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（B证）、身份证复印件（8）承诺书；（9）随机方式选择文件要求提供的其他材料。响应文件份数（1）提供响应文件。响应文件上传至广易招交易平台（http://www.hlyzztb.com）。（2）中选公示结束后，中选人应按选择人要求免费提供纸质版响应文件正副本。响应文件编制响应文件应按附后的“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。随机方式选择文件提供响应文件格式的，必须按所提供的格式要求编制。签字和盖章要求响应文件封面除盖响应人单位公章，还须加盖法定代表人章。随机方式选择文件提供响应文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。响应文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位章。响应费用响应人自行承担中选纸质版响应文件装订要求装订要求响应文件内容分别装订成册；每册采用左侧装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（七）随机方式选择选择时间和地点选择时间：2026年 4 月 27 日 10:00 时整（北京时间）选择地点：开化县何田乡人民政府会议室选择注意事项（1）项目采用线上直播“不见面”方式，请各响应人在开标时间前进入我的开标项目-开标大厅进入直播大厅观看。（2）响应人上传响应文件后如要撤回响应文件，须在响应截止时间前撤回。随机方式选择程序（1）公布工程名称、在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称；（2）抽取响应人对应号码、下浮率区间、第一中选候选人，采用þ系统自动抽取¨线下摇号抽取；（3）选择人代表按系统开标大厅展示先后顺序依次抽取所对应号码；（4）选择人代表在规定的下浮率区间内各随机抽取三个不同下浮率，取其平均值作为该工程中选下浮率（保留两位小数四舍五入）；（5）选择人代表在各响应人所对应的号码中随机抽取一个号码，抽取号码所对应的响应人即为中选候选人；（6）由选择人对中选候选人的资格和响应文件的有效性进行审查；（7）选择人代表、监督人、记录人等有关人员在随机方式选择记录上签字确认；（8）公布中选候选人；（9）随机方式选择结束。（八）评审评审办法①如有电子响应文件无法读取或者出现无效响应文件或响应文件中选择人、项目名称与本次随机方式选择项目不一致或响应文件中响应人名称与实际响应人名称不一致的情况，不进入下一步。②按广易招交易系统开标大厅展示的先后顺序由系统自动抽取各响应人所对应的号码，进行公布，工作人员记录在案。③由选择人在规定的下浮率区间内各随机抽取三个不同下浮率，取其平均值作为该工程中选下浮率（保留两位小数四舍五入），该平均下浮率是合同价款[×+暂定（估）价项目+暂列金额+随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。④选择人代表在各响应人所对应的号码中随机抽取一个号码，抽取号码所对应的响应人为中选候选人。⑤由选择人对中选候选人的资格和响应文件的有效性进行审查。⑥若因资格审查未通过的，选择人代表将再次随机抽取一个号码（响应人对应号码不变），直至产生满足随机方式选择文件要求的中选候选人为止。评审小组的组成不组建询标评标时选择人认为需要响应人作出必要澄清、说明的，将以系统或者其他方式进行询标。响应人的答复函需经法定代表人或委托代理人签字或盖章后通过系统或者其他方式上传。每次询标答复时间不得超过30分钟，以询标实际发出时间为准，逾时做自动放弃处理。电话确保10分钟之内接通，否则视为放弃。（九）定选响应人资格和响应文件的有效性审查1、响应人必须在响应截止时间前在广易招交易平台（http://www.hlyzztb.com）上传电子响应文件，逾期系统将不予受理。2、必须满足响应人资格要求，并均须按随机方式选择文件要求提供相关证明资料，如有一项不满足的或资料未提供或提供不全的，作无效响应处理。3、响应文件封面未盖响应人单位公章、法定代表人章或未按随机方式选择文件要求签章的，均作无效响应处理。定 选中选候选人确定后，选择人将在公告发布网站公告1个工作日。（十）其他内容合同签订选择人和中选人应当自中选通知书发出之日起7日内，根据随机方式选择文件和中选人的响应文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，选择人取消其中选资格；给选择人造成的损失还应当对其予以赔偿。发出中选通知书后，选择人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。履约保证金缴纳一、履约担保的形式：采用汇票、转账、银行保函、保险保单等4种方式交纳；二、履约担保的金额：响应人提交的履约担保金额为中选价的2%。三、交纳方式：①采用汇票、转账等方式交纳，中选人在签订合同前按照选择人提供的账号交纳。②如履约保证金采用银行保函、保险保单的，银行保函或保险保单有效期限不宜少于中选项目的合同期限的1.2倍,中选人在签订合同前向选择人提供。不良行为记录不良行为记录是指：以住建部或响应企业注册所在地或本项目所在地的省、市、县建设行政主管部门网站查询的为准。重新随机方式选择有下列情形之一的，选择人将重新选择：（1）响应截止时间止，响应人少于3个的；（2）经选择人审查后否决所有响应的；（3）除非已经产生中选候选人，在响应有效期内同意延长响应有效期的响应人少于三个的，选择人应当重新随机方式选择。不再随机方式选择重新随机方式选择后响应人仍少于3个或者所有响应被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，按规定经原审批或核准部门批准后不再进行随机方式选择。监 督本项目的随机方式选择活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标响应行政监督部门依法实施的监督。监督部门：开化县何田乡纪委 电 话：0570-6070100地 址：开化县何田乡人民政府邮政编码：324307投 诉响应人和其他利害关系人认为本次随机方式选择活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但应由法定代表人或参加本工程响应的授权委托人先向选择人（或代理机构）提出异议。监督部门投诉电话：电 话：0570-6070100（十一）非实质性响应非实质性响应响应人或其响应文件有下列情形之一的，作非实质性响应处理：1、响应人所提供的证书不在有效期之内。2、响应人所提供的响应文件未按随机方式选择文件要求签字盖章的。3、响应人的响应文件于随机方式选择文件中工期、授权委托书、工程名称不一致的。4、随机方式选择人（或代理机构）泄露响应人名称、数量或联系方式等应当保密的事项。5、不同响应人的响应文件由同一单位（或个人）编制或提供响应咨询服务。6、不同响应人委托同一人办理响应事宜的或不同响应人与同一响应人联合响应的。7、不同响应人的响应文件相互混装。8、法律、法规或规章规定的其他串通响应行为的。9、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。10、在评审过程中，经评标委员会认定响应人的响应文件不符合随机方式选择文件规定的任何一项评审标准的。11、响应文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的。12、响应人递交两份以上内容不同的响应文件，未申明哪份有效的。评审办法附件1：号 球对应号码（下浮率）18%28.5%39%4 9.5%510%610.5%711%811.5%912%1012.5%1113%1213.5%1314%1414.5%1515%第三章合同主要条款及格式发包人：承包人：鉴于发包人年月日接受承包人对本合同工程的施工响应，双方根据《中华人民共和国民法典》、本合同工程的随机方式选择文件、响应文件及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。3.1合同工程内容：主要建设内容包括停车场加铺沥青面层等，具体详见工程量清单。3.2承包方式承包人就本工程造价、质量、工期、材料、施工安全等实行总承包。3.3施工队伍承包人派驻现场的项目负责人：，技术负责人：。本合同工程不得转包和违法分包，一旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质承担的专业施工项目，必须委托有资质的单位施工并且需经发包人同意并在招标办备案。开工后，承包人必须按响应文件要求的项目班子人员（与技术管理人员一致）进驻施工现场，未经发包人许可不得更换技术管理人员，否则作违约处理，直至终止合同，一切后果自负。发包人及监理单位将对其进行不定期核实与监督。本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合响应文件的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，相应后果自行负责。3.4工程承包价格3.4.1本合同工程采用固定单价合同承包方式，中选下浮率，承包价格为×+暂定（估）价项目+暂列金额+随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额，即人民币万元。除设计变更、政策允许外，合同单价不得调整。（一）因工程设计变更或漏项引起新的工程量，其综合单价在组价后按中选下浮率同比例下浮确定。组价原则为：（1）预算中如果有适用于变更工程的单价时，按预算中已有的单价确定；（2）如果预算中有类似于变更工程的单价时，可参照预算中已有的价格确定；（3）如果预算中没有适用或类似于变更工程的单价时，按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；《浙江省建设工程计价规则》(2018版)；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；浙江省现行计价规则：《浙建建发[2019]92号》文件；材料价格参照2026年第2期的《浙江造价信息》和2026年第2期的《衢州造价信息》（开化）及市场询价；并经监理人审核、发包人审定。（4）因设计变更引起的无价材料价格经监理人审核、发包人审定后签证确认。（5）暂定价材料及暂估价项目按《开化县政府投资项目暂估价管理办法（试行）》（开监管办发[2013]21号）执行。3.4.2因工期延误所产生的人工、材料、机械价格变化调整：（1）因发包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人受益，价差不计入工程造价；（2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由承包人承担，价差不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价；（3）因非发承包原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价。3.4.3人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。3.4.4合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。3.4.5施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。3.4.6若发生不可抗力的因素造成工程费用增加和承包人损失的，发包人将根据实际情况给予一定补偿。但承包人可以预见、预防而承包人没有及时预见或预防不力造成的损失，发包人不予补偿，其工期和费用损失由承包人负责。3.5施工场地交接3.5.1发包人负责将工程施工所必须的电源以及施工道路接通至施工现场边缘，施工区域范围内的通电、通路、用水由承包人自行解决。3.5.2工程验收后符合质量要求，自双方签署工程交工验收证书之日起的七日内，承包人的人员、机具、材料必须全部退场并清理好施工现场，若拖延清场则按拖延工期处理。3.6工程质量及其管理3.6.1根据开防欠办[2018]12号文件关于印发《开化县建设领域施工现场作业人员实名制监督管理办法》的通知：a、施工企业须使用实名制管理信息化系统或人工管理，实现对施工现场人员身份信息、用工情况、劳动考勤、工资支付等动态监管。b、工程造价达到和超过2000万元的项目，应配备身份证读卡器、门禁考勤设备等实名制管理所需的软硬件，配备劳资专管员，做好实名制管理所需数据的采集、管理、上报等工作；工程造价2000万元以下的项目，由劳资专管员手工登记、考勤等进行实名制管理。c、施工总承包企业应在作业人员进场当天，完成进场人员基本信息登记录入，3天内建立或补充完善对应人员花名册；施工总承包企业应在施工现场醒目位置设置农民工维权牌和公示栏，每月将现场作业人员的考勤表和工资发放表在公示栏中公示；施工总承包企业应于每月20日前，将上月现场作业人员的花名册、考勤表、工资发放表加盖企业公章后，报送各主管部门备案。3.6.2承包人必须严格按施工图纸、有关设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行施工验收规范、建筑工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工、记录和检验，通过健全质量保证体系和质量检查制度，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量符合国家及其他现行质量验收规范和标准，达到设计要求，且一次性验收合格。3.6.3发包人委托的现场监理工程师将代表发包人监督、检验承包人的施工质量、进度及现场管理等，承包人应服从其管理。施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时通知现场监理工程师，其处理办法必须经现场监理工程师签字同意，业主认可后方能实施。3.6.4所有隐蔽工程，承包人均应填写隐蔽工程验收单（统一表式的），并提前24小时通知现场监理工程师，经现场监理工程师检验合格鉴证后，方可进行下一道工序施工。3.7工期及开工要求3.7.1本工程合同工期为日历天。开工日期以发包人发出开工通知单后第三天起算，承包人应在合同工期范围内完成随机方式选择文件规定的全部工程内容。3.7.2合同工期如遇下列情况，经双方协商，并经项目法人签证后，可作相应顺延：⑴重大设计变更而确实影响到施工进度。⑵发包人未按合同规定支付工程款并确实影响到施工进度。⑶不可抗力因素。⑷其他非承包人因素影响进度。上述工期必须在发生后的三天内办理签证，逾期不予认可。3.8设计变更3.8.1承包人应严格依据现场实际情况、设计图纸施工，不得擅自修改设计图纸。所有设计变更，包括承包人因施工实际需要提出设计变更、质量事故处理等，均须由设计单位、施工监理、发包人三方签证同意并出具联系单才能实施。3.8.2由于设计变更而影响到工程造价，按照本合同3.4条款办理。3.8.3在施工过程中，发包人有权提请原设计单位对图纸进行更改或增减工程量，承包人不得有异议。3.9工程材料供应3.9.1本工程承包范围内所需的筑料，由承包人自行采购。主要材料品牌、大宗管材须经发包人签证认可，方可采购。所有材料均须有合格证、质保书或试验报告。如采用不合格的材料，发包人有权制止使用，并由承包人承担由此引起的全部经济损失和责任。3.9.2发包人若对材料质量有疑问时，有权要求复验。复验合格，其复验费由发包人承担；复验不合格，其复验费由承包人承担。3.9.3地方材料如因采购、运距等原因增加费用，结算时不作调整。3.10工程验收与保修3.10.1承包人必须按照施工验收规范的要求，及时做好有关的工程施工记录，并在现场监理工程师的参与下，做好工程技术资料的整理。3.10.2工程交工验收，应以施工图纸、技术交底资料、图纸会审纪要及设计变更联系单、国家和省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工整改，直至验收符合工程质量要求。由此追加的费用和延误的工期由承包人负责。3.10.3工程保修按国家有关规定执行。3.11双方责任3.11.1发包人⑴合同签订后向承包人提供的图纸及有关技术资料4套。⑵组织设计单位和承包人进行施工图交底，做好由三方签署的交底纪要，并在六天内送达有关单位。⑶审核工程进度报表，按合同规定及时向承包人支付工程进度款。⑷发包人派驻现场代表，监理工程师代表对工程进度、工程质量、工程合同的执行情况进行监督和检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，工程中间验收，工程进度款签证和其它必要的签证。⑸组织对工程的交工验收，负责按合同约定支付工程款。3.11.2承包人⑴承包人按合同工期要求进行施工。⑵编制施工组织设计和施工方案、施工进度计划、材料、设备等进场计划，用水、用电计划，开工、交工报告书、检验资料等，及时送发包人及有关单位。⑶严格按照施工图施工，确保工程质量，按合同规定时间完工和交付。⑷提供竣工验收技术资料，提供完整的竣工资料，提出工程决算资料，参加竣工验收，负责做到工完场清，验收合格后一周内施工现队伍全部撤清。⑸在工程保修期间，对属于承包人责任的工程质量问题，应负责无偿修理。⑹本合同工程不得转包和违法分包，一旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质的专业施工项目，经发包人同意可以给有相应资质的企业施工，否则作违约处理。⑺承包人应精心组织施工，做到文明施工，文明管理，保持现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，全部费用由承包人承担。⑻项目班子人员到岗率必须达到70%以上（每月到岗21天以上），如低于约定到岗率，发包人将终止合同。3.12工程价款的支付与结算3.12.1本工程价款支付约定如下：（1）工程完工，待上级部门验收合格，经结算、审计、项目资金到村账后，拨付工程款的98.5%；（2）余款1.5%作为工程质量保修金，可用保函替代，质保期满后视情况退还；（3）经审计，工程核减额超过送审造价5%的，所有审计费中的效益费由承包人支付，在支付工程结算款时直接扣除。（4）工程价款的支付，应由驻现场监理工程师审核签名，发包人派驻现场代表审定签名，报发包人负责人审批后办理。3.12.2设计变更、增加工程项目和工程量的，按照本合同3.4条款办理。3.13奖罚3.13.1质量奖罚：工程质量达到合同规定的一次性验收合格等级标准，不奖不罚；如果一次验收为不合格工程，则承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将处以结算总价的百分之五罚金。3.13.2工期处罚：工程实际工期比合同工期每延误一天，按工程结算总价的千分之二处罚，超过五天以上，一次性扣完工期违约金。3.13.3安全处罚：在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，并将处以工程结算总价的百分之五罚金。3.14违约责任3.14.1如一次验收后为不合格工程，则扣除质量保证金，承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将支付结算总价的百分之五违约金。3.14.2工程实际工期比合同工期每延误一天，按工程结算总价的千分之二支付违约金，超过五天以上，一次性扣除全部工期保证金。3.14.3在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，并将支付工程结算总价的百分之五违约金。3.14.4一方违约造成对方经济损失者，应赔偿对方的全部经济损失。3.14.5承包人在施工过程中有严重违约行为的，发包人可终止承包合同并追究承包人相关责任。3.15附则3.15.1本合同包括以下附件：⑴随机方式选择文件及随机方式选择补充文件；⑵中选通知书；⑶响应函及其附件（包括询标记录）；⑷标准、规范及有关技术文件；⑸合同履行中，双方就有关问题协商一致，达成的纪要或协议；⑹图纸；⑺工程质量保修书；所有附件与合同正本具有同等的法律效力，但合同签订之前产生的附件与合同正本有矛盾之处应以合同正本为准。3.15.2随机方式选择文件合同主要条款未尽事项参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)执行。3.15.3本合同自双方盖章、法定代表人或委托代理人签字后生效，至工程完工、按合同保修期满，全部条款履行完毕后失效。3.15.4本合同双方如发生争执，双方协议及有关部门调解无效者，可向开化县人民法院诉讼。3.15.5本合同正本一式二份，双方各执一份。副本六份，双方各执三份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人法定代表人或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：开户银行：开户银行：账号：账号：联系人：联系人：联系电话：联系电话：签约日期：签约日期：附件一：工程廉政责任书工程廉政责任书发包人：承包人：为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期同施工合同。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人：(公章)承包人：(公章)单位地址：单位地址：法定代表人或法定代表人或其委托代理人：(签字)其委托代理人：(签字)电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件二：安全生产协议书安全生产协议书为在禾丰村村委会停车场修缮工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：第一条甲方职责（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。第二条乙方职责（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、住建部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制作到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。第三条违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人：承包人：法定代表人法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）年月日年月日附件四：工程建设承诺书工程建设承诺书为确保项目顺利完成，我单位做出以下承诺：一、质量保证1、质量目标：符合国家现行质量验收规范和标准及其他现行有关质量验收规范和标准，达到设计要求，且一次性验收合格。2、施工质量：为了保证施工质量，认真执行建设工程施工质量规范、标准(包括强制性标准)的相关规定，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按“三检制”(自检、交接检、专业检)进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，并建立健全质量管理体系和质量保证体系，确保工程质量。3、材料：严格控制进场材料质量，履行材料报验程序，使用材料具有合格证和复检报告。二、工期保证1、工期承诺：。2、组织合理措施：①由项目部统一调度管理。②及时落实材料、劳力的进场和调度、管理。做好工序安排，提前做好工作面的准备工作。③每周安排计划，下达班组完成的工程量指标，明确责任。④每周五将下周生产安排及劳动力配置计划报至项目部及生产保障中心。三、单位负责人（或项目经理）作为质量保障的第一责任人。承诺单位（法人公章）：法定代表人（或授权人签字或盖章）：承诺单位地址：统一社会信用代码：第四章工程预算（从本公告附件中下载）第五章响应文件格式一、封面（格式）禾丰村村委会停车场修缮工程响应文件响应人：（盖单位章）法定代表人：（盖章）年月日二、目录（一）响应函；（二）法定代表人身份证明（后附法定代表人身份证复印件）；（三）授权委托书（后附委托代理人身份证复印件）；（四）响应人基本情况表；（五）随机方式选择文件要求提供的材料。注：以上材料须提供扫描件并加盖单位公章。（一）响应函（格式）（选择人名称）：1、我方已仔细研究了禾丰村村委会停车场修缮工程（项目名称）随机方式选择文件的全部内容，严格履行随机方式选择文件之所有规定，完全接受该中选下浮率作为合同价款[×+暂定（估）价项目+暂列金额+随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。项目负责人，身份证号：。联系电话：。2、我方承诺在响应有限期内不修改、撤销响应文件。3、如我方中选：⑴我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。⑵我方承诺按照随机方式选择文件规定向你方递交履约担保。⑶我方承诺按规定组建项目管理机构，并确保人员到位率。⑷我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。4、我方在此声明，没有随机方式选择文件中所列的响应无效行为，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。5、（其他补充说明）。我方承诺按月足额支付农民工工资；同时我方在此声明，我方在响应截止日无不良行为在公告期（或无任何不良行为）和响应截止日前三年内企业法人、法定代表人、拟任项目负责人无行贿犯罪记录，未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内承诺书。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。响应人：（盖单位章）法人代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：电话：传真：年月日（二）法定代表人身份证明（格式）响应人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：身份证号：系（响应人名称）的法定代表人。特此证明。响应人：（盖单位章）年月日注：后附法定代表人身份证复印件（三）授权委托书（格式）委托人：地址：法定代表人：身份证号：联系电话：受委托人：身份证号：联系电话：兹委托（受委托人姓名）担任委托人的代理人，代表委托人参加了禾丰村村委会停车场修缮工程的随机方式选择活动事宜。受委托人代理权限如下：一、以委托人的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回响应文件；二、以委托人的名义签订了禾丰村村委会停车场修缮工程合同；三、依法参加随机方式选择项目的随机方式选择会议；四、领取书面中选通知书；五、负责向选择人（或代理机构）提出异议和有关行政监督部门投诉；六、。委托人对以上权限中的非授权事项，用横线划字中线方式删除，否则视为授权事项。受委托人在代理权限内，所产生的权利由委托人享有，所产生的义务由委托人承担。委托期限：。代理人无转委托权。委托人（响应人）：（盖单位章）统一社会信用代码：法定代表人：（签字）身份证号：受委托人：（签字）身份证号：项目负责人：身份证号码：注：后附委托代理人身份证复印件年月日（四）响应人基本情况表（格式）响应人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址法定代表人姓名技术职称电话企业经理姓名技术职称电话企业分管安全生产的副经理姓名技术职称电话企业技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目负责人营业执照号项目负责人资格证号注册资金项目负责人身份证号开户银行专业职称账号社会养老保险证号经营范围备注（五）随机方式选择文件要求提供的材料（复印件）1、企业营业执照；2、企业资质证书；3、安全生产许可证；4、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书；5、企业分管安全生产的副经理任命文件；6、项目负责人注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（B证）、身份证复印件7、承诺书（格式附后）；8、随机方式选择文件要求提供的其他材料。注：以上材料须提供复印件并加盖单位公章。附件：承诺书（一）无失信被执行信息（选择人名称）：我方在此声明，本公司（响应人名称）、我方法定代表人（姓名）、我方拟派往了禾丰村村委会停车场修缮工程项目负责人（姓名）至随机方式选择截止日前没有被列入失信被执行人名单，在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）上无失信被执行信息（响应时以响应人承诺为准，评审时以网站查询为准）。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺。附：响应人名称：统一社会信用代码：法定代表人或委托人姓名：身份证号码：项目负责人姓名：身份证号码：响应人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日（二）基本账户未被冻结承诺书（选择人名称）：我（响应人名称），现参与了禾丰村村委会停车场修缮工程随机方式选择，至随机方式选择截止日前在此承诺本公司基本账户未被冻结。如有隐瞒，愿意接受随机方式选择人和有关部门的任何处罚。特此承诺。响应人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日（三）未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内承诺书（选择人名称）：我（响应人名称），现参与了禾丰村村委会停车场修缮工程响应随机方式选择，至随机方式选择截止日前在此承诺本公司未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。如有隐瞒，愿意接受随机方式选择人和有关部门的任何处罚。特此承诺。响应人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日（4）促进农民就业承诺书为促进农民就业，实现“农民增收、共同富裕”目标，根据衢州市人民政府办公室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同富裕的若干意见》（衢政办发〔2022〕1号）要求，本公司承诺：如果我司中标，我公司将制订并落实施工现场用工实名管理制度，编制施工现场务工人员花名册，登记农民工姓名、身份证号码信息，保证本地农民用工数量不低于计划用工数的70%以上。如有违反，本公司愿意承担违约责任，以及由此可能追究的行政责任。响应人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日五、随机方式选择文件要求提供的其他材料禾丰村村委会停车场修缮工程随机方式选择文件施工（企业）（项目编号：HTXHFC-TCCXS）选择人：开化县何田乡禾丰村集体经济组织（盖单位章）二〇二六年四月禾丰村村委会停车场修缮工程随机方式选择文件目录第一章选择公告第二章响应人须知第三章合同主要条款及格式第四章工程预算第五章响应文件格式第一章选择公告禾丰村村委会停车场修缮工程选择公告1、选择条件1.1禾丰村村委会停车场修缮工程已由开化县何田乡人民政府批准建设，项目业主为开化县何田乡禾丰村集体经济组织，建设资金来源为上级补助。已具备选择条件，现对该项目的施工进行随机方式选择。2、项目概况与选择范围2.1禾丰村村委会停车场修缮工程，建设地点：开化县何田乡禾丰，总投资约10.0958万元，计划工期为30日历天。2.2公选范围及内容：主要建设内容包括停车场加铺沥青面层等，具体详见工程量清单。3、响应人资格要求3.1响应人资质要求：具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2拟任项目负责人资格：须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和安全生产考核合格证书（B证）。3.3响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。3.4响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。3.5响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前未被列入失信被执行人名单。3.6本次公选不接受联合体响应。4、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。5、选择办法：本次评审采用《开化县非依法必须招标工程建设项目交易管理实施细则》。下浮区间：8%-15%，间距0.5%（详见选择文件评审办法附件）。6、电子评标：本工程实行电子招投标，软件技术服务费在线缴纳。7、响应人信息入库各响应人登录广易招交易平台网址（http://www.hlyzztb.com）办理响应人信息入库事宜。（1）未办理企业信息入库的响应人，请先点击网页右上“企业入库口”，根据显示界面在“新企业注册入口”注册后就可上传投标信息，同时并办理企业CA，并提交企业相关投标信息。（2）已办理企业信息入库的响应人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，三个工作日内会审核。（3）投标申请人凭企业CA数字认证证书（USBKEY）录入信息，投标时已入库的资料无需提供相应原件及复印件。过程中有任何疑问请联系广联达数字科技（浙江）有限公司，林工，电话17689750930/13567040525，7*24小时服务电话：4000-166-166，QQ群：316387061。（4）CA办理指南：1）天谷CA在线办理流程：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=225&statusCode=303联系电话：400-087-8198。天谷移动CA在线办理流程：https://qianxiaoxia.yuque.com/dgov-dept/cbeetl/egyty1qgwb00ucqm（仅支持限额以下公选项目）8、选择文件的获取8.1选择文件获取方法：广易招（https://www.hlyzztb.com/cms/xegc/index.jhtml）招标采购-何田乡公告栏免费下载。8.2工程预算从本公告附件中下载。9、响应文件的递交9.1响应人必须在响应截止时间：2026年4月27日10:00时整前在广易招交易平台（http://www.hlyzztb.com）上传响应文件，逾期系统将不予受理。9.2选择地点：开化县何田乡人民政府会议室。9.3响应截止时间：2026年4月27日10:00时整。10、发布公告的媒介本次选择公告在广易招（https://www.hlyzztb.com/cms/xegc/index.jhtml）上发布。11、联系方式选择人：开化县何田乡禾丰村集体经济组织地址：开化县何田乡禾丰村邮编：324007联系人：汪先生电话：135756450722026年4月22日第二章响应人须知响应人须知前附表条款条款名称编列内容（一）项目概况选择人名称：开化县何田乡禾丰村集体经济组织地址：开化县何田乡禾丰村联系人：汪先生电话：13575645072项目名称禾丰村村委会停车场修缮工程建设地点开化县何田乡禾丰村资金来源上级补助选择范围主要建设内容包括停车场加铺沥青面层等，具体详见工程量清单。计划工期计划工期：30日历天。质量要求质量标准：符合国家现行质量验收规范和标准及其他现行有关质量验收规范和标准，达到设计要求，且一次性验收合格。工程预算1、本工程预算价为100958元(其中暂列金额4360元、暂估价0元)。2、编制依据：1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；3、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；4、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)；5、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；6、浙江省现行计价规则：《浙建建发[2019]92号》文件；7、材料价格参照2026年第2期的《浙江造价信息》和2026年第2期的《衢州造价信息》（开化）及市场询价。（二）响应资格要求响应人资质具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟任项目负责人资格须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和安全生产考核合格证书（B证）。安全生产资格响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。信誉要求响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前没有被列入失信被执行人名单。其他要求/特别说明接受/不接受联合体响应；组织/不组织踏勘现场；召开/不召开响应预备会。（三）随机方式选择文件质疑与澄清响应人提出问题的截止时间响应人若对随机方式选择文件有任何疑问，应在响应截止时间1日前，以书面形式向选择人提出澄清要求，以不署名的方式送至选择人。选择人书面澄清的时间无论是选择人根据需要主动对随机方式选择文件进行必要的澄清，或是根据响应人的要求对随机方式选择文件做出澄清，选择人都将于响应截止时间2日前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距响应截止时间不足2个工作日的，则相应延长响应截止时间，随机方式选择文件澄清在公告发布网上公布，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，视为已获取。响应人要求澄清随机方式选择文件的截止时间应于响应截止日期至少2日前响应截止时间2026年4月27日10:00时整响应人确认收到随机方式选择文件修改的时间响应截止时间2日前，相应修改文件在公告发布网上公布。公布后视为响应人已获取，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，否则后果自负。（四）响应有效期从响应截止之日算起60天（五）响应保证金本项目免于缴纳。（六）响应文件要求响应文件组成（1）封面；（2）目录；（3）响应函；（4）法定代表人身份证明（后附法定代表人身份证复印件）；（5）授权委托书（后附委托代理人身份证复印件）；（6）响应人基本情况表；（7）选择文件要求提供的材料：①企业营业执照；②企业资质证书；③企业安全生产许可证；④企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书；⑤企业分管安全生产的副经理任命文件；⑥项目负责人注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（B证）、身份证复印件（8）承诺书；（9）随机方式选择文件要求提供的其他材料。响应文件份数（1）提供响应文件。响应文件上传至广易招交易平台（http://www.hlyzztb.com）。（2）中选公示结束后，中选人应按选择人要求免费提供纸质版响应文件正副本。响应文件编制响应文件应按附后的“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。随机方式选择文件提供响应文件格式的，必须按所提供的格式要求编制。签字和盖章要求响应文件封面除盖响应人单位公章，还须加盖法定代表人章。随机方式选择文件提供响应文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。响应文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位章。响应费用响应人自行承担中选纸质版响应文件装订要求装订要求响应文件内容分别装订成册；每册采用左侧装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（七）随机方式选择选择时间和地点选择时间：2026年4月27日10:00时整（北京时间）选择地点：开化县何田乡人民政府会议室选择注意事项（1）项目采用线上直播“不见面”方式，请各响应人在开标时间前进入我的开标项目-开标大厅进入直播大厅观看。（2）响应人上传响应文件后如要撤回响应文件，须在响应截止时间前撤回。随机方式选择程序（1）公布工程名称、在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称；（2）抽取响应人对应号码、下浮率区间、第一中选候选人，采用系统自动抽取线下摇号抽取；（3）选择人代表按系统开标大厅展示先后顺序依次抽取所对应号码；（4）选择人代表在规定的下浮率区间内各随机抽取三个不同下浮率，取其平均值作为该工程中选下浮率（保留两位小数四舍五入）；（5）选择人代表在各响应人所对应的号码中随机抽取一个号码，抽取号码所对应的响应人即为中选候选人；（6）由选择人对中选候选人的资格和响应文件的有效性进行审查；（7）选择人代表、监督人、记录人等有关人员在随机方式选择记录上签字确认；（8）公布中选候选人；（9）随机方式选择结束。（八）评审评审办法①如有电子响应文件无法读取或者出现无效响应文件或响应文件中选择人、项目名称与本次随机方式选择项目不一致或响应文件中响应人名称与实际响应人名称不一致的情况，不进入下一步。②按广易招交易系统开标大厅展示的先后顺序由系统自动抽取各响应人所对应的号码，进行公布，工作人员记录在案。③由选择人在规定的下浮率区间内各随机抽取三个不同下浮率，取其平均值作为该工程中选下浮率（保留两位小数四舍五入），该平均下浮率是合同价款[×<1-中选下浮率>+暂定（估）价项目+暂列金额+随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。④选择人代表在各响应人所对应的号码中随机抽取一个号码，抽取号码所对应的响应人为中选候选人。⑤由选择人对中选候选人的资格和响应文件的有效性进行审查。⑥若因资格审查未通过的，选择人代表将再次随机抽取一个号码（响应人对应号码不变），直至产生满足随机方式选择文件要求的中选候选人为止。评审小组的组成不组建询标评标时选择人认为需要响应人作出必要澄清、说明的，将以系统或者其他方式进行询标。响应人的答复函需经法定代表人或委托代理人签字或盖章后通过系统或者其他方式上传。每次询标答复时间不得超过30分钟，以询标实际发出时间为准，逾时做自动放弃处理。电话确保10分钟之内接通，否则视为放弃。（九）定选响应人资格和响应文件的有效性审查1、响应人必须在响应截止时间前在广易招交易平台（http://www.hlyzztb.com）上传电子响应文件，逾期系统将不予受理。2、必须满足响应人资格要求，并均须按随机方式选择文件要求提供相关证明资料，如有一项不满足的或资料未提供或提供不全的，作无效响应处理。3、响应文件封面未盖响应人单位公章、法定代表人章或未按随机方式选择文件要求签章的，均作无效响应处理。（九）定选定选中选候选人确定后，选择人将在公告发布网站公告1个工作日。（十）其他内容合同签订选择人和中选人应当自中选通知书发出之日起7日内，根据随机方式选择文件和中选人的响应文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，选择人取消其中选资格；给选择人造成的损失还应当对其予以赔偿。发出中选通知书后，选择人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。履约保证金缴纳一、履约担保的形式：采用汇票、转账、银行保函、保险保单等4种方式交纳；二、履约担保的金额：响应人提交的履约担保金额为中选价的2%。三、交纳方式：①采用汇票、转账等方式交纳，中选人在签订合同前按照选择人提供的账号交纳。②如履约保证金采用银行保函、保险保单的，银行保函或保险保单有效期限不宜少于中选项目的合同期限的1.2倍,中选人在签订合同前向选择人提供。不良行为记录不良行为记录是指：以住建部或响应企业注册所在地或本项目所在地的省、市、县建设行政主管部门网站查询的为准。重新随机方式选择有下列情形之一的，选择人将重新选择：（1）响应截止时间止，响应人少于3个的；（2）经选择人审查后否决所有响应的；（3）除非已经产生中选候选人，在响应有效期内同意延长响应有效期的响应人少于三个的，选择人应当重新随机方式选择。不再随机方式选择重新随机方式选择后响应人仍少于3个或者所有响应被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，按规定经原审批或核准部门批准后不再进行随机方式选择。监督本项目的随机方式选择活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标响应行政监督部门依法实施的监督。监督部门：开化县何田乡纪委电话：0570-6070100地址：开化县何田乡人民政府邮政编码：324307投诉响应人和其他利害关系人认为本次随机方式选择活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但应由法定代表人或参加本工程响应的授权委托人先向选择人（或代理机构）提出异议。监督部门投诉电话：电话：0570-6070100（十一）非实质性响应非实质性响应响应人或其响应文件有下列情形之一的，作非实质性响应处理：1、响应人所提供的证书不在有效期之内。2、响应人所提供的响应文件未按随机方式选择文件要求签字盖章的。3、响应人的响应文件于随机方式选择文件中工期、授权委托书、工程名称不一致的。4、随机方式选择人（或代理机构）泄露响应人名称、数量或联系方式等应当保密的事项。5、不同响应人的响应文件由同一单位（或个人）编制或提供响应咨询服务。6、不同响应人委托同一人办理响应事宜的或不同响应人与同一响应人联合响应的。7、不同响应人的响应文件相互混装。8、法律、法规或规章规定的其他串通响应行为的。9、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（十一）非实质性响应非实质性响应10、在评审过程中，经评标委员会认定响应人的响应文件不符合随机方式选择文件规定的任何一项评审标准的。11、响应文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的。12、响应人递交两份以上内容不同的响应文件，未申明哪份有效的。评审办法附件1：号球对应号码（下浮率）18%28.5%39%49.5%510%610.5%711%811.5%912%1012.5%1113%1213.5%1314%1414.5%1515%第三章合同主要条款及格式发包人：承包人：鉴于发包人年月日接受承包人对本合同工程的施工响应，双方根据《中华人民共和国民法典》、本合同工程的随机方式选择文件、响应文件及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。3.1合同工程内容：主要建设内容包括停车场加铺沥青面层等，具体详见工程量清单。3.2承包方式承包人就本工程造价、质量、工期、材料、施工安全等实行总承包。3.3施工队伍承包人派驻现场的项目负责人：，，技术负责人：，。本合同工程不得转包和违法分包，一旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质承担的专业施工项目，必须委托有资质的单位施工并且需经发包人同意并在招标办备案。开工后，承包人必须按响应文件要求的项目班子人员（与技术管理人员一致）进驻施工现场，未经发包人许可不得更换技术管理人员，否则作违约处理，直至终止合同，一切后果自负。发包人及监理单位将对其进行不定期核实与监督。本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合响应文件的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，相应后果自行负责。3.4工程承包价格3.4.1本合同工程采用固定单价合同承包方式，中选下浮率，承包价格为暂定(估)价项目-暂列金额-随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额>×+暂定（估）价项目+暂列金额+随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额，即人民币万元。除设计变更、政策允许外，合同单价不得调整。（一）因工程设计变更或漏项引起新的工程量，其综合单价在组价后按中选下浮率同比例下浮确定。组价原则为：（1）预算中如果有适用于变更工程的单价时，按预算中已有的单价确定；（2）如果预算中有类似于变更工程的单价时，可参照预算中已有的价格确定；（3）如果预算中没有适用或类似于变更工程的单价时，按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；《浙江省建设工程计价规则》(2018版)；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；浙江省现行计价规则：《浙建建发[2019]92号》文件；材料价格参照2026年第2期的《浙江造价信息》和2026年第2期的《衢州造价信息》（开化）及市场询价；并经监理人审核、发包人审定。（4）因设计变更引起的无价材料价格经监理人审核、发包人审定后签证确认。（5）暂定价材料及暂估价项目按《开化县政府投资项目暂估价管理办法（试行）》（开监管办发[2013]21号）执行。3.4.2因工期延误所产生的人工、材料、机械价格变化调整：（1）因发包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人受益，价差不计入工程造价；（2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由承包人承担，价差不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价；（3）因非发承包原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价。3.4.3人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。3.4.4合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。3.4.5施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。3.4.6若发生不可抗力的因素造成工程费用增加和承包人损失的，发包人将根据实际情况给予一定补偿。但承包人可以预见、预防而承包人没有及时预见或预防不力造成的损失，发包人不予补偿，其工期和费用损失由承包人负责。3.5施工场地交接3.5.1发包人负责将工程施工所必须的电源以及施工道路接通至施工现场边缘，施工区域范围内的通电、通路、用水由承包人自行解决。3.5.2工程验收后符合质量要求，自双方签署工程交工验收证书之日起的七日内，承包人的人员、机具、材料必须全部退场并清理好施工现场，若拖延清场则按拖延工期处理。3.6工程质量及其管理3.6.1根据开防欠办[2018]12号文件关于印发《开化县建设领域施工现场作业人员实名制监督管理办法》的通知：a、施工企业须使用实名制管理信息化系统或人工管理，实现对施工现场人员身份信息、用工情况、劳动考勤、工资支付等动态监管。b、工程造价达到和超过2000万元的项目，应配备身份证读卡器、门禁考勤设备等实名制管理所需的软硬件，配备劳资专管员，做好实名制管理所需数据的采集、管理、上报等工作；工程造价2000万元以下的项目，由劳资专管员手工登记、考勤等进行实名制管理。c、施工总承包企业应在作业人员进场当天，完成进场人员基本信息登记录入，3天内建立或补充完善对应人员花名册；施工总承包企业应在施工现场醒目位置设置农民工维权牌和公示栏，每月将现场作业人员的考勤表和工资发放表在公示栏中公示；施工总承包企业应于每月20日前，将上月现场作业人员的花名册、考勤表、工资发放表加盖企业公章后，报送各主管部门备案。3.6.2承包人必须严格按施工图纸、有关设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行施工验收规范、建筑工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工、记录和检验，通过健全质量保证体系和质量检查制度，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量符合国家及其他现行质量验收规范和标准，达到设计要求，且一次性验收合格。3.6.3发包人委托的现场监理工程师将代表发包人监督、检验承包人的施工质量、进度及现场管理等，承包人应服从其管理。施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时通知现场监理工程师，其处理办法必须经现场监理工程师签字同意，业主认可后方能实施。3.6.4所有隐蔽工程，承包人均应填写隐蔽工程验收单（统一表式的），并提前24小时通知现场监理工程师，经现场监理工程师检验合格鉴证后，方可进行下一道工序施工。3.7工期及开工要求3.7.1本工程合同工期为日历天。开工日期以发包人发出开工通知单后第三天起算，承包人应在合同工期范围内完成随机方式选择文件规定的全部工程内容。3.7.2合同工期如遇下列情况，经双方协商，并经项目法人签证后，可作相应顺延：⑴重大设计变更而确实影响到施工进度。⑵发包人未按合同规定支付工程款并确实影响到施工进度。⑶不可抗力因素。⑷其他非承包人因素影响进度。上述工期必须在发生后的三天内办理签证，逾期不予认可。3.8设计变更3.8.1承包人应严格依据现场实际情况、设计图纸施工，不得擅自修改设计图纸。所有设计变更，包括承包人因施工实际需要提出设计变更、质量事故处理等，均须由设计单位、施工监理、发包人三方签证同意并出具联系单才能实施。3.8.2由于设计变更而影响到工程造价，按照本合同3.4条款办理。3.8.3在施工过程中，发包人有权提请原设计单位对图纸进行更改或增减工程量，承包人不得有异议。3.9工程材料供应3.9.1本工程承包范围内所需的筑料，由承包人自行采购。主要材料品牌、大宗管材须经发包人签证认可，方可采购。所有材料均须有合格证、质保书或试验报告。如采用不合格的材料，发包人有权制止使用，并由承包人承担由此引起的全部经济损失和责任。3.9.2发包人若对材料质量有疑问时，有权要求复验。复验合格，其复验费由发包人承担；复验不合格，其复验费由承包人承担。3.9.3地方材料如因采购、运距等原因增加费用，结算时不作调整。3.10工程验收与保修3.10.1承包人必须按照施工验收规范的要求，及时做好有关的工程施工记录，并在现场监理工程师的参与下，做好工程技术资料的整理。3.10.2工程交工验收，应以施工图纸、技术交底资料、图纸会审纪要及设计变更联系单、国家和省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工整改，直至验收符合工程质量要求。由此追加的费用和延误的工期由承包人负责。3.10.3工程保修按国家有关规定执行。3.11双方责任3.11.1发包人⑴合同签订后向承包人提供的图纸及有关技术资料4套。⑵组织设计单位和承包人进行施工图交底，做好由三方签署的交底纪要，并在六天内送达有关单位。⑶审核工程进度报表，按合同规定及时向承包人支付工程进度款。⑷发包人派驻现场代表，监理工程师代表对工程进度、工程质量、工程合同的执行情况进行监督和检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，工程中间验收，工程进度款签证和其它必要的签证。⑸组织对工程的交工验收，负责按合同约定支付工程款。3.11.2承包人⑴承包人按合同工期要求进行施工。⑵编制施工组织设计和施工方案、施工进度计划、材料、设备等进场计划，用水、用电计划，开工、交工报告书、检验资料等，及时送发包人及有关单位。⑶严格按照施工图施工，确保工程质量，按合同规定时间完工和交付。⑷提供竣工验收技术资料，提供完整的竣工资料，提出工程决算资料，参加竣工验收，负责做到工完场清，验收合格后一周内施工现队伍全部撤清。⑸在工程保修期间，对属于承包人责任的工程质量问题，应负责无偿修理。⑹本合同工程不得转包和违法分包，一旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质的专业施工项目，经发包人同意可以给有相应资质的企业施工，否则作违约处理。⑺承包人应精心组织施工，做到文明施工，文明管理，保持现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，全部费用由承包人承担。⑻项目班子人员到岗率必须达到70%以上（每月到岗21天以上），如低于约定到岗率，发包人将终止合同。3.12工程价款的支付与结算3.12.1本工程价款支付约定如下：（1）工程完工，待上级部门验收合格，经结算、审计、项目资金到村账后，拨付工程款的98.5%；（2）余款1.5%作为工程质量保修金，可用保函替代，质保期满后视情况退还；（3）经审计，工程核减额超过送审造价5%的，所有审计费中的效益费由承包人支付，在支付工程结算款时直接扣除。（4）工程价款的支付，应由驻现场监理工程师审核签名，发包人派驻现场代表审定签名，报发包人负责人审批后办理。3.12.2设计变更、增加工程项目和工程量的，按照本合同3.4条款办理。3.13奖罚3.13.1质量奖罚：工程质量达到合同规定的一次性验收合格等级标准，不奖不罚；如果一次验收为不合格工程，则承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将处以结算总价的百分之五罚金。3.13.2工期处罚：工程实际工期比合同工期每延误一天，按工程结算总价的千分之二处罚，超过五天以上，一次性扣完工期违约金。3.13.3安全处罚：在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，并将处以工程结算总价的百分之五罚金。3.14违约责任3.14.1如一次验收后为不合格工程，则扣除质量保证金，承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将支付结算总价的百分之五违约金。3.14.2工程实际工期比合同工期每延误一天，按工程结算总价的千分之二支付违约金，超过五天以上，一次性扣除全部工期保证金。3.14.3在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，并将支付工程结算总价的百分之五违约金。3.14.4一方违约造成对方经济损失者，应赔偿对方的全部经济损失。3.14.5承包人在施工过程中有严重违约行为的，发包人可终止承包合同并追究承包人相关责任。3.15附则3.15.1本合同包括以下附件：⑴随机方式选择文件及随机方式选择补充文件；⑵中选通知书；⑶响应函及其附件（包括询标记录）；⑷标准、规范及有关技术文件；⑸合同履行中，双方就有关问题协商一致，达成的纪要或协议；⑹图纸；⑺工程质量保修书；所有附件与合同正本具有同等的法律效力，但合同签订之前产生的附件与合同正本有矛盾之处应以合同正本为准。3.15.2随机方式选择文件合同主要条款未尽事项参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)执行。3.15.3本合同自双方盖章、法定代表人或委托代理人签字后生效，至工程完工、按合同保修期满，全部条款履行完毕后失效。3.15.4本合同双方如发生争执，双方协议及有关部门调解无效者，可向开化县人民法院诉讼。3.15.5本合同正本一式二份，双方各执一份。副本六份，双方各执三份。发包人：（公章），承包人：（公章）法定代表人，法定代表人或委托代理人（签字）：，或委托代理人（签字）：开户银行：，开户银行：账号：，账号：联系人：，联系人：联系电话：，联系电话：签约日期：，签约日期：附件一：工程廉政责任书工程廉政责任书发包人：承包人：为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期同施工合同。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人：(公章)承包人：(公章)单位地址：单位地址：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或(签字)其委托代理人：(签字)电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件二：安全生产协议书安全生产协议书为在禾丰村村委会停车场修缮工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：第一条甲方职责（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。第二条乙方职责（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、住建部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制作到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。第三条违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人：，承包人：法定代表人，法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）年月日，年月日附件四：工程建设承诺书工程建设承诺书为确保项目顺利完成，我单位做出以下承诺：一、质量保证1、质量目标：符合国家现行质量验收规范和标准及其他现行有关质量验收规范和标准，达到设计要求，且一次性验收合格。2、施工质量：为了保证施工质量，认真执行建设工程施工质量规范、标准(包括强制性标准)的相关规定，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按“三检制”(自检、交接检、专业检)进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，并建立健全质量管理体系和质量保证体系，确保工程质量。3、材料：严格控制进场材料质量，履行材料报验程序，使用材料具有合格证和复检报告。二、工期保证1、工期承诺：。2、组织合理措施：①由项目部统一调度管理。②及时落实材料、劳力的进场和调度、管理。做好工序安排，提前做好工作面的准备工作。③每周安排计划，下达班组完成的工程量指标，明确责任。④每周五将下周生产安排及劳动力配置计划报至项目部及生产保障中心。三、单位负责人（或项目经理）作为质量保障的第一责任人。承诺单位（法人公章）：法定代表人（或授权人签字或盖章）：承诺单位地址：统一社会信用代码：第四章工程预算（从本公告附件中下载）第五章响应文件格式一、封面（格式）禾丰村村委会停车场修缮工程响应文件响应人：，（盖单位章）法定代表人：，（盖章）年，月，日响应人：（盖单位章）法定代表人：（盖章）年月日二、目录（一）响应函；（二）法定代表人身份证明（后附法定代表人身份证复印件）；（三）授权委托书（后附委托代理人身份证复印件）；（四）响应人基本情况表；（五）随机方式选择文件要求提供的材料。注：以上材料须提供扫描件并加盖单位公章。（一）响应函（格式）（选择人名称），：1、我方已仔细研究了禾丰村村委会停车场修缮工程（项目名称）随机方式选择文件的全部内容，严格履行随机方式选择文件之所有规定，完全接受该中选下浮率作为合同价款[(估)价项目-暂列金额-随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额>×+暂定（估）价项目+暂列金额+随机方式选择文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。项目负责人，身份证号：。联系电话：。2、我方承诺在响应有限期内不修改、撤销响应文件。3、如我方中选：⑴我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。⑵我方承诺按照随机方式选择文件规定向你方递交履约担保。⑶我方承诺按规定组建项目管理机构，并确保人员到位率。⑷我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。4、我方在此声明，没有随机方式选择文件中所列的响应无效行为，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。5、（其他补充说明）。我方承诺按月足额支付农民工工资；同时我方在此声明，我方在响应截止日无不良行为在公告期（或无任何不良行为）和响应截止日前三年内企业法人、法定代表人、拟任项目负责人无行贿犯罪记录，未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内承诺书。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。响应人：，（盖单位章）法人代表人或其委托代理人：，（签字或盖章）地址：电话：传真：年月日（二）法定代表人身份证明（格式）响应人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：身份证号：系，（响应人名称）的法定代表人。特此证明。响应人：，（盖单位章）年月日注：后附法定代表人身份证复印件（三）授权委托书（格式）委托人：，地址：法定代表人：，身份证号：，联系电话：受委托人：，身份证号：，联系电话：兹委托，（受委托人姓名）担任委托人的代理人，代表委托人参加了禾丰村村委会停车场修缮工程的随机方式选择活动事宜。受委托人代理权限如下：一、以委托人的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回响应文件；二、以委托人的名义签订了禾丰村村委会停车场修缮工程合同；三、依法参加随机方式选择项目的随机方式选择会议；四、领取书面中选通知书；五、负责向选择人（或代理机构）提出异议和有关行政监督部门投诉；六、。委托人对以上权限中的非授权事项，用横线划字中线方式删除，否则视为授权事项。受委托人在代理权限内，所产生的权利由委托人享有，所产生的义务由委托人承担。委托期限：，。代理人无转委托权。委托人（响应人）：，（盖单位章）统一社会信用代码：法定代表人：，（签字）身份证号：受委托人：，（签字）身份证号：项目负责人：身份证号码：注：后附委托代理人身份证复印件年月日（四）响应人基本情况表（格式）响应人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址法定代表人姓名技术职称电话企业经理姓名技术职称电话企业分管安全生产的副经理姓名技术职称电话企业技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目负责人营业执照号项目负责人资格证号注册资金项目负责人身份证号开户银行专业职称账号社会养老保险证号经营范围备注（五）随机方式选择文件要求提供的材料（复印件）1、企业营业执照；2、企业资质证书；3、安全生产许可证；4、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书；5、企业分管安全生产的副经理任命文件；6、项目负责人注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（B证）、身份证复印件7、承诺书（格式附后）；8、随机方式选择文件要求提供的其他材料。注：以上材料须提供复印件并加盖单位公章。附件：承诺书（一）无失信被执行信息（选择人名称），：我方在此声明，本公司，（响应人名称）、我方法定代表人，（姓名）、我方拟派往了禾丰村村委会停车场修缮工程项目负责人，（姓名）至随机方式选择截止日前没有被列入失信被执行人名单，在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）上无失信被执行信息（响应时以响应人承诺为准，评审时以网站查询为准）。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺。附：响应人名称：统一社会信用代码：法定代表人或委托人姓名：身份证号码：项目负责人姓名：身份证号码：响应人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日（二）基本账户未被冻结承诺书（选择人名称），：我（响应人名称），现参与了禾丰村村委会停车场修缮工程随机方式选择，至随机方式选择截止日前在此承诺本公司基本账户未被冻结。如有隐瞒，愿意接受随机方式选择人和有关部门的任何处罚。特此承诺。响应人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日（三）未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内承诺书（选择人名称），：我（响应人名称），现参与了禾丰村村委会停车场修缮工程响应随机方式选择，至随机方式选择截止日前在此承诺本公司未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。如有隐瞒，愿意接受随机方式选择人和有关部门的任何处罚。特此承诺。响应人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日（四）促进农民就业承诺书为促进农民就业，实现“农民增收、共同富裕”目标，根据衢州市人民政府办公室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同富裕的若干意见》（衢政办发〔2022〕1号）要求，本公司承诺：如果我司中标，我公司将制订并落实施工现场用工实名管理制度，编制施工现场务工人员花名册，登记农民工姓名、身份证号码信息，保证本地农民用工数量不低于计划用工数的70%以上。如有违反，本公司愿意承担违约责任，以及由此可能追究的行政责任。响应人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日五、随机方式选择文件要求提供的其他材料-3
投标 / 标书制作要点（原创）
本停车场修缮工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
