奖励资金扶持招标公告（同德县畜牧兽医站2026）
项目概况
同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年05月18日 09:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：青海优格竞磋（工程）2026-005
项目名称：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：2848300
最高限价（元）：2848300
采购需求：
标项名称：
同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目
数量：具体详见工程量清单
预算金额（元）：2848300
简要规格描述：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目，具体内容详见《竞争性磋商文件》
备注：
合同履约期限：150日历天（具体开竣工时间按甲乙双方签订的合同为准）
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件：
(1)供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
(2)财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则取消投标资格。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。
6、供应商须具备[建筑工程·建筑工程三级](含)以上资质，在人员、设备、 资金等方面具有承担本项目施工的能力，同时具备有效的安全生产许可证。
7、供应商拟派项目经理须具备[注册二级建造师·建筑工程](含)以上专业注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书。项目经理应在《青海省工程建设监管和信用管理平台》记录有效，小型项目负责人应满足《青海省住房和城乡建设厅关于加强我省房屋建筑和市政小型工程项目施工管理及明确小型工程项目负责人任职条件的通知》（青建工〔2017〕520 号）要求。
8、其他要求：企业注册地不在青海省辖区内的企业, 应提供《青海省省外建设工程企业登记册（施工企业）》完整内容。
9、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业参与的将视为无效响应。〔中小企业提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件〕；
三、获取采购文件
时间：2026年05月07日至2026年05月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59
地点：政采云平台线上获取
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年05月18日 09:30（北京时间）
地点：青海省西宁市城中区时代大道 3 号万科城时代都会 30 号楼14层11423室（政采云投标客户端）
五、响应文件开启
开启时间：2026年05月18日 09:30（北京时间）
地点：青海省西宁市城中区时代大道 3 号万科城时代都会 30 号楼14层11423室（政采云平台）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1、本次磋商采用线上提交响应文件的方式进行提交，线上响应文件必须在提交响应文件截止时间前上传平台。2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。3、财政监督部门及电话：监督部门：同德县财政局 联系电话：0974-8592088
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：同德县畜牧兽医站
地 址：同德县旧城区原政府办公楼三楼
联系方式：0974-8592171
2.采购代理机构信息
名 称：青海优格工程项目管理有限公司
地 址：青海省西宁市城中区时代大道 3 号万科城时代都会 30 号楼14层11423室
联系方式：0974-8592171
3.项目联系方式
项目联系人：杨先生
电 话：0974-8592171
附件信息：
磋商文件-同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目.pdf649.3K
同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目--工程量清单.PDF1.2M
竞争性磋商文件采购项目名称：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目采购项目编号：青海优格竞磋（工程）2026-005采购人：同德县畜牧兽医站采购代理机构：青海优格工程项目管理有限公司2026年05月目录第一部分竞争性磋商公告第二部分磋商须知前附表第三部分磋商供应商须知1.适用范围2.采购方式、合格的供应商3.磋商费用4.磋商文件的构成5.磋商文件的质疑6.磋商文件的澄清、修改7.磋商响应文件的语言及度量衡单位8.磋商报价及币种10.磋商响应文件构成11.磋商响应文件编印和签署12.磋商响应文件的密封和标记13.递送磋商响应文件的地点、截止日期14.磋商响应文件的撤回15.磋商过程16.磋商小组17.磋商程序18.评审办法19.推荐并确定成交供应商20.成交通知21.签订合同22.终止情形23.处罚情形第四部分青海省政府采购项目合同书范本第五部分磋商响应文件格式附件1：磋商响应文件封面附件2：目录格式附件3：磋商函附件4：最初报价表附件5：法定代表人证明书附件6：法定代表人授权书附件7：供应商承诺函附件8：供应商诚信承诺书附件9：已标价工程量清单附件10：施工组织设计附件11：项目管理机构附件12：资格审查资料附件13：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明附件14：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料附件15：最终报价表附件16：供应商认为在其他方面有必要说明的事项附件17：享受政府采购政策优惠的证明资料第六部分磋商及采购项目要求第一部分竞争性磋商公告项目概况同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年05月18日09:30（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：青海优格竞磋（工程）2026-005项目名称：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目采购方式：竞争性磋商预算金额（元）：2848300元最高限价（元）：2848300元采购需求：标项名称：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目数量：具体详见工程量清单预算金额（元）：2848300元简要规格描述：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目，具体内容详见《竞争性磋商文件》备注：合同履约期限：150日历天（具体开竣工时间按甲乙双方签订的合同为准）本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件：(1)供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；(2)财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则取消投标资格。4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。6、供应商须具备[建筑工程·建筑工程三级](含)以上资质，在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力，同时具备有效的安全生产许可证。7、供应商拟派项目经理须具备[注册二级建造师·建筑工程](含)以上专业注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书。项目经理应在《青海省工程建设监管和信用管理平台》记录有效，小型项目负责人应满足《青海省住房和城乡建设厅关于加强我省房屋建筑和市政小型工程项目施工管理及明确小型工程项目负责人任职条件的通知》（青建工〔2017〕520号）要求。8、其他要求：企业注册地不在青海省辖区内的企业,应提供《青海省省外建设工程企业登记册（施工企业）》完整内容。9、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业参与的将视为无效响应。〔中小企业提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件〕；三、获取采购文件时间：2026年05月07日至2026年05月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59地点：政采云平台线上获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）售价（元）：0四、响应文件提交截止时间：2026年05月18日09:30（北京时间）地点：青海省西宁市城中区时代大道3号万科城时代都会30号楼14层11423室（政采云投标客户端）五、响应文件开启开启时间：2026年05月18日09:30（北京时间）地点：青海省西宁市城中区时代大道3号万科城时代都会30号楼14层11423室（政采云平台）六、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。七、其他补充事宜1、本次磋商采用线上提交响应文件的方式进行提交，线上响应文件必须在提交响应文件截止时间前上传平台。2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。3、财政监督部门及电话：监督部门：同德县财政局联系电话：0974-8592088八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息名称：同德县畜牧兽医站地址：同德县原政府办公楼三楼联系人：杨先生联系方式：0974-85921712.采购代理机构信息名称：青海优格工程项目管理有限公司地址：青海省西宁市城中区时代大道3号万科城时代都会30号楼14层11423室联系方式：0971-38671063.项目联系方式项目联系人：董女士电话：0971-3867106青海优格工程项目管理有限公司2026年05月06日第二部分磋商须知前附表序号内容1采购项目名称同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目2采购项目编号青海优格竞磋（工程）2026-0053采购人同德县畜牧兽医站4采购代理机构青海优格工程项目管理有限公司5采购方式竞争性磋商6评分办法综合评分法7采购预算金额2848300元8最高限价2848300元9项目分包个数1个包10采购要求详见磋商文件工程量清单全部内容；11供应商资格条件1、应具备《政府采购法》第22条所规定的条件：(1)供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；(2)财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则取消投标11供应商资格条件资格。4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。5、本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。6、供应商须具备[建筑工程·建筑工程三级](含)以上资质，在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力，同时具备有效的安全生产许可证。7、供应商拟派项目经理须具备[注册二级建造师·建筑工程](含)以上专业注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书。项目经理应在《青海省工程建设监管和信用管理平台》记录有效，小型项目负责人应满足《青海省住房和城乡建设厅关于加强我省房屋建筑和市政小型工程项目施工管理及明确小型工程项目负责人任职条件的通知》（青建工〔2017〕520号）要求。8、其他要求：企业注册地不在青海省辖区内的企业,应提供《青海省省外建设工程企业登记册（施工企业）》完整内容。9、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业参与的将视为无效响应。〔中小企业提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件〕；12磋商保证金小写：¥20,000.00元大写：贰万元整收款单位：青海优格工程项目管理有限公司开户行：中国工商银行股份有限公司西宁文景路支行银行账号：2806002309000096936缴费时间：磋商截止期，以银行到账时间为准。13缴费方式提交方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其企业账户汇（转）入采购代理机构指定账户。供应商未按照采购文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。14磋商保证金退还未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。15响应文件编制要求电子响应文件编制要求按政采云平台操作要求上传。16工程质量及工期工程质量：一次性交验合格工期：150日历天（具体开竣工时间按甲乙双方签订的合同为准）17递交响应文件方式政采云平台线上上传。18提交响应文件截止时间2026年05月18日09时30分（北京时间）19响应文件开启时间2026年05月18日09时30分（北京时间）20提交响应文件地点在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）递交，进行线上解密。21答疑澄清方式线上答疑。磋商小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清采用在政采云平台上进行，供应商可在政采云平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法在政采云平台上进行答疑者，视同放弃答疑。22代理服务费收取收取对象：采购人收费金额：20000.00元大写：贰万元整22代理服务费收取说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。23合同签订有效期自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。24政府采购合同备案采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。采购代理机构留存贰份备案。25磋商有效期磋商有效期为自磋商开始之日起60天。26其他事项1、本次磋商采用线上提交响应文件的方式进行提交，线上投标文件必须在提交响应文件截止时间前上传平台。2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。第三部分磋商供应商须知一、说明1.适用范围1.1本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。2.采购方式、合格的供应商2.1本次招标采取竞争性磋商方式。2.2合格的供应商：详见第一部分“供应商资格条件”。3.磋商费用供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。二、磋商文件说明4.磋商文件的构成4.1磋商文件包括：（1）竞争性磋商邀请公告（2）磋商须知前附表（3）磋商供应商须知（4）青海省政府采购项目合同书范本（5）磋商响应文件格式（6）磋商及采购项目要求（7）工程量清单（8）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件4.2供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应）。5.磋商文件的质疑供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应在获取磋商文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海省政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。6.磋商文件的澄清、修改6.1在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。6.2采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，在青海省政府采购信息网上发布公告；不足5日的，顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。6.3在提交响应文件截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。三、磋商响应文件的编制7.磋商响应文件的语言及度量衡单位7.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。7.2除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。8.磋商报价及币种8.l磋商报价为总报价。必须包括：清单项目费、措施项目费、安全文明施工费、规费、人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润、税金及其他不可预见费等全部费用。8.2磋商函中应注明磋商有效期。8.3供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。8.4磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。8.5磋商币种为人民币。9.磋商有效期磋商有效期为自磋商开始之日起60天。10.磋商响应文件构成10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：但不限于下列内容。（1）响应文件封面（2）响应文件目录（3）磋商函（4）最初报价表（5）法定代表人证明书（6）法定代表人授权书（7）供应商承诺函（8）供应商诚信承诺书（9）已标价工程量清单（10）施工组织设计（11）项目管理机构（12）资格审查（13）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明（14）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（15）最终报价表（16）供应商认为在其他方面有必要说明的事项（17）享受政府采购政策优惠的证明资料注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码。11.磋商响应文件编印和签署11.1磋商文件编制和签署：详见磋商须知前附表。11.2磋商供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。11.3供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件必须对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。11.4供应商应对响应文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。11.5因供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由供应商自行承担。四、磋商响应文件的递交12.磋商响应文件的密封和标记12.1磋商响应文件的密封和标记：本次采用政采云平台线上上传磋商响应文件。13.递送磋商响应文件的地点、截止日期13.1磋商响应文件的递交地点：在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）递交，进行线上解密。13.2所有磋商响应文件都必须按“磋商须知前附表”中规定的磋商截止时间之前上传至政采云平台。13.3采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后上传的磋商响应文件。14.磋商响应文件的撤回允许供应商在提交最后报价之前声明撤回磋商响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标。五、磋商过程15.磋商过程15.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。参加磋商的代表须在政采云平台签名报到以证明其出席开标会议。否则，视为自动弃权。15.2磋商时，磋商响应文件中“最初报价表”内容与“工程量清单报价”不一致的，以“最初报价表”为准。磋商响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。15.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。15.4磋商过程有专人记录，并存档备查。15.5磋商报价不能超过磋商文件中规定的最高限价。15.6响应文件解密时间为30分钟，开启后供应商必须在规定的时间内解密文件，因供应商原因未能按时完成解密、或上传的响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效响应。六、磋商程序及方法16.磋商小组16.1采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。16.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：（1）审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；（2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；（3）推荐预成交候选供应商；（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。16.3磋商小组应遵守并履行下列义务：（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；（4）参与磋商报告的起草；（5）解答供应商及有关方面的质疑；（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。16.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。16.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。17.磋商程序17.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。17.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。17.2.1实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。（1）资格性审查评审办法的内容有一项不符合评审标准的；（2）不符合第2.2款规定的任何一种情形的；（3）未按第10.1款（1）-（14）要求提供相关资料的及未提供中小企业声明函的；（4）磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；（5）供应商擅自改动采购人提供的工程量清单内容（包括其他项目清单）的；（6）不可竞争费用未按相关规定计取的；（7）工程量清单未由造价专业人员签字和加盖资质专用章的；（8）磋商响应文件载明的采购项目完成时间超过磋商文件规定的期限的；（9）磋商有效期不能满足磋商文件规定期限的；（10）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（11）不按磋商小组会要求澄清、说明或补正的；（12）磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；（13）磋商报价超过最高限价的；（14）磋商专家小组认为应按无效投标处理的其他情况。17.2.2非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：（1）磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；（2）同类问题表述不一致；（3）有明显文字和计算错误；（4）提供的技术信息和数据资料不完整；（5）磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，供应商拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对供应商主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。17.2.3在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。17.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。17.4比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。17.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审线上合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。18.评审办法18.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、技术部分、商务部分等三部分组成（满分100分）。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，工程由中小企业承建，供应商须提供《中小企业声明函》，并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的相关规定，属于监狱企业的，供应商须按要求出具属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小微企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的监狱企业证明文件资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。18.2资格性审查评审办法（初步评审）序号评审内容评审因素评审标准1形式评审标准供应商名称与营业执照一致磋商响应文件签字盖章符合《磋商文件》的规定磋商响应文件格式符合《磋商文件》的规定投标报价唯一只能有一个有效报价2资格评审标准营业执照三证合一具备有效的营业执照三证合一安全生产许可证具备有效的安全生产许可证企业资质等级符合《磋商文件》规定财务状况符合《磋商文件》规定外地进青企业需提供进青备案登记符合《磋商文件》规定本项目专门面向中小企业符合《磋商文件》规定项目经理资格符合《磋商文件》规定其他要求符合《磋商文件》规定3响应性评审标准投标内容符合《磋商文件》规定工期符合《磋商文件》规定工程质量符合《磋商文件》规定权利义务符合“合同条款及格式”规定已标价工程量清单符合“工程量清单”给出的范围及数量，其中“安全防护、文明施工措施费”和“规费”不得作为竞争性费用。招标控制价供应商的磋商总价不得高于最高限价18.3具体项目及评分细则：评审项目内容满分分值评审标准磋商报价20分报价分20分在所有的有效报价中，以最终最低磋商报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：报价得分=(评标基准价/报价)×价格权值（20%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。商务部分10分项目管理班子成员5分项目管理班子成员依据《青海省建筑工程施工现场主要管理人员配备办法》要求，项目班子成员应包括项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员。项目管理班子成员配备齐全，得5分。每缺少一人扣1分，扣完为止。注：提供成员须为本单位人员，需提供岗位资格证书证明材料。类似业绩5分提供近三年（2023年1月1日至磋商截至时间前）供应商承担的类似项目业绩每提供一项有效证明材料得1分，最高分为5分；不提供不得分。(需提供中标通知书或合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的扫描件（或复印）或竣工验收资料复印件（或扫描件））技术部分70分施工组织设计方案70分（1）施工方案与技术措施20分：供应商需提供施工方案与技术措施，内容包括但不限于：①施工部署②施工顺序安排③主要工程施工方法④技术措施⑤对本项目的重难点理解分析，以上内容每提供一项最高得4分，满分20分；每项内容中有缺陷或不足的，每有一处扣2分，扣完为止，未提供不得分。技术部分70分施工组织设计方案70分（2）质量管理体系与措施16分：供应商需提供质量管理体系与措施方案，内容包括但不限于：①质量管理体系②管理人员和管理制度③技术措施④各项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合现行国家质量验收标准要求。以上内容每提供一项最高得4分，满分16分；每项内容中有缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止，未提供不得分。（3）安全管理体系与措施8分：供应商需提供安全管理体系与措施，内容包括但不限于：括①安全管理体系②安全教育制度③施工现场安全技术管理④施工现场安全防护，以上内容每提供一项最高得2分，满分8分；每项内容中有缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止，未提供不得分。（4）环境保护和节能管理体系与措施8分：供应商需提供环境保护和节能管理体系与措施，内容包括但不限于：①环境保护管理体系②管理人员岗位责任③环境管理方案④污物处理与排放符合国家及地方有关环境保护。以上内容每提供一项最高得2分，满分8分；每项内容中有缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止，未提供不得分。（5）工程进度计划与措施12分：供应商需提供工程进度计划与措施方案，内容包括但不限于：①施工进度计划②流水作业③管理措施；以上内容每提供一项最高得4分，满分12分；每项内容中有缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止，未提供不得分。（6）资源配备计划6分：供应商针对本项目需提供资源配备计划，内容包括但不限于：①施工设备机具配置②劳动力配置，以上内容每提供一项最高得3分，满分6分；每项内容中有缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止，未提供不得分。注：评审标准的内容中有缺陷或不足是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目实际内容不符、施工方案等内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容情况等情形。七、确定成交供应商19.推荐并确定成交供应商19.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交供应商候选人，并由采购人按顺序确定成交供应商。19.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。19.3成交供应商须提供一正两副响应文件。20.成交通知20.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海省政府采购网上公告成交结果。20.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。八、授予合同21.签订合同21.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报代理机构审核备案。21.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。21.3签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。21.4成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。21.5磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。21.6采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。九、磋商活动终止22.终止情形22.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。（3）符合要求的供应商或者报价未超过最高限价额度的供应商不足三家的。（4）因重大变故，采购任务取消的。22.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。十、处罚23.处罚情形有下列情形之一的，供应商或成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。报省财政厅依法进行处理：23.1供应商在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。23.2供应商在响应文件中提供虚假材料的。23.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。23.4有恶意串通等不正当竞争行为的。23.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。23.6未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。23.7擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。23.8成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。23.9法律、法规规定的其他情形的。十一、采购代理服务收费标准服务类型、费率成交金额（万元）工程招标100以下1%100—5000.7%500—10000.55%1000—50000.35%5000—100000.2%10000—1000000.05%1000000以上0.0035%注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务成交金额为1000万元，计算采购代理服务收费额如下：100万元×1％＝1万元（500－100）万元×0.7％＝2.8万元（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元合计收费＝1＋2.8＋2.75＝6.55万元十二、其他其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。第四部分青海省政府采购项目合同书范本政府采购项目合同书采购项目名称：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目采购项目编号：青海优格竞磋（工程）2026-005采购合同编号：QHYG-2026-005采购单位：同德县畜牧兽医站供应商：合同金额：磋商日期：注：本合同格式为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同工期、金额、服务承诺、履约方式等必须与磋商文件和成交供应商的响应文件保持一致。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非磋商文件规定和响应文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。第一部分合同协议书发包人（全称）：同德县畜牧兽医站承包人（全称）：，（是否为中小企业）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：6.工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准与付款工程质量符合标准。付款方式：甲方双方具体签订合同时约定四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）：，(¥元)；结算时以专用条款约定的计算办法结算。其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥，元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：固定总价。五、项目经理承包人项目经理：，证书编号：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）磋商函及磋商报价（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如有）；（7）最终报价表；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。发包人和承包人双方之间的承诺。在备案的合同时间履行过程中，因设计变更、规划调整、施工工期发生变化，当事人签订补充协议、会谈纪要等书面文件对合同的实质性内容进行变更和补充的，属于正常的合同变更，可以作为当事人权利义务的依据。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自各方签字（或盖法人章）盖公章后生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份，采购代理机构贰份。发包人：(公章)，承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：社会统一信用代码：，社会统一信用代码：地址：，地址：邮政编码：，邮政编码：电话：，电话：传真：，传真：电子信箱：，电子信箱：开户银行：，开户银行：账号：，账号：采购代理机构（盖章）：青海优格工程项目管理有限公司项目负责人：合同备案日期：年月日第二部分通用合同条款执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：，；资质类别和等级：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。1.1.2.5设计人：名称：，；资质类别和等级：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：，。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：，；发包人提供国外标准、规范的名称：，。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：，。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：，；发包人向承包人提供图纸的数量：，；发包人向承包人提供图纸的内容：，。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人提供的文件的期限为：，；承包人提供的文件的数量为：，；承包人提供的文件的形式为：，；发包人审批承包人文件的期限：，。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：，。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：，。承包人接收文件的地点：，；承包人指定的接收人为：，。监理人接收文件的地点：，；监理人指定的接收人为：，。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：，。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：，。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：，。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：，。允许调整合同价格的工程量偏差范围：，。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：，；身份证号：，；职务：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：，。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：，。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：，。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：，。发包人是否提供支付担保：，。发包人提供支付担保的形式：，。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：，。承包人提交的竣工资料的费用承担：，。承包人提交的竣工资料移交时间：，。承包人提交的竣工资料形式要求：，。（10）承包人应履行的其他义务：。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：，；身份证号：，；建造师执业资格等级：，；建造师注册证书号：，；建造师执业印章号：，；安全生产考核合格证书号：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，；承包人对项目经理的授权范围如下：，。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：，。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：，。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：，。3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：，。主体结构、关键性工作的范围：，。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：，。其他关于分包的约定：，。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：，。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：，。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：，。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：，。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：，。关于监理人的监理权限：，。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：，。4.2监理人员总监理工程师：姓名：，；职务：，；监理工程师执业资格证书号：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，；关于监理人的其他约定：，。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：，。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：，。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：，。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：，。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：，。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：，。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：，。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：，。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：，。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：，。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：，。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：，。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：，。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：，。施工现场需要配备的试验设备：，。施工现场需要具备的其他试验条件：，。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：，。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：，。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:，。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：，。发包人审批承包人合理化建议的期限：，。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：，。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：，。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：，。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：，。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：，。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：，。风险费用的计算方法：，。风险范围以外合同价格的调整方法：，。2、总价合同。总价包含的风险范围：，。风险费用的计算方法：，。风险范围以外合同价格的调整方法：，。3、其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：，。预付款支付期限：，。预付款扣回的方式：，。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：，。预付款担保的形式为：，。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：，。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：，。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：，。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：，。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：，。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：，。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：，。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：，。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：，。（2）发包人支付进度款的期限：发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：，。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：，。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：，。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：，。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：，。（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：，。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：，。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：，。竣工结算申请单应包括的内容：，。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：，。发包人完成竣工付款的期限：，。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：，。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：，。承包人提交最终结算申请单的期限：，。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：，。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：，。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）%的工程款；；（3）其他方式:15.3.2质量保证金的扣留。质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：，。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：，。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：，。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：，。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：，。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：，。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：，。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：，。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：，。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：，。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：，。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：，。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：，。18.3其他保险关于其他保险的约定：，。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：，。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：，。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：，。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：，。选定争议评审员的期限：，。争议评审小组成员的报酬承担方式：，。其他事项的约定：，。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：，。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表同德县2026年牛羊调出大县奖工程励资金扶持项目招标工程量清单招标人：（单位盖章）造价咨询人：（单位盖章）20年4月30日封一1青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001：A2DE-2020-21001：SZDE-2020-21001：YLDE-2020-21001:SZGS-2022-22001：SZGS-2023-23001：ZHGL-2023-23001：FAGS-2024-24001：HMCS-2024-24001同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目工程招标工程量清单招标人造价咨询人：位盖章）（单位盖章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）杨涟刘欢B14065300008612编制人：复核人一中昌设计(造修公公签器德友公（造程师签学有次购：2028年10A23200年4月30日编制时间复核时间：206年4月30日扉一1工程量清单编制说明一、项目概况1.工程名称：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目2.建设地点：同德县尕巴松多镇、河北乡二、编制范围依据同德县农牧水利和科技局提供的青海智恒建筑设计有限公司2026年4月CAD版计算，图纸范围内容:对尕巴松多镇夏日仓村合作社、河北乡赛德村合作社、河北乡赛青村合作社、河北乡金科村合作社、河北乡上知迈村合作社、河北乡赛羊村合作社进行场地平整、围墙加固等，及新建同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目（动物疫病防治应急储备库）210平方米。三、编制依据1.依据建设单位提供的施工图纸、相关的规范、标准图集和技术资料。2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；3.增值税依据《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》青建工〔2019〕116号文计取；4.规费按照《青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年（青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则）工伤保险等费用的通知》（青建工〔2019〕361号）计取；5.安全文明施工费按照《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工〔2022〕222号文）计取；四、其他说明1.本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及施工图纸一起阅读和理解；2.分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，具体描述详见施工设计图纸、相关规范、标准图集；3.投标报价需充分考量现场实际勘察所掌握的情况，严格依照设计施工图纸的精确要求，紧密遵循相关规范、标准图集的具体规定，同时全面参照2013版《建设工程工程量清单计价规范》的各项要求，进行科学、合理的报价。4.本说明未尽事项按招标文件及国家相关规范规定执行。分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：赛德维修工程第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价赛德维修工程1020602007001加固围墙1.名称：铁艺围墙加固2.铁艺围墙高度：1200mm3.包含（但不限于）：铁艺围墙安装前需拆除并外运原有围墙及其他必要工作，安装后需修补墙面及其他必要工作4.其他未详尽工作内容参照设计图纸m6152010804005001新建大门1.名称：更换成品铁艺大门2.铁艺大门宽度：4600mm3.包含（但不限于）：铁艺天门安装前需拆除并外运原有天门及其他必要工作，及大门两侧成品钢柱4.其他未详尽工作内容参照设计图纸樘23040201022001扩建排水沟1.名称：扩建排水沟（|2.做法：详见青19J5-1C25混凝土）-67-63.包含土方开挖、回填等所有工序，运距自行考虑4.其他未详尽工作内容参照设计图纸m4104010507001001维修散水1.名称：散水维修改造（C25混凝土）|2.做法：青19j2-12-散13.包含原散水拆除、外运等所有工序，运距自行考虑4.其他未详尽工作内容参照设计图纸m29325010101001001平整场地1.名称：场地平整2.含：土方清运、碾压找平3.其他未详尽工作内容参照设计图纸m22000本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：赛德维修工程第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金工程名称：赛德维修工程第1页共1页扶持项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1041109001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费8.5532文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费6.243环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.7554临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费7.56041109002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.857041109003001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.868041109004001冬雨季施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.459041109007001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.1810041109008001工程定位复测费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.66合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：赛德维修工程标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目第1页共1页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资工程名称：赛德维修工程第1页共1页金扶持项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：赛青牛圈维修工程第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价赛青牛圈维修工程1010401003001加固挡土墙1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石普通烧结砖MU15烧结砖2.墙体类型：挡土墙3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆砌筑4.其他未详尽工作内容参照设计图纸m312.482020602007002加固铁艺梗墙1.名称：铁艺围墙加固2.铁艺围墙高度：1200mm。包含基础及圈梁3.其他未详尽工作内容参照设计图纸。m333040201022002扩建排水沟1.名称：扩建排水沟（C25混凝土）。2.做法：详见青19J5-1-67-6。3.包含土方开挖、回填等所有工序，运距自行考虑。4.其他未详尽工作内容参照设计图纸。m1854010507001002维修散水1.名称：散水维修改造（C25混凝土）。2.做法：青19j2-12-散13.包含原散水拆除、外运等所有工序，运距自行考虑。4.其他未详尽工作内容参照设计图纸。m21835010901001001更换彩钢瓦1.名称：波形树脂瓦更换2.含钢结构支架3.其他未详尽工作内容参照设计图纸m2856011201001001墙面一般抹灰1.名称：墙面水泥砂浆|2.做法：详见青19J2-2抹灰4-外43.其他未详尽工作内容参照设计图纸m2152本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：赛青牛圈维修工程第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金工程名称：赛青牛圈维修工程第1页共1页扶持项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1011707001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费7.8732文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费5.743环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.5354临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费6.96011707002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.967011707004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.458011707005001冬雨季施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.759011707007001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.1810011707008001工程定位复测费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.66合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：赛青牛圈维修工程标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目第1页共1页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资工程名称：赛青牛圈维修工程第1页共1页金扶持项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：金科维修工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价金科维修工程1020602007003加固围墙1.名称：铁艺围墙加固2.铁艺围墙高度：1200mm3.包含（但不限于）：铁艺围墙安装前需拆除并外运原有围墙及其他必要工作，安装后需修补墙面及其他必要工作4.其他未详尽工作内容参照设计图纸m282040201022003扩建排水沟1.名称：扩建排水沟（C25混凝土）2.做法：详见青19J5-1-67-63.包含土方开挖、回填等所有工序，运距自行考虑4.其他未详尽工作内容参照设计图纸m5123010507001003维修散水1.名称：散水维修改造（C25混凝土）|2.做法：青19j2-12-散3.包含原散水拆除、外运等所有工序，运距自行考虑4.其他未详尽工作内容参照设计图纸m210424010901001002更换彩钢瓦1.名称：波形树脂瓦更换2.含钢结构支架3.其他未详尽工作内容参照设计图纸m2100分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金工程名称：金科维修工程第1页共1页扶持项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1011707001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费7.8732文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费5.743环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.5354临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费6.96011707002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.967011707004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.458011707005001冬雨季施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.759011707007001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.1810011707008001工程定位复测费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.66合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：金科维修工程标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目第1页共1页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资工程名称：金科维修工程第1页共1页金扶持项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：上知迈维修工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价上知迈维修工程1010101001002平整场地1.名称：场地平整2.含：含土方清运及场地平整3.其他未详尽工作内容参照设计图纸m26500分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金工程名称：上知迈维修工程第1页共1页扶持项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1011707001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费7.8732文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费5.743环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.5354临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费6.96011707002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.967011707004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.458011707005001冬雨季施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.759011707007001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.1810011707008001工程定位复测费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.66合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：上知迈维修工程标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目第1页共1页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资工程名称：上知迈维修工程第1页共1页金扶持项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：赛羊维修工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价赛羊维修工程1020602007004加固围墙1.名称：铁艺围墙加固2.铁艺围墙高度：1200mm3.包含（但不限于）：铁艺围墙安装前需拆除并外运原有围墙及其他必要工作，安装后需修补墙面及其他必要工作4.其他未详尽工作内容参照设计图纸m1852010101001003平整场地1.名称：场地平整2.含：含土方清运、碾压找平3.其他未详尽工作内容参照设计图纸m24530分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金工程名称：赛羊维修工程第1页共1页扶持项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1011707001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费7.8732文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费5.743环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.5354临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费6.96011707002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.967011707004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.458011707005001冬雨季施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.759011707007001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.1810011707008001工程定位复测费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.66合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：赛羊维修工程标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目第1页共1页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资工程名称：赛羊维修工程第1页共1页金扶持项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：夏日仓村牛圈维修工程第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价夏日仓村牛圈维修工程1020602007005加固铁艺梗墙1.名称：铁艺围墙加固2.铁艺围墙高度：1200mm。包含基础及圈梁3.其他未详尽工作内容参照设计图纸。m332010804005002跟换大门1.名称：更换成品铁艺大门2.铁艺大门宽度：4900mm3.包含（但不限于）：铁艺天门安装前需拆除并外运原有大门及其他必要工作，及大门两侧成品钢柱4.其他未详尽工作内容参照设计图纸樘23040201022004扩建排水沟1.名称：扩建排水沟（C25混凝土）2.做法：详见青19J5-1-67-63.包含土方开挖、回填等所有工序，运距自行考虑4.其他未详尽工作内容参照设计图纸m123.54010507001004维修散水1.名称：散水维修改造（C25混凝土）2.做法：青19j2-12-散13.包含原散水拆除、外运等所有工序，运距自行考虑4.其他未详尽工作内容参照设计图纸m23855010607003001跟换雨篷1.名称：雨棚|2.材质：波形树脂瓦3.含60x40標条@6604.其他未详尽工作内容参照设计图纸m266010101001004平整场地1.名称：场地平整2.含：含土方清运、碾压找平m26500本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：夏日仓村牛圈维修工程第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价3.其他未详尽工作内容参照设计图纸7010401003002加固挡土墙1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石普通烧结砖MU15烧结砖2.墙体类型：挡土墙3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆砌筑4.其他未详尽工作内容参照设计图纸m31.44分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08总价措施项目清单与计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金工程名称：夏日仓村牛圈维修工程第1页共1页扶持项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1011707001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费7.8732文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费5.743环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.5354临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费6.96011707002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.967011707004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.458011707005001冬雨季施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.759011707007001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.1810011707008001工程定位复测费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.66合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：夏日仓村牛圈维修工程标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目第1页共1页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资工程名称：夏日仓村牛圈维修工程第1页共1页金扶持项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库一房屋建筑与装第1页共7页饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价A.1土石方工程1010101002001挖一般土方1.土壤类别：三类土2.挖土深度：2.7m3.弃土运距：自行考虑m3196.112010103001001回填方计要求1.密实度要求：符合设2.填方材料品种：符合设计要求3.填方粒径要求：符合设计要求4.填方来源、运距：自行考虑m3134.673010103001002防冻胀1.密实度要求：符合设2.填方材料品种：粗砂计要求3.部位：地梁周围4.填方来源、运距：自行考虑m348.5441010103002001余方弃置1.废弃料品种：素土2.运距：自行考虑m312.9分部小计A.4砌筑工程5010401003003实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石多孔砖2.墙体类型：外墙3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆4.厚：240mmm329.036010401003004实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石多孔砖2.墙体类型：内墙3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆4.厚：240mmm313.45分部小计A.5混凝土及钢筋混凝生工程71010501001001垫层1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C20m33.228011101003001素混凝土保护层1.部位：钢结构柱脚2.面层厚度、混凝土强m23.51本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-房屋建筑与装第2页共7页饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价度等级：300厚C20素混凝土保护层91010501003001独立基础1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C30m39.3410010502001001矩形柱1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C30m33.6911010502002001构造柱1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C30m38.9412010503001001基础梁1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C30m37.3813010503005001过梁1.混凝土种类：商砼2.混凝土强度等级：C25m30.3314010507001005散水1.名称：散水（含模版及混凝土等所有工作内容）2.做法：60厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥沙子压实赶光，150厚级配砂热层，宽出面层，100素土碾压密实W93%，向外坡3%~5%m266.2615010507001006坡道1.名称：坡道（含模版及混凝土等所有工作内容）2.做法：50厚C20细石混凝士面层，随捣随抹成麻面，150厚C20厚混凝士，300厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300，碾压密实，压实系数W93%m215.6816010507005001扶手、压顶1.断面尺寸：详见图纸2.混凝土种类：商砼3.混凝土强度等级：C25m31.7517010515001001现浇构件钢筋现浇构件圆钢筋钢筋HPB300（直径mm）≤10t0.21318010515001002现浇构件钢筋现浇构件带肋钢筋HRB400以内（直径mm）≤10t1.442191010515001003现浇构件钢筋现浇构件带肋钢筋18HRB400以内（直径mm）t1.25320010515001004现浇构件钢筋现浇构件带肋钢筋t0.915本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-房屋建筑与装第3页共7页饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价HRB400以内（直径mm）≤2521010515001005现浇构件钢筋砌体内加固钢筋t0.1522010516003001机械连接直螺纹钢筋接头（钢筋接头mm）≤25个36分部小计A.6金属结构工程23010603001001实腹钢柱1.柱类型：H型钢柱（含柱脚等钢构件）2.钢材品种、规格：Q355B钢H（400~300）*200*6*8、H300*200*6*83.探伤要求：喷砂除锈4.防火要求：耐火极限不应小于2.5小时5.其他未详尽工作内容参照设计图纸。t3.51924010604001001钢梁1.梁类型：H型钢梁2.钢材品种、规格：Q355B钢H300*200*6*83.探伤要求：喷砂除锈4.防火要求：耐火极限不应小于2.5小时5.其他未详尽工作内容参照设计图纸。t1.94125010606001001钢支撑、钢拉条1.钢材品种、规格：支撑、钢拉条、隅撑、系杆、撑杆等钢构件2.构件类型：Q235B钢中25、12、L50*4、D121*53.探伤要求：喷砂除锈4.防火要求：门钢梁、隅撑、支撑、系杆：耐火极限不应小于1.5小时屋檩、墙梁、彩钢板：耐火极限不应小于1.0小时5.其他未详尽工作内容参照设计图纸。t0.61826010606002001钢檩条1.钢材品种、规格：钢檩条、门框、窗框t5.617本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-房屋建筑与装第4页共7页饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价2.构件类型：Q235B钢C200×70×20×2.53.探伤要求：喷砂除锈4.防火要求：门钢梁、隅撑、支撑、系杆：耐火极限不应小于1.5小时屋檩、墙梁、彩钢板：耐火极限不应小于1.0小时5.其他未详尽工作内容参照设计图纸。27010607003002成品雨篷1.材料品种、规格：Q235B2.雨篷宽度：详见图纸3.其他未详尽工作内容参照设计图纸。m210.2分部小计A.8门窗工程28010802003001乙级防火门1.门代号及洞口尺寸：FM乙07202.门框或扇外围尺寸：700mm*2000mm|3.含：闭门器等五金樘129010802004001钢制三防保温门1.门代号及洞口尺寸：M12242.门框或扇外围尺寸：1200mm*2400mm樘130010802004002钢制三防保温门1.门代号及洞口尺寸：M15272.门框或扇外围尺寸：1500mm*2700mm樘231010803001001电动卷帘保温门1.门代号及洞口尺寸：JLM42452.含启动装置1套樘132010807001001）窗金属（塑钢、断桥1.窗代号及洞口尺寸：C5151500mm*1500mm2.框、扇材质：70系列断桥铝合金单框3.玻璃品种、厚度：W4mm4.外窗开启扇均做磁性窗纱，防虫樘43010807001002金属（塑钢、断1.窗代号及洞口尺寸：樘1本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-房屋建筑与装第5页共7页饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价3桥）窗C15241500mm*2400mm2.框、扇材质：70系列断桥铝合金单框|3.玻璃品种、厚度：W4mm4.外窗开启扇均做磁性窗纱，防虫0分部小计A.9屋面及防水工程34010901002001型材屋面1.型材品种、规格：双层压型钢板复合保温屋面m2219.7335010902001001屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚聚氯乙烯（PVC增强型防水卷材P型（织物内0.3mmn厚聚乙烯膜m2219.7336010902007001外置钢板檐沟1.名称：外置钢板檐沟2.做法：详见17J925-1-（2-69）m38.9637010903003001墙面砂浆防水（防潮）1.防水层做法：-0.06处做20厚1：2水泥砂浆内加5%防水剂。m216.88分部小计A.10工程保温、隔热、防腐38011001003001保温隔热墙面1.保温隔热部位：外砖砌墙面2.保温隔热面层材料品种、规格、性能：80厚岩棉保温一体板墙面3.灰金麻色防石材面砖m2172.3239011001003002彩钢板墙面1.部位：外墙面（标高3m以上）2.材质：120厚玻璃丝绵夹芯板m2179.0240011002003001防腐胶泥面层土0.00m以下砖砌体两侧、框架梁柱及基础表面涂冷底子油两遍，沥青胶泥两遍（厚度不小于300um），砌体结构表面应先用1：2水泥砂浆m2161.53本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-房屋建筑与装第6页共7页饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价抹面分部小计A.11楼地面装饰工程41011101001001水泥砂浆楼地面1、名称：水泥砂浆楼地面2、做法：C8@150双层双向钢筋网片布置，15|250厚混凝土强度等级为C防潮层（4厚SBS防水卷材）60厚C20混凝士垫层150厚级配砂素土碾压密实，压实系数W0.943、其他未详尽工作内容详见图纸m2193.9242|011105001001水泥砂浆踢脚线1、名称：水泥砂浆踢脚线2、做法：C20细石混凝土抹出圆角，500宽钢丝网钉牢防水卷材卷上墙面500高油膏粘牢混凝土地面与墙面留缝宽沥青油膏填缝m66.82分部小计A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程43011201001002墙面一般抹灰1.墙体类型：外墙2.底层厚度、砂浆配合比：详见图纸3.面层厚度、砂浆配合比：详见图纸m2175.2744011201001003墙面一般抹灰1.墙体类型：内墙2.底层厚度、砂浆配合比：详见图纸3.面层厚度、砂浆配合比：详见图纸m2293.68分部小计A.14油漆、涂料、裱糊工程45011405001001金属面油漆1.构件名称：所有外露m2756.94本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-房屋建筑与装第7页共7页饰工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价钢结构2.油漆品种、刷漆遍数:底漆拟采用环氧富锌底涂料，防腐蚀采用环氧云铁或环氧铁红的涂料，中间漆根据防火涂料的特性要求确定46011406001001抹灰面油漆1.名称：乳胶漆墙面2.做法：详见19J2-130一内39m2293.68分部小计补充分部4701B001高强螺栓1.名称：高强螺栓套1044801B002护角线1.名称：护角线2.墙柱护角线做法：阳角2米以下均做1：2水泥砂浆护角20厚，角边宽50.凡墙面阳角包括窗、门洞口均粉1：2水泥砂浆护角线，护角线宽不小于50项1分部小计措施项目49011705001001场及安拆大型机械设备进出1.机械设备名称：挖掘机台次150011701001001综合脚手架1.建筑结构形式：钢结构2.檐口高度：7.2mm221051011702001001基础1.基础类型：垫层m27.1852011702001002基础1.基础类型：独立基础m226.953011702005001基础梁1.名称：基础梁m259541011702002001矩形柱1.名称：矩形柱m224.4455011702003001构造柱1.名称：构造柱m283.6356011702009001过梁1.名称：过梁m25.3957011702028001压顶1.名称：压顶m227.29分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-房屋建筑与装标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金第1页共1页饰工程扶持项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1011707001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费7.8732文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费5.743环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.5354临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费6.96011707002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.967011707004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.458011707005001冬雨季施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.759011707007001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.1810011707008001工程定位复测费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.66合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：动物疫病防治应急储备库-房屋标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目第1页共1页建筑与装饰工程序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-房屋建筑标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资第1页共1页与装饰工程金扶持项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-给排水工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价雨水1031001006001塑料管1.安装部位：室内2.介质：雨水3.材质、规格：聚丙烯静音管DN1004.连接形式：密封圈承插连接5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范要求m32.81203100300200187型雨水斗1.名称：87型雨水斗2.材质：DN1003.其他：详见09S302-15个43030901013001灭火器1.名称：手提式灭火器干粉磷酸铵盐）2.规格、型号：MF/ABC43.其他：灭火器级别2A具具84031003002002屋面雨水溢流口1.名称：屋面雨水溢流口2.其他：高出屋面150mm做法参照女儿墙雨水口：青19J3-46个2分部小计措施项目5031301017001脚手架搭拆项1分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金工程名称：动物疫病防治应急储备库-给排水工程第1页共1页扶持项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1031302001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费3.4232文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.4843环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费1.154临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费36031302002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.527031302004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.38031302006001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.18合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：动物疫病防治应急储备库--给排标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金扶持项目第1页共1页永工程序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12（十六）规费、税金项目计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-给排水工标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资第1页共1页程金扶持项目序号项目名称计算基础计算基数费率（%）金额（元）1规费定额人工费1.1社会保险费定额人工费（1）养老保险费定额人工费16（2）失业保险费定额人工费0.5（3）医疗保险费和生育保险费定额人工费6.5（4）工伤保险费定额人工费1.51.2住房公积金定额人工费121.3工程排污费按实际发生额计算2税金分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费+智慧工地建设费9合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：表-13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-电气工程第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价强电1030411001001配管1.名称：电线管2.材质、规格：JDG25m38.092030411001002配管1.名称：电线管|2.材质、规格：JDG20m123.983030411001003配管1.名称：电线管2.材质、规格：SC15m110.754030411004001配线1.名称：管内穿线2.型号、规格：WDZ-GYJS（F）-2.5m371.945030411004002配线1.名称：管内穿线2.型号、规格：WDZ-GYJS（F）-4m96.216030411004003配线1.名称：管内穿线GYJS（F）-42.型号、规格：WDZN-m18.067030411004004配线1.名称：管内穿线2.型号、规格：WDZN-GYJS(F）-2.5m221.58030409002001接地母线1.名称：接地母线2.材质、规格：利用建筑基础内直径不小于10mm的钢筋m98.729030409002002接地母线1.名称：接地连接线2.材质、规格：不锈钢-40mmx4mmm6.3810030409008001试板等电位端子箱、测1.名称：接地测试点2.安装方式：安装高度距室外地坪0.5米块411030409008002等电位端子箱、测试板1.名称：总等电位端子箱MEB2.安装方式：距地0.3m台112030414011001接地装置1.名称：接地装置系统113030404017001配电箱1.名称：配电箱AL-ZM2.规格：720*470*180|3.其他：含所有电器配件成套安装台114030404017002配电箱1.名称：应急集中照明电源ALE2.规格：750*280*6003.其他：含所有电器配件成套安装台115030412001001普通灯具1.名称：吊挂灯具套19本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库一电气工程第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价2.规格：28W|3.安装方式：吊挂16030412001002普通灯具1.名称：室外壁灯2.规格：15W3.安装方式：距地3.0米套117030412001003普通灯具1.名称：室外太阳能壁灯2.规格：15W3.安装方式：距地3.0米套118030412001004普通灯具1.名称：普通灯具套1191030404034001照明开关1.名称：防水单极开关2.安装方式：距地1.4米个120030404034002照明开关1.名称：单极开关2.安装方式：距地1.4米个1211030404034003照明开关1.名称：双极开关2.安装方式：距地1.4米个222030404034004照明开关1.名称：三极开关2.安装方式：距地1.4米个123030404035001插座1.名称：安全型二、三孔暗装插座2.规格：KP86Z223A103.安装方式：距地0.3米个624030412004001装饰灯1.名称：大型壁挂左、右向疏散标志灯具2.规格：A-BLJC-1REII1W-A431R3.安装方式：距地0.5米套925030412004002装饰灯1.名称：大型壁挂应急照明灯2.规格：A-ZFJC-E3W-A6013.安装方式：距地2.5米套926030412004003装饰灯1.名称：大型出入口指示灯2.规格：A-BLJC-10EI1W-A4313.安装方式：门上0.2米明装套327030412004004装饰灯1.名称：室外壁挂应急|2.规格：A-ZFJC-E5W-A6灯30B3.安装方式：距地2.5米套3本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：动物疫病防治应急储备库-电气工程第3页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价28030411006001接线盒1.名称：接线盒个5729030414002001送配电装置系统1名称：送配电装置系统系统1分部小计措施项目30031301017002脚手架搭拆项1分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表标段：同德县2026年牛羊调出大县奖励资金工程名称：动物疫病防治应急储备库-电气工程第1页共1页扶持项目序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）1031302001001安全文明施工费21安全施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费3.4232文明施工费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费2.4843环境保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费1.154临时设施费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费36031302002001夜间施工增加费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.527031302004001二次搬运费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.38031302006001已完工程及设备保护费分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费0.18合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表王名称：动物病防治应急锗备库一电气标段：同德县2026年牛羊调出大县奖助资金扶持项目第1页共1页工程序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与签证合计注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12
投标 / 标书制作要点（原创）
本奖励资金扶持涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
