屋面光伏建设招标公告（温州经济技术开发区市政园林有限公司2026）
[招标文件]龙湾区国有单位大楼屋面光伏建设项目-中国眼谷4.20816MW分布式光伏发电项目[A3303010410008183001002]
<span>招标文件公示</span>
项目名称:
龙湾区国有单位大楼屋面光伏建设项目-中国眼谷4.20816MW分布式光伏发电项目
项目代码:
2604-330303-04-01-638013
标段（包）名称:
龙湾区国有单位大楼屋面光伏建设项目-中国眼谷4.20816MW分布式光伏发电项目
标段（包）编号:
A3303010410008183001002
招标人:
名称:温州经济技术开发区市政园林有限公司
代理机构:
名称:浙江鼎力工程项目管理有限公司
电话:0577-85851960
电话:0577-86530602
公示文件类型:
招标文件
公示开始时间:
2026-05-07 09:29:43
公示结束时间:
2026-05-13 00:00:00
信息来源:
温州市公共资源交易网
服务平台接收时间:
招标文件V1.5预公示版-龙湾区国有单位大楼屋面光伏建设项目-中国眼谷4.20816MW分布式光伏发电项目.pdf
龙湾区国有单位大楼屋面光伏建设项目-中国眼谷4.20816MW分布式光伏发电项目招标文件招标人：温州经济技术开发区市政园林有限公司（单位盖章）招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司（单位盖章）日，期：2026年5月龙湾区国有单位大楼屋面光伏建设项目-中国眼谷4.20816MW分布式光伏发电项目招标时间安排表招标文件获取开始时间2026年月日08时30分招标文件获取截止时间同投标截止时间投标人提出澄清招标文件截止时间2026年月日10时30分招标人发出招标文件澄清时间2026年日17时30分月投标截止时间2026年日09时30分月办理投标保证金截止时间同投标截止时间目录龙湾区国有单位大楼屋面光伏建设项目-中国眼谷4.20816MW分布式光伏发电项目招标时间安排表第一卷第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法（综合评估法）第四章合同条款及格式第二卷.......................................................................................................................招标工程量清单......................................................................................纸................................................................................................................................................................................第三卷................................................................................................................................................第一章招标公告龙湾区国有单位大楼屋面光伏建设项目-中国眼谷4.20816MW分布式光伏发电项目招标公告1.招标条件本招标项目龙湾区国有单位大楼屋面光伏建设项目-中国眼谷4.20816MW分布式光伏发电项目已由龙湾区发展和改革局以项目代码：2604-330303-04-01-638013批准建设，项目业主为温州经济技术开发区市政园林有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为温州经济技术开发区市政园林有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公标范围江省温州市龙湾区永中街道罗东北街1000号。建设规模：本项目屋顶为混凝土屋顶铺设光伏组件，面积合计约20232平方米(眼谷总部大厦1号楼826平方米、眼谷总部大厦2号楼833平方米、眼谷总部大厦3号楼678平方米、眼谷科创园A区1幢3000平方米、眼谷科创园A区2幢3000平方米、眼谷科创园A区3幢3000平方米、眼谷中央孵化园A幢613平方米、眼谷中央孵化园B幢2742平方米、眼谷中央孵化园C幢2337平方米、眼谷中央孵化园D幢2095平方米、值班楼356平方米、行政楼72平方米)，本期利用12栋建筑楼面安装光伏组件，发电功率4.20816MW并网光伏发电。发电侧3670kW，发电日历天（不含运行维护期16kW,交流自用，余电上网，并网光伏发电。算2327.47万元，其中工程费用估算约1478.4434万元；。2.2招标范围：项目范围内的设备采购供应（包括但不限于光伏组件、逆变器、电缆、并网柜、桥架等）、施工（包含但不限于钢结构、相关基础设施、各种临时工程和安全防护措施等）、电网接入（包含并网所需的全部手续和所需费用）、系统检测、调试、生产准备、试运行直至验收交付运行、技术服务、运行培训、施工协调、消防备案验收、2年运行维护等。在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合相关验收要求，还包括确保项目发电运行所必须的其他工作。具体详见施工图及工程量清单。2.3是否属于政府采购工程□√否3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须同时具备以下（1）、（2）、（3）项要求：（1）电力工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；（2）国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试三级及以上（2025年中华人民共和国国家发展和改革委员会令第30号《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》）；（3）具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有有效的安全生产管理人员A类证书，现场安全管理人员具备有效的C类证书；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人拟派项目经理须具备机电工程专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。招标不接受联合体投标。其他要求：投标人及其拟派项目经理未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙监管与诚信信息发布平台为准）。获取4.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放于温州市公共资源交易网龙湾分网（网址：https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678ml）。4.2招标文件下载网址：潜在投标人通过CA锁在登录温州市公共资源交易网龙湾分网（网址：https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678250/index.html）自行下载招标州市公共资源交易系统未绑定CA锁或未注册的投标人，详见温州市公共资源交南”中企业ol1229641170/inde注册x.ht及CA办理（网址http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/cml）。4.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2026年月日上午9：30分整，地点（或网址）为温州市公共资源交易网龙湾分网（网址：https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678250/index.html）。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台和温州市公共资源交易网龙湾分网上发布。7.行政监督部门行政监督：温州市龙湾区发展和改革局投诉受理部门：温州市龙湾区发展和改革局电话：0577-869687188.联系方式招标人：温州经济技术开发区市政园林有限公司招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司地址：温州市龙湾区滨海十七路350号浙南经济总部大厦17楼地址：温州市龙湾区蒲州街道汤车路55号汤锦园商业办公楼1号楼20层联系人：吴先生联系人：郑志业、王若瑜（项目负责人）960联系电话：15670996039、15868725861第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：温州经济技术开发区市政园林有限公司地址：温州市龙湾区滨海十七路350号浙南经济总部大厦17楼联系人：吴先生电话：0577-858519601.1.3招标代理机构名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司地址：温州市龙湾区蒲州街道汤车路55号汤层联系人：郑志业、王若瑜（项目负责人）电话：15670996039、15868725861锦园商业办公楼1号楼201.1.4项目名称龙湾区国有单位大楼屋面光伏建设项目-中国式光伏发电项目眼谷4.20816MW分布1.1.5建设地点见招标公告1.2.1资金来源见招标公告1.2.2出资比例见招标公告1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围见招标公告1.3.2计划工期计划工期：90日历天（不含运行维护期）1.3.3质量要求合格1.4.1管公共服务系统”下载的参筑业企业资质动态（1）资质条件：见招标公告；提供投标人在“浙江省建筑市场监与本项目投标应具备资质的“浙江省建核查证明”（证明要求：核查发布日期为招标公后任意一期，动态核查结果：合格）务要求：不要求；绩要求：不要求；（4）信誉要求：不要求。（5）项目经理（建造师，下同）资格：见招标公告，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在建建设工程项目的项目（6）其他要求：见招标公告。告发布（2）财投标人资质条件、（3）业能力和信誉经理；.4.2是否投标接受联合体☑不接受1.9.1踏勘现场☑不组织1.10.1投标预备会☑不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间见时间安排表1.10.3招标人书面澄清的时间见时间安排表条款号条款名称编列内容1.11分包☑允许，钢结构允许分包、允许劳务分包。1.12偏离☑允许。允许偏差的内容、范围和幅度：因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标；错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整2.1构成招标文件的其他材料图纸、工程量清单等资料2.2.1投标人要求澄清招标文件时间：见时间安排表形式：投标人在温州市公共资源交易网龙湾分/ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col122上登录后以不记名方式提交网（网址：ht9678250/indextps:/.html）2.2.2投标截止时间见时间安排表2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间本项细化为：2.2.3投标人应自行下载并察看上述内容，不须作收到确认。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间本项细化为：，不须作收到确认。1.10.32.2.3投标人应自行下载并察看上述内容见时间安排表3.1.1☑并入技术标，详见③其他评审因素部分不要求④构成投标文件的其他材☑要求编制：按照评标办法的②本项第（7）目内容：资信①本项第（6）目内容：技术标（施工组织设计）部分评分点的内容编制标部分技术标编制要求料：/构成投标文件其他材料及要的求☑3.3.1投标有效期90日历天3.4.1投标是否要求投标人递交投标保证金：要求投标保证金的金额：20万元缴纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函（从基本账户转出），要求详见本章附件三“保证金缴纳注意事项”。备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金保证金3.5.2近年财务状况的年份要求☑不要求提供3.5.3近年完成的类似项目的年份要求☑不要求提供3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求☑不要求提供条款号条款名称编列内容3.6是否允许递交备选投标方案☑不允许3.7.1投标文件编制要求技术标编制要求：☑明标编制3.7.3签字或盖章要求电子投标文件使用电子签章。如为联合体投标的，联合体协议书由联合体各成员分别进行电子签章，其他内容可由联合体牵头人进行签章。3.7.4投标文件份数电子投标文件：一份，在交易管理平台上直接提交。3.7.5装订要求投标文件应按本章附件1“电子投标文件制作相关规定”编制4.1.1投标文件的密封本项细化为：投标文件应按本章附件1“电定”的要求加密子投标文件制作相关规4.1.2封套上写明不作要求4.2.2分网（网址：https://ggzyjy-ewe☑网上递交网址：使用专用密钥上传至温州市公共资源交易网龙湾l/col122inde上传投标b.wenzhou.gov.cn/co递交投标文件地点9678250/index.html）。所有投标文件采用电子格式由各投标“温州市公共资源交易网龙湾分网（网址人在投标截止时间前自行在：https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678250/文件”x.html）”选择“工程建设-用户登录”-选择本项目-“4.2.3是否退还投标文件☑否4.2.4本项细化为：投标人完成投标文件上传即视为招标人收到投标文件。签收凭证5.11.开标时间：同电子投标文2.开标地点（不见面开标网件上传截止时间。址）：https://ggzyjy-e.wenzhou.gopeningHall/bidhall/default/login.html台：温州市公共资源交易网不见面开标大厅（网址：httzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678250/index.h3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求v.cn:8443/BidO开标时间和地点3.开标平ps://ggtml）。4.其他：/5.2开标程序☑采用不见面开标：详见附件2不见面开标。6.1.1评标委员会建的组评标委员会构成：5人及5人以上单数评标专家确定方式：按规定组建7.1.1是否授权评标委员会确定中标人☑否，推荐的中标候选人数：评定分离：不排序的方式向招标人推荐3-5名中标候选人（当有效标≥9个时，则由评标委员会推荐投标人得分前5名的投标人为中标候选人（中标候选人不排名次，下同）；当有效标≥7且≤8个时，则由评标委员会推荐投标人得分前4名的投标人为中标候选人；当有效标≥3且≤6个时，则由评标委员会推荐投标人得分前3名的投标人为中标候选人；当有效标＜3个并经评标委员会认定仍具有竞争性时，则所有有效标均推荐为中标候选人。条款号条款名称编列内容注：被否决的投标文件不视为有效标。7.1.2中标候选人公示媒介及期限公示媒介：温州市公共资源交易公示期限：不少于3日。如遇国家后第一个工作日。注：1、如有中标候选人放弃中标违法行为等情形，不符合中标条中标候选人数量的，直接进入定2、如投标人对评标结果有异议的若公示期间内未提出的，则视为3、中标候选人原则上不标明排序网龙湾分网。法定休假日，应顺延至法定休假日，或者被查实存在影响中标结果的件的，有效中标候选人少于原推荐标程序。，应当在中标候选人公示期间提出。放弃，招标人不再受理。（不公示评标得分信息）。7.1.3确定中标人☑评定分离，根据评标委员会推荐，员会确定中标人。另行组织定标会议，由定标委7.1.4定标原则招标人负责制、兼顾择优和竞价、公平竞争的原则。7.1.5定标会议地点和时间☑1.定标时间：定标会议原则上在评标委选人公示期满后10日内召开定标会议。员会评审结束并于中标候评标室。龙湾分中心☑2.定标地点：温州市公共资源交易中心7.1.61.定标委员会由招标人负责组建。人有利害关系的应主动说明并申请在中标结果确定前保密。以上单数）组成。委员会成员与进入定标环节与中标候选人有利害关系的，应请回避。本项目的评标委员会成员、考察质询小组成员、定标监督小组成员不应担任定标委员会成员。定标委员会成员有下列情况之一的，应当主动提出回避：（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行回避，定标委员会名单3.定标委员会由（5人及4.定标定标委员会的组主动申建5.为而受过行政处罚或刑事处罚的。7.1.7定标要素及具体内容以下定标要素排名不分先后顺序☑1.价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；☑2.企业匹配性：主要包括企业综合能力、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩(含业绩影响力、难易程度)等；☑3.企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况建设单条款号条款名称编列内容7.1.7定标要素及具体内容位履约评价情况等；☑4.投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；☑5.拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；☑6招标人认为需要考量的其他因素：主要包括及时快捷的服务情况、项目服务保障措施综合评价、评标报告等。7.1.8定标方法☑1.票决法；7.1.9中标公告媒介及期限公告媒介：温州市公共资源交易网龙湾分网公告期限：不少于3日。7.1.10按原定标方法确定中标人保证定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招织原定标委员会从其他中标候选人中按原（1）中标人放弃中标资格或者拒（2）中标人被查实存在违法行为（3）因不可抗力不能履行合同、金；（4）其他不符合招标文件规定的中标条件定标方法确定中标人：不签订合同的；标人可以组7.1.7影响中标结果的；以下定标要素排名不分先后顺序☑1.价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；☑2.企业匹配性：主要包括企业综合能力、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩(含业绩影响力、难易程度)等；☑3.企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况建设单7.1.11重新定标定标（1）后有下列情形之一的，应查实定标委员会未按定重新定标：法公正履职的；7.1.7标办以下定标要素排名不分先后顺序☑1.价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；☑2.企业匹配性：主要包括企业综合能力、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩(含业绩影响力、难易程度)等；☑3.企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况建设单（2）有定标委员会成员与中标人有利害关系且未申请回避的；候选7.1.12定标前核查1.招标人定标前，将组织：及拟派项目负责人等是否符合招标公告“（三）（1）查询拟中标人其他”的7.1.7定标要素及具体内容要求。7.3.1履约担保☑要求，履约保证金的形式：银行转账或见索即付保函（银行或保险）履约保证金的金额：合同价的2%9.5投诉投诉受理部门：温州市龙湾区发展和改革局电话：0577-8696871810需要补充的其他内容10.1解释权与说明（1标办）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。（2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以招标公告的媒体网站供下载的招标文件为准。（3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。（4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按条款号条款名称编列内容招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.2工程造价10.2.1招标控制价及最高投标限价1、招标控制价为14757450.45元；2、☑最高投标限价的计算方式（1）工程招标控制价×（1-K%）后的造价为本工程的最高投标限价（最高投标限价保留至元，元后四舍五入）。（2）K=10最高投标限价为13281705元。10.3类似业绩证明材料（1）业绩证明材料应同时提供①有效合同，至少包括封面、首页、价款能反映业绩指标的内容页；②并网验收证明材料：国家电网或地方供电网验收证明材料。如并网验收证明材料所能承载的证明内容具体表述，需同时提供其他相关的证明资料。其他相关的证段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭（2）要求项目经理业绩的，上述证明材料中均应体现该项目经理姓名，如不能体现应提供其他证明材料，否则该业（3）业绩证明时间以并网验收（4）业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。绩证明不予时间为准。认可页、签章页和公司出具的并不能完全体现业绩要明资料，仅指竣工验收求的阶，证等。。10.4项目负责人在建建设工程项目的约定（1）投标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通的，开始时间为合同签订之日），结束时间设单位同意，或施工单位提供经总监理工程他任何在建合同工程中担任项目知书发出之日（不通过招标方式为该合同工程通过验收或合同解除之日或批记录为准）办理完成之日；0.3款相关业绩证明材料（并网验收证明或中标不能开工）超过120天（含），经建师签署合格的竣工报告，施工单位项目负更换手续（更换手续以施工许可证或变更审（2）所指“通过验收”标准按投标人须知1责人可承接材料）为准。（3）因非承包方原因致使工程项目停工（新的工程项目。电子招投标10.5.1是否采用电子投标招☑是：按本章附件1“电子投标文件制作相关规定”编制及报送电子投标文件及开标。10.5.2电子招标投标交易管理平台本项目使用的电子招标投标交易管理平台为：☑温州市公共资源交易管理平台10.7招标人补充的其他内容：10.7.1设备/材料名称推荐生产厂家或品牌档次要求光伏组件隆基、上海爱旭、高景太阳能电线、电缆东方、中大元通、正泰逆变器思格、阳光逆变、锦浪、华为条款号条款名称编列内容桥架/支架江阴聚鑫能源、苏州世浩电气、天津泓鑫盛并网柜雅絮智能科技、温州建力电器、温州市博弘电力、备注：1、投标人提供的设备及元器件材料的品牌档次应相当于或优于以上推荐品牌，投标时选择一个品牌投标、否则招标人有权在推荐的品牌中任意指定一个品牌做为其投标品牌。施工进场前每个材料应提供技术指标、产品检测合格书等。若材料进场时发现不符合或低于招标要求，则今后招标人有权要求其更换为符合招标要求的产品，且综合单价不得变动。2、技术要求与设计图纸有出入，以设计图纸为准。3、投标人将“投标材料设备品牌选用表”同时附在本工程技术标里。1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况目的资金来源：见投标人须知前附表。目的出资比例：见投标人须知前附表。目的资金落实情况：见投标人须知前附表。用于未进行资格要求（适预审的）具备承担：见求：本标段施工的资质条件、能力和信誉。投标人须知前附表；见投标人须知前附表；（2）财务要（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表;（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；业的；（14）被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；投标文书人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之网出具的文书为准）；（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时预备会，澄清投标人提出的问题。、分包金额和接受分包内容分包的第三人资质要求等限制性条件。允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）招标工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且可能影响投标文长投标截止时间。修改内改。容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）技术标（施工组织设计）；（7）资信标；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“招标工程量清单”的要求填写相应表格。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。五章“招标工投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。保证按本章金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。第3.4.1项要求提交投标保证金的，应当否决其投标。3.4.3招标人在发出中标通知书后向未中标的投标人退还投标保证金。招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书承装（修、试）电力设施许可证和安全生产许可证、企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书及企业分管安全生产副经理的任职文件等材料；城市园林绿化企业附投标人营业执照。提供投标人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”下载的参与本项目投的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”（证明要求：核查发布日期为招标公告发布后任标应具备资质结果：合格）。，并标明序号。生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、具体知前附年份要求见投标人须知前附表。表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.5.7项目管理机构，附项目经理的证书；项目经理要求为注册建造师的，应提供有效的注册建造师证书；并提供项目经理三类人员B类证书；注：建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。一级建造师证书应统一使用电子证书。一级建造师电子注册证书的相关要求按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号文件）执行。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。3.5.8现场安全管理人员具备有效的C类证书3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求和承诺。投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招容作出响应。记密封和标正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。附表的规定确定并人须知前宣布投标文件开标顺序；标底；的，公布开标顺目标序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情、工期及其他内容，并记录在案；况、投标报价、质量（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。对投标文件进同前，中格式”规，并标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章约担保由牵头人递交“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标设重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建核准部门批准后不再进行招标。纪律要求工作。会成员的纪律要求得收的推受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附件1、电子投标文件制作相关规定一、本项目实行电子招投标。投标人应当按照本要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收并提示。二、电子招标文件的获取投标人应按照招标公告要求的方法下载招标文件，招标文件（压缩包）已包括工程量清单、工程图纸及其他有关资料等内容。如有答疑澄清文件，投标人应另行下载。投标人未按要求下载招标文件或答疑澄清文件的，其电子投标文件将无法上传。三、电子投标文件的编制、签章投标人应按照招标文件投标人须知第3.1.1项的要求编制投标文件各部分的内容，并将编制完成后的全部投标文件内容导入投标工具、完成CA签章。（一）商务标1.投标函，应在投标工具-“商务标文件”-“投标函”处填写相应的信息中的大写金额由小写金额通过投标工具自动转换，无需填写），并通过投标工A电子签章、验证。（投标函信息具转换成PDF2.投标函附录、商务标其他资料，应以Word或PDF文件格式编制（单个文件大小不超过2.技术标（施工进度网络图、施工总平面图），应以Word文件格式（设置纸张大小为A3，单个文件大小不超过100MB）编制，分别导入投标工具-“施工进度网络图”、“施工总平行CA电子签章（要求暗标编制的除外）、验证。ord或100MPDF文件格式编制（其中相关证书、证明资料等编入单个文件，单B），导入投标工具-“资信标文件”-“资信标”，并进行CA电子签个文件大小不超过章、验证。（四）资格审查资料资格审查，应以Word或PDF文件格式编制（其中相关证书、证明资料等编入单个文件，单个文件大小不超过100MB），导入投标工具-“资格审查文件”，并进行CA电子签章、验证。（五）投标人按照上述规定制作后生成投标文件的加密文件格式（《标段名称(加密).WZTF》，投标应使用加密文件格式！）和不加密文件格式（《标段名称(不加密).nWZTF》）。投标人可根据招标文件要求或自行选择保存备用投标文件或打印纸质投标文件。四、电子投标文件的提交（一）电子投标文件的上传投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将生成的加密投标文件，上传到“温州市公共资源网-电子交易平台”。投标人登录“温州市公共资源交易网龙湾分网(https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678250/index.html)”选择“电子交易平台”-“工程建设”，选择本项目并在“上传投标文件”栏目上传“标段名称(加密).WZTF”的投标文件。电子投标文件上传成功会弹窗提示“上传成功”且在操作历史处显示上传具体信息。详细操作步骤请在“温州市公共资源交易网-资源下载-系统操作手册”栏目下载投标人操作手册查阅)。电子投标文件制作、上传如有问题，咨询电话：4009980000，0577-88926890，QQ：2328795508。（二）电子投标文件的撤回投标人应自行检查电子投标文件完整性和有效性，包括投标文件的签章情况，并在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（上传）。在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。五、注意事项（一）投标工具的下载及具体使用，详见温州市公共资源交易网/系统操文件制作软件操作手册》（网址http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/art/2022/8/7/arl）。作手册/《投标（二）投标人可点击投标工具“预览标书”，检查投标文件的签章情况和内容完整情况，（五）技术标要求采用暗标编制的，投标人应按照招标文件规定的格式进行编制。投标工具在自动签章步骤不会对技术标附件进行自动签章，请勿在手动签章步骤对技术标附件进负责硬件满足电子招标投标的使用环境要求，包括但不限于操作系统、辅配置等。投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，及早完成电子投标文件的上传。（七）投标保证金缴纳经“温州市公共资源交易网-电子交易平台”系统认定符合要求的，无须在电子投标文件中编制投标保证金缴纳证明。投标人可自行登录温州市公共资源交易网-电子交易平台查询所投标项目的投标保证金缴纳情况。附件2、不见面开标本项目采用不见面开标模式，通过温州市公共资源交易网-电子交易平台及相应的软硬件设备完成远程解密、开标、唱标、评标办法规定的参数抽取、开标时的异议及答复、评标时的澄清及答复等交互环节。相关要求和说明如下:（一）本项目不见面开标应登录温州市公共资源交易不见面开标大厅（以下简称不见面开标大厅。网址https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpeningHall）。不见面开标大厅可实时观看音视频交互效果及在系统互动区反馈交流,推荐使用IE11浏览器。（二）不见面开标的时间均以国家授时中心发布的时间为准。（三）开标时间即投标截止时间。开标时招标人通过不见面开标大厅系统发出指令，投标人在任意地点按设定时间（解密时长为60分钟）自行实施在线解密，解密限定在投标文件解密件规定的其他内容。投标人的唱标次序，以系统公布为准。招标文件规定的在开标结束后其陆续在不见面开标将按规定标有异议答复大厅公布。的，应当在开标结束前在不见面开标大厅以文字（书面）形式提，并如实记录。未按上述规定在不见面开标大厅系统提出异议的，出，招标人当场作出招标人不予受理。（七）开标结束后，请投标人法定代表人或其授权委托人（本项目投标的直接责任人）保持手机畅通，以便于接收评标阶段的信息，如评标委员会认为需要投标人对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误内容作出必要的澄清、说明，拟否决其投标时向投标人进行的询问核对，通知项目负责人进行陈述和答辩等。（八）注意事项：1、投标人应自行准备参与不见面开标的电脑、网络、摄像头、音响、麦克风、驱动、浏览器、等软硬件设备。参与不见面开标的电脑须安装正确驱动，可在“温州市公共资源交易网-资料下载”栏目下进行驱动下载及后续安装。因投标人自身软硬件配各不齐全或发生故障等问题而导致投标文件解密、交互过程不稳定或中断、音视频卡顿等情况的，由投标人承担一切后果。2、不见面开标通过投标人CA证书进行开标。投标人端持有投标人CA证书进行系统操作、参与远程交流互动的，视为投标人的法定代表人或其授权委托人（本项目投标的直接责任人）。投标人应当承担在投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务的所有责任，不得以不承认交流互动人员的资格或身份等为借口推脱。3、CA证书和PIN码。PIN码是CA证书的识别密码，用来保护CA证书不被他人使用。如果投标、开标过程中多次输错PIN码，当前CA证书将被锁定，PIN码的再次开通需要一定时间。由于投标人输错PIN码导致CA证书被锁定，从而无法进行投标文件制作、上传投标人自行负责。、解密以及开（网4、不见面开标交互内容应与本项目开标内容相关，不得涉及敏感信息，否则，招标人有权对附件3、投标保证金注意事项投标保证金缴纳的形式：银行基本账户转账投标保函（保单）（1）银行基本账户转账：投标人登录交易系统，在保证金缴纳页面的缴纳方式中选择“获取支付账号”，即获取针对投标人此次投标项目标段的投标保证金子账号，并通过投标人银行基本账户向该投标保证金子账号缴纳本项目投标保证金。（2）投标保函（保单）：投标人登录交易系统，在保证金缴纳页面选择保证金缴纳方式中选择“保函（保单）”，点击“点此办理电子保函（保单）”，选择金融机构发起在线保函（保单）申请，并通过投标人银行基本账户支付保费。1、为避免影响投标，建议投标人提前做好投标保证金缴纳工作。银行基本账户转账形式以投标保证金到账时间为准，投标电子保函（保单）形式以交易系统接收到保函（保单）时第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、（承装、承修、承试）电力设施许可证一致投标函签字盖章符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定投标文件格式投标函及投标函附录应符合第八章“投标文件格式”的要求联合体投标人（如有）提交联合体协议书，并明确联合体并符合第二章“投标人须知前附表牵头人”第3.7.3项规定报价唯一列情形之一，作否决投标处（1）投标人递交两份或多份内容不同的（2）在一份投标文件中对同报价，且未声明哪一个有效（3）投标文件中投标函上的报价不一致；（4）商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。只能有一个有效报价（只有小数点不同的除外），出现下或多个外）；总总理：投标文件；一招标项目报价有两个（大小写、正副本不一致除报价与分项报价表上的投标投标人下列任何一种情形的，作否决投标处理：（或制作码、创建码）一投标人电子投标文件的①计算机网②数据储存设备序列号、③CPU序列号、④⑤投标工具标识号五项中的任意三项相同，识码相同或计价加密器号一致的为准）；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）；⑤不同投标人的投标文件相互混装；⑥不同投标人的投标投标金从同一单位或者个人的账户其致的（具体以发现不同卡MAC地址、主板序列号、或文件创建标他2.1.2营业执照转出。符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照资格评审安全生产许可证及“三类人员”A、B、C类证书具备有效的安全生产许可证及“三类人员”A、B、C类证书标准资质等级具备有效的资质证书，符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务状况符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定类似项目业绩符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定信誉项目经理（以投标函附录为准）符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定1、符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定2、按第二章“投标人须知”第3.5.7项要求提供其他要求符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定联合体投标人（如有）符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.2项规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定，以投标函上的工期为准。工程质量符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定准。，以投标函附录为已标价工程量清单符合第五章“招标工程量清单”给出的范围及数量投标总价投标总价不得超过招标人设定的最高投标限价。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定电子投标文件制作和评1、符合第二章“投标人须知”附件1“电子投标文件制成投标报价发生算术错误、冒算、多累计投标报价错误绝对值总额（冒算、消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报作相关规定”的2、因投标人要求原因造。审多报费用不得抵价中，对投标报价不作调整。条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成(总分100分)技术标（施工组织设计）：40分资信标：并入技术标；商务标（投标报价）：60分其他评分因素：0分信誉（1）评标基准价计算范围：出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）：①投标人的投标报价高于最高限价；②开标前已经被否决或拒绝投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写不一致除外）；④商务标评审前已经被否决投标的；（2）评标基准价的计算：基准值合成法评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×X-0.1%×Y）；X、Y为调整系数；X值在开标会议上从“10、11、12、13、14”(五)个数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个数字中抽取，以抽取值为准。招标控制价详见第二章投标须知前附表第10.2款。2.2.2评标基准价计算方法2.2.2注：评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。评标基准价保留至元，元后四舍五入。计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价3.2.3投标人得分投标人得分=A+B+C+D条款号评分因素评分标准2.2.4(1)技术标（施工组织设计）评分标准评分细则见：技术标评分标准。2.2.4(2)资信标评分标准资信标评分内容并入技术标，详见本章2.2.4(1)。2.2.4(3)商务标（投标报价）评分标准E值是投标报价所占的分值；E1是投标报价每高于的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价其中：E1=3，E2=2,E=60。一个百分点的扣评标基准价一个百分点分值，下同。偏差率＝0投标报价得分＝E偏差率＞0投标报价得分＝E-偏差率×100×E1偏差率＜0投标报价得分＝E+偏差率×100×E22.2.4(4)其他因素评分标准无招标人补充的其他内容1、主观评分计算规则：在评标委员会成员对各投标人的打分汇总分数中去掉一个最高分和一个2.2.2最低分后的算术平均值为各投标人的最后得分。评标基准价计算方法2、评标程序的细化补充：确定入围单位，入围标准：合格投标人均进入后续阶段的评审区人进行商务标评分；（技术标得分+商务标得分）前3名的投标人进行形式评审、响应性否决情形，则进行递补）；第四阶段:根据技术标得分和商务标得分情况推荐中标候选人并编写评标报告。评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但不标明排序。招标人对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验。如查实存在的，则取消其中标候选资格。当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。分四个阶段第一阶段:进行技术标间；评审并第二阶段:对入围的投标第三阶段:对投标人得分评审和资格评审（存在附表1：技术标评分标准档次评分内容评分标准分值一档（优秀）二档（良好）三档（一般）投标人综合实力（如行施工技术能力、履约能力力情况等），需提供相关向比较评分。业认可度、针对本工程和投入本项目服务能证明材料，由专家横44-3.23.1-2.22.1-0施工工艺及措施方案，特别是针对本工程的技术难点及关键部位技术55-43.9-2.92.8-0保证施工工期、施工质量、材料质量的主要措施55-43.9-2.92.8-0保证安全生产及文明施工的主要措施、选用的主要施工机具及劳动力调配计划等44-3.2.1-023.1-2.2根据本项目特点，提出针对性培训计划、故障响应时间、响应方式、优惠承诺等）44-3.23.1-2.22.1-0类似工程业绩1投标人自2021年1日完成单个合同1000kWp的得1分，证明材料第二章投月1日至投标截止安装容量不低于分布式光伏发电项目业绩的（以供电公司并网验收时间为准），否则不得分。提供：证明材料及要求详见标须知前附表第10.3款。拟派项目负责人具备工程师及以上职称的1拟派项目负责人具备工程师及以上职称的，加1分。须提供相应证书原件扫描或其他相关证明材料。光伏组件品牌（型号）知名功率衰减、特有性能优势55-43.9-2.92.8-0度、转换效率、功率公差、七章“技术标准逆变器品牌（型号）知名度、出电压稳定精度、额频率、负载功率因率、保护功能等。44-3.23.1-2.22.1-0和要求”，投标人所投品牌（系列）及配置（参额定输定输出数、效数）情况的先进性、可靠性、配置（参数）、响应性进行横向比较打分桥架/支架品牌（型号）知名度、防腐性能、机械强度、材料重量等；33-2.42.3-1.71.6-0并网柜、电线、电缆品牌（型号）知名度及配置（参数）情况44-3.23.1-2.22.1-0注：技术标缺项的，该项得0分。1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人（但不标明排序），或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者。由招标人代表抽签确定名次优先顺序的，具体抽签方法为：①第一轮抽球先确定各投标人的代表数。首先根据综合得分相同且报价、资信标得分和陈述和答辩得分也相等的所有投的标人在开标记录表上的顺序号按从小到大的排序来依次确定代表数，例如：有四个投标人综合得分相同且报价、资信标得分和陈述和答辩得分也相等，四个投标人甲、序号分别为6、7、8、9。然后取四个数值分别为1、2、乙、丙、丁在3、人的代表数，第三个抽取数数。第一轮抽球结果：第一个抽取数值为2，那么甲投标。四名；以此类推2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）技术标（施工组织设计）：见评标办法前附表；（2）资信标：见评标办法前附表（并入技术标）；（3）商务标（投标报价）：见评标办法前附表；（4）其他评分因素：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准（1）技术标（施工组织设计）评分标准：见评标办法前附表；标评分标准：见评标办法前附表；标（投标报价）评分标准：见评标办法前附表；因素评分标准：见评标办法前附表。重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已下情形“投之一的，应当否决其投标：标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（1）第二章（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标（施工组织设计）计算出得分A；（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分B；（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标（投标报价）计算出得分C；（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。分：见评标办法前附表。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投说明和补正属于投标文件的组成部分。对投标至满人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人（但不标明排序）。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。定标办法（适用于“评定分离”项目）一、定标原则定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。二、定标组织（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两的，应从其中推选一人担任组长。担任组长，主持成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中得票最多且过半数得票择第的中标候选人为中标人。超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，☑由招标人法定代表少的顺序选择，在选人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为二次投票的范围），直至出现得票过半数的中标候选人为止。四、定标报告（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。（二）定标报告应包括以下内容：1.定标程序；2.定标委员名单；3.定标要素；4.定标办法；5.定标结果。第四章合同条款及格式采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)第一部分合同协议书（略）第二部分通用合同条款（略）第三部分专用合同条款1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要视为协议书的组成部分、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算的投标文件。合同当事人及1.1.2.4监理人称：其他相关方名：合同签订时填写；资质类别和等级：合同签订时填写；联系电话：，合同签订时填写；电子信箱：，合同签订时填写；通信地址：，合同签订时填写。1.1.2.5设计人：名称：，合同签订时填写；资质类别和等级：合同签订时填写；联系电话：，合同签订时填写；电子信箱：，合同签订时填写；通信地址：，合同签订时填写。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1)《关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（财建〔2004〕369号）；2)《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；3)《关于贯彻〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）等国家标准的意见》（建建发〔2013〕273号）；4)《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信〔2016〕25号）；5)《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建〔2016〕2号）；6)《转发关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（温住建发2018〕299号）；7）《转发关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（温住建发〔2019〕88号）；8）温住建发〔2012〕38号于进一步完善人工动态管理的通知》；10）《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）；上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。定标1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量他与本工程相关的行业规范标准等；1.4标准和规范准和竣工验收规范，以及其1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：，/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同履行过程中经双方确认的会议纪要（3）中标通知书；（4）投标书及附件；（5）施工合同专用条款；（6）施工合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）工程报价单或预算书。上述文件对于同一内容如有不一致的，以最新签署的文件为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：按通用条款执行；发包人向承包人提供图纸的数量：3套；发包人向承包人提供图纸的内容：本项目的施工图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：按通用合同条款执行；承包人提供的文件的期限为：按通用合同条款执行；文件的数量为：7份文件的形式为：纸质及电子版本；；包人文件的期限：收到相关文件28天内。纸准备准备的约定：按通用合同条款执行。7同签订时填写。接收人为：合件的地点：项目所在地发包人项目部；人为的地：合同签订时填写。点：项目所在地发包人项目部；监理人指定的接收人为：合同签订时填写。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:/。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按施工图。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决并自行承担费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何三方。。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包人自行承担。1.13招标工程量清单错误的修正出现招标工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。在提出修正要求后，应给予对方明确书面答复，未答复的，以对方修正报价为准。在约定的时间内完成核价，作为结算依据。。在核价过程中，双方核价人员应具备相应从业资格并在成果上签字和盖章，不具备相应从业格或未在成果上签字和盖章，视同无效。允许调整合同价格的工程量偏差范围：发包人及承包人应按相关规定对发包人提供的工程量清单中的项目和数量进行复核，清单中若有项目缺项和工程量误差的，发包人及承包人可以提出核对申请。发包人及承包人对工程量清单核对提出书面请求时，需同时提供书面核对报告，报告应同时包括核对的要求和内容明细、金额、注明图纸的部位、工程量计算书等容，并做送达及签收的书面记录。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：，合同签订时填写；身份证号：，合同签订时填写；职务：，合同签订时填写；联系电话：，合同签订时填写；电子信箱：，合同签订时填写；通信地址：，合同签订时填写。发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系。施工过程中涉及工程款支付、索赔、工程变更、会议纪要、补充协议等文件的签署权限必须遵照发包人单位的相关管理规定执行，涉及费用签证须发包人盖章生效。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场交施工现场的期限要求：/。、施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）发包人不提供施工用电接头工用水接口，由承包人自行考虑和接入；施工中发生的各项费用（水、电费等）、通讯费用由承包人承担，承包人应负责准备施工备用电源、水源，发包人不承担停水停电费用和由此引起的工期延误；（2）承包人负责施工场地周围管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任；出现情况时，承包人应及时向发包人报告，发包人收到承包人报告可予协调政府相关部门处置,因此产生的费用由承证明及支付担保源证支付明的期限要求：/。担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：1、完整的竣工图纸；2、竣工资料；3、按温州市城建档案馆要求提供其他资料。承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图及竣工内业资料各6套（要求计算机出图），并提供电子文件一份。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前15天内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件。（10）承包人应履行的其他义务：1）所有材料、设备在施工前必须经发包人、监理单位审核同意后方可安装。2）如有设计变更或发包人提出的工程量变更，承包人应无条件执行施工，综合单价按专用条款10.4.1条约定进行调整，承包人不得以综合单价未谈妥而延误施工时间，如对综合单价有争议时，则在结算时报相关部门审定。3）本合同承包人应让项目监理工程师和其它相关合同单位技术人员了解整个工程的情况，便于项目监理介入到工程中去，便于其他相关合同单位做好配合。如果承包人要进行的施工和任何活动可能会影响本工程项目中的其它承包人的施工，必须至少提前通知项目监工程师。4）在项目实施过程中，发包人转发或下发的有关文件承包人应严格执行。5）本项目若经查实承包人存在挂靠经营、非法转包、违法分包的情况，则本施工合同效，由此给发包人造成的一切直接和间接经济损失均由承包人无条件承担。6）在施工过程中如承包人、发包人及其它专业施工单位、供货商对合同实施存有争议，各方可协商另签订补充合同进行明确，不能确定的，三方应搁置争议，在结算时一并处理；包人不得以此为借口停止施工或拖延施工，也不得据此作为工期索赔的理由。7）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自人保留因此而缓付工程进度款的权利。承担，在施工单位整改前发包8）发生本工程工程量调整或设计变更的，承包人必须无条件予以实施，否则视同承包人合同违约，发包人可以要求承包人支付违约金并直接在工程款支付中扣罚，直至取消合同。9）在设备使用过程中，若因设备自身质量问题或非使用方过错导致故障发生，设备提方应承担相应责任。10）承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题。11）已完工程成品在竣工验收完成前，均由承包人负责保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。12）承包人负责施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任。13）负责按建设行政管理部门和相关部门的要求，承担施工安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等），以保护公共安全。15）承包人需确保投标文件承诺的施工设备、设施稳定投入。14）承包人提供两年运维服务内容：设备定期巡检：对光伏组件、逆变器、汇流箱、电缆等核心设备进行周期性检查，重点排查外观破损、连接松动、温度异常等问题。每年至少对电气设备（如逆变器、变压器）行一次全面巡检，支架紧固件抽查比例不低于5%。智能系统监控：实时追踪发电量、设备运行状态及故障报警，部分系统可利用无人机检、AI分析等技术实现精准运维。组件清洁：根据环境调整清洁频率，多尘区域每月1次，一般区域每季度1次，及时除灰尘、积雪、鸟粪等遮挡物，保障发电效率。屋顶防水性能，及时处支架与屋顶维护：检查支架防腐涂层、螺栓紧固度，定期排查结构安全隐患，避免因支架锈蚀或屋顶漏水影响电站运行。快速响应机制：提供24小时运维热线，故障响应时间不超过1小时，紧急情况（如设起火、大面积断电）需8小时内到场处理。精准诊断修复：利用红外热像仪、I-V曲线测试仪等专业设备定位故障，对低效组件、常逆变器及时维修或更换，确保电站恢复正常运行。等数据，对比历史基准值分析发电异常原，通计发电量、转换效率数据分析优化：按月统过调整组件倾角、升级逆变器固件等方式提升发电效益。光）预防性检测：每年开展1次系统绝缘电阻、接地电阻测试，每2年进行组件EL（电致检测，提前发现潜在故障风险，避免突发停机。安全隐患排查：定期检查防雷接地系统、配电箱防火措施，清理电站周边易燃杂物，确保消防器材完好有效，每半年开展1次消防应急演练。合规性管理：严格遵循地方光伏运维政策，建立完善的运维档案（含巡检记录、故障报告、检测报告等），配合政府部门完成各类合规检查。运维档案管理：建立完整的电站运维台账，包括设备运行日志、维修记录、组件清洗记录等，每年度向甲方提交运维总结报告。背板公母线检测。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：合同签订时填写，；身份证号：，合同签订时填写；建造师执业资格等级：合同签订时填写；建造师注册证书号：合同签订时填写；建造师执业印章号：合同签订时填写；安全生产考核合格证书号：合同签订时填写；联系电话：合同签订时填写；电子信箱：合同签订时填写；通信地址：合同签订时填写；承包人对项目经理的授权范围如下：合同签订时填写。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到位率必须达到80%，以监理人现场确认的签到、签离手续为准，每少一天承包人向发包人支付违约金3000元，一旦达到合同价的3%，发包人有权在追究前述违约金的基础上解除合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人仍应按前述约定的违约金标准支付违约金直至违约情形消失并赔偿发包人因此而导致的全部济损失。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，其不得低于前任的费用和（或）延误的工期由承包人承担。历（资格、经历），由此增加项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准擅自离开的，每少一天承担3000元违约金，不足一天按一天计算（下同），一旦达到合同价的3%，发包人有权再追究前述违约金的基础上解除合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人人应按前述约定的违约金标准支付违约金直至违约情形消失并赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目经理，否则每更换一次项目经理，承包人向发包人支付违约金人民币20万元/（人·次），且发包人有权解除合同，并由承包人承担由此引起的发包人的损失。如特殊原因需要更换的，经发包人确认后方可更换，且承包人需承担5万元/（人·次）的违约金。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，承包人承担5万元/（人·次）的违约金。更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后10天内，逾期视为未到位，并按项目经理到位率做违约处理，一旦达到合同价的3%，发包人有权解除合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人仍应按前述约定的违约金标准支付违约金直至违约情形消失并赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：更换人员应在规定的时3.3.3间内更换并到岗，逾期未到位的，由此给发包人造成的工期延误及经济损失由承包人承担。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，承包人不得擅自更改主要施工管理人员（系指技术负责人、施工员、安全员、质量员，余同），否则承包人承担2000元/（人·次）的违约金，其中更换项目经理按本合同3.2.3条执行，一旦达到合同的3%，发包人有权解除合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人仍应按前述约定的违约金标准支付违约金直至违约情形消失并赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员未经批准擅自离开，每少一天承担1000元违约金，一旦达到合同价的3%，发包人有权解除合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人仍应按前述约定的违约金标准支付违约金直至违约情形并赔偿发包人因此而导致的全部经。3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：，/，。主体结构、关键性工作的范围：按相关法律法规及国家、省、市有关规范、标准规定执行。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：钢结构及劳务分包。其他关于分包的约定：/，。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/，。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是，承包人必须在签订合同前提供履约保证金。a)质量保证金占30%，视发生质量事故的严重程度做违约处理。b)工期保证金占30%，工期以合同工期和经批准的顺延工期为准，若不能按期竣工，则按招标文件和合同中相关条款办理。竣工验收后10天内必须全部清退完毕。c)项目经理到位率保证金占20%。若不能按要求到位，则按标文件和合同中相关条款办理。d)文明安全生产保证金占20%，发生人身死亡事故，没收全部保证金。e)违约金如超过履约保证金相应额度，发包人有权从任一期进度款或结算款中直接扣除（2）履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之起至在工程竣工验收格之日后28天内有效。履约担保使用银行转账或见索即付银行保函或见索即付保险，合同签订前提交，直至工程竣承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应按合同价款的2%提供履约担保金，工验收合格并送电后一次性退回，不计利息。如因不可抗力或发包人原因逾期竣工的，履约保相应延长，不计息。.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理定职责的服务活动以及工程竣工验收后缺陷责任期内等工作。关于监理人的监理权限：发包人的授权范围内。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人不负责。4.2监理人员总监理工程师：姓名：签订合同时填写；职务：签订合同时填写；监理工程师执业资格证书号：签订合同时填写；联系电话：签订合同时填写；电子信箱：签订合同时填写；通信地址：签订合同时填写；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）按通用条款执行；（2）/；（3）/。工程质量5.5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：根据本招标文件技术条款执行。。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款监理人不能按时进行检查时，应关于延期最长不得超过：提前4824小时提交书面执行延期要求。小时。.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边项目安全生产的达标目标及相应事项的约定1）承包人应设置专职安全生产管理人环境的安全；2）发包人和承包人应严格执行本市有关建筑工程安全防护、文明施工的规定，3）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。项目实施过程中，若因政策要求变化，导致承包人增加投入的，增加费用由承包人承担。上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。6.1.5文明施工
投标 / 标书制作要点（原创）
本屋面光伏建设涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
