食堂装修工程招标公告（彭水苗族土家族自治县保家镇小学校2026）
彭水县保家镇第二小学食堂装修项目比选公告
彭水县保家镇第二小学食堂装修项目
比选公告
1.
比选条件
本项目彭水县保家镇第二小学食堂装修项目资金计划由彭水苗族土家族自治教育委员会、彭水自治县财政局联合以彭水财行〔2025〕2号下达，预算审核由彭水自治县教育委员会审核 ，比选人为彭水苗族土家族自治县保家镇小学校 。建设资金来源为 2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升计划补助资金 ，项目编号：GC-BX-2026108 。该项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行竞争性比选。
2.
项目概况与比选范围
2.1 项目建设地点：彭水县保家镇。
2.2项目建设规模及建设内容如下：
，主要建设内容有：主要为保家镇第二小学食堂负一层至二层厨房区域，包含室内装修（含门窗、吊顶、地面、墙面等）、电气系统、给排水系统等专业工程内容。房间功能涵盖备餐间、烹饪间、主副食加工区、洗消间、库房及配套辅助用房，不包括建筑主体结构、暖通空调系统及室外管网。”
2.3比选范围：比选人提供的《彭水县保家镇第二小学食堂装修项目设计方案》所包含的全部工程内容，具体以比选人提供的工程量清单及图纸为准。
2.4 工期要求： 40日 历天。
3.
竞选人
资格要求
3.1参与本次比选的竞选人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本工程不接受联合体投标。
4.比选文件的获取
4.1凡有意参加比选且符合资格要求的潜在竞选人，请于2026年 7 月 20日起在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上自行下载本项目比选文件、图纸、工程量清单、澄清和修改等全部内容，不管下载与否都视为潜在比选人全部知晓有关全部内容。
5.竞选文件递交时间及地点、比选时间
5.1 竞选文件递交时间为2026年 7 月24日 10:00分至10:30分，地点为重庆市彭水县公共资源交易中心开标室，具体请登陆重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）查询。逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人及比选代理机构不予受理。
5.2 比选时间为递交竞选文件截止时间。
6.
比选公告的发布
本比选公告将在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）发布。
7.联系方式
比选人：彭水苗族土家族自治县保家镇小学校
地 址：彭水县保家镇
联系人：温老师
电 话：13996947240
比选代理机构：重庆湛哲工程管理有限公司
地 址： 彭水县绍庆街道两江新街80号
联系人：刘老师
电话：15909365133
保证金附件.docx
彭水县保家镇第二小学食堂装修工程比选文件7.15.pdf
保家镇小学校第二小学食堂装修项目清单.图纸.rar
投标保证金交纳账户信息银行名称:中国工商银行重庆彭水支行银行账号:9558853100004656280银行账户名称:彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心项目名称：彭水县保家镇第二小学食堂装修项目竞争性比选文件项目编号：GC-BX-2026108比选人：彭水苗族土家族自治县保家镇小学校（盖单位公章）比选代理机构：重庆湛哲工程管理有限公司（加盖单位公章）二〇二六年七月目录第一章比选公告第二章竞选人须知第三章评选办法第四章合同条款及格式第五章工程量清单第六章图纸第七章竞选文件格式第一章比选公告1.比选条件本项目彭水县保家镇第二小学食堂装修项目资金计划由彭水苗族土家族自治教育委员会、彭水自治县财政局联合以彭水财行〔2025〕2号下达，预算审核由彭水自治县教育委员会审核，比选人为彭水苗族土家族自治县保家镇小学校。建设资金来源为2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升计划补助资金，项目编号：GC-BX-2026108。该项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行竞争性比选。2.项目概况与比选范围2.1项目建设地点：彭水县保家镇。2.2项目建设规模及建设内容如下：，主要建设内容有：主要为保家镇第二小学食堂负一层至二层厨房区域，包含室内装修（含门窗、吊顶、地面、墙面等）、电气系统、给排水系统等专业工程内容。房间功能涵盖备餐间、烹饪间、主副食加工区、洗消间、库房及配套辅助用房，不包括建筑主体结构、暖通空调系统及室外管网。”2.3比选范围：比选人提供的《彭水县保家镇第二小学食堂装修项目设计方案》所包含的全部工程内容，具体以比选人提供的工程量清单及图纸为准。2.4工期要求：40日历天。3.竞选人资格要求3.1参与本次比选的竞选人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2本工程不接受联合体投标。4.比选文件的获取4.1凡有意参加比选且符合资格要求的潜在竞选人，请于2026年7月20日起在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上自行下载本项目比选文件、图纸、工程量清单、澄清和修改等全部内容，不管下载与否都视为潜在比选人全部知晓有关全部内容。5.竞选文件递交时间及地点、比选时间5.1竞选文件递交时间为2026年7月24日10:00分至10:30分，地点为重庆市彭水县公共资源交易中心开标室，具体请登陆重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）查询。逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人及比选代理机构不予受理。5.2比选时间为递交竞选文件截止时间。6.比选公告的发布本比选公告将在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）发布。7.联系方式比选人：彭水苗族土家族自治县保家镇小学校地址：彭水县保家镇联系人：温老师电话：13996947240比选代理机构：重庆湛哲工程管理有限公司地址：彭水县绍庆街道两江新街80号联系人：刘老师电话：15909365133第二章竞选人须知条款号条款名称编列内容1比选人比选人：彭水苗族土家族自治县保家镇小学校地址：彭水县保家镇联系人：温老师电话：139969472402比选代理机构比选代理机构：重庆湛哲工程管理有限公司地址：彭水县绍庆街道两江新街80号联系人：刘老师电话：159093651333项目名称彭水县保家镇第二小学食堂装修项目4建设地点彭水县保家镇5资金来源2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升计划补助资金6资金落实情况已落实7比选范围比选人提供的《彭水县保家镇第二小学食堂装修项目实施方案》所包含的全部工程内容，具体以比选人提供的工程量清单及图纸为准。8工期要求40日历天9质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求，一次性验收并达到合格标准。10竞选人资质条件、能力和信誉本工程施工比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：1.资质条件、营业执照及安全生产条件（1）须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的资质证书复印件。（2）具备有效的营业执照。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。条款号条款名称编列内容10竞选人资质条件、能力和信誉（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书及社保证明复印件。2.财务要求无3.业绩要求无4.比选截止日比选资格情况竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象名单且在被执行期内；（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；（5）被重庆市建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；（6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；（9）竞选人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近两年内有行贿犯罪行为。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺。5.项目经理资格要求5.1竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证及未被禁止参与投标的承诺原件，项目经理自行承诺中选后到岗履职（承诺格式自拟）。6.其他要求条款号条款名称编列内容（2）主要管理人员：竞选人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消其中选资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺（格式自拟）。特别说明：（1）以上相关证明材料复印件均应加盖竞选单位公章。以上1—6条，有一条不满足，则竞选文件由评选小组作否决竞选处理。（2）比选人在评标及比选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件，可二维码扫码查询的除外）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。（3）本比选文件中要求的人员均须提供本单位为其缴纳的竞选截止时间前三个月养老保险参保证明，养老保险参保证明必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章及查询码。且上述相关证明材料复印件均应加盖竞选单位公章。11踏勘现场不组织12竞选人提出问题的截止时间竞选人应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年7月22日12:00前以书面形式提交给比选代理机构。13比选人书面澄清、修改的时间如比选人有必要对比选文件内容进行澄清的，将在2026年7月23日12:00（北京时间），比选人或比选代理机构在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上发布补疑（遗），如补疑（遗）内容影响竞选文件制作的，将相应延长竞选文件递交时间。14分包不允许15构成比选文件的其他材料比选人发出的答疑、澄清或比选文件的修改（若有）等；条款号条款名称编列内容16竞选文件的组成由竞选保函部分（如有）、竞选函部分、资格审查部分、经济部分组成。17比选报价本工程采用单价合同。竞选报价应是本章竞选人须知第7项中所述的本工程竞争性比选范围内的全部工程内容。1.工程计价方式：本工程采用工程量清单综合单价计价。2.竞选报价范围：各竞选人对比选人提供的工程量清单，结合施工图纸进行报价。3.报价原则：本工程由竞选人以比选文件、合同条件、工程量清单、本次比选范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准，清单规范参照：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《房屋与装饰工程工程量计量规范》（GB50584-2013）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）定额标准参照：2018《重庆市建设工程费用定额》、2018《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018《重庆市市政工程计价定额》、2018《重庆市园林绿化工程计价定额》、2018《重庆市通用安装工程计价定额》、2018《重庆市房屋修缮工程计价定额》和2018《重庆市建设工程施工机械台班定额》、2018《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、2018《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》及其相关配套文件，根据现场实际情况，结合竞选人企业定额，自身实力、市场行情以及结合渝建发〔2014〕25号文、渝建发〔2014〕26号文、渝建发〔2014〕27号、渝建发〔2016〕35号文、渝建〔2018〕195号文、渝建发〔2019〕143号文等文件精神自主合理报价。竞选人不得低于市场实际成本进行报价，也不得进行不平衡报价。竞选报价应包括完成比选范围内工程项目的分部分项工程费（含人工费、材料费、条款号条款名称编列内容17比选报价施工机具使用费、企业管理费、利润、一般风险费和其他风险费）、措施项目费（含施工组织措施项目费和施工技术措施项目费）、其他项目费、规费、税金、政策性文件规定的所有费用，比选人除此以外不支付其它费用。规费、税金、安全文明施工费不得作为竞争性费用。4.分部分项工程费：4.1如果比选人提供的分部分项工程量清单中的工程量与施工图中工程量不一致，竞选人应按竞选人须知第12项中规定的时间前书面通知比选人核查，除比选人对分部分项工程量清单主动补遗或对竞选人质疑作修改外，应以分部分项工程量清单中列出的工程量为准。竞选人在编制竞选报价时不得擅自改变比选人提供的分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件按否决竞选处理。4.2分部分项工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为竞选报价确定的共同的基础，不能作为最终结算的依据。实际工程量应按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）规定的计量规则及比选人、监理人共同审核合格并签字盖章确认的实际合格工程量。4.3本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、条款号条款名称编列内容规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必需的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、一般风险费和其他风险费等除措施项目费、其他项目费、规费、税金外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由中选人承担的所有责任、义务及相应的费用。4.4比选文件及相关补遗文件规定了暂定材料单价或暂定综合单价或专业工程暂定价的，竞选人必须按规定的暂定价格进行报价，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件按否决竞选处理。4.5竞选人只有严格按比选人提供的《工程量清单》所有项目进行报价，并且必须列出每项分部分项工程量清单项目综合单价分析表和施工技术措施项目综合单价分析表，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件按否决竞选处理。竞选报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中选后必须完成该子项工作内容，比选人不对该子项进行结算与支付。4.6本工程量清单中“项目特征及主要工程内容”描述不作为竞选报价的唯一依据，竞选人应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征和主要工程内容”的描述结合比选文件中的竞选须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、施工设计图纸和对现场的勘察情况等一起阅读和理解并确定报价。4.7其他风险费：包括但不限于以下内容由各竞选人自行考虑计入综合单价内，中选后综合单价不作调整：4.7.1竞选人为完成承包内容，按照国家现行有关建筑工程规范、规程要求，为保证工程质量、安全、工期、环保等各种因素必须采取的措施以及配套完成的工作内容所需的费用。若因地质等特殊情况采取的特殊措施，由比选人批准后按相关规定计算。4.7.2工程所需要的临时设施费及临时设施用地手续的办理及费用、安全文明标识、标牌及宣传费用。条款号条款名称编列内容4.7.3承包人自行承担施工、生活、办公所需的水、电接驳工作及相关费用〔自行考察现场水电接入、以及测算至现场的相关费用〕。4.7.4此工程所有自购材料设备的装卸费及转运至安装地点等二次或多次转运费用。4.7.5施工期间的临时排污费、噪声费、占道费、市容费等一切相关市政收费。4.7.6各种赶工措施费、夜间施工的手续办理及其费用。4.7.7为了不受停电影响延误工期，竞选人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用。如因市网停电，由竞选人自行发电，竞选人投标时应考虑该因素的有关费用，比选人不对发电费用予以补偿。竞选人应自行准备抽水设备和准备蓄水池，并同时考虑水压不足三个的加压措施和考虑由此产生的相应费用，比选人不对抽水、蓄水和加压等费用予以补偿。比选人不对停水、停电造成的停窝工事件作任何签证，也不因为市网停水、停电延长工程工期。4.7.8竞选人应充分考虑办理环卫、噪声、防尘等相关手续的费用，费用包含在竞选报价中，中选后不再调整。4.7.9竞选人应根据项目情况及天气充分考虑夜间加班、防暑降温、高温补贴等相关费用，竞选人自行考虑计入本次竞选报价内。4.7.10竞选人应做好对周边环境的调查工程，在报价时考虑施工噪音、人为干扰、施工时间对周边居民的影响，根据施工安排计划设定施工时间。否则，引起的一切投诉及处罚、索赔由竞选人自行负责。相关费用自行考虑纳入本次竞选报价中。施工过程中，竞选人不能因上述原因造成工期延误，费用索赔。4.7.11对施工区域、施工区域河道及周围的建（构）筑物、各种市政设施（桥梁、电杆、广告牌、通讯设施、地下管线、架空管线、文物保护建筑、苗木的保护工作等）的组织性保护措施费用。（不发生工程实体的保护）4.7.12一个合格承包商所能合理预见的风险。条款号条款名称编列内容5.措施项目费：措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。5.1施工组织措施项目清单：5.1.1竞选人按比选人给出的施工组织措施项目清单结合本工程的实际情况和市场行情自主进行报价。如果漏项或不报价或报价为零，视为已包含在其他项目清单综合单价内，中选后必须按比选人的指令及施工设计图完成该子项工作内容，比选人不对该子项进行结算与支付。中选后以中选人竞选报价时的施工组织措施项目清单报价包干使用（安全文明施工费除外，按比选报价中第6条规定填报）。5.2施工技术措施项目清单：5.2.1技术措施清单中以项计列的项目，由竞选人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工经验，以项为单位自行报价，中选后以项计列的施工技术措施费不再调整，包干使用。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，竞选人必须按比选人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自改变比选人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件按否决竞选处理。中选后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。但竞选人可根据本工程的实际情况，增加技术措施项目（增加项目均以“项”为单位，并写明技术措施的名称）并进行报价，并包干使用。6.安全文明施工费：6.1根据“渝建发〔2014〕25号并结合渝建发〔2016〕35号”规定，安全文明施工费用由安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费条款号条款名称编列内容用四部分组成。6.2安全文明施工费按照《重庆市建设工程工程量清单计价规则》的相关规定单列计取。本工程安全文明施工费，由比选人根据“渝建发〔2014〕25号、渝建发〔2016〕35号并结合渝建〔2019〕143号文”按合格标准计算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取，未发生的不计取。安全文明施工费暂定金额与最高限价一起公布。《竞选函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件按否决竞选处理。6.3安全文明措施费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范性要求执行。7.其他项目费：比选文件及相关补遗文件中列明了暂列金额或暂估价的，竞选人必须按暂列金额或暂估价进行填报，竞选人不得修改，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件按否决竞选处理。8.规费：为不可竞争费，按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）所规定费率，不得浮动。9.税金：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定并结合渝建〔2019〕143号文计取，环境保护税本次报价暂不考虑（提供一般纳税人证明）10.材料采购及报价10.1本工程所需材料、设备由中选人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。10.2本工程所需的全部材料、设备（暂估价材料除外）由各竞选人参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》竞标截止时间前最新一期公布的信息价并结合市场行情以及竞选人的自身实力自主报价（不含税价格），承担材料价格涨跌风险，并且竞选人所报综合单价分析表中的材料价格应与“人材机价差表及未计价材料表”中的相应材料价格条款号条款名称编列内容一致，否则视为竞选人不实质性响应比选文件，其竞选文件按否决竞选处理。中选后材料价格均不做调整。10.3材料运输距离由比选单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定，中选后不调整。11.人工费：各竞选人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中选后不再调整。12.其他说明：评审过程中，评选小组将对竞选人工程量清单进行清标。12.1竞选函的竞选总报价必须与所附工程量清单报价表所报金额一致，同时竞选人提供的电子版本的工程量清单报价表与纸质版本的竞选文件也应一致，若不一致，作否决竞选处理。如评审时未发现，在中选后比选人按有利于比选人则进行修正，中选人必须无条件接受修正结果。12.2按政策和合同约定的应由中选人交纳的各种保险费由竞选人自行投保，保险费由中选人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。12.3竞选人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其他足以影响承包价格的情况，并自行声明任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。12.4竞选人必须充分考虑风险计入竞选报价，由上述情况引起的工期延误或费用增加不得索赔。12.5本工程最高限价为人民币567022.37元（大写伍拾陆万柒仟零贰拾贰元叁角柒分），其中安全文明施工费暂定金额为16639.7元。本工程分部分项综合单价最高限价随本比选文件一同发出，竞选人的竞选报价不得超过相应最高限价，且均不得低于最高限价的85%，否则评审小组将否决竞选处理。18比选有效期90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）19竞选保证金方式一：转账支票或电汇形式竞选保证金的金额：5000.00（人民币）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明项目名称，项目名称可简写。条款号条款名称编列内容19竞选保证金1.响应供应商从企业的基本账户（开户行）在要求截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的保证金账户（详见附件）：2.保证金到账时间：从公告发出起至2026年7月24日北京时间8:00止，若在此期间未到账的保证金其报名将被视为无效。3.保证金缴纳注意事项：（1）竞选人必须通过企业基本账户网上银行、企业基本账户转账、企业基本账户电汇方式一次性交纳规定金额的保证金，所有竞选人的保证金必须从竞选人银行基本存款账户直接转（汇）入采购人指定银行和指定账户。不接受现金存款方式交纳保证金，凡以现金存款方式交纳保证金的，造成后果由竞选人自行负责。（2）竞选人要充分考虑银行转（汇）账等时间差的因素（如同城汇入、异地汇入和跨行汇入等的时间要求），对超过时间到账的保证金一律视为未递交保证金和自动放弃参与本项目，比选活动结束后与其他保证金一起退还，比选人或代理机构将其响应文件作无效处理。对其超过时间到账的保证金与其他保证金一起退还。（3）如有下列情况之一，作无效处理①所交纳的保证金金额与比选文件规定的金额不符的；②所交纳的保证金到账时间超过比选文件规定的保证金到账截止时间的；③未在竞选函里注明保证金受益人为比选人的。4.保证金退还方式（1）因保证金退付需要，请参加本项目的所有竞选人登录重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）网站进行注册登记。若因竞选人未注册登记造成保证金不能退付的，由供应商自行负责。（2）未成交的竞选人的保证金在成交通知书发出后五个工作日内退付，成交候选人的保证金在合同签订并递交彭水县交易中心备案后五个工作日内退付。彭水县公共资源交易中心咨询电话：023-78869346方式二：（纸质投标保函）1.纸质竞选保函交纳形式及要求：条款号条款名称编列内容（1）缴纳形式：不可撤销且见索即付的银行保函；在递交竞选文件时同时递交。（2）具体要求：竞选人须在竞选文件“其他资料”中提供银行开具的纸质竞选保函复印件，纸质竞选保函原件应当于竞选截止时间前在比选现场递交比选人保管。纸质竞选保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目比选人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在竞选截止时间之前，有效期限必须至少包含整个竞选有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。若竞选截止时间延期，则纸质竞选保函递交的截止时间和竞选截止时间保持一致。不满足上述要求的纸质投标保函无效。2.以纸质竞选保函形式担保的投标保证金的金额：5000.00（人民币）3.竞选人须确保其递交的纸质竞选保函能在重庆市中心城区及彭水县相关银行核验真伪，并在竞选文件“其他资料”中提供纸质竞选保函在彭水的核验地点、联系电话和联系人，否则该纸质竞选保函视为无效。4.比选人在开标现场对保函按照竞选人提供的彭水县核验地点、联系电话和联系人等信息无法对该纸质竞选保函进行核验的，该竞选保函无效，对纸质投标保函弄虚作假的，应当报行政监管部门和公安机关依法依规处理。5.竞选人在比选现场递交的纸质竞选保函原件应与竞选文件中提供的纸质竞选保函复印件一致，否则由比选小组否决其竞选文件6.纸质竞选保函的退还、注销比选结束，签订合同后5个工作日内退还竞选人的纸质竞选保函20签字盖章要求竞选文件应用不褪色的材料书写或打印（应清晰可辨，否则将可能被否决其竞选文件），并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。21竞选文件的份数1、竞选函部分：正本一份，副本二份；2.资格审查资料：正本一份，副本二份；3.经济部分：正本一份，副本二份（单价分析表可不打印）；4.电子版形式：U盘1份，不分正副本。注：（1）电子版形式（U盘）要求：包含所有投标文件正本扫描件，条款号条款名称编列内容21竞选文件的份数经济部分还须装入投标软件版及Excel表格版（须包含综合单价分析表）全部内容。（2）U盘上须标注竞选人名称和项目名称并加盖竞选单位公章。22装订要求1.本工程应将竞选函部分、资格审查部分、经济部分分别胶装成册；竞选保函部分（如有）无需装订。2.装订要求（1）竞选保函部分（如有）的装订要求应按照比选文件规定的格式提供，无需装订，不编页码。（2）竞选函部分的装订要求应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录，于目录后逐页标注页码。（3）资格审查部分的装订要求应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录，于目录后逐页标注页码。（4）经济部分的装订要求应按照比选文件规定格式装订成册，并应编制目录，于目录后逐页标注页码。23竞选文件的密封1.竞选文件袋使用“竞选函部分”袋、“经济部分”袋、“资格审查部分”袋以及“竞选文件”大袋。2.竞选保函无须装订。3.竞选函部分装入“竞选函部分”袋中，密封并加盖竞选单位公章。4.经济部分、电子文档装入“经济部分”袋中，密封并加盖竞选单位公章。5.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选单位公章，同时“资格审查部分”袋应按本表第24项的规定写明相应内容。6.“竞选函部分”“经济部分”小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖单位公章，同时“竞选文件”大袋应按本表第24项的规定写明相应内容。大袋未按要求密封的，比选人或代理机构拒收。24竞选文件袋的封套上须写明比选人名称：竞选人名称：（项目名称）竞选文件在年月日时分前不得开启25竞选文件递交时间2026年7月24日10:00分至10:30分条款号条款名称编列内容26竞选文件递交地点彭水县公共资源交易中心开标室（详情请见当日开标大厅公告）27是否退还竞选文件■否口是28比选时间和地点比选时间：同竞选文件递交截止时间比选地点：彭水县公共资源交易中心开标室29比选程序主持人按下列程序进行比选：1.宣布比选纪律。2.宣布比选人、唱标人、记录人等有关人员姓名。3.公布在竞选文件递交截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。4.核验参加比选会的法定代表人或授权委托人本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、法定代表人授权委托书原件（法定代表人本人参加不提供）、养老保险证明复印件及营业执照复印件，以确认其身份合法有效；若竞选人代表身份核验不合格，不得参加比选会，其竞选文件不予开启。5.竞选文件的密封检查：竞选人可对自己或其他竞选人的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。6.现场展示竞选保证金缴纳情况并做如实记录。6.1展示采用方式一缴纳保证金情况，并将异常情况在比选记录表“备注”栏中记录。6.2展示采用方式二缴纳保证金情况，并将异常情况在比选记录表“备注”栏中记录。纸质竞选保函复印件与比选记录表一并交由评选委员会评审。7.公布最高限价，并计算最高限价的85%数值，以便评选小组评审。8.逐单位随机开启竞选文件，公布竞选人名称、竞选总报价、质量要求、工期等内容，所有信息记录在案。9.竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。因其他原因未能签字的，视为默认开标结果。比选会结束。30评选小组的组建1.评选委员会构成：3人及以上单数；2.评选专家确定方式：由比选人按法律法规及相关规定组建评审（标）小组，评审（标）专家依据法律法规及相关规定产生。31是否授权评选小否，按第三章比选办法的规定推荐1-3名中选候选人。条款号条款名称编列内容31组确定中选人否，按第三章比选办法的规定推荐1-3名中选候选人。32履约保证金及农民工工资保障金（一）履约保证金：1.履约保证金的形式：转账或见索即付不可撤销法定金融机构保函、现金、支票等形式；2.履约保证金的金额：中选金额的10%；3.履约保证金提交程序及时间：中选通知书发出后5个工作日内递交（采用转账的，须通过中选单位基本账户提交至比选人指定账户）；如未按时提交，比选人有权取消其中选资格，并且不予退还其竞选保证金。4.履约保证金退还方式：工程竣工验收后7个工作日内一次性无息退还。（二）农民工工资保障金金额：中选金额的2%；1.公示期满无异议或者异议、投诉不成立，比选人填写《彭水自治县建设领域农民工工资保障金缴纳登记表》。2.中选人持《彭水自治县建设领域农民工工资保障金缴纳登记表》到县劳动保障监察大队指定账户缴纳工资保障金。3.中选人持银行出具的农民工工资保障金缴纳凭证，到县劳动保障监察大队领取《彭水自治县建设领域农民工工资保障金缴纳确认书》。4.中选人持县劳动保障监察大队出具的《彭水自治县建设领域农民工工资保障金缴纳确认书》方可与比选人签订施工合同。33比选代理服务费1.本工程的比选代理服务费由中选人支付。该项目比选工作结束后（即中选人在领取中选通知书之前），应向比选代理机构一次性支付相应的比选代理服务费用。2.比选代理服务费参照发改发〔2011〕534号文件收取，竞选人在报价时自行将此费用考虑在竞选报价中，中标后比选人不得向中选人支付此笔费用。34比选结果公示比选人在收到评标报告后3日内将比选结果在重庆市公共资源交易网（彭水苗族土家族自治县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）进行公示，公示时间不少于1个工作日。公示期间若无任何质疑投诉或经调查质疑投诉不成立的，比选人向第一中选候选人发放中选通知书。若经调查对第一中选候选人的质疑投诉成立的，比选人可向第二中选人发放中条款号条款名称编列内容34比选结果公示选通知书或重新进行比选。35交易服务费的收取本工程的交易服务费由中选人支付，支付标准按彭水发改函〔2023〕94号文执行。账户名称：重庆彭水国有投资经营管理有限公司开户行：重庆彭水民泰村镇银行账号：599082431300015联系电话：78869346缴纳时间：领取中选通知书前，凭交易服务费发票、代理服务费发票领取中选通知书。36比选文件售价比选文件每套售价500元，由竞选人在递交竞选文件时递交，售后不退。37付款方式本项目无预付款1.项目开工完成30%后，经建设单位、监理、施工单位三方签证的工程量80%向主管部门申请划拨进度资金；项目建设竣工并验收合格后，按合同金额的80%划拨。2.项目完工验收合格并通过审核决算，资料齐全归档，按审定金额的97%拨付资金，余下3%作为质保金，待质保期（1年）结束后，由相关部门复查验收合格后一次性无息退还。3.具体支付进度和款项以上级主管部门划拨的为准。38合同签订比选人与中选人应当在中选通知书发出之日起5个工作日内，由竞选文件中的项目经理按照比选文件确定的合同文本以及发包价、质量、技术和服务要求、履行期限等事项签订合同。中选人在比选文件规定时间无正当理由拒签合同的，比选人取消其承包资格。排名第一的候选人放弃承包的或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，中选人可以按照候选中选人名单排序依次确定其他候选人为中选人，也可以重新确定中选人。39投诉处理1.竞选人或者其他利害关系人就本项目的比选文件、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向行业监督部门投诉。提出异议或投诉时应当包括下列内容：（1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式；（2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式；（3）异议或投诉事项的基本事实；（4）请求及主张；（5）涉及事项的证据、条款号条款名称编列内容39投诉处理证明材料。异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。2.行业监督部门依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《重庆市招标投标条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《关于印发〈重庆市招标投标活动投诉处理实施细则（修订）〉的通知》（渝公管发〔2021〕54号）等法律法规文件处理投诉。3.竞选人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。40关于对比选文件及竞选争议的解释对比选文件的评审标准和方法，以及资格审查和否决竞标条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。对竞选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该竞选文件的竞选人的解释。41其他说明1.竞选人须在资格审查文件中承诺：我公司若中选，将在合同谈判时向贵单位提供参与本项目施工工作（按竞选文件）的人员名单，并附相应人员的身份证、执业资格证、职称证书、社保缴费证明等证明材料作为合同附件并作为合同文件的组成部分。如果我公司在合同谈判时，不能向贵单位提供上述材料（除不可抗力因素），视为我公司放弃中选候选人资格。2.竞选人须在资格审查文件中承诺：我公司若中选，将在合同谈判结束后7日内向贵单位提供主要设备进场清单。如果我公司在合同谈判结束后7日内，不能向贵单位提供上述材料（除不可抗力因素），视为我公司放弃中选候选人资格。第三章评选办法条款号评审因素评审标准1资格评审标准资质等级符合第二章“竞选人须知”规定。营业执照符合第二章“竞选人须知”规定。安全生产条件符合第二章“竞选人须知”规定比选截止日竞选人资格情况符合第二章“竞选人须知”规定项目经理资格要求符合第二章“竞选人须知”规定其他要求符合第二章“竞选人须知”规定2形式评审标准竞选人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。竞选函签字盖章由法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。竞选文件格式符合第七章“竞选文件格式”的要求。报价唯一只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。竞选文件的签署竞选文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。委托代理人竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。3响应性评审标准比选报价符合第二章“竞选人须知”规定。比选内容符合第二章“竞选人须知”规定。工期符合第二章“竞选人须知”规定。质量要求符合第二章“竞选人须知”规定。比选有效期符合第二章“竞选人须知”规定。比选保证金符合第二章“竞选人须知”规定。权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选人自行声明竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。5比选基准价经初步评审（资格评审、形式评审、响应性评审）后，在所有初步评审合格的比选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为比选总报价的比选基准价。比选基准价计算完成后（除计算错误外），在后续评审中不得对其作出调整。5比选基准价比选基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。6比选程序1.对比选报价不高于最高限价，不低于最高限价85%的所有竞选人的竞选文件按本章1—3条进行初步评审。2.初步评审后按本章第4条计算比选基准价。3.以比选基准价为标准，比选总报价低于比选基准价且最接近比选基准价的为第一中选候选人，次低的为第二候选人，如无次低的则选择次高的为第二候选人，依次类推确定第三候选人。4.如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，符合比选文件所有要求的有效竞选人仅有1家的，其即为中选人。注：（1）如在竞选截止时间止，仅有1家单位递交竞选文件且其竞选文件符合比选文件所有要求，其即为中选人；（2）如出现竞选人比选总报价相同时，由比选小组抽签确定排序。7竞选报价算术错误修正竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）竞选函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。8比选结果比选小组按本办法推荐中选候选人，并应向比选人提交比选报告。第四章合同条款及格式彭水县保家镇第二小学食堂装修项目施工合同发包人：彭水苗族土家族自治县保家镇小学校承包人：签订日期：2026年月日第一部分合同协议书（下称发包人）与（下称承包人）依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，遵照公正、平等、自愿、诚信原则，双方就本合同段工程施工事项协商一致，订立本合同协议书。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.建设规模：4.项目总投资：5.资金来源：二、合同工期开工日期：具体开工时间以发包人或监理人签发的开工令日期为准；合同工期：三、质量标准1.技术规范及图纸：承包人应按照发包人提供的本工程施工图设计文件及相关部委颁布的相关技术标准、规范及规程的要求组织施工。2.验收标准及质量等级：工程质量达到合格标准。3.本工程的施工监理：另行通知。4.本工程缺陷责任期为12个月，从工程竣工验收合格之日算起。四、合同价款1.承包人的中选价为人民币：元。2.本工程最终结算价为：经项目业主和县级主管部门验收合格后，项目业主选取有工程造价资质的第三方对本项目进行结算审核，审定金额即为本工程最终结算金额。3.工程施工中如出现了工程量清单中没有的细目，发包人和承包人均同意该项目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中不予变更增加。4.在工程实施期间，承包人的中选价不作调整。5.本工程应交纳的税费和保险费（含工程一切险），以及施工用水、用电、安全生产、临时用地、交通组织、临时道路、承包人驻地建设等一切费用均摊入综合单价，施工中发生的一切费用由承包人自行承担。6.承包人应加强当地群众务工组织，按照就地就近原则，广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程项目建设，优先使用当地劳动力，严格保障劳务报酬发放到位五、履约保证金1.承包人在签订合同协议书之前，必须按竞选文件规定的额度向发包人提交履约保证金元，大写：（按中选金额的10%，允许以开保函〈法定金融机构〉的形式），保证完全履行合同，承包人交纳的本项目的履约保证金，在工程竣工验收合格后一次性无息退还。2.承包方在签订合同后，按合同金额的2%，承包人到县劳动保障监察大队按相关程序完善农民工工资保障金手续；待县级竣工验收合格后按县劳动保障监察大队的规定退还。六、双方责任（一）发包人责任1.发包人负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织协调工作，对工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理的监督和检查。2.发包人负责提供施工图纸、有关施工行业规定文件，并提供施工场所。3.发包人有派人对承包人现场工程质量和施工安全指导和监督的权利。4.就承包工程范围内的有关工作，发包人随时可以向承包人发出指令，承包人应执行项目发包人根据本合同工程管理约定所有通知和指令。承包人拒不执行通知和指令，发包人有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给发包人造成的其他损失，含发包人的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由承包人承担，并在承包人所实施的工程结算款中扣除支付。5.发包人负责按照合同约定支付工程款。6.发包人有权要求承包人撤换不能胜任本工程在施工过程中的管理。施工人员。7.发包人有权对承包人的工程质量对不合格工程施工单位无条件返工重做、隐蔽工程和中间验收、返工、终验等进行检查和监督。8.发包人有权对承包人施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促承包人采取整改措施或实施经济处罚。9.发包人有权对承包人的安全施工进行监督，如果承包人有违反安全生产管理方面或劳动纪律违法违规操作行为等，发包人有权根据情节轻重处以500-50000元的罚款。（二）承包人责任1.承包人在签订合同协议书之前，必须按竞选文件规定的额度及形式向发包人提交履约保函，保证完全履行合同。2.在本项目进场后7日内，承包人应组织人员接受发包人的技术、质量、安全、环保等交底。3.承包人负责组织人员研究和熟悉施工图纸、工程质量和安全要求、按照施工组织有序推进各项工作。4.承包人必须严格按照本工程施工设计图的要求进行施工，因私自施工或者未按图施工造成的损失由承包人自行承担；5.承包人在对施工过程中发生的炮损自行承担责任和经济赔偿，承包人在施工过程中将土石方随意倾倒导致农田损毁，造成的一切经济费用一律由承包方自行负责。6.承包人必须按发包人要求的进度计划组织施工，接受发包人对工程进度的检查。监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，承包人应向发包人提交整改措施和方案，经发包人批准后执行；但并不免除因承包人原因造成的工期延误和应由承包人承担的一切损失责任。7.承包人必须服从发包人的施工调度及发包人转发的相关行政主管部门或监理工程师下发的与承包工程有关的指令。8.承包人必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律。法规和发包人相关规定及制度，承包人必须严格质量。安全。职业健康。环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。9.承包人必须自觉服从发包人及各行政主管职能部门管理，切实搞好项目管理工作，因违反国家有关规定造成的罚款或其他责任由承包人承担；10.承包人必须自觉服从发包人的安全管理，切实搞好项目安全管理工作，如果承包人有违反安全生产管理方面或劳动纪律违法违规操作行为等，发包人有权根据情节轻重处以500-50000元的罚款。11.承包人应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种人员均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。本项目按照竞选承诺要求派驻管理人员，现场到位人员必须与竞选文件提供的人员相同。如遇特殊原因需变更的，必须经发包人书面同意。如果发包人和行业管理现场查实所到位人员与竞选书中提供人员不一致，又未经发包人同意，发包人有权实施经济处罚项目经理5万元、项目技术负责人3万元、施工员1万元、质检员（或质量员）1万元、安全员1万元、造价员（或造价工程师）1万元或有权终止合同的执行。在签订本合同后，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送发包人备案。12.为确保合同履行，承包人必须按照发包人要求按照竞选文件约定人员要求安排进场；并向项目发包人书面报告，便于项目发包人组织现场检查及管理。13.为确保合同履行，承包人必须按照发包人要求按照合同约定的机械设备安排进场，并保证进场设备完好率达到95%以上。承包人须将设备进场情况书面报送发包人，便于发包人组织现场检查验收。14.承包人必须按国家规定的有关标准。规范及发包人提供的图纸进行施工，确保工程质量。进度及安全；保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，竣工前清理现场达到发包人要求，并承担因自身原因造成的损失和违约金处罚。15.承包人负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向发包人移竣工程。未竣工验收期间发生损坏的，由承包人自费修复。16.承包人应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如承包人未在发包人通知的时间内进行修理的，发包人则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由发包人直接从承包人质保金中扣除，不足部分由承包人另行支付。17.承包人确保其施工人员、民工工资按月及时发放，并配合发包人对其施工人员民工工资发放情况的检查和监督工作。发包人不承担承包人因不及时发放农民工工资和材料款的任何责任及费用。18.承包人负责其施工人员的技术培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。19.承包人必须为其施工及管理人员办理意外伤害保险，工伤保险，第三责任险，工程一切险，保险费用由承包人承担，并严格执行安全合同。20.承包人应对工程施工现场采取安全措施，若发生安全事故，由承包人承担全部责任，给发包人造成损失的，应赔偿发包人损失。21.承包人不得以发包人的名义从事其他任何活动。22.发包人或监理工程师的指令，承包人必须无条件服从，发包人或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项，承包人不得向发包人提出补偿或赔偿要求。23.承包人在签订本协议时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。24.承包人按竞选文件承诺确认为本工程项目经理。25.承包人必须遵守发包人各项管理制度，服从发包人对施工现场管理的各项管理规定及指令，如若承包人不遵守或者有违反劳动纪律、违令违章作业等行为，发包人有权根据实际情况进行罚款处罚。26.承包人不得将本合同中承包人的权利和义务转让给第三方（包括再次分包、事实上的转包等）。27.承包人须按照合同及发包人的管理要求，及时向发包人提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，发包人有权暂停给承包人的工程款结算和支付。28.承包人在整个施工期间应为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品、人身保险，保险费用由承包人承担。施工期间承包人发生的任何人身伤亡、伤残、疾病和财产损失等均由承包人负责，并承担所有费用。29.承包人在进行爆破作业时，应严格遵守经发包人和工程监理单位批准的爆破作业方案和操作规程，对所有的人身、工程主体和发包人财产采取保护措施，并承担因爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及任何财产损失的责任。30.本项目红线外临时用地和施工中对民房等造成炮损等均由承包人自行负责。31.承包人负责工程的自检费用。七、双方代表发包人委派为代表；承包人委派为项目经理，双方履行本合同的文件均以其代表签字认可为准。八、工程款结算及支付本项目无预付款1.项目开工完成30%后，经建设单位、监理、施工单位三方签证的工程量80%向主管部门申请划拨进度资金；项目建设竣工并验收合格后，按合同金额的80%划拨。2.项目完工验收合格并通过审核决算，资料齐全归档，按审定金额的97%拨付资金，余下3%作为质保金，待质保期（1年）结束后，由相关部门复查验收合格后一次性无息退还。3.具体支付进度和款项以上级主管部门划拨的为准。九、安全生产及廉政建设合同双方在签订本合同协议书时应同时签订《安全生产合同》和《廉政合同》，安全生产合同及廉政合同是本合同的有效组成部分，与本合同协议书具有同等法律效力。十、违约责任（一）发包人违约1.除不可抗力因素外，由发包人自身原因造成未按期交付施工场地，由此延误承包人工期的，工期可商量后延长。2.发包人未按期进行期中支付或最后支付的，应尽快支付。承包人充分理解发包人资金筹措的困难，同意未按期付款的部分不计利息。（二）承包人违约1.承包人不得将本工程转包，否则发包人有权立即终止本合同，并责令承包人立即退场，已实施的工程不支付工程款。2.未经发包人书面批准的分包视为承包人违约，发包人有权立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款，承包人为此须向发包人支付分包工程价款20%的违约金。3.承包人未按规定办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由承包人承担。4.因承包人原因导致工程不能按合同工期竣工，承包人须承担人民币1000元/天的违约金；承包人超过合同工期60日仍未完工并将合格工程交付发包人，发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场，并由承包人另行赔偿发包人由此造成的一切损失。5.如果工程质量不符合本合同约定标准，承包人必须自费整改且工期不顺延；承包人拒不整改或不能在限期内整改合格，发包人根据情节轻重处承包人违约金人民币5000-10000元/次；承包人超过限期7日仍未整改合格的，发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场，并由承包人另行赔偿发包人由此造成的全部损失。6.终止合同后发包人将重新选择承包人，重新选择的承包人有权使用原承包人的材料和设备，由此产生的费用及处理（工程估价。拖期损失及给发包人造成的其他损失等）在全部工程完成并经竣工验收合格后进行。发包人根据本合同约定解除合同时，承包人已完成的合格工程按照本合同约定的单价进行结算并由政府审计机关审计，承包人已完成的合格工程款在工程竣工验收后1年内付清（转包及违规分包除外）。十一、合同文件组成及顺序（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中选通知书；（3）竞选函及竞选函附录；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准。规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）承包人有关人员、设备投入的承诺；（10）其他合同文件。合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商。变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。以上文件互为补充，并作为本合同的有效部分。工程质量、进度、合同管理和技术方面的问题以监理的解释为准，工程款支付以发包人解释为准。十二、解决合同纠纷的方式双方在履行合同过程中如发生纠纷，应协商解决，协商无效时可向项目所在地彭水县人民法院提起诉讼。十三、合同生效本合同协议书一式拾份，发包人执陆份，承包人执肆份，自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。十四、附件《廉政合同》《安全生产合同》。发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人：法定代表人：法定地址：法定地址：电话：电话：日电话：日廉政合同为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本建设工程的项目法人（下称发包人）与施工单位，（下称承包人），特订立如下合同。1.甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及行业主管部门的有关规定。（2）严格执行彭水苗族土家族自治县建设项目相关文件的规定，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.承包人义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议重庆市建设行政主管部门给予承包人1-3年内不得进入重庆市建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同作为的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。8.本协议书是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或授权的代理人：法定代表人授权的代理人：地址：地址：月地址：月日第二节专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：。1.1.2.3承包人：。1.1.2.5分包人：。1.1.2.6监理人：/。1.1.4日期1.1.4.3工期：日历天1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：12个月。1.4合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是执行本合同协议书第1条约定内容。1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达。2发包人义务2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的施工场地范围为：工程占地范围或承包人提出经监理人和发包人同意的施工中的临时用地。2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：。2.8其它义务2.8.1施工场地用电由承包人自行承担，费用已包含在竞标报价中。3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，按本项目施工监理合同为准。4承包人4.1承包人的一般义务4.1.1承包人在施工过程中，施工作业必须符合当地城市规划区范围内规范作业及环境保护等相关政策法规的管理要求，主动接受相关职能部门的监督和管理。4.1.2承包人应依法缴纳税金。4.1.3承包人非因不可抗力因素造成工期延误或重大质量、安全事故，必须响应发包人约谈要求，积极处理解决；若两次约谈后均未整改到位，发包人有权另行选择第三方施工单位进场，承包人立即退场交接场地，由此发生的一切费用均由承包人承担。4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划及预案，包括防洪度汛、消防、安全防护、环境保护措施及预案报监理和发包人审批、并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。4.1.5承包人严格按农民工工资一金三制的相关要求按时由银行代付给农民工本人，不得发放给包工头或其他不具备用工主体资格的组织和个人，否则将视为承包人拖欠或克扣农民工工资，发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额，代承包人支付给农民工本人。4.2履约担保：中标金额10%的现金或见索即付银行保函。4.3分包、转包4.3.1本工程不得分包或转包，如承包人擅自分包或转包，本项目合同责任以及带来的后果由承包人负全部负责。同时，一经查实发包人可取消承包人中选资格或解除施工合同，并责令施工队伍无条件撤场，由此给发包人造成的损失由承包人承担。4.3.2承包人拟更换的项目经理人选，其学历、技术职称、施工业绩等条件必须等于或优于原项目经理，并经发包人同意，否则不予更换。4.3.3承包人拟更换的主要管理人员和技术骨干人选，其学历、技术职称等条件必须等于或优于原人员，并经监理人同意，否则不予更换。4.3.4监理人、发包人每月对承包人投入合同工作的项目经理、技术负责人进行考勤。承包人的项目经理、技术负责人每月在施工现场出勤天数应不低于本月施工时间的80%，否则，承包人应以当月缺勤人数和天数，按200元/人/天的标准承担违约金，发包人可从支付给承包人的进度款中扣除。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：同通用条款。5材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备6施工设备和临时设施7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：发包人协助承包人解决，费用由承包人负责。8测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：/。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供同通用合同条款资料，其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.7文明工地9.7.1本合同文明工地的约定：同通用合同条款。11开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于150mm的雨日超过1天；（2）日气温超过42℃的高温大于7天；（3）日气温低于-5℃的严寒大于7天；（4）其他异常恶劣气候灾害。11.5承包人工期延误（1）由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法：逾期完工每天按300元计算违约金，逾期超过30天按500元/天计算违约金，但累计不超过合同结算价款的10%。如承包人逾期竣工给发包人造成的损失超过逾期竣工违约金的部分，由承包人给予赔偿。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。（2）全部逾期完工违约金的总限额为累计计算，但不超过合同金额的10%11.6工期提前工期提前的奖金约定：无12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：因承包人原因的质量、安全整改、返工、事故处理等引起的暂停施工。12.2发包人暂停施工的责任（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：/。13工程质量13.7质量评定13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：同通用合同条款。13.7.7工程合格标准为：国家现行质量评定规程规定；优良标准为：国家现行质量评定规程规定。达到优良的奖金为：无。14试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：由监理人确定。15变更15.1变更的范围和内容（6）当增加或减少合同中关键项目的工程量时，不予调整单价。15.4变更的估价原则15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似项目的单价，参照同期重庆市《工程造价信息》所刊材料预算价（若《工程造价信息》没有的，由监理人、发包人和承包人共同市场询价）并按以下定额组价。定额依据：15.5承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。15.8暂估价（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：无；发包人组织招标的暂估价项目：无。（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：无。16价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式：除国家强制性政策调整外，本工程不存在其他任何情况下的价格调整。17计量与支付17.1计量17.1.2计量方法结算工程量按（公路工程计量规范），（清单计价规范）的有关规定执行，且须经发包人、承包人、监理人三方代表签证认可。17.2预付款本工程不支付预付款。17.4质量保证金17.4.1扣留的质量保证金总额为结算总金额的3％。17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应提交完工付款申请单一式5份。（2）承包人须提供农民工工资发放证明，且须达到竞选文件要求。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单（1）承包人应提交最终结清申请单一式5份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人要求提供。18竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程法人验收包括：交（竣）工合并验收。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：本工程缺陷责任期12个月，从工程通过合同工程交（竣）工验收后之日起计算。20保险20.1工程保险建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人；投保内容：本合同工程；保险金额、保险费率和保险期限：按相关规定执行。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率：按相关规定执行；第三者责任险保险金额：按相关规定执行。20.5其他保险需要投保的其他内容：按相关规定执行；保险金额、保险费率和保险期限：按相关规定执行。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：第一次进度款拨付前。保险条件：按相关规定执行；20.6.4保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额：全部；发包人负责补偿的范围与金额：无。22违约22.1承包人的竞标文件中所承诺配备的人员，设备等未经发包人许可不得擅自撤离，否则视为违约，并且承包人应当承担相应的违约责任，由此给发包人带来的损失应由承包人承担。经发包人及监理同意审批的施工组织设计不得擅自更改，否则视为违约。承包人投入的人员、设备等未按竞标文件中承诺的人员、设备按时、足额到位，视为违约。24争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：，。（以下无正文）第五章工程量清单随本比选文件一同发布的工程量清单电子版在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）下载。不管下载与否比选人和比选代理机构都视为竞选人全部收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。竞选人清单的编制、签署、盖章应符合现行相关要求。）第六章图纸（随本比选文件一同发布的图纸在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）下载。不管下载与否比选人和比选代理机构都视为竞选人全部收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。）第七章竞选文件格式一、竞选保函部分（适用于竞选保证金采用方式二的）竞选保函保函编号：致：（比选人名称）本保函作为（竞选人名称）（以下简称“竞选人”）在（项目名称）向（比选名称）（以下简称“受益人”）提供（项目名称）比选文件所需的竞选保函文件。本保函担保金额为人民币（大写）（比选文件要求的保证金金额）（¥元）。兹承诺，在收到受益人出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知及正本保函的个工作日内无条件支付。（任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。）一、竞选人在规定的竞选有效期内撤回其竞选文件；二、竞选人被通知中选后未能或拒绝按中选通知书之规定签订合同；三、竞选人未能或拒绝按照竞选文件之规定提供履约担保；四、竞选人竞选文件有虚假的。本保函有效期与本项目比选文件规定的竞选有效期一致。关于本保函的注销（含撤销）要求：一、本保函到期后，无论是否退回，本保函均告失效。二、在本保函有效期内，若竞选人需注销（含撤销）本保函，则须提供受益人提供的准予注销（含撤销）的通知文件。担保人：，（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：，（签字或盖章）地址：，（详细地址）邮政编码：电话：联系人：传真：（注：本保函格式为参考格式，竞选人提供的竞选保函应满足竞选人须知第19款方式二规定）法定代表人或其委托代理人：地址：邮政编码：电话：联系人：传真：二、竞选函部分（项目名称）竞选文件竞选函部分竞选人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签名）年月日目录1.竞选函2.法定代表人身份证明及授权委托书3.银行开户证明4.保证金缴纳凭证1.竞选函（比选人名称）：1.我方已仔细研究了（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥，）的竞选总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为元，该工程项目经理为，身份证号码为；工期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到，。2.我方承诺在比选有效期内不修改、撤销竞选文件。3.随同本竞选函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。比选保证金有效期与比选有效期一致，在此期间，若我方违反招比选有关法律法规及本比选文件的相关规定，比选保证金的受益人为比选人。4.如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本竞选函递交的比选函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。6.（其他补充说明）。竞选人：，（盖单位法人章）法定代表人和其委托代理人：，（签名）地址：单位电话（座机）：委托代理人电话（手机）：年月日2.法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明竞选人名称：单位性质：地址：成立时间：，年月日经营期限：姓名：，性别：年龄：职务：系，（竞选人名称）的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证复印件双面竞选人：，（盖单位公章）年月日注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。授权委托书本人（姓名）系，（竞选人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、递交、撤回、修改，（项目名称）竞选文件、领取原件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：，。代理人无转委托权。竞选人：，（盖单位公章）法定代表人：，（签名）身份证号码：委托代理人：，（签名）身份证号码：单位电话（座机）：委托代理人电话（手机）：法定代表人身份证复印件双面委托代理人身份证复印件双面年月日注：法定代表人身份证明及授权委托书须另外准备一份原件，随竞选文件一并递交。三、资格审查部分-3
投标 / 标书制作要点（原创）
本食堂装修工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
