贵州劳务分包 防护网工程招标公告（贵州航天建设工程有限公司2026）
询价单名称：勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（四次）采购
询价单编号：GZHJ-GZZX+XB+LW001
联系人：贺虞涵
询价时间：2026-07-22 15:14:51
报价截止时间：2026-07-28 11:00:00
询价人电话：17708521461
采购企业：贵州航天建设工程有限公司
采购类型:单次采购
报价要求：
含税报价
报价时不可以对部分商品报价
不允许供应商提交多个报价方案
报价币种：人民币
付款方式:其他
报价价格类型:
收货地址:贵州省仁怀市茅台镇
勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（四次）公开采购邀请通知书、采购文件.docx
勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（四次）公开采购邀请通知书、采购文件.pdf
序号
工程名称
工程分类
工程规模
工期
工程质量标准
工程建设地点
备注
操作
1
勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（三次）采购
工程施工/建筑工程/劳务分包
60日历天
贵州省仁怀市茅台镇
-
公开询比采购公告勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（四次）采购（采购编号:GZHJ-GZZX+XB+LW001）本项目已具备采购条件，现公开征集供应商参加询价采购活动。1.采购项目简介1.1采购项目名称：勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（四次）采购1.2采购单位名称：贵州航天建设工程有限公司1.4采购项目概况：勾贮中心外围墙增设防护网，工程量清单及图纸所示范围内内容1.5采购方式：公开询比采购2.采购范围及相关要求2.1采购范围：劳务分包拟采购服务分项内容一览表勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（四次）采购序号项目名称项目特征描述计量单位暂定工程量税率备注1人工挖基坑土方1.土壤类别:三、四类土2.挖土深度:详见设计施工图3.开挖方式:人工4.其他:满足规范及设计要求m3139.13%仅劳务费2人工挖基坑石方1.岩石类别:混凝土2.开凿深度:详见设计施工图3.开挖方式:人工m3403%仅劳务费3人工回填方1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:开挖土石方3.填方粒径要求:符合设计要求4.填方来源、运距:场内利用m3110.43%仅劳务费4基础1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C25m368.753%仅劳务费5人工安拆基础模板1.基础类型:基础m23203%仅劳务费6预埋铁件1.钢材种类:钢板、钢筋2.规格:钢板预埋件200*200*10、16带螺纹钢筋35cmt2.943%仅劳务费7防护网1.边框热镀锌扁铁40x4双层夹铁丝网；2.低碳钢镀锌网:丝粗3mmx孔20mmx20mm；3.其他：满足规范及设计要求。m256003%仅劳务费8不锈钢刀片双螺旋滚笼刺网1.6根热镀锌拉丝2.5±0.1mm；2.不锈钢刀片双螺旋滚笼刺网(Φ500)；3.刺笼间距150mm;4.其他：满足规范及设计要求。m28003%仅劳务费9立柱1.热镀锌钢管立柱DN80x4mm；2.羊角叉-热镀锌钢管Φ32x3.5x2根,0.1m长镀锌钢筋φ8x6根；3.连墙T型镀锌支架L50x50x5(约0.5m长)2颗M12x120膨胀螺丝固定墙上M10xDN80卡箍固定立柱；4.羊角叉与立柱采用镀锌钢板连接100*100*6；5.立柱底板钢板200x200x10mm；6.立柱底板加劲钢板(三角形)100x50x6mm(4块)7.热镀锌扁铁连接件100x50x5(2套M10x30镀锌螺栓固定钢丝网)；8.立柱：高度6m左右（不含羊角叉）。9.其他：满足规范及设计要求根5503%仅劳务费10外脚手架1.搭设方式:外脚手架 ≤15m 双排2.搭设高度:8米3.脚手架材质:钢管m2128003%仅劳务费11卫生清理m218003%仅劳务费12临时电缆铺设及回收m7403%仅劳务费13临时围挡安拆m9703%仅劳务费14场地硬化m24963%仅劳务费2.2服务期限（服务）：60日历天2.3服务地点（服务）：贵州省仁怀市茅台镇2.4服务质量要求或服务标准（服务）：符合国家现行有关施工质量验收规范标准2.5其他补充(如有)：/3.资格要求3.1本次采购要求供应商依法设立且其资质、财务、业绩、信誉、项目主要负责人等（可自行设置，但不得低于主合同约定条款要求）满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力：☑具备有效的营业执照☑有效期内的资质证书☑有效期内的安全生产许可证□其他（人员、业绩、设备、资金）：3.2其他要求（如有）：3.2.1本项目供应商不得是被中国航天科工集团有限公司、中国航天建设集团有限公司、贵州航天建设工程有限公司列入供应商黑名单且在禁入限制期限内的企业或中国信用网查为“严重失信名单”内的企业。3.2.6供应商基本要求：必须满足附件1《临时供应商入库须知》要求方可参与响应报价，在成交通知书发出前，如发现供应商承诺不实，将取消供应商成交资格并列入公司黑名单。（提供承诺函）3.3本次采购不接受(接受/不接受)联合体投标。采用联合体投标的，应满足下列要求：/4.采购文件的获取4.1（A）凡有意参加者，应当在“航天科工集中采购平台”(网址为:https://www.e-casic.com)进行注册。完成注册后，请于2026年07月22日至2026年07月28日11:00时止（北京时间），通过互联网登录“采购平台”，明确所参与项目标段，通过网上银行支付采购文件费用（如需付费）后下载采购文件。现场不予受理。5.响应文件的递交5.1（A）响应文件递交的截止时间（响应截止时间）为2026年07月28日11:00时整（北京时间），响应单位应在截止时间前，通过互联网登录“采购平台”，将响应文件上传。并保存上传成功后系统自动生成的电子凭证，递交时间即为电子凭证时间。具体递交方式、文档要求详见采购文件中“供应商须知”。5.2逾期送达的、未送达指定地点的、不按照采购文件要求密封或加密（如要求）的响应文件，采购单位有权力予以拒收。6.发布公告的媒介本次采购公告同时在航天科工集中采购平台上发布。7.其他（如有）/7.联系方式采购单位：贵州航天建设工程有限公司地址：贵州省贵阳市观山湖区联合广场A座36楼邮编：561000联系人：贺虞涵电话：17708521461传真：电子邮件：开户银行：账号：附件：1.临时供应商入库标准2.临时供应商准入考察评审表3.触发黑名单情形4.采购文件采购单位：（盖章）日期：2026年07月22日附件1：临时供应商入库须知1.注册资本金大于等于50万元，实缴资本金不得为零；2.注册时间大于等于1年；3.分包类供应商社保参保人数大于等于3，其余类供应商社保参保人数不得为零，有特殊资质类要求的执行行业规定；4.无正在被执行、限制高消费、失信被执行人信息；5.法律纠纷及案件数量连续增长且数量异常过的禁止入库；6.无禁止投标不良行为；7.集团公司信用评价管理系统评级不在CCC及以下范围；8.拟采购金额不得高于供应商注册资金的5倍，且不得高于供应商实缴资本的10倍；9.不在集团公司风险监控系统黑灰名单；10.按照现行供应商管理系统准入考评不低于80分（打分标准详附件2）；11.未触发黑名单管理情形（具体情形详附件3）。附件2临时供应商准入考察评审表一.供应商基本情况：基本信息供应商名称填写全称，要求与营业执照、法人证书名称一致统一社会信用代码法定代表人法定代表人国籍成立日期注册资本（万元）实缴资本（万元）联系人及联系方式企业性质□央企非军工 □央企军工 □地方国企 □民营企业 □外资企业 □科研机构及高校 □中央部委及机关 □其他 基本分类□航天科工体系内 □航天科工体系外是否为中小微企业□是 □否 供应商类型□制造商/生产商 □代理商 □经销商 □分包商/服务商 □其他（例如电子超市品类）供应商所属领域□航天技术应用产业 □固定资产 □信息化 □其他 □工程建设(□物资设备产品类 □租赁类 □专业分包类 □劳务分包类 □其他) 主营业务/营业范围此次申请准入的业务范围二.供应商正式性材料清单：资信材料必须提供签署完整的《廉洁承诺书》；分包商必须提供《农民工工资支付保证承诺》。□ 营业执照、银行开户证明或银行资信证明□ 有关部门出具的生产许可证、安全生产许可证（按需）□ “三体系”证书、资质等级证书、产品鉴定证书或产品质量检验报告等（按需）□ 《临时供应商基本信息调查表》□ 其它： 三.供应商准入考评（审查人员填写）：序号评价项目分值小计内容及分值实际得分评分标准评分说明1扣分项/一票否决实缴出资额为0元或社保信息参保人数为0人（提供证明材料的除外）;成立未满一年且未具有相应业绩临时供应商准入的基本条件。2基本情况35人员情况（5分）人员的素质和专业能力满足对我方的服务要求，人员规模大：4-5分根据《合格供应商基本信息调查表》，结合企查查等第三方信用查询工具中参保人数。人员的素质和专业能力基本满足对我方的服务要求，人员规模中等：2-3分人员的素质和专业能力不满足对我方的服务要求，人员规模小：0-1分经营概况（5分）综合能力强、业务量充足：4-5分供应商在《合格供应商基本信息调查表》自行承诺，评判领先的需提供佐证材料。综合能力一般、业务量一般：2-3分综合能力弱、业务量不足：0-1分财务状况（10分）财务状况良好、盈利能力强，偿债能力强：8-10分财务状况通过实际了解和查阅注册资本情况等按实际打分。财务状况较好、偶有亏损情况，资产流动性一般：1-7分出现较严重亏损，资金周转困难：0分付款方式（15分）可接受商承或支持完成服务后付款：11-15分按照条件要求打分。可接受银承或支持完成服务期间付款：6-10分只接受供应前电汇及现金或全款支付：0-5分3商业信誉15失信记录（10分）商业信誉度高，无公开失信或逾期记录：10分1.以信用中国等第三方信用查询工具失信被执行人、执行人记录为准进行打分。2.通过商密网的集团公司信用管理信息系统-供应商信用评价查询功能，评级在CCC及以下的不得准入。存在正在被执行人信息的不得准入存在历史失信记录，考评前已完成失信事项整改：6-8分被公开渠道列入严重失信人，且失信记录还在有效期：0-2分被执行人（5分）公开渠道无被执行人记录：5分被公开渠道列入被执行人，但记录不在在有效期，根据轻重情形：1-4分4法律纠纷15法律纠纷（15分）无法律纠纷：15分参照裁判文书网、全国法院被执行人信息查询等公开信息平台案件情况，根据案件数量进行打分，案件数量连续增长且数量异常过多的企业禁止入库。存在少量历史法律纠纷，但无在执行判决，风险低：10-12分存在法律纠纷，且对履约可能存在不良影响：5-8分存在大量法律纠纷，且仍有法律判决在执行期间,且对履约存在不良影响：0-2分5负面舆情20禁入名录（10分）在公开信息平台无禁入事项：10分自行核查公开信息平台事项。提示：各单位通过商密网的集团公司风险监控系统-应用系统模块-黑灰名单查询功能，风险等级为黑/灰名单的企业禁止入库。在公开信息平台存在历史禁入记录且事项已完成整改：5-8分在公开信息平台存在禁入事项且在有效期：0-2分暂停名录（10分）在公开信息平台无暂停采购事项：10分自行核查公开信息平台事项。在公开信息平台存在历史暂停记录且事项已完成整改：5-8分在公开信息平台存在暂停事项且在有效期：0-2分6行政处罚15行政处罚（15分）在政府公示平台无行政处罚：15分以企查查等第三方信用查询工具行政处罚信息（包含环保、行政、税务、安全、质量等方面）为准，经所属单位研判风险。政府公示平台存在行政处罚历史记录，经研判风险低：10-12分政府公示平台存在行政处罚历史记录，经研判风险可控：6-8分政府公示平台仍存在行政处罚，且存在重大履约风险：0-2分总分100//四.准入考察评审结论及准入申请审批：准入考评结果□拟同意纳入临时供应商管理 □此次不予准入。建议管理属性□战略型 □瓶颈型 □规模型 □日常型附件3：触发黑名单情形1．存在重大质量、进度、合同履约等供应问题的。2．在合同签订和履约过程中，涉嫌商业贿赂的。3．存在影响产品或交付的重大信用、安全、保密等问题的。4．采购过程中提供、使用任何虚假信息、不合格产品或服务的。5．故意捏造事实、伪造证明材料，恶意投诉、聚众闹事等不正当经营行为，给采购实施单位的正常运营或社会声誉造成较大负面影响的。6．存在围标行为的。7．无正当理由放弃中标、或者在规定的时间内不与招标人签订合同、或者擅自更改合同的，经告知，拒不改正的。8．拒不依法依规配合航天建设相关单位开展涉及所供产品或服务的各项检查，或逃避检查，拒不整改的。9．向公司人员违规进行任何形式不正当利益输送的。10．触发集团公司信用管理规范有关风险情形的。11．营业执照注销或被行政主管部门依法吊销或暂扣尚处于有效期内的。12．被法院裁定进入破产清算程序的，或者已发现其资不抵债、明显不具备清偿能力的。13．单位、法定代表人或实际控制人被列入失信被执行人名单的。14．被行政主管部门责令停产停业尚处于有效期内的。15．被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的。16．被全国各级公共资源交易机构予以禁止准入或限制资格处罚尚处于有效期内的。17．安全生产许可证被应急管理部门依法吊销或暂扣尚处于有效期内的。18．因拖欠农民工工资被人力资源和社会保障部门列入黑名单的。19．企业及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人被法院限制高消费的。20．近三年内，单位、法定代表人或实际控制人涉及经济类犯罪，已被判处刑罚或者移送司法机关处理的。21．不履行合同约定义务，或存在严重安全、保密和环保隐患拒不改正，或恶意拖延工期，给公司造成较大资产损失的。22．为公司提供燃料、原材料、辅料、设备及配件的企业，以及提供设计、施工、维修、产品销售、中介服务或其他关联业务的企业，其股东包括公司职工的。23．供应商被发现存在廉洁失信行为的（行贿受贿的。违反员工及其亲属经商办企业相关制度规定，与公司发生经济往来的。其他违反廉洁从业义务，采用不正当手段承揽公司业务的）。24．在采购活动中伪造资质、提供虚假信息、存在虚报价格等不诚信行为的。25．向招标人（采购人）或评标委员会成员赠送可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物的。26．向招标人（采购人）或评标委员会成员提供可能影响公正执行公务的住房、车辆等便利的。27．与招标人勾连通过签订虚假合同等方式配合招标人套取经费等不廉洁行为的。28．在同一采购活动中供应商之间存在关联关系、不同供应商高级管理人员之间存在交叉任职、人员混用或者亲属关系、被集采平台进行IP异常一致风险提示且无合理解释的。29．黑名单企业的法定代表人或实际控制人控制的其他企业。30．其他违反国家法律法规和公司认定的相关应纳入黑名单管理的情形。附件2-23采购文件模板勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（四次）采购采购文件询价人：贵州航天建设工程有限公司发布日期：2026年07月22日第一部分供应商须知前附表序号内容说明与要求1项目名称勾贮中心外围墙增设防护网工程劳务分包（四次）采购2项目地点贵州省仁怀市茅台镇3项目规模/4采购范围劳务承包5计价方式全费用综合单价6资金来源建设单位支付给总包单位的工程进度款7资质要求施工劳务不分等级8质量标准要求及目标 符合国家现行有关施工质量验收规范标准9安全文明施工达到仁怀市安全文明施工规范要求10最高限价821906.42元 11计划服务期限 60 日历天预计开工时间： 2026年 08 月 10 日预计完工时间： 2026年 10 月 09 日 具体以项目部书面通知为准12响应截止日期 2026年 07 月 28 日11:00时13响应文件递交地点科工集采平台14工程款支付乙方每月月初向甲方上报本月产值进度计划后，甲方当月（或次月）15日检查乙方实际完成进度并核实工作量。若乙方100%完成计划产值的，甲方支付当月（或上月）已确认产值金额的70%。乙方完成本合同约定承包范围内全部工作后，甲方进度款支付至已确认产值的80%；本分包工程经竣工验收合格且双方结算办理完毕后甲方工程款支付至结算金额的90%；该工程项目整体综合竣工验收合格且业主审计完成（如有）后甲方工程款支付至结算金额的97%，剩余3%作为质量保证金（不计息）。15质量保修金3%.24个月16履约保证金方式及金额是否需要提供履约保函：□是 ☑否。17响应文件组成及数量保留盖章的电子文档1份，用于上传科工集采平台进行报价用；18签字盖章要求1.按要求进行签字盖章2.提供的复印件/扫描件均需盖章19项目组织机构/20类似业绩/21企业申明函供应商如为中小微企业的，需按响应文件模板提供《中小企业声明函》；供应商属于大型企业的，可不提供。22踏勘现场自行踏勘23供应商书面质疑和询价人书面答疑供应商可在报价截止时间之前24小时在科工集采平台提出书面质疑，或将质疑扫描件发往联系人邮箱，询价人在报价截止时间之前1天下午17:00前统一进行答疑，如答疑内容严重影响供应商响应文件编制的，报价时间予以顺延24小时24支付方式银行转账、航信（180天）25联系人及地址联系人：贺虞涵 联系方式：17708521461 地址：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座36楼 邮箱：549728340@qq.com26成交原则由评审小组综合评分最高供应商后进行排序，推荐综合评分高供应商为候选供应商第二部分供应商须知正文部分一、对参与报价供应商的要求1.参与报价单位必须具有独立法人资格，满足相应资质要求，实行安全生产许可证制度的，还需具有有效期内的安全生产许可证。2.参与报价单位能够开具增值税专用发票。3.参与报价单位遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德。4.成交后不得以任何形式和理由拒不签订合同或对合同进行转包。5.参与报价单位在成为成交供应商后，在签订合同前需在交通/光大/中信/浙商任意一银行开通账户。6.参与报价单位在报价之前，对本询价项目的施工进度、施工要求、现场条件、工程位置、周围环境、道路、交通、材料堆放场地、机械设备的安装位置、障碍物等情况，应该被认为已详细了解。7.若成交供应商不在规定的时间内与询价人及时签订合同且无合理理由，则视为该供应商放弃成交资格，该供应商纳入询价人供应商黑名单，由其他成交候选人顺次递补或询价人重新采购选定成交供应商。8.成交供应商进场后若不能满足现场质量、安全文明及进度等要求，询价人有权调整成交供应商工作量，直至驱逐出场，并要求过失方承担相应损失。9.成交供应商必须服从询价人、建设单位、监理单位（如有）的统一管理，必须与相关单位相互协调配合。10.若参与报价供应商在递交响应文件后发现其响应文件有错误，可在响应截止时间前撤回、修改、补正后重新递交。11.参与报价供应商保证其响应文件准确无误，如有错漏自行负责。12.报价人在报价文件的制作、上传、签到、解密、签名等流程时，使用公共WiFi、局域网、公用网络严禁使用采购人所在办公楼、项目部的任何公共WiFi、局域网、公用网络进行，否则由此而引起的一切法律责任自行承担。13.其他要求：/。二、响应文件主要内容1.报价单（见响应文件模板）；2.法定代表人身份证明；3.授权委托书（如有）；4.相关资质证明文件复印件（如：营业执照、安全生产许可证、资质证书）；5.承诺；6.拟投入人员；7.近5年类似业绩（如有）；8.施工组织设计；9.其他材料（如有）；10.农民工工资保障承诺；11.中小企业声明函（如有）；12.符合临时供应商入库承诺；三、报价要求1.参与报价单位在响应文件中应根据采购图纸及采购范围内所有项目内容以综合单价，采用“报价表”格式填写报价。2.本项目采用综合单价计费的，各项费用已包含在单价中不另行计费。工程量/数量为暂定工程量/数量；结算费用以询价人从建设单位结算为准及实际现场收方计量并结合项目部指令按照设计图纸尺寸结算。参与报价单位不得以工程量/数量变化及其他不可预见事件提出单价变化的要求。3.报价单中清单项目在实际施工因建设单位变更而存在调整情况的，合同中有的项目按合同执行，缺项双方结合市场行情另行协商价格或询价人另行选择采购方式进行采购，成交供应商不得以清单项目增减提出合同已确定单价进行变更的要求。4.根据施工行业惯例及类似工程的施工经验：劳务分包类报价不得计取大中型设备费用、周转材料采购/租赁费用、材料采购费用、计日工费用。5.参与报价单位在报价中应充分考虑一切不可预见费用。6.响应文件逾期送达或者未送达指定地点（上传至指定系统）的询价人有权予以拒收：7.报价有效期90日历天，在此期间，无论市场价格如何调整，成交后价格不做任何调整。四、评审办法1.分数最高的为成交候选人，具体实施详见下文评审标准。2.下列情况之一者视为废标，采购人将其列入黑名单并通报，通报有效期内不得参与贵州航建所有项目的投标：（1）相互约定投标报价、约定中标等供应商间串通投标的。（2）与贵州航建或采购代理机构串通投标的。（3）伪造资料或冒充他人名义投标的。（4）中标/成交后非法分包、转包的。（5）无正当理由不与贵州航建签订合同，或在签订合同时向贵州航建提出附加条件的，或签订合同后拒不履约的。（6）以非法手段或者渠道获取的证据材料提出异议或者投诉，或以阻碍采购活动正常进行为目的恶意异议或者投诉的。（7）提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明及其他弄虚作假的行为。（8）供应商不符合国家或者采购文件规定的资格条件的。（9）在响应截止时间之后修改、补充或者撤回响应文件的。（10）国家相关法律法规禁止的其他行为。3.下列情况之一者视为无效响应（1）报价超过最高投标限价（2）报价明显低于成本且无法证明合理性4.错误的修正（1）数字表示的数据与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。（2）大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；（3）总价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准。五、采购终止的判定条件及处理方法（一）采购终止1.因供应商不足终止：有效响应供应商不足3家（法定特殊情形除外）。2.因违法违规终止：出现影响采购公正的违法违规行为。3.因重大变故终止：采购任务因采购人取消、变更采购计划，不可抗力等原因取消（二）处理方法1.重新组织采购；2.经两次公开询比有效供应商均不满足三家的，转为谈判或者直接采购；3.不再组织采购。附件1：材料、设备质量安全要求附件2：表格附件附件3：响应文件格式附件4：合同模板草案附件1：材料、设备质量安全要求一、质量标准1.乙方严格按甲方图纸、技术交底及现行验收规范施工，服从甲方技术人员质量管控，不得擅自更改工艺、参数。2.防护网展开平顺、无扭曲，固定点位严格按标准执行，全线顺直、无松动、无歪斜。3.卡扣、螺栓紧固到位，无缺件漏装；焊接点位焊缝饱满，无虚焊、夹渣；支架及基础符合承载力要求，避免后期倒伏。4.做好材料三次保护，避免暴力作业造成构件变形、镀层破损，否则乙方无偿更换、返工。5.实行分段自检、互检，抽检不合格需立即整改，相关费用及工期损失由乙方承担。6.严禁偷工减料、简化工序，一经发现，甲方可扣除部分进度款，情节严重的解除合同、清退班组。7.成品需顺利通过业主、监理等联合验收，因质量问题导致验收不通过的，全部损失及违约责任由乙方承担材质：8.热镀锌钢板、不锈钢板；钢丝/钢板强度：≥700MPa；网孔：≤100mm×100mm；防腐：镀锌层≥60～85μm；连接：焊接/螺栓抗拉力≥5kN；固定：膨胀螺栓埋深≥50mm。二、安全标准1.乙方全面负责施工现场安全，遵守各类安全规范，针对防护网特性，为人员配备防割手套、防护面罩、防滑劳保鞋、安全绳等全套劳保用品，全程规范佩戴。2.施工用电、焊接等作业需由持证人员操作，严禁违规操作；夜间施工需配备照明、安全警示灯及隔离围挡。3.做好现场封闭、人员疏导，防止无关人员进入作业区域，避免成品伤人。4.乙方需为作业人员购买施工现场意外伤害保险及工伤保险，覆盖施工全周期。5.发生安全突发事件，乙方须第一时间停工处置并上报甲方，不得隐瞒延误，否则承担扩大的全部损失。6.搭设要求脚手架外侧必须满挂密目网，严密、平整、张紧。每环扣都要系绳，系点间距≤450mm。网间搭接：重叠/拼接严密，无空隙。间隙：网与墙面、架体间隙≤10cm。7.支撑架必须强度、刚度、稳定性达标，严禁用竹竿、腐朽木材做支撑。三、相关技术参数/四、进场质量检查的方法/五、对不合格品的处理措施/附件2：表格附件澄清和修改公告(项目名称)（采购标段/组包名称）采购答疑/补遗/澄清/更正公告（一）/（二）各投标/响应单位（潜在供应商/潜在供应商）：（B）(采购单位)对（与通知一致）(项目名称、标段名称)采购编号：（与通知一致）进行公开采购。根据采购工作需要，现对本项目采购文件内容答疑/补遗/澄清/更正如下:1.2.本公告为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束作用，如采购文件及采购公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。特此公告。采购单位：贵州航天建设工程有限公司地址：贵州省贵阳市观山湖区联合广场A座36楼邮编：561000联系人：电话：采购单位：（盖章）年月日问题澄清通知（澄清编号：（与通知编号一致）+“-C00X”）：采购编号：的采购评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：1.2.请将上述问题的澄清、说明或补正于年月日时前递交至（详细地址）或电子邮件至（电子邮箱地址）或通过下载采购文件的“采购平台”上传文件。采用传真方式或邮寄方式的，应于年月日时前将原件递交至（详细地址）。评审小组组长/采购单位代表：（签字或盖章）年月日问题澄清回复（按需）（编号：（与通知编号一致）+“-H00X”）贵州航天建设工程有限公司：采购编号：的采购评审小组，问题澄清通知(澄清编号:)已收悉。现澄清、说明或补正如下：1.2.上述问题澄清、说明或补正，不改变我方响应文件的实质性内容。构成我方响应文件的组成部分。供应商：（盖章）法定代表人或其授权代表：（签字）年月日采购评审小组抽取表采购项目名称(含标段/组包名称)：采购编号：评审时间：年月日时分整评审地点：序号姓名是否能按时参评备注12345……抽取人：初步评审汇总表采购项目名称(含标段/组包名称)：采购编号：评审时间：年月日时分整评审地点：序号供应商评审小组成员A评审小组成员B评审小组成员C评审小组 成员D评审小组 成员E初步评审结果123…………备注：1.评审结果必须填写“通过”或“不通过”。2.采购文件中包含资格资质要求及响应性条件时，本表为必填项。评审小组成员签字：（成员A）（成员D)（成员B）(成员E)（成员C）年月日评审小组成员初步评审表采购项目名称(含标段/组包名称)：采购编号：评审时间：年月日时分整评审地点：序号评审因素评审标准甲公司乙公司丙公司一、形式评审标准1模版、格式报价单、授权委托书（如有）是否按“响应文件格式”编辑2签字、盖章是否按要求盖章、签字3报价报价是否唯一且未超最高投标限价二、资格评审标准1营业执照是否提供有效的营业执照2资质证书是否提供有效的资质证书，资质证书专业及等级是否满足施工劳务不分等级3安全生产许可证是否提供有效的安全生产许可证三、响应性评审标准1承诺函是否按照“附件3 响应文件格式”中承诺函内容进行承诺2其他不存在其他未响应采购文件行为评审结果备注：1.评审“符合”写“√”，“不符合”写“×”。2.评审结果“通过”写“√”或“不通过”写“×”。3.采购文件中包含资格资质要求及响应性条件时，本表为必填项。评审小组成员签字：年月日报价评审表采购项目名称(含标段/组包名称)：采购编号：评审时间：年月日时分整评审地点：序号供应商报价（元）修正后报价（元）最高限价 （元）是否通过详细评审备注（是否属于中小企业，如存在修正报价的，注明修正原因）备注：小数点保留位数：计算过程和结果均保留小数点后2位，小数点后第3位按四舍五入处理。评审小组成员签字：年月日劳务分包类采购评审表采购项目名称(含标段/组包名称)：采购编号：评审时间：年月日时分整评审地点：评分项目标准分值评分标准分项分值供应商/分包方得分备注甲公司乙公司丙公司1.报价85所有供应商3≤有效报价数量≤5，为所有有效报价平均值为基准价，有效报价数量＞5，为去掉一个最高，一个最低后计算平均值为基准价。报价跟基准价一致得80分，在基准价基础上每上浮1%减2分，最多扣10分，在基准价基础上每下浮1%加0.5分，最多加5分。70-852.组织实施方案6科学、可行、针对性强，完全满足项目需要6合理、可行、细节待完善，基本满足项目需要5欠合理，可行性较差43.拟投入人员5管理人员配备充足合理，劳动力准备充足5管理人员配备基本满足采购要求，劳动力准备基本满足要求4管理人员配备欠充足合理，劳动力准备欠充足34.农民工工资支付承诺2提供满足国家法律法规要求的农民工工资支付承诺，且相应的保障措施充分2未提供农民工工资支付承诺，或无相应的保障措施05.业绩2提供一个满足条件的类似业绩得1分，不提供或提供的类似业绩不符合要求不得分，每增加一项得1分，本项最高得2分。0-2总分1001-5项分值之和77-100备注：1.报价评分采用区间法，即0-1%，按1%计算，1%-2%，按2%计算等。2.小数点保留位数：计算过程和结果均保留小数点后1位。3.提供的类似业绩，应满足采购标的相同或相似，合同金额高于或等于最高限价的60%。提供协议书、合同文本中采购标的明细和价格明细页、付款条件页等。盖章不全、模糊不清无法辨识和上述内容不全的情况不得分。评审小组成员签字：（成员A）年月日评审小组评分汇总表采购项目名称(含标段/组包名称)：采购编号：评审地点：评审时间：年月日时分整评分成员A成员B成员C成员D成员E平均分备注甲公司乙公司丙公司……备注：小数点保留位数：计算过程和结果均保留小数点后2位，小数点后第3位按四舍五入处理。评审小组成员签字：（成员A）（成员B）（成员C）（成员D）（成员E）年月日采购评审报告项目名称采购标段/组包及采购编号评审时间评审地点采购评审小组评审结果供应商名称报价（元）综合得分推荐的供应商次序供应商名称其他需说明的事项采购评审小组全体成员签字经评审，兹确认上述评审结果属实，有关评审记录详见附件。 年 月 日采购单位意见根据询价采购相关要求和采购评审小组的推荐意见，兹确定： 为成交供应商，双方达成的成交价为 元。采购单位代表： （签字） 年 月 日成交通知书：你方于响应文件递交截止日期前提交的采购编号：（与通知一致）的响应文件已被我方接受，经评审，被确定为成交供应商。成交金额：元（大写：元）。服务期：日历天。质量标准：符合标准。项目负责人（如有）：姓名：身份证号：其他内容：请你方在接到本通知书后的30日内到（指定地点）与我方签订采购合同。特此通知。采购单位：（盖章）年月日附件3：响应文件格式勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（四次）采购响应文件报价单位：XX公司（盖章）年月日目录一、报价单二、法定代表人身份证明三、授权委托书（如有）四、相关资质证明文件复印件（如：营业执照、资质证书、安全生产许可证）五、承诺六、拟投入人员七、近5年类似业绩（如有）八、施工组织设计九、其他材料（如有）十、农民工工资保证承诺十一、中小企业声明函（如有）十二、符合临时供应商入库承诺一、报价单采购报价单（勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（四次）采购）序号分项名称项目特征描述单位数量单价合价税率备注1人工挖基坑土方1.土壤类别:三、四类土2.挖土深度:详见设计施工图3.开挖方式:人工4.其他:满足规范及设计要求m3139.13%仅劳务费2人工挖基坑石方1.岩石类别:混凝土2.开凿深度:详见设计施工图3.开挖方式:人工m3403%仅劳务费3人工回填方1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:开挖土石方3.填方粒径要求:符合设计要求4.填方来源、运距:场内利用m3110.43%仅劳务费4基础1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C25m368.753%仅劳务费5人工安拆基础模板1.基础类型:基础m23203%仅劳务费6预埋铁件1.钢材种类:钢板、钢筋2.规格:钢板预埋件200*200*10、16带螺纹钢筋35cmt2.943%仅劳务费7防护网1.边框热镀锌扁铁40x4双层夹铁丝网；2.低碳钢镀锌网:丝粗3mmx孔20mmx20mm；3.其他：满足规范及设计要求。m256003%仅劳务费8不锈钢刀片双螺旋滚笼刺网1.6根热镀锌拉丝2.5±0.1mm；2.不锈钢刀片双螺旋滚笼刺网(Φ500)；3.刺笼间距150mm;4.其他：满足规范及设计要求。m28003%仅劳务费9立柱1.热镀锌钢管立柱DN80x4mm；2.羊角叉-热镀锌钢管Φ32x3.5x2根,0.1m长镀锌钢筋φ8x6根；3.连墙T型镀锌支架L50x50x5(约0.5m长)2颗M12x120膨胀螺丝固定墙上M10xDN80卡箍固定立柱；4.羊角叉与立柱采用镀锌钢板连接100*100*6；5.立柱底板钢板200x200x10mm；6.立柱底板加劲钢板(三角形)100x50x6mm(4块)7.热镀锌扁铁连接件100x50x5(2套M10x30镀锌螺栓固定钢丝网)；8.立柱：高度6m左右（不含羊角叉）。9.其他：满足规范及设计要求根5503%仅劳务费10外脚手架1.搭设方式:外脚手架 ≤15m 双排2.搭设高度:8米3.脚手架材质:钢管m2128003%仅劳务费11卫生清理m218003%仅劳务费12临时电缆铺设及回收m7403%仅劳务费13临时围挡安拆m9703%仅劳务费14场地硬化m24963%仅劳务费合计报价有效期90天，在此期间，无论市场价格如何调整，成交后价格不做任何调整。如我公司成交，承诺遵守《采购文件》中的条款约定。报价单位（盖章）年月日二、法定代表人身份证明报价单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：身份证号：职务：总经理/董事长系（报价单位名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件报价单位：（盖章）年月日三、授权委托书（如有）本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（四次）采购）响应文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件报价单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日四、相关资质证明文件复印件如：营业执照、资质证书、安全生产许可证等五、承诺贵州航天建设工程有限公司：贵公司就勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包（四次）采购正在进行的询比活动，贵公司已向所有参与报价的供应商（包括本单位）就所有商务条件和合同条款进行了明示和说明。基于贵我双方互利共赢、风险共担、长久合作的愿景，我公司现自愿同意如下商务条件和合同条款并郑重承诺遵守执行，如下合同条款对本单位具有法律约束力：一、合同条款：“本合同项下支付乙方的合同价款来源于建设单位（简称业主）对甲方的工程款支付，乙方在投标或参与甲方询比价活动时已知晓前述情况，基于长久合作意向，乙方进行本合同报价时已充分考虑过与甲方共同承担因业主原因无法按约支付工程款所带来的风险。因此，现乙方自愿同意：如果本合同业主未按合同约定将应付工程款按期支付给甲方，甲方可将应支付的乙方款项期限相应顺延至业主实际支付给甲方之日，甲方无需承担前述顺延期间的违约责任及费用。本内容为乙方的真实意思表示”（中小企业的无需承诺此条款）。二、合同条款：我公司承诺自身资金状况良好，同意供应商须知中的支付方式，有能力自行解决履约过程中的资金问题。三、合同条款：“乙方作为一个有经验的供应商，对本合同所有条款已认真阅读，对本合同约定的所有事项已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险：包括但不限于工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已有充分预判，因此，乙方认可签订本合同即视为自愿承担可能存在的各种风险”。四、本合同所有关于工期、质量、技术、安全、计量、结算、质保和履约保证等条款内容的约定及相关违约责任，本单位均予以完全认可并遵守执行。特此承诺（以上内容为本单位真实意思表示）！承诺人：XX公司日期：年月日六、拟投入人员我方授权（姓名：身份证号：）为我方在本项目的项目负责人，另承诺投入不少于人在现场执行保障项目落地实施；现场工人数不少于人。保证在工期内完成履约。特此说明报价单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）被授权人：（签字）年月日七、近5年类似业绩（如有）八、施工组织设计九、其他材料（如有）十、农民工工资保障承诺贵州航天建设工程有限公司：为切实保障农民工合法权益，维护社会和谐稳定，本单位郑重作出如下承诺：一、依法合规用工，严格遵循国家及地方关于农民工工资支付的法规政策、贵单位关于农民工工资保证要求，与农民工签订详尽规范的劳动合同。合同中清晰界定工资支付方式、周期、工作时间、劳动条件等关键内容，确保整个用工过程合法合规，从源头保障农民工权益。二、工资直达本人，加强监管：坚决将农民工工资直接支付至其本人银行账户，并对每一笔工资支付信息详细记录、妥善留存，随时接受贵单位及其他各方查验，保障资金流向清晰透明。三、按时足额发放，优先保障工资：严格按照劳动合同约定，按时、足额支付农民工工资。工资支付周期最长不超过1个月，且须在周期届满后7日内完成支付。在工程建设进程中，无论出现任何情形，保证按时足额发放农民工工资。承揽工程完工后，保证农民工工资已全额发放，不存在拖欠农民工工资的行为。若因本单位原因导致农民工工资拖欠，愿承担一切法律责任及相应经济赔偿，绝不推诿。四、积极配合监督，畅通维权渠道：主动积极配合建设单位、总包单位、人力资源社会保障部门、行业主管部门等对农民工工资支付情况的监督检查，如实提供所需的各类资料和信息。于施工现场显著位置设立农民工维权信息告示牌，全面公开项目负责人信息、工资支付动态、投诉举报电话等，确保农民工维权渠道畅通无阻。五、高效处理纠纷，妥善应对突发：一旦发生农民工工资纠纷，本单位将即刻与农民工展开沟通协商，秉持公平公正原则，快速妥善解决问题。若遇因工资纠纷引发的突发事件，将第一时间赶赴现场处置，全力防止事态扩大，并积极配合相关部门做好应急工作，维护社会秩序稳定。六、违规承担后果，接受严厉惩处：若违反上述承诺，出现拖欠农民工工资行为，自愿接受贵单位及相关部门依照规定采取的责令限期支付、加付赔偿金、列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单等处理措施。同意贵单位从应付工程款中直接划扣相应款项用于支付农民工工资，同时按合同约定承担因拖欠工资给贵单位造成的全部损失及其他法律后果。本承诺书自签订之日起正式生效，本单位将严格履行承诺，全力保障农民工工资支付工作落实到位。承诺单位（盖章）：__________________法定代表人（签字或盖章）：________________联系电话：________________________日期：______年____月____日十一、中小企业声明函贵州航天建设工程有限公司：本公司郑重声明，本公司为（中型、小型、微型）企业。且我公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：日期：十二、符合临时供应商入库承诺贵州航天建设工程有限公司：本公司郑重声明，本公司满足贵公司《临时供应商入库须知》要求，在成交通知书发出前，如贵公司发现供应商承诺不实，将取消我公司成交资格并列入公司黑名单。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：日期：附件3：合同模板草案合同编号：贵州航天建设工程有限公司勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包采购合同甲方：贵州航天建设工程有限公司乙方：签订地点：签订日期：20年月日劳务分包（四次）采购合同承包人：贵州航天建设工程有限公司（以下简称甲方）分包人：（以下简称乙方）本着平等自愿和诚实信用原则，现甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，结合各项施工规范和具体工程情况，经友好协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。第一条合同文件组成及乙方资信情况1.1本合同文件组成及解释顺序（1）合同专用条款；（2）合同协议书、附件及补充协议；（3）合同通用条款；（4）经甲方确认的乙方报价单；（5）施工图纸、批准的变更设计；（6）除投标函、报价单以外的其他投标文书（如有）；（7）投标函及中标通知书（如有）；（8）招标文书（如有）或比选比价文书；（9）合同履行过程中双方协商达成一致依据的其他书面文书；1.2上述文件互为补充，若有不明确或不一致的，以顺序在先的为准。本合同所涉及的相关术语的理解均以行业规范为准。1.3乙方资信情况1.3.1社会统一信用代码：1.3.2资质证书号码：资质专业及等级：施工劳务,施工劳务不分等级。发证机关及有效期：1.3.3安全生产许可证编号：许可范围：有效期：1.3.4合同签订前乙方必须提供其营业执照、资质等级、安全生产许可证、法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件加盖公章的复印件及经的法人授权委托书原件交由甲方，并作为本合同附件之一。1.3.5乙方承诺向甲方所提供的营业执照、资质、业绩、合格证、检测报告、开票信息、授权书、所盖公司公章、身份证及复印件、签字人签字等均真实有效。第二条工程概况、履约保证金和双方驻现场管理人2.1工程名称：。2.2工程地点：。2.3履约保证金：（如需要交纳保证金的填写，不需要的填无）2.3.1本合同签订前，乙方同意向甲方交纳元（大写:人民币）至甲方账户，作为本合同的履约保证。2.3.2履约保证金于本分包工程经建设单位（即发包人，以下简称业主）竣工验收合格后×月内由甲方退还乙方（不计息）。2.3.3施工过程中乙方如存在工期、质量、安全以及不按时发放农民工资等合同约定违约行为的，甲方有权单方通知乙方后直接从履约保证金中扣除相应违约金或损失且不承担任何违约责任。2.4双方驻现场管理人2.4.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的现场管理人为：，身份证号：。负责本工程安全质量监察；负责进度产值初审及质量、工期的控制、检查及其它事项办理；负责结算资料等文件初审手续办理；经项目经理授权签发或发布的相关指令。2.4.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的现场管理人为：，身份证号：。为本工程材料领用人及工地现场管理人（经济签认人）。乙方指定人员个人签字字样等资料须在甲方留底备案。2.4.3甲、乙双方若需更换驻现场管理人，应提前通知另一方。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方驻现场管理人和其他人员，乙方应予以撤换。2.4.4双方特别约定：甲方现场管理人和项目经理共同签字确认并加盖甲方公章的结算单，才能作为施工期间和工程完毕双方进度款、最终结算款认定和付款的唯一依据，除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为双方结算、付款依据。除前述约定人员以外的甲方其他项目管理人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的法律效力。第三条承包范围和合同价款3.1承包范围和调整要求3.1.1本合同具体劳务承包工作内容详见施工图纸及《》（附件）。3.1.2承包范围调整：3.1.2.1本合同乙方的劳务承包工作内容及单价除了上述内容外，还包括与此工程项目施工有关的临时设施、环境保护、原始资料填报及整理、雨季冬季及夜间施工增加费、赶工费、干扰费、分包范围内的安全文明施工、施工调遣、工程结束后的现场清理等全部施工内容。3.1.2.2甲方可根据具体情况调整乙方合同工作范围及工程量，乙方保证服从甲方安排并积极配合，乙方不得向甲方提出额外增加费用的要求，工程范围的调整及数量的变化，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方的任何责任和义务。3.2合同价款3.2.1本合同含税总价为￥元(大写：人民币)，其中不含税价款￥元，增值税税率为%，增值税额元。3.2.2本合同采用固定综合单价的计价方式，按建筑面积元∕㎡计算。3.2.3固定综合单价包含的风险范围：包括乙方为实施该项目及所含子项目并修复缺陷所需的一切劳务（包括劳务管理、劳动社会保障）、劳动保护、小型施工机器具（甲方提供的除外）、现场管理、施工调遣、小型临时设施、成品保护、管理费、利润、保险、生活费、交通费、协调费、配合费、环境保护、安全文明施工、施工现场清理、原始资料填报及整理、各类补贴费用；动力费用（燃油等）；材料、设备三次倒运费用；工料机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、周转料、机械设备的看护费用以及为保证工程顺利实施所需发生的措施费和其它施工增加费用及其他应支付的必要费用。3.2.4在合同履行过程中，乙方已经充分考虑到了市场物价指数、政策性变化等因素的影响，乙方不得以任何理由要求调整本合同单价。具体分项施工项目、单价及合同价详见合同附件《工作内容表》，表中的工程数量为暂定数量，不作为结算支付依据，结算时以乙方按照甲方技术交底确定的施工标准而实际完成的经甲方验收合格并签字确认的工程量为准。3.2.5对于施工过程中，因工序作业时间、次序等临时调整、工序的交叉平行及行车行人干扰、气候影响、征地拆迁等原因可能给施工造成的影响，乙方已作了科学评估、给予了充分考虑，并同意承担其风险，乙方承诺不向甲方提出提高单价和增加单价以外费用的要求。3.2.6业主要求的文明施工而合同中又没有的费用、地**府征收的各类与本合同相关的以及本合同规定的应该由乙方承担的其他费用均包含在综合单价中，凡由甲方统一支出而应该由乙方承担的费用，由甲、乙方每月核对一次并签认核扣。第四条工期、进度4.1本合同工期4.1.1总工期：日历天。4.1.2计划开工日期：（如不确定开工日期，可直接填写“以甲方通知为准”）4.1.3计划竣工日期：。4.1.4乙方应在甲方通知后3天内即组织作业队伍进场，否则每逾期一天，乙方应支付甲方10000元违约金，逾期5天，甲方有权单方面解除合同，一切损失由乙方承担。4.2详细施工计划（含节点计划）甲方将根据业主总工期及分项工期要求另文下达，乙方必须严格执行。4.3施工中乙方要听从甲方对施工时间的调整要求，并随之调整施工计划，确保所承包的工程内容按时完工；4.4开工后，如遇下列情况，经甲方项目经理书面确认后，工期相应顺延，但乙方不得向甲方索取任何补偿费用：4.4.1由于业主原因未能及时开工，业主同意工期顺延；4.4.2由于政策性文件及变更设计的，按业主规定工期顺延；4.4.3由于人力不可抵抗的因素而延误工期；4.4.4由于甲方未按约定的时间提供图纸、开工条件、甲供的材料机具、设备设施、施工场地的。4.4.5乙方应在上述情况发生后5日内，就延误内容或造成窝工的事实向甲方提出书面报告，乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃顺延工期的权利。如乙方按约提交上述书面报告，但业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方采用业主不同意或不完全同意的处理意见。第五条工程质量5.1乙方必须严格执行国家、省、市颁布的有关工程质量方面法律、法规、规范和行业质量标准，按照设计图纸、甲方及业主合同文件规定的质量目标,以及甲方技术人员出具的技术交底和作业指导书进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，并随时接受业主、监理、甲方的检查、检验，并为检查检验提供便利条件；5.2因乙方原因造成工程质量达不到合同约定的及相关规范验收标准的,乙方必须无条件、无偿地按要求拆除和重新施工，直到符合标准，由此造成的一切费用增加和工期延误全部由乙方负责，并承担由此给甲方造成的直接经济损失；5.3隐蔽工程隐蔽前乙方要上报甲方，由甲方质检部门会同监理到场检查合格并书面确认后，乙方方可进行下道工序，如乙方擅自隐蔽，视为违约，甲方有权要求乙方进行相应检查，由此造成的费用增加和工期延误全部由乙方负责，并承担由此给甲方造成的直接经济损失；5.4乙方更换或者使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，甲方或监理可以随时发出指示，要求乙方立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和工期延误由乙方负责；5.5质量要求：5.6若乙方未按甲方通知时间组织进场返工消除缺陷，甲方可另行安排人员进行返工消除缺陷，产生的返工消除缺陷费用由乙方承担，甲方可依据与第三方签订的合同及费用结算，且无需征得乙方签字同意，在乙方工程尾款及质保金中按所发生费用的1.5倍给予扣除，不足部分由乙方补足。第六条安全文明施工6.1乙方在施工中要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强施工人员的安全教育、管理，增强全员安全意识，制定明确的安全生产目标、严格的安全检查制度，安全控制保证措施、强化施工现场安全控制，建设安全标准化工地；6.2乙方要严格遵守国家、部委颁布的安全法规；遵守当地政府、业主、监理、甲方制定的安全规章制度，遵守工程施工安全技术规则，认真执行甲方关于安全生产的有关方案、措施和要求，接受甲方人员的安全指令和管理，严格按安全标准组织施工，并随时接受业主、监理、甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查，并为检查提供便利条件；因乙方违反上述各项规章制度而发生的任何人身或财产的损害等均由乙方承担责任。6.3乙方对分包部分工程安全负责，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程执行，服从甲方安全监督和管理，监督乙方现场施工人员按照有关安全生产法律、行政法规、操作规程施工。乙方安全管理失责或乙方施工人员不按相关操作规程施工造成的人身伤亡、机械事故、其他财产损失等安全事故损失均由乙方承担，此风险费已包含在乙方各分项承包单价中。6.4乙方在动力设备、输电线路、地下管道、建筑物、构筑物等附近施工时，实施前应向甲方汇报，由甲方出具防护方案，防护方案经业主、监理认可后乙方方可据此方案实施。在施工时要注意保护场内的管道、管线等设施，因乙方原因造成的场内设施损坏、诱发安全事故均由乙方承担相应责任及发生的全部费用；6.5乙方要坚持文明施工,确保施工安全及道路畅通，不得随意占用消防通道，由于乙方原因对施工现场范围内的人员或设施造成伤害或损坏，乙方负责善后处理并承担相应的赔偿责任；6.6乙方在装卸、运输材料、机械、设备等过程中要严格遵守当地交通规章及环保的有关规定，在当地环保部门的指导下，按照项目部有关要求，重点防止扬尘、噪音及废水废物的排放，在施工过程中和完工后全面达到环保标准，由于乙方原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。6.7乙方劳务作业人员必须身体健康，老弱病残不得进场，劳务人员要严格按操作规范、规程施工，不得违规操作，违反劳动纪律。按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。6.8乙方应在合同签订前为其雇佣的所有施工人员办理工伤或意外伤害及基本医疗等保险，并将保险单证提交甲方；同时，可自行考虑购买其他一切相关保险（如财产损失险及第三者责任险）。保险费用已含在乙方综合单价中，不单独计价。6.9乙方施工人员中的电工、焊工、起重吊运工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》持有有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；特种设备应有政府质量监督检查部门颁发的《使用登记证》、《年检合格证》或《检验合格报告》才能使用；6.10各种材料（包括周转材料）、工具应堆码有序、整齐，认真做好操作房、作业面及周边的现场文明施工，保证现场清洁、卫生；6.11若发生安全事故，乙方必须积极处理好善后事宜。6.12乙方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如因乙方原因引发打架斗殴等治安或刑事案件，由乙方自行负责处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。6.13乙方自行承担政府部门按规定收取的一切应由乙方承担的费用。第七条工程计量、价款支付、结算及开票要求7.1工程计量7.1.1甲方原则上每月日按照合同约定的计量原则和标准对乙方已完工程量进行现场收方计量（甲方有权根据实际情况对计量时间做出调整），但是，如存在下列情形，甲方不予计量：7.1.1.1工程质量不合格且甲方已明确要求返工的；7.1.1.2乙方虽已返工，但返工后工程质量尚未经甲方验收确认的；7.1.1.3工程质量未经甲方质检工程师签字认可的；7.1.1.4乙方超出本合同约定施工范围的施工内容；7.1.1.5其他违背合同约定的情形。7.1.2未经甲方书面同意，任何超出甲方技术交底和设计施工图纸的工程量，不仅不应给予计量，而且由此产生的全部费用以及给甲方造成的一切损失全部由乙方承担。7.1.3甲方在每次验工计量前，组织有关人员以及乙方人员进行现场收方并填写收方记录，乙方不得无故拒绝或拖延收方。收方完成后，参与收方的全体人员应签字确认。甲方依据乙方在计量期内完成且甲乙双方本合同约定人员签认的符合本项目验收标准的工程实体数量和《工程量清单》进行计量，编制《工程量结算单》。7.1.4需现场收方才能确定工程量的，乙方应在隐蔽、拆除前办理工程量签证单，如乙方未能及时办理签证导致隐蔽施工内容不可查证的，责任由乙方承担，不予结算，也不再补充办理签证手续；合同工程量清单以外的新增项目，乙方需在实施前报甲方书面确认单价，如确因工程紧急需立即施工的，经甲方现场负责人同意后可先行施工，但乙方应在实施后2天内向甲方办理发生的工、料、机数量签认单，否则，均不予计量，后果由乙方承担。7.2工程量认定规则7.2.1必须有专业工程师（责任长、安全工程师）、质检工程师、测量工程师、计量工程师、生产经理等任一人员和甲方项目经理签字确认的工程量才能作为双方最终计量的依据，否则无效。7.3预付款7.3.1本工程预付款:有；无7.3.2预付款支付方式：。7.3.3预付款的其他约定：。7.4工程进度款7.4.1乙方每月月初向甲方上报本月产值进度计划后，甲方当月（或次月）××日检查乙方实际完成进度并核实工作量。若乙方100%完成计划产值的，甲方支付当月（或上月）已确认产值金额的（原则上约定为70-75）%。7.4.2乙方完成本合同约定承包范围内全部工作后，甲方进度款支付至已确认产值的（原则上约定为70-75）%；本分包工程经竣工验收合格且双方结算办理完毕后甲方工程款支付至结算金额的（原则上约定为80-85）%；该工程项目整体综合竣工验收合格且业主审计完成（如有）后甲方工程款支付至结算金额的（原则上约定为95-97）%，剩余（原则上约定为3-5）%作为质量保证金（不计息）。7.4.3每期工程款支付前，乙方应向甲方提供当期农民工名册、工资清单、考勤记录以及上一期农民工工资的发放凭据等资料，供甲方核实乙方农民工工资支付情况。如乙方未按前述要求提供资料的，甲方有权暂停支付本期工程款或按本期已确定产值的30-40%优先直接发放农民工工资。如甲方直接发放农民工工资的，乙方应按3000元/天向甲方承担违约金直至按要求提交为止，前述违约金甲方有权通知乙方后从后续支付乙方的任一笔工程款中优先扣除。7.4.4工程进度款中应扣除以下金额：7.4.4.1按合同约定应扣除乙方超领材料的违约金；7.4.4.2按本合同约定扣除甲方代扣代缴的政府规费等；7.4.4.3按本合同扣除应由乙方分摊的水电费、检试验费、安全文明环保费、保险等费用；7.4.4.4按本合同扣除其他应由乙方支付的款项；7.4.4.5合同约定的违约金、因乙方原因导致业主要求甲方承担的费用和行政罚款等。7.5结算7.5.1乙方提交分包工程结算申请单的期限：分包工程竣工验收后日内，乙方递交完整的分包竣工结算结算资料。在最终结算前，乙方必须将农民工工资结清相关材料作为最终结算的附件方可开展最终结算。7.5.2甲方对竣工结算申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，乙方应提交修正后的竣工结算申请单报甲方审核。乙方对甲方结算审核结果有异议的，应在甲方发出审核结果通知30天内回复，乙方未进行书面回复的，视同乙方认可结算金额。7.5.3乙方不按时配合进行结算的，甲方可单方制作结算单，视同乙方认可甲方做出的结算金额。7.6结算款支付和农民工工资支付7.6.1总包工程竣工验收合格、结算或审计完毕且甲方收到业主总包工程结算付款后，甲方将本工程竣工结算金额支付至%，剩余%作为质量保证金，质量保修期限届满，甲方退还质保金给乙方（不计息）。7.6.2农民工工资支付：乙方承诺绝不拖欠民工工资。若乙方没有按时、足额支付农民工工资，在农民工找到甲方时，甲方有权代发农民工工资，并从乙方工程款中予以扣除，同时，由乙方承担相应的违约责任以及赔偿甲方相应的损失。具体如下：乙方应将甲方支付的所有款项全部用于本合同备料和发放工资。若发现乙方有挪用本合同款项、拖欠农民工工资等情况，甲方有权将应付款项直接支付给材料分包商或农民工，若因乙方挪用资金影响施工进度，乙方应承担违约责任并承担甲方损失（包括但不限于甲方因此而向发包人承担的违约责任）；乙方不得以甲方末付工程款项为由拖欠农民工工资，不得针对甲方或发包人向有关工程监管部门进行投诉。如发生针对甲方或发包人投诉的，每发生一次投诉，乙方向甲方支付违约金100000元，该违约金由甲方在应付款中直接扣除；乙方应建立农民工花名册、身份证复印件、银行卡号并提交甲方；支付农民工工资前乙方需向甲方报送农民工工资表；甲方付款后三日内，乙方需向甲方提供支付农民工工资银行转帐凭证及所有农民工签字的工资表。7.7价款支付7.7.1甲、乙双方一致同意本合同项下工程款甲方可选择通过如下一种或多种混合方式支付：（1）银行转账；（2）银行承兑汇票（期限天，如产生贴息费用由乙方承担）；（3）商业承兑汇票（期限天，如产生贴息费用由乙方承担）；（4）供应链金融[云信（天）；航信（180天）；E信通（天）；如产生贴息费用由乙方承担]。7.7.2价款支付特别约定：本合同项下支付乙方的合同价款来源于建设单位（简称业主）对甲方的工程款支付，乙方在投标或参与甲方比选比价时已知晓前述情况，基于长久合作意向，乙方进行本合同报价时已充分考虑过与甲方共同承担因业主原因无法按约支付工程款所带来的风险。因此，现乙方自愿同意：“如果本合同业主未按合同约定将应付工程款按期支付给甲方，甲方可将应支付的乙方款项期限相应顺延至业主实际支付给甲方之日，甲方无需承担前述顺延期间的违约责任及费用。本内容为乙方的真实意思表示”。7.8开票要求7.8.1乙方所开具发票必须“三流一致”，即收款方、开票方和合同执行方必须是同一单位，经甲方财务部门认可并经认证后办理付款手续。否则甲方有权拒绝付款，由此引起的一切损失、责任及费用均由乙方承担。如果乙方开具的发票不规范，不合法或涉嫌虚开增值税发票，供应方按照票面金额的30%交纳所得税费用，赔偿因不合规发票导致采购方税前不允许扣除成本增加而多缴纳的所得税额；一旦出现不合规发票，对应的款项一律不予支付，由此给甲方带来的经济损失全部由乙方承担，涉嫌刑事犯罪的提交司法机关追究相关刑事责任。7.8.2甲方指定开票信息如下：公司名称：贵州航天建设工程有限公司公司地址：遵义市汇川区大连路航天阳光天润楼公司电话：0851-28690158纳税人识别号：91520300714342061M开户行：建行遵义汇川支行账号：520016242400525011967.8.3乙方收款银行账户名称：公司名称：开户行：账号：地址：电话：第八条甲方工作与责任8.1负责参加业主、监理、设计、地**府举行的会议，并将会议内容及有关文件指示精神向乙方传达，并督促乙方贯彻执行；8.2负责对乙方进行统一管理和工程指挥；8.3负责向乙方提供施工场地、设计文件、图纸，进行技术、安全交底，技术监督指导及技术管理，在现场指明乙方施工范围；8.4负责对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督检查，督促乙方按质、按量、按期、安全顺利完工；8.5负责按时对乙方完工的工程进行验收、计量、计价、支付工程款；8.6负责向业主、监理等有关单位上报进度计划，完工工程量等报表，并向乙方下达施工计划；8.7负责现场试验，其费用由甲方承担，竣工资料的填报，编制和归档、移交工作；8.8负责与业主、监理、设计单位、地**府的联系和协调工作；8.9负责通知协同监理对项目隐蔽工程的检查签证，质量评定工作；8.11负责乙方临时施工生产场地所需的临时用地借用工作，并承担其费用；8.12负责统一组织、协调工程的竣工验收、交付工作；8.13负责的临时设施有：8.13.1水:甲方负责将水管引入到施工现场，乙方自行承担水费（含损耗）；8.13.2电:甲方将施工用电接至三级配电箱，三级配电箱及二级与三级配电箱之间的电线、线缆、开关箱统一由甲方购买、安装，如有损坏由乙方照甲方采购价的1.2倍赔偿；三级配电箱后端由乙方自行负责；电费由乙方自行承担；乙方提供民工住房与床，床上用品与生活设施由乙方自行解决。8.13.3道路:负责施工场地道路的开通并满足施工的需要；第九条乙方工作与责任9.1乙方应服从甲方的统一管理、工程指挥，不能以甲方或甲方所属部门名义与其他单位或个人签订合同、协议，若有发生，均与甲方无关，由乙方承担全部责任及费用。对外保密与本协议的关系，不能以自己的名义与业主、监理进行有关本工程方面的联系，否则造成的一切损失和费用，全部由乙方承担；9.2按时将施工人员及除甲供材料与机械设备以外的机械设备等调遣到施工现场，并承担由此发生的一切费用，确保施工正常进行；9.3劳务承包的提供与管理:乙方提供与其承担工程工序工作量、技术难度相适应的各类专业人员、现场管理人员，持有有效上岗证件的特殊工种作业人员及其他相关作业人员组成劳务施工队伍进行施工，其所发生的费用包含在合同中。9.4复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工。配合日常施工测量、监控量测及现场试验工作并及时上报资料，完成安全应急预案的准备和实施，严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录。配合甲方办理交工验收。对甲方供应材料和设备进行复检并办理签认手续。乙方要自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，兼顾全局。9.5乙方在生活、施工中，与其他单位或个人发生的经济等任何纠纷均与甲方无关，由乙方自行解决并承担费用。9.6乙方必须在四大行办理农名工工资发放专户，凡乙方为履行本合同所投入的人员，乙方必须与其签订劳动合同，并向甲方提供劳务人员劳动合同原件（明确报酬发放标准）、身份证、特殊工种证、健康证等复印件备案，为劳务人员每人办理专用工资卡。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并配合甲方的检查。乙方必须加强现场管理和队伍管理，遵守甲方的各项规章制度，保护好现场设施，因乙方原因造成的人员伤亡等一切事故均由乙方承担责任及费用；自行制定劳务人员的工资待遇，按时支付劳务人员工资，并接受甲方的监管。9.7乙方须做好社会治安综合治理工作，若因乙方原因，其职工发生社会治安恶性案件，严重影响甲方社会声誉，所发生的损失全部由乙方承担。9.8乙方要有特殊工种上岗证（如爆破工、电焊工、电工、架子工等），积极配合甲方做好现场试验、质量检查、竣工资料填写收集归档、工程验收等工作。9.9乙方在施工期间，应采取措施对已完工程和临时设施进行保护，否则造成的损失由乙方承担。9.10乙方要尊重当地风俗民情、处理好与当地各部门及群众的关系，不得做有损甲方声誉的事。9.11乙方不能再将所承包的工程分包、转包给其他单位或个人，一经甲方发现乙方有此行为，甲方有权采取清除队伍的处罚措施。9.12按时向甲方上报材料用量以及材料进场计划。9.13配合甲方做好计量支付、质量、安全、进度、文明施工、现场管理、环境保护等各种检查及资料收集。9.14负责点收甲方供应的材料和卸车（钢筋除外），并按物资管理办法进行存放和保管，因乙方保管不善造成材料被雨淋及受潮、生锈、材料被盗等损失，全部由乙方承担。9.15按合同约定及施工计划需要，组织自备小型机械准时进场，按甲方统一规划堆放材料、机械。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机械设备、机具、周转材料及其他设施。定期进行维护保养或维修更换零配件并承担其费用。在工程完工后，乙方应将机械完好地交还给甲方，对因使用、维护保养和维修不当造成的机械损坏，乙方应赔偿损失或将机械恢复到原来完好的状态。9.16乙方人员进入施工现场须向甲方提交进场人员清单，进场人员的身份证复印件（原件备查）。乙方原因引起的任何劳动纠纷均由乙方承担一切责任与费用，与甲方无关。9.17乙方应当积极配合甲方人员每月月底的成本核算工作，并提供截止到号的所有成品、半成品及原材料数量，以供甲方技术人员核实。9.18生活用房：住房及床由乙方提供，床上及生活用品由乙方自行解决，其费已包含在合同单价中。9.19撤离现场时，应按甲方要求对施工现场进行清理，做到现场和工程整洁。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。9.20当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时，乙方在接到解除合同的通知后应立即采取措施将人员和相关机具、临时设施等撤离劳务作业现场。超过15天撤离或未撤离的，甲方有权采取相应措施，由此产生的损失和责任均由乙方承担。9.21当合同终止或解除时，乙方应在合同终止或解除后7天内，保护好承包范围内的施工现场。因乙方保管不善而造成工程损失的，由乙方承担责任。第十条环境、文物保护及地下障碍物10.1乙方在施工中取土、弃土、废弃物、排污等须按照设计文件及当地政府、环保部门、业主、监理的规定、要求进行施工，并承担违反规定而造成的一切损失。10.2乙方在施工中要采取有效的防范措施保护施工环境，避免和减少对环境的污染和破坏，因乙方原因造成的损失由乙方全部承担。10.3在施工中发现文物时，乙方应采取有效防护措施并尽快通知甲方及其他相关部门，并配合甲方及有关部门进行处理，如因乙方原因致使地下敷设物、文物损失的，由乙方承担全部责任。有关部门处理上述问题影响乙方施工的，双方协商支付误工费。10.4施工中发现影响施工的地下障碍时，乙方要及时通知甲方，由甲方向业主上报，并由业主汇同监理、甲方、地下障碍物归属单位、设计院一起共同研究保护及处理方案，待方案确定后，乙方方可据此方案进行下道工序施工，否则，因乙方原因造成的损失由乙方承担，处理上述问题影响乙方施工的，双方协商支付误工费。第十一条不可抗力11.1不可抗力发生后，乙方要迅速采取措施，尽力减少损失。乙方要及时汇同甲方向监理、业主及相关单位上报受害情况、损失情况、清理及修复费用，根据各方协调情况进行补偿。第十二条材料、设备供应与管理12.1甲方供应材料约定：。甲方按照限额[施工图纸计算的净量×（1+损耗率（损耗率见12.2条约定））]向乙方供应材料，若乙方所用材料超限额量，甲方从乙方的工程款中按甲方采购单价的120%扣回。乙方签订合同后向甲方指定领料人员（出具委托领料书及领料人身份证复印件），甲方向乙方签发领料证（载明领料范围），以后凭领料证领料。乙方每月15日以前向甲方上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。甲供材料交货地点为甲方料库或料场，乙方依据材料计划及甲方材料管理程序办理领料手续。）12.2材料损耗率钢筋制作、绑扎损耗率≤1%（施工措施用钢筋不计损耗）、钢筋套筒接头损耗率≤3%（按图纸翻样数量为准），超过部分，乙方按采购单价的120%对甲方进行赔偿。钢筋材料损耗率=（消耗量-翻样量）/翻样量。混凝土不扣除钢筋体积，损耗率为0.8%，超过部分乙方按甲方采购单价的120%对甲方进行赔偿，因乙方原因高标号做低标号使用的，乙方按两种混凝土标号差价的120%进行赔偿。钢丝绳损耗%（自然磨损除外）；木跳板%；钢跳板%（被盗除外）。本条未约定材料损耗率的视为该材料净量即为甲方额定供应量。12.3材料设备管理：乙方承包范围内自行安排专职看守人员，（每天）24小时负责乙方施工现场看守工作，看守人员负责看守施工现场内施工材料、供水供电线路等临时设施、半成品、成品、机械设备，由于看守不力，造成材料、安全文明设施等被盗及半成品、成品损坏，乙方照价赔偿甲方损失，甲方在乙方的计量款中扣除。乙方要妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管、使用不善发生丢失、超量、损坏，乙方要全部赔偿，并承担由此造成的工期延误损失。12.4合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁私自采购，否则，甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工，并承担由此造成的一切损失和责任。且乙方领用出库的材料由乙方自行保管、堆码、遮盖，费用由乙方承担，保管、堆码、遮盖应符合甲方相关要求，并接受甲方监督。所有乙方领用的甲方材料发生的三次及多次转运均由乙方负责并承担转运费用。12.5除本合同约定由甲方提供的机械设备外，本工程所用其他小型机械、劳动工具由乙方自行解决，乙方中途退场，其进场的所有机械设备无条件退场，不得遗留甲方工地，阻碍甲方施工，乙方怠于撤离，导致机械设备损坏遗失的，或由此给甲方或第三方造成的损失均由乙方承担。第十三条工程变更13.1变更计量甲方根据设计和业主要求对乙方提出的工程变更，乙方应予执行。甲方根据乙方完成的符合甲方、监理、设计、业主要求的工程变更实际数量对乙方进行计量，任何超出甲方要求的变更数量，甲方不予计量。乙方不得以任何理由提出超出现场实际完成的变更数量及费用要求。13.2变更估价原则除合同另有约定外，变更估价按照本款约定处理：13.2.1作为本合同附件的工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定;13.2.2作为本合同附件的工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定;13.2.3作为本合同附件的工程量清单中无相同项目和类似项目单价的，由甲方根据本合同单价所依据的计价规范自行确认后遵照执行。第十四条质量保修金和期限14.1质量保证金14.1.1本分包工程质量保证金：分包工程结算金额的×%（无息）。14.1.2本分包工程质量保证金的退还：14.1.2.1本分包工程保修期限届满后月内乙方无任何违约情形时甲方退还乙方。14.1.2.2本分包工程保修期限届满后乙方无任何违约情形时甲方分期退还乙方。甲方于保修期限届满后退还乙方×%的质保金（无息），于退还乙方×%的质保金（无息），退还乙方×%的质保金（无息）。（本款的约定限于正常保修期届满仍无法确定工程缺陷，需要延长一部分时间进行约束的情形）14.1.2.3如质保金未开具发票的待发票足额开具后再退还且甲方不承担任何违约责任。14.2保修期14.2.1保修期自本分包工程竣工验收合格之日起计算。本分包工程保修期为（）年，如前述约定的保修期与法定期限不符的，以法定期限为准。14.3质量保修责任14.5.1保修期内发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场进行抢修。保修期限内本分包工程出现质量缺陷和其他保修事项的，乙方在接到甲方的保修通知（含要求维修时间）后应当立即派人维修。14.5.2紧急事故乙方拒绝抢修或在通知书要求的维修时间届至后仍不维修的，甲方可立即或从要求维修时间届至的次日起自行组织抢修（维修）或委托第三方抢修（维修）。甲方委托第三方抢修（维修）后，有权依据与第三方签订的合同或无合同情形下的《抢修（维修）费用结算单》，通知乙方后单方直接从乙方工程尾款或质保金中扣除所产生全部费用，不足部分由乙方另行补足，同时乙方还应按所产生的全部费用向甲方承担迟延履约的惩罚性违约金。14.5.3保修期内乙方有违约情形的，应当先行用质量保证金支付乙方需承担的违约金、赔偿金或其他责任费用，如前述费用抵扣后仍有剩余的，待约定时间届至后甲方无息退还乙方。第十五条竣工验收15.1乙方完工后需保护好未交验的工程，因乙方原因造成的损失全部由乙方承担；15.2乙方所完工程的质量认定由业主、监理、设计、质量监督站、甲方等组成的验收组认定的质量等级为准。第十六条奖励与罚款16.1根据乙方在施工进度、质量、安全、文明与环保以及材料节超等方面执行合同的情况进行奖励与罚款处理，奖励和罚款在计量款中直接支付或扣除，由乙方在验工计价单上签字确认；16.2在施工期间,受到业主、甲方上级主管部门、地**府等有关部门罚款时，应由造成该结果的责任方全部承担。受到奖励时，甲方将根据情况给予乙方适当奖励。第十七条违约责任17.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：17.1.1由于甲方原因（发包人和第三方原因除外）造成长时间窝工时，由甲乙双方协商确定补偿。17.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：17.2.1因乙方原因未能按本合同工期和甲方、业主的要求完成本工程，每延期一日，应向甲方支付1000元违约金；工期延误达到10天的，甲方有权单方面解除合同，一切损失由乙方承担。17.2.2乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，该部分不予计量，每检验批乙方向甲方支付10000元违约金，连续3个检验批质量不合格，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方退出施工现场，乙方应当在15日内退出施工现场。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。17.2.3因乙方原因造成的质量事故，材料、重作、返修、返工等一切损失均由乙方承担，并应向甲方赔偿损失，赔偿数额据实计算。17.2.4乙方无故擅自停工的，承担违约金50000元/天，停工10日（含10日）以上的，甲方有权单方面解除合同，且乙方必须无条件退场，并赔偿因停工给甲方造成的一切损失。17.2.5乙方在劳务作业或验收过程中，被发现偷工减料或劳务作业质量不合格，乙方向甲方应按10000元/次支付违约金，并承担因此造成的损失。17.2.6乙方未履行按时足额发放员工（包括农民工）工资引起不良影响的，乙方应承担10000元/人.次违约金，甲方有权采取其它措施,甲方未按合同约定付款的情况除外。17.2.7乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、业主、监理及政府部门的正常工作，如有违反本条款，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违约金1000元/次。17.2.8乙方将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向甲方支付合同总额20%的违约金，并应赔偿甲方因此所造成的损失。17.2.9乙方组织的作业队伍不能满足工程施工技术要求或甲方要求，甲方有权要求乙方进行更换、调整。乙方在更换、调整时的窝工损失由乙方自负。17.2.10乙方未能提供增值税专用发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。17.2.11乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金1000元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。17.2.12乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。17.2.3除上述违约情形外，乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，甲方有权选择1000元至合同总金额10%不等的违约金要求乙方承担，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的直接经济损失，延误的工期不予顺延。17.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外还应继续履行合同。17.4乙方现场管理人员缺失或现场管理不善，导致发生安全事故，造成的人身伤亡、机械事故、其他财产损失等一般安全事故及以上的事件的，损失均由乙方承担，甲方有权就此发生的经济损失向乙方追偿；情形严重的，甲方有权在相关款项中直接扣除经济损失并结清相关工程款项后，有权单方解除合同；可能发生声誉风险的，乙方应采取积极举措，避免甲方发生声誉风险事件。17.5未经甲方同意，乙方擅自退场的，或因乙方违约导致甲方解除合同的，除乙方已完合格工程量按合同约定计量计价方式的60%进行结算，半成品及其它未完成的工程不予计量与支付外，乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于退场造成的甲方工期违约损失，剩余工程另行分包价格高于原分包合同价格的差价等）。即乙方的最终结算金额＝按分包合同约定计价计量方式审定的最终结算金额×（60）％－按合同约定应扣除的各类款项（含其他违约金、罚款、赔偿金及剩余工程分包价格高于原分包合同价格的差价等）17.6因甲方单方面解约要求乙方退场的，双方据实结算，半成品或其他未完工程项目双方协商折价结算。第十八条争议解决18.1甲、乙双方如因履行本合同发生争议的，应先行协商解决。如协商不成或不愿协商的，双方一致同意本工程纠纷由项目所在地人民法院诉讼解决。18.2甲、乙双方确定如下所预留的地址为通知对方本合同项下相关履约文书的有效送达地址，任何一方按照该地址向对方送达的通知、会议纪要等文书均为有效送达，对方当事人拒收或以未签收作为抗辩理由的，对另一方当事人均不产生任何法律约束力，前述文书的生效时间从拒收之日或退回之日生效。任一方变更送达地址的必须在变更地址之日起7日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。18.2.1甲方送达地址：联系方式及电话：列明指定收件人的邮箱号、微信名及微信号和常用电话；经确认的法定代表人（或营业执照上的负责人）微信名及微信号和常用电话。18.2.2乙方送达地址：联系方式及电话：列明指定收件人的邮箱号、微信名及微信号和常用电话；经确认的法定代表人（或营业执照上的负责人）微信名及微信号和常用电话18.2.3如因本合同引发诉讼，前述送达地址和常用电话同时作为法院向双方送达法律文书的指定地址和联系方式。第十九条合同份数、生效与终止19.1本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持两份；19.2本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，至甲、乙双方各自义务履行完后失效。第二十条补充协议20.1本合同未尽事宜由甲、乙双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力；20.2补充协议内容与本合同有不一致之处，以补充协议内容为准。第二十一条特别约定21.1乙方作为一个有经验的分包方，对本合同所有条款已认真阅读，对本合同约定的所有事项已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险：包括但不限于工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已有充分预判，因此，乙方认可签订本合同即视为自愿承担可能存在的各种风险。第二十二条本合同附件附件一：《工作内容表》；附件二：《建设工程环保管理协议》；附件三：《安全生产协议书》；附件四：《消防保卫协议》；附件五：《施工现场临时用电安全管理协议》；附件六：《授权委托书》；附件七：《材料领用人、现场管理人和单位负责人确认单》；附件八：《承诺》；附件九：《安全文明施工及工程质量奖惩细则》；附件十：《农民工工资保障承诺》；附件十一：《廉洁承诺书》；附件十二：《中小企业申明函》；附件十三：《符合临时供应商入库承诺》；附件十四：《相关资质证明文件复印件》；甲方：乙方：法定代表人法定代表人或委托代理人：或委托代理人：联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月日附件一：工作内容表序号项目名称工作内容工程量计算规则计量单位含税单价（元）含税总价（元）备注1人工挖基坑土方1.土壤类别:三、四类土2.挖土深度:详见设计施工图3.开挖方式:人工4.其他:满足规范及设计要求139.1m3仅劳务费2人工挖基坑石方1.岩石类别:混凝土2.开凿深度:详见设计施工图3.开挖方式:人工40m3仅劳务费3人工回填方1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:开挖土石方3.填方粒径要求:符合设计要求4.填方来源、运距:场内利用110.4m3仅劳务费4基础1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C2568.75m3仅劳务费5人工安拆基础模板1.基础类型:基础320m2仅劳务费6预埋铁件1.钢材种类:钢板、钢筋2.规格:钢板预埋件200*200*10、16带螺纹钢筋35cm2.94t仅劳务费7防护网1.边框热镀锌扁铁40x4双层夹铁丝网；2.低碳钢镀锌网:丝粗3mmx孔20mmx20mm；3.其他：满足规范及设计要求。5600m2仅劳务费8不锈钢刀片双螺旋滚笼刺网1.6根热镀锌拉丝2.5±0.1mm；2.不锈钢刀片双螺旋滚笼刺网(Φ500)；3.刺笼间距150mm;4.其他：满足规范及设计要求。800m2仅劳务费9立柱1.热镀锌钢管立柱DN80x4mm；2.羊角叉-热镀锌钢管Φ32x3.5x2根,0.1m长镀锌钢筋φ8x6根；3.连墙T型镀锌支架L50x50x5(约0.5m长)2颗M12x120膨胀螺丝固定墙上M10xDN80卡箍固定立柱；4.羊角叉与立柱采用镀锌钢板连接100*100*6；5.立柱底板钢板200x200x10mm；6.立柱底板加劲钢板(三角形)100x50x6mm(4块)7.热镀锌扁铁连接件100x50x5(2套M10x30镀锌螺栓固定钢丝网)；8.立柱：高度6m左右（不含羊角叉）。9.其他：满足规范及设计要求550根仅劳务费10外脚手架1.搭设方式:外脚手架 ≤15m 双排2.搭设高度:8米3.脚手架材质:钢管12800m2仅劳务费11卫生清理1800m2仅劳务费12临时电缆铺设及回收740m仅劳务费13临时围挡安拆970m仅劳务费14场地硬化496m2仅劳务费合计（税率： )价税合计（大写）：附件二建设工程环保管理协议甲方:贵州航天建设工程有限公司乙方:甲方将项目劳务工程委托乙方施工，为了明确甲乙双方安全文明生产责任，落实施工现场安全生产、文明施工、环境卫生，根据国家《大气污染防治法》、《工业企业厂界噪声标准》、《环境保护法》等法律法规及天府新区相关规定，甲乙双方达成如下协议：一、责任1.乙方进入施工现场前，必须与甲方签订《建设工程环保管理协议》,并严格遵守其每项条款，否则，无资格进入施工现场。2.乙方进入施工现场后，甲方对乙方进行施工现场环保规定教育，以提高作业人员环保意识，并熟知甲方的环境方针。3.乙方必须严格执行环境保护管理相关法律法规及文件规定。4.甲方规划布置各施工阶段所需环保设施，并将规划好的环保设施布置图及相关要求，及时向乙方提供。乙方按照甲方提供的各施工阶段环保设施规划布置图的规定及相关要求，对环保设施进行利用，并进行管理。5.乙方进入施工现场前，必须确定其环保负责人身份证号，联系电话。6.乙方进入施工现场后，必须落实环保工作管理体系，明确环保负责人、环保管理人员及责任和职责。环保管理人员必须对环保设施的使用和环保工作情况进行适时检查，确保施工现场环保达标。7.甲方对乙方的环保工作进行监督检查，对乙方出现违反环保规定、措施、要求的及时下发《整改通知单》，要求立即整改。对于不按期整改的视为违约，并进行违约处罚，违约金额度为200-500元∕次；情节严重的违约金额度为500-1000元∕次；给甲方及建设单位造成恶劣影响的违约金额度为5000-10000元∕次，因乙方违反施工现场环保规定、发生环境污染事故，受到上级管理部门处罚的，一切责任由乙方承担。对于情节严重、屡教不改的，甲方有权单方面解除合同。二、施工现场扬尘污染控制1.严禁露天喷沙除锈和喷漆作业，因特殊工艺要求进行作业的必须采取有效防护措施。2.施工现场必须配备洒水降尘设备，及时洒水，控制扬尘污染。3.施工现场出入口处必须设置冲洗车辆的设施，车辆出场时，必须将车辆清理干净，不得将泥、土带出现场。4.施工现场主要道路必须进行硬化处理，料具场地必须平整夯实，安排专人对道路及施工现场进行适时清扫，并适时洒水压尘，控制施工现场扬尘污染。5.建筑物内的施工垃圾清运，必须采用封闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。并将施工垃圾、渣土直接清运至指定施工垃圾站内，防止产生三次扬尘污染。6.土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。装载散装物料必须有苫盖措施。在运输途中车辆密封盖严禁敞开，上路行驶不得遗撒。7.水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料要入库或严密遮盖存放，防止扬尘。8.施工现场的料堆、土堆，要采取覆盖或固化等措施，防止扬尘。9.遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。10.拆除旧有建筑时，应随时洒水，减少扬尘污染。渣土要在拆除施工完成之日起三日内清运完毕。11.施工机械、机动车辆尾气必须达标排放,装载货物不流洒，散装物料必须苫盖，车辆行驶不得造成道路扬尘污染。12.严禁焚烧沥青、油毡、树叶、枯草、废纸、垃圾以及其它可能产生有毒、有害烟尘、气体的物质，污染大气环境。13.施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭，并配备有效的降尘防尘装置（搅拌机进料口上方安装二个喷头，喷水达到雾状为合格）。三、施工现场固体废弃物控制1.乙方作业人员要做到工完料净场清，对生产中产生的各种固体废弃物，必须要按甲方各类废弃物投放管理要求分类投放，严禁随手乱扔，造成环境污染。及时对外脚手架进行清理处理，以免造成扬尘。2.施工现场必须设立封闭式施工和生活垃圾站，施工垃圾、生活垃圾必须分类存放。施工垃圾清运时须提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。3.固体废物严禁任意堆放、倾倒、贮存、处置或私自填埋。存放固体废物的设施和场所必须封闭，防止扬尘污染。4.固体废弃物场内运输时，要按废弃物分类搬运，搬运过程中要做到不遗洒、不混投。5.固体废弃物必须使用密闭式运输车辆运送至环卫局规定的场所处理。6.乙方在施工中对施工现场有毒有害废弃物(如废油桶、废油漆、稀料桶等)应设置封闭存放点。四、施工现场水污染控制1.在检修工程中产生的废油、废液、废水须向业主指定的地点排放，不得随意以漫流等方式排放，严禁向市政、厂区排放管网及雨水管道倾倒，更不得污染饮用水源。不遵守规定擅自排放导致水污染的，其经济、行政处罚责任自负。2.严禁利用渗坑、渗井、裂缝、容洞及漫流等方式排放、倾倒污水和有毒有害物质及液体废弃物。3.施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应设置废水沉淀池，废水不得直接排入市政污水管网，经三次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。4.凡作业产生的污水，必须控制污水流向，在合理的位置设置沉淀池，污水严禁流出施工区域。5.施工现场存放油料处，必须进行防渗漏处理，储存和使用应采取有效措施，防止油料泄漏，污染土壤水体。6.施工现场设置的食堂，必须设置简易有效的隔油池，加强管理，专人负责定期掏油，防止污染。7.生活污水须排入市政污水管道或化粪池。五、施工现场噪声污染控制1.施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离居民区的一侧，以减少噪声污染。2.在规划市区或居民住宅区、机关、学校、商业区及公共场合等的施工现场，必须严格控制作业时间，一般不超过22时。遇有特殊情况需连续作业的，乙方须采取降噪措施，甲方负责配合做好周围群众工作，公布施工期限，并在施工前到工地所在区、县建设委员会提出申请，经批准后报环保局备案后方可施工。3.进行夜间施工作业的，应采取措施，最大限度减少施工噪声，可采用隔音布、低噪声震捣棒等方法。施工时，由甲方对施工现场进行噪声值监测，其噪声值不超过GB12523《建筑施工场界噪声限值》的有关标准，防止夜间噪声扰民。4.对承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料要做到轻拿轻放，最大限度的减少噪声扰民。六、本协议一式陆份，甲方执肆份、乙方持贰份。本协议自甲、乙方签字盖章后生效，施工合同解除时废止。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人或委托代理人：法人或委托代理人： 年 月 日 年 月 日附件三安全生产协议书甲方:贵州航天建设工程有限公司（下称甲方）乙方:（下称乙方)为了明确甲乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止工伤亡事故的发生，在施工作业及保修期间实现“零轻伤，零重伤和零死亡”的安全目标。依据有关法律、法规、规定特签订本协议书。一、甲乙双方共同责任1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。2.在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。3.坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。在组织施工生产时先落实安全保护措施，做好安全防护工作，防止事故发生。4.做好新进场员工入场教育培训和三级安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。5.发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。6.积极创建安全文明工地，推动并组织班组化建设，严格控制安全目标，避免各类伤害事故的发生。二、甲方的具体责任1.组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度，对施工现场的重大危险源进行公示。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，检查乙方按照国家相关规定作业现场现场安全员的配备，对乙方安全生产实施监督管理。2.编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。3.在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，向乙方进行安全技术交底，施工中监督乙方按交底内容实施。4.对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，按名单进行入场“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行核验工作。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。5.向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，并监督乙方安全使用。6.对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验试验，合格后方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。7.对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，及时纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工及监督整改。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。8.合同终止工程结算时，甲方安全部门应出具《安全评价书》无安全评价书者不能结算。9.对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。10.提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。11.项目部设置安全隐患举报基金，用于奖励在施工现场发现隐患，乙方操作人员发现安全隐患经项目部核实确认后给予一定金额的奖励。12.组织乙方管理人员、施工人员开展应急救援演练，确保应急自救人员掌握相关的自救、互救知识和技能，正确使用各类应急救援器材、装备。13.一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。三、乙方的具体责任乙方在甲方的统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任。1、乙方合同约定的项目经理、现场管理人员、安全管理人员、特种作业人员必须按照规定现场履职及带班作业。2.接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。3.按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度。4.根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施。对于危大工程应编制专项施工方案，有本单位企业技术负责人签认后上报项目部进行审核，对于超危大工程应编制施工方案并参与方案的论证工作。根据专家提出的意见进行修改后再上报项目部审核。5.对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方的安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，新进场的人员进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工以及不适合施工现场作业疾病的人员。出资为其施工人员办理工伤和意外伤害保险。6.按规定要求配备安全员（50名施工人员以上的应设专职安全员；不足50人的应指定兼职安全员），负责操作中的安全检查。工地负责人和专职安全管理人员持有相应部门颁发的安全生产考核合格证；特种作业人员持证上岗；特种设备操作人员持证上岗；汽车司机有符合要求的驾驶证；机械设备操作人员持培训证上岗。7.按照有关要求进行班前安全教育并做好相关记录上报项目安全部门，对于不同工种要进行相应的安全教育。乙方作业人员进入施工现场需配合合格的安全防护用品，下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行旁站监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。对于特殊工种需持有培训合格且在有效期内的证件，并向项目部进行备案。8.自带的劳动保护用品及机械、机具、设备，经检验验收合格后使用，中大型施工机械需张贴验收合格标志。保证进场机械设备有生产许可证及安全检测报告。作业机具在使用前应进行试运行，操作者有相关有效的培训证。施工车辆应按照项目部要求的限速在场地内进行行驶。堆放材料不宜过高，钢筋材料不得超过1.2米，袋装水泥类不得超过十层，其他材料不得超过1.8米。9.禁止任何人私自拆除安全防护设备或安全设施。对于脚手架严禁私自拆除搭设好的连墙件等安全设施。吊装作业需配备专职信号工；作业施工时要规范用火用电，严禁私拉乱接用电。每天做到活完场清。10.按照要求为施工人员配备安全防护用品和用具；设置必要的员工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。11.在施工作业过程中涉及施工动火、有限空间作业、吊装作业及高空作业等危险性作业的，应事前向甲方申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后，才可施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施，编制专项施工方案并报请项目部审核批准。12.教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。对于施工现场的安全隐患要及时反馈到项目部。12.乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工，在出现各类事故后妥善处理，不留隐患，承担应付的责任和费用（包括罚款）。13.加强现场安全管控，及时消除事故隐患，对同类事故隐患长期存在或反复发生的；不具备保障安全条件的，项目部将根据相关约定责令退场，退场产生的费用由乙方承担。14、对现场发生的的险情或事故立即向现场管理人员报告，并在项目部相关人员的指挥下统一开展应急施救，施救过程中要做好相关安全防护措施并对作业环境进行查勘，不得盲目/违规施救，避免因施救发生次生事故导致损害扩大。15、积极参加甲方组织的班组化建设达标，达标优良的班组可进入公司合格方名册，达标不合格的班组则视达标扣分情况进入公司黑灰名单。15.一旦发生伤亡事故按规定立即报告项目部。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月日附件四消防保卫协议甲方:贵州航天建设工程有限公司(下称甲方)乙方:（下称乙方)工程名称：甲方消防保卫责任人：；消防保卫管理人员：乙方消防安全责任人：；消防保卫管理人员：为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，依据《中华人民共和国消防法》、***61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《建设工程施工现场消防安全管理规定》、《消防安全责任监督管理办法》等法律、法规，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的消防安全。消防安全管理：一、甲方的权利、责任和义务1、贯彻落实国家和贵州省等有关施工现场消防安全法规和总包的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面的管理、监督、检查和指导。2、通过多种形式开展经常性的消防安全宜传教育，对现场所有人员至少每年进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备有火灾危险性的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其它不符合规定要求的人员，有权拒绝进入施工现场或清退出现场。3、建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各栋号、分包、外包单位和各职能部门、各工种和各区域、层段等各级别和岗位消防安全责任人；建立健全施工现场的各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重点工种人员如：电气焊人员、防水作业人员进行登记，建立档案。4、严格落实有关动用明火的管理制度.,施工现场动用明火，应当按照规定事先办理审批手续；用火操作前对乙方电气焊工作业人员以班组或分包为单位进行用火操作交底，填写《用火申请审批表》，有甲方项目主管负责人签字，并开具当天用火证，才准许动火操作。开具用火证人员必须由消防安全专职人员担任，其他人员代理应有书面委托；开具动火证时应严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施；高层、外檐和孔洞周围作业，必须要求乙方和有关作业人员配备接挡工具，并在动火证上注明具体要求和措施；有防水施工和火灾、爆炸危险作业的，应停止各种明火作业。5、负责对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行审查、批准和监督、检查。做到工程内不设置宿舍和住人，不做仓库使用和存放易燃易爆化学危险物品及易燃可燃材料；对违章指挥、违规操作等违章、违纪行为进行制止、纠正，并按有关规定进行处理。6、负责在施工现场、生活区内，按有关规定设置、配备相应的消防设施和灭火器材，设置消防应急疏散通道和指示标志；制定整体的灭火和应急疏散预案；并至少每半年进行一次演练。7、定期召开施工现场消防安全会议、组织防火检查，督促落实火灾隐患整改；有针对性的部署做好防水施工、聚苯保温材料进场存放安装、冷却塔、贵重机器设备（电梯、冷水机组、空调机等）安装以及装修等各阶段的防火工作；协调和处理本施工现场的有关消防安全问题。8、要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。9、发生火灾，应及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下甲方有权调用乙方的相关人员及物资。10、积极配合各级消防监督检查机关的检查，参与对火灾事故的调查、处理。二、乙方的权利、责任和义务1、贯彻落实各级政府及相关部门有关施工现场消防安全的法规和总包的消防安全管理制度，对所属施工区域、生活区宿舍的消防安全管理负全面责任。2、负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人，消防安全管理人，专兼职消防管理人员。按照甲方的要求提供施工人员花名册及特殊工种的证件复印件及有关资料，在本施工区域内，尤其是重点部位要按规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。3、电气焊等特种作业人员必须持证上岗，用火操作前，必须到甲方用火审批部门办理动火证，不得由他人代理。在操作中应确保高层、外檐和孔洞周围作业对电气焊割产生的火花、焊渣有接挡和封堵措施，并避免与防水施工、冷却塔安装等易燃危险性作业同时交叉进行；要清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看火监护。禁止非焊工电气焊操作。4、负责对本单位在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育；进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育；对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料、或者使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。在消防安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。5、按政府有关规定，工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、易爆化学危险物品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。甲方指令乙方违反上述规定的，乙方有权拒绝。在建设工程外设置宿舍和库房的禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私接乱拉电线、使用（“热得快”、电饭锅、电褥子等）电热器具；使用液化石油气应经甲方批准，经审批有合格证后才准许使用。乙方使用易燃易爆化学危险品，应向甲方有关部门提出申请，经甲方批准和登记，有可靠的防火安全措施后才准许使用和存储。6、负责所在施工区域及所属生活区宿舍内的消防安全管理，并制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损、灵敏有效，确保消防应急通道畅通，并有权拒绝甲方违反消防安全法规的指令。7、经常进行自我防火安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作行为，在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时整改或采取必要的安全措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除消防隐患。8、积极配合、服从各级消防机关、部门及甲方的消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题要及时进行整改，并将整改情况书面报甲方备案。9、发生火灾事故，要立即向甲方报告，并迅速组织扑救，事后要积极协助有关部门进行调查，如发生迟报或隐瞒不报造成严重后果的，要承担相应责任。10、因乙方责任造成的火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡和经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。保卫管理：一、甲方的权利、责任和义务1、认真执行有关治安保卫的法律、法规，对施工现场内的治安保卫工作进行全面的管理、检查和指导。2、统筹做好施工现场重要部位和重要物资的保卫，做好以防盗、防火、防破坏和防治安全事故为中心的安全防范工作。4、定期组织人员对施工现场重要部位和薄弱环节巡逻检查，发现和解决事故苗头及隐患漏洞，做好安全防范工作。5、甲方现场保卫人员必须遵守下列纪律：服从领导、服从指挥；遵守纪律；大公无私、不贪污受贿；不包庇坏人、不陷害好人；不泄露机密、不侵犯群众利益；平等待人、办事公正、实事求是。6、甲方现场保卫人员对项目部农民工证件进行审查登记时，乙方必须予以配合。7、严禁未成年人进入施工现场及闲杂人员在工地停留，若乙方违反规定，造成的一切不良后果由乙方承担。二、乙方的权利、责任和义务1、认真执行有关治安保卫的法律、法规，配合甲方做好对施工现场内的治安保卫工作。2、服从甲方的工作安排，做好施工现场重要部位和重要物资的保卫，做好以防盗、防火、防破坏和防治安全事故为中心的安全防范工作3、组织现场保卫人员进行巡逻检查，定时、不定时对施工现场、宿舍区进行巡逻，制止打架、赌博、酗酒及大声喧哗。查禁内部人员参与黄、赌、毒、嫖等危害社会治安的违法犯罪活动，并按规定对当事人进行惩罚。盘查或观察形迹可疑人员，发现违法犯罪分子，及时报告甲方或扭送公安机关。4、接受上级保卫部门的工作者安排，执行事故临时警戒，现场保护和护卫巡逻任务。5、严禁未成年人进入施工现场及闲杂人员在工地停留，若违反规定，造成的一切不良后果由乙方承担。本协议与经济合同同时签定，并从签定之日起生效，经济合同到期后，本协议同时终止。甲方：(签章)乙方：(签章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：2026年 月 日日期：2026年 月 日附件五施工现场临时用电安全管理协议甲方:贵州航天建设工程有限公司(下称甲方)乙方:（下称乙方)为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、住建部《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ46-2024）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）及《贵州航建建设工程项目绿色安全文明施工标准化管理手册》的有关规定签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的责任和义务，保障施工现场临时用电安全。一、甲方责任1.贯彻落实国家及贵州省施工现场临时用电的标准规范，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并建立施工现场安全用电管理制度。2、负责施工现场临电方案的设计、编制、审批、实施、验收工作，并负责向分包方进行临时用电安全技术交底且完善交底手续。3、临时用电作业人员必须服从项目临时用电管理人员的管理和指导，并建立和执行电工值班、检查、巡查、维修等管理制度。4、督促分包方维修人员认真执行《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46-2024的要求，并持证上岗。5、审查分包方临时用电申请，督促落实分包方临时用电安全技术措施和电气防火措施，并进行备案。6、负责提供施工电源，并将施工电源送到符合安全标准的二级配电箱，与分包方办理交接手续，对分包方的使用情况进行监督检查。7、按照有关临时用电标准对分包方的临时用电设备、设施进行检查。发现分包方临时用电存在隐患责成分包方予整改，并监督整改落实情况。8、对分包方用电操作人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经用电安全教育培训或考核不及格及无有效操作证人员不得上岗作业。9、每周组织一次临电安全检查，发现问题及时整改，属于分包方的问题下达整改通知单，督促分包方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对分包方施工区域、用电行为进行日常监督检查，纠正违章用电。二、乙方责任1、严格执行国家及贵州省施工现场临时用电的技术规范和操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、组织学习施工安全用电知识，落实施工安全用电管理各项制度。3、配备专职电工，持证上岗。电工在施工现场每天进行巡查、检查并做好记录。4、电气设备必须采用TN-S系统，设置专用的保护装置。5、机械设备必须按照“一机、一闸、一箱、一漏电”的规定设置开关箱。6、大、中、小设备的保险装置、防护装置齐全有效。7、施工现场用电线路必须采用三相五线制，达到三级配电，二级保护要求。8、临时用电配线路按规范架设整齐，采用绝缘导线和橡套电缆线，不得采用塑胶软线，电缆线路必须按规定沿绝缘物敷设或采用埋地方式敷设，不得沿地面明敷设及沿脚手架敷设。9、配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、定值要符合规定，开关电器应标明用途，并在电箱正面门内绘有电气接线图。10、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁，固定式配电箱应设围栏，并有防雨防砸措施。11、一般场所采用220伏电源照明的必须按规定布线和装设灯具，并在电源一测加装漏电保护器。手持行灯灯具、地下室、潮湿特殊场所必须按国家规范标准规定使用36V以下安全电压照明。12、施工现场的办公区和生活区应根据用途规定安装照明灯具和使用用电器具。食堂的照明和炊事机具必须安装漏电保护器。现场楼道和地下室必须提供足够的照明。13、现场严禁使用移动式碘钨灯照明。14、使用电焊机应单独设开关，电焊机外壳应做好接零保护。一次线长度应小于5米，三次线长度应小于30米。电焊机两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。电焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。电焊把线应使用专用橡套多股软铜电缆线，线路应绝缘良好，无破损、裸露。电焊机装设专用三次降压防触电保护装置。15、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品、严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电器产品必须经过国家级专业检测机构认证。16、检修各类配电箱、开关箱，电气设备和电力施工机具时，必须切断电源，拆除电气连接并悬挂警示标牌。试车和调试时应确定操作程序和设立专人监护。17、施工现场金属架构物（照明灯架、垂直提升装置、超高脚手架）和各种高大设施必须按规定装设避雷装置。18手持电动工具的使用，依据国家标准的有关规定采用Ⅱ类、Ⅲ类绝缘型的手持电动工具。工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损，电源线不得任意接长或调换，维修和检查应由专业人员负责。向总包单位提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。加强设备的维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源上禁止拉接电源。办公区、生活区、宿舍内严禁私拉乱接电线，严禁使用热得快、电炉、电饭锅、电磁炉等大功率电器，一经发现加重处罚。三、事故处理1、一旦发生临电安全事故，要依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）和《工伤保险条例》和（中华人民共和国国务院令第375号）等国家的有关规定进行处理。总包和分包共同组织对事故进行调查，按照“四不放过”的原则拟定改进措施，提出对事故的处理意见。2、事故责任清楚，双方意见一致的，由违反国家有关规定及上述规定的责任方对事故全面负责。3、双方对事故责任意见不一致的，协商解决。4、双方协商不成的，按地**府安全主管部门对事故的处理意见办理：属于谁的责任就由谁负责；双方都有责任时，各负其应负的责任。四、需要说明的事宜1、总包单位向分包单位下达整改通知书乙方必须立即确认签收，并立即执行且按时整改完成达到要求，不签收或不执行或不能按时完成，则每延迟一天罚款1000元。2、合同外用水用电费用收取,采取挂表计费方式：水6元/m³，电2元/kw·h。3、施工现场及民工生活区拒绝浪费水电，每发现一次罚款1000元。4、凡因分包方原因造成的安全事故，除由分包方承担全部经济责任外，分包方还应按事故的大小向总包方缴纳罚金。（1）死亡事故每人次罚伍万元。（2）重伤事故每人次罚贰万元。（3）轻伤事故超标后，每人次罚壹千元。（4）若分包拒付罚金，总包方可以从分包方任何应得的款项中扣除。（5）此协议作为分包合同附件，与分包合同具有同等法律效力。甲方：(签章)乙方：(签章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：2026年 月 日日期：2026年 月 日附件六授权委托书委托人：法定代表人：，身份证号码：联系方式：，住所：代理人：身份证号码：，联系方式：本公司委托代理本公司参与贵州航天建设工程有限公司（以下称贵公司）位于的项目等事宜。的代理权限为下列事项中的第项：1.进行本工程投标阶段的投标文件的签署、参加评标会议、领取往来文件，签署、修改、递交、撤回投标文件。2.与贵公司开展合同洽谈、签订此项目分包合同以及补充协议。3.作为本公司施工现场代表，负责合同履约过程中的现场管理，包括对该分包工程的进度、质量、安全、文明施工等相关事项的处理。4.负责签发在合同履约过程中的相关函件。5.负责该工程结算的办理、工程款收支等事项。6.负责农民工双卡的办理、民工工资发放、农民工具体人员名单和民工工资表向贵公司项目部报送。7.负责参与现场由贵公司提供材料的收料、核量等事项。8.其他∕。委托代理人的转委托行为无效。若要变更委托代理人须提前10天向贵公司提交重新签署授权委托书。本授权委托书有效期限自年月日起至合同权利义务终止之日止。（若专属投标授权则另行具体约定有效期）。委托人：法定代表人：日期：年月日附件：法定代表人的身份证复印件，委托代理人的身份证复印件附件七材料领用人、现场管理人和单位负责人确认单单位名称：（盖章）材料领用人：签字字迹：现场管理人（经济签认人）：签字字迹：单位法人代表：签字字迹：注：结算由以上确认人和单位法人代表签字，盖章后视为有效，其他人代理一律无效。附件八承诺贵州航天建设工程有限公司：贵公司就勾贮中心外围墙增设防护网工程项目劳务分包采购正在进行的询比活动，贵公司已向所有参与报价的供应商（包括本单位）就所有商务条件和合同条款进行了明示和说明。基于贵我双方互利共赢、风险共担、长久合作的愿景，我公司现自愿同意如下商务条件和合同条款并郑重承诺遵守执行，如下合同条款对本单位具有法律约束力：一、合同条款：“本合同项下支付乙方的合同价款来源于建设单位（简称业主）对甲方的工程款支付，乙方在投标或参与甲方询比价活动时已知晓前述情况，基于长久合作意向，乙方进行本合同报价时已充分考虑过与甲方共同承担因业主原因无法按约支付工程款所带来的风险。因此，现乙方自愿同意：如果本合同业主未按合同约定将应付工程款按期支付给甲方，甲方可将应支付的乙方款项期限相应顺延至业主实际支付给甲方之日，甲方无需承担前述顺延期间的违约责任及费用。本内容为乙方的真实意思表示”（中小企业的无需承诺此条款）。二、合同条款：我公司承诺自身资金状况良好，同意供应商须知中的支付方式，有能力自行解决履约过程中的资金问题。三、合同条款：“乙方作为一个有经验的供应商，对本合同所有条款已认真阅读，对本合同约定的所有事项已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险：包括但不限于工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已有充分预判，因此，乙方认可签订本合同即视为自愿承担可能存在的各种风险”。四、本合同所有关于工期、质量、技术、安全、计量、结算、质保和履约保证等条款内容的约定及相关违约责任，本单位均予以完全认可并遵守执行。特此承诺（以上内容为本单位真实意思表示）！承诺人：XX公司日期：年月日附件九安全文明施工及工程质量奖惩细则为规范质量行为、安全文明行为，严防项目泄密，结合公司相关管理规定，特制定以下奖罚实施细则，自发布之日起生效！具体细则如下：一、现场管理:1、进入工地的施工人员必须正确戴上安全帽；穿戴反光背心；严禁穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场，违者罚款人民币:100元/项·次。2、高处作业人员必须正确配戴五点式安全带、安全绳、挂保险钩、穿防滑鞋，违者处罚人民币:500元/次。高处作业面未按要求设置生命线、防护围栏、架板、梯步未满铺及未固定、未挂安全网（绳）、存在大于30cm孔洞、缝隙的处罚人民币:1000元/项·次。3、施工现场未及时对桩孔（浇筑前、浇筑后）进行钢筋网片覆盖、未设置防护围栏，危险区域夜间未设置警示灯的，处罚人民币:1000元/项·次。4、酒后上岗首次处罚人民币:2000元/次；再次发生酒后上岗,处罚3000元并清理出项目工地，解除分包（劳务、专业）合同。5、严禁携带儿童、未成年人带到施工现场，违反处罚人民币:500元/次。6、现场施工作业人员，必须接受安全部、技术部的安全、质量技术交底，方可上岗作业，若出现分包单位（施工班组）违反用工规定，新进场工人未进行登记报备或雇用不符合用工要求人员进场施工，出现任何的安全及质量问题，由该班组承担全部责任和经济赔偿；进场作业人员无条件配合项目部的检查，违反该条规定处罚人民币1000元/次，对在检查中遇到的问题未及时按要求进行整改的处罚人民币2000元/次。7、交叉施工过程中，平行施工作业单位存在有安全违规，安全隐患操作的，任何参建单位有提醒告之的义务和权力，不听劝阻的，可取证提请建设单位，按安全文明施工处罚细则相关条款规定从重处罚。8、施工现场设置吸烟区，在设置吸烟区外施工场地内吸烟的，处罚人民币500元/次。9、施工现场发生打架斗殴事件的，打架斗殴双方是同一个分包的，处分包单位2000元/次；打架斗殴双方分属2个及以上分包的，对参与的分包单位处1000元/家·次，对造成身体伤害的，斗殴双方互赔医疗费，造成财产损失的，双方先经过分包负责人进行协商，协商不成，由项目部进行调解，调解不成，可提请司法解决。10、对项目部生产区、生活区设施、设备故意损坏行为的，将给予处罚人币:1000-2000元，并对损坏的设施、设备进行赔偿。11、特种作业(电工、焊工、架子工、塔吊、起重工、驾驶车辆等)人员必须持有效证件上岗，违者处罚人民币:2000元/人·次。12、施工机械设备必须履行进场报验手续，提供有效的合格证、维保或检测资料，确保设备不带病作业，违反该条规定处罚人民币2000元/次。13、安全通道搭设不合格处罚人民币2000元/次并整改；无安全通道指示标志、无通道指示标志或标志损坏未及时更换、安全通道无照明、照明设施无人及时维护者，处罚人民币200元/项·次。14、高处作业施工中工具未做防滑落安全措施，吊装设施不符合安全规范要求，高空抛物的，处罚人民币:1000元/次。15、施工现场材料、垃圾未做到“工完、块料或条料材料堆码整齐（散料归集成堆）、场地清扫干净”，未达到要求的，对相关分包单位处罚人民币:500元/处·次。14、安全管理人员在现场发现违纪行为及对存在的安全隐患，进行管理过程中，受到无理打骂或带有恶性语言攻击，对分包单位处罚人民币:1000元。15、无理殴打现场安全管理人员造成受伤的，对分包单位处罚20000元/次，支付所产生的医疗、误工等相关费用，并移送公安机关进行治安拘留，构成犯罪的，移交司法机关。16、严禁偷盗工地、生活区、办公区财物，一经发现，责任人按照1000至5000元承担惩罚性违约金及清场处理，情节严重的报公安机关处理；责任分包单位（施工班组）按照一次10000至30000元承担惩罚性违约金，责任分包单位（施工班组）必须承担因此造成的一切责任和损失。17、发生伤亡事故后，分包单位（施工班组）必须立即如实报告项目部，同时做好对伤员的抢救和治疗工作，保护好事发现场。对于因分包单位（施工班组）及受伤人员瞒报、谎报、迟报等原因，造成不能按法定工伤保险程序进行处理的，分包单位（施工班组）及受伤人员自行承担全部责任。项目部不给予工伤待遇，并且违规人员（包括违规自伤人员）按照一次5000至10000元承担惩罚性违约金，责任单位（施工班组）按照10000至30000元承担惩罚性违约金。18、对于居心不良，故意制造或伪造伤亡事故企图骗取工伤保险的分包单位（施工班组）及个人，项目部不给予工伤待遇，责任人按照5000至20000元承担惩罚性违约金并做清除处理，责任分包单位（施工班组）处以10000至30000元承担惩罚性违约金；对于情节严重的，项目部将责任分包单位（施工班组）及责任人移送司法机关追究其刑事责任。二、施工用电安全管理1、固定场所未严格执行“三相五线制”“三级配电二级保护”“一机一闸一漏一箱”的，处罚人民币1000元/项·次。2、配电箱检查记录未按规定填写的，处罚人民币100元/次。3、现场临时用电不符合要求的，无保护接地、开关无盖、配电箱无门、配电箱不锁，无防雨措施的，处罚人民币500元/项·次。4、施工现场各类配电箱(分电箱、开关箱)必须釆用移动支架或固定设置，违规处罚人民币200元/次。5、施工现场要求必须使用绝缘橡胶套线，严禁使用硬皮线、花线等电线，违规处罚人民币500元/次。6、用电设备的电缆线无安全防护措施，接线处未设绝缘保护、电线有裸露现象的，处罚人民币500元/次。7、配电箱内接电线必须规范，对走线未从配电箱进出线孔或随意乱拉乱搭和非专业电工接线的，处罚人民币500元/次。8、电、气焊、高处等施工未设置安全警示区域，未配备监护人（配戴安全袖标），动火区域未配置灭火器，未消除区域安全隐患，未按工种施工安全规范进行防护及使用相关安全防护过期的，处罚人民币500元/项·次。9、厂区、办公区、施工区域禁止随意大小便，违规人员处罚人民币500元/次。10、按规范要求，现场必须配置灭火器的，没有按照要求配置的罚款200元/次。11、所有电焊、气焊等动火作业必须经审批同意后才能进行，未经审批，严禁一切随意动火作业行为；违者按照一次500至2000元承担惩罚性违约金。12、进入施工现场的机械设备应进行验收，验收合格后报项目部备案，设备张贴验收合格证和操作规程，对于升降设备还应张贴限重标识，对于未进行验收投入使用的设备安装处罚500元/台，并进行验收。13、项目施工过程中，违反相关会议决议精神内容执行的，视情节处罚人民币500～1000元/次。未及时进行整改的，至处罚单开出之次日起，每延期一日按该款加倍处罚。3、施工人员考勤管理1、进入施工现场的作业人员必须接受项目部的三级安全教育并考试合格后方可进行作业。对于未进行三级安全教育的人员按照100元/人次进行处罚。2、施工人员必须走设考勤的门禁专用人工通道，严禁从厂区大门出入，违规人员处罚人民币200元/次。3、劳务及各专业分包施工作业人员进入施工现场前3天，需将农民工花名册、劳动合同、保密协议、保密承诺上报项目安全部、办公室、劳资专员，未按以上规定办理的，经检查发现，处100元/人·次。4、门禁人脸识别考勤，严格上下班时间控制，严禁仅刷脸不做事，严禁用相片代打考勤，违反该规定，每次处罚1000元/次。5、每月25日，劳务分包及专业分包提交农民工工资表，严禁虚造工资或故意欠造工资，造成应拿未拿，不该拿的拿了，发现该现象，处罚1000元/次。四、安保及涉密管理1、严格执行车辆通行发牌和登记引领制度，无发放的通行牌照且未登记车辆进入施工现场，对安保当值人员处50元/辆。2、严格执行人员进出录入管理，外访人员严格执行登记引领，当值保安私自放入，对当值保安处50元/人·次。3、场区限速按照限位表示进行行驶，如无限速标识的场地，按15km/h速度在场
投标 / 标书制作要点（原创）
本劳务分包 防护网工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。贵州项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
