非金属矿物低碳循环制造产业园设计招标预告（衢州市衢江区山农资源科技有限公司2025）
衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园（双明地块）设计招标文件预公告
衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园 （双明地块）设计招标文件预公告
附件为本项目招标文件，请各投标单位下载查看。
非金属设计招标文件.pdf
双明资源再生交易市场地形图.zip
非金属设计招标文件.docx
衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园（双明地块）设计招标文件招标人：衢州市衢江区山农资源科技有限公司(单位盖章）招标代理机构：浙江中明工程咨询有限公司（单位盖章）2025年月日目录第一章招标公告…………………………………………………………………………3第二章投标人须知………………………………………………………………………6第三章评标定标办法……………………………………………………………………18第四章合同条款及格式…………………………………………………………………24第五章设计任务书………………………………………………………………………45第六章投标文件格式……………………………………………………………………47第一章招标公告1.招标条件衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园已由衢江区经济和信息化局（中小企业局）以浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2504-330803-07-01-433092）批准建设，建设资金来自有资金，出资比例为100%，项目业主为衢州市衢江区山农资源科技有限公司，招标人为衢州市衢江区山农资源科技有限公司，委托代理机构为浙江中明工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园（双明地块）设计进行公开招标。本次招标采用“评定分离”的方式确定中标单位。2.项目概况和招标范围：2.1项目概况：2.1.1项目选址位于衢州市衢江区樟潭街道双明。项目总用地面积约45000㎡(约67亩)，总占地面积约24000㎡，计容总建筑面积约122000㎡，总建筑面积48000平米。建设内容如下：（1）钢结构单层厂房；钢结构单体跨度≤30米，钢结构厂房高度≤20米；（2）框架结构厂房，高度≤24米；（3）框架结构综合楼、其他附属生产设施及其它配套零星工程。同时项目屋顶建设有光伏发电装置。本项目投资估算工程费用约9000万元。本项目设计费最高投标限价221.7600万元。2.2招标范围：2.2.1完成本工程范围内的方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（包括但不限于设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合、变更、优化及施工图中不得有需另行委托二次深化设计的内容）。具体包括①建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、景观绿化工程、室外配套工程、消防工程、设备及安装工程、公用工程、其他各专业设备（工艺）配套工程的基础（包括设备运行电路、管道等相关设备运行必要要素）等所有专业设计工作；②包括但不限于规划建设项目、日照分析、交通影响评价、节能评估、基坑支护等；③提供符合国家现行设计规范、技术标准及合同要求的施工图设计文件的纸质和不设保护的DWG格式及PDF电子版图纸；④根据工程实际需要，指派驻场设计代表；⑤配合环境影响评价、能源评估等工作；⑥配合编制竣工图，负责审核竣工图并盖章确认；⑦施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，并配合招标人办理相关审批手续。⑧设计人应提供的其他服务。2.2.2设计时间要求：30日历天【中标通知书签发后7日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善设计方案，直到方案通过；方案确认通过后，8日历天内完成初步设计（含概算编制），以文本形式报送招标人及行政主管部门，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复或审查；初步设计批复或审查后15日历天内完成施工图设计并报图纸审查，直至审查合格。2.2.3服务周期：自合同签订之日起至工程竣工验收结束。2.2.4质量要求：满足国家和地方现行技术标准、设计规范、设计任务书要求。3.投标人资格要求：3.1投标人须具备独立法人资格，且具备建设主管部门颁发的以下设计资质条件之一，浙江省以外设计单位须提供“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图”或提供仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》：工程设计综合甲级资质；工程设计建筑行业甲级资质；工程设计建筑行业（建筑工程专业）甲级资质。3.2项目负责人须具备注册在投标人单位的国家一级注册建筑师执业资格。3.3本次招标不接受联合体投标。3.4项目班子人员数量及资格要求：序号岗位资格条件人数1★项目负责人国家一级注册建筑师2建筑专业设计人员国家一级注册建筑师3结构专业设计人员国家一级注册结构工程师4给排水专业设计人员国家注册公用设备工程师（给水排水）5电气专业设计人员国家注册电气工程师（供配电）6暖通专业设计人员国家注册公用设备工程师（暖通空调）7智能化专业设计人员相关专业工程师及以上职称8工程造价专业人员注册造价工程师（土木建筑专业）9园林景观专业设计人员园林景观相关专业工程师及以上职称10驻地设计代表（设计、施工阶段）工程师及以上职称备注1.以上人员（除驻地设计代表外）均不得互相兼任。2.以上标注★号的人员须为投标人在职职工，按招标文件要求在投标时提供2025年4月至投标截止时间止任意连续三个月投标人或其分支机构所属社保机构养老保险交纳证明并加盖投标人所属社保机构印章，缴纳证明中未明确表示中断缴纳的视为连续，如有退休返聘人员须提供返聘合同和退休证，但截至投标截止日已年满65周备注岁的不得参加投标。3.无★号标注的其他人员在签订合同时按招标文件要求填报，且须提供2025年4月至签订合同时间止任一个月投标人所属社保机构养老保险交纳证明并加盖投标人所属社保机构印章，如有退休返聘人员须提供返聘合同和退休证，但截至投标截止日已年满65周岁的不得参加投标。4.对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，根据建办市函〔2019〕92号文件执行，提供相关证明材料。5.如设计服务过程中，设计质量、进度无法满足项目推进需求，招标人有权要求以上人员驻点办公。6.国家一级注册建筑师采用电子证书，打印电子证书后应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致。4.本项目实行电子招投标和电子评标。5.招标文件的获取5.1本项目招标文件（含红线图）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录衢州市市县一体公共资源交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）自行下载招标文件。5.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。5.4潜在投标人登录衢州市市县一体公共资源交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）办理投标人信息入库（衢州市级交易平台市场主体信息库，下同）备案事宜。5.4.1未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后提交即完成。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册（投标人）。5.5潜在投标人可在衢州市市县一体公共资源交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）免费下载招标文件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登陆衢州市公共资源电子交易系统，按照操作手册在对应模块下载领取。5.6潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过衢州市公共资源电子交易系统或书面向招标人提出。提交疑问截止日为投标截止时间10日前。招标人将在衢州市公共资源交易网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。6.投标保证金6.1本项目投标保证金2万元整。6.2缴纳方式：采用承诺制（格式详见第六章投标文件格式）。凡参与承包意向人，均视为同意发包文件中关于承包意向保证金的相关条款，若存在以下承包意向保证金不予退换等情形，同意向发包人补缴。（1）承包意向人在承包意向文件上传截止后撤销或修改其承包意向文件；（2）承包候选人无正当理由不与发包人订立合同，或在签订合同时向发包人提出附加条件，或未按发包文件要求提交履约保证金的；（3）经查实，承包意向人在发包确定过程中串通投标或弄虚作假的；（4）使用伪造的许可证件、获奖文件（证明）；提供虚假的财务状况、业绩、信用状况、项目负责人或项目部管理（技术）人员劳动关系证明、企业及相关人员资质证书、身份证件等弄虚作假行为；（5）因恶意隐瞒等被投诉而取消承包资格的承包候选人。7．投标文件的递交7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年月日时分，电子招标投标交易平台：衢州市公共资源电子交易系统（https://ggzy.qz.gov.cn/）。8.发布公告的媒介本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台和衢州市公共资源交易网上发布。9.联系方式招标人：衢州市衢江区山农资源科技有限公司地址：衢州市衢江区信安东路969号联系人：陈工电话：0570-8880047招标代理机构：浙江中明工程咨询有限公司地址：衢州市盈川东路232-1号联系人：余工电话：0570-38208332025年月日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：衢州市衢江区山农资源科技有限公司地址：衢州市衢江区信安东路969号联系人：陈工电话：0570-88800471.1.3招标代理机构名称：浙江中明工程咨询有限公司地址：衢州市盈川东路232-1号联系人：余工电话：0570-38208331.1.4项目名称衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园（双明地块）设计1.1.5建设地点位于衢州市衢江区樟潭街道双明1.2.1资金来源区财政统筹各级资金解决1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围详见招标公告1.3.2设计时间要求详见招标公告1.3.3质量要求满足国家和地方现行技术标准、设计规范、设计任务书要求。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉详见招标公告内容。1.4.2是否接受联合体投标本次招标不接受联合体投标1.4.3资格审查方式采用资格后审1.9.1踏勘现场不组织1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间：同招标公告。上传疑问方式：登录衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）--“业务办理”--报名--提出质疑。1.10.3招标文件澄清、修改时间、发布方式澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至电子招投标交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。1.10.3招标文件澄清、修改时间、发布方式澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间3天前，以上款相同的形式发布。下载地址：衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）注：潜在投标人应密切关注衢州市公共资源电子交易系统或衢州市公共资源交易网，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。1.11分包本项目设计内容，除发包人许可外，投标人不得分包给其他单位。2.1构成招标文件的其他材料见招标文件的组成2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间应于投标截止日期至少10天前。2.2.2招标文件澄清的时间招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间澄清文件在衢州市公共资源交易网公布，公布后视为投标人已获取，在投标截止时间前，投标申请人须自行到网上查看，否则后果自负。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间修改文件在衢州市公共资源交易网公布，公布后视为投标人已获取，在开标截止时间前，投标申请人须自行到网上查看，否则后果自负。3.1投标文件组成内容投标文件由资格审查标、资信标、技术标、商务标四部分组成。具体见投标人须知正文部分3.1条规定。3.1.1构成投标文件的其他材料见投标文件的组成。3.3.1投标有效期90个日历天（从投标截止之日起算）。3.4.1投标保证金见招标公告要求3.5.2近年财务状况的年份要求3.5.3近年完成的类似项目的年份要求3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求3.6是否允许递交备选投标方案不允许。3.7.3签字和（或）盖章要求电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人电子章和单位电子公章。3.7.4投标文件份数1、加密电子投标文件一份，上传至衢州市公共资源电子交易系统，作为投标文件正本。（资格审查标上传在“资格审查申请文件”中，资信标上传在“资信标”中，技术标上传在“技术标”中，商务标上传在“商务标正文”中。）2、中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供纸质投标文件副本。4.2.1投标截止时间（同开标时间）2025年月日时分（北京时间）。4.2.2递交投标文件方式和地点将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（加密标书）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/)。4.2.3是否退还投标文件否4.2.4投标文件的拒收情形1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。3.存在下列情况之一的，视为拒收：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的；□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。5.其他：/。5.1开标时间和地点、参加开标会议的要求1.开标时间：同投标截止时间。2.开标大厅：（https://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）3.参加开标会议的要求开标过程中，投标人参与远程音视频交互的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并能及时响应开标要求。投标人终端操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意5.1开标时间和地点、参加开标会议的要求更换人员所导致的一切后果。5.2开标程序1.投标人须准备好加密投标文件的CA数字证书以供开标时远程解密投标文件。2.开标程序⑴至投标截止时间，招标人（或招标代理）宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。⑵投标人解密投标人解密时间：招标人（或招标代理）宣布开始解密后30分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录衢州市公共资源不见面开标大厅（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作。⑶投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密投标文件。⑷投标文件解密完成后，开标系统公布投标单位、项目负责人、投标报价、设计周期及其他内容。⑸投标人确认唱标完成后，投标人可通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统对唱标结果进行确认，未在开标结束前完成在线确认的投标人，衢州市公共资源不见面开标大厅系统将视作自动确认。投标人对开标过程有异议的，应通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统的“开标异议语音提问”或“开标异议文字提问”按钮进行异议，招标人通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统在线语音或文字答复，投标人提出异议的时间截止至开标结果公布后5分钟；⑹评标进入评标环节，首先进行资格审查标，通过符合性审查的投标文件进入资信标、技术标评审，最后进行商务报价评审及评分。⑺评标结束后，招标人（或招标代理）宣布中标候选人。招标人（或招标代理）宣布开标会议结束。3.开标特别说明⑴开标解密使用投标人上传的电子投标文件。⑵因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文5.2开标程序件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。⑶部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的，其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于3家。⑷投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。6.1评标委员会的组建评标委员会构成：共7人，其中招标人代表人2人，评标专家5人；评标专家确定方式：依法组建。6.3评标方法综合评估法。6.4中标候选人公示媒介衢州市公共资源交易网。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：3名（排名不分先后）。7.2中标候选人公示1、在定标前，招标人将中标候选人的情况在衢州市公共资源交易网予以公示，公示期不少于3日。2、招标人在中标候选人公示期间查询投标人及拟派项目负责人自投标截止日前三年内的行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”上查询并以行贿罪判决的为准）及不良行为记录。查询投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间是否被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列为失信被执行人。查询投标截止日是否被列入浙江省重点建设工程招投标失信黑名单。3、公示期间，有中标候选人因质疑投诉查实被取消中标资格时，按投标人得分高低排序补足至3名。对于递补的中标候选人需在衢州市公共资源交易网公示不少于3日。递补时若综合得分出现并列时，技术标得分高的优先；技术标得分相同时，资信标得分高的优先；资信标得分也相同时，商务报价低的优先；商务报价也相同时，则由招标人代表抽签确定排名。4、对因弄虚作假或恶意隐瞒被投诉而取消中标资格的中标候选人，投标保证金不予退还，提请监管部门将此不良行为记入企业和个人信用档案并予以公示。5、中标候选人公示结束后，无质疑投诉的，进入定标环节。7.3定标方式1、由评标委员会根据招标文件评标办法的要求，向招标人推荐综合得分前3名为中标候选人（排名不分先后）。经评审被否决后的有效投标人不足3家时，招标人重新组织招标；经评审被否决后的有效投标人等于3家时，全部推荐为中标候选人（排名不分先后）。7.3定标方式2、根据《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》，采用票决定标法，在推荐的3名中标候选人中由定标委员会以直接票决法确定1名中标人。通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，由定标委员会抽签确定进入再次票决的中标候选人。7.3.1定标委员会的组建定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人或以上单数。7.3.2定标地点衢江区公共资源交易中心（衢江区振兴东路268号）7.3.3定标要素及具体内容1、履约能力：如企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近几年的账务状况、过往业绩（含业绩影响力，难易程度）、团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；2、企业信誉：如企业信用评分、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等；3、价格因素：如商务报价高低；4、评标报告。7.3.4是否对中标候选人进行质询否7.3.5中标公告媒介及期限公告媒介：浙江省公共资源交易服务平台（www.zjpubservice.com）、衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn）。公告期限：不少于3日。7.4履约担保履约保证金的形式：现金、银行保函或保险保函。履约保证金的金额：合同总价的2%。履约担保的缴纳时间：详见专用合同条款。10.需要补充的其他内容10.1投标最高限价投标最高限价本项目设计费最高投标限价为221.7600万元。投标人报价高于最高投标限价的，其投标予以否决。10.2知识产权（1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。（2）投标人使用他人的专利、专有技术，该费用由投标人承担。（3）投标单位必须是设计方案的原创作者；投标单位保证提交的设计方案不会侵犯任何其他人的知识产权(著作权、商标权、专利权等)。10.2知识产权若发生由此造成的任何纠纷，一切法律责任及给招标人造成的损失由投标单位承担。10.3监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部分依法实施的监督。10.4重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.5电子招标投标本工程实行电子招投标和电子评标。10.6同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“设计人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.7解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.8不见面开标特别说明因本项目采用不见面交易模式，故招标人特别说明如下：1.不见面开标项目的时间以衢州市公共资源不见面开标系统显示的时间为准。2.递交投标文件时，请使用衢州市公共资源交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。3.投标人通过衢州市公共资源交易平台系统递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需登录衢州市公共资源不见面开标系统参加开标会议，并根据需要通过衢州市公共资源不见面开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提异议等活动。4.投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前登录衢州市公共资源不见面开标系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。5.投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点自行实施远程解密（投标人远程解密方法见操作手册,https://ggzy.qz.gov.cn/art/2022/9/25/art_1229684164_58682339.html），投标人解密限定在开标截止时间后30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人原因或衢州市公共资源不见面开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。6.开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在询标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。7.为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配备的硬件设施有：电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10完整版、浏览器：IE11、文字处理软件：office2007以上完整版。软硬件具体配置要求见操作手册。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担后果。8.评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过衢州市公共资源不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后3个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。9.特别提醒：本项目招投标全流程均使用衢州市公共资源不见面开标系统操作和发布，操作和发布平台为衢州市公共资源交易平台，网址为http://ggzy.qz.gov.cn/，投标文件制作工具软件请在衢州市公共资源交易平台首页“投标文件制作工具”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为：0570-3899008。10.出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方招投标活动当事人免责：⑴所涉开标项目电子交易服务系统，因服务器、网络等问题无法正常运行的；⑵系统安全漏洞，计算机病毒，黑客攻击等安全威胁，存在数据泄密、损坏，系统无法运行等严重风险的；⑶电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；⑷其他非投标人原因导致开标活动无法正常进行的。11.出现第10条所列情形，不能及时解决的，应由招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：⑴项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行，继续完成项目开标活动；⑵系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，通知投标人代表按照约定时间到开标现场，继续进行开标；未解密的，另行通知不见面开标时间。12.投标人应妥善保管CA数字证书，确保在有效期内，并保证加密和解密时使用同样的CA。出现下列情况的，投标人须重新用数字证书签章加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到交易系统：⑴数字证书到期后重新续期；⑵数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。10.9招标人补充的其他内容：特别提醒1.在开标过程中法定代表人或委托代理人在接到招标代理工作人员电话后20分钟未回复或5分钟内电话联系不上的（不见面开标以系统提示时间为准），视为自动放弃申辩机会。2.投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。3.评标中发现有法律法规定的串通投标行为，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。4.开评标现场异议的注意事项：如对开评标过程中存在异议的投标单位，需通过系统提交的异议文件为准（口头异议无效），异议时间为：从提出异议到递交异议文件需在30分钟内，如超出时限不予受理。5.专家论证、图审（含施工过程中的设计变更）等产生的一切费用均由承包人承担，招标人不再另行支付，请各投标人在报价时自行考虑。6.本次招标不对投标人进行任何补偿。投标人须知正文部分1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的设计进行公开招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、设计时间要求和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段设计的资质条件、能力和信誉：⑴资质条件：见投标人须知前附表；⑵项目负责人要求：见投标人须知前附表；⑶其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，应当遵守以下规定：⑴联合体各方应当按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；⑵联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：⑴为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；⑵与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；⑶与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；⑷与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；⑸为本招标项目的代建人；⑹为本招标项目的招标代理机构；⑺与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；⑻与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；⑼投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间正被衢州市各县（市、区）有关行政监督部门、浙江省省级有关行政监督部门及国家有关行政监督部门取消工程建设项目投标资格的（以有关行政监督部门官网查询到的为准）；⑽被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；⑾进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；⑿在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；⒀被市场监管部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；⒁被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各省级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；⒂在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目负责人有行贿犯罪记录（以行贿罪判决且在中国裁判文书网查询的结果为准）的；⒃投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间有衢州市及所属县（市、区）的行业行政主管部门或招投标监管部门、浙江省住建厅或招投标监管部门、住建部正在公示的在招投标或建设市场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按发文之日起6个月计）；⒄拟派项目负责人在投标截止时间在两个或两个以上单位注册或从业登记或有两个或两个以上单位为其缴纳社会保险的；⒅法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1本工程不统一组织踏勘现场，由投标单位自行踏勘现场，投标单位如有疑问，以不署名方式向招标代理机构提交。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10投标预备会1.10.1本次投标不召开投标预备会，投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，以不署名方式向招标人及代理机构提交。1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式详见投标人须知前附表。1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址详见投标人须知前附表。1.11分包本项目下的设计内容，除发包人许可外，投标人不得分包给其他单位。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：⑴招标公告；⑵投标人须知；⑶评标定标办法；⑷合同条款及格式；⑸设计任务书；⑹投标文件格式。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将按投标人须知前附表规定的时间和方式公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间：见投标人须知前附表。2.3招标文件的修改2.3.1招标文件的修改将按投标人须知前附表规定的时间和方式公开发布，如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间：见投标人须知前附表。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件由资格审查标、资信标、技术标和商务标四部分组成。3.1.1.1资格审查标内容：（1）资格审查标封面；（2）资格审查表；（3）资格审查承诺书；（4）诚信投标承诺书；（5）远程参与开标会议诚信承诺书；（6）浙江省以外设计单位须提供“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图”或提供仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》。注：以上所涉及到的相关证书及材料须提供原件扫描件（截图）加盖投标单位公章附《资格审查表》后，供评标委员会评审，未按要求提供或未在有效期限内的资格审查不予通过。3.1.1.2资信标内容：（1）资信标封面；（2）资信标自评分表；（3）业绩一览表；（4）拟派的设计人员一览表。3.1.1.3技术标内容：（1）技术标封面；（2）技术标内容参照第三章评标办法编制，格式自拟。附于技术标封面之后。注：技术标（除封面、目录外）页数不得超过100页，否则技术标得0分。3.1.1.4商务标内容：（1）商务标封面；（2）投标函；（3）法定代表人身份证明或授权委托书。3.2投标报价3.2.1投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人所有的价款，即完成方案设计、初步设计、施工图设计、报批审查配合、按审查和招标人意见对整个设计过程的修改、深化整合和优化设计；按文件要求提供纸质和电子图纸；设计补图和工程施工阶段的变更联系单；施工配合、验收配合等相关服务；参与各类验收，负责审核竣工图并盖章确认；图纸资料费用；利润和税金及其他有关服务和配合等全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入报价。3.2.2本次招标设计费暂以工程费9000万元为计费额，按国家计委、建设部《工程设计收费标准》（2002年修订本）和国家发展和改革文员会文件（文号：发改价格【2015】299号）“国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知”，并经第三方评审，本项目工程设计收费基准价277.2000万元，最高投标限价为221.7600万元，投标人报价超过最高投标限价的无效，其投标予以否决。3.2.3投标人的设计质量须满足国家、行业及地方现行技术标准、设计规范及设计任务书的要求。3.2.4所有投标均以人民币报价。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1保证金采用承诺制。凡参与投标的单位、均视为同意招标文件中关于投标保证金的相关条款，若存在投标保证金不予退换等情形，同意补缴。3.5资格审查资料具体按投标须知前附表、投标文件的组成和资格审查标准的要求。3.6备选投标方案不接受备选方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。4.投标4.1投标文件的递交4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.1.4投标文件的拒收要求见投标人须知前附表。4.2投标文件的修改与撤回4.2.1在本章投标人须知前附表第4.1.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的方式和地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4投标文件的拒收要求见投标人须知前附表。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。5.2开标程序见投标人须知前附表5.2。5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数及确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：⑴招标人或投标人的主要负责人的近亲属；⑵项目主管部门或者行政监督部门的人员；⑶与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；⑷曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；⑸与投标人有其他利害关系。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.4中标候选人公示媒介见投标人须知前附表。7.合同授予7.1定标方式7.1.1评标委员会推荐3名中标候选人（排名不分先后），招标人组建定标委员会采用票决定标法（详见投标人须知前附表）。7.2中标通知7.2.1中标结果将在衢州市公共资源交易网站（http://ggzy.qz.gov.cn/）依法公示，所有投标单位自行查询，招标人不再以其他形式另行通知。7.2.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书按本章附表格式填写。7.3履约担保7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人提交履约担保（详见合同条款）。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1中标人应当自中标通知书发出后30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按法规要求处理；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：⑴投标截止时间止，投标人少于3个的；⑵经评标委员会评审后否决所有投标的；⑶中标人存在以下情形之一的，将取消其中标人资格：①放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的；②在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的；③按招标文件其他条款规定不能中标的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形。对因弄虚作假或恶意隐瞒被投诉而取消中标资格的中标候选人，投标保证金不予退还，提请监管部门将此不良行为记入企业和个人信用档案并予以公示。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容：无第三章评标定标办法第一节评标办法一、总则评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标将予以否决。二、评标组织评标工作由招标人依法依规组建的评标委员会负责。三、评标程序1、资格审查标；2、资信标评审；3、技术标评审；4、商务标评审。四、分数组成本评标办法采用百分制综合评估法，资格审查采用通过式评审，技术标85分，资信标5分，商务标10分。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准并打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。五、评审标准1.资格审查投标人须满足下列必要条件，有一项不满足的，资格审查不予通过，资格审查未通过的，其投标予以否决：1.1投标人企业资格符合投标须知前附表1.4要求；1.2投标人项目负责人资格符合投标须知前附表1.4要求；1.3《资格审查表》按格式要求填写并盖章，填写内容经审查符合要求；1.4投标人按“资格审查承诺书”、“远程参与开标会议诚信承诺书”、“诚信投标承诺书”进行承诺【投标文件的格式见第六章，如不承诺或不按要求承诺的（包括关键字或句错误或缺漏或未按格式要求盖章、签字的），资格审查不予通过】；1.5浙江省以外设计单位须提供“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图”或提供仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》。注：以上所涉及到的相关证书及材料须提供原件扫描件（截图）加盖投标单位公章附《资格审查表》后，供评标委员会评审，未按要求提供或未在有效期限内的资格审查不予通过。2.资信标（5分）2.1评标委员会成员按下列评分标准评判，每人一张评分表，并记名；各评委评分须一致，如不一致须寻求原因直到一致；如与投标人的自我评分不一致须向其询标（澄清）。2.2具体资信标评分标准如下：序号评分项目评分标准分值1投标人业绩投标人自2020年7月1日至投标截止之日止，完成过单个合同建筑面积在20000平方米（含）以上的工业建筑或厂房项目设计业绩的，每个得1.5分。本项最高得3分。证明材料：须同时提供设计合同和图审合格书原件扫描件并加盖投标单位公章编入资信标。设计内容须同时包含方案设计（或方案深化设计）、施工图设计。业绩时间以合同签订时间为准，建筑面积以图审合格书为准。以上证明材料原件扫描件加盖投标单位公章编入资信标。证明材料未符合本款要求的不得分。3分2拟派的设计人员力量1、项目负责人：在满足投标人资格条件下，具有建筑专业高级工程师及以上技术职称的，得1分。2、拟派项目班子人员中（不含项目负责人）：具有（建筑、结构、给排水、电气、暖通、智能化、园林景观）以上任意一项专业高级工程师及以上职称的，每个得0.5分，最高得1分。以上每个专业每人只计一次分，以证书为准。证明材料：提供相关职称证书扫描件加盖投标单位公章编入资信标。以上人员须提供2025年4月至投标截止时间止任意连续三个月投标人或其分支机构所属社保机构养老保险交纳证明并加盖投标人所属社保机构印章，缴纳证明中未明确表示中断缴纳的视为连续，如有退休返聘人员须提供返聘合同和退休证，但截至投标截止日已年满65周岁的不得参加投标。未按以上要求提供的不得分。2分注：以上证明材料上的名称须与投标人的名称一致，企业名称发生变更的，提供有效的变更证明材料。3.技术标（85分）3.1评标委员会成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。评标委员会成员根据各项评分内容编写准确、完善、可行程度，在分值的范围内各自评分；若有缺项的经全体评委确认后，该项按零分计。不符合以上评分要求的评分表无效。评标专家的有效评分的算术平均值为各投标人技术标得分(小数点后四舍五入保留2位小数)。注：技术标（除封面外）页数不得超过100页，否则技术标得0分。3.2具体技术标评分标准如下：序号评分项目评分标准分值1项目解读对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰；设计总体思路及项目实施思路，对本项目的理解认知等内容考虑全面、合理、到位、清晰。8分对项目的地理位置、功能的理解，如何与周边地区环境的协调错位发展分析是否到位，定位是否新颖准确。7分2总体布局与建筑方案总体平布局是否合理，功能区分是否明确，生产流线是否清晰，道路及停车安排是否合理，满足消防等相关规范要求。10分建筑外观是否和周边环境融合并反应时代风貌。8分提供方案设计文本的效果图（包括但不限于整体鸟瞰图；主要方向建筑透视效果图等）8分3设计重、难点分析及合理化建议对项目设计的重点、难点和主要问题分析以及合理化建议是否准确到位，针对重难点、主要问题的对策措施是否合理和科学。10分4造价控制投资额是否达到组织人要求，造价是否经济合理，应提供相应的造价测算。8分5进度计划及保障措施项目设计进度计划安排是否合理、可行以及相对应的进度保障措施是否科学、合理性、可行。10分6质量保证措施根据投标人提出的保证设计质量承诺、质量保证措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度等进行评审。8分7施工阶段配合服务承诺及服务计划书根据投标人在施工阶段配合服务承诺及服务计划书等进行评审。8分得分合计85分4、商务标（10分）：4.1本项目采用随机下浮率法。最高投标限价为人民币221.7600万元，通过符合性审查的投标文件且投标报价低于或等于最高投标限价的为有效报价进入评分范围。4.2确定评标基准价：首先确定评标控制价A：由工作人员随机抽取评标控制价下浮率m，m值在10.0%-15.0%十一档（每档间隔0.5个百分点）中随机抽取，则评标控制价A=（1-m）*最高投标限价。其次，以最高投标限价的80％为成本控制价，在有效报价低于或等于A、高于或等于成本控制价的全部报价中随机抽取一个报价作为评标基准价。投标人报价低于成本控制价的商务标得零分。如全部投标人报价均高于A时专家组应视本次投标缺乏有效竞争，否决全部投标。以上评标控制价、成本控制价计算时均以“元”为单位，四舍五入保留两位小数。评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。上述计算差错，仅限于以下两种情况：a、纯算术性四则运算差错；b、未按约定的计算方法，未按抽取的参数计算的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。4.3除商务标得零分的报价外，其他投标报价与评标基准价对比，按以下公式求出百分比K值(最终四舍五入保留两位小数):K=(投标报价一评标基准价)/评标基准价*100%，计算投标人的商务报价的得分值。即：a.投标报价等于评标基准价时，得满分；b.投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；c.投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留小数2位。5、推荐中标候选人有效投标人的综合得分为资信标得分、技术标得分和商务标得分之和。评标委员会按投标人的综合得分从高到低进行排序，确定得分排名前三的为中标候选人（排名不分先后）。如出现得分出现并列时，技术标得分高的优先；技术标得分相同时，资信标得分高的优先；资信标得分也相同时，商务报价低的优先；商务报价也相同时，则由在开标现场公证人员（或招标人代表）抽签确定排序。附件：否决投标条件凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受申辩机会的除外（接到招标代理工作人员电话后20分钟未回复或5分钟内电话联系不上的，不见面开标以系统提示时间为准）。1.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；2.投标人的资质、人员等条件未满足招标文件实质性响应要求的；3.投标文件未通过符合性评审的。4.投标人未按招标文件要求提供投标保证金。5.投标文件的组成不符合招标文件要求的或投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；6.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人无有效的委托授权书的；7.投标文件关键内容如质量、工期、报价等不符合要求（以投标函为准）或字迹模糊无法辨认的，文字表示的报价金额有漏字或错字的；8.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；9.对招标文件提出的实质性要求未响应的；10.未按招标文件要求编制投标文件的；11.侵犯他人著作权和特许权。12.如采用国家一级建筑师投标的，一级建筑师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。13.不同投标人的电子投标文件清标过程中检测出制作机器码相同的；14.有“投标人须知正文部分”第1.4.3项、第3.6项规定的任何一种情形的；15.法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形。16.有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的（下列情形为串通投标行为）：（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；（2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；（3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；（4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；（5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；（6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；（8）不同投标人的投标文件相互混装；（9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。第二节定标办法根据《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”定标操作指引（试行）》，采用票决定标法，在推荐的3名中标候选人中由定标委员会以直接票决法确定1名中标人。通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，由定标委员会抽签确定进入再次票决的中标候选人。第四章合同条款及格式GF—2015—0209合同编号：建设工程设计合同（房屋建筑工程）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：衢州市衢江区山农资源科技有限公司设计人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园（双明地块）设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园（双明地块）设计2.工程批准、核准或备案文号：3.工程地点：位于衢州市衢江区樟潭街道双明。4.工程内容及规模：项目选址位于衢州市衢江区樟潭街道双明。项目总用地面积约45000㎡(约67亩)，总占地面积约24000㎡，计容总建筑面积约122000㎡，总建筑面积48000平米。建设内容如下：（1）钢结构单层厂房；钢结构单体跨度≤30米，钢结构厂房高度≤20米；（2）框架结构厂房，高度≤24米；（3）框架结构综合楼、其他附属生产设施及其它配套零星工程。同时项目屋顶建设有光伏发电装置。本项目投资估算工程费用约9000万元。二、工程设计范围、阶段与服务内容完成本工程范围内的方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（包括但不限于设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合、变更、优化及施工图中不得有需另行委托二次深化设计的内容）。具体包括①建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、景观绿化工程、室外配套工程、消防工程、设备及安装工程、公用工程、其他各专业设备（工艺）配套工程的基础（包括设备运行电路、管道等相关设备运行必要要素）等所有专业设计工作；②包括但不限于规划建设项目、日照分析、交通影响评价、节能评估、基坑支护等；③提供符合国家现行设计规范、技术标准及合同要求的施工图设计文件的纸质和不设保护的DWG格式及PDF电子版图纸；④根据工程实际需要，指派驻场设计代表；⑤配合环境影响评价、能源评估等工作；⑥配合编制竣工图，负责审核竣工图并盖章确认；⑦施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，并配合招标人办理相关审批手续。⑧设计人应提供的其他服务。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期设计周期：30日历天【中标通知书签发后7日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善设计方案，直到方案通过；方案确认通过后，8日历天内完成初步设计（含概算编制），以文本形式报送招标人及行政主管部门，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复或审查；初步设计批复或审查后15日历天内完成施工图设计并报图纸审查，直至审查合格。】。服务周期：自合同签订之日起至工程竣工验收结束。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：固定费率；2.暂定签约合同价为：人民币（大写）（¥元），即中标费率为：%【中标费率（四舍五入保留三位小数）=中标设计费÷暂定建安工程费9000万元】。3.本项目最终设计费=审定的施工图预算价（扣除非设计合同内的其他专业部分）×中标费率，各项系数不予调整。4.本工程方案设计工作量比例占15%、初步设计工作量比例占30%、施工图设计工作量比例占55%。5.如需专家论证的，论证费用已包含在上述最终设计费中，发包人不再另行支付。注：签约合同价是指中标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给中标人所有的价款，即完成方案设计、初步设计、施工图设计、报批审查配合、按审查和招标人意见对整个设计过程的修改、深化整合和优化设计；按文件要求提供纸质和电子图纸；设计补图和工程施工阶段的变更联系单；施工配合、验收配合等相关服务；参与各类验收，负责审核竣工图并盖章确认；图纸资料费用；利润和税金及其他有关服务和配合等全部费用。本项目如因投资计划调整，设计内容变更，设计单位需无条件配合业主单位进行设计调整。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。设计人项目负责人：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1.专用合同条款及其附件；2.通用合同条款；3.中标通知书；4.投标函及其附录；5.发包人要求；6.技术标准；7.发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；8.其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在，签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自双方当事方签字、盖章后生效。十二、合同份数本合同一式捌份，发包人肆份（其中正本一份，副本三份），设计人肆份（其中正本一份，副本三份）。发包人：(公章)，设计人：(公章)法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）组织机构代码：，组织机构代码地址：，地址：邮政编码：，邮政编码：电话：，电话：传真：，传真：电子信箱：，电子信箱：开户银行：，开户银行：账号：，账号：签订时间：年月日第二部分通用合同条款（略）通用条款按《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）通用条款执行第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件，投标文件。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2017版）、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、浙江省及本市区现行有关的地方性法规、相关的工程设计技术规范、规定及标准。1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）发包人给设计人下达的设计委托书（任务书）；（7）招标文件及其补充文件；（8）其他合同文件。1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人与设计人联系信息发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：发包人指定的联系电话及传真号码：发包人指定的电子邮箱：。设计人接收文件的地点：设计人指定的接收人为：设计人指定的联系电话及传真号码：设计人指定的电子邮箱：，。1.8保密保密期限：合同当事方应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得擅自修改、复制对方的资料及文件，向第三人转让或用于本合同外的项目。因此发生泄密的，泄密方承担由此引起的一切后果并负责赔偿。2.发包人2.1发包人一般义务2.1.3发包人其他义务：向设计人提交的有关资料、文件。2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履约过程中与发包人有关的具体事宜。发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.设计人3.1设计人一般义务3.1.1设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：在履行合同过程中，设计人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定，并按要求调整设计。对于设计人在设计阶段一切违背本合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，以及因设计人未及时提供设计成果文件，并对发包人造成损失的，发包人有权向设计人进行索赔并可责令设计人重新设计或减除部分设计费用，情节严重的视为设计人违约，发包人有权单方面解除合同，同时设计人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。3.2项目负责人3.2.1项目负责人姓名：执业资格及等级：注册证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：，；设计人对项目负责人的授权范围如下：负责处理合同履约过程中与发包人有关的具体事宜，对工程设计质量、进度承担总体责任。3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人，并征得发包人的同意。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：违约金为3万元/次，发包人有权从应收设计费中扣除相应费用。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：违约金为3万元/次，发包人有权从应收设计费中扣除相应费用。3.3设计人人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限接到开始设计通知后7天内。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：主要设计负责人违约金为3万元/次，其他各设计人员1万元/次，设计人应在收到发包人要求更换主要设计人员的书面通知7天内完成更换，设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的，发包人有权从应付设计费中减去相应费用。3.4设计分包3.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：，。主体结构、关键性工作的范围：，。3.4.2设计分包的确定：。允许分包的专业工程包括：，。其他关于分包的约定：，。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：。3.4.4分包工程设计费支付方式：。3.5联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：/。5.工程设计要求5.1工程设计一般要求5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/。5.1.2.2工程设计适用的技术标准：中华人民共和国现行有关的法律、行政法规、司法解释、部门规章、相关的工程设计技术规范、规定及标准和浙江省及本市区现行有关的地方性法规、相关的工程设计技术规范、规定及标准。5.1.2.4工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：。5.3工程设计文件的要求5.3.3工程设计文件深度规定：施工图设计文件应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2017版）要求，并满足当地建设规划等部门对图纸及技术文件审查的相关要求及规定，并配合发包人办理相关审批手续。同时，设计文件还应满足发包人使用功能要求，达到专业设计、专项设计、二次设计的要求。5.3.5建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：50年（具体以用地规划条件为准）。6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：，。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：，。6.1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误⑷因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。设计人应在发生进度延误的情形后7天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后7天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在7天内进行审查并书面答复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/。7.工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：方案设计8份、初步设计图纸（含概算）8份、施工图设计图纸8份及与其一致的电子文件1份（不加保护的.DWG格式及PDF电子版图纸）。另发包人内部审查稿、送审稿、最终施工图按业主需要按期提供。8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过/天。8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.4工程设计审查形式及时间安排：各相关部门审查直至通过。9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至工程竣工交付前时间内提供施工现场配合服务，具体配合事宜根据现场实际需求。10.合同价款与支付10.2合同价款形式1.合同价格形式：固定费率；2.暂定签约合同价为：人民币（大写）（¥元），即中标费率为：%【中标费率（四舍五入保留三位小数）=中标设计费÷暂定建安工程费9000万元】。3.本项目最终设计费=审定的施工图预算价（扣除非设计合同内的其他专业部分）×中标费率，各项系数不予调整。4.本工程方案设计工作量比例占15%、初步设计工作量比例占30%、施工图设计工作量比例占55%。5.如需专家论证的，论证费用已包含在上述最终设计费中，发包人不再另行支付。注：签约合同价是指中标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给中标人所有的价款，即完成方案设计、初步设计、施工图设计、报批审查配合、按审查和招标人意见对整个设计过程的修改、深化整合和优化设计；按文件要求提供纸质和电子图纸；设计补图和工程施工阶段的变更联系单；施工配合、验收配合等相关服务；参与各类验收，负责审核竣工图并盖章确认；图纸资料费用；利润和税金及其他有关服务和配合等全部费用。本项目如因投资计划调整，设计内容变更，设计单位需无条件配合业主单位进行设计调整。10.3定金或预付款10.3.1定金或预付款的比例定金的比例/或预付款的比例/。10.4支付方式10.4.1本项目设计费支付方式为完成施工图预算审核后支付至暂定签约合同价的80%，待工程竣工验收后支付至最终设计费的100%。注：付款前，乙方须向甲方开具相应增值税专用发票，并在发票备注栏注明项目名称及项目地址。由于乙方不按规定时间提供发票或提供的发票不符合税法规定，甲方不承担逾期支付的违约金。11.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后5天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后10天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的7天内，予以书面答复。12.专业责任与保险12.2设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。13.知识产权13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：经发包人书面同意。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：在发包人完成第一笔付款义务后，即取得著作权。在合同履约期间，发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等，均无需得到设计人的事先同意。13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：/。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人的违约金：/。14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人的违约金：/。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：因设计人原因逾期交付工程设计文件的，发包人有权处以2000元/天罚款，相应费用从应收设计费中扣除，赔偿上限为本合同全部设计费。14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款10％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。14.2.4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：发包人有权处以1万元/次罚款，相应费用从应收设计费中扣除。（发包人予以调整的除外）14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权处以5万元/次罚款，相应费用从应收设计费中扣除。14.2.6设计人违反相关设计规范，造成发包人损失的：设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款10％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。14.2.7因设计人原因或设计明显不合理造成发包人损失的：设计人除负责采取补救措施外，应当向发包人支付合同签约价款10％的违约金。造成发包人损失的，设计人还应就发包人全部损失负赔偿责任，赔偿上限为本合同全部设计费。15.不可抗力15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。16.合同解除16.2有下列情形之一的，发包人可以解除合同：⑶因设计人原因导致暂停设计期限已连续超过30天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为90天内，发包人逾期拒不支付设计费的，设计人有权解除合同。17.争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。17.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。评审所发生的费用承担方式：/。其他事项的约定：/。17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：⑴向衢州仲裁委员会申请仲裁；⑵向项目所在地人民法院起诉。18.其他18.1履约保证金（1）履约保证金交纳方式：通过乙方的基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函；银行保函必须由衢州设有分支机构的银行出具，保险公司保函必须由在衢州设有分支机构的保险公司出具；保函期限至中标工程竣工验收完成之日止，且不得少于中标项目的合同期限，如保函已失效，但中标工程未完成竣工验收，乙方须及时办理续保，逾期将按本合同专用条款执行；办理正式保函前，保函格式必须经甲方审核，甲方同意后方可办理，否则甲方将不予接收。（2）履约担保的金额：按合同总价的2%提交履约担保，即元（不计利息，相关费用由乙方承担）。（3）履约担保的缴纳时间：以银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内必须汇入甲方指定账户；采用履约保函的，自合同签订后20日历天内提交，逾期将按本合同专用条款执行。（4）履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后一个月内退还履约保证金（不计利息），如有违约则扣除相应违约金后退还余额。上述履约保证金在支付违约金不足时，直接从工程款中扣除。（5）履约保证金或履约保函未按期按要求缴纳的，按下述条款承担违约责任：①逾期10个日历天（含）内的，每天按应缴纳金额的万分之五收缴违约金；②逾期超过10个日历天且在20日历天（含）以内的，每天按应缴纳金额的千分之一收缴违约金，且将违约情况列入履约考核；③逾期超过20个日历天以上仍未缴纳的，甲方有权将其列入不良行为提请行业管理部门通报，并有权解除合同。④逾期缴纳的须将履约保证金和违约金足额缴纳后，方可支付工程款，甲方有权从工程款中直接扣除逾期违约金，违约金从保函失效之日起算。（6）实际履约过程中如保函已失效，但该工程履约保证金未达到合同约定退还条件的，乙方应当办理续保，或者缴纳相当的现金履约保证金，保函续保或提交相当的现金履约保证金须在保函失效前20个日历天内办理完毕，未续保或补缴的，甲方不予支付工程款，直至续保或补缴缴清为止。超过续保或补缴期限的，按前述第5条履约金或履约保函逾期支付违约金。（7）所有工程竣工验收合格并按甲方要求提交所有资料后的一个月内退还履约担保，如有违约则扣除相应违约金后，余额无息退还。18.2其他违约（1）乙方应在甲方提供的合理成本控制指标范围内开展设计工作，确需调整的，乙方应在提交初步设计前与甲方协商，并调整到位。（2）乙方应配合甲方做好设计服务工作，指定项目负责人承担内部协调和外部联系工作。按甲方要求，指派相关专业设计人员认真开展设计工作，及时全面解答、回复、确认图纸疑问。按时参加甲方组织的会议、检查和验收。甲方书面要求乙方改正设计服务，乙方5天内仍未及时改正的，每发生一次，乙方应向甲方支付3000元/次的违约金。（3）乙方应派遣设计现场代表常驻现场，作为日常与甲方工作开展的对接人。（4）项目实施需要时，甲方可根据工程实际需要要求设计人员现场处理问题，乙方应在接到甲方通知后2小时之内安排相关专业设计人员到现场解决相关设计问题。乙方未按甲方的要求及时安排相关设计人员到场解决问题的，每发生一次，乙方应向甲方支付2000元/次的违约金。（5）乙方应按现行国家标准、规范、本合同约定和设计任务书进行工程设计，并对提交的设计文件的质量（深度）负责。如设计文件质量（深度）未达到甲方要求，乙方应当按甲方的要求进行更改或完善，否则，甲方有权单方面解除合同，并不支付设计费用，甲方已支付预付款、设计费的，乙方应予以返还。（6）工程发生质量安全事故，乙方存在失误、错误的，乙方应积极配合甲方采取补救措施，并免收补救措施的设计费，如造成损失的，乙方应承担赔偿责任。（7）设计文件中不得出现另行设计、深化的内容。当工程涉及专业设计时，如乙方无相应资质或其他技术原因不能自行设计时，由乙方选择分包单位并经甲方同意后实施，相应费用包含在本设计合同费用内。乙方拒绝选择分包单位，或分包单位的设计质量（深度）不能满足甲方要求的，甲方有权另行选择分包单位实施，相关费用由乙方承担。乙方应配合甲方做好平行发包的专业设计文件确认工作。（8）乙方不得擅自更换项目班子成员。如确需更换的，乙方应事先提交更换申请，经甲方批复同意后方可进行。（9）乙方违反廉政合同条款的，扣除20%的履约担保金。（10）因甲方原因延误设计周期的，乙方应书面通知甲方予以认可，设计周期相应顺延，甲方不另行支付费用。（11）甲方组织乙方参加考察、询价等活动时，乙方应按时指派相关设计人员参加，甲方不另行支付费用。（12）甲方授权的专业咨询公司提出设计图纸的疑问时，乙方必须及时全面解答、回复、修改、确认图纸疑问。（13）本项目各阶段具体设计工作开展和内容以招标人书面通知为准（包括根据土地现状及后续项目需求可能增减的建设规模的设计等）。18.3质量违约：乙方应保证通过项目初步设计及施工图设计批复（如有）或审查，乙方拒绝按甲方要求调整、变更、完善设计文件或拒绝配合施工图预算编制及施工单位相关工作的，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿，赔偿金从设计费中扣除，赔偿上限为本合同全部设计费。18.4廉政违约：乙方违反廉政合同条款的，甲方有权解除合同。附件附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4：设计人主要设计人员表附件5:设计进度表（略）附件6:设计费明细及支付方式（略）附件7:设计变更计费依据和方法（略）附件8：廉政责任书附件1：工程设计范围、阶段与服务内容一、工程概况1.工程名称：衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园（双明地块）设计2.工程批准、核准或备案文号：3.工程地点：位于衢州市衢江区樟潭街道双明。4.工程内容及规模：项目总用地面积约45000㎡(约67亩)，总占地面积约24000㎡，计容总建筑面积约122000㎡，总建筑面积48000平米。建设内容如下：（1）钢结构单层厂房；钢结构单体跨度≤30米，钢结构厂房高度≤20米；（2）框架结构厂房，高度≤24米；（3）框架结构综合楼、其他附属生产设施及其它配套零星工程。同时项目屋顶建设有光伏发电装置。本项目投资估算工程费用约9000万元。二、工程设计范围、阶段与服务内容完成本工程范围内的方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（包括但不限于设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合、变更、优化及施工图中不得有需另行委托二次深化设计的内容）。具体包括①建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、景观绿化工程、室外配套工程、消防工程、设备及安装工程、公用工程、其他各专业设备（工艺）配套工程的基础（包括设备运行电路、管道等相关设备运行必要要素）等所有专业设计工作；②包括但不限于规划建设项目、日照分析、交通影响评价、节能评估、基坑支护等；③提供符合国家现行设计规范、技术标准及合同要求的施工图设计文件的纸质和不设保护的DWG格式及PDF电子版图纸；④根据工程实际需要，指派驻场设计代表；⑤配合环境影响评价、能源评估等工作；⑥配合编制竣工图，负责审核竣工图并盖章确认；⑦施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，并配合招标人办理相关审批手续。⑧设计人应提供的其他服务。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期设计周期：30日历天【中标通知书签发后7日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善设计方案，直到方案通过；方案确认通过后，8日历天内完成初步设计（含概算编制），以文本形式报送招标人及行政主管部门，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复或审查；初步设计批复或审查后30日历天内完成施工图设计并报图纸审查，直至审查合格。】。服务周期：自合同签订之日起至工程竣工验收结束。四、设计成果文件要求1、提供符合国家现行设计规范、技术标准及合同要求的方案设计8份、初步设计图纸（含概算）8份、施工图设计图纸8份及与其一致的电子文件1份（不加保护的.DWG格式及PDF电子版图纸）。另发包人内部审查稿、送审稿、最终施工图按业主要求提供、已包含在总结中不另外计费。2、设计文件交付地点：招标人指定地点。附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1项目立项报告2发包人要求即设计任务书3建筑红线图4当地规划部门的规划意见书5工程勘察报告6各阶段主管部门的审批意见7其它设计资料附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数有关事宜1方案设计2初步设计文件（含概算）3施工图设计文件4电子文件（不加保护的.DWG格式及PDF电子版图纸）1特别约定：1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。2.上述设计时间不包括法定的节假日。3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，发包人无需另付工本费。附件4：拟派本项目班组人员配备表序号岗位姓名身份证号码资格（或注册）证书名称及编号备注1项目负责人2建筑专业设计人员3结构专业设计人员4给排水专业设计人员5电气专业设计人员6暖通专业设计人员7智能化专业设计人员8工程造价专业人员9园林景观相关专业设计人员10驻地设计代表（设计、施工阶段）附件5：设计项目进度计划表设计阶段:工程名称序号控制节点阶段截止日期工作周期（天）项目进度备注总日期123456789101112...项目负责人专业负责人......备注附件6：建设工程廉政合同根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人，（以下简称发包人）与设计单位，（以下简称承包人），特订立以下合同。第一条、双方的权利和责任㈠严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。㈡严格执行，建设工程的合同文件，履行合同条款。㈢双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。㈣建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。㈤发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。㈥发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条、发包人的义务㈠发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何由发包人或个人支付的费用。㈡发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。㈢发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。㈣发包人及其工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。㈤发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位。第三条、承包人的义务㈠承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。㈡承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。㈢承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。㈣承包人不得以任何名义为发包人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条、违约责任㈠发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。㈡承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议行业主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。第五条、双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条、本合同作为，工程设计合同的附件，与工程设计合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。第七条、本责任书一式陆份，甲乙双方各执叁份。发包人：（盖章），承包人：（盖章）法定代表人：，法定代表人：或委托代理人：，或委托代理人：＿＿＿年＿＿月＿＿日，＿＿＿年＿＿月＿＿日第五章设计任务书一、工程概况1.工程名称：衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园（双明地块）设计2.工程批准、核准或备案文号：3.工程地点：位于衢州市衢江区樟潭街道双明。4.工程内容及规模：项目总用地面积约45000㎡(约67亩)，总占地面积约24000㎡，计容总建筑面积约122000㎡，总建筑面积48000平米。建设内容如下：（1）钢结构单层厂房；钢结构单体跨度≤30米，钢结构厂房高度≤20米；（2）框架结构厂房，高度≤24米；（3）框架结构综合楼、其他附属生产设施及其它配套零星工程。同时项目屋顶建设有光伏发电装置。本项目投资估算工程费用约9000万元。二、工程设计范围、阶段与服务内容完成本工程范围内的方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（包括但不限于设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合、变更、优化及施工图中不得有需另行委托二次深化设计的内容）。具体包括①建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、景观绿化工程、室外配套工程、消防工程、设备及安装工程、公用工程、其他各专业设备（工艺）配套工程的基础（包括设备运行电路、管道等相关设备运行必要要素）等所有专业设计工作；②包括但不限于规划建设项目、日照分析、交通影响评价、节能评估、基坑支护等；③提供符合国家现行设计规范、技术标准及合同要求的施工图设计文件的纸质和不设保护的DWG格式及PDF电子版图纸；④根据工程实际需要，指派驻场设计代表；⑤配合环境影响评价、能源评估等工作；⑥配合编制竣工图，负责审核竣工图并盖章确认；⑦施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，并配合招标人办理相关审批手续。⑧设计人应提供的其他服务。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期设计周期：30日历天【中标通知书签发后7日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善设计方案，直到方案通过；方案确认通过后，8日历天内完成初步设计（含概算编制），以文本形式报送招标人及行政主管部门，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复或审查；初步设计批复或审查后15日历天内完成施工图设计并报图纸审查，直至审查合格。】。服务周期：自合同签订之日起至工程竣工验收结束。四、设计成果要求1、提供符合国家现行设计规范、技术标准及合同要求的方案设计8份、初步设计图纸（含概算）8份、施工图设计图纸8份及与其一致的电子文件1份（不加保护的.DWG格式及PDF电子版图纸）。另发包人内部审查稿、送审稿、最终施工图按业主要求提供、已包含在总结中不另外计费2、设计文件交付地点：招标人指定地点。五、设计依据南孔圣地衢州有礼康养衢江QUZHOUQUJIANG一座最有礼的域市衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园（双明地块）设计招标文件招标人：衢州市衢江区山农资源科技有限公司(单位盖章）招标代理机构：浙江中明工程咨询有限公司（单位盖章）2025年月日目录第一章招标公告…………………………………………………………………………....................3第二章投标人须知………………………………………………………………………....................6第三章评标定标办法……………………………………………………………………18第四章合同条款及格式…………………………………………………………………24第五章设计任务书………………………………………………………………………45第六章投标文件格式……………………………………………………………………47第一章招标公告1.招标条件衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园已由衢江区经济和信息化局（中小企业局）以浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2504-330803-07-01-433092）批准建设，建设资金来自有资金，出资比例为100%，项目业主为衢州市衢江区山农资源科技有限公司，招标人为衢州市衢江区山农资源科技有限公司，委托代理机构为浙江中明工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园（双明地块）设计进行公开招标。本次招标采用“评定分离”的方式确定中标单位。2.项目概况和招标范围：2.1项目概况：2.1.1项目选址位于衢州市衢江区樟潭街道双明。项目总用地面积约45000㎡(约67亩)，总占地面积约24000㎡，计容总建筑面积约122000㎡，总建筑面积48000平米。建设内容如下：（1）钢结构单层厂房；钢结构单体跨度≤30米，钢结构厂房高度≤20米；（2）框架结构厂房，高度≤24米；（3）框架结构综合楼、其他附属生产设施及其它配套零星工程。同时项目屋顶建设有光伏发电装置。本项目投资估算工程费用约9000万元。本项目设计费最高投标限价221.7600万元。2.2招标范围：2.2.1完成本工程范围内的方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计（包括但不限于设计和施工过程中的补图、修改、深化、整合、变更、优化及施工图中不得有需另行委托二次深化设计的内容）。具体包括①建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、景观绿化工程、室外配套工程、消防工程、设备及安装工程、公用工程、其他各专业设备（工艺）配套工程的基础（包括设备运行电路、管道等相关设备运行必要要素）等所有专业设计工作；②包括但不限于规划建设项目、日照分析、交通影响评价、节能评估、基坑支护等；③提供符合国家现行设计规范、技术标准及合同要求的施工图设计文件的纸质和不设保护的DWG格式及PDF电子版图纸；④根据工程实际需要，指派驻场设计代表；⑤配合环境影响评价、能源评估等工作；⑥配合编制竣工图，负责审核竣工图并盖章确认；⑦施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，并配合招标人办理相关审批手续。⑧设计人应提供的其他服务。2.2.2设计时间要求：30日历天【中标通知书签发后7日历天内按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善设计方案，直到方案通过；方案确认通过后，8日历天内完成初步设计（含概算编制），以文本形式报送招标人及行政主管部门，并按招标人、有关专家和管理部门的意见，完善初步设计，直到完成初步设计批复或审查；初步设计批复或审查后15日历天内完成施工图设计并报图纸审查，直至审查合格。2.2.3服务周期：自合同签订之日起至工程竣工验收结束。2.2.4质量要求：满足国家和地方现行技术标准、设计规范、设计任务书要求。3.投标人资格要求：3.1投标人须具备独立法人资格，且具备建设主管部门颁发的以下设计资质条件之一，浙江省以外设计单位须提供“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图”或提供仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》：工程设计综合甲级资质；工程设计建筑行业甲级资质；工程设计建筑行业（建筑工程专业）甲级资质。3.2项目负责人须具备注册在投标人单位的国家一级注册建筑师执业资格。3.3本次招标不接受联合体投标。3.4项目班子人员数量及资格要求：序号岗位资格条件人数1★项目负责人国家一级注册建筑师12建筑专业设计人员国家一级注册建筑师13结构专业设计人员国家一级注册结构工程师14给排水专业设计人员国家注册公用设备工程师（给水排水）15电气专业设计人员国家注册电气工程师（供配电）16暖通专业设计人员国家注册公用设备工程师（暖通空调）17智能化专业设计人员相关专业工程师及以上职称18工程造价专业人员注册造价工程师（土木建筑专业）19园林景观专业设计人员园林景观相关专业工程师及以上职称110驻地设计代表（设计、施工阶段）工程师及以上职称1备注1.以上人员（除驻地设计代表外）均不得互相兼任。2.以上标注★号的人员须为投标人在职职工，按招标文件要求在投标时提供2025年4月至投标截止时间止任意连续三个月投标人或其分支机构所属社保机构养老保险交纳证明并加盖投标人所属社保机构印章，缴纳证明中未明确表示中断缴纳的视为连续，如有退休返聘人员须提供返聘合同和退休证，但截至投标截止日已年满65周岁的不得参加投标。3.无★号标注的其他人员在签订合同时按招标文件要求填报，且须提供2025年4月至签订合同时间止任一个月投标人所属社保机构养老保险交纳证明并加盖投标人所属社保机构印章，如有退休返聘人员须提供返聘合同和退休证，但截至投标截止日已年满65周岁的不得参加投标。4.对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，根据建办市函〔2019〕92号文件执行，提供相关证明材料。5.如设计服务过程中，设计质量、进度无法满足项目推进需求，招标人有权要求以上人员驻点办公。6.国家一级注册建筑师采用电子证书，打印电子证书后应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致。4.本项目实行电子招投标和电子评标。5.招标文件的获取5.1本项目招标文件（含红线图）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录衢州市市县一体公共资源交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）自行下载招标文件。5.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。5.4潜在投标人登录衢州市市县一体公共资源交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）办理投标人信息入库（衢州市级交易平台市场主体信息库，下同）备案事宜。5.4.1未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后提交即完成。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册（投标人）。5.5潜在投标人可在衢州市市县一体公共资源交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）免费下载招标文件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登陆衢州市公共资源电子交易系统，按照操作手册在对应模块下载领取。5.6潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过衢州市公共资源电子交易系统或书面向招标人提出。提交疑问截止日为投标截止时间10日前。招标人将在衢州市公共资源交易网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。6.投标保证金6.1本项目投标保证金2万元整。6.2缴纳方式：采用承诺制（格式详见第六章投标文件格式）。凡参与承包意向人，均视为同意发包文件中关于承包意向保证金的相关条款，若存在以下承包意向保证金不予退换等情形，同意向发包人补缴。（1）承包意向人在承包意向文件上传截止后撤销或修改其承包意向文件；（2）承包候选人无正当理由不与发包人订立合同，或在签订合同时向发包人提出附加条件，或未按发包文件要求提交履约保证金的；（3）经查实，承包意向人在发包确定过程中串通投标或弄虚作假的；（4）使用伪造的许可证件、获奖文件（证明）；提供虚假的财务状况、业绩、信用状况、项目负责人或项目部管理（技术）人员劳动关系证明、企业及相关人员资质证书、身份证件等弄虚作假行为；（5）因恶意隐瞒等被投诉而取消承包资格的承包候选人。7．投标文件的递交7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年月日时分，电子招标投标交易平台：衢州市公共资源电子交易系统（https://ggzy.qz.gov.cn/）。8.发布公告的媒介本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台和衢州市公共资源交易网上发布。9.联系方式招标人：衢州市衢江区山农资源科技有限公司地址：衢州市衢江区信安东路969号联系人：陈工电话：0570-8880047招标代理机构：浙江中明工程咨询有限公司地址：衢州市盈川东路232-1号联系人：余工电话：0570-38208332025年月日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：衢州市衢江区山农资源科技有限公司 地址：衢州市衢江区信安东路969号 联系人：陈工电话：0570-88800471.1.3招标代理机构名称：浙江中明工程咨询有限公司地址：衢州市盈川东路232-1号 联系人：余工电话：0570-38208331.1.4项目名称衢江区非金属矿物低碳循环制造产业园（双明地块）设计1.1.5建设地点位于衢州市衢江区樟潭街道双明1.2.1资金来源区财政统筹各级资金解决1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围详见招标公告1.3.2设计时间要求详见招标公告1.3.3质量要求满足国家和地方现行技术标准、设计规范、设计任务书要求。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉详见招标公告内容。1.4.2是否接受联合体投标本次招标不接受联合体投标1.4.3资格审查方式采用资格后审1.9.1踏勘现场不组织 1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间：同招标公告。上传疑问方式：登录衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）--“业务办理”--报名--提出质疑。1.10.3招标文件澄清、修改时间、发布方式澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至电子招投标交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间3天前，以上款相同的形式发布。下载地址：衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）注：潜在投标人应密切关注衢州市公共资源电子交易系统或衢州市公共资源交易网，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。1.11分包本项目设计内容，除发包人许可外，投标人不得分包给其他单位。2.1构成招标文件的其他材料见招标文件的组成2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间应于投标截止日期至少10天前。2.2.2招标文件澄清的时间招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间澄清文件在衢州市公共资源交易网公布，公布后视为投标人已获取，在投标截止时间前，投标申请人须自行到网上查看，否则后果自负。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间修改文件在衢州市公共资源交易网公布，公布后视为投标人已获取，在开标截止时间前，投标申请人须自行到网上查看，否则后果自负。3.1投标文件组成内容投标文件由资格审查标、资信标、技术标、商务标四部分组成。具体见投标人须知正文部分3.1条规定。3.1.1构成投标文件的其他材料见投标文件的组成。3.3.1投标有效期 90 个日历天（从投标截止之日起算）。3.4.1投标保证金见招标公告要求3.5.2近年财务状况的年份要求/3.5.3近年完成的类似项目的年份要求/3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求/3.6是否允许递交备选投标方案不允许。3.7.3签字和（或）盖章要求电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人电子章和单位电子公章。3.7.4投标文件份数1、加密电子投标文件一份，上传至衢州市公共资源电子交易系统，作为投标文件正本。（资格审查标上传在“资格审查申请文件”中，资信标上传在“资信标”中，技术标上传在“技术标”中，商务标上传在“商务标正文”中。）2、中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供纸质投标文件副本。4.2.1投标截止时间（同开标时间） 2025 年 月 日 时 分（北京时间）。4.2.2递交投标文件方式和地点将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（加密标书）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/)。4.2.3是否退还投标文件否4.2.4投标文件的拒收情形1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。3.存在下列情况之一的，视为拒收：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的；□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。5.其他： / 。5.1开标时间和地点、参加开标会议的要求1.开标时间：同投标截止时间。2.开标大厅：（https://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）3.参加开标会议的要求开标过程中，投标人参与远程音视频交互的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并能及时响应开标要求。投标人终端操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。5.2开标程序1.投标人须准备好加密投标文件的CA数字证书以供开标时远程解密投标文件。2.开标程序 ⑴至投标截止时间，招标人（或招标代理）宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。⑵投标人解密投标人解密时间：招标人（或招标代理）宣布开始解密后30分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录衢州市公共资源不见面开标大厅（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作。⑶投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密投标文件。⑷投标文件解密完成后，开标系统公布投标单位、项目负责人、投标报价、设计周期及其他内容。⑸投标人确认唱标完成后，投标人可通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统对唱标结果进行确认，未在开标结束前完成在线确认的投标人，衢州市公共资源不见面开标大厅系统将视作自动确认。投标人对开标过程有异议的，应通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统的“开标异议语音提问”或“开标异议文字提问”按钮进行异议，招标人通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统在线语音或文字答复，投标人提出异议的时间截止至开标结果公布后5分钟；⑹评标进入评标环节，首先进行资格审查标，通过符合性审查的投标文件进入资信标、技术标评审，最后进行商务报价评审及评分。⑺评标结束后，招标人（或招标代理）宣布中标候选人。招标人（或招标代理）宣布开标会议结束。3.开标特别说明⑴开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 ⑵因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。⑶部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的，其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于3家。⑷投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。6.1评标委员会的组建评标委员会构成： 共7人，其中招标人代表人2人，评标专家5人；评标专家确定方式：依法组建。6.3评标方法综合评估法。 6.4中标候选人公示媒介衢州市公共资源交易网。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：3名（排名不分先后）。7.2中标候选人公示1、在定标前，招标人将中标候选人的情况在衢州市公共资源交易网予以公示，公示期不少于3日。2、招标人在中标候选人公示期间查询投标人及拟派项目负责人自投标截止日前三年内的行贿犯罪记录（以 “中国裁判文书网”上查询并以行贿罪判决的为准）及不良行为记录。查询投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间是否被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列为失信被执行人。查询投标截止日是否被列入浙江省重点建设工程招投标失信黑名单。3、公示期间，有中标候选人因质疑投诉查实被取消中标资格时，按投标人得分高低排序补足至3名。对于递补的中标候选人需在衢州市公共资源交易网公示不少于3日。递补时若综合得分出现并列时，技术标得分高的优先；技术标得分相同时，资信标得分高的优先；资信标得分也相同时，商务报价低的优先；商务报价也相同时，则由招标人代表抽签确定排名。4、对因弄虚作假或恶意隐瞒被投诉而取消中标资格的中标候选人，投标保证金不予退还，提请监管部门将此不良行为记入企业和个人信用档案并予以公示。5、中标候选人公示结束后，无质疑投诉的，进入定标环节。7.3定标方式1、由评标委员会根据招标文件评标办法的要求，向招标人推荐综合得分前3名为中标候选人（排名不分先后）。经评审被否决后的有效投标人不足3家时，招标人重新组织招标；经评审被否决后的有效投标人等于3家时，全部推荐为中标候选人（排名不分先后）。2、根据《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》，采用票决定标法，在推荐的3名中标候选人中由定标委员会以直接票决法确定1名中标人。通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，由定标委员会抽签确定进入再次票决的中标候选人。7.3.1定标委员会的组建定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人或以上单数。7.3.2定标地点衢江区公共资源交易中心（衢江区振兴东路268号）7.3.3定标要素及具体内容1、履约能力：如企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近几年的账务状况、过往业绩（含业绩影响力，难易程度）、团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；2、企业信誉：如企业信用评分、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等；3、价格因素：如商务报价高低；4、评标报告。7.3.4是否对中标候选人进行质询否7.3.5中标公告媒介及期限公告媒介：浙江省公共资源交易服务平台（www.zjpubservice.com）、衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn）。公告期限：不少于 3 日。7.4履约担保履约保证金的形式：现金、银行保函或保险保函。 履约保证金的金额：合同总价的2%。履约担保的缴纳时间：详见专用合同条款。10.需要补充的其他内容10.1投标最高限价投标最高限价本项目设计费最高投标限价为221.7600万元。投标人报价高于最高投标限价的，其投标予以否决。10.2知识产权（1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。（2）投标人使用他人的专利、专有技术，该费用由投标人承担。（3）投标单位必须是设计方案的原创作者；投标单位保证提交的设计方案不会侵犯任何其他人的知识产权(著作权、商标权、专利权等)。若发生由此造成的任何纠纷，一切法律责任及给招标人造成的损失由投标单位承担。10.3监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部分依法实施的监督。10.4重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.5电子招标投标本工程实行电子招投标和电子评标。10.6同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“设计人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.7解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.8不见面开标特别说明因本项目采用不见面交易模式，故招标人特别说明如下：1.不见面开标项目的时间以衢州市公共资源不见面开标系统显示的时间为准。2.递交投标文件时，请使用衢州市公共资源交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。3.投标人通过衢州市公共资源交易平台系统递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需登录衢州市公共资源不见面开标系统参加开标会议，并根据需要通过衢州市公共资源不见面开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提异议等活动。4.投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前登录衢州市公共资源不见面开标系统（http://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。5.投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点自行实施远程解密（投标人远程解密方法见操作手册,https://ggzy.qz.gov.cn/art/2022/9/25/art_1229684164_58682339.html），投标人解密限定在开标截止时间后30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人原因或衢州市公共资源不见面开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。6.开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在询标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。7.为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配备的硬件设施有：电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10完整版、浏览器：IE11、文字处理软件：office2007以上完整版。软硬件具体配置要求见操作手册。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担后果。8.评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过衢州市公共资源不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后3个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。9.特别提醒：本项目招投标全流程均使用衢州市公共资源不见面开标系统操作和发布，操作和发布平台为衢州市公共资源交易平台，网址为 http://ggzy.qz.gov.cn/，投标文件制作工具软件请在衢州市公共资源交易平台首页“投标文件制作工具”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为：0570-3899008。10.出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方招投标活动当事人免责：⑴所涉开标项目电子交易服务系统，因服务器、网络等问题无法正常运行的；⑵系统安全漏洞，计算机病毒，黑客攻击等安全威胁，存在数据泄密、损坏，系统无法运行等严重风险的；⑶电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；⑷其他非投标人原因导致开标活动无法正常进行的。11.出现第10条所列情形，不能及时解决的，应由招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：⑴项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行，继续完成项目开标活动；⑵系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，通知投标人代表按照约定时间到开标现场，继续进行开标；未解密的，另行通知不见面开标时间。12.投标人应妥善保管CA数字证书，确保在有效期内，并保证加密和解密时使用同样的CA。出现下列情况的，投标人须重新用数字证书签章加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到交易系统：⑴数字证书到期后重新续期；⑵数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。10.9招标人补充的其他内容：特别提醒1.在开标过程中法定代表人或委托代理人在接到招标代理工作人员电话后20分钟未回复或5分钟内电话联系不上的（不见面开标以系统提示时间为准），视为自动放弃申辩机会。2.投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。3.评标中发现有法律法规定的串通投标行为，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。4. 开评标现场异议的注意事项：如对开评标过程中存在异议的投标单位，需通过系统提交的异议文件为准（口头异议无效），异议时间为：从提出异议到递交异议文件需在30分钟内，如超出时限不予受理。5.专家论证、图审（含施工过程中的设计变更）等产生的一切费用均由承包人承担，招标人不再另行支付，请各投标人在报价时自行考虑。6.本次招标不对投标人进行任何补偿。投标人须知正文部分1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的设计进行公开招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、设计时间要求和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段设计的资质条件、能力和信誉：⑴资质条件：见投标人须知前附表；⑵项目负责人要求：见投标人须知前附表；⑶其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，应当遵守以下规定：⑴联合体各方应当按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；⑵联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：⑴为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；⑵与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；⑶与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；⑷与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；⑸为本招标项目的代建人；⑹为本招标项目的招标代理机构；⑺与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；⑻与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；⑼投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间正被衢州市各县（市、区）有关行政监督部门、浙江省省级有关行政监督部门及国家有关行政监督部门取消工程建设项目投标资格的（以有关行政监督部门官网查询到的为准）；⑽被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；⑾进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；⑿在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；⒀被市场监管部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；⒁被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各省级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；⒂在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目负责人有行贿犯罪记录（以行贿罪判决且在中国裁判文书网查询的结果为准）的；⒃投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间有衢州市及所属县（市、区）的行业行政主管部门或招投标监管部门、浙江省住建厅或招投标监管部门、住建部正在公示的在招投标或建设市场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按发文之日起6个月计）；⒄拟派项目负责人在投标截止时间在两个或两个以上单位注册或从业登记或有两个或两个以上单位为其缴纳社会保险的；⒅法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1本工程不统一组织踏勘现场，由投标单位自行踏勘现场，投标单位如有疑问，以不署名方式向招标代理机构提交。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10投标预备会1.10.1本次投标不召开投标预备会，投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，以不署名方式向招标人及代理机构提交。1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式详见投标人须知前附表。1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址详见投标人须知前附表。1.11分包本项目下的设计内容，除发包人许可外，投标人不得分包给其他单位。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：⑴招标公告；⑵投标人须知；⑶评标定标办法；⑷合同条款及格式；⑸设计任务书；⑹投标文件格式。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将按投标人须知前附表规定的时间和方式公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间：见投标人须知前附表。2.3招标文件的修改2.3.1招标文件的修改将按投标人须知前附表规定的时间和方式公开发布，如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间：见投标人须知前附表。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件由资格审查标、资信标、技术标和商务标四部分组成。3.1.1.1资格审查标内容：（1）资格审查标封面；（2）资格审查表；（3）资格审查承诺书；（4）诚信投标承诺书；（5）远程参与开标会议诚信承诺书；（6）浙江省以外设计单位须提供“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统备案信息截图”或提供仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》。注：以上所涉及到的相关证书及材料须提供原件扫描件（截图）加盖投标单位公章附《资格审查表》后，供评标委员会评审，未按要求提供或未在有效期限内的资格审查不予通过。3.1.1.2资信标内容：（1）资信标封面；（2）资信标自评分表；（3）业绩一览表；（4）拟派的设计人员一览表。3.1.1.3技术标内容：（1）技术标封面；（2）技术标内容参照第三章评标办法编制，格式自拟。附于技术标封面之后。注：技术标（除封面、目录外）页数不得超过100页，否则技术标得0分。3.1.1.4商务标内容：（1）商务标封面；（2）投标函；（3）法定代表人身份证明或授权委托书。3.2投标报价3.2.1投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人所有的价款，即完成方案设计、初步设计、施工图设计、报批审查配合、按审查和招标人意见对整个设计过程的修改、深化整合和优化设计；按文件要求提供纸质和电子图纸；设计补图和工程施工阶段的变更联系单；施工配合、验收配合等相关服务；参与各类验收，负责审核竣工图并盖章确认；图纸资料费用；利润和税金及其他有关服务和配合等全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入报价。3.2.2本次招标设计费暂以工程费9000万元为计费额，按国家计委、建设部《工程设计收费标准》（2002年修订本）和国家发展和改革文员会文件（文号：发改价格【2015】299号）“国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知”，并经第三方评审，本项目工程设计收费基准价277.2000万元，最高投标限价为221.7600万元，投标人报价超过最高投标限价的无效，其投标予以否决。3.2.3投标人的设计质量须满足国家、行业及地方现行技术标准、设计规范及设计任务书的要求。3.2.4所有投标均以人民币报价。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有
投标 / 标书制作要点（原创）
本非金属矿物低碳循环制造产业园设计涉及「招标预告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标预告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
