全民健身中心建设中标结果公示（宣威市倘塘镇人民政府2022）
宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目竞争性谈判成交公告
2022-06-08 来源： 云南省政府采购网 【显示公告正文】
公告概要
公告信息：
采购项目名称
宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目
采购单位
宣威市倘塘镇人民政府
行政区域
曲靖市
公告时间
2022-06-08
本项目招标公告日期
2022-06-09
成交日期
2022-06-07
成交供应商
中匠建设工程（昆明）有限公司
总成交金额
￥199.955721 万元（人民币）
联系人及联系方式：
项目联系人
李章彪
项目联系电话
13988917579
采购单位
宣威市倘塘镇人民政府
采购单位地址
宣威市倘塘镇倘塘村委会下街168号
采购单位联系方式
13988917579
代理机构名称
云南瑞言建设工程咨询有限公司
代理机构地址
宣威市美奂新城东北区商铺38-9号
代理机构联系方式
13238647666
成交结果公告
一、项目编号:YNRYZB-2022-14
二、项目名称：宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目
三、成交信息
标段名称：宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目
供应商名称：中匠建设工程（昆明）有限公司
供应商地址：云南省昆明市盘龙区金星小区194栋一单元501号
成交金额(万元)：199.955721
四、主要标的信息
工程类
标段名称：宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目
名称：宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目
施工工期：详见投标文件
项目经理：详见投标文件
执业证书信息：详见投标文件
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
钱林艳、孙红、杨丽、孟乐、尹若图
六、代理服务收费标准及金额：
收费标准：标准收费下浮20%
金额：1.3万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：宣威市倘塘镇人民政府
地址：宣威市倘塘镇倘塘村委会下街168号
联系方式：13988917579
2.采购代理机构信息
名 称：云南瑞言建设工程咨询有限公司
地址：宣威市美奂新城东北区商铺38-9号
联系方式：13238647666
3.项目联系方式
项目联系人：李章彪
电 话：13988917579
文件类别
文件名称
上传时间
操作
采购文件
竞争性谈判文件.doc
2022-06-08
下载下载
其他文件
成交公告.pdf
2022-06-07
下载下载
采购代理机构：云南瑞言建设工程咨询有限公司采购人：宣威市倘塘镇人民政府采购编号：YNRYZB-2022-14竞争性谈判文件宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目表中“竞投报价”应与“竞标函”中“投标总报价”一致。注：项目名称：宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目谈判总报价一览表二〇二二年五月序号内容投标报价及承诺备注竞投报价大写： 小写： 元质量要求工期（日历天）投标保证金（元）项目经理日期：年月日法定代表人或其授权委托人：(签字)电话：传真：地址：邮编：竞标人：(全称、盖章)此表应放于竞争性谈判响应文件封面后第一页。3.竞标文件的编制142.竞争性谈判文件131.总则12二、竞争性谈判须知12一、谈判须知前附表1目录9.重新组织竞争性谈判和不再竞标208.成交及合同签订197.评审标准196.谈判程序及最终报价175.无效标、废标条款164.竞标文件的递交16（三）专用合同条款24（二）通用合同条款23（一）合同协议书23一、《示范文本》的组成2311.需要补充的其他内容2110.纪律和监督21目录62第四章竞标文件格式61第三部分专用合同条款30第二部分通用合同条款29第一部分合同协议书25二、《示范文本》的性质和适用范围24二、竞标函64七、技术部分62六、竞标书附表格式62五、法定代表人授权委托书62四、法定代表人证明书62二、竞标函62（3）项目技术负责人简历表71（2）项目经理简历表70（1）竞标单位基本情况表69六、竞标书附表格式68五、法定代表人授权委托书67三、工程量清单报价65附件一、77七、技术部分76（7）竞标人的信誉情况75（6）近年（2019年至今）完成的类似项目情况表74（5）近年（2019年~2021年）财务状况表73（4）拟投入项目管理人员情况表72另册提供84第六章工程量清单84二、评标办法及打分细则80一、总则79第五章评标办法79谈判报价表（二轮最终报价）77法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书原件一式两份，开标现场递交竞争性谈判响应文件时提交一份，另一份装订在竞争性谈判响应文件中。（2）法定代表人授权委托书（原件）、被授权人的身份证（原件）；（1）法定代表人身份证明书（原件），若法人递交投标文件的还需出示其身份证原件；为遵循招投标的有关规定，在您递交竞争性谈判响应文件时请按下列要求携带相关证件由公证人员登记（谈判文件中要求的证件原件以下述为准）各竞标人：提示采购内容：具体内容详见招标工程量清单建设地址：宣威市倘塘镇项目名称:宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目二、工程概况一、采购条件：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部第74号令》等相关法律、法规的规定，经相关主管部门批准，云南瑞言建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受宣威市倘塘镇人民政府（以下简称：采购人）的委托，现对宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目进行竞争性谈判采购，欢迎具有相应资格及完成项目能力的施工单位参加竞谈。第一章竞争性谈判公告1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人营业执照副本）；1、具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：三、投标人资格要求工期：90日历天采购编号：YNRYZB-2022-14采购预算金额：2050000.00元3、具备有效安全生产许可证。2、具有建设主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业。1.5、参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2022年1月至今任意三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）；1.3、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（提供书面声明，扫描件加盖电子公章）；1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供经审计的2019年~2021年财务报表(现金流量表、资产负债表、利润表)，成立不满1年的提供自成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；1、有意参加投标人请于2022年05月26日至2022年05月31日，上午08时30分至11时30分，下午14时30分至17时30分，由法定代表人或授权代理人携带：法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、按照本公告第三条的要求提供原件及加盖公章复印件一套，到云南瑞言建设工程咨询有限公司（宣威市美奂新城东北区商铺38-9号）领取竞争性谈判文件及工程量清单。四、采购文件的获取7、本次招标采购项目不接受联合体报名；6、信用要求：供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。5、2019年至今（以合同签订时间为准）至少完成过一个类似项目（投资或规模与本工程相近的市政工程）（具有中标通知书、合同协议书、竣工验收备案表或项目完工证明材料）。4、投标人拟派项目经理为贰级及以上注册建造师，市政公用工程专业，具备有效的安全生产考核合格证书，标准员（市政工程专业）证书，提供项目经理的注册建造师证、安全生产考核合格证和标准员证等证明文件。地址：宣威市倘塘镇倘塘村委会下街168号联系人：李章彪联系方式：13988917579六、采购人：宣威市倘塘镇人民政府本竞争性谈判公告在云南省政府采购网上发布。五、发布公告的媒介2、递交竞争性谈判响应文件时间及地点：详见谈判文件一、谈判须知前附表第二章谈判须知及前附表2022年05月26日地址：宣威市美奂新城东北区商铺38-9号联系人：林师联系方式：13238647666七、采购代理机构：云南瑞言建设工程咨询有限公司条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2采购人采购人：宣威市倘塘镇人民政府 联系人：李章彪 电话 ：13988917579 1.1.3项目名称宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目1.2.1资金来源财政资金1.2.2资金落实情况已落实1.3.1项目内容具体内容详见招标工程量清单1.3.2工期要求90日历天1.3.3质量要求符合国家及行业现行相关标准和规范，一次性验收合格。1.4.1竞标人的资格要求1、具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人营业执照副本）；1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供经审计的2019年~2021年财务报表(现金流量表、资产负债表、利润表)，成立不满1年的提供自成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；1.3、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（提供书面声明，扫描件加盖电子公章）；1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2022年1月至今任意三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）；1.5、参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明2、具有建设主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业。3、具备有效安全生产许可证。4、投标人拟派项目经理为贰级及以上注册建造师，市政公用工程专业，具备有效的安全生产考核合格证书，标准员（市政工程专业）证书，提供项目经理的注册建造师证、安全生产考核合格证和标准员证等证明文件。5、2019年至今（以合同签订时间为准）至少完成过一个类似项目（投资或规模与本工程相近的市政工程）（具有中标通知书、合同协议书、竣工验收备案表或项目完工证明材料）。信用要求：供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。7、本次招标采购项目不接受联合体报名；条款号条 款 名 称编 列 内 容2.2.1竞标人要求澄清竞争性谈判文件的截止时间竞标文件递交截止时间2天之前2.2.3竞标人确认收到竞争性谈判文件澄清的时间在收到相应澄清文件后24小时内2.3.1采购人书面澄清竞争性谈判文件的时间递交竞标文件截止之日3天前2.3.2竞标人确认收到竞争性谈判文件修改的时间在收到相应修改文件后24小时内3.3.1竞标有效期 60天3.4.1竞标保证金竞标保证金金额：肆万元整（小写：￥40000.00元）；缴纳方式: 转账（转账应从企业基本账户转出）收款人: 云南瑞言建设工程咨询有限公司开户银行：建行宣威支行户名：云南瑞言建设工程咨询有限公司账号：53050164723600000665缴纳时间：投标截止时间前退还时间：①未中标者，开标结束五个工作日内退还 ②中标者，在与招标单位签订合同后五个工作日内退还。3.6是否允许递交备选竞标方案不允许□允许3.7.3签字或盖章要求竞标文件由竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名并加盖竞标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）3.7.4竞标文件副本份数副本两份。条款号条 款 名 称编 列 内 容3.7.5装订要求按照竞标人须知第3.1.1项规定的竞标文件组成内容，竞标文件应按以下要求装订：竞标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录。竞标文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于竞标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。4.1.2封套上写明（项目名称）竞标文件竞标人名称： 2022年06月07日15时 00分(投标截止时间)前不得开启4.2.1竞标文件的递交截止时间及份数递交截止时间：2022年06月07日15时 00分份数：一正二副,投标文件电子光盘一份。4.2.2递交竞标文件地点云南瑞言建设工程咨询有限公司（宣威市美奂新城商铺东北区38-9号）4.2.3是否退还竞标文件否□是，退还安排：4.3.2采购人通知延后竞标文件递交截止时间的时间原定竞标文件递交截止时间1天前6.1.1竞争性谈判时间和地点竞争性谈判时间:同竞标文件递交截止时间竞争性谈判地点:云南瑞言建设工程咨询有限公司（宣威市美奂新城商铺东北区38-9号）6.2谈判小组的组建谈判小组人数：3人或3人以上单数。谈判小组专家确定方式：由采购代表1人及在云南省政府采购网专家库中抽取专家2人组成。条款号条 款 名 称编 列 内 容6.1.4密封情况检查由投标单位相互检查6.4.4谈判顺序按照投标文件摆放的自然顺序确定谈判顺序。6.6.2是否授权谈判小组确定中标人□是 否,推荐的成交候选人数：1～3名 8.4.1履约担保履约担保的形式：□银行保函 履约保证金履约担保的金额：签约合同价的5%；11．需要补充的其他内容11.1竞标限价本工程设置竞标限价(招标控制价),招标控制价限价为￥：2066233.87元（大写：贰佰零陆万陆仟贰佰叁拾叁元捌角柒分）,竞标人的竞标报价不得高于招标控制价限价；否则报价无效，该竞标人的竞标文件作废标处理。11.2开标时竞标人应提交核验的证照1.法定代表人身份证明书（原件），若法人递交投标文件的还需出示其身份证原件；2.法定代表人授权委托书（原件）、被授权人的身份证（原件）；11.3公章为方便签署谈判报价表（二轮最终报价）竞标人须携带公章参加竞标会，未加盖竞标人公章的谈判报价表（二轮最终报价）为无效报价，采购人不予接受。11.4工程量清单工程量清单是采购人与竞标人进行招标、投标以及签订合同的依据，如与实际完成不符时，按实际完成工程项目、工程量结算。11.5其他1、招标文件中规定有国家法律法规规定的费用必须进行报价，不允许漏报和少报，若漏报和少报，评标委员会视为含在其它单价中；2、投标报价不准出现不平衡报价，若出现该投标文件按废标处理；1.1.3项目名称:见竞标人须知前附表。1.1.2采购人:见竞标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现通过竞争性谈判方式择优选择成交企业。1.1项目概况1.总则二、竞争性谈判须知1.3项目内容、工期要求和质量要求1.2.2本项目的资金落实情况:见竞标人须知前附表。1.2.1本项目的资金来源:见竞标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5中标人:指由谈判小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的竞标人。1.1.4竞标人：指响应谈判并进行报价竞争的单位。（1）资质条件:见竞标人须知前附表；1.4.1收到采购人发出竞标邀请书且具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。1.4竞标人的资格要求1.3.3质量要求:见竞标人须知前附表。1.3.2工期要求:见竞标人须知前附表。1.3.1项目内容:见竞标人须知前附表。1.5.1竞标人应承担所有与编写和提交竞标文件有关的费用，不论竞标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。1.5费用承担（5）其他要求:见竞标人须知前附表。（4）信誉要求:见竞标人须知前附表；（3）业绩要求:见竞标人须知前附表；（2）财务要求:见竞标人须知前附表；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与竞标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与竞争性谈判的各方应对竞争性谈判文件和竞标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密第一章竞争性谈判公告2.1.1竞争性谈判文件包括下列内容：2.1竞争性谈判文件的组成2.竞争性谈判文件竞标人须知前附表允许竞标人偏离竞争性谈判文件某些要求的，偏离应当符合竞争性谈判文件规定的偏离范围和幅度。1.9偏离2.2.1竞标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的竞标人，均应在谈判须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。2.2竞争性谈判文件的澄清根据本章第2.2款和2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。第四章评标办法第三章竞标文件格式第二章谈判须知及谈判须知前附表3.竞标文件的编制2.3.2竞标人收到修改内容后，应在竞标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。2.3.1在竞标文件递交截止时间前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已领取竞争性谈判文件的竞标人。如果修改竞争性谈判文件的时间距竞标文件递交截止时间过短，可根据情况酌情延长竞标文件递交截止时间。2.3竞争性谈判文件的修改2.2.3竞标人在收到澄清后，应在谈判须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。2.2.2竞争性谈判文件的澄清将在谈判须知前附表规定的竞标文件递交截止时间前，以书面形式发给所有领取竞争性谈判文件的竞标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞标文件递交截止时间过短，可根据情况酌情延长竞标文件递交截止时间。四、法定代表人证明书三、工程量清单报价二、竞标函一、谈判总报价一览表3.1.1竞标文件应包括下列内容。3.1竞标文件的组成3.2.1本工程采购人提供采购预算金额，投标人的投标报价不得超过采购预算金额。3.2谈判报价竞标人应将以上文件按顺序装订成册，并编写目录；竞争性谈判文件竞标文件格式中提供格式的，请务必按照提供的格式填写。七、技术部分六、竞标书附表格式五、法定代表人授权委托书3.3竞标有效期3.2.6竞标人不得哄抬报价，也不应低于成本价(或进价)报价，否则一经查实，其竞标将可能被拒绝或被宣布为废标。3.2.5报价应本着合理的原则，采购人不保证报价最低者一定中标。3.2.4竞标人应按采购人提供的图纸及资料计算投标报价，任何有选择性的报价采购人将不予接受。3.2.3竞标人在投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。3.2.2竞标人须按采购人提供的工程量清单报价，不得偏离。3.4.3采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的竞标人和中标人退还竞标保证金。3.4.2竞标人不按本章第3.4.1项要求提交竞标保证金的，其竞标文件作废标处理。3.4.1竞标人在递交竞标文件的同时，应按竞标人须知前附表规定的金额、支付方式递交竞标保证金，并作为其竞标文件的组成部分。3.4竞标保证金3.3.2出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购人以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效，但竞标人有权收回其竞标保证金。3.3.1在竞标人须知前附表规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其竞标文件。3.5资格条件（4）竞标人的其他不正当行为。（3）竞标人提供了虚假的资质证书或资料；（2）中标人拒绝签订合同或签订合同后拒绝履行合同义务；（1）竞标人在竞标有效期内撤回竞标文件；3.4.4有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：3.7.2竞标文件应当对竞争性谈判文件有关工期、投标有效期、质量要求、项目内容等实质性内容作出响应。3.7.1竞标文件应按第四章“竞标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞标文件的组成部分。3.7竞标文件的编制除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人不得递交备选竞标方案。允许竞标人递交备选竞标方案的，只有中标人所递交的备选竞标方案方可予以考虑。谈判小组认为中标人的备选竞标方案优于其按照竞争性谈判文件要求编制的竞标方案的，采购人可以接受该备选竞标方案。3.6备选竞标方案竞标单位名称与竞标报名不一致时将取消其竞标资格。4.1.1竞标人应将竞标文件的正本和副本一起密封在一个封套内并加贴封条，封套的封口处应加盖竞标人单位章，电子光盘单独密封。4.1竞标文件的密封和标识4.竞标文件的递交3.7.5竞标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞标人须知前附表规定。3.7.4竞标文件正本一份，副本份数见竞标人须知前附表（副本可为正本的复印件）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.3竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名加盖竞标人单位章。委托代理人签字的，竞标文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞标人须知前附表。4.2.3除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人所递交的竞标文件不予退还。4.2.2竞标人递交竞标文件的地点：见竞标人须知前附表。4.2.1竞标人应在竞标人须知前附表规定的竞标文件递交截止时间前递交竞标文件。4.2竞标文件的递交4.1.3如果竞标文件没有按本竞标须知第4.1.1款、第4.1.2款的规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担竞标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的竞标文件将予以拒绝，并退还给竞标人。4.1.2竞标文件密封袋上应按照竞标人须知前附表的要求进行密封和标识。采购人在本须知前附表第4.3.1说明的竞标文件递交截止时间以后收到的竞标文件，将被拒绝并退回给竞标人。4.4迟交的竞标文件4.3.2采购人可按本须知第2.3条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交竞标文件的截止时间。在此情况下，竞标人的所有权利和义务以及竞标人受制约的截止时间，均以延长后新的竞标文件递交截止时间为准。4.3.1竞标文件的递交截止时间：见竞标人须知前附表。4.3竞标文件提交的截止时间4.2.4采购人收到竞标文件后，应请竞标人填写递交登记表及签到表。(1)竞标人资格不符合谈判文件规定或未按谈判文件规定提交资质证件原件的,缺项、漏项均做无效标处理;5.1无效竞标条款5.无效标、废标条款4.5.2在竞标文件递交截止时间至竞标有效期满之前，竞标人不得撤回其竞标文件，否则其竞标保证金将被没收。4.5.1在竞标文件递交截止时间之后，竞标人不得补充、修改竞标文件。4.5竞标文件的补充、修改(7)竞标人的法定代表人或委托代理人未按时到达开标会议现场的;(6)竞标人不参加谈判仪式及质询事宜的;(5)其它谈判小组认为有必要取消的竞标;(4)竞标文件出现重大偏差,未对谈判文件进行实质性响应;(3)竞标文件密封不符合谈判文件要求的;(2)竞标人在规定的时间内未交纳竞标保证金的;(1)出现影响竞标公正的违法、违规行为的;5.2废标条款(11)法律、法规规定的其他情况;(10)竞标人递交两份或多份内容不同的竞标文件，或在一份竞标文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按竞争性谈判文件规定提交备选竞标方案的除外；(9)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；(8)无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；(3)与采购人、其他竞标人恶意串通的;(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他竞标人的;(1)提供虚假材料谋取成交的;5.3取消成交候选人资格条款(3)因重大变故,采购任务取消的;(2)竞标人的报价均超过了竞标限价的;6.1.2竞标人应委派授权代表参加谈判活动,参加谈判的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。6.1.1代理单位按谈判文件规定的时间、地点组织竞标。采购人代表、监管部门代表及有关工作人员参加。6.1谈判仪式6.谈判程序及最终报价(5)法律、法规规定的其他情况。(4)向采购人行贿或者提供其他不正当利益的;“公开、公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则,谈判小组将按照这一原则的要求,公正、平等地对待各竞标人。6.3谈判原则评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表，谈判小组通过选举除采购人外的其中任何一人为谈判小组主任。谈判小组将在监督部门的监督下独立完成评标工作,负责对竞标文件进行审查、质疑、评审、推选成交候选人。6.2谈判小组6.1.4谈判时,投标单位相互检查竞标文件的密封情况。6.1.3谈判由代理单位主持。6.4.3谈判小组根据谈判文件要求讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。6.4.2谈判小组判断“竞标文件”的响应性，仅基于“竞标文件”本身而不靠外部证据。谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的竞标人。竞标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。⑵符合性检查:依据谈判文件的规定,从竞标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查,以确定是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应,对存在重大偏离的竞标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指竞标人竞标文件中所述报价、质量、工期、等明显不能满足谈判文件要求。重大偏离的认定须经竞争性谈判小组三分之二以上同意。⑴资格性检查:谈判小组将根据法律法规和谈判文件的规定,对竞标文件的资格证明文件、竞标保证金等进行审查,以确定竞标人是否具备竞争性谈判资格。6.4.1谈判小组首先对各竞标文件进行资格性审查和符合性审查,未通过审查的为无效标。6.4谈判程序★参与二次报价的人员须是竞标单位法定代表人或其授权代理人。谈判结束后，谈判小组将要求所有有效标竞标人在规定时间内确定最终报价(二轮最终报价)。6.5最终报价6.4.5谈判文件有较大变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。6.4.5围绕谈判要点,谈判评标小组全体成员集中与各个有效竞标人分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次原则上为二轮，具体由谈判小组视情况决定。6.4.4按照分类抽签的形式确定谈判顺序。6.7.2竞标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其竞标文件将被作为无效竞标文件。6.7.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较谈判文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何谈判竞标人或与谈判工作无关的人员。6.7谈判过程保密6.6.2谈判小组将按第二轮报价由低到高顺序排列，推荐1～3名成交候选人；报价相同的，按提供业绩大小从高到低顺序排列确定第一中标候选人。6.6.1谈判小组将按谈判文件中规定的评标方法和标准，仅对在实质上响应谈判文件要求的竞标文件进行评估和比较。6.6比较与评价8.成交及合同签订7.1.1本项目采用合理低价法评审,谈判小组严格按照谈判文件规定的标准和要求,对各竞标文件进行评审,按竞标人第二轮报价由低到高顺序排列，推荐1～3名成交候选人。7.1评标办法7.评审标准6.7.4代理单位和谈判小组不向未成交的竞标人解释未成交原因,也不对谈判过程中的细节问题进行公布。6.7.3在谈判期间，代理单位将有专门工作人员与竞标人进行联络。8.2.2采购人若发现成交候选人在竞标过程中提供虚假证明文件,故意隐瞒公司不良信誉,以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等,则按规定取消其成交资格,并予以处罚。8.2.1采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人竞标文件中提供的所有资格证明材料原件,成交候选人竞标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件,以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。8.2资格后审8.1.2原则上确定谈判小组推荐的第一成交候选人为成交人。8.1.1根据谈判小组对各竞标人的竞标情况评审,谈判小组将按第二轮投标报价由低到高顺序排列，推荐1～3名成交候选人，以报价最低的竞标人为第一成交候选人。8.1成交人8.4履约保证金8.3.3成交价为成交人的第二轮最终报价。8.3.2成交人应及时到采购单位领取成交通知书,成交通知书是签订合同的依据和组成部分。8.3.1采购人将向成交人出具成交通知书。8.3成交通知书8.2.3如果竞标人被确认为不具备执行合同的能力，其竞标将被拒绝。在此情况下采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选人。9.重新组织竞争性谈判和不再竞标成交人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的,采购人有权建议取消其成交资格,并按相关法律法规规定处理。成交人应在规定的时间、地点与采购人签订合同谈判文件、成交人的竞标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。8.5签订合同8.4.2中标人不能按要求提交履约担保的,视为放弃中标,其竞标保证金不予退还,给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。8.4.1在签订合同前，中标人应按竞标人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性谈判文件规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合竞标人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性谈判文件规定的履约担保格式要求。（4）同意延长竞标有效期的竞标人少于3个的；（3）谈判小组否决不合格竞标或者界定为废标后因有效竞标不足3个使得竞标明显缺乏竞争，谈判小组决定否决全部竞标的；(2)经谈判小组评审后否决所有竞标的；(1)竞标文件递交截止时间止，竞标人少于3个的；有下列情形之一的，采购人将重新组织竞争性谈判：9.1重新组织竞争性谈判采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与竞标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。10.1对采购人的纪律要求10.纪律和监督重新组织竞争性谈判后，仍出现本章第9.1条规定情形之一的，经主管部门批准后不再竞标。9.2不再竞标（5）成交候选人均未与采购人签订合同的。竞标人和其他利害关系人认为本次竞争性谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.4投诉谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。10.3对谈判小组成员的纪律要求竞标人不得相互串通竞标或者与采购人串通竞标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。10.2对竞标人的纪律要求（合同编号：）建设工程施工合同（GF—2017—0201）第三章合同条款及格式需要补充的其他内容:见竞标人须知前附表。11.需要补充的其他内容为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：说明国家工商行政管理总局住房城乡建设部制定制定通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（一）合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：（三）专用合同条款通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：宣威市倘塘镇人民政府第一部分合同协议书《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。二、《示范文本》的性质和适用范围5.工程内容：设计施工图及招标文件所示全部内容。4.资金来源：3.工程立项批准文号：。2.工程地点：宣威市倘塘镇1.工程名称：宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目。一、工程概况计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期其他招标人书面通知增加的工程内容。工程量清单及建设工程设计施工图纸所示全部内容。6.工程承包范围：1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式符合国家及行业现行相关标准和规范，一次性验收合格。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际工期以监理工程师签发工程开工令为准。人民币（大写）(¥／元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥／元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；五、项目经理合同价格形式：。人民币（大写）(¥／元)；。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥／元)；（3）专业工程暂估价金额：（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。十三、合同份数本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字或盖章）（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）的第二部分“通用合同条款”。第二部分通用合同条款联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件和投标文件、补充协议、补充条款、施工现场统一管理协议、和解调解协议、有关工程洽商及监理人发布的变更指示、工程签证、工程会议纪要及备忘录等。联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；1.4标准和规范1.3.2如在合同有效期内，国家、部委、云南省和曲靖市等颁布了新的法律、法规、条例、规章、或修订了原有法律、法规、条例、规章，则此后继的律、法规、条例、规章将自动适用于本合同，但对本合同已履行部分不具备溯及力，后继的律、法规、条例、规章等规范性文件有具体规定的按规定执行。1.3.1适用于合同的其他规范性文件：国家、部委、云南省和曲靖市等指定的规范性文件及管理规定等。本款补充第1.3.1项、1.3.2项：适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。1.3法律。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款，国家及本工程所在地、行业的有关标准执行。。发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的期限：；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。1.5合同文件的优先顺序承包人提供的文件的形式为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的期限为：；需要由承包人提供的文件，包括：；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：。1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：。1.10.1出入现场的权利1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：。通信地址：。3.承包人发包人提供支付担保的形式：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。承包人提交的竣工资料形式要求：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人需要提交的竣工资料套数：。（9）承包人提交的竣工资料的内容：。3.1承包人的一般义务建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：。3.2.2项目经理未常驻项目施工现场的违约责任：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目经理的授权范围如下：。承包人主要施工管理人员长期离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3承包人人员允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定3.5分包3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：。关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订后7日内，提供合同价款5%作为履约保证金，以银行转账形式提供。在本项目竣工验收合格后30天内将履约保证金退还承包人。承包人是否提供履约担保：是。监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：。4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：。5.1.1特殊质量标准和要求：工程质量必须按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）并达到合格标准等级。5.1质量要求5.工程质量6.1.4关于治安保卫的特别约定：。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。合同当事人对文明施工的要求：。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.6不利物质条件。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。8.4材料与工程设备的保管与使用：中标企业在同质同价条件下，原则上优先使用本地建筑产品、建筑材料。8.材料与设备7.8.1提前竣工的奖励：。7.8提前竣工的奖励发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：。7.7异常恶劣的气候条件8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要配置的试验场所：。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。关于变更的范围的约定：执行通用条款。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定：。10.4.1变更估价原则10.4变更估价10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。综合单价包含的风险范围：。1、单价合同。12.1合同价格形式12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。总价包含的风险范围：。预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：。预付款支付期限：。预付款支付比例或金额：。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。12.3.2计量周期工程量计算规则：。12.3.1计量原则12.3计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：。关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。发包人完成竣工付款的期限：。发包人审批竣工付款申请单的期限：。14.2竣工结算审核。竣工结算申请单应包括的内容：承包人提交竣工结算申请单的期限：。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（3）其他方式:。（2）%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。15.4.3修复通知工程保修期为：。15.4.1保修责任15.4保修（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。关于承包人违约解除合同的特别约定：。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：。关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。19.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。关于其他保险的约定：承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险、工程事故保险。一切事故均与发包方无关。18.3其他保险争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。19.2争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。19.1争议评审（1）向／仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：19.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。19.3.争议评审小组的决定其他事项的约定：。（签字或盖章）（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)19.5补充条款。（2）向工程所在地有管辖权人民法院起诉。电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：附件年月日年月日账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：附件1附件4：承包人主要施工管理人员表附件3：廉政合同附件2：工程质量保修书附件1：安全文明施工协议协议书附件：2.承包人还必须全面考虑并做好施工现场及周边安全防护工作，做好现场施工人员安全教育工作和安全监督检查工作;1.严格按照《中华人民共和国安全生产管理条例》和《国务院关于特大安全事故责任追究的规定》国务院第302号文规定执行；为保证宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目施工期间工地周围环境卫生不受污染,保持道路清洁和施工现场的整齐清洁,保持交通畅顺和施工安全,做到〝工完料清〞,制订以下要求:承包人（全称）：发包人（全称）：宣威市倘塘镇人民政府安全文明施工协议8.施工期间,施工场地应统一采用锥形反光筒和工程施工专用塑料带。对施工现场进行全段（或分段）围挡。7.施工地段要设置明显施工标志、防护栏和必要的导向标志及指路牌，夜间施工要增加照明警示；6.占用主干道路面施工的,施工单位开工前须向发包方和监理方提交安全施工方案,交通疏导图纸等资料进行审核,申请施工期间的交通疏导,并按批准后的疏导图设置交通标志,交通标线；5.承包人必须加强施工作业环境和施工从业人员的生活环境以及周边环境保护的管理，符合卫生及环境保护要求；4.在施工现场中，一旦发现安全隐患，必须限期整改。若在施工过程中发生安全事故，造成周围设施损坏及人员伤亡，均由承包人自行承担一切经济和法律责任；3.采取各种安全防护措施，保证施工现场人员及周边行人安全；切实保证施工现场设施和电力线路的安全；保证本工程无大小安全事故发生。或委托代表人或委托代表人法定代表人：法定代表人：发包人（公章）：承包人（公章）：10.在管道施工的过程中，不得有污水、污泥、沙土、石屑等泄露在管道内，不得直接在人行道或路面上拌制混凝土。9.装运材料、土石方、渣土淤泥、建筑垃圾的车辆，车厢须加盖或采取其他有效覆盖措施，确保行驶途中不撒落、不扬尘、不污染路面。进出现场的车辆必须在工地内清理干净，车轮不准带泥上路；承包人（全称）：发包人（全称）：宣威市倘塘镇人民政府工程质量保修书附件2年月日年月日(签字或盖章):(签字或盖章):二、质量保修期由承包人施工的全部工程项目，按保修相关法律法规和保修时间要求执行。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；3．装修工程为年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任法定代表人：法定代表人：发包人（公章）：承包人（公章）：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程预留审定总价的3%质量保证金。缺陷责任期满后一个月内一次性支付承包人。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。发包人（全称）：宣威市倘塘镇人民政府廉政合同附件3年月日年月日(签字或盖章):(签字或盖章):或委托代表人或委托代表人四、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被纪检监察或司法机关立案查处的，甲方有权中止项目施工合同，由此使甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。三、乙方不得以任何形式邀请甲方吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证。如有违反，对乙方处以建设工程造价3%以下的罚款。二、甲方人员向乙方索贿，乙方应予拒绝和检举，经乙方检举，被纪检监察、检察机关查实的，依法或按有关规定处理。一、甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用，不参加乙方举行的任何庆典活动。根据国家建设部、监察部>和省纪委、监察厅、建设厅>精神，坚决执行>、>和有关法规。确定工程甲、乙双方秉公行事，自愿签订建设工程廉政合同。承包人（全称）：发包人（公章）：承包人（公章）：八、此合同自双方签字后即生效。七、此>与>同时签订，一式伍份，甲乙双方纪检监察机关一份，建设行政主管部门一份。六、甲乙双方领导干部或法人代表要严格履行>，如有违反，对主要领导或法人代表要依法按有关规定进行处理。五、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予党纪、政纪处分直至追究刑事责任。承包人主要施工管理人员表附件4：年月日年月日(签字或盖章):(签字或盖章):或委托代表人或委托代表人法定代表人：法定代表人：名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员竞标文件宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目第四章竞标文件格式附件1：单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期一、谈判总报价一览表目录日期：年月日或其委托代理人（签字或盖章）：法定代表人竞标人（盖公章）：七、技术部分六、竞标书附表格式五、法定代表人授权委托书四、法定代表人证明书三、工程量清单报价二、竞标函2、此表应放于竞争性谈判响应文件封面后第一页。1、表中“竞投报价”应与“竞标函”中“投标总报价”一致。注：项目名称：宣威市倘塘镇全民健身中心建设项目一、谈判总报价一览表序号内容投标报价及承诺备注1竞投报价大写： 小写： 元2质量要求3工期（日历天）4投标保证金（元）5项目经理二、竞标函日期：年月日法定代表人或其授权委托人：(签字)电话：传真：地址：邮编：竞标人：(全称、盖章)6、我方完全理解你方不一定选择最低的投标报价作为中标条件，我方同意负担直至签订承发包合同时止，我单位为投标所发生的一切费用。5、除非另达成协议并生效，你方的中标通知书和本竞标文件均构成约束我们双方的合同条件。4、我方同意所递交的竞标文件在“竞争性谈判文件”要求的投标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。3、如果我方中标，我方将按照规定递交上述总价5％的履约保证金，并及时签订承包合同。2、一旦我方中标，我方保证在天（日历天）内竣工并移交整个工程。1、根据已收到的你单位工程的竞争性谈判文件，我单位研究了该工程竞争性谈判文件，愿意承担该工程的施工任务并履行竞争性谈判文件规定对承包者的全部要求和承担的义务。我方愿以人民币￥元（大写：）的投标总价承包上述工程的施工、竣工和保修。竞标人：（盖章）c）投标报价需要说明的事项（包括保证及承诺），随本工程竞标文件一并报送。b）投标报价汇总表中所填入的总价，包括了为完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等费用。a）本报价依据本工程项目竞争性谈判文件的有关条款进行编制。7、投标报价说明：（根据工程量清单提供报价）三、工程量清单报价日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字、盖章）单位地址：经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：竞标单位名称：四、法定代表人证明书附法定代表人身份证复印件日期：年月日竞标人：（盖公章）特此证明。系（竞标人单位名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，现授权委托（竞标人名称）的（姓名）为我公司的法定代表人授权委托代理人，以公司名义参加的竞争性谈判。代理人在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。五、法定代表人授权委托书正面正面反面反面附授权委托人身份证复印件授权委托日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）竞标人名称：（盖章）身份证号码：职务：代理人：（签字）性别：年龄：表3项目技术负责人简历表表2项目经理简历表表1竞标单位基本情况表六、竞标书附表格式注：本表适用于竞标人法定代表人委托代理人参与竞争性谈判的，法定代表人直接参与竞争性谈判的不用提供本授权委托书。（1）竞标单位基本情况表注：以下表格可复制加页表7竞标人的信誉情况表6近年完成的类似项目情况表表5近年财务状况表表4拟投入项目管理人员情况表竞标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话联系方式传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号其中高级职称人员注册资本金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账号其中技 工经营范围体系认证情 况说明：通过的认证体系、系过时间及运行状况备 注注:附技术负责人的职称证、学历证书、身份证复印件、社保证明材料复印件；（3）项目技术负责人简历表（2）项目经理简历表注:附企业营业执照副本、企业资质等级证书副本、安全生产许可证副本复印件;姓 名年 龄学 历职 称职 务拟在本工程任职项目经理注册建造师资格等级 级建造师专业安全生产考核合格证书毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任技术负责人年限在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期质量（5）近年（2019年~2021年）财务状况表2、竞标人须提供本表所列人员取得的相关专业资格证书及身份证、社保证明材料等复印件。注：1、本表配备人员数量由竞标人自行确定，表格可自行拓展。（4）拟投入项目管理人员情况表姓名性别年龄职称专业身份证号码执业证书证号拟在本项目中担任的工作或岗位项目负责人（项目经理）技术负责人质检员安全员……项目或指标单位 2019年 2020 年2021年一、注册资本万元二、净资产万元三、总资产万元四、固定资产万元五、流动资产万元六、流动负债万元七、负债合计万元八、营业收入万元九、净利润万元十、现金流量净额万元十一、主要财务指标1．净资产收益率%2．总资产报酬%3．主营业务利润率%4．资产负债率%5、流动比率%6、速动比率%3.附中标通知书、合同协议复印件。2.如近年来，竞标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。（6）近年（2019年至今）完成的类似项目情况表注：附经会计师事务所或审计机构审计的财务报告及报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表和财务情况说明书的复印件（复印件必须清晰可辨）。序号项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期交工日期承担的工作工程质量项目经理项目总工总监理工程师及电话项目描述备注二、工期承诺及保证措施一、施工方案及技术措施七、技术部分注：1.竞标人应按照谈判须知1.4.1条信誉要求的规定，逐条说明其信誉情况并按要求提供相关证明或承诺。（7）竞标人的信誉情况项目竞标人情况说明根据你方采购项目竞争性谈判文件，在进行谈判协商后，我方确定以下为我方最终报价：致：谈判报价表（二轮报价）附件一、四、其他三、质量承诺及保证措施法定代表人或其授权代理人（签字）：竞标人（公章）：3、其他：。（小写￥元）。2、最终总报价为：人民币(大写)1、二次报价以第一次谈判总额报价下浮%；1.1.1本评标办法参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购条例》等有关法律规定及本项目实际情况制定。1.1评标依据一、总则第五章评标办法日期：年月日1.3评标纪律1.2.4评标过程中如遇特殊问题，由谈判小组根据有关法律、法规研究决定。1.2.3询标只针对竞标文件中的疑问和问题，竞标人澄清问题不允许超出竞争性谈判文件要求的范围或修改竞标文件的实质性内容。1.2.2只对有效竞标文件进行评审，竞标文件以外的资料信息不作为评标的依据和参考。1.2.1评标遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。1.2评标原则1.3.6违反上述规定对评标造成不良影响的，后果由责任者承担。1.3.5不允许任何人把竞标文件及其汇总材料带出评标会场（已经公开的价格等资料除外），所有资料不得复制，完成评标后所有材料如数交还。1.3.4谈判小组如有需询问、澄清的问题由专职联络员负责联系负责转告。1.3.3谈判小组的成员不得与竞标人、其他利害关系人私下接触，不得向竞标人、其他利害关系人泄露对竞标文件的评审、比较、成交候选人的推荐以及与评标有关的其它情况。1.3.2评标过程中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。1.3.1谈判小组的成员应严格自律，自觉接受有关部门的监督。A、资格审查评审（1）初步评审评标工作按以下程序进行：1.5评标程序评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表，谈判小组通过选举除采购人外的其中任何一人为谈判小组主任。1.4谈判小组组成评标办法及评审细则二、评标办法及打分细则（4）编写评标报告（3）详细评审（2）澄清（如果需要）B、符合性审查2.1初步评审第二轮：根据第一轮报价情况，竞标单位对第二轮报价进行谈判并确定报价。第一轮：公司代表对公司作简要介绍，然后就竞争性谈判响应文件中所投报价进行确认；谈判小组首先审查各投标单位的谈判文件，对通过资格审查和符合性审查的单位进行谈判。具体程序如下：本次招标在最大限度地满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，按照竞争性谈判文件中规定的因素进行评审后，以第二轮投标报价最低的竞标人作为成交候选人或中标人的评标办法，但投标报价低于其成本的除外。报价相同的，再进行下一轮谈判。若报价仍相同的，按提供业绩大小从高到低顺序排列确定第一中标候选人。（1）竞标文件按规定的格式、内容和要求填写；谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对通过资格评审的竞标文件进行符合性审查，以下内容有一项不符合评审标准的，作废标处理。只有通过符合性审查的竞标文件才能进入详细审查。当符合资格条件的竞标人少于三家时，本次竞标失败。2.1.2符合性审查标准谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对竞标文件中以下内容进行资格评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。只有通过资格审查的竞标文件才能进入符合性审查。当符合资格条件的竞标人少于三家时，本次竞标失败。2.1.1资格评审标准序号项目内容合格条件结论1具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定符合谈判文件第二章“竞标人须知前附表”第1.4.1条规定1.1营业执照具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人营业执照副本）；1.2财务状况具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供经审计的2019年~2021年财务报表(现金流量表、资产负债表、利润表)，成立不满1年的提供自成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；1.3设备和专业技术能力投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（提供书面声明，扫描件加盖电子公章）；1.4税收和社会保障资金的良好记录有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2022年1月至今任意三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）；1.5经营活动中没有重大违法记录参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明2资质证书具有建设主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业8安全生产许可证具备有效安全生产许可证。4项目经理要求投标人拟派项目经理为贰级及以上注册建造师，市政公用工程专业，具备有效的安全生产考核合格证书，标准员（市政工程专业）证书，提供项目经理的注册建造师证、安全生产考核合格证和标准员证等证明文件。5企业业绩2019年至今（以合同签订时间为准）至少完成过一个类似项目（投资或规模与本工程相近的市政工程）（具有中标通知书、合同协议书、竣工验收备案表或项目完工证明材料）。6信用要求供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。7联合体投标本次招标采购项目不接受联合体报名；（7）在竞标文件中,竞标人没有投报两个或多个报价；（6）竞标报价未超出竞标限价的；（5）按竞争性谈判文件规定的金额、支付方式、时效和内容提交了竞标保证金；（4）法定代表人委托代理人竞标,按要求提供了法定代表人授权委托书；（3）竞标文件没有书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；（2）竞标文件按竞争性谈判文件要求进行签署、盖章；（2）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。（1）如果单价乘数量不等于总价，应以总价为准修正单价。2.1.3对竞标报价的计算错误按下述原则修正（10）竞标文件未附有采购人不能接受的条件；（9）符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求；（8）竞标文件有效期符合竞争性谈判文件规定期限的；对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求竞标人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。2.2澄清（如果有）（6）竞标人不同意以上修正，则其报价将被拒绝。（5）对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。（4）竞价文件中《报价一览表》报价与《竞价函》中总报价不一致的，以《报价一览表》中报价为准。（3）如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。（4）评标报告谈判小组将按第二轮投标报价由低到高顺序排列，推荐1～3名成交候选人，竞标报价超预算的除外；报价相同的，按提供业绩大小从高到低顺序排列确定第一中标候选人。（3）中标推荐（2）谈判小组发现竞标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有竞标限价时明显低于竞标限价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该竞标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。（1）谈判小组根据竞标人第二轮报价编制价格比较一览表。2.3详细评审另册提供第六章工程量清单c.向采购人提交书面评标报告后，谈判小组即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当及时归还采购人。b.谈判小组的评标报告应由评标委员全体成员签字。对评标结论有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评标报告上签字且不以书面形式阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。谈判小组应当对此作出书面说明并记录在案。a.谈判小组完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告。宣威市俏塘镇全民健身中心建设项目成交公告宣威市俏塘镇全民健身中心建设项目（采购编号：YNRYZB-2022-14）于2022年06月07日15:00分在云南瑞言建设工程咨询有限公司（宣威市美奂新城东北区商铺38-9号）进行竞争性谈判，现将成交结果公告如下：成交供应商名称：中匠建设工程（昆明）有限公司成交供应商统一社会信用代码：91530103MA6P66TP9N成交供应商地址：云南省昆明市盘龙区金星小区194栋一单元501号成交价：1999557.21元工期：90日历天质量目标：一次性验收合格项目经理：王定平采购方式：竞争性谈判采购预算金额：2050000.00元评标委员会成员名单：评委组长钱林艳、评标委员会成员杨丽、孙红、尹若图、孟乐。本公告公示期1个工作日（2022年06月9日）供应商到采购代理机构领取成交通知书并携成交通知书在规定时间内与采购人签订合同并办理退还竞标保证金手续。如对本次评标结果有异议，请于公示期内以书面形式向采购人及采购代理机构提出质疑，逾期将不予受理。采购人：宜威市俏塘镇人民政府联系人：李章彪联系电话：13988917579地址：宣威市俏塘镇俏塘村委会下街168号招标代理机构：云南瑞言建设工程咨询有限公司地点：宜威市美奂新城东北区商铺38-9号电话：13238647666联系人：林师日期：2022年06月07日
投标 / 标书制作要点（原创）
本全民健身中心建设涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
