人文学部楼维修中标结果公示（大连理工大学2022）

大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目更正公告

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：DUTBJC-2022140　　　　　　
原公告的采购项目名称：大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目　　　　　　
首次公告日期：2022年09月21日　　　　　　
二、更正信息
更正事项：采购结果
更正内容：

主要标的信息
1、成交供应商名称：大连鸿伟建筑工程有限公司
2、供应商地址：辽宁省大连市庄河市步云山乡崔店村高炉屯（步云山乡崔店村崔店小学136室）
3、成交金额：3385260.06元
4、工期：70日历天。具体以合同签订时间为准。
5、项目经理：郝利
6、注册证书：建筑工程注册二级建造师 辽221111228101

更正日期：2022年10月24日　
三、其他补充事宜

大连鸿伟建筑工程有限公司 为中型企业，成交金额3385260.06元

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：大连理工大学　　　　　
地址：大连市甘井子区凌工路2号，大连理工大学国际会议中心（科技园大厦C座411）　　　　　　　　
联系方式：张老师、丛老师0411-8706186、6319　　　　　　
2.采购代理机构信息
名 称：青岛习远咨询有限公司　　　　　　　　　　　　
地　址：辽宁省大连市沙河口区星岛园17号半岛科技中心大厦12楼　　　　　　　　　　　　
联系方式：孙福贵、崔彬 0411-39557296、15140690765　　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：孙福贵、崔彬
电　话：　　0411-39557296、15140690765　

大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目0920发.docx
大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目0920发.docx
鸿伟-中小企业声明函.jpg
鸿伟-中小企业声明函.jpg

二〇二二年九月项目地址：大连理工大学凌水校区项目编号：DUTBJC-2022140项目名称：大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目竞争性磋商文件大连理工大学工程采购第四章磋商用工程量清单编制说明93第三章工程采购技术需求67第二章合同条款及格式32第一章供应商须知6竞争性磋商公告2目录项目概况竞争性磋商公告第八章评分标准135第七章评标方法134第六章响应文件内容及格式95第五章磋商用设计图纸目录94预算金额：398万元（人民币）采购方式：竞争性磋商项目名称：大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目项目编号：DUTBJC-2022140一、项目基本情况大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目采购项目的潜在供应商应在青岛习远咨询有限公司（辽宁省大连市沙河口区星岛园17号半岛科技中心大厦12楼）获取采购文件，并于2022年10月9日09点00分（北京时间）前提交响应文件。1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求：本项目（否）接受联合体。合同履行期限：70日历天。具体以合同签订时间为准。采购需求：本项目位于大连理工大学凌水校区校内，靠近东门，毗邻刘长春体育馆占地面积1000平方米，建筑面积5821平方米，使用面积3392平方米。建筑为混合结构，高六层。改造内容主要包括：部分地面、墙体和顶棚翻新、结构布局调整、强电电箱线缆更换改造、消防电的线路更换改造、照明系统改造、楼宇开关插座面板更换、采暖通风工程、消防工程及以上工程所包含的设备采购和安装等。具体详见磋商文件、施工图纸及工程量清单。最高限价（如有）：390.33万元（人民币）。三、获取采购文件3.本项目的特定资格要求：（1）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包乙级及以上资质；（2）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证；（3）无重大安全事故，无在处罚期内的不良行为记录；（4）项目经理为建筑工程专业二级及以上注册建造师，无在建项目，无在处罚期的不良记录；（5）本项目不接受联合体磋商。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。（2）截至磋商日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（1）专门面专向中小企业采购项目（详见工信部联[2011]300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》）；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：截止时间：2022年10月9日09点00分（北京时间）四、响应文件提交售价：￥300.00元（人民币）。方式：现场获取或通过电子邮箱获取。现场获取：申请获取磋商文件的供应商请将企业法人营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件、项目经理的建造师电子注册证书复印件、法定代表人身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人身份证原件上述证明材料复印件须加盖企业公章。提交后，发售磋商文件。通过电子邮箱提交材料扫描件进行获取：在获取磋商文件时间内，申请获取磋商文件的供应商请将企业法人营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件、项目经理的建造师电子注册证书复印件、法定代表人身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人身份证原件、《购买文件登记表》（格式自拟，须含法定代表人或授权委托人的电子邮箱、联系电话、办公电话等）、磋商文件费汇款凭证（磋商文件费须以公司电汇方式至采购代理人公司银行账户，须备注项目名称及供应商名称）、上述材料加盖公章、扫描后发至电子邮箱zbcgdept@xiyuanzixun.com，经采购代理人确认提交后，发售磋商文件，本项目为资格后审，资格审查以评标委员会审议结果为准。地点：辽宁省大连市沙河口区星岛园17号半岛科技中心大厦12楼。时间：2022年9月21日至2022年9月27日，每天上午8:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）自本公告发布之日起3个工作日。六、公告期限地点：大连理工大学采购与招标管理办公室416室（大连市甘井子区凌工路2号，大连理工大学国际会议中心（科技园大厦C座））。时间：2022年10月9日09点00分（北京时间）五、开启地点：大连理工大学采购与招标管理办公室414室（大连市甘井子区凌工路2号，大连理工大学国际会议中心（科技园大厦C座））。账号：37101985410051002046开户行：中国建设银行青岛香港中路远洋广场支行公司名称：青岛习远咨询有限公司2.采购代理机构银行账户信息1.磋商保证金：人民币柒万元整，在购买磋商文件时开始递交。以供应商开户行基本存款账户电汇方式提供磋商保证金。汇款时须备注项目名称。七、其他补充事宜（1）根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目为预留份额专门面向中小企业采购项目。4.落实政府采购政策3.磋商文件费用：300.00元，售出不退且为本项目使用。注：通过电子邮箱获取采购文件的，磋商文件费以实际到账时间为准，获取文件截止时间后收到的材料及费用不予认可。地址：辽宁省大连市沙河口区星岛园17号半岛科技中心大厦12楼联系人及电话：孙福贵崔彬0411-395572961.采购人信息八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。5.疫情防控要求：所有参与本项目的人员均需符合疫情防控要求，参加采购活动人员均需要保持身体健康，并能提供辽事通健康通行码与国务院疫情防控通信行程卡。注：小微企业须供应商提供《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人企业提供《残疾人福利性单位声明函》。（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（2）根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。地址：辽宁省大连市沙河口区星岛园17号半岛科技中心大厦12楼名称：青岛习远咨询有限公司2.采购代理机构信息联系方式：0411-8706186、6319地址：大连理工大学采购与招标管理办公室411室（大连市甘井子区凌工路2号，大连理工大学国际会议中心（科技园大厦C座））。名称：大连理工大学一、供应商须知前附表第一章供应商须知电话：15140690765项目联系人：孙福贵、崔彬3.项目联系方式联系方式：孙福贵、崔彬0411-39557296条款号内 容说明与要求1.1采购人名称： 大连理工大学 地址：大连市甘井子区凌工路2号，大连理工大学国际会议中心（科技园大厦C座411）联系人： 张老师、丛老师电话： 0411-8706186、63191.2采购代理机构名称： 青岛习远咨询有限公司 地址： 辽宁省大连市沙河口区星岛园17号半岛科技中心大厦12楼 联系人： 孙福贵、崔彬 电话： 0411-39557296 1.3合格供应商资格条件1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）专门面向中小企业采购项目（中小企业划型标准详见工信部联[2011]300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》）；（2）截至磋商日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。3.本项目的特定资格要求：（1）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包乙级及以上资质2）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证；（3）无重大安全事故，无在处罚期内的不良行为记录；（4）项目经理为建筑工程专业二级及以上注册建造师，无在建项目，无在处罚期的不良记录；（5）本项目不接受联合体磋商。1.4（10）是否接受联合体☑ 不接受□ 接受，应满足下列要求：联合体主体单位须具备 资质。1.5计划工期70日历天，具体以合同约定为准。1.6质量要求质量要求：合格执行标准：执行国家、辽宁省、市现行一切相关工程质量验评标准。1.7合同价款约定方式单价合同。2.2预算金额最高限价预算金额：398万元。最高限价： 390.33 万元。2.4项目付款方式1、预付款：金额（扣除暂列金后）10%的履约担保合同签订且成交人提交合同后10日内，采购人支付合同价款（扣除暂列金后）的10%作为预付款，预付款在支付工程进度款时一次扣除。2、进度款：工程竣工验收合格后，供应商应在28天之内将竣工结算资料报到采购人,经审查符合要求后，支付合同内工程价款的80%。增加工程量价款待工程结算按约定执行。3、结算款：工程竣工验收合格后并经学校审核、审计完成后，支付至审定后结算价款的100%。4、质量保证金：在结算款支付前由供应商向采购人支付工程审定后结算价款的3%作为质量保证金。质保期满后，无质量问题，无息退还质量保证金。6.1现场踏勘□不集中组织 由供应商自行踏勘 集中组织 踏勘时间：2022 年 9 月 28 日 9 时 0 分踏勘集中地点： 联系人： 孙福贵 联系电话： 0411-39557296 踏勘要求如下：本项目采用网络云踏勘采用腾讯会议的方式进行，腾讯会议登录号在约定踏勘时间前30分钟通知供应商，各踏勘人员在踏勘开始前进入腾讯视频会议室。供应商需提前下载腾讯视频会议软件，熟悉操作流程，加入会议时ID姓名不得体现供应商信息，为保证线上踏勘的效率和效果，本次会议供应商应建立在对图纸充分的研读和理解之上。6.4答疑答疑形式：书面提问（须加盖供应商公章）截止时间： 2022 年9月28 日 15 时 30 分接收邮箱： zbcgdept@xiyuanzixun.com （同时提供盖章PDF扫描件和可编辑Word版本）14.2磋商保证金□不要求递交 要求递交1、磋商保证金金额：人民币 70000.00 元，以供应商开户行基本存款账户电汇方式提供磋商保证金2、磋商保证金到账时间：递交响应文件截止时间前，以到账时间为准。3、磋商保证金缴纳账户信息：公司名称： 青岛习远咨询有限公司 开户行： 中国建设银行青岛香港中路远洋广场支行 账 号： 37101985410051002046联系人及电话：孙福贵，0411-39557296 地址：辽宁省大连市沙河口区星岛园17号半岛科技中心大厦12楼。汇款时须备注项目名称。4、保证金退还方式：详见总则14.4、14.5条款。5、保证金退还咨询电话： 0411-39557296 6、其他：磋商保证金到帐后，供应商应将磋商保证金汇款凭证及基本户汇出的证明材料原件的复印件（如开户许可证等）附在磋商响应文件中，以证明保证金的递交符合文件要求，否则将导致无效响应。15.1响应有效期90日历天（从磋商截止之日算起）16.1磋商响应文件份数及要求1、磋商响应文件由磋商响应函件、商务标、技术标组成，装订成册。正本 壹 份，副本 陆 份，密封在封袋中；2、电子光盘或U盘 三 份，标明单位名称，密封在封袋中。17.1磋商响应文件递交地点及时间时间： 2022年10月9日08:30-09:00（北京时间）地点：大连理工大学采购与招标管理办公室414室（大连市甘井子区凌工路2号，大连理工大学国际会议中心（科技园大厦C座））。参加磋商会议供应商法定代表人或其委托代理人须随带本人身份证原件，委托代理人还须以参加磋商会议的授权委托书原件（单独准备）以及在本单位社保缴费证明材料（放入响应文件中）证明其身份。由于疫情防控要求，每单位仅限供应商法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。请于磋商时间前24小时将参加会议人员的身份证号码、健康码和国务院疫情防控行程卡图片（注：行程卡更新日期为最新）发送至采购代理机构邮箱。（1）请确保健康码和行程卡更新日期为最新，且无与确诊或疑似人员活动时间及活动场所接触史、无发烧咳嗽等症状；（2）人员需从科技园大厦C座正门进入。（3）供应商需自行考虑及时递交响应文件等风险。（4）如通信行程卡显示14天内到达或途经疫情风险等级中高风险地区的（以市级为单位）将被拒绝进入大连理工大学校园。19.1磋商时间及地点磋商时间: 2022 年10月9日 09 时00 分（北京时间）地 点:大连理工大学采购与招标管理办公室416室（大连市甘井子区凌工路2号，大连理工大学国际会议中心（科技园大厦C座））。23.1样品（如有）■ 不需要提供样品□ 需要提供样品1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间）递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）4、样品评审办法及标准： 27.4强制采购节能产品 无 有，具体产品为 33确定成交供应商的方式推荐成交候选供应商数量： 3名 ■ 采购人委托磋商小组直接确定成交供应商 采购人确定成交供应商33.4质疑与接收1.供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使得自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2. 接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函联系单位： 青岛习远咨询有限公司联 系 人： 孙福贵、姜晓丹 联系电话： 0411-39557296 通讯地址：辽宁省大连市沙河口区星岛园17号（半岛科技中心大厦12楼） 如采用邮寄的方式寄送质疑函，以采购代理机构签收时间为准。33.1履约保证金□ 不收取 收取，具体要求如下：1、履约保证金金额：成交合同总价款的10%（不含暂列金）。2、履约保证金递交时间： 合同签署前 3、履约保证金递交方式：电汇 支票 银行保函 担保保函4、履约保证金有效期：至验收合格后。5、履约保证金退还时间及规定：项目验收合格后，由供应商提交履约保证金返还申请和履约保证金收据，由项目主管部门办理履约保证金返还手续。暂列金□无■有，暂列金20万元（含税价格），在磋商响应报价汇总表位置填报，未按要求填报暂列金的视为无效响应。因疫情无法亲临磋商现场的处理方式1、按时送达响应文件并综合考量相关风险。因疫情等一旦出现无法亲临磋商现场的情况，供应商应当将磋商响应文件在响应文件提交截止时间前送达指定地点，并提前向代理提交授权委托书。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人将拒收。磋商文件中要求提供的各类原件应与磋商响应文件一并提交。不能亲临磋商现场的供应商须自行考虑上述原件在运输、评审及返还期间可能出现的丢失、损坏等风险，并承担相应后果。2、保持手机畅通、登录腾讯视频会议室并保持全程在线。供应商需提前下载腾讯视频会议软件），熟悉操作流程。会议ID及密码在磋商现场告知委托代理人，加入会议时姓名请填写供应商名称。3、通过电子邮件确认文件密封完整性。因疫情无法亲临磋商现场的供应商需在磋商响应文件提交截止时间前进入腾讯视频会议室，通过视频查验响应文件的密封完整性，有问题需当场提出，无问题由法定代表人或其委托代理人在《文件密封完整性记录表》（现场邮件提供）签字或者加盖法人印并邮件回传至代理邮箱。4、通过电子邮件提交最终磋商报价及承诺。因疫情无法亲临磋商现场的供应商在磋商规定时间前按给定的《竞争性磋商采购最终报价及承诺》（现场邮件提供）填写函件内容并由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖法人印，通过电子邮件提交至代理邮箱。类似项目业绩注：“近三年”为2019年1月1日至磋商截至日，类似项目业绩以竣工验收报告签署的日期为准。“类似工程业绩”指：单项合同建筑面积不低于5800平方米建筑工程改造业绩（改造内容包含：装修工程、电气工程、消防工程）。业绩证明包括成交通知书、合同、竣工验收报告。若成交通知书、合同、竣工验收报告无法体现类似项目业绩标准要求，可提供项目对应的经审计竣工结算报告或合同附件-工程量清单进行佐证。项目经理面试1、本项目采用通过腾讯视频会议进行项目经理面试，时间约 5分钟，包括项目经理自我介绍及陈述3分钟，答辩2分钟。项目经理未参加面试或未提供项目经理证件原件按0分处理。项目经理面试不合格不得推荐为成交候选供应商（满分6分，合格分值为所有评委评分平均值不得低于3.6分）。项目经理面试通过腾讯视频会议系统进行。请各项目经理提前在具有摄像头和话筒的电脑上下载并安装调试好腾讯视频会议系统，因软件安装出现的问题，后果由供应商自行承担。腾讯会议登录号在磋商面试前10分钟通知授权委托人，请各项目经理在面试期间保持手机畅通，各供应商在面试开始前进入腾讯视频会议室等待，按签到逆顺序面试,通过视频验证项目经理身份证原件及项目经理建造师注册证书原件。2、项目经理未参加面试或未出示项目经理证件，面试分为0分；3、项目经理面试平均成绩不合格的不得推荐为成交候选供应商。原件要求磋商时须携带磋商响应文件中填报的项目类似工程业绩的成交通知书、合同、竣工验收报告原件。如磋商响应文件中未提供类似工程业绩证明的复印件或未递交类似工程业绩证明原件,则业绩项不得分。请各供应商将递交的业绩证明原件装于档案袋或档案盒中，并贴好附表，随响应文件一并递交，逾期不予接收。附表如下：单位名称：序号项目名称项目经理对应响应文件位置（页码）备注单位名称：序号项目名称项目经理对应响应文件位置（页码）备注单位名称：序号项目名称项目经理对应响应文件位置（页码）备注1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。合格供应商资格条件详见供应商须知前附表。1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知前附表。1.项目概况二、总则注：表格中“”项或“■”项为被选中项。（5）大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动，共同参加采购活动协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同参加采购活动协议响应总金额的比例。（4）联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。（3）采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。（2）联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。1.4如供应商须知前附表中允许联合体参加采购活动的，对联合体规定如下：1.5计划工期：详见供应商须知前附表。（10）对联合体参加采购活动的其他资格要求见供应商须知前附表。（9）联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。（8）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。（7）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应。（6）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。2.3供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应。2.2项目预算金额和最高限价见供应商须知前附表。2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。2.资金来源1.7合同价款约定方式：详见供应商须知前附表。1.6质量要求：详见供应商须知前附表。4.2磋商文件及磋商响应文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算（特殊情况另行约定）。4.1除工程规范另有规定外，磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位或磋商文件确定的度量衡单位。4.计量单位除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。3.语言文字2.4项目款支付方式见供应商须知前附表。6.3踏勘现场时供应商所发生的人员伤亡和财产损失采购人不承担任何责任。6.2采购人向供应商提供的有关施工现场资料及数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此作出的推论、理解及结论概不负责。6.1供应商应按供应商须知前附表规定的时间地点参加对施工现场及周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制磋商响应文件及签署合同所需资料，供应商踏勘现场的费用以及责任、风险由供应商自行承担。6.踏勘现场及答疑供应商须自行承担编制与递交磋商响应文件所涉及的一切费用。不管磋商结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。5.磋商费用本项目的采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。7.适用法律6.7《答疑函》所产生的对本磋商文件内容的修改，采购人将按本磋商文件须知规定，以补充通知的方式向所有供应商发送。6.6采购人要在《答疑函》上解释供应商于规定时间之前提出的所有与磋商有关的问题。《答疑函》是磋商文件的组成部分。6.5采购人应根据供应商提出的问题，统一以《答疑函》形式给予澄清、解答。供应商需要采购人澄清的问题，应于前附表规定时间前以书面方式向采购人提出。6.4如对磋商文件有问题，供应商法定代表人（或法定代表人委托代理人）于磋商须知前附表中确定的时间前提出问题。第二章合同条款及格式第一章供应商须知竞争性磋商公告8.1磋商文件共七章，内容如下：8.磋商文件组成三、磋商文件8.2磋商用设计图纸、工程量清单以及所有按本磋商文件发出的补充通知及《答疑函》内容。第七章评分标准第六章磋商响应文件格式第五章磋商用设计图纸目录第四章磋商用工程量清单编制说明第三章工程采购技术需求9.4采购人对供应商提出的问题将以书面《答疑函》的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。9.3如果供应商在规定时间前未对磋商文件有关条款提出质疑，视为充分理解磋商文件所有内容，一旦递交磋商响应文件，则认为该供应商接受磋商文件所有条款。9.2供应商获得磋商文件后，应认真审阅磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，供应商若认为磋商文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要采购人予以澄清的，应于规定时间前以书面方式向采购人提出，否则由此引起的损失供应商自己负责。9.1磋商文件解释权归采购人，解释顺序按发出时间的相反顺序。9.磋商文件的澄清8.3供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。10.4磋商文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。10.3鉴于供应商编制磋商响应文件时需根据补充通知内容进行调整，采购人将按照法律法规规定适当延长磋商截止时间。10.2补充通知以书面方式送达所有获得磋商文件的供应商，供应商应于收到该补充通知后1日内以书面形式给予确认。补充通知作为磋商文件的组成部分，具有约束力。10.1磋商文件发出后，在提交磋商响应文件截止时间3个工作日之前，采购人可以通过补充通知等书面方式修改磋商文件。10.磋商文件修改9.5书面答复、补充通知或《答疑函》于磋商截止之前至少提前3个工作日内送达所有获得磋商文件的供应商。书面答复或《答疑函》作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。12.1供应商提交的磋商响应文件应当使用磋商文件所提供的磋商响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式供应商可自行确定）。12.磋商响应文件格式11.2随磋商响应文件提交的电子光盘、样品（如有）和磋商会议要求供应商提交的澄清、说明或补正以及最后报价及承诺等均作为磋商响应文件的有效组成部分。11.1磋商响应文件由磋商响应函件部分、商务标、技术标组成，装订成册。11．响应文件构成四、磋商响应文件的编制13.磋商响应报价12.6磋商响应文件商务标书必须按照采购人给定的工程量清单内容及现行工程量清单计价规范要求进行报价，并由具有执业资格的造价工程师或造价员签字并盖章确认（造价工程师或造价员为本企业注册人员，如委托造价事务所编制的，需提供建设工程造价咨询合同），同时加盖供应商法人公章，否则视为无效响应。12.5磋商响应文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若磋商响应文件存在涂改及行间插字，采购人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。12.4磋商响应文件“正本”与“副本”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖供应商法人公章。12.3磋商响应文件正本与副本须按磋商文件的要求，由供应商法定代表人（或法定代表人委托代理人）签署或盖章，并加盖供应商公章，否则视为无效响应。12.2供应商须按本磋商文件磋商须知规定封装磋商响应文件，并在磋商响应文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。磋商响应文件正本与副本若有不一致之处以正本为准。（4）如果供应商未及时提出上述问题，采购人认为在报价清单中未含的项目及价格均已摊入相关子项中。除非磋商小组在磋商时认为属于严重偏差而认定响应无效，否则，供应商应承担此疏漏的风险，采购人将不给予任何调整，并且成交人必须依据设计图纸工程内容进行施工，采购人按设计图纸工程范围及技术、质量要求进行工程竣工验收。（3）完成本工程所消耗的人工、材料、设备的费用，以及为完成本标工程所进行的设计、采购、运输、交叉作业、保管、施工、安装、配合、维护、试验、测试、验收、移交、保修所发生的人工、材料、设备、工具、临时设施和管理的费用以及为实现合同目的所涉及的机构、人员、设备迁移、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任和参与磋商等所有费用。（3）不论磋商文件是否说明，其报价应包含完成合格工程和确保安全施工、文明施工、环境保护和成品保护所采取的各种辅助工作和措施费用，包括技术措施费、施工措施费以确保实现工期目标和质量目标。供应商应结合本标工程的实际情况认真填报措施项目清单计价表和措施项目费用分析表，在施工过程中完全服从采购人施工进度和项目总体安排，不得做象征性报价，否则认为是不合理报价。（2）不接受不平衡、不合理、不合规报价，后期发现则成交人须接受对偏高100%及以上的综合单价或材料单价进行合理化调整(不合理的低价不作调整，后果自负)，对违背现行计价依据、建经政策或取费标准等的报价项目进行合理化调整(低于则不作调整，后果自负)。（1）磋商响应报价应是磋商文件确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，供应商应按磋商须知的相关规定报价。13.1磋商响应报价要求（4）本工程按《建设工程工程量清单计价规范》要求，实行工程量清单报价：工程量清单计价应包括按磋商文件规定，完成工程量清单及设计图纸规定项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、主要材料价格、材料及设备估价等。（3）供应商应按磋商文件所给的现有设计图纸和技术条件及现场踏勘及答疑文件的要求进行报价。（2）根据现行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定，参照企业定额等编制工程响应工程量清单报价表，并结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素和风险因素最后确定磋商响应报价。（1）本工程由供应商依据采购人提供的磋商文件、图纸、补充通知及澄清（答疑文件）中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围内容进行报价。13.2编制依据（5）磋商响应报价应与施工组织设计密切相关，不允许报价与施工组织设计严重脱节。（5）磋商响应报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在工程量清单相关项目的综合单价及合价中而不予支付。（4）供应商依据磋商文件提供的设计图纸等资料并自行考虑风险因素计算磋商报价，一旦成交，合同价格将不会因市场变化因素而得到调整。（3）工程量清单报价表中的综合单价、合价及汇总表上的报价总计金额应与供应商在磋商响应函中所报的磋商响应报价逻辑上须一致。（2）本工程必须按照磋商文件的要求填写主要分部分项工程量清单综合单价分析表及主要材料价格表。（1）供应商的磋商响应报价书应按照磋商文件中提供的工程量清单内容及现行工程量清单计价规范要求进行报价。13.3磋商响应报价（综合单价）的规则③税金：按《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193号）规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。②磋商报价中的工程排污费、社会保险费、住房公积金根据有关部门的规定及企业缴纳支出情况，自行确定。①规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用、包括工程排污费、社会保险费、住房公积金。（8）下列项目应在报价汇总表中单独列出，并计入总价：（7）供应商按商务标文件格式中附表的格式标明用于本工程的主要原材料及成品的名称、规格、型号、品牌、生产商及产地、供货商、单价。（6）措施项目清单，供应商报价时可依据工程具体情况和所采取的施工方案及施工组织设计进行适当的补充和调整。（4）报价中应考虑各种风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨。（3）在施工中造成现场已完工程及其他基础设施损坏，负责修复，给采购人造成损失的，按实际损失额度进行赔偿。（2）供应商施工期间建筑垃圾的外运、弃渣、弃土场地等由供应商自行解决，由此发生的排渣费、环保费、城市卫生费均由成交人负责，相关项目报价中应包含此项费用，成交后采购人不再进行该项费用及由此引起工期拖延的调整，工程实施过程中采购人也不再支付由此而产生的任何费用。（1）供应商应充分考虑停电、停水、风暴、防洪、排涝、环卫、市容、环保、二次搬运、限制施工、交叉作业、施工中的粉尘和噪音等所需的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用。13.4磋商响应报价的其他要求④安全文明施工措施费：供应商应按现行规定提取安全生产费用，并列入工程造价，在磋商报价时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。（10）供应商应考虑办理施工相关手续需要的时间而影响总工期，供应商应将由此而发生的风险费用考虑到磋商响应报价中，采购人拒绝支付由此而提出的工期及费用索赔。（9）报价中应包括各种试验、检测、办公相关验收及使用手续等相关部门应收取的各种费用，以及为此提供的样品、试件等一切费用。（8）收集、整理、归档技术档案资料，并将费用填报在相关的项目报价中。（7）施工及生活用水、电，电信、通讯等，费用含在磋商响应报价中。（6）报价中须包括工程一切险，包括供应商为自己的雇员、分包、设备、财产等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险。（5）供应商有责任为采购人、设计代表、监理工程师以及质监部门对工程的检查免费提供方便。14.5对未成交人，在成交通知书发出后5个工作日内退还，供应商法定代表人或其委托代理人应持税务机关监制盖有供应商财务专用章的有效收款收据及个人身份证明原件，办理磋商保证金退还手续。14.4对成交人，在采购合同签订后5个工作日内退还，凭成交通知书、施工合同复印件、履约担保复印件及供应商法定代表人或其委托代理人应持税务机关监制盖有供应商财务专用章的有效收款收据及个人身份证明原件，办理磋商保证金退还手续。14.3磋商保证金的有效期应与响应有效期相同。14.2供应商应按前附表的规定提交保证金。磋商保证金到帐后，供应商应将保证金由基本户汇出的证明材料原件的复印件附在磋商响应文件中，以证明保证金的递交符合文件要求，否则将导致无效响应。14.1供应商的磋商保证金是磋商响应文件的组成部分。14.磋商保证金（5）法律法规规定其它损害采购人利益的情形。（4）成交人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；（3）因成交人过错被废除成交的；（2）磋商截止之后至响应有效期终止期间撤回其磋商响应文件；（1）弄虚作假或与其他供应商串通骗取成交的；14.6有下列情形之一的，不予退还磋商保证金，同时按有关规定处理：（3）因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。（2）磋商保证金专用帐户不通存通兑，磋商保证金退还不计付利息。（1）供应商交纳和退还磋商保证金的单位名称，须与磋商响应单位的名称相一致。14.9其他事项14.8采购项目有投诉的，待投诉处理完毕后方可退还。14.7供应商涉嫌有违规行为，在调查处理期间该项目的磋商保证金暂不退还。15.5因延长响应有效期造成供应商损失的，采购人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长响应有效期的除外。15.4供应商可以拒绝这种要求并不被没收磋商保证金。接受延长响应有效期的供应商不允许修改其磋商响应文件，但需要相应延长磋商保证金有效期。15.3供应商须以书面方式答复是否接受延长响应有效期的要求。15.2原定响应有效期终止之前，若出现特殊情况，采购人可以书面方式向供应商提出延长响应有效期的要求。15.1响应有效期按磋商须知前附表执行。在此期间，供应商的磋商响应文件将受磋商文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。15.响应有效期（1）注明项目名称、项目编号、供应商名称。16.2磋商响应文件封面应参考本磋商文件提供的格式进行密封及标志。所有包装封皮上均应：16.1磋商响应文件应按本磋商文件磋商须知前附表要求进行封装。16.响应文件的封装及标志五、响应文件的递交15.6本磋商文件磋商保证金的规定仍然适用于延长后的响应有效期。18.响应文件撤回及修改17.2采购人可以按本磋商文件规定以补充通知的方式酌情延长磋商截止时间，原定截止时间之前关于磋商方面的约定仍然适用于延长后的截止时间。17.1供应商应于磋商须知前附表中确定的截止时间之前将磋商响应文件递交至磋商须知前附表中确定的地点。17.递交响应文件截止16.3磋商响应文件若未按规定进行封装、密封及标志，采购人不承担磋商响应文件错投错放或提前开封、错开磋商响应文件的责任。（2）加盖供应商单位公章。19.1磋商小组将于前附表规定的时间和地点与供应商进行磋商，供应商法定代表人或持有法定代表人有效授权委托书和有效个人身份证件原件的代表参加磋商会议。参加磋商的供应商代表应签名报到，以证明其出席，并按照签到的逆顺序进行磋商。供应商不足3家的，不得继续磋商。19.磋商会议六、磋商及评审18.3当补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。18.2供应商撤回或修改磋商响应文件的通知，应按本磋商文件规定进行标志及密封，并在密封封面标明“撤回”或“修改”字样。18.1供应商递交响应文件后，可于响应文件递交截止之前以书面方式向采购人递交撤回或补充修改其磋商响应文件的通知。（2）磋商响应文件未密封；（1）磋商响应文件未能于磋商截止时间之前递交至指定地点及指定接收人；19.5开启磋商响应文件前，经确认存在下列情况之一的磋商响应文件将被拒绝接收：19.4供应商法定代表人或其授权委托代理人未按时参加磋商的，取消其磋商资格（线上磋商的除外）。参加磋商会议供应商法定代表人或其委托代理人须随带本人身份证原件，委托代理人还须以参加磋商会议的授权委托书原件（单独准备）以及在本单位社保缴费证明材料（放入响应文件中）证明其身份。19.3供应商代表对磋商会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当在磋商前及时提出询问或者回避申请。19.2由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后进行记录，响应文件开启后将不再受理有关文件密封完整性的质疑投诉。21.资格审查20.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。20.2评审专家应当遵守评审项目纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。20.1本次磋商成立磋商小组。磋商小组由采购人依法组建。磋商小组由有关技术、经济方面等专家组成。其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。20.组建磋商小组（3）法律、法规规定的其它情形。在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。（2）查询及记录方式：采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。（1）不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。21.2采购人或采购代理机构将在磋商会议现场查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。21.1磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审。（4）包括“四表一注”且经审计的财务报告（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函未提供或者提供不全；（3）未按要求提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书或执业许可证)、组织机构代码证、税务登记证等证明文件；（2）未按给定格式填写并签章法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（如适用）；（1）未按给定格式填写并签章法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书；21.3有下列情况之一的响应文件视为未通过资格审查：供应商在自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。（10）存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加本项目采购活动或存在为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目采购活动；（9）截至磋商日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；（8）未按要求提供合法有效的资质证明（包括企业资质证书、安全生产许可证、项目经理资格证书、磋商承诺书（包括供应商单位、项目经理）等磋商文件中已明确要求提供的资料（含联合体成员，如适用）；（7）未按给定格式填写并签章符合要求的磋商资格声明函；（6）未按要求提供合法有效的磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据；（5）未按要求提供合法有效的磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据；（2）磋商响应文件正本或副本数目不足；磋商响应文件中磋商响应函件、工程量清单与计价表、施工组织设计等主要内容不全；磋商响应文件重要内容或关键字迹模糊不清；（1）磋商响应文件未按磋商文件要求经供应商法定代表人或其委托代理人签署（或盖章），未加盖供应商公章；22.2有下列情况之一的响应文件视为无效响应：22.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照《响应文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。22.符合性审查（11）不符合专门面向中小企业采购的资格条件；(8)供应商对其响应文件中可能出现的含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作等不能够及时书面澄清、说明或补正的；澄清、说明或补正超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容的；对报价可能出现的前后不一致的修正不能够及时书面确认；(7)供应商以他人名义参与磋商、串通参与磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商的；不同供应商的磋商响应文件内容、数据大量雷同的。磋商响应报价高于预算金额及其他有足以影响采购公正行为的；(6)磋商响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；企业有重大安全责任事故的；(5)磋商响应初次总价、分部分项工程量和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、主要材料和工程设备选用表逻辑关系不一致，评委会认定属重大偏差的；(4)采用工程量清单计价的，供应商擅自修改工程量清单内容或未按现行工程量清单计价规范报价；工程量清单报价表无注册造价工程师（造价员）签字并盖章，编制人资格不符合要求；（3）磋商响应文件的磋商响应函、《主要材料设备品质表》内容不全，字迹模糊，难以辨认；或者供应商委托代理人没有合法、有效的委托书原件；23.2采购活动结束后，成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交的供应商提供的样品，应当由采购人进行保管，成交结果公告之日起七个工作日后，由未成交供应商自行领回。逾期超过30天未领取，视为自动放弃领取样品，按废弃品处理。23.1供应商须知表中要求供应商提供样品的，按照供应商须知前附表中样品的评审办法以及评审标准进行评审。23.样品(11)不符合法律、法规规定的其它情形的。(10)磋商保证金未从供应商开户行基本存款账户中汇出；未按磋商文件要求递交磋商保证金汇款凭证及保证金由基本户汇出的证明材料复印件的；（9）供应商未提供政府强制采购产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图的；强制采购或优先采购产品认证证明未与所响应产品不一致；证明材料字迹模糊，影响采购人判断材料的真实合理性的；（1）磋商响应文件中磋商响应函内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商响应函为准；24.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正须由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。24.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。24.响应文件的澄清25.磋商同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。（5）优惠折扣与最后响应总价不一致的，以最后响应总价为准，并修改优惠折扣。（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商响应函的总价为准，并修改单价；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；26.1磋商结束后，磋商小组可要求满足采购需求的供应商在规定时间内进行最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家。最后报价作为磋商响应文件的有效组成部分。26.最后报价25.4供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。25.3对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。25.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条例等实质性内容。25.1磋商小组将集中根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。27.需落实的政府采购政策性规定26.6磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其磋商响应最后报价不参与供应商的最后报价得分计算，也不得作为评标基准价，磋商响应最后报价得分按零分处理。26.5供应商磋商响应初次报价可在采购预算范围内自主报价。磋商响应初次总价、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、主要材料和工程设备选用表逻辑关系应一致。现场磋商后，对于通过符合性审查，能够实质性响应的供应商，在规定的时间内提交最后响应报价及承诺。最后响应报价应为优惠折扣与折扣后的总价。26.4磋商响应初次报价和磋商后的最后报价，均为磋商项目的磋商响应报价。26.3磋商响应最后报价指在磋商现场，磋商小组与供应商分别进行单独磋商后，各供应商根据磋商确定的技术标准和施工方案进行的报价，报价应包含两部分组成：1）总体折扣（如有暂列金，暂列金不参与折扣）总体折扣=（最终报价-暂列金额）/（初次报价-暂列金额）；2）折扣后的总价，折扣保留小数点后4位；总价单位为元，保留小数点后2位。26.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。27.6供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。认证机构和获证产品信息发布媒体:详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。27.5若供应商采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府优先采购品目清单范围的节能环保产品，且提供所响应产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能环保产品认证证书或法定信息发布平台公布的认证信息截图，享受优先采购政策（具体详见评分标准）。对于同属于节能产品和环境标产品的，可以分别享受优先采购政策。27.4若供应商须知前附表中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如供应商未提供所响应产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或法定信息发布平台公布的认证信息截图，其响应将被认定为无效响应。本项目强制采购产品详见须知前附表。27.3联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的中小企业如与大型企业或者联合体单位之间存在直接控股、管理关系的不得参加专门面向中小企业采购活动。27.2小微企业须供应商提供《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人企业提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受政策。27.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目为预留份额专门面向中小企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。（4）因重大变故，采购任务取消的。（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的。（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。28.终止本次磋商29.5磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。29.4因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。29.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，评审得分相同的，以报价低者优先。评审得分且最后报价相同的，以技术标得分高者优先。推荐成交候选供应商数量及确定成交供应商方式详见供应商须知前附表。29.2磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的响应价格进行任何调整。29.1磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。29.成交候选供应商的确定原则及标准31.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：31.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。31.质疑与接收采购人成交供应商确定后2个工作日内，在网上发布公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。30.成交通知书七、确定成交（6）提出质疑的日期。（5）必要的法律依据；（4）事实依据；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（2）质疑项目的名称、编号；（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；32.2成交通知书发出之后，采购人若查实成交人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：32.1采购人将把合同授予经法定程序确定的成交人。32.授标及废除授标31.4采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见供应商须知前附表。31.3供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节事项的质疑，重复针对同一采购程序环节事项提出的质疑将不予受理。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。未按要求签署的质疑函采购人及采购代理机构不予受理。32.3成交人因上述原因被废除授标，采购人将依排名次序选择成交候选人或重新组织磋商的方式处理。（5）法律法规规定的其它明显损害采购人利益和社会公共利益的情形。（4）因成交人过错而未能按照规定向采购人提交履约担保；（3）因成交人过错而未能按照规定与采购人签订合同；（2）在响应有效期终止之前撤回磋商响应文件；（1）经查实弄虚作假或与其他供应商串通骗取成交；33.1采购人及成交人双方应在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人的磋商响应文件由双方法定代表人（或法定代表人授权签署文件的授权代表）共同签订书面施工合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。33.签订合同（3）承担因此可能给采购人造成的其它损失。（2）按磋商文件规定，重新确定成交人的成交价若高出弃标人的成交价，其差价部分视为弃标人违约给采购人造成的损失，弃标人应予赔偿。（1）将被没收全部磋商保证金。32.4成交人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：34.履约担保33.4成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目施工转让（转包）给他人。（2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定采购过程形成的合法成果，不存在与磋商文件和成交人磋商响应文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。33.3采购人、成交人不得再行订立背离磋商文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在协议书合同双方签署页中要求必须加入下列条款：33.2成交人如不按规定与采购人签定合同，则采购人将有充分的理由废除授权，并没收其磋商保证金，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情况，采购人可以考虑向第二成交候选人授权或重新组织采购。建设工程施工合同（GF—（2017）—0201）第二章合同条款及格式34.3无论履约担保来源何方，收到履约担保的单位只向成交人退还（履约担保退回收款单位的名称与供应商的名称相符）。34.2若成交人不能按本须知规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其磋商担保，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。34.1合同协议书签署时，成交人应按本须知前附表确定的履约担保方式向采购人提交履约担保。为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-（2013）-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-（2017）-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：说明国家工商行政管理总局制定住房城乡建设部（中小企业预留合同）通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（一）合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：（三）专用合同条款通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：大连理工大学第一部分合同协议书《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。二、《示范文本》的性质和适用范围5.工程内容：。4.资金来源：财政性资金。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：大连理工大学凌水校区。1.工程名称：大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目。一、工程概况工期总日历天数：70天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：2022年月日。计划开工日期：2022年月日。二、合同工期工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合：合格。三、质量标准人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：单价合同。人民币（大写）贰拾万元(¥200000元)。（4）暂列金额：（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）响应函及其附录（如果有）；（1）成交通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在大连理工大学签订。十、签订地点本合同于年月日签订。组织机构代码：组织机构代码：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：(公章)承包人：本合同正本两份，甲、乙双方各执一份；合同副本十份，甲方执七份，乙方执三份；正副本均具有同等法律效力。十三、合同份数本合同自双方签字盖章后生效。电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：地址：地址：邮政编码：邮政编码：1.一般约定第三章专用合同条款详见：建设工程施工合同（示范文本）GF—（2017）—0201第二章通用合同条款（略）账号：账号：开户银行：开户银行：名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、备忘录、补充协议、会议纪要等。1.1.1合同1.1词语定义名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：不采用。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；适用于合同的其他规范性文件：现行的省、市建设行政管理部门或机构有关工程质量、安全、造价相关规定，同时承包人必须遵守发包人发布的工程管理、计划管理、安全及文明施工管理、档案管理、合同管理、工程管理等方面的规定、办法、程序中对承包人约束的条款。1.3法律本合同采用的语言文字：汉字。1.2语言文字1.1.3.10临时占地包括：不采用。1.1.3.9永久占地包括：不采用。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：不采用。发包人提供国外标准、规范的名称：不采用。发包人提供国外标准、规范的份数：不采用；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。1.4标准和规范发包人向承包人提供图纸的数量：8套；发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）磋商须知及答疑函；（4）合同补充协议；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）磋商文件、磋商响应文件等；（9）施工图纸；（10）已标价工程量清单；（11）双方有关工程的洽商和变更等书面协议。1.5合同文件的优先顺序承包人提供的文件的形式为：提供纸质版本；承包人提供的文件的数量为：10份；承包人提供的文件的期限为：开工前7日内；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织（方案）设计；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内工程施工的所有图纸。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7日内审查完毕。1.10交通运输监理人指定的接收人为：现场监理代表。监理人接收文件的地点：施工现场；承包人指定的接收人为：项目经理。承包人接收文件的地点：施工现场；发包人指定的接收人为：发包人代表。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不采用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：按施工组织设计确定的施工现场范围确定。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。1.10.1出入现场的权利关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人对发包人提供的图纸应采用必要的保密措施，未经发包人同意，承包人不得向任何第三方提供与图纸相关的信息或对外泄漏、披露或非为履行本合同而使用，否则应承担相关赔偿责任。上述保密要求不因本项目竣工或本合同终止而终止或失效，保密期限直至发包人书面允许披露时止。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：不予调整。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不予调整。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：合同生效后7天。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程施工过程中的质量、进度、安全、投资进行总体控制，全权代表发包人履行合同、签发有关文件和指令等应有的权利。通信地址：大连市甘井子区凌工路2号。3.承包人发包人提供支付担保的形式：不采用。发包人是否提供支付担保：不采用。发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用电所必需的条件接至施工现场内挂表计量，电费和接驳费由承包人承担；（2）向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，由发包人承担相关费用。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版、电子版。承包人提交的竣工资料移交时间：工程预验收合格之日起一个月内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：4套竣工图由承包人委托设计单位提供，费用由承包人自行承担，按相关标准记取已包含在投标报价中。。（9）承包人提交的竣工资料的内容：按当地建设行政主管部门的要求的完整的工程技术、经济档案和施工管理资料（含竣工图）。3.1承包人的一般义务d）除发包人将委托第三方独立检测机构执行本项目的试验及检测监测内容（室内环境检测和节能检测及发包人采购的材料设备检测）之外，所有按国家、地**府及合同文件要求执行为完成本工程验收所需之其他试验及检测（包括物料检测、实体工程检测），应由承包人执行并承担所需之费用及提供试验及检测报告资料。本工程按法律法规需缴纳的材料检测费（包括工程变更新增的材料检测费）须包括在合同总价内，若该等费用需由发包人支付，则发包人实际支付之费用将从应支付或任何会支付给承包人的款项中扣除；c）工程交付前，承包人负责完成项目内所有涉及清理、清洗保洁。保洁工作必须应满足发包人要求，所涉及费用已包含在合同总价内；b）承包人负责对场地内及周边地区的公共设施、地下管线、绿化苗木、水准点、监测点的保护及修复工作，所发生费用已包含在合同总价内；a）承包人负责施工现场及施工范围内的安全保卫工作并采取充分的安全管理措施，承担由于安全管理或措施不利等而在施工现场发生的事故或承包人或其关联方人员发生的安全事故的一切责任及费用，保证本工程现场文明施工和符合学校管理要求。所需费用已包含在合同总价中；（13）承包人应履行的其他义务：（10）承包人应履行的其他义务：不采用。3.2项目经理项目竣工后摄像头归承包人所有。当企业启用硬件设备考勤机、门禁之后，设备可连接基建系统平台，调用相关接口，让设备提供的能力与企业通讯录结合，满足相关条件，有API接口直接推送数据、采用wss(WebSocketSecure)长连接协议。考勤数据支持导出功能。4G、2百万像素数字摄像机球机及机架一套。4G、2百万像素数字摄像机枪机及机架一套，256G存储器一个，4G无线网卡一个，太阳能组件一套，立杆底座一套。厂家提供安装及调试。f）为了满足智慧工地建设需要，同时和基建平台实现数据对接，智慧工地所需摄像头设备包含在措施费中。承包人响应报价时已考虑。工地中需要根据平台对接要求安装具体摄像头设备，具体如下:e）承包人须于施工过程中提供、保存施工过程影像资料，包括但不限于日常施工进度照片、全景照片、重要过程及节点影响记录。承包人须承担此部分费用。建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在施工现场的时间不得少于20个工作日，每少一个工作日，承包人向发包人支付合同总价款0.5‰违约金。承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人负责履行合同的施工质量、进度和安全方面的义务并全权代表承包人与发包人就本工程所涉及的所有事项进行沟通和联络，参加发包人、监理单位为本工程召集的会议，并负责全权代表承包人签署与本工程有关的所有文书。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：执行补充条款21.1.3。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：执行补充条款21.1.3。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每擅自离开一个工作日，承包人向发包人支付合同总价款0.5‰违约金。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每擅自离开一个工作日，承包人向发包人支付合同总价款0.1‰违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每擅自离开一个工作日，承包人向发包人支付合同总价款0.1‰违约金。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行补充条款21.1.3。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：执行补充条款21.1.3。其他关于分包的约定：不采用。允许分包的专业工程包括：不采用。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款。禁止分包的工程包括：执行通用条款。3.5.1分包的一般约定承包人是否提供履约担保：提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：不采用。3.5.4分包合同价款4.1监理人的一般规定4.监理人履约担保的期限：履约担保的有效期至工程接收证书颁发之日止。履约担保的金额：签约合同价（扣除暂列金）的10%。履约担保形式：支票、汇票、见索即付银行保函。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。关于监理人的监理权限：按监理合同执行。关于监理人的监理内容：按监理合同执行。关于监理人的其他约定：按监理合同执行。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；5.工程质量（3）按监理合同执行。（2）按监理合同执行；（1）按监理合同执行；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：无。5.1.1特殊质量标准和要求：合格。5.1质量要求6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。承包人应严格执行大连理工大学保卫处相关管理规定，每日7:00-12:00,13:00-21:00为施工时间，其余时间禁止施工，以免影响周边区域内师生休息，在施工期间必须严格控制噪声。承包人载货车和私人用车进出学校时间（工作日8:30-11:00,14:00-16:30）应及时办理相关手续并遵守保卫处相关规定。如果承包人因上述原因被投诉，发包人将视情节轻重予以经济惩罚措施，具体金额为每次5000-30000元之间。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应当接受大连市政府部门、发包人组织的安全文明施工检查，检查中的不合格项目必须在规定的整改时间内完成。如未及时整改，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金1万元，直到整改合格。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。承包人应执行《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》相关文件要求，做好扬尘污染的防治并承担全部责任及相应费用。安全文明施工的费用必须专款专用，承包人应对其由于安全防护专项费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按省市建设行政主管部门规定执行。合同当事人对文明施工的要求：文明施工、保证施工现场清洁整齐。现场硬覆盖、垃圾清运、围挡包含在投标报价中。交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及其他垃圾等。承包人应在施工前办理垃圾/渣土清理手续，并承担相应的费用。承担因违反有关规定造成的损失和违约金。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7日内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。7.1施工组织设计7.工期和进度关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7日内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前一周内。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起20天内发出开工通知的，工期相应顺延，承包人不得因此要求价格调整或解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内应签订材料、工程设备、周转材料等采购合同，确定劳动力、材料、机械设备的进场安排。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的5%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人自身的原因延期开工，损失自负，并不顺延工期；承包人原因未按时竣工，承包人未按时竣工应承担的违约责任：每延期一天，承包人应承担合同价款0.5‰的违约金，还应当承担发包人因工程逾期而采取补救措施发生的一切直接和间接费用。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因延期开工给承包人造成损失的，发包人应相应顺延工期，但不承担费用。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.9提前竣工的奖励发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：由于战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故。7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.6不利物质条件施工过程中以月进度计划为依据，每月末为控制节点。如果现场施工进度滞后月进度计划，发包人有权根据实际情况扣留部分或者全部当月工程进度款。如果今后施工过程中采取了有效措施加快施工进度，发包人可将扣除部分重新拨付给承包人。如果连续两个月都无法按计划完成，发包人有权一次性对承包人要求30万元作为承包人的违约金。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：不采用。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：不采用。9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：一次包死，结算时不予调整。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施本工程实行材料样品封存制度，承包人提供的合格样品由发包人封存，今后相同材料进场时以此为依据进行验收。如果承包人提供的样品无法令发包人满意，那么发包人有权利根据磋商文件在同档次推荐的品牌中指定材料样品。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人负责采购的材料设备，应符合设计、有关标准及规范要求，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人，并经发包人及监理工程师验收合格书面认可后方可使用。承包人承包范围内的所有进场材料按照发包人要求检测检验、复试，费用包含在投标报价中。进场材料若复试不合格，更换材料的主材费、返工费用、给发包人造成的损失均由承包人承担，工期不顺延。发包人自行采购的材料设备检测检验费不包含在本次投标报价中。本项目的室内环境检测、智能检测、节能检测不包含在此次报价中。施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员由于设计变更、签证等引起的工程量变化按实调整。现场变更、签证涉及工程内容实施后7日内，承包人须将变更、签证等完整资料提交发包人，逾期每天扣除相应工程造价5%。由于工程变更需要由设计单位出变更图,承包人应至少提前半个月提出申请，避免因没有变更图纸而影响工程进度的情况发生，否则发包人有权对承包人采取经济惩罚措施，承包人逾期提出申请的，每逾期一天，发包人扣除承包人相应工程造价5%。关于变更的范围的约定：执行通用条款。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。9.4现场工艺试验发包人审批承包人合理化建议的期限：不采用。监理人审查承包人合理化建议的期限：不采用。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按照21.1.1补充条款中相应条款执行。10.4.1变更估价原则10.4变更估价10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第不采用种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：不采用。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第不采用种方式确定。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不采用；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定不予调整。11.1市场价格波动引起的调整12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：本工程材料价格不予调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。关于基准价格的约定：以辽宁省工程造价管理机构发布的对应期造价信息为准，依照辽宁省工程造价管理机构发布的规定计算。风险费用的计算方法：不采用。承包人应按照磋商文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价，承包人没有填写综合单价及合价的项目，发包人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。承包人的磋商响应报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，承包人漏报或不报，发包人将视为有关费用已包括在工程量清单相关项目的综合单价及合价中而不予支付。综合单价包含的风险范围：承包人依据磋商文件提供的工程量清单、设计图纸等资料并自行考虑风险因素计算磋商响应报价并签署本合同，本合同价款将不会因市场变化因素而得到调整。12.1.1单价合同。12.1合同价格形式风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。风险费用的计算方法：总价包含的风险范围：不采用。12.1.2总价合同。现场变更、签证涉及工程内容实施后7日内，承包人须将变更、签证等完整资料提交发包人，逾期每天扣除承包人相应工程造价5%。风险范围以外合同价格的调整方法：由于设计变更、签证等引起的工程量变化按实调整。12.2.2预付款担保预付款支付期限：合同签订且成交人提交合同金额（扣除暂列金后）10%的履约担保后10日内。预付款支付比例或金额：合同签订且成交人提交合同金额（扣除暂列金后）10%的履约担保后10日内，采购人支付合同价款（扣除暂列金后）的10%作为预付款，预付款在支付工程进度款时一次扣除。12.2.1预付款的支付12.2预付款12.1.3其他价格方式：不采用。12.3.2计量周期工程量计算规则：辽宁省现行计价依据相关规定执行。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用。关于总价合同计量的约定：不采用。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：供应商应报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单，已完工程量报表和有关资料。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按进度计量。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：/。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：不采用。12.3.6其他价格形式合同的计量（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：供应商应报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单，已完工程量报表和有关资料。12.4.3进度付款申请单的提交12.4.2.3质量保修金：在结算款支付前由供应商向采购人支付工程审定后结算价款的3%作为质量保证金。质保期满后，无质量问题，无息退还质量保证金。12.4.2.2工程结算款：工程竣工验收合格后并经学校审核、审计完成后，支付至审定后结算价款的100%。12.4.2.1工程进度款：工程竣工验收合格后，供应商应在28天之内将竣工结算资料报到采购人,经审查符合要求后，支付至合同内工程价款的80%。增加工程量价款待工程结算按约定执行。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不采用。（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7日内完成审批并签发进度款支付证书。发包人和承包人同意，发包人上述审批、签发支付证书或支付进度款均不应视为对已完工程量的最终确认，也不应视为对工程质量的任何证明或确认。（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7日内完成审查并报送发包人。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。2、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。12.4.6支付分解表的编制13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.3工程试车发包人要求承包人在校内预验收合格之日前一个月内提供如下档案资料：⑴完整、准确的竣工图纸4套，CAD电子版竣工图，PDF扫描件竣工图。⑵施工档案应制作目录、打印页码，并提供PDF扫描件。⑶施工进度电子版照片，每张照片应标注出施工时间和施工部位。以上档案资料的相关费用全部包含在投标报价中。承包人应在工程校内预验收合格之日起一个月内移交合格工程档案，逾期一天承包人应按合同总价款金额的1‰向发包人承担违约金。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用合同条款第7.5.2条执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。关于投料试车相关事项的约定：不采用。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：合同工作内容中的设备安装工程应进行试车检验，试车费用已含在合同价格中，但依据试车结果进行处理的费用应按照通用条款的约定执行。设备单机调试由设备承包人及承包人负责，同时具备无负荷联动试车条件时，有总承包人负责协调组织各专业承包人及设备供应商进行系统调试、试车。13.3.1试车程序承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，如未按时提交竣工决算申请，当年不予审计。结算审计由发包人主管部门初步核对后交给审计处或其委托的审计事务所进行。总审减额占报审值超过5%的，超过部分的审计费用（收费标准按发包人相关咨询合同标准执行）由承包人支付，发包人有权在结算款中直接予以扣除。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：承包人应在颁发工程接收证书14日内完成竣工退场。13.6.1竣工退场13.6竣工退场竣工结算价款以发包人审核、审计的审定值为准，承包人需对报审资料的真实性、完整性、准确性、及时性负责，漏报、少报等行为均视为让利。关于竣工结算付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。发包人完成竣工结算付款的期限：执行通用条款。发包人审批竣工结算付款申请单的期限：参照《建设工程价款结算暂行办法》（财建2004第369号）规定执行。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人支付承包人的款项；（3）应缴纳的质量保证金；（4）发包人应支付给承包人的合同价款，（5）应缴纳的水电费收据。承包人未提供完整工程档案或档案不符合有关部门要求的，发包人有权顺延结算时间。承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。承包人提交最终结清申请单的份数：6。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清工程竣工验收合格后并经发包人审核、审计完成且发包人收到承包人提供的符合发包人要求的质量保证金后，发包人支付至审定后结算总价款的100%。送审的工程造价审减额在申报金额5％及以内部分，审计费由发包人承担，审减额超过申报金额5％以上部分，审计费由承包人承担，并在结算款中扣除，收费标准按发包人相关咨询合同标准执行。缺陷责任期的具体期限：2年，自工程全部竣工验收合格次日起算。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）质量保证金保函，保证金额为：自行约定金额；质量保证金采用以下第（2）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。关于是否扣留质量保证金的约定：执行本合同专用条款12.4.2.3、12.4.2.4条约定，由承包人另行支付。15.3质量保证金（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：15.3.2质量保证金的扣留保修期满后，无质量问题，承包人向发包人提出书面申请，发包人经确认后退还质量保证金。（3）其他方式:不采用。（2）质量维修保证金为3%的工程结算款，在结算款支付前由承包人向发包人支付；工程保修期为：参照工程质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：不采用。（3）其他扣留方式:在结算款支付前由乙方向甲方支付工程结算价款的3%作为质量保修金。保修期满后，无质量问题，无息退还质量保修金。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；通知以电话、短信、邮件、微信留言等形式为准，使用上述两种及以上方式通知，发送成功即视为通知送达。15.4.5.通知约定在发包人发出修复通知7天后承包人仍然未履约或者经2次或以上维修效果仍不见好转，发包人有权启动质量保证金支付委托其他人员维修的经费，若质量保证金不足以支付维修费用，承包人应继续支付该笔费用直到修复为止。维修费用大于5000元时由发包人委托的第三方造价事务所核定为准（小于5000元直接支付），核定所需费用由质保金支付，质保金不足的，由承包人负担和支付。如果承包人连续两次接到通知后未在约定时间内及时修复，发包人有权扣留全部质量保证金，超出质量保证金金额范围全部由承包人承担。在保修期内，由于工程质量原因造成人身和财产损害或影响发包人使用的，承包人应承担赔偿责任。15.4.4修复约定承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知之日起7天内派人修理完毕。15.4.3修复通知发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：执行通用条款。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，发包人不承担其它费用。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，发包人不承担其它费用。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行专用条款和通用条款。（1）承包人应在开工前未按照磋商响应文件的承诺提交管理人员名单和详细情况供发包人审查和备案。或提交发布人审查的主要施工管理人员与磋商响应文件中主要施工管理人员不一致，视为承包人主动放弃成交、承包资格。承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约16.1.3因发包人违约解除合同不采用。（7）其他：不采用。关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约本合同解除或承包人违约解除合同的，承包人应按照本合同总价款的10%向发包人承担违约金。对承包人已完工程，发包人支付承包人实际完成的并经监理初步验收合格且在工程整体完工后通过整体验收的工程量的价款，工程整体竣工验收合格并经发包人审计部门审定后按照审定结果支付，因承包人违约对发包人造成损失的，承包人应全额赔偿发包人损失，发包人在支付上述价款时有权扣除相关损失赔偿金、违约金等应由承包人支付或承担的款项费用。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行21.1补充条款、专用条款和通用条款的有关规定，并包含但不限于因此发生的赶工费、影响相关后续工序、交叉工序而增加的相关费用或款项、发包人因此支出或承担的维权费用（诉讼费用、律师费、交通费、公证费等）等。执行21.1补充条款和通用条款的有关规定。16.2.2承包人违约的责任（3）承包人无合同依据暂停施工或者无明显工程进度达28天或以上的，在监理单位、发包人下达工程指定后仍未整改，致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。（2）无论何种情形或原因，如承包人因人员不到位向发包人承担或应承担的违约金累计超过20万元时，视为因承包人原因发生违约行为，发包人有权解除合同，并按照施工合同约定和法律规定要求承包人承担赔偿责任。合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款。承包人应当保证将发包人列为被保险人，并将发包人的工程师、项目监理工程师等人员均列入被保险范围。承包人未按上述要求购买保险或没有购买足额的，如发生相关事故，保险公司未予理赔的部分，承包人承担全部责任及费用和损失赔偿。关于其他保险的约定：本项目建筑工程一切险由承包人投保，保险责任限额：物质损失部分责任限额390万元；第三者责任部分责任限额：累计责任限额500万元，每次事故责任限额250万元，每次事故每人责任限额100万元。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：承包人负责办理承包人需要办理的所有保险。18.1工程保险18.保险20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：办理。免赔额：物质损失部分（包括第三者责任部分中的物质损失）免赔额为2000元。投保费用含在投标报价中。其他事项的约定：不采用。争议评审小组成员的报酬承担方式：不采用。选定争议评审员的期限：不采用。争议评审小组成员的确定：不采用。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向不采用仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：不采用。20.3.2争议评审小组的决定（3）投标工程量清单报价表中没有的且无类似项目，由供应商依据《2017辽宁省建设工程计价依据》报出综合单价（综合单价管理费、利润等费率按照投标费率执行，投标文件无法体现费率的取费率不得高于2017年费用标准的基础费率取费）。（2）投标工程量清单报价表中有类似的项目，参照类似的综合单价计算；（1）投标工程量清单报价表中已有的项目，按已有的综合单价计算；21.1.1本合同采用单价合同。承包人在投标报价时要充分考虑施工过程中可能出现的现场施工环境及市场的变化等可能影响工程造价的因素的风险。因发包人原因引起的设计变更、工程内容增减、因国家法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化造成的工程造价增减，须按下列方式调整：21.1补充条款21.其他21.1.3（1）承包人应在开工前按照磋商响应文件的承诺提交管理人员名单和详细情况供发包人审查和备案。发包人有权要求成交人更换不能很好履行职责的项目经理等主要施工管理人员。施工主要管理人员包括：项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员。主要施工管理人员与磋商响应文件中主要施工管理人员不一致，视为承包人主动放弃成交、承包资格，发包人有权重新采购或递补其他成交候选供应商为本项目承包人。（4）根据中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》要求，分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。分包单位拖欠农民工工资的，承包人同意由承包人作为施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。（3）本项目不接受不平衡、不合理、不合规报价，后期发现，则乙方须接受对偏高100%及以上的综合单价进行合理化调整(不合理的低价不作调整，后果自负)，对违背现行计价依据、建经政策或取费标准等的报价项目进行合理化调整(低于则不作调整，后果自负)。（2）因发包人原因工程实施过程中选用的材料、产品及构配件发生变化并改变质量标准或其他特性，达到变更条件的，该清单项目综合单价中的主材费按实调整（不考虑材料损耗），其他费用不作调整。未改变质量标准或其他特征的，不作为变更，综合单价不做调整。21.1.2（1）竣工结算价款以学校审核、审计后的审定值为准，送审的工程造价审减额在申报金额5％及以内部分，审计费由发包人承担，审减额超过申报金额5％以上部分，审计费由承包人承担，并在结算款中扣除，收费标准按照学校有关咨询合同标准执行。（4）材料价格：投标文件中有价格的执行投标价格（出现位数错位及偏高100%及以上的材料单价的除外），投标文件中没有价格的，参照施工当期辽宁省住房和城乡建设厅信息网发布的大连市内价格，辽宁省住房和城乡建设厅信息网发布的大连市内价格中没有的执行发包人认可的施工期间市场价。5）在施工合同履行期间，如经查实承包人拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件的，按承包人违约处理，承包人按拖欠或克扣农民工或劳务工工资的3倍向发包人支付违约金。4）如经查实承包人未依法办理劳动用工、社会保险手续的，按承包人违约处理，需向发包人支付违约金1万元∕人。3)未经发包人同意，承包人更换其它主要施工管理人员，发包人有权按其他主要人员未到场要求承包人支付违约金，经发包人警告仍拒绝纠正的，发包人有权解除合同。经发包人同意，需更换主要施工管理人员，仍需承包人向发包人支付2万元违约金，发包人有权解除合同。2)未经发包人同意，承包人更换技术负责人，发包人有权参照项目经理未到场违约金标准，要求承包人支付违约金，经发包人警告仍拒绝纠正的，发包人有权解除合同。经发包人同意，需更换技术负责人，仍需承包人向发包人支付5万元违约金，发包人有权解除合同。1)未经发包人同意，承包人更换项目经理，发包人有权按项目经理未到场要求承包人支付违约金，并报政府主管部门处理,经发包人警告仍拒绝纠正的，发包人有权解除合同。经发包人同意，需更换项目经理，仍需承包人向发包人支付10万元违约金，发包人有权解除合同。（2）若承包人在履约期间出现以下情况，均应按违约处理：11）施工主要人员更换条件：确有不可抗力（包括生病、离职等，但不包括兼任其它项目），且应向发包人提供相关有效证明；其他应符合条件：10）违约、违约金处理方式：承包人需就罚款金额开具全额发票的，发包人针对罚款金额向承包人开具收据，罚款金额在进度款或结算款拨付时予以扣除。发包人未立即扣除或要求承包人立即支付的，不应视为发包人对相关违约金或罚款的放弃或免除，发包人仍有权累计计算并在之后随时向承包人主张或在任意付款中扣除。无论何种情形或原因，如承包人因人员不到位向发包人承担或应承担的违约金累计超过20万元时，视为因承包人原因发生违约行为，发包人有权解除合同，并按照施工合同约定和法律规定要求承包人承担赔偿责任。承包人仍应就罚款金额向发包人开具全额工程款发票，发包人针对罚款金额向承包人开具收据，罚款金额在进度款或结算款拨付时予以扣除。9）本工程实行打卡考勤制度，承包人以项目经理为首的管理人员每月到岗时间不能少于20个工作日，每少一个工作日，承包人向发包人支付合同总价款0.5‰违约金。8）禁止承包人将其承包的全部工程转包给他人，禁止承包人将其承包的全部工程肢解以后分别转包给他人。如经查实承包人有违法转包或分包的，按承包人违约处理。发包人视承包人违约的程度向承包人收取违约金20至50万元。7）承包人违反施工合同关于用工的其他约定，除承担相应的赔偿责任外，每出现一次违约行为，还应向发包人支付违约金2万元。6）未持证上岗每查实一人，承包人应向发包人支付违约金5000元。21.1.5施工用水电费结算办法：发包人提供接驳点，水电费用由承包人承担。21.1.4避免“黑白合同“要求（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定采购过程形成的合法成果，不存在与磋商文件和承包人磋商响应文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。（2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其它协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其它协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。（3）施工期间，承包人现场管理及施工人员要遵守《大连理工大学基本建设文明施工管理办法》，未经发包人批准，不得私自进入学校宿舍区、教学区及行政办公区域，不得私自与学生接触。否则每发现1人/次罚款10000元。3、所有人员：签订不少于两年的劳动合同2、其他主要人员：职称不得低于投标文件1、项目经理：获奖、业绩、职称不得低于中标时承包人提供的项目经理人员的相关情况2）隔离措施费用，应急响应费用，及按照工程所在地政府相关部门要求，由工程项目施工方投入的负责疫情防控措施管理和落实专职人员所需等费用均包含在本次投标报价中。1）疫情防控期间所需的口罩、手套、防护服、酒精、消毒液、体温检测器等由承包人承担、准备和实施，并承担相关防疫责任，承包人应当保证防疫物资储备充足，满足工程所需和政府部门及发包人的要求，防护所需全部费用，由于本次建设工期短，相关费用均由承包人考虑在投标报价，不予单独计取；21.1.9新冠肺炎疫情防疫期间防护费用：21.1.8承包人须按照发包人提供的主要材料清单及技术标准要求逐项注明材料品牌、生产厂家、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。承包人未注明品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、单价、质量标准的，发包人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品，承包人必须无条件接受，并不得因此调整合同价格。21.1.7同样的材料做法及相同的施工部位，综合单价不同，在工程结算时，对于新增项目综合单价执行报价低的进行结算。21.1.6本工程涉及到卫生、综合执法、环保、城建、环卫、劳动、交通和夜间施工等所有手续及相关事宜均由承包人自行办理，所需费用由承包人自行承担，如损坏临近建筑物、构筑物、地上地下管网设施等责任及所造成的损失由承包人自行承担。协议书附件：附件21.1.10承包人在项目实施过程中，严格遵守《大连理工大学供应商诚信评价办法》诚信履约，自觉接受学校监督管理，如有任何违反诚信条款的行为，给发包人造成损失和不良影响，除承担赔偿责任外，按招标文件和施工合同相关规定接受相应惩罚。承包人如出现未遵守疫情防控措施行为的，每次承担5000元违约金并由发包人在结算时扣除。4）承包人接受大连理工大学、主管部门、监管机构监督管理，若违反相关防疫规定，造成防控不力，应接受建设单位、各级主管部门的责任追究，自愿承担相应的法律责任和行政处罚，并全部承担一切后果包括因此发生的费用支出、工期延误及一切直接、间接损失等，因此给校方或项目造成的一切损失，承担相关违约及赔偿责任。3）因防疫政策要求停工的，合同工期顺延，因停工造成的工程造价增加风险由承包人自行考虑（包括但不限于人员管理成本、措施费、人工物价上涨等），发包人不予承担。附件1：附件4：履约保函格式附件3：承包人主要施工管理人员表附件2：工程质量保修书专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表承包人（全称）：发包人（全称）：大连理工大学工程质量保修书附件2：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数合同价格（元）开工日期竣工日期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括室内装修、给排水、暖气、电气、门窗等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包的全部工程范围。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：承包范围内的其余项目全部按2年执行。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。委托及维修费用在质保金中扣除。委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：不采用。附件3：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：编号：（独立保函）履约担保附件4：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称手机号主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员二、现场人员其他人员其他人员其他人员其他人员地址：开立人：地址：受益人：地址：申请人：三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后日止，最迟不超过年月日。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。（受益人名称）：（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（2）载明要求支付的金额；（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人（或授权代表）：（签字）开立人：（公章）《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》1.1有关国家法律一、工程规范第三章工程采购技术需求开立时间：年月《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；《建筑工程施工质量验收规范》（GB50300-2013）；《工程测量规范》（GB50026-2007）；1.2国家、行业技术标准及管理规定《中华人民共和国劳动法》《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》(GB/T39598—2021)《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580—2017)《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2020)《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)《房屋建筑室内装饰装修制图标准》(TGJ/T244-2011)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)；《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB52268-2008）；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；《智能建筑工程施工验收规范》（GB50606-2010）《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）；《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）《民用建筑修缮工程施工标准》（JGJ/T112-2019）《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）；《采暖通风与空调工程施工质量验收规范》（50243-2016）；《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）；1.3安全生产规范、规程标准《内装修-室内吊顶》(12J502-2)《内装修-楼(地)面装修》(13J502-3)《内装修-墙面装修》(13J502-1)《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）（2）本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。（1）提请供应商仔细阅读采购文件的全部条文，对于采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，供应商应在规定时间之前向采购人寻求书面澄清。1.4其他：本采购文件技术规格及要求，主要由各相关的工程设计图纸和相应的国家标准、规范及技术规格要求组成。说明：上述规范、标准、规程，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-2012）《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）三、施工进度计划相关要求2.3计划工期：70日历天，具体以合同签订时间为准。2.2合同形式：单价合同，工程量按实调整。2.1采购范围：本项目位于大连理工大学凌水校区校内，靠近东门，毗邻刘长春体育馆占地面积1000平方米，建筑面积5821平方米，使用面积3392平方米。建筑为混合结构，高六层。改造内容主要包括：部分地面、墙体和顶棚翻新、门窗更换、结构布局调整、强电电箱线缆更换改造、消防电的线路更换改造、照明系统改造、楼宇开关插座面板更换、采暖通风工程、消防工程及以上工程所包含的设备采购和安装等。具体详见磋商文件、施工图纸及工程量清单。二、工程概况及采购范围（3）本技术规格及要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。4.1供应商响应文件所列明的劳动力、投入计划应详尽、具体且具有可操作性，人员数量应满足计划工期所需要投入的劳动力需要。四、劳动力和材料、机械设备、办公设备投入要求3.4其他：施工进度计划应与施工组织设计相适应。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。3.3施工进度网络图要求：供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3.2保障工期费用要求：各供应商必须考虑可行的工期保证措施，详细制定施工计划，必要时可采用夜间施工，工程开工前需提交施工计划给建设单位审核，审核通过后必须严格保证施工进度。夜间施工要考虑夜间降效，要做好劳动力投入计划和保证措施，为保证工期而进行的抢工及夜间施工发生的费用由供应商在磋商总价中综合考虑，建设单位不再提供额外费用补偿。3.1工期进度要求：本工程工期紧，现场情况复杂，现场施工组织应充分，在工序穿插、人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规定要求合理安排计划。按建设工程安全生产监督管理的要求落实安全施工技术措施，确保工程按时完工。供应商制定的施工进度计划必须服从采购人对整个工程进度计划的安排。5.2现场试验：5.1质量通病预防：供应商应详细列明本工程需要预防的质量通病、解决方案及保障措施。因预防措施可能增加的费用包含在本次磋商响应报价中。五、施工质量控制相关要求4.4办公设备数量必须满足本工程的实际需要。4.3施工机械设备数量必须满足本工程的实际需要。4.2供应商响应文件所列明的材料投入计划中应详细列明主要材料设备的进场时间，进场时间应满足计划工期需要，采购方案需明确采购渠道及质量保证措施等。5.4成品保护：成交供应商施工时要注意工序交叉及成品保护，避免交叉污染。验收交接前，现场所有污染及浮尘等必须全部清理干净，门窗玻璃、饰面及管道等部位无手印、擦痕，达到直接使用标准。上述措施可能增加的费用包含在响应报价中。5.3样板引路：各专业大面积施工前应制作样板，各类样板的制作、调整等可能增加的费用包含在本次磋商响应报价中。施工现场应建立材料样品库，每间选定样品应注明材料名称、厂家品牌、规格型号、使用部位等信息；施工组织设计中应明确实物样板、图片样板以及工程样板的设置情况。（4）工程材料进场后，需进行见证取样复试的材料在使用前报建设单位进行见证取样，复试不合格不得使用。（3）所有的材料复试检测费用都在磋商报价中包含，费用成交方自理。（2）供应商通过现场工艺试验报告，工程范围内的鉴定性试验必须由具有法定地位的试验检测单位出具，并由该试验检测单位在职人员实际操作。所有材料需报送建设单位审批，并经批准后才能用于施工。（1）供应商应按技术规范中的有关规定对本标工程所需的设备以及工程使用的所有材料，都应具有经国家管理部门认可的产品合格证书及性能检测报告，检测值应符合国家现行产品标准的规定。6.5现场施工严禁使用自来水，施工用电及生活用水由建设单位指定接驳点接出，水电均需挂表。6.4施工单位要逐级进行安全技术交底并确保各级交底书面记录齐全，确保施工安全。在施工现场设置明显的安全警示标志，安全警示标志须符合标准。6.3建设单位有权要求施工单位采取必要的措施保证校园安全，并有权对施工单位的违规行为采取必要的处罚措施。6.2施工期间交通运输需遵守大连理工大学交通安全管理相关规定。上下课等人流密集时段和午休时段应避免大型车辆进出和高噪音设备运行。6.1施工单位应遵守《大连理工大学基本建设工程安全文明施工管理办法（试行）》，做好噪声防护及废弃物无害处理，建筑垃圾应当天排走，如不能按时排走，需有必要的遮盖及密封措施。六、安全施工相关要求7.2施工单位应在施工现场进出口设置工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场平面图，要求标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确。7.1施工期间，供应商现场管理及施工人员要遵守《大连理工大学基本建设文明施工管理办法》，未经采购人批准，不得私自进入学校宿舍区、教学区及行政办公区域，不得私自与学生接触。七、文明施工相关要求以上工作及安全施工可能增加的相关费用，成交供应商需综合考虑并包含在本次磋商响应报价中。6.7煤气、电气、消防设施等与本工程无关或暂时保留的危险设施，禁止触动并做好封闭防护，设警示标志。6.6现场动火需办理动火手续，动火前监护人员（安全员）及灭火设备必须到位，动火期间安全员不得离开。7.8为了满足智慧工地建设需要，同时和学校基建平台实现数据对接，需设置考勤机、门禁系统以及摄像头设备，归类至措施费中。供应商报价时自行考虑。7.7施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗，如有违反，由招标人会同监理单位视情节严重程度确定罚款金额，投标人须无条件服从，费用从安全文明施工费中扣除。7.6施工现场需安排保洁人员随时清理垃圾粉尘，并采取降尘措施，施工垃圾随时排放，不得在施工现场堆积。7.5进入施工现场需服从采购人现场管理人员的管理。若因成交人管理原因导致场地内物品丢失、损坏成交人需按价赔偿。7.4根据学校疫情防控要求，施工现场实行全封闭管理，施工人员不得进入校园。7.3施工现场应设置封闭围挡并配备门卫，围挡须采用高品质高密度质感强的仿真绿植，围档高度不低于国家标准，整洁美观、支撑牢固，要求门卫做好进场人员的登记。八、关键施工技术、工艺及新技术应用要求以上工作及文明施工可能增加的相关费用，成交供应商需综合考虑并包含在本次磋商响应报价中。工程竣工后摄像头归供应商所有。当企业启用硬件设备考勤机、门禁之后，设备可连接基建系统平台，调用相关接口，让设备提供的能力与企业通讯录结合，满足相关条件，有API接口直接推送数据、采用wss(WebSocketSecure)长连接协议。考勤数据支持导出功能。2百万像素数字摄像机球机及机架一套、枪机及机架一套，256G存储器一个，4G无线网卡一个，太阳能组件一套，立杆底座一套。厂家提供安装及调试。工地中需要安装的具体摄像头设备根据平台对接要求，具体如下：1、本工程推荐使用的新技术、新产品包括以下内容：8.2新技术应用要求3、供应商认为的其他重点、难点、关键工艺及保障措施。2、本项目工期较紧，施工单位应做好材料、人员的安排，及与采购人、监理单位以及其他各专业施工单位的配合。1、如何保证主要材料的质量和及时的供应。8.1各专业关键技术和工艺要求十、主材设备技术要求9.2供应商响应文件所列明包含但不限于满足国家、省市相关规范及验收标准的验收方法及方案，施工成果验收组织应符合实际、规范，方法及方案合理可行。9.1建设单位欢迎供应商针对本次采购内容针对设计图纸、建设和施工管理方面提出建设性的合理化建议，经评审认为其建议在缩短施工工期、提高质量标准并承诺不增加工程造价的，将结合其具体措施、可操作性及经济效益等方面给予加分。九、合理化建议及验收方案（2）环保材料；（1）新材料、新产品及施工新技术的应用；2、建筑内部分家具、设施、设备等由建设单位负责回收，除回收物品外，剩余报废物品由成交供应商拆除，成交供应商拆除前应上报拆除申请，拆除种类及数量须有明细。1、维修改造施工不得破坏结构构件，确需破坏结构构件的，需委托具有资质的公司进行加固处理，费用由施工单位自行承担。（3）上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，供应商应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。（2）供应商须按照采购人提供的主要材料清单及技术标准要求逐项注明材料品牌、生产厂家、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。供应商未注明品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、单价、质量标准的，一旦成交，采购人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品，供应商人必须无条件接受。（1）供应商必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合设计图纸技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有建材质检部门出具有效期检测合格报告的工程材料。本工程应选用国家名优品牌产品及材料，严禁使用国家及大连市禁止和限制使用产品。10.1一般要求8、民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500㎡时，应对不同产品进行游离甲醛含量或游离甲醛释放量的复验。7、民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告，并应符合设计要求和规范的规定。6、民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗石石材作为饰面材料时，总面积大于200㎡时，应对不同产品进行游离甲醛含量或游离甲醛释放量的复验。5、民用建筑装饰装修工程中所采用的无机非金属材料必须有放射性指标检测报告，并应符合设计要求和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定。4、大面积施工作业前应先做样板间，由建设单位及设计单位共同确认后，方可进行大面积施工，样板间作为施工标准及检验依据。3、维修改造施工过程中，装修材料应远离火源，并应指派专人负责施工现场的防火安全。建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能。装修施工过程中当需要变更防火设计时，应经原设计单位或具有相应资质的设计单位按有关规定进行。14、铝合金门窗进场前需要随机进行破坏性切割验收，确认质量是否达到磋商文件中要求，此部分费用含在综合报价中，建设单位不再额外支付其他费用，请各供应商自行考虑。13、磋商文件中图纸、清单、技术要求三者中三者中技术标准若有冲突的地方按三者中最高标准执行，最终解释权由建设单位所有，以建设单位澄清为准。12、本工程临时用电费用挂表有偿使用，施工单位向建设单位提出用电申请（附具体容量及临时用电平面布置图，待建设单位审批后按中标总价千分之三预缴电费工程竣工验收后按照实际发生量多退少补，建设单位指定临时用电接入点，防止电气伤害任何单位不得在其他任何点位接电，保证整个施工期间用电安全。11、材料及设备进场一周前向建设单位及监理单位申报材料、设备的数量、系列或型号及使用位置等，实际工程中使用的材料必须经过采购人认可后方可用于工程中，未经申报许可擅自进场材料并且进行安装的无条件拆除更换重新安装，所发生的费用由施工单位自负。10、民用建筑工程验收时，建设单位将委托检测单位对室内环境污染物浓度检测，检测结果应符合规定，费用包括在投标报价中，综合考虑。9、民用建筑工程室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量检测报告；游离甲苯二异氰酸酯（TDI）(聚氨酯类)含量检测报告，并应符合设计要求和本规范的规定。10.3主要材料参数性能要求19、施工期间涉及所有排降水费用在综合单价中考虑，不再做签证计量。18、拆除工程投标报价采用以料抵工。即成交供应商根据被拆除物品回收价值情况，结合自身情况和本项目实际情况综合考虑投标报价（校产除外）。17、关于竣工结算的相关要求：竣工图必须有竣工图专用章及相关人员签字，采购图纸和变更等内容均须准确的反映在竣工图上,同时提供电子版。对未在竣工图上反映的变更内容，结算审核时不予增加；竣工图上有变更内容，但没有变更签证审批资料的，结算审核时也不予增加。16、关于签证及其他的要求：（1）签证单、图纸会审记录、设计变更单、工作联系单、工程洽商记录等要呼应。仅有图纸会审记录、设计变更单、工作联系单、工程洽商记录，没有实施结果确认的，费用增加不予调整；签证、变更等内容要有产生的背景或原因；实际已施工但是没有签证的、签证不规范的、违规的均不予作为竣工结算依据。（2）签证内容，要有详图或具体尺寸的标注，不能只签发生总工程量；凡可明确计算工程量的项目，一般不能用签署人工工日和机械台班数量替代；须注明材料设备品牌型号；隐蔽工程须附施工中有关照片；合同内未施工的、或未达到图纸和技术要求的、未履行磋商文件约定的须做减量签证。15、文中主材颜色未定或者描述不清均为暂定，待实施过程中由建设单位选定，供应商应综合考虑报价，在没有甲方指令变更产品品牌、系列的情况下，履约过程中不得以颜色变更调动该项综合单价；在没有建设单位和设计院工程指令下供应商私自更改产品品牌、系列等行为，视为未达到图纸和技术要求、未履行磋商文件约定，造成一切损失由供应商自行承担。4.需按规范设置植筋、构造柱、圈梁等构造措施，相应费用一并含在报价中，拉结筋、植筋、马凳筋费用不再计算。砌筑、抹灰及其他种类砂浆要求100%采用预拌砂浆。墙体线管开槽费用由中标单位自行承担。3.钢筋工程：钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。2.混凝土工程：采用商品混凝土，水泥应符合《通用硅酸盐水泥》GB175-2007标准，商品混凝土供应商需为大连市质量监督部门备案厂家。1.模板工程：必须保证成活后的混凝土表面平整、光滑、不漏浆，采用多层胶合板或竹胶板或铝制模板。地垄墙盖板用模板、穿墙螺杆均含在模板费用中，不再单独计算。以主要材料设备品质偏离表中主要技术性能参数为准。（一）土建、装饰装修工程4.各类给水管道按照设计图纸接入外网（不含阀门井、水表井），采暖系统接至入口装置。3.管材及配件符合国家标准，自来水表需要从大连市自来水集团购买，涉水产品需要有省部级卫生许可批件。2.地漏及存水弯水封深度不得小于50mm。采用铜制地漏，地漏篦子表面低于该处地面5-10mm。严禁采用钟罩（扣碗）式地漏，严禁采用活动机械密封替代水封。地面清扫口采用铜制品，清扫口表面与地面平。1.供暖系统地面下敷设的管道尽可能利用原有管道路由及地沟.。一、水暖工程（二）水暖、消防工程技术要求（1）镀锌钢管管材均采用热镀锌国标钢管。消防管道根据消防部门要求涂装管道标识、水流指示方向。阀门挂常开、常闭标识，同时要注意以上标识的成品保护，避免人为污染或损坏。消火栓箱及灭火器箱同箱设置，采用钢制喷塑箱体，箱内含远程启动按钮；磋商时将避让梁和其他管线考虑在内，响应报价中包含此部分费用。包括室内消火栓给水系统、各类灭火器。1、消防水工程二、消防工程6.排水埋地管线选用PP聚丙烯排水管。5.生活冷、热水系统、采暖管道采用钢管，管径DN40及以上采用无缝钢管，焊接连接；DN32及以下采用镀锌钢管，管件丝扣连接，具体详见图纸。1、应符合的国家及行业标准一、开关插座要求（三）电气工程技术要求综合布线部分，各专业管线交叉部分综合考虑；消防检测费用包含在此次报价中。响应报价中包含以下费用：（2）供应商应合理安排施工进度，配合、核查主体施工时预留设备基础及消防管道穿越剪力墙、结构梁、楼板的预留孔洞、防水套管、消火栓箱体预留孔洞，如若由于供应商检查预留不及时造成碰撞和返工，修改或重凿的孔、洞费用由供应商承担。供应商负责管道穿越砖墙的水钻打孔及套管安装、管道穿越楼板及梁的普通套管安装，消防管线的支撑架、连接件的制作安装及埋件预埋工作。2）GB1002-2008《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》；1）GB2099.1-2008《家用和类似用途插头插座》第1部分：通用要求；1.2插座类产品符合下列要求2）GB/T16915.4-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关》第2部分：特殊要求第3节：延时开关。1）GB/T16915.1-2014/IEC60669-1:2007《家用和类似用途固定式电气装置的开关》第一部分：通用要求；1.1开关类产品符合下列要求1.3所有产品塑胶材料必须符合环保要求，不含铬、铅等重金属及不使用含毒阻燃剂保护环境安全和人体健康。7）JGJ16-2008民用建筑电气设计规范。6）GB/T11318.10-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件；5）GB10753-89《室内电话机插头座》；4）GB2099.3-2008《家用和类似用途插头插座》第2部分：转换器的特殊要求；3）GB1003-2008《家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸》；3.1塑胶料3、原材料技术及品质要求必须满足以下招标技术要求：2、产品技术要求名称项目技术标准开关额定电压250V开关额定电流10A、16A开关开关寿命≥40000次（20000个行程）开关爬电距离≥3mm开关电气间隙带电部件与其他带电部件之间≥3mm插座额定电压250V插座额定电流10A、16A插座插拔次数≥5000次（10000个行程）插座爬电距离≥3mm插座电气间隙≥3mmUSB插座额定电压5VUSB插座额定电流1000mA、2100mAUSB插座插拔次数≥3000次（6000个行程）USB插座爬电距离≥3mmUSB插座电气间隙≥3mmUSB插座过载电流保护2.1AUSB插座过载电压保护5.8V DCUSB插座过热保护温升低于45K，温升超过标准值自动停止充电部位材质要求面板材料PC料禁止使用混合料、回收料,不得混入ABS及尼龙底壳材料PC料/尼龙PA66禁止使用混合料、回收料。开关触点银合金覆银厚度≥0.03mm插座铜片锡磷青铜/耐热铜一体折弯 表面洁净不能有氧化污垢 厚度≥0.6mm3.1.6耐老化监测：依据国际用老化箱做。3.1.5内应力监测：冰乙酸检测液泡3分钟，用清水清洗后，表面不能有明显的可见裂纹。3.1.4阻燃性能：面板和固定架要求监测温度为：650℃；后座要求检测温度为：850℃；移走后30秒内能自动熄灭，绢纸不能起火，松木板不能烧焦。3.1.3材料抗冲击能力：按国标冲锤150g和跌落高度250mm，冲击5次，表面不能出现正常视力下可见的裂纹。3.1.2面板和固定架采用PC料；开关和插座后座采用尼龙料PA66或PC料；保护门采用全新尼龙料。3.1.1所使用的塑胶材料必须提供质量保证书。3.2.5用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的，软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损坏现象。3.2.4开关的接线端子应能可靠的连接2根2.5mm2截面的导线；插座的接线端子应能可靠的连接2根截面为1-2.5mm2(6A、10A)、1-4mm2(15A、16A)、2.5-6mm2（25A）的导线。3.2.3覆银件：采用银合金。10A银触点直径最低为：φ3.0mm，银层中心1/2处最小厚度不少于：0.3mm；16A银触点直径最低为：φ4.0mm，银层中心1/2出最小厚度不少于：0.4mm；每一年提供此类零件的重要组成成份检测报告一次。3.2.2铆接部位必需承受3kgf·cm扭力而不松动或转动。3.2.1所有插套材料为锡磷青铜或耐热铜，铜片厚度不低于：0.6mm，铜柱材料要求铆压、翻遍时不能有开裂现象。3.2五金件（料）4.1.1塑料件外表面应有良好的光泽，无气泡、裂纹、缺料、肿胀等缺陷。4.1外观4、成品技术及品质要求3.3.2螺丝强度：能承受12kgf·cm扭力5次不滑丝、不断头。3.3.1电镀件检测：必须符合GB/T10125—2012NSS试验中性盐雾试验《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。单个零件中性雾试验不低于24小时。3.3配件类4.1.7丝印图案应符合样板及图纸要求、用3M胶纸紧贴丝印位置，垂直用力拉起，图案不能脱色。4.1.6产品上的标志要清晰、完整；字体、大小、图案和内容应符合样板、图纸及国标要求。4.1.5按钮装配后高低错位和上下错位及间隙差≤0.2mm。4.1.4按钮和按钮之间，按钮和边框之间间隙0.3~0.5mm，间隙差≤0.2mm。4.1.3产品颜色在样板上下限范围内，不能有明显的色差。4.1.2无明显变形、杂色、黑点、擦伤、毛刺和色差等不良。4.2.5所有系列均需配置联体面板。4.2.4电子类：生产过程中必需经过功能测试合格。4.2.3信息类插座：必须配有保护门，且用标准插头插拔应顺畅，保护门的回弹要良好。4.2.2普通插座：用标准插头插拔应顺畅，保护门回弹良好，不能出现插不进、插不到底（间隙小于0.5mm）、插后松脱或不回弹等现象；生产过程中必需经过插拔监测合格。寿命、温升需定期做测试。4.2.1普通开关：手感要轻巧、灵活；生产过程中需经过通断、耐压监测，合格后方可下线包装；寿命、温升需定期做测试。4.2功能及结构4.3.3不能出现端子松动、杂音、虚位等现象。4.3.2装配的零件应符合物料清单及样板要求。4.3.1镶嵌式产品的功能件与固定件应能承受20kg的压力（正反方向）。信息类承受10kg以上的压力（正反方向）。4.3装配4.2.7投标系列里必须有适合联体面板的温控器、新风、地暖等面板。4.2.6所有产品必须符合通用底盒安装尺寸和安装要求。3、单管/双管防水防尘LED灯，三防灯，防护等级达IP65，LED光源为T8管，驱动内置，显色指数CRI大于80，色温6500k，光效不小于100lm/W，灯管寿命不小于3万小时，满足吸顶或吊装方式。2、LED单/双管支架灯，采用镀锌钢板SPCC，喷漆工艺处理，钢板厚度0.3mm，喷漆后厚度0.4mm，应具有单端进电，支架内设保险丝，配有反射罩，LED光源为T8管，驱动内置，显色指数CRI大于80，色温6500k，光效不小于100lm/W，灯管寿命不小于3万小时。1、所有灯具均防眩光、应符合国家强制性认证3C要求。二、灯具技术要求4.4.1包装产品的型号、规格、名称、数量应与包装盒、包装箱外表标识一致。4.4包装9、LED吸顶灯，主材是高强度钢和高透亮的亚克力灯罩，应具备节能，光线柔和，安全健康。LED光源应为内置，采用进口LED芯片，显色指数CRI大于80,光效达到不低于80lm/W，确保整灯寿命不低于1.5万小时，功率因数不低于0.9，满足吸顶安装。8、方形LED吸顶灯，纤薄明亮，节能省电，采用双排LED设计，使灯光效果更均匀明亮，合金底盘不易变形，设计安全可靠，系统效率高达80lm/W，功率因数达到0.9，显色指数CRI不小于80，无可视频闪，寿命不少于1.5万小时。7、LED灯盘(1200X120)，吊灯长条吊线灯，系统效率高达90lm/W，功率因数达到0.9，显色指数CRI不小于80，无可视频闪，寿命不少于2.5万小时。安装维护简单方便。6、LED面板灯(300X300)，卫生间安装，防水型，抗油污涂层处理，便于清洁，色温6500k，节能高效效率不低于80lm/W，应具有超薄型，安装灵活简易，显色指数CRI不小于80，无可视频闪，寿命不少于1.5万小时5、LED面板灯(1200X300)、LED面板灯(1200X600)和LED面板灯(600X600)，嵌入式安装，要求外观美观大方，色温6500k，节能高效效率不低于88lm/W，应具有超薄型，安装灵活简易，显色指数CRI大于80，无可视频闪，寿命不少于3万小时，应能替换驱动，安装维护应简单方便。4、防爆LED灯，采用IIC防爆设备设计，防水、防尘、耐热、防腐，适用于有爆炸性危险的2、21、22区。全塑防爆灯体稳定性及机械强度高，对工业环境中多种腐蚀性化学物质有良好的防护能力，玻璃纤维增强聚酯灯壳，强度高、抗紫外，能有效防止多种化学物质的腐蚀，系统效率可高达150lm/W，显色指数CRI大于80，色温6500k，光效不小于100lm/W，寿命不小于4万小时。15、LED壁灯：材质要求：聚碳酸酯，表面光洁，无砂眼，无裂隙。防紫外线PC透光罩，适应更宽的工作环境温度，抗老化。效率不低于85lm/W，色温4000K,防护等级：IP65.14、LED天花射灯，采用高效节能，安全可靠，持久耐用，光束角为110°，显色指数CRI不小于80,光效达到不低于80lm/W，确保整灯寿命不低于1.5万小时，色温6500K，明装吸顶安装。13、4寸LED筒灯,高端LED超薄筒灯，光效均匀柔和，高效节能，安全可靠，寿命长，经济耐用。无可视频闪，保护眼睛。显色指数CRI大于80,光效达到不低于80lm/W，确保整灯寿命不低于2.5万小时，色温6500K。12、LED暗藏灯，采用单排高压灯带，光色均有一致，每米9W,透光率达85%，高显色指数CRI大于80,确保整灯寿命不低于1.5万小时，高品质LED芯片，节能高效，符合安全规范，安全可靠。11、LED条形方通灯，采用1200x300面板灯，嵌入式安装，要求外观美观大方，色温6500k，节能高效效率不低于88lm/W，应具有超薄型，安装灵活简易，显色指数CRI大于80，无可视频闪，寿命不少于3万小时，应能替换驱动，安装维护应简单方便。10、LED双头方通射灯，要求结构紧凑，超薄设计，更适合狭窄安装空间。仿生透镜，精准控光，灯体结构紧凑，集成驱动，可靠耐用。灯体采用优质合金材质，显色指数CRI大于80,光效达到不低于80lm/W，确保整灯寿命不低于1.5万小时。满足嵌入式安装。三、低压配电设备20、灯具应根据规范和设计要求设置接地装置，确保灯具可靠接地，使用安全。19、灯具（含光源）保修期均为2年，保修期内出现质量问题，中标商应免费维修或更换。18、投标各种灯具产品应有产品检测报告、3C、CQC认证，应有生产企业或当地区域代理商授权书。17、LED防水吸顶灯，满足国标防水等级不低于IP44,拒绝粉尘、飞虫入侵，长久保持灯罩通透，日常清洁更简便。均匀照射，减少眩光，适合卫生间、过道、阳台等位置使用。显色指数CRI大于80,光效达到不低于80lm/W，确保整灯寿命不低于1.5万小时，功率因数不低于0.9，满足吸顶安装。16、LED感应吸顶灯，采用人体感应模块，搭配环境光感应器，高灵敏，大范围在6-10米，智能自动开关灯，金属底盘，经久耐用。色温6500k.显色指数CRI大于80,光效达到不低于80lm/W，确保整灯寿命不低于1.5万小时，功率因数不低于0.9，满足吸顶安装。5、低压配电设备开始制造之前，必须进行二次设计图，所有的配电箱尺寸和内部配置图需要得到建设单位技术人员确认后，才能开始制造，以便符合工程实际需要。4、其他弱电系统控制有关的元器件，在图纸上有体现的内容，由配电箱供应商负责提供，并把相关的线路汇总到端子排，其他弱电系统负责从端子排接线。3、漏电报警系统和消防电源状态监控器相关的配电柜需要预留漏电报警系统的模块和元器件所要求的安装位置。2、箱内电器元件均选用具有CCC认证的产品。1、所有货物必须是崭新的、技术成熟的，性能优良的，操作及维护保养便利。3.1、基本要求5、配电设备箱、柜体均为优质冷轧钢板制作。宽度小于700mm，长度小于900㎜，钢板厚度不得小于1.5mm；宽度大于700mm，长度大于900㎜，钢板厚度不得小于2.0mm。4、挂墙式箱体应有上下均有敲落孔，嵌墙式箱体应四周均有敲落孔，管线锁紧设施应在箱内。落地式箱体应按满足上下两种进出线方式考虑，以方便配线安装，且敲落孔处应设置密封胶圈防护，并达到箱体的整体防护等级。3、箱体开门方向，设计联络时定，开启角度≥135°。箱门设计为内铰链。箱门应带锁。箱、柜内的金属结构件均应作防腐处理，所有材料应满足低烟、无卤、阻燃要求。门板及封板表面先进行除油、除锈或磷化处理，内外表面均先喷一层防蚀底漆，再用静电环氧粉末喷涂，喷涂厚度为40μm，保证箱、柜在整个使用周期表面涂层不剥落，颜色应经建设单位认可。2、配电箱外壳的防护等级IP42。分别为挂墙式安装、嵌墙式、和落地式安装。各种安装方式均要考虑安装的方便。嵌墙式安装要考虑墙体厚度及盖板配合装修的方便性。打开盖板可直接调节开关及面盖的深度和水平，箱内安装导轨连同开关可调节。落地式安装箱体要具有足够的机械强度。1、配电箱由箱门、箱体、低压元器件（断路器、接触器、继电器等）、智能照明控制模块、火灾漏电系统模块及接线端子等构成。箱体整体制作应结构合理，安全可靠。箱内可适应安装各类不同的电器元件，箱内元件安装板可适当调整位置。3.2、配电柜的机械、外观要求四、框架式断路器10、配电箱的接地汇流排上的螺栓使用不锈钢材质。9、所有配电箱应留有10%～15%的元器件安装空间，以备元器件调整用。8、箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子，接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。接地汇流排和接线端子置于箱体底部，过门接地线应满足经常开关门的要求。7、箱内元器件可采用导轨或固定安装型式，安装应牢固，在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。6、在箱内或箱柜门上粘贴牢固的不褪色的系统图及必要的二次接线图。额定运行短路分断能力Ics≥65KA400/415V；Ics=100%Icu额定绝缘电压Ui≥1000V冲击耐受电压Uimp≥12kV短时耐受电流Icw≥65kA(3s)固有分闸时间30ms固有合闸时间80ms备用辅助触点≥4个4.2配有消防联动控制模块的塑壳断路器应加带DC24V分励脱扣附件。4.1塑壳开关加2对辅助触点，实现监测开关位置、故障状态。五、塑壳式断路器3.2框架断路器的保护脱扣器应采用LSIG四段保护，具有LED指示功能，具体控制单元功能为：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣及零序保护。在短延时保护和零序（接地）保护时应具有区域选择性闭锁功能，还应具有电流测量、故障显示和自检功能。3.1为满足用电系统不同阶段用电负荷的调整和变化，框架断路器应具有宽阔的电流和时间调节范围，且在不更换电流互感器的前提下框架断路器能够通过更换脱扣器额定电流插件来更改额定电流。额定运行短路分断能力Ics≥50KA400/415V，Ics≥50%Icu额定工作电压Ue≥690VAC额定绝缘电压Ui≥800V冲击耐受电压Uimp≥8kV保护单元热磁脱扣器，且整定范围可调PC管为重型塑料管，管连接件及塑料接线盒须选用同一品牌产品。钢管（SC）为热镀锌流体输送用钢导管，采用螺纹连接。七、钢管（SC）、PC管根据《中华人民共和国消防法》规定，消防类产品已颁布国家标准的必须按国家标准生产。生产企业除具备“安全生产许可证”外，所提供产品还须取得满足相应国家标准要求的强制认证证书。消防应急照明及疏散指示系统设备国家消防电子产品质量监督检验中心检验合格。消防应急照明及疏散指示系统设备须满足以下要求：六、消防应急照明及疏散指示系统取得产品的国家强制性认证证书，即CCC认证；GB50016-2014《建筑设计防火规范》GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》GB17945-2010《消防应急照明及疏散指示系统》九、电缆柜体金属框架及基础型钢必须与PE线或PEN线可靠连接；必须有可靠的电击保护；导管应顺直进入箱柜体，导管或线槽与箱柜体必须可靠连接。密集型（铜导体）母线槽系统盖板、侧板均采用热挤压铝镁合金型材。外壳表面处理采用电泳处理、氧化处理、静电喷塑。母线外壳组装采用金属无孔铆接设备，外壳的防护等级满足安装环境要求。线槽:300mm宽及以下线槽钢板厚度不得小于1.5mm，400mm至800㎜宽及以下线槽钢板厚度不得小于2mm，800㎜宽以上线槽钢板厚度不得小于2.5mm。16mm2与16mm2以上截面的电缆在电缆线槽内敷设时应单层排列，不可重叠。当电力电缆与控制电缆敷设在同一线槽时，给消防设备供电的双电源电缆、应急照明和其他照明电缆敷设在同一线槽时，应用隔板隔开。敷设消防报警、控制、广播线路的封闭线槽，耐火极限应大于1小时。电缆线槽穿墙与楼板处应作防火处理。钢导管和线槽必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于4mm2。采用热镀锌冷轧钢板全封闭喷塑金属桥架、线槽。八、电缆桥架、线槽、梯架、托盘和槽盒电缆符合GB9330-2008Q/WTL11-2003的要求，应经受环境温度下工频电压试验3kV，5min不击穿；电缆敷设前绝缘电阻测试必须合格电缆的不延燃性应通过GB12666.5-90中B类成束燃烧试验。单根电线电缆垂直燃烧试验应通过GB12666.2-90；卤酸气体释放量符合IEC754-1燃烧气体的PH值和导电率符合IEC754-2，PH≥4.3，电导率≤10μS/mm导线间和导线对地面的绝缘电阻值＞0.5MΩ导线接头导线在导管内不得有接头。金属护套无机矿物绝缘柔性防火电缆采用铜金属护套，必须通过BS6387:2013《电缆在受火条件下保持线路完整性的耐火试验方法》检验。BTTZ电缆符合GB/T13033-2007要求RVV电缆符合JB/8734-2016要求WDZ-YJE电缆符合GB/T12706.1-2008NG-A电缆采用铝护套加防火泥结构，必须通过BS6387:2013《电缆在受火条件下保持线路完整性的耐火试验方法》检验设备的配电应根据所选设备型号进行配电柜采购。设备基础应根据设备厂家具体尺寸进行响应报价；综合布线部分，各专业管线交叉部分综合考虑；风管穿墙和楼板处与墙壁或楼板之间的间隙用防火柔性密实材料填充；1、此次响应报价中包含以下费用：（四）其他要求4、疫情防控要求：施工单位应根据国家、地方和学校相关规定建立健全疫情防控保障体系，从实际情况出发制定和完善疫情防控管理制度和疫情防控措施专项方案，应保证措施全面周到、完整，防控措施得力，责任人具体，对防控标准和责任要有承诺。3、建设单位有权要求施工单位采取必要的措施保证校园安全及文明，并有权对施工单位的违规行为采取必要的处罚措施。2、施工单位应遵守《大连理工大学文明施工管理办法》，做好噪声防护及废弃物无害处理，建筑垃圾应当天排走，如不能按时排走，需有必要的遮盖及密封措施。1、施工单位应做好围挡等安全防护措施，确保施工安全。水、电、油、气等危险品的存放需要安全措施切有专人看护，交通运输需遵守大连理工大学交通安全相关规定。上下课等人流密集时段和午休时段应避免大型车辆进出和高噪音设备运行。（五）安全文明施工2、工程施工过程中，用于本工程所有材料、产品、设备必须经采购人确认认可后，成交供应商方可采购和安装。材料、产品、设备到运抵现场的同时，成交供应商须提供详细的出厂质量检验标准、质量证明（检测报告等）、出厂合格证、验收手册、调试报告及检测数据。除特殊说明外，用于本次工程的其它产品，均须是国产优质中档以上名牌产品。供应商所购材料及施工安装须符合国家现行规范和规定，技术参数和性能需满足招标图纸要求。（1）供应商在磋商响应环节需提供按《主要材料设备品质表》产品的唯一品牌、规格型号、价格及生产商及产地，且应属于市场信誉度高的正规品牌和优质产品，在履约过程中，采购人有权在供应商提供的品牌中根据相同档次任意选择产品，如供应商描述不清晰，采购人有权指定能够满足工程建设需要的任意产品和档次，供应商如提供的品牌、规格型号、单价不符，采购人有权按三者之中最高者选择产品。（竞争性磋商第二轮报价不得以降低材料档次为代价，材料品质不得降低。）10.5主要材料10.4主要材料设备品质表本项目工期较短，各供应商必须考虑可行的工期保证措施，详细制定施工计划，必要时可采用夜间施工，工程开工前需提交施工计划给监理单位和建设单位审核，审核通过后必须严格保证施工进度。夜间施工要考虑夜间降效，要做好劳动力投入计划；为保证工期而进行的抢工及夜间施工发生的费用由供应商在磋商总价中综合考虑，建设单位不再提供额外费用补偿。（六）工期保证措施编号材料设备名称要求主要技术性能参数响应品牌响应规格型号响应技术性能参数偏离程度偏离说明及证明材料1聚合物水泥（JS）防水涂料厚度满足设计要求，满足《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009要求2氟碳喷涂采用不低于70％500/5000含氟聚合物树脂pvdf，三涂两烤，平均膜厚不低于40um；3无机涂料防火性能须达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012燃烧性能A级标准；安全健康环保检测符合《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020标准，其涂料不含有苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛、重金属等有害物质，挥发性有机化合物含量(VOC)要小于15g/L；抗菌防霉按照《漆膜耐霉菌性测定法》GB/T 1741-2020进行检验，防霉等级须为0级。4耐水腻子粉标准状态粘接强度＞0.5MPa。标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 5纱窗金钢网纱窗；铝合金框壁厚不小于1.0mm，喷涂颜色同窗；金钢网为304白钢网，颜色为黑色，厚度不小于1.0mm。6防滑地砖厚度不小于9.5mm，尺寸须满足设计要求，低吸水率（I类）E≤0.5%，尺寸偏差：精细，破坏强度/N:≥1300，断裂模数/【N/mm2(Mpa)】平均值≥35，地砖摩擦系数：单个值≥0.50。标准：《陶瓷砖》GB/T4100-2015干压陶瓷砖标准。7石膏板吊顶为纸面石膏板，厚度9.5mm，双层错缝安装，品牌配套龙骨。9玻璃原片：无色透明安全钢化玻璃，外观质量优等品。标准：《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005。中空玻璃,5+12A+5，双道密封。玻璃原片、合片等加工必须来自同一厂家。中空玻璃合片胶选用的结构胶，密封胶品牌一致。中空玻璃采用双道密封，一道密封采用丁基热熔密封胶，二道密封采用硅酮密封胶，专用打胶机混合打胶，注胶深度不小于10mm。铝隔条要求阳极氧化处理，连续弯折一次成型，只有一道对接缝；分子筛（干燥剂）要求采用全自动灌充工艺，填充率12mm铝框内不低于35克/米，不允许手工开式灌充。10结构胶、耐候胶、密封胶性能应符合《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2005的规定，使用前应经国家认可的检测机构进行相容性和剥离性试验。须有生产厂家出具的无污染试验报告、粘结性、剥离性、相容性的试验合格等报告11外门窗隔热条PA66尼龙隔热条，宽度不小于18.6mm。12PVC木纹卷材地板PVC木纹卷材地板；厚度不小于3.0mm，卷宽不小于2米，卷长不小于20米，耐磨性：T级,残余凹陷度不大于0.1mm，色牢度6级或7级。13集成铝扣板吊顶厚度1.0mm铝方块板。喷涂：粉末喷涂，最小局部膜厚≥40μm。基材：铝及铝合金。漆膜硬度≥HB。耐冲击性/（N·m）≥4。尺寸偏差：优等品。龙骨与铝方块版同品牌配套专用。标准：《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T 23444-2009。14门窗铝合金型材（穿条式）选用6063T5或T6高精级铝合金型材，窗框断面宽度≥65mm，铝材厚度≥1.4mm；室外窗及门铝型材室外外露表面均进行氟碳喷涂处理，室内外露部分采用粉末喷涂处理，涂前需钝化处理，膜厚≥40微米，达到国家标准和AAMA2605国际标准，质保满足15年的要求。非外露部分连接用铝材表面阳极氧化处理，达到AA15级，氧化膜厚度不小于15um。开启扇采用平开内倒，宽度大于800mm时铰链尺寸选用22寸，承重不小于49kg；不大于800时铰链选择18寸，承重不小于42kg。15理石踢脚15mm厚天然光面大理石。六面防护。放射性水平：A类。标准：《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010。16外门窗五金件锁具、铰链、限位撑、合页等不锈钢材质为304，其他配件如不锈钢螺栓、螺钉、铆钉等采用奥氏体不锈钢A2-7017实木复合门门芯材质选用硬质实木集成材，实木单板封边，实木集成材双面贴5mm厚密度板，双面压厚度不小于0.5mm的浅胡桃木实木皮。木门成品厚度50mm。木门脸线要求：木门脸线采用杉木或松木指接材，实木单板封边，贴0.5mm厚度实木。门内套：门套内部芯材采用杉木或松木集成材，实木集成材双面贴5mm厚密度板，双面压厚度不小于0.5mm的胡桃木实木皮，四周实木单板封边，陪密封胶条。有良好隔音效果。油漆部分：选用环保标准E1级以上油漆，三底两面清漆喷涂，严格管理生产要求质量，油漆中有有害物质含量应满足《木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2020 中的相关规定油漆采用品质优秀的漆。18木门配件门锁：304不锈钢材质，满足10年20万次使用寿命。18木门配件铰链：304不锈钢材质，≥3mm。18木门配件门吸：304不锈钢材质，地吸。19挤塑板压缩强度≥250kpa，导热系数≤0.030W/（m·K），燃烧性能：B1级。标准：GB/T 10801.2-2018绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料。20水、暖系统阀门＞DN50阀门采用铸钢阀门，≤DN50铜质，21消防阀门＞DN50阀门采用铸钢阀门，软密封22消火栓箱钢制喷塑箱体，箱门采用钢制喷塑，箱内含远程启动按钮。23灭火器箱采用红色钢制涂塑、箱体尺寸满足设计要求。24玻璃棉保温密度不低于60Kg/m³25开关额定电压：250V额定电流：10A、16A开关寿命：≥40000次（20000个行程）爬电距离：≥3mm电气间隙：带电部件与其他带电部件之间≥3mm26插座额定电压：250V额定电流：10A、16A插拔次数：≥5000次（10000个行程）爬电距离：≥3mm电气间隙：≥3mm1、供应商在磋商响应环节需提供按《主要材料设备品质偏离表》中所列产品的唯一品牌、规格型号、偏离程度，且应属于市场信誉度高的正规品牌和优质产品，在履约过程中，采购人有权在供应商提供的品牌中根据相同档次任意选择产品，如供应商描述不清晰，采购人有权指定能够满足工程建设需要的任意产品和档次，供应商如提供的品牌、规格型号、偏离程度不符，采购人有权按三者之中最高者选择产品。（竞争性磋商第二轮报价不得以降低材料档次为代价，材料品质不得降低。）2、“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明，提供证明材料的应注明页码。3、工程施工过程中，用于本工程所有材料、产品、设备必须经采购人确认认可后，成交人方可采购和安装。否则，成交人承担全部责任和费用。4、有系列或型号的成型产品必须填写完整的品牌系列或型号；无系列或型号的半成品主材需要填写规格等其他参数，有多个规格的材料请选具有代表性的一种填入表格。5、此表中响应品牌、响应规格型号、响应技术性能参数偏离程度需由供应商填写，填写不全按响应无效处理。偏离程度标注为正偏离或无偏离的，偏离说明及证明材料空白即可。6、此表中响应品牌、响应规格型号、响应技术性能参数偏离程度须与评分标准中主材设备品质相适应，否则采购人有权按二者之中主材设备品质最高者选择产品。（5）采购人在工程实施过程中发现供应商所提供的产品不符合磋商文件要求的，供应商无条件更换符合磋商文件要求的产品。（4）工程施工过程中，用于本工程所有材料、产品、设备必须经采购人确认认可后，成交人方可采购和安装。否则，成交人承担全部责任和费用。供并在响应文件中明确列出。对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提（3）图纸中型号仅供参考，按设计技术参数选取。设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示：应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。（2）用于本工程的其它产品，均须是市场信誉度高的正规品牌和优质产品。11.2关于管理人员更换11.1项目管理班组及生产操作人员要求表：十一、项目管理班组及生产操作人员要求标准配件清单及价格。（6）响应文件须提供的技术文件：设备的详细技术文件；选购件清单和价格；易损件、名 称有关要求项目经理资质等级建筑工程专业二级及以上注册建造师资格项目经理学历大专及以上学历项目经理技术职称中级及以上职称项目经理其他提供截止磋商前3个月的社保缴费证明技 术负责人技术职称中级及以上职称技 术负责人专业及学历相关专业，大专及以上学历技 术负责人类似工程业绩及工作年限近三年类似工程业绩不少于1项工作年限3年以上技 术负责人其他提供截止磋商前3个月的社保缴费证明其他管理人员要求施工员施工员、安全员、质检员、档案员、材料员必须具有助理级及以上职称、3年及3年以上的相应工作经验，和公司签定连续2年及以上劳动合同并提供截止磋商前3个月的社保缴费证明。其他管理人员要求安全员施工员、安全员、质检员、档案员、材料员必须具有助理级及以上职称、3年及3年以上的相应工作经验，和公司签定连续2年及以上劳动合同并提供截止磋商前3个月的社保缴费证明。其他管理人员要求质检员施工员、安全员、质检员、档案员、材料员必须具有助理级及以上职称、3年及3年以上的相应工作经验，和公司签定连续2年及以上劳动合同并提供截止磋商前3个月的社保缴费证明。其他管理人员要求档案员施工员、安全员、质检员、档案员、材料员必须具有助理级及以上职称、3年及3年以上的相应工作经验，和公司签定连续2年及以上劳动合同并提供截止磋商前3个月的社保缴费证明。其他管理人员要求材料员施工员、安全员、质检员、档案员、材料员必须具有助理级及以上职称、3年及3年以上的相应工作经验，和公司签定连续2年及以上劳动合同并提供截止磋商前3个月的社保缴费证明。其他管理人员要求造价人员施工员、安全员、质检员、档案员、材料员必须具有助理级及以上职称、3年及3年以上的相应工作经验，和公司签定连续2年及以上劳动合同并提供截止磋商前3个月的社保缴费证明。生产操作人员要求1、施工现场生产操作人员应持有中华人民共和国劳动和社会保障部或省市相关培训机构颁发的《职业资格证书》，其中：特种作业人员持证率应达必须达到100%，其他工种作业人员持证上岗率不得低于90%。其他要求：施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；项目组管理人员应为供应商自有人员，应有类似工程业绩，并能真正全程参与工程建设。项目经理只宜负责一个建设工程。 供应商提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。主要施工管理人员与磋商响应文件中主要施工管理人员不一致，视为承包人主动放弃成交、承包资格，发包人有权重新采购或递补其他成交候选供应商为本项目承包人。（3）磋商响应工程量清单报价中没有且无类似项目，由供应商依据《2017辽宁省建设工程计价依据》报出综合单价（综合单价中的管理费、利润等费率按照磋商费率执行，磋商响应文件无法体现费率的取费率不得高于2017年费用标准的基础费率取费）。（2）磋商响应工程量清单报价表中有类似的项目，参照类似的综合单价计算；（1）磋商响应工程量清单报价表中已有的项目，按已有的综合单价计算；本合同采用单价合同。依据2017年辽宁省计价依据《建筑工程费用标准》的建设工程费用组成磋商报价。计价方式为工程量清单计价，磋商报价总额应与单位工程汇总表总额一致，磋商报价让利应体现在各分部分项工程的磋商报价中。供应商在磋商响应报价时要充分考虑施工过程中可能出现的政策、现场施工环境及市场的变化等可能影响工程造价因素的风险。因采购人原因引起的设计变更、工程内容增减造成的工程造价增减，须按下列方式调整：十二、工程价款调整方式详见第二章合同条款及格式，21.1补充条款。13.2根据疫情发展情况，严格按照国家、地方和学校的关于疫情防控的具体要求，执行疫情防控措施。13.1疫情防控和成本费用按照辽住建（辽住建〔2020〕12号）和住建部（建办市〔2020〕5号）及住房和城乡建设部办公厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南的通知（建办质函〔2020〕489号）等相关文件执行。十三、疫情防控（5）因采购人原因工程实施过程中选用的材料、产品及构配件品牌、档次发生变化时，该清单项目综合单价中的主材费按实变更（不考虑材料损耗），其他费用不作调整。人工费：执行定额人工工日单价，人工费动态指数按照〔2020〕3号文件，人工费动态指数按施工当期进行调整。（4）材料价格：磋商响应文件中有价格的执行磋商响应价格（出现位数错位的除外）；磋商响应文件中没有价格的，按《辽宁省建设工程造价信息管理办法》（辽住建发〔2021〕6号）规定及辽宁省住房及城乡建设厅施工期大连市网刊价格计算；网刊上没有的材料，参照发包人认可的施工期间市场价；第五章磋商用设计图纸目录详见工程量清单编制说明，另附第四章磋商用工程量清单编制说明13.4由于2020年初至今全国发生了新冠肺炎病毒疫情且多次反复，承包人须加强平日和疫情期间的防疫措施，并按照有关部门及文件规定要求严格实施，若承包人违反相关防疫规定造成的一切后果，包括相关责任及因此发生的费用支出、工期延误及一切直接、间接损失等全部由承包人承担，因此给发包人或项目造成的一切损失，视为承包人违约，由承包人承担违约及赔偿责任。13.3疫情防控发生和影响的防疫费用承包人报价时综合考虑在工程量清单的综合单价内，结算时不再计付。承包人需上报疫情防控方案并经发包人认可。承包人一个月内出现3次以上未遵守疫情防控措施行为的，应承担当月5000元的违约金并在结算时扣除。序号专 业编 号日期（版次）备 注1建筑建施01-112022.07另附2结构结施01-112022.07另附3内装建施01-102022.04另附4给排水水施01-052022.07另附5暖通暖施01-032022.07另附6电气电施01-162022.07另附正本/副本二、磋商响应函件格式格式1.1：一、磋商响应文件密封封面第六章响应文件内容及格式大连理工大学工程采购项目磋商响应文件项目名称：大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目项目编号：供应商全称（公章）：法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：供应商地址： 联系人： 办公电话: 手机： 文件开封时： 年 月 日时分前不得开封供应商（公章）：项目地址：大连理工大学凌水校区项目名称：大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目项目编号：（磋商响应函件）大连理工大学工程采购项目磋商响应文件注：供应商应认真填写对应页码。目录编制日期：年月日联系人：电话：手机：法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：序号磋商响应材料名称格式页码1法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书2.12法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加磋商的须提供）2.23磋商响应函2.34磋商承诺书2.45项目经理承诺2.56联合体协议书（如适用，格式自拟，非联合体注明“不适用”）-7营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证）、组织机构代码证、税务登记证等证明文件（联合体各方均需提供[如适用]）-8建筑业企业资质证书（联合体各方均需提供[如适用]）-9企业安全许可证（联合体各方均需提供[如适用]）-10项目经理资格证书-11中小企业声明函（非此类企业不需填写）2.612残疾人福利性单位声明函（非此类企业不需填写）2.7132020年或2021年经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函（联合体各方均需提供[如适用]）-14磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件（联合体各方均需提供[如适用]）-15磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（联合体各方均需提供[如适用]）-16磋商资格声明函2.817磋商保证金汇款凭证及保证金由基本户汇出的证明材料（如开户许可证）复印件-18政府强制采购产品认证证书复印件或法定信息发布平台信息截图2.919政府优先采购产品认证证书复印件或法定信息发布平台信息截图2.1020供应商认为有必要提供的其它资料-21……-成立时间：年月日，经营期限：地址：单位性质：单位名称：一、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书格式2.1：法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：供应商：（盖公章）特此证明。姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。资质证书编号：营业执照编号：（※法定代表人[或非法人组织负责人]身份证正、反面复印件※）住所地：法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：身份证号码：单位名称：二、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书格式2.2：日期：年月日本授权书于年月日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。现委托就（项目名称、编号）政府采购活动，以我单位名义签署上述项目的磋商响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。住址：电话：工作单位：授权委托人姓名：身份证号码：（※授权委托人身份证正、反面复印件※）日期:年月日传真：电话：详细通讯地址：邮政编码：授权委托人（签字或盖章）：法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：委托人（加盖单位公章）：2、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件及有关附件；我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。1、根据已收到的你方工程（项目编号：）的磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》及省市建设工程招投标管理有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸、工程建设标准后，我方愿以人民币（大写)元（RMB元）的磋商响应报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。致大连理工大学：三、磋商响应函格式2.3：授权委托人近三个月社保缴费证明复印件加盖公章8、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。7、我方同意所提交的磋商响应文件在磋商文件的磋商须知前附表中规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。6、依据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字【2017】213号）和企业实际情况，我方企业为____（大、中、小、微）型企业。5、如果我方成交，我方将按照规定提交履约担保。4、如果我方成交，我方承诺工程质量达到______标准。3、一旦我方成交，我方保证按规定的工期______完成并移交全部工程。日期：年月日电话：传真：电子邮件：开户银行名称：开户银行账号：法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人：（签字或盖章）单位地址：供应商：（盖公章）2、遵守国家有关磋商的法律法规规定，自觉维护市场秩序，承诺无处罚期内的不良行为。否则，同意被废除磋商资格并接受处罚。1、本供应商自愿在______个日历天内按照磋商文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照磋商响应文件的承诺并满足磋商文件要求。本供应商已详细阅读了（项目名称）项目磋商文件，自愿参加上述项目磋商，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：致大连理工大学:四、磋商承诺书格式2.4：8、保证按照合同约定完成合同范围内的全部内容，履行后期维护责任。否则，同意接受采购人对供应商违诺处罚并被没收履约担保。7、保证按照磋商文件及成交通知书规定提交履约担保并商签合同。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收磋商担保。6、保证磋商响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收磋商担保。5、保证磋商响应文件内容无任何虚假。若在磋商和评审过程中查出有虚假，同意作无效磋商响应文件处理并被没收磋商担保，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格、被没收磋商担保，并接受招磋商行政管理部门依法进行的严厉处罚。4、接受磋商文件全部内容。否则，同意被废除磋商资格并接受处罚。3、服从磋商文件规定的时间安排，遵守磋商有关会议现场纪律。否则，同意被废除磋商资格并接受处罚。本供应商在规定响应有效期限内及合同有效期内，将受磋商文件的约束并履行磋商响应文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。13、如我方成交，保证按照大连市政府51号令及磋商文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如因拖欠造成农民工到采购人处闹事，则采购人有权对我方处以每次10万元人民币的罚金。12、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受学校和相关行政主管部门最严厉的处罚。11、保证成交之后密切配合建设单位开展工作，服从建设单位驻现场代表的监督管理。10、保证成交之后按磋商响应文件承诺向项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。9、保证成交之后不转包、不用挂靠队伍。否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。致大连理工大学：五、项目经理承诺格式2.5：年月日法定代表人（签名或盖章）：供应商（公章）：办公电话：身份证号码：承诺人签字：如在磋商过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目执行中有违规行为；我愿意无条件地接受学校和相关行政主管部门的处罚。在大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目项目中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我资格参与磋商的现象。如我公司成交，我保证按期作为项目项目经理承担该项目。我（姓名）在此郑重承诺：我是（供应商）编制内的项目经理，目前没有在建工程项目，近两年内没有不良记录。九、企业安全许可证（联合体各方均需提供[如适用]）八、建筑业企业资质证书（联合体各方均需提供[如适用]）七、营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证）、组织机构代码证、税务登记证等证明文件复印件（联合体各方均需提供[如适用]）六、联合体协议书（不适用）_______年_______月_______日手机：……（大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目），属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加_大连理工大学的（大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：十一、中小企业声明函格式2.6：十、项目经理资格证书注：日期：企业名称（盖章）：注：供应商为非中小企业的，无需填写此声明函。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。十二、残疾人福利性单位声明函（非此类企业不需填写）格式2.7：4、提供监狱企业产品的供应商无需填报此表，须后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。3、《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具，填写（中型企业、小型企业、微型企业）时保留一项即可。2、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。注：1、成交、成交人为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在成交公告中公告，接受社会监督。日期：_______单位名称（盖章）：_______注：供应商为非中小企业的，无需填写此声明函。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的项目_______（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。十五、磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明（联合体各方均需提供[如适用]）十四、磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件注：经审计的财务报告须包括“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）采用担保保函的，根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库【2011】124号），除中国投资担保有限公司外的担保机构还需提供专业担保机构获得财政部门认可的证明材料，否则不予认定。（联合体各方均需提供[如适用]）十三、2020年或2021年经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。一、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。根据《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条、第十八条等有关规定，我方就本项目磋商资格声明如下：大连理工大学：十六、磋商资格声明函格式2.8：注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明（联合体各方均需提供[如适用]）四、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。注：若无此情形，写“无”即可。（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；三、我方如实披露：与本单位存在下列关联关系的单位名称：二、在本项目提交响应文件截止时间前，我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。十七、磋商保证金汇款凭证及保证金由基本户汇出的证明材料（如开户许可证）复印件；年月日法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：供应商名称（加盖单位公章）：特此声明。如发现我方提供的声明函不实时，我方将按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等政府采购有关提供虚假材料的规定，接受处罚。格式2.10：十九、政府优先采购产品认证证书复印件或法定信息发布平台信息截图格式2.9：十八、政府强制采购产品认证证书复印件或法定信息发布平台信息截图序号响应产品名称产品属性产品品目认证证书编号工程量清单对应项1无234序号响应产品名称产品属性产品品目认证证明编号工程量清单对应项聚合物水泥（JS）防水涂料环保A10060499其他防水涂料建筑与装饰工程-地面1第4项、地面2第4项、地面3第4项等防滑地砖环保A10030701瓷质砖建筑与装饰工程-地面1第8项等石膏板环保A10030501石膏板 建筑与装饰工程-墙柱面工程第6项、顶棚3第2项等实木复合门环保A100701门、门槛建筑与装饰工程-门窗工程第1项等灯具环保A02061908 室内照明灯具电气工程-灯具第1、2、3、5、6、7项等正本/副本三、磋商响应文件商务部分格式二十、供应商认为有必要提供的其它资料19.3强制采购和优先采购产品认证证明与所响应产品均保持一致，否则按无效响应处理。19.2已列明的产品填报认证证明编号并后附证明材料即可，未列明产品的由供应商自行填报，但不得与已列明的品目重复。清单对应位置如填写不全，则本项目中同类产品均按响应产品执行。19.1证明材料是指由国家有关部门确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或法定信息发布平台公布的认证信息截图。供应商（公章）：项目地址：大连理工大学凌水校区项目名称:大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目项目编号：（商务部分标书）大连理工大学工程采购磋商响应文件注：供应商应认真填写对应页码。目录编制日期：年月日联系人：电话：手机：法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：序号商务标部分材料名称格式页码1磋商响应报价说明-2工程量清单报价表3.13投标总价-4工程量清单汇总表-5供应商业绩及信誉3.26项目管理机构人员配备情况表3.37项目经理简历表3.48项目技术负责人简历表3.59造价师或造价员简历表3.610其他人员简历表3.711供应商近三年内企业信誉列表及有效证明-12供应商近三年类似项目业绩列表及有效证明-13项目经理近三年符合要求的业绩列表及有效证明-5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。4.其他项目清单与计价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单与计价表和措施项目清单与计价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。3.措施项目清单与计价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。措施费必须与施工组织设计相呼应，不得恶意低报价或做象征性报价。2.分部分项工程量清单与计价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。1.本报价依据本工程磋商须知和合同文件的有关条款进行编制。磋商响应报价说明11.总报价做调整时，相应的工程量清单中的各项报价必须同步调整。10.供应商按采购人给定的工程量清单内容及现行工程量清单计价规范要求进行报价。9.工程量清单报价中所有要求签字、盖章的地方必须由规定人员签名和盖章并承担相应的责任；8.供应商应将磋商响应报价需要说明的事项，用文字书写与磋商响应报价表一并报送。7.磋商响应报价必须与工程项目总价一致。6.本报价的币种为人民币。项目编号：项目名称：二、工程量清单报价表格式3.1：13.供应商必须详细注明采购工程量清单中相关材料的品牌、产地、生产厂家、规格型号、数量、单价及合价，并保证满足工程建设要求。供应商未注明的，一旦成交，采购人有权指定名优品牌产品，供应商必须无条件接受。12.分部分项工程量清单综合单价分析表必须能够详细反映综合单价计算过程及基础数据。编制时间：造价工程师或造价员：（签字并盖执业专用章）法定代表人：（签字或盖章）供应商：（单位盖章）（供应商按采购人给定的工程量清单内容及现行工程量清单计价规范要求进行报价）工程量清单报价表五、供应商业绩及信誉格式3.2：（后附详细工程量清单报价）四、工程量清单汇总表（格式自拟）三、投标总价1企业名称（公章）2总部地址邮编3当地代表处地 址邮编4法人代表技术负责人5企业资质等级资质证书号6企业性质营业执照注册号7注册年份年产值（万元）8职工总数技术管理人数9联系人联系电话10传 真电子信箱11主营范围1、2、3、12管理体系认证情况1、2、3、13信誉等级情况14近三年企业承建项目获奖情况及同类或类似工程业绩工程名称合同编号合同金额竣工质量获奖情况竣工日期14近三年企业承建项目获奖情况及同类或类似工程业绩14近三年企业承建项目获奖情况及同类或类似工程业绩14近三年企业承建项目获奖情况及同类或类似工程业绩14近三年企业承建项目获奖情况及同类或类似工程业绩工程名称：格式3.4：七、项目经理简历表工程名称：格式3.3：六、项目管理机构人员配备情况表职务姓名职称学历执业或职业资格证明已完成或建工程情况个人获得奖励情 况本人签字确 认职务姓名职称学历证书名称级别证号专业身份证号项目数主要项目名称个人获得奖励情 况本人签字确 认项目经理技术负责人质检员安全员施工员档案员材料员造价师或造价员其他人员1、项目管理机构的主要人员须附有身份证、岗位证书（如有）等证明资料复印件；一旦成交后，上述人员未经建设单位许可不得更换。2、造价工程师或造价员为本企业注册人员，如委托造价事务所编制的，需提供建设工程造价咨询合同。3、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按响应无效处理，并追究有关单位、人员责任。姓名性别年龄学历职务职称毕业学校职务职称职称所学专业参加工作时间项目经理年限项目经理资格证书编号职称证编号 近三年在建和已完同类及类似工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日 期工程质量证明人联系电话项目经理本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字： 年 月 日（5）劳动合同（4）居民身份证（3）毕业证（2）职称证（1）项目经理资格证书后附：后附：工程名称：格式3.5：八、项目技术负责人简历表（以上证明材料均加盖公章。正本为鲜章，副本为复印章）（6）近三个月社保缴费证明材料。姓名性别年龄学历职务职称毕业学校职务职称职称所学专业参加工作时间身份证号码担任技术负责人年限职称证编号 近三年在建和已完同类及类似工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话技术负责人本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字： 年 月 日格式3.6：九、造价师或造价员简历表（以上证明材料均加盖公章。正本为鲜章，副本为复印章）（4）近三个月社保缴费证明材料。（3）劳动合同（2）毕业证（1）职称证（3）毕业证（2）职称证（1）造价师或造价员证后附：工程名称：姓名性别年龄学历职务职称毕业学校职务职称职称所学专业参加工作时间身份证号码造价师或造价员证书编号职称证编号 近三年在建和已完同类及类似工程项目情况 建设单位项目名称建设规模开、竣工日 期工程质量证明人联系电话本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字： 年 月 日工程名称：格式3.7：十、其他人员简历表（以上证明材料均加盖公章。正本为鲜章，副本为复印章）（6）近三个月社保缴费证明材料。（5）如造价工程师或造价员非本企业注册人员，委托造价事务所编制的，需提供建设工程造价咨询合同（4）劳动合同姓名性别年龄学历职务职称毕业学校职务职称职称所学专业参加工作时间身份证号码岗位证编号（如有）职称证编号 近三年在建和已完同类及类似工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日 期工程质量证明人联系电话本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。签字： 年 月 日（5）近三个月社保缴费证明材料。（4）劳动合同（3）毕业证（2）职称证（1）岗位证（如有）后附：（1）近三年：指2019年1月1日至磋商日。注：十三、项目经理近三年符合要求的业绩列表及有效证明（加盖公章）十二、供应商近三年类似项目业绩列表及有效证明（加盖公章）十一、供应商近三年内企业信誉列表及有效证明（加盖公章）（以上证明材料均加盖公章。正本为鲜章，副本为复印章）四、磋商响应文件技术部分格式（6）上述业绩证明及佐证材料在磋商时须提供其原件。（5）项目经理业绩须体现项目经理姓名。（4）类似工程业绩时间以竣工验收报告签署的日期为准。（3）工程业绩证明包括成交通知书、合同、竣工验收报告。若成交通知书、合同、竣工验收报告无法体现类似项目业绩标准要求，可提供项目对应的经审计的竣工结算报告或合同附件-工程量清单进行佐证。（2）类似项目业绩:单项合同建筑面积不低于5800平方米建筑工程改造业绩（改造内容包含：装修工程、电气工程、消防工程）。项目编号：（技术标书）大连理工大学工程采购项目磋商响应文件正本/副本编制日期：年月日联系人：电话：手机：法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：供应商（公章）：项目地址：大连理工大学凌水校区项目名称:大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目一、总体概述、施工总平面布置及总体部署供应商须按磋商文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；通用施工技术项目应包括以下内容及相关附表，内容上必须结合工程特点有针对性编制。施工组织设计编制说明注：供应商应认真填写对应页码。目录序号技术标部分材料格式页码1总体概述、施工总平面布置及总体部署-2施工进度计划和各阶段进度保证措施及违约承诺-3劳动力和材料、机械设备、办公设备等投入计划保证措施及违约承诺-4确保工程质量的技术组织措施与违约承诺-5确保安全生产的技术组织措施与违约承诺-6确保文明施工的技术组织措施与违约承诺-7关键施工技术、工艺及新技术应用技术保障措施-8合理化建议及验收方案-9供应商认为有必要说明的其他技术保障措施-10.1主要材料设备品质表4.110.2主材设备证明材料-10.3主材设备证明材料真实性承诺4.22.1项目各阶段里程碑节点计划二、施工进度计划和各阶段进度保证措施及违约承诺……1.3施工准备及总体部署1.2施工平面布置1.1项目总体概述3.2材料投入计划3.1劳动力投入计划三、劳动力和材料、机械设备、办公设备等投入计划保证措施及违约承诺……2.3保证措施及违约承诺2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图5.1质量通病四、确保工程质量的技术组织措施与违约承诺……3.4保证措施及违约承诺3.3办公设备投入计划3.2机械设备投入计划5.1安全生产管理目标五、确保安全生产的技术组织措施与违约承诺……5.4成品保护5.3样板引路5.2现场试验6.1文明施工管理目标六、确保文明施工的技术组织措施与违约承诺……5.4违约承诺5.3安全生产措施5.2安全生产管理制度7.1各专业关键施工技术、工艺技术保障措施七、关键施工技术、工艺及新技术应用技术保障措施……6.4违约承诺6.3文明施工措施6.2文明施工管理制度九、供应商认为有必要说明的其他技术保障措施8.2施工验收方案8.1针对设计图纸、工程量清单、施工管理、缩短施工工期、提高质量标准的合理化建议八、合理化建议及验收方案……7.2新技术应用技术保障措施1、防滑地砖：提供检验报告复印件加盖公章。10.2、主材设备证明材料10.1、主材设备品质偏离表格式4.1：十、主材设备品质偏离表编号材料设备名称要求主要技术性能参数响应品牌响应规格型号响应技术性能参数偏离程度偏离说明及证明材料1聚合物水泥（JS）防水涂料厚度满足设计要求，满足《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009要求2氟碳喷涂采用不低于70％500/5000含氟聚合物树脂pvdf，三涂两烤，平均膜厚不低于40um；3无机涂料防火性能须达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012燃烧性能A级标准；安全健康环保检测符合《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020标准，其涂料不含有苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛、重金属等有害物质，挥发性有机化合物含量(VOC)要小于15g/L；抗菌防霉按照《漆膜耐霉菌性测定法》GB/T 1741-2020进行检验，防霉等级须为0级。4耐水腻子粉标准状态粘接强度＞0.5MPa。标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 5纱窗金钢网纱窗；铝合金框壁厚不小于1.0mm，喷涂颜色同窗；金钢网为304白钢网，颜色为黑色，厚度不小于1.0mm。6防滑地砖厚度不小于9.5mm，尺寸须满足设计要求，低吸水率（I类）E≤0.5%，尺寸偏差：精细，破坏强度/N:≥1300，断裂模数/【N/mm2(Mpa)】平均值≥35，地砖摩擦系数：单个值≥0.50。标准：《陶瓷砖》GB/T4100-2015干压陶瓷砖标准。7石膏板吊顶为纸面石膏板，厚度9.5mm，双层错缝安装，品牌配套龙骨。9玻璃原片：无色透明安全钢化玻璃，外观质量优等品。标准：《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005。中空玻璃,5+12A+5，双道密封。玻璃原片、合片等加工必须来自同一厂家。中空玻璃合片胶选用的结构胶，密封胶品牌一致。中空玻璃采用双道密封，一道密封采用丁基热熔密封胶，二道密封采用硅酮密封胶，专用打胶机混合打胶，注胶深度不小于10mm。铝隔条要求阳极氧化处理，连续弯折一次成型，只有一道对接缝；分子筛（干燥剂）要求采用全自动灌充工艺，填充率12mm铝框内不低于35克/米，不允许手工开式灌充。10结构胶、耐候胶、密封胶性能应符合《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2005的规定，使用前应经国家认可的检测机构进行相容性和剥离性试验。须有生产厂家出具的无污染试验报告、粘结性、剥离性、相容性的试验合格等报告11外门窗隔热条PA66尼龙隔热条，宽度不小于18.6mm。12PVC木纹卷材地板PVC木纹卷材地板；厚度不小于3.0mm，卷宽不小于2米，卷长不小于20米，耐磨性：T级,残余凹陷度不大于0.1mm，色牢度6级或7级。13集成铝扣板吊顶厚度1.0mm铝方块板。喷涂：粉末喷涂，最小局部膜厚≥40μm。基材：铝及铝合金。漆膜硬度≥HB。耐冲击性/（N·m）≥4。尺寸偏差：优等品。龙骨与铝方块版同品牌配套专用。标准：《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T 23444-2009。14门窗铝合金型材（穿条式）选用6063T5或T6高精级铝合金型材，窗框断面宽度≥65mm，铝材厚度≥1.4mm；室外窗及门铝型材室外外露表面均进行氟碳喷涂处理，室内外露部分采用粉末喷涂处理，涂前需钝化处理，膜厚≥40微米，达到国家标准和AAMA2605国际标准，质保满足15年的要求。非外露部分连接用铝材表面阳极氧化处理，达到AA15级，氧化膜厚度不小于15um。开启扇采用平开内倒，宽度大于800mm时铰链尺寸选用22寸，承重不小于49kg；不大于800时铰链选择18寸，承重不小于42kg。15理石踢脚15mm厚天然光面大理石。六面防护。放射性水平：A类。标准：《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010。16外门窗五金件锁具、铰链、限位撑、合页等不锈钢材质为304，其他配件如不锈钢螺栓、螺钉、铆钉等采用奥氏体不锈钢A2-7017实木复合门门芯材质选用硬质实木集成材，实木单板封边，实木集成材双面贴5mm厚密度板，双面压厚度不小于0.5mm的浅胡桃木实木皮。木门成品厚度50mm。木门脸线要求：木门脸线采用杉木或松木指接材，实木单板封边，贴0.5mm厚度实木。门内套：门套内部芯材采用杉木或松木集成材，实木集成材双面贴5mm厚密度板，双面压厚度不小于0.5mm的胡桃木实木皮，四周实木单板封边，陪密封胶条。有良好隔音效果。油漆部分：选用环保标准E1级以上油漆，三底两面清漆喷涂，严格管理生产要求质量，油漆中有有害物质含量应满足《木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2020 中的相关规定油漆采用品质优秀的漆。18木门配件门锁：304不锈钢材质，满足10年20万次使用寿命。18木门配件铰链：304不锈钢材质，≥3mm。18木门配件门吸：304不锈钢材质，地吸。19挤塑板压缩强度≥250kpa，导热系数≤0.030W/（m·K），燃烧性能：B1级。标准：GB/T 10801.2-2018绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料。20水、暖系统阀门＞DN50阀门采用铸钢阀门，≤DN50铜质，21消防阀门＞DN50阀门采用铸钢阀门，软密封22消火栓箱钢制喷塑箱体，箱门采用钢制喷塑，箱内含远程启动按钮。23灭火器箱采用红色钢制涂塑、箱体尺寸满足设计要求。24玻璃棉保温密度不低于60Kg/m³25开关额定电压：250V额定电流：10A、16A开关寿命：≥40000次（20000个行程）爬电距离：≥3mm电气间隙：带电部件与其他带电部件之间≥3mm26插座额定电压：250V额定电流：10A、16A插拔次数：≥5000次（10000个行程）爬电距离：≥3mm电气间隙：≥3mm1、供应商在磋商响应环节需提供按《主要材料设备品质偏离表》中所列产品的唯一品牌、规格型号、偏离程度，且应属于市场信誉度高的正规品牌和优质产品，在履约过程中，采购人有权在供应商提供的品牌中根据相同档次任意选择产品，如供应商描述不清晰，采购人有权指定能够满足工程建设需要的任意产品和档次，供应商如提供的品牌、规格型号、偏离程度不符，采购人有权按三者之中最高者选择产品。（竞争性磋商第二轮报价不得以降低材料档次为代价，材料品质不得降低。）2、“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明，提供证明材料的应注明页码。3、工程施工过程中，用于本工程所有材料、产品、设备必须经采购人确认认可后，成交人方可采购和安装。否则，成交人承担全部责任和费用。4、有系列或型号的成型产品必须填写完整的品牌系列或型号；无系列或型号的半成品主材需要填写规格等其他参数，有多个规格的材料请选具有代表性的一种填入表格。5、此表中响应品牌、响应规格型号、响应技术性能参数偏离程度需由供应商填写，填写不全按响应无效处理。偏离程度标注为正偏离或无偏离的，偏离说明及证明材料空白即可。6、此表中响应品牌、响应规格型号、响应技术性能参数偏离程度须与评分标准中主材设备品质相适应，否则采购人有权按二者之中主材设备品质最高者选择产品。格式4.2：6、开关、插座：提供相关检验报告复印件加盖供应商公章。5、挤塑板：提供相关检验报告复印件加盖供应商公章。4、无机涂料：提供相关检验报告复印件加盖供应商公章。3、PVC木纹卷材：提供相关检验报告复印件加盖供应商公章。2、集成铝扣板：提供相关检验报告复印件加盖供应商公章。三、如因证明材料不真实或不完整，由此引起的一切后果由我方自行承担，并接受采购人的追责。二、如我方成交，接受采购人对所有证明材料原件的审查。一、本证明材料经我单位组织核实，是真实无误的。我方参加你方组织的大连理工大学XXXXXX项目（项目编号：）的磋商项目，现就所提供的响应磋商文件中的主材设备证明材料做出如下承诺：致：大连理工大学10.3、主材设备证明材料真实性承诺第七章评标方法《主材设备证明材料真实性承诺》作为磋商响应文件的主要组成内容，未提供视为主要内容不齐全，按无效响应处理。日期：年月日法定代表人或授权代表签字：供应商（公章）：特此承诺。三、磋商方法及磋商标准2、磋商小组应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。磋商小组成员不得与任何供应商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。磋商小组成员和与磋商活动有关的工作人员不得透露对采购文件的评审和成交候选人的推荐情况以及与采购有关的其他情况。1、磋商小组由采购人代表，以及随机抽取的技术、经济等方面的专家组成。负责磋商活动，向采购人推荐拟成交人，受采购人委托直接确定成交供应商。二、磋商小组（一）参照《中华人民共和国政府采购法》，结合本项目特点，制定本办法。一、总则第八章评分标准5、供应商在磋商和项目实施过程中，严格遵守《大连理工大学供应商诚信评价办法》诚信履约，自觉接受学校监督管理，如有任何违反诚信条款的行为，给发包人造成损失和不良影响，除扣除保证金、承担赔偿责任外，按磋商文件和施工合同规定接受相应惩罚。4、“类似业绩”指近三年（2019年1月1日至磋商日），单项合同建筑面积不低于5800平方米建筑工程改造业绩（改造内容包含：装修工程、电气工程、消防工程）。工程业绩证明包括成交通知书、合同、竣工验收报告。若成交通知书、合同、竣工验收报告无法体现类似项目业绩标准要求，可提供项目对应的经审计的竣工结算报告或合同附件-工程量清单进行佐证（工程量清单为供应商和竣工结算单位同时盖章）。类似工程业绩时间以竣工验收报告签署的日期为准。项目经理业绩须体现项目经理姓名。上述业绩证明及佐证材料在磋商时须提供其原件。磋商响应文件中未提供类似工程业绩证明的复印件或未递交类似工程业绩证明原件,则业绩项不得分。3、磋商小组在磋商过程中，应根据供应商人报价的实际情况，随机抽查报价偏离合理范围的磋商文件，如发现有围标、串标、哄抬标价等情况，将依据国家及大连市有关规定严肃处理。2、磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明做出合理解释，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其磋商响应最终报价不参与供应商的最终报价得分计算，也不得作为评标基准价，磋商响应最终报价得分按零分处理。1、磋商方法：具体见磋商须知。本项目成交供应商数量为1名。按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，报价低者优先。评审得分且最后报价相同的，以技术标得分高者优先。二、符合性评审表审查人签字：日期：2、审查结论填写“通过”或“不通过”，审查项中只要有一项目“×”，即为“不通过”。填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”一、资格审查表序号审查项目审查标准供应商名称序号审查项目审查标准1法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书1.按给定格式填写2.按规定签章2法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（如适用）1.按给定格式填写2.按规定签章3营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证）、组织机构代码证、税务登记证等证明文件1.按要求提供2.合法有效4提供包括“四表一注”且经审计的财务报告（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函 1. 按要求提供2. 信息完整5磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据1.按要求提供2.合法有效6磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据1.按要求提供2.合法有效7磋商资格声明函符合要求1.按给定格式填写2.按规定签章8提供有效的资质证明（包括企业资质证书、安全生产许可证、项目经理资格证书、磋商承诺书（包括供应商单位、项目经理）等磋商文件中已明确要求提供的资料1.按要求提供2.合法有效9截至磋商日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商现场网上查询10不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加本项目采购活动；不存在为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目采购活动1.按要求提供2.按规定签章11符合专门面向中小企业采购的资格条件《中小企业声明函》按给定格式填写、按规定签章审查结论序号符合性评审供应商名称序号符合性评审1磋商响应文件按磋商文件要求经供应商法定代表人或其委托代理人签署（或盖章），并加盖供应商公章；2磋商响应文件正本或副本数目符合磋商文件要求；磋商响应文件中磋商响应函件、工程量清单与计价表、施工组织设计等主要内容齐全；磋商响应文件重要内容或关键字迹清晰；3磋商响应文件的磋商响应函、《主要材料设备品质表》内容完整，字迹清楚；供应商委托代理人具有合法、有效的委托书原件。4采用工程量清单计价的，供应商按照工程量清单内容及现行工程量清单计价规范报价；工程量清单报价表由注册造价工程师或造价员签字并盖章，编制人资格符合要求；5磋商响应初次总价、分部分项工程量和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、主要材料和工程设备选用表逻辑关系一致，评委会认定无重大偏差的；6磋商响应文件中不存在采购人不能接受的其它实质性条件，不存在其他重大偏差的；企业无重大安全责任事故的；7供应商未以他人名义参与磋商、串通参与磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商的；供应商的磋商响应文件内容、数据未有大量雷同的，磋商响应报价低于预算金额和最高限价及其他没有影响采购公正行为的；8供应商对其响应文件中可能出现的含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作等能够及时书面澄清、说明或补正且未超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；对报价可能出现的前后不一致的修正能够及时书面确认；9供应商提供政府强制采购产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图的；强制采购和优先采购产品认证证明与所响应产品均保持一致；证明材料字迹清晰，未影响采购人判断材料的真实和理性的；10磋商保证金从供应商开户行基本存款账户中汇出，且按磋商文件要求递交磋商保证金汇款凭证及保证金由基本户汇出的证明材料复印件的；11符合法律、法规规定的其它情形的。评审结论评审专家签字：日期：评分标准评审专家签字：日期：2、评审结论填写“通过”或“不通过”，评审项中只要有一项目“×”，即为“不通过”。填表说明：1、每项内容评审通过，在表中填写“√”；不通过填写“×”序列评分细则分值施工组织设计总体概述（满分2.0分）：优等2.0分：对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际、总体设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学。良好1.5分：对项目总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际、总体设计比较符合规范，总体计划比较合理，综合措施比较科学。较好1.0分：对项目总体认识基本全面，论述基本完整清晰，总体组织基本符合实际、总体设计基本符合规范，总体计划基本合理，综合措施基本科学。中等0.5分：对项目总体认识不全面，论述不完整不清晰，或总体组织不够符合实际、或总体设计不够符合规范，或总体计划不够合理，或综合措施不够科学。差等：无对应表述，得0分。30分施工组织设计劳动力和材料投入计划及其保证措施（满分4.0分）：优等4.0分：劳动力投入能满足施工需要，材料投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。良好3.0分：劳动力投入满足施工需要，材料投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。较好2.0分：劳动力投入基本满足施工需要，材料投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理。中等1.0分：劳动力投入不能满足施工需要，材料投入计划与进度计划不协调，或调配计划不合理，或保证措施不具体。差等：无对应表述，得0分。30分施工组织设计对工程施工重点难点关键技术、工艺的分析及解决方案（满分4.0分）：优等4.0分：对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，工程解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力；施工工艺技术支持完善、成熟可靠，保障措施得力、施工流程阐释清晰。 良好3.0分：对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确，工程解决方案比较科学、系统、安全、经济，可操作性比较强，保障措施比较得力；施工工艺技术支持比较完善、比较可靠，保障措施比较得力、施工流程阐释比较清晰。 较好2.0分：对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确，工程解决方案基本科学、系统、安全、经济，具有可操作性，保障措施基本正确；施工工艺技术支持基本完善、可靠，保障措施基本得力、施工流程阐释基本清晰。 中等1.0分：对工程重点、难点认识不深刻、表述不全面不准确，或工程解决方案不科学、不系统、不安全、不经济或可操作性不强，或保障措施不得力，或施工工艺技术支持不完善、不可靠，保障措施不得力、施工流程阐释不清晰。差等：无对应表述，得0分。30分施工组织设计安全生产和文明施工措施与违约承诺（满分4.0分）：优等4.0分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高，承诺违约责任最大、经济赔偿责任最大。良好3.0分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施比较得力，责任人比较具体，承诺安全文明施工标准高，承诺违约责任次大、经济赔偿责任次大。较好2.0分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划计基本全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施基本制订，责任人基本到位，有安全文明施工标准承诺，有违约责任承诺、有经济赔偿责任承诺。中等 1.0分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划计不全面不周到、不完整，或关键地点、工序、环节控制保障措施未制订，或责任人基本未明确，或无安全文明施工标准承诺，或无违约责任承诺、或无经济赔偿责任承诺。差等：无对应表述，得0分。30分施工组织设计针对工程量清单、施工管理的合理化建议（满分4.0分）：优等4.0分：结合实际提出合理化建议科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施具体、可操作性强，经济效益最大。 良好3.0分：结合实际提出的合理化建议比较科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施比较具体、可操作性比较强，经济效益比较大。 较好2.0分：结合实际提出了合理化建议，有落实合理化建议的措施，有一定的操作性，有一定的经济效益。 中等1.0分：未提出合理化建议或提出的建议不合理，或没有落实合理化建议的措施。差等：无对应表述，得0分。30分施工组织设计质量保证措施与违约承诺（满分4.0分）：优等4.0分：工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人，承诺工程质量标准高，承诺违约责任最大、经济赔偿最大。 良好3.0分：工程质量保证计划比较全面细致、比较结合实际，措施比较具体，责任到人，承诺工程质量标准高，承诺违约责任次大、经济赔偿次大。 较好2.0分：工程质量保证计划基本全面细致、基本结合实际，措施基本可行，责任基本到人，工程质量标准满足磋商文件要求，承诺违约责任较大、经济赔偿较大。 中等1.0分：工程质量保证计划不全面不细致、结合实际不够、或措施不具体、责任未到人，虽然工程质量标准满足磋商文件要求，但无违约责任承诺、或无经济赔偿责任承诺。差等：无对应表述，得0分。30分施工组织设计施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺（满分4.0分）：优等4.0分：施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠，承诺违约责任最大、经济赔偿最大 良好3.0分：施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路。比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠，承诺违约责任次大、经济赔偿次大。 较好2.0分：施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠，有违约责任承诺，有经济赔偿承诺。 中等 1.0分：施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施可靠，或无违约责任承诺，或无经济赔偿承诺。差等：无对应表述，得0分。30分项目经理面试标准见后附表：0-6分6企业业绩近三年，2019年1月1日至磋商日，类似工程项目企业每个业绩2分，满分6分。业绩需提供成交通知书、合同、竣工验收报告原件，否则打分为零分。6主材、设备品质按照主材品质表中材料检验报告、型号、价格等优劣性对所提供的主材、设备的技术性能、综合品质进行评审：1.防滑地砖：低吸水率（I类）E ≤0.2%，破坏强度/N:≥1400，断裂模数平均值≥40，地砖摩擦系数：单个值≥0.6。同时满足得2分，以提供相关检验报告复印件加盖供应商公章为准。2. 集成铝扣板：最小局部膜厚≥50μm；耐冲击性/（N·m）≥4.5。同时满足得2分，以提供相关检验报告复印件加盖供应商公章为准。3.PVC木纹卷材：残余凹陷度≤0.08mm，色牢度7级。同时满足得2分，以提供相关检验报告复印件加盖供应商公章为准。4.无机涂料：涂料不含有苯、甲苯、乙苯、二甲苯、游离甲醛、重金属等有害物质，挥发性有机化合物含量(VOC)≤10g/L，得2分，以提供相关检验报告复印件加盖供应商公章为准。5.挤塑板：压缩强度≥300kpa，得2分，以提供相关检验报告复印件加盖供应商公章为准。6.开关、插座：开关寿命≥60000次（30000个行程）,插座拔插次数≥6000次（12000个行程）。同时满足得2分，以提供相关检验报告复印件加盖供应商公章为准。12项目经理业绩近三年，2019年1月1日至磋商日，类似工程项目。项目经理每个业绩2分，满分4分。业绩需提供成交通知书、合同、竣工验收报告原件，否则打分为零分。4节能环保优先采购以磋商响应函件8.2节政府采购节能产品、环保产品优先采购清单中认证证明材料为准：1、聚合物水泥（JS）防水涂料、防滑地砖、实木复合门、石膏板、灯具响应产品提供国家有关部门确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或法定信息发布平台公布的认证信息截图每项加1.0分，满分5分；2、8.2节未列明的其他产品响应时提供国家有关部门确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或法定信息发布平台公布的认证信息截图每项加0.5分，满分3.0分。8项目管理班组人员综合实力在满足项目管理班组人员要求的基础上，安全员、质检员、施工员、材料员、档案员均具有中级及以上职称得2分；项目经理和技术负责人具有建筑工程专业高级职称，各得 1 分；共计4分。4磋商响应最终报价通过符合性审查且最后价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他通过符合性审查的供应商的最后报价得分=（评标基准价/各通过审核的供应商的最后报价）*3030（5）上述业绩证明及佐证材料在磋商时须提供其原件。（4）项目经理业绩须体现项目经理姓名。（3）类似工程业绩时间以竣工验收报告签署的日期为准。（2）工程业绩证明包括成交通知书、合同、竣工验收报告。若成交通知书、合同、竣工验收报告无法体现类似项目业绩标准要求，可提供项目对应的经审计的竣工结算报告或合同附件-工程量清单进行佐证（工程量清单为供应商和竣工结算单位同时盖章）。（1）类似项目业绩:2019年1月1日至磋商日，单项合同建筑面积不低于5800平方米建筑工程改造业绩（改造内容包含：装修工程、电气工程、消防工程）。注：四、《项目经理面试》评分要点分类分项分值面试评分要点内容项目经理陈述答辩项目经理陈述分值范围（4分）优等 4 分：对总体情况了解全面细致，对项目的现场各种条件有深入的调查和了解并有相应的解决问题方法，对项目重点、难点把握准确、解决措施得力，对项目实施计划表述清晰，对项目质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施表述完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致且科学合理。良好 3 分：对总体情况比较了解，对项目的现场各种条件有较深的调查和了解并有相应的解决问题方法，对项目重点、难点把握比较准确、解决措施比较得力，对项目实施计划表述比较清晰，对项目质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施表述比较完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致。中等 2分：对总体情况基本了解，对项目的现场各种条件有一定的调查和了解，对项目重点、难点把握基本准确、解决措施基本可靠，对项目实施计划表述基本清晰，对项目质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施表述基本完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致。差等 1 分：对总体情况基本不了解，对项目的现场各种条件没有深入的调查和了解，对项目重点、难点把握不准确、解决措施不得力，或对项目实施计划表述不清晰，对项目质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施表述不完整、不符合实际，或与施工组织设计内容不一致。项目经理陈述答辩项目经理答辩分值范围（2分）优等 2 分：对评委提出的问题理解深刻、回答准确、重点突出、言简意赅、简明明了、表述清晰。良好 1.5 分：对评委提出的问题理解比较深刻、回答比较准确、重点比较突出、言简意赅、简明明了、表述比较清晰。中等 1 分：对评委提出的问题基本理解、回答基本准确、能基本回答重点问题、表述基本清晰。差等 0.5 分：对评委提出的问题理解不清楚、回答准确、回答问题不准确、或重点不把握、表述不清晰。项目经理面试满分为6分，平均得分低于3.6分（不含3.6分）为面试不合格，此项不合格不得推荐为成交候选供应商。格式2.6：十一、中小企业声明函本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加大连理工大学的（大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：（大连理工大学人文学部楼（厚德楼）维修项目），属于建筑业：承建企业为（企业名称），从业人员123人，营业收入为7079万元，资产总额为4712万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。注：供应商为非中小企业的，无需填写此声明函。企业名称（盖章）：大连鸿伟建筑工程有限公司日期：2022年10月10日注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。3、《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具，填写（中型企业、小型企业、微型企业）时保留一项即可。4、提供监狱企业产品的供应商无需填报此表，须后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

---

投标 / 标书制作要点（原创）

本人文学部楼维修涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086