科创公寓公租房 临建工程中标结果公示（西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心2023）

一、项目编号：XACHZC-XA2022-132、XDZ2022-404-Z

二、项目名称：科创公寓公租房项目临建工程

三、采购结果

合同包1(科创公寓公租房项目临建工程):

供应商名称
供应商地址
中标（成交）金额

陕西华都建设工程有限公司
陕西省西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T1幢1单元20层12002号
1,956,978.08元

四、主要标的信息

合同包1(科创公寓公租房项目临建工程):
工程类（陕西华都建设工程有限公司）

品目号
品目名称
采购标的
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
金额(元)

1
其他建筑物施工
科创公寓公租房项目临建工程
科创公寓公租房项目临建工程主要内容包括临建房、临建房室外工程及配套设施；包含工程量清单范围内所有内容
20日历天
刘敏
二级、建筑工程、陕261091122999
1,956,978.08

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

张晓红、杨明、柯建民

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务收费标准及金额

由成交供应商支付代理服务费，代理服务费按照发改价格〔2011〕534号文件、〔2015〕299号文件收费标准优惠30%计取。

合同包号
合同包名称
代理服务费金额（万元）
收取对象

1
科创公寓公租房项目临建工程
1.1689
中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

本次公告发布媒介：《陕西省政府采购网》和《西安辰和工程咨询有限公司官网》。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心
地址：西安市锦业路1号都市之门A座
联系方式：029-81150193

2.采购代理机构信息

名称：西安辰和工程咨询有限公司
地址：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层
联系方式：029-82286063、029-81151155转810

3.项目联系方式

项目联系人：马静茹
电话：029-82286063、029-81151155转810

西安辰和工程咨询有限公司

2023年01月19日

相关附件：

西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心（西安高新区公共项目建设管理中心）科创公寓公租房项目临建工程中标（成交）明细.pdf
西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心（西安高新区公共项目建设管理中心）科创公寓公租房项目临建工程中标（成交）明细.pdf

科创公寓公租房项目临建工程--竞争性磋商文件定稿.doc
科创公寓公租房项目临建工程--竞争性磋商文件定稿.doc

二次报价表.pdf
二次报价表.pdf

西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心（西安高新区公共项目建设管，西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心（西安高新区公共项目建设管理中心）科创公寓公租房项目临建工程中标（成交）明细，理中心）科创公寓公租房项目临建工程中标（成交）明细受受西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心（西安高新区公共项目建设管理中心），西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心（西安高新区公共项目建设管理中心）委托，采用委托，采用进行采购进行采购科创公寓公租房，科创公寓公租房项目临建工程（项目编码：，项目临建工程（项目编码：XACHZC-XA2022-132、、XDZ2022-404-Z）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如，）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：下：一、合同包1（科创公寓公租房项目临建工程）、中标（成交）供应商：陕西华都建设工程有限公司、中标（成交）总价：总价：1956978.08元元1.1、中标（成交）供应商：陕西华都建设工程有限公司1.2、中标（成交）1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：工程类工程类序序号号品目品目名称名称标的名称标的名称施工范围施工范围施施工工工工期期项项目目经经理理执业证书信息执业证书信息数量数量计计量量单单位位单价单价(元元)总价总价(元元)其他建筑物施工科创公寓公租房项目临建工程科创公寓公租房项目临建工程主要内容包括临建房、临建房室外工程及配套设施；包含工程量清单范围内所有内容20日历天刘敏二级、建筑工程、261091122999陕1.00项1,956,978.081,956,978.081-第1页-采购人：西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心竞争性磋商文件科创公寓公租房项目临建工程XDZ2022-404-Z项目编号：XACHZC-XA2022-132政府采购项目第三章供应商须知13第二章供应商须知附表6第一章竞争性磋商公告1目录日期：二〇二二年十二月采购代理机构：西安辰和工程咨询有限公司第九章竞争性磋商响应文件格式120第八章图纸(另附，附电子版)119第七章采购内容117第六章工程建设标准116第五章评审标准109第四章合同主要条款45第五部分供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明128第四部分供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度127第三部分有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录126第二部分供应商应授权合法的人员参加磋商全过程124第一部分供应商具有独立承担民事责任的能力123A、资格标121第十一部分供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料135第十部分非联合体投标声明134第九部分供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明133第八部分项目经理131第七部分资质证书130第六部分供应商资格声明文件129第五部分业绩证明文件152第四部分工程量清单报价表142第三部分商务技术要求偏离表140第二部分报价一览表139第一部分竞争性磋商响应函138B、商务标136三、残疾人福利性单位声明函157二、监狱企业证明材料156一、中小企业声明函（工程、服务）155第八部分附件155第七部分政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书154第六部分供应商承诺书153D、电子文档168C、技术标162第九部分其他资料（供应商认为有利增加其竞争性的其他资料）161六、二次报价表-格式160五、投标确认函159四、节能产品、环境标志产品提供相关证明材料158项目名称：科创公寓公租房项目临建工程项目编号：XACHZC-XA2022-132、XDZ2022-404-Z一、项目基本情况科创公寓公租房项目临建工程的潜在供应商应在西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层获取采购文件，并于2023年1月9日9时30分（北京时间）前提交响应文件。项目概况第一章竞争性磋商公告合同包预算金额：1991036.11元合同包1(科创公寓公租房项目临建工程):采购需求：最高限价：1961983.22元预算金额：1991036.11元采购方式：竞争性磋商1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;二、申请人的资格要求：合同履行期限：2023-1-1309:00:00至2023-2-118:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）本合同包不接受联合体投标合同包最高限价：1961983.22元品目名称采购标的数量（单位）技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)其他建筑物施工科创公寓公租房项目临建工程1(项)详见采购文件1991036.111961983.22③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；②、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见竞争性磋商文件。合同包1(科创公寓公租房项目临建工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:2.落实政府采购政策需满足的资格要求：⑨、《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；⑧、《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；⑦、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑥、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑤、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；④、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；②、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；①、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；合同包1(科创公寓公租房项目临建工程)特定资格要求如下:3.本项目的特定资格要求：⑪、如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。⑩、扶持不发达地区和少数民族地区、支持创新等政府采购政策；⑧、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；⑦、项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且提供未担任其他在建工程项目的项目经理声明；⑥、供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；⑤、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；④、提供2021年度经审计的财务会计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；③、提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；售价：免费获取方式：现场获取地点：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层时间：2022年12月29日至2023年1月6日，每天上午09:30:00至12:00:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）三、获取采购文件⑨、本项目不接受联合体投标。地点：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层第一会议室时间：2023年1月9日9时30分00秒（北京时间）五、开启地点：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层第一会议室截止时间：2023年1月9日9时30分00秒（北京时间）四、响应文件提交八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。2、本次公告发布媒介：《陕西省政府采购网》和《西安辰和工程咨询有限公司官网》。1、上午9:30-12:00下午14:00-17:30（双休日及法定节假日除外），获取竞争性磋商文件时请携带单位介绍信原件及经办人身份证复印件并加盖公章。供应商指派一位代表人至代理机构处办理投标事宜；供应商代表在代理机构办理投标事宜时携带身份证原件；开标当天代理机构工作人员对开标现场进行消毒，并对参与投标的供应商代表量测体温，经量测体温正常方可入场。七、其他补充事宜自本公告发布之日起3个工作日。六、公告期限名称：西安辰和工程咨询有限公司2.采购代理机构信息联系方式：029-81150193地址：西安市锦业路1号都市之门A座名称：西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心1.采购人信息西安辰和工程咨询有限公司电话：029-82286063、029-81151155转810项目联系人：马静茹3.项目联系方式联系方式：029-82286063、029-81151155转810地址：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。一、采购方式及定义第三章供应商须知第二章供应商须知附表2022年12月29日序号内 容说明与要求1采 购 人西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心2采购代理机构联 系 人电 话邮 箱西安辰和工程咨询有限公司马静茹029-82286063、029-81151155转810xachenhezixun1@163.com3项目名称科创公寓公租房项目临建工程4项目编号XACHZC-XA2022-132、XDZ2022-404-Z5施工地点采购人指定地点6资金来源财政资金7预算金额人民币壹佰玖拾玖万壹仟零叁拾陆元壹角壹分（¥1991036.11元）8最高限价人民币壹佰玖拾陆万壹仟玖佰捌拾叁元贰角贰分（¥1961983.22元）其中：暂列金额为人民币壹拾伍万元整（¥150000.00元）计入建筑工程其他项目清单中;暂估价为人民币壹拾壹万元整（¥110000.00元）计入建筑工程其他项目清单中。注：各供应商在不超过最高限价基础上结合企业自身实力进行自主报价且暂列金额、暂估价必须按上述给定价格计入投标报价，否则视为无效报价。9资金落实情况已落实10合同价款确定方式固定综合单价11磋商内容科创公寓公租房项目临建工程主要内容包括临建房、临建房室外工程及配套设施；包含工程量清单范围内所有内容。(具体内容详见第七章“采购内容”)12质量要求达到国家现行施工验收规范“合格”标准。13磋商范围磋商文件要求的全部内容14评审办法综合评分法,详见评分标准15供料方式所有设备、材料供应商自购16工期自施工之日起20日历天内完成约定项目17质保期自工程竣工验收合格之日起两年18磋商有效期90日历日（自竞争性磋商响应文件递交截止之日起） 19工程量清单编制说明《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）及其配套计价文件；科创公寓公租房项目临建工程施工设计图纸；与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；人工单价依据陕建发〔2021〕1097文件《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程量清单计价综合人工单价调整的通知》计入；扬尘治理费依据陕建发〔2017〕270号《关于增加建筑工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》计入；税金依据陕建发〔2019〕45号文件《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》计入；陕建发〔2020〕1097号文《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》；陕建发〔2021〕1021号文《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》20广联达软件版本号本次投标报价采用广联达计价软件为GCCP6.4000.23.112。21资格要求①、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；②、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；③、提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；④、提供2021年度经审计的财务会计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；⑤、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；⑥、供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；⑦、项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且提供未担任其他在建工程项目的项目经理声明；⑧、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；⑨、本项目不接受联合体投标。22信用查询采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。（若查询结果不合格，其资格审查不予通过，磋商响应文件无效，无资格进入后续评审阶段）23磋商轮次2轮（响应文件中的报价为第一轮报价）最后一轮报价时间：磋商中通知24文件发售时间及地点时间:2022年12月29日至2023年 1月6日上午：9:30-12:00，下午：14:00-17:30（节假日除外）地点：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层磋商文件售价：免费赠送。注：为了确保采购项目的顺利进行，报名供应商须在开标前2个工作日向代理机构递交“投标确认函”（格式见附件）25响应文件递交截止时间及地点响应文件递交时间：2023年1月9日9:00-9:30响应文件递交截止时间：2023年1月9日9:30磋商时间：2023年1月9日9:30磋商地点：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层第一会议室。注：邀请所有提交磋商响应文件的供应商参加磋商会议26代理服务费由成交供应商支付代理服务费，代理服务费按照发改价格〔2011〕534号文件、〔2015〕299号文件收费标准优惠30%计取。27响应文件份数“正本”：1份，“副本”：3份，“电子文档”：2份，每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子文档”。若正本与副本不符，以正本为准。注：为了节约成本，鼓励各供应商双面打印本项目竞争性磋商响应文件。28磋商保证金无29履约保证金无30政府采购信用担保和信用融资为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过政府采购信用担保合作的担保机构出具的保函形式缴纳。根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，供应商如果需要进行政府采购信用融资贷款服务的，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）中查询了解（详见供应商须知附件1、附件2）。31采购标的对应的中小企业划分标准所属行业建筑业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。32是否专门面向中小企业采购否33签字（或）盖章要求第九章“竞争性磋商响应文件格式”中凡注明“签字和盖章”处，供应商必须既手写签字又盖章；“竞争性磋商响应文件格式”中凡注明“签字或盖章”处，供应商实施一项内容即可；竞争性磋商响应文件中所附的相关材料的复印件，也须加盖供应商单位公章。“副本”可以是“正本”的复印件。34封套上写明供应商名称：项目名称：项目编号：资格标或商务标或技术标或电子文档在2023年1月9日9:30前不得开启。35现场踏勘①采购代理机构不组织统一踏勘,由供应商自行踏勘现场，以便查明或核实有关编制磋商响应文件和签订合同所必需的一切资料。②供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。36是否允许分包否37竣工验收本工程按合同、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。38供应商入库登记请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。39开标现场需携带的原件资料法定代表人参与开标会须携带：法定代表人身份证原件；2、被授权委托人参与开标会须携带：法定代表人授权委托书（附法定代表人及被授权委托人身份证复印件并加盖公章）及被授权委托人身份证原件；注：法定代表人授权委托书格式须与资格标中格式一致。40其他未尽事宜①按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规执行。②根据西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知市财函〔2021〕431号文规定，供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（响应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。本次竞争性磋商文件及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。1、适用法律“供应商”系指响应竞争性磋商文件并参加磋商的供应商。“采购管理机构”系指同级财政部门；“采购代理机构”系指西安辰和工程咨询有限公司；“采购人”系指西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心；（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；4、供应商不得存在下列情形之一供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。3、竞争性磋商文件的约束力供应商应自行承担所有与参加磋商活动有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。2、磋商费用（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本项目提供招标代理服务的；（4）为本项目的代建人；（3）为本项目的监理人；（2）为本项目前期提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；二、竞争性磋商文件（12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。（11）财产被接管或冻结的；（10）被暂停或取消投标资格的；（9）被责令停业的；（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；②、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；①、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：（2）供应商资格：（1）磋商内容：科创公寓公租房项目临建工程主要内容包括临建房、临建房室外工程及配套设施；包含工程量清单范围内所有内容。(具体内容详见竞争性磋商文件第七章“采购内容”)，供应商应对所有内容进行响应，不得在其中选项，否则按无效文件处理。1、磋商的内容与要求⑧、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；⑦、项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且提供未担任其他在建工程项目的项目经理声明；⑥、供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；⑤、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；④、提供2021年度经审计的财务会计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；③、提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；（2）供应商须知附表（1）竞争性磋商公告2、竞争性磋商文件构成采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。（若查询结果不合格，其资格审查不予通过，磋商响应文件无效，无资格进入后续评审阶段）。供应商须保证资格文件的真实、合法、有效，因资格产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。⑨、本项目不接受联合体投标。（8）图纸(另附，附电子版)（7）采购内容（6）工程建设标准（5）评审标准（4）合同主要条款（3）供应商须知（4）本文件的解释权归采购人和采购代理机构。（3）不组织统一踏勘,供应商可根据自身情况及需要，自行组织踏勘。（2）供应商在递交响应文件截止时间前，可以对已递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。（1）递交首次响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在递交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可根据项目实际情况决定是否延长投标截止期。3、竞争性磋商文件的澄清、修改及补充（9）竞争性磋商响应文件格式（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。（1）供应商递交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。3、响应文件的语言及度量衡单位2、各供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件中规定的格式编制响应文件并提供相关证明资料，各供应商对其递交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。未按磋商文件格式要求编写的，按无效磋商响应文件处理。1、供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封递交指定地点。在截止时间后递交的响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。三、竞争性磋商响应文件的递交及编制1-4供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1-3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1-2供应商应授权合法的人员参加磋商全过程；1-1供应商具有独立承担民事责任的能力；(1)资格标：4、响应文件构成1-10非联合体投标声明；1-9供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；1-8项目经理；1-7资质证书；1-6供应商资格声明文件；1-5供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；2-4工程量清单报价表；2-3商务技术要求偏离表；2-2报价一览表；2-1竞争性磋商响应函；（2）商务标：1-11供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料。（3）技术标2-9其他资料（供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料）。2-8附件；2-7政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；2-6供应商承诺书；2-5业绩证明文件；3-6确保安全生产和文明施工的技术组织措施；3-5确保治污减霾和防尘污染的技术组织措施；3-4确保本项目质量的技术组织措施；3-3施工机械设备配备和材料投入情况；3-2项目经理部组成及劳动力投入；3-1施工方案；（4）电子版。3-11其他资料（供应商认为有利增加其竞争性的其他资料）。3-10、针对本项目的疫情防控措施；3-9施工现场总平面布置图；3-8施工进度表或施工网络图；3-7确保工期的技术组织措施；5、报价d、除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。c、竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。b、各供应商须在投标报价一览表上标明投标报价、工期、项目经理、质保期、质量标准等项，加盖公章，并由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。a、竞争性磋商响应文件格式：供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，“资格标”、“商务标”、“技术标”分开胶装成册。注：竞争性磋商响应文件填写说明：供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。（5）供应商可自行踏勘现场，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。（4）分项报价按照最终报价与第一次报价的比例进行同比例下浮。（3）供应商须对本次采购项目进行完整报价，任何有选择的报价将不予接受。（2）本项目投标报价为完成本项目磋商文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到国家及采购人验收标准而产生的所有费用，投标报价包括但不限于以下内容：人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金、风险、工程保险费、招标代理服务费、防污治霾费及工程验收等完成本项目所产生的一切费用。任何错报、漏报由供应商自行负责。（1）本次报价非一次性报价。竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。（10）其它费用处理（9）磋商期间一切费用自理。（8）磋商小组发现供应商的报价明显低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商响应文件为无效文件。（7）竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。（6）凡竞争性磋商文件要求的各项费用项目，若磋商时未报，采购人将按这些费用已包含在投标报价中对待。（3）供应商提供有关本项目的施工方案、项目经理部组成及劳动力投入、施工机械设备配备和材料投入情况、确保本项目质量的技术组织措施、确保治污减霾和防尘污染的技术组织措施、确保安全生产和文明施工的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、施工进度表或施工网络图、施工现场总平面布置图、针对本项目的疫情防控措施等内容。（2）供应商的承诺应按不低于竞争性磋商文件中的标准。（1）对竞争性磋商文件中的技术方案及功能逐项作出响应。7、响应方案响应文件中的单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。6、响应文件货币注：递交的U盘或电子光盘应仅存储该文件，存储电子版响应文件时，必须确保计算机无病毒，无病毒的标准为：使用当前流行杀毒软件，并且是升级为最近10天内的病毒库检查无病毒。如若在打开电子版响应文件时，查出有病毒且导致数据损坏的，后果自负。2、电子版响应文件内容与纸质版正本响应文件的内容保持一致，具有同等法律效力，须将word文件以及签字加盖公章后的PDF文件刻录存入U盘或电子光盘，U盘或电子光盘作为投标资料介质不予退还。1、磋商响应文件由“资格标”、“商务标”、“技术标”和“电子文档”四部分组成，各供应商应按照给定的格式，将“资格标”、“商务标”、“技术标”各自胶装成册，准备磋商响应文件正本一份、副本三份，电子文档二份，每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子文档”。一旦正本和副本不符，以正本为准。四、磋商响应文件的式样和签署供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商响应函。（4）竞争性磋商响应函1、供应商应将磋商响应文件按以下要求密封：“资格标”正本单独密封，“资格标”副本单独密封，“商务标”正本单独密封，“商务标”副本单独密封，“技术标”正本单独密封，“技术标”副本单独密封，“电子文档”单独密封。五、磋商响应文件的密封和递交6、每套磋商响应文件侧面书脊处须清楚标明项目名称、资格标或商务标或技术标、供应商全称等内容。5、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字和盖章。4、磋商响应文件必须加盖单位公章及其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。3、磋商响应文件需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明“第几页、共几页”等字样。“副本”可以是“正本”的复印件。7、在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。6、在磋商响应文件递交后到竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止期之间的这段时间内，经采购代理机构同意后供应商可以修改或撤回其磋商响应文件。修改或撤回的内容应按磋商文件的规定编制、密封、标记和递交，并在磋商响应文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样。5、在磋商响应文件递交截止期后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件。4、如果磋商响应文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收。3、每个封袋应标明项目编号、项目名称、供应商全称（并加盖公章）、资格标或商务标或技术标或电子文档、在2023年1月9日9:30前不得开启等内容。2、加封条密封，在封线处加盖单位公章及法定代表人或被授权委托人签字或盖章。2、磋商小组组成：（2）为确保磋商工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定成立磋商小组。（1）采购代理机构组织磋商、评审工作，磋商整个过程接受采购管理机构的监督和管理，参加磋商的供应商、磋商小组、监督机构及采购人须签名报到以证明出席。1、采购代理机构职能：六、采购代理机构及磋商小组职能8、在磋商响应文件递交截止时间后到磋商文件规定的磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其磋商响应文件，否则，应按政府采购法的有关规定处罚。（4）排序推荐候选成交供应商。（3）依据响应文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商。（2）与各供应商就响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的所有内容进行磋商。（1）符合性和有效性审查：依据竞争性磋商文件的要求，对各供应商的竞争性磋商响应文件的符合性和有效性审查。3、磋商小组的职能：磋商小组由采购人代表和有关专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3，磋商小组成员（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。（4）对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；（3）按照磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；（2）要求供应商对其响应文件有关事项作出解释或者澄清；（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；4、磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：（5）协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。1、磋商会议七、磋商与评审5、磋商会议开始后，直到与成交供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。（7）配合财政部门的投诉处理工作。（6）配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；（5）参与评审报告的起草；磋商小组成员应当按照客观、公正、公平、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组应当告知递交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。3、磋商小组工作原则磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。2、磋商工作纪律及保密（2）磋商会议由采购代理机构主持，竞争性磋商小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。（1）采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派携带有效证件的法定代表人或被授权委托人准时参加，参加磋商的法定代表人或被授权委托人需签名以证明其出席。（2）供应商资格审查：由采购人对供应商资格进行审查。（1）响应文件密封检查：由供应商、监督人对响应文件的密封情况进行检查。磋商会议全过程分为：响应文件密封检查、供应商资格审查、开启磋商响应文件、磋商响应文件符合性审查、评审过程、二次报价、评审专家评审结论等阶段。5、磋商程序、最后报价、综合评分磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。4、供应商澄清③磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内递交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案或解决方案的，磋商结束后磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的方案或解决方案，并要求其在规定时间内递交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。②在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。①磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。（5）评审过程、二次报价、评审专家评审结论：（4）磋商响应文件符合性审查：由磋商小组对通过资格审查供应商的响应文件进行符合性审查。（3）开启磋商响应文件：由采购代理机构依据递交响应文件时间的逆顺序当众拆封资格审查合格供应商的响应文件并宣读份数。7、除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高畸低的情形外，采购人或采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。6、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。⑦磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。⑥评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。⑤经磋商确定最终采购需求和递交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对递交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。④已递交响应文件的供应商，在递交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。（5）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。（4）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；（2）正本与副本不符以正本为准；（1）文字与图表不符以文字为准；8、响应文件出现下列情况，修正原则为：（3）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；（1）未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；9、响应文件无效条款注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。（6）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；（3）关于监狱企业、福利企业：视同小微企业。（2）供应商若属于小微企业，按磋商响应文件格式要求填写声明函；（1）如供应商为小微企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件内容，对符合本办法的小微企业报价给予3%的扣除，扣除后的价格为其评标价。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准：10、关于小微企业、福利性企业的说明：（4）违反《政府采购法》有关规定和磋商纪律的。采用综合评分法的项目，评标时应当在采用原技术得分的基础上增加其技术得分的3%作为其技术得分，对于价格分值，给予其3%的价格扣除，用扣除后的价格作为其价格得分。若根据扶持政策总得分超出文件规定的分值，仍对其给予加分。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）规定，政府采购属于品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购品目清单所列的产品，执行的相关措施具体如下：12、关于调整优化节能产品、环境标志产品的说明非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格。11、关于同品牌的说明：（2）根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请，对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。（1）为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过政府采购信用担保合作的担保机构出具的保函形式缴纳。13、政府采购信用担保和信用融资3、如同一产品既属于节能产品清单，又属于环境标志产品清单，不重复加分。2、在招标时供应商应提供加盖供应商红色公章的有效证明材料。注：1、节能产品、环境标志产品是指政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范的“品目清单”中的有效期内的产品。15、绿色建材（3）履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。（2）履约保证金交纳时间：发出成交通知书后、签订采购合同前。（1）采购人可根据项目特点、供应商诚信等情况降低履约保证金缴纳比例，具体详见第二章、供应商须知附表。14、履约保证金供应商如果需要进行政府采购信用融资贷款服务的，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）中查询了解（详见附件1、附件2）。2、询问及质疑（2）采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网”和“西安辰和工程咨询有限公司官网”公告成交结果并发放《成交通知书》。（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。1、确定成交供应商七、成交、询问及质疑为落实《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》财库〔2020〕31号，对于供应商使用被纳入《绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求》的建材产品或者使用获得绿色建材评价标识、认证、获得环境标志产品认证的绿色建材产品，并提供相关指标的第三方检测或认证机构出具的检测报告、认证证书等证明性文件的，在技术等指标同等条件下，应当优先采购绿色建材产品。地址：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层电话：029-82286063、029-81151155转810采购代理机构名称：西安辰和工程咨询有限公司（2）质疑函递交联系方式：（1）质疑函应以书面方式递交。询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。（4）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。（3）成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。（2）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。（1）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，采购人在合同签订后2个工作日内将政府采购合同在陕西省政府采购网进行公示。1、签订合同八、授予合同十一、其他由成交供应商支付代理服务费，代理服务费按照发改价格〔2011〕534号文件、〔2015〕299号文件收费标准优惠30%计取。十、代理服务费采购人应当依法组织履约验收工作，根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构组织验收。验收时，应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收结束后，由验收相关方共同签署验收报告，验收报告中应列明各项标准的验收情况，验收各项资料应当存档备查。九、履约验收（5）签订合同后，成交供应商不得将其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。2、拒绝商业贿赂（4）采购人或采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；1、如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更采购方式或重新组织采购活动：政采贷，即政府采购合同融资，是银行机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。政府采购贷特点政采贷以中小企业的政府采购信用和国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会和相关的服务支持。“政采贷”业务介绍附件13、采购代理机构不做未成交原因的解释。（2）供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），应保证磋商响应文件正、副本中仍有且一致。（1）遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在采购活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。业务流程简图如下：政府采购合同融资申请获批的必要条件之一，是供应商将意向申请银行指定的资金受监管账户签入采购合同，获得银行认可，以保障银行回收贷款路径安全。企业可在签署采购合同前完成在意向申请银行开户，并将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户；如申请融资时已签署采购合同的，企业应将意向申请银行开户账号通过采购合同变更的方式，将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户，无论哪种情况，最终的采购合同都需要获得银行的认可，才能获得银行的正式授信。业务办理流程简介：政府采购合同融资是指在地方财政部门引导下，参与政府采购中标（成交）的供应商可凭政府采购合同向银行申请信用融资，银行按优于一般中小企业贷款利率发放贷款的融资模式。这种融资模式以国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会，缓解了企业融资困境。供应商融资申请操作手册附件2业务流程简图如下：合同融资服务模块银行供应商选择项目并申请预授信审批审批确认信息开户信息供应商线下开立专户合同融资服务模块银行供应商选择项目并申请预授信审批审批确认信息开户信息供应商线下开立专户合同融资服务模块银行供应商选择项目并申请预授信审批审批确认信息开户信息供应商线下开立专户合同融资服务模块银行供应商选择项目并申请预授信审批审批确认信息开户信息供应商线下开立专户通知供应商签约采购合同信息额度生效采购合同验证贷款合同签约放款采购系统项目中标信息签订政府采购电子合同采购合同锁定项目专户扣款采购合同解锁贷款结清信息贷款结清陕西省政府采购网的注册用户，点击首页右上角“我的账户”按钮，凭企业统一信用代码直接登录，默认密码为123456，即进入首页默认账号登录，如下图：初次登录的平台的用户，需修改登录密码，并绑定在陕西省政府采购网预留的手机号，绑定手机后,提示绑定成功，返回首页。2.1账号登录2、登录及企业资料确认系统首页主要呈现省政府采购合同融资相关政策法规、申请基本流程、成交数据统计，及供应商帮助内容，供应商企业可由“我的账户”登录，如下图：1、首页未签订采购合同申请流程采购系统合同融资服务模块银行项目台同信息供应商选择合同申请预授信审批审批确认信息开户信息供应商线下开立专户变更政府采购电子合同通知供应商变更合同采购合同信息采购合同验证采购合同锁定额度生效贷款合同签约放款项目专户扣款采购合同解锁贷款结清信息贷款结清已签订采购合同申请流程陕西政府采购合同融资信息服务8我的账户建设中建设中首页保函服务融资服务征信服务政策法规帮助手册财政主动担当助力企业发展融资服务HOT电子保函建设中通知公告陕西省财政厅为有效线解中小企业融资贷款成功194制定了《陕西省中小企业政府采购信难融资贵问题制定了《陕西省中小企业政府采购信全线上开循、用通、信息安全有保障，组解企业资金占用，降低企业财累计贷款额4.4572亿元务管理成本西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融陕西政采信用险资按下快进键”融资成绩3.1查看可融资项目3、可融资项目及融资意向资料保存成功，即可以开始使用本系统所有功能。供应商企业首次登录成功后须确认或补全企业资料，点击“提交”按钮，提示修改成功：2.2企业资料确认1首页融资服务保函服务政策专区帮助指南欢迎来到财正陕西政府采购信用融资平台8统一社会信用代码密码登录融资服务HO1通知公告忘记密码？政府采购网开系统展示了效178笔贷款成功率更高五位一体功能的查程详情4.20666亿元政来合同融置事么做各累计贷款额电子保得电话中。需要什么香料上为确保您的企业和个人信息在融资过程中被合法使用，需要您在平台补充一些必要信息并授权这些信息用于融资中必要的风险评估、征信查询等环节。如有错误可点击修改按钮，返回修改资料；确认填写信息完整无误后点击“下一步”。如下图：3.2、填写信用融资意向书如果可融资项目较多，可通过输入关键字搜索相关中标项目或成交合同。在列表页选择需要融资的项目或合同，点击“申请贷款”按钮开始发起融资申请，跳转到填写融资意向书页面。如果企业有中标项目或成交合同，在“可融资项目”菜单中可见所有项目和合同的列表，如下图：丨当前位置：我的资料事业单位事业单位用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同用户中心8我的资料一企业基本信息我的资料企业名称：测试供应商CC-1企业（机构）类型：②保销服务统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-152019-06-29融资服务法人代表：供应商C法人代表手机号：13851648879采购合同贷法人代表证件号码：110101199003075736法人代表证件有效期：2019-05-15-2019-07-01白可融资项目/合同申请进度新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县cccccC1新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县cccccC1新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县cccccC1新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县cccccC1新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县cccccC1注册地址：北京市北京市东城区东华门街道政采成功合作年限：222222年近两年政采供应额：年近两年政采供应额：年近两年政采供应额：70000000元元%元元%企业注册资金：536355363553635元上年营业额89000元元%元元%上年政采合同额111111111111111元上年政采合同占总营业额100元元%元元%政采主营业务c地点c地点c地点c地点c地点c地点c地点c地点元元%提交取消贷后查询提交取消订单流水贷建设中一企业其他信息当前位置：我的项目/合同>可融资项目/合同用户中心请输入项目关键字搜索项目合同8我的资料我的资料D保函服务医科大学图书馆采购纸版书刊供应商资格服务项目0已融资融资服务项目编号：GDJY20082307HG025已支付金额：0元申请贷款采购合同贷中标（成交）金额：997880元采购人：省测试采购单位20200720中标（成交）日期：2020-11-10可融资项目/合同申请进度农学院基因一体机成套设备采购项目0未融资贷后查询项目编号：GDJY20081410HG040已支付金额：0元申请贷款中标（成交）金额：3000000元采购人：省测试采购单位20200720订单流水贷建设中中标（成交）日期：2020-11-03省公安厅2020-96智慧新指挥之互联网智能报警平台（一期）项目0未融资项目编号：GZICZB2020-082已支付金额：0元申请贷款中标（成交）金额：2000000元采购人：省测试采购单位20200720中标（成交）日期：2020-11-02提交融资意向后，银行对申请的审批进度会在“我的贷款-申请进度”中显示，如有审批进度更新，会在相关节点有消息提示，可按消息提示的内容进行相关操作：4、查看申请审批进度确认填写信息完整无误后点击“下一步”，选择意向银行：点击“提交融资意向”按钮，提示提交成功，并可直接点击“申请进度”查看融资进度：一当前位置：我的项目/合同>提交意向书政府采购合同融资意向书本公司自愿选择政府采购合同融资方式申请省公安厅2020-96智慧新指挥之互联网智能报警平台（一期）项目的贷款，并同意将以下信息用于银行征信及贷款审核。一企业基本信息企业名称：测试供应商CC-1统一社会信用代码：91110105344300525L经营期限：2019-05-15-2019-06-29对公客户类型：一般类公司政采成功合作年限：22年近两年政采合同额：70000000元上年营业额：89000元上年政采合同额：11111元上年政采合同额占总营业额：100%注册地址：新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县一企业主（实际控制人）信息（必须作为共同借款人）修改姓名：BJ学历：初中毕业国籍：中国身份证件类型：居民身份证证件号码：11012019901212123证件有效期：2013-04-10-2026-05-28手机号码：18537633761一企业贷款意向期望贷款金额请输入期望贷款金额（元）元可接受利率（年化）：请输入可接受利率（%）%*预计用款周期请选择请输入贷款资金用途贷款资金用途：确认请选择拟办理贷款机构所在地市区街道当前申请贷款项目：省公安厅2020-96智慧新指挥之互联网智能报警平台（一期）下一步当前位置：我的项目/合同>产品列表用户中心公安厅2020-96智慧新指挥之互联网智能报警平台（一期）可向以下金融机构申请贷款8我的资料发行方贷款产品产品概况申请操作中国建设银行FrrraConrtoneamri中国测试银行省支行基础产品一产品详情贷款金额上限1000万贷款期限12贷款利率年化4.0-9.0%还款方式还本付息/先息后本提交贷款意向我的资料保的服务融资服务采购合同贷可融资项目/合同申请进度贷后查询当前位置：我的项目/合同产品列表用户中心公安厅2020-96智慧新脂挥之互联网智能报警平台（一期）可向以下金融机构申请载8我的资料用户中心公安厅2020-96智慧新脂挥之互联网智能报警平台（一期）可向以下金融机构申请载8我的资料用户中心公安厅2020-96智慧新脂挥之互联网智能报警平台（一期）可向以下金融机构申请载8我的资料用户中心公安厅2020-96智慧新脂挥之互联网智能报警平台（一期）可向以下金融机构申请载8我的资料用户中心公安厅2020-96智慧新脂挥之互联网智能报警平台（一期）可向以下金融机构申请载8我的资料我的资料发行方贷款产品产品况您是否确定要提交贷款意向取消确定B保函服务贷款金额上限1000贷款期限12融资服务中国建设银行中国利浦银行省支行基础产提交贷款意向ChaCorsinucionB品一产品详情贷款利率年化4.0-9.0%采购合同货还款方式还本付息/先息后本可融资项目/合同申请进度后查询6.1查看融资服务产品列表6、查看融资服务及产品详情企业与银行签订贷款合同后，可在“我的贷款-贷款合同”中查看该笔贷款的还款执行进度:5、查看贷款还款进度当申请被银行拒绝或其他原因终止时，企业可以重新发起申请。当前位置：我的贷款>申请进度用户中心请输入贷款项目关键字搜索8我的资料我的资料公安厅2020-96智慧新指辉之互联网智能报警平台（一期）项目/合同编号：GZJCZB2020-082保函服务?融资服务申贷D：442021010818282418780申贷日期：2021-01-08采购合同贷中国建设银行请开户合同备案额度生效待审批待确认请开户开户成功合同备案额度生效签约成功可融资项目/合同申请进度医科大学南方医科大学图书馆采购统版书刊式应商资格服务项目贷后查询项目/合同编号：GDJY20081410HG040订单流水贷建设中申贷D：442020121111283415704申贷日期：2020-12-11中国建设银行待审批待确认没请开户开户成功合同条案额度生效签约成功在登录状态下点击我要申请贷款可跳转到查看可融资项目页面点击贷款超市的产品图片，可查看该产品的详情：6.2查看融资产品详情所有人都可通过该模块了解产品的基本情况，并且选择筛选条件查看最适合的融资产品：一当前位置：我的贷款>贷后查询用户中心请输入贷款项目关键字搜索我的资料我的资料全部签约成功还款支付贷款结洁保函服务融资服务采购合同质可融瓷顺目/合同申达进皮货后查询暂无数据订单流水货建设中去申请贷款建设中提设中首页保函服务融资服务征信服务政策法规帮助手册当前位置：融资服务按用途：信座链融资信用贷流动资金贷款经营贷订单融资小款货按年化利率：0.000%按用途：信座链融资信用贷流动资金贷款经营贷订单融资小款货按年化利率：0.000%按用途：信座链融资信用贷流动资金贷款经营贷订单融资小款货按年化利率：0.000%按用途：信座链融资信用贷流动资金贷款经营贷订单融资小款货按年化利率：0.000%按用途：信座链融资信用贷流动资金贷款经营贷订单融资小款货按年化利率：0.000%按用途：信座链融资信用贷流动资金贷款经营贷订单融资小款货按年化利率：0.000%按用途：信座链融资信用贷流动资金贷款经营贷订单融资小款货按年化利率：0.000%按用途：信座链融资信用贷流动资金贷款经营贷订单融资小款货按年化利率：0.000%按用途：信座链融资信用贷流动资金贷款经营贷订单融资小款货按年化利率：0.000%按用途：信座链融资信用贷流动资金贷款经营贷订单融资小款货按年化利率：0.000%按贷款上限：上限200万按还款方式：净意还款等额本金已选条件：100.000%搜索：小数点后量多保留三位）中标合同金额的70%上限1000万元上限300万上限500万上限1000万上限2000万上限3000万等额本息按月付息到雨一次性还款借款人发起提前还款一年以上分期还款合同约定方式还款还本付息先总后本100.000%搜索：小数点后量多保留三位）中标合同金额的70%上限1000万元上限300万上限500万上限1000万上限2000万上限3000万等额本息按月付息到雨一次性还款借款人发起提前还款一年以上分期还款合同约定方式还款还本付息先总后本100.000%搜索：小数点后量多保留三位）中标合同金额的70%上限1000万元上限300万上限500万上限1000万上限2000万上限3000万等额本息按月付息到雨一次性还款借款人发起提前还款一年以上分期还款合同约定方式还款还本付息先总后本100.000%搜索：小数点后量多保留三位）中标合同金额的70%上限1000万元上限300万上限500万上限1000万上限2000万上限3000万等额本息按月付息到雨一次性还款借款人发起提前还款一年以上分期还款合同约定方式还款还本付息先总后本100.000%搜索：小数点后量多保留三位）中标合同金额的70%上限1000万元上限300万上限500万上限1000万上限2000万上限3000万等额本息按月付息到雨一次性还款借款人发起提前还款一年以上分期还款合同约定方式还款还本付息先总后本100.000%搜索：小数点后量多保留三位）中标合同金额的70%上限1000万元上限300万上限500万上限1000万上限2000万上限3000万等额本息按月付息到雨一次性还款借款人发起提前还款一年以上分期还款合同约定方式还款还本付息先总后本100.000%搜索：小数点后量多保留三位）中标合同金额的70%上限1000万元上限300万上限500万上限1000万上限2000万上限3000万等额本息按月付息到雨一次性还款借款人发起提前还款一年以上分期还款合同约定方式还款还本付息先总后本100.000%搜索：小数点后量多保留三位）中标合同金额的70%上限1000万元上限300万上限500万上限1000万上限2000万上限3000万等额本息按月付息到雨一次性还款借款人发起提前还款一年以上分期还款合同约定方式还款还本付息先总后本北京银行HEIJIN北京银行HEIJIN中国建设银行中信银行CHINACITICBANK中国平安PINGAN北京银行西安分行北京银行西安分行中国建设银行陕西省分行中信银行西安分行平安银行西安分行Sank中国光大银行Sank中国光大银行浦发银行SPDBANK兴业银行ICBC中国工商银行中国光大银行西安分行中国光大银行西安分行浦发银行西安分行兴业银行西安分行工商银行陕西省分行秦农银行CZBANK浙商银行西安银行中国银行西安银行QINNONGBANKBANKOFXIAN发包人（全称）：第一部分协议书承包人（全称）：发包人（全称）：科创公寓公租房项目临建工程施工合同第四章合同主要条款二、工程承包范围工程地点：工程名称：一、工程概况依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。承包人（全称）：五、合同价款工程质量标准：合格四、质量标准工程计划开工时间年月日，计划竣工时间年月日，施工总工期：共计20日历天，实际以开竣工报告为准。三、合同工期：承包范围：1、本合同协议书组成本合同的文件包括：六、组成合同的文件2、综合单价：详见承包人的报价书。其中：不含税价款¥元，增值税额¥元，增值税率%。1、合同含税总价人民币（小写）：元，（大写）：7、图纸6、磋商文件、答疑纪要及工程量清单5、投标书、工程报价单或预算书及其附件4、中标通知书3、本合同通用条款2、本合同专用条款十、合同生效九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。8、标准、规范及有关技术文件邮政编码：_____________邮政编码：_________________地址：_________________地址：_________________发包人：承包人：本合同双方约定经双方法定代表人盖章，并加盖公章或合同专用章后生效。合同订立地点：西安市合同订立时间：年________月__________日第二部分通用条款帐号：_______________帐号：_______________开户银行：______________开户银行：______________电话：________________电话：________________委托代理人：___________委托代理人_________________法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：１、词语定义一、词语定义及合同文件1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.15工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。1.14预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。1.13合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.12综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。1.11工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.21开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1.20工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。1.19费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.18追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.17零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。1.16总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。1.27索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.26违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.24施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.23图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。1.22竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。2、本合同专用条款1、本合同协议书2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：２、合同文件及解释顺序1.29小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。1.28不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。8、标准、规范及有关技术文件7、图纸6、招标文件、答疑纪要及工程量清单5、投标书、工程报价单或预算书及其附件4、中标通知书3、本合同通用条款3.2适用法律和法规本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。3.1语言文字3、语言文字和适用法律、标准及规范2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。４、图纸本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。3.3适用标准、规范本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。５、工程师二、双方一般权利和义务4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。６、工程师的委派和指令5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。７、项目经理6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：８、发包人工作7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（5）办理施工许可证及其它施工所需批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的证件申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：９、承包人工作8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；（5）遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。10、进度计划三、施工组织设计和工期9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；12、暂停施工11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。11、开工及延期开工10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：13、工期延误工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。14、工程竣工13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。（6）不可抗力；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（4）设计变更和工程量增加；15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。15、工程质量四、质量与检验14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。16、检查和返工15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。18、重新检验17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。17、隐蔽工程和中间验收19.5双方责任19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。19、工程试车19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的或由发包人认质认价，承包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。20.4发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。20.3在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。20.2发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。20.1发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，督促承包人落实安全防护、文明施工措施，并按规定支付安全防护、文明施工措施费。20、发包人责任五、安全防护、文明施工21.5承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。21.4应按规定的范围使用安全文明措施费，保证专款专用，不得挪作它用。21.3在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其它工作等。21.2完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。21.1承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。21、承包人责任六、合同价款24.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。24.1发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。24、事故处理23、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。22、合同工程临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、建（构）筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的，施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费由发包人承担。（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。26.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：26.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确认的工程预算书在协议书内约定。26、合同价款约定25、工程的计量规则和计价办法以《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。（3）经批准的设计变更；（2）工程造价管理机构的价格调整；（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；27.1价格中工程量、综合单价、措施项目费用的调整因素包括：27、合同价款调整（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方应在专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方法。28、工程预付款27.2承包人应当在27.1款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。承包人未在规定时间内通知发包人、或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人，承包人如有异议，且协商达不成一致时，按第41条关于争议的约定处理。（7）双方在专用条款中约定的其他因素。（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；（5）工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算；（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化；29.3对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。29.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。29.1承包人应按专用条款约定的方法和时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。29、已完工程量确认28.2安全防护和文明施工措施费应在专用条款中约定预付方式。合同工期在一年以内的，预付比例不得低于总额的70%；合同工期在一年以上的（含一年），预付比例不得低于总额的50%。28.1双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的比例、时间和抵扣方式，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付款的预付比例不得低于合同总价的10%，也不得高于合同总价的30%。预付时间应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。30.5发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。30.4发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计）。30.3本通用条款第27条确定调整的合同价款，第35条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。30.2在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付不低于应付款额75%、不高于应付款额90%的工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。30.1双方应在专用条款内约定工程进度款结算支付方式。结算支付方式分为按月结算支付与分阶段结算支付。30、工程进度款结算与支付31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：31.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。31.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。31.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。31、发包人供应材料设备七、材料设备供应（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；32.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。32.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。32.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。32、承包人采购材料设备31.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。31.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。33.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：33、工程设计变更八、工程变更32.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。32.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。32.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。33.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。（4）其他有关工程变更需要的附加工作。（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（2）增减合同中约定的工程量；（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；35.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：35、确定变更价款合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。34、其他变更33.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。35.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。35.4发承包双方对变更价款不能达成一致时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。35.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认也未提出协商意见时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。35.2承包人在双方确定变更后14天内应向工程师提出变更工程价款报告，否则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，并书面通知承包人。（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；36.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。36.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。36.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。36.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。36、竣工验收九、竣工验收与结算37.1工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。37、竣工结算36.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量及其他问题，由发包人承担责任。36.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。36.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款36.1款至36.4款办理。36.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。37.6发包人收到竣工结算报告及结算资料后，在本条规定期限内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。37.5发包人收到承包人建设项目竣工总结算汇总资料后30天内，审查完成。37.4承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。37.3发包人收到承包人递交的单位单项工程竣工结算报告及结算资料后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内（合同约定有期限的，从其约定）进行审查，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。建设项目总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后，一般在15天以内向发包人提交竣工结算汇总资料。37.2承包人应在工程通过竣工验收后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。38.2质量保修工作的实施。承包人与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３）。发包人应明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：38.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。38、质量保证37.9发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。37.8根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。37.7承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；（4）缺陷责任期的期限及计算方式；（3）保证金是否计付利息，如计利息，利息的计算方式；（2）保证金预留比例、期限；（1）保证金预留、返还方式；38.4质量保证金按工程价款结算总额5%以内的比例预留。（4）质量保修金的支付方法。（3）质量保修责任；（2）质量保修期；（1）质量保修项目内容及范围；38.3质量保修书的主要内容包括：（3）本通用条款第37.6款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；（2）本通用条款第30.5款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；（1）本通用条款第28.1款提到的发包人不按时支付工程预付款；39.1发包人违约。当发生下列情况时：39、违约十、违约、索赔和争议（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；39.2承包人违约。当发生下列情况时：发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；40.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：40.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。40、索赔39.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。41、争议40.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按40.2款确定的时限向承包人提出索赔。（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（4）法院要求停止施工。（3）仲裁机构要求停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；41.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：41.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。42.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。42.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。42.2承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。42.1承包人需要将专业工程或劳务进行分包的，应分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同。42、工程分包十一、其他（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；43.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：43.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。43.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。43、不可抗力42.5承包人应按时支付分包工程款及劳务费。若承包人不能按时支付时，发包人可将此部分款项从向承包人支付的工程款中扣出并直接支付给分包人和劳务人员。43.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。（6）延误的工期相应顺延。（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；44.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。44.4承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。44.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。44.2发包人供应的运至施工场地内用于工程的材料设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。44.1工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。44、保险45.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。（1）发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。45.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：45、担保44.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。47.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。47、文物和地下障碍物46.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。46.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。46、专利技术及特殊工艺45.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。48.2发生本通用条款第30.5款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。48.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。48、合同解除所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。47.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。48.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。48.5一方依据48.2、48.3、48.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。（1）因不可抗力致使合同无法履行；48.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：48.3发生本通用条款第42.2款禁止的情况，发包人有权解除合同。50、合同份数49.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。49.2除本通用条款第38条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。49.1双方在协议书中约定合同生效方式。49、合同生效与终止48.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。一、词语定义及合同文件第三部分专用条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。51、补充条款50.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。50.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。需要明示的法律、行政法规：3.2适用法律和法规3.1本合同仅使用汉语。3、语言文字和适用法律、标准及规范合同文件组成及解释顺序：（1）合同协议书（2）合同专用条款（3）合同通用条款（4）中标通知书（5）磋商文件、答疑纪要及工程量清单（6）投标书、工程报价单或预算书及其附件（7）标准、规范及有关技术文件（8）施工图纸（9）本工程招标期间招标人的书面澄清文件。2、合同文件及解释顺序4、图纸国内没有相应标准、规范时的约定：按生产企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和发包人同意。发包人提供标准、规范的时间：由承包人自备适用标准、规范的名称：（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和相关技术规程；（2）工程所在地建设行政主管部门的标准、规范；（3）工程所在地行业的标准、规范。（4）当对同一问题的要求标准与国家和地方颁布的标准、规范产生不一致时，应满足高标准要求，同时满足发包人的具体要求。3.3适用标准、规范《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》以及工程所在地政府颁布的所有法律和法规。5.1本工程的施工监理单位为：/。5.工程师二、双方一般权利和义务使用国外图纸的要求及费用承担：/。发包人对图纸的保密要求：/。4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：/发包人委托的职权：姓名：/职务：/5.2监理单位委派的工程师传真：/。电话：/。监理单位地址：/。（6）按照工程施工质量规范和合同技术要求，实施施工质量监督。对违反国家有关规定的施工和质量不合格工程拥有否决权，并对工程施工质量负监督责任；（5）组织工地例会，起草会议纪要；（4）向承包人下达开工通知，督促进场施工；（3）审查承包人编制的施工组织设计、施工技术方案，将审查意见报发包人备案；（2）施工总进度计划、年度施工进度计划、月施工计划的审查，审查结果报发包人；（1）施工图的审核和各专业施工图纸的综合审核，并将施工图纸发承包人；（12）主持工程质量的工序验收、中间验收、阶段性验收、专项验收，提出整改意见，检查整改结果；（11）审查承包人申报的发包人供应材料设备供应计划，报发包人；（10）对合格工程的进度付款审核，向发包人提交进度付款审核报告；（9）负责监督施工现场的安全文明施工及治污减霾措施的落实管理；（8）对不能全面履行合同，质量低劣，管理混乱，因自身原因造成施工进度严重滞后且未采取有效措施弥补等承包人严重违约行为，根据合同规定，向发包人提交合同处理意见；（7）实施施工进度监理，督促承包人合理组织施工并按期完工；（18）除需要取得发包人批准的职权外，合同通用条款中规定的其他工程师职权；（17）为保证施工质量和施工安全，要求承包人更换不称职管理人员和施工人员；（16）向发包人建议更换不称职承包人项目经理；（15）协调、监督工程质量责任期内的工程质量缺陷的处理；（14）协助发包人进行竣工工程的移交；（13）参加工程竣工验收，审查承包人竣工资料；6.工程师的委派和指令5.6不实行监理的，工程师的职权：/职权：负责项目全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、安全、文明施工进行管理。对可能严重影响工程质量、安全、工期的审核批准权限，应按照发包人制定的工程相关管理制度执行。姓名：职务：5.4发包人派驻的工程师（19）需要取得发包人批准才能行使的职权：顺延工期、停工指令、重大工程洽商、设计变更、现场签证、材料代用、发包人指定价的认质认价、追加合同价款和费用补偿等。约定：①承包人未征得发包人同意，不得擅自变更投标时确定的项目经理；如开工时或施工过程中承包人若擅自变更项目经理，发包人有权解除工程合同，并追究由此给发包人带来的一切损失。项目执行过程中，项目经理未能履职尽责的，发包人有权要求承包人更换项目经理。姓名：职务：7、项目经理6.4.2更换发包人派驻的工程师：如实际情况确需更换发包人工程师，发包人应提前7天通知承包人，后任工程师继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。6.4.1更换监理工程师：如实际情况确需更换监理工程师，发包人与监理单位商定后，发包人在7天内以书面形式通知承包人，后任监理工程师继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。6.4更换工程师：8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：8、发包人工作⑤若承包人拒不交违约金的，发包人有权在工程进度款中扣除。④项目经理在现场工作时间每周不少于5日，每月不少于22日，缺勤按2000元/天标准向发包人支付违约金，同时发包人保留撤换项目经理的权利；③项目经理在接受发包人派驻现场工程师书面通知后，应按书面通知的要求，采取措施并按发包人要求完成整改，如因项目经理不按要求执行或工作失职造成的损失，发包人有权在当期应付工程款中予以扣除；②合同期内，本工程项目经理不能在其他工程任职，并须参加由发包人或监理人组织的工地例会。项目经理每周在工程现场工作时间不得少于5日，外出2日（不含2日）以上必须征得监理工程师和发包人的书面同意，同时书面指定委托代理人履行项目经理的全部职责；（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备其计量和费用承担方法为：_承包人所用水、电由承包人装表，承包人按表计量按实际费用向有关管理部门自行交费。施工前将施工所需的水、电从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证满足施工期间的需要。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备8.2发包人委托承包人办理的工作：无（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。（7）图纸会审和设计交底时间：开工后及时组织承包人和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。（6）水准点与坐标控制点交验要求：发包人在工地现场以书面形式移交承包人。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/①开工后14日内按照发包人要求提交施工组织设计、施工总进度计划等；（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：无（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：9、承包人工作（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：若由于承包人原因造成的损失由承包人承担（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责进行成品保护，所有费用都已包含在本合同所确定的合同价款当中。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款第9.1（5）款，并遵守西安市及高新区管委会的相关规定，有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理、施工暂住人口登记管理等手续由承包人按照有关政府行政管理规定自行办理，以上相关的所有费用都已包含在合同协议所确定的合同价款当中。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：_无。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责根据工程需要，提供维修夜间和非夜间施工使用的照明、围栏设施并承担其费用；承包人负责工地安全保卫工作并承担其费用；否则承包人承担由此造成的一切后果及损失，对本项目产生不利影响时，发包人有权据此要求承包人承担不少于5000元/次的违约金，并在工程款中扣除且不予返还；承包人应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》组织施工，相关费用已包含在合同协议所确定的合同价款中。因承包人未能按照上述规范组织施工，发包人有权根据现场实际情况在工程付款中扣除相关费用，并不予返还。②每周三前向监理人及发包人报送本周完成情况及下周计划；每月25日前向监理人及发包人提供本月完成情况及下月计划。工程师确认的时间：接到后14天内。10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应在开工后14天内提交施工组织设计和施工总进度计划。10、进度计划三、施工组织设计和工期（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人必须根据省、市及所在地相关部门颁发的文明施工规定和国家有关安全施工的各种规范要求，精心组织施工，贯彻“谁施工，谁负责”的原则。由于承包人施工所造成的对工程的影响，由承包人自行负责。则由此而造成发包人的一切损失，经评估后均由承包人承担。本合同所确定的合同价款中已包含了有关的全部费用。承包人未执行的，发包人有权在进度付款中扣除相关费用，并不予返还。（8）施工场地清洁卫生的要求：执行《通用条款》9.1.（8）款，保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染、现场无建筑垃圾，相关费用已包含在合同价款中。因承包人未能按照上述规定施工和交工，监理人和发包人有权根据实际情况在工程付款中扣除相关费用，并不予返还，造成发包人损失，承包人负赔偿责任。13.2承包人在本合同专用条款13.1约定情况发生后7天内，以书面工程签证单的形式报监理和发包人审核确认后工期顺延。（2）工程按国家政策停建缓建；（1）施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙需处理时；13.1双方约定工期顺延的其他情况：13、工期延误10.2群体工程中有关进度计划的要求：/19、工程试车17.1双方约定中间验收部位：/17、隐蔽工程和中间验收四、质量与检验14.2除本合同专用条款第13.1约定的情况及发包人原因外，承包人工程阶段性进度目标和竣工日期拖延，工期目标难以实现的，发包人有权通知承包人解除合同。14、工程竣工26、合同价款约定六、合同价款承包人按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施已包含在本合同价款当中，发包人不另行支付。21、安全防护五、安全防护、文明施工19.5试车费用的承担：除已包含在合同价款内的，由发包人承担。②按照磋商文件、答疑资料、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人确认价单及承包人中标综合单价、合同补充条款约定进行调整。①按照合同专用条款第27.1条确定的文件办法执行。风险范围以外综合单价调整方法：（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：除以下风险（属于风险范围外）导致的合同价款变化按照相关文件规定执行进行调整外，其他风险均属于本合同范围以内的风险由承包人承担：不可抗力因素，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、造成灾害性影响的地震或其他非发包人承包人责任造成的爆炸。（1）采用固定总价合同：26.2本合同价款采用固定综合单价方式确定。28、工程预付款承包人中标后60日内，发包人将与承包人核对清单工程量，工程量按实调整，综合单价不变。27.1双方约定合同价款的其他调整因素：27、合同价款调整（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无③设计变更引起工程量清单的工程数量增减，工程量变化在15%以内（含15%）执行原有的综合单价，超过15%的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价，由承包人提出，最终以发包人确认的结果，作为结算依据。29.2进度过程中发包人确认的已完工程量，仅作为支付工程进度款的控制依据，不作为工程竣工结算工程量计量的依据，最终结算工程量以验收合格，并经发包人审核确认的工程量为准。不予计量的情况：29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月15日申报上月15日至当月14日的已完合格工程量和月进度付款报表。发包人在次月10日前对已完工程量进行核实。竣工结算工程量在竣工报告后28天内由承包人上报发包人。29、工程量确认预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：在开工前一次性足额支付。扣回工程预付款的时间、比例：工程预付款在第一次支付工程进度款时全部扣除。发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：在发、承包人双方合同签订一个月内预付工程款，比例为合同价款（扣除安全文明施工费及暂列金额）的10﹪。（6）工程存在质量问题，未按照工程师要求整改至合格的。（5）隐蔽工程未经监理工程师验收合格的；（4）不符合合同约定或设计要求的工程；（3）未经发包人批准的分包单位施工的工程；（2）因承包人责任而增加的工作量、施工图之外的工作量；（1）隐蔽工程无验收记录表的；5）因施工单位未能承担其合同义务，转由第三方单位实施的工作；4）根据合同规定应由建设方补偿的费用；3）现场指令增加的合同范围以外工作量；2）因设计变更增加的或减少的工程量；1）按照合同规定需现场计量确定的工程量；29.4（补充条款）本合同规定采用工程签证计量因工程变更或下列原因增减的工程量或费用。工程签证的适用范围：4）发包人批复的施工单位、监理单位书面报告；3）监理单位在授权范围内发布并甲方现场工程师签字确认的书面指令；2）发包人确认的工地例会纪要；1）设计变更通知单；29.5（补充条款）：工程签证的审批应具备以下依据之一：6）因施工单位违约应扣除的费用等。工程师将在接到完整工程签证申报后的7日内，根据自己的独立记录，完成对签证事件的核查，根据事实与合同规定，决定是否拒签或报发包人。签证事件完结后，承包人超过28天未申报的，发包人有权拒绝接受申报，由此造成的损失由承包人承担。29.6（补充条款）：承包人申报工程签证应在不超过签证事件完结后的28天。超过此期限或在此期限内没有可据核查的有力证据的工程签证，发包人或会同工程师，可根据自己的记录决定拒绝接受或有限接受。持续时间超过28天的签证事件，应每月报送工程签证，直至签证事件结束。7）索赔事件的其他有效证据。6）涉及工程签证内容的合同有关条款或设计要求；5）监理单位在授权范围内批复并甲方现场工程师签字确认的施工单位书面报告；31、发包人供应材料设备七、材料设备供应每次付款前，承包人须提供符合税法规定的等额增值税发票，增值税率%，否则发包人有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：承包人每月15日向工程师报送上月15日至当月14日期间经工程师验收合格的已完工程量进度报表，发包人于次月15日前按审核进度的80﹪支付给承包人进度款。工程进度款累计付至合同价款的80%时，发包人停止付款；工程结算审核生效并且经发包人清点处置后，付至结算价款的97%。在工程结算完成时，承包人按发包人要求一次性开具含保修金在内的剩余全部增值税发票。保修期届满60日内，如无质量问题，发包人向承包人无息支付剩余保修金。30、工程进度款结算与支付发包人应在28日内完成对工程签证的复查和审批。（5）供应数量与一览表不符：/（4）到货地点与一览表不符：/（3）承包人可代为调剂串换的材料：/（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/材料设备单价与一览表不符：/31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：八、工程变更采购的材料、设备、规格型号应与施工图设计相符，质量等级必须是合格产品。无论监理工程师和发包人是否验收合格，只要承包人采购并使用的材料设备不符合设计和标准要求，发包人都有权要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担全部费用，且工期不予顺延。32.1承包人采购材料设备的约定：32、承包人采购材料设备31.6发包人供应材料设备的结算方法：随进度款所含材料设备数量，在进度款内扣除相应材料设备价格。（6）到货时间与一览表不符：/36.1承包人提供竣工图的约定：36、竣工验收35.3工程师应在收到变更工程价款报告后及时确认。35、确定变更价款33.2承包人必须严格按照施工图（含设计单位提供的设计变更图纸、工艺要求）与技术资料施工，不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接和间接损失，由承包人承担，且工期不予顺延。九、竣工验收与结算37.1工程竣工结算付款的条件是：结算审查期限：自收到发包人审批通过的《竣工结算申请单》六个月内完成结算。37、竣工结算36.6中间交工工程的范围和竣工时间：无36.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后应及时组织验收。承包人除按照建设部《城市建设档案管理规定》向城建档案馆报送竣工资料外，还应向发包人提交六套竣工资料。③工程通过竣工验收；②按照发包人要求时限及要求撤出全部临时设施；①完成全部合同规定的工程（工作）内容；（1）工程竣工结算的条件是：承包人未能按期向发包人递交竣工结算报告及合格、完整且有效的结算资料，或不积极配合发包人进行工程结算和财务决算，造成工程竣工结算不能正常进行或结算价款不能及时支付，以及因此给发包人造成的所有直接和间接损失及责任由承包人自行承担。发包人要求交付工程的，承包人应当交付，发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任以及毁损灭失的风险。结算审查期限：承包人应在工程完工或移交发包人3个月内，承包人将结算资料报送发包人，发包人在收到承包人报送的结算报告后，对承包人提交资料的完整性、准确性、真实性进行检查，确认无误及时审核或提出意见。承包人应积极配合发包人的工程结算及决算，否则发包人可进行书面催告，承包人在收到发包人书面催告后3日内仍不履行配合义务的，发包人有权将单方审定的结算价作为向承包人支付工程款的最终依据，承包人对结算价不得有异议。①结算时依据竣工图工程量，结合综合单价，计算竣工图范围内的工程价款。由于设计变更、签证引起的工程量变化，结算按以下原则办理：（2）竣工结算办法：⑦工程结算资料完成。⑥提供工程质量保修书；⑤工程竣工资料完整移交并协助发包人完成资料归档、备案手续；④工程完全移交；③分部分项报价中项目特征、工作内容相同的清单项，综合单价报价不一致时，结算按不利于承包人方式计算。②承包人中标的措施项目费为合同价款的组成部分，一般不作调整。由于设计变更、签证、工程量变化引起措施项目费用增加时予以增加，减少时予以减少。承包人原中标价以系数计算的措施项目，按原中标系数计算。d.项目用料（包括规格）改变时，只调整相应项目的主材费用，若中标价中没有该种材料，则该主材费用需经发包人认价后进行换算，换算时仅计算主要材料差价。c.合同中没有适用或类似综合单价的，新增子目按照上限控制价编制原则计算综合单价，投标报价中有的材料，按报价中的价格作为结算价，报价中没有的材料，由发包方认价后作为结算材料价。以上各项的取费按清单工程量规定的费率及磋商文件中规定的计算原则计算出总价，再乘以中标总价与招标最高限价的比例作为结算价。b.合同中有类似综合单价的，可参照类似综合单价调整。a.合同中已有适用综合单价的，执行已有综合单价。39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：39、违约十、违约、索赔和争议37.7承包人未能按期向发包人递交竣工结算报告及合格、完整且有效的结算资料，或不积极配合发包人进行工程结算和财务决算，造成工程竣工结算不能正常进行或结算价款不能及时支付，以及因此给发包人造成的所有直接和间接损失及责任由承包人自行承担。发包人要求交付工程的，承包人应当交付，发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任以及毁损灭失的风险，并承担由此给发包人造成的全部损失。调差计算办法：施工当期材料使用量*（施工期当期信息价-基期价格*1.05）或施工当期材料使用量*（施工期当期信息价-基期价格*0.95）。④材料、设备结算方式：39.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：双方约定的发包人其他违约责任：其他违约双方协商解决。本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：无本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：无本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：无签订本合同时，承包人已知悉并同意发包人按照其资金情况支付工程款，并自愿与发包人共同承担资金风险。41、争议40.2（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应及时予以审核。40、索赔双方约定的承包人其他违约责任：其他违约双方协商解决。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人承担因工程质量达不到技术规范规定的质量标准所造成检测、返工、加固等所有质量补救措施的全部费用，工期不予顺延。当质量问题严重，或承包人拒绝尽快采取弥补质量缺陷措施时，发包人有权立即解除本合同，承包人承担发包人因此终止合同更换施工单位的全部责任，承担发包人因此产生的全部费用（包括但不限于招投标或重新选择施工单位的费用、工期延误的损失等），并按本合同总价款的5%支付违约金。因工程质量导致第三方索赔，由承包人承担全部责任（包括但不限于发包人向第三方的赔偿款、诉讼费、律师费、罚款、发包人名誉损失等）。本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：每迟延一天，按合同价的万分之二向发包人支付违约金。十一、其他2）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。1）提交西安仲裁委员会申请仲裁；（2）合同争议调解不成的，按下列第2种方式解决：（1）请/调解；41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、造成灾害性影响的地震或其他非发包人承包人责任造成的爆炸。43.1双方关于不可抗力的约定：43、不可抗力分包施工单位为：无42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：无42、工程分包45、担保（2）承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和机械设备办理保险，并支付相应的保险费用。发包人委托承包人办理的保险事项：无（1）发包人投保内容：为建设工程和施工场地内的自有人员生命财产办理保险。44.6本工程双方约定投保内容如下：44、保险50、合同份数（3）双方约定的其他担保事项：/。，担保金额：/，担保有效期：/。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：/（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：/，担保金额：/，担保有效期：/。45.3本工程双方约定担保事项如下：51.4招标后发、承包双方确认的工程量清单作为结算的依据，承包人编制的工程结算书应包含变更签证费用，由承包人上报发包人，发包人审核后确定结算造价。51.3承包人未经发包人同意，不得擅自更换发包人在招标时认定的本工程项目经理及施工人员。51.2承包人需与其它专业施工队进行穿插施工，但工期不能顺延。51.1承包人进入高新区施工，应服从高新区管委会对有关建设、市政、市容、环保、消防、供电等各部门的管理及发包人制定的各项管理制度，积极主动做好相关工作，确保工期和工程的正常运行，并自行承担因此而产生的各项费用以及因违反相关规定而造成的罚款。51、补充条款50.2双方约定合同副本份数：拾份，甲方执捌份、乙方执贰份。51.10承包人现场施工管理不满足发包人要求的，在发包人或监理提出整改意见后，于要求的整改期内未整改的，发包人或监理有权视情节严重程度要求承包人支付违约金，违约金由发包人签字确认后从工程款中扣除。51.9根据政府要求或市场需要，发生工程停建、范围缩减或工程设计修改，导致相应承包工程项目不存在或不再继续建设的，发包人有权单方面解除合同，双方按照合同约定以及相应的中标单价对已完工程量据实结算（本条所述情况不适用合同专用条款第26.2（2）③条的约定）。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、资料提供、现场清理及收尾工作等条款的效力。51.8按照国家、西安市有关规定，承包人应按月对民工工资造册上报发包人，承包人确保按月发放民工工资，如不能按月发放民工工资而引起纠纷，发包人可根据民工工资单代为发放，并从承包人工程款中扣除。51.7承包人遵守地**府和有关部门对施工现场扬尘污染问题的规定，工地出入口道路必须硬化，必须进行净化处理，并配合专门的清洗设备和人员，负责清除驶出施工工地运输车体和车轮的泥土，车体和车轮不得带泥土驶出工地。承包人负责承担违反上述规定所发生的费用。51.6保修：乙方在工程交工验收后五天内，应向发包人提交工程保修书。保修期从本工程验收合格之日起计算。51.5承包人递交的工程结算书应详实、准确，由造价咨询机构进行审计，审减额在5%以内，发生的基本审核费及成果费由发包人承担；审减额超过5%的基本审核费及成果费均由承包人承担。附件:3）户内增加或减少的点位由承包人自行完善；2）配合发包人完成市政管井的对接工作；1）配合验收；50.12合同其他条款需说明：50.11承包人应遵守发包人制定的各项管理制度。附件6：廉政管理条款附件5：关于现场施工环境综合整治及扬尘污染治理承诺附件4：关于农民工工资发放承诺书附件3：建筑安装施工安全生产协议附件2：现场施工安全生产管理附件1：工程质量保修书一、工程质量保修范围和内容为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。承包人(全称)：发包人(全称)：工程质量保修书附件1：2、电气管线，上下水管安装工程为/年；1、土建工程为/年，屋面防水工程为/年；双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。二、质量保修期具体质量保修内容双方约定如下：工程量清单及磋商文件规定的全部内容。2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。1、承包人应在接到修理通知（以发包人的电话通知记录为准）之日后24小时内派人修理。若专项维修电话（专人接听）发生变化，承包人应在24小时内书面通知发包人，承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。三、质量保修责任5、其他约定：本工程整体保修两年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。4、通信宽带工程为两年；3、供热及供冷为/个采暖期及供冷期；四、质量保修金的支付7、在本保修书规定的各分部分项保修期限届满后，如因承包人未按有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人仍应承担相应责任。如因工程质量缺陷或承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务造成发包人或任何第三方人身、财产损害的，承包人应承担全部责任。如因第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿全部直接和间接损失。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。无论因何原因，承包人未按约定时间派人到现场落实维修，则视为承包人默认施工质量问题属实且应由承包人承担保修责任。承包人不在约定期限内派人修理，或承包人的维修质量及服务不能满足发包人的要求，或所维修项目在保修范围内在相同部位再次出现类似问题的，发包人可自行组织修理或委托第三方修理，维修费用从质量保修金内扣除，不足部分由承包人另行支付。3、对于一时不能判定责任归属的维修项目，承包人应服从发包人的安排，先行组织维修，不得推诿。非承包人施工质量引起的事故，维修费用由发包人承担。双方约定的其他工程质量保修事项：六、其他发包人在质量保修期满后60天内，承包人向发包人提出支付保修金的书面申请，发包人经审核确认不存在未解决的质量问题后，将剩余保修金返还承包人（无息）。五、质量保修金的返还本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为/（大写）。质量保修金银行利率为/。工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为工程总造价的3%。发包人（盖章）：承包人（盖章）：本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。3、维修联系人：专项维修电话：2、保修金由发包人统一管理，保修期满后，承包人应按照有关规定办理相关手续，方可办理保修金退还手续。1、执行国家《建设工程质量管理条例》的保修条款,履行合同义务。我是法人代表（或法人委托代理人），参加该工程施工。就安全生产管理工作，我们将贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针，坚决落实安全生产责任制。现我代表公司承诺并声明以下内容：：现场施工安全生产管理附件2_____年_____月_____日法定代表人（盖章）：__________法定代表人（盖章）：______________4.制定了安全生产管理制度、操作规程、岗位职责；3.制定了切实可行的安全生产应急预案；2.逐级签订了安全生产目标责任书；1.建立了本工程的安全生产管理工作计划、管理目标；二、我们已经一、我们已经深刻了解了贵公司对该工程安全生产的要求，并充分认识到该项目现场在施工过程中存在的各种危险因素和所有安全生产方面的问题；清醒的认识到抓好安全生产管理工作的紧迫性和必要性。10.建立并进一步完善了重大安全事故的处理流程。9.成立了以项目经理为组长的安全生产领导小组；8.制定了安全生产管理记录备案制度；7.制定了所有进场人员安全生产交底制度；6.制定了各项施工作业的安全生产保障措施；5.制定了安全检查、考核等的管理办法；5、全国建筑施工安全生产形势的情况分析及陕西省西安市关于建筑施工安全生产管理的相关政策制度等。4、其它安全生产的有关规定；3、通用的安全生产防护用品的使用方法及相关要求2、现行通用的安全生产技术规范和操作规程；1、建设工程安全生产管理条理条例及相关法律法规；三、根据建设工程质量安全监督站的有关要求，我们对所有进场施工作业人员办理了人身意外保险；给他们进行了且将继续进行安全生产方面的教育和专项培训；组织他们学习了并将进一步学习：九、贵方及贵方委托的监理单位检查时发现我们对本工程的安全生产管理还存在：八、我们自觉接受贵方及贵方委托的监理公司对安全生产的监督检查，并对存在的安全问题在最短的时间内进行积极有效的整改。七、我们将对施工作业环境进行定期、不定期的严格检查，随时消除施工环境中的安全隐患。将对施工过程中人的不安全行为、物的不安全状态、施工环境的安全状况每日给贵方及贵方委托的监理公司以书面形式进行汇报。六、我们将进一步加强对进场分包单位的安全生产管理（包括特种行业的分包单位）。五、依据建办质〔2018〕31号关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知、建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《陕西省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》、市建质发[2018]26号《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》文件规定，做好施工现场危大工程安全管控。每月由公司主管领导带队对项目现场进行不少于1次全面的安全检查，并将检查情况反馈贵方及贵方委托的监理公司。四、所有有效的安全生产防护用品和设施将及时发放、配备给所有进场施工作业人员；我们为正确使用这些用品进行相互监督，确保所有人能正确使用。贵方及委托的监理单位检查时发现我公司进场作业人员在施工过程中未使用安全保护用品，我们愿意接受贵公司违约金处理。承包人（盖章）：特此承诺。十一、在履行施工合同期间发生重大安全事故时，我公司除接受国家规定的有关处罚并独立承担由此造成的经济损失外，还愿意承担给贵方造成的其它相关的直接、间接经济损失。十、在安全生产专项治理、检查、评比中，被政府主管单位、贵公司上级部门点名批评、通报或评比位于倒数后三名时，我们除接受上级的处罚外，还愿意接受贵方违约金处理；若连续两次（含两次）以上被通报、点名批评时，我方自愿接受被列入/不合格承包方之列等的其它处罚。2、制度、办法、措施未得到有效落实；还存在潜在或重大的安全隐患时，我们愿意接受贵公司违约金处理及经指正仍得不到及时有效整改时的加倍支付。1、无制度、无办法、无措施、无专人管理、未进行安全生产教育和培训等，我们愿意接受贵公司违约金处理及经指正仍得不到及时有效整改时的加倍支付。发包人：建筑安装施工安全生产协议附件3日期：年月法定代表人（盖章）：监理单位：/工程地址：工程名称：一、工程项目发包人将项目委托承包人施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等国家、省市有关法律、法规，双方在签订施工合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。承包人：（一）发包人职责三、管理职责计划竣工时间：计划开工时间：二、工程项目期限：施工单位：（二）承包人职责5、施工期间，发包人指派同志负责本工程项目的有关安全、消防环保工作。4、应按《施工合同》约定支付建设工程环境保护及安全措施所需费用，并督促、监督检查承包人使用情况。3、有权参加承包人的安全事故调查，及时了解现场发生的事故情况，督促承包人加强改进安全事故管理工作。2、根据国家有关法律法规提出安全生产相关要求，督促承包人项目施工安全管理组织、制度体系的建立和各项安全措施的落实。发包人定期、不定期对承包人施工安全管理状况进行监督检查。1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规。6、保证项目安全生产费用的有效使用。5、编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练。4、制订企业安全生产检查计划并组织实施。3、应对施工安全进行规范化、标准化、精细化管理，编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施。2、在作业过程中必须认真贯彻落实国家和地方的有关项目施工安全生产工作的政策、法规、规范等，严格执行合同中的所有安全要求和发包人建设项目安全管理制度，积极配合发包人安全监督管理，落实各项安全、环境保护和职业健康管理要求，不断改进和完善安全生产管理。1、承包人作为施工方，对现场施工安全负有直接和主体责任。五、管理要求2、项目施工坚决杜绝违章、违规事件发生，杜绝违章指挥和强令冒险作业，做到“零违章”。1、项目施工坚决杜绝各类安全生产事故，严格控制不发生人身伤害事故，不发生一般及以上建设工程责任事故、火灾爆炸事故、环境损害事故，不发生有社会影响的公众安全事件，确保“零伤害、零事故”。四、安全管理目标8、承包人为总承包单位：进入施工现场的所有单位及人员安全生产由承包人负责管理及负责。承包人为非总承包单位：依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确与总包单位的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。7、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。承包人必须具有安全管理部门颁发的安全生产证书，应有安全生产岗位责任制、各工种的安全操作规程、特种作业工人的审证考核制度及和定期安全检查制度。4、资质与人员管理3、现场安全由承包人负责，承包人应自觉接受发包人、监理人等单位的监督检查，负责合同执行过程中作业现场所有人员、设备的安全。承包人项目施工负责人在安排部署项目施工的同时，安排部署施工各项安全措施，并检查落实情况。施工期间，承包人指派同志负责本工程项目的有关安全、消防环保工作。2、承包人必须有一名主管领导分管安全工作，并按照《建筑施工企业生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定配置专职安全管理人员，明确主管安全的负责人、专职安全管理人员和各级人员安全职责，积极落实安全措施，形成纵向到底、横向到边的安全管理网络，将安全工作落实到业务的每个环节。1、承包人应建立健全安全管理机构和安全管理制度，健全安全管理组织体制、安全保障体系。承包人在作业前应对作业人员进行安全技术交底工作，并通知监理方委派有关人员参加。承包人在施工过程中必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行，并严格落实相关安全技术措施。承包人应按照国家相关法规要求，对入场作业人员进行三级安全教育培训工作，作业前应组织管理、作业人员对施工中有关安全管理制度、规范进行学习，督促作业人员严格执行和认真遵守。承包人必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，承包人项目经理必须承担管理责任。特种作业人员必须经培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。不符合发包人成品保护和安全要求的，发包人有权提出修改意见，承包人进行修改。承包人施工组织设计方案应包括安全技术措施方案，安全技术措施方案应详细制定符合发包人成品保护、安全等方面要求的具体安全技术措施，并能够保障安全可行。按照本项目特点，制定安全作业方案和应急救援预案；本工程安全管理制度；安全管理组织机构及安全责任人、特种设备人员；5、承包人应履行安全职责，执行发包人、监理人有关安全工作的指令，并在开工后随施工组织设计，编制下列文件报送监理人审批及发包人备案。9、承包人应建立并完善应急救援组织及预案体系，根据现场作业施工特点制定相应专项预案，并定期组织演练，保障应急预案物资准备齐全。承包人应严格按照国家规范要求，落实安全生产投入保障制度和安全生产费用使用计划，确保安全生产费用的有效使用，保证现场施工安全防护用品及安全设施的规范使用、安全措施的有效落实和安全生产条件的不断改善。每笔生产费用的使用应严格登记建账，发包人管理人员、监理人员有随时检查的权利，该费用已经包含在合同总造价内，发包人不再另行承担该费用。8、安全费用管理7、承包人应按国家有关部门规定的危险性较大的工程编制专项施工方案，附具安全验算结果。安全技术措施和专项施工方案必须经承包人项目技术负责人、项目负责人、总工程师、企业技术负责人逐层审核签字后实施，同时报监理审批。6、承包人应制定项目施工土方开挖、基坑防护、脚手架搭设、临时用电、危险作业（吊装、动火或高处作业）、机械设备安拆（塔吊、施工电梯）、文明施工等方面相关管理要求和安全技术措施方案。安全技术措施方案应得到监理方审核批准，并严格落实。施工过程中如发生设计变更并因该变更影响安全及消防的，原定的安全技术措施也必须随之变更，反之，不作调整；施工过程中确需修改拟定的安全技术措施时，必须经编制人同意，并办理修改审批手续；施工过程中确需修改拟定的安全技术措施时，修改后的安全技术措施方案必须符合发包人成品保护和安全要求，并报发包人备案。发包人工程管理部（项目部）在检查中发现的问题或隐患，应立即要求承包人整改。承包人应立即停止问题作业，组织安排整改，未整改完成或未采取安全措施不得开始作业。承包人应积极配合和落实发包人提出的安全管理要求，及时整改发现的隐患或问题。承包人施工作业中，发现有影响施工安全的隐患必须立即停止作业进行整改，及时消除隐患或采取可能的安全措施。承包人每月组织综合检查，及时掌握现场安全管理状况和存在的问题，解决安全管理中存在的困难，进行管理改进。专项检查：承包人定期对施工现场消防、高处作业、吊装作业、临电设施、土方开挖及基坑防护安全、文明施工等情况组织专项检查，建立专项检查表，根据现场实际确定检查内容和频次，发现隐患及时处理和报告。日常检查：承包人安全管理人员每日随时检查作业安全、人员防护、机械安全等各项安全措施的落实情况，对现场动火作业安全措施、消防设施和器材设置及维护、易燃物品清理、危险品（氧气瓶、乙炔瓶等）的使用和存放、各类作业安全、人员防护用品佩戴和使用等内容建立日常检查表，确定检查频次，发现隐患及时处理和报告。承包人安全负责人每日施工前应组织班前会和作业检查，布置落实消防和作业安全工作。10、隐患排查及整改12、消防及动火作业机械设备、脚手架等设施和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏、遗失或造成伤亡事故均由承包人来承担责任，负责赔偿。承包人特种设备应规范操作，每日使用前检查设备设施状态，检查设备安全设施是否完好可用，严禁带病运行或拆除安全设施及各类违规、违章操作，严禁违章指挥。施工机械设备及机具配件必须由专人管理，定期检查维护，保证完好可用，机械设备安全附件齐全完好。承包人租赁或使用的特种设备必须具备年度检测合格证，且安全可靠。11、承包人在施工中的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，经监理单位审核方案后，承包人应按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由承包人负责。承包人应落实其他有关消防防火安全的措施，保障施工安全。施工现场严禁吸烟，承包人施工作业使用氧气瓶、乙炔瓶、油漆桶或其他焊割设备等，必须规范使用和安全储存。动火作业人员必须严格遵守动火安全操作规定和程序。动火前清理周围易燃、可燃物，落实各项安全措施，动火时专人监护和旁站，发现危险或隐患应停止作业，并清除危险因素或隐患。动火完毕后清理现场。承包人施工动火，必须办理动火证，落实各项安全措施，经检查、审批同意后方可进行，电焊作业人员应现场携带动火证和特种作业证复印件。承包人必须按消防规定在施工现场配置灭火器材。灭火器必须配置合理，放置区域明显，并严禁遮挡。承包人对施工现场的消防工作负有主体责任，应严格按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》相关要求，确定防火责任人，明确防火责任和管理制度。电气装置和线路、配电室周围不得堆放易燃、易爆和强腐蚀性介质，并禁止烟火。承包人临时用电设施检修时必须停电，挂停电标志牌，挂接必要的接地线，检修人员穿戴绝缘防护用品，使用绝缘工具。配电系统电器开关及电气装置完好无损，装设端正牢固。带电线路绝缘良好，接头处绝缘包扎符合规范。配电箱与开关箱上标明名称、用途及分路标记，并按照规范要求合理设置接地、防雷装置。重复接地点选在配电箱、电路末端等处，接地体规格符合规范要求。承包人施工现场临时用电应符合安全用电技术规范，采用“三级供电、两级保护”系统，开关箱实行“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”制。承包人临时用电应符合施工规范和发包人要求。临时用电布设或检修作业前应进行技术交底，临时用电应确定所使用的用电设备功率、供电电源位置、线路敷设走向和方式，进行负荷计算，并制定施工作业安全用电管理和技术措施。13、施工用电安全承包人在施工前要认真勘察现场，在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，承包人应对施工人员进行交底，施工开始前应向监理人提出安全防护措施，经监理人认可后实施；如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。承包人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。承包人在业务实施全过程中,应保证留在现场上的任何人员的安全,并保持现场和项目处于秩序良好状态,以避免对上述人员造成危险。14、安全防护承包人配电箱应明确责任人和巡检表，定时检查维护，保障安全。每日施工完毕后，电气责任人对所使用的配电间、用电设施进行检查，配电间锁闭，用电设施做到断电。承包人在现场应设置大型车辆进出的冲洗设备，并设沉淀池，冲洗用水、施工用水经沉淀后再排入市政雨、污水管网系统。承包人加强施工现场环境噪声的监测，采取专人管理的原则，对噪音大的施工机械如木工圆盘锯、混凝土振动器等，进行封闭围挡隔音。凡噪声超过规定要求，及时对噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。承包人施工垃圾应及时清运，现场堆放应严格按照环保要求，做好遮盖、围挡等工作，不得大量或超量堆放。环境干燥情况下定时洒水，防止尘霾污染。雨季应做好地面排水，防止施工区域内排水不畅、污水外流。15、环境保护对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经承包人负责人和双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有作业人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许，容忍上述同样行为。六、违约责任与考核承包人承诺加强对本项目的现场管理，达到发包人关于安全管理的所有要求。19、如果发生安全事故，应严格按照国家、行业、及公司的安全管理规章制度的程序执行。18、作业中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，作业现场必须具有相关的安全标志牌。承包人有责任保障施工中的人身、财产和设备安全。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。16、承包人应建立项目安全生产管理档案。七、其他5、发包人、监理人的的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、通知、建议、要求、或类似行动(包括未表示不批准)，不应解除承包人的任何安全责任，包括对错误、遗漏、误差或未遵办的责任。4、承包人因管理原因多次发生不安全事件，或情节严重、造成严重后果的，发包人在按照以下条款从严处置的基础上，可勒令承包人停工整改、暂停付款直至承包人整改完毕或有权单方面解除与承包人签订的相关业务合同，发生损失由承包人自行承担。3、承包人人员在施工期间，造成伤亡、火灾、环保、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理，造成发包人损失的，应对发包人损失进行赔偿，发包人有权追究承包人对发包人造成的相关损失。2、承包人承担因违反本安全协议各条而导致的一切责任和费用、赔偿，且不得以任何理由停工和向发包人提出经济和工期补偿要求，确保不会因上述原因使发包人声誉受到不良影响。1、承包人承担因违反本安全协议及国家有关法律、法规、规范、标准要求的，造成的一切法律责任。附件4_____年_____月_____日法定代表人（盖章）：__________法定代表人（盖章）：______________发包人（盖章）：承包人（盖章）：本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（合同专用章）后即生效，至工程结束后自行终止。本合同作为合同的附件，与施工合同具有相同法律效应。（1）不将工程劳务违法分包、转包给无资质的包工头等不具备用工主体资格的组织或个人；与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，未与我公司订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。与农民工签订劳动合同，明确工资支付方式、标准和支付时间、支付方式等；否则，贵单位有权要求其无条件退场；我公司负责处理善后事宜，如出现滋事事件，我公司负全部责任，并接受贵单位每次10000元/次的经济处罚；经我公司认真仔细研究，我公司将严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《工资支付条例》、《保障农名工工资支付条例》等法律、法规开展工程建设活动，为维护建筑市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我企业郑重承诺做到：我们公司已充分认识到农民工工资发放的重要性，中标后在组建项目领导班子的同时组建以为组长的农民工工资及相关问题专项解决工作组（联系电话：手机固定电话/），该工作组为常设机构，随时负责解决与农民工有关的所有事宜。我是法定代表人（或委托代理人），为了保证农民工工资按时发放，避免拖欠或克扣农民工工资的现象发生。我代表我公司对我们投标的就农民工工资发放问题特向贵公司郑重承诺如下：：关于农民工工资发放承诺书（7）若因安全、创卫、群众上访、拖欠农民工工资、媒体曝光等问题给建设方造成社会负面影响，我公司自愿承担由此引起的一切损失并无条件接受贵方处以的处罚罚款。（6）若有安全、创卫、群众上访、拖欠农民工工资等问题，我方积极解决并与建设方无关，由此发生的费用均由我方承担；（5）坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任；（4）对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任；（3）认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务；（2）将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，不发放到包工头等不具备用工主体资格的组织或个人；九、我公司承诺不拖欠农民工工资。若因承包人原因，出现本项目农民工的过激行为造成不良影响事件的，我公司愿接贵方的违约金处理，贵单位有权从给我公司的任何付款中扣除。八、若由于我们公司未处理好农民工工资及与农民工有关的所有事宜而产生纠纷（如投诉、打架、滋事等事件），由此给贵单位造成恶劣影响或干扰贵单位正常工作，我公司愿接受违约处罚；贵单位还有权对导致纠纷的事件进行处理，所发生费用从支付我公司工程款中扣减，无需征得我公司同意。七、我公司在支付农民工工资时，随时接受贵单位及贵单位委托的监理公司的监督检查，并对提出的质疑做合理解释。六、我公司为避免出现拖欠或克扣农民工工资等现象，建立了农民工工资储备金应急机制，防止出现因拖欠农民工工资而引发群体性上访事件。五、我们保证对劳务分包企业的工资支付情况及有关事宜，进行全方位监督，确保农民工及时足额领到工资。四、我们保证绝不违反规定将工程分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则，贵单位有权要求其无条件退场；我公司负责处理善后事宜，如出现滋事事件，我公司负全部责任，并接受贵单位的违约金处理。关于现场施工环境综合整治及扬尘污染治理承诺附件5日期：年月日法定代表人（盖章）：施工单位（盖章）：四、我们将对施工现场环境整治和扬尘污染治理工作常抓不懈；自觉接受贵方及贵方委托的监理单位的检查管理，对查出的问题及时进行整改。若我公司未达到《西安市扬尘污染防治条例》规定的要求，经贵方及监理单位指正未及时进行有效整改，除按照《西安市扬尘污染防治条例》等文件的通知中的处罚条款进行处罚外，贵公司有权委托第三人进行整改处理，此过程中发生的所有费用由我公司承担，同时我们愿意接受每贵方规定的处罚，赔偿贵方因此造成的经济损失。三、对施工现场及责任区等进行定时清扫、洒水，清除地面浮土避免二次扬尘。二、全面及时清理工地内的建筑垃圾和废弃物；合理、整齐的摆放各类建筑材料和设备；确保排水系统畅通，杜绝场内积水和废水横流的现象发生。一、我公司自进场施工之日起，将在施工现场积极开展以“整顿、整理、清扫、清洁和素养”为主题的“6S”活动；积极行动，组织有关人员对施工场地、通行道路及责任区的环境卫生、扬尘污染进行综合整治，完善和加强各项清洁、保洁及扬尘污染治理措施，落实责任人，建立相关管理制度。为了更好的贯彻落实西安市人民政府《关于做好建筑工地环境卫生综合整治工作的通知》、《西安市扬尘污染防治条例》、《西安市施工工地场界扬尘排放限值管理办法》（试行）、《西安市建设工地及两类企业扬尘防治技术导则》（试行）等文件精神，营造一个良好的生活、工作环境，我公司对所辖范围内的实际情况进行查看后，就施工现场环境卫生综合整治及扬尘污染治理工作郑重做出以下承诺：：廉政管理条款附件6日期：年月日法定代表人：（盖章）施工单位：（盖章）特此承诺。甲方有责任对单位工程项目人员进行廉政教育。甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。一、甲方廉政管理职责：为了加强工程项目建设中的廉政管理，确保工程项目高效、优质、按时竣工投产，经甲方与乙方双方同意签订《廉政管理协议书》并作为甲方与乙方共同遵守的廉政行为准则。乙方：甲方：乙方应了解甲方单位有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。二、乙方廉政管理职责：甲方人员在工程项目建设中发现乙方单位有不廉政的行为，应及时通知主管领导和乙方，并及时采取措施，终止其不廉政行为的继续发生。甲方人员参加乙方单位的会议，需经主管领导同意，并按公司有关规定的廉政行为规范参会。甲方人员应严格遵守本合同约定的有关条款，如违反此规定除给予当事人批评教育外，视情节轻重、后果大小给予相应的经济或纪律处罚。甲方有权对乙方在工程项目建设中执行廉政情况实行监督，由甲方组织召开甲方与乙方廉政管理会议。乙方任何人员向甲方人员行贿，无论是甲方索贿，还是乙方主动行贿，一旦此事被确认，乙方均自愿承担原合同总额30%的违约金。乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉政行为，应及时通知甲方及其主管领导，及时采取措施，积极有效地终止其不廉政行为的连续发生。如乙方在工程项目建设中有任何贿赂甲方人员的行为，甲方有权取消或终止工程项目施工合同。由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。乙方在工程项目建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方利益，根据具体情节和因此造成的甲方经济损失在乙方工程款中扣除，甚至终止工程项目合同，移交司法机关处理。乙方不得宴请甲方人员或向甲方人员赠送各种礼品、礼券（现金），如有违反规定除批评教育外，视情节轻重，后果大小给予乙方当事人200-5000元/次扣款（“扣款”的性质为乙方支付给甲方的违约金，且可在应支付乙方的任何一笔款项中扣除），后果严重的解除合同并取消乙方单位参加甲方建设项目的投标及承包资格，并由乙方承担甲方由此产生的一切损失。乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。一、资格标审查第五章评审标准日期：年月日法定代表人（盖章）：法定代表人（盖章）：甲方（盖章）：乙方（盖章）：序号审查内容合格条件1供应商具有独立承担民事责任的能力供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；2供应商应授权合法的人员参加磋商全过程法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；4供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供2021年度经审计的财务会计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；5供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；6资质证书供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；7项目经理项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且提供未担任其他在建工程项目的项目经理声明；8供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；9非联合体投标非联合体投标声明10供应商信用信息采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。评定结果：由采购人对上述资料进行审查，以上内容有一项不符合要求，则磋商响应文件的资格标审查为不合格，磋商响应文件无效，无资格进入后续评审阶段。（2）技术标评审内容如下表所示。（1）磋商小组仅对资格审查合格、符合性审查合格的供应商的技术标进行评审。三、技术标评审二、符合性审查序号审查内容合格条件1供应商未经过正常渠道获取磋商文件的、供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称不一致的；与报名资料一致2响应文件、磋商响应函未加盖供应商公章及未经法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；符合磋商文件要求3响应文件无投标有效期或有效期达不到磋商文件的要求；符合磋商文件要求4供应商针对同一工程递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的,出现选择性报价的；符合磋商文件要求5明显不符合商务、技术要求，存在重大负偏离的；符合磋商文件要求6响应文件附有采购人不能接受的条件的；符合磋商文件要求7不符合磋商文件规定的其他实质性要求的；符合磋商文件要求8违反《中华人民共和国政府采购法》有关规定和磋商纪律的符合磋商文件要求评定结果：由磋商小组对上述资料进行审查，以上内容有一项不符合要求，则磋商响应文件的符合性审查为不合格，磋商响应文件无效，无资格进入后续评审阶段。技术部分评分60分1、施工方案[方案总体思路清晰、合理、可操作性强、可执行程度强，且能很好推动项目实施得6～10分；方案总体思路基本明确、可行性、合理性高得3～6(含)分；方案思路模糊、可行性、合理性一般得0～3(含)分。]本项满分10分；技术部分评分60分2、项目经理部组成及劳动力投入，人员搭配合理，完全满足项目需求，根据响应程度计0～8分；技术部分评分60分3、施工机械设备配备和材料投入情况，机械设备配备合理、材料投入完全满足项目需求，根据响应程度计0～8分；技术部分评分60分4、确保本项目质量的技术组织措施，措施内容科学可行，有针对性且内容详细，根据响应程度计0～8分；技术部分评分60分5、确保治污减霾和防尘污染的技术组织措施，措施内容科学可行，有针对性且内容丰富，根据响应程度计0～6分；技术部分评分60分6、确保安全生产和文明施工的技术组织措施，措施内容科学可行，有针对性且内容丰富，根据响应程度计0～6分；技术部分评分60分7、确保工期的技术组织措施，措施内容科学可行，有针对性且内容丰富，根据响应程度计0～6分；技术部分评分60分8、施工进度表或施工网络图，根据响应程度计0～3分；技术部分评分60分9、施工现场总平面布置图，根据响应程度计0～3分；技术部分评分60分10、针对本项目的疫情防控措施，根据响应程度计0～2分；技术标得分为以上各项得分总和。注：缺项时本项得0分。三、供应商总得分=技术标+商务标（3）商务部分评审内容如下表所示：（2）磋商小组发现供应商的报价明显低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商响应文件为无效文件。（1）供应商的投标报价大于最高限价时，即为无效报价。四、商务标评审评审因素分数评审标准报价30分价格得分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/有效报价）×价格权重（30%）×100业绩10分提供2019年12月以来类似项目业绩或相关项目合同（以合同签订时间为准），每份计2分，满分10分。（注：以上证明文件在磋商响应文件中附业绩合同扫描件并加盖公章，开标现场需携带原件以备查验。）商务标得分为以上各项得分总和。说明2：关于同品牌的说明：（3）关于监狱企业、福利企业：视同小微企业。（2）供应商若属于小微企业，按磋商响应文件格式要求填写声明函。（1）如供应商为小微企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件内容，对符合本办法的小微企业报价给予3%的扣除，扣除后的价格为其评标价。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准：注：说明1：关于小微企业、福利性企业的说明：注：1、节能产品、环境标志产品是指政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范的“品目清单”中的有效期内的产品。采用综合评分法的项目，评标时应当在采用原技术得分的基础上增加其技术得分的3%作为其技术得分，对于价格分值，给予其3%的价格扣除，用扣除后的价格作为其价格得分。若根据扶持政策总得分超出文件规定的分值，仍对其给予加分。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）规定，政府采购属于品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购品目清单所列的产品，执行的相关措施具体如下：说明3：关于调整优化节能产品、环境标志产品的说明非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格。（2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。说明5：（1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。为落实《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》财库〔2020〕31号，对于供应商使用被纳入《绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求》的建材产品或者使用获得绿色建材评价标识、认证、获得环境标志产品认证的绿色建材产品，并提供相关指标的第三方检测或认证机构出具的检测报告、认证证书等证明性文件的，在技术等指标同等条件下，应当优先采购绿色建材产品。说明4、关于绿色建材的说明3、如同一产品既属于节能产品清单，又属于环境标志产品清单，不重复加分。2、在招标时供应商应提供加盖供应商红色公章的有效证明材料。四、达到国家现行施工验收规范合格标准。三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经业主批准后方可实施。二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在磋商文件中的有关要求。一、依据设计文件的要求，本次招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。第六章工程建设标准（3）磋商小组根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出成交候选供应商。三、施工内容：科创公寓公租房项目位于天谷一路以南，天谷二路以北，云水一路以西，云水二路以东，占地约68.652亩，总建筑面积约175289.36平方米，建设公租房1924套。二、项目概况：科创公寓公租房项目临建工程。一、项目名称：第七章采购内容五、安全技术要求；(3)安全生产目标：无伤亡事故、无重大机械事故、无扬尘、无噪音扰民。(2)工期:自施工之日起在20日历天内完成约定项目。(1)工程质量目标:合格四、工程目标和承诺科创公寓公租房项目临建工程主要内容包括临建房、临建房室外工程及配套设施；包含工程量清单范围内所有内容。（4）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2011）（3）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）（2）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）（1）混凝土结构试验方法标准（GB50152-92）六、技术规范依据；遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全生产措施，消除事故隐患。安全措施不力造成事故责任和发生的费用由成交供应单位承担。（10）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）（9）电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范（GB50259-96）（8）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）（7）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）（6）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2009）（5）屋面工程质量验收规范（GB50207-2012）(16)根据建设部发布的《工程建设强制性条文》；（15）建筑施工安全检查标准JGJ59-2011（14）钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2010（13）钢筋焊接及验收规范JGJ18-2012（12）建设工程文件归档整理规范（GB／T50328－2001）（11）建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）第九章竞争性磋商响应文件格式第八章图纸(另附，附电子版)注：供应商所提供的工程及服务必须满足或优于以上要求。六、工程量清单：另附，附电子版以上规范、标准如遇调整或最新规范时，以调整后或最新规范内容为准。其它相关专业规范及行业标准。A、资格标正/副本正/副本全部编制完成，按磋商文件规定分别胶装成册。磋商响应文件的编制应按照磋商文件要求的内容，逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。各供应商请详细阅读磋商文件，理解磋商文件中的每一项要求，按照采购代理机构提供的磋商文件规定的格式编制磋商响应文件。磋商响应文件编制说明：首页保函服务微资服务征信服务政策法规帮助手册一当前位置：融资服务>严品详情北京银行无产品·11“订单贷”②北京银行|订单贷订单变贷款资金好周转最高可贷2000万元一产品概要所属银行：北京银行西安分行贷款类型：订单融资共同借款人：无年化利率435-5.655%贷款上限：上限2000万贷款时限：最长一年还款方式：净息还款/等额本金/等额本息担保形式：免抵押申贷要件：基础资料、中标通知书、采购合同征信授权：企业征信授权个人征信授权产品唯一标识（银行）：BOBSHANXDDD其他条件：1、政府采购中标供应商2、原则上要求企业成立一年以上，具有政府采购合作历史，无重大违约记录一详细介绍政府订单贷是北京银行为服务政府采购中标企业，以政府采购合同为基础，财政支付资金为主要还款来源，通过封闭回款路径的方式为中标企业提供流动资金贷款。我要申请贷款（资格标）竞争性磋商响应文件科创公寓公租房项目临建工程XDZ2022-404-Z项目编号：XACHZC-XA2022-132政府采购项目第二部分供应商应授权合法的人员参加磋商全过程第一部分供应商具有独立承担民事责任的能力目录日期：年月日法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商名称：（公章）第八部分项目经理第七部分资质证书第六部分供应商资格声明文件第五部分供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明第四部分供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度第三部分有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录供应商应授权合法的人员参加磋商全过程供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；第一部分供应商具有独立承担民事责任的能力第十一部分供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料第十部分非联合体投标声明第九部分供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明成立时间：年月日地址：单位性质：供应商名称：1、法定代表人身份证明书法定代表人身份证明书和授权委托书法定代表人身份证复印件特此证明系的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：法定代表人身份证正、反面复印件职务：身份证号码：.附：被授权委托人姓名：性别：年龄：.注册于（工商行政管理局名称或市场监督管理局）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。法定代表人授权委托书日期：年月日供应商：（公章）供应商名称：（公章）法定代表人及被授权委托人身份证复印件电话：传真：.邮政编码：.通讯地址：.法定代表人身份证正、反面复印件被授权委托人身份证正、反面复印件提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；第三部分有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录注：本授权有效期自磋商响应文件递交截止之日起90天日期：年月日被授权委托人：（签字）法定代表人：（签字）如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。我方作为项目名称（项目编号：）的投标供应商，在此郑重承诺：我单位具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术的能力。（采购人）：第五部分供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明提供2021年度经审计的财务会计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；第四部分供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度第六部分供应商资格声明文件日期：年月日法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商：（公章）特此声明。企业名称地 址主管部门法定代表人职务注册时间经济类型近三年内有经营活动中有无重大违法纪录拟派项目经理：1、在建设监管部门是否公布备案2、是否有不良记录3、投标和建设期间项目经理是否有其他在建工程。备案： □是 □否不良记录： □有 □无在建工程： □有 □无是否依法缴纳税收是否依法缴纳社会保障资金单位概况注册资本万元占地面积平方米单位概况职工总数人建筑面积平方米单位概况资产情况净资产： 万元固定资产原值： 万元固定资产净值： 万元单位概况资产情况负 债： 万元净资产： 万元主营收入（万元）收入总额（万元）利润总额（万元）净利润（万元）财务状况2021年第七部分资质证书日期：年月日电话号码和传真：法定代表人：（签字或盖章）供应商：（公章）我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。西安辰和工程咨询有限公司：项目经理无在建工程项目声明附表：项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且提供未担任其他在建工程项目的项目经理声明；第八部分项目经理供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；日期：年月日法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商：（公章）特此声明！我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。我方（供应商全称）在此声明，我方拟派（项目名称）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建设工程项目。3、我方（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。2、我方（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。我方作为项目名称（项目编号：）的投标供应商，在此郑重声明：（采购人）：第九部分供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明日期：年月日法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商：（公章）特此声明。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。4、我方（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商：（公章）本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。我公司参加本次项目为非联合体。我公司作为本次项目的供应商，根据磋商文件要求,现郑重声明如下:致（采购代理机构）：第十部分非联合体投标声明政府采购项目正/副本正/副本B、商务标第十一部分供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料日期：年月日法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商名称：（公章）（商务标）竞争性磋商响应文件科创公寓公租房项目临建工程XDZ2022-404-Z项目编号：XACHZC-XA2022-132第三部分商务技术要求偏离表第二部分报价一览表第一部分竞争性磋商响应函目录时间：年月日法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）一、中小企业声明函（工程、服务）第八部分附件第七部分政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书第六部分供应商承诺书第五部分业绩证明文件第四部分工程量清单报价表第九部分其他资料（供应商认为有利增加其竞争性的其他资料）六、二次报价表-格式五、投标确认函四、节能产品、环境标志产品提供相关证明材料三、残疾人福利性单位声明函二、监狱企业证明材料4、若我方中标，我方保证工期日历天，保证工程质量等级达到。3、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。2、我方投标报价为(大写)人民币（小写）¥元。根据你方的磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、工程建设标准、采购内容和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿意按照磋商文件中的一切要求，提供工程及服务，完成合同的责任和义务，并承担任何质量缺陷保修责任。致（采购代理机构）：第一部分竞争性磋商响应函供应商：（公章）9、我方的磋商响应文件有效期自竞争性磋商响应文件递交截止之日起90日历日。8、我方理解贵方不负担我们的任何投标费用，我方不要求贵方对未成交原因作任何解释，也不退回磋商响应文件。7、在合同协议书正式签署生效之前，贵方的磋商文件、答疑纪要、成交通知书和本磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。6、若我方中标，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。5、我方本工程项目经理，证书编号，级别，专业。项目编号：XACHZC-XA2022-132、XDZ2022-404-Z第二部分报价一览表日期：年月日邮政编码：电话：传真：法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）单位地址：法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商：（公章）注：各供应商在不超过本项目最高限价的基础上自主报价,否则视为无效报价。报价单位：人民币元项目名称：科创公寓公租房项目临建工程采购内容投标报价（元）工期（日历天）项目经理质保期（年）质量标准（合格/不合格）备注姓名:级别:专业:证号:投标报价（大写）：注：1.商务条款详见竞争性磋商文件“第二章供应商须知附表、第四章合同主要条款”。本表只填写竞争性磋商响应文件中与竞争性磋商文件有偏离的内容，竞争性磋商响应文件中商务响应与竞争性磋商文件商务要求完全一致的，不用在此表中列出，但本页必须满足签字/盖章要求。1、商务要求偏离表商务技术要求偏离表日期：年月日序号商务条款磋商文件商务要求磋商响应文件商务响应偏离响应说明1234567…技术要求偏离表2、技术要求偏离表日期：年月日法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商：（公章）2.表格不够用，各供应商可按此表复制。序号技术条款磋商文件技术要求磋商响应文件技术响应偏离响应说明1234567…日期：年月日法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商：（公章）2.表格不够用，各供应商可按此表复制。注：1.技术条款详见竞争性磋商文件“第七章采购内容”。本表只填写竞争性磋商响应文件中与竞争性磋商文件有偏离的内容，竞争性磋商响应文件中技术响应与竞争性磋商文件技术要求完全一致的，不用在此表中列出，但本页必须满足签字/盖章要求。分部分项工程量清单计价表单位工程造价汇总表单项工程造价汇总表投标报价（格式以广联达软件格式为准）工程量清单报价表1、投标报价主要材料价格表工程量清单综合单价分析表规费、税金项目清单计价表其他项目清单计价表措施项目清单计价表(大写)：_______________________________措施项目费报价(小写)：_______________________________(大写)：_______________________________投标报价(小写)：_______________________________投标报价工程编制时间：年月日编制人：(造价人员签字及盖专用章)法定代表人或被授权委托人：(签字或盖章)供应商：(公章)(大写)：________________________其中安全文明施工费(小写)：________________________4、分部分项工程量清单计价表工程名称：专业：第页共页3、单位工程造价汇总表2、单项工程造价汇总表工程名称： 序号单位工程名称造价（元） 合 计总报价(大写)：序号项 目 名 称造 价（元）123456789合计6、其他项目清单计价表工程名称：专业：第页共页5、措施项目清单计价表工程名称：专业：第页共页序号项目编码项目名称计量单位工程数量金 额（元）序号项目编码项目名称计量单位工程数量综合单价合价本页合计合 计序号项 目 名 称计量单位工程数量金 额（元）序号项 目 名 称计量单位工程数量综合单价合价合 计8、工程量清单综合单价分析表（投标时可提供电子版）工程名称：专业：第页共页7、规费、税金项目清单计价表工程名称：专业第页共页序号项 目 名 称计量单位工程数量金 额（元）序号项 目 名 称计量单位工程数量综合单价合价合 计序号项目名称计量单位工程数量金 额（元）序号项目名称计量单位工程数量综合单价合 价规费合计安全文明施工措施费合计税金合计供应商名称：采购项目编号：第五部分业绩证明文件9、主要材料价格表工程名称：专业：第页共页序号项目编码项目名称单位组价依据其中合计序号项目编码项目名称单位组价依据人工费材料费机械费风 险管理费利 润合计序号材料编码材料名称、规格、型号品牌单位数量单 价(元)备注序号项目名称项目内容（类似项目/相关项目）合同签订时间质 量金 额（元）业主名称、联系人及电话123456789法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商：（公章）3.附业绩合同扫描件并加盖公章，开标现场需携带原件以备查验。2.提供2019年12月以来类似项目或相关项目业绩合同（以合同签订时间为准）；1.若表格不够用，各供应商可按此表自行复制；注：2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。1、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。作为参加贵单位的项目的供应商，本公司郑重承诺：致（采购代理机构）:第六部分供应商承诺书日期：年月日第七部分政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书日期：年月日法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商：（公章）4、我方已阅读了《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》文件，并领会了文件的精神。因违反文件规定所产生的后果由我方自行承担。3、参加本次磋商提交的所有资格证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：全权代表：（签字或盖章）承诺单位：（公章）9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。中小企业声明函（工程、服务）附件日期：年月日电话：邮编：地址：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业证明材料从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。注：供应商若非中小企业，此表无需填写，可提供空表。日期：企业名称（盖章）：单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。三、残疾人福利性单位声明函注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。西安辰和工程咨询有限公司：五、投标确认函注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。四、节能产品、环境标志产品提供相关证明材料注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。日期：项目编号：XACHZC-XA2022-132、XDZ2022-404-Z六、二次报价表-格式注：加盖公章的投标确认函扫描件请于开标前2个工作日发至采购代理机构邮箱。日期：年月日供应商：（公章）作为参加贵单位组织的（项目名称）的供应商，本公司确定参与本项目磋商。法定代表人或被授权委托人：（签字）注：本表为二次报价表参考格式，供应商无需在响应文件中填写，磋商过程中由采购代理机构提供本表，供应商在现场填写二次报价。报价单位：人民币元供应商：项目名称：科创公寓公租房项目临建工程采购内容投标报价（元）工期（日历天）项目经理质保期（年）质量标准（合格/不合格）备注姓名:级别:专业:证号:投标报价（大写）：政府采购项目正/副本正/副本技术标其他资料（供应商认为有利增加其竞争性的其他资料）日期：年月日供应商名称：（公章）（技术标）竞争性磋商响应文件科创公寓公租房项目临建工程XDZ2022-404-Z项目编号：XACHZC-XA2022-1321、施工方案；施工组织设计共由11项组成，内容应包括但不限于以下内容：磋商响应文件技术标，要求各供应商提供施工组织设计。技术标时间：年月日法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）7、确保工期的技术组织措施；6、确保安全生产和文明施工的技术组织措施；5、确保治污减霾和防尘污染的技术组织措施；4、确保本项目质量的技术组织措施；3、施工机械设备配备和材料投入情况；2、项目经理部组成及劳动力投入；附表1：项目经理部组成及劳动力投入（本附表附于技术标2、项目经理部组成及劳动力投入中）技术标格式自拟，供应商可根据实际情况增加必要的图表、文字说明书等资料。11、其他资料（供应商认为有利增加其竞争性的其他资料）。10、针对本项目的疫情防控措施；9、施工现场总平面布置图；8、施工进度表或施工网络图；法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商：（公章）2附表格式供应商可根据情况自行调整（表格所列出的项目不得更改），包括但不限于上述表格中要求的内容。注：1若表格不够用，各供应商可按此表复制（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业2附表格式供应商可根据情况自行调整（表格所列出的项目不得更改），包括但不限于上述表格中要求的内容。注：1若表格不够用，各供应商可按此表复制“主要人员简历表”中应附人员相关证书及资料。（二）主要人员简历表日期：年月日姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本合同任职毕业学校 年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目担任职务业主及联系电话D、电子文档附表2、拟投入主要施工机械/工器具表（本附表附于技术标3、施工机械及工器具的配备情况中）日期：年月日法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）供应商：（公章）序号机械/设备/仪器名称规格型号单位数量目前状况备注序号机械/设备/仪器名称规格型号单位自有租赁目前状况备注递交的U盘或电子光盘应仅存储该文件，存储电子版响应文件时，必须确保计算机无病毒，无病毒的标准为：使用当前流行杀毒软件，并且是升级为最近10天内的病毒库检查无病毒。如若在打开电子版响应文件时，查出有病毒且导致数据损坏的，后果自负。注：电子版响应文件内容与纸质版正本响应文件的内容保持一致，具有同等法律效力，须将word文件以及签字加盖公章后的PDF文件刻录存入U盘或电子光盘，U盘或电子光盘作为投标资料介质不予退还。必须提供电子文档（供应商所提供的电子版磋商响应文件必须能够打开，内容必须与文字磋商响应文件内容一致。）第二次报价表项目编号：XACHZC-XA2022-132、XDZ2022-404-Z项目名称：科创公寓公租房项目临建工程供应商：陕亚华都建设工程有限公司报价单位：人民币元采购内容投标报价（元）工期（日历天）项目经理质保期（年）质量标准（合格/不合格）备注科创公寓公租房项目临建工程1956978.0820姓名：刘敏级别：二级专业：建筑工极证号：陆2610911220992台格投标报价大写：壹佰玖指任万陆井玖佰杀拾捌元要捌分法定代表人或被授权委托人：遵辉（签字）期：2年月日日

---

投标 / 标书制作要点（原创）

本科创公寓公租房 临建工程涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086