竹园、牌坊渠道及当家塘治理中标结果公示（铜陵金诚乡村振兴兴实业有限公司2023）
一、项目相关情况
项目名称：铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目
项目编号：兴业招采【2023】016
采购方式：竞争性磋商
采购日期：2023年3月1日
中标供应商名称：铜陵大通建筑安装有限责任公司
中标供应商地址：安徽省铜陵市郊区大通美食广场内
中标金额：2176000.00元
评审委员会名单：张春霞、史启林、王冬春
采购人名称：铜陵金诚乡村振兴兴实业有限公司
地址：铜陵市郊区大通镇龙山路132号
联系人：盛工
联系电话：13856245236
采购代理机构：铜陵兴业建设项目管理有限公司
地址：铜陵市铜官区铜井路铜冠商务大厦1015室
联系人：崔工
电话：18856263018
公告期限：公告期为本公告发布之日起一个工作日（不计当日）。
若供应商对上述结果有异议，可在中标期限届满之日起7个工作日内以书面形式在工作时间向铜陵兴业建设项目管理有限公司提出质疑，质疑材料递交地址：铜陵市铜官区铜井路铜冠商务大厦1015室，联系电话：18856263018。若供应商对质疑处理意见有异议，可在规定时间内以书面形式向铜陵市郊区财政局提出投诉。
二、质疑提起的条件及不予受理的情形
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规，现将质疑提起的条件及不予受理的情形告知如下：
（一）质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：
1、质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、采购人名称、项目名称、项目编号、包别号（如有）；
3、被质疑人名称；
4、具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；
5、明确的请求及主张；
6、必要的法律依据；
7、提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。
（二）有下列情形之一的，不予受理：
1、提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；
2、提起质疑的时间超过规定时限的；
3、质疑材料不完整的；
4、质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
5、对其他供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。
三、其他
无
特此公告。
采购人：铜陵金诚乡村振兴兴实业有限公司
采购代理机构：铜陵兴业建设项目管理有限公司
2023年3月1日
附件:
(大院)被推荐供应商名单和推荐理由.doc(大院)被推荐供应商名单和推荐理由.doc(大院)被推荐供应商名单和推荐理由.doc
铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目竞争性谈判文件.doc铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目竞争性谈判文件.doc铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目竞争性谈判文件.doc
中小企业声明函.docx中小企业声明函.docx中小企业声明函.docx
铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目（清单）.xlsx铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目（清单）.xlsx铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目（清单）.xlsx
铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目供应商推荐名单及理由一、采购人推荐名单（1）铜陵大通建筑安装有限责任公司（2）安徽勇青建设工程有限公司二、采购人推荐理由（1）铜陵大通建筑安装有限责任公司具有建筑工程施工总承包叁级、市政公司工程总承包三级、水利水电工程总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级资质。在2017年承建枞阳龙湖国际城D1#D2#D3#楼工程施工中获建设单位和枞阳县监督站领导一致好评、2020年承建铜陵市中等职业技术教育中心11#学生宿舍楼工程获得“市级建筑安全标准化示范工地”、2021年获得“铜陵市建筑行业质量管理优秀单位”称号、2022年4月永和花苑1-7#楼工程获得“市级建筑安全标准化示范工地”。公司积极参加社会公益活动，在结对扶贫、抗洪救灾、疫情防控等活动中踊跃捐款捐物，受到社会各方一致好评。（2）安徽勇青建设工程有限公司拥有地基与基础、装修装饰、防水防腐保温工程专业承包一级资质，房屋建筑工程、市政公用工程总承包资质，钢结构、园林绿化和施工劳务专业承包等资质。近几年承建的代表工程有铜陵市安徽长河新材料有限公司年产三万吨厂房工程、宿州市安徽宿固高速公路有限公司办公大楼装修工程、铜陵白姜科技文化展馆装修工程、亳州市依立腾亳望府115地块桩基及基坑支护工程、深圳市圳发云谷大厦项目防水保温工程、黄石市十五冶七公司黄石市西塞山区还建楼基坑支护工程、亳州市北京城房·亳州41#地售楼部基础及钢结构工程、合肥市东城新海苑复建点桩基工程、铜陵联达房地产开发公司西湖悦府桩基工程等。在工程质量和服务质量上，先后荣获十五冶优胜单位荣誉、铜陵市住建局2020年安全生产管理优秀单位评审、2021年全市优秀建筑施工企业评审、铜陵市人力资源和劳动保障局2021年劳动保障诚信示范单位、铜陵市住建局2022年第一季度完成建筑业总产值优秀企业。铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目供应商推荐名单及理由一、专家组推荐名单（1）安徽展扬建设有限公司（2）皖顺建设有限公司（3）钰港建设有限公司（4）安徽中枢建设有限公司二、专家组推荐理由（1）安徽展扬建设有限公司成立于2020年6月23日，具有建筑工程施工总承包三级，市政公用工程施工总承包三级，地基基础工程专业承包三级，建筑装修装饰工程专业承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级，建筑幕墙工程专业承包二级，公司坐落在安徽省铜陵市郊区灰河乡灰河村部，近年来该企业先后承包了铜陵工匠公共实训基地室外工程，铜陵市五松新村幼儿园湖滨园区室外改造工程，铜陵市义安区顺安中心小学（顺安中心幼儿园）改扩建工程，铜陵市第一中学江北分校大门改造工程等。（2）皖顺建设有限公司位于安徽省铜陵市郊区大通镇财政经济管理所办公楼，于2010年03月04日在铜陵工商局注册成立、注册资本为5000万元，市政公用工程总承包贰级及建筑工程施工总承包贰级、近年来先后承建项目有铜陵市郊区澜溪路（和悦路—永平路）改造工程、铜陵市何村路（石城大道～天山大道）工程、铜陵市四中支路(北京路-杨村路)改造工程、铜陵市长江公路大桥防撞护栏防腐项目等工程。该企业熟悉现场地情地貌与项目所在村、组关系融洽，便于施工前和施工过程中的矛盾协调，可确保项目施工进度。（3）钰港建设有限公司位于安徽省铜陵市郊区，是一个极具活力与前景的多元化、集团化的新型民营企业。公司主要经营范围包括建设工程、市政公用工程、土石方工程、水利水电工程、环保工程、公路工程、公路路面路基工程等。该公司有着专业的技术团队和极好的信誉和质量。企业和项目所在地周边居民关系融洽，便于施工过程中的矛盾（4）安徽中枢建设有限公司资质等级为建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级，防水防腐保温工程专业承包贰级，地基基础工程专业承包叁级等多项资质，注册资本金为2000万元。主要典型施工业绩有铜陵市义安区铜陵中学东城校区等健康驿站项目（216校舍隔离点室外景观工程）、铜陵军分区篮球场加铺硅PU材料、铜陵师范学校附属第二小学装饰零星维修工程、新湖村老沙埂道路硬化工程、铜陵市义安区人民医院血透中心改造工程、新湖村人居环境整治再提升-水塘清淤、铜陵市铜官区鹞山新村山体滑坡整治工程、铜陵铜冠优创特种材料有限公司办公楼装饰安装工程、经开区（东部园区）无锡幻银地块场地平整工程、铜官区鹞山社区疫情防控围挡工程、西湖镇塑钢护栏更换和维修项目、龙山湖苑2021年度零星工程、铜陵市义安区新桥办事处2022年村道安全防护工程等多项优质工程等多个业绩。项目编号：兴业招采【2023】016铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目竞争性谈判文件采 购 人：铜陵金诚乡村振兴实业有限公司（盖章）采购代理机构：铜陵兴业建设项目管理有限公司（盖章）2023年2月目录谈判邀请书谈判响应供应商须知前附表谈判响应供应商须知总则竞争性谈判文件供应商谈判响应书的编制谈判响应书的递交开标现场谈判与评审废标评标办法合同的签订、履行及验收质疑和投诉项目需求项目合同第六章谈判响应书格式（一）资格、技术及商务部分（二）报价部分第一章竞争性谈判邀请书致：铜陵兴业建设项目管理有限公司受铜陵金诚乡村振兴实业有限公司委托，现对“铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目”（项目编号：兴业招采【2023】016）进行竞争性谈判。现邀请已由采购人按法定程序邀请的供应商参与本次采购。一、项目基本情况项目编号：兴业招采【2023】016项目名称：铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目采购方式：竞争性谈判资金来源：自筹资金预算金额：2443409.79元最高限价：2443409.79元（含暂列金额20万元）采购需求：铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目，具体详见竞争性谈判文件及工程量清单中所载明内容。合同履行期限（工期）：60日历天工程实施地点：铜陵市郊区标段（包别）划分：一个标段本项目不接受联合体投标。二、供应商的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购3.本项目资格要求：（1）投标企业须具有独立法人资格，具备有效的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。（2）投标拟派项目经理（或项目负责人）须具有有效的市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类）；且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目撤离。4．供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。三、获取采购文件时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间；获取方式：请联系招标代理机构，联系人：崔工，联系方式：18856263018费用：本项目不收取工本费。四、谈判时间及地点1.谈判时间：2023年3月1日9时30分。2.谈判地点：铜陵市郊区公共服务中心一楼会议室（铜陵市郊区政府4#楼）。五、响应文件提交截止时间同谈判时间六、公告期限起始为公告挂网时间，终止为开标时间。七、其他补充事宜1．本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。2．采购项目的名称、编号、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍详见采购需求。八、重要提示1.本项目推荐供应商的法定程序已完成2.不属于本项目推荐的供应商参与竞争性谈判将做无效响应处理。九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：铜陵金诚乡村振兴实业有限公司地址：安徽省铜陵市郊区大通美食广场A座联系人：盛工电话：138562452362.采购代理机构信息名称：铜陵兴业建设项目管理有限公司地址：铜陵市铜官区铜井路铜冠商务大厦1015室联系人：崔工电话：18856263018十、竞争性谈判保证金无第二章谈判响应供应商须知前附表序号条款名称说明和要求资格审查资料见谈判邀请书资金来源自筹（专项债资金)预算控制数见谈判邀请书采购方式竞争性谈判是否接受联合体不接受是否接受分包履约不接受构成竞争性谈判文件的其他文件竞争性谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性谈判文件的有效组成部分谈判投标截止时间见谈判邀请书，迟于投标截止时间递交的文件将不予接受。投标有效期开标后三个月标段划分本项目分为一个标段。递交谈判文件地点及开标地点见谈判邀请书，供应商应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息，递交至错误的投标地点将造成标书无法接受。谈判响应文件接收时间为投标截止时间。中标候选人推荐评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，结合信用查询情况，按顺序推荐出有排序的 3 名成交候选人。勘察现场的要求供应商应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判文件和签署合同所需的资料。勘察现场的地址为：详见竞争性谈判邀请书联系人及联系方式：详见竞争性谈判邀请书谈判响应文件份数一、谈判响应文件：一份正本，一份副本。二、文件效力：正副本不一致时，以正本为准。三、未有效提交文件的后果：在谈判文件规定的投标时间截止前未有效提交谈判响应文件的，投标无效； 注：中标单位在领取中标（成交）通知书时需再提供2份副本纸质投标文件（必须和原投标文件一致）及商务标组价软件版电子版。谈判响应保证金无备选方案和报价不接受备选响应方案和多个报价合同履行期限（工期）60日历天付款方式施工合同签订后7日内支付合同价款的（不含暂列金额）20%（四舍五入，取万元位），作为预付款，该预付款已包含了本合同专用条款约定的由发包人在开工前支付的安全文明施工费，发包人开工前不再另行支付安全文明施工费。工程竣工验收合格、竣工资料移交后付至合同价的70%，竣工决算经审计部门审计后付至审定价的100%，提供结算价款 3%的银行保函、保证保险作为工程质量保修金（有效期至质量缺陷期截止日后 90日）。（3）工程隐蔽增加的工程量或变更调增的价款，不作为中间支付进度款的依据，调整的价款进入总结算。采购人（建设单位）供应的材料价款结算，按工程进度抵付工程进度款。履约保证金中标人提供的履约保证金为合同价款的2%。履约保证金形式可以为转账、保函、保证保险中的任意一种。中标人于中标（成交）通知书发放后5个工作日内缴纳，逾期未提交履约担保的，采购人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理。出具保函、保证保险的机构应为在铜陵市行政区域内有分支机构的银行（本地、外地银行均可）、铜陵市行政区域内的保险公司或融资担保机构（担保机构需经安徽省地方金融监管局备案）。铜陵市行政区域内融资担保机构名单参考如下：铜陵市金狮融资担保有限责任公司、铜陵市中源融资担保有限公司、铜陵市金诚融资担保有限公司、铜陵市信用融资担保集团有限公司、铜陵市义安区融资担保中心有限公司、铜陵国誉融资担保有限公司、枞阳县融资担保有限公司、安徽省宇神融资担保有限公司、铜陵银湖融资担保中心有限责任公司、安庆市绿油油融资担保有限公司。如为不在该名单中的本地融资担保机构，须另提供《融资担保业务经营许可证》。文件澄清、投标否决通知投标人应在开标现场等待询标、客观分公示、投标否决、二次报价、谈判，在接受评标委员会发起的询标和通知后15分钟内（从评标委员会发起询标等要求起不超过15分钟，逾时视为放弃澄清权力）对该项内容进行回复、确认并签字或盖章。逾期未回复的，评标委员会将可能按不利于投标人的内容进行评审，责任由投标人自行承担。费用承担供应商参加谈判活动发生的一切费用均自理合同签订时间采购人通知领取中标通知书后，中标人应在7日内领取中标通知书，领取后30天内与采购人签订合同，逾期不领取中标通知书或不签订合同的，重新采购。政府采购政策一、节能环保、首台套产品应用本项目中如有属于节能产品政府采购品目清单内强制采购范围的，必须强制采购由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品；非强制部分，报价相同时由评标小组综合评定节能环保、首台套产品应用情况，根据优劣依次进行排序。二、监狱企业。根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。三、中小企业材料依据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化厅转发 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（皖财购〔2020〕1668 号）和《关于在招标采购领域支持中小微企业打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战有关事项的通知》（铜公管〔2020〕11号）等有关规定：本项目对中型企业产品的价格给予3%的扣除，小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》或提供企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料或国家企业信用信息公示系统中小微企业名录网站官方截图，并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。注：1、根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供 141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；2、享受以上扶持的中小微企业必须同时满足两个条件：一是投标供应商为中小微企业的；二是提供本企业制造的货物、服务，或者提供其他中小微企业制造的货物的，不包括使用大型企业注册商标的货物。3、如投标供应商与生产商企业规模不同，则按最大的企业规模计算价格扣除政策级别。4、联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体5%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相应的扶持政策。5、本项目将对排名第一的中标候选投标人提供的中小企业产品品名及生产厂商，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将由监督管理部门按相关规定进行处理。采购代理服务费代理服务费共计34860元，此费用由中标人在领取中标通知书前支付，不再向招标人收取。质量标准合格材料要求1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经采购人认可。如采购人对材料的质量有异议，有权提出权威检验部门鉴定的要求，若经鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。一旦发现，采购人有权终止中标人自行采购，且中标人必须接受采购人另行安排的材料供应。重要提示供应商须自行踏勘现场，充分了解现场的施工环境和施工内容。招标文件的解释权顺序1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以图纸和工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释；4.按上述规定仍不能形成结论的，由采购人或其委托的招标代理机构负责解释。第三章、谈判响应供应商须知（一）总则1、本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判的工程项目。代理机构接受采购人委托，根据采购人提交的服务要求，对此项目进行采购代理，编制谈判文件，组织开评标活动。2、本次招标的服务是系指除货物和服务以外的其他政府采购对象。无论谈判文件是否列明，供应商所提供的服务必须符合国家相关现行法律法规的规定，否则投标无效。本谈判文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内。（二）竞争性谈判文件3．供应商应当按照谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果供应商没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。4、供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在谈判文件中规定的时间内向代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。5．竞争性谈判文件的澄清5.1供应商可以要求采购单位对谈判文件中的有关问题进行答疑、澄清。5.2供应商对谈判文件如有疑问，须在法律规定的时间前按招标公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和代理机构。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在铜陵市郊区人民政府网，告知所有供应商，但不说明问题的来源。因此，供应商无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。6．竞争性谈判文件的修改6.1在某些情况下，采购人可能对谈判文件进行修改。6.2采购人对谈判文件的修改，将在网站以补充公告的形式通知所有供应商，并对所有供应商具有约束力。6.3为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期，并以补充公告的形式将变更时间通知所有供应商。（三）供应商8、投标费用供应商必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。预算编制费用及招标代理服务费用由中标单位按招标代理合同中约定的标准，在领取中标通知书前向代理机构一次性支付，采购人不另行支付。9、合格的供应商9.1合格的供应商应当满足本项目谈判文件所载明须满足的最低条件。9.2供应商之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关供应商均按无效标进行处理：9.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；9.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；9.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；9.2.4法律和行政法规规定的其他情形。10、勘察现场10.1供应商应自行对服务场地和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见供应商须知前附表。10.2勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。10.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。11、知识产权11.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。11.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。12、纪律与保密12.1供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。12.2供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。12.2.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：12.2.1.1供应商之间协商投标报价等谈判响应文件的实质性内容；12.2.1.2供应商之间约定中标人；12.2.1.3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；12.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；12.2.1.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。12.2.1.6法律法规规定的其它情形。12.2.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：12.2.2.1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；12.2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；12.2.2.3不同供应商的谈判响应文件载明的项目负责人（或技术负责人）为同一人；12.2.2.4不同供应商的谈判响应文件相互混装；12.2.2.5不同供应商的谈判响应文件异常一致或者最终投标报价是呈规律性差异；12.2.2.6不同供应商的谈判响应保证金从同一单位（或者同一个人）的账户转出；12.2.2.7法律法规规定的其它情形。12.3在确定中标人之前，供应商试图在谈判响应文件审查、澄清、比较和评价时对评委会和采购人施加任何影响都可能导致其投标无效。13.联合体投标（本项目不接受）14.签章的效力谈判文件中明确要求加盖单位签章的，供应商必须加盖供应商签章。（四）谈判响应书的编制15．谈判响应的语言及度量衡单位15.1供应商的谈判响应书、以及供应商与采购单位就谈判响应的所有往来函电，均须使用简体中文。15.2除竞争性谈判文件中另有规定外，谈判响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。16．谈判响应书构成16.1谈判响应书应包括本竞争性谈判文件第二章谈判响应书中所规定的全部内容。16.2供应商必须对其谈判响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其谈判响应书将作为合同的重要组成部分。16.3供应商不得擅自对竞争性谈判文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其谈判响应书在谈判时有可能被认为是未对竞争性谈判文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。17．谈判响应报价17.1谈判响应报价应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的谈判响应将不被接受。响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。17.2投标报价表上的价格是服务总价，其总价即为履行合同的固定价格。报价应当低于同类服务的市场平均价格。除非谈判文件另有规定，投标报价均不得高于谈判文件（公告）列明的控制价、项目预算17.3投标供应商的报价应包含所投工程、服务、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费维保服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据17.4供应商应在谈判响应文件中注明拟提供服务的单价、服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。18.谈判响应货币：须以人民币报价。19．证明供应商合格的资格文件19.1供应商在其谈判响应书中，应根据谈判文件要求提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的资质证明文件，作为其谈判文件的一部分。19.2供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可20．谈判响应保证金（本项目无）。21．谈判响应书的密封和标记21.1谈判响应书应在要求加盖公章的部分，加盖公章。21.2提交响应文件截止时间前，供应商须到达公告指定的地点将谈判响应书现场提交。纸质谈判响应书均应当密封，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称及包别。纸质谈判响应书还应装订成册。21.3未按规定封装或加写标记或递交，采购人将不承担谈判响应书错放或提前开封的责任，并导致该类别文件递交无效。21.4供应商应按照谈判响应供应商须知前附表的要求准备谈判响应书。（五）谈判响应书的提交22.1投标人应按招标公告中规定的地点，于截止时间前提交投标文件。22.2.迟交的谈判响应书22.3投标人在投标截止时间后递交的投标文件，将被拒绝。22.4谈判响应书的补充、修改与撤回22.4.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。22.4.2采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。22.4.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。（六）开标现场23.开标程序23.1主持人按时间安排表所规定的时间和地点开标，并邀请所有供应商代表参加。应携带身份证明、谈判响应文件（用密封袋密封）参加开标并签到。23.2按规定提交合格的撤回通知的谈判响应文件不予开封，并退回给供应商。23.3开标由代理机构相关人员主持，主持人并按下列程序进行，任何对开标期间的质疑应当在开标当场即时提出，否则视同供应商对开标过程理解和接受。23.3.1主持人公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称，并与供应商代表检查响应文件装订、密封、标记情况。有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封、装订、标记情况的异议和投诉。23.3.2主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉；（七）谈判与评审24.谈判与评审程序24.1、谈判小组由采购人依法组建，成员人数为3人以上单数。谈判小组成员名单在成交结果确定前应当保密。24.2、谈判小组首先对供应商的有效性进行审查，有效性审查不通过的，将不得进入谈判。24.3、谈判小组对供应商提交的谈判响应书进行审查，为谈判做好准备工作。24.4、谈判小组所有成员集中与单一供应商进行逐一谈判。24.5、谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。24.6、谈判小组在满足谈判文件实质性要求的供应商中，按最终报价从低到高的顺序推荐1名成交候选人。对否定的供应商，谈判小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。25.谈判细则25.1资格审查由谈判小组对供应商资格进行审查25谈判响应书谈判开始前，谈判小组将认真审查供应商提交的谈判响应书，了解其与谈判文件要求是否有偏离，并对照本谈判文件规定评判供应商是否合格。25.1谈判25.1.1在掌握了供应商谈判响应书基本情况后，谈判小组将逐一与供应商分别进行谈判。谈判将采取N轮谈判、1轮报价（且为最后报价）的方式进行，谈判响应书中必须填写报价表，但并非最后报价。25.1.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是谈判文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由供应商加盖单位公章或授权代表签字。26.2最后报价26.2.1谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定的时间内提交最后报价（如谈判过程中没有增加服务、工程数量或服务要求的，则二次报价时不得高于谈判响应书中的报价），最后报价表由代理机构现场发放，投标人现场填报。二次报价或者最后报价时仅报出总价，中标后，其单价部分按最后报价总价下降幅度同比例下降。29.2.2响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。26.3成交候选人谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序并经须知前附表中要求的信用信息查询后，提出成交候选人，编写评审报告。如最后报价相同，由采购人现场抽签确定排序。26.4采购人收到评审报告后最迟在3个工作日确定成交结果，也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定成交供应商。27．异常情况处理谈判时出现以下情况之一的，将重新组织谈判：27.1经过谈判，供应商所提供的服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；27.2提交最后报价的供应商不足三家的。27.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。28.中标（成交）通知书中标人确定后,由采购人向中标人发出中标（成交）通知书。中标（成交）通知书对采购人和中标人具有同等法律效力（八）废标29、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：29.1合格供应商不足规定家数的；29.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；29.3采购需求出现重大问题，导致评标委员会认为无法继续评审的；29.4因重大变故，采购任务取消的。29.5法律法规规定的其他应该废标的情形。（九）评标办法本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。最低评标价法，以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法。报价相同时，由采购人现场抽签确定排序。30、评标程序评委会应认真研究谈判文件及采购需求，应了解和熟悉招标项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：30.1评标委员会首先根据已发布的谈判文件核对谈判文件评审项，与谈判文件内容不符的，按谈判文件内容对谈判文件评审项进行修改。30.2评标委员会成员对响应文件有效性进行评审。30.3先进行有效性评审，评标委员会根据响应文件，推荐有排序的预中标候选人，并形成评标报告。30.3.1评委会发现供应商的谈判响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合谈判文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求供应商现场进行必要的澄清、说明或补正。对否定的竞争性谈判响应文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。询标函格式如下：项目名称项目（标段）编号评标委员会询标内容投标供应商澄清说明投标人签字： 日期审查结论£通过。 □不通过。原因：30.3.2评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员、监督人员、公证人员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。30.3.3评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。30.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间（30分钟）内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。30.3.5、如谈判文件中要求提供原件进行审查的，各供应商应按谈判文件要求将相关原件材料等带到开标现场在开标截止时间前一并递交，迟交将不接收。相关原件的复印件或影印件应当加盖公章装订入谈判响应文件，由评标专家进行评审。30.3.6评标委员会评审谈判响应文件依据为谈判响应文件以及按谈判文件要求递交的其它资料。30.3.7评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次谈判文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、供应商的合法权益。30.4评标委员会发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人及采购代理机构说明情况。30.5投标人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人:(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；(5)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。以上情形第（1）（3）（4）（5）条以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）。]发布的为准。由采购人代表或委托评标委员会在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评标委员会，由评标委员会记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在中标公告期间由采购人代表查询并直接采用。以上情形由投标人按投标函格式填写相关承诺。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。31、有效性审查开标后，采购人委托评标委员会对供应商进行有效性审查。若有一项不通过，作无效标处理。序号项目内容合格条件审核材料要求1授权委托书、法定代表人身份证明书供应商授权的委托代理人有合法、有效的委托书，委托书按相应要求签字或盖章。同时委托人符合文件相关要求。法定代表人身份证明书按谈判响应文件进行填写。 提供授权委托书和法定代表人身份证明书装订入谈判响应文件。（法定代表人参加投标的提供身份证明书即可，无需投标授权书）2需要提供的投标资格证明资料满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求1.提供营业执照或事业单位法人证书复印件装订入谈判响应文件。2.按谈判响应函格式填写相关承诺。2需要提供的投标资格证明资料至投标截止日，供应商、法定代表人及拟派项目经理（项目负责人）近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案按谈判响应函格式填写相关承诺2需要提供的投标资格证明资料至投标截止日，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。按谈判响应函格式填写相关承诺3资格要求（1）投标企业资格要求：见招标公告（2）项目经理（或项目负责人）资格要求：见招标公告提供相应证书复印件并加盖公章装订入谈判响应文件。4标书规范性谈判响应文件符合谈判文件加密、标记、递交等的相应要求。5标书盖章谈判响应文件盖章符合谈判文件的要求。6标书响应情况质量标准要求、工期响应等内容满足竞争性谈判文件的实质性要求。审查谈判响应函、附录7其他要求法律、行政法规规定的其他条件或竞争性谈判邀请书、竞争性谈判文件列明的其他要求。32、报价部分评审32.1供应商资格审查和符合性审查合格的，开启其报价部分。32.2评审委员会将对进入报价部分评审的各供应商的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评审委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：32.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；32.2.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；当单位小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。32.2.3如果投标报价同时出现上述1、2两种情况，按第2种修正原则调整或修正谈判响应文件的投标报价。按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞争性谈判响应文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其谈判响应保证金也将被没收，并不影响评标工作。32.3报价无效的几种情形32.3.1、投标报价高于预算控制；32.3.2、经评标委员会认定低于成本的；32.3.3、经评标委员会认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的。32.3.4、界定为重大偏差的：（1）投标人投标报价超过最高投标限价的。（2）投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项分部工程的项目名称、项目特征或计量单位及工程量与采购人提供的工程量清单不一致以致影响评标结果的。（3）投标人在需评审的主要材料和设备中报价为0，或改变评审表报价顺序造成难以进行数据比对而无法评标的。（4）管理费、利润低于零进行报价的。（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内（具体时间由评标委员会）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。（6）有关法律、法规规定的其它废标条件。35.3.5、不符合法律法规及谈判文件中其它合格性评审要求。（十）合同的签订、履行及验收33、合同授予标准：本项目合同将授予中标人。34、采购人拒绝投标的权力采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出中标（成交）通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。35、合同协议书的签订35.1中标人应在中标（成交）通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标（成交）通知书）与采购人签订合同。采购人应按照谈判文件和中标人的谈判响应文件与中标人签订采购合同，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和中标人谈判响应文件作实质性修改。35.2中标人如不按本谈判文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。35.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。35.4采购双方必须严格按照谈判文件、谈判响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限、服务要求等主要条款应当与谈判文件和中标人的谈判响应文件的内容一致，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题中心概不负责，合同风险由双方自行承担。35.5采购人保留以书面形式要求对服务细则作适当调整的权利。36、履行合同36.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。36.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。37、考核与验收37．1采购人须建立日常考核制度。考核时应成立三人以上（由合同双方、专业人员等相关人员组成），依据考核方案进行考核。37.2采购人验收时，应成立三人以上（由建设单位、施工单位、设计单位或相关主管部门组成）验收小组，明确责任，严格依照谈判文件、中标（成交）通知书、政府采购合同（施工合同）及相关验收规范进行核对、验收，形成结论，并出具书面验收报告。37.3涉及安全等其他需要由行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。37.4验收费用均由合同乙方（中标人）承担，采购文件中另有约定的除外。（十一）质疑和投诉供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。投标人如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，应在知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。否则视同投标人对文件理解和接受。投标人对成交公告有异议的，应在成交公告期限届满之日起七个工作日前提出。关于谈判文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。关于谈判文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向代理机构提出，由代理机构作出答复。质疑投标人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见招标公告和成交公告。质疑的提交要求、处理主体、处理程序等相关问题可以登录《铜陵市公共资源交易网》政策法规栏进行查询。第四章项目需求注：1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。一、项目基本情况、项目背景、采购内容本项目主要内容为：铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目。项目控制价：见谈判邀请书二、技术方案或服务内容、范围详见工程量清单及图纸三、报价说明1.响应报价1.1供应商应仔细阅读谈判文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。供应商的响应报价应是谈判文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其响应报价不得低于供应商个别成本价。供应商的响应报价，应是在满足谈判文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。1.2供应商应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定响应报价（不得低于成本价）。供应商不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行响应报价。采用清单报价方法的，供应商不应采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行响应报价，其优惠应直接体现在各项响应报价的综合单价中。1.3建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。1.4响应报价编制依据1.4.1谈判文件；1.4.2设计图纸；1.4.3工程量清单；1.4.4澄清、补充文件中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；1.4.5施工组织设计及施工方案；1.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；1.4.7安徽省住房和城乡建设厅发布的2018版安徽省建设工程计价依据（建标〔2017〕191号）；1.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；1.4.9施工期间的风险因素。1.5供应商的费用项目编制原则1.5.1工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。1.5.2其他项目费用，如总包服务费，成交人应根据采购人（建设单位）提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。1.5.4其他项目清单中采购人（建设单位）部分的暂列金额为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按成交人实际完成的工程内容结算。1.5.5供应商应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及谈判文件的要求，由供应商自主报价。1.5.6供应商的响应报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围栏、施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）等，采购人（建设单位）要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。供应商应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，响应报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、临时施工道路、场地清表、取土场地、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由供应商自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。1.6供应商的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。1.6.1不可竞争费用包括：（1）不可竞争费是指不能采用竞争的方式支出的费用。编制与审核建设工程造价文件时，其计取费用的费率不得调整。不可竞争费由安全文明施工费和工程排污费构成，安全文明施工费中包含扬尘污染防治费。（2）税率9%。（3）谈判文件中明确的由采购人（建设单位）自行采购的材料费。（4）暂列金额。（5）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用（2018版安徽省建设工程计价依据中安徽省建设工程费用定额中各专业工程中的不可竞争费）。1.6.2可竞争费用包括：(1)材料费、机械费用；(2)管理费；(3)利润；1.7供应商应按采购人（建设单位）提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。1.8除非谈判文件中另有规定，供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及响应报价汇总表中的响应报价均包括完成谈判文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在响应报价中。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人（建设单位）将不再另行支付。1.9工程材料1.9.1材料供应方式：见前附表1.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由供应商自行采购的材料确定响应报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。1.9.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不计取其他费用。暂定价的材料达到招标限额以上的，采购人（建设单位）将另行招标。1.10工程造价的确定与控制1.10.1开标前，供应商应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人（建设单位）提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在响应文件递交截止日3日前向采购人（建设单位）提出异议或修正要求。采购人（建设单位）经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单。1.11成交人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整。1.12本采购工程的施工地点为本须知前附表所述，供应商应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在响应报价范围内，采购人（建设单位）不再承担该费用。四、服务周期计划工期：60日历天。付款方式(1)施工合同签订后7日内支付合同价款的（不含暂列金额）20%（四舍五入，取万元位），作为预付款，该预付款已包含了本合同专用条款约定的由发包人在开工前支付的安全文明施工费，发包人开工前不再另行支付安全文明施工费。(2)工程竣工验收合格、竣工资料移交后付至合同价的70%，竣工决算经审计部门审计后付至审定价的100%，提供结算价款3%的银行保函、保证保险作为工程质量保修金（有效期至质量缺陷期截止日后90日）。（3）工程隐蔽增加的工程量或变更调增的价款，不作为中间支付进度款的依据，调整的价款进入总结算。采购人（建设单位）供应的材料价款结算，按工程进度抵付工程进度款。工程量清单（详见附件）第五章合同条款及格式采购合同（仅供参考，以实际签订合同为准）合同格式（仅供参考）注:具体以实际签订的合同为准1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：响应文件、工程量清单、最高限价、施工图纸等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的标准及验收规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；发包人向承包人提供图纸的数量：4套；发包人向承包人提供图纸的内容：招标图纸。1.6.4成交人文件需要由成交人提供的文件，包括：响应文件原样副本（含商务标电子版）、施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）；成交人提供的文件的期限为：开工前三天；成交人提供的文件的数量为：肆份；成交人提供的文件的形式为：以书面形式提供；采购人（建设单位）审批成交人文件的期限：收到后三日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。1.7联络1.7.1采购人（建设单位）和成交人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2采购人（建设单位）接收文件的地点：工地现场；采购人（建设单位）指定的接收人为：。成交人接收文件的地点：；成交人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：/。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于采购人（建设单位）向成交人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。1.11知识产权1.11.1关于采购人（建设单位）提供给成交人的图纸、采购人（建设单位）为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人（建设单位）关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：采购人（建设单位）。关于采购人（建设单位）提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于成交人为实施工程所编制文件的著作权的归属：成交人。关于成交人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.4成交人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如涉及此项费用，由成交人承担。2.采购人（建设单位）2.2采购人（建设单位）代表采购人（建设单位）代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。采购人（建设单位）对采购人（建设单位）代表的授权范围如下：（1）对工程进度、质量、投资负责，抽查隐蔽工程现场和验收记录，按照规定程序办理经济签证；（2）负责协调外部关系，监督检查监理单位、施工单位工作。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于采购人（建设单位）移交施工现场的期限要求：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内由采购人（建设单位）完成。（2）施工现场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工所需的水、电由成交人自行解决。（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内由采购人（建设单位）提供。(4）由采购人（建设单位）办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由成交人配合采购人（建设单位）在开工前5日内完成。（5）双方约定采购人（建设单位）应做的其他工作：无。（6）采购人（建设单位）委托成交人办理的工作：施工临时用水、用电由成交人自行解决并承担费用，采购人（建设单位）不提供水、电源。2.4.2提供施工条件关于采购人（建设单位）应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.5资金来源证明及支付担保采购人（建设单位）提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。采购人（建设单位）是否提供支付担保：/。采购人（建设单位）提供支付担保的形式：/。3.成交人3.1成交人的一般义务（5）提供完整的竣工资料原件肆套(含竣工图)和可编辑电子文件一份（包含管道及构筑物的平面定位、高程）。成交人未按采购人（建设单位）要求提供竣工资料或资料不符合要求的，扣2%的工程决算总价作为抵押，直至符合要求为止。成交人需要提交的竣工资料套数：肆套。成交人提交的竣工资料的费用承担：成交人承担。成交人提交的竣工资料移交时间：工程竣工并通过验收后30日内。成交人提交的竣工资料形式要求：所有竣工资料都是肆份（两份必须是原件），加可编辑电子版一份（肆套竣工图必须全部为原件）。（6）成交人应履行的其他义务：执行交通组织方案并承担相应费用。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；成交人对项目经理的授权范围如下:执行通用合同条款。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：建造师与投标建造师要一致，并且为本工程专职建造师，必须参加各种例会。建造师、技术负责人必须保证每月不少于26天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于8小时，项目部主要成员必须每月不少于26天常驻现场，每天在岗时间不少于8小时，建造师、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如建造师和技术负责人不到位，同时追究违约责任，采购人（建设单位）有权做出任何决定，甚至有权勒令成交人退场，并保留向成交人索赔损失的权利。3.2.2成交人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用合同条款。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天按人民币5000元（￥5000）在当月进度款中扣罚。如特殊情况下，建造师离开现场的，须经采购人（建设单位）同意，并书面指定临时代表，代为行使建造师的权利；该临时代表的一切行为，采购人（建设单位）均认为是建造师的行为。建造师、项目技术负责人任何一人离开现场应征得采购人（建设单位）同意。3.2.3成交人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得更换，如需更换，须经采购人（建设单位）同意，并且成交人向采购人（建设单位）支付20万元的违约金。未经采购人（建设单位）同意，成交人私自变更建造师，除没收建造师履约保证金外，采购人（建设单位）有权终止合同，并按已完工程量的70%与成交人结算。3.2.4成交人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：执行谈判文件。3.3成交人人员3.3.1成交人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前提供。3.3.3成交人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/。3.3.4成交人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要管理人员（施工、安全、质量、技术等负责人）必须常驻施工现场，如有特殊情况必须离开，项目经理部须报采购人（建设单位）批准，并书面指定其他人员代为行使本人的职责。3.3.5成交人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行谈判文件。成交人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人处5000元/天罚款。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：执行通用合同条款。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：采购人（建设单位）保留直接支付合同价款的权利。3.6工程照管与成品、半成品保护成交人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、工程现场照管由成交人负责，相关处理及保护费用已包含在合同价款内，采购人（建设单位）负责协调相关单位进行处理，但不承担任何费用。2、工程竣工前，成交人负责已完工程的保护工作，费用由成交人承担。3.7履约担保成交人是否提供履约担保：是。成交人提供履约担保的形式、金额及期限：以现金、银行保函或保证保险形式提交履约担保。履约担保金额为合同价款（不含暂列金额）的2%，缴纳时间为中标后五个工作日内。保证金的退还：履约保证金的退还：竣工验收合格后，成交人无其他违约行为的，28天内予以无息退还。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：成交人为采购人（建设单位）和监理单位免费提供足够的办公用房和会议室。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在采购人（建设单位）和成交人不能通过协商达成一致意见时，采购人（建设单位）授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：合格。5.3隐蔽工程检查5.3.2成交人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：①成交人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。②成交人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。6.1.4关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由成交人承担。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：①成交人必须按照铜陵市相关文件规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由成交人承担；②施工场地清洁卫生要求必须符合安徽省及铜陵市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。6.1.7安全生产、文明施工考核：成交人项目经理必须强化现场管理，科学、合理组织施工，确保工程安全生产、文明施工。如发现工程安全生产、文明施工不满足行业主管部门或业主单位要求的，首先追究项目经理责任，第一次发现，限期整改，并视违约情况采购人（建设单位）将从工程款中扣除成交人5万元以下的违约金；第二次将从工程款中扣除成交人10%履约保证金，责令整改；第三次直接将项目经理清除出场，同时扣除成交人20%履约保证金；采购人（建设单位）有权安排其他施工单位落实安全生产、文明施工相关要求，产生的安全生产、文明施工经费将按双倍的金额从成交人工程款中扣除，并由采购人（建设单位）直接支付给其他施工单位。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、成交人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内成交人向采购人（建设单位）提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）工程师确认的时间：收到后7日内工程师进行确认和提出修改意见。2、群体工程中有关进度计划的要求：成交人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足采购人（建设单位）对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整。7.1.2施工组织设计的提交和修改成交人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3日。采购人（建设单位）和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订采购人（建设单位）和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日。7.3开工7.3.1开工准备关于成交人提交工程开工报审表的期限：开工前。关于采购人（建设单位）应完成的其他开工准备工作及期限：开工前关于成交人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。7.4测量放线7.4.1采购人（建设单位）通过监理人向成交人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日。7.5工期延误7.5.1因采购人（建设单位）原因导致工期延误（7）因采购人（建设单位）原因导致工期延误的其他情形：合同工期予以顺延，退还工期履约保证金。7.5.2因成交人原因导致工期延误及提前因成交人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误工期一天的，将扣除全部工期履约保证金，并再按2000元/天扣除违约金。延误工期15天及以上的，采购人（建设单位）有权单方面终止合同、清退出场，没收全部履约保证金，同时按已完工程量的70%与成交人结算，并追究其他相关责任。因采购人（建设单位）或不可抗力造成的工期延误，仅给予工期顺延，产生的相应损失及费用承包方自理。因成交人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件采购人（建设单位）和成交人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）/；（2）/；（3）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1采购人（建设单位）供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要成交人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程所需材料应当在进场前由本项目采购人（建设单位）、监理单位及设计人员进行审查，审查通过的，方可进场使用；审查不通过的，采购人（建设单位）有权要求成交人重新报送，直至通过采购人（建设单位）、监理单位、设计人员的审查后，方可进场；因成交人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交人承担所造成的一切损失。对成交人不能确保工程质量的材料，采购人（建设单位）有权指定采购。8.8施工设备和临时设施8.8.1成交人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：成交人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：满足要求。施工现场需要配备的试验设备：同上。施工现场需要具备的其他试验条件：同上。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：同上。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行合同通用条款。1、本工程在施工过程中，因施工图需要修改变更，成交人不得以任何理由拒绝2、本工程一切变更、修改均以设计单位签发、并经监理工程师、建设单位认可的书面形式为准。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:执行通用合同条款。10.5成交人的合理化建议监理人审查成交人合理化建议的期限：收到7日内。采购人（建设单位）审批成交人合理化建议的期限：收到监理报送后七天内。成交人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：成交人直接实施的暂估价项目成交人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：由采购人（建设单位）决定是否动用及使用方式。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①成交人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②成交人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③成交人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.1合同价格形式：采用第1种固定综合单价合同(1)单价合同。固定综合单价包括的风险范围：A.本工程采用固定综合单价合同，供应商一旦中标，其投标清单综合单价不变。工程量依据施工图纸、工程变更、现场隐蔽记录及经济签证计量给予调整。B.施工期间承包方自购的各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险和国家下发的政策性调整文件一律不予调整。C.图纸设计范围内为完成图纸设计项目所必须实施的措施费用。风险费用的计算方法：供应商在响应报价时已考虑，不再另行计取。风险范围以外合同价款调整方法：工程变更、隐蔽工程记录、经济签证予以调整。A.合同价款：中标单位的中标价作为合同价。B.合同价款调整：采购人（建设单位）提供的施工图纸修改、隐蔽工程洽商予以调整。C.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的，变更造价按招响应文件约定计取。D.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目结算：因变更和图纸修改、隐蔽工程增减的项目，如清单中有该项目，则按成交人清单中的综合单价结算；如清单中没有该项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料双方参照市场询价另行协商）；其中综合费（企业管理费、利润）、措施项目费、不可竞争费和税金按2018版清单计价规范计取。另行组价清单子目项得出M值，结算价=M×中标价/拦标价（均应扣除暂列金额）。E.暂定量工程项目及标内单项工程量增幅超过招标清单量15%以上（含本数）的项目，其投标单价若高于C值的10%及以上的[C=招标控制价中综合单价×（1-中标单位投标时总价降标系数）,降标系数小数点保留两位小数]，工程结算时该项目单价按C值执行；反之按中标单位综合单价执行。F.未尽事宜，按清单计价规范执行。G.在本工程施工中所有采购人（建设单位）暂定的材料价必须经业主重新确认。H.成交人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、工程量以书面形式通知建设单位现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工后进行结算。I.工程竣工结算以审计部门审计结果为准。（2)总价合同。（3）其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保成交人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按清单计价规范执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行12.1条。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：详见谈判文件规定12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送采购人（建设单位）的期限：自收到之日起七天内。采购人（建设单位）完成审批并签发进度款支付证书的期限：自收到之日起七天内。（2）采购人（建设单位）支付进度款的期限：按采购人（建设单位）规定的时间。采购人（建设单位）逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行合同通用条款。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。采购人（建设单位）不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用合同条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程成交人向采购人（建设单位）移交工程的期限：/。采购人（建设单位）未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。成交人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由成交人承担；（2）无负荷联动试车费用由成交人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场成交人完成竣工退场的期限：执行通用合同条款。14.竣工结算14.1竣工付款申请成交人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内。竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款。14.2竣工结算审核采购人（建设单位）审批竣工付款申请单的期限：可在自收到经监理人审核的申请单后14天内完成审批。采购人（建设单位）完成竣工付款的期限：按采购人（建设单位）规定的时间。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。竣工结算补充：1、工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。2、成交人的响应报价（合同价款）是成交人基于业主提供的资料和现场数据及成交人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因自身原因漏项或考虑不周提出索赔。3、工程结算方式：依据施工图纸、工程变更、现场隐蔽记录及经济签证计量的工程量乘以中标单价+措施费+不可竞争费+税金；标外新增项目按合同12.1风险范围以外合同价款调整方法结算。4、采购人（建设单位）有权根据现场情况调整原投标清单工程量，由此产生的风险由供应商综合考虑，自行承担，调整的工程量按实际结算，最终造价以审计结果为准。竣工结算审核成交人违约责任：1、成交人应在工程竣工验收合格后60日内上报工程结算，并对上报的结算金额负责。竣工结算过程中，成交人不允许高估冒算，承包方如竣工结算审计核减额超过报审额5%以上的，按以下方式处理：1）核减额在施工单位报审额5%-8%（含8%）范围内的，由施工单位承担超5%部分的审计费用；2）核减额在施工单位报审额8%-10%（含10%）范围内的，由施工单位承担超5%部分的审计费用，并处以超8%部分同等金额的违约金处罚；3）核减额在施工单位报审额10%以上的，除执行第2条规定外，处以超10%部分核减额双倍金额的违约金处罚。2、成交人在工程竣工后如不及时报送工程竣工资料及结算，每拖延一个月，核减工程总价1%。3、以上违约金在结算时扣除。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单成交人提交最终结清申请单的份数：按相关规定执行。成交人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后七天内。14.3.2最终结清证书和支付（1）采购人（建设单位）完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）采购人（建设单位）完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：/。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1成交人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）/%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第/种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。（4）关于质量保证金的补充约定：1、工程出现质量问题，成交人接到采购人（建设单位）通知后8小时内必须派人前来进行维修事宜，在采购人（建设单位）三次催促无果后，采购人（建设单位）可以自行委托其他人员进行维修，费用从成交人的质量保证金中双倍扣除。2、因工程质量问题给第三方造成损失，成交人负责赔偿，否则，采购人（建设单位）有权从工程质量保证金中扣除。3、质量保证金退还方式：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：/。15.4.3修复通知成交人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：8小时到达，如果为外省市的成交人不得迟于24小时到达。16.违约16.1采购人（建设单位）违约16.1.1采购人（建设单位）违约的情形采购人（建设单位）违约的其他情形：执行合同通用条款。16.1.2采购人（建设单位）违约的责任采购人（建设单位）违约责任的承担方式和计算方法：（1）因采购人（建设单位）原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因采购人（建设单位）原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）采购人（建设单位）违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）采购人（建设单位）提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人（建设单位）原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因采购人（建设单位）违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）采购人（建设单位）无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致成交人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因采购人（建设单位）违约解除合同成交人按16.1.1项〔采购人（建设单位）违约的情形〕约定暂停施工满/天后采购人（建设单位）仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，成交人有权解除合同。16.2成交人违约16.2.1成交人违约的情形成交人违约的其他情形：成交人应精心组织施工。合同实施期间，如发现成交人名不副实（存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为），或在施工过程中发现成交人弄虚作假、偷工减料、不按图纸及规范施工，导致工程质量不达标，每发现一次成交人需向采购人（建设单位）承担履约保证金10%的违约金，并必须立即采取措施处理直至合格。如成交人拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，采购人（建设单位）有权单方面终止合同、清退出场，没收合部履约保证金，同时按已完工程量的70%与成交人结算，并追究其他相关责任。16.2.2成交人违约的责任成交人违约责任的承担方式和计算方法：同上。16.2.3因成交人违约解除合同关于成交人违约解除合同的特别约定：同上。采购人（建设单位）继续使用成交人在施工现场的材料、设备、临时工程、成交人文件和由成交人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行合同通用条款。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，采购人（建设单位）应在商定或确定采购人（建设单位）应支付款项后/天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用合同条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。成交人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向铜陵仲裁委员会申请仲裁；（2）向/人民法院起诉。21补充条款21.1所有的检测、实验费用、材料进场复试检测费用、竣工资料、档案编制等费用考虑在投标总价中由成交人承担。根据建质函【2017】1949号文《安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强工程质量检测市场管理的通知》的要求，由承包方和发包方共同协商、委托安排第三方检测单位。21.2采购人（建设单位）委派的工程师或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同，也无权解除采购人（建设单位）和成交人的义务和责任；工程师的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除成交人在合同中的责任。21.3成交人只能从工程师或其授权代表处接受指令，采购人（建设单位）如需更换工程师须提前14天通知成交人。21.4成交人的项目经理离开现场的，须经业主现场代表及监理工程师同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。21.5成交人委派经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递。21.6成交人提交采购人（建设单位）的任何文件，采购人（建设单位）都认为该文件已经成交人内部程序批准；成交人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交工程师。21.7成交人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定，并保护好现场和周围的人员和财产安全。21.8成交人响应报价中已考虑谈判文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，成交人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求；同时，成交人的响应报价已包含安全文明施工及文明创建实施内容的所有费用，采购人（建设单位）不因此而支付任何额外费用。21.9参与本项目的成交人代表或其雇员不遵守合同规定或行为不轨或不能胜任工作或危害安全及采购人（建设单位）认为不适合在本项目的人员，成交人须无条件更换，原人选未经采购人（建设单位）同意不得再进入本项目或参予项目管理（包括项目经理在内）；如成交人拒不整改，采购人（建设单位）有权将成交人清退出场，没收全部履约保证金，并追究相关责任。21.10施工中招标项目工程量超过清单量时，均需采购人（建设单位）和监理单位书面认可后方可施工，对没办理书面认可手续的，擅自扩大招标清单工程量的，采购人（建设单位）在结算中一律不予认可。21.11成交人须服从采购人（建设单位）的建设工程安全文明检查考核办法、农民工工资管理规定等管理办法和制度。采购人（建设单位）确定的不受欢迎的成交人项目管理人员，成交人须按采购人（建设单位）要求更换，则原人选未经采购人（建设单位）同意不得再进入本项目或参予项目管理；如成交人拒不整改，采购人（建设单位）有权将成交人清退出场，没收全部履约保证金，并追究相关责任。21.12成交人的响应报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，采购人（建设单位）不因此而支付任何费用。施工期间，成交人安全文明施工及扬尘污染防治具体实施方案执行建管〔2016〕26号文《关于印发2016年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）的规定标准。如达不到要求，并拒不整改的，竣工决算中采购人（建设单位）将全额扣回成交人安全文明施工费，且成交人须向采购人（建设单位）承担合同价2%违约金。21.13合同当事人关于暂列金额使用的约定：由采购人（建设单位）支配使用，不作为进度款支付依据。21.14采购人（建设单位）有权细化本次招标清单项目内容，在实际实施过程中采购人（建设单位）有权根据现场情况进行适当调整（增减工程量或项目），成交人不得以任何理由或借口来拒绝施工。21.15工程变更、签证补充条款：①施工图设计文件经批准后，原则上不得变更，如因：设计错误、与现场不符，勘察设计不详或施工中因自然条件发生变化，建设单位提出新的要求或功能要求，有更好的比较方案等原因时，可提出工程变更。②工程变更严格执行审批制度，变更手续以联系单方式体现，需经建设、设计、监理、承包等单位确定变更方案后由施工单位实施，重大工程变更（超过5万元以上）须经采购人（建设单位）研究确认。未按程序批准的工程变更不得擅自施工，否则施工后的变更工程量不予计量，造成的经济损失由责任单位承担。③对于隐蔽的变更，每道工序及隐蔽工程完工后，施工单位应及时通知监理、建设单位，三方到施工现场进行相关数据确认并作记录。④施工单位应当详细、准确计算变更工程量，并于变更内容实施后7天内提交工程量签证单，并于每月5日前将上月工程签证汇总到建设单位，施工单位的所有签证单必须有连续的唯一编号，且必须附件齐全，附件不齐全的，不予签证，逾期不报的，视同作废。⑤施工单位在上报工程变更时应据实填报，不得弄虚作假，如发现施工单位所报工程变更有弄虚作假行为，除扣除虚假的变更费用外，并承担虚假工程费用的3～5倍的违约金。21.16对项目经理（建造师）及成交人相关要求及违约责任:（1）人员到岗：项目实施期间，成交人响应文件中配备的项目管理人员必须全员到岗，严格执行考勤制度，项目经理及其他项目管理人员每月在岗不得少于26日历天。未经采购人（建设单位）同意项目管理人员不得擅离职守，如无故缺勤，项目经理及技术负责人按5000元/天承担违约金，其他人员按3000元/天承担违约金；项目经理累计缺勤超过5天的视为项目经理违约，除按规定承担违约金外，同时扣除成交人20%履约保证金；其他管理人员累计缺勤超过5天的，按每岗5万元承担违约金。（2）项目经理履职：项目经理必须是真实的项目管理者，全权负责工程项目从工程施工准备开始直至验收交工，以及签证结算的全过程施工管理工作，确保尽职履职。项目经理履职情况约定如下：①本工程材料设备采购、劳务用工合同及工程资金支付计划必须经项目经理签署，如没有项目经理签字，采购人（建设单位）将不予认可，可拒付工程进度款，由此影响施工进度成交人自行承担责任。②项目总监必须每周主持召开项目部例会并详细记录例会内容，项目经理及项目部关键管理人员必须全员参加（附签到表）。采购人（建设单位）将不定期检查项目部例会记录，如发现项目经理没有定期主持召开项目部例会或没有例会记录(例会记录造假或与现场实际情况不符视为没有例会记录)，第一次给予项目经理警告，责令整改；第二次给予项目经理通报批评，同时扣除成交人10%履约保证金；第三次采购人（建设单位）可直接将项目经理清除出场，按项目经理不履职、不作为处理。③项目经理必须保证各项施工任务有序推进，如施工投入不够、项目部技术力量欠缺，或项目经理无法调遣安排施工班组的，项目经理必须向公司法人代表报告，及时采取有效措施处理，否则视为项目经理履职不力，采购人（建设单位）可直接将项目经理清除出场，同时扣除成交人20%履约保证金；另采购人（建设单位）将有权切割部分或全部施工内容交给其他施工单位施工，被切割部分的工程造价一律按招标控制综合单价下浮K%办理结算[注：K=0.5×（1-中标价/控制价）×100]，切割产生的施工费用将从成交人工程款及履约保证金中扣除，并由采购人（建设单位）直接支付给其他施工单位。如成交人拒绝切割施工内容，采购人（建设单位）可直接将成交人清退出场，没收全部履约保证金，终止施工合同，并追究其他相关违约责任。（3）安全生产、文明施工考核：成交人项目经理必须强化现场管理，科学、合理组织施工，确保工程安全生产、文明施工。如发现工程安全生产、文明施工不满足行业主管部门或业主单位要求的，首先追究项目经理责任，第一次给予项目经理警告，限期整改，并视违约情况采购人（建设单位）将从工程款中扣除成交人5万元以下的违约金；第二次将从工程款中扣除成交人10%履约保证，责令整改；第三次直接将项目经理清除出场，同时扣除成交人20%履约保证金；采购人（建设单位）有权安排其他施工单位落实安全生产、文明施工相关要求，产生的安全生产、文明施工经费将按双倍的金额从成交人工程款中扣回，并由采购人（建设单位）直接支付给其他施工单位。（4）工程进度考核：施工过程中，发包方每周进行工期考核，每周实际施工进度不允许滞后于业主方规定的进度节点，滞后一天暂扣2000元。（5）工程质量考核：施工过程中，如发现成交人弄虚作假、偷工减料，不按图纸及规范施工，导致工程质量不合格的；第一次发现，给予警告，限期整改，并视违约情况采购人（建设单位）将从工程款中扣除成交人2～5万元的违约金；第二次发现，采购人（建设单位）将从工程款中扣除成交人10%的履约保证金，并必须采取措施整改直至合格；如成交人拒不整改或第三次发生质量不达标情况的，采购人（建设单位）有权单方面终止合同，没收全部履约保证金（合同价的10%），将成交人清退出场，给采购人（建设单位）造成损失的，另行追究相关责任。21.17项目承包方在使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地**府的有关规定，依法与其签定劳动合同，在收取合同约定工程款后，按规定足额支付劳务工资；因欠付农民工工资而导致农民工聚集、上访等现象，采购人（建设单位）将依据2015年4月7日铜陵市人民政府办公室下发的《关于协调统一政府投资项目建设合同有关条款的交办事项通知》要求给予处罚，发包方可直接使用成交人工程款支付劳务工资，并按实际支付额的双倍扣除工程款（不再返还），且采购人（建设单位）有权单方解除本合同，向主管部门通报，在采购人（建设单位）今后招投标过程中，取消其中标资格一次。劳动合同、劳务工资支付明细表及支付情况需报采购人（建设单位）备案。21.18在铜陵市相关行政主管部门或上级部门的检查中，如本工程安全、文明施工、质量等方面不达标被通报处理的，成交人须无条件整改到位，且需向采购人（建设单位）承担200000元/次的违约金；如在相关检查中被扣分并被通报的，成交人需按10000元/分向采购人（建设单位）承担违约金，且须立即整改。以上被通报的问题，如成交人拒不整改，将全额扣除履约保证金和安全文明施工费。21.19最终竣工结算以审计部门审计为准，对审计中没有正当理由，不接受审计部门审计结果的施工单位，按合同价（扣除暂列金额及标内未实施项目造价）的70%与成交人结算，造成的一切后果施工单位自行承担。21.20施工单位中标后必须按发包方要求时间进场施工，否则取消中标资格；21.21施工单位进场后3天内，必须按要求报送详细的进度计划及配套的人员、材料、设备清单，由采购人（建设单位）进行审核，如未能按期报送或报送计划不能满足工期要求，发包方有权立即解除合同，清除施工单位出场，并没收全额履约保证金；21.22施工单位必须按工期要求组织充足的施工人员、材料、设备实施施工，要求所有工种必须配备两个班次的施工人员日夜轮流施工，不允许出现具备施工条件却无人施工的现象，如因施工单位组织不力造成延误工期15天以上或连续两周考核评定为不合格，发包方有权终止合同，清除施工单位出场，按实际完成工程量的70%结算工程价款。21.23关于工程进度、安全、质量除本合同通用条款、合同专用条款约定外，还必须服从铜陵市铜官区住房和城乡建设局的相关管理制度及规定的约定。21.24本工程施工中使用的所有运输车必须执行铜陵市人民政府办公室【办[2017]174号】《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》要求（详见附件），供应商自行考虑由此带来的风险因素，如不能满足以上文件要求，采购人（建设单位）有权责令停工，并扣除成交人20%履约保证金。21.25合同实施期间，如发现成交人名不副实（存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为）、合同履行不力、不守承诺、不能按期保质完成施工任务、严重影响工程进度，采购人（建设单位）有权单方面终止合同，将成交人清退出场，没收全部履约保证金，并追究相关责任。注：本合同不详之处，见本工程谈判文件、随谈判文件同步发布的其他文件（含照片）及施工图纸，施工图纸未予描述的但本工程谈判文件、随谈判文件同步发布的其他文件（含照片）对成交人同样具有约束力。未尽事宜，双方协商解决，协商不成，按争议条款执行。第六章：谈判响应书格式封面谈判响应书项目编号：项目名称：投标人：（供应商盖章）年月日目录一、资格、技术商务部分1、资格审查资料2、法定代表人身份证明书3、谈判响应授权书4、谈判响应函5、谈判响应函附录6、项目实施方案7、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件8、售后服务9、其他证明材料二、报价部分1、谈判响应报价表2、中小企业材料3、报价一览表格式资格、技术商务部分营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人注册建造师资格证书、安全生产考核合格证书（B类）法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人单位名称）的法定代表人。手机号码：特此证明。投标人：（盖公章）日期：年月日3、谈判响应授权书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释谈判响应文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。代理人：性别：年龄：身份证号码：，手机号码：投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日4、谈判响应函格式致：{采购人名称}1.根据你方招标工程项目编号为{项目编号}的{招标工程项目名称}工程竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的谈判响应须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）（小写元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2.我方已详细阅读和确认全部竞争性谈判文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为，其项目经理资质为。3.我方承认附录是我方投标函的组成部分。4.一旦我方中标，我方保证按日历天的工期和竞争性谈判文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、违法分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。如填写错误不符合招标文件的要求，自愿做废标处理。5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到标准。6.一旦我方中标，我方保证谈判响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按谈判响应文件中的施工组织设计组织施工。7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于竞争性谈判文件规定和谈判响应文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按竞争性谈判文件规定的方式、金额向采购人提交履约担保。10.我方同意所提交的谈判响应文件在竞争性谈判文件的谈判响应须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。11.除非另外达成协议并生效，你方的中标（成交）通知书和本谈判响应文件以及竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。12.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款%作为履约保证金。13.竞争性谈判文件、谈判响应文件及中标（成交）通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。14.我方承诺：（1）我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。（2）至投标截止日，我方、包括我方法定代表人____________及拟派项目经理（项目负责人）____________近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；投标截止时间前，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条接受处理。15.其他补充说明：{补充说明事项}投标人：名称（盖章）单位地址：____________________________________法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：____________电话：____________传真：____________日期：年月日5、谈判响应函附录序号项 目 内 容合 同条款号约 定 内 容1履约保证金/按合同价款的 %2施工准备时间/签订合同后 天内3误期违约金额/详见合同专用条款4误期赔偿费/详见合同专用条款5提前工期奖/详见合同专用条款6施工（服务）总工期/ 日历天7质量标准/合格8投标总价/按谈判后最终报价9工程质量违约金/按结算价款的 %10预付款金额/无11进度款付款时间/按谈判响应供应商须知前附表执行12竣工结算款付款时间/签发竣工结算付款凭证后 天内13总包服务费/无投标人：名称（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日二、报价部分1、谈判响应报价表投标总价项目名称：投标总价（大写）：投标总价（小写）：投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）编制人：编制时间：年月日编制说明项目名称：铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目2.中小企业材料依据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《安徽省财政厅安徽省经济和信息化厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（皖财购〔2020〕1668号）、《关于在招标采购领域支持中小微企业打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战有关事项的通知》（铜公管〔2020〕11号）等有关规定：本项目对中型企业产品的价格给予3%的扣除，小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》或提供企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料或国家企业信用信息公示系统中小微企业名录网站官方截图，并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。注：1）享受以上扶持的中小微企业必须同时满足两个条件：一是投标供应商为中小微企业的；二是提供本企业制造的货物、服务，或者提供其他中小微企业制造的货物的，不包括使用大型企业注册商标的货物。（享受政策必须填写表一及表二，如投标时提供了企业所在地的县级（含）以上中小企业主管部门的认定材料或国家企业信用信息公示系统中小微企业名录网站官方截图可不提供表二）。2）如投标供应商与生产商企业规模不同，则按最大的企业规模计算价格扣除政策级别。3）联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体5%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相应的扶持政策。4）本项目将对排名第一的中标候选投标人提供的中小企业产品品名及生产厂商，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将由监督管理部门按相关规定进行处理。（1）中小企业产品投标声明函本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《安徽省财政厅安徽省经济和信息化厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（皖财购〔2020〕1668号）和《关于在招标采购领域支持中小微企业打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战有关事项的通知》（铜公管〔2020〕11号）的规定，本公司参加采购活动(项目编号：）同意评审结果公告中公示以下内容并承诺：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。序号 品名 数量 单价（人 民币：元） 小计（人 民币：元）价格扣除比例（3%、5%或10%）扣除后的价格小计（人 民币：元）生产厂商 名称备注 1 须提供生产厂商《中小企业声明函》2 须提供生产厂商《中小企业声明函》3 须提供生产厂商《中小企业声明函》…… 须提供生产厂商《中小企业声明函》合计（人民币：元） 备注：1)非中小企业产品投标，不需要填写此件。2)表中所列产品应为投标人满足本招标文件要求的中型、小型、微型企业生产的产品；所投产品生产厂商出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为中型、小型、微型企业生产的产品，该部分价格不享受中小企业折扣政策。3)如投标人仅提供服务，可不填写生产厂商名称、不提供生产厂商《中小企业声明函》。投标人盖章：_______________日期：________________（2）中小企业声明函（本声明函由投标人及生产厂家分别填写并盖企业公章，投标文件中生产厂家的声明函可用扫描件、照片等形式。非中小企业产品投标，不需此件。如投标人仅提供服务，可不提供生产厂商《中小企业声明函》。）中小企业声明函（工程)本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）的规定，本公司（联合体)参加(单位名称）的_(项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建为_(企业名称)，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；2._（标的名称）_，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建为(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章)：日期：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。3、报价一览表格式首轮报价表标题内容项目名称项目编号投标总报价（人民币大写）元投标总报价（人民币小写）元工期日历天其他说明：1、完全响应竞争性谈判文件。2、以上价格包含完成此项目的人工费、材料费、管理费等所有服务费。谈判响应单位名称：（全称盖公章）法定代表人或被授权人（签/章）：日期：年月日谈判响应最后报价表（格式）（此表由谈判响应人手持，不密封在谈判响应文件中。在谈判结束后进行最终报价时现场填写）标题内容项目名称项目编号投标总报价（人民币大写）元投标总报价（人民币小写）元工期日历天其他说明：1、完全响应竞争性谈判文件。2、以上价格包含完成此项目的人工费、材料费、管理费等所有服务费。谈判响应单位名称：（全称盖公章）法定代表人或被授权人（签/章）：日期：年月日文中产厂家的出明用可用扫指价期片等形式，非中小会业产品投标，不需此情，如投标人仅提供服务，可不提供生产厂商《中小企业声明函》。中小企业声明函（工程）本公司（联合体）知重声明，根据（政明采购促中小企业发展管理办法》（财陈铜陵大通建筑安装有限责任公司（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目竹园、坊果道及当家塘治理项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业、相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1、铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目一竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目，属于建筑行业：承建为铜陵大通建筑安装有限责任公司（企业名称），从业人员99人，营业收入为1200万元，资产总额为5000万元，属于（中型企业）：2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）：以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：日期：2023年2月28日从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据无年度数据的新成立企业可不填报。
建设项目最高投标限价汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称:铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目
工程名称:铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目
工程名称:铜陵市郊区大通镇（陵江大道片区）乡村产业振兴项目--竹园、牌坊渠道及当家塘治理项目
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
单项工程名称
金额(元)
其中:(元)
其中:(元)
序号
单项工程名称
金额(元)
暂估价
不可竞争费
1
竹园、牌坊渠道及当家塘治理
2
大院竹园道路、线路
3
牌坊渠道治理项目
合计
合计
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。.
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。.
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。.
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。.
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。.
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:竹园、牌坊渠道及当家塘治理
工程名称:竹园、牌坊渠道及当家塘治理
工程名称:竹园、牌坊渠道及当家塘治理
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
单位工程名称
金额(元)
其中:(元)
其中:(元)
序号
单位工程名称
金额(元)
暂估价
不可竞争费
1
牌坊组市政工程
2
牌坊组安装工程
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
标段:
第1页 共1页
序号
汇总内容
金 额(元)
其中:材料、设备暂估价(元)
1
分部分项工程费
1.1
排洪沟
1.2
水塘周边
2
措施项目费
3
不可竞争费
3.1
安全文明施工费
3.2
环境保护税
4
其他项目费
4.1
暂列金额
4.2
专业工程暂估价
4.3
计日工
4.4
总承包服务费
5
税金
工程造价=1+2+3+4+5
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
标段:
标段:
第1页 共2页
第1页 共2页
第1页 共2页
第1页 共2页
第1页 共2页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
排洪沟
1
040306003001
箱涵底板
1.含模板、钢筋、C30混凝土
m3
3.37
2
010503002001
矩形梁
1.净宽300*厚3000
m
37.2
3
040601010001
混凝土盖板
1.C20混凝土、宽600、厚200、长1900
2.含人工铺平、模板、钢筋、C30混凝土
㎡
70.68
4
040203006001
沥青混凝土
1.含路基、护坡、沥青混凝土路面
2.含人工铺平、模板、C30混凝土等所有费用
m
12
5
010401003001
实心砖墙
1.墙厚240、高1500
2.含混凝土基础、抹面、刷白
m
24
6
010802001001
金属门
1.1000*1500
2.含安装
扇
1
7
040203007001
停车位
1.C20混凝土、厚200
2.含人工铺平、模板、C30混凝土等所有费用
m2
82.5
8
010401003002
实心砖墙
1.7.5米*0.25米*0.6米
2.含基础混凝土垫层
m3
0.95
水塘周边
9
011107001001
大理石台阶
1.大理石面、混凝土基础
2.含人工、材料、C20混凝土等所有费用
项
3
10
010403003001
石墙
1.高1.2厚0.5
2.含50㎜厚C20混凝土盖顶、混凝土基础
m
98
11
010403003002
石墙
1.高1.8厚0.6
2.含50㎜厚C20混凝土盖顶、混凝土基础
m
87
12
040501004001
塑料管铺设
1.混凝土包封
2.含300㎜厚C20混凝土包封
m
157
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
标段:
标段:
第2页 共2页
第2页 共2页
第2页 共2页
第2页 共2页
第2页 共2页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
13
ZB040101010001
污水户接
1.含户接井、支管
2.含材料、人工、机械等所有费用
户
4
14
040203006002
路面拓宽
1.含路基、沥青混凝土路面
2.路基深1.6米、路面3㎝沥青+20㎝厚C20混凝土
m
87
15
ZB010201010001
水塘清淤
1.排水、清淤、蓄水
2.含机械、人工、污泥处置等所有费用
m3
1232
16
ZB010201010002
古井整修
1.含井壁、井口、护栏
2.含材料、人工、机械所有费用
项
1
17
040203007002
路面切割、破除、恢复
1.配合过路管线施工
2.含材料、人工、机械所有费用
m
37
18
WB011503009001
水塘临边石栏杆
1.样式由业主指定
2.含材料、人工、机械所有费用
m
95
19
040203007003
透水混凝土园路
1.3㎝+12㎝
2.含材料、人工、机械所有费用
m2
214.05
20
040202011001
透水混凝土园路基础
1.10㎝厚石子碾压
2.含材料、人工、机械所有费用
m2
214.05
21
040204004001
安砌混凝土侧石
1.路缘石
2.含100厚C15混凝土基础垫层
m
292
22
WB040406010001
混凝土护坡
1.长3米、高0.8米
2.含雨水口
项
1
23
ZB020101010001
水塘溢流口整修
1.水塘溢流口整修
2.含材料、人工
项
1
24
040501001001
φ500泄洪涵管
1.成品混凝土涵管
2.含沟槽开挖、涵管安装、回填
m
122.5
25
040504009001
雨水篦井、排水口
1.砖砌、含雨水篦
2.含材料、人工
个
4
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
标段:
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率(%)
金额(元)
1
SC-01
夜间施工增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2
SC-02
二次搬运费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3
SC-03
冬雨季施工增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4
SC-04
已完工程及设备保护费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5
SC-05
工程定位复测费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6
SC-06
临时保护设施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7
SC-07
行车、行人干扰增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8
SC-08
赶工措施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
标段:
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率(%)
金额(元)
1
SF-01
环境保护费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2
SF-02
文明施工费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3
SF-03
安全施工费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4
SF-04
临时设施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5
SF-05
环境保护税
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：牌坊组市政工程
工程名称：牌坊组市政工程
标段: 第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
1
暂列金额
200000
2
专业工程暂估价
0
3
计日工
4
总承包服务费
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
工程名称:牌坊组市政工程
标段:
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目名称
计算基础
计算基数
费率(%)
金额(元)
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额
9
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额
9
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
标段:
第1页 共1页
序号
汇总内容
金 额(元)
其中:材料、设备暂估价(元)
1
分部分项工程费
1.1
拆除部分
1.2
安装部分
2
措施项目费
3
不可竞争费
3.1
安全文明施工费
3.2
环境保护税
4
其他项目费
4.1
暂列金额
4.2
专业工程暂估价
4.3
计日工
4.4
总承包服务费
5
税金
工程造价=1+2+3+4+5
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
标段:
标段:
第1页 共5页
第1页 共5页
第1页 共5页
第1页 共5页
第1页 共5页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
拆除部分
1
030410001001
电杆拆除
1.名称：水泥砼杆拆除
2.规格：Φ190*10000
基
3
2
010101003005
挖杆洞土方
1.挖杆洞土方
2.杆洞土方回填
m3
3.26
3
030410002001
低压横担拆除
1.名称：低压横担拆除
2.材质：镀锌角钢
3.规格：L70*7*1480
组
8
4
WB030410006001
耐张绝缘子拆除
1.名称：低压耐张绝缘子拆除
2.规格、型号：XP4G-1
3.含配套金具拆除
4.电压等级(kV)：1kV
串
32
5
030410002002
耐张线夹拆除
1.名称：耐张线夹拆除
2.规格、型号：WKH-70
3.含配套金具（U型挂环、双孔连接板、护罩等）拆除
4.电压等级(kV)：1kV
组
32
6
WB030410006002
蝶式绝缘子拆除
1.名称：蝶式绝缘子拆除
2.规格、型号：ED-1
3.含配套金具拆除
4.电压等级(kV)：1kV
只
8
7
030410003001
低压绝缘架空导线拆除
1.名称：低压绝缘架空导线拆除
2.规格：JKLVJ－1kV-70mm2
km
0.64
8
ZB030402001001
线材、电杆及相关零星铁附件运输
1.名称：线材、电杆上构件等零星拆除、运输
2.20T平板车、16T吊车
项
1
安装部分
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
标段:
标段:
第2页 共5页
第2页 共5页
第2页 共5页
第2页 共5页
第2页 共5页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
9
030408001001
电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×95mm2
1.名称：低压电力电缆
2.型号、规格:YJV22-0.6/1kV-4×95mm2
3.电缆材质：铜芯
4.敷设方式:室外穿管埋地敷设
m
170
10
030408006001
电力电缆头-0.6/1kV-4×95mm2
1.名称：电力电缆头
2.规格、型号：-0.6/1kV-4×95mm2
3.电缆头制作安装、压铜接线端子
个
2
11
030408001002
电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×70mm2
1.名称：低压电力电缆
2.型号、规格:YJV22-0.6/1kV-4×70mm2
3.电缆材质：铜芯
4.敷设方式:室外穿管埋地敷设
m
70
12
030408006002
电力电缆头-0.6/1kV-4×70mm2
1.名称：电力电缆头
2.规格、型号：-0.6/1kV-4×70mm2
3.电缆头制作安装、压铜接线端子
个
2
13
030408001003
电力电缆 YJV22-0.6/1kV-2×25mm2
1.名称：低压电力电缆
2.型号、规格:YJV22-0.6/1kV-2×25mm2
3.电缆材质：铜芯
4.敷设方式:室外穿管埋地敷设
m
35
14
030408006003
电力电缆头-0.6/1kV-2×25mm2
1.名称：电力电缆头
2.规格、型号：-0.6/1kV-2×25mm2
3.电缆头制作安装、压铜接线端子
个
2
15
030411003001
电缆桥架 200*100
1.名称：桥架
2.型号规格：200*100
3.桥架组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接
m
70
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
标段:
标段:
第3页 共5页
第3页 共5页
第3页 共5页
第3页 共5页
第3页 共5页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
16
030413001001
电缆桥架支撑架 制作安装
1.名称：电缆桥架支撑架制作安装
2.说明：平直、下料、钻孔、组对、焊接、安装、接地、油漆
t
0.4
17
030408003001
电缆保护管 钢管 DN100
1.型号：镀锌钢管
2.规格、型号：DN100
3.敷设方式：沿电杆敷设
根
3
18
030413001002
电缆支架制作安装
1.电缆支架制作安装
2.防腐要求：二道红丹二道银粉
付
12
19
030404017001
不锈钢分支箱
1.名称：不锈钢分支箱
2.室外落地式明装
台
2
20
010501006001
不锈钢分支箱设备基础
1.混凝土种类：商品砼
2.混凝土强度等级：C20
3.垫层：100mm 厚碎石、100mm厚 C15混凝土
4.土方开挖、回填及模板制作
座
1
21
WB040203012001
切缝
1.类型：路面切缝
2.深度：20cm
m
185
22
WB030413000001
开挖沥青路面
1.名称：沥青路面开挖
2.测量、划线、路面切割、路基挖掘、挖掘物堆放、渣土清理运输等。
m2
111
23
WB030413000002
修复路面
1.名称：沥青路面修复
2.清理、过滤原碎石、回填、铺面层、养护、标识。
m2
111
24
040101002001
挖、填电缆沟土方
1.挖、填电缆沟土方
2.余土外运处理
m3
66.6
25
030408003002
电缆保护管
1.名称：电缆保护管
2.规格、型号：PVC-110管
3.敷设方式:埋地敷设
m
220
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
标段:
标段:
第4页 共5页
第4页 共5页
第4页 共5页
第4页 共5页
第4页 共5页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
26
WB040501023001
电缆保护管混凝土包封
1.名称：混凝土包封
2.混凝土强度等级：C20
m3
16.65
27
WB040504016001
电缆手孔井
1.电缆手孔井
2.砼垫层：商砼C15 厚150mm
3.深度2米内
4.井壁：M10水泥砂浆砌MU15砖,20厚1:2避水砂浆光面
5.铸铁井盖、井座安装
6.螺栓及拉环等预埋，钢筋制作、安装，模板安、拆
7.土方开挖、外运，原土回填及夯实
座
3
28
030410003002
低压绝缘架空导线
1.名称：低压绝缘架空导线
2.规格：JKLYJ－1kV-70mm2
km
2
29
030410001002
电杆组立
1.名称：水泥砼杆
2.规格：Φ190*10000
3.施工定位：单杆
基
1
30
WB030306001001
卡盘安装
1.名称：卡盘安装
2.规格、型号：KP-12，含卡盘抱箍安装
3.吊装、就位、固定，具体内容详见图纸及说明
块
2
31
WB030306001002
底盘安装
1.名称：底盘安装
2.规格、型号：DP-10
3.吊装、就位、固定，具体内容详见图纸及说明
块
1
32
010101003006
挖杆洞土方
1.挖杆洞土方
2.杆洞土方回填
m3
2.45
33
WB030410004001
拉线制作安装
1.名称：拉线制作安装
2.规格：配套螺栓、抱箍、线夹、拉盘等
根
2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
标段:
标段:
第5页 共5页
第5页 共5页
第5页 共5页
第5页 共5页
第5页 共5页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
34
030410002003
低压耐张横担
1.名称：低压耐张横担
2.材质：镀锌角钢
3.规格：2*L70*7*1500
4.电压等级(kV)：1kV
5.金具品种规格：配套螺栓、抱箍等
组
1
35
WB030410006003
低压悬式绝缘子安装
1.名称：低压悬式绝缘子
2.规格、型号：XP4G-1
3.金具品种规格：配套螺栓等
4.电压等级(kV)：1kV
串
8
36
030410002004
并沟线夹安装
1.名称：并沟线夹
2.规格、型号：JBL-50-240
3.含配套金具（护罩等）
4.电压等级(kV)：1kV
只
8
37
WB030410006004
耐张线夹安装
1.名称：耐张线夹安装
2.规格、型号：WKH-70
3.金具品种规格：含配套金具（U型挂环、双孔连接板、护罩等）安装
4.电压等级(kV)：1kV
只
4
38
030409001001
镀锌钢管接地极
1.名称：接地极
2.材质：镀锌钢管
3.规格：φ50 L=2500
根
2
39
030409002001
接地母线
1.名称：接地母线
2.材质：镀锌扁钢
3.规格：-5×50
m
5
40
030414002001
送配电装置系统
1.名称：送配电调试
2.电压等级(kV)：1kV
系统
1
41
030414011001
接地装置调试
1.名称：接地系统测试 独立接地装
组
1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
标段:
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率(%)
金额(元)
1
SC-01
夜间施工增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2
SC-02
二次搬运费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3
SC-03
冬雨季施工增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4
SC-04
已完工程及设备保护费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5
SC-05
工程定位复测费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6
SC-06
临时保护设施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7
SC-07
行车、行人干扰增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8
SC-08
赶工措施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
标段:
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率(%)
金额(元)
1
SF-01
环境保护费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2
SF-02
文明施工费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3
SF-03
安全施工费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4
SF-04
临时设施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5
SF-05
环境保护税
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：牌坊组安装工程
工程名称：牌坊组安装工程
标段: 第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
1
暂列金额
0
2
专业工程暂估价
0
3
计日工
4
总承包服务费
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
工程名称:牌坊组安装工程
标段:
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目名称
计算基础
计算基数
费率(%)
金额(元)
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
9
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
9
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:大院竹园道路、线路
工程名称:大院竹园道路、线路
工程名称:大院竹园道路、线路
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
单位工程名称
金额(元)
其中:(元)
其中:(元)
序号
单位工程名称
金额(元)
暂估价
不可竞争费
1
市政工程
2
安装工程
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:市政工程
工程名称:市政工程
标段:
第1页 共1页
序号
汇总内容
金 额(元)
其中:材料、设备暂估价(元)
1
分部分项工程费
1.1
红星河堤
2
措施项目费
3
不可竞争费
3.1
安全文明施工费
3.2
环境保护税
4
其他项目费
4.1
暂列金额
4.2
专业工程暂估价
4.3
计日工
4.4
总承包服务费
5
税金
工程造价=1+2+3+4+5
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:市政工程
工程名称:市政工程
工程名称:市政工程
工程名称:市政工程
标段:
标段:
第1页 共1页
第1页 共1页
第1页 共1页
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
红星河堤
1
040202001001
路床（槽）碾压检验
1.路床整形 路床(槽)碾压检验，压实系数≥93%；
2.请参见设计图纸及验收规范要求
m2
960
2
040202011002
碎石
1.100mm厚级配碎石垫层,密实度≥95%；
2.请参见设计图纸及验收规范要求
m2
960
3
040203007004
透水混凝土路面
1.100mm厚中粒式C25透水混凝土
2.请参见设计图纸及验收规范要求
m2
960
4
040203007005
透水混凝土路面
1.30mm厚细粒式C25透水混凝土
2.请参见设计图纸及验收规范要求
m2
960
5
WB040203014001
养生
1.水泥混凝土面层养生
2.请参见设计图纸及验收规范要求
m2
960
6
040203004001
封层
1.无色透明密封层
2.请参见设计图纸及验收规范要求
m2
960
7
WB040204011001
侧缘石垫层
1、靠背 C15卧实
2、100mm厚C15砼垫层
3、砼垫层模板
4、具体详见图纸
m3
32.64
8
011702001001
侧缘石垫层模板
1、侧缘石垫层模板
2、具体详见图纸
m2
345.6
9
040204004002
侧石安装
1、侧石芝麻白花岗岩 二面光侧石120mm*220mm*700mm
用于园路一般路段通用做法
2、25mm厚1:3水泥砂浆结合层
3、弯道处侧石定制，符合图中弯道半径，具体详见图纸
m
480
10
ZB040101010002
图纸设计费
1.图纸设计费
项
1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:市政工程
工程名称:市政工程
工程名称:市政工程
标段:
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率(%)
金额(元)
1
SC-01
夜间施工增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2
SC-02
二次搬运费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3
SC-03
冬雨季施工增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4
SC-04
已完工程及设备保护费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5
SC-05
工程定位复测费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6
SC-06
临时保护设施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7
SC-07
行车、行人干扰增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8
SC-08
赶工措施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:市政工程
工程名称:市政工程
工程名称:市政工程
标段:
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率(%)
金额(元)
1
SF-01
环境保护费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2
SF-02
文明施工费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3
SF-03
安全施工费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4
SF-04
临时设施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5
SF-05
环境保护税
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政工程
工程名称：市政工程
标段: 第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
1
暂列金额
0
2
专业工程暂估价
0
3
计日工
4
总承包服务费
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
工程名称:市政工程
工程名称:市政工程
工程名称:市政工程
标段:
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目名称
计算基础
计算基数
费率(%)
金额(元)
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额
9
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额
9
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
标段:
第1页 共1页
序号
汇总内容
金 额(元)
其中:材料、设备暂估价(元)
1
分部分项工程费
1.1
铁路旁
1.2
沿新路旁
2
措施项目费
3
不可竞争费
3.1
安全文明施工费
3.2
环境保护税
4
其他项目费
4.1
暂列金额
4.2
专业工程暂估价
4.3
计日工
4.4
总承包服务费
5
税金
工程造价=1+2+3+4+5
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
标段:
标段:
第1页 共5页
第1页 共5页
第1页 共5页
第1页 共5页
第1页 共5页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
铁路旁
1
030408001004
电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×35mm2
1.名称：低压电力电缆
2.型号、规格:YJV22-0.6/1kV-4×35mm2
3.电缆材质：铜芯
4.敷设方式:室外穿管埋地敷设
m
70
2
030408006004
电力电缆头-0.6/1kV-4×35mm2
1.名称：电力电缆头
2.规格、型号：-8.7/15kV-3×35mm2
3.电缆头制作安装、压铜接线端子
个
2
3
030408003003
电缆保护管
1.名称：电缆保护管
2.规格、型号：PVC-50管
3.敷设方式:埋地敷设
m
50
4
WB040501023002
电缆保护管混凝土包封
1.名称：混凝土包封
2.混凝土强度等级：C20
m3
4.5
5
030410003003
低压绝缘架空导线
1.名称：低压绝缘架空导线
2.规格：JKLYJ－1kV-70mm2
km
0.96
6
030410001003
电杆组立
1.名称：水泥砼杆
2.规格：Φ190*12000
3.施工定位：单杆
基
4
7
010101003003
挖杆洞土方
1.挖杆洞土方
2.杆洞土方回填
m3
10.66
8
030408003004
电缆保护管 钢管 DN100
1.型号：镀锌钢管
2.规格、型号：DN100
3.敷设方式：沿电杆敷设
根
2
9
030413001003
电缆支架制作安装
1.电缆支架制作安装
2.防腐要求：二道红丹二道银粉
付
8
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
标段:
标段:
第2页 共5页
第2页 共5页
第2页 共5页
第2页 共5页
第2页 共5页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
10
WB030410004002
拉线制作安装
1.名称：拉线制作安装
2.规格：配套螺栓、抱箍、线夹、拉盘等
根
5
11
030410002005
低压直线横担
1.名称：低压直线横担
2.材质：镀锌角钢
3.规格：L70*7*1500
4.电压等级(kV)：1kV
5.金具品种规格：配套螺栓、抱箍等
组
5
12
030410002006
低压耐张横担
1.名称：低压耐张横担
2.材质：镀锌角钢
3.规格：2*L70*7*1500
4.电压等级(kV)：1kV
5.金具品种规格：配套螺栓、抱箍等
组
4
13
WB030410006005
蝶式绝缘子安装
1.名称：蝶式绝缘子
2.规格、型号：ED-1
3.金具品种规格：配套螺栓等
4.电压等级(kV)：1kV
只
20
14
WB030410006006
低压悬式绝缘子安装
1.名称：低压悬式绝缘子
2.规格、型号：XP4G-1
3.金具品种规格：配套螺栓等
4.电压等级(kV)：1kV
串
16
15
030410002007
并沟线夹安装
1.名称：并沟线夹
2.规格、型号：JBL-50-240
3.含配套金具（护罩等）
4.电压等级(kV)：1kV
只
16
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
标段:
标段:
第3页 共5页
第3页 共5页
第3页 共5页
第3页 共5页
第3页 共5页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
16
WB030410006007
耐张线夹安装
1.名称：耐张线夹安装
2.规格、型号：WKH-70
3.金具品种规格：含配套金具（U型挂环、双孔连接板、护罩等）安装
4.电压等级(kV)：1kV
只
16
沿新路旁
17
030408001005
电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×95mm2
1.名称：低压电力电缆
2.型号、规格:YJV22-0.6/1kV-4×95mm2
3.电缆材质：铜芯；
4.敷设方式:室外穿管埋地敷设
m
140
18
030408006005
电力电缆头-0.6/1kV-4×95mm2
1.名称：电力电缆头；
2.规格、型号：-0.6/1kV-4×95mm2；
3.电缆头制作安装、压铜接线端子
个
2
19
WB040501037001
拉管敷设
1.名称：拉管敷设；
2.型号规格：DN110
3.下管,接口,焊口,安、拆、换顶铁,挖、运、吊土,顶进
4.具体做法详见规范及图纸要求
m
110
20
030408003005
电缆保护管 钢管 DN100
1.型号：镀锌钢管；
2.规格、型号：DN100
3.敷设方式：沿电杆敷设
根
2
21
030413001004
电缆支架制作安装
1.电缆支架制作安装
2.防腐要求：二道红丹二道银粉
付
8
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
标段:
标段:
第4页 共5页
第4页 共5页
第4页 共5页
第4页 共5页
第4页 共5页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
22
WB040504016002
电缆手孔井
1.电缆手孔井；
2.砼垫层：商砼C15 厚150mm
3.深度2米内；
4.井壁：M10水泥砂浆砌MU15砖,20厚1:2避水砂浆光面；
5.铸铁井盖、井座安装
6.螺栓及拉环等预埋，钢筋制作、安装，模板安、拆
7.土方开挖、外运，原土回填及夯实
座
2
23
030410003004
低压绝缘架空导线
1.名称：低压绝缘架空导线
2.规格：JKLYJ－1kV-95mm2
km
2
24
030410001004
电杆组立
1.名称：水泥砼杆
2.规格：Φ190*12000
3.施工定位：单杆
基
11
25
010101003004
挖杆洞土方
1.挖杆洞土方
2.杆洞土方回填
m3
26.93
26
WB030410004003
拉线制作安装
1.名称：拉线制作安装
2.规格：配套螺栓、抱箍、线夹、拉盘等
根
5
27
030410002008
低压直线横担
1.名称：低压直线横担
2.材质：镀锌角钢
3.规格：L70*7*1500
4.电压等级(kV)：1kV
5.金具品种规格：配套螺栓、抱箍等
组
9
28
030410002009
低压耐张横担
1.名称：低压耐张横担
2.材质：镀锌角钢
3.规格：2*L70*7*1500
4.电压等级(kV)：1kV
5.金具品种规格：配套螺栓、抱箍等
组
6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
标段:
标段:
第5页 共5页
第5页 共5页
第5页 共5页
第5页 共5页
第5页 共5页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
29
WB030410006008
蝶式绝缘子安装
1.名称：蝶式绝缘子
2.规格、型号：ED-1
3.金具品种规格：配套螺栓等
4.电压等级(kV)：1kV
只
36
30
WB030410006009
低压悬式绝缘子安装
1.名称：低压悬式绝缘子
2.规格、型号：XP4G-1
3.金具品种规格：配套螺栓等
4.电压等级(kV)：1kV
串
24
31
030410002010
并沟线夹安装
1.名称：并沟线夹
2.规格、型号：JBL-50-240
3.含配套金具（护罩等）
4.电压等级(kV)：1kV
只
16
32
WB030410006010
耐张线夹安装
1.名称：耐张线夹安装
2.规格、型号：WKH-70
3.金具品种规格：含配套金具（U型挂环、双孔连接板、护罩等）安装
4.电压等级(kV)：1kV
只
24
33
030404017002
不锈钢配电箱
1.名称：不锈钢配电箱
2.每处配电箱：低压电缆采用YJV22-0.6/1kV-4*25mm2电缆15米、低压配电箱1台及接地制作安装等
台
6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
标段:
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率(%)
金额(元)
1
AC-01
夜间施工增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2
AC-02
二次搬运费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3
AC-03
冬雨季施工增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4
AC-04
已完工程及设备保护费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5
AC-05
工程定位复测费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6
AC-06
非夜间施工照明费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7
AC-07
临时保护设施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8
AC-08
赶工措施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
标段:
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率(%)
金额(元)
1
AF-01
环境保护费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2
AF-02
文明施工费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3
AF-03
安全施工费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4
AF-04
临时设施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5
AF-05
环境保护税
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程
工程名称：安装工程
标段: 第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
1
暂列金额
0
2
专业工程暂估价
0
3
计日工
4
总承包服务费
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
工程名称:安装工程
标段:
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目名称
计算基础
计算基数
费率(%)
金额(元)
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
9
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
9
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:牌坊渠道治理项目
工程名称:牌坊渠道治理项目
工程名称:牌坊渠道治理项目
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
单位工程名称
金额(元)
其中:(元)
其中:(元)
序号
单位工程名称
金额(元)
暂估价
不可竞争费
1
牌坊渠道市政工程
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
标段:
第1页 共1页
序号
汇总内容
金 额(元)
其中:材料、设备暂估价(元)
1
分部分项工程费
1.1
红星河边
1.2
沿新路边
1.3
牌坊组村口
1.4
牌坊组
2
措施项目费
3
不可竞争费
3.1
安全文明施工费
3.2
环境保护税
4
其他项目费
4.1
暂列金额
4.2
专业工程暂估价
4.3
计日工
4.4
总承包服务费
5
税金
工程造价=1+2+3+4+5
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
标段:
标段:
第1页 共2页
第1页 共2页
第1页 共2页
第1页 共2页
第1页 共2页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
红星河边
1
040205012001
防撞护栏
1.防撞护栏
2.含安装、喷塑、厚3.0mm、
3.法兰立柱
4.具体详见图纸
m
445
2
ZB040201010001
成品混凝土水沟
1.成品混凝土水沟
2.净宽600*深800厚60
3.含开挖、回填、垫层、砂浆抹缝
4.具体详见图纸
m
243
3
040303016001
沟沿混凝土压顶C20
1.沟沿混凝土压顶
2.混凝土强度：C20
3.规格：宽300mm，厚200mm
4.含人工铺平、抹面、养生
5.具体详见图纸
m
486
沿新路边
4
ZB040201010002
排水沟清淤
1.排水沟清淤
2.含垃圾运输
3.具体详见图纸
m
540
5
WB040501021001
排水沟沟底硬化C20
1.混凝土硬化
2.混凝土宽1000*厚200
3.混凝土强度：C20
4.含人工铺平、抹面、养生
5.具体详见图纸
m3
98
6
010507003001
排水沟壁成品混凝土板
1.排水沟壁成品混凝土板
2.规格：1200*500*100mm
3.混凝土强度：C20
4.含人工回填、砂浆抹缝
5.具体详见图纸
块
1480
7
040303016002
沟沿混凝土压顶C20
1.沟沿混凝土压顶
2.混凝土强度：C20
3.规格：宽300mm，厚200mm
4.含人工铺平、抹面、养生
5.具体详见图纸
m
978
牌坊组村口
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
标段:
标段:
第2页 共2页
第2页 共2页
第2页 共2页
第2页 共2页
第2页 共2页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
8
WB040501021002
混凝土箱涵C25
1.混凝土箱涵
2.混凝土强度：C25
3.规格：3.0m*2.5m*1.5m
4.含钢筋、混凝土、模板
5.具体详见图纸
项
1
9
WB040501021003
混凝土硬化C20
1.混凝土硬化
2.混凝土强度：C20
3.清表、回填、混凝土
4.具体详见图纸
项
1
10
WB041111007001
大片石护坡
1.大片石护坡
2.高2.5m厚0.8m长18m
3.毛石勾缝
4.具体详见图纸
项
1
牌坊组
11
WB040501021004
排水渠清淤、沟底硬化
1.排水渠清淤、沟底硬化
2.混凝土宽1100*厚200
3.混凝土强度：C20
4.含人工铺平、抹面、养生
5.具体详见图纸
m
180
12
ZB040101010003
图纸设计费
1.图纸设计费
项
1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
标段:
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率(%)
金额(元)
1
SC-01
夜间施工增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2
SC-02
二次搬运费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3
SC-03
冬雨季施工增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4
SC-04
已完工程及设备保护费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5
SC-05
工程定位复测费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6
SC-06
临时保护设施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7
SC-07
行车、行人干扰增加费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8
SC-08
赶工措施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
标段:
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率(%)
金额(元)
1
SF-01
环境保护费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2
SF-02
文明施工费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3
SF-03
安全施工费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4
SF-04
临时设施费
分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5
SF-05
环境保护税
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：牌坊渠道市政工程
工程名称：牌坊渠道市政工程
标段: 第1页 共1页
序号
项 目 名 称
金额(元)
1
暂列金额
0
2
专业工程暂估价
0
3
计日工
4
总承包服务费
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
税金计价表
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
工程名称:牌坊渠道市政工程
标段:
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目名称
计算基础
计算基数
费率(%)
金额(元)
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额
9
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额
9
合计
合计
合计
合计
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
投标 / 标书制作要点（原创）
本竹园、牌坊渠道及当家塘治理涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
