马尚法庭配套建设中标结果公示（淄博市张店区机关事务服务中心2023）
淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目成交结果公告
淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目成交结果公告
一、项目名称：
淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目
二、项目编号：
SDGP370303000202302000098
三、中标（成交）信息：
供应商名称：
山东宝诚集团有限公司
供应商地址：
桓台县果里镇吴官路18号
中标（成交）金额：
1641000.00元
四、主要标的信息：
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目
采购文件及工程量清单范围内的全部工作内容
以采购人开工令为准，总工期60日历天。
于修淮
鲁203062113315
五、采购小组名单：
毕德宁(采购人代表)、郭玉峰、赵金泉
六、采购小组成员评审结果：
山东宝诚集团有限公司(98.0、85.0、88.0),淄博德鸿建设工程股份有限公司(83.99、75.99、77.99),山东华业国建工程有限公司(85.99、71.99、73.99)
七、未中标（成交）供应商的未中标（成交）原因：
标包名称
供应商名称
供应商地址
未中标原因
淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目
淄博德鸿建设工程股份有限公司
山东省淄博市桓台县果里镇柳泉北路1877号院内12号楼326室
综合得分较低
淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目
山东华业国建工程有限公司
山东省淄博市高新区万杰路101号办公楼四层
综合得分较低
八、代理服务收费标准：定额
代理服务收费金额：14500.00元
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：淄博市张店区机关事务服务中心
地址：淄博市张店区新村西路180号
联系方式：0533-2869535
2.采购代理机构信息
名称：天勤工程咨询有限公司
地址：淄博高新区柳泉路111号创业火炬广场F座7层
联系方式：0533-8171494
3.项目联系方式
项目联系人：李纪浩
电话：0533-8171494
相关附件：
服务体系服务制度维修响应时间.pdf
服务体系服务制度维修响应时间.pdf
中小企业声明函.jpg
中小企业声明函.jpg
评委费.jpg
评委费.jpg
山东宝诚集团有限公司第2轮报价.pdf
山东宝诚集团有限公司第2轮报价.pdf
中标公示.pdf
中标公示.pdf
招标文件.pdf
招标文件.pdf
来源平台：山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心)
服务体系、服务制度、维修响应时间l、关于工程质量方面的承诺合格2、关于工程工期方面的承诺我公司将严格按照采购人及招标文件规定的工期组织施工。中标后亦将严格执行双方合同约定的开、竣工日期。工期提前不计提前工期奖。若因我方原因造成工期延期，我方愿按合同条款的约定承担违约责任。3、关于现场安全、文明施工方面的承诺我方保证现场安全文明施工符合国家、省、市的有关规定的要求，并根据现场实际情况提供现场文明施工平面图，特制定详尽、具体的现场安全文明施工管理办法，并经建设单位批准后实施，工程确保安全文明施工，按照市级安全文明工地标准施工。4、关于项目经理及管理人员方面的承诺对于本投标文件中我们拟定的项目经理、主要施工管理人员及工程所需的主要机械设备，我们承诺：不经贵单位同意绝不更换和减少。在施工过程中，如建设单位认为该工程的项目经理或其他管理人员不称职，我公司将根据情况予以调整。5、关于在雨季、农忙季节、法定节假日的劳动力保证方面的承诺若该工程由我公司中标，我公司将把该工程列为重点工程，从人力、财力、物力等方面全力支持，以确保该工程优质高速完成，为此特制定了一整套确保雨季、农忙季节及法定节假日期间正常施工的管理办法及具体措施，以保证该工程在上述季节内严格我公司所制定的网络计划进行施工，确保该工程的形象进度和施工质量达到建设单位和要求，决不辜负业主对我方的信任。6、关于与业主及监理单位配合方面的承诺我公司确保所有参加承建该工程的工程技术人员严格按照国家规定和地方性法规要求施工，并本着“以诚信、智慧、科技、管理铸就更高品质和更富情感的建筑精品”质量方针，多向建设单位、监理单位提出合理化建议：相互密切配合，快速优质地完预定目标。7、关于资金使用方面的承诺我公司将把该工程列为重点工程，确保本工程的正常连续施工，为此，我公司承诺将在公司内部设立专项帐户，以保证资金使用上做到专款专用。在建设单位资金暂不到位时，在公司内部向该工程调剂资金，确保该工程的正常连续施工。8、承建该工程的有利条件及优势(1)具有承接该工程的综合实力我公司以技术力量雄厚、施工质量一流而享誉四方。各项目部为直属队伍，在人力、物力方面由公司统一调动安排，工资、资金集中管理，不存在松、散现象。根据工程进度情况，我们能随时从各个项目部抽调人员，充实现场施工力量。工程项目全部由我公司承建，决不搞外包，如发现我们有外包现象，甘愿接受建设单位的任意处罚。(2)具有配套的专业队伍我公司综合实力雄厚，专业队伍齐全，管理手段严格，具有创优质高速的施工队伍，各分公司项目部相互协作、配合默契，施工经验丰富，确保各专业由自己的队伍施工，为全面完成该工程奠定坚实的基础。(3)具有成熟科学的同类工程施工经验公司成立多年来，积累和完善了整套大中型类似项目的技术手段和科学的管理方法，总结出了成熟先进的施工方法，且具有同类工程的施工经验。以优质高速赢得了良好的社会信誉。我们有信心、有能力使该工程实现工期、质量及安全文明施工的既定目标。(4)质量管理严格公司多年来建立健全了严格、系统的质量管理体系。公司上下牢固树立“发挥企业整体优势、创建名牌工程、强化质量管理、保证用户满意”的方针，严格贯彻IS09001国际质量体系标准，强化工序质量控制和一次成优率，从施工过程上能保证工程质量。(5)公司拥有先进的施工机械设备我公司拥有技术性能先进的进口及国产机械设备和技术设施，各种设备及机具齐全，各种大中型机械设备配套齐全，具有承接该工程所需的各种机械设备，完全有能力保证按计划进入现场，保证工程按时开工，按时竣工。9、服务承诺：（1）实行定期回访制度：本工程在竣工两年内，每半年对工程进行一次定期回访，以便及时处理工程施工过程中的不足之处，积极采纳业主的意见，有利于我公司在今后施工过程中技术和质量的改进。工程竣工后保修服务，我公司有专业施工现场维修队，24小时值班，做到人不离岗、随叫随到，并保证维修的质量达到业主满意。（2）社会服务承诺工程质量：凡我公司施工的工程，工程质量均为一次交验合格，合格率达100%，工程合同履约率100%，工程定向优良率100%，竣工面积优良率达到90%以上，为社会提供更多的优质建筑产品。合同履行：严格执行《建筑法》及建筑施工合同的各项规定。凡因我公司原因造成违约，按其条款内的违约责任承担处罚。施工工期：严格按与建设单位约定的施工工期实施。因我方原因延误我方承担约定内的经济责任。（3）建筑产品保修及回访因我公司施工原因造成的工程质量问题，确属保修期内、符合保修范围的建筑产品，均由我公司按建设部《建筑工程保修办法》实施保修。自接到保修任务之日起，即刻响应，30分钟内到达现场与建设单位共同商定保修项目、修复时间、修复质量，并如期实施保修。因我方原因未按商定保修项目的期限、质量实施保修、我公司承担违约责任。我公司在工程维修中诚恳地请用户对我们所建设的工程提出宝贵意见，在维修中如不能达到用户所要求，我公司将给予维修班罚款，在维修中若损坏用户的物品，我公司将做全额赔偿，向用户赔礼道歉，并赔偿用户的一切损失。我公司将对所施工的工程定期回访，虚心接受建设单位及用户的意见，并就提出的问题制成回访单，逐项进行落实，以最快的速度，并且在不影响用户办公的情况下维修完。10、维修服务制度我公司按照国际标准化组织颁布的IS09001质量标准，已建立起一套行之有效的质量保证体系。该体系包括了从工程项目的投标、签定合同到竣工交付使用，直到交工后保修与回访的全过程，充分体现了IS09001中19个要素的要求。该体系以质量手册为核心和指导，以程序文件为日常工作准则，以作业指导书为操作的具体指导，所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中，使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。在本工程施工中，按照IS09001标准的全部要素组织施工，公司建立以总工程师为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括公司、项目部直至施工班组，形成质量管理网络，项目部建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。工程维修、服务制度目的1、为了规范公司维修管理，节省成本，提高设备使用效率并确保其使用安全。2、明确管理职责，规范工程技术部工程维修管理工作。适用范围适用于公司所有的项目。术语与定义工程维修：是指完成竣工验收之后，各项施工内容在保修期时限之内，针对工程所产生的与施工相关的工程质量问题所进行的维护和修理工作。质保期：自工程竣工验收合格之日起2年工程维修职责1、维修人员：负责公司内部维修物料的请购及相关维修工作。2、维修部门负责人：确认部门的维修申请单，部门内申请维修的审核。内勤人员：负责维修物料的采购，维修物料的入库及发料。总经理：审批公司重大维修安装项目。维修前期准备维修人员根据《工程项目维护记录单》（简称维修单）描述内容现场了解情况包括工作环境情况、工作人员状况、施工物料等。维修人员据现场情况要购设备维修的需填写《请购单》，由申请人呈相关部门负责人审核，再由采购部人员采购。维修过程管控维修人员在维修时首先要注意安全，确保安全后方可进行维修作业，包括梯子是否牢靠、是否符合消防安全规定、高空作业是否有安全措施等。2、维修人员要按《维修单》上的时间及要求按时完成维修作业。3、在维修过程中如果有其他因素不能及时完成的，应该向相关部门协调，达成一致意见后再确认维修时间。维修作业规定维修岗人员应依据国家相关规定具备专业上岗资格证书，如《电工上岗证》等。2、针对突发事件，员工应妥善处置并及时上报相关领导。3、各部门如果需要进行维修或保养，须填写《维修单》，按流转程序传递，由维修岗根据轻重缓急尽快处理、维修。4、《维修单》流转程序各部门如果有维修工作，应填写《维修单》；遇特殊、紧急情况，可直接通知维修岗，迅速处理，但必须在1日内补报《维修单》；应在每天早晨9点之前将汇集的《维修单》交至维修岗；维修岗应在1小时之内核实、确认维修内容，按照轻重缓急安排好工作顺序；维修岗根据《维修单》制定维修计划和物品采购计划，呈报部门主管审批后实施维修；对于要请外部专业施工人员维修的工作，维修岗应该积极主动做好工作衔接，制定维修方案，妥善的安排维修时间。维修岗应将安排的维修计划或方案提前通知报修部门，以提前做好工作安排。工程服务承诺1、工程回访与保修（1）工程交工验收后，我公司将启动“工程回访与保修程序”，定期进行回访并做好记录,及时了解工程竣工后的使用情况和质量情况，掌握第一手材料厂，以便在以后的工作中加以改进，工程一旦出现质量问题，我公司将30分钟内到位进行修理、维护直至工程合格，为业主提供满意的后期服务。（2）“工程回访与保修小组”由公司工程部相关人员构成，由公司直接领导，负责在缺陷责任期内提供满意的后期服务。（3）合同规定缺陷责任期结束,并且修缮任务完成时，公司负责与业主签订工程移交手续，保证向业主交出优质的产品。2、用户服务目的全方位、全过程为用户提供“至诚至信的完美服务、百分之百的用户满意的服务”是我公司的企业宗旨，是工程项目施工管理中始终遵循的原则。目的在于完善产品的质量和售后服务，创造优质、全方位的服务。以一流的管理、一流的技术、一流的施工、一流的服务去实现我们对业主的承诺，创建用户完全满意的工程。释义：用户：指产品的用户，即业主（或使用者）；全方位：指用户对产品的要求和意识（包括潜在意识）；全过程：指工程的四个阶段（工程开工前期、工程施工中期、工程保修保修期结束）。3、用户服务目标“至诚至信的完美服务、百分之百的用户满意的服务”，(1)工程施工阶段服务目标：在工程施工及管理的全过程中，完成业主对项目明确的和潜在的服务需求，以达到工程预定的工程质量目标，实现对业主的承诺。(2)工程竣工后的服务目标：保证工程的安全和使用功能，协助业主对工程进行全面的维护。4、用户服务工作的原则及标准站在客户的立场上考虑问题、解决问题，把客户的需求和满意放到一切考虑因素之首，同时必须做到兼顾企业利益，使客户利益与企业利益相得益彰。必须做到：服务热情周到，信息交流畅通，反应快速准确，质量保证完善。5、保修期限工程保修期限：按合同和国家规定执行。6、用户服务的组织机构和管理体系（1）用户服务的组织机构本工程施工阶段，公司将委派优秀的管理人员组成工程项目管理班子，按照项目管理手册和程序文件的要求进行项目施工管理。严格按照公司的质量保证体系来运作，以全面质量管理为中心环节，出色地完成施工阶段的服务目标。工程竣工后，由公司直接负责对工程竣工后保修期内，售后服务的组织工作和保修结束后为业主提供维修保养计划。（2）用户服务管理体系①前期策划服务工程开工前期，我公司可协助业主进行工程前有关组织工作的具体运作，帮助业主协调周边环境等工作。②过程精品服务在施工过程中，要考虑用户的需求和利益，尽可能满足用户潜在的要求，以“精品工程”回报业主。同时，我公司可利用技术优势，为工程提供细部结点的深化设计和提出合理化的建议供设计单位参考。（3）服务管理的内容①根据用户的要求完善我们的施工方案，和设备物资选型等工作。②对施工中用户提出的问题及时办理。③对用户在施工管理过程中提出的意见，项目经理部及时分析、汇总。作为质量改进和改善管理工作的依据。④公司于项目部、项目部与班组之间建立良好的沟通体系，使人员、材料、机械等均达到最佳工作状态。使各工序之间形成良好的衔接。（4）定期服务①在工程保修期内对用户进行回访，了解用户对使用功能不完善方面的意见和处理急需解决的质量问题。②保修期内每月至少一次电话回访，每月至少一次到现场调查。③保修期结束前一个月进行交接回访，了解用户对建筑产品的全面评价及后期出现的质量问题，并及时改正，以便互相交流意见。④保修期阶段根据工程情况制订保修计划，该阶段的模式为“一、二、三、四“模式。一个结果——用户完全满意；二个理念——带走用户的烦恼；保质保量文明施工；三个降低——降低用户投拆率，降低服务遗漏率，降低服务质量不满意度；四个不漏——一个不漏地记录问题；一个不漏的处理问题；一个不漏地复查结果；一个不漏地反馈问题。（5）后期延伸服务保修期过后，根据业主的要求，我公司可为业主提供其他特殊服务。比如：局部免费维修。二、维修保护内容工程完工时，首先成立由项目总工为组长，技术干部及有关人员组成的工程回访与保修小组，负责缺陷责任期内对工程的维护工作。缺陷责任期内，工程回访与保修小组要定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查，遇地震、暴风等不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析原因，及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因，并立即组织维修。各项缺陷的修复必须符合规范要求并取得业主的认可。缺陷责任的维护分两种情况，若因本公司施工质量问题造成的，本公司自己拿出修复方案并报业主批复后立即实施，若属非本公司责任造成的缺陷，本公司将及时上报业主，并按照业主批复的方案组织维修。服务响应时间，故障排除时限1日常巡查设立工程调度部、日常巡查组、应急抢修组专门负责工程质量应急抢修。2工作流程日常巡查组分两队人员分别从各个施工区域组织巡查。发现破损及各种质量隐患第一时间向业主进行信息反馈。在业主发出修复指令后由工程调度部通知应急修复组组织维修。（4）安全文明施工及环境保护要求1.施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，否则出现的一切人身伤亡事故均由承包人负责；对于不按规定要求施工的，发包人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。2施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。3承包人应做好场区内环境保护，防止环境污染。承包人使用任何机械前，须报请发包人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，承包人都有责任采取措施予以防止和消除。由于承包人过失、疏忽或未按发包人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由承包人负担。在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的垃圾要及时外运，不得在工地存放，弃置点：政府指定垃圾场。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。4工程施工要求4.1工程施工用水、电、施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作，均由承包人自行解决。4.2工程施工过程中造成的地下管线、人行道、路面、路缘石及其它设施的损坏，由承包人负责恢复原状，一切责任由承包人承担。4.3工程施工过程中如需中断交通，承包人有义务配合交通管理部门和发包人组织施工现场的交通管理，做好有关交通警示。4.4承包人必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得发包人认可的进场施工证的其他专业施工队伍进行施工。4.5承包人必须自行协调处理好与当地群众的关系和外部环境等事宜，负责协调处理施工现场发生的有关事宜，以确保工程正常顺利的进行。4.6发包人可对承包人随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行处罚。4.7工程施工前承包人应对设计施工图进行现场核对如有不符或错误时，及时通知监理工程师和发包人，进行纠正或变更设计。4.8现场垃圾及施工过程中产生的垃圾，按外运处理，弃置点：政府指定垃圾场。5、其他承诺（1）连续不中断施工承诺：一旦业主确认我公司为中标单位，我公司将筹集用于本项目施工的专项资金，该项资金未有项目经理签字任何人不得支取，专款专用，确保工程施工中不以资金原因而中断，从而保证在招标人资金暂不到位时，仍能保证工程正常进行，以减轻招标人资金压力。（2）协调处理好周边关系，如遇影响到工程正常进行的问题，我方全力自行解决，接受业主、监理的指导和协调，保证工程正常施工；在施工过程中，对可能触及到的各种管道、线路，施工前项目部将充分了解并在施工时给予明确的标识。（3）决不拖欠农民工工资承诺：建立农民工权益保障制度。本工地将设立专门的农民工工资账户，专款专用，并有专人管理。我单位承诺，决不出现拖欠农民工工资现象。（4）不计取评优奖承诺：工程进行高质量控制，力争创优质工程奖，我单位不计取任何评优费用，所有费用均自行解决。（5）承诺招标文件所有实质性要求，投标文件中如有任何与招标文件实质性要求冲突均以完全响应招标文件要求为准。6、《中小企业声明函》原件扫描件或电子签章件（格式见附件）中小企业声明函（工程）本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库（2020）46号）的规定，本公司参加淄博市张店区机关事务服务中心（单位名称）的淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目（标的名称），属于建筑业（碳商文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为山东宝诚集团有限公司（企业名称），从业人员3750人，营业收入为46842万元，资产总额为77749万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）：2.（标的名称），属于（碳商文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为_万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）：以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：山东宝诚集团有限公司日期：2023年07月26日1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。赵金郭峰姓名及身评审时间评惠专家评审时间份证号预算金额采购人采购人代表：开户银行及账号104464304万元江十学节张店区机关事务服务中心项目编号SDP37030300020302000099项目名称400400额中标成交金江十学节张店区机关事务服务中心项目编号SDP37030300020302000099项目名称交易中江十学节张店区机关事务服务中心164.10*万元称西专市北店区人民医院局法应配查建设项目山东省政府采购评审劳务报酬支付表江十学节张店区机关事务服务中心住宿费（元QoQo0费（元）城市间交通2023年7月26日0时00至2023年评审地点采购代理机构扣减（元）1月26日10时40评审地点采购代理机构500支付金额市中心第九评程空500支付金额分包数量填表时间：5023年7月26日评审专家确认签字备注天勤工程咨询者限公司分包数量填表时间：5023年7月26日锁人天付余购人支付评审专家确认签字备注合计淄博市采购代理机构项目负责人：记生共资源交易文采购代理机构加盖公章）：共资源交7088总计元1000.00个最后报价表项目编号SDGP370303000202302000098项目名称淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目最后报价（单位）大写金额：壹佰陆拾肆万壹仟元整（元小写金额：1641000.00（元）有关承诺和说明供应商全称（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目成交结果公告一、项目名称：淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目二、项目编号：SDGP370303000202302000098三、中标（成交）信息：供应商名称：山东宝诚集团有限公司供应商地址：桓台县果里镇吴官路18号中标（成交）金额：1641000.00元四、主要标的信息：施工范围施工工期项目经理执业证书信息采购文件及工程量清单范围内的全部工作内容以采购人开工令为准，总工期60日历天。于修淮鲁203062113315名称淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目五、采购小组名单：毕德宁（采购人代表）、郭玉峰、赵金泉六、采购小组成员评审结果：山东宝诚集团有限公司（98.0、85.0、88.0)，淄博德鸿建设工程股份有限公司（83.99、75.99、77.99），山东华业国建工程有限公司（85.99、71.99、73.99)七、未中标（成交）供应商的未中标（成交）原因标包名称供应商名称供应商地址未中标原因淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目淄博德鸿建设工程股份有限公司山东省淄博市桓台县果里镇柳泉北路1877号院内12号楼326室综合得分较低淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目山东华业国建工程有限公司山东省淄博市高新区万杰路101号办公楼四层综合得分较低八、代理服务收费标准：定额代理服务收费金额：14500.00元九、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。十、其他补充事宜无十一、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：淄博市张店区机关事务服务中心地址：淄博市张店区新村西路180号联系方式：0533-28695352.采购代理机构信息名称：天勤工程咨询有限公司地址：淄博高新区柳泉路111号创业火炬广场F座7层联系方式：0533-81714943.项目联系方式项目联系人：李纪浩电话：0533-8171494竞争性磋商文件示范文本（工程类）项目编号：SDGP370303000202302000098项目名称：淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目项目包号：SDGP370303000202302000098A采购人:淄博市张店区机关事务服务中心采购代理机构：天勤工程咨询有限公司发出日期：2023-07-10目录第一章采购邀请第二章供应商须知一、总则1.采购人、采购代理机构及供应商2.资金来源3.响应费用4.适用法律二、采购文件5.采购文件构成6.响应文件的澄清与修改7.提交响应文件截止时间的顺延三、响应文件的编制8.编制要求9.响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用10.响应文件构成11.报价12.电子版响应文件13.磋商保证金14.响应有效期15.响应文件的签署及规定四、响应文件的递交16.响应文件的递交17.响应文件截止18.响应文件的接收、修改与撤回五、开启及磋商19.开启20.资格审查21.磋商小组22.响应文件符合性审查与澄清23.响应偏离24.无效响应25.磋商26.比较和评价27.采购项目终止28.保密要求六、确定成交29.成交候选人的确定原则及标准30.确定成交候选人和成交供应商31.采购任务取消32.发出成交通知书33.签订合同34.履约保证金35.政府采购融资担保36.预付款37.廉洁自律规定38.人员回避39.质疑与接收40.项目其他相关费用41.合同公示42.验收43.履约验收公示44.采购文件解释权第三章工程量清单及技术标准、要求一、项目概述第四章评审方法和标准一、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策1.优采强采节能环保产品2.中、小微企业3.监狱企业4.残疾人福利性单位二、评审办法三、评标标准（一）初步评审（二）详细评审四、结果确认第五章响应文件格式一、开标一览表1.开标一览表二、资格证明文件2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明的有效证件（2）供应商为自然人的，应提供身份证明的扫描件。3.法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书（1）法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书4.法定代表人（非法人组织的负责人）授权书（2）法定代表人（非法人组织的负责人）授权书5.政府采购供应商信用承诺书三、商务及技术文件6.响应函7.已标价工程量清单（工程量清单报价方式）8.磋商报价表1、磋商报价表（第一轮报价）9.节能环境标志产品投标清单3、节能、环境标志产品投标清单10.商务条款偏离表11.项目管理机构配备情况表12.服务体系服务制度维修响应时间13.合理化建议优惠条件及承诺14.资格审查资料原件扫描件资格审查资料原件扫描件●为避免供应商在对响应文件进行签章时出现“漏签”而导致废标或无效标的情况，建议供应商对资格审查资料进行逐页电子签章。（1）法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书（2）法定代表人（非法人组织的负责人）授权书15.技术部分第六章政府采购合同格式二、合同范围和条件本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。三、合同价格工程竣工完成经甲方验收合格后，支付至合同价款的30%，审计完成且验收合格满一年后，支付至最终结算价的70%，剩余30%自工程验收之日起2年后付清。最终结算价以审计部门（合法审计机构）审计确认价格为最终结算价。七、工期、保修期保修期：自工程竣工验收合格之日起年。八、违约责任十一、合同的生效本合同一式六份，甲方二份，乙方二份，备案部门一份，代理机构一份。备案部门：（公章）第一部分合同协议书三、缺陷责任期发包人：（公章），承包人：（公章）法定代表人，法定代表人甲方：（公章），乙方：（公章）法定代表人，法定代表人甲方：（公章），乙方：（公章）法定代表人，法定代表人第一章采购邀请项目概况淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目采购项目的潜在供应商应登录淄博市公共资源交易平台系统获取采购文件，并于2023年07月26日09点00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：SDGP370303000202302000098项目名称：淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目预算金额：164.464304万元最高限价：本项目总预算为164.464304万元，共分1个包，淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目：164.464304万元。采购需求：①项目名称：淄博市张店区人民法院马尚法庭配套建设项目；②采购范围：采购文件及工程量清单范围内的全部工作内容；③施工地点：淄博市张店区；④质量要求：合格，符合现行国家施工技术要求；⑤安全目标：无事故；⑥保修期：自工程竣工验收合格之日起24个月。⑦承包方式：包工包料。合同履行期限：以采购人开工令为准，总工期60日历天。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。3.本项目的特定资格要求：（1）具有加载统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件，并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（2）具备《建筑工程施工总承包企业资质证书》（叁级及以上）及《安全生产许可证》有效证件；（3）拟派项目经理须具备《建造师注册证书》（贰级及以上，建筑工程专业）及安全生产考核合格证书（B证）有效证件；（4）未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。三、获取磋商文件时间：截止到2023年07月25日09点00分（北京时间）地点：淄博市公共资源交易网（http://ggzyjy.zibo.gov.cn/）方式：①已在淄博市公共资源交易网（http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8082/）注册的供应商，需要登录淄博市公共资源交易网网站首页点击“登录注册”（http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/TPBidder）根据页面提示重新完善信息。完善后再登录新系统免费下载采购文件。②未注册的供应商请到淄博市公共资源交易网（http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8082/）在网站首页点击“登录注册”（http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/TPBidder）根据页面提示进行注册（注册类型：交易乙方）。咨询电话：0533-2270020、2270010、2270050，咨询时间：北京时间8：30-12：00，13：30-17：00（法定公休日、法定节假日除外）。技术咨询电话：400-998-0000。③为满足信息公开和供应商诚信体系建设需要，供应商还需同时在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/）进行注册。未注册的供应商须登录中国山东政府采购网点击首页右侧“系统入口”模块的“供应商注册”进行注册。四、响应文件提交截止时间：2023年07月26日09点00分（北京时间）提交文件方式：将加密的电子响应文件在截止时间前通过淄博市公共资源交易网“上传投标文件”栏目上传完成。（1）拟参加本项目的供应商须办理并取得数字证书（电子印章）后，方可加密生成及上传电子响应文件。请各供应商仔细阅读《数字证书办理注意事项及相关资料下载》（淄博市公共资源交易网首页→我要办事→办理CA）并按照须知要求办理。（2）供应商可到淄博市公共资源交易中心一楼大厅办理数字证书，也可网上办理。数字证书办理电话：①山东CA：400-607-8966（山东省数字证书认证管理有限公司）②CFCA：0533-3590310（中金金融认证中心有限公司）。其他具体操作请参考“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易中心网站→办事指南→服务指南），技术咨询电话：400-998-0000。五、开启时间：2023年07月26日09点00分（北京时间）地点：网上开标大厅。请供应商在开标前登录网上开标大厅（http://ggzyjy.zibo.gov.cn:9181/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑、澄清等。六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜：无八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：淄博市张店区机关事务服务中心地址：淄博市张店区新村西路180号联系方式：0533-28695352.采购代理机构信息名称：天勤工程咨询有限公司地址：淄博高新区柳泉路111号创业火炬广场F座7层联系方式：0533-81714943.项目联系方式项目联系人：李纪浩电话：0533-8171494第二章供应商须知供应商须知资料表供应商须知资料表条款号内容1.1采购人：淄博市张店区机关事务服务中心地址：淄博市张店区新村西路180号电话：0533-28695351.2采购代理机构：天勤工程咨询有限公司地址：淄博市高新区柳泉路111号创业火炬广场F座7层业务联系人：李纪浩电话：0533-8171494传真：/1.3.4合格供应商的特定资格要求：详见第一章“采购邀请”1.3.5是否为专门面向中小企业采购：（是☑否□）1.3.6采购标的所属行业：建筑业1.4是否允许联合体响应：（是□否☑）1.4.7联合体的其他资格要求：无2.2是否有分包：是□否☑本项目（本包）预算额164.464304万元本项目预算属于以下情形：(1)项目为非预采购项目□预采购项目☑(2)项目为跨年度预采购项目，概算总金额/万元，采购年限为/年，当年安排数/万元。根据《转发财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（鲁财采﹝2015﹞33号）文件规定，预采购项目有取消和终止采购的可能。5.6是否现场踏勘：（是□否☑）现场踏勘描述：统一现场考察□自行踏勘☑现场踏勘时间：至踏勘地点：淄博市张店区联系人：范科长联系电话：0533-2869535是否答疑会：（是□否☑）答疑会描述：无8.6不兼投☑；兼投不兼中□；兼投兼中□说明与要求：无11.1报价要求：1、所有磋商均以人民币报价。2、供应商要按磋商报价表(统一格式)的内容填写价格及其他事项，由法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）并加盖供应商公章。3、本工程采用工程量清单报价方式，固定综合单价。4、本项目需由供应商根据磋商文件、工程量清单等相关资料，依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2013）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）等省、市有关规范工程造价管理规定，结合本地人工费水平、材料设备价格及必要的材料设备检验检测试验费、机械台班价格、本项目的特点及风险，在充分考虑工程动态因素和企业自身实力、管理水平的基础上，自主报价。5、供应商的投标报价，应是完成本磋商文件所列招标工程范围及工期的全部，包括完成该工程项目的成本、缺陷修复、利润、税金、措施费、大型机械进出场费、保险费、政策性文件规定费用、招标代理费、符合验收标准等一切费用。6、供应商的综合单价应包括完成该分部分项工程的人工费、材料费、机械费、检验试验费、管理费、利润、其他费用、工程相关保险费、材料价格的涨价风险以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。在合同实施期间，不因市场变化因素而变动。结算时，以成交人投标时所报综合单价为结算单价（合同规定可调整的除外）。7、供应商应按采购人提供的工程量清单的内容和计价要求填报投标报价。供应商填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。供应商应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章，工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。8、供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价，并且须对每项综合单价与合价进行计算与分析。任何有选择的报价将不予接受，本次招标范围内相同的子项只允许有一个报价，供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其他社发〔2019〕36号），发包人在项目开工后15日内，按合同造价*2%拨付该项目工资性工程进度款金额为（元）至总包单位农民工工资专户。发包人应于每月25日前，根据总包单位上月工资发放总额据实向专户进行补足（补足至不少于合同造价的2%数额），以此类推至工程施工结束。发包人连续两次未按时足额支付工资性工程进度款的，总包单位有权停工，直至工资性工程进度款拨付到位，停工期间所产生损失由发包人承担。（该项目农民工工资专用帐户设立及管理详见发承包双方按规定签订的《建设工程农民工工资专用帐户资金托管协议》）。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式（根据承包人信用评价等级，质量保证金总预留比例不高于《淄博市建筑施工企业信用评价管理办法》（淄建发〔2021〕155号）的规定，连续2年被评为AAA级企业的工程质量保证金的比例为审定结算总额的1%，连续2年被评为AA级企业的工程质量保证金的比例为审定结算总额的2%，其它企业工程质量保证金的比例为审定结算总额的3%。淄博市行政区域内的房屋建筑和市政工程全面推行银行保函、保险保单等替代现金方式的担保，任何部门、单位和个人不得以任何理由排斥、限制或拒绝。）15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计利息。补充条款1、结算价款：工程结算价款=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（计日工+材料暂估价的调整+总承包服务费+索赔费用+现场签证费用+工程实际发生的费用）+规费+税金。1）施工用水、电费及敷设水、电线路的费用和装表费用承包人已包含在投标报价中，竣工结算时不再另行计取和调整。电讯问题由承包人自行解决。2）若因渣土运输而引起不良影响，由承包人承担相应责任。建筑渣土需办理相关手续，委托有相关资质的专业渣土运输队伍清运。3）本项目竣工后，由发包人、承包人、监理单位、设计单位等相关单位共同进行验收。4）本工程所有材料设备（含发包人供应的材料设备，若有）的检验试验费、采保费、装卸费等均已包含在投标报价中，竣工结算时不再另行计取。5）本工程产生的拆除自建临设垃圾和生活垃圾由承包人清理并运出施工现场，费用已包含在承包人投标报价中。一旦中标，开工后，因投标人施工现场保护管理不力，导致施工现场新增垃圾、渣土等，由投标人自行清运，费用自理。建筑渣土须委托有相关资质的专业渣土运输队伍清运。6）暂估价材料价格已计入综合单价中，结算时按发包人、承包人、监理人等有关部门确定的价格调整差价，差价部分只计取规费和税金。2、承包人的要求、通知的处理形式：承包人的要求、通知均以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人项目部公章后递交给总监及发包人，但对本合同的任何修订、工程决算款的审定等重要文件，需有承包人法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章。3、承包人项目班子1）项目经理职责：全权代表承包人履行合同，并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项工作。A、代表承包人对项目部进行全面管理，是项目经营、施工和管理的第一责任人，对项目工期、质量、安全、进度、成本、机械、材料、文明施工等负有直接责任。B、严格执行招投标文件和承发包合同，确保工程各项指标顺利实现。C、按照项目部机构设置和人员配备情况，负责制定和落实部门和岗位职责，建立健全项目规章制度，确保项目部的正常运转。D、负责领导项目有关人员编制项目质量计划、施工组织设计、工程创优策划、工程总结等项目文件，并按照权限划分进行审批。E、搞好与发包人、监理、设计、其他施工单位，以及政府和社会各部门的协调，确保工程的顺利进行。对于政府有关部门，如安检、质检及发包人、监理提出的关于工程质量、进度、安全、投资等方面的问题，组织进行整改落实，并负责回复。另，进度施工计划、安全文明等需服从发包人统一安排。2）项目部总体要求：所有管理人员应按承包人投标文件中的承诺履行，派往本工程的全部管理人员从开工到竣工均须专职在岗。如承包人需对人员、机械设备等进行变更，必须提前7个工作日以书面形式说明原因，经发包人同意后方可执行。发包人如发现承包人项目班子管理人员与投标文件承诺的不一致时，发包人有权要求更换承包人的管理人员并作相应的处罚。3）承包人应按照工程整体要求，按照发包人要求时间进场并协助配合发包人进行工程前期清场等开工预备工作。4）承包人应严格执行政府主管部门各项安全文明施工管理规定，工地发生安全责任事故按国家规定、上级主管部门规定及双方签订的安全协议书执行。承包人自行办理施工场地交付、环保、环卫、公安等有关手续，发包人给予配合，费用由承包人承担。施工期间发生的因文明施工、噪音等引起的罚款由承包人承担。4、工程款支付的其他条件：1）符合发包人的项目实施计划和经批准的承包人编制的施工组织设计、施工进度计划是工程款支付的前提条件；2）承包人应认真履行合同，遵守国家关于质量管理方面的法律、法规及有关部门规章，严格按照质量控制与质量管理方面的技术法规性文件和工程师的质量管理要求进行施工，积极配合工程师为保证工程质量进行的巡视、旁站、量测、实验及其它现场监督、检查措施；3）承包人必须遵守国家、山东省、淄博市及其它有关部门关于安全施工的规定，保证安全施工所需资金，不以任何借口减少或取消应当设置的安全措施，确保施工安全。5、如因非承包人原因造成的工期延误，承包人负责施工队伍的调整分配，相应工期顺延。6、承包人所报综合单价须充分考虑地方关系的协调、地上附着物的拆迁以及天气变化等因素造成的工期延误，中标后不因工期延误等因素而调整。7、工程地质和地下管线资料的获取：由承包人自行协调各地质单位及管线单位提供本工程的地质资料及地下管线资料，并现场交底，承包人应现场核实，并在施工中做好保护工作，同时注意发现不明管线的核对和保护工作。无论相关单位是否提供有关资料，承包人都有责任做好对地下管线的保护。8、承包人义务：承包人须到工地踏勘以充分了解项目位置、交通状况等市政基础设施情况，保证能够自主协调现场施工需求，确保工程顺利进行。9、承包人应履行的其他义务双方约定承包人应做的其他工作：承包人负责整个工程全部施工内容的管理，对整个工程的施工质量、进度、安全全面负责，并做好以下工作：1）承包人应严格按照图纸施工。施工过程中根据自身的知识、经验如果判断设计可能存在缺陷，要将情况如实、及时的报告给发包人。如果承包人对设计缺陷未及时向发包人报告，亦未采取任何有效的措施来解决缺陷，则不能免除承包人的责任。2）承担与工程施工有关的所有由承包人负责交纳的政策性收费。3）承包人应保证按时付清工人或劳务人员工资报酬，否则，发包人有权停止进度款的拨付，直至承包人整改完毕，同时发包人也有权直接拨付工人或劳务人员工资报酬，并从下次支付给承包方的工程款中足额扣除，并酌情罚款，从工程款中直接扣除。如果因工人或劳务人员工资报酬问题，造成不良社会影响的，发包人有权随时解除合同。4）合同规定的应由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定的内容以及设计变更等），如果承包人无正当理由拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排第三方完成，按实际发生的费用从承包人工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。10、施工安全责任：（1）承包人必须遵守国家、建设部、山东省、淄博市及其它有关部门关于安全施工的规定，保证安全施工所需资金，不以任何借口减少或取消应当设置的安全措施，确保施工安全。（2）在施工之前，要认真研究图纸，分析情况，采取有效措施，保障施工安全，彻底杜绝各种安全隐患。否则，由此带来的一切后果，承包人负全责。（3）发包人对承包人的雇员、设备等任何人员伤亡和财产损失不承担任何责任。承包人因管理不善所造成的人员伤亡、财产损失赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼、指控费用及其它开支，均由承包人承担。11、承包人对本合同外其他单位承建的已完工程承担保护义务，如造成损坏，损失由承包人承担。12、建设过程中的经济签证，必须符合发包人的签证程序，方可进入结算。13、双方对工程质量有争议时，以合法鉴定资质的单位鉴定结果为准，发生的费用由责任方承担。14、在工程建设过程中，双方严格履行基本建设程序，保证工程质量和施工安全严格遵守《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》，若合同履行过程中未按照本合同承包范围履约，有任何违法分包、违法转包及挂靠等违法行为，承包人承担全部责任。15、签订施工合同后，承包人响应文件中所承诺的机械设备和人员不能全部到位的，或发现有挂靠或借用资质情况的，发包人有权解除施工合同。16、承包人按照淄博市住房和城乡建设局发布的《关于开展建设领域扬尘防治专项检查的通知》要求实施，工地扬尘防止措施须达到通知要求的施工工地现场扬尘控制8个100％。所发生费用包含在安全文明施工费中，不再另行结算。17、工程未按时交付给发包人造成经济损失的，承包人同时需赔偿发包人相应损失。由发包人原因造成的工程延期，经发包人、监理单位、承包人三方签字认可后工期顺延。18、承包单位应依法使用排放合格的非道路移动机械进行作业，在我市禁止使用高排放非道路移动机械区域内，对达不到国三排放标准的非道路移动机械禁止入场作业。附件1：工程质量保修书附件2：廉政合同格式附件3：安全生产合同附件1：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就，（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括：承包人施工的所有工程内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：质保期24个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生的费用由承包人承担。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：暂无，如有另行协商。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：（公章），承包人：（公章）法定代表人，法定代表人或其授权人：（签字或盖章）或其授权人：（签字或盖章）地址：，地址：电话：，电话：附件2：廉政合同格式根据《关于在工程建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）（以下简称“乙方”）特为立如下合同。1、甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。（2）严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、甲方的义务（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料、设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动、安排个人施工队伍。3、乙方义务（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4、违约责任（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。5、双方约定本合同由双方或双方上级单位的监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关邀请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后截止。7、本合同作为（项目名称）工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。8、本合同一式七份，甲方执二份，乙方执二份，备案部门二份，代理机构一份。甲方：（公章），乙方：（公章）法定代表人，法定代表人或其授权人：（签字或盖章）或其授权人：（签字或盖章）地址：，地址：电话：，电话：附件3：安全生产合同为在（工程名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（全称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投放使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《工程施工安全技术规程》有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。四、其他本合同一式七份，甲方执二份，乙方执二份，备案部门二份，代理机构一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。全部工程竣工验收后失效。甲方：（公章），乙方：（公章）法定代表人，法定代表人或其授权人：（签字或盖章）或其授权人：（签字或盖章）地址：，地址：电话：，电话：
投标 / 标书制作要点（原创）
本马尚法庭配套建设涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
