生态修复工程中标结果公示（荆州市生态环境局石首市分局2024）
石首市三菱湖湖岸生态修复工程二标段中标结果公告
一、项目编号
JZSS-202403QT-009001002
二、采购计划备案号
421081-2024-00191
三、项目名称
石首市三菱湖湖岸生态修复工程
四、中标（成交）信息
供应商名称：固川建设集团有限公司
供应商地址：郑州市金水区农业路东62号5层513号
中标（成交）金额：779.282875(万元)
综合评分法：97.48（分）
工程类
名称：石首市三菱湖湖岸生态修复工程二标段 施工范围：入湖口湿地系统恢复工程,详见图纸、清单 施工工期：180 日历天 项目经理：尹金威 执业证书信息：豫1412017201834429
五、评审小组成员
樊国安,胡建军,凡孝明,蔡晓红,郑兵武,彭莲花,童斌
六、评审信息
1、评审时间：2024-04-08
2、评审地点：石首市公共资源交易中心四楼电子评标室
七、代理服务收费标准及金额：
1、代理服务收费标准：按招标文件要求执行
2、收费金额：5.336(万元)
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
/
十、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：荆州市生态环境局石首市分局
地址：石首市笔架山路 5 号
联系方式：0716-7890528
2、采购代理机构信息
名称：中乾立源工程咨询有限公司
地址：石首建宁大道达宝建材大市场 B7 栋202室
联系方式：15391555592
3、项目联系方式
项目联系人：郑武
电话：15391555592
相关下载
招标文件正文.pdf二标段.pdf
中小企业声明函.PDF
相关合同
石首市三菱湖湖岸生态修复工程（项目名称）石首市三菱湖湖岸生态修复工程二标段（标段/包名称）招标文件招标编号:JZSS-202403QT-009001002招标人/招标代理机构（盖章）：日期：2024-03-13I目录第一章招标公告或投标邀请书...................................................................................................VI第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知正文部分1.总则2.招标文件3.投标文件4.投标5.开标6.评标7.合同授予8.重新招标、不再招标和终止招标9.纪律和监督10.需要补充的其他内容附件一投标确认书附件二招标文件澄清申请函附件三招标文件文件澄清通知附件四招标文件文件修改通知附表五投标文件递交签收凭证附件六开标记录表附件七投标文件问题澄清通知附件八投标文件问题的澄清附件九异议函附件十异议答复函附件十一中标通知书附件十二中标结果通知书第三章评标办法（综合评估法_一次性汇总）评标办法前附表1.评标方法2.评审标准3.评标程序4.特殊情况的处置程序第四章合同条款及格式第一节通用合同条款1.一般约定2.发包人义务3.监理人4.承包人5.材料和工程设备6.施工设备和临时设施7.交通运输II8.测量放线9.施工安全、治安保卫和环境保护10.进度计划11.开工和竣工12.暂停施工13.工程质量14.试验和检验15.变更16.价格调整17.计量与支付18.竣工验收19.缺陷责任与保修责任20.保险21.不可抗力22.违约23.索赔24.争议的解决第二节专用合同条款1.一般约定2.发包人义务3.监理人4.承包人5.材料和工程设备6.施工设备和临时设施7.交通运输8.测量放线9.施工安全、治安保卫和环境保护10.进度计划11.开工和竣工12.暂停施工13.工程质量15.变更16.价格调整17.计量与支付18.竣工验收19.缺陷责任与保修责任20.保险21.不可抗力24.争议的解决第三节合同附件格式第四章合同条款及格式第一部分合同协议书第二部分通用合同条款1.一般约定III2.发包人3.承包人4.监理人5.工程质量6.安全文明施工与环境保护7.工期和进度8.材料与设备9.试验与检验10.变更11.价格调整12.合同价格、计量与支付13.验收和工程试车14.竣工结算15.缺陷责任与保修16.违约17.不可抗力18.保险19.索赔20.争议解决第三部分专用合同条款1.一般约定2.发包人3.承包人4.监理人5.工程质量6.安全文明施工与环境保护7.工期和进度8.材料与设备9.试验与检验10.变更11.价格调整12.合同价格、计量与支付13.验收和工程试车14.竣工结算15.缺陷责任期与保修16.违约17.不可抗力18.保险20.争议解决第五章发包人要求第六章图纸、资料、工程量清单（如有）第七章投标文件格式一、投标一览表二、投标函IV三、投标函附录四、法定代表人身份证明五、联合体协议书（如有）六、投标保证金七、资格审查资料八、投标报价表(word)九、投标报价表(excel)十、财务会计报表十一、技术文件十二、投标所需其他材料十三、中小企业声明函V第一章招标公告或投标邀请书石首市三菱湖湖岸生态修复工程二标段(JZSS-202403QT-009001002)招标公告招标编号：JZSS-202403QT-0090010021.招标条件本招标项目石首市三菱湖湖岸生态修复工程已由石首市发展和改革局以石发改审批[2024]10号文批准建设，项目业主为荆州市生态环境局石首市分局,建设资金来自财政。项目出资比例为政府投资：100.0%。招标人为荆州市生态环境局石首市分局，招标代理机构为中乾立源工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况建设地点：石首市三菱湖24个入湖口建设规模：入湖口湿地系统恢复工程,详见图纸、清单其他：/2.2招标范围招标范围：图纸设计的内容，详细以工程量清单为准。VI标段划分：本项目分两个标段,本标段为第二标段。计划工期：180日历天，计划开工日期2024-04-18合同估算价：827.11万元2.3其他：招标人承诺该项目已具备招标条件且未动工，/3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备：环保工程专业承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证,具备市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照，近5年完成过1项单项合同金额在800万元或以上河、湖、水系生态修复项目(类似项目描述)业绩（需提供中标通知书(如有)、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书(工程竣工验收备案证)，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政或水利水电专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，须持证上岗且不得与项目管理机构其他主要人员相互兼职，提供近半年内任意连续3个月缴纳社保证明。3.2本次招标不接受联合体投标。3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量）个标段投标。本项目分两个标段，投标人只能就本次招标标段中的一个标段投标。若发现投标人对2个及以上的标段进行投标，则对该投标人的所有VII投标作废标处理。3.4本项目属于政府采购工程。3.5本项目属性：项目整体预留专门面向中小企业采购3.6其它要求：财务要求：投标人提供近三年（2020年、2021年、2022年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，财务报表反映投标人经营状态良好，三年均未发生亏损。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在荆州市电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.jzggzy.com）进行注册登记，并办理手机版CA（标证通）、CA数字证书或电子营业执照（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。4.2完成注册登记后，请于2024年03月14日至2024年03月18日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）、CA数字证书或电子营业执照登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。5.投标文件的递交VIII5.1投标文件递交截止时间为：2024年04月08日09时00分5.2投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）、CA数字证书或电子营业执照登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素,逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。6.投标相关事宜1.荆州市公共资源电子交易系统拟开展“一网通投”项目实测，为确保项目顺利推进，本项目对招标公告中相关内容做以下修改：（一）招标文件中第4部分“4.招标文件获取”修改方式4.1凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在荆州市电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）进行注册登记，并办理CA数字证书、手机移动数字证书（标证通）（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）或电子营业执照（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—电子营业执照招投标相关功能使用手册）。4.2完成注册登记后，请于2024年03月14日至2024年03月18日24：00时止（北京时间，下同），通过互联网使用CA数字证书、手机移动数字证书（标证通）或电子营业执IX照登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。（二）招标文件中第5部分“5.投标文件的递交”修改方式5.1投标文件递交截止时间为2024年04月08日09时00分。5.2投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书、手机移动数字证书（标证通）或电子营业执照登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。为进一步优化营商环境，减少招标办事环节，确保“一网通投”顺利推进，依法进入荆州市公共资源交易中心交易项目，不再要求投标人法人代表签字，原招标文件示范文本中要求法人代表签字处即可不签字，也可以法人代表章或法人章替代。7.评标办法本次招标评标办法采用综合评估法。8.发布公告的媒介本次招标公告同时在荆州市公共资源交易电子服务系统（网X(八)失信被执行人查询结果备注：1.投标人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询申请人是否为失信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。2.联合体投标的，应当对所有联合体成员进行查询。(九)近年发生的诉讼和仲裁情况类别序号发生时间情况简介证明材料索引诉讼情况诉讼情况仲裁情况仲裁情况备注：1.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的复印件。2.近年是指从投标截止日往前推算年。以仲裁裁决或判决书时间为准。3.投标人不如实填报或隐瞒实情，视为弄虚作假。没有相关情况应明确填“无”。(十)近年投标人获得奖项情况序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位备注：1.近年是指从投标截止日往前推算的年，以表彰文件、获奖证书的时间为准。2.本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等原件扫描件。(十一)其他资格审查材料传到其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传。八、投标报价表(word)投标报价表（如有）九、投标报价表(excel)已标价工程量清单（如有）十、财务会计报表此处上传财务状况内容中，不适合在外网公示的财务会计报表内容十一、技术文件十二、投标所需其他材料承诺书我单位承诺在参与XXX项目投标中，不存在弄虚作假、串通投标、项目经理在建等违反法律法规规定和本项目招标文件要求的行为。若违反本承诺，我单位自愿放弃投标保证金，并接受监督部门调查和处罚。承诺单位:(盖章)承诺时间：传到其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传。十三、中小企业声明函十三、中小企业声明函中小企业声明函荆州市生态环境局石首市分局（招标人名称）：本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加荆州市生态环境局石首市分局（招标人名称）的石首市三菱湖湖岸生态修复工程（项目名称）石首市三菱湖湖岸生态修复工程二标段（标段/包名称）（以下简称本工程）施工招标投标活动，本工程招标范围内的全部内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.石首市三菱湖湖岸生态修复工程（项目名称）石首市三菱湖湖岸生态修复工程二标段（标段/包名称）（工作内容名称），属于建筑业（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为固川建设集团有限公司（企业名称），从业人员295人，营业收入为26852.64万元，资产总额为23741.14万元，属于中型企业；2./（工作内容名称），属于/（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于中型企业／小型企业／微型企业；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人：固川建设集团有限公司（盖单位章）日期：2024年4月7日备注：1.政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购工程的无需提供中小企业声明函。2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2014年6月30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是2013年度的数据。
投标 / 标书制作要点（原创）
本生态修复工程涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
