招标采购中标结果公示（合山市水库和扶贫易地安置中心2024）
一、项目编号：LBZC2024-C2-810161-GXCH
二、项目名称：合山市向阳小区易安后扶产业服务中心
三、中标（成交）信息
1.中标结果：
序号
中标（成交）金额(元)
中标供应商名称
中标供应商地址
1
报价：1840251.99（元）
广西九筑建设工程有限公司
合山市江滨路水榭石都.御坤苑D10号楼一层106号商铺
2.废标结果:
序号
标项名称
废标理由
其他事项
/
/
/
/
四、主要标的信息
工程类主要标的信息：
序号
标项名称
标的名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
合山市向阳小区易安后扶产业服务中心
合山市向阳小区易安后扶产业服务中心
对合山市向阳小区易安后扶产业服务中心进行施工，具体详见工程量清单。
自合同签订之日起150日历天完成并通过竣工验收
江潮海
注册编号：桂245060908414
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
熊明福，韦祖局，廖业兴
六、代理服务收费标准及金额：
1.代理服务收费标准：本项目的采购代理服务费按供应商须知正文第33.2款规定的（工程招标类）计费方式计算,由成交（中标）人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，成交（中标）人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费
2.代理服务收费金额（元）：15882
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：合山市水库和扶贫易地安置中心
地 址：合山市人民中路1号
联系方式：0772-8918603
2.采购代理机构信息
名 称：广西诚华工程造价咨询有限公司
地 址：来宾市兴宾区滨江北路288号裕达大厦办公12层08号
联系方式：0772-4213927
3.项目联系方式
项目联系人：韦丽桂
电 话：0772-4213927
附件信息：
附件 合山市向阳小区易安后扶产业服务中心.rar581.9K
合山市向阳小区易安后扶产业服务中心竞争性磋商文件及工程量清单.zip741.0K
11.落实政府采购政策需满足的资格要求：本工程项目专门面向中小微企业进行采购，参加本项目竞标的供应商必须为中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中《中小企业声明函》格式要求填报并提供声明函或监狱企业证明材料或残疾人福利性单位声明函，否则商无效；（必须提供否则响应文件按无效响应处理）中小企业声明函本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加合山市水库和扶贫易地安置中心（单位名称）的合山市向阳小区易安后扶产业服务中心（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.合山市向阳小区易安后扶产业服务中心（项目名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）：承建企业为广西九筑建设工程有限公司（企业名称），从业人员70人，营业收入为960万元，资产总额为925万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）：2.（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建企业为（企业名称），从业人员／人，营业收入为万元，资产总额为_／万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任企业名称（电子签章）：广西九筑建设工程有限公司日期：2024年04月21日注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。广西诚华工程造价咨询有限公司竞争性磋商文件（全流程电子化评标）项目名称：合山市向阳小区易安后扶产业服务中心项目编号：LBZC2024-C2-810161-GXCH采购人：合山市水库和扶贫易地安置中心采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司2024年4月目录第一章竞争性磋商公告第二章供应商须知第三章采购需求第四章评审程序、评审方法和评审标准第五章响应文件格式第六章合同文本第七章技术标准、规范第八章图纸第一章竞争性磋商公告项目概况合山市向阳小区易安后扶产业服务中心的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（下载）获取竞争性磋商文件，并于2024年4月22日15时00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：LBZC2024-C2-810161-GXCH项目名称：合山市向阳小区易安后扶产业服务中心采购方式：竞争性磋商预算金额：1843080.82元最高限价：1843080.82元采购需求：对合山市向阳小区易安后扶产业服务中心进行施工，具体详见工程量清单。合同履行期限：自合同签订之日起150日历天完成并通过竣工验收。本项目不接受联合体磋商。二、供应商的资格条件：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本工程项目专门面向中小企业进行采购，参加本项目竞标的供应商必须为中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中《中小企业声明函》格式要求填报并提供声明函或监狱企业证明材料或残疾人福利性单位声明函，否则磋商无效。3.本项目的特定资格要求：3.1具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，持有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；3.2拟投入本项目的项目经理必须具备建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格及有效的安全考核B类证。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理；4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。三、获取竞争性磋商文件时间：2024年4月10日至2024年4月19日。地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目一点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件。售价（元）：0四、响应文件提交截止时间：2024年4月22日15时00分（北京时间）地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）五、开启1.时间：2024年4月22日15时00分（北京时间）2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1.网上查询地址www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。2.本项目需要落实的政府采购政策（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。3.在线投标响应（电子投标）说明①本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“广西政府采购云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。②未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。③CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。④供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。⑤供应商在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。4.本项目不接受未按采购文件规定的方式获取本采购文件的供应商参与竞标。5.监督部门名称：合山市财政局政府采购监督管理办公室0772-8917166八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：合山市水库和扶贫易地安置中心地址：合山市人民中路1号联系方式：0772-8918603联系人：罗舰2.采购代理机构信息名称：广西诚华工程造价咨询有限公司地址：广西来宾市兴宾区滨江北路288号裕达大厦办公12层08号联系方式：0772-42139273.项目联系方式项目联系人：韦丽桂电话：0772-4213927第二章供应商须知供应商须知前附表条款号内容3供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告5.1是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无6.2☑不允许分包□允许分包分包内容：/。分包金额或者比例：/。12.1.1资格证明文件1.供应商营业执照副本复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）2.供应商资质证书、供应商安全生产许可证副本复印件：（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）3.建设工程项目管理承诺书、农民工工资保证金的缴纳与使用承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）4.供应商依法缴纳税收的相关材料（响应文件提交截止日前半年内任意连续3个月依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起至首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）5.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件提交截止日前半年内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）6.拟派驻本项目的项目经理注册建造师证及有效的安全生产考核合格证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）7.拟派本项目的施工员、质量员、材料员具有相应岗位资格证书、安全员具有有效的安全生产考核合格证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）8.供应商2022年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件或供应商提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）9.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）10.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）11.落实政府采购政策需满足的资格要求：本工程项目专门面向中小微企业进行采购，参加本项目竞标的供应商必须为中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中《中小企业声明函》格式要求填报并提供声明函或监狱企业证明材料或残疾人福利性单位声明函，否则磋商无效；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）12.磋商保证金提交凭证；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效处理）13.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字（或电子签名）并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。12.1.2报价商务技术文件1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）3.已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）4.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）5.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）6.施工组织设计；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）7.项目管理机构配备情况表（格式后附）；8.供应商认为需要提供的其他有关资料。注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字（或盖章或电子签名）及委托代理人签字，并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。响应文件电子版：12.21.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子签章，否则响应文件按无效响应处理。2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）投送。15.2竞标报价是履行合同的最终价格，包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。☑竞标报价包含验收费用□竞标报价不包含验收费用16.2竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。17.1磋商保证金的缴纳方式：不需要缴纳。18.2响应文件份数：本项目不收取纸质版响应文件。20.1首次响应文件提交起止时间：详见竞争性磋商公告。首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。供应商必须在响应文件提交截止时间前，将响应文件上传至广西政府采购云平台系统。截标时间后30分钟内磋商供应商可以登录广西政府采购云平台平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密磋商文件。如由于竞标人原因在规定时间内解密失败的，采购人将不再接受任何形式的竞标文件提交方式，作为无效竞标处理。24.1磋商小组的人数：3人。商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：每月25日前。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：工程量清单所列的工程量，是作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少影响承包人履行合同的责任，工程结算以招标时的工程量清单中的工程量为准。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无。12.4工程进度款支付本项目预付款为合同款的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人支付预付款；待工程施工完成工程量的60%时，申请支付工程进度款至60%；待工程施工完成工程量的80%时，申请支付工程进度款至80%；工程完工经过建设单位验收合格，待审计部门审定工程结算后，工程进度款支付至工程结算价的97%，余下3%作为质保金，待质保期限满后14天内支付（无息）。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收报告经发包人认可后28工作日内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料（一式六份），双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。竣工付款申请单应包括的内容：合同、施工图及会议纪要，设计变更资料，签证单及与投资变化有关的所有资料，发包人审核签章的竣工图（自收到之日起两个工作日返回承包人）。开工、竣工报告、竣工验收单，竞争性磋商文件及承包人商务标，财政部门审核合同外的预算或发包人预算部审核合同外的预算、结算书及计算底稿（含电子文档）。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人核实承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28工作日内进行核实，给予确认或者提出修改意见并按国家有关规定送相关部门审核。（如审计部门要求对本工程结算进行审核，则以审计部门审定的结算结果为最终结算造价）。发包人完成竣工付款的期限：在开具正式发票后10个工作日内支付。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：详见工程质量保修书。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）%的工程款；（3）其他方式:按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满并把工程移交使用部门管理后再清算（无息）。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:无。关于质量保证金的补充约定：质量保修金返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满一年后30天内全部返还。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按质量保修书的约定。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每延误一日按合同价款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金限额为合同价款的4%，并支付应付款项的同期银行利息。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。（7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满15天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：承包人有违反规定的，按规定给予处罚。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）当地6级以上的破坏性地震；（2）暴雨级以上的持续3天的大雨；（3）5年以上未发生过的、持续5天的高温天气；（4）10级以上持续1天的大风；（5）50年以上未发生过，持续2天的低温天气；（6）50年以上未发生过的洪水；（7）对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人应对其为本合同工程派遣或雇用的人员进行意外伤亡和人身事故保险并计入工程报价中，发包人不承担一切伤害赔偿和补偿以及与其有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支。。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地人民法院起诉。附件1：工程质量保修书发包人(全称)：承包人(全称)：为保证(项目名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。﹡二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3、供热及供冷系统为2个采暖期及供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装为2年；5、装修工程为2年；6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；7、所有项目工程的质量保修期不少于1年；8、在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；9、其他约定：设备按国家及厂家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年，终身维修。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内如除。2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为工程价款结算总额的3%。质量保修金银行利率为零。五、质量保修金的返还质量保修金发包人在应付款中扣出，待工程质量保修期满并把工程移交使用部门管理后，将质量保修金（不计利息）退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣除。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日第七章技术标准、规范一、工程建设地点的现场条件：（一）现场自然条件满足施工要求。（二）现场施工条件符合施工要求。二、技术规范本工程应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工，同时也要严格执行国家现行第七章技术标准、规范一、工程建设地点的现场条件：（一）现场自然条件满足施工要求。（二）现场施工条件符合施工要求。二、技术规范本工程应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工，同时也要严格执行国家现行行业验收标准、各专业相关的现行标准和技术规范。第八章图纸（另册发放）合山市向阳小区易安后扶产业服务中心工程招标工程量清单招标人:合山市水库和扶贫易地安置中心(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)2024年02月27日软件名称及版本号:博奥云计价软件工程计价软件测评合格编号:2019J02，封-1合山市向阳小区易安后扶产业服务中心工程招标工程量清单合山市水库和扶贫易地招标人:安置中心，造价咨询人:(单位盖章)，(单位资质专用章)法定代表人，法定代表人或其授权人:(签字或盖章)，或其授权人:(签字或盖章)编制人:，复核人:(造价人员签字)，(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2024年02月27日复核时间:2024年02月27日扉-1招标人:安置中心(单位盖章)造价咨询人:(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:(签字或盖章)或其授权人:(签字或盖章)编制人:(造价人员签字)复核人:(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2024年02月27日复核时间:2024年02月27日扉-1总说明工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，第1页共1页一、工程概况：合山市向阳小区易安后扶产业服务中心二、本预算包括范围：包括土建、安装、园林、市政。三、编制依据（一）该工程设计图纸；（二）取费定额和标准：1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的广西壮族自治区实施细则；2.《建设工程工程量计算规范》(GB50854～50862-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)及配套的广西壮族自治区实施细则(修订版)；3.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额；4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额；5、2013年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及其费用定额;6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额7、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》；8、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管〔2008〕37号）；9、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标字〔2009〕7号）；10、《关于调整2005部分机械台班参考基价的通知》（桂造价〔2009〕15号）；11、《关于调整建设工程定额人工及有关费率的通知》（桂建标字〔2023〕7号）；12、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标字〔2018〕14号）；13、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》（桂建标〔2016〕16号）、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）。（四）材料价按《来宾市建设工程造价信息》2023年第12期除税价计取，优先采用合山市地区材料价格，合山市未公布的信息价，采用来宾市信息价，信息价没有公布的材料按来宾市除税价计取或按市场询价中档价位计取。（五）有关技术规范、技术文件及有关招标控制价评审的其他依据。四、其他：1、混凝土：采用商品砼计算。2、砂浆：采用预拌砂浆计算。3、本项目太阳能、电梯等暂列金额为40000元。4、本项目绿化部分不包括乔木种植。5、本项目道路部分不包括车位建设、交通标识、标志线、垃圾箱等。表-01建设项目投标报价汇总表工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)其中:(元)序号单项工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费1.1合山市向阳小区易安后扶产业服务中心投标报价合计表-02单项工程投标报价汇总表工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中:(元)其中:(元)序号单位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费1.1.1合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程1.1.2合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-安装工程1.1.3合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-围墙工程1.1.4合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-道路、绿化工程投标报价合计表-03单位工程投标报价汇总表工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，第1页共2页序号汇总内容金额(元)备注合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程1分部分项工程和单价措施项目清单计价合计1.1其中:暂估价2总价措施项目清单计价合计2.1其中:安全文明施工费3其他项目清单计价合计4税前项目清单计价合计5规费6增值税7工程总造价=1+2+3+4+5+6合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-安装工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-安装工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-安装工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-安装工程1分部分项工程和单价措施项目清单计价合计1.1其中:暂估价2总价措施项目清单计价合计2.1其中:安全文明施工费3其他项目清单计价合计4税前项目清单计价合计5规费6增值税7工程总造价=1+2+3+4+5+6合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-围墙工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-围墙工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-围墙工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-围墙工程1分部分项工程和单价措施项目清单计价合计1.1其中:暂估价2总价措施项目清单计价合计2.1其中:安全文明施工费3其他项目清单计价合计4税前项目清单计价合计5规费6增值税7工程总造价=1+2+3+4+5+6合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-道路、绿化工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-道路、绿化工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-道路、绿化工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-道路、绿化工程1分部分项工程和单价措施项目费用合计1.1其中:暂估价2总价措施项目费用合计2.1其中:安全文明施工费3其他项目费用合计表-04单位工程投标报价汇总表工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，第2页共2页序号汇总内容金额(元)备注4建筑安装工程费=1+2+3工程项目汇总工程项目汇总工程项目汇总工程项目汇总1分部分项工程和单价措施项目清单计价合计1.1其中:暂估价2总价措施项目清单计价合计2.1其中:安全文明施工费3其他项目清单计价合计4税前项目清单计价合计5规费6增值税7工程总造价=1+2+3+4+5+6表-04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，第1页共26页序号项目编码项目名称及项目特征描述计量单位工程量金额(元)金额(元)金额(元)序号项目编码项目名称及项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中：暂估价合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程分部分项工程1.A.1土（石）方工程1010101001001平整场地土壤类别:三类土㎡328.102010101003001挖沟槽土方土壤类别:三类土挖土深度:2m以内19.273010101004001挖基坑土方土壤类别:三类土挖土深度:2m以内321.764010103001001回填方填方来源、运距:原土回填夯填压实284.475010103002001余土弃置废弃料品种:原土弃置弃土运距:1km56.556桂010103003001土（石）方运输增（减）m3·km运距：弃土增运暂按4km·km226.217桂010104002001基础钎插每个独基5孔，孔深≥5米孔703.A.3砌筑工程8010401004001多孔砖墙砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖MU10墙体厚度:190mm砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆YQ7.5123.299010401004002多孔砖墙砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖MU10墙体厚度:100mm砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆YQ7.51.02表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，第2页共26页序号项目编码项目名称及项目特征描述计量单位工程量金额(元)金额(元)金额(元)序号项目编码项目名称及项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中：暂估价部位:排烟道10010401012001零星砌砖砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖MU10墙体厚度:120mm砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆YQ7.5部位：屋面层太阳能集热板基座0.134.A.4混凝土及钢筋混凝土工程11010501001001首层地面（地1）100厚C15混凝土26.6512010501001002首层地面（地2）80厚C15混凝土2.3813010501001003排水沟垫层150厚C15混凝土0.8214010501001004垫层混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C158.6415010501003001独立基础混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C3029.2016010502001001矩形柱混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C3028.0117010502002001构造柱混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C255.2618010503001001基础梁混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C3017.5119010503004001圈梁混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C253.9920010503005001过梁2.23表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，第3页共26页序号项目编码项目名称及项目特征描述计量单位工程量金额(元)金额(元)金额(元)序号项目编码项目名称及项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中：暂估价混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C2521010504001001直形墙混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C304.2522010505001001有梁板混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C30122.2623010505006001栏板混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C30部位：雨蓬、屋檐斜板27.8324010505008001雨篷、悬挑板、阳台板混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C305.2525010506001001直形楼梯混凝土种类:泵送商品混凝土混凝土强度等级:C30梯板厚度:110mm㎡46.7026010507001001散水、坡道20厚预拌地面砂浆YD15抹面60厚C10混凝土详见11ZJ9013/7b/8㎡47.5627010507004001台阶部位：顶层室外台阶20厚1:3干硬性水泥砂浆15厚预拌地面砂浆YD15抹平页岩多孔砖,M5水泥砂浆砌筑0.7528桂010507010001砖砌暗沟详见11ZJ9013/7b/870厚C10混凝土垫层盖板：C25细石混凝土预制板m82.3029010515001001现浇构件圆钢筋制安φ10以内t0.379表-08税前项目清单与计价表工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，第1页共1页序号项目编码项目名称及项目特征描述计量单位工程量金额(元)金额(元)序号项目编码项目名称及项目特征描述计量单位工程量单价合价合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程1桂010811001005高处开启窗手动开启装置距地1300mm处设置手动开启装置套34合计注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。表-14规费、增值税计价表工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，第1页共2页序号项目名称计算基础计算费率(%)金额(元)合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-建筑工程一建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法1规费1.1+1.2+1.31.1社会保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.1养老保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.2失业保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.3医疗保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.4生育保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.5工伤保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.2住房公积金∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.3工程排污费∑(分部分项人材机+单价措施人材机)2增值税Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-安装工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-安装工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-安装工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-安装工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-安装工程一给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法1规费1.1+1.2+1.31.1社会保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.1养老保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.2失业保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.3医疗保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.4生育保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.5工伤保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.2住房公积金∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.3工程排污费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)2增值税Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-围墙工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-围墙工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-围墙工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-围墙工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-围墙工程一建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法1规费1.1+1.2+1.31.1社会保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.1养老保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.2失业保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.3医疗保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)表-15规费、增值税计价表工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，第2页共2页序号项目名称计算基础计算费率(%)金额(元)1.1.4生育保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.1.5工伤保险费∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.2住房公积金∑(分部分项人工费+单价措施人工费)1.3工程排污费∑(分部分项人材机+单价措施人材机)2增值税Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-道路、绿化工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-道路、绿化工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-道路、绿化工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-道路、绿化工程合山市向阳小区易安后扶产业服务中心-道路、绿化工程一2022市政综合工程一般计税法合计表-15允许调整主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，编号:序号名称、规格、型号单位数量风险系数(%)基准单价(元)投标单价(元)确认单价(元)价差(元)合计差价(元)1圆钢HPB300Φ10以内(综合)t4243.002圆钢HPB300Φ10以上(综合)t4243.003圆钢HPB300Φ6t4243.004等边角钢(综合)t4372.005中厚钢板4.1～20mmt4416.006普通硅酸盐水泥32.5MPat320.007砂(综合)130.008中砂125.009机制砂（细砂）135.0010机制砂（细砂）135.0011绿豆砂130.0012碎石5～20mm67.0013碎石5～20mm67.0014碎石5～40mm67.0015碎石5～40mm67.0016石屑67.0017乙级木质防火门(成品)㎡376.001876系列铝合金平开门S＞2㎡㎡451.001970系列铝合金平开窗S＞2㎡㎡390.002090系列铝合金固定窗S＞2㎡㎡246.00注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。表-22允许调整主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，编号:序号名称、规格、型号单位数量风险系数(%)基准单价(元)投标单价(元)确认单价(元)价差(元)合计差价(元)21铝合金防雨百叶S﹤2㎡㎡327.0022钢制防火卷帘门㎡390.6023卷帘门电动装置套1495.7324Low-E中空玻璃6+12+6与5mm白玻玻璃补差材料费元131.7925碎石GD20商品普通砼C20358.0026碎石GD20商品普通砼C30[商品砼]378.0027碎石GD20商品普通砼C30378.0028碎石GD40商品普通砼C15318.0029碎石GD40商品普通砼C25338.0030碎石GD40商品普通砼C30348.0031热浸镀锌钢管DN25m14.0132热浸镀锌钢管DN40m22.4933热浸镀锌钢管DN50m30.7634PVC-U塑料通气管dn110m15.7535PVC-U塑料排水管dn200m57.7936PVC-U塑料排水管dn110m15.7537PVC-U塑料排水管dn50m6.1938PVC-U塑料雨水管dn110m15.7539PE塑料给水管dn50m15.6540PE塑料给水管dn40m10.20注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。表-22允许调整主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，编号:序号名称、规格、型号单位数量风险系数(%)基准单价(元)投标单价(元)确认单价(元)价差(元)合计差价(元)41PP-R塑料给水管dn40m23.8942PP-R塑料给水管dn32m8.4143PP-R塑料给水管dn25m6.6444衬塑钢管DN32m20.8845钢管管件DN25个3.0046钢管管件DN40个5.2047钢管管件DN50个6.5048止回阀DN40个105.0049减压阀DN32个230.0050截止阀DN20_1个23.0051减压阀DN20个130.0052闸阀DN40个54.6953闸阀DN32个35.5554闸阀DN20个23.7055倒流防止器DN50个436.0056截止阀DN40个29.1757截止阀DN50个41.0258真空破坏器DN20个150.0059蹲式大便器个63.0460坐便器个325.41注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。表-22允许调整主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，编号:序号名称、规格、型号单位数量风险系数(%)基准单价(元)投标单价(元)确认单价(元)价差(元)合计差价(元)61水龙头个60.0062自闭式冲洗阀DN25个84.0763地漏个5.0064地面扫除口个5.4165大便器冲洗管根20.9866铝合金防雨百叶风口1000*400个120.0067铝合金防雨百叶风口200*120个35.0068自动排气阀DN15个52.5069全铜自动排气阀DN20_1个46.7370消防软管卷盘箱套435.0071灭火器放置箱（含灭火器）个205.0072声光报警器个60.1873紧急求助按钮套50.0074螺翼湿式水表LXS-40C个130.0075螺翼湿式水表DN50个225.0076避雷网φ12热镀锌圆钢m4.8077避雷针根5.6178引下线-40*4热镀锌扁钢m5.6179接地测试板块15.0080KBG管SC40m7.11注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。表-22允许调整主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，编号:序号名称、规格、型号单位数量风险系数(%)基准单价(元)投标单价(元)确认单价(元)价差(元)合计差价(元)81KBG管SC20m3.0282KBG管SC15m2.4383对讲机部150.0084吊顶式换气扇（自带止回装置）V20台100.0085餐厅吊扇台115.0086二层多功能办事大厅配电箱AL2台765.0087一层工具间电源预留箱AL-GJ台580.0088一层工具间配电箱AK1台285.0089公共照明配电箱AKG台1160.0090应急照明配电箱AK.E台2000.0091一层生产车间配电箱AK2台300.0092一层产品展示间配电箱AK3台345.0093空调插座箱台65.0094总等电位端子联接箱MEB个30.0095局部等电位端子联接箱LEB个16.9096溢流口150个75.0097成品玻璃钢化粪池HFBH-3-ll有效容量V=6座3850.0098低噪音方型壁式轴流风机PF-WD-1台1260.0099洗脸盆个297.52100A型多信息复合标志灯具套90.00注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。表-22允许调整主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，编号:序号名称、规格、型号单位数量风险系数(%)基准单价(元)投标单价(元)确认单价(元)价差(元)合计差价(元)101自带电源的应急照明灯（防护等级IP67)套75.00102楼层显示器套75.00103自带蓄电池墙上座灯套45.00104防水防尘灯套65.00105半圆吸顶灯套38.00106单管荧光灯套28.60107双管荧光灯套48.30108自带蓄电池应急型单管荧光灯套68.00109应急照明灯（A型灯具）套85.00110单向疏散指示灯（A型灯具）套85.00111疏散出口标志灯（A型灯具）套85.00112安全出口标志灯（A型灯具）套85.00113双联开关个9.85114三联开关个12.99115四联开关个18.39116无障碍卫生间开关个9.85117双控开关（位于电梯井底）个10.60118安全型五孔插座套13.58119空调插座（三孔带开关）套13.20120井道维修插座（带开关五孔）套17.50注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。表-22允许调整主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)工程名称:合山市向阳小区易安后扶产业服务中心，编号:序号名称、规格、型号单位数量风险系数(%)基准单价(元)投标单价(元)确认单价(元)价差(元)合计差价(元)121铜芯线BV-10mm2m8.47122铜芯线BV-6mm2m5.01123铜芯线NH-BV-6mm2m5.51124铜芯线ZR-BV-6mm2m4.87125铜芯线BV-4mm2m3.41126铜芯线BV-2.5mm2m2.09127铜芯线NH-BV-2.5mm2m2.61128双绞线RS485m2.50129铜芯电力电缆YJV22-1KV-4*75mm2m248.71130铜芯电力电缆YJV-4*25+1*16mm2m96.63131铜芯电力电缆ZR-YJV-4*25+1*16mm2m99.53132刚性阻燃管PC40m4.53133刚性阻燃管PC32m3.81134刚性阻燃管PC25m2.78135刚性阻燃管PC20m1.75注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。表-22广西诚华工程造价咨询有限公司竞争性磋商文件（全流程电子化评标）项目名称：合山市向阳小区易安后扶产业服务中心项目编号：LBZC2024-C2-810161-GXCH采购人：合山市水库和扶贫易地安置中心采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司2024年4月目录第一章竞争性磋商公告第二章供应商须知第三章采购需求第四章评审程序、评审方法和评审标准第五章响应文件格式第六章合同文本第七章技术标准、规范第八章图纸第一章竞争性磋商公告项目概况合山市向阳小区易安后扶产业服务中心的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（下载）获取竞争性磋商文件，并于2024年4月22日15时00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：LBZC2024-C2-810161-GXCH项目名称：合山市向阳小区易安后扶产业服务中心采购方式：竞争性磋商预算金额：1843080.82元最高限价：1843080.82元采购需求：对合山市向阳小区易安后扶产业服务中心进行施工，具体详见工程量清单。合同履行期限：自合同签订之日起150日历天完成并通过竣工验收。本项目不接受联合体磋商。二、供应商的资格条件：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本工程项目专门面向中小企业进行采购，参加本项目竞标的供应商必须为中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中《中小企业声明函》格式要求填报并提供声明函或监狱企业证明材料或残疾人福利性单位声明函，否则磋商无效。3.本项目的特定资格要求：3.1具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，持有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；3.2拟投入本项目的项目经理必须具备建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格及有效的安全考核B类证。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理；4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。三、获取竞争性磋商文件时间：2024年4月10日至2024年4月19日。地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目一点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件。售价（元）：0四、响应文件提交截止时间：2024年4月22日15时00分（北京时间）地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）五、开启1.时间：2024年4月22日15时00分（北京时间）2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1.网上查询地址www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。2.本项目需要落实的政府采购政策（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。3.在线投标响应（电子投标）说明①本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“广西政府采购云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。②未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。③CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。④供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。⑤供应商在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。4.本项目不接受未按采购文件规定的方式获取本采购文件的供应商参与竞标。5.监督部门名称：合山市财政局政府采购监督管理办公室0772-8917166八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：合山市水库和扶贫易地安置中心地址：合山市人民中路1号联系方式：0772-8918603联系人：罗舰2.采购代理机构信息名称：广西诚华工程造价咨询有限公司地址：广西来宾市兴宾区滨江北路288号裕达大厦办公12层08号联系方式：0772-42139273.项目联系方式项目联系人：韦丽桂电话：0772-4213927第二章供应商须知供应商须知前附表条款号内容3供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告5.1是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无6.2☑不允许分包□允许分包分包内容：/。分包金额或者比例：/。12.1.1资格证明文件1.供应商营业执照副本复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）2.供应商资质证书、供应商安全生产许可证副本复印件：（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）3.建设工程项目管理承诺书、农民工工资保证金的缴纳与使用承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）4.供应商依法缴纳税收的相关材料（响应文件提交截止日前半年内任意连续3个月依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起至首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）5.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件提交截止日前半年内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）6.拟派驻本项目的项目经理注册建造师证及有效的安全生产考核合格证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）7.拟派本项目的施工员、质量员、材料员具有相应岗位资格证书、安全员具有有效的安全生产考核合格证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）8.供应商2022年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件或供应商提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）9.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）10.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）11.落实政府采购政策需满足的资格要求：本工程项目专门面向中小微企业进行采购，参加本项目竞标的供应商必须为中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中《中小企业声明函》格式要求填报并提供声明函或监狱企业证明材料或残疾人福利性单位声明函，否则磋商无效；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）12.磋商保证金提交凭证；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效处理）13.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字（或电子签名）并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。12.1.2报价商务技术文件1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）3.已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）4.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）5.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）6.施工组织设计；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）7.项目管理机构配备情况表（格式后附）；8.供应商认为需要提供的其他有关资料。注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字（或盖章或电子签名）及委托代理人签字，并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。响应文件电子版：12.21.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子签章，否则响应文件按无效响应处理。2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）投送。15.2竞标报价是履行合同的最终价格，包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。☑竞标报价包含验收费用□竞标报价不包含验收费用16.2竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。17.1磋商保证金的缴纳方式：不需要缴纳。18.2响应文件份数：本项目不收取纸质版响应文件。20.1首次响应文件提交起止时间：详见竞争性磋商公告。首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。供应商必须在响应文件提交截止时间前，将响应文件上传至广西政府采购云平台系统。截标时间后30分钟内磋商供应商可以登录广西政府采购云平台平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密磋商文件。如由于竞标人原因在规定时间内解密失败的，采购人将不再接受任何形式的竞标文件提交方式，作为无效竞标处理。24.1磋商小组的人数：3人。商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：每月25日前。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：工程量清单所列的工程量，是作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少影响承包人履行合同的责任，工程结算以招标时的工程量清单中的工程量为准。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无。12.4工程进度款支付本项目预付款为合同款的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人支付预付款；待工程施工完成工程量的60%时，申请支付工程进度款至60%；待工程施工完成工程量的80%时，申请支付工程进度款至80%；工程完工经过建设单位验收合格，待审计部门审定工程结算后，工程进度款支付至工程结算价的97%，余下3%作为质保金，待质保期限满后14天内支付（无息）。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收报告经发包人认可后28工作日内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料（一式六份），双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。竣工付款申请单应包括的内容：合同、施工图及会议纪要，设计变更资料，签证单及与投资变化有关的所有资料，发包人审核签章的竣工图（自收到之日起两个工作日返回承包人）。开工、竣工报告、竣工验收单，竞争性磋商文件及承包人商务标，财政部门审核合同外的预算或发包人预算部审核合同外的预算、结算书及计算底稿（含电子文档）。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人核实承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28工作日内进行核实，给予确认或者提出修改意见并按国家有关规定送相关部门审核。（如审计部门要求对本工程结算进行审核，则以审计部门审定的结算结果为最终结算造价）。发包人完成竣工付款的期限：在开具正式发票后10个工作日内支付。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：详见工程质量保修书。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）%的工程款；（3）其他方式:按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满并把工程移交使用部门管理后再清算（无息）。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:无。关于质量保证金的补充约定：质量保修金返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满一年后30天内全部返还。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按质量保修书的约定。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每延误一日按合同价款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金限额为合同价款的4%，并支付应付款项的同期银行利息。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。（7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满15天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：承包人有违反规定的，按规定给予处罚。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）当地6级以上的破坏性地震；（2）暴雨级以上的持续3天的大雨；（3）5年以上未发生过的、持续5天的高温天气；（4）10级以上持续1天的大风；（5）50年以上未发生过，持续2天的低温天气；（6）50年以上未发生过的洪水；（7）对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人应对其为本合同工程派遣或雇用的人员进行意外伤亡和人身事故保险并计入工程报价中，发包人不承担一切伤害赔偿和补偿以及与其有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支。。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地人民法院起诉。附件1：工程质量保修书发包人(全称)：承包人(全称)：为保证(项目名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。﹡二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3、供热及供冷系统为2个采暖期及供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装为2年；5、装修工程为2年；6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；7、所有项目工程的质量保修期不少于1年；8、在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；9、其他约定：设备按国家及厂家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年，终身维修。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内如除。2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为工程价款结算总额的3%。质量保修金银行利率为零。五、质量保修金的返还质量保修金发包人在应付款中扣出，待工程质量保修期满并把工程移交使用部门管理后，将质量保修金（不计利息）退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣除。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日第七章技术标准、规范一、工程建设地点的现场条件：（一）现场自然条件满足施工要求。（二）现场施工条件符合施工要求。二、技术规范本工程应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工，同时也要严格执行国家现行第七章技术标准、规范一、工程建设地点的现场条件：（一）现场自然条件满足施工要求。（二）现场施工条件符合施工要求。二、技术规范本工程应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工，同时也要严格执行国家现行行业验收标准、各专业相关的现行标准和技术规范。第八章图纸（另册发放）
投标 / 标书制作要点（原创）
本涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
