产业路硬化工程中标结果公示（百色市右江区乡村振兴局2024）
一、项目编号：BSZC2024-J2-020021-GXMD
二、项目名称：龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程
三、中标（成交）信息
1.中标结果：
序号
中标（成交）金额(元)
中标供应商名称
中标供应商地址
1
报价：1445371.56（元）
广西通泰建设工程有限公司
百色市右江区龙腾路13号龙晟国际写字楼18层1802号
2.废标结果:
序号
标项名称
废标理由
其他事项
/
/
/
/
四、主要标的信息
工程类主要标的信息：
序号
标项名称
标的名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程
龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程
硬化长3.4公里，合理设置水沟涵洞（具体详见施工图和工程量清单）
90日历天
黄红岩
桂245141760969
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
黄龙胜（第1分标采购人代表），丁珍珍，蒙启生
六、代理服务收费标准及金额：
1.代理服务收费标准：根据竞争性谈判文件规定收取
2.代理服务收费金额（元）：13117.6
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.竞标单位认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或受托代理机构提出质疑，逾期将不再受理。2.监督部门：百色市右江区政府采购管理中心 联系电话：0776-2995126
九、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：百色市右江区乡村振兴局
地 址：百色市右江区向阳路19号
联系方式：0776-2833711
2.采购代理机构信息
名 称：广西名达项目管理有限公司
地 址：百色市右江区龙腾路13号龙晟国际写字楼11层1103号
联系方式：17776172627
3.项目联系方式
项目联系人：罗金妹
电 话：17776172627
附件信息：
推荐意见表.pdf17.5M
通泰.png103.2K
竞争性谈判文件-龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程（定稿.pdf3.8M
10.中小企业声明函中小企业声明函（工程、服务）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加百色市右江区乡村振兴局（单位名称）的龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程（项目名称）采购活动，工程的施二单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1、龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程（标的名称），属于建筑业（采购文件中明的所行业）：承建（承接）企业为广西通泰建设工程有限公司（企业名称），从业人员128人，营业收入为12309.748525万元，资产总额为_18077.974555万元，属于中型企业以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：广西通泰建设工程有限公司日期：2024年4月26日注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。HA广西名达项目管理有限公司GuangxiMingdaProjectManagementCo.,Ltd.竞争性谈判文件项目名称：龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程项目编号：BSZC2024-J2-020021-GXMD采购单位：百色市右江区乡村振兴局（盖章）采购代理机构：广西名达项目管理有限公司（盖章）2024年04月录目第一章竞争性谈判公告2第二章采购需求...4第三章供应商须知..8第一节供应商须知前附表：.8第二节供应商须知正文13一、总则..13二、谈判文件..15三、响应文件的编制.15四、评审及谈判.17五、成交及合同.18六、验收...20七、其他事项..21第四章评审程序、评审方法和成交标准：22第一节评审程序和评审方法22第二节评审原则..25第三节评标报告.26第四节评审过程的保密与录像26第五章响应文件格式.27第一节封面格式..28第二节资格证明文件格式：29第二节商务技术文件格式，46第三节报价文件格式60第六章合同文本..66第一章竞争性谈判公告龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程（项目编号：BSZC2024-J2-020021-GXMD）竞争性谈判公告项目概况龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https：ww.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2024年04月26日16点00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：BSZC2024-J2-020021-GXHD项目名称：龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程采购方式：竞争性谈判预算金额：1448357.31元；采购需求：硬化长3.4公里，合理设置水沟涵洞（具体详见施工图和工程量清单）合同履行期限：90日历天。本项目（否）接受联合体竞标。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）；3.本项目的特定资格要求：具备公路工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中供应商拟派项目经理须具备公路工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。三、获取采购文件时间：2024年04月22日至2024年04月25日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)方式：网上下载。本项目不发放纸质竞争性谈判文件，受邀供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性谈判文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目一点击“申请获取采购文件”）。四、响应文件提交截止时间：2024年04月26日16时0分（北京时间）地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）售价：0元。五、开启时间：2024年04月26日16时0分（北京时间地点：广西政府采购云平台开标大厅。六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日.七、其他补充事宜1.竞标保证金金额：本项目免收竞标保证金。2.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）。3.本项目需要落实的政府采购政策：《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库（2022）19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017〕141号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财菜（2022）30号）等政府采购相关政策。4.根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条相关规定，本项目采用采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判活动5.监督部门：百色市右江区政府采购管理中心，联系电话：0776-2995126八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：百色市右江区乡村振兴局地址：百色市右江区向阳路19号联系方式：黄富贵/0776-28337112.采购代理机构信息名称：广西名达项目管理有限公司地址：百色市右江区龙腾路13号龙晟国际写字楼11层1103号联系方式：罗金妹/177761726273.项目联系方式项目联系人：罗金妹电话：17776172627广西名达项目管理有限公司2024年04月22日第二章采购需求说明：1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定。2.“实质性要求”是指采购需求中带“”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。其他说明一、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式1.技术规范：本工程的技术规范采用国家现行的有关规范、标准和规定，工程建设性标准强制性条文，同时也要严格执行各专业相关的现行标准和技术规范。2.工程量清单编制说明（1）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程估算指标》（JTG3821-2018）、《公路工程概算定额》（JTG3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG38一、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式1.技术规范：本工程的技术规范采用国家现行的有关规范、标准和规定，工程建设性标准强制性条文，同时也要严格执行各专业相关的现行标准和技术规范。2.工程量清单编制说明（1）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程估算指标》（JTG3821-2018）、《公路工程概算定额》（JTG3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG38一、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式1.技术规范：本工程的技术规范采用国家现行的有关规范、标准和规定，工程建设性标准强制性条文，同时也要严格执行各专业相关的现行标准和技术规范。2.工程量清单编制说明（1）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程估算指标》（JTG3821-2018）、《公路工程概算定额》（JTG3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG38一、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式1.技术规范：本工程的技术规范采用国家现行的有关规范、标准和规定，工程建设性标准强制性条文，同时也要严格执行各专业相关的现行标准和技术规范。2.工程量清单编制说明（1）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程估算指标》（JTG3821-2018）、《公路工程概算定额》（JTG3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG38一、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式1.技术规范：本工程的技术规范采用国家现行的有关规范、标准和规定，工程建设性标准强制性条文，同时也要严格执行各专业相关的现行标准和技术规范。2.工程量清单编制说明（1）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程估算指标》（JTG3821-2018）、《公路工程概算定额》（JTG3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG38一、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式1.技术规范：本工程的技术规范采用国家现行的有关规范、标准和规定，工程建设性标准强制性条文，同时也要严格执行各专业相关的现行标准和技术规范。2.工程量清单编制说明（1）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程估算指标》（JTG3821-2018）、《公路工程概算定额》（JTG3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG38一、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式1.技术规范：本工程的技术规范采用国家现行的有关规范、标准和规定，工程建设性标准强制性条文，同时也要严格执行各专业相关的现行标准和技术规范。2.工程量清单编制说明（1）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程估算指标》（JTG3821-2018）、《公路工程概算定额》（JTG3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG38一、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式1.技术规范：本工程的技术规范采用国家现行的有关规范、标准和规定，工程建设性标准强制性条文，同时也要严格执行各专业相关的现行标准和技术规范。2.工程量清单编制说明（1）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程估算指标》（JTG3821-2018）、《公路工程概算定额》（JTG3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG38商务条款一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内二、工期：90日历天三、提交成果地点：采购人指定地点。四、验收标准、规范：达到国家施工验收规范合格标准。五、工程质量保修期要求：本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过完工验收后一年。六、付款方式：施工单位进场施工支付不超过30%预付款，当工程量完成60%后按工程进度付款，项目竣工验收合格拨付率达80%，以最终审计报告的工程款拨付97%，工程质量保证金3%一年到期后付清（无息）。一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内二、工期：90日历天三、提交成果地点：采购人指定地点。四、验收标准、规范：达到国家施工验收规范合格标准。五、工程质量保修期要求：本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过完工验收后一年。六、付款方式：施工单位进场施工支付不超过30%预付款，当工程量完成60%后按工程进度付款，项目竣工验收合格拨付率达80%，以最终审计报告的工程款拨付97%，工程质量保证金3%一年到期后付清（无息）。一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内二、工期：90日历天三、提交成果地点：采购人指定地点。四、验收标准、规范：达到国家施工验收规范合格标准。五、工程质量保修期要求：本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过完工验收后一年。六、付款方式：施工单位进场施工支付不超过30%预付款，当工程量完成60%后按工程进度付款，项目竣工验收合格拨付率达80%，以最终审计报告的工程款拨付97%，工程质量保证金3%一年到期后付清（无息）。一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内二、工期：90日历天三、提交成果地点：采购人指定地点。四、验收标准、规范：达到国家施工验收规范合格标准。五、工程质量保修期要求：本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过完工验收后一年。六、付款方式：施工单位进场施工支付不超过30%预付款，当工程量完成60%后按工程进度付款，项目竣工验收合格拨付率达80%，以最终审计报告的工程款拨付97%，工程质量保证金3%一年到期后付清（无息）。一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内二、工期：90日历天三、提交成果地点：采购人指定地点。四、验收标准、规范：达到国家施工验收规范合格标准。五、工程质量保修期要求：本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过完工验收后一年。六、付款方式：施工单位进场施工支付不超过30%预付款，当工程量完成60%后按工程进度付款，项目竣工验收合格拨付率达80%，以最终审计报告的工程款拨付97%，工程质量保证金3%一年到期后付清（无息）。一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内二、工期：90日历天三、提交成果地点：采购人指定地点。四、验收标准、规范：达到国家施工验收规范合格标准。五、工程质量保修期要求：本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过完工验收后一年。六、付款方式：施工单位进场施工支付不超过30%预付款，当工程量完成60%后按工程进度付款，项目竣工验收合格拨付率达80%，以最终审计报告的工程款拨付97%，工程质量保证金3%一年到期后付清（无息）。一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内二、工期：90日历天三、提交成果地点：采购人指定地点。四、验收标准、规范：达到国家施工验收规范合格标准。五、工程质量保修期要求：本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过完工验收后一年。六、付款方式：施工单位进场施工支付不超过30%预付款，当工程量完成60%后按工程进度付款，项目竣工验收合格拨付率达80%，以最终审计报告的工程款拨付97%，工程质量保证金3%一年到期后付清（无息）。一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内二、工期：90日历天三、提交成果地点：采购人指定地点。四、验收标准、规范：达到国家施工验收规范合格标准。五、工程质量保修期要求：本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过完工验收后一年。六、付款方式：施工单位进场施工支付不超过30%预付款，当工程量完成60%后按工程进度付款，项目竣工验收合格拨付率达80%，以最终审计报告的工程款拨付97%，工程质量保证金3%一年到期后付清（无息）。龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程项1硬化长3.4公里，合理设置水沟涵洞（具体详见施工图和工程量清单）1448357.31建筑业采购清单及技术参数序号采购项目名称采购项目名称单位数量采购内容分项预算合计（元）中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）标段标段标段龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程龙景街道东怀村那怀屯芒果夏橙产业路硬化工程采购需求一览表采购需求一览表采购需求一览表采购需求一览表采购需求一览表采购需求一览表采购需求一览表采购需求一览表采购需求一览表432-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG3833-2018）、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》桂交建管发【2019】39号；（2）《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》（交办公路【2016】66号）、《交通运输部关于调整附件1：中小微企业划型标准资产总额（Z）万元5000≤Z＜100002000≤Y<5000Y<2000房地产开发经营营业收入（Y）万元1000≤Y＜200000100≤X<1000X<100营业收入（Y）万元1000≤<1000050≤Y<1000Y<50软件和信息技术服务业从业人员（X）人100≤x<30010≤X<100X<10营业收入（Y）万元1000≤Y<100000100≤Y<1000Y<100信息传输业从业人员（X）人100≤X<200010≤X<100X<10营业收入（Y）万元2000≤<10000100≤<2000Y<100餐饮业从业人员（X）人100≤x<30010≤X<100X<10营业收入（Y）万元2000≤<10000100≤<2000Y＜100住宿业从业人员（X）人100≤X<30010≤x<100X<10营业收入（Y）万元2000≤<30000100<2000Y<100邮政业从业人员（X）人300≤X<100020≤X<300X<20营业收入（Y）万元1000<30000100≤<1000Y<100仓储业从业人员（X）人100≤X<20020≤X<100X<20营业收入（Y）万元3000≤I<30000200≤Y<3000Y<200交通运输业从业人员（X）人300≤X<100020≤X<300X<20营业收入（Y）万元500≤<20000100≤Y<500Y<100零售业从业人员（X）人50≤X<30010≤X<50X<10营业收入（Y）万元5000≤Y<400001000≤Y<5000Y<1000批发业从业人员（X）人20≤X<2005≤x<20X<5资产总额（Z）万元5000≤Z<80000300≤Z<5000Z<300建筑业营业收入（Y）万元6000≤1<80000300≤Y<6000Y<300营业收入（Y）万元2000≤I<40000300≤)<2000Y<300工业从业人员（X）人300≤X<100020≤x<300X<20农、林、牧、渔营业收入（Y）万元500≤I<2000050≤I<500Y<50行业名称指标名称计量单位中型小型微型其他未列明行业从业人员（X）人100≤x<30010≤X<100X<10资产总额（Z）万元8000≤Z＜120000100≤Z<8000Y＜100租赁和商务服务业从业人员（X）人100≤X<30010≤X<100X<10物业管理营业收入（Y）万元1000≤Y5000500≤Y＜1000Y<500从业人员（X）300≤X＜1000100≤xX<300X<100说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[20111300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。第三章供应商须知第一节供应商须知前附表12.1.1资格证明文件组成1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；企业资质证书复印件；安全生产许可证复印件；投入本项目的项目经理注册建造师执业资格证书及有效的安全生产考核合格证书（E类）复印件、无在建项目承诺书（格式自拟，加盖单位公章）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）2.供应商依法缴纳税收的相关材料（截标前半年内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照次月起到竞标文件递交截止前一个月的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[截标前半年内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照次月起到竞标文件递交截止前一个月的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效响应处理）4.供应商财务状况报告（2022年度或2023年度经审计的财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）6.1是否允许分包不允许分包口允许分包分包内容：分包金额或者比例：5.2联合体竞标要求无5.1是否接受联合体竞标口是/否。3.1供应商资格条件供应商资格条件要求详见公告条款号条款内容技术文件组成具体要求1.施工组织设计；（必须提供，否购响应文件按无效响应处理）2.项目管理机构；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）12.1.2商务文件组成1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否购响应文件按无效响应处理）2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否购响应文件按无效响应处理）3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否购响应文件按无效响应处理）4.商务条款偏离表；（必须提供，否贝I到应文件按无效响应处理5.供应商认为需要提供的其他有关资料。注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否贝均应文件按无效吃应处理。2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否购响应文件按无效响应处理。5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）6.资格声明函；（必须提供，否购响应文件按无效响应处理）7.农民工工资保障金承诺书；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）8.安全防护、文明施工措施方案承诺书；（必须提供，否购响应文件按无效响应处理）9.项目管理机构及机械设备承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）10.中小企业声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）11.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章否购响应文件按无效响应处理。2.根据《百色市财政局关于鼓励推行政府采购信用承诺制的通知》要求：“符合《政府采购法》第二十二条规定资格条件的供应商参加百色市政府采购活动，在资格审查环节供应商按照采购文件提供了《信用承诺函》（格式详见附件），不再需要提供以下资质材料：（1）法人或者其他组织机构的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（2）财务状况报告；（3）依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料；（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力相证明料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录相证明材料。（供应商对其信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，经调查核实为虚假承诺的，属于“提供虚假承诺谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购》等法律法规追究相应责任。）9赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生素赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明素赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。23.2承包人索赔处理程序（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关素赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部款额和（或）工期延长天数。24争议的解决24.1争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。24.2友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。24.3争议评审24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。24.4仲裁（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费97由败诉方承担。（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。24.5仲裁的执行（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉98附件一合同协议书鉴于业主为_（项目名称），并接受了承包人对该项工程竞标函，现由_（下称“业主”）和（下称“承包人”）经过充分商讨，最终共同达成并签署协议如下：1.（项目名称)（工程内容）。按照《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224—2017）及国家现行有关标准相关规定，结合道路建设的实际需要以及实际地形进行设计、施工。承包人应按业主提供的图纸和工程量及技术规范等要求进行施工，在施工中如遇实际问题与业主提供的资料不一致，应及时通知业主协商解决。2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分：（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；（2）成交通知书（3）竞标函及附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；（4合同通用条款；（5）技术规范（含采购文件补充通知中与此有关的部分，如果有）（6）图纸（含采购文件补充通知中与此有关的部分，如果有）（7）竞标函附表；（8）标价的工程量清单；（9）构成本合同组成部分的其他文件。3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币，最终以实际完成工程数量和经审核的单价进行结算。工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。4.由于业主按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。5.作为对本合同的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。6.付款方式：施工单位进场施工支付不超过30%预付款，当工程量完成60%后按工程进度付款，项目竣工验收合格拨付率达80%，以最终审计报告的工程款拨付97%，工程质量保证金3%一年到期后付清（无息）。7.承包人、监理单位、业主三方都有权提出优化设计方案，最终以业主审定同意为准。承包人不按业主规定程序擅自变更的，业主有权不予承认，并可追究承包人相关责任。8.承包人应在竞标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为，日历天，在监理工程师发布总开工令之后，承包人应立即开工，并在规定的期限内完成本合同段的所有工程。项目经理和技术负责人，要在本合同签订后3天内进场，并且未经业主允许不得随便更换或撤离现场9.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签字加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止99证书后失效。10.本协议一式陆份，承包人执贰份，其肆份由业主执。业主：承包人：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：纳税识别号：纳税识别号：年月日年月日100业主：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：纳税识别号：纳税识别号：年月日年月日附件二廉政合同根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同1.甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部门的有关规定动作。（2）严格执行_（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件有关规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方严重在业务活动中有违反廉政规定行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.甲方义务（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何座由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档为公用品等。（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。3.乙方义务（1）乙方不得以任何理由向甲方及其他工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）乙方不得以任何名义为甲方及工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标宴请用娱乐活动。（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）甲方及工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的。应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。1015.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围的裁定意见。6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同作为_（项目名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力8.本合同一式陆份，由甲乙双方各执贰份，送交甲乙双方的监督单位一份。业主：承包人：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）年月日年月日102业主：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字）年月日法定代表人：（签字）年月日附件三安全生产合同为在_（项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布、检查、总结和评比3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部发的《公路工程施工安全技术规程》（JTTO76-95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的客项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工作（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违纪、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员。必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方可上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高加设作业、锅炉压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6.对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或充许、容忍上述同样行为。1037.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护产品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相座的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中生产事故应救预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同一式陆份，合同甲执肆份，乙执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章生效，全部工程竣工验收后失效。业主：承包人：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）年月日年月日104业主：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字）年月日法定代表人：（签字）年月日附件四：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（项目名称）在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括土方工程、道路工程、排水工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：火二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1.在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为质量保期12个月。三、质量保修保质责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如果实际维修费用超出质量保修金的额度，承包人还需赔偿超出部分的维修金额2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。火四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的3%。质量保修金不计利息。五、质量保修金的返还发包人在应付款中扣除，在工程竣工保修责任期满后，将保修金（不计利息）余额全部退回承包人。在保修责任期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其他公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣除。六、其他105双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。业主：承包人：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）年月日年月日106
投标 / 标书制作要点（原创）
本产业路硬化工程涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
