电力改造工程设计施工总承包工程 高低压线路及中标结果公示（大连海事大学2024）
大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程中标公告
一、项目编号：TLYQ2024-0621（招标文件编号：TLYQ2024-0633）
二、项目名称：大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程
三、中标（成交）信息
供应商名称：铭源电力有限公司
供应商地址：辽宁省大连市甘井子区柳韵园109号1跃2层2号
中标（成交）金额：365.6038720（万元）
四、主要标的信息
序号
供应商名称
工程名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书
1
铭源电力有限公司
大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程
网络中心及周边区域高低压线路及用电设施改造施工
138日历天
于政军
辽221060804594
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
刘洋、郑伟、王新国、张继平、杨明
六、代理服务收费标准及金额：
本项目代理费收费标准：根据招标文件规定执行
本项目代理费总金额：2.001400 万元（人民币）
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
本项目中标人联合体成员：辽宁悦峰电力工程设计有限公司。
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：大连海事大学
地址：大连市甘井子区凌海路1号
联系方式：崔老师 0411-84729221
2.采购代理机构信息
名 称：通利晟信管理咨询有限公司
地 址：大连市沙河口区万岁街135号
联系方式：王卓、吕顺朋 0411-84350102
3.项目联系方式
项目联系人：王卓、吕顺朋
电 话： 0411-84651708、84350102
公告概要：
公告信息：
采购项目名称
大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程
品目
工程/其他建筑工程
采购单位
大连海事大学
行政区域
大连市
公告时间
2024年07月10日 15:09
评审专家名单
刘洋、郑伟、王新国、张继平、杨明
总中标金额
￥365.603872 万元（人民币）
联系人及联系方式：
项目联系人
王卓、吕顺朋
项目联系电话
0411-84651708、84350102
采购单位
大连海事大学
采购单位地址
大连市甘井子区凌海路1号
采购单位联系方式
崔老师 0411-84729221
代理机构名称
通利晟信管理咨询有限公司
代理机构地址
大连市沙河口区万岁街135号
代理机构联系方式
王卓、吕顺朋 0411-84350102
附件：
附件1
中小企业声明函.jpg
附件2
TLYQ2024-0621 大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程 6.14.docx
大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程招标文件（项目编号：TLYQ2024-0621）招标人：大连海事大学招标代理：通利晟信管理咨询有限公司（公章）日期：2024年6月目录目录2第一章招标公告4第二章投标人须知7第三章评标办法26第四章合同条款及格式32第五章技术要求57第六章投标文件格式88第一卷第1章招标公告项目所在地区：辽宁省,大连市一、招标条件本大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国拨资金，预算金额375万元，其中：设计费7万元、施工费368万元，招标人为大连海事大学。本项目已具备招标条件，招标方式为公开招标。二、项目概况和招标范围规模：大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程，详见项目需求。范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：网络中心及周边区域高低压线路及用电设施改造施工三、投标人资格要求本项目招标专门面向中小企业采购。监狱企业、残疾人企业视同小微企业。（本项目施工所属行业为“建筑业”，设计所属行业为“其他未列明行业”），除投标单位必须为中小微企业外，还须满足以下条件：1.资质等级及范围：本次招标要求投标人须同时具有建设行政主管部门颁发的以下资质：（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级（含）以上资质。（2）具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；具有承装、承修、承试电力设施许可证五级（含）以上资质。2.项目负责人资质类别和等级：工程总承包项目经理应具有机电工程专业二级（含）以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），无负责的在建项目。施工项目负责人可以是总承包项目经理，也可以单独设立施工项目负责人，但须具备机电工程专业二级（含）以上注册建造师资格；设计项目负责人须具备相关专业高级及以上技术职称。工程总承包项目经理须为联合体牵头单位在职人员。3.本项目允许联合体投标，联合体成员不超过2家，牵头单位为施工单位，并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利，联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。联合体双方均应为中小企业。4.其他要求：截至投标截止时间止，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，被列入失信被执行人名单的,或在辽宁省建设工程招投标监督平台—辽宁建设工程信息网（http://jgpt.lnzb.cn/）上被列入不良行为记录且在公布期内的按无效投标处理。四、招标文件的获取获取时间：2024年6月19日起至2024年6月26日止（北京时间）每天上午08:30--11：30下午13：00--16:30（公休日、节假日除外）。获取地点：通利晟信管理咨询有限公司（地址：大连市沙河口区万岁街135号）；招标文件售价：￥300元，本公告包含的招标文件售价总和。招标文件获取方式：申请购买招标文件的投标人须提供企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理（包括施工项目负责人和设计项目负责人）资格证、联合体协议书（联合体投标的须提供）、中小企业声明函（格式参考财库【2020】46号文件），以上材料原件复印件一套及委托代理人证明（授权书和被授权人身份证复印件）到通利晟信管理咨询有限公司购买，招标代理人将对投标人进行资格确认。五、投标文件的递交递交截止时间：2024年7月10日9时30分。递交方式：现场递交，大连市高新园区黄浦路523号海事科技大厦A座（锦辉购物广场高新店漫咖啡后身）14楼会议室。六、开标时间及地点开标时间：2024年7月10日9时30分。开标地点：大连市高新园区黄浦路523号海事科技大厦A座（锦辉购物广场高新店漫咖啡后身）14楼会议室。七、其他八、联系方式招标人：大连海事大学地址：大连市甘井子区凌海路1号联系人：崔老师电话：0411-84729221招标代理机构：通利晟信管理咨询有限公司地址：大连市沙河口区万岁街135号联系人：王卓、吕顺朋电话：0411-84651708、84350102电子邮件：tongli_dl@163.com第二章投标人须知投标人须知前附表序号名称编列内容1招标形式本项目采用设计施工总承包形式进行招标2招标人名 称: 大连海事大学 3招标代理名 称：通利晟信管理咨询有限公司地 址：大连市沙河口区万岁街135号联系人：王卓、吕顺朋电 话：0411-84651708、843501024项目名称大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程5建设地点大连海事大学6建设规模网络中心及周边区域高低压线路及用电设施改造施工7资金来源及合同估算价国拨资金，采购预算： 375 万元，其中：设计费 7 万元、施工费 368万元。8资金落实情况已落实。9招标控制价本项目招标控制价为 375 万元，其中：设计费 7 万元、施工费 368 万元。设计和施工投标报价均不得超过对应采购预算，投标总报价不得超过项目预算。否则按废标处理。10招标范围网络中心周边高低压线路施工及杰民楼变电所施工11计划工期2024年 7 月 15 日开工至2024年 11 月 30 日竣工，共 138 日历天（含设计周期 7 天，施工工期 124 天，验收备案工期 7 天），实际时间可依据采购完成时间调整。12质量要求设计要求的质量标准：方案优化、施工图设计（含预算）质量必须达到国家有关标准规范，并须通过学校组织专家图纸会审。施工要求的质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资（材料、设备等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。注：符合国家现行勘察设计规范要求和工程施工质量合格验收标准。13投标人资质条件、能力和信誉本项目招标专门面向中小企业采购。监狱企业、残疾人企业视同小微企业。（本项目施工所属行业为“建筑业”，设计所属行业为“其他未列明行业”），除投标单位必须为中小微企业外，还须满足以下条件：1.资质等级及范围：本次招标要求投标人须同时具有建设行政主管部门颁发的以下资质：（1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级（含）以上资质。（2）具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；具有承装、承修、承试电力设施许可证五级（含）以上资质。2.项目负责人资质类别和等级：工程总承包项目经理应具有机电工程专业二级（含）以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），无负责的在建项目。施工项目负责人可以是总承包项目经理，也可以单独设立施工项目负责人，但须具备机电工程专业二级（含）以上注册建造师资格；设计项目负责人须具备相关专业高级及以上技术职称。工程总承包项目经理须为联合体牵头单位在职人员。3.本项目允许联合体投标，联合体成员不超过2家，牵头单位为施工单位，并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利，联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。联合体双方均应为中小企业。4.其他要求：截至投标截止时间止，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，被列入失信被执行人名单的,或在辽宁省建设工程招投标监督平台—辽宁建设工程信息网（http://jgpt.lnzb.cn/）上被列入不良行为记录且在公布期内的按无效投标处理。14对投标人资格审查直接入围，资格后审。15踏勘由采购代理机构代表学校组织所有潜在投标人统一线下踏勘项目现场。16投标预备会不组织。17投标人提出问题截止时间2024 年 6 月 27 日16:0018招标人书面澄清的时间无19分包不允许分包。20偏离不允许。21投标人要求澄清招标文件的截止时间无22投标截止时间2024年 7 月 10 日 9：30 。23投标人确认收到招标文件澄清的时间24小时内（以发出澄清的时间为准）。24投标人确认收到招标文件修改的时间24小时内（以发出澄清的时间为准）。25投标报价招标控制价和报价说明1.招标控制价： 375 万元，其中：设计费 7 万元、施工费 368 万元。 2.报价说明：工程总承包报价范围一般包括设计费、施工费（含建筑安装工程费、设备购置费、工程总承包其他费等）。投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。(1) 本招标文件及其补充通知、答疑纪要；(2) 执行2017《辽宁省建设工程计价依据》；(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；(4) 投标设计文件及相关资料；(5) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；(6) 与建设项目相关的标准、规范、规程等技术资料；(7) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；(8) 其他的相关资料。1.2投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。1.3投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。 1.4 有关投标报价的其他要求：本项目采用固定总价合同，本工程合同价格包括根据招标文件要求完成工程实施范围所需的设计费、施工费（含建筑安装工程费、设备购置费、工程总承包其他费等），即本项目的设计、采购、施工、试运行、竣工验收及相关服务等全过程的设计、施工所有费用。报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。合同价格包含但不限于完成工程项目的建安工程费及其施工配合费、技术协调服务费、现场踏勘、考察情况、安全文明施工费、联合试运转费、技术服务费、专利费、方案设计费、施工图设计费（施工图预算编制）、材料设备采购保管费、安装费、调试费、验收费、招标人和运维人员培训费、包干费、赶工措施费、保险费、风险费用、利润、规费、措施项目费、保洁卫生费、试运行费、税金、各项手续、办证、会务、政策性文件规定的其它所有费用，以及合同中明确的其他责任、义务等各项所有费用。26投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）27投标保证金保证金形式：电汇或保函。（1）、投标担保数额为 3 万元人民币。（2）、投标人应于投标截止时间前，从其基本开户行以电汇形式汇至招标文件中指定的招标代理公司账户（注明工程名称及投标单位名称）。若开标前未按时缴纳投标保证金，则视为自动放弃此次投标；若评标过程中发现投标保证金未从其基本开户行递交，则予以废标。汇款时请注明（项目编号： TLYQ2024-0621 ）投标保证金。地 点：大连市沙河口区万岁街135号开户名称：上海浦东发展银行大连分行账户名称：通利晟信管理咨询有限公司帐 号：75010078801700002756请各投标人按招标文件要求在投标文件中上传投标保证金银行电汇凭证（凭证必须体现汇出行的详细名称，汇出行与基本开户行许可证一致）及基本开户行许可证原件扫描，若未按规定提交视为未提交投标保证金。（3）以保函形式递交的，供应商应于投标截止时间前一天，将保函原件送至招标代理机构。将投标保函扫描件放在投标文件中。28近年财务状况的年份要求/29近年完成的类似项目的年份要求3年（2021年1月1日至今）30近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求3年（2021年1月1日至今）31是否允许投备选投标方案否。32签字或盖章要求法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章。33投标文件份数投标文件：正本一份，副本六份；图纸正本一份，副本六份。电子文件：U盘三份（包含投标函件、技术标书、商务标书、施工图纸），单独密封在封袋中或与唱标投标函密封在一个封袋里。其他要求：（1）要求U盘不得设置密码。（2）投标函件可与商务标书合订一册，密封在一个封袋内；技术标书必须另册装订，密封在一个封袋内。为方便开标，投标人另备投标函一份密封于信封中。投标文件统一采用软包胶装进行装订（不允许活页装订），可装订成多册，每册厚度不超过3厘米。（3）投标人须按招标文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，招标人将不承担投标文件错投错放或提前开封的责任。备注：（1）若投标文件正本中的投标函与单封的投标函不符，按废标处理。（2）投标文件必须按招标文件编制章节目录，每页均要有页码标注，页码标注在每页外侧，以便审阅。34装订要求正本与副本应分别装订成册。纸质投标文件采用胶订方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。35封套上写明（项目名称）招标人名称： 招标人的地址： 投标人名称：投标人地址：在 年 月 日 时 分前不得开启。36递交投标文件地点地 址：大连市高新园区黄浦路523号海事科技大厦A座（锦辉购物广场高新店漫咖啡后身）14楼会议室。截止时间：2024年 7 月 10 日09时30分37是否退还投标文件否。38开标时间和地点开标时间：2024年 7 月 10 日09时30分开标地点：大连市高新园区黄浦路523号海事科技大厦A座（锦辉购物广场高新店漫咖啡后身）14楼会议室。39评标委员会的组建评标专家确定方式：随机抽取评标委员会组成：评标委员会由5人组成,其中社会专家4人,招标人代表1人。40是否授权评标委员会确定中标人否。综合评估法：对通过初步评审的投标单位进行综合打分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为第一中标候选人，按综合得分由高至低推荐3 名有排序的中标候选人，中标候选人总得分相同的以投标报价低者优先，总得分和投标报价均相同的以技术标（项目设计方案部分及工程总承包实施方案部分）得分高者优先。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。41预付款、进度款的支付1.付款信息本项目付款由中标人根据约定向招标人上报支付申请，经监理人、招标人及跟踪审计审核后，最终由招标人支付，中标人须提供抬头为“大连海事大学”的增值税发票，具体开票信息如下：户名：大连海事大学 账号：316856326082开户行：中国银行大连高新技术园区支行 统一社会信用代码：12100000422436461A地 址：大连市甘井子区凌海路1号2.预付款 无 3.进度款 无 4.预付款和进度付款的修正无5.结算最终结算额以学校委托第三方审计公司审定为准，如审定额超过中标价格按照中标价格结算。中标人缴纳质保金后一次性全额付款；设计费按照中标价格一次性付。42质量保证金的支付经审计审定的结算价款的1.5%作为质量保证金，待缺陷责任期满（竣工验收合格两年）后支付（无息）。在质量保修期内，中标人应负责修复工程质量缺陷，并承担因中标人的责任而发生的相应费用。如中标人不及时维修（发函7日内未维修），招标人可委托第三方进行维修。因中标人的责任而发生的相应费用可直接从质量保证金内扣除，不足部分由中标人补足（若招标人预留质量保证金已支付完或已于缺陷责任期满后返还中标人，中标人仍应负责修复工程质量缺陷及相应费用），中标人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失负赔偿责任。非中标人原因造成的保修，招标人负责组织维修，中标人不承担费用，且招标人不得从质量保证金中扣除费用。43其他要求1.其他费用施工过程中涉及需要与自来水集团或电业局办理相关手续的，施工单位自行与其进行协调，此项费用投标人自行考虑，招标人不再另行支付。 项目施工期间，涉及到的临时水、电、供暖问题，由施工单位自行解决，发生的费用包含在施工费用内，招标人不再另行支付。2.图纸要求中标单位需提供施工图纸质版不少于7套、竣工图纸质版不少于4套，电子版各2套。3.项目负责人面试要求本项目不需要对项目负责人进行面试。4.样品要求本项目递交投标文件时不需要提供样品。44节能环保产品要求如本项目中涉及提供的设备为《节能产品政府采购品目清单》中的强制采购产品，供应商须提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明资料（认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图）。45合理价格投标总报价未严重偏离合理报价，未高于招标控制价且未低于有效投标报价算术平均值下浮15%。低于有效投标报价算术平均值下浮15%的确定及处理方式： 由评标委员会对其成本进行评审，有下列情形之一的，应判定为以低于成本报价竞争，其报价为无效报价，应否决其投标： ①经评审论证，认定该投标人的投标报价低于其个别成本的； ②投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其个别成本和影响合同履约的，应当要求投标人在评标现场按照规定的时间内做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应的证明材料的。46招标代理服务费1.中标人在领取“中标通知书”时，须向 通利晟信管理咨询有限公司 缴纳代理服务费。2.招标代理服务收费标准:招标类别费率中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标100以下1.5%1.5%1.0%100--5001.1%0.8%0.7%500--10000.8%0.45%0.55% 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 代理服务费如汇款请汇至“户名：通利晟信管理咨询有限公司；开户行：中信银行大连沙河口支行；帐号： 7212910182600212195 ”。3.本次招标代理服务费按工程招标标准 70 %向中标人收取。1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目现已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。1.2项目的资金来源和落实情况1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.3投资控制：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量标准1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目的监理人；（3）为本招标项目的代建人；（4）为本招标项目提供招标代理服务的；（5）被责令停业的；（6）被暂停或取消投标资格的；（7）财产被接管或冻结的；（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（12）其他与招标人存在利益关系且可能影响招标公正性的。1.5费用承担和设计成果补偿1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不予补偿。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求，包括设计任务书；（6）发包人提供的资料和条件；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：第一部分投标文件商务部分一、投标函二、法定代表人身份证明书三、授权委托书四、资格证明文件五、联合体协议书六、投标报价格式七、投标人基本情况表八、项目管理人员的配置表九、项目负责人/项目经理基本情况一览表十、近年完成的类似项目情况表十一、政府采购节能产品、环境标志产品声明函十二、其他材料第二部分投标文件技术部分一、总承包管理大纲二、设计大纲三、施工组织设计3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写价格清单。3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标文件中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本复印件等材料的复印件。3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选投标方案本项目投标人不得递交备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的正本与副本应按投标人须知前附表胶装。4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标人须知前附表第22项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在投标人须知前附表第22项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表第22项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。7.3履约担保履约担保的形式：银行保函、招标人认可的保函，鼓励中标人使用银行保函形式递交履约保证金。履约担保的金额：中标人提供的履约担保金额为合同额的10%，并于合同签订前向招标人提供履约担保。履约担保的期限：中标人须在收到中标通知书后15日内向招标人足额提交履约担保，否则招标人可以依法取消其中标资格。中标人应保证其履约担保在工程竣工验收前一直有效。履约担保的返还：工程结束经验收合格后10天内无息退还履约担保。7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.纪律和监督8.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权利。8.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9.促进中小企业发展根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。1.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。2.对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。3.价格扣除比例或者价格分加分比例对小微企业同等对待，不作区分。4.中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式详见招标文件）,否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。5.本项目所属行业按照工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》执行，为建筑业。6.本项目专门面向中小企业，不享受价格折扣。10.支持监狱企业发展根据财库[2014]68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。1.享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。2.投标人投标产品是监狱企业制造的，并符合条件的，其产品报价给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。3.监狱企业同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和监狱企业扣除率中的较大值。11.扶持残疾人福利性单位发展根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。1.享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件的劳动意愿的精神残疾人）。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。2.投标人投标产品是残疾人福利性单位制造的，并符合条件的，其产品报价给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。3.残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和残疾人福利性单位扣除率中的较大值。12.政府采购节能环保政策根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境产品政府采购执行机制的通知》财库[2019]9号规定：1.节能产品、环境标志产品是指列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的品目清单中的产品。列入品目清单内的产品包括强制采购产品和优先采购产品。2.财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据实际情况，对品目清单进行实时调整。在调整公布最新一期品目清单之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件的约定执行，在发布之后开展的采购活动，应按照最新的品目清单执行。3.节能环保产品认证证明，可以是认证证书扫描件，也可以是法定信息发布平台（中国政府采购网）公布的认证信息截图。认证证书，是由国家有关部门确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。4.供应商应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求投标单位提供其他证明资料。5.拟采购产品属于品目清单中强制采购的产品，若未按规定提供强制采购产品，投标无效。6.拟采购产品属于品目清单中优先采购的产品，应按以下方式进行评审：（1）对采用综合评分法评标的项目，对投标产品价格给予5%的加分，对技术项目给予5%的加分。（2）对采用最低评标价法评标的项目，对其投标价格给予5%的价格扣除。7.对于既属于节能产品，又属于环境标志产品的，可以分别享受优先采购政策。13.绿色建材促进建筑品质提升根据大连市住房和城乡建设局、大连市财政局、大连市工业和信息化局《关于印发大连市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升工作实施方案的通知》大住建发[2023]85号规定，本项目所提供的建材应符合相关要求。14.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附表一：问题澄清通知问题澄清通知编号：______________________________（投标人名称）：工程招标评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1.2.……请将上述问题的澄清于__________年________月_______日_______时前递交至___________（详细地址）或传真至___________（传真号码）。采用传真方式的，应在___________年__________月_________日_________时前将原件递交至_____________（详细地址）。评标委员会主任：_______________（签字）________年______月______日附表二：问题的澄清问题的澄清编号：_________________工程招标评标委员会：问题澄清通知（编号：______________）已收悉，现澄清如下：1.2.……投标人：____________________（单位盖章）法定代表人或其授权代理人：____________________（签字）___________年_______月_______日第三章评标办法一、总则评标工作由评标委员会负责，评标委员会将遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用综合评估法按照规定的程序和标准对所有投标人的投标进行评审；评审工作分为初步评审和详细评审两个阶段，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。二、初评通过初评，将对投标文件的完整性、合格性、响应性进行检查；不完整、无效或实质性不响应招标文件的投标文件将被拒绝。投标文件的初评包括符合性检查和响应性审查。1、符合性检查评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算错误，投标保证金是否已提供，文件是否按规定签署以及投标文件是否符合其他规定。2、响应性审查实质上没有响应招标文件要求的投标文件将作废标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏差或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。三、详评评标委员会综合考虑投标人须知的规定及其他因素对有效投标采用综合评估法评标。1、价格的算术修正投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。2、评审得分保留小数点后两位有效数字。四、评标办法及评标标准（1）本项目采用综合评估法：对通过初步评审的投标单位进行综合打分，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为第一中标候选人，按综合得分由高至低推荐3名有排序的中标候选人，中标候选人总得分相同的以投标报价低者优先，总得分和投标报价均相同的以技术标（项目设计方案部分及工程总承包实施方案部分）得分高者优先。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。（2）评审标准：见下表。1、大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程资格审查表序号资格审查(评审结果为合格、不合格）投标人名称及审查意见备注1按招标文件要求提供了有效的资格证明（营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证等）文件（联合体各方均需提供）。2施工方具备有效的安全生产许可证3提供了中小企业声明函4工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人资格符合招标文件要求。5联合体投标的，提交联合体协议书，并明确联合体牵头方。6按招标文件要求交纳了投标保证金。7信用查询：截至投标截止时间止，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，被列入失信被执行人名单的,或在辽宁省建设工程招投标监督平台—辽宁建设工程信息网（http://jgpt.lnzb.cn/）上被列入不良行为记录且在公布期内的按无效投标处理。“√”表示合格，“×”表示不合格2、大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程符合性审查表序号符合性审查(评审结果为合格、不合格）投标人名称及审查意见备注1投标文件按招标文件的要求经法定代表人或其委托的代理人签字或盖章及投标人法人公章齐全；提供了合法有效的授权委托书。（如为联合体投标，相关签字或盖章，联合体主体单位或授权人签字盖章即可。）2投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，商务标书、技术标书中主要内容齐全，字迹清晰可辨；工期、质量等满足招标文件要求。3同一份投标文件中，设计报价和施工安装工程报价均仅有一个有效投标报价。4未发现有明显的串标、围标行为。5未借用或冒用他人名义或证件。6投标总报价未严重偏离合理报价，未高于招标控制价。7未发现招标人不能接受的其他实质性条件或其他重大偏差的。8未提出与招标文件中相悖的不合理要求。“√”表示合格，“×”表示不合格3、大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程技术标评审评标内容评分原则、标准总承包管理大纲（5分）总协调管理措施（3分）总协调管理措施是否合理；（优3-2.6分，良2.5-1.5分，一般1.4-0.6分，差0.5-0分）服务承诺（2分）设计、施工后续服务人员配置及服务保证措施是否合理、科学；施工及设备供应商后续工作服务承诺是否全面满足工程要求。（优2-1.6分，良1.5-1分，一般0.9-0.5分，差0.4-0分）设计部分（21分）设计大纲（21分）设计重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案（6分）结合项目实际情况及使用功能，对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，对设计的重点难点作出分析，针对性强，设计方案科学、系统、经济，可操作性强。（优6-4.1分，良4-2.1分，一般2-1.1分，差1-0分）设计质量的保证体系和保证措施及承诺（5分）设计保障措施切实可行、有针对性，有违约承诺。设计安全性能保证措施切实可行，有违约承诺。技术先进、新技术应用保证措施可靠，有违约承诺。设计质量保障措施及违约承诺。 （优秀5-4.1分，良好4-2.1分，一般2-1.1分，差等1-0分。）设计图纸深度（6分）结合施工图设计深度情况进行打分：（优秀6-4.1分，良好 4-2.1分，一般 2-1.1分，差等1-0分。）设计周期(2分)阶段性设计周期目标科学合理（1分），有可靠的保证措施（1分）设计造价控制（2分）设计造价指标满足招标文件要求，计算准确，考虑全面，且有理论依据。（优秀2-1.6分，良好1.5-1.1分，一般1-0.6分，差等0.5-0分。）施工部分（23分）施工组织设计（23分）施工组织设计及方案总体（5分）对设计方案是否响应，采取的施工方案是否合理（优5-4.1分，良4-2.6分，一般2.5-1.1分，差1-0分）施工工期进度计划（4分）响应施工工期要求，并作出违约承诺（优4-3.1分，良3-2.1分，一般2-1.1分，差1-0分）机械设备、劳动力投入计划（4分）时间节点、数量是否合理（优4-3.1分，良3-2.1分，一般2-1.1分，差1-0分）安全文明及违约承诺（4分）安全文明施工及违约承诺是否合理，没有不得的分。（优4-3.1分，良3-2.1分，一般2-1.1分，差1-0分）质量保证措施、承诺及违约承诺（4分）质量保证措施、承诺及违约承诺是否合理，没有不得分。（优4-3.1分，良3-2.1分，一般2-1.1分，差1-0分）施工新技术的应用（2分）施工新技术的应用是否合理，没有不得的分。（优2-1.6分，良1.5-1.1分，一般1-0.6分，差0.5-0分）合计：49分·4、大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程商务标评审表评标内容评分原则、标准设计单位（10分）设计项目管理机构（4分）主要设计人员配备（2分）有明确的组织形式，班子人员结构合理，专业齐全，职责任务明确并符合设计规范及招标文件的要求得2分，每有一项不合格，扣0.5分，最低得0分。设计项目负责人业绩（2分）设计项目负责人2021年1月1日（含）至今具有类似设计业绩（须担任该项目的设计项目负责人），一项得1分，满分2分。注：1、投标人须提供中标通知书或设计合同， 时间以中标通知书或设计合同时间为准。2、本项目设计项目负责人须为设计单位人员。设计企业业绩及企业认证评审（6分）设计企业业绩（3分）2021年1月1日起至今每完成一项类似设计业绩，一项得1分，满分3分。注：1、投标人须提供中标通知书或设计合同， 时间以中标通知书或设计合同时间为准。企业认证（3分）具有有效期内的质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系的认证证书，每提供1项得1分，满分3分。施工单位（11分）施工项目管理机构（5分）施工项目管理班组人员构成（3分）1.其他人员（技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员、档案员、造价人员）综合素质评审，满足招标文件要求得1分，否则不得分；2.技术负责人职称为高级，加1分；3.其他人员（技术负责人除外）具有中级及以上职称加0.5分/人，最多加1分。满分3分。施工项目经理职称（2分）施工项目经理具有相关专业高级工程师及以上职称，得2分。施工企业业绩及企业认证评审（6分）企业业绩（3分）2021年1月1日起至今每完成一项类似施工业绩，一项得1分，满分3分。注：须同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告；以中标通知书上填写的开标时间为准。企业认证(3分)具有有效期内的质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系的认证证书（网上可查，或者下载截图），每提供1项得1分，满分3分。合计：21分注：如果设计单位和施工单位为一家单位，评标时企业认证重复计算得分，同一项业绩设计和施工可以重复计算得分。5、大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程价格评审表评标内容评分原则、标准投标总价报价（30分）投标报价同基准价相比，与基准价相同得满分30分，每高于基准价1%扣1分，低于基准价1%扣0.5分，不足1%的插值计算。（得分保留两位小数，四舍五入。）基准价：如果通过符合性审查的有效投标单位超过7家(包含7)，则去掉1个最高价,1个最低价;若小于7家,则不去;将其投标报价取平均值后×（1+浮动系数）做为基准价。浮动系数为1.5%（含）至-1.5%（含）之间每隔0.3%设置，即1.5%、1.2%、0.9%、0.6%、0.3%、0%、-0.3%、-0.6%、-0.9%、-1.2%、-1.5%，11个数值（开标现场由招标代理机构代表随机抽取一个系数，做为该项目评标基准价初始值的浮动系数）。合计：30分第四章合同条款及格式建设项目工程总承包合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）设计单位承包人（全称）施工单位承包人（全称）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号：工程内容及规模：工程所在省市详细地址：工程承包范围：（一）设计范围：。（二）工程施工范围：。二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源三、主要日期开工日期(绝对日期或相对日期)：工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：四、工程质量标准设计要求的质量标准：方案优化、施工图设计（含预算）质量必须达到国家有关标准规范，并须通过学校组织专家图纸会审。施工要求的质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资（材料、设备等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。注：符合国家现行勘察设计规范要求和工程施工质量合格验收标准。五、合同价格和付款方式合同价格为人民币（大写）：元，小写金额：元，其中设计费：元，施工费元。付款方式：六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效：双方（承包人含联合体各方）法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章或合同专用章后生效。发包人：设计单位承包人：施工单位承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：工商注册住所：企业组织机构代码：企业组织机构代码：企业组织机构代码：邮政编码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：授权代表：电话：电话：电话：传真：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：开户银行：账号：账号：账号：合同订立时间：年月日合同订立地点：第二部分合同通用条款（略）第三部分专用合同条款1.1.1一般约定1.1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：大连海事大学1.1.4.5缺陷责任期：。1.4.4合同文件的优先顺序当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。1.6文件的提供和照管1.6.1承包人文件的提供1、承包人向发包人按要求提供10份施工图设计文件（包括设计修改图）。2、承包人应在签署合同后10天内将承包人项目经理签署的承包人图纸和材料明细与工艺技术、施工方案等文件的提交计划报送监理人审批，监理人收到该提交计划后28天内批复承包人。提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，图纸文件提交计划项目应包括（但不限于）技术要求中规定的各项提交件。1.1.2发包人义务2.3.3提供施工场地4承包人4.1承包人的一般义务4.1.3完成各项承包工作①每月25日向发包人提供当月实际完成的工程量、造价及相应形象进度，并报下月工程进度计划一份。②按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。③遵守地**府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经发包人同意后办理有关手续。④已竣工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出，由双方约定。⑤做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，由承包人承担责任及所发生的费用。⑥保证施工现场清洁符合有关规定。在施工期间现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。⑦拉运土、沙、石车辆给已建道路污染的，由承包人负责及时清理干净。承包人不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对发包人的损失给予赔偿。⑧承包人应负责的报批报建及相关服务工作约定如下：向政府各职能部门进行报批报建等各事项的沟通与办理，保质、保量、按期完成设计施工总承包任务，相关费用包含在签约合同价中。承包人负责将施工所需用水、用电、通讯线路从施工场地外接驳至施工场地内，并承担相应费用。同时承包人还应配备应急发电设备，并承担相应费用。⑨施工场地内、外为满足施工期间需要的所有工作，包括但不限于：临时水、电、通讯、道路的接驳、开通和申报；场地平整；清理、清除（含外运）与恢复有关构筑物和障碍物。⑩根据现场施工的需要确定红线外临时占地（含占道）的位置、范围，办理红线外临时占地（含占道）、租赁房屋的租用手续。承包人向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，费用承担方式为：由承包人承担，物权处置归发包人。安全文明施工的现行有关规定执行，承担一切责任和费用，包括但不限于以下内容：1）承包人负责承担施工场地安全保卫工作并负全部责任。承包人应安排专职人员管理施工现场安全保卫工作。承包人对施工劳务人员的管理应遵守***门的相关规定，对进出施工场地的人员应进行登记管理，阻止与工程无关人员进入现场，满足现场施工管理的要求，达到现场工程师的满意条件。在发生突发紧急事件时，承包人应立即报告发包人、监理工程师和政府相关部门。若承包人未认真履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担一切责任及所发生的费用。无论何种原因导致停工，承包人应立即报告监理工程师及发包人，停工期间承包人均仍须规范地管理施工现场，并承担安全、防盗及其他法规和本合同规定的责任。2）承包人负责提供和维修夜间及非夜间施工使用的照明、围护设施并定期进行维护，承包人须确保所有临时设备、设施在施工期间须满足施工和安全使用要求，并达到建设行政主管部门及相关单位对施工现场规定的要求。需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：1）承包人必须遵守政府有关行政主管部门对施工场地交通、环境保护、施工噪音以及安全文明生产等管理规定，在发包人规定时限内按规定自行办结所有相关手续并承担所有费用。任何因承包人原因造成违反政府有关规定，而产生的任何形式的法律责任、经济责任，均由承包人自行承担。2）承包人在投标前应到现场踏勘，充分了解施工场地内外的交通条件。进出施工现场所需的通道口及相关交通标示设施费用由承包人承担。承包人应结合现场及施工要求拟定合理的材料运输方案、交通疏导方案，设置必要的交通安全设施，确保施工现场及周边道路交通畅通和安全。交通疏导方案需符合大连市交警局的有关规定并获得交通主管部门的审批同意后才能实施，否则承包人应承担由此引起的全部责任。该项产生费用由承包人承担。3）承包人应遵循有关职能部门对周边环境环保的要求,并保障发包人不承担因任何环境污染等原因引起的索赔、诉讼费和任何其它费用。如果发生上述费用，由承包人承担。承包人应充分考虑本工程承包范围内施工期间的临时排水、排污工作，合理进行施工排水、排污规划，工程施工过程中注意防止水质污染，切实做好防治措施，保护自然资源，维护生态平衡。根据工程特点采取必要的排水、排污措施，确保现场排水的畅通，同时不得因施工排水对周边环境造成侵害，由此造成的影响承包人应负相应的违约责任。承包人负责办理排水、排污手续并承担费用。4）承包人必须在施工场地出入口设置自动喷淋洗车系统，施工期间，所有施工车辆出入施工场地必须进行必要的清洗、清理，车辆上路必须达到规定的要求，严禁泥头车带泥上路，确保车辆运行通畅和施工安全。5）承包人必须编制施工现场安全文明施工方案并报监理工程师及发包人审查批准后实施，其设施及措施必须符合有关法规的要求（包括但不限于市政府有关工程安全文明施工方面的措施要求）并使监理工程师和发包人满意，有关费用包括在承包人现场安全文明措施费中，费用包干，结算时不作调整。如果承包人未按大连市有关规定和建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中所列“建设工程安全防护、文明施工措施项目清单”及《大连市建筑工程安全文明施工违约行为处理实施细则（施工）》有关规定实施现场安全文明施工，发包人有权根据实际情况暂停拨付或扣除部分现场安全文明措施费。已完工程成品保护的特殊要求：承包人应负责照管和维护本合同工程和将用于或安装在本合同工程施工过程的材料、设备、半成品等和完工后成品的保护工作，直至本工程完全竣工验收办妥正式移交手续交付使用为止，负责所有已完工程成品保护和场地围护工作，在此期间的保护费用由承包人承担；保护期间如发生损坏承包人负责予以修复，费用和相关责任均由承包人承担，工程各系统测试合格、联合调试合格、工程完全竣工验收合格后在监理工程师的监督下移交给建设单位或建设单位指定接收人，并办理相关移交手续，以上费用均由承包人承担，结算时不作调整。非发包人原因造成的损失由承包人承担。施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担：1）承包人应对现场存在的所有管线、构筑物、邻近建筑物、交通道路、古树名木等作进一步的调查、了解和排查，以取得其对施工影响的全部信息，并在投标报价和进度计划中作出充分的考虑。合同价已包含了现场地上及地下已知或不明的管线、古树名木、邻近建筑物、构筑物、市政道路与设施等对施工带来的影响及费用增加的风险。2）在整个施工期间，承包人应充分考虑本工程施工时对附近环境或建筑物的影响而必须采取的有效的保护措施，确保既有通信、高压架空线、直埋电缆、给水、排水管道及临近构筑物和建筑物的安全，必要时承包人还应采取经监理工程师批准的临时加固措施以确保安全。以上情况在发生时，应事先及时向发包人报告，并知会相关主管部门，经批准后方可施工。以上所有费用均由承包人承担。3）承包人未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、道路、古树名木等采取专项防护措施，造成损失的，导致的索赔、诉讼、指控及其他开支的，均由承包人承担一切责任与费用。交工前清洁施工现场的要求：按照相关部门的有关规定和发包人要求，交工前清理、清除施工现场内的垃圾、生产生活设施、剩余材料等；临时设施（除发包人要求保留的临时设施外）应拆除清理干净，恢复原状，做到工完场清，达到监理工程师和发包人满意的使用状态，由承包人承担因违反有关规定造成的损失和罚款。如承包人未按照发包人规定的时间或拒绝完成场地清理的工作，发包人有权委托其他单位进行清理，其所发生的费用从承包人的工程款中扣除该部分费用（不需征得承包人同意）支付给该单位。承包人在施工过程中应保护测量点不受损坏，为工程师（或发包人）提供必需的临时的辅助测量设备、人员，有关费用由承包人承担。承包人应配合发包人发包的其他专业施工单位（可能包括但不限于外线电源、电力迁改、通信迁改、等项目）的施工、安装及调试，按专业设计图纸要求配合做好预埋件、预留洞、预埋管等工作，根据现场实际情况提供必要的脚手架、照明、临时水电等设施，承担相关配合工作的质量责任，有关保管（如有需要）、配合的费用由承包人承担。承担因施工协调、施工管理或周边环境环保等因素所引起的施工降效、不能连续施工或延误所增加的一切费用。承包人要严格按国家、省市有关规定支付农民工工资，不得以各种理由拖欠和克扣。否则由此引发的各种纠纷和赔偿责任由承包人承担和处理。承担自工程开工至移交之日止发包人和监理工程师现场办公区的全部水电、排污、及环境卫生等费用。承担自工程开工至移交之日止施工场地内排水、排污之事宜及所需费用。承包人应充分考虑到现场排水能力，采取相应的措施，确保在施工过程中设备、材料、已完工程不被水淹没，由此所发生的一切费用均由承包人承担。对于相关会议或监理通知单中确定承包人限期内提供配合的事项，承包人必须及时履行，否则，发包人有权要求承包人支付违约金5000—10000元/次，同时，由此造成其他项目的工期延误或其他任何损失均由承包人负责赔偿。负责协调工程施工有关的政府部门与地方管理机构的关系，并承担相关费用；承包人应充分考虑本工程的特殊性、复杂性，承担由发包人发包的工程的施工协调和施工管理、因周边环境环保、绿色建筑、多个专业承包人单位交叉施工等因素所引起的施工降效、不能连续施工或延误所增加的一切费用。4.2履约担保履约担保的形式：银行保函、招标人认可的保函，鼓励中标人使用银行保函形式递交履约保证金。履约担保的金额：中标人提供的履约担保金额为合同额的10%，并于合同签订前向招标人提供履约担保。履约担保的期限：中标人须在收到中标通知书后15日内向招标人足额提交履约担保，否则招标人可以依法取消其中标资格。中标人应保证其履约担保在工程竣工验收前一直有效。履约担保的返还：工程结束经验收合格后10天内无息退还履约担保。4.5承包人项目经理项目经理权限：全面负责本项目的设计、施工，负责工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作。3.2.1项目经理姓名：项目经理职责：项目经理权限：因擅自更换项目经理、设计负责人的违约约定：承包人承担合同价2%的违约金。发包人有权立即解除合同，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失。项目经理、设计负责人、施工员、安全员、质量员等人员在合同履行期间必须常驻现场。承包人授权其代表承包人履行本合同约定的权利和义务，承包人根据合同发出的一切文件(包括致施工项目经理的更换：1）承包人的项目经理除以下情形之一外，不得更换：①因重病或重伤(持有县、区以上医院证明)两个月以上不能履行职责的；②主动辞职或调离原工作单位的；③因管理原因发生重大工程质量、安全事故，承包人认为该项目经理不称职需要更换的；④无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，发包人要求更换的；⑤因违法被责令停止执业的；⑥因涉嫌犯罪被羁押或判刑的；⑦死亡。2）承包人如确需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知监理人，并报发包人同意，并按市建设行政主管部门的规定办理变更手续，否则更换无效。发包人应在收到通知后7天内予以答复，否则视为同意。续任项目经理应继续行使合同约定的项目经理的职权和履行相应的义务。承包人未经监理人及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金10万元／次。3）发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。承包人无正当理由拒绝更换项目经理或发包人书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理的违约责任：更换项目经理，同时视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金10万元／次。如承包人拒不更换的，视承包人严重违约，超过20天（含20天）发包人有权单方解除合同，没收承包人履约保函，并要求承包人承担由此造成的一切损失。更换项目经理期间延误的工期不予顺延，所有费用由承包人承担，给发包人造成的损失由承包人承担。4）关于项目经理的其它违约责任：项目经理延迟到位的，承包人应向发包人支付违约金1万元/天，项目经理到位时间为合同签订日，超过10天（含10天）发包人有权单方解除合同，没收承包人履约保函，并要求承包人承担由此造成的一切损失。项目经理到位时间以合同签订日期为准承包人按照上述11条约定更换项目经理，续任项目经理资质须不低于前任项目经理，除⑥因涉嫌犯罪被羁押或判刑和⑦死亡外，承包人须向发包人支付违约金10万元／次。发包人要求项目经理必须参加的会议（主要包括但不限于工程例会、图纸会审和技术交底、现场协调会、方案论证会、专项工作碰头会等），项目经理必须到会，未经发包人同意不到会者，承包人每向发包人支付违约金5000元/次，并承担一般违约责任1次。项目经理若需离开施工现场1日以上（含1日）需经发包人批准。在其请假离开的时间段内应委托项目副经理或项目总工全权代表其行使职权，否则每违约一次，承包人应当承担一般违约责任1次。项目经理每月的出勤天数不得少于15天，如少于15天的，按每缺勤一天向发包人支付违约金5000元/天，并承担一般违约责任1次。发包人将在工程进度款中直接扣除违约金。5）项目管理人员①承包人应按照磋商响应文件的承诺，为本工程配备管理人员。承包人应在合同签订后7天内提交管理人员的名单和详细情况供监理人和发包人审核，承包人管理机构的设置应与磋商响应文件一致。②承包人的主要施工管理人员(项目经理、专业工程师、质检员、安全员、资料员)应保证常驻现场。承包人如确需更换主要施工管理人员，应至少提前7天以书面形式通知监理人，并报发包人同意。发包人应在收到通知后7天内予以答复，否则视为同意。③承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担的违约责任：承包人的项目管理机构设置与磋商响应文件的承诺不一致的，承包人应向发包人支付违约金_1万元/人次（项目经理除外）；承包人的主要施工管理人员不到位的，承包人应向发包人支付违约金1万元/人次（项目经理除外）；未经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员的，承包人应向发包人支付违约金1万元/人次（项目经理除外）；承包人的主要施工管理人员同时兼任承包人其它工程项目的任何职务的，承包人应向发包人支付违约金_1万元/人次（项目经理除外）；④发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，承包人应向发包人支付违约金1万元/人次（项目经理除外）。6）设计人员①主要管理人员更换的处罚合同期内，未经发包人许可，擅自更换本项目关键管理人员，给予以下不同的处罚：承包人的设计项目负责人与磋商响应文件的承诺不一致的，或擅自更换承包人设计项目负责人，按10万元/人次处罚；承包人的设计管理团队与磋商响应文件的承诺不一致的，或擅自更换承包人设计管理团队专业负责人，按1万元/人次处罚。（设计项目负责人除外）②人员不到位的处罚承包人设计管理团队人员应投入充足，专业齐全，分工明确，如不满足合同要求则按0.5万元/人次处罚；承包人设计管理团队应根据工程实际情况应发包人要求在现场办公，并在一天内处理或反映、协调当天发生的设计问题，否则，按500元/人天处罚。4.7撤换承包人项目经理和其他人员项目经理和施工人员应为本合同中明确约定的具有资格和相应管理、施工经验的人员，对擅自更换项目经理和施工人员的承包人应缴纳工程中标价的5%的违约金。4.12进度计划4.12.1合同进度计划：承包人提交施工进度计划和施工方案说明报送监理人的时间为：收到开工通知后的7天内。监理人批复时间为：签收到后的7天内。4.12.2进度计划的修订承包人提交合同进度计划的修订的时间为：7天内。监理人批复时间为：收到后的7天内。6.材料和工程设备6.1承包人提供的材料和工程设备6.1.2承包人提供的材料：工程中所有材料进厂前必须提供品牌、型号、产地、价格等资料，经发包人及及监理人确认后方可进厂。6.2发包人提供的材料和工程设备（B）否6.3专用于工程的材料和工程设备工程施工采用包工包料形式。现场施工所需的设备与材料都由承包人负责。施工机械必须性能优良，安全可靠；施工用料必须质量合格，型号规格和技术指标都符合规范要求和合同规定。（1）承包人负责采购的材料设备，包括一般材料设备和主要材料设备，均应符合设计、标准规范、招标文件、专用条款和补充条款约定的要求以及投标书的承诺，提供产品质量合格证明，并对其采购的材料设备负责。承包人完全按照招标文件的要求进行报价并对投标报价负全部责任，施工过程中承包人不因报价过低而向发包人提出无法采购满足招标文件要求的材料设备，发包人也不因此予以任何补偿。（2）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按监理工程师的要求送有资质的检验机构进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。监理工程师对材料的材源及送检质量的认可并不意味着本批材料都已被批准合格，也不应妨碍监理工程师在任何时候拒绝采用这类材料。（3）承包人在签订合同后10日内根据工程的进度情况编制整个工程的材料设备采购计划安排表，对于进口材料设备，承包人必须充分考虑订货和供货周期长的因素，提前安排采购计划。设备采购计划必须报监理工程师、发包人审核，确保满足节点工期和总工期的控制，但发包人和监理工程师的确认，并不能免除承包人应负的工期责任。由于承包人的材料设备采购原因导致停工等待材料设备延误工期，每延误一天承包人向发包人支付违约金10000元。（4）为确保采购材料设备的质量，对于本工程的主要材料、设备，发包人在技术要求中提供了主要材料、设备及技术，承包人必须选择不低于技术要求的设备。承包人的订货程序：①每种材料设备的订货前，承包人必须和推荐品牌中的供货方法定代表人或代理人一同提交材料设备实物样品、产品介绍、相关技术参数及检测报告，对于主要材料设备需提供样板；对于外观、颜色、美观等特殊要求的材料，须提供样板，经发包人、监理工程师、设计人共同审核签字确认，确保原厂供货和施工质量。对于本工程使用的有特殊要求（如外观、颜色、尺寸等）的材料设备（如：地砖、配电箱、灯具等），应按照图纸技术参数和技术要求提供样品两套，样品经由发包人、设计单位和监理工程师书面共同确认后放工地样品间由监理单位保管，承包人根据样品进行批量采购，否则发包人有权否认，由此造成的损失由承包人承担。供货方法定代表人或代理人的证明文件要求：对于国产产品，如为法定代表人应提供营业执照和本人身份证，如为代理人，代理人必须提供营业执照、法定代表人证明书和授权委托书（或销售授权代理证明文件）；对于进口产品，代理人必须提供销售授权代理证明文件，以上资料均为原件。②审批通过的材料设备，承包人必须向发包人提交一份该材料设备的采购计划供监理工程师、发包人审核，内容包括供货时间和价格等。承包人的采购合同签订后必须将采购合同交发包人备案，监理工程师和发包人根据采购合同和工程需要，到供应厂家核实同意后，承包人方可批量进货。③审批和进货时必须填报以下”材料设备报审表”：(补充条款附表2)。由承包人负责送各审批签署意见，表格完成后送监理单位审查，监理单位、发包人、设计人、承包人、供货商各留一份。（5）主要材料设备，生产厂家必须获得ISO9001质量体系认证，电气产品必须通过“3C”认证。若因客观原因需更换材料品牌，承包人应向发包人提供不少于三家信誉较好的供应商，必要时应组织监理、发包人和设计单位进行厂家考察，考察费用由承包人承担，经共同确认后方可采购。结算时设备材料单价均不予调整。承包人应提前至少60天向发包人提出，并在5天内提出建议品牌，延误1天支付违约金1000元/天。（6）所有材料设备采购前应取得监理工程师、发包人书面同意，未取得书面同意批准的材料不得进场，不得在工程上使用，不予计量。发包人和监理工程师的确认，并不能减轻或免除承包人应负的质量责任。承包人强行采购和施工，发包人将要求其立即拆除，所有损失和费用由承包人承担，造成工期延误，每延误一天承包人向发包人支付违约金10000元。承包人须重新采购，并确保材料设备质量符合招标文件和合同要求，按程序报审，征得发包人、监理工程师批准后方可施工。若承包人拒不履行合同义务，发包人有权单方面解除合同，没收承包人的履约担保，同时发包人将提请建设行政主管部门对其作不良行为记录。发包人将拒绝承包人2年内参加发包人其它工程的投标。（7）承包人在进行材料、设备采购时，应优先选用以上参考品牌，当品牌库中未约定材料或无图纸中材料规格型号时，也可以选用其他品质不低于参考品牌的品牌，但承包人须提供足够的证据证明其所选其他品牌完全满足设计要求、品质不低于参考品牌。在工程实施阶段，承包人不采购参考品牌中产品的，需经监理工程师及发包人同意。（8）承包人在竣工验收合格后需向发包人指定的接收单位（业主）提供一套设备安全使用手册，并对维护人员进行掊训，其费用由承包人承担。（9）主要材料设备限定品牌范围表详见附件。（10）材料和工程设备的替代：出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照下述约定的程序执行：①基准日期后生效的法律规定禁止使用的；②发包人要求使用替代品的；③因其他原因必须使用替代品的。④承包人需要使用替代材料设备应在准备施工前15天前向监理人提出申请，监理人应在准备施工前7天内发书面指示报发包人。替代材料设备的品质、标准、性能不能低于被替代材料，因使用替代材料设备增减合同价格和产生费用不作调整_。6.4检验（1）工厂检验与报告①由承包人提供报告内容、报告期和提交份数，具体为：取得检验报告后15日内提交4份，报告内容包括技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量是否符合设计文件要求等事项。（2）检验费用承担本项目其他应由承包人承担的检测费用，具体为：除建设行政主管部门规定由发包人承担的的检测费以外，其他一切检测、检验、测试、实验费用和样品制作费用由承包人承担。所有承包人采购的材料、设备的检验费，均由承包人承担。承包人应配合发包人委托的各项检测工作，其配合费用由承包人承担。本工程各种设备检测、施工过程中检测和调试等所有检验、检测、测试、专家评审等费用均由承包人承担。因施工原因导致发包人承担的检测项目不合格而增加的检测费全部由承包人承担。如任何检测不合格，均属承包人违约。承包人必须立即返工或返修，并承担由此产生的费用及再次的检验、验收费用，直至检验合格。6.5禁止使用不合格的材料和工程设备用于本工程的所有材料须具备国家质量监督检验部门出具的检验报告、品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限、使用说明和产品合格证。并经发包人、监理人认证合格，否则不得用于本工程。7施工设备和临时设施7.1承包人提供的施工设备和临时设施施工现场的临时设施和机械布置实行定置管理，并根据现场施工进度情况进行调整和及时清理。7.2发包人提供的施工设备和临时设施不提供11.开始工作和竣工11.1.1开始工作计划开工日期：年月日11.2竣工计划竣工日期：年月日11.3发包人引起的工期延误由于发包人的原因造成工期延误，承包人不得进行索赔，延误的工期可以顺延。11.5承包人引起的工期延误（1）因承包人原因的误期因承包人的原因造成单项工程延误，承包人需赔偿延期违约金人民币2万元/天；因承包人原因导致总工期（从监理工程师发出的开工令日期至竣工初验之日止）每延误2天，承包人向发包人支付违约金2万元/天，上述违约金发包人有权在工程进度款支付时直接扣除。若因承包人原因严重延误节点工期和合同工期（指延误30天以上且无有效改进措施），发包人对承包人的合同履约评价评定为“不合格”，发包人将提请建设行政主管部门对其作不良行为记录。发包人将拒绝承包人2年内参加发包人其它工程的投标。同时发包人有权单方面解除合同，没收承包人的履约保函，由此造成的一切损失均由承包人承担。逾期竣工违约金的上限：签约合同价的10%.。因承包人原因引起的暂停施工，承包人在收到监理人复工指示后复工的期限为7天内。因发包人原因引起的暂停施工，承包人只能得到顺延工期的补偿。因发包人导致工期延误，承包人只能得到顺延工期的补偿。11.6工期提前提前交工的奖金：无提前交工的奖金限额：无13工程质量13.1工程质量要求13.1.1工程质量验收：①工程中主要材料的品牌、型号、外观、价格等须经监理人确认后，再由承包人采购并应用于本工程；②严格按有关技术规范施工，承包人在施工中接受监理人的质量监督，按相关技术规范验收，必须经监理人验收签字。③技术标准、功能要求高于现行国家、行业或地方标准的约定：本工程使用的材料、设备以及施工必须符合国家、部委、行业及工程所在省、市颁布的有关标准、规范、规程和验收标准等的要求，当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准，如设计另有规定，按设计规定执行，但不得低于现行更严格的标准、规范、规程和验收标准。。承包人的进场条件：承包人须自行满足以下条件：1)平整施工场地，使施工场地具备施工条件；2)将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳到施工场地内，保证施工期间的需要；3)开通施工场地通道，满足施工运输的需要；4)自行准备施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性、准确性负责；5)办理规划、施工许可证以及停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的批件；6)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作、监测工作。7)自行确定水准点与坐标控制点。。承包人的进场日期（绝对日期或相对日期）：承包人应在施工场地移交签认单签字后5日内组织进场施工，且现场进度要满足监理工程师和发包人的要求，每延迟1日进场，应按1万元/天的标准向发包人支付违约金。发包人如果未能按期办妥施工报建、土地征用和拆迁等手续导致不能按期开工的，以及未能及时提供施工场地致使本工程进展受到影响的，承包人只能得到顺延工期的补偿。办理开工等批准手续1.15本项目其他须承包人代为办理的批准手续：发包人配合和协助承包人在开工日期前办妥开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它所需的许可、证件和批文等。变更15.1变更权发包人有权对工程实施项目进行增减，承包人不得以此为借口来进行任何形式的索赔。工程变更的报批程序按大连海事大学基建工程变更管理规定及发包人变更审批程序的有关规定执行。凡未经审批同意的工程变更，承包人擅自实施的，费用自行承担，其所有后果均由承包人自行负责。发包人向承包人发出变更工程价款的计价初稿或调整工期报告后，承包人应在3日内予以确认或提出书面意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。删减工作或工程的补偿：由于非承包人原因删减了本合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，发包人不予补偿承包人。15.5计日工（A）15.5.2承包人的合理化建议承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人不给予奖励。16.价格调整中标报价固定，在合同实施期间不因市场等变化而变动，投标人报价时应考虑到。17.合同价格与支付17.1合同价格本合同价款采用固定总价方式确定。承包模式：设计施工总承包。风险费用的计算方法：在招标文件描述的风险范围内中标价格不再调整。17.3工程进度付款17.3.1.付款信息本项目付款由中标人根据约定向招标人上报支付申请，经监理人、招标人及跟踪审计审核后，最终由招标人支付，中标人须提供抬头为“大连海事大学”的增值税发票，具体开票信息如下：户名：大连海事大学账号：316856326082开户行：中国银行大连高新技术园区支行统一社会信用代码：12100000422436461A地址：大连市甘井子区凌海路1号17.3.2.预付款无17.3.3.进度款无17.3.4.预付款和进度付款的修正预付款或工程款到付款节点时中央财政资金未到位或者申请中央财政资金程序未通过时，招标人有权提出修正，并在中央财政资金到位后尽快履行中央财政资金申请程序；在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，招标人和中标人均有权提出修正申请。经招标人和中标人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。17.3.4(2)逾期付款违约金双方协商确定。17.4质量保证金经审计审定的结算价款的1.5%作为质量保证金，待缺陷责任期满（竣工验收合格两年）后支付（无息）。在质量保修期内，中标人应负责修复工程质量缺陷，并承担因中标人的责任而发生的相应费用。如中标人不及时维修（发函7日内未维修），招标人可委托第三方进行维修。因中标人的责任而发生的相应费用可直接从质量保证金内扣除，不足部分由中标人补足（若招标人预留质量保证金已支付完或已于缺陷责任期满后返还中标人，中标人仍应负责修复工程质量缺陷及相应费用），中标人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失负赔偿责任。非中标人原因造成的保修，招标人负责组织维修，中标人不承担费用，且招标人不得从质量保证金中扣除费用。17.5竣工结算承包人向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料的时间要求为本工程竣工验收合格后7日内。竣工结算书及完整的结算资料报学校审计处审计，结算审定值按照实际工作量进行审计，如审定值未达到中标总价，按照实际结算；如达到或超出中标总价按照中标总价结算。竣工结算资料的格式、内容和份数，具体为：承包人应按照约定的签约合同价和合同价格调整内容计算竣工结算价款，编制竣工结算书，并汇总竣工结算资料。竣工结算资料一般包括施工合同、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加(减)的合同价格、双方确认的索赔和现场签证事项及价款、招标文件、磋商响应文件、工程量清单报价单或施工图预算书等与竣工结算有关的资料。工程竣工验收合格后，在约定的时间内，承包人应向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料。未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料承包人在收到监理人通知7天内仍不提交竣工结算书及结算资料的，发包人选择以下方式处理：☑①发包人根据已有资料审查、核实确定竣工结算价款；☑②延期一天处以承包人签约合同价0.1％的罚款，罚款金额不超过签约合同价5％。在以下情况下，发包人可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核：_承包人在工程竣工验收合格后30天不提交竣工结算书及结算资料的，或在收到发包人提出的核对意见后14天内仍不提交经修改的竣工结算书或补充结算资料的。17.5.1竣工付款申请单承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份17.6.1最终结清申请单承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份18.竣工试验和竣工验收18.2竣工验收申请报告竣工资料的份数：6份。19.缺陷责任与保修责任如本工程竣工验收质量未达到本合同约定的标准，承包人应承担以下违约责任：承包人负责返工或返修至约定的质量标准，并承担由此产生的费用及相关的检验、验收费用。同时，承包人还应向发包人支付相当于本工程造价10％的违约金，发包人有权就因此造成的环保处罚等损失向承包人索赔。发包人对承包人的合同履约评价的最终评定为“不合格”。发包人将提请建设行政主管部门对其作不良行为记录。发包人将拒绝承包人2年内参加发包人其他工程的投标。19.7保修责任工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》的规定执行。20.保险1承包人的投保（1）由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间，具体为：建设工程设计责任险、建筑工程一切险，第三者责任险。承包人应在进场前办理完成以上保险，且保险的范围、保额及期限应满足发包人及有关行政主管部门要求。费用已包含在投标报价中（签约合同价），结算时不予调整。如承包人不按合同约定办理保险，或者办理保险的范围、保额及期限不满足有关规定和要求，或者不及时办理保险续期（无论何种原因导致的工期延长）等等，一切不良后果由承包人自行承担，如施工现场发生保险事件，超出保险赔付范围的部分亦由承包人自行承担，发包人不承担任何保险责任。2一切险和第三方责任险本项目建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险的投保方为：承包人，费用已包含在投标报价中（签约合同价），结算时不予调整。3保险的其它规定（1）本项目由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险的约定为：。22.违约22.1承包人违约责任：1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：承包人应无条件改正，违约金按相关约定。若承包人拒不履行合同义务，发包人有权单方面解除合同，没收承包人的履约担保，同时发包人将提请建设行政主管部门对其作不良行为记录。发包人将拒绝承包人2年内参加发包人其它工程的投标。2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：承包人应无条件拆除不合格的材料和工程设备，办理材料设备退场，并向发包人支付违约金50万元/次。所有损失和费用由承包人承担，造成工期延误，另外按1万元/天向发包人支付违约金。承包人须重新采购，并确保材料设备质量符合招标文件和合同要求，按程序报审，征得发包人、监理工程师批准后方可施工，该批准不能减轻或免除承包人对材料设备应负的质量责任。若承包人拒不履行合同义务，发包人有权单方面解除合同，没收承包人的履约担保，同时发包人将提请建设行政主管部门对其作不良行为记录。发包人将拒绝承包人2年内参加发包人其它工程的投标。3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人应无条件返工或返修至合同约定的质量标准，并承担由此产生的费用及相关的检验、验收费用。同时，承包人还应向发包人支付签约合同价10％的违约金，发包人有权就因此造成的损失向承包人索赔。发包人对承包人的合同履约评价的最终评定为“不合格”。发包人将提请建设行政主管部门对其作不良行为记录。发包人将拒绝承包人2年内参加发包人其它工程的投标。4)承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：承包人应无条件改正，并向发包人支付违约金10万元/次。5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：因承包人的原因造成单项工程延误，承包人需赔偿延期违约金人民币2万元/天；因承包人原因导致总工期（从监理工程师发出的开工令日期至竣工初验之日止）每延误1天，承包人向发包人支付违约金2万元/天，上述违约金发包人有权在工程进度款支付时直接扣除。若因承包人原因严重延误节点工期和合同工期（指延误30天以上且无有效改进措施），发包人对承包人的合同履约评价评定为“不合格”，发包人将提请建设行政主管部门对其作不良行为记录。发包人将拒绝承包人2年内参加发包人其它工程的投标。同时发包人有权单方面解除本合同，没收承包人的履约保函，由此造成的一切损失均由承包人承担。6)承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：发包人可以直接委托其他单位进行修复，并从质量保证金中扣除该笔费用。发包人对承包人的合同履约评价评定为“不合格”，发包人将提请建设行政主管部门对其作不良行为记录。发包人将拒绝承包人2年内参加发包人其它工程的投标。由此造成的一切损失均由承包人承担。7)承包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：承包人应无条件改正，并向发包人支付违约金10万元/次。发包人对承包人的合同履约评价评定为“不合格”，发包人将提请建设行政主管部门对其作不良行为记录。发包人将拒绝承包人2年内参加发包人其它工程的投标。同时发包人有权单方面解除本合同，没收承包人的履约保函，由此造成的一切损失均由承包人承担。8）设计部分处罚①设计进度不满足的处罚依据发包人批准的设计计划,未按时提交相应合格文件的，每延迟一天，按1万元/天处罚；②设计质量问题的处罚a设计失误或设计措施不到位，导致工程质量事故或永久结构质量缺陷等设计质量问题，扣减相应阶段的相关施工费。设计出现错、漏、碰、缺，且不及时进行设计变更导致影响施工进度的，按0.5万元/（处•单元）扣除，并承担设计变更内容所有施工费用；b由于设计原因导致报建不通过的，根据对工程及设计进展的影响程度，按1-2万元/次扣除。c系统设计文件、《用户需求书》、《技术规格书》中，有关设备系统技术标准、技术要求，存在不合理的条件限制或者排斥潜在供货商，视情节和后果处罚，每次最低1万元，最高扣除该系统全部设计费。d承包人完成施工图设计阶段性成果并提交成果后，承包人应组织第三方审图单位、设计咨询单位、监理单位、相关专业组（项目组）、使用单位等对施工图进行确认，对于上述单位提出的合理的施工图修改意见，承包人必须无条件进行修改和完善，并承担因修改设计引起或带来的一切风险和责任。如承包人拒绝执行修改、以其他理由延误修改、修改不到位等，将视为承包人违约，发包人将记承包人当季度履约评价不合格并每次处罚设计费的1%作为违约金（以发包人发出的修改通知书作为次数计算依据）。承包人对施工图修改和完善次数上限为两次（含两次），施工图经两次修改和完善仍不能达到发包人要求的，发包人将提请记不良行为记录，并有权解除合同以及继续追究承包人违约责任。③设计安全问题的处罚因设计失误或设计考虑不周或设计措施不到位，导致工程施工安全事故或安全隐患、永久结构安全隐患、周边建（构）筑物出现安全问题或安全隐患等设计安全问题，需进行安全问题整改，消除安全隐患，并扣除设计费的1%，如情节严重，需负相应的法律责任。④投资控制问题的处罚施工图设计阶段必须按发包人要求的建设标准及质量要求进行限额设计，如发包人发现问题，承包人必须无条件进行调整，同时发包人有权对承包人视情况严重性进行相应处罚。⑤服务问题的处罚a承包人设计管理团队应按时按需安排项目设计管理团队负责人、督促设计院安排项目负责人参加各类会议，并按通知要求做好会议准备，否则按1000元/次扣考核费；迟到、早退或不遵守会议纪律等，按200元/人次处罚。b对发包人指令应积极、主动响应，如有消极、懈怠、推诿、拖延等情况，按1000～2000元/次处罚。c经发包人催促，承包人未能按要求及时提供项目相关设计资料（含计算书），发包人有权另外委托其他单位完成，发包人将计扣承包人设计合同价5%～10%的违约金。9）其他：①承包人应在收到中标通知书后10天内签订施工合同，延迟签订施工合同，须按2万元/天的标准向发包人支付违约金。承包人收到中标通知书后3天内完成进场准备，满足全面开工的条件，否则，承包人应向发包人支付违约金5万元/天。②施工合同签订后3天内提交办理施工许可证（或提前介入）的资料，协助发包人办理手续，取得施工许可证（或提前介入），因承包人原因导致未能按时办理完成施工许可证（或提前介入），承包人延期开工，承包人向发包人支付违约金10000元/天。③未经发包人批准，承包人全面停工，每停工1天承包人向发包人支付违约金1万元/天，期间全部责任和费用由承包人承担。④承包人未按照现行的有关规定实行劳务分包并办理劳务分包合同备案的，承包人向发包人支付1万元违约金。⑤承包人未按有关规定，实施建筑行业生产操作人员持证上岗制度的，须向发包人支付违约金1万元/人次。⑥承包人擅自取消图纸或清单中的任何项目，工程师发出指令后，承包人仍拒不施工的，视为严重违约，承包人向发包人支付10万元/次违约金。⑦承包人未能按照已批准的施工组织设计和工程进度计划安排相应的人员、材料、机械，或安排的人员、材料、机械不能满足施工进度计划的要求，工程师发出要求增加调整人员、材料、机械的指令后，承包人拒绝或拖延的，工程师有权拒绝签发期中支付证书，造成工期延误的按合同有关条款执行。⑧承包人应承担其任何违约行为给发包人造成的一切损失，所有违约金和罚款，发包人可在当月进度款支付中扣除，若当月进度款不足以抵扣，除不支付当月进度款外，按月顺延直至扣除完为止。且发包人有权对其做出不合格的履约评价，同时发包人将向建设主管部门提出对其做不良记录的处理，将拒绝承包人2年内参加发包人其它工程的投标。22.2发包人的违约责任：1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人保留根据工程实际情况对实际开工、中间停工、复工及竣工日期做出调整的权力，承包人须服从安排，工期可以顺延，费用不予补偿。2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期可以顺延，费用不予补偿。3)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期可以顺延，费用不予补偿。4)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可以顺延，费用不予补偿。5)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期可以顺延，费用不予补偿。6)发包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：工期可以顺延，费用不予补偿。7)其他：发包人保留根据工程实际情况对实际开工、中间停工、复工及竣工日期做出调整的权力，承包人须服从安排，工期可以顺延，费用不予补偿_。23.索赔删除16.2（2）承包人的索赔，④发包人在收到承包人提交的报告和补充资料后的28日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。24.争议的解决24.1争议的解决方式（1）争议的解决程序①发包人与承包人共同指定的调解机构为：工程所在地建设行政主管部门。②发包人或承包人一方不愿调解或调解不成的，应采用下列方式之一解决争议(注：只能选择一种方式，在选定的方式前的□内打)：☑向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁委员会仲裁。第二卷第五章技术要求（一）工程建设标准按照国家、行业、地方有关标准、规范执行，如上述标准、规范对同一问题要求不一致时，由招标人负责解释以哪种标准、规范为准。1.相关法律法规《中华人民共和国民法典》(自2021年1月1日施行)；《中华人民共和国招标投标法》(自2000年1月1日施行)；《中华人民共和国招标投标法实施条例》(自2012年2月1日施行)；《中华人民共和国政府采购法》(自2003年1月1日施行)；《中华人民共和国建筑法》(自1999年3月1日施行)；《中华人民共和国安全法》(自2014年12月1日施行)；《中华人民共和国消防法》(自2009年5月1日施行)；《中华人民共和国节约能源法》(自2008年4月1日施行)；《中华人民共和国水污染防治法》(自2008年6月1日施行)；《建筑工程安全生产管理条例》(自2004年2月1日施行)；《建设工程质量管理条例》(自2000年1月30日施行)；《民用建筑节能条例》(自2008年10月1日施行)。2.国家、行业技术标准及管理规定《测量规范》（GBJ50026-93）；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；《建设工程项目管理规范》（GB/T50382-2001）；《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）；供配电系统设计规范〖GB50052-2009〗；20kV及以下变电所设计规范〖GB50053-2013〗；低压配电设计规范〖GB50054-2011〗；通用用电设备配电设计规范〖GB50055-2011〗；电气装置安装工程高压电器施工及验收规范〖GB50147-2010〗；电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范〖GB50148-2010〗；电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范〖GB50255-2014〗；1kV及以下配线工程施工与验收规范〖GB50575-2010〗；电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范〖GB50168-2006〗；电气装置安装工程母线装置施工及验收规范〖GB50149-2010〗；电气装置安装工程电气设备交接试验标准〖GB50150-2016〗；电气装置安装工程接地装置施工及验收规范〖GB50169-2016〗；电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范〖GB50171-2012〗。3.安全生产规范、规程标准《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）；《建筑工程施工现场管理规定》（建设部15号令）；；《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）；《建筑安全监督管理规定》（建设部13号令）《声环境质量标准》GB3096-2008；《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。4.其他：《大连海事大学基建工程项目现场CI作业管理规定》；《大连海事大学基建工程项目现场机构、人员配备规定》；《大连海事大学基建工程合同管理办法》；《大连海事大学基建工程施工现场质量与检验规定》；《大连海事大学基建工程项目现场管理规定》；《大连海事大学基建工程施工用电及施工生活用水管理办法》；《大连海事大学基建工程施工现场变更与签证管理规定》；《大连海事大学基建工程施工过程中工程款支付管理规定》；《大连海事大学基建工程竣工档案编制及移交管理办法》；《大连海事大学基建工程竣工结算编制规定》；《大连海事大学基建工程建设项目竣工验收及交接管理办法》；《大连海事大学基建工程不良行为记录管理办法》。本招标文件技术规格及要求，主要由工程设计图纸、地质勘察资料和相应的国家标准、规范及技术规格要求组成。4.1提请投标人仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。4.2本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。4.3本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。5、除达到以上标准外，还应满足相关部门及有关法规的要求。（二）技术要求本招标文件技术规格及要求，主要由工程设计图纸和相应的国家标准、规范及技术规格要求组成。1.提请投标人仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。2.本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。3.本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。（三）项目管理要求该项目要符合“交钥匙工程”标准，该项目要严格按照设计方案施工，严格把控施工组织设计流程和施工工艺流程，严格控制工程总预算。在施工过程中，加强工地管理，高效高质量高要求的完成项目工程。施工人员需全力听从学校有关部门领导，配合有关部门工作。施工单位要保证工程生产安全。工程中使用主材部分需满足设计要求和质量要求。施工单位要严格遵守工期，按期完成。1.质量：设计质量必须达到国家有关标准规范要求，并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。2.进度，包括里程碑进度计划（如果有）：日历天（包含设计、采购、施工）；3.支付：详见合同条款；4.HSE（健康、安全与环境管理体系）：不作要求；5.沟通：中标人委派的工程总承包项目经理全权负责与招标人的工程对接事宜。6.变更：详见合同条款；7.招标人承担的主要风险包括：（1）招标人提出的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工期或者质量要求的调整；（2）难以预见的自然灾害其损失和处置费用（因工程总承包单位施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费应由中标人承担）；（3）其他不可抗力所造成的工程费用的增加。（4）合同专用条款约定的类型Ⅱ变更的风险；类型Ⅰ变更的风险由中标人承担；（5）其他合同约定的由招标人承担的风险；（6）上述内容与合同专用条款约定不一致的，以专用条款为准。除上述招标人承担的风险外，其他风险均由中标人承担，含在合同总价中，不予变更。（四）设计要求在杰民楼内新建变电所一座，安装2台800KVA变压器，双电源供电。由东山开闭所内新增两路10KV高压电缆，第一路电源由10kV东山开闭所1111开关配出10kV120电缆敷设至杰民楼变电所I段；第二路电源由10kV东山开闭所103开关原配出10kV电缆截断，做中间头敷设至杰民楼变电所II段，由杰民楼变电所配出10kV电缆与网络中心楼后原有箱式开关站电源电缆做中间头接引。新建双电源高压柜、遥测数据传至东山开闭所内，采用有线及无线双路传送。杰民楼变电所低压配置满足杰民楼内配电及周力用电需求，原一舍、二舍的用电负荷，由杰民楼低压柜配出两条150电缆供电，法学楼电源由杰民楼低压柜配出双150电缆，外线电缆采用电力排管方式敷设。（五）施工要求以高质量，高标准作为工程的基本要求，严格按照设计要求，完成施工工程。在施工过程中，要注意安全生产，绿色工程的指导原则。做好施工组织设计，严格把控各个施工环节，减少对楼内正常教学办公的影响。施工单位要贯彻落实安全生产责任制，避免在施工过程中发生安全生产事故。施工单位要按照学校要求，高度配合校方相关工作人员工作，服从安排，配合办理相关施工手续和遵守工程制度守则。施工单位要认真负责，管理好相关施工人员，确保按时、按要求、高质量、高效率的完成本项目。（六）设备材料品牌要求设备材料品牌表序号设备材料名称技术指标参考品牌备注1变压器SCB13施耐德、ABB、西门子2高压开关柜SF6施耐德、ABB、西门子3断路器施耐德、ABB、西门子4综保设备许昌智能继电器、长园深瑞、南京深科博业5电力电缆中缆集团有限公司，江苏上上电缆集团，大连薪裕桥线缆制造有限公司（七）人员要求1.设计人员名 称有关要求设计项目负责人资质等级相关专业高级及以上技术职称其他设计人员要求土建专业设计人员最少2人，提供与本企业签订的有效期内的劳动合同。电气专业设计人员最少2人，提供与本企业签订的有效期内的劳动合同。其他人员投标人根据项目需要自行填报。2.施工人员名 称有关要求施工项目负责人资格等级机电工程专业二级（含）以上注册建造师技 术负责人技术职称 电气 专业，中级及以上职称其他管理人员要求施工员 电气 专业，与本企业签订的有效期内的劳动合同。安全员持证上岗，与本企业签订的有效期内的劳动合同。质量员与本企业签订的有效期内的劳动合同造价人员持证上岗，与本企业签订的有效期内的劳动合同。材料员与本企业签订的有效期内的劳动合同。其他人员投标人根据项目需要自行填报。生产操作人员要求施工现场生产操作人员应持有国家劳动部或相关部门颁发的《职业资格证书》或上岗操作证书。其他要求：1、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；2、项目组管理人员应为投标单位自有人员，并能真正全程参与工程建设。3、施工项目负责人只宜负责一个建设工程。4、投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。5、在投标人进行投标时和定标后，招标人有权要求中标人更换不能很好履行职责的项目经理等主要施工管理人员。未经招标人许可，中标人不得更换施工项目负责人等主要施工管理人员。3.总承包项目经理名 称有关要求工程总承包项目经理资格等级机电工程专业二级（含）以上注册建造师第三卷第六章投标文件格式投标文件密封封面投标项目名称：投标人全称（法人章）：法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：投标人地址： 邮编：投标联系人： 办公电话: 手机：文件开封时：年月日时分前不得开封说明1.投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；2.本封面复印或打印有效；3.投标文件密封各封口处须加盖投标人公章，否则按废标处理。正/副本大连海事大学网络中心及周边区域电力改造工程设计施工总承包工程投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日目录（内容与页码需要对应）第一部分投标文件商务部分一、投标函二、法定代表人身份证明书三、授权委托书四、资格证明文件五、联合体协议书六、投标报价格式七、投标人基本情况表八、项目管理人员的配置表九、项目负责人/项目经理基本情况一览表十、近年完成的类似项目情况表十一、政府采购节能产品、环境标志产品声明函十二、其他材料第二部分投标文件技术部分一、总承包管理大纲二、设计部分三、施工组织部分第一部分投标文件商务部分一、投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿以投标报价人民币（大写）元（¥元）；工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（5）我方同意招标文件有关转借资质、串标、围标、抢标等处理的规定。5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6.在正式合同签署并生效之前，本投标函连同你方的中标通知书，将构成你、我双方之间具有约束力的合同。我方理解，你方不一定必须接受收到的最低价投标文件或任何投标文件。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：电话：传真：年月日二、法定代表人身份证明投标人名称：___________________________单位性质：_____________________________地址：_____________________________成立时间：_____________年_____________月______________日经营期限：_____________________________姓名：____________性别：_________年龄：____________职务：__________系_________________________（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日三、授权委托书本人___________（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人，现委托___________（姓名）作为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___________________（项目名称）______________工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：________________________________。代理人无权转让委托权。附：法定代表人身份证明投标人：_____________________________（盖单位章）法定代表人：____________________________（签字）身份证号码：__________________________________委托代理人：____________________________（签字）身份证号码：_______________________________________________年______________月_____________日施工项目经理投标承诺致：我（姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）编制内施工项目经理，目前没有在建工程项目，无不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目负责人资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市行业行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。承诺人签字：身份证号码：项目经理资格证书编码：办公电话：手机：年月日设计项目负责人投标承诺书致：我（姓名）在此郑重承诺：我是（投标人）编制内项目负责人，近两年内没有不良记录。在（工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目负责人承担该项目。如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目实施过程中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目负责人身份参与项目，严重的吊销资格证书。承诺人签字：身份证号码：项目负责人注册证书编码：办公电话：手机：年月日四、资格证明文件资格证明（营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证等）文件（联合体各方均需提供）。施工方具备有效的安全生产许可证、中小企业声明函、投标保证金缴纳凭证等。中小企业声明函（格式）本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：（工程），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（设计），属于其他未列明；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东的大企业情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（施工单位盖章）：企业名称（设计单位盖章）：日期：注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。五、联合体协议（投标人可自行增加条款）甲方：（为联合体牵头人）通讯地址：法定代表人：乙方：通讯地址：法定代表人：鉴于：1、甲方为......（公司简介，外加在本次投标项目中拥有优势的说明）。2、乙方为......（公司简介，外加在本次投标项目中拥有优势的说明）。3、大连海事大学（以下简称“业主”）决定就实施大连海事大学中远海运报告厅装饰装修工程设计施工总承包工程（以下简称“本项目”）通过公开招标方式确定本项目设计+采购+施工总承包的实施单位。4、甲、乙双方自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的投标。联合体各成员单位内部的职责分工如下：牵头人：。设计单位：。施工单位：。其他说明：。为充分发挥各自的技术、采购、工程施工及管理优势，共同争取承接本项目，甲、乙双方本着平等互利、共同发展、优势互补的原则，经友好协商，就组成联合体参加本项目的投标、签订本项目相关合同以及履行相关合同等有关事项达成一致，订立本协议，以资共同信守。一、联合体各方的法律地位及关系（一）甲、乙双方推举甲方担任联合体牵头人，由甲方代表联合体参加本项目投标工作，由甲方负责协调签订本项目相关合同以及履行相关合同（以下简称“本项目合同文件”）。（二）乙方自愿参加联合体，授权甲方代表其参加本项目投标工作，服从并参加甲方的各项工作安排。（三）甲方基于本协议所实施的任何行为均直接约束甲方和乙方，相应的法律后果由甲方和乙方共同承担连带责任。二、联合体各方的分工（一）甲方应承担的工作1、甲方代表联合体参加本项目的投标工作，并共同与乙方对投标行为及法律后果承担连带责任。2、甲方作为联合体牵头人，负责本项目中标成交后的全部工作，该等工作包括但不限于：1）接受中标通知书；2）依据中标通知书以及招投标文件规定，与业主签订包括建设工程施工/设计合同以及关于大连海事大学中远海运报告厅装饰装修工程设计施工总承包工程建设工程施工总承包之三方协议书等在内的本项目合同文件。3）全面、正确地实际履行甲方、乙方共同或者分别与业主签订的本项目合同文件。4）全过程协调本项目所涉及到的各方关系，该等关系包括但不限于甲方与乙方之间的关系、甲、乙双方与业主之间的关系、本项目施工各参与方之间的关系以及本项目施工各参与方与政府管理部门等第三方之间的关系等本项目说涉及到的各方面关系。5）为保证本项目顺利实施需要由甲方承担的其他工作。6）发包人对发包人代表的授权范围为：本工程发包人代表在合同执行中，行使发包人的权利和义务，参与全过程管理，做好此工程总体进度的管理工作，协调各种关系；会同监理工程师办理工程变更、工程量计量、工程款支付、履约评价、竣工验收等手续的审批以及工程造价送审。具体以发包人的内部管理文件及相关规定为准。......（二）乙方应承担的工作1、乙方应明确书面授权甲方代表其实施本项目的投标行为，积极配合、协助甲方代表联合体参加本项目的投标工作，并共同与甲方对投标行为及法律后果承担连带责任。2、乙方作为联合体成员之一，负责本项目中标成交后相关工作，该等工作包括但不限于：1）依据中标通知书以及招投标文件规定，与业主签订包括设计、施工合同以及关于大连海事大学中远海运报告厅装饰装修工程设计施工总承包工程建设工程施工总承包之三方协议书等在内的本项目合同文件。2）全面、正确地实际履行甲方、乙方共同或者分别与业主签订的本项目合同文件。3）处理好乙方与甲方之间的关系、乙、甲双方与业主之间的关系。配合、协助甲方处理好本项目施工各参与方之间的关系以及本项目施工各参与方与政府管理部门等第三方之间的关系等本项目所涉及到的各方面关系。4）全过程服从甲方的管理、监督和协调工作，确保本项目按期、按质、按量履行。5）为保证本项目顺利实施需要乙方承担的其他工作。......三、联合体各方的责任（一）甲方责任1、按照本协议约定的分工要求，积极做好其应当承担的工作，对业主承担责任。2、全面、正确地实际履行甲方、乙方共同或者分别与业主签订的本项目合同文件，并与乙方共同对签订、履行本项目合同文件及所产生的债权债务向业主承担连带责任。3、承担因投标所发生的应由甲方承担的相关费用。......（二）乙方责任1、按照本协议约定的分工要求，积极做好其应当承担的工作，对业主和甲方承担责任。2、全面、正确地实际履行甲方、乙方共同或者分别与业主签订的本项目合同文件，并与甲方共同对签订、履行本项目合同文件及所产生的债权债务向业主承担连带责任。3、承担因投标所发生的应由乙方承担的相关费用。（三）承担连带责任后的追偿因联合体一方单方原因导致甲、乙双方向业主承担连带责任后，无过错方有权向违约方追偿。四、投标保证金（保函）双方同意：本项目投标所需的投标保证金（保函）由方负责在投标时提交。五、投标限制联合体各方不得再以自己名义单独参与本项目投标，也不能作为其它联合体成员参加本项目投标。六、协议的变更与解除本协议未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。七、保密条款双方承诺：在本项目共同投标合作过程中，任何一方对于知晓的另一方的商业秘密，应当严格保密，并应采取措施将知晓另一方商业秘密的人员限定在与本项目投标有关的人员范围内，不得扩散至无关人员。八、知识产权保护双方承诺：在本项目共同投标合作过程中，不得侵犯另一方的知识产权。九、违约责任（一）联合体任何一方以自己名义单独参与本项目投标或作为其它联合体成员参与本项目投标导致本联合体投标成为废标的，另一方联合体成员有权要求违约方按照本项目最终中标人中标价格的20%向另一方支付违约金。（二）联合体任何一方因违反保密义务或侵犯对方知识产权导致另一方因此而受到损失的，违约方应当赔偿另一方的损失。（三）联合体任何一方因违反本协议的其他约定导致另一方因此而受到损失的，违约方应当赔偿另一方的损失。十、争议的解决方式因本协议的签订、履行及与本协议相关事宜产生争议，双方首先协商解决；协商不成的，任何一方有权向原告住所地有管辖权的法院提起诉讼。十一、联系人与联系方式（一）甲方联系人与联系方式甲方确定为本项目联合体的甲方联系人，联系地址为：，联系手机号码为：，电子邮箱为：。（二）乙方联系人与联系方式乙方确定为本项目联合体的乙方联系人，联系地址为：，联系手机号码为：，电子邮箱为：。十二、本协议的生效与有效期间本协议自双方签订之日起生效，至投标有效期届满之日止。如中标后签订本项目合同文件，本协议有效期延续至本项目合同文件约定的全部义务履行完毕之日止。十三、其他（一）本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商签订补充协议，但甲、乙双方另行签订的补充协议应当经过业主书面同意后方发生法律效力。有效的补充协议与本协议具体同等法律效力。（二）本协议手写无效。（三）本协议书一式六份，业主、甲、乙双方各持2份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权代表（签字）：授权代表（签字）：签订日期：年月日六、投标报价格式（1）投标报价表工程名称：序号报价明细投标人报价1设计费元2建筑安装工程费元3投标总价元投标人：_____________________________（盖单位章）法定代表人：____________________________（签字）身份证号码：__________________________________委托代理人：____________________________（签字）身份证号码：_______________________________________________年______________月_____________日（二）工程计价总说明总说明工程名称：第页共页（三）建筑安装工程费报价表（详见模拟清单）七、投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人技术职称电话技术负责人技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目负责人营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工税号经营范围备注注：1、联合体各方均需填写。后附企业营业执照、资质证书等复印件并加盖单位公章。2、施工单位须附安全生产许可证。八、项目管理人员配置表主要管理人员姓名性别年龄职务职称专业执业资格证名称及编号备注工程总承包项目经理设计班组施工班组注：1、后附相关资格证书复印件并加盖公章。2、设计项目负责人和施工项目经理须另附身份证复印件并加盖公章。九、设计项目负责人基本情况一览表姓 名性 别年 龄专业工龄专业职称专业学历联系方式担任项目负责人的相应工程业绩建设单位项目名称项目规模开竣日期合同价款(万元)工程质量注：1、招标人保留对设计项目负责人的否决权；人员一旦确定，未经招标人同意，投标人不得随意更换。2、业绩评分时，设计负责人业绩须同时提供中标通知书、合同、竣工验收报告或施工图审查报告。施工项目经理基本情况一览表姓 名性 别年 龄专业工龄专业职称专业学历联系方式担任施工项目经理的相应工程业绩建设单位项目名称项目规模开竣日期合同价款(万元)工程质量注：1、招标人保留对施工项目经理的否决权；人员一旦确定，未经招标人同意，投标人不得随意更换。2、施工项目经理须资格证书、安全生产考核证。十、近年完成的类似项目业绩情况表（设计单位）项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目负责人技术负责人项目描述备注注：1、每张表格只填写一个项目，后附相关复印件。2、业绩评分时，设计单位业绩须提供中标
投标 / 标书制作要点（原创）
本电力改造工程设计施工总承包工程 高低压线路及涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
