移民新村建设中标结果公示（墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室2024）
墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目成交结果公告
公告概要
公告信息：
采购项目名称
墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目
采购单位
墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室
行政区域
普洱市
公告时间
2024-10-30
本项目招标公告日期
2024-10-17
成交日期
2024-10-30
成交供应商
云南东棚建筑工程有限公司;
总成交金额
￥140.614632 万元（人民币）
联系人及联系方式：
项目联系人
盛张蓉
项目联系电话
15308775060
采购单位
墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室
采购单位地址
墨江县联珠镇龙泉路2号
采购单位联系方式
15368585361
代理机构名称
云南玉洋项目管理咨询有限公司
代理机构地址
玉溪市红塔区右冯新村B区2幢2号3楼
代理机构联系方式
15308775060
成交结果公告
一、项目编号:PEZC2024-C2-00363-YNYY-0017
二、项目名称：墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园?移民新村建设项目
三、成交信息
标段名称：墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园?移民新村建设项目
供应商名称：云南东棚建筑工程有限公司
供应商地址：云南省昆明市盘龙区羊肠小村新村二期33栋4号
成交金额(万元)：140.614632
评标方式：综合评分法
评审总得分：89
四、主要标的信息
工程类
标段名称：墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园?移民新村建设项目
名称：墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园?移民新村建设项目
施工范围：墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园?移民新村建设项目，建设内容包括但不限于集贸市场大棚、垃圾房的建筑工程及安装工程；室外场地平整、浆砌挡土墙、波形梁护栏、场地硬化、排水沟、太阳能路灯、宣传栏及项目简介牌的室外及附属工程
施工工期：合同签订后120日历天内完工
项目经理：杨旺琴
执业证书信息：建筑工程专业二级注册建造师、云2532021202142440、云建安B(2024)0075451
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
温魏骏，符继荣，李荣（第1标项采购人代表）
六、代理服务收费标准及金额：
收费标准：￥11500.00元
金额：1.15万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室
地址：墨江县联珠镇龙泉路2号
联系方式：15368585361
2.采购代理机构信息
名 称：云南玉洋项目管理咨询有限公司
地址：玉溪市红塔区右冯新村B区2幢2号3楼
联系方式：15308775060
3.项目联系方式
项目联系人：盛张蓉
电 话：15308775060
（注：如下载的文件后缀为“.ZCZBJ”，请下载安装“”）
文件类别
文件名称
上传时间
操作
采购文件
竞争性磋商文件--墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目（定稿）.doc
2024-10-30
下载
中小企业声明函
中小企业声明函--云南东棚建筑工程有限公司.pdf
2024-10-30
下载
其他文件
中标结果公告--坝溜镇.pdf
2024-10-30
下载
墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目竞争性磋商文件项目编号：YY2024081采购人（盖章）：墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室采购代理机构（盖章）：云南玉洋项目管理咨询有限公司日期：2024年10月17日目录第一章竞争性磋商公告4一、项目基本情况4二、申请人的资格要求4三、竞争性磋商文件的获取5四、响应文件的提交5五、响应文件开启6六、发布媒介及公告期限6七、其他补充事宜6八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系7第二章投标须知及投标须知前附表8投标须知前附表81．总则162.竞争性磋商文件183.响应文件194.响应文件的递交235.磋商246.评审与磋商257.合同授予278.纪律和监督28第三章合同主要条款及合同格式30第一部分合同协议书31第二部分通用合同条款34第三部分专用合同条款34第四章采购需求54第五章响应文件格式要求55一、投标报价表56二、最终报价表57三、已标价工程量清单58四、竞标函59五、法定代表人身份证明书60六、响应文件签署授权委托书61七、资格审查资料62（一）响应单位基本情况表62（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的资格声明63（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度64（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力65（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录66（六）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录67（七）磋商保证金68（八）竞争性磋商文件要求提供的其他资格证明材料及申请人认为需提供的资格审查资料68八、施工组织设计691.响应单位应根据招标文件和实际情况，采用文字并结合图标形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：692.施工组织设计除采用文字表述可附下列图表，图表及格式要求附后。70（一）拟投入的主要施工机械设备表70（二）劳动力计划表70（三）主要人员简历表71（四）项目管理机构组成表72九、近年（2021-至今）完成的类似项目情况表73十、其他材料74第六章竞争性磋商办法751.评标过程的保密752.评审工作纪律753.评标工作程序764.算术性修正785.资格审查796.响应文件的初步评审（资格性检查和符合性评审）807.磋商818.综合评分81第七章工程量清单及图纸871．竞争性磋商公告墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目竞争性磋商公告项目概况墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目的潜在供应商应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2024年10月29日09时00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况1.项目名称：墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目；2.项目编号：YY2024081；3.采购方式及资格审查方式：竞争性磋商、资格后审；4.采购预算价：¥1409481.22元；5.最高限价（招标控制价）：¥1409481.22元；6.采购需求：墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目，建设内容包括但不限于集贸市场大棚、垃圾房的建筑工程及安装工程；室外场地平整、浆砌挡土墙、波形梁护栏、场地硬化、排水沟、太阳能路灯、宣传栏及项目简介牌的室外及附属工程，具体详见竞争性磋商文件第四章采购需求；7.合同履行期限（工期）：合同签订后120日历天内完工；8.质量要求：严格按照采购人提供的设计图进行施工，按照《工程施工质量验收规范》等国家现行工程设计规范及施工质量验收规范，达到合格标准，且通过采购人一次性验收合格认定后方可交付采购人；9.本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：1.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或其他有效证明材料）；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或公司财务报表或开户银行出具的资信证明或资金证明）；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请自行承诺）；1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效相关证明材料；如依法免税或无需缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或无需缴纳社会保障资金）；若为新成立机构，则根据实际情况提供，并附情况说明；1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请自行承诺）；2.落实政府采购政策：本项目属于专门面向中小微企业采购项目。3.本项目的特定资格要求：3.1具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，持有效的安全生产许可证；3.2拟派的项目负责人（项目经理）具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）；4.信誉要求：申请人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入：严重失信主体名单、经营异常名录；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；（相关查询由采购人或代理机构在磋商现场查询，若申请人存在查证的以上相关记录，采购人有权取消其竞标或成交资格）；5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。三、竞争性磋商文件的获取1.时间：2024年10月17日起至2024年10月24日；2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；3.方式：凡有意参加竞标者，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。注：各竞标人应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由竞标人自行承担，有意参加竞标的竞标人，须在政采云平办理数字证书(CA)。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进一步咨询。4.竞争性磋商文件售价：免费。四、响应文件的提交1.网上递交电子响应文件；2.递交响应文件截止时间：2024年10月29日09时00分（北京时间，下同）；3.响应文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）；五、响应文件开启1.开标时间和地点：1.1开标时间：2024年10月29日09时00分（北京时间）1.2地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。2.开标参与方式：本项目采用远程开标方式进行开标，竞标人无需到达开标现场。六、发布媒介及公告期限1.本项目竞争性磋商公告同时在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、政采云平台（http：//www.zcygov.cn）发布，采购人及采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。2.自本公告发布之日起5个工作日。七、其他补充事宜1.响应文件上传竞标人应按照本项目采购文件和\"政采云\"平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前将响应文件上传至\"政采云\"平台，按《供应商操作指南》完成远程响应文件解密等相关操作。响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。若竞标人未在规定时间完成响应文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段，解密时长为30分钟；竞标人在\"政采云\"平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。注：任何因忽视或误解而导致响应文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由竞标人自行负责。2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》（发改法规〔2023〕27号）和《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）投标保证金规定，本项目需交纳保证金金额为人民币14000.00元（大写：壹万肆仟元整）。参加本项目竞标的竞标人，竞标保证金须在2024年10月29日09:00时（北京时间，下同）前，竞标人按采购文件中载明的方式缴纳保证金。（1）保证金提交方式和方法：保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等非现金形式提交。竞标人可任意选择以下方法提交保证金：①银行转账：竞标（交易）保证金应以竞标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，竞标人可以为自然人的项目除外）。银行回执（单）等相关凭证须扫描至响应文件中（并注明采购项目编号和项目名称）。保证金专用账户信息如下：竞标保证金专户开户名称云南玉洋项目管理咨询有限公司开户银行云南红塔银行股份有限公司兰溪支行银行账号1021521000027851注：到账时间以实际到达专用账户时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为无效。未按时交纳竞标保证金或未到达指定账户的，其投标资格审查不通过。为避免由于晚到账的原因造成投标失败，请各竞标人预留充足时间。对未足额提交竞标保证金的竞标人提交的响应文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。②保函、保证保险：保函申请人必须是竞标人，受益人必须是采购人，保证人必须是竞标人基本账户的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与采购文件规定的名称一致，以免造成投标无效；保证保险须按照国家关于保证保险的要求购买保证保险。保险受益人（采购人）：墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室。采用银行保函或保证保险或其他非现金方式提供竞标保证金按照国家现行规定实施，其中银行保函或保证保险可实行线下购买银行保函或保证保险。保单（保函）扫描件应随响应文件一起递交。八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息采购人：墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室地址：墨江县联珠镇龙泉路2号联系人：苏工电话：153685853612.采购代理机构信息采购代理机构：云南玉洋项目管理咨询有限公司地址：玉溪市红塔区右冯新村B区2幢2号3楼联系方式：0877-20901773.项目联系方式项目联系人：张莎莎、盛张蓉联系电话：0877-20901771898772158815308775060日期：2024年10月17日第二章投标须知及投标须知前附表投标须知前附表序号内容说明与要求1.1.2采购人名 称：墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室地 址：墨江县联珠镇龙泉路2号联系人：苏工 电话：153685853611.1.3采购代理机构名 称：云南玉洋项目管理咨询有限公司地 址：玉溪市红塔区右冯新村B区2幢2号3楼联系人：张莎莎、盛张蓉联系方式：0877-20901771.1.4项目名称墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目1.2.1资金来源2024年度大中型水库库区基金1.2.2资金落实情况已落实1.3.1建设规模及内容具体要求详见“第四章 采购需求”1.3.2合同履行期限（工期）详见“第一章 磋商公告”合同履行期限（工期）1.3.3质量要求详见“第一章 磋商公告”质量要求1.4.1投标人资格要求详见“第一章 磋商公告”申请人的资格要求1.4.2是否接受联合体☑不接受1.9.1踏勘现场☑不组织，投标人自行勘察现场。1.10.1投标预备会☑不召开1.10.2供应商提出问题的截止时间截止时间：在递交磋商响应文件递交截止之日5日前1.10.3采购人对磋商文件的澄清或者修改在递交磋商响应文件递交截止之日5日前采购人对采购文件澄清或者修改须通过云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、政采云平台（http：//www.zcygov.cn）发布。1.11分 包☑不允许2.1.1构成磋商文件的其他材料采购人发布的补遗书（如有）、磋商文件的澄清和修改通知（如有）2.2竞标人确认收到磋商文件澄清的时间收到澄清文件24小时内2.2.1竞标人要求澄清磋商文件的截止时间提交首次响应文件截止时间5日前2.3递交响应文件截止时间及地点递交截止时间：2024年10月29日09时00分响应文件递交网址为：http：//www.zcygov.cn（政采云平台），竞标人须在竞标截止时间前完成所有电子响应文件的上传，使用政采云投标客户端制作并进行电子签章或电子签名及加密。投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。在递交响应文件截止前，竞标人可以修改或撤回已在网上递交的响应文件，无须书面形式通知采购人。2.4网上远程解密1.竞标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），按照《供应商操作指南》完成远程响应文件解密等相关操作。本项目解密时间为30分钟，若竞标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其响应文件，不再进入评标（审）阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的、签名确认时间内不进行签字确认的，则视为对开标结果无异议。2.电子招投标技术支持（1）系统操作问题：请致电政采云，95763（客服热线）；（2）云南 CA 操作问题：请致电云南 CA，400-6727-666；（3）壹证通CA操作问题：请致电壹证通19988166369。3.1.1构成磋商文件的其他资料磋商文件补遗、答疑文件（如有）3.2响应报价说明□不设采购上限价☑设采购上限价，采购上限价（拦标价）为：1409481.22元（具体详见工程量清单）。1、响应报价应包含完成采购文件中所提出的全部内容，响应单位应按采购文件中规定的投标格式填写投标价格，报价应包括：成本、管理费、利润、税金等全部费用。2、报价采用两轮报价，第二轮报价（最终报价）以总报价的形式由法定代表人或授权委托人填报，二次报价（最终报价）只能等于或者低于一次报价，若二次报价（最终报价）高于一次报价的则视为无效，其竞价将被否决。 3、供应商报价超过最高限价的标书，按无效报价处理。 4、安全文明施工费、规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价和计算，其计价和计算费率、税率在报价时不得调整。 5、磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价（修正价）明显低于其他供应商的报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，取消其竞价资格。 3.3.1响应文件有效期为 90 日历天，从递交响应文件截止之日算起3.4.1投标保证金¨不要求递交投标保证金þ要求递交投标保证金磋商保证金的形式：银行转账、银行保函、保险保函磋商保证金的金额：¥14000.00元（大写：人民币壹万肆仟元整）磋商保证金的到账截止时间为：响应文件递交截止时间前。磋商保证金到账截止时间后保证金不到以下账户或未递交银行保函、保险保函的，视为无效保证金，其响应文件将不予受理。如采用银行转账，必须通过供应商银行基本账户进行转结。请供应商在响应文件递交截止时间之前将磋商保证金汇入以下账户：开户名：云南云南玉洋项目管理咨询有限公司开户行：云南红塔银行股份有限公司兰溪支行帐 号：1021521000027851联系人：朱师联系电话：0877-2090177 18608770099供应商保证金退还注意事项（以银行保函、保险保函递交保证金的不予退还）：（1）未成交单位的保证金，将在成交公示发出后五个工作日内无息退还；（2）成交单位的保证金，在与采购人签订合同后携带合同（原件）办理退保证金相关手续后五个工作日内无息退还。3.6是否接受备选方案不接受3.7.4磋商响应文件的提交响应文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn），竞标人须在投标截止时间前完成所有电子响应文件的上传，网上确认电子签章或电子签名。投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。在递交响应文件截止前，竞标人可以修改或撤回已在网上递交的响应文件，无须书面形式通知采购人。3.7.5响应文件解密本项目采用远程开标方式进行开标，竞标人无需到达开标现场。4.1.1响应文件的签署按照响应文件格式，使用企业和法定代表人数字证书电子签章及电子签名。 注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。4.1.3是否退还响应文件☑否 □是5.2磋商程序详见评审办法6.2.1磋商小组的组成磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3，且采购人代表不得担任磋商小组组长。评标专家确定方式：从云南省政府采购网专家库随机抽取。6.4评标办法采用综合评分法评分（详见评审办法 ）7.1是否授权评标委员会确定中标人□是☑否，推荐的中标候选人数： 3人 。7.2成交候选人公示媒介及期限公示媒介：云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、政采云平台（http：//www.zcygov.cn）公示期限：1个工作日7.4履约担保履约担保的形式：采购人指定的形式履约担保的金额：采购人与中标人自行商定9需要补充的其他内容9.1复印件解释及规定解释：本磋商文件上下文中出现的“复印件”均指原件的彩色扫描件或彩色复印件。规定：1.响应文件正本中的相关资料的复印件须为原件的彩色扫描件或彩色复印件；2.出现下列情况的响应文件一律按否决投标处理：响应文件正本中的相关资料字迹、内容、图（照）片等不能清晰辨认的、身份信息与其证件证书中的身份信息不一致的、证件检审日期不清晰的。9.2风险承担响应单位承担在服务实施过程的一切风险（包括实施人员的生命财产安全）。9.3词义解释本磋商文件上下文中出现的采购人、招标人等均指：采购人。本磋商文件上下文中出现的招标代理机构、招标代理均以采购代理机构理解。本磋商文件上下文中出现的响应单位、申请单位、申请人等均以竞标人理解。9.4质疑和投诉办法按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》执行。9.5虚假资料凡是在投标活动中提供了虚假资料的，将被上报相关行政监管部门。9.6知识产权构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，响应单位不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。9.7落实政府采购政策本项目属于专门面向中小企业采购项目，不属于中小企业的供应商不获得本项目推荐资格。1.关于中小企业：（1）根据《关于印发的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。（3）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《关于印发的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（6）中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（7）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:建筑业。（8）本项目针对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（9）成交、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随成交、成交结果公开成交、成交供应商的《中小企业声明函》。2.关于节能产品及环境标志产品：（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。（2）节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。（3）环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。（4）产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在响应文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件加盖供应商公章），采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。（5）若供应商在响应文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，磋商小组在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果供应商自行承担。3.关于监狱企业：（1）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（3）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。4.关于残疾人福利性单位：（1）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。（2）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。5.其它需要补充的其他内容：详见《供应商须知前附表》。9.8其它评标中遇不可预见的问题，由评标委员会集体讨论研究决定。1．总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。1.1.2本项目采购人：见投标人须知前附表。1.1.3本项目采购代理机构：见响应单位须知前附表。1.1.4本采购项目名称：见响应单位须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本采购项目的资金来源：见响应单位须知前附表。1.2.2本采购项目的资金落实情况：见响应单位须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次采购范围：见响应单位须知前附表。1.3.2本项目的计划工期：见响应单位须知前附表。1.3.3本项目的质量要求：见响应单位须知前附表。1.4响应单位资格要求（适用于未进行资格预审的）1.4.1响应单位应具备承担本项目施工的资格要求及其他要求。（1）资格要求：见响应单位须知前附表；（2）项目负责人资格：见响应单位须知前附表；（3）其他要求：见响应单位须知前附表。1.4.2响应单位须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和响应单位须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3响应单位不得存在下列情形之一：（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的；（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本项目的监理人；（4）为本项目的代建人；（5）为本项目提供招标代理服务的；（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用的承担响应单位准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的项目周边环境情况，供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。1.10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提间题的澄清，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为商文件的组成部分。1.11分包不允许。1.12偏离不允许。2.竞争性磋商文件2.1竞争性磋商文件的组成2.1.1本磋商文件包括：（1）采购文件（磋商文件）包含采购公告（或投标邀请书）（2）响应单位须知及响应单位须知前附表（3）合同条款及格式（4）采购需求（5）响应文件格式（6）评标办法（7）工程量清单及图纸等；2.1.2根据本章第2.2款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。2.2竞争性磋商文件的澄清2.2.1响应单位应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在招标疑问问题表规定的时间前以书面形式，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。2.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的响应单位；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。2.2.3如因供应商自身原因导致未及时查看有关该项目竞争性磋商文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由供应商自行承担。2.3磋商截止期若竞争性磋商文件发生澄清和修改，采购人可根据实际情况延长提交响应文件的截止日期。因此，已规定的采购人和响应单位的一切权力和义务将按延期后的截止日期履行。2.4磋商文件的修改2.4.1在投标截止时间5天前，确需要变更磋商文件内容的，采购人可主动或在解答响应单位提出的澄清问题时对磋商文件进行修改，并同时报主管部门备案。2.4.2潜在响应单位或者其他利害关系人对磋商文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出。2.4.3磋商文件、磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容均以补遗书的方式通知，当磋商文件、磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。3.响应文件3.1磋商响应文件的组成3.1.1响应文件格式（1）磋商响应文件封面（2）投标报价表（3）最终报价表（4）已标价工程量清单（5）竞标函（6）法定代表人身份证明书（7）响应文件签署授权委托书（8）资格审查资料（9）施工组织设计（10）近年（2021-至今）完成的类似项目情况表（11）其他材料★附件一：竞争性磋商最终报价表（现场填报）注：1.本附件磋商现场填报，不需编入磋商响应文件；商务文件：（1）投标函：按响应文件格式提供的“投标函”的格式及要求填写；（2）投标报价：按响应文件格式提供的格式及要求填写；（3）响应单位法定代表人资格证明书及响应单位法定代表人授权委托书（按“响应文件格式”提供的格式及要求填写）；（4）响应单位有效的营业执照副本内页（要求清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围）；（5）其它资料，详见“响应单位须知前附表”及文件格式。技术文件：（1）技术方案等（2）其它资料，详见“响应单位须知前附表”及文件格式。注：响应单位提供的各项文件复印件，应与原件一致，并对这些文件的真实性承担法律责任，否则可能导致废标。3.1.2响应单位应使用磋商采购文件提供的格式，表格可以按同样格式扩展。在所提供表格格式之外，响应单位可以增加自行设计的表格及内容，以便详细全面地说明其能力。3.1.3响应单位在采购中提供的一切证件、证明复印件或影印件必须保证其真实性，否则，一经查出，其响应文件将被视为作废处理。3.2响应报价说明3.2.1采购人设有最高投标限价，响应单位的磋商报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标须知前附表。3.2.2本项目采用工程量清单计价模式报价，具体报价详见工程量清单及招标控制价（拦标价）公布表。3.2.3供应商应依据磋商文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的竞争性报价，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。供应商的磋商报价，应是完成磋商文件施工范围、合同条款、设计施工图、工程量清单及工期等各项内容的全部，包含但不仅限于本合同项下的施工范围内所有分部分项工程的人工、材料、机械、设备、施工（安装）、企业管理费、措施项目费、进出场费、建设场地准备、临时设施费、保险费、其它项目费、政策性文件规费、利润、税收、采购代理服务费等所有明示及暗示风险的一切费用，并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。不论这些价格是否包括在磋商报价中，采购人视供应商在计算报价时已包括在内。即应是完成本竞争性磋商文件施工范围及合同条款上所列项目范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。在合同实施期间不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑物价上涨、政策性调整及一般设计变更等诸多因素及由此引起的费用变动。3.2.4结算方式：本项目采用竞争性磋商，成交人在合同完成后报送已完成项目结算审计资料，结算审计以成交人第一轮报价所报的响应文件中的“已标价工程量清单”进行审计，在审计后的结算价基础上乘以（1-本合同约定优惠率），即得到该工程审计结算价（应支付实际工程款）。合同约定优惠率=（第一轮报价-第二轮报价）/第一轮报价。3.2.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，供应商必须对所参加项目内所有内容进行完整唯一报价，不得缺项、漏项，否则按无效响应处理。3.2.6本次项目合同价格形式：全费用单价。3.2.7供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定供应商响应文件无效。3.2.8报价货币为人民币。3.3投标有效期3.3.1除投标须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。3.3.2在投标有效期内，响应单位撤销或修改其磋商响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有响应单位延长投标有效期。响应单位同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；响应单位拒绝延长的，其投标失效，但响应单位有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1响应单位在递交磋商响应文件的同时，应按响应单位须知前附表规定的金额、担保形式和第五章“磋商响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其磋商响应文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合响应单位须知前附表的规定。3.4.2响应单位不按要求提交投标保证金的，磋商小组将否决其投标。3.4.3采购人或者采购代理机构在招标活动结束后及时退还响应单位的磋商保证金，但因响应单位自身原因导致无法及时退还的除外。未成交响应单位的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交响应单位的磋商保证金应当在招标合同签订后5个工作日内退还。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）响应单位在规定的投标有效期内撤销或修改其磋商响应文件；（2）成交响应单位在收到成交通知书后，除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，无正当理由拒签合同或未按磋商文件规定提交履约担保；（3）响应单位在响应文件中提供虚假材料的；（4）响应单位与采购人、其他响应单位或者采购代理机构恶意串通的；（5）磋商文件规定的其他情形。3.5资格审查资料3.5.1须响应单位提供的资格审查资料详见响应单位须知前附表及本章相关要求；3.5.2采购人将会进一步核查响应单位在磋商响应文件中提供的材料，若在磋商期间发现响应单位提供了虚假资料，采购人有权对响应单位的磋商响应文件作否决投标处理，并没收其磋商保证金；若在成交结果公示期间发现作为成交候选响应单位的提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格并没收其磋商保证金；若在合同实施期间发现成交响应单位提供了虚假资料，采购人有权从支付款或履约保证金中扣除不超过10%的签约合同总价的金额作为违约金。3.6备选投标方案除响应单位须知前附表另有规定外，响应单位不得递交备选投标方案。3.7磋商响应文件的编制3.7.1磋商响应文件应按第五章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。也可在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。3.7.2磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期内、质量承诺、技术标准和要求等实质性内容作出响应。3.7.3磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，签字或盖章要求详见响应单位须知前附表。如果磋商响应文件由委托代理人签署，则响应单位须提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面形式出具，并由法定代表人和委托代理人签字或电子签名或签章，且授权委托期限须大于等于磋商有效期（自提交首次响应文件截止时间日开始算起），否则按否决投标处理。4.响应文件的递交4.1磋商响应文件的密封和标记4.1.1供应商应按照\"政采云\"平台的要求编制、加密响应文件后在响应文件提交截止时间前上传至\"政采云\"平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。4.1.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。4.1.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。4.2响应文件递交截止期4.2.1响应文件提交截止时间、提交响应文件的地点：详见《供应商须知前附表》。4.2.2除《供应商须知前附表》另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。4.2.3供应商应按照本项目采购文件和\"政采云\"平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至\"政采云\"平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在\"政采云\"平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。4.3磋商响应文件的修改与撤回4.3.1供应商递交修改或撤回的文件，应按照本项目采购文件和\"政采云\"平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前重新上传至\"政采云\"平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。4.3.2供应商在提交截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构将自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。4.4响应文件的份数和签署按“政采云”要求，上传电子响应文件壹份。供应商应安装“政采云”投标客户端，根据采购文件格式编制响应文件，生成加密标书后进行上传。5.磋商5.1磋商时间和地点采购人在磋商须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标，所有响应单位的法定代表人或其委托代理人应当参加会议。5.2磋商程序(1)磋商会议由采购代理机构主持，主持人宣布会议开始；(2)介绍参加磋商会议的相关部门；(3)宣布磋商会议纪律；(4)对符合要求的响应文件进行现场解密；(5)采购人接受第一次报价，第一次报价即为供应商响应文件中的报价，该报价不公开；(6)确定磋商的顺序（磋商顺序按系统默认的顺序）；(7)磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。(8)磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价；(9)磋商结束，进入综合评审阶段。5.3有下列情形之一者，作为无效标书处理：1.投标书逾期上传的；2.响应单位不具备投标资格的；3.没有报价的；4.投标书未加盖公章及法定代表人或法定代人授权委托人未签名的；5.原则上投标书未按规定的格式、内容和要求填写的；6.投标书书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；7.在一个采购项目中，投标单位投报两个或多个标书或有两个或多个报价，又未书面声明其中哪一个有效的；8.其他不符合竞争性磋商文件要求的。投标书是否属于以上情形由评标委员会审查记录。5.4重新开展采购活动出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）除财库〔2014〕214号第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的响应单位或者报价未超过采购预算的响应单位不足3家的；（4）经磋商小组评审后否决所有投标的；（5）推荐的成交响应单位均未与采购人签订合同的；（6）法律规定的其他情形。5.5不再招标重新招标后响应单位仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。6.评审与磋商6.1磋商开启采购人在磋商响应文件递交截止时间的同一时间和地点组织磋商活动，并邀请所有响应单位代表参加。6.2磋商小组6.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。具体见投标须知前附表。6.2.2若市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管单位同意，可以自行选定评审专家。若技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应包含1名法律专家（本项目为技术相对简单、专业性相对较弱）。6.2.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现响应单位有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。6.2.4磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：（1）采购人或响应单位的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与响应单位有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.3磋商及综合评分原则磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的响应单位。6.4综合评分磋商小组按照“竞争性磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“竞争性磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标期间，出现符合专业条件的响应单位或者对竞争性磋商文件作出实质响应的响应单位不足3家情形的，可以按照《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）执行。“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的响应单位（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。”6.5保密原则6.5.1在开标之前，所聘任的评委人员、参与评审的工作人员名单必须严格保密。6.5.2从开标之日起到授予响应单位合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，参加评审的人员均不得向响应单位或其他无关的人员透露。6.5.3在评审期间，响应单位企图影响采购人的任何活动，将导致其所投标作为废标处理，并承担相应的法律责任。7.合同授予7.1定标方式采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选响应单位中，按照排序由高到低的原则确定成交响应单位。也可以书面授权磋商小组直接确定成交响应单位。采购人逾期未确定成交响应单位且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的响应单位为成交响应单位。7.2成交候选人公示采购人或者采购代理机构应当在成交响应单位确定后2个工作日内，在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、政采云平台（http：//www.zcygov.cn）上公告成交结果，同时向成交响应单位发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。7.3成交通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交响应单位发出成交通知书，同时将成交结果通知未中标的响应单位。7.4履约担保7.4.1在签订合同前，成交响应单位应按响应单位须知前附表规定的担保形式向采购人提交履约担保。7.4.2成交响应单位不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交响应单位还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.5.1采购人与成交响应单位应当在成交通知书发出之日起30日内，或在采购方认可的延期内与采购方签订书面合同，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。7.5.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标响应单位放弃中标，应当承担相应法律责任。7.5.3成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目。成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。7.5.4采购人与响应单位签订采购合同后，应按照云财采【2014】3号文规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。7.5.5中标或者成交响应单位拒绝与采购人签订合同的，则该成交方将被取消成交资格。采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交响应单位，也可以重新开展政府采购活动。7.5.6签约合同价的确定原则如下：（1）按照评审办法规定对磋商报价进行修正后，若修正后的最终磋商报价小于开标时的响应函文字报价，则签订合同时以开标时的响应函文字报价为准；（2）按照评审办法规定对磋商报价进行修正后，若修正后的最终磋商报价大于开标时的响应函文字报价，则签订合同时以开标时的响应函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。7.5.7合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。8.纪律和监督8.1对采购人的纪律要求采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与响应单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2对响应单位的纪律要求响应单位不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应单位不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“竞争性磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.5投诉响应单位和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关财政部门投诉。9.需要补充的其他内容自购买竞争性磋商文件之日起，响应单位保证其提供的联系方式（电话、传真、电子、邮件）一直有效，以保证往来函件（竞争性磋商文件的澄清、修改等）能及时通知响应单位，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。需要补充的其他内容：见投标须知前附表。2．合同主要条款及合同格式甲方（采购人）名称：地址：邮编：法定代表人：项目负责人：电话：开户银行：账号：乙方（供应商）名称：地址：邮编：法定代表人：委托代理人：电话：开户银行：账号：丙方（鉴证方公章）名称：地址：邮编：法定代表人或委托代理人：经办人：电话：（本章合同条款及格式仅作为参考，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准）第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程立项批准文号：4、资金来源：5、工程施工内容：二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；2、合同价格形式：3、支付方式：工程预付款为合同价款的%，即人民币：元（大写：），在本合同生效后7个工作日内由发包方通过银行转账的方式支付。工程进度款由承包人向发包人递交工程进度表，根据工程进度拨付至85%工程款，工程竣工验收合格后一个月内，余款审计后支付至结算总价款的97%，留下3%作为工程质量保证金。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自日起生效。十三、合同份数本合同一式份，正本份，副本份，均具有同等法律效力，发包人执正本份，副本份，承包人执正本份，副本份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或法定代表人或其委托代理人：（签字）其委托代理人（签字）：组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款引用（GF—2017—0201）合同范本“通用合同条款”的内容第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.2设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.2永久占地包括：。1.1.3.3临时占地包括：。1.2法律适用于合同的其他规范性文件：。1.3标准和规范：1.3.1适用于工程的标准规范包括：适用法律和法规及适用于合同的其他规范性文件、国家和地方现行有关的工程建设法律、行政法规及部门规章：1.《中华人民共和国建筑法》2.《中华人民共和国民法典》3.《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）；4.《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）；5.《建设工程安全管理条例》（国务院令393号）；6.《工程建设监理规范》（GB/T50319-2013）1.3.2适用于工程的标准规范包括：1.工程建设施工合同、响应文件及有关协议、文件；2.工程建设设计图纸、文件；3.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20134.云南省建筑工程施工质量验收统一规程DBJ53/T-23-20145.经过批准的施工组织设计和工程有关的专项施工方案文件。以及国家有关工程建设的相关设计规范、技术规程等。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1.合同协议书；2.中标通知书（如果有）；3.投标函及其附录（如果有）；4.专用合同条款及其附件；5.通用合同条款；6.技术标准和要求；7.图纸；8.已标价工程量清单或预算书；9.其他合同文件。1.5图纸和承包人文件1.5.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.5.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.5.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。1.6联络1.6.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：；承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：；监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.7交通运输1.7.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.7.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.7.3大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.8知识产权1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。1.9工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。允许调整合同价格的工程量偏差范围：。2.发包人2.1发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限求：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。（10）承包人应履行的其他义务：。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；联系电话：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.4分包3.6履约担保承包人是否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；关于监理人的其他约定：。4.3商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：。5.2隐蔽工程检查5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1.2关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.3文明施工合同当事人对文明施工的要求：。6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。7.2施工进度计划7.2.1施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。7.8提前竣工的奖励7.8.1提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.1材料与工程设备的保管与使用8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.2样品8.2.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.3施工设备和临时设施8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.1试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.2现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：10.2变更估价10.2.1变更估价原则关于变更估价的约定：。10.3承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.4暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.4.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。10.5暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。2、总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应包括的内容：。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：。15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（3）其他方式:。15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：。关于质量保证金的补充约定：。15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为：。15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后7天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：。18.2其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。附件1：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致,就：签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括村内排水设施建设项目包含的工程建设内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限：50年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5.给排水设施、道路等配套工程为年；6.其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任：1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件2：安全生产合同甲方：乙方：年月日安全生产合同为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、工程项目名称：二、工程地址：三、工程内容：详见施工图、工程量清单及响应文件。四、安全工作目标：1.杜绝死亡事故；2.不发生群伤事故；3.不发生公共设施损坏事故；4.不发生交通、运输事故；5.不发生土方坍塌事故；6.不发生行人车辆伤害事故；7.不发生破坏社会和谐稳定的群体事件等。五、甲方职责：1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央地方有关安全生产的精神。5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。六、乙方职责：1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、等国家有关安全法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，以及甲方颁发的有关安全、文明施工管理制。2.坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6.对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中要用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。11.必须接受监理单位和甲方的安全监督、管理和指导，对监理单位、甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，监理单位、甲方安全管理人员有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告监理单位和甲方单位负责人。12.及时详细掌握场内各种管网、电缆等公共设施布局情况，避免发生公共设施损毁。13.乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、***门，并派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。14.乙方应在施工范围周边装设围栏和醒目的警示标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。15.施工中必须严格执行甲方单位《安全、文明施工管理规定》的有关规定和要求。七、违约责任及处罚：1.由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2.合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。3.发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。4.乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。5.乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。6.施工过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或其授权代理人：或其授权代理人:地址：地址:电话：电话：日期：年月日日期：年月日第四章采购需求一、工程概况1.项目名称：墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目。2.建设规模及内容：建设内容包括但不限于集贸市场大棚、垃圾房的建筑工程及安装工程；室外场地平整、浆砌挡土墙、波形梁护栏、场地硬化、排水沟、太阳能路灯、宣传栏及项目简介牌的室外及附属工程，具体建设内容以本项目施工图纸及工程量清单为准。3.项目地点：墨江县坝溜镇哈布孔村。4.工期：120日历天；5.质量要求：严格按照采购人提供的设计图进行施工，按照《工程施工质量验收规范》等国家现行工程设计规范及施工质量验收规范，达到合格标准，且通过采购人一次性验收合格认定后方可交付采购人。6.技术标准和要求本采购工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。本采购工程项目的安全、文明、施工及社会环境的保护应按中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府有关规定执行。根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用时本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到现行标准或规范及其最新版本的要求以及国家现行相关的验收规范。第五章响应文件格式要求（项目名称）响应文件项目编号：申请人全称：(盖章)法定代表人或其授权委托的代理人：（签字或签章）日期：年月日一、投标报价表项目名称：项目编号：初次报价（小写）元 初次报价（大写）元 合同履行期限（工期） 质量承诺 项目经理其他备注报价均应含为实施和完成本工程招标范围内所有工作内容，包括所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用、缺陷修复、管理、保险等全部费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。申请人全称：(盖章)法定代表人或其授权委托的代理人：（签字或签章）日期：年月日2、最终报价表项目名称：项目编号：最终报价（小写）元 最终报价（大写）元 合同履行期限（工期） 质量承诺项目经理其他备注报价均应含为实施和完成本工程招标范围内所有工作内容，包括所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用、缺陷修复、管理、保险等全部费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。注：1.最终报价表不需要装订在磋商响应文件中。2.最终报价表应单独在磋商现场填报。申请人全称：(盖章)法定代表人或其授权委托的代理人：（签字或签章）日期：年月日三、已标价工程量清单说明：1.已标价工程量清单按采购人发布的“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括采购人发布的“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。2.响应单位需提供全套报价，已标价工程量清单，不强制要求由注册造价师盖章，但响应单位及法定代表人需按照编制格式进行签字或盖章，不要求逐页签章。3.采购人发布的“工程量清单”，响应单位不得随意变更内容及顺序，响应单位报价必须符合现行造价管理规定及国家对造价行业的有关规定。四、竞标函致：（采购人）1．我方已仔细研究了（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，我方愿意以人民币（大写）元（小写：元）。合同履行期限（工期）：，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准，按合同约定进行实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件。3.一旦我方中标，我方将派出为本工程项目经理。4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（人民币小写：）。5．据此书，签字人兹宣布同意如下：（1）我方详细审核并确认全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。（2）一旦我方中标，我方将按照响应文件中的承诺组建项目组，由响应文件所承诺的项目负责人完成本项目的全部工作，保证在未征得采购人同意的前提下不变更主要项目负责人，保证按投标函附表中承诺的工期完成工作。（3）我方同意所提交的响应文件在采购文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方受此约束。（4）除非另外达成协议并生效，贵方的采购文件、中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。6．（其他补充说明）。申请单位：（全称及盖章）地址：邮编：电话：传真：法定代表人或委托代理人：（签字或签章）日期：年月日五、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（申请人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人有效身份证（正反面）申请人：(盖章)日期：年月日六、响应文件签署授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署项目的响应文件的法定代表人授权委托的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。附：被授权人有效身份证复印件（正反面）代理人：（签字或签章）性别：年龄：身份证号码：职务：申请单位：（全称及盖章）法定代表人：（签字或签章）授权委托日期：年月日七、资格审查资料（一）响应单位基本情况表响应单位名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话联系方式传 真网 址组织结构法定代表人技术职称电话技术负责人技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号其中高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账号其中技 工经营范围备注后附：1.营业执照副本复印件。2.资质证书、安全生产许可证。3.开户许可证。4.项目经理资格证书及安全生产考核合格证书。（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的资格声明申请人资格声明函致：（采购人）我公司收到贵单位发出的（项目名称）（项目编号：）竞争性磋商文件，本公司（企业）愿意参加竞争性磋商，并声明：一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。本公司（企业）承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入：严重失信主体名单、经营异常名录；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；本公司（企业）承诺在本次采购采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。特此声明！1)本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效竞标。2)本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效竞标处理。申请人全称：(盖章)法定代表人或其授权委托的代理人：（签字或签章）日期：年月日（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或公司财务报表或开户银行出具的资信证明或资金证明；（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力请自行承诺；（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效相关证明材料；如依法免税或无需缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或无需缴纳社会保障资金）；若为新成立机构，则根据实际情况提供，并附情况说明；（六）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录请自行承诺；（七）磋商保证金附：保证金缴纳证明材料（八）竞争性磋商文件要求提供的其他资格证明材料及申请人认为需提供的资格审查资料八、施工组织设计内容及格式响应单位自拟1.响应单位应根据招标文件和实际情况，采用文字并结合图标形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：（一）项目实施方案（二）质量承诺及保证措施（三）安全文明施工保证措施（四）工期承诺及保证措施（五）施工主要工序（六）施工机械（七）项目管理人员配置2.施工组织设计除采用文字表述可附下列图表，图表及格式要求附后。（一）拟投入的主要施工机械设备表项目名称：序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注（二）劳动力计划表项目名称：单位：人工种投入劳动力情况工种注：1.应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。（三）主要人员简历表项目经理简历表姓 名年 龄学历职 称职 务在本工程任职项目经理资格等级 专业安全生产考核合格证书毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话注：项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证及相关证书复印件，参加过的项目业绩须附合同协议书或中标通知书复印件。（四）项目管理机构组成表序号姓名职称执业或职业资格证明拟在本项目中担任的职务或岗位序号姓名职称证书名称级别证号专业拟在本项目中担任的职务或岗位项目经理……………………九、近年（2021-至今）完成的类似项目情况表项 目名 称建 设单 位结构类型及规模合 同价 格合同履约情况（质量、工期等）项目经理及等级竣工日期备注：本表后附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件。申请人全称：(盖章)法定代表人或其授权委托的代理人：（签字或签章）日期：年月日十、其他材料申请人认为需要提供的其他材料。第六章竞争性磋商办法依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）等有关法律规定，结合本采购实际情况制定本办法。1.评标过程的保密1.1开标后，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。1.2在响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，响应单位向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。1.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和资料。2.评审工作纪律采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过２人。采购人需要在评审前介绍项目背景和技术需求的，应当事先提交书面介绍材料，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。评审委员会成员要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受响应单位主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。采购人、采购代理机构要加强评审现场管理，与评审工作无关的人员不得进入评审现场。各级财政部门对评审活动相关各方违反评审工作纪律及要求的行为，要依法严肃处理。3.评标工作程序第一步响应文件资格审查3.1响应文件资格审查。3.2响应文件初审：初审分为资格性审查和符合性审查（包括对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查）。3.2.1资格性审查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定投标响应单位是否具备投标资格。3.2.2符合性审查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。3.3澄清有关问题：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求响应单位作出必要的澄清、说明或者纠正。响应单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。3.4初步评审标准：磋商小组根据评审办法前附表对磋商响应文件进行有效性、完整性和响应程度进行初步评审。有一项不符合评审标准的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。3.5否决投标条款：见B1否决投标条款。第二步磋商3.6磋商小组所有成员集中与通过初审的单个供应商分别进行磋商，并给予所有通过初审的供应商平等的磋商机会。3.7在磋商中，任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。3.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。3.9对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。3.10供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖单位章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。3.11推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。3.12编写评审报告。评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。第三步详细评审3.13经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组按照综合评分的评分标准对供应商的响应文件进行综合评分。3.14评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效磋商响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。并按评标办法前附表规定的计算方式计算各供应商的最后得分。3.15统计分数原则：所有评委有效评分的算术平均值（保留小数点后两位）。第四步推荐成交候选人磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审总得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；评标总得分且技术部分相同的，按项目商务部分得分由高到低排列。第五步评标报告磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标报告应当包括以下主要内容：（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；（二）响应文件开启日期和地点；（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况等；（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。评标报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评标报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。B1否决投标条款B1.1有政府采购法第三十六条第2至第4项规定情形之一的；B1.2应交未交磋商保证金的；B1.3未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；B1.4不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；B1.5不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；B1.6有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；B1.7不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；B1.8在资格评审、符合性评审中，磋商小组认定供应商的磋商响应文件不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的；B1.9磋商响应文件有以下重大偏差的：①无单位盖章并无法定代表人或其授权代理人签字或盖章的；②供应商未按照竞争性磋商文件的要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵的；③磋商响应文件明显不符合技术规范、技术标准要求的；④磋商响应文件附有采购人不能接受条件的；⑤不符合竞争性磋商文件中规定其他实质性要求的；⑥不按规定格式填写、内容不全或关键字模糊、无法辩认的；⑦供应商名称或组织结构不一致的。4.算术性修正4.1开标时，响应文件中报价表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价表为准。4.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。5.资格审查不符合资格审查标准的，作废标处理，不通过资格审查，不能进入下步评审。资格评审标准审查内容审查标准资格评审标准具有独立承担民事责任的能力具备有效的营业执照或其他有效证明材料；是否需要核验原件：□是 ☑否资格评审标准具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或公司财务报表或开户银行出具的资信证明或资金证明；是否需要核验原件：□是 ☑否资格评审标准具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺函；是否需要核验原件：□是 ☑否资格评审标准具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效相关证明材料；如依法免税或无需缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或无需缴纳社会保障资金）；若为新成立机构，则根据实际情况提供，并附情况说明；是否需要核验原件：□是 ☑否资格评审标准参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供承诺函；是否需要核验原件：□是 ☑否资格评审标准资质证书具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，持有效的安全生产许可证；是否需要核验原件：□是 ☑否资格评审标准项目负责人（项目经理）具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B 证）；是否需要核验原件：□是 ☑否资格评审标准其他1.申请人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：严重失信主体名单、经营异常名录；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；（相关查询由采购人或代理机构在磋商现场查询，若申请人存在查证的以上相关记录，采购人有权取消其竞标或成交资格）；2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供书面声明）。6.响应文件的初步评审（资格性检查和符合性评审）6.1只有通过初步评审的响应文件才能进入综合评审。※6.2响应文件出现下列情景之一的，由评标委员会资格性、符合性审查后，按无效投标或废标处理：6.2.1未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；6.2.2不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；6.2.3不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；6.2.4质量标准、合同履行期限不符合竞争性磋商文件中规定的；6.2.5报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；6.2.6响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；6.2.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。磋商评审过程中出现特殊情况的，磋商小组可根据财库[2014]214号及其他现行文件，协商处理。7.磋商7.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应单位在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的响应单位不得少于3家。7.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由响应单位提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上响应单位的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。7.3最后报价是响应单位响应文件的有效组成部分。符合财库[2014]214号第三条第四项情形的，提交最后报价的响应单位可以为2家。8.综合评分8.1综合评分法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应单位的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的响应单位为成交候选响应单位的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个响应单位每项评分因素的得分。8.2综合评分（满分100分）（1）投标报价（满分30分，以最终报价为准）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30；（2）技术部分评审（70分）2.1项目实施方案审查评分（满分15分）第一档（15分）：针对本项目实施方案完整、详细、具体，进度计划安排、目标管理及安全保证措施等详细合理，能针对本项目的实际情况提出重点、难点分析，给出相应的解决方案及措施，有合理可行建议，施工部署全面的，相关违约处罚承诺最利于招标人，且可行性最强的。第二档（11分）：针对本项目实施方案基本合理可行，有一定的进度计划安排，目标管理及安全保证措施措施，有重点、难点分析，给出对应的解决方案及措施，有简单的建议，施工部署全面的，但指导性、针对性一般的，相关违约处罚承诺最一般的。第三档（7分）：针对本项目实施方案基本合理可行，有进度计划安排，无目标管理及安全保证措施，对重点、难点分析不清楚，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的，但缺乏指导性和针对性的。第四档（3分）：项目实施方案简单，有进度计划安排但不明确，无目标管理及安全保证措施，无重点、难点分析，施工措施、施工部分存在有明显错误的，无违约处罚承诺。第五档（0分）：未提供项目实施方案的不得分。2.2质量承诺及保证措施审查评分（满分15分）第一档（15分）：质量承诺及保证措施具体、详细且有具体的违约责任承诺，质量保证措施严格按招标文件要求的施工技术规范、标准编制且针对性好，对工程质量保证措施有阐述、货物质量及安装工作质量有具体、详细、针对性较强的保证措施的；第二档（11分）：质量承诺及保证措施得当，有一定的违约责任承诺，质量保证措施达到招标文件要求的施工技术规范、标准但针对性一般，对工程质量保证措施有阐述、货物质量及安装工作质量有一定针对性、合理性保证措施的；第三档（7分）：质量承诺及保证措施粗略，有一定的违约责任承诺，质量保证措施基本达到招标文件要求的施工技术规范、标准但有重大缺陷或错漏，对货物质量及安装工作质量无针对性、不合理的；第四档（3分）：质量承诺及保证措施简单，无违约责任承诺，对工程质量保证措施无阐述、货物质量及安装工作质量无针对性、不合理的；第五档（0分）：未提供质量承诺及保证措施的不得分。2.3安全文明施工保证措施审查评分（满分10分）第一档（10分）：磋商响应文件中针对本项目制定有具体、完整、可行的安全管理制度、安全技术措施、安全检查及隐患整改方案且合理、先进、针对性好，在报价部分中有相对应的费用的，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；第二档（7分）：磋商响应文件中针对本项目制定有具体、完整、可行的安全管理制度、安全技术措施、安全检查及隐患整改方案且合理、先进、针对性一般，在报价部分中有相对应的费用的，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；第三档（5分）：磋商响应文件有基本具体、可行的安全文明施工实施保证措施且在报价部分中有相对应的费用的，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；第四档（3分）：磋商响应文件中有安全文明施工保证措施且在报价部分中有相对应的费用的，但不具体，存有错漏的；2.4工期承诺及保证措施审查评分（满分5分）第一档（5分）：工期承诺满足采购文件且有具体的违约责任承诺的，有施工进度计划且能保证工期的；第二档（3分）：工期承诺满足采购文件且有奖罚条件和有施工进度计划，工期保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的；第三档（2分）工期承诺满足采购文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺的；第四档（1分）工期承诺满足采购文件要求，但工期保证措施存在问题，违约责任承诺不具体的；第五档（0分）未提供不得分。2.5施工主要工序审查评分（满分5分）第一档（5分）：施工主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对招标项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行保证措施的；第二档（3分）：施工主要工序有阐述全面、合理，主要工种施工方法基本得当，且对招标项目的关键技术、工艺有明确的表述，对施工重点、难点有合理的解决方案，保证措施基本可行的；第三档（1分）：施工主要工序阐述基本全面，且对招标项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，但解决方案和保证措施不可行的。第四档（0分）：施工主要工序无阐述、安排和主要工种施工方法的不得分。2.6施工机械审查评分（满分5分）第一档（5分）：施工机械投入与施工进度计划呼应、满足工程要求，施工机械搭配合理、准确且明确的，有相对应的费用的；第二档（3分）：施工机械投入与施工进度计划呼应、满足工程要求，施工机械搭配基本合理、基本准确且有相对应的费用的；第三档（1分）：施工机械投入与施工进度计划响应、基本满足工程要求，但施工机械搭配不当的；第四档（0分）：未提供不得分。2.7项目管理人员配置审查评分（满分15分）第一档（15分）：项目管理人员配置职责分工明确，岗位责任制度健全，机构人员专业配备齐全、技术工种及数量合理的；第二档（11分）：项目管理人员配置职责分工基本满足施工要求，岗位责任制度一般，机构人员专业配备及技术工种数量基本满施工需求的；第三档（7分）：项目管理人员（除项目经理外）配置基本满足工程管理需要，机构人员专业配备及技术工种数量缺乏针对性；第四档（3分）：项目管理人员配置职责分工不明确，岗位责任制度不健全，无机构人员专业配备及技术工种的；第五档（0分）：除资格要求人员外，未配置其他人员不得分。8.3统计原则评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应单位的标书进行评价、打分，然后汇总每个响应单位每项评分因素的得分。响应单位最后得分为各评委综合打分算数平均值，小数点后保留两位小数。8.4评审报告磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选响应单位，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐（不属于中小企业的供应商不获得本项目推荐资格）。得分且投标报价相同的，根据节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等政府采购政策，综合推荐。综合评分最高的响应单位为中标人。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应单位，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。附件1：中小企业声明函（工程、服务）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：日期：注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。附件2：残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。单位名称（盖章）：日期：备注：响应单位若为残疾人福利性单位，请填写声明函，非残疾人福利性单位，请勿乱填写。此声明函可放在响应文件格式其他中附件3：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。第七章工程量清单及图纸另册提供墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目成交结果公告一、项目编号：PEZC2024-C2-00363-YNYY-0017/YY2024081二、项目名称：墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目三、中标（成交）信息：供应商名称：云南东棚建筑工程有限公司供应商地址：云南省昆明市盘龙区羊肠小村新村二期33栋4号成交金额：¥1406146.32元（大写：人民币壹佰肆拾万零陆仟壹佰肆拾陆元叁角贰分）四、主要标的信息：工程类名称：墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目；施工范围：墨江县泗南江水电站坝溜镇哈布孔村美丽家园·移民新村建设项目，建设内容包括但不限于集贸市场大棚、垃圾房的建筑工程及安装工程；室外场地平整、浆砌挡土墙、波形梁护栏、场地硬化、排水沟、太阳能路灯、宣传栏及项目简介牌的室外及附属工程；施工工期：合同签订后120日历天内完工；项目经理：杨旺琴执业证书信息：建筑工程专业二级注册建造师、云2532021202142440、云建安B(2024)0075451五、评审专家名单：温魏骏（组长）、符继荣、李荣（采购人代表）六、代理服务收费标准及金额：包干价¥11500.00元。七、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。八、其他补充事宜：无九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：1.采购人信息采购人：墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室地址：墨江县联珠镇龙泉路2号联系人：苏工电话：153685853612.采购代理机构信息采购代理机构：云南玉洋项目管理咨询有限公司地址：玉溪市红塔区右冯新村B区2幢2号3楼联系方式：0877-20901773.项目联系方式项目联系人：张莎莎、盛张蓉联系电话：0877-20901771898772158815308775060日期：2024年10月30日
投标 / 标书制作要点（原创）
本移民新村建设涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
