高标准农田建设中标结果公示（布拖县农业农村局2025）
布拖县农业农村局布拖县2024年高标准农田建设项目(新建) （第四次）（项目名称）施工一标段施工招标成交公告
一、项目编号：SCFT-20250201（招标文件编号：SCFT-20250201）
二、项目名称：布拖县2024年高标准农田建设项目(新建) （第四次）（项目名称）施工一标段施工招标
三、中标（成交）信息
供应商名称：四川和致建设工程有限公司
供应商地址：四川省凉山彝族自治州宁南县宁远镇勤劳巷33号
中标（成交）金额：1215.9875000（万元）
四、主要标的信息
序号
供应商名称
工程名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书
1
四川和致建设工程有限公司
布拖县2024年高标准农田建设项目(新建) （第四次）（项目名称）施工一标段施工招标
详见施工图纸及工程量清单
210日历天
宋学芬
川2512016201805212
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
赵建军、傅梅、黄琼、胡双诤、宋涛
六、代理服务收费标准及金额：
本项目代理费收费标准：招标代理服务费由中标人支付，不计入投标报价，中标后参照“计价格[2002]1980 号”规定的招标代理服务收费标准，以及招标人和招标代理机构签订并已备案的《四川省国家投资工程建设项目委托招标代理合同》中确定的下浮动幅度（20%），计算出招标代理服务费，支付给招标代理机构。
本项目代理费总金额：5.844700 万元（人民币）
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：布拖县农业农村局
地址：布拖县农业农村局
联系方式：田先生
2.采购代理机构信息
名 称：四川丰通建设项目管理有限公司
地 址：四川省攀枝花市西区格萨拉大道34-3
联系方式：罗女士 0812－6862388 。
3.项目联系方式
项目联系人：罗女士
电 话： 0812－6862388
公告概要：
公告信息：
采购项目名称
布拖县2024年高标准农田建设项目(新建) （第四次）（项目名称）施工一标段施工招标
品目
服务/水利管理服务/其他水利管理服务
采购单位
布拖县农业农村局
行政区域
布拖县
公告时间
2025年02月28日 12:43
评审专家（单一来源采购人员）名单
赵建军、傅梅、黄琼、胡双诤、宋涛
总成交金额
￥1215.987500 万元（人民币）
联系人及联系方式：
项目联系人
罗女士
项目联系电话
0812－6862388
采购单位
布拖县农业农村局
采购单位地址
布拖县农业农村局
采购单位联系方式
田先生
代理机构名称
四川丰通建设项目管理有限公司
代理机构地址
四川省攀枝花市西区格萨拉大道34-3
代理机构联系方式
罗女士 0812－6862388 。
附件：
附件1
评审意见.pdf
附件2
磋商文件.pdf
采购编号：SCFT-20250201布拖县2024年高标准农田建设项目(新建)（第四次）（项目名称）施工一标段施工招标竞争性磋商采购人：布拖县农业农村局采购代理机构：四川丰通建设项目管理有限公司2025年02月目录第一章磋商邀请......................................................第二章磋商须知......................................................第三章供应商的资格、资质性及其他类似效力要求........................第四章供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料..第五章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求........第六章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容........................第七章响应文件格式..................................................第八章评审方法......................................................第九章政府采购合同（草案）..........................................第十章工程量清单和图纸..............................................第一章磋商邀请四川丰通建设项目管理有限公司（采购代理机构）受布拖县农业农村局委托，拟对布拖县2024年高标准农田建设项目(新建)（第四次）（项目名称）施工一标段施工招标参照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《国有企业采购管理办法》相关规定，采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。一、采购项目基本情况1.项目编号：SCFT-202502012.采购项目名称：布拖县2024年高标准农田建设项目(新建)（第四次）（项目名称）施工一标段施工招标。二、资金情况资金来源：中央财政转移支付补助资金、省、州级补助资金、县级配套资金。三、采购项目简介：本项目共1个包，项目概况详见第五章。详见磋商文件第五章。四、定向采购情况本项目不涉及。五、邀请供应商公告方式：本次竞争性磋商邀请在中国政府采购网上以公告形式发布。六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；7.采购人根据采购项目提出的特殊条件。（1）具备独立法人资格，行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质；（2）具备有效的《安全生产许可证》；8.本项目不允许联合体参加。9.按照规定获取了磋商文件。（二）其他类似效力要求：授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。七、禁止参加本次采购活动的供应商根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，供应商将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。八、采购文件获取方式、时间、地点：磋商文件获取时间（即报名时间）：自2025年02月17日至2025年02月21日00:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）邮箱获取（1300091936@qq.com）。获取磋商文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。（报名资料加盖供应商公章）发送至邮箱。售价：人民币0元/份（磋商文件售后不退,磋商资格不能转让）。九、首次递交响应文件截止时间：2025年02月27日14时00分（北京时间）。响应文件必须在首次递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达或者未密封的响应文件,采购代理机构恕不接收。本次磋商不接受邮寄的响应文件。十、首次递交响应文件地点：（西昌市东城街道月海路一段十六号综合楼B区正祥国际十一楼2号）。十一、首次递交响应文件开启时间2025年02月27日14时00分（北京时间）在磋商地点开启。十二、磋商地点：（西昌市东城街道月海路一段十六号综合楼B区正祥国际十一楼2号）。十三、联系方式采购人：布拖县农业农村局通讯地址：布拖县农业农村局联系人：田先生联系电话：0834-8531181采购代理机构：四川丰通建设项目管理有限公司地址：四川省攀枝花市西区格萨拉大道34-3邮编：615000联系人：罗女士联系电话：0812－6862388第二章磋商须知一、供应商须知附表序号应知事项说明和要求1确定邀请磋商的供应商数量和方式本次磋商邀请的供应商数量：不少于三家；本次采购采取在中国政府采购网公告的方式邀请参加磋商的供应商。2采购预算（实质性要求）采购预算：12,193,375.22元最后报价超过采购预算,其响应文件按无效处理。3最高限价（实质性要求）最高限价：12,193,375.22元最后报价超过最高限价,其响应文件按无效处理。4本国工程（实质性要求）根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，本项目采购本国工程。5低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）1、供应商报价低于采购预算85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的工程及其有关的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明应由其法定代表人/主要负责人或者其授权代表签字确认。3、供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。6小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（本项目不涉及）一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见第七章响应文件格式《格式2-6五、中小企业（监狱企业）声明函》）原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。二、失信企业报价加成或者扣分（实质性要求）1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。7节能、环保及无线局域网产品政府采购政策一、节能、环保产品政府采购政策：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品7节能、环保及无线局域网产品政府采购政策认证信息，对通过认证的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖供应商公章（鲜章），否则其响应文件按无效处理。（实质性要求）本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第八章《综合评分明细表》的规则进行加分。注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。二、无线局域网产品政府采购政策：本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按照第八章《综合评分明细表》的规则进行加分。8磋商情况公告供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在中国政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。9履约保证金履约保证金=中标合同金额的10%（根据中华人民共和国招标投标法实施条例第五十八条规定：履约保证金不得超过中标合同金额的10%）供应商可以选用下列形式之一提交履约保证金：（1）以现金或者支票形式全额提交。采用该形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式缴纳。（2）以保函形式全额提交。采用该形式的履约担保必须提供保函原件。（3）以现金或支票、保函形式组合提交。采用现金或支票形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式缴纳；采用保函形式的履约担保必须提供保函原件。（4）保函形式采用☑银行保函☑保险公司保险☑/（其它形式，由招标人自行填写），招标人可选择一项或多项。10磋商文件咨询联系人：罗女士。联系电话：0812－6862388。11磋商过程、结果咨询联系人：罗女士。联系电话：0812－6862388。12成交通知书领取四川丰通建设项目管理有限公司（四川省攀枝花市西区格萨拉大道34-3）13供应商询问联系人：罗女士。联系电话：0812－6862388。14代理服务费招标代理服务费由中标人支付，不计入投标报价，中标后参照“计价格[2002]1980号”规定的招标代理服务收费标准，以及招标人和招标代理机构签订并已备案的《四川省国家投资工程建设项目委托招标代理合同》中确定的下浮动幅度（20%），计算出招标代理服务费，支付给招标代理机构。15合同分包☑本项目不接受合同分包；（采购人根据项目情况选择）□本项目接受合同分包（采购人根据项目情况选择）；具体要求如下：1.供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中事前载明。分包供应商履行的分包项目的技术要求等，必须与成交的一致。2.分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。3.本项目分包履行的具体内容、金额或者比例：/。16声明承诺提醒供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。17行业类别建筑业二、总则1.适用范围1.1本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目。1.2本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。2.采购主体2.1本次磋商的采购人是布拖县农业农村局。2.2本次磋商的采购代理机构是四川丰通建设项目管理有限公司。3.合格供应商合格供应商应具备以下条件：3.1具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；3.2不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。4.磋商费用（实质性要求）供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.1.1单价合同。综合单价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：。12.1.2总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。12.1.3其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额（比例20%-40%）：。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。12.3计量12.3.1计量原则-81-工程量计算规则：。12.3.1.1总价措施项目的计量总价措施项目清单中的项目（除环境保护、安全施工、文明施工、临时设施等以费率计价的项目以外），包干计取，结算不作调整；进度支付时按发包人确认后的工程形象进度比例按月计量。安全文明施工费的计量、支付与结算按川建发〔2017〕5号执行。12.3.1.2规费的计量按建设行政主管部门核定的承包人规费费率计量和结算。12.3.1.3税金税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计取。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。-82-12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.5支付分解表的编制（1）总价合同支付分解表的编制与审批：。（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前X小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：X小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：。（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.2投料试车-83-关于投料试车相关事项的约定：。13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应包括的内容：。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：。-84-15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）%的工程款；（3）其他方式:。15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：。15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为：。15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。-85-（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.2因不可抗力解除合同-86-合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：。18.2其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。-87-第四节合同附件格式附件一：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋公路工程质量保修办法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：质保期：详见《建设工程质量管理条例》第六章第39—42条。2、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（1）基础设施工程、公路工程的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；（3）装修工程为2年；（4）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；（5）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；（7）其他项目的保修期限为2年。-88-2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋公路工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4、保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项:质量保证金按工程竣工结算价的3%计算，质量保证金的退还按合同约定，不计利息。承包方接到保修通知书后三天内必须到场保修，否则发包方可请人保修，所发生的费用在保修金中支付。5.2本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日-89-第十章工程量清单和图纸另册。-90-（第四次）布拖县2024年高标准农田建设项目（新建）（项目名称）施工一标段施工招标磋商报告采购人：布拖县农业农村局采购代理机构：四川丰通建设项目管理有限公司2025年2月27日一、采购活动基本情况介绍（一）采购项目基本情况介绍项目业主：布拖县农业农村局项目名称：布拖县2024年高标准农田建设项目（新建）（第四次）（项目名称）施工一标段施工招标采购项目（二）采购过程基本情况介绍1、布拖县农业农村局（采购人）对“布拖县2024年高标准农田建设项目（新建）（第四次）（项目名称）施工一标段施工招标”进行竞争性磋商，本次磋商采购委托四川丰通建设项目管理有限公司（西昌市东城街道月海路一段十六号综合楼B区正祥国际十一楼2号）。2、磋商邀请于2025年02月14日在《中国政府采购网》上发布。3、出售（提供）竞争性磋商文件的时间为：2025年02月17日至2025年02月21日二、磋商方法和标准（一）磋商方法名称和概念详见竞争性磋商文件（二）磋商因素。详见竞争性磋商文件（三）评审标准。详见竞争性磋商文件。三、获取竞争性磋商的供应商名单序号供应商名称1四川宏本建筑工程有限公司2蜀广建工集团有限公司3会东县永胜工程建设有限公司4四川信钰建设工程有限公司5四川瑞丰基业建设工程有限公司6四川德才建设集团有限公司7四川金贝建设工程有限公司8四川亿能达建设工程有限公司9四川纽腾建筑工程有限公司10四川和致建设工程有限公司11四川华浩建筑工程有限公司12四川进达建筑工程有限公司13四川京泰建工集团有限公司14四川清木建筑工程有限公司15中冀宇轩建设工程有限公司四、磋商地点和磋商小组成员名单（一）磋商地点：四川丰通建设项目管理有限公司（西昌市东城街道月海路一段十六号综合楼B区正祥国际十一楼2号）（二）磋商小组成员名单。根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由5人组成的磋商小组（其中，在四川省政府采购评审专家库邀请技术、经济、法律等方面评审专家4人，由采购人委托采购人代表1人）负责本次采购项目的磋商工作。五、磋商情况（一）按照《竞争性磋商文件》规定的时间，于：2025年02月27日14点00分（北京时间），四川丰通建设项目管理有限公司（西昌市东城街道月海路一段十六号综合楼B区正祥国际十一楼2号）进行了竞争性磋商。（二）递交响应文件截止时间：2025年02月27日14点00分（北京时间），共收到家供应商的响应文件。（三）磋商会议由四川丰通建设项目管理有限公司主持（四）磋商过程中，由监督单位、供应商、业主对响应文件的密封情况进行了检查，并由供应商对密封情况签字确认。（五）磋商过程顺利。六、磋商情况及说明（一）磋商过程情况1、磋商过程程序执行情况。的2、磋商过程是否存在应当拒绝磋商的情形。R3、磋商过程是否存在可以拒绝磋商的情形。元（二）采购执行机构解释情况不（三）供应商澄清情况无（四）有效供应商名单。有效供应商名单序号供应商名称1四川宏本建筑工程有限公司2会东县永胜工程建设有限公司3四川华浩建筑工程有限公司4四川和致建设工程有限公司（五）无效供应商名单及原因。无效供应商名单序号供应商名称1四川进达建筑工程有限公司未通过的原因授权委托时间过期2蜀广建工集团有限公司未通过的原因二轮报价高于首轮3四川信钰建设工程有限公司未通过的原因二轮报价高于首轮4四川亿能达建设工程有限公司未通过的原因二轮报价高于首轮七、磋商结果磋商结果排序供应商名称总得分第一名和级建工和面2P40第二名可华法建93第三名会车号永州只30八、磋商小组成交建议被推荐为成交供应商名单成交候选人顺序供应商名称报价金额（元）第一成交候选人3912158875.00第二成交候选人川华的71027248.00第三成交候选人会车121829200备注：九、磋商小组成员有不同意见的说明本成员对磋商过程和磋商结果有不同意见，特说明如下：10实涛商成签，机机专张家洪，田政监督人员签字：2025年2月27日启
投标 / 标书制作要点（原创）
本高标准农田建设涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
