智能化建设工程 智能化工中标结果公示（南京农业大学2025）
南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程成交公告
一、项目编号：ZF20250118（学校编号）（招标文件编号：ZF20250118）
二、项目名称：南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程竞争性磋商公告
三、中标（成交）信息
供应商名称：华纳智能科技（江苏）有限公司
供应商地址：南京市秦淮区标营4号紫荆大厦903-1室
中标（成交）金额：210.0000000（万元）
四、主要标的信息
序号
供应商名称
工程名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书
1
华纳智能科技（江苏）有限公司
南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程
本项目为南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程，项目建设地点位于淮安市盱眙县黄花塘镇南侧,紧邻202县道东侧，本项目总建筑面积6630.87㎡,其中地上建筑面积6630.87㎡,无地下室。1#楼综合楼，地上四层，主要功能为科研办公，建筑面积4496.48㎡；2#楼辅楼，地上二层，主要功能为食堂及报告厅，建筑积919.39㎡；3#楼仓库，地上一层，主要功能为仓库及低温种子库，建筑面积1080.00㎡；4#楼，地上一层，主要功能为配电房，建面积135.00㎡，本次采购主要为智能化工程，具体内容以图纸、清单及建设单位指令等为准。
120日历天
张威
苏1322020202102630
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
杨晨、俞美芳、毛艳（采购人代表）
六、代理服务收费标准及金额：
本项目代理费收费标准：以成交金额为计费基数，按计价格〔2002〕1980号文收费标准的25%计算，最低执行价为2700元。
本项目代理费总金额：0.442500 万元（人民币）
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：南京农业大学
地址：南京市江北新区滨江大道666号南京农业大学滨江校区
联系方式：刘老师，025-84395896
2.采购代理机构信息
名 称：江苏省建信招投标有限公司
地 址：南京市西康路7号15楼
联系方式：叶小毛，19951661991
3.项目联系方式
项目联系人：叶小毛
电 话： 19951661991
公告概要：
公告信息：
采购项目名称
南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程竞争性磋商公告
品目
工程/安装工程/智能化安装工程/其他智能化安装工程
采购单位
南京农业大学
行政区域
市辖区
公告时间
2025年04月23日 16:22
评审专家（单一来源采购人员）名单
杨晨、俞美芳、毛艳（采购人代表）
总成交金额
￥210.000000 万元（人民币）
联系人及联系方式：
项目联系人
叶小毛
项目联系电话
19951661991
采购单位
南京农业大学
采购单位地址
南京市江北新区滨江大道666号南京农业大学滨江校区
采购单位联系方式
刘老师，025-84395896
代理机构名称
江苏省建信招投标有限公司
代理机构地址
南京市西康路7号15楼
代理机构联系方式
叶小毛，19951661991
附件：
附件1
中小企业申明函-华纳智能.pdf
附件2
磋商文件-南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程4-11发布.doc
15.根据本磋商文件采购需求还需提供的其他证明文件15.1.中小企业声明函本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（南京农业大学）的南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设，属于建筑业行业；承建（承接）企业为华纳智能科技（江苏）有限公司，从业人员26人，营业收入为2519.2037万元，资产总额为3869.8278万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于（小型企业）；2.（标的名称），属于建筑业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；..以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：华纳智能科技江苏）有限公司日期：2025年4月22日从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业、个体工商户。（2）供应商须完整填写声明函中各项信息，如有缺漏，则视为无效声明。（3）若成交，本声明函作为成交公告的一部分进行公示，接受社会监督，请如实填写。若提供虚假信息，则取消成交资格，并依法承担相应责任。（4）货物采购项目：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。529C扫描全能王3亿人都在用的扫描App南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程磋商文件（工程类）采购人：南京农业大学采购代理机构：江苏省建信招投标有限公司日期：2025年4月目录供应商须知前附表1第一部分磋商公告10第二部分供应商须知15第三部分采购需求20第四部分合同条款25第五部分评审办法70第六部分格式附件75供应商须知前附表序号内容说明与要求1项目名称南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程2项目编号项目编号：ZF20250118代理机构编号：/3预算金额人民币291.956839万元，报价超过预算金额将作无效响应处理。4最高限价人民币291.956839万元，报价超过最高限价将作无效响应处理。5采购资金的支付方式、时间、条件详见合同中关于付款周期的约定。6采购概述根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律法规以及《南京农业大学采购与招标管理办法（修订）》等学校有关规章制度，本采购项目已具备采购条件，依法进行采购。7采购方式竞争性磋商8公告发布媒体中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）南京农业大学采招网（http://zbb.njau.edu.cn）9采购人单位名称：南京农业大学地 址：南京市江北新区滨江大道666号南京农业大学滨江校区联 系 人：刘老师电 话：025-8439589610采购代理机构单位名称：江苏省建信招投标有限公司地 址: 南京市鼓楼区西康路7号15楼邮 编: 210000联 系 人：叶小毛电 话:1995166199111包件不适用，有关包件的所有条款均不适用本项目12采购内容本项目为南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程，项目建设地点位于淮安市盱眙县黄花塘镇南侧,紧邻202县道东侧，本项目总建筑面积6630.87㎡,其中地上建筑面积6630.87㎡,无地下室。1#楼综合楼，地上四层，主要功能为科研办公，建筑面积4496.48㎡；2#楼辅楼，地上二层，主要功能为食堂及报告厅，建筑积919.39㎡；3#楼仓库，地上一层，主要功能为仓库及低温种子库，建筑面积1080.00㎡；4#楼，地上一层，主要功能为配电房，建面积135.00㎡，本次采购主要为智能化工程，具体内容以图纸、清单及建设单位指令等为准。13是否采购进口产品不接受，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。14工期120日历天15磋商过程中可能变动的内容在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。16施工地点淮安市盱眙县黄花塘镇南侧,紧邻202县道东侧17报价货币响应文件的报价采用人民币报价。18合格供应商资格要求1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章）；（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内）或上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章；（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺书，承诺书格式自拟）；（5）有依法缴纳税收的良好记录，提供距参加本次政府采购活动六个月内任意一月份的依法纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；（6）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距参加本次政府采购活动六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；（7）参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；2、其他资质要求：（1）供应商具有专业承包电子与智能化工程二级(含)以上（提供证书复印件加盖公章，原件核查）；（2）投标人须具备有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖公章，原件核查）；（3）项目经理1名，应具有机电安装工程专业二级及以上注册建造师证书，且具有有效的安全生产考核合格证书（B类）。（提供注册建造师证书及安全生产考核合格证书B类复印件加盖公章，原件核查）；注：根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人提供的一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若提供的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。（4）项目部其他人员要求：技术负责人1名，需具备建设工程类中级及以上职称证（与项目经理不可为同一人，提供证书复印件加盖公章，原件核查）；（5）提供所报本工程上述项目部管理团队各成员社保机构出具的2024年10月-2025年3月供应商为其缴纳的养老保险金缴费证明材料【劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）】。（提供相关证明材料加盖公章）（6）供应商的其它要求（符合并提供承诺书）：1）没有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；2）未因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；3）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；4）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；5）项目经理必须满足下列条件：①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目经理。6）项目部管理人员在投标有效期内不得更换。（7）项目经理须对安全施工作出承诺。（承诺书须项目经理本人签字并加盖公章）；（8）拒绝下述供应商参加本次采购活动：1）响应人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书加盖公章）。2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加本项目的采购活动。3）响应人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。19是否接受联合体报价不接受20是否接受转包、分包是否接受转包：本项目不接受转包。是否接受分包：本项目不接受非法分包。21是否专门面向中小企业采购是，本项目是专门面向中小微企业，仅接受中小微企业供应商投标，非中小微企业供应商投标为无效投标。（供应商须提供《中小企业声明函》原件编入响应文件。）注：建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。22采购标的对应的中小企业划分标准所属行业建筑业23磋商文件发售时间、地点及获取方式1.时间:2025年4月14日至2025年4月18日，每天上午9点00分至11点30分，下午14点00分至17点00分(北京时间，法定节假日除外)，若潜在供应商未能在购买磋商文件的截止时间之前向采购代理机构购买，则其磋商将被拒绝。2.地点:南京市鼓楼区西康路7号15楼3.方式:现场或汇款方式购买，若以汇款方式购买磋商文件，须购买单位以公对公形式办理汇款(汇款附言:项目名称_项目编号_包号(如有) _磋商文件费)，并将汇款凭证发送至采购代理机构邮箱（397278365@qq.com）。账户名称：江苏省建信招投标有限公司浦口分公司，账户号码：409490100100181519，开户银行：兴业银行股份有限公司南京北京西路支行。邮件标题:购买单位名称_项目名称_项目编号_包号(如有)邮件正文:请明确拟购买文件的项目名称、项目编号、包号(如有)、购买单位名称、联系人和联系方式、开票信息、付款截图(直接贴图在正文，不要采用附件)、邮寄地址等信息。4.售价:600元（人民币）24现场踏勘不组织25提问方式书面提问须加盖公章26采购答疑会时间、地点时间：如有，另行书面通知地点：南京市江北新区滨江大道666号南京农业大学滨江校区行政楼B座B113室27澄清答疑时间：如有形式：通过邮件形式发放至各供应商获取采购文件时预留的电子邮箱28响应文件有效期响应文件递交截止之日起90日历日29响应文件递交开始及截止时间、地点递交开始时间：2025年4月23日上午09时00分递交截止时间：2025年4月23日上午09时30分递交地点：南京市江北新区滨江大道666号南京农业大学滨江校区行政楼B座B113室30磋商会时间、地点时间：同响应文件递交截止时间地点：同响应文件递交地点31响应文件的组成响应文件按下列顺序应包括：1）响应函；2）法定代表人资格证明书；3）法定代表人授权委托书；4）报价一览表；5）已标价的工程量清单6）偏离表7）服务方案8）资格证明文件9）中小企业声明函10）残疾人福利性单位声明函（如有）11）响应人认为需加以说明的其他内容。32响应文件格式供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式，填写响应函、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、报价一览表、工程量清单、偏离表、服务方案、资格证明文件、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如有）等（详见第六部分格式附件）。33响应文件份数、编制1、响应文件份数：正本1份、副本4份、电子文档1份（U盘，应包含投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件、工程量清单计价内容提供excel版本格式）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。2、响应文件(含电子文档)递交时必须进行密封（每份书面文件建议采用胶装成册方式，标注页码并注明正本或副本及项目名称、项目编号、供应商名称等字样），在密封后文件的外包装上注明“项目名称、项目编号、供应商名称、地址、电话和传真”等字样，并在封口骑缝处加盖供应商公章。3、响应文件应编制目录和页码，建议双面打印。34评审方法综合评分法35如发生此列情况之一，供应商的响应文件将被拒绝1）未按规定获取磋商文件的；2）供应商名称与获取采购文件不一致的；3）未在响应文件截止时间前递交的响应文件；4）未按磋商文件的规定进行密封。36供应商退出磋商已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商；37磋商保证金磋商保证金金额小写：人民币30000元整保证金递交截止时间：同响应文件递交截止时间，以保证金实际到账为准。保证金的形式：电汇、汇票、本票、转账支票等非现金形式（开户行在南京地区以外的投标人不接受支票或本票作为投标保证金）；如提供保函，须开给采购代理机构。供应商除了将保证金凭证复印件加盖公章放入投标文件中外，如果保证金采用汇票、本票、转账支票、保函形式提交的，原件还须单独密封与投标文件一并提交。（以上必须是本单位基本账户开出）投标保证金仅退还至供应商公司账户，不退还现金及个人账户收款单位名称：江苏省建信招投标有限公司银行账号： 125904480710666开户行名称：招商银行南京分行城西支行备注：★1、供应商不得使用个人账户或非供应商单位账户或现金方式递交的磋商保证金。2、银行转账时“备注栏”须注明项目名称及用途38成交服务费支付成交人领取成交通知书后5天内，一次性向采购代理机构支付成交服务费，以成交金额为计费基数，按计价格〔2002〕1980号文收费标准的25%计算，最低执行价为2700元。由中标单位领取中标通知书后，向招标代理机构交纳招标代理服务费及评审费。39政府采购政策落实本次采购若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知等政策，将落实相关政策。40其他1.本磋商文件所附合同条款对成交供应商有约束力，根据项目需要采购人可在与成交供应商签署合同时对原合同稍作修订；2.响应文件递交（响应文件递交截止时间）后，采购代理机构将在“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单对参与磋商会的响应人进行信息查询，确认响应人截止响应文件递交截止时间，参加政府采购活动前是否被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。41磋商流程1.磋商顺序按供应商磋商会标书送达先后顺序，后签先谈。2.磋商小组所有成员与供应商逐个进行磋商。磋商内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等（如为多次报价时还包括竞标报价）。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。3.磋商小组与供应商进行磋商的内容，供应商除当场答复外，还应对磋商中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至磋商小组，否则以上资料视为无效报价。4.磋商的结果以书面为准，应答文件必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（盖章）或盖公章，经供应商和磋商小组确认后，替代响应文件中相应的内容。如成交，则作为合同的组成部分。42疑问及质疑1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章项目联系人。2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。（1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。（2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期；质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。（3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按采购文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。（5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。（6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。（7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下：联系部门：江苏省建信招投标有限公司 叶小毛联系电话：19951661991通讯地址：南京市鼓楼区西康路7号15楼43入校注意事项投标人参加本项目开标，请从南京农业大学滨江校区1号门进入，投标人可百度或高德地图搜索“南京农业大学滨江校区1号门”并合理规划出发时间，到达后主动给门卫出示当天投标文件进行说明或登记后即可进校，下图为南京农业大学滨江校区平面图：校园平面总索引NANJINGAGRICULTURALUNIVERSITYBINJIANGCAMPUSMAP章之汶图书馆资源与环境科学学院19横江大道NZHANGZHIWENLIBRARYCOLLEGEOFRESOURCESANDENVIRONMENTALSCIENCES3号门（北门)4号门（北大门）公共教学楼国家大豆改良中心20国家大豆改良中心TEACHINGBUILDINGNATIONALCENTERFORSOYBEANIMPROVEMENT3635校医院30博大学生活动中心作物遗传与种质创新利用全国重点实验室03绿STUDENTCENTERENHANCEMENTANDUTILIZATIONSTATEKEYLABORATORYOFCROPGENETICS&GERMPLASM校友之家植物保护学院52植物保护学院SALUMNICENTERCOLLEGEOFPLANTPROTECTION朴苑1舍朴苑餐厅学术门交流中心农业废弃物资源化利用重点实验室05校史馆农业废弃物资源化利用重点实验室22UNIVERSITYHISTORYMUSEUMKEYLABOFAGRICULTURALWASTESUTILIZATION档案馆现代农业分析测试中心UNIVERSITYARCHIVESMODERNAGRICULTURALANALYSISANDTESTINGCENTER农学院06行政楼及会议中心23ADMINISTRATIONBUILDING&CONFERENCECENTERCOLLEGEOFAGRICULTURE金陵广场体育馆作物遗传与种质创新利用全国重点实验室122123UNIVERSITYSPORTSCENTER24ENHANCEMENTANDUTILIZATIONSTATEKEYLABORATORYOFCROPGENETICS&GERMPLASM体育场看台现代农业分析测试中心08STADIUMSTANDMODERNAGRICULTURALANALYSISANDTESTINGCENTER诚苑餐厅朴苑1舍水体育馆0925CHENGYUANCANTEENPUYUANDORMITORY12食品科学技术学院朴苑2舍1026朴苑2舍COLLEGEOFFOODSCIENCEANDTECHNOLOGYPUYUANDORMITORY2国家肉品质量安全控制工程技术研究中心朴苑3舍西NATIONALCENTEROFMEATQUALITYANDSAFETYCONTROLPUYUANDORMITORY3青肉品质量控制与新资源创制全国重点实验室朴苑4舍OTTSR6MEATDEVELOPMENTTATEKEYLABORATORYOFMEATQUALITYCONTROLANDPUYUANDORMITORY4前沿交叉研究院朴苑餐厅齐民湖ACADEMYFORADVANCEDINTERDISCIPLINARYSTUDIESPUYUANCANTEEN信息管理学院展览馆COLLEGEOFINFORMATIONMANAGEMENTEXHIBITIONHALL工学院勤苑2舍COLLEGEOFENGINEERING人工智能学院QINYUANDORMITORY213章之汶图书馆湾学术交流中心COLLEGEOFARTIFICIALINTELLIGENCE学术交流中心诚含32诚苑餐厅ACADEMICEXCHANGECENTER诚苑1舍CHENGYUANDORMITORY1勤苑1舍33QINYUANBORMITORY1诚苑2舍CHENGYUANDORMITORY2工程训练中心（北）路ENGINEERINGTRAININGCENTERNORTH)15诚苑3舍工程训练中心（南）CHENGYUANDORMITORY315ENGINEERINGTRAININGCENTERSOUTH)中央广场16校医院诚苑4、5舍3舍南05CHENGYUANDORMITORY4&535UNIVERSITYCLINICNAN道植物保护学院110kV变电站COLLEGEOFPLANTPROTECTION京110kVSUBSTATION生物学实验教学中心面EXPERIMENTALTEACHINGCENTEROFBIOLOGY实验室化学品、废奔物中转站農大您所在的位置LABORATORYCHEMICALSANDWASTETRANSFERSTATION18园艺学院RICULTU路南大门YOUAREHERECOLLEGEOFHORTICULTURE连栋玻璃温室38植物生产国家级实验教学示范中心GREENHOUSETURALbNGDEMONSTRATION業从这进LUNIVERS大滨业关第一部分磋商公告第一部分磋商公告窗体顶端项目概况南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程招标项目的潜在供应商应在线上/线下获取磋商文件，并于2025年4月23日09时30分（北京时间）前递交响应文件。一、项目基本情况项目编号：ZF20250118（学校编号）项目名称：南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程采购方式：竞争性磋商预算金额：291.956839万元（人民币），报价超过预算金额将作无效响应处理最高限价（如有）：291.956839万元（人民币），报价超过最高限价将作无效响应处理采购需求：本项目为南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程，项目建设地点位于淮安市盱眙县黄花塘镇南侧,紧邻202县道东侧，本项目总建筑面积6630.87㎡,其中地上建筑面积6630.87㎡,无地下室。1#楼综合楼，地上四层，主要功能为科研办公，建筑面积4496.48㎡；2#楼辅楼，地上二层，主要功能为食堂及报告厅，建筑积919.39㎡；3#楼仓库，地上一层，主要功能为仓库及低温种子库，建筑面积1080.00㎡；4#楼，地上一层，主要功能为配电房，建面积135.00㎡，本次采购主要为智能化工程，具体内容以图纸、清单及建设单位指令等为准。合同履行期限：120日历天本项目（不接受）联合体投标。二、申请人的资格要求：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是专门面向中小微企业，仅接受中小微企业供应商投标，非中小微企业供应商投标为无效投标。（供应商须提供《中小企业声明函》原件编入响应文件。）3、本项目的特定资格要求：（1）供应商具有专业承包电子与智能化工程二级(含)以上（提供证书复印件加盖公章，原件核查）；（2）投标人须具备有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖公章，原件核查）；（3）项目经理1名，应具有机电安装工程专业二级及以上注册建造师证书，且具有有效的安全生产考核合格证书（B类）。（提供注册建造师证书及安全生产考核合格证书B类复印件加盖公章，原件核查）；注：根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人提供的一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若提供的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。（4）项目部其他人员要求：技术负责人1名，需具备建设工程类中级及以上职称证（与项目经理不可为同一人，提供证书复印件加盖公章，原件核查）；（5）提供所报本工程上述项目部管理团队各成员社保机构出具的2024年10月-2025年3月供应商为其缴纳的养老保险金缴费证明材料【劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）】（提供相关证明材料加盖公章）；（6）供应商的其它要求（符合并提供承诺书）：1）没有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；2）未因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；3）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；4）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；5）项目经理必须满足下列条件：①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目经理。6）项目部管理人员在投标有效期内不得更换。（7）项目经理须对安全施工作出承诺。（承诺书须项目经理本人签字并加盖公章）（8）拒绝下述供应商参加本次采购活动：1）响应人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书加盖公章）。2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加本项目的采购活动。3）响应人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。三、获取采购文件时间:2025年4月14日至2025年4月18日，每天上午9点00分至11点30分，下午14点00分至17点00分(北京时间，法定节假日除外)，若潜在供应商未能在购买磋商文件的截止时间之前向采购代理机构购买，则其磋商将被拒绝。地点:南京市鼓楼区西康路7号15楼方式:现场或汇款方式购买，若以汇款方式购买磋商文件，须购买单位以公对公形式办理汇款(汇款附言:项目名称_项目编号_包号(如有)_磋商文件费)，并将汇款凭证发送至采购代理机构邮箱（397278365@qq.com）。账户名称：江苏省建信招投标有限公司浦口分公司，账户号码：409490100100181519，开户银行：兴业银行股份有限公司南京北京西路支行。邮件标题:购买单位名称_项目名称_项目编号_包号(如有)邮件正文:请明确拟购买文件的项目名称、项目编号、包号(如有)、购买单位名称、联系人和联系方式、开票信息、付款截图(直接贴图在正文，不要采用附件)、邮寄地址等信息。售价:600元（人民币）四、响应文件提交截止时间：2025年4月23日09时30分（北京时间）地点：南京市江北新区滨江大道666号南京农业大学滨江校区行政楼B座B113室五、开启截止时间：2025年4月23日09时30分（北京时间）地点：南京市江北新区滨江大道666号南京农业大学滨江校区行政楼B座B113室六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章）；（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内）或上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章；（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺书，承诺书格式自拟）；（5）有依法缴纳税收的良好记录，提供距参加本次政府采购活动六个月内任意一月份的依法纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；（6）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距参加本次政府采购活动六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；（7）参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；2、集中勘察现场和答疑：本次采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。3、本公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），南京农业大学采招网（http://zbb.njau.edu.cn）。4、响应文件份数：正本1份、副本4份、电子文档1份（U盘，应包含投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件、工程量清单计价内容提供excel版本格式）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。5、关于开标要求：供应商的授权委托人必须在投标截止时间前到达开标现场，携带本人身份证原件参加开标会，否则其投标将被拒绝。每家供应商只允许委托代理人一人参加开标会。七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：南京农业大学地址：南京市江北新区滨江大道666号南京农业大学滨江校区联系方式：刘老师，025-843958962.采购代理机构信息名称：江苏省建信招投标有限公司地址：南京市鼓楼区西康路7号15楼联系方式：叶小毛，199516619913.项目联系方式项目联系人：叶小毛电话：19951661991窗体底端第二部分供应商须知第二部分供应商须知一、采购综合说明1.1“磋商项目”系指采购人在磋商文件里描述的所需采购的工程建设项目。1.2“采购人”系指供应商须知前附表中所述的组织。1.3“采购代理机构”系指江苏省建信招投标有限公司。1.4“供应商”系指按规定获取磋商文件，并按照磋商文件向采购人提交响应文件的供应商。但单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。1.5本项目磋商文件的主要内容1.5.1供应商须知前附表；1.5.2磋商公告；1.5.3供应商须知；1.5.4采购需求；1.5.5合同条款；1.5.6评审办法；1.5.7格式附件；1.5.8工程量清单。1.6本磋商文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购人与成交供应商签订项目采购内容协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。1.7磋商文件的修改、澄清将发至各供应商获取采购文件时预留的电子邮箱，供应商应主动在获取采购文件时预留的电子邮箱上及时获取相关信息，否则由此产生的风险由供应商自行承担。1.8工程质量要求：一次性验收合格。本工程竣工时，工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。成交供应商因自身原因质量达不到自报约定工程质量等级标准的，视为成交供应商违约，成交供应商应承担违约责任和相应的经济损失，并处以合同金额2%的质量处罚。1.8.1合同中如涉及需要特种、专业设备生产、制造、安装、维修许可证的施工内容，总承包单位应做好配合施工的供应商的资格证书审核工作，确保采购人今后的使用安全。1.9工期要求：见前附表，成交供应商因自身原因逾期完工的，视为成交供应商违约，成交供应商应承担违约责任和相应的经济损失。1.10与政府及市政配套部门的协调、配合工程中如有涉及政府及相关配套部门的协调均由供应商负责，由于协调不适当造成的一切损失均由供应商承担，采购人仅负责给予配合。1.11工程达标进行本工程施工的管理人员包括项目经理须严格遵守各项施工规范，并不得以任何方式在其他项目上进行兼职。若发现有兼职现象，采购人有权要求立即更换另合适管理人员。人员一经确定，未经采购人书面同意不得随意更换。本工程施工质量标准及验收标准按《建筑工程施工及验收规范》、《建筑工程质量检验评定标准》等现行最新规定执行。1.12现场条件1.12.1采购人仅提供现场施工场地，住宿、伙食安排等问题由成交供应商自行解决；1.12.2施工期间作息制度需听从采购人安排，未经采购人同意不得在施工区域以外随意走动。二、响应文件的编写2.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，以使其报价对磋商文件的实质性要求作出完全响应。本工程要求供应商递送的响应文件必须进行密封并在密封包装外加盖公章。响应文件封面及密封包装外需注明本工程项目名称、项目编号及供应商名称，并按磋商文件前附表上规定的时间及地点递交。响应文件具体包括以下几个组成内容（以第六部分为准）：1）响应函；2）法定代表人资格证明书；3）法定代表人授权委托书；4）报价一览表；5）已标价的工程量清单；6）偏离表；7）服务方案；8）资格证明文件；11）供应商认为需加以说明的其他内容。三、报价要求3.1报价和结算币种为人民币，单位为“元”；3.2响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：3.2.1响应文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；3.2.2单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价计算结果为准，并修正总价；3.2.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；3.2.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；3.2.5如有计算错误，磋商小组有权根据具体情况按对其最不利原则调整；3.2.6按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用；3.3报价有效期见前附表。3.4经磋商后，二次报价为最终报价，二次报价原则上不高于首次报价，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价（除暂列金额、甲供材料费、材料暂估价、专业工程暂估价以外的所有费用）同比例调整。四、响应文件的编制、密封和递交4.1响应文件密封和递交4.1.1响应文件的书写应清楚工整，除报价供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须法定代表人或其委托代理人签字或盖章。4.1.2响应文件(含电子文档)递交时必须密封（每份书面文件建议采用胶装成册方式，标注页码并注明正本或副本及项目名称、项目编号、供应商名称等字样），在密封后文件的外包装上注明“项目名称、项目编号、供应商名称、地址、电话和传真”等字样，并在封口骑缝处加盖供应商公章。4.1.3响应文件须按磋商文件要求进行签章。4.2磋商保证金递交：详见前附表4.2.1报价供应商必须在磋商截止时间前提交保证金，由采购代理机构根据报价供应商录入信息对保证金到账情况进行最终确认，请各供应商将保证金凭证编制在响应文件中。4.2.2未按规定提交保证金的报价，将被视为无效报价，采购人将予以拒绝。4.3响应文件递交4.4对发生的任何故障和风险造成报价供应商报价内容不一致或利益受损或报价失败的，采购人不承担任何责任。五、磋商及评审5.1对所有供应商的报价评估，都采用相同的程序和标准。5.2评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。5.3评审细则详见磋商文件“第五部分评审办法”。六、定标6.1.成交通知6.1.1评审结果公布后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。6.1.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。6.2签订合同6.2.1成交供应商收到《成交通知书》后，按指定的时间、地点与买方签订合同。6.2.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。6.2.3成交供应商在签订合同后5个工作日内，采购代理机构无息退还成交供应商的保证金。6.2.4在《成交通知书》发出后5个工作日，采购代理机构向未成交的供应商无息退还其保证金。6.2.5中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。七、评审内容的保密7.1在评审过程中，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同信息，采购人及采购代理机构有关人员均不能向供应商或与评审无关的其他人泄露。7.2在磋商评审过程中，供应商对采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消资格。八、其它8.1无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。8.2采购人和采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交理由。8.3本磋商文件解释权属采购人和采购代理机构。8.4若发现供应商有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。第三部分采购需求第三部分采购需求1、采购说明1、本采购需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。2、本采购需求中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置），填写技术响应表同时提供对应的技术参数证明材料予以证明。3、磋商时，如磋商小组发现本采购需求中技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。4、本文打“★”为实质性响应条款，不满足做无效投标处理。其他非“★”技术条款，响应人需在响应文件中提供偏离表，如有负偏离，评审小组将会在评审时扣除相应的技术分。5、针对下述采购需求在偏离表（见附件）中逐条表述及承诺。6、如无特别说明，每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。2、项目概况南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程。3、工程范围本项目为南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程，项目建设地点位于淮安市盱眙县黄花塘镇南侧,紧邻202县道东侧，本项目总建筑面积6630.87㎡,其中地上建筑面积6630.87㎡,无地下室。1#楼综合楼，地上四层，主要功能为科研办公，建筑面积4496.48㎡；2#楼辅楼，地上二层，主要功能为食堂及报告厅，建筑积919.39㎡；3#楼仓库，地上一层，主要功能为仓库及低温种子库，建筑面积1080.00㎡；4#楼，地上一层，主要功能为配电房，建面积135.00㎡，本次采购主要为智能化工程，具体内容以图纸、清单及建设单位指令等为准。4、工程量清单编制依据1、建设单位提供的江苏省建筑设计院股份有限公司设计的施工图纸；2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50586-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50587-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50588-2013；3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）；4、苏建价〔2014〕448号江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见；5、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及附件（苏建价（2016）154号文）；6、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及附件（苏建函价〔2019〕178号文）；7、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（江苏省住房和城乡建设厅公告〔2019〕第19号）；8、江苏省住房和城乡建设厅苏建函质安〔2023〕145号《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》；9、人工工资标准按苏建函价[2025]066号文件；10、材料价格按2025年1月份淮安市建设工程材料信息指导价，部分材料价格按市场询价；11、省、市主管部门颁布的相关文件。5、编制方法：一般计税方法。6、其他有关问题的说明：（一）通用部分1、主要材料由建设单位选样确认后方可采购，投标报价时综合考虑选样因素，结算时不调整；2、现场需做好成品保护措施，投标人自行考虑计入投标报价，结算时不增加费用，如损坏现有成品，自行承担恢复费用；3、工期包含法定节假日，国家公祭日，中考、高考和国家、省市规定的其他重大活动要求时间以及雾霾、风雪，除不可抗力外，因投标单位原因造成工期延误的，责任投标单位承担。请投标单位结合工期要求综合考虑各项赶工等措施进行报价，结算不调整；4、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。图纸要求及相关技术标准内的要求须考虑在投标报价中；5、投标人可根据施工组织设计采用的方案调整措施项目清单的内容，投标报价应满足规范及地方有关规定的要求，所发生的费用计入报价中。总价措施项目费以包干形式使用（除安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费），无论承包人在投标报价中是否单独列出，均认为已含在合同价款中，结算时与工程量偏差、工程变更、工程量清单缺项无关，不再予以调整；6、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用；7、本工程砂浆采用预拌砂浆，砼均采用商品砼，是否泵送由投标报价综合考虑，结算时不另增加费用；8、本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用；9、对于江苏省、淮安市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用；10、请投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用；11、所有材料检测费均按相关文件执行，材料质量应确保通过消防、节能、环保（包括室内环境、甲醇含量等）等第三方检测、监测及消防、环保验收，由质量不合格引起的后果由施工单位承担。如环保、消防检测不合格，视为工程项目不合格。本项目按建设单位要求，所有材料检测费用包含以下内容且不限于所有材料、设备（含甲供）按规范及政府职能部门进行常规、非常规检测的费用以及施工过程中的所有施工检测、监测、检验试验费用含质监站等部门的强检、抽检费用等满足竣工验收所需要的一切检验试验所需费用（含园林绿化、环境检测、监测等静载、桩基检测、基坑监测、沉降观测、小应变、成孔、超声波、材料、设备及各系统功能等的所有检测试验费用等），以及由施工单位配合送检等必须发生的所有的配合费用（如进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作等），检测试验合格费用及不合格的检测和再次检测的费用都由承包人承担，请投标人全面综合考虑计入投标报价，结算包干不调整。政府主管部门明文规定应由建设单位缴纳的扬尘排污费及质监站规定的强制检测费和抽检费等有关费用，以及材料检测、人防、防雷、沉降观测、基坑监测及消防报验报审费用、配合费等所有费用均包含在合同价中，结算时不额外增加费用。材料检测等相关事项由发包人指定检测机构（强制检测由江苏省建筑工程质量检测中心有限公司、抽检由南京市建筑工程质量监督站指定），投标人提供必要的作业时间和作业条件并进行报检，检测所需时间含在总工期中；12、投标人须结合现场踏勘、设计文件、地质情况、场地环境、限制条件等等，自行考虑采用何种机械施工并计入报价，结算时不因采用的施工机械变更而增加任何费用；13、本工程弃置费包含但不限于余方及拆除废渣场内二次倒运、装车、运输、场地保洁、渣土弃置等一切费用，需综合考虑进行报价，结算时不再另行增加费用；；14、投标人自行勘察现场，充分考虑现场用水、电接入情况，综合考虑投标报价，结算时不调整；15、施工现场、交通运输情况、自然地理条件及临时设施等由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中；16、工程量清单中每一个子目的“项目特征”未说明或说明不全的，均按施工图纸和施工规范要求执行自行组价，并列入综合单价内。清单特征中未描述，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中；17、对于工程量清单中的“项目特征”，只是招标人对该部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全部描述，计价时必须按施工图纸及相关国家规范的要求，同时应包括施工损耗及规范规定的富余数量的费用。（二）智能化专业1、建筑物进出户预埋管（5xRC100）由土建施工预埋，不计入本次编制范围内；2、报告厅、会议室音视频会议系统后期需由中标单位结合内装布局及设备选型深化设计后施工，清单中的设备数量按图纸及智能化系统主要设备表中计入，其他安装线缆及辅材按1项计入；3、停车场管理系统预留2套地面一进一出道闸,具体位置后期由专业施工单位依据景观条件定位，清单中的设备数量按图纸及智能化系统主要设备表中计入，其他安装线缆及辅材按1项计入；4、室外手孔井做法按室外弱电总图说明做法计入；5、室外监控箱规格按智能化系统主要设备表“500mm*400mm*120mm”考虑计入。7、材料品牌的说明：本工程部分材料品牌要求如下，投标人中标后签约前需提供样品经甲方确认，且必须购买投标产品及满足招标要求的产品进场施工。南京农业大学基建维修材料设备推荐品牌表材料名称材料品牌或型号备注土建钢板、彩钢板钢筋、钢材（其他）镀锌钢板/卷材宝钢、南钢、马钢、武钢、邯钢、永钢、沙钢、宝钢、南钢、太钢管桩建华、三和、东浦水泥海螺、华润、中联、双猴、宁峰商品混凝土、预拌砂浆中联、双龙、普迪、汪海预制混凝土叠合梁、板建华、平达、中建科技、金鹏蒸压加气混凝土墙板旭建、平达、大地混凝土抗裂纤维上海三加、上海复纳、常州利尔德通满足设计要求抗裂砂浆汉高(百得）、广州德高（PD）、马贝、保温石墨复合保温板欧文斯科宁、洛科威、帕洛克、南京白云、富思特、南京鳄鱼、力晶、南京凯华、山东泰石、志星嘉业（1）岩棉材料憎水率达到99%以上，熔点在1200°以上，均须有书面报告；（2）只接受原厂生产，不接受代工生产；（3）导热系数、防火等级按设计单位要求。挤塑聚苯板岩棉材料发泡陶瓷保温板防水聚氨酯防水涂料东方雨虹、德高、卓宝、西卡、雨中情抗冻低于-10度以上，满足设计要求。自粘高分子防水卷材耐根穿刺聚氯乙烯防水卷材水泥基聚合物防水涂料SBS防水卷材丙纶防水东方雨虹.西卡.雨中情.金洋反应粘防水东方雨虹.西牛皮.卓宝.建高水泥基瓷砖胶瓷砖粘合剂汉高(百得）、德高（PD）、马贝、施工温度：5-35°C门人防门满足人防验收要求A. 连续两年人防设备一次抽检合格率均在90%以上，以江苏人防网公布的测评结果为准，提供官方网站截屏。防火卷帘湖南磐龙、南京国恒、苏州汤发、五星、长江、宝产三和、亚萨合莱天明、上海开顺、上海森林（1）所有门型均要有3C认证；（2）型材轨道壁厚在3mm以上，尤其是无机布和电机控制系统有3C认证。防火门美心、长春铸诚、赛银将军、中泰消防、南京金陵、南京华伟消防、南京安佳符合规范要求，项目使用所有门型均有3C认证，送样甲方确认。闭门器盖泽、坚朗、多玛材质：SU304不锈钢。防盗门一档：重庆美心、长春铸诚、赛银将军二档：盼盼、王力、步阳1.尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计和精装修设计要求，送样甲方确认；2.办公室门需为乙级防盗门，其余钢质门均需达到丙级防盗门要求；3.聚氨酯发泡填充；4.门扇厚度4-5cm;5.含门套；6.表面静电粉末喷涂或PVC覆膜，门套门扇饰面材质统一，宿舍门表面采用静电粉末喷涂或转印工艺；7.宿舍门带气窗，教室门、实验室门、医院用门带观察窗，送样设计甲方确认；8.厂家配套铰链。木门TATA、盼盼、梦天、美心1.尺寸、样式、颜色满足甲方需求、设计和精装修设计要求，送样甲方确认；2.材质实木门。门锁保德安，安恒，安朗杰豪门、百乐门、顶固把手：SU304不锈钢，送样甲方确认。锁芯：铜质锁芯铰链材质：SU304不锈钢，厚度3mm，四轴承合页。铝合金门窗及幕墙铝型材凤铝、闽发、亚铝、兴发满足设计要求。玻璃台玻、南玻、信义、上海耀皮深加工厂：江苏飞天、上海耀皮、南京新宁耀。密封胶、结构胶杭州之江、广州白云、山东永安、道康宁、西卡、硅宝五金配件立兴杨氏、坚朗、丝吉利娅SIEGENIA、国强铝板、穿孔铝板等铝质造型板上海吉祥、江阴利泰（海达）、聆听、佛山镁鑫、丰顺、辰航、欧品、蓝天七色氟碳喷涂，满足设计要求。铝塑板吉祥、华源、蓝天七色油漆乳胶漆多乐士、三棵树、立邦、嘉宝莉满足国家标准GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》、GB18582-2009室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量及GB/T 9756-2009合成树脂乳液内墙涂料要求，环保等级达到E0级。无机涂料无机涂料（A级）仿石涂料，真石漆满足国家标准和设计要求,颜色、样式送甲方确认。砖饰面地砖、墙砖诺贝尔（佛山）、冠军（佛山）、斯米克、蒙娜丽莎、蒙地卡罗、亚细亚、马可波罗、欧神诺1.满足现行国标和甲方需求，砖位置、颜色、尺寸详设计说明及装修设计，材质除特殊要求外，均用吸水率≤3%的。要求原厂生产，甲方可临时到厂家抽检，现场送样封样甲方认可。墙面陶瓷薄板砖LA'BOBO、BTP、迈凯菲1.尺寸要求：600*1200mm，厚度≤6mm；2.抗热震性、釉裂性、抗冻性：经试验无裂纹和剥落；3.耐化学腐蚀性：不低于GB级；4.耐磨性≥3级（750转）；5.放射性核数限量：A类Ira≤1.0 IY≤1.03；6.耐污染：有釉陶瓷不低于3级；7.基层要求：选用标准型胶粘剂进行铺贴；8.铝合金专业收边条。地面装修抗静电活动地板沈飞、华集、汇丽、向利60×60cm,满足国标要求，支架高度满足设计要求和甲方需求，现场送样封样甲方认可。pvc地板一档：阿姆斯壮、洁福Gerflor、LG1.同质透心结构pvc地板，花纹上下一致，厚度：2mm,防火等级B1级；2.耐磨等级T级，符合EN649及GB/T4085耐磨标准，防滑等级R9；3.表面特殊处理，抗碘酊、紫药水、90%酒精、抗60%的硫酸，50%的浓碱，高锰酸钾，84消毒液等；4.不得TVOC等有害物质超标，28天后TVOC排放量≤10微克每立方米，使用环保增塑剂，不含DOP、DEHP等有毒增塑剂，不含有甲醛，苯等有害物质，提供不含有重金属检测报告；5.提供Floorscore和Leed认证；6.提供Reach检测报告，复印件应加盖供应商公章；7.提供原厂原牌ISO9001和ISO14001生产质量体系认证。pvc运动地板中高档：阿姆斯壮、洁福Gerflor、得嘉Tarkett低档：莱泰克斯Lentex1.厚度不低于6mm,防火等级B1级；2.耐磨等级T级，符合EN649及GB/T4085耐磨标准，防滑等级R9；3.不得VOC等有害物质超标，28天后TVOC排放量≤10微克每立方米，使用环保增塑剂，不含DOP、DEHP等有毒增塑剂，不含有甲醛，苯等有害物质，提供不含有重金属检测报告；4.提供Floorscore和Leed认证；5.提供Reach检测报告，复印件应加盖供应商公章；6.提供原厂原牌ISO9001和ISO14001生产质量体系认证；7.应提供BWF国际羽毛球联合会认证书、FIBA国际篮球联合会证书、国际排球联合会推荐信、国际乒乓球联合会推荐信；8.需使用进口产品，需海关报关证。金刚砂耐磨地坪金刚砂+固化剂面层，金刚砂用料7kg/m2,打磨，固化剂0.25kg/m2。强化复合地板大自然、圣象、扬子厚度11.97~12.1mm,环保等级E0级，耐磨转数不低于6000转。水磨石防滑等级：0.65；体积密度≥2.45（G/CM³);吸水率0.5-3%；表面硬度（莫氏硬度）5-7；耐磨度5-9（G/CM²)；光洁度60-90（度）；抗压强度70-120（MPA）；抗折强度12-20（MPA）;分割条铜条。体育馆主馆运动木地板1.进口无漆北美枫木实木，双层龙骨；2.厚度20mm；3.宽度50-70mm；4.长度不小于400mm；5.进口产品，需海关报关证。篮球训练馆等运动木地板1.国产一级枫木，单层龙骨；2.厚度22mm；3.宽度50-70mm；4.长度1200-2000mm。游泳池地砖西班牙罗莎Rosa、意大利Floor Gres、淘陶、环球、建球、罗曼蒂克游泳池专用地砖，满足现行国标，砖颜色、尺寸详装修设计。要求原厂生产，甲方可临时到厂家抽检，现场送样封样甲方认可。体育场看台室内跑道长河、盟多、波利坦跑道面层材料选用无缝半预制型自洁纹跑道，厚度不低于13mm，跑道厚度、物理性能、有害物质限量等均需满足现行国标要求。吊顶装修吸音矿棉板星牌优时吉、阿姆斯壮、龙牌1.板面尺寸规格：600*1200*19；2.装饰效果：表面喷砂，呈现细腻效果；3.防潮等级：保证抗挠强度，板材防潮等级需达到RH99；4.防火等级：矿棉板防火等级需达到A2级；5.烤漆龙骨用同品牌。集成铝板吊顶友邦、法狮龙、奥普、欧陆表面氟碳漆，具体满足设计要求。木纹吸音板、波美铝吸音板、陶铝吸音板、聚酯纤维吸音板等吸音板填充材料品牌：欧文斯科宁、金海燕、依索维尔吸音板符合后期专项设计要求。木纹吸音板，环保等级E0级；波美铝吸音板采用钢架固定，厚度按设计。石膏板、穿孔石膏板可耐福、优时吉博罗、圣戈班、龙牌、拉法基厚度按设计，卫生间使用耐水防霉石膏板，满足国家标准和认证GB/T9775-2008 《纸面石膏板》，提供抽检检测报告，具备绿色环保十环认证。其他木工板兔宝宝、莫干山、千年舟、绿野环保E0级。常规采用17mm厚木工板。木夹板兔宝宝、莫干山、千年舟环保E0级,厚度规格按设计。石材产地：新疆、山东、福建 湖北、水性防护剂六面防护、抛光、洁晶处理；颜色尺寸厚度详设计说明及装修方案，送样甲方确认。水泥纤维板汉德邦板、埃特板、东上板中密度，厚度按设计PVC隔断1.材质：PVC中空；2.配件品牌：魔力、卡劳仕、富奥德；3.PVC厚度大于等于25mm，空腔壁厚大于等于2.5mm，宽X深X高900X1200X1900mm。抗倍特隔断富美家，威盛亚，海德林纳抗倍特（一代），配件：魔力、卡劳仕、富奥白色透光软膜朗域、顶彩、沃朗防火达到A级；厚度0.2mm；布基纹理：斜纹；表面涂层：纳米无机材料；透光率：45%-60%。成品木饰面板兔宝宝、莫干山、千年舟、绿野环保等级E0级。成品医用洁净板富美家、威盛亚、海德林纳板厚4mm,完成20mm厚，成品铝龙骨安装。医疗专用矿棉板星牌优时吉、阿姆斯壮、龙牌用于校医院吊顶，16mm厚，RH99级防潮防霉，规格600*1200，使用暗藏式龙骨吊装。橱柜欧派、方太、志邦成品淋浴房箭牌，阿波，英皇材料名称品牌、厂家（参照或相当于）备注钢塑复合管天津友发、浙江金洲、无锡湖光PPL冷水给水、PPR热水给水中财、公元、金牛、伟星满足设计要求UPVC管中财、公元、金牛、伟星满足设计要求球墨铸铁管及管件新兴、新华、圣戈班满足设计要求雨污水管（PE、HDPE）中财、公元、联塑、伟星含加肋增强缠绕管镀锌钢管天津友发、浙江金洲、无锡湖光满足国标要求不锈钢管及管件正同（产地：浙江）、福兰特（产地：浙江）、金羊（产地：无锡）、成都共同材质：304不锈钢，满足国标和设计要求水泵、稳压设备、变频加压供水设备（含控制箱）高档：格兰富、威乐、赛莱默；中档：上海凯泉、上海熊猫、上海东方、新界（农用）（控制器：施耐德、西门子、ABB）满足设计要求；生活类用高档，消防排污用中档。阀门中核苏阀、中阀科技、上海冠龙、沪工、上海标一、良工满足设计要求水表武汉盛帆、宁波水表（产地：宁波）、连云港浪花智能水表（远传、预付费）生活水箱304不锈钢（厚度另标）尺寸规格详设计,含爬梯，人孔，丝扣法兰。空气源热泵机组天舒、AO史密斯、格力、海尔满足设计要求太阳能热水系统、太阳能板太阳雨、桑夏、五星板式换热器阿法拉伐(Alfa Laval)（产地：江阴）、安培威 (APV)（产地：北京）、桑德斯 (SONDEX)（产地：宁波）燃气锅炉AO史密斯、博世、阿里斯顿隔油池304不锈钢材质，壁厚满足设计要求蹲坑、坐便器、小便斗、花洒、面盆高档：科勒、TOTO、美标；中档：九牧、法恩莎、鹰卫浴1.配件要求同品牌原厂生产，不锈钢要求304不锈钢，阀体含铜量符合国家标准，龙头、面盆下水器使用铜质，小便斗、蹲坑、座便器所用管材应耐酸碱，座便器、蹲坑软管使用304不锈钢波纹管；2.指定型号详见附件。公共建筑用高档，学生宿舍用中档。龙头高档：科勒、TOTO、美标；中档：法恩莎、鹰卫浴、九牧、东鹏、辉煌拖把池九牧、法恩莎、鹰卫浴指定型号详附件无缝钢管天津大无缝、上海宝钢、鞍钢沟槽管件山东莱德、南京永金、山东永浩水泵接合器南消金枪鱼、国泰消防、扬子消防喷头南消金枪鱼、国泰消防、扬子消防消火栓箱、灭火器南消金枪鱼、国泰消防、扬子消防、南京消防火灾报警系统设备海湾、上海松江、北大青鸟、南京中消安全、利达、西门子使用消防二总线系统，所有监控、报警、智慧校园系统应兼容。消防电源监控系统设备电气火灾监控系统设备应急照明集中控制系统设备气体灭火报警防火门监控可燃气体报警防排烟自动喷淋系统、防火门、防火卷帘、消火栓系统消防水炮科大立安、郑州净瓶、北京天雨多媒体箱普天、罗格朗、正泰、鸿雁钢板厚度≥1mm、烤漆、规格按设计配电箱（楼宇的强电间里面、每个楼层）施耐德NSX系列、元器件采用ABBtmax系列、西门子3VL系列（中高档）微型断路器采用施耐德A9、ABBS200、西门子5SY6PZ30箱电线、电缆上上、远东、江南、宝胜PVC管中财、公元、金牛、伟星中型以上桥架镇江华鹏、新坝、卡博菲、振大、华通金鑫板材要求（南钢Q235镀锌钢板）；钢制桥架（屋面等防腐场所要求热镀锌或不锈钢）；宽度小于100mm最小板材厚度1mm；宽度100（含100）~150最小板材厚度1.2mm；150（含150）~400最小板材厚度1.5mm；400（含400）~800最小板材厚度2mm；800（含800）以上板材厚度2.5mm。疏散指示牌冠安、中山、苏州天元满足消防要求疏散照明欧普、雷士、飞利浦满足消防要求照明灯具雷士、飞利浦欧普、三雄极光（成套含LED光源）开关、插座西蒙、西门子、施耐德、松下路灯索恩、西特科、飞利浦场馆灯玛斯柯Musco、索恩、西特科满足设计要求。JDG管、KBG管上海万帆、河北宏强、北京泰瑞安网络线、光纤、光缆、数据配线架、光纤配线架、110配线架、网络跳线、语音跳线、尾纤、理线器、光纤连接盘、耦合器条、双绞线、语音大对数电缆、信息插座、信息模块、水晶头普天、罗格朗、西蒙参数按设计机柜威图、图腾、天康、华为多媒体信息发布平台软件、多媒体终端软件、触摸一体机、电梯厅发布一体机汉莫思、盾华、清鹤参数按设计控制电脑联想，戴尔，惠普全彩LED显示屏、控制系统发送卡、控制系统接收卡、LED视频处理器、LED专业控制器、LED专业配电系统盾华、洲明、洛普、汉创参数按设计装饰包边盾华、洲明、洛普、汉创304不锈钢钢架结构盾华、洲明、洛普、汉创原厂配套门禁控制器、门禁发卡器、门禁读卡器新开普、捷顺、汉军磁力锁狄耐克、莱美福、宏泰入侵报警主机、入侵报警键盘、双鉴探测器、防区通讯模块精华隆、优周、霍尼韦尔IP网络数字广播控制主机、IP音频采集器、IP网络音箱、IP网络终端功放ITC、SENLANG、dsppaUPS主机科华、山特、科士达UPS电池汤浅、科华、康能巡更棒蓝卡、兰德华、威泰视频监控系统、彩色半球摄像机、彩色枪型摄像机、高清鱼眼摄像机、拼接屏海康威视、大华、英飞拓、宇视无线AP系统、AC控制器、无线AP授权、网络设备、POE交换机、核心交换机华为、中兴、H3C、锐捷光分器华为、中兴、瑞斯康达OLT华为、中兴、H3C、烽火、瑞斯康达硬盘及存储服务器海康威视、大华、英飞拓、宇视多联机大金、三菱电机、三菱重工、格力、日立、中央空调约克、开利、特灵（冷水机组、循环泵、风机盘管、连接管道、集水器、分水器、阀门）风冷螺杆式冷(热)水热泵机组约克、开利、特灵地源热泵克莱门特、约克、开利分体式空调格力、大金、三菱电机、美的、海信、海尔、日立二级能效及以上新风处理机组、全热交换机约克、开利、特灵、大金风机浙江上风高科（上风、专风系列）、惠创、上海金永利、利通风口、风阀、静压箱等风管部件江苏丰瑞、靖江利通空调、南京创元、南京妥思抗震支架扬州辉鹏、江苏宇顺、镇江喜利得、置华、苏州安素科技、江苏博易晖保温材料（空调用风管和水管）阿乐斯、杜肯福耐斯、赢胜满足设计要求（导热系数）电梯天津奥的斯、蒂森克虏伯、上海三菱、通力控制柜、门机、厅门门锁、轿门门锁、安全电路、安全钳、限速器、缓冲器、上行超速保护装置品牌与整梯同品牌的，提供各个部件型式试验报告网络线安普、普天、罗格朗、爱谱华顿六类线，为所列品牌母公司及其子公司生产的系列注：投标人所报材料品牌须与上表所列参考品牌同档次或高于参考品牌，并在“设备材料品牌响应表”中列明品牌。8、付款方式：详见合同。9、质量保修期1、根据《房屋建筑工程质量保修办法》（原建设部令第80号）等相关规定，履行双方约定保修期限内的整体工程保修义务：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；其他项目保修期限约定如下：2年。（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，质量保修期内定期维护保养）10、施工及验收要求（一）验收地点成交后应按合同中规定的时间和地点进行。具体交货地点为采购人指定地点。（二）施工及验收的基本要求1、供应商应在进场前应做好从工期保证措施、质量保证措施（提供主材的规格、型号和品牌）、安全文明保证措施（施工人员指定工作服、施工区域围护、持证上岗等）、有针对性的专项施工方案；对民工工资与材料款发放措施及其它整理好施工实施方案。2、现场管理及安全责任：供应商应根据现行国家工程质量检验标准和现场实际情况，按国家有关规定派驻具有相应资质的项目经理、技术负责人，项目经理、技术负责人与中标时所报人员必须一致，项目经理、技术负责人在施工期间须每日到场，加强施工管理，因质量和安全问题造成的一切责任和损失均由供应商负责。3、施工管理中，项目经理、技术负责人应做好项目人员管理，若应供应商原因导致未按规定要求（安全文明施工、质量标准等方面）进行施工、管理的，采购人有权扣除其合同价款并进行处罚。4、项目实施过程主要材料、产品设备，进场前须经采购人确认后方可使用，如果发现所提供的材料、产品质量、规格和数量与合同不符，采购人有权拒收，并可向供应商索赔。5、由于为学校项目，完全符合学校施工的要求，必须满足采购人规定及要求。为避免噪音影响，过程中可能会有间断施工，工作时间严格控制在校园规定的时间内进行供应商应充分考虑由此带来的人工及机械降效费用，人员窝工损失等相关费用，并计入本次投标报价，一旦中标，供应商不得以不完全了解施工现场情况及要求为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求。6、如果发现货物的质量和规格与协议规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，采购人有权委托相关质检部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由成交人承担，并依据检验证书向供应商索赔。（三）工程验收标准（1）符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018)、《建筑地面工程施工质量验收规范(条文说明)》(GB50209-2010)、《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)等相关工程质量验收规范的合格等级，确保一次性验收合格。（2）质量要求达到国家有关工程质量标准。如涉及到安全或质量问题由成交供应商全权负责。（3）成交供应商应采取必要的安全措施保证整个项目安全施工并完成验收。（4）所有成交标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。（5）在项目实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本文件规定实施；如本文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。11、工程量清单、施工图：详见附件。第四部分采购合同(合同模版仅供参考)第四部分合同条款合同建设工程施工合同江苏省建设委员会监制江苏省工商行政管理局第一部分合同协议书发包人（全称）：南京农业大学承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1、工程概况1.工程名称：南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程2.工程地点：淮安市盱眙县黄花塘镇南侧,紧邻202县道东侧3.工程内容：本项目为南京农业大学国家大豆生物育种产教融合创新平台盱眙科教基地智能化建设工程，项目建设地点位于淮安市盱眙县黄花塘镇南侧,紧邻202县道东侧，本项目总建筑面积6630.87㎡,其中地上建筑面积6630.87㎡,无地下室。1#楼综合楼，地上四层，主要功能为科研办公，建筑面积4496.48㎡；2#楼辅楼，地上二层，主要功能为食堂及报告厅，建筑积919.39㎡；3#楼仓库，地上一层，主要功能为仓库及低温种子库，建筑面积1080.00㎡；4#楼，地上一层，主要功能为配电房，建面积135.00㎡，本次采购主要为智能化工程，具体内容以图纸、清单及建设单位指令等为准。4.资金来源：国有政府5.群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：详见图纸、工程量清单，具体以甲方现场交底为准。承包方式为包工包料，且包工期、包质量、包安全、包施工全部风险。但发包人指定分包的项目，以及发包人供应的材料设备除外。指定分包的项目，以及发包人供应的材料详见招标文件。二、合同工期计划开工日期：年月日（具体以业主的书面开工令日期为准）计划竣工日期：年月日（具体以业主、施工单位的两方交接验收报告为准）工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）：(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）：(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）：(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：固定单价。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程改造维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在南京农业大学签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：地址：地址：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款执行工程施工合同（示范文本）(GF—2017—0201）版本通用条款第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）补充协议；（3）本合同专用条款及其附件；（4）中标通知书；（5）招标文件；（6）投标文件（含投标函及投标函附录、已标价工程量清单或预算书）；（7）本合同通用条款；（8）图纸；（9）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（10）双方有关工程的洽商、变更等相关文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：项目负责人：；联系电话：；1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；项目负责人：；联系电话：；1.1.2.6跟踪审计单位：名称：；资质类别和等级：；项目负责人：；联系电话：；1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及国家、江苏省、淮安市有关建筑工程的法规条令。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：竣工验收前实施的现行国家、行业、专业及淮安市的有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。当对同一考核指标国家、行业、专业和淮安市颁布的有关标准、规范产生不一致时，承包人应及时通知监理工程师、发包人，可考虑以其颁布的标准、规范较为严格者为准。如果本合同约定的标准、规范、图纸、以及国家或地区发布的标准、规范之间出现歧义或矛盾时，其中的数量以图纸为准，质量要求、工艺标准按照以下原则选择：(1)如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求、工艺标准低于国家、地区标准的，则按国家、地区标准执行；(2)如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求、工艺标准高于国家、地区标准的，则按图纸或本合同约定的质量要求、工艺标准执行；(3)如果图纸中的质量要求、工艺标准与本合同约定的标准、规范出现矛盾或歧义的，在满足国家、地区标准的基础上按本合同约定的标准、规范执行。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5.5合同文件的优先顺序：（1）本合同协议书；（2）补充协议；（3）本合同专用条款及合同附件；（4）中标通知书；（5）投标文件（含投标函及投标函附录、已标价工程量清单）；（6）通用合同条款；（7）招标文件；（8）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（9）图纸；（10）其他合同文件（双方有关工程的洽商、变更等相关文件）。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后一周内；发包人向承包人提供图纸的数量：一份（纸质版）；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图及其电子版。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：总体及分项目施工组织设计文件、专项施工方案、机械设备合格证书及相应检测报告、承包人行为资料、项目经理和质量、安全员等管理人员社保证明和行为资料、机械设备操作人员上岗证、进场施工人员名单和身份证（复印件）、开工报告、投标文件等资料；承包人提供的文件的期限为：合同签订后七天内；承包人提供的文件的数量为：纸质文件六份，电子文档一份；承包人提供的文件的形式为：纸质文件，当面送达；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：发包人提供一套施工图及相关文件给承包人。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在合同签订后七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人办公地点；发包人指定的接收人为：发包人代表。承包人接收文件的地点：施工项目部；承包人指定的接收人为：项目负责人。监理人接收文件的地点：监理项目部；监理人指定的接收人为：总监理工程师。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：因施工所需修建场内外道路以及其他基础设施，由承包人办理手续并承担相关手续费用和建设费用。承包人应自行踏勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未自行踏勘施工现场或未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场范围内或红线范围内向外延伸50米为场外与场内交通的边界约定。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人完成并负责维修、保养和管理工作及竣工结束后的拆除等，费用含在投标报价中。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。工程量偏差调整原则参照专用条款第10.4.1（3）条。若工程量清单子目部分或全部取消时，在合同价中直接核减，发包人对承包人的未取得利润不做任何赔偿。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；职务：甲方代表；联系电话：；发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人在现场行使权利和履行义务，对工程现场施工进度和质量、造价进行监督与协调，发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：按现状发包，场地已具备一定的施工条件。若有不全事项承包人自行完善，费用已包含在投标报价中。（2）关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括:发包人提供临时用水用电至施工范围50米内，其他需要条件由承包人自行解决，所需费用均包含在签约合同价中。承包人按实际发生的水电费向发包人缴纳。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工过程中，道路状况如有变化，由承包人负责。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：承包人认为必须的，提前7天要求发包人提供；否则由此产生的一切后果由承包人承担。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办妥影响现场施工的相关开工手续，承包人配合。（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，由发包人、承包人、监理现场交验。移交后的水准点与坐标控制点由承包人负责保护。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前组织（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人会同有关部门作好保护工作，因非发包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。如承包人在施工中发现问题应及时报告发包人，由承包人出具解决方案报发包人审核同意后实施。（9）双方约定发包人应做的其他工作：/。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：同通用条款。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照GB/T50328-2014《建设工程文件归档整理规范》绘制竣工图一式六份及电子版壹份，根据国家、省、市、区相关规定提交工程竣工验收资料和工程竣工结算资料。所需费用已包含在投标报价中。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后20日内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子版。（6）承包人应履行的其他义务：履行发包人指令。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；资格证书编号：；注册编号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同。按合同约定组织工程实施；在合同约定范围内主持承包人有关施工、技术、工程进度、现场管理、安全生产、质量检验、竣工交付、结算等方面工作。关于项目经理每周在施工现场的时间要求：施工期间每周不少于六天，每天不少于8小时，必须参加每周召开的工程例会，如有夜间施工的情况，项目经理必须全程在施工现场。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的的违约责任：承包人向发包人支付1万元的违约金，同时发包人有权解除合同或要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次违约金人民币2000元，由监理人或发包人签发处罚指令，此费用将在工程结算时直接扣除；项目经理未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场出现紧急情况造成人员伤亡、财产损失的，发包人有权要求更换项目经理，并按10000元/次由承包人向发包人支付违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。项目经理在合同工期内擅自离开现场累计超过5次的，将按10000元/次由承包人向发包人支付违约金，上述违约金在工程结算时直接扣除，且发包人有权解除合同。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：对承包人处以合同价5%的违约金，由发包人签发处罚指令，此费用将在工程结算时直接扣除，并勒令停工至发包人书面同意其更换项目经理，停工期间一切损失由承包人承担。发包人有权要求承包人撤换调整发包人认为不称职的项目经理及项目部成员，新项目经理及其他项目部主要成员人选须经发包人审核同意，项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间现场有足够的劳力、材料、设备，保证工程顺利实施，并不受节假日的影响，否则视为项目经理失职，发包人有权要求承包人支付10000元/次的违约金。承包人的项目经理及其他主要管理人员、主要技术人员等不履行上述义务的，发包人有权终止合同并由承包人承担违约责任。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：对承包人处以合同价5%的违约金，由发包人发处罚指令，此费用将在工程结算时直接扣除，同时发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。上述违约金在工程结算时直接扣除。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金人民币10000元，由发包人签发处罚指令，此费用将在工程结算时直接扣除，发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人书面同意，否则承包人将向发包人支付2000元违约金/人次，一个月累计超过三次，发包人有权更换人员，发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金人民币5000元，由发包人代表签发处罚指令，此费用将在工程结算时直接扣除，发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次支付违约金人民币2000元，由发包人签发处罚指令，此费用将在工程结算时直接扣除。主要施工管理人员未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场出现紧急情况造成人员伤亡、财产损失超过1万元或一个月内离开累计超过三次的，发包人有权要求更换主要施工管理人员，并按5000元/人次由承包人向发包人支付违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。施工管理人员在合同工期内擅自离开现场累计超过5次的，将按10000元/次由承包人向发包人支付违约金，上述违约金在工程结算时直接扣除。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得擅自分包。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：未经发包人同意，承包人不得擅自分包。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至工程竣工验收合格交付发包人。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式：银行本票、转账支票、银行汇票、电汇、银行保函。履约担保金额：中标人在收到中标通知书之日起5日内向招标人提交合同总价10%的履约保证金。履约担保采用银行保函形式的，履约保函的期限必须与合同工期相符合，因工期顺延导致履约保函过期的，承包人应及时更新，否则发包人有权暂停付款。履约保证金返还时间：工程竣工验收合格后一次性无息退还。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见监理合同。关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：1、所有涉及工程造价的签证、工程量签证、索赔、设计变更、工艺和技术核定单批准；2、开工令、停工令、复工令；3、工程施工过程中需发生经济费用的各种事宜；4、分包单位（如有）的确认；5、材料的确认。具体见《建设工程监理规范》。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/；（4）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：同通用条款，符合国家质量验收合格标准。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款的相关规定外，承包人必须按照江苏省、淮安市相关文件规定的标准实行文明施工管理，总承包单位对施工现场的安全施工负总责，专业工程承包单位应当服从总承包单位的文明施工管理；注重安全保障，承包人在施工现场的安全教育和安全事故及因此发生的费用（包括造成发包人工期延误，并由此产生的全部损失）由承包方承担。1）施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按发包人的要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得发包人的认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。2）施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照江苏省、淮安市、工程所在行政区有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工施工降水未处理合格，不得排入市政下水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得遗洒，同时应有避免扬尘的措施。3）施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品、吸毒等；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁发生冲突。4）施工车辆进出时注意交通安全，必须缓速行驶，必须封路施工时，须征得发包人及有关主管部门的批准，并在路口设置明显的提示标志。5）施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。6）现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。在机房内施工时，应严格执行工程方案中规定的各项安全措施和有关安全条款，并且在机房内严禁使用明火。确因工程需要必须动用明火时，应向发包人提出书面申请，并认真填写《要害部位动火作业证》，在得到发包人批准后方可施工。7）现场施工人员须着装整齐、遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架。发包人或监理检查，每发现一人次没有按规范佩戴安全帽，发包人在工程结算时直接扣除违约金200元。8）各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全。9）承包人现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对发包人及监理提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。10）施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。11）施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费用从工程款中扣除。12）严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金500元/次，而无须任何确认手续即可生效。13）发包人或监理有权对承包人的违章现象提出整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500元。累计3次后，每次支付违约金2000元。14）施工期间由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，承包人应按停工时间支付10000元/天的违约金。15）施工期间由于承包人违反安全操作规程，被政府有关部门处罚，如通报、批评、警告和罚款等，承包人应支付5000元/次的违约金。6.1.4关于治安保卫的特别约定：同通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工后7天，由承包方制订，发包方协助。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约，并由承包人承担由此产生的所有费用；在施工期间每发生一起重大人身伤亡事故，承包人除了接受相关行政监督部门的处罚外，承包人赔偿发包人违约金5万元；承包人应保证在整个合同履行过程中所用的全部工器具、设备、施工机械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和业主代表的合理要求。与工程有关的大、中型施工机械、现场变配电设备以及重要施工器具等的检修、维护须提前7天通知发包人/监理工程师。承包人必须服从发包人现场安全考核管理办法。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人中标后，应在开工前7天内编制出更为详细的施工组织设计，报监理单位审批。施工组织设计至少应包括：施工技术方案；进度计划（含总进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；其他保证措施（如成品保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置总平面图等内容，发包人接到监理报来的施工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见，发包人批准的施工组织设计可作为工程款支付的参考依据。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可按照实际要求承包人支付1000-5000元的违约金，并可拒付工程进度款，责任由承包人承担。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内上报施工组织设计及施工总进度计划，每月25日报下一月的施工进度计划，每周五报周进度计划。有特殊要求于施工前3日内上报施工方案。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料一周内予以答复告知确认的时间。工程师对施工组织设计和进度计划的任何确认和修改意见不免除和减轻承包人责任。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提供的施工组织设计必须是经发包方和监理人审核后的施工组织设计。收到承包方资料一周内予以答复告知确认的时间。监理工程师对施工组织设计和进度计划的任何确认和修改意见不免除和减轻承包人责任。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工日期前7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。1）承包人应当按照发包人书面指定的开工日期开工，并办理开工报告。承包人不能按时开工，应当不迟于发包人通知的开工日期前3天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人不同意延期要求或承包人未在规定的时间内提出开工延期要求，工期不予顺延。2）承包人至少应于合同约定的开工日期前7天内去发包人工地接收工地，接收工地后应立即开展工作，不得因工地上有任何问题而拒绝接收工地，否则发包人将按延误工期处罚。3）若工地上确实存在问题或其它工程施工进度对本项目施工产生的影响足以耽误本工程开工7天以上，承包人须以书面形式通知发包人，经发包人批准后开工时间方可调整，工期方可顺延，但合同价款不予调整。4）承包人在本工程开工前，须全面检查工地上已完工程（可能对本工程施工产生影响）的标高、定位、尺寸、质量等，直到符合要求为止，方可施工。若已完工程有错误或不能满足本工程需要的，承包人须立即以书面形式通知发包人。若承包人未进行以上工作而直接进行本工程施工，则视为承包人已全面接受已完工程，今后因上述问题引起的延误、损失等均由承包人承担。7.3.2开工通知：以获得发包人书面认可的监理工程师的开工通知为准。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：同通用条款。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天10000元，发包人可从应向承包人支付的任何款项中扣除此违约金，此违约金的支付并不能免除承包人完成工程的责任和合同规定的其它责任。如工期拖延超过15天以上或施工过程中承包方在监理和发包人合理要求下不按要求增加施工机械和人员的，超过五天以上，承包人按照20000元/天支付违约金，且发包人有权另行安排具有相应资质的单位进行剩余工程的施工，增加的费用由承包人承担。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）日降水量50㎜以上且持续5天以上并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）；（2）50年以上未遇的持续5天的高温或严寒天气并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）；（3）5级以上的地震并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：运至施工现场后由承包人承担。卸车费由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以现场发包人指令或监理指令为准。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：含在投标报价中。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：/施工现场需要配备的试验设备：符合发包人及监理人现场实验要求。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准为前提，包含设计图纸发生修改，工程量清单存在的错误和漏项，对施工工艺、顺序和时间的改变，施工条件发生改变，为完成合同工程所需要追加的额外工作等。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量出现偏差或其他原因导致的实际施工工程量与招标工程量清单出现工程量偏差超过15%，调整的原则为：当工程量增加15%及以上时，其增加部分的工程量的综合单价下浮5%。当工程量减少15%及以上时，综合单价不调整。（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料（施工图变更文件和项目监理人批复的工程变更施工方案）、计量规则和计价办法、南京工程造价管理的信息价格（按变更实施当月或按变更实施时最新的）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（跟踪审计单位）确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率L=[1-（中标价-暂列金额-专业工程暂估价）/（招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价）]×100%；（5）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南京工程造价管理机构发布的信息价格缺失的，材料价格由发包人、承包人、项目造价咨询人（跟踪审计单位）共同询价确认材料价后，按上条款办法确认单价(询价材料不再下浮)。承包人不得以任何理由拒绝共同询价结果，否则认为承包人违约，发包人有权将涉及到此材料的分部分项工程量以不高于共同询价结果的材料价按本条目组价后指定分包给有能力承担此项工程的其他承包人。（6）承包人已充分考虑现场的实际情况，为保证施工正常进行，根据自身编制的施工组织设计自主确定施工技术措施项目，所发生的费用已在投标时考虑，并计入总价措施项目清单中。总价措施项目费以包干形式使用（除安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费），无论承包人在投标报价中是否单独列出，均认为已含在合同价款中，结算时与工程量偏差、工程变更、工程量清单缺项无关，不再予以调整。单价措施费项目清单中数量为“1”项，内容仅供参考，承包人根据施工方案综合考虑自行报价，结算不调整。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目10.7.1.1对于依法必须招标的暂估价项目由承包人组织招标，所有文件均需发包人确认和批准后方可发出；10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人在实际施工前一个月内向发包人上报暂估价项目的具体采购、施工内容、工程量或材料数量、价格、三个以上品牌、样品等，发包人根据相关规定核定品牌、价格等。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人的要求执行。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）人工调价，如果投标当期所对应调价文件，承包人投标报价有让利的，调整时同比例让利。承包人投标人工价高于当时指导价时，不调整。（2）关于基准价格的约定：/。第3种方式：其他价格调整方式：承包人价格调整范围仅限于以下两点：1）人工费调整；2）材料调价方式参照苏建价（2008）67号文相关规定执行。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：（1）采用固定单价合同，除非经发包人同意的设计变更、现场签证及出现本合同规定的可以调整价款的情形，投标单价一经合同约定，今后不再调整。综合单价包含的风险范围：1）包含检测、监测、观测费用及相关单位配合和服务费；2）一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险；3）招标图纸范围内的或在招标文件中已经明示或暗示的风险；4）作为一个有经验的承包人可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；5）双方约定的不可抗力范围以外的施工风险；6）招标文件中的暂估价以及原图纸或招标清单中未实施项的项目结算中予以扣除的风险；7）包括施工组织设计的技术、安全措施；因发包人而非承包人原因引起的工期延误100日内所造成的承包人费用增加的风险均已包含在投标报价中，今后不做调整。工期延误超过100日所造成的承包人费用增加的，承包人价格调整范围仅限于以下两点：1）人工费调整；2）材料调价方式参照苏建价（2008）67号文相关规定执行。风险费用的计算方法：风险费用应包含在报价中。承包人投标时是在仔细阅读招标文件、设计图纸、设计规范、现场踏勘等前提下，结合承包人针对本工程的施工方案，并结合对本工程的风险分析，做出自己的投标报价并与发包人签订本合同的。除本合同另有约定外结算不再调整。风险范围以外合同价格的调整方法：一、调整内容：1、经发包人确认的设计变更、技术核定单、工程签证、图纸会审和技术交底等。以上内容必须由监理工程师、跟踪审计人员及发包人相关人员签字盖章后方可进入结算。2、合同外可能增加的附属及其它零星项目。二、调整方法：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：签约合同价的10%。预付款支付期限：承包人交纳履约保证金后，合同签订、施工单位主要机械及人员进场并满足开工条件后两周内。预付款扣回的方式：从第一次支付工程进度款时抵扣工程预付款，如第一次工程进度款不足以抵扣工程预付款，则顺延至支付下一次工程进度款时抵扣，扣完为止。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按通用条款执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：施工单位完成合同约定工程量50%、100%，承包人应按时提交相应报表并对报表的准确性及完整性负责，否则发包人将有权不予支付本期工程进度款或推迟付款时间。（项目含有设备，这里为：“设备进场验收，承包人应按时提交相应报表并对报表的准确性及完整性负责，否则发包人将有权不予支付本期工程进度款或推迟付款时间。”）12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：无。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：（1）工程预付款：承包人交纳履约保证金后，合同签订、施工单位主要机械及人员进场并满足开工条件后两周内，发包人支付承包人合同总价10%的预付款。（2）承包人完成合同内合格工程量的50%时，经发包人、监理单位、跟踪审计单位共同确认后付至合同总价（扣除甲供材、暂列金及暂估价（含税）后）的30%。（3）承包人完成合同内合格工程量的80%时，经发包人、监理单位、跟踪审计单位共同确认后付至合同总价（扣除甲供材、暂列金及暂估价（含税）后）的60%。（4）工程竣工并通过相关部门验收合格后，支付至合同总价（扣除甲供材、暂列金及暂估价（含税）后）的80%。（5）工程竣工并通过相关部门验收合格后，根据现场考核情况扣除相关违约金后，无息退还剩余履约保证金。（6）结算审计结束后，承包人向发包人指定账户按审定价的3%提交工程质量保证金（工程质量保证金以现金、银行本票、转账支票、银行汇票、电汇形式），发包人在收到承包人缴纳的工程质量保证金后14个工作日内按审定价支付至100%（付款时开具审核价全额发票）。发包人在竣工验收合格后满2年且无质量问题，28天内将扣除维修费用后的工程质量保证金（审定价的3%）无息返还承包人。（7）发包人每次支付工程款时，承包人须提供与付款额度等额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款并不承担迟延付款责任。（8）发包人有权根据工程实际进展情况，适当调整工程付款的时间和比例，承包人不得因此而提出异议。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：根据付款约定提交。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人、项目跟踪审计单位审查并报送发包人的期限：3个工作日。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天。（2）发包人支付进度款的期限：/。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。（5）本合同规定的竣工验收日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并通过发包人组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定不合格，均视为工期延误。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：取得工程竣工验收证书后7天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除不可抗力与发包人的原因外，移交工程不得拖延。若承包人原因造成逾期移交，则由承包人以10000元/天的违约金向发包人支付，以合同总价的2%为限，此违约金并不能免除承包人应承担的合同及法律规定的其他责任。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：无。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：无。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收证书后10天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请竣工付款申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。发包人完成竣工付款的期限：/关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。承包人提交最终结算申请单的期限：按发包人要求。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：2年。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：结算审计结束后，承包人向发包人指定账户按审定价的3%提交工程质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）工程审定价的3%；（3）其他方式:/15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/关于质量保证金的补充约定：质量保修期限详见质量保修书。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：本工程的质量保修期以工程竣工验收合格之日起计算，质量保修期限详见质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知后7天内，承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除；发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担责任。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。（7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）承包人承包的工程质量必须符合国家质量验收标准及图纸要求，如不符合国家质量验收标准及图纸要求，承包人应在发包人限定的时间内整改到位，所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担，并按工程结算价款的2%支付违约金，此项赔偿并不能免除中标单位完成工程的责任及合同规定的其他责任。整改超过一个月仍达不到合同和设计要求，发包人有权单方面解除合同，承包人无权要求支付工程款，发包人已付的工程款承包人应无条件立即退还，已供设备和已完成工作归发包人所有。（2）如因施工质量导致安全事故，由承包人承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。在工序验收中，如复验仍不合格，除必须返工达标外，承包人按每项次2000元人民币向发包人支付违约金。在分项验收中，如复验仍不合格，除必须返工达标外，承包人按每项次3000-30000元人民币向发包人支付违约金。在分项验收中对达不到合格验收的，如发包人决定降格验收，按照该分项工程造价的5%、不足10000元的按10000元由承包人向发包人支付违约金。（3）材料进场管理的违约责任：所有进入本项目工地的材料即为本工程使用的材料，进入现场后所有权为发包人所有，承包人不得将其他项目的材料设备运入本项目现场，否则视为不合格材料进入现场；进入现场的材料设备，没有经过发包人同意，不得擅自运出现场；承包人须严格执行材料设备进场报验程序，没有经发包人和监理人验收的材料设备进入现场施工，发包人有权要求承包人无条件将该批材料设备退场，并且按违反监理程序向发包人支付3000元/次违约金；承包人不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，发包人有权自行或委托他人完成合同约定承包人该项工作，所产生的费用从承包人应得的款项中获得，不足部分由承包人偿付。（4）现场必须达到标准化现场的要求，按照安全文明措施费使用的范围进行实施，如没有达到相关要求，发包人有权安排其他单位代为行使相关义务、责任，有关费用按其他单位报价的1.2倍从工程结算款直接扣除，并且根据情节轻重，向发包人支付安全文明基本费1～5％支付违约金。（5）双方约定的承包人其他违约责任：在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（10000元/天），发包人有权勒令其退场，或减少其承包内容，所造成的损失由承包人承担。（6）承包人在签订合同时，需提供与本项目投标时人员（如技术负责人、安全员等）社保、劳务合同作为合同附件。如果签订时无法提供，将视为承包人放弃中标，且投标保证金不予退还，直接顺延第二名为中标单位。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：A、因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。B、若承包人擅自停工或单方面终止合同的执行或违约，造成合同无法履行，在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将按承包人已完成工程量的70%给予结算，承包人并承担由此而给发包人造成的一切损失。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人在招标过程中存在违法行为和发包人认为承包人不具备正常履约能力。承包人发生下列情况解除合同，履约保证金不予退还，承包人退场：（一）发生挂靠、转包、违法分包；（二）施工任务、计划工期进度因承包人自身原因延误合同工期30%以上天数或发生重大质量安全事故的；（三）连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；（四）拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。合同解除承包人退场后，发包人组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价清算，重新确定承包人，由此产生的费用超过原中标价部分由原承包人负责赔偿。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后180天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程项目所在地人民法院起诉。21.补充条款(1)施工单位完工后，要向相关的主管部门进行报验，并保证能通过相关部门的验收。(2)凡是非设计变更及非发包人原因造成的施工条件的变更，施工方案修改而造成增加的费用由承包人承担。(3)本次招标范围内由于设计图纸的误差而造成各单项工程、单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等，承包人应在实施施工之前予以解决。凡实施施工之前未予解决而造成的返工，拆除部分的制作、安装、拆除及外运费用由承包人承担。(4)本工程如获得淮安市建设工程标准化文明示范工地，竣工结算时方可计取安全文明施工的标化工地增加费，按照考评表计取相关费用。否则，结算时将从工程结算款中扣除现场安全文明措施费的标化工地增加费。(5)任何涉及工程造价变更和增项的确认要遵循“先批后建”的原则，必须得到发包人、监理人和跟踪审计的书面确认后方可生效。(6)竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料。经审计，审减比例（审减金额占送审数的百分比）在6%以内（＜6%）,审计费用由发包人承担；若6%≤审减比例≤12%，则审计费用由承包人承担；若审减比例＞12%,则承包人不但承担全部审计费用,同时还要承担超过合理审减比例(12%)部分的处罚（即：审减金额X(审减比例-12%）)。审计费用的计取标准：按招标人学校审计部门要求确定。承包人提供的所有资料需满足工程备案要求。(7)承包人应配合工程跟踪审计项目组对本工程的监督、检查，按发包人要求及时报送有关资料和变更价款情况。(8)施工单位间的纠纷协调由总包单位协调解决。协调费用已含在总包配合费中，不另外计取。（9）承包人已自行认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，承包人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求。如提出，发包人对此可不予采纳。对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，承包人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。（10）所有检测费均按相关文件执行，材料质量应确保通过消防、节能、环保（包括室内环境、甲醇含量等）等第三方检测、监测及消防、环保验收，由质量不合格引起的后果由施工单位承担。如环保、消防检测不合格，视为工程项目不合格。本项目按建设单位要求，所有检测费用包含以下内容且不限于"所有材料、设备（含甲供）按规范及政府职能部门进行常规、非常规检测的费用以及施工过程中的所有施工检测、监测、检验试验费用含质监站等部门的强检、抽检费用等满足竣工验收所需要的一切检验试验所需费用（
投标 / 标书制作要点（原创）
本智能化建设工程 智能化工涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
