西安市千丝坊建设 电动叉车 恒温设备 轴流风机中标结果公示（西安市临潼区西泉街道办事处2025）
一、项目编号：ZXGJLTFGS-2025-009
二、项目名称：西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目
三、采购结果
合同包1(西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目):
供应商名称
供应商地址
评审方法
是否价格扣除
中标（成交）金额
评审总得分
西安汇泉环保科技有限公司
西安市浐灞生态区矿山路海璟印象城7幢2单元21604室
综合评分法
否
2,115,800.00元
84.00
四、主要标的信息
合同包1(西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目):
工程类（西安汇泉环保科技有限公司）
品目号
品目名称
采购标的
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
金额(元)
1-1
其他构筑物工程施工
西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目
西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面)建设项目，新建钢结构厂房775平方米，购置50公斤和面机6套，自动走刀切面机4套，1.5T电动叉车2套，恒温设备1套，轴流风机2套，具体详见图纸及工程量清单范围内的全部内容。
自合同签订之日起180个日历天。
杨建莉
陕261222258765
2,115,800.00
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
高洁（采购人代表）、雷俊锋、冀德学
六、代理服务收费标准及金额：
代理服务收费标准及金额
1、招标代理服务费分为招标代理费和造价咨询费，成交单位在领取成交通知书前一次性支付该费用。（1）招标代理费金额以中标金额为基数参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的有关规定执行。（2）造价咨询费以最高限价为基数参照《关于我省工程造价咨询服务收费标准有关问题的通知》陕价行发〔2014〕88号标准执行。2、招标代理服务费账户名称：中昕国际项目管理有限公司临潼分公司开户行：中国工商银行股份有限公司西安临潼区支行账号：3700029209200213959
合同包号
合同包名称
代理服务费金额（万元）
收取对象
1
西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目
2.6926
中标（成交）供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：临潼区西泉街道办事处
地址：西泉街道
联系方式：党武英、02983958024
2.采购代理机构信息
名称：中昕国际项目管理有限公司
地址：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层
联系方式：029-83938602
3.项目联系方式
项目联系人：门哲西、王超、王涛、李博飞
电话：029-83938602
中昕国际项目管理有限公司
2025年06月27日
相关附件：
西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目报价明细附件.pdf
西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目（ZXGJLTFGS-2025-00920250615001）-文件集.zip
合同包1：中小企业声明函（西安汇泉环保科技有限公司）.pdf
临潼区西泉街道办事处西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目中标（成交）明细中昕国际项目管理有限公司受临潼区西泉街道办事处委托，采用竞争性磋商进行采购西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目（项目编码：ZXGJLTFGS-2025-009）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：一、合同包1（西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目）1.1、中标（成交）供应商：西安汇泉环保科技有限公司1.2、中标（成交）总价：2,115,800.00元1.3、中标（成交）标的明细：工程类品目号品目名称工程名称工程范围施工工期项目经理要求执业证书要求单价（元）数量单位总价（元）1-1其他构筑物工程施工西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面)建设项目，新建钢结构厂房775平方米，购置50公斤和面机6套，自动走刀切面机4套，1.5T电动叉车2套，恒温设备1套，轴流风机2套，具体详见图纸及工程量清单范围内的全部内容。自合同签订之日起180个日历天。杨建莉陕2612222587652,115,800.001.00项2,115,800.00中昕国际项目管理有限公司2025年06月26日-第1页-技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表项目编号：ZXGJLTFGS-2025-009项目名称：西泉街道兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目序号磋商文件条目号磋商文件的技术、服务、合同条款及其他商务要求条款磋商响应文件的技术、服务、合同条款及其他商务要求条款偏离说明说明：1、本表根据第三章磋商项目技术、服务、商务及其他要求及第八章拟签订采购合同文本只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中技术、服务、合同条款及其他商务要求与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。供应商名称：（公章）法定代表人或被授权人：（签字或盖章）日期：年月日投标（响应）函致：{代理机构名称}，{}我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：一、我单位具有独立承担民事责任的能力；二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；六、我单位满足采购文件规定的特定条件；七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。特此声明。供应商名称：{供应商名称}（签章）日期:{当前日期}-第1页-说明：1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。-第2页-响应文件采购项目名称：{项目名称}{}采购项目编号：{项目编码}{}采购包号：{包号}{}供应商名称：{供应商名称}{}日期:{当前日期}:{}-第1页-陕西省建设工程施工合同陕西省建设厅制定陕西省工商行政管理局二0二五年月日目录第一部分协议书………………………………………………第二部分通用条款……………………………………………第三部分专用条款……………………………………………附件1工程质量保修书………………………………………第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：详见工程量清单。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：本工程招标文件及工程量清单所含全部内容二、合同工期计划开工时间：年月日计划竣工时间：年月日工期总日历天数：日历天。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；2.合同价格形式：固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理：注册证号：身份证号：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签订之日起生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）其委托代理人：（签字或盖章）地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.11工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。1.12综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。1.13合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.14预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。1.15工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。1.16总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。1.17零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。1.18追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.19费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.20工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。1.21开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1.22竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1.23图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。1.24施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.26违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.27索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.28不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.29小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。２、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。４、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方一般权利和义务５、工程师5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。６、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。７、项目经理7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。８、发包人工作8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（5）办理施工许可证及其它施工所需批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的证件申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。９、承包人工作9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。11、开工及延期开工11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。12、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。13、工期延误13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。14、工程竣工14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。18、重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。19、工程试车19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。19.5双方责任（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的或由发包人认质认价，承包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。五、安全防护、文明施工20、发包人责任20.1发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，督促承包人落实安全防护、文明施工措施，并按规定支付安全防护、文明施工措施费。20.2发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。20.3在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。20.4发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。21、承包人责任21.1承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。21.2完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。21.3在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其它工作等。21.4应按规定的范围使用安全文明措施费，保证专款专用，不得挪作它用。21.5承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。22、合同工程临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、建（构）筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的，施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费由发包人承担。23、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。24、事故处理24.1发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。24.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。六、合同价款25、工程的计量规则和计价办法以《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。26、合同价款约定26.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确认的工程预算书在协议书内约定。26.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方应在专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方法。27、合同价款调整27.1价格中工程量、综合单价、措施项目费用的调整因素包括：（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；（2）工程造价管理机构的价格调整；（3）经批准的设计变更；（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化；（5）工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算；（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；（7）双方在专用条款中约定的其他因素。27.2承包人应当在27.1款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。承包人未在规定时间内通知发包人、或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人，承包人如有异议，且协商达不成一致时，按第41条关于争议的约定处理。28、工程预付款28.1双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的比例、时间和抵扣方式，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付款的预付比例不得低于合同总价的10%，也不得高于合同总价的30%。预付时间应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。28.2安全防护和文明施工措施费应在专用条款中约定预付方式。合同工期在一年以内的，预付比例不得低于总额的70%；合同工期在一年以上的（含一年），预付比例不得低于总额的50%。29、已完工程量确认29.1承包人应按专用条款约定的方法和时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。29.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。29.3对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。30、工程进度款结算与支付30.1双方应在专用条款内约定工程进度款结算支付方式。结算支付方式分为按月结算支付与分阶段结算支付。30.2在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付不低于应付款额75%、不高于应付款额90%的工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。30.3本通用条款第27条确定调整的合同价款，第35条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。30.4发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计）。30.5发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。七、材料设备供应31、发包人供应材料设备31.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。31.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。31.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；31.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。31.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。32、承包人采购材料设备32.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。32.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。32.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。32.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。32.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。32.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。八、工程变更33、工程设计变更33.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。33.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。33.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。34、其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。35、确定变更价款35.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。35.2承包人在双方确定变更后14天内应向工程师提出变更工程价款报告，否则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，并书面通知承包人。35.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认也未提出协商意见时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。35.4发承包双方对变更价款不能达成一致时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。35.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。九、竣工验收与结算36、竣工验收36.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。36.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。36.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。36.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。36.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。36.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款36.1款至36.4款办理。36.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。36.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量及其他问题，由发包人承担责任。37、竣工结算37.1工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。37.2承包人应在工程通过竣工验收后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。建设项目总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后，一般在15天以内向发包人提交竣工结算汇总资料。37.3发包人收到承包人递交的单位单项工程竣工结算报告及结算资料后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内（合同约定有期限的，从其约定）进行审查，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。37.4承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。37.5发包人收到承包人建设项目竣工总结算汇总资料后30天内，审查完成。37.6发包人收到竣工结算报告及结算资料后，在本条规定期限内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。37.7承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。37.8根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。37.9发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。38、质量保证38.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。38.2质量保修工作的实施。承包人与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３）。发包人应明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：（1）保证金预留、返还方式；（2）保证金预留比例、期限；（3）保证金是否计付利息，如计利息，利息的计算方式；（4）缺陷责任期的期限及计算方式；（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。38.3质量保修书的主要内容包括：（1）质量保修项目内容及范围；（2）质量保修期；（3）质量保修责任；（4）质量保修金的支付方法。38.4质量保证金按工程价款结算总额5%以内的比例预留。十、违约、索赔和争议39、违约39.1发包人违约。当发生下列情况时：（1）本通用条款第28.1款提到的发包人不按时支付工程预付款；（2）本通用条款第30.5款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；（3）本通用条款第37.6款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。39.2承包人违约。当发生下列情况时：（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。39.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。40、索赔40.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。40.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。40.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按40.2款确定的时限向承包人提出索赔。41、争议41.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。41.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止施工；（4）法院要求停止施工。十一、其他42、工程分包42.1承包人需要将专业工程或劳务进行分包的，应分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同。42.2承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。42.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。42.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。42.5承包人应按时支付分包工程款及劳务费。若承包人不能按时支付时，发包人可将此部分款项从向承包人支付的工程款中扣出并直接支付给分包人和劳务人员。43、不可抗力43.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。43.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。43.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。43.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。44、保险44.1工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。44.2发包人供应的运至施工场地内用于工程的材料设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。44.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。44.4承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。44.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。44.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。45、担保45.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：（1）发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。45.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。45.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。46、专利技术及特殊工艺46.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。46.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。47、文物和地下障碍物47.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。47.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。48、合同解除48.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。48.2发生本通用条款第30.5款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。48.3发生本通用条款第42.2款禁止的情况，发包人有权解除合同。48.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。48.5一方依据48.2、48.3、48.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。48.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。48.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。49、合同生效与终止49.1双方在协议书中约定合同生效方式。49.2除本通用条款第38条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。49.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。50、合同份数50.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。50.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。51、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：中标通知书；投标函；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件。2、语言文字和适用法律、标准及规范3、本合同除使用汉语外，还使用语言文字。3.1适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》以及其他有关法律、行政法规。3.2适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家建筑工程施工及验收规范标准以及材料设备所涉及的现行国家省市或行业的工程建设标准规范的要求。发包人提供标准、规范的时间：由承包人自备国内没有相应标准、规范时的约定：按照企业在技术监督局的备案标准，并经监理工程师和业主同意。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在合同签订后5天内提供四套图纸（包含投标时的一份）。发包人对图纸的保密要求：不得外借。使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务5、工程师5.1监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：施工过程的质量、进度、造价控制、安全、信息管理、施工过程中的组织协调以及竣工验收等工作。需要取得发包人批准才能行使的职权：重大工程洽商、设计变更、任何付款凭证等均需经业主同意。5.2发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：负责施工全过程的外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行管理。5.3不实行监理的，工程师的职权：6、项目经理姓名：职务：职权：项目经理必须坚守工地，每周工作日不少于5天，少1天罚款300元，外出必须取得监理和发包人的许可。7、发包人工作7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前5日内。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电、电讯线路由发包人于开工前提前预口至施工现场，开工前由承包人负责安装水电表。其计量和计价方法为：按表计实耗量向发包方交费。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程施工现场周围道路畅通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前5日内。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前5日内完成。（6）水准点与座标控制点交验要求：执行《通用条款》8.1.(6)款。发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并作交验记录。（7）图纸会审和设计交底时间：工程开工前5日内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》8.1.(8)款。（9）双方约定发包人应做的其他工作：7.2发包人委托承包人办理的工作：8、承包人工作8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：每月25日向业主、监理单位报送三份《通用条款》9.1、(2)款规定的报表。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行《通用条款》9.1、(3)款，费用已在措施费内计取。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为甲方工地代表提供办公室1间，为现场监理提供办公室2间、不配备办公家具，费用已在措施费内计取。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行《通用条款》9.1、(5)款，费用在措施费内已计取。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》9.1、（6)款，由承包人承担费用，费用已在措施费内计取。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行《通用条款》9.1、（7)款。如因施工方法不当造成损失由承包方承担，文物和管网保护费用经监理工程师和甲方工地代表签认后由发包方承担。（8）施工场地清洁卫生的要求：必须符合当地政府对安全文明工地以及创建文明城市的要求，如发生因违反规定而造成的损失，该费用由承包人承担（9）双方约定承包人应做的其他工作：本工程项目经理和技术负责人应常驻工地；为本项目其他标段的施工单位提供施工条件并负责与当地村民协调关系，处理相关问题等事宜。三、施工组织设计和工期9、进度计划9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程开工前10日内。工程师确认的时间：5日内。9.2群体工程中有关进度计划的要求：10、工期延误10.1双方约定工期顺延的其他情况：执行《通用条款》13条。四、质量与检验11、隐蔽工程和中间验收11.1双方约定中间验收部位：隐蔽工程验收执行《通用条款》17条。12、工程试车：19.5试车费用的承担：五、安全防护、文明施工13.执行《通用条款》第五条全部条款和国家、省、市关于安全文明施工的要求规定。六、合同价款14、合同价款约定14.1本合同价款采用综合单价方式确定。（1）采用固定总价合同：（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：合同中确定的各项单价在工程实施中不因人工费、材料费、机械费社会价格浮动、气候条件的变化、承包方投标时漏报以及报价失误以及其他意外困难等因素而调整，钢材、商砼价格风险幅度控制在合同约定价格的±5%以内，超过±5%执行陕建发（2009）03号文件。各类风险费用的计算均己在综合单价中考虑。风险范围以外合同价款调整方法：因甲方设计变更应依照招标文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件，由发包人认质、认量，按照合同规定调整、结算。15、合同价款调整15.1双方约定合同价款的其他调整因素：16、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后10个日历天内支付合同总价款30%作为预付款;扣回工程款的时间、比例：/。预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：/。17、工程量确认17.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日。18、工程进度款结算与支付双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：（1）、合同签订后10个日历天内支付合同总价款30%作为预付款;（2）、项目竣工验收合格后15个日历天内支付至合同金额的80%；（3）、待结算审计完成后15个日历天内支付至结算审定金额的97%；（4）、其余3%作为保修金，质保期满无质量问题，发包人无息退还保修金。七、材料设备供应19、发包人供应材料设备19.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：由发包人承担所有价差；（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：由发包人运出施工场地并重新采购；（3）承包人可代为调剂串换的材料：（4）到货地点与一览表不符：发包人负责运至一览表指定地点；（5）供应数量与一览表不符：由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；（6）到货时间与一览表不符：由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；19.2发包人供应材料设备的结算方法：。20、承包人采购材料设备20.1承包人采购材料设备的约定：由发包人指定价的材料设备须经发包人认质认价后方可采购，同时执行《通用条款》第32条；钢材为八大钢厂产品。八、工程变更21、确定变更价格：21.1本工程除施工图纸发生变更、发包人下达的变更通知、经发包人认可的由监理工程师发出的变更指令、发包人指定价材料认质认价单以及不可抗力事件发生的现场签证或洽商文件外，不再发生变更费用，如承包人更改施工方法，而引起费用增加时，其费用概由承包人负责。21.2清单中未列项目的零星工程发生时，工程量以实际签证量为准，单价若合同中没有相同或相似价格时，按招标文件编制标底综合单价的原则计价，并按原中标价同原标底价相比下浮相同比例后确定结算单价。其余情况执行《通用条款》第31条有关条款。21.3确定变更价款：在本工程施工过程中，若发生设计变更，承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，逾期不承担。九、竣工验收与结算22.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后一个月内，交竣工图及工程全部竣工资料文件三套。22.2中间交工工程的范围和竣工时间：23、竣工结算承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后30天内。竣工结算申请单应包括的内容：按照本项目工程资料整编内容及《建设工程资料整编规范》的要求向发包人提供叁套完整竣工资料。竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：以接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20个工作日内。发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审核完成后14日内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。最终结清最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止后7天内。最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。十、违约、索赔和争议24、违约24.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》第39.1条。本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》第39.1条。本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》第39.1条。双方约定的发包人其他违约责任：24.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包方工期每拖后一天按2000元处罚，赔偿限额为合同价的2%。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方按合同价的2%承担违约金外，另按国务院279号令《建设工程质量管理条例》有关规定处理。双方约定的承包人其他违约责任：25、争议25.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请合同主管部门和造价主管部门调解；（2）合同争议调解不成的，按下列2）方式解决：1）提交西安仲裁委员会申请仲裁；2）依法向临潼区人民法院提起诉讼。十一、其他26、工程分包26.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：分包施工单位为：27、不可抗力27.1双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》第43条。28、保险28.1本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：执行《通用条款》第44.1、44.2、44.3条。（2）承包人投保内容：执行《通用条款》第44.4条。29、担保29.1本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：/，担保金额：/，担保有效期：/（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：/，担保金额：/，担保有效期：/。（3）双方约定的其他担保事项：30、合同份数30.1双方约定合同副本份数：正本贰份，副本肆份。双方各持正本壹份，副本贰份。31、补充条款31.1承包人招聘的农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的施工进度及工程质量，则发包人有权在工程进度款中将承包人所欠的工资额扣除，直接发放给农民工。承包人当月发放完工资后，需将农民工领取后的工资表复印一份加盖公章交发包人备案。农民工工资除按月发放外，其劳务费余下部分应按照劳务分包合同付款办法支付。承包人若未支付，发包人有权在工程款结算期间用其余款支付农民工劳务费（其中承包人必须确保逢年过节、孩子开学时向农民工发放工资）。31.2中标人签订合同前必须到当地劳动和社会保障局缴纳农民工工资支付保证金。31.3本工程竣工后，应免费将施工现场周围和施工单位生活区周围清除干净，无施工垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则发包人不予支付工程款（如承包人对以上问题没有进行处理，发包人将另行安排人员处理，其费用将从剩余工程款中扣除）。31.4必须达到市级安全文明工地验收标准和卫生城市标准，严格按安全文明工地和卫生城市标准施工，设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运。31.5施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则每次罚款300元人民币。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理工程师验收，由监理工程师出具相应证明后，发包人方可组织验收。31.6安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理工程师和发包人管理人员发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正的每次罚款300元人民币；出现安全事故，施工单位自负。31.7现场用电必须按照发包人要求，采用三相五线制，一机一闸必须带漏电保护。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，每次罚款1000元并承担由此造成的所有损失。31.8承包单位的到位人员及设备配置必须和投标书施工组织设计所列人员及设备配置相符，否则视为中标人违约。视情节罚款500－2000元。31.9定期检查安全文明施工费支付情况及使用情况，并对照建设工程安全防护、文明施工措施清单作出报表，在每期付款后10日内由甲乙双方签字盖章向西安市建设工程质量安全监督站临潼分站汇报。31.10承包人负责办理安全文明建筑工地施工期间市容环境卫生责任书，并计入项目费用。31.11材料进场时必须附有质量检验合格报告，报监理工程师批准后方可进场。31.12工程竣工后，应及时向甲方提供竣工资料和结算情况，同时书面向甲方提出项目竣工验收申请。31.13中标单位与发包人签订施工合同时必须采用陕西省建设厅与陕西省工商行政管理局制定的示范文本。31.14凡使用不合格材料或施工质量不符合设计要求的，监理人员及发包人工地代表有权责令承包人返工，若承包人不愿返工，发包人有权另请第三方返修，其费用从承包人工程费用中扣除。31.15承包人严重违反合同规定，对本工程将会造成或已经造成无法弥补的损失时，监理人员和发包人有权下达停工令，承包人不得拒绝执行，由此发生的费用和工期延长，责任和损失由承包人承担。31.16本工程的各项工序要严格执行国家有关施工规范和工程质量验收评定标准。31.17承包人在施工过程中，如发生质量事故，应及时报告监理和发包人，一般的质量事故处理报送监理、发包人备案，重大的质量事故处理应经发包人、监理、设计单位、质检部门共同研究处理方案，并经设计单位签字认可后，承包人方可实施，其经济损失和工期延误，均由承包人承担。31.18开工前发包人必须与承包人签订廉政建设合同。31.19发包人和承包人若有其它的补充条款，在签订施工合同或者合同履行期内约定。附件1：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：无工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人： （公章)地 址： 法定代表人（签字）: 委托代理人（签字）： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 承包人： (公章)地 址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 质疑函范本一、质疑供应商基本信息质疑供应商：地址：邮编：联系人：联系电话：授权代表：联系电话：地址：邮编：二、质疑项目基本情况质疑项目的名称：质疑项目的编号：包号：采购人名称：采购文件获取日期：三、质疑事项具体内容质疑事项1：事实依据：法律依据：质疑事项2……四、与质疑事项相关的质疑请求请求：签字(签章)：公章：日期：质疑函制作说明：1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。分项报价表采购编号：{}{采购编号}项目名称：{}{项目名称}包号：投标人名称：{}，{供应商名称}货币及单位:人民币/元品目号序号工程名称施工范围施工工期项目经理执业证书信息单价数量总价注：本《响应报价表》附件只是一个示例模板，具体响应模板以供应商在投标（响应）客户端响应的为准。投标人签章：（加盖公章）日期:{日期}-第1页-残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动由本单位承建工程。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。单位名称（签章）：{供应商名称}日期:{当前日期}注：1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。-第1页-资格证明文件（一）供应商一般资格要求：1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。1-1有效的主体资格证明;提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；1-2税收缴纳证明：提供自2024年06月01日至磋商截止日已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；1-3社会保障资金缴纳证明：提供自2024年06月01日至磋商截止日已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；1-4提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；1-5参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；2、供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。2-1财务状况报告：提供2024年度具有财务审计资质的单位出具的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本存款账户信息）或信用担保机构出具的投标担保函。3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，提供相关承诺书。（二）供应商特殊资格要求1、法定代表人授权书或身份证明：提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明）；非法人单位参照执行；2、供应商资质要求：供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，且具备有效的安全生产许可证；3、拟派项目经理资质要求：拟派项目经理具备建筑工程二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证），且无在建工程（提供无在建工程承诺书）；4、供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。注：①以上要求为必备资格条件，提供相关证书复印件或扫描件并加盖公章，有一项不满足的视为无效磋商；未给定格式的承诺书，格式自拟；②根据《西安市临潼区财政局关于开展政府采购供应商基本资格条件承诺制试点工作的通知》临财函〔2024〕236号，本项目可以对《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关材料进行简化【1-2至1-5相关内容、2-1相关内容、（二）供应商特殊资格要求中第“4”条相关内容】。简化后，供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》，供应商须对承诺内容的真实性负责。采购人可以在中标(成交)结果公告后、签订政府采购合同前，核实中标(成交)供应商所作信用承诺事项的真实性。附件1法定代表人身份证明/法定代表人授权书（格式）（1）法定代表人身份证明供应商名称：注册地址：成立时间：年月日；经营期限：姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件法定代表人身份证正反面复印件注：仅限法定代表人参加磋商时提供。供应商名称：（公章）日期：年月日（2）法定代表人委托授权书西安市临潼区西泉街道办事处/中昕国际项目管理有限公司：注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）的法定代表人（姓名）授权（被授权人姓名）为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改（项目名称、项目编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。委托期限：自磋商截止之日起90日历天。供应商名称：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）年月日法定代表人身份证复印件（正反两面）授权代表身份证复印件（正反两面）附件2：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式）西安市临潼区西泉街道办事处/中昕国际项目管理有限公司：（供应商名称）于年月日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（）。本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。供应商名称(盖章)：法定代表人或授权代表(签字或盖章)：年月日附件3：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明（格式）西安市临潼区西泉街道办事处/中昕国际项目管理有限公司：我方作为项目名称（项目编号：）的供应商，在此郑重声明：1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。2、我方（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。3、我方（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。4、我方（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。特此声明。供应商名称(盖章)：法定代表人或授权代表(签字或盖章)：年月日附件4：基本资格条件承诺函(格式）西安市临潼区西泉街道办事处/中昕国际项目管理有限公司：(供应商名称)郑重承诺:1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。2.我方未列入在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”中，也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。供应商名称(盖章)：法定代表人或授权代表(签字或盖章)：年月日附件5：供应商企业关系关联承诺书(格式）西安市临潼区西泉街道办事处/中昕国际项目管理有限公司：1.管理关系说明：我单位管理的具有独立法人的下属单位：(没有填无)。我单位的上级管理单位(没有填无)。2.股权关系说明：我单位控股的单位(没有填无)。我单位(没有填无)被（控股单位全称）单位控股。3.单位负责人：(没有填无)。我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。供应商名称：（公章）法定代表人或被授权人：（签字或盖章）日期：年月日附件6：供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明（格式）西安市临潼区西泉街道办事处/中昕国际项目管理有限公司：我方不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。供应商名称：（公章）法定代表人或被授权人：（签字或盖章）日期：年月日拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实守信原则的行为。供应商名称：（公章）法定代表人或被授权人：（签字或盖章）日期：年月日施工组织设计根据磋商文件、工程量清单及图纸编制详细的施工组织设计，格式自拟。投诉书范本一、投诉相关主体基本情况投诉人：地址：邮编：法定代表人/主要负责人：联系电话：授权代表：联系电话：地址：邮编：被投诉人1：地址：邮编：联系人：联系电话：被投诉人2……相关供应商：地址：邮编：联系人：联系电话：二、投诉项目基本情况采购项目名称：采购项目编号：包号：采购人名称：代理机构名称：采购文件公告:是/否公告期限：采购结果公告:是/否公告期限：三、质疑基本情况投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。四、投诉事项具体内容投诉事项1：事实依据：法律依据：投诉事项2……五、与投诉事项相关的投诉请求请求：签字(签章)：公章：日期：投诉书制作说明：1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。西泉街办兴王村千丝坊（手工挂面）建设项目工程工程量清单招标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）工程造价咨询或招标代理人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人：(造价人员签字盖专用章)复核人：(造价人员签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第1页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量土（石）方工程1010101001002基底钎探项目特征]i.土壤类别：综合土[工作内容]1.基底钎探m21166.582010101002001挖土方[项目特征]i.土壤类别：综合土2.挖土平均厚度：详见图纸[工作内容]i.土方开挖m31053.483010103001002基础回填[项目特征]1.王质要求：素土回填2.密实度要求：W0.97[工作内容]i.回填2.分层碾压、夯实m3659.214010103001006基底回填[项目特征]1.部位：围护墙底部2.回填厚度：600mm3.土质要求：3：7灰土回填工作内容]4.密实度要求：W0.97i.回填2.分层碾压、夯实m3277.815010103001007基底回填项目特征]i.部位：防火墙底部2.回填厚度：300mm3.王质要求：3:7灰土回填4.密实度要求：W0.97[工作内容]i.回填2.分层碾压、夯实m34.296AB027土方外购（自然方）项目特征i.现场回填土外购2.满足现场回填土要求[工作内容1.外购、装卸、运输m332.45砌筑工程7010301001001砖基础[项目特征]m339.35分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第2页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量1.砖品种、规格、强度等级：M15普通机砖2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑[工作内容1.砂浆制作、运输2.砌砖3.防潮层铺设4.材料运输8010302001004实心砖墙项目特征]i.部位：±0.00以上2.砖品种、规格、强度等级：MU10承重多孔砖3.墙体厚度：240mm4.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆砌筑[工作内容]2.砌砖i.砂浆制作、运输3.勾缝4.材料运输m373.269010302004001轻质隔墙项目特征]i.100厚轻质隔墙2.隔墙高度2500mm[工作内容1.制作、运输2.安装m261.63混凝土及钢筋混凝土工程10010401006001垫层[项目特征]1.混凝土强度等级：C202.混凝土拌和料要求：商品砼[工作内容i.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m313.8511010401002001独立基础项目特征]1.混凝土强度等级：C302.混凝土拌和料要求：商品砼[工作内容i.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m333.6812010401002002独立基础[项目特征]i.混凝土强度等级：50厚C35微膨胀细石砼后浇层2.混凝土拌和料要求：商品砼[工作内容i.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护2.地脚螺栓二次灌浆m30.3113010401002003独立基础[项目特征]m30.2分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第3页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量1.混凝土强度等级：C20混凝土包裹柱脚2.混凝土拌和料要求：商品砼[工作内容i.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护14010403001001基础梁[项目特征]1.混凝土强度等级：C302.混凝土拌和料要求：商品砼[工作内容i.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m317.815010403004004地圈梁[项目特征]1.混凝土强度等级：C302.混凝土拌和料要求：商品砼[工作内容i.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m37.3716010403004006压顶圈梁[项目特征]1.混凝土强度等级：C302.混凝土拌和料要求：商品砼[工作内容i.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m31.317010403004005圈梁[项目特征]i.混凝土强度等级：C302.混凝土拌和料要求：商品砼[工作内容i.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m33.8918010402001006构造柱[项目特征]i.混凝土强度等级：C302.混凝土拌和料要求：商品砼[工作内容i.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m30.6119010403005002过梁[项目特征]1.混凝土强度等级：C302.混凝土拌和料要求：商品砼[工作内容1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m30.620010407001004其他构件[项目特征]1.部位：素混凝土压顶2.混凝土强度等级：C303.混凝土拌和料要求：商品砼[工作内容i.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m30.9821010407002001混凝土散水m2146.4分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第4页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量[项目特征]i.做法详见：工程做法表2.详见图集：陕09J01-散3第11页宽度1500mm、局部宽度2000mm3.60厚C15混凝土撒1：1水泥砂子压光4.150厚3:7灰土垫层，宽出面层3005.素土夯实向外坡4%6.混凝土分块浇筑，每块长度不超过6米，分格缝宽20，散水与外墙间设通长缝，缝宽10，用沥青砂浆嵌缝[工作内容]i.地基夯实2.铺设垫层3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护4.变形缝填塞22010407002002坡道[项目特征]i.部位：水泥防滑坡道2.详见图集：陕09J01-坡1第8页3.20厚1：2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80突出坡面3~44.素水泥浆一道（内掺建筑胶）5.180厚C25混凝土6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实7.素土夯实[工作内容]i.地基夯实2.铺设垫层3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护4.变形缝填塞m29.8623010407003001室外地沟[项目特征]i.详见图集：室外地沟做法见陕09J16第33页C3型SG-C3-6I2.详见图集：地沟盖板见陕09116第45页GB-33.详见图集：地沟过梁按陕09J16第51、52页选用4.沟截面尺寸：800mm*1200mm5.200mm厚C30钢筋混凝土盖板6.地沟沟内壁及沟底防水砂浆抹面7.200mm厚C30钢筋混凝土沟壁8.200mm厚C30钢筋混凝土沟底板9.100mm厚C15素混凝土垫层，两侧各宽出沟底板100mm10.300mm厚3:7灰土分层夯实，两侧各宽出沟底板250mm，压实系数不小于0.97[工作内容]i.铺设垫层2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护3.刷防护材料m2.35分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第5页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量24010407003003室内不靠墙地沟[项目特征i.详见图集：地沟做法见陕09J16第23页，B1型SG-B1-62.详见图集：地沟穿墙做法见陕09J16第48页图5、63.详见图集：地沟盖板见陕09J16第45页GB-34.详见图集：地沟过梁按陕09J16第51、52页选用5.沟截面尺寸：800mm*1200mm6.200mm厚C30钢筋混凝土盖板7.宽370mm*高60mmC15混凝土压顶8.地沟沟内壁及沟底防水砂浆抹面9.370mm厚MU10机制实心砖沟壁，M7.5水泥砂浆砌筑10.200mm厚C30钢筋混凝土沟底板11.100mm厚C15素混凝土垫层，两侧各宽出沟底板100mm12.300mm厚3:7灰土分层夯实，两侧各宽出沟底板250mm，压实系数不小于0.97[工作内容]i.铺设垫层2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护3.刷防护材料m4.5425010416001001砌体内加固筋项目特征i.钢筋种类、规格：圆钢6[工作内容]1.钢筋制作、运输2.钢筋安装t0.32926010416001010现浇混凝土钢筋[项目特征]i.钢筋种类、规格：圆钢6[工作内容]i.钢筋制作、运输2.钢筋安装t0.20127010416001002现浇混凝土钢筋[项目特征]i.钢筋种类、规格：圆钢8[工作内容]1.钢筋制作、运输2.钢筋安装t0.00628010416001004现浇混凝土钢筋[项目特征]1.钢筋种类、规格：螺纹钢10以内[工作内容]1.钢筋制作、运输2.钢筋安装t1.18829010416001011现浇混凝土钢筋t0.002分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第6页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量[项目特征]i.钢筋种类、规格：螺纹钢10[工作内容]1.钢筋制作、运输2.钢筋安装30010416001005现浇混凝土钢筋[项目特征1.钢筋种类、规格：螺纹钢12~14[工作内容1.钢筋制作、运输2.钢筋安装t1.96131010416001006现浇混凝土钢筋[项目特征]i.钢筋种类、规格：螺纹钢16~①18[工作内容]1.钢筋制作、运输2.钢筋安装t0.54932010416001007现浇混凝土钢筋[项目特征i.钢筋种类、规格：螺纹钢2022[工作内容]i.钢筋制作、运输2.钢筋安装t3.489金属结构工程33010603001001钢柱[项目特征]1.钢材品种：Q355B2.钢材规格：H型钢3.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装5.探伤6.刷油漆t5.95634010604001001钢梁[项目特征]i.钢材品种：Q355B2.钢材规格：H型钢t10.903分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第7页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量3.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.探伤要求5.刷油漆35010606001001钢支撑（水平支撑）[项目特征i.钢材品种：Q235B2.钢材规格：中20圆钢3.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列[工作内容]i.制作2.运输3.安装4.探伤5.刷油漆t0.31436010606001003钢支撑（柱间支撑）[项目特征]i.钢材品种：Q235B2.钢材规格：角钢L75*6、角钢L63*83.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列[工作内容]1.制作2.运输t1.902分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第8页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量3.安装4.探伤5.刷油漆37010606001002钢系杆[项目特征]i.钢材品种：Q355B2.钢材规格：中140*4.5圆管3.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.探伤5.刷油漆t2.0738010606002001钢檩条[项目特征]i.钢材品种：Q355B2.钢材规格：C180*70*20*2.03.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.探伤5.刷油漆t4.96139010606001004隅撑[项目特征]1.钢材品种：Q235B2.钢材规格：角钢L50*53.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表t0.377分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第9页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列工作内容]1.制作2.运输3.安装4.探伤5.刷油漆40010606001005撑杆[项目特征]i.钢材品种：Q235A2.钢材规格：12圆钢外套D32*3.0圆管3.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除于净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.探伤5.刷油漆t0.19841010606001006拉杆、斜拉杆[项目特征]i.钢材品种：Q235A2.钢材规格：12圆钢3.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.探伤5.刷油漆t0.32242010603001002门柱[项目特征]t0.109分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第10页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量1.钢材品种：Q355B2.钢材规格：C180*70*20*2.03.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列1.制作2.运输3.拼装4.安装5.探伤6.刷油漆43010603001003窗柱[项目特征]1.钢材品种：Q355B2.钢材规格：双C180*70*20*2.0对扣3.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列[工作内容]1.制作2.运输3.拼装4.安装5.探伤6.刷油漆t0.30344010606002002钢雨篷[项目特征]i.钢材品种：Q355B2.钢材规格：C250*75*20*2.0、C180*70*20*2.03.除锈：采用喷砂除锈将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净使表面露出银灰色，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级4.油漆品种、刷漆遍数：需作防火涂料的构件表面，除锈后作底漆+封闭漆涂层后，再涂刷防火涂料，最后涂刷面漆t0.146分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第11页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量5.其他具体做法详见图纸6.防火涂料：单列[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.探伤5.刷油漆45010605001002压型钢板楼板[项目特征]i.部位：钢雨篷2.钢材品种、规格：顶面YX820压型钢板、地面雨篷装饰板3.其他具体做法详见图纸[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.刷抽漆m216.6246010606012001零星钢构件[项目特征1.钢材品种、规格：Q235B[工作内容]i.制作2.运输3.安装4.探伤5.刷油漆t0.00347020505001001防火涂料[项目特征]1.部位：钢柱2.耐火极限：2.5h3.防火涂料采用超薄型防火涂料，满足规范要求，耐火等级为二级4.其他具体做法详见图纸[工作内容1.基层清理2.刷防火涂料m2175.748020505001002防火涂料[项目特征]1.部位：钢梁2.耐火极限：1.5h3.防火涂料采用超薄型防火涂料，满足规范要求，耐火等级为二级4.其他具体做法详见图纸[工作内容]1.基层清理2.刷防火涂料m2283.5849020505001003防火涂料m2886.75分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第12页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量[项目特征]1.部位：楼板2.耐火极限：1.0h3.防火涂料采用超薄型防火涂料，满足规范要求，耐火等级为二级4.其他具体做法详见图纸[工作内容1.基层清理2.刷防火涂料50020505001004防火涂料[项目特征]i.部位：除钢柱、钢梁、楼板外其他维护结构2.耐火极限：0.5h3.防火涂料采用超薄型防火涂料，满足规范要求，耐火等级为二级4.其他具体做法详见图纸[工作内容1.基层清理2.刷防火涂料m2395.7451010605001001彩色夹芯板屋面项目特征1.做法详见：工程做法表2.部位：彩色夹芯板屋面3.详见图集：陕09J02第129页详图14.型号：外板型号为AP600*0.65mm，内板型号为YX820*0.45mm5.100厚岩棉夹芯板6.屋脊节点具体做法详见图纸[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.刷抽漆m2886.7552010702005001外檐沟[项目特征]1.部位：外檐沟2.详见图集：陕09J023/1293.外檐沟同墙板色，天沟深300mm4.彩钢檐沟饰面、檐沟支撑L30*3@1000[工作内容i.天沟材料铺设2.天沟配件安装m2103.7653010605002001浅灰色外夹芯板墙项目特征i.部位：彩色夹芯板墙2.型号：外墙板YX35-125-750，内墙板YX15-225-9003.100厚岩棉（A级）夹芯板墙，彩板厚度不小于0.6mmm2123.93分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第13页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量4.彩钢复合板墙与窗连接、与砖墙连接节点具体做法详见图纸[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.刷抽漆54AB028柱脚螺栓[项目特征]1.部位：柱脚锚栓2.规格：10.9级摩擦型连接高强度螺栓M243.材质：Q235B4.长度：伸入长度a=600mm，弯折长度100mm，具体尺寸详见图纸[工作内容]1.制作2.运输套9255010417002001预埋铁件[项目特征]i.钢材种类、规格：Q235B[工作内容]i.铁件制作、运输2.铁件安装t0.543屋面及防水工程56010702002001屋面涂膜防水[项目特征i.做法详见：工程做法表2.部位：彩色夹芯板屋面3.一道建筑金属表面防护膜[工作内容]1.基层处理2.涂防水膜m21695.757010702004001屋面排水管[项目特征]i.部位：屋面落水管2.详见图集：09J021/1363.100落水管[工作内容]i.排水管及配件安装、固定2.雨水斗、雨水箅子安装3.接缝、嵌缝m53.25防腐、隔热、保温工程58010803002001岩棉保温层[项目特征i.保温隔热部位：天沟底部2.60厚岩棉保温层[工作内容i.基层清理m244.16分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第14页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.铺粘保温层楼地面工程59020102002001地砖地面[项目特征]i.做法详见：工程做法表2.部位：厂房、库房3.详见图集：陕09J01-地2841页4.铺600*600地砖地面，干水泥擦缝5.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）6.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）7.水泥浆一道（内掺建筑胶）8.60厚C15混凝土9.150厚3：7灰土10.素土夯实[工作内容1.基层清理、铺设垫层、抹找平层2.面层铺设3.材料运输m2813.9460020101003001混凝土楼地面[项目特征i.做法详见：工程做法表2.部位：更衣消毒室、空调机房3.详见图集：陕09J01-地233页4.200厚C30混凝土地面，表面撒金刚砂5.60厚C15混凝土垫层6.150厚3：7灰土7.素土夯实[工作内容]1.基层清理2.垫层铺设3.抹找平层4.防水层铺设5.面层铺设6.材料运输m235.36墙、柱面工程61020201001007墙面一般抹灰[项目特征1.做法详见：工程做法表2.部位：所有内墙砖墙体3.详见图集：陕09J01-内32108页4.白色环保无机涂料两道（单列）5.满刮腻子两遍（单列）6.刷稀释乳胶漆一道（单列）7.局部刮腻子找平（单列）8.5厚1：2.5水泥砂浆找平9.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛[工作内容i.基层清理m2746.77分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第15页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.砂浆制作、运输3.底层抹灰62020201001008墙面一般抹灰[项目特征]i.做法详见：工程做法表2.部位：所有内墙ALC墙3.详见图集：陕09J01-内33108页4.白色环保无机涂料两道（单列）5.满刮腻子两遍（单列）6.刷稀释乳胶漆一道（单列）7.局部刮腻子找平（单列）8.5厚1：2.5水泥砂浆找平9.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛10.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）[工作内容]i.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰m2235.72门窗工程63020403003001卷帘门[项目特征]1.门类型：JLM40302.洞口R寸：4000mm*3000mm3.包含所有五金[工作内容1.门制作、运输、安装2.启动装置、五金安装3.刷防护材料、油漆樘164020403003002甲级防火卷帘门[项目特征]i.门类型：FHJL30362.洞口尺寸：3000mm*3600mm3.包含所有五金[工作内容i.门制作、运输、安装2.启动装置、五金安装3.刷防护材料、油漆樘265020402001001铝合金门[项目特征]i.门类型：M10272.图集做法：国标02J603-1PLM55-65156页3.洞口尺寸：1000mm*2700mm4.包含门锁、拉手等所有五金[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆樘266020402001002铝合金门[项目特征]樘4分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第16页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量1.门类型：M15272.图集做法：国标02J603-1PLM55-88157页3.洞口尺寸：1500mm*2700mm4.包含门锁、拉手等所有五金[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆67020402007007甲级钢质防火门[项目特征]i.门类型：FM甲15242.图集做法：国标12J609GFM-122411页3.洞口尺寸：1500mm*2400mm4.包含门锁、闭门器、拉手等所有五金[工作内容]i.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆樘168020406007001塑钢窗[项目特征]1.窗类型：C30152.做法详见：门窗表大样图3.洞口尺寸：3000mm*1500mm4.框料、玻璃：详见建筑节能说明5.外窗均带纱窗6.包含所有五金件[工作内容]1.窗制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆樘1369020406007004塑钢窗[项目特征]i.窗类型：C15212.做法详见：门窗表大样图3.洞口尺寸：1500mm*2100mm4.框料、玻璃：详见建筑节能说明5.外窗均带纱窗6.包含所有五金件[工作内容]1.窗制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆樘2油漆、涂料、裱糊工程70020507001005外墙涂料墙面[项目特征]i.做法详见：工程做法表2.部位：外墙面3.详见图集：陕09J01-外1422页4.外墙真石漆m2559.91分部分项工程量清单工程名称：土建工程专业：土建工程第17页共17页序号项目编码项目名称计量单位工程数量[工作内容]i.基层清理2.刮腻子3.刷、喷涂料71020507001004无机涂料墙面[项目特征]1.做法详见：工程做法表2.部位：所有内墙3.详见图集：陕09J01-内32108页4.白色环保无机涂料两道5.满刮腻子两遍6.刷稀释乳胶漆一道7.局部刮腻子找平[工作内容]1.基层清理2.刮腻子3.刷、喷涂料m21021.99补充分部72AB004沉降观测点[项目特征i.沉降观测点2.规格：三级钢203.具体做法详见图纸[工作内容1.包含完成本项工程的全部内容个1073AB029不锈钢水池[项目特征]i.不锈钢水池[工作内容1.包含完成本项工作的全部内容个174AB009钢筋接头项目特征]i.部位：其他构件2.钢筋种类、规格：223.钢筋接头：直螺纹连接[工作内容i.包含完成本项工作的全部内容个150措施项目清单工程名称：土建工程专业：土建工程第1页共2页序号项目名称计量单位工程数量一通用项目1安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理）项11.1安全文明施工费项11.2环境保护（含工程排污费）项11.3临时设施项11.4扬尘污染治理费（建筑工程）项11.5扬尘污染治理费（装饰工程）项12冬雨季、夜间施工措施费项12.1人工土石方项12.2机械土石方项12.3桩基工程项12.4一般土建项12.5装饰装修项13二次搬运项13.1人工土石方项13.2机械土石方项13.3桩基工程项13.4一般土建项13.5装饰装修项14测量放线、定位复测、检测试验项14.1人工土石方项14.2机械土石方项14.3桩基工程项14.4一般土建项14.5装饰装修项15大型机械设备进出场及安拆项16施工排水项17施工降水项18施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施项19已完工程及设备保护项110其他项1二建筑工程11混凝土、钢筋混凝土模板及支架项112脚手架项1注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。措施项目清单工程名称：土建工程专业：土建工程第2页共2页序号项目名称计量单位工程数量13建筑工程垂直运输机械、超高降效项1三装饰工程14脚手架项115装饰工程垂直运输机械、超高降效项116室内空气污染测试项1注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。其他项目清单工程名称：土建工程专业：土建工程第1页共1页序号项目名称计量单位工程数量1暂列金额项12专业工程暂估价项13计日工项14总承包服务费项1主要材料设备表工程名称：土建工程专业：土建工程第1页共1页序号材料编码材料名称型号规格单位数量备注分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第1页共2页序号项目编码项目名称计量单位工程数量洁具1030804017001地漏[项目特征]1.名称：防反溢式地漏2.规格：DN50[工作内容]i.安装个12030804016001水龙头[项目特征]i.材质：水龙头2.规格：DN20[工作内容]i.安装个2给水系统3030801007001铝塑复合管[项目特征i.安装部位：地沟2.输送介质：给水3.材质：铝合金管衬塑内衬PPR4.规格：DN255.连接形式：热熔连接6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：采用5cm泡沫橡塑（耐火等级为B1级）保温管壳保温，外包铝箔。[工作内容i.管道、管件及弯管的制作安装2.管道绝热及保护层安装3.给水管道消毒、冲洗4.水压及泄漏试验m8.744030801007002铝塑复合管[项目特征]1.安装部位：室内2.输送介质：给水3.材质：铝合金管衬塑内衬PPR4.规格：DN255.连接形式：热熔连接[工作内容i.管道、管件及弯管的制作安装2.给水管道消毒、冲洗3.水压及泄漏试验m0.925030801007003铝塑复合管[项目特征]i.安装部位：室内2.输送介质：给水3.材质：铝合金管衬塑内衬PPR4.规格：DN205.连接形式：热熔连接[工作内容1.管道、管件及弯管的制作安装m0.7分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第2页共2页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.给水管道消毒、冲洗3.水压及泄漏试验6030803001001螺纹阀门[项目特征]i.类型：全铜截止阀J11W-16T2.型号、规格：DN25[工作内容]i.安装个17030803001002螺纹阀门[项目特征]i.类型：防水锤消声止回阀2.型号、规格：DN25[工作内容]i.安装个18030803010001水表[项目特征]1.材质：水表（含表前阀）2.型号、规格：DN25[工作内容]i.安装组19CB001套管[项目特征]1.名称：刚性防水套管2.规格：DN32个1排水系统10030801005001塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位：室内2.输送介质：排水3.材质：PVC-U4.规格：DN755.连接形式：承插式连接胶合剂粘接[工作内容i.管道、管件及弯管的制作安装2.水压及泄漏试验m8.5611030801005002塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等项目特征]i.安装部位：室内2.输送介质：排水3.材质：PVC-U4.规格：DN505.连接形式：承插式连接胶合剂粘接[工作内容i.管道、管件及弯管的制作安装m2.4512CB002钢套管[项目特征]i.名称：刚性防水套管2.规格：DN75个1措施项目清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第1页共1页序号项目名称计量单位工程数量一通用项目1安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理）项11.1安全文明施工费项11.2环境保护（含工程排污费）项11.3临时设施项11.4扬尘污染治理费项12冬雨季、夜间施工措施费项13二次搬运项14测量放线、定位复测、检测试验项15大型机械设备进出场及安拆项16施工排水项17施工降水项18施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施项19已完工程及设备保护项110其他项1二安装工程11组装平台项112设备、管道施工的防冻和焊接保护措施项113压力容器和高压管道的检验项114焦炉施工大棚项115焦炉烘炉、热态工程项116管道安装后的充气保护措施项117隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施项118现场施工围栏项119长输管道临时水工保护措施项120长输管道施工便道项121长输管道跨越或穿越施工措施项122长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施项123长输管道工程施工队伍调遣项124格架式抱杆项125脚手架项1注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。其他项目清单工程名称：给排水工程专业：给排水采暖燃气工程第1页共1页序号项目名称计量单位工程数量1暂列金额项12专业工程暂估价项13计日工项14总承包服务费项1主要材料设备表专业：给排水采暖燃气工第1页共1页工程名称：给排水工程程序号材料编码材料名称型号规格单位数量备注分部分项工程量清单工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第1页共6页序号项目编码项目名称计量单位工程数量配电箱1030204018001配电箱[项目特征]i.名称、型号：ALZ2.规格：400*600*1603.安装：底边距地1.5米，暗装[工作内容i.箱体安装台12030204018002配电箱[项目特征]i.名称、型号：KGX12.规格：450*250*903.安装：底边距地1.5米，明装工作内容i.箱体安装台13030204018003配电箱[项目特征]i.名称、型号：KGX22.规格：450*250*903.安装：底边距地1.5米，明装[工作内容1.箱体安装台14030204018004配电箱[项目特征]1.名称、型号：ALEDY应急照明分配电装置[工作内容i.基础型钢制作、安装2.箱体安装台15030204018005配电箱[项目特征]i.名称、型号：KTX空调电源箱（厂家配套，仅计安装费）[工作内容]1.箱体安装台1桥架6030208004001电缆桥架[项目特征]i.型号、规格：密闭防火桥架200*100工作内容i.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装m88.05灯具7030213002002工厂灯[项目特征]i.名称、型号：防电燃型金卤灯2.规格：1*70,52001m，RaW823.安装方式及高度：吊装H=4米[工作内容]套86分部分项工程量清单工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第2页共6页序号项目编码项目名称计量单位工程数量1.安装8030213002003工厂灯[项目特征]i.名称、型号：天棚灯2.规格：22W,T5-TLC,6500K,12501m，RaW823.安装方式及高度：吸顶[工作内容]i.安装套59030213003001装饰灯[项目特征]i.名称：多信息复合灯具2.型号：TY-BLJC系列，自备电源，IP41LED3.0W.W90min，t=0.25SA型消防应急灯具3.安装高度：距地0.5米壁装[工作内容1.支架制作、安装2.安装套1310030213003002装饰灯[项目特征]1.名称：安全出口标志灯S2.型号：TY-BLJC系列，自备电源，IP41LED3.0WW90min，t=0.25SA型消防应急灯具3.安装高度：门楣上0.15米壁装[工作内容1.支架制作、安装2.安装套511030213003003装饰灯项目特征]i.名称：疏散出口标志灯2.型号：TY-BLJC系列，自备电源，IP41LED3.0W,W90min，t=0.25SA型消防应急灯具3.安装高度：门楣上0.15米壁装[工作内容]1.支架制作、安装2.安装套112030213003004装饰灯[项目特征]1.名称：消防应急照明灯（自备电源IP41）2.型号：TY-ZFJC系列自备电源，IP412*3W,W90minA型消防应急灯具3.安装高度：距地2.4米壁装[工作内容]1.支架制作、安装2.安装套1513030213003005装饰灯[项目特征]套5分部分项工程量清单工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第3页共6页序号项目编码项目名称计量单位工程数量1.名称：消防应急照明灯（自备电源IP67）2.型号：TY-ZFJC系列，自备电源，IP672*3W，W90minA型消防应急灯具3.安装高度：距地2.4米壁装[工作内容i.支架制作、安装2.安装开关插座14030204031001小电器[项目特征]i.名称：单极单控开关2.安装：距地1.3米[工作内容]i.安装2.焊、压接线端子个715030204031002小电器[项目特征]1.名称：双极单控开关2.安装：距地1.3米[工作内容]1.安装2.焊、压接线端子个2电缆16030208001001电力电缆[项目特征]i.型号：YJV22-0.6/1KV-4x50+1x252.敷设方式：穿管敷设或桥架敷设3.本线缆由最近配电室引来，暂估60m[工作内容]i.电缆敷设2.电缆头制作、安装m72.5117030208001002电力电缆[项目特征]1.型号：ZR-YJV-0.6/1KV-4x25+1x162.敷设方式：穿管敷设或桥架敷设[工作内容i.电缆敷设2.电缆头制作、安装m69.918030208001003电力电缆[项目特征]i.型号：ZR-YJV-0.6/1KV-5x102.敷设方式：穿管敷设或桥架敷设[工作内容1
投标 / 标书制作要点（原创）
本千丝坊建设 电动叉车 恒温设备 轴流风机涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。西安市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
