工程设计服务中标结果公示（安仁县大源水库管理所2025）
安仁县大源水库管理所关于工程设计服务的网上超市采购项目（项目编号:2791101000022531819）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:安仁县大源水库管理所关于工程设计服务的网上超市采购项目
项目编号:2791101000022531819
项目联系人:李典星
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431028
项目所在行政区划名称:湖南省郴州市安仁县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:安仁县大源水库管理所
采购单位地址:安仁县城关镇凤岗路1号
采购单位联系人和联系方式:李典星:15197541937
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:308003
三、成交信息
成交日期:2025年6月30日
总成交金额（元）:35000（人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号
成交供应商名称
成交供应商地址
成交金额（元）
1
中撰工程设计有限公司安仁分公司
湖南省郴州市湖南省郴州市安仁县永乐江镇五一北路
35000.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号
标的名称
品牌
规格型号
数量
单价(元)
成交金额（元）
报价明细
1
工程设计服务
1
35000.0
35000.0
报价明细:06郴州市安仁县大源电站水资源论证报告书.docx
2
【运费】
1
0.0
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
建设工程设计合同工程名称：郴州市安仁县大源电站水资源论证报告书工程地点：安仁县合同编号：ZZ-2025-06设计证书等级：乙级项目建设单位：安仁县大源水库管理所设计人：中撰工程设计有限公司安仁分公司签订日期：年月日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局项目建设单位：安仁县大源水库管理所设计人：中撰工程设计有限公司安仁分公司法人单位委托设计人承担郴州市安仁县大源电站水资源论证报告书，工程地点为安仁县，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订论据1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：国家最新的工程规范文件。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求及委托书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容4.1名称：郴州市安仁县大源电站水资源论证报告书；4.2内容：郴州市安仁县大源电站水资源论证报告书；4.3规模：--。第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间5.1按约定时间，提供当地社会、经济、自然地理等基本资料；5.2提供设计调整建议。第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间文件份数：初设成果5份，技施设计10份；提交时间：合同签署后40日内提交；第七条费用7.1本合同设计费按安办发（2024）13号文为计算依据，优惠后计：叁万伍仟元整￥35000元，收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。第八条支付方式8.1本合同不支付定金，采用报账制。8.2设计人提交编制成果上传合格后，20天内由设计人提供正规发票一次性支付。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限按国家相关规定。9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地劳动仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1本合同双方签字盖章即生效，一式4份，发包人2份，设计人2份。12.2未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。项目建设单位：安仁县大源水库管理所单位负责人：(盖章签字)或委托代理人：（盖章签字）设计人名称：中撰工程设计有限公司安仁分公司法定代表人：(盖章签字)或委托代理人：（盖章签字）邮政编码：电话：13387357695开户银行：中国建设银行股份有限公司安仁支行银行帐号：43050170663600001574年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本工程设计服务涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
